Приложение.Расчет неустойки (пени) по государственному контракту (договору)

Приложение
к Претензии о взыскании неустойки
за нарушение сроков выполнения работ

Заказчик

____________________________________

(указать наименование истца, адрес места нахождения,

почтовый адрес, банковские реквизиты)

Ответчик:

____________________________________

(указать наименование истца, адрес места нахождения,

почтовый адрес, банковские реквизиты)

Расчет неустойки (пени) по государственному контракту (договору)

Размер неустойки в соответствии с п. __ Контракта составляет далее на выбор, в зависимости от условий Контракта / ___ % стоимости этапа работ (оказания услуг/ поставки товара) за каждый день допущенной просрочки, но не более общей стоимости просроченного этапа работ (оказания услуг/ поставки товара)/ ____ ставки рефинансирования ЦБ РФ/.

Стоимость этапа работ (оказания услуг/ поставки товара) в соответствии с п. __ Контракта и п. __ Календарного плана: ___________ (указать сумму в рублях и копейках).

Период просрочки: с "__"_____ 20__ г. по "__"_____ 20__ г., что составляет ___ календарных дней.

Формула расчета (если размер неустойки установлен в процентах от стоимости работ за каждый день просрочки):

Х = П * С * Н, где

Х - сумма неустойки, подлежащая уплате Ответчиком Истцу, в рублях и копейках.

П - период просрочки в календарных днях.

С - стоимость этапа работ (оказания услуг/ поставки товара) в соответствии с п. __ Контракта и п. __ Календарного плана.

Н - Размер неустойки в соответствии с п. __ Контракта в процентном соотношении.

Формула расчета (если размер неустойки установлен в процента