Примерная форма договора о межевании земельного участка (подготовлено экспертами компании "Гарант")

Договор о межевании земельного участка


г. [вписать нужное]

[число, месяц, год]


[Наименование предприятия, учреждения, организации, осуществляющей межевание земельных участков], в лице [должность руководителя, Ф. И. О.], действующего на основании [вписать нужное], именуемый в дальнейшем "Исполнитель", с одной стороны, и [наименование, Ф. И. О. собственника, пользователя земельного участка], именуемый в дальнейшем "Заказчик", вместе именуемые "Стороны", заключили настоящий договор о нижеследующем:


1. Предмет договора


1.1. По настоящему договору Исполнитель в целях [установления и закрепления границ земельного участка на местности, восстановления границ земельного участка] выполняет межевание земельного участка, включающее комплекс работ по установлению на местности границ земельного участка, принадлежащего Заказчику, с восстановлением и закреплением таких границ межевыми знаками и определению их координат.

1.2. Земельный участок, принадлежащий Заказчику на праве [вписать нужное], что удостоверяется выпиской из ЕГРН от [число, месяц, год].

1.3. Кадастровый номер земельного участка: [значение].


2. Сроки выполнения работ


2.1. Срок выполнения работ по настоящему Договору составляет: [значение] рабочих дней.

2.2. В вышеуказанный срок не включается время, затраченное для получения Исполнителем необходимых сведений государственного земельного кадастра и проверки, согласования, утверждения уполномоченными государственными органами землеустроительной документации, подготовленной по настоящему Договору; время, необходимое для извещения и явки лиц, права которых могут быть затронуты при межевании земельного участка Заказчика, а также извещения и явки самого Заказчика в связи с направлением ему уведомления об окончании работ по межеванию.

2.3. Наименование и сроки выполнения отдельных этапов работ определяются календарным планом, являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора.

2.4. При обнаружении недостатков в выполненных работах по межеванию земельного участка Стороны делают пометку в Акте приема-передачи выполненных работ и согласовывают сроки и порядок их устранения.


3. Стоимость работ и порядок расчетов


3.1. Стоимость работ, обусловленных настоящим Договором, определяется дополнительным соглашением, в котором определяется перечень выполненных работ с указанием их стоимости.

3.2. Сумму оплаты Заказчик перечисляет на расчетный счет Исполнителя в течение [значение] со дня получения счета.


4. Права и обязанности Сторон


4.1. Заказчик обязуется:

- предоставить Исполнителю всю имеющуюся информацию и документацию об исходных данных на земельный участок (планово-картографические материалы, правоустанавливающие документы, сведения о собственниках, пользователях смежных земельных участков);

- обеспечить Исполнителю беспрепятственный доступ к земельному участку;

- обеспечить свое присутствие при проведении работниками Исполнителя работ по межеванию земельного участка для оформления акта приема-передачи с указанием выполненных работ;

- оперативно извещать Исполнителя о всех изменениях, влияющих на условия настоящего Договора;

- в случае возникновения спора по границам земельного участка при выполнении работ Заказчик принимает меры по его разрешению самостоятельно;

- оказывать содействие Исполнителю при выполнении им принятых по Договору обязательств;

- своевременно и в полном объеме оплатить выполненные Исполнителем работы;

- выполнять иные обязанности, предусмотренные настоящим Договором.

4.2. Заказчик имеет право:

- осуществлять контроль за выполнением работ, не нарушая при этом хода работ по выполнению Исполнителем взятых на себя обязательств по Договору;

- на получение консультаций по вопросам, касающимся предмета Договора.

4.3. Исполнитель обязан:

- своевременно и в полном объеме выполнить работу по настоящему Договору;

- провести подготовительные работы по сбору и изучению правоустанавливающих, геодезических, картографических и других исходных документов;

- провести полевое обследование и оценку состояния пунктов государственной геодезической сети (ГГС) и опорной межевой сети (ОМС) - опорных межевых знаков (ОМЗ);

- провести полевое обследование границ размежевываемого земельного участка с оценкой состояния межевых знаков;

- составить технический проект (задание) межевания земельного участка;

- уведомить собственников, пользователей размежевываемых земельных участков о производстве межевых работ;

- согласовать и закрепить на местности межевыми знаками границы земельного участка с собственниками, пользователями размежевываемых земельных участков;

- определить координаты пунктов ОМС и межевых знаков;

- определить площадь земельного участка;

- составить чертеж границ земельного участка;

- сформировать землеустроительное дело;

- утвердить землеустроительное дело в установленном порядке;

- оперативно извещать Заказчика о всех изменениях, влияющих на условия настоящего Договора;

- передать результат работ по Акту приема-передачи выполненных работ;

- выполнять иные обязанности, предусмотренные настоящим Договором.

4.4. Исполнитель имеет право:

- привлекать третьих лиц к исполнению работ, предусмотренных настоящим Договором;

- расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке, если в случае возникновения спора по границам земельного участка при выполнении работ Заказчик не представит Исполнителю документальное подтверждение бесспорности границ земельного участка в течение [вписать нужное].


5. Ответственность Сторон


5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору о межевании земельного участка Заказчик и Исполнитель несут ответственность в пределах прямого действительного ущерба, причиненного неисполнением или ненадлежащим исполнением своих обязательств по Договору.

5.2. Исполнитель за невыполнение работ в сроки, предусмотренные договором, выплачивает Заказчику пени в размере [значение].

5.3. При нарушении Заказчиком сроков оплаты выполненных по Договору работ он выплачивает Исполнителю пени в размере [значение] % от подлежащей к уплате суммы за каждый день просрочки платежа.

5.4. Стороны не несут ответственности в случае, если неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору было вызвано обстоятельствами непреодолимой силы: военными действиями, объявлением чрезвычайного положения, стихийным бедствием значительной разрушительной силы и т. п.


6. Порядок разрешения споров


6.1. Стороны будут принимать все меры для регулирования возникающих споров и разногласий путем переговоров.

6.2. При недостижении взаимопонимания спор передается на разрешение арбитражного суда согласно действующей подсудности.


7. Заключительные условия


7.1. При прекращении действия настоящего Договора Стороны не освобождаются от своих неисполненных обязательств, выплаты причитающихся процентов и возмещения убытков, возникших в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по настоящему Договору.

7.2. Изменения и дополнения к настоящему Договору совершаются в письменной форме и подписываются Сторонами.

7.3. Все дополнительные соглашения прилагаются к настоящему Договору и являются его неотъемлемой частью.

7.4. Настоящий Договор составлен в двух аутентичных экземплярах, по одному для каждой Стороны, имеющих одинаковую юридическую силу.

7.5. По вопросам, не нашедшим отражения в Договоре, Стороны руководствуются действующим законодательством.


8. Реквизиты и подписи Сторон


Исполнитель

[вписать нужное]


Исполнитель

[вписать нужное]


М. П.

Заказчик

[вписать нужное]


Заказчик

[вписать нужное]



Примерная форма договора о межевании земельного участка


Разработана: Компания "Гарант", январь, 2017 г.


Текст документа на сайте мог устареть

Заинтересовавший Вас документ доступен только в коммерческой версии системы ГАРАНТ.

Вы можете приобрести документ за 54 рубля или получите полный доступ к системе ГАРАНТ бесплатно на 3 дня


Получить доступ к системе ГАРАНТ

(Документ будет доступен в личном кабинете в течение 3 дней)

(Бесплатное обучение работе с системой от наших партнеров)


Чтобы приобрести систему ГАРАНТ, оставьте заявку и мы подберем для Вас индивидуальное решение