Примерная форма договора подряда (на выполнение подрядных работ) (вариант 5) (подготовлено экспертами компании "Гарант")

ГАРАНТ:

Вариант 5


Договор подряда
(на выполнение подрядных работ)


г. [вписать нужное]

[число, месяц, год]


[Наименование предприятия], в дальнейшем Заказчик, в лице [должность, Ф. И. О.] действующего на основании [Устава, доверенности], с одной стороны, и [наименование предприятия] в дальнейшем Подрядчик, в лице [должность, Ф. И. О.], действующего на основании [Устава, доверенности], с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:


I. Предмет договора


1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательство выполнить следующие виды работ: [вписать нужное].

Работы выполняются из материалов [Заказчика или Подрядчика].

1.2. Стоимость работ определяется согласно смете (Приложение 1).


II. Обязательства сторон


2.1. Заказчик обязуется:

- обеспечить Подрядчика следующими материалами: [вписать нужное],

- обеспечить Подрядчику необходимые условия для выполнения работ, включающие в себя: [вписать нужное].

2.2. Подрядчик обязуется:

- произвести указанные работы за свой риск;

- обеспечить Заказчику беспрепятственный доступ к работам для проверки хода и качества их исполнения;

- обеспечить сохранность передаваемого в соответствии с п. 2.1 имущества на весь период выполнения работ.


III. Срок действия договора и порядок расчетов


3.1. Договор вступает в действие с момента передачи материалов Подрядчику на основании двухстороннего акта сдачи-приемки (Приложение 2).

3.2. Срок исполнения: [число, месяц, год].

3.3. Оплата работ производится в [значение]-дневный срок с момента их выполнения путем [указать способ расчетов].

3.4. Заказчик уплачивает Подрядчику за выполненные работы [значение] рублей.


IV. Ответственность сторон


4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств стороны несут ответственность в соответствии с действующим гражданским законодательством.

4.2. За просрочку исполнения работ Подрядчик уплачивает Заказчику пени в размере [вписать нужное] от сметной стоимости работ за каждый день просрочки, но не более общей стоимости работ.

4.3. При досрочном одностороннем расторжении договора виновная сторона уплачивает другой стороне штрафную неустойку в сумме [значение] руб., не исключающей возможность предъявления иска о взыскании убытков.

4.4. Споры по настоящему договору разрешаются в арбитражном суде.


V. Особые условия


5.1. По окончании выполнения работ стороны составляют двухсторонний акт сдачи-приемки работ (Приложение 3).

5.2. По окончании работ неиспользованные материалы и предоставленное в соответствии с п. 2.1 имущество возвращается Заказчику в том состоянии, в котором были переданы ранее для производства работ.

5.3. Все приложения к настоящему договору являются неотъемлемой его частью.

5.4. Во всем остальном, что не урегулировано в настоящем договоре, стороны будут руководствоваться гражданским законодательством РФ.

Адреса и банковские реквизиты сторон:


Заказчик

[вписать нужное]

[вписать нужное]

М. П.

Подрядчик

[вписать нужное]

[вписать нужное]

М. П.


Комментарий специалистов


Договор подряда является наряду с договором купли-продажи, поставки и аренды самым распространенным в хозяйственной практике.

Данный договор используется практически в любой сфере хозяйственной деятельности.

В Гражданском кодексе 1964 г. удовлетворению потребностей в работах и услугах был посвящен один договор - договор подряда. Между тем "работы" существенно отличаются от "услуг". Учитывая это, в новом ГК из подряда выделен договор на оказание услуг. В качестве самостоятельного договора урегулирован также договор на выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (гл. 38).

Для исполнения подрядного договора подрядчик вправе привлечь к исполнению договора других лиц (субподрядчиков), отвечая перед заказчиком за результаты их работ. В этом случае подрядчик выступает перед заказчиком в качестве генерального подрядчика, а перед субподрядчиком - в качестве заказчика.

Ниже приводятся комментарии к отдельным пунктам договора:

Условия договора в зависимости от вида производимых работ могут включать в себя: предоставление утепленного помещения, горячей воды, душевых, электроэнергии, инструмента, складских помещений и др.

Возможно включение иных обязательств по соглашению сторон.

Оплата производится после сдачи всей работы, если иное не установлено договором.

П. 4.1 - в соответствии со ст. 397 ГК РФ в случае неисполнения Подрядчиком своих обязательств, Заказчик вправе выполнить указанные работы за счет Подрядчика, либо требовать возмещения убытков. Ст. 393 ГК устанавливает обязанность Подрядчика в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств возместить заказчику убытки и определяет содержания понятия "убытки" (ст. 15 ГК РФ). Возмещение подрядчиком убытков (ст. 396) не освобождает Подрядчика от исполнения своих обязательств в натуре. Условия ответственности за неисполнение обязательств сторон определяются в ст.ст. 401-406 ГК РФ.

Понятие неустойки определено в ст. 330 ГК РФ. Гражданское законодательство (ст. 394 ГК РФ) допускает взыскание убытков в полной сумме сверх неустойки. По соглашению сторон возможно установление альтернативной или зачетной неустойки.



Примерная форма договора подряда (на выполнение подрядных работ) (вариант 5)


Разработана: Компания "Гарант", май, 2008 г.


Актуальная версия заинтересовавшего Вас документа доступна только в коммерческой версии системы ГАРАНТ. Вы можете приобрести документ за 54 рубля или получить полный доступ к системе ГАРАНТ бесплатно на 3 дня.

Получить доступ к системе ГАРАНТ

Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.