1.1. Заказчик поручает, оплачивает расходы и принимает исполненную
работу, а Исполнитель принимает на себя выполнение и сдачу (передачу)
работы по теме: ________________________________________________________.
(наименование научно-технической продукции)
1.2. Содержание работы и сроки выполнения ее этапов определяются
календарным планом.
1.3. Приемка и оценка научно-технической продукции осуществляются в
соответствии с требованиями технического задания к договору _____________
________________________________________________________________________.
(наименование, номер, число, месяц и год утверждения)
1.4. Срок действия договора с даты подписания по
" "_________ 200__ г.
2. Стоимость работ и порядок расчетов
2.1. За выполненную работу, научно-техническую продукцию согласно
настоящему договору Заказчик перечисляет Исполнителю в соответствии с
протоколом соглашения о договорной цене ________________________________.
(сумма цифрами и прописью)
2.2. Оплата производится: единовременно за оконченную работу, поэтапно, авансовым платежом (нужное подчеркнуть) *.
2.3. Исполнитель обеспечивает у себя надлежащий бухгалтерский учет, отчетность и анализ фактических затрат по выполняемой работе поэтапно.
3. Порядок сдачи и приемки работ
3.1. При завершении каждого этапа работы, а также работы в целом Исполнитель передает Заказчику научную, техническую и другую документацию, предусмотренную техническим заданием, на основании двустороннего акта сдачи-приемки научно-технической продукции.
3.2. Заказчик обязан в 5-дневный срок принять работу, подписать акт сдачи-приемки, заверить его печатью и 2 экземпляра направить Исполнителю.
3.3. В случае мотивированного отказа Заказчика принять работу сторонами составляется двусторонний акт с перечнем необходимых доработок, сроков их выполнения.
3.4. Заказчик имеет право с привлечением необходимых специалистов проверять ход и качество выполнения работ, предусмотренных договором, без вмешательства в оперативно-хозяйственную деятельность Исполнителя.
3.5. Если в процессе выполнения работ выясняется неизбежность получения отрицательного результата или нецелесообразность дальнейшего проведения работ, Исполнитель обязан приостановить ее, поставив письменно об этом в известность Заказчика в 3-дневный срок после приостановления работ.
В этом случае стороны обязаны в 15-дневный срок рассмотреть вопрос о целесообразности продолжения работ.
3.6. В случае, если у Заказчика появятся замечания или претензии, он заявляет их Исполнителю в течение 15 дней со дня составления двустороннего акта.
3.7. Заказчик вправе отказаться (полностью или частично) от продукции, произведенной по договору, при условии полного возмещения стороне понесенных убытков в соответствии с действующим законодательством, а также от оплаты продукции, не соответствующей качеству, установленному договором.
4. Ответственность сторон
4.1. За нарушение сроков выполнения отдельных этапов или работы в целом по созданию научно-технической продукции, а также неустранение в согласованные сроки замечаний по ее количеству и качеству Исполнитель уплачивает Заказчику за просрочку исполнения до 1 месяца неустойку в размере 1%, а при просрочке свыше 1 месяца дополнительно неустойку в размере 2% стоимости не выполненной в срок работы.
4.2. Уплата неустойки не освобождает стороны от исполнения обязательств по договору.
4.3. Исполнитель в случае невыполнения обязательств по договору возвращает Заказчику перечисленную сумму оплаты полностью либо пропорционально сумме стоимости невыполненной работы, а также выплачивает штраф за пользование перечисленными денежными средствами в размере учетной ставки банковского процента в месте нахождения Заказчика от суммы стоимости не выполненных по договору работ.
4.4. В случае необоснованного отказа от приемки продукции Заказчик уплачивает Исполнителю штраф в размере 1% стоимости работ.
4.5. Все споры и разногласия разрешаются путем переговоров между сторонами.
В случае, если стороны не придут к соглашению, споры подлежат рассмотрению в арбитражном суде.
5. Прочие условия
5.1. Исполнитель не вправе передавать научную и научно-техническую продукцию третьим лицам на договорной или иной основе без письменного согласия Заказчика.
5.2. Другие условия по усмотрению сторон:
____________________________________________________________________ ________________________________________________________________________.
6. Форс-мажор
Сторона освобождается от выполнения обязательств по настоящему договору, если докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, т.е. чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обязательств (стихийные явления, военные действия и др.).
7. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон
Заказчик - Министерство социальной защиты населения РФ, 103715, г.Москва, Славянская пл., 4, стр.1, тел.: (095) 220-96-18.
Расчетный (бюджетный) счет N 66120154 в отделении ОПЕРУ Центробанка г.Москвы, МФО 191027.
Исполнитель - ______________________________________________________ ________________________________________________________________________.
Неотъемлемой частью договора являются следующие приложения:
1. Календарный план.
2. Протокол соглашения о договорной цене.
3. Техническое задание, технико-экономическое обоснование.
Заказчик Исполнитель
Заместитель Министра социальной _________________________
защиты населения Российской (должность)
Федерации _________________________
А.Панов (подпись, ф.и.о.)
" "________________ 200__ г. " "____________ 200__ г.
М.П. М.П.
------------------------------
* В первых двух случаях оплата производится по мере поступления денежных средств из федерального бюджета на расчетный счет Заказчика.
Утверждаю:
заместитель министра социальной
защиты населения Российской Федерации
Технико-экономическое обоснование
разработки проекта, темы
1. Наименование проекта, темы _____________________________________.
2. Срок (квартал, год) начала работы ______________________________.
3. Срок (квартал, год) завершения работы __________________________.
4. Цель и назначение разработки ___________________________________.
5. Ожидаемые конечные результаты __________________________________.
6. Область применения (сфера использования) _______________________.
7. Место (организация, предприятие) и срок освоения (внедрения,
реализации) результатов разработки _____________________________________.
8. Сметная стоимость разработки ___________________________________.
9. Источник финансирования разработки и плательщик:
9.1. Источник финансирования - федеральный бюджет;
9.2. Плательщик - Министерство социальной защиты населения
Российской Федерации.
10. Заказчик разработки - Минсоцзащиты России.
11. Исполнитель разработки, его ведомственная подчиненность ________
________________________________________________________________________.
(индекс, почтовый адрес, телефон)
12. Соисполнители _________________________________________________.
13. Обоснование для разработки:
13.1. Президентская программа "Дети России";
13.2. Федеральная целевая программа "Дети-инвалиды".
Исполнитель ________________________
(подпись, печать)
Протокол соглашения о договорной цене
на научно-техническую продукцию
____________________________________________________________________
(наименование научно-технической продукции)
по договору N ________ от " "______________ 200__ г.
Мы, нижеподписавшиеся, от лица Заказчика - Министерство социальной
защиты населения Российской Федерации и от лица Исполнителя _____________
____________________________________________, удостоверяем, что сторонами
(полное наименование Исполнителя)
достигнуто соглашение о величине договорной цены на создание (передачу)
научно-технической продукции в сумме _______________________________ руб.
________________________________________________________________________.
(прописью)
При невыполнении Исполнителем условий договора в соответствии с
пп.3.6 и 4.3 договорная цена уменьшается:
по п.3.6 на _______________________________________________________;
по п.4.3 на _______________________________________________________.
Настоящий протокол является основанием для проведения взаимных
расчетов и платежей между Исполнителем и Заказчиком.
Исполнитель ___________________ Заказчик_________________
М.П. М.П.
Календарный план проведения работ
по теме: ___________________________
Договор N___________ от " " ______________ 200__ г.
N п/п |
Наименование этапов | Чем заканчивается этап (научно-техническая до- кументация, макеты, экспериментальные об- разцы и другие резуль- таты работ) |
Срок исполнения |
Цена (млн.руб.) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
От Исполнителя __________________ От Заказчика _________________
Руководитель разработки Заместитель министра А.М.Панов
_________________________________ ______________________________
(подпись) (подпись)
М.П. М.П.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Договор на создание (передачу) научно-технической продукции (утв. приказом Минсоцзащиты РФ от 19 марта 1996 г. N 74)
Текст договора официально опубликован не был