Примерная форма справки о деятельности участника конкурса (подготовлено экспертами компании "Гарант")

Справка о деятельности участника конкурса

ГАРАНТ:

См. другие документы по проведению конкурса на заключение контракта на выполнение работ (оказание услуг)


Таблица 3.1. Сведения о годовых объемах выполненных работ за последние три года


Год

Объем выполненных работ, тыс. руб.

Всего

в том числе

[вид деятельности, требуемый для участия в конкурсе]











Таблица 3.2. Сведения о выполненных работах за последние два года


Заказчик (наименование, адрес, контактные телефоны)

Сроки выполнения (год и месяц начала и окончания выполнения работ)

Описание (наименование выполненных работ, объем работ)

Сведения о рекламациях по данным работам






















В таблице 3.2. участник приводит описание аналогичных работ, выполненных им за последние два года.


Таблица 3.3. Сведения об участии в судебных разбирательствах за последние два года


Год и месяц начала и окончания судебного разбирательства

Наименование и адрес истца

Решение суда











В таблице 3.3. указываются все судебные разбирательства, по которым участник выступал в качестве ответчика по выполненным (выполняемым) контрактам на аналогичные работы.


[должность лица, подписавшего справку] [подпись] [Ф. И. О.]

М. П.



Примерная форма справки о деятельности участника конкурса


Разработана: Компания "Гарант", ноябрь 2008 г.


Актуальная версия заинтересовавшего Вас документа доступна только в коммерческой версии системы ГАРАНТ. Вы можете приобрести документ за 54 рубля или получить полный доступ к системе ГАРАНТ бесплатно на 3 дня.

Получить доступ к системе ГАРАНТ

Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.