Приказ Федерального агентства по рыболовству от 28 февраля 2006 г. N 39 "О размещении заказа на выполнение в 2006 году научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по направлению "Научное обеспечение мероприятий по сохранению, восстановлению и увеличению запасов ценных гидробионтов во внутренних и окраинных морях России ("Аквакультура")" для нужд Федерального агентства по рыболовству" (с изменениями и дополнениями)

Приказ Федерального агентства по рыболовству от 28 февраля 2006 г. N 39
"О размещении заказа на выполнение в 2006 году научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по направлению "Научное обеспечение мероприятий по сохранению, восстановлению и увеличению запасов ценных гидробионтов во внутренних и окраинных морях России ("Аквакультура")" для нужд Федерального агентства по рыболовству"

С изменениями и дополнениями от:

7 марта 2006 г.


С целью эффективного использования средств федерального бюджета и в соответствии с законодательством Российской Федерации о размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд приказываю:

1. Установить, что размещение заказа на выполнение в 2006 году научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по направлению "Аквакультура" для нужд Федерального агентства по рыболовству осуществляется путем проведения открытого конкурса в соответствии с приказом Росрыболовства от 15.02.2006 N 26 "Об утверждении государственного заказа на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд в сфере деятельности Росрыболовства в 2006 году за счет средств федерального бюджета" за исключением темы "Разработать ресурсосберегающие технологии, обеспечивающие повышение эффективности товарного прудового и индустриального рыбоводства в центральном и южном регионах России".

2. Утвердить документацию по размещению заказа на выполнение в 2006 году научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по направлению "Аквакультура" для нужд Федерального агентства по рыболовству согласно приложению.

3. Управлению науки и образования совместно с Управлением финансирования и отчетности, Юридическим отделом в пределах своей компетенции обеспечить заключение государственных контрактов с победителями по итогам проведенного конкурса и осуществлять контроль их выполнения.

4. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на заместителя руководителя Росрыболовства П.А. Ефанова.


Руководитель Агентства

С.В. Ильясов


Приложение
к приказу Федерального агентства по рыболовству
от 28 февраля 2006 г. N 39


Документация по размещению заказа на выполнение в 2006 году научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по направлению "Научное обеспечение мероприятий по сохранению, восстановлению и увеличению запасов ценных гидробионтов во внутренних и окраинных морях России ("Аквакультура")" для нужд Федерального агентства по рыболовству

С изменениями и дополнениями от:

7 марта 2006 г.


Извещение о проведении открытого конкурса


1. Название торгов - право на заключение государственного контракта на выполнение в 2006 году научно-исследовательских и опытно конструкторских работ по направлению "Научное обеспечение мероприятий по сохранению, восстановлению и увеличению запасов ценных гидробионтов во внутренних и окраинных морях России ("Аквакультура")" для нужд Федерального агентства по рыболовству.

2. Форма торгов - открытый конкурс.

3. Заказчик - Федеральное агентство по рыболовству.

Адрес заказчика: 107996, г.Москва, Рождественский бульвар, д. 12

Адрес электронной почты: ReshetnikovaAV@fishcom.ru.

Контактные телефоны: (495) 928-23-41, 625-63-23 (Решетникова Александра Владимировна).

4. Источник финансирования заказа - средства федерального бюджета.

5. Предмет государственного контракта - выполнение в 2006 году научно-исследовательских и опытно конструкторских работ по направлению "Научное обеспечение мероприятий по сохранению, восстановлению и увеличению запасов ценных гидробионтов во внутренних и окраинных морях России ("Аквакультура")" для нужд Федерального агентства по рыболовству.

6. Место выполнения работ - г. Москва.

7. Наименование лотов, сроки выполнения работ, начальная цена контракта:


N лота

Наименование лота (название темы)

Сроки выполнения работ

Начальная цена контракта, тыс. руб.

1.

Разработать среднесрочную и долгосрочную стратегию развития аквакультуры России (по регионам и направлениям) с учетом процессов глобализации

апрель-декабрь 2006 г.

1000

2.

Разработать технологии ускоренного формирования и эксплуатации продукционных стад осетровых в контролируемых условиях; подготовить рекомендации по их реализации на базовых воспроизводственных комплексах

апрель-декабрь 2006 г.

8 500

3.

Разработать технологию формирования ремонтно-маточных стад осетровых для условий типового хозяйства аквакультуры Каспийского бассейна

апрель-декабрь 2006 г.

2 500

4.

Разработать комплекс мероприятий и технологических решений повышения эффективности искусственного воспроизводства ценных видов рыб Каспийского бассейна в современных условиях

апрель-декабрь 2006 г.

1500

5.

Разработать программу и комплекс мероприятий по повышению эффективности воспроизводства осетровых Азово-Чернорморского бассейна

апрель-декабрь 2006 г.

1 500

6.

Исследовать техническое состояние основных фондов, показатели производственной мощности рыбоводных предприятий, эффективность их деятельности по искусственному воспроизводству

апрель-декабрь 2006 г.

500

7.

Разработать программу развития морского рыбоводства в Балтийском бассейне с учётом международного статуса Балтийского моря

апрель-декабрь 2006 г.

1 000

8.

Разработать методику расчета удельных затрат по воспроизводству водных биоресурсов Российской Федерации (включая удельные затраты на содержание ремонтно-маточных стад) для различных климатических зон

апрель-декабрь 2006 г.

1500

9.

Разработать программу повышения эффективности искусственного воспроизводства ценных видов рыб Сибири

апрель-декабрь 2006 г.

1000

10.

Разработать среднесрочную и долгосрочную программы развития отечественного кормопроизводства для организаций, выполняющих работы по искусственному воспроизводству ВБР и аквакультуре

апрель-декабрь 2006 г.

600

11.

Провести мониторинг соблюдения биотехнических нормативов выращивания рыбоводной продукции и эпизоотического состояния выпускаемой молоди на рыбоводных предприятиях, подведомственных Росрыболовству. Разработать план мероприятий по совершенствованию существующих бионормативов, повышению качества и жизнестойкости выпускаемой молоди на рыбоводных предприятиях, подведомственных Росрыболовству

апрель-декабрь 2006 г.

4 400

12.

Разработать рыбоводно-биологическое обоснование по реконструкции и техническому перевооружению Конаковского рыбоводного завода и рекомендации по формированию и сохранению племенных стад осетровых видов рыб в условиях средней полосы России

апрель-декабрь 2006 г.

1000


8. Оплата работ производится безналичным расчетом. Предварительная оплата составляет 30% от стоимости работ, окончательный расчет по факту выполненных работ после подписания акта сдачи-приемки.

9. Преимущества не предоставляются.

10. Официальный сайт, на котором размещена документация по размещению заказа - www.zakupki.gov.ru.

Комплект документации по размещению заказа предоставляется на платной основе. Размер платы составляет 500 рублей.

Документация по размещению заказа предоставляется в письменной форме после внесения участником размещения заказа платы за предоставление документации по размещению заказа и представления по адресу заказчика документов, подтверждающих внесение платы.

Плата за предоставление документации по размещению заказа вносится участником размещения заказа по следующим банковским реквизитам:

Получатель: УФК по г. Москве (Федеральное агентство по рыболовству) л/с.06080000800 ИНН 7702524600 КПП 770201001 р/сч.40503810600001009079 Отделение 1 Московского ГТУ Банка России г.Москва БИК 044583001.

11. Дата начала приема заявок 6 марта 2006 года.

Дата окончания приема заявок 6 апреля 2006 года.

Заявки на участие в конкурсе принимаются: с понедельника по четверг с 10.00 до 17.00 по московскому времени, по пятницам - с 10.00 до 16.00 по московскому времени.

12. Критерии оценки заявок на участие в конкурсе:

1) функциональные характеристики и качество работы;

2) сроки выполнения работ;

3) цена контракта;

4) квалификация участников конкурса.

13. Место, дата и время вскрытия конвертов: г. Москва, Рождественский бульвар, 12, Федеральное агентство по рыболовству, 6 апреля 2006 года, 10 ч. 00 мин.


1. Общие положения


Настоящая документация по размещению заказа на выполнение в 2006 году научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по направлению "Научное обеспечение мероприятий по сохранению, восстановлению и увеличению запасов ценных гидробионтов во внутренних и окраинных морях России ("Аквакультура")" для нужд Федерального агентства по рыболовству (далее - конкурсная документация) разработана Федеральным агентством по рыболовству в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 21.07.2005 N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд".


2. Требования к содержанию и форме заявки на участие в конкурсе и инструкции по ее заполнению


Участник размещения заказа подает заявку на участие в конкурсе в письменной форме в запечатанном конверте, в соответствии с приложением 1 конкурсной документации.

Заявка на участие в конкурсе должна содержать:

1) сведения и документы об участнике размещения заказа, подавшем заявку:

а) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона;

б) выписку из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки (для юридических лиц), выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки (для индивидуальных предпринимателей), копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц);

в) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа, в случае необходимости;

г) документы, подтверждающие квалификацию участника размещения заказа:

- информацию о количественном составе, научном потенциале и квалификации непосредственных исполнителей работ в произвольной форме, включая резюме (анкеты) основного персонала (штатные сотрудники и совместители), заверенную руководителем участника размещения заказа;

- перечень и объем выполненных за последние 5 лет работ (в том числе перечень выполненных научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ), оказанных услуг, близких по профилю и объемам предлагаемой работы;

- копии документов, отражающие профессиональную репутацию участника размещения заказа (государственные награды и премии в области науки и техники, отзывы других заказчиков, результаты арбитражных разбирательств), а также информацию о публикациях, участии в международных, федеральных, президентских программах в соответствующей области;

2) предложение о функциональных характеристиках и о качестве работ, иные предложения об условиях исполнения государственного контракта, в том числе предложение о цене контракта;

3) копии документов, подтверждающих соответствие участника размещения заказа требованиям, предъявляемым законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение работ, являющихся предметом конкурса.

Участник размещения заказа вправе приложить к заявке любые иные документы, которые, по его мнению, могут дополнительно характеризовать возможности участника размещения заказа по выполнению работ.

Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на участие в конкурсе в отношении каждого лота.

Прием заявок на участие в конкурсе прекращается в день вскрытия конвертов с такими заявками.

Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в конкурсе обязан обеспечить конфиденциальность сведений, содержащихся в такой заявке до вскрытия конверта с заявкой на участие в конкурсе.

При описании условий и предложений участников размещения заказа должны приниматься общепринятые обозначения и наименования в соответствии с требованиями действующих нормативных правовых актов.

Сведения, которые содержатся в заявках участников размещения заказа, не должны допускать двусмысленных толкований.

Все документы, представленные участниками размещения заказа, должны быть скреплены печатью и заверены подписью уполномоченного лица (для юридических лиц), подписаны физическими лицами, в том числе индивидуальными предпринимателями, собственноручно. Все документы, насчитывающие более одного листа, должны быть пронумерованы, прошиты, скреплены печатью и заверены подписью уполномоченного лица участника размещения заказа - юридического лица и собственноручно заверены участником размещения заказа - физического лица, в том числе на прошивке. Верность копий документов, представляемых в составе заявки на участие в конкурсе должна быть подтверждена печатью и подписью уполномоченного лица, если иная форма заверения не была установлена нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Все экземпляры заявки должны быть четко напечатаны. Подчистки и исправления не допускаются, за исключением исправлений, скрепленных печатью и заверенных подписью уполномоченного лица (для юридических лиц) или собственноручно заверенных (для физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей).

Все документы, представляемые участниками размещения заказа в составе заявки на участие в конкурсе, должны быть заполнены по всем пунктам.

Представленные в составе заявки на участие в конкурсе документы не возвращаются участнику размещения заказа.


3. Требования к описанию участниками размещения заказа выполняемых работ


Участники размещения заказа осуществляют и представляют заказчику описание выполняемых научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в соответствии с приложением 3 конкурсной документации.


4. Место, условия и сроки выполнения работ


Место, условия и сроки выполнения научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ указаны в извещении о проведении открытого конкурса и в приложении 4 конкурсной документации.


5. Порядок формирования цены контракта


Цена контракта включает в себя расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей.

Цена контракта, предлагаемая участником размещения заказа, не может превышать начальную цену контракта, указанную в приложении 4 конкурсной документации.


6. Сведения о валюте, используемой для формирования цены контракта и расчетов с поставщиками (исполнителями, подрядчиками)


При формировании цены контракта и расчетов с исполнителями используется валюта Российской Федерации.


7. Сведения о праве заказчика в одностороннем порядке изменить объем выполняемых по контракту работ


Заказчик имеет право в одностороннем порядке изменить объем всех предусмотренных контрактом работ не более чем на пять процентов такого объема в случае выявления потребности в дополнительных работах, не предусмотренных контрактом, но связанных с работами, предусмотренными контрактом, или при прекращении потребности в предусмотренной контрактом части работ. При этом по согласованию с поставщиком заказчик вправе изменить цену контракта пропорционально объему указанных дополнительных работ или объему указанной части работ, но не более чем на пять процентов такой цены.


8. Порядок, место, даты начала и окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе


Для участия в конкурсе участник размещения заказа подает заявку на участие в конкурсе в указанный в извещении о проведении открытого конкурса срок.

Участник размещения заказа подает заявку на участие в конкурсе в письменной форме в запечатанном конверте. При этом на таком конверте указывается наименование конкурса, на участие в котором подается данная заявка. Не допускается указывать на таком конверте наименование (для юридического лица) или фамилию, имя, отчество (для физического лица) участника размещения заказа.

Конверт оформляется в соответствии с приложением 2 конкурсной документации.

Прием заявок на участие в конкурсе осуществляется по адресу заказчика.

Дата начала приема заявок 6 марта 2006 года.

Дата окончания приема заявок 6 апреля 2006 года.

Заявки на участие в конкурсе принимаются: с понедельника по четверг с 10.00 до 17.00 по московскому времени, по пятницам - с 10.00 до 16.00 по московскому времени.

Каждый конверт с заявкой на участие в конкурсе, поступивший в срок, указанный в извещении о проведении открытого конкурса, регистрируется заказчиком в журнале регистрации заявок на участие в конкурсе.

По требованию участника размещения заказа, подавшего конверт с заявкой на участие в конкурсе, заказчик выдает расписку в получении конверта с такой заявкой с указанием даты и времени его получения.


9. Язык заявки на участие в конкурсе


Заявка на участие в конкурсе, подготовленная участником размещения заказа, а также вся корреспонденция и документация, связанная с заявкой на участие в конкурсе, которой обменялись участник размещения заказа и заказчик, должны быть представлены на русском языке.


10. Расходы на участие в конкурсе


Участник размещения заказа несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей заявки на участие в конкурсе, участием в конкурсе и заключением государственного контракта.


11. Требования к участникам размещения заказа


В настоящем конкурсе может принять участие любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель.

При размещении заказа устанавливаются следующие обязательные требования к участникам размещения заказа:

1. соответствие участников размещения заказа требованиям, предъявляемым законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение работ, являющихся предметом конкурса.

2. непроведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица или непроведение в отношении участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя процедуры банкротства.

3. неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе.

4. отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе.

5. отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участнике размещения заказа.


12. Порядок и срок отзыва заявок на участие в конкурсе, порядок внесения изменений в такие заявки


Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в конкурсе, вправе отозвать заявку в любое время до момента вскрытия конкурсной комиссией конвертов с заявками на участие в конкурсе.

Заявки на участие в конкурсе отзываются в следующем порядке.

1. Участник размещения заказа подает в письменном виде уведомление об отзыве заявки, содержащее информацию о том, что он отзывает свою заявку. При этом в соответствующем уведомлении в обязательном порядке должна быть указана следующая информация: наименование конкурса, регистрационный номер заявки на участие в конкурсе, дата, время и способ подачи заявки на участие в конкурсе.

2. Заявление об отзыве заявки на участие в конкурсе должно быть скреплено печатью и заверено подписью уполномоченного лица (для юридических лиц) и собственноручно подписано физическим лицом участником размещения заказа.

3. Заявление об отзыве заявок на участие в конкурсе подаются по адресу заказчика.

4. В день вскрытия заявок на участие в конкурсе, заявки на участие в конкурсе отзываются на заседании конкурсной комиссии непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в конкурсе по адресу, по которому осуществляется вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе, указанному в извещении о проведении открытого конкурса.

5. Отзывы заявок на участие в конкурсе регистрируются в журнале регистрации заявок на участие в конкурсе.

6. Заявки на участие в конкурсе, отозванные до окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе в порядке, указанном выше, считаются не поданными.

7. После окончания срока подачи заявок не допускается отзыв заявок на участие в конкурсе.

Участник размещения заказа, подавший заявку, вправе изменить заявку в любое время до момента вскрытия конкурсной комиссией конвертов с заявками.

Изменения, внесенные в заявку, считаются неотъемлемой частью заявки на участие в конкурсе.

Заявки на участие в конкурсе изменяются в следующем порядке.

1. Изменения заявки на участие в конкурсе подаются в запечатанном конверте. На соответствующем конверте указываются: наименование открытого конкурса, регистрационный номер заявки в следующем порядке:

"Изменение заявки на участие в открытом конкурсе _____________ (наименование конкурса).______________(регистрационный номер заявки)".

2. Изменения заявки должны быть оформлены в порядке, установленном для оформления заявок на участие в конкурсе в соответствии с пунктом 2 конкурсной документации.

3. До последнего дня подачи заявок, установленного пунктом 8 конкурсной документации, изменения заявок на участие в конкурсе подаются по адресу, указанному в извещении о проведении конкурса (с учетом всех изменений извещения о проведении конкурса, являющихся неотъемлемой частью извещения о проведении конкурса).

4. В день вскрытия заявок на участие в конкурсе, изменения заявок на участие в конкурсе подаются на заседании конкурсной комиссии непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в конкурсе по адресу, по которому осуществляется вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе, указанному в извещении о проведении открытого конкурса.

5. Изменения заявок на участие в конкурсе регистрируются в журнале регистрации заявок на участие в конкурсе в порядке, установленном пунктом 8 конкурсной документации.

6. Участники размещения заказа, подавшие изменения заявок на участие в конкурсе, заказчик обязаны обеспечить конфиденциальность сведений, содержащихся в таких изменениях заявок до вскрытия конвертов с изменениями заявок. Лица, осуществляющие хранение конвертов с изменениями заявок на участие в конкурсе, не вправе допускать повреждение таких конвертов и содержащихся в них изменений до момента их вскрытия.

7. Конверты с изменениями заявок вскрываются конкурсной комиссией одновременно с конвертами с заявками на участие в конкурсе.

8. После вскрытия конвертов с заявками и конвертов с изменениями соответствующих заявок конкурсная комиссия устанавливает поданы ли изменения заявки на участие в конкурсе надлежащим лицом.

9. О вскрытии конвертов с изменениями заявок на участие в конкурсе делается соответствующая отметка в протоколе вскрытия заявок на участие в конкурсе.

10. Если конверт с изменениями заявки на участие в конкурсе не запечатан и не маркирован в порядке, указанном выше, заказчик не несет ответственности за утерю или досрочное вскрытие такого конверта. В случае, если на конверте с изменениями заявки на участие в конкурсе указано наименование (для юридических лиц) или фамилия, имя, отчество (для физического лица) участника размещения заказа, либо конверт не запечатан и не маркирован в порядке, указанном выше, такие конверты с изменениями заявок на участие в конкурсе не принимаются заказчиком и возвращаются лицу, подавшему такой конверт. В случае получения такого конверта заказчиком по почте, соответствующий конверт возвращается по адресу отправителя, указанному на конверте.


13. Формы, порядок, даты начала и окончания срока предоставления участникам размещения заказа разъяснений положений конкурсной документации


При проведении конкурса какие-либо переговоры конкурсной комиссии с участником размещения заказа не допускаются. В случае нарушения указанного положения конкурс может быть признан недействительным в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

Заказчик вправе давать разъяснения положений конкурсной документации. Со дня опубликования извещения о проведении конкурса любой участник размещения заказа вправе направить в письменной форме заказчику запрос о разъяснении положений конкурсной документации. В течение двух рабочих дней со дня поступления указанного запроса заказчик направит в письменной форме разъяснения положений конкурсной документации, если указанный запрос поступил не позднее, чем за Пять дней до дня окончания подачи заявок на участие в конкурсе на бумажном носителе по адресу, указанному в запросе.

В течение одного дня со дня направления разъяснения положений конкурсной документации по запросу участника размещения заказа такое разъяснение должно быть размещено заказчиком на официальной сайте с указанием предмета запроса, но без указания участника размещения заказа, от которого поступил запрос. Разъяснение положений конкурсной документации не должно изменять ее суть.


14. Место, порядок, даты и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе


Место вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе: г.Москва, Рождественский бульвар, 12, Федеральное агентство по рыболовству.

Публично 6 апреля 2006 года в 10-00 конкурсной комиссией вскрываются конверты с заявками на участие в конкурсе.

В день вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в конкурсе, но не раньше времени, указанного в конкурсной документации, конкурсная комиссия объявит присутствующим при вскрытии таких конвертов участникам размещения заказа о возможности подать заявки на участие в конкурсе, изменить или отозвать поданные заявки на участие в конкурсе до вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.

Конкурсной комиссией вскрываются конверты с заявками на участие в конкурсе, которые поступили заказчику до вскрытия заявок на участие в конкурсе.

Участники размещения заказа, подавшие заявки на участие в конкурсе, или их представители вправе присутствовать при вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе.

Все присутствующие при вскрытии конвертов лица регистрируются в Листе регистрации уполномоченных представителей участников размещения заказа и иных лиц, составляемом и подписываемом секретарем конкурсной комиссии.

Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица) и почтовый адрес каждого участника размещения заказа, конверт с заявкой на участие в конкурсе которого вскрывается, наличие сведений и документов, предусмотренных конкурсной документацией, условия исполнения государственного контракта, указанные в такой заявке и являющиеся критерием оценки заявок на участие в конкурсе, объявляются при вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе и заносятся в протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.

При вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе конкурсная комиссия вправе потребовать от участников размещения заказа представления разъяснений положений представленных ими документов и заявок на участие в конкурсе. При этом не допускается изменение заявки на участие в конкурсе. Указанные разъяснения вносятся в протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.

Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе ведется конкурсной комиссией и подписывается всеми присутствующими членами конкурсной комиссии и заказчиком непосредственно после вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. Указанный протокол размещается заказчиком в день его подписания на официальном сайте.

Заказчик обязан осуществлять аудиозапись вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. Любой участник размещения заказа, присутствующий при вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе, вправе осуществлять аудио- и видеозапись вскрытия таких конвертов.

Полученные после окончания приема конвертов с заявками на участие в конкурсе конверты с заявками на участие в конкурсе вскрываются, и в тот же день такие конверты и такие заявки возвращаются участникам размещения заказа.

В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе подана только одна заявка на участие в конкурсе или не подана ни одна заявка на участие в конкурсе, конкурс признается несостоявшимся.


15. Условия допуска к участию в конкурсе


Конкурсная комиссия рассматривает заявки на участие в конкурсе на соответствие требованиям, установленным конкурсной документацией, и соответствие участников размещения заказа требованиям, установленным пунктом 11 конкурсной документации. Срок рассмотрения заявок на участие в конкурсе не может превышать десяти дней со дня вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.

На основании результатов рассмотрения заявок на участие в конкурсе конкурсной комиссией принимается решение о допуске к участию в конкурсе участника размещения заказа и о признании участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в конкурсе, участником конкурса или об отказе в допуске такого участника размещения заказа к участию, а также оформляется протокол рассмотрения заявок на участие в конкурсе, который ведется конкурсной комиссией и подписывается всеми присутствующими на заседании членами конкурсной комиссии и заказчиком в день окончания рассмотрения заявок на участие в конкурсе. Протокол должен содержать сведения об участниках размещения заказа, подавших заявки на участие в конкурсе, решение о допуске участника размещения заказа к участию в конкурсе и о признании его участником конкурса или об отказе в допуске участника размещения заказа к участию в конкурсе с обоснованием такого решения. Указанный протокол в день окончания рассмотрения заявок на участие в конкурсе размещается заказчиком на официальном сайте. Участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в конкурсе и признанным участниками конкурса, и участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в конкурсе и не допущенным к участию в конкурсе, направляются уведомления о принятых конкурсной комиссией решениях не позднее дня, следующего за днем подписания указанного протокола.

При рассмотрении заявок на участие в конкурсе участник размещения заказа не допускается конкурсной комиссией к участию в конкурсе в случае:

1) непредоставления определенных пунктом 2 конкурсной документации документов либо наличия в таких документах недостоверных сведений об участнике размещения заказа или о работах, соответственно на выполнение которых размещается заказ;

2) несоответствия требованиям, установленным в соответствии с пунктом 11 конкурсной документации;

3) несоответствия заявки на участие в конкурсе требованиям конкурсной документации.

В случае установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных участником размещения заказа, установления факта проведения ликвидации участника размещения заказа юридического лица или проведения в отношении участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя процедуры банкротства либо факта приостановления его деятельности в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, конкурсная комиссия вправе отстранить такого участника от участия в конкурсе на любом этапе его проведения.


16. Критерии оценки заявок на участие в конкурсе


Для определения лучших условий исполнения контракта, предложенных в заявках на участие в конкурсе, конкурсная комиссия оценивает и сопоставляет такие заявки в соответствии со следующими критериями оценки заявок на участие в конкурсе:

1) функциональные характеристики и качество работ;

2) сроки выполнения работ;

3) цена контракта;

4) квалификация участников конкурса.


17. Порядок оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе


Конкурсная комиссия осуществляет оценку и сопоставление заявок на участие в конкурсе, поданных участниками размещения заказа, признанными участниками конкурса.

Срок оценки и сопоставления таких заявок не может превышать десять дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе.

Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе осуществляются конкурсной комиссией в целях выявления лучших условий исполнения государственного контракта в соответствии с критериями, установленными пунктом 16 конкурсной документации.

Оценка заявок на участие в конкурсе осуществляется по следующей методике:


N п/п

Критерии оценки

Количество баллов а(к)

Вес критерия pi

1.

Функциональные характеристики и качество работ



2.

Сроки выполнения работ



3.

Квалификация участников конкурса




Итого:




По каждому из критериев оценки присваиваются балльные оценки от 0 до 10 - a(k)_i, где k - порядковый номер заявки на участие в конкурсе, i - порядковый номер критерия. Вес каждого критерия (pi) утверждается на заседании конкурсной комиссии перед вскрытием конвертов.

Каждая заявка на участие в конкурсе получает суммарную оценку, выраженную в баллах, по следующей формуле:


              N       k
     T  = сумма P  x a
      k     i=1  i    i

где:
    Т  - балльная оценка k-ой заявки на участие в конкурсе.
     k
    N - общее количество критериев,
    Р  - вес i-го критерия, причем
     i

         N
     сумма p = 1
       i=1  i

Заказчик проводит итоговое ранжирование заявок на участие в конкурсе в соответствии со следующей формулой:


              C             T
                min          k
     S  = 0,2 ------ + 0,8 ------
      k         С           T
                 k           max

где:
    C    - минимальная цена контракта среди заявок на участие в конкурсе,
     min   которые до этого не были отклонены;
    С  - цена контракта k-ой заявки на участие в конкурсе;
     k
    T    - максимальная балльная оценка по данному лоту;
     max
    T  - балльная оценка k-ой заявки на участие в конкурсе.
     k

В соответствии с полученными оценками S_k заказчик проводит ранжирование заявок на участие в конкурсе. Победителем конкурса признается участник конкурса, который предложил лучшие условия исполнения контракта и заявке на участие в конкурсе которого присвоен первый номер в соответствии с показателем S_k.

В случае, если две или более заявок на участие в конкурсе получили одинаковый показатель S_k, победитель определяется путем простого голосования членов конкурсной комиссии.

Конкурсная комиссия ведет протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе, который подписывается всеми присутствующими членами конкурсной комиссии и заказчиком в течение дня, следующего после дня окончания проведения оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе. Протокол составляется в двух экземплярах, один из которых хранится у заказчика.

Заказчик в течение трех дней со дня подписания протокола передает победителю конкурса один экземпляр протокола и проект контракта, который составляется путем включения условий исполнения контракта, предложенных победителем конкурса в заявке на участие в конкурсе в проект контракта, прилагаемый к конкурсной документации.


18. Срок и порядок подписания победителем конкурса государственного контракта


В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе подана только одна заявка на участие в конкурсе, и если указанная заявка соответствует требованиям и условиям, предусмотренным конкурсной документацией, заказчик в течение трех дней со дня рассмотрения заявки на участие в конкурсе передаст участнику размещения заказа, подавшему единственную заявку на участие в конкурсе, проект государственного контракта. Участник размещения заказа, подавший указанную заявку, не вправе отказаться от заключения государственного контракта. При непредставлении заказчику таким участником размещения заказа в срок, предусмотренный конкурсной документацией, подписанного государственного контракта, такой участник размещения заказа признается уклонившимся от заключения государственного.#

В случае, если конкурс признан несостоявшимся и только один участник размещения заказа, подавший заявку на участие в конкурсе, признан участником конкурса, заказчик в течение трех дней со дня подписания протокола передаст такому участнику конкурса проект контракта. Такой участник не вправе отказаться от заключения государственного контракта.

В иных случаях срок подписания контракта составляет не менее чем десять дней.

После определения победителя конкурса в срок, предусмотренный для заключения государственного контракта, заказчик вправе отказаться от заключения контракта с победителем конкурса либо при уклонении победителя конкурса от заключения государственного контракта с участником размещения заказа, с которым заключается такой контракт, в случае установления факта:

1) проведения ликвидации участников размещения заказа - юридических лиц или проведения в отношении участников размещения заказа - юридических лиц, индивидуальных предпринимателей процедуры банкротства;

2) приостановления деятельности указанных лиц в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

3) предоставления указанными лицами заведомо ложных сведений, содержащихся в документах, предусмотренных пунктом 3 конкурсной документации;

4) нахождения имущества указанных лиц под арестом, наложенным по решению суда, если на момент истечения срока заключения контракта балансовая стоимость арестованного имущества превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов указанных лиц по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

Заказ признается размещенным со дня заключения государственного контракта.

Расторжение государственного контракта допускается по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

В случае просрочки исполнения заказчиком обязательства, предусмотренного государственным контрактом, другая сторона вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного государственным контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного государственным контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Заказчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.


Приложение 1


                                 ЗАЯВКА
    на участие в открытом конкурсе на право заключить государственный
      контракт на выполнение в 2006 году научно-исследовательских и
    опытно-конструкторских работ по направлению "Научное обеспечение
  мероприятий по сохранению, восстановлению и увеличению запасов ценных
гидробионтов во внутренних и окраинных морях России ("Аквакультура")" для
               нужд Федерального агентства по рыболовству

Полное наименование организации, ее организационно-правовая форма (для
юридического лица):______________________________________________________
Фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о  месте  жительства,
номер контактного телефона (для физического лица):_______________________
Номер и наименование лота (темы работы)
_________________________________________________________________________
Стоимость работ по контракту:____________________________________________
Сроки выполнения работ:__________________________________________________

Фамилия,  имя,  отчество,  должность,  ученая  степень   и ученое  звание
руководителя  проекта,  реквизиты  связи  (телефон,  факс, e-mail)   (для
юридического лица):
_________________________________________________________________________
Почтовый индекс и адрес (для юридического лица):
юридический:_____________________________________________________________
фактический:_____________________________________________________________

     Подачей настоящей заявки участник размещения  заказа  выражает  свое
согласие с проведением конкурса на условиях, указанных в документации  по
размещению заказа на выполнение в  2006 году   научно-исследовательских и
опытно-конструкторских  работ   по   направлению   "Научное   обеспечение
мероприятий по сохранению, восстановлению  и  увеличению  запасов  ценных
гидробионтов во внутренних и окраинных морях России ("Аквакультура")" для
нужд Федерального агентства по рыболовству,  и  в  случае   признания его
победителем конкурса обязуется  заключить  с  заказчиком  государственный
контракт по форме, утвержденной  заказчиком,  на  условиях,   указанных в
настоящей заявке и в конкурсной документации.

Приложение: документы на____стр.
__________________________________________________________  /___________/
(Ф.И.О. уполномоченного лица на подписание заявки, а также    (подпись)
для юридического лица - указать должность уполномоченного
подписывать заявку; для индивидуального предпринимателя
- соответствующий статус)

М.П.
"____"_______________2006 г.

                                                             Приложение 2

                       Порядок оформления конверта

ЗАКАЗНОЕ


Заявка на участие в открытом конкурсе

на право заключить государственный контракт на выполнение в 2006 году
научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по направлению
"Научное обеспечение мероприятий по сохранению, восстановлению и
увеличению запасов ценных гидробионтов во внутренних и окраинных морях
России ("Аквакультура")" для нужд Федерального агентства по рыболовству

Куда: 107996, г.Москва, Рождественский бульвар, д.12

Кому: Руководителю Федерального агентства по рыболовству

     Внимание!
     В случае  отсутствия  на  конверте  надписи  "Заявка  на   участие в
открытом конкурсе" конверт будет вскрыт до начала конкурса  и  заявка  на
участие в конкурсе не будет рассматриваться Комиссией.

Информация об изменениях:

Приказом Федерального агентства по рыболовству от 7 марта 2006 г. N 47 настоящее приложение изложено в новой редакции

См. текст приложения в предыдущей редакции


Приложение 3


Требования
к описанию научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ

С изменениями и дополнениями от:

7 марта 2006 г.


Участник размещения заказа должен представить описание научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по следующей форме:

1. Наименование работы.

2. Краткая справка-аннотация работы:

2.1. Цели и задачи работы.

2.2. Ожидаемые результаты работы.

3. Описание работы:

3.1. Представляется проект технического задания на выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ:

3.1.1. Описание объекта разработки.

3.1.2. Цель работы и основное практическое назначение планируемых результатов.

3.1.3. Область применения планируемых результатов.

3.1.4. Технико-экономические показатели, параметры и характеристики объекта разработки.

3.1.5. Порядок выполнения и приемки этапов работы.

4. Этапы работы:

4.1. Указывается последовательность, основное содержание и сроки проведения работ (этапов работ), ожидаемые промежуточные результаты по итогам каждого этапа и какими отчетными документами они подтверждаются по следующей форме:

N п/п

Наименование работ (этапов работ)

Основное содержание работ (этапов работ)

Дата начала этапа

Дата окончания этапа

Контрактная цена, тыс. руб.

Результаты Работ. Документы, подтверждающие выполнение работ (этапов работ)








5. Финансово-экономическое обоснование работы:

5.1. Необходимость привлечения к выполнению работы определенной численности работников различных категорий и объем средств, запрашиваемых на выплату заработной платы с начислениями.

5.2. Необходимость приобретения материалов.

5.3. Необходимость прочих расходов на покупку товаров и оплату услуг.

5.4. Необходимость привлечения к выполнению работы соисполнителей и оплата выполняемых ими услуг.

На основании изложенного составляется проект структуры цены (сметы расходов) по следующей форме:

(руб.)

Наименование статей расхода

Всего в том числе по этапам

1

2

3

4

1

Материалы






2

Фонд оплаты труда (ФОТ)






3

Отчисление на социальные нужды






4

Прочие прямые расходы






5

Накладные расходы






6

Сторонние организации






7

Всего: контрактная цена







5.5. Результаты реализации работы.

5.5.1. Приводится перечень результатов, которые будут получены по завершении работы с указанием конкретной выходной продукции (отчет о НИОКР; технология; технические условия; конструкторская документация; опытный образец изделия и т.п.);

5.5.2. Указывается продукция, которую заказчик может реализовать сторонним покупателям по итогам выполнения работы.

6. Обоснование возможности выполнения условий конкурса.

6.1. Квалификация участника размещения заказа или структурного подразделения участника размещения заказа, являющегося непосредственным исполнителем данной работы:

6.1.1. Опыт работы по тематике исследований (перечень и объем выполненных работ за последние 5 лет, в том числе перечень выполненных НИОКР; оказанные услуги, близкие по профилю и объемам предлагаемой работы; сведения о текущих проектах, грантах, публикациях, выступлениях на конференциях и т.д.).

6.1.2. Профессиональная репутация (государственные награды и премии в области науки и техники, отзывы других заказчиков, арбитражные разбирательства).

6.1.3. Квалификация сотрудников (наличие специалистов, имеющих высшее образование, ученую степень, ученое звание).

6.1.4. Материально-техническое обеспечение (наличие оборудования и аппаратуры для проведения работ, обеспеченность средствами вычислительной техники, наличие производственной базы, арендуемой или находящейся на балансе).

6.1.5. Знание местных условий субъектов Российской Федерации, в том случае если требуются проведение региональных исследований.

6.2. Характеристика привлекаемых организаций-соисполнителей и обоснование необходимости привлечения соисполнителей:

6.2.1. Обоснование необходимости привлечения организации-соисполнителя.

6.2.2. Сведения об организации - соисполнителе (полное наименование организации, юридический и фактический адрес, фамилия, имя и отчество руководителя организации, телефон, e-mail).

6.2.3. Перечень и содержание работ, выполняемых организациями-соисполнителями.

6.2.4. Квалификация организации-соисполнителя и опыт его работы в выполнении аналогичных работ.

6.2.5. Стоимость выполнения работ организации - соисполнителя.

6.3. Характеристика привлекаемых физических лиц и (или) индивидуального предпринимателя, обоснование необходимости их привлечения.

6.3.1. Обоснование необходимости привлечения физических лиц и (или) индивидуального предпринимателя в качестве соисполнителя работы.

6.3.2. Сведения о привлекаемых физических лицах и (или) индивидуального# предпринимателя# (фамилия, имя и отчество, фактический адрес, телефон, e-mail).

6.3.3. Квалификация привлекаемых физических лиц и (или) индивидуального предпринимателя (ученая степень, ученое звание, опыт работы в данной области деятельности, награды - дипломы, лауреатство и т.п.).

Примечания.

1. Описание научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ подписывает руководитель организации.

2. Заявка и ее описание должны быть пронумерованы, прошнурованы, парафированы и скреплены печатью.


Приложение 4


Перечень
лотов, выставляемых на открытый конкурс на выполнение в 2006 году научно-исследовательских работ и опытно-конструкторских работ по направлению "Научное обеспечение мероприятий по сохранению, восстановлению и увеличению запасов ценных гидробионтов во внутренних и окраинных морях России ("Аквакультура")" для нужд Федерального агентства по рыболовству


N лота

Наименование лота (название темы)

Характеристика лота (ожидаемые результаты работ)

Сроки выполнения работ

Начальная цена контракта, тыс. руб.

1.

Разработать среднесрочную и долгосрочную стратегию развития аквакультуры России (по регионам и направлениям) с учетом процессов глобализации

Оценка современного состояния различных направлений и форм аквакультуры в России.

Анализ тенденций развития мировой аквакультуры.

Среднесрочная (2007-2010 гг.) и долгосрочная (до 2020 г.) стратегия развития аквакультуры в России

апрель-декабрь 2006 г.

1 000

2.

Разработать технологии ускоренного формирования и эксплуатации продукционных стад осетровых в контролируемых условиях; подготовить рекомендации по их реализации на базовых воспроизводственных комплексах

Методика учета и паспортизации ремонтно-маточных стад осетровых рыб.

Биологическое обоснование использования технологии ускоренного формирования продукционных стад осетровых в контролируемых условиях (для условий базовых воспроизводственных комплексов).

Проект методики формирования и содержания ремонтно-маточных стад осетровых в контролируемых условиях.

Проект методики эксплуатации ремонтно-меточных стад осетровых с учетом сохранения генетического разнообразия воспроизводимых популяций.

Исходные требования к комплексам по ускоренному формированию ремонтно-маточных стад осетровых для целей воспроизводства

апрель-декабрь 2006 г.

8 500

3.

Разработать технологию формирования ремонтно-маточных стад осетровых для условий типового хозяйства аквакультуры Каспийского бассейна

Характеристика рыбоводно-биологических и физиолого-биохимических показателей производителей и рекомендации по их отбору для формирования продукционных стад осетровых рыб различного назначения.

Материалы по оценке экономической эффективности формирования маточных стад осетровых способом доместикации и "от икры"

апрель-декабрь 2006 г.

2 500

4.

Разработать комплекс мероприятий и технологических решений повышения эффективности искусственного воспроизводства ценных видов рыб Каспийского бассейна в современных условиях

Биологическое обоснование по размещению, видовому составу и численности ремонтно-маточных стад осетровых рыб на осетровом рыбоводном заводе ФГУ "Севкаспрыбвод".

Материалы к нормативно-технической документации по разведению и выращиванию белорыбицы.

Предложения к повышению эффективности разведения частиковых рыб

апрель-декабрь 2006 г.

1 500

5.

Разработать программу и комплекс мероприятий по повышению эффективности воспроизводства осетровых Азово-Чернорморского бассейна

Анализ современного состояния воспроизводственного осетрового комплекса Азово-Черноморского бассейна.

Рекомендации по формированию и сохранению ремонтно-маточного стада осетровых рыб (видовой состав и численность) донской популяции

апрель-декабрь 2006 г.

1500

6.

Исследовать техническое состояние основных фондов, показатели производственной мощности рыбоводных предприятий, эффективность их деятельности по искусственному воспроизводству

Сборник "Показатели производственных мощностей предприятий по воспроизводству рыбных запасов Российской Федерации, факторы их изменения и уровень использования в 2005 г."

апрель-декабрь 2006 г.

500

7.

Разработать программу развития морского рыбоводства в Балтийском бассейне с учетом международного статуса Балтийского моря

Рыбоводно-биологическое и экономическое обоснование создания опытно-промышленного комплекса по культивированию ценных объектов промысла Балтики (треска, кумжа, тюрбо) с целью их искусственного воспроизводства.

апрель-декабрь 2006 г.

1000

8.

Разработать методику расчета удельных затрат по воспроизводству водных биоресурсов Российской Федерации - (включая удельные затраты на содержание ремонтно-маточных стад) для различных климатических зон

Методика расчета удельных затрат по воспроизводству водных биоресурсов Российской Федерации (включая удельные затраты на содержание ремонтно-маточных стад) для различных климатических зон.

апрель-декабрь 2006 г.

1 500

9.

Разработать программу повышения эффективности искусственного воспроизводства ценных видов рыб Сибири

Проект программы повышения эффективности искусственного воспроизводства ценных видов рыб Сибири.

апрель-декабрь 2006 г.

1 000

10.

Разработать среднесрочную и долгосрочную программы развития отечественного кормопроизводства для организаций, выполняющих работы по искусственному воспроизводству ВБР и аквакультуре

Анализ состояния сырьевой базы для производства комбикормов для целей воспроизводства ВБР и аквакультуры.

Оценка производственных мощностей по производству рыбных кормов и подготовка предложений по их модернизации и техническому перевооружению. Расчет объема производства комбикормов для предприятий различных форм собственности, занятых в выполнении работ по искусственному воспроизводству ВБР и аквакультуре.

апрель-декабрь 2006 г.

600

11.

Провести мониторинг соблюдения биотехнических нормативов выращивания рыбоводной продукции и эпизоотического состояния выпускаемой молоди на рыбоводных предприятиях, подведомственных Росрыболовству. Разработать план мероприятий по совершенствованию существующих бионормативов, повышению качества и жизнестойкости выпускаемой молоди на рыбоводных предприятиях, подведомственных Росрыболовству

Доклад о текущем эпизоотическом состоянии в подведомственных Росрыболовству организациях, выполняющих работы по искусственному воспроизводству ВБР. Рекомендации по совершенствованию биотехники содержания рыбоводной продукции. План мероприятий по профилактике болезней рыб и повышению их выживаемости.

Предложения по организации системы регулярного мониторинга ихтиопатологического состояния рыбоводной продукции в подведомственных Росрыболовству организациях, выполняющих работы по искусственному воспроизводству.

апрель-декабрь 2006 г.

4 400

12.

Разработать рыбоводно-биологическое обоснование по реконструкции и техническому перевооружению Конаковского рыбоводного завода и рекомендации по формированию и сохранению племенных стад осетровых видов рыб в условиях средней полосы России

Рыбоводно-биологическое обоснование по реконструкции и техническому перевооружению Конаковского рыбоводного завода.

Методика формирования и содержания племенных стад осетровых рыб в условиях средней полосы России.

апрель-декабрь 2006 г.

1 000


Информация об изменениях:

Приказом Федерального агентства по рыболовству от 7 марта 2006 г. N 47 настоящее приложение изложено в новой редакции

См. текст приложения в предыдущей редакции


Приложение 5

(с изменениями от 7 марта 2006 г.)


                        Государственный контракт
                                N _______

на выполнение      в  2006  году     научно-исследовательских  и  опытно-
конструкторских работ ___________________________________________________

г.Москва                                        "____"____________2006 г.

     Федеральное    агентство  по  рыболовству,  именуемое  в  дальнейшем
"Заказчик", в лице заместителя  руководителя  Федерального  агентства  по
рыболовству ____________________________________________, действующего на
основании Положения и по доверенности, с одной стороны, и _______________
________________________________________________________________________,
 (полное наименование для юридического лица, фамилия, имя, отчество для
                            физического лица)
в лице__________________________________________________________________,
                    (должность, фамилия, имя, отчество)
действующего на основании ______________________________________________,
                               (устава или положения организации)
определенное победителем открытого конкурса на  выполнение  в  2006  году
научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ   по  направлению
___________________________________________________ для нужд Федерального
агентства по     рыболовству  (протокол  комиссии  по  размещению  заказа
Федерального агентства по рыболовству от "___"________2006 г. N _______),
именуемое  в  дальнейшем  "Исполнитель",  в  лице _______________________
________________________________________________________________________,
      (для юридических лиц - должность, Ф.И.О.; физическим лицом не
                              заполняется)
действующего на основании ______________________________________________,
                          (для юридических лиц - Устав, доверенность; для
_________________________________________________________________________
     физических лиц - паспорт и (или) свидетельство о регистрации,
   доверенность; для индивидуальных предпринимателей - свидетельство о
       регистрации в едином государственном реестре индивидуальных
                            предпринимателей)
с другой стороны, именуемые в дальнейшем "Стороны", заключили   настоящий
государственный контракт о нижеследующем:

                  1. Предмет государственного контракта

     1.1. Исполнитель обязуется выполнить в соответствии с требованиями и
условиями государственного контракта и своевременно  сдать   Заказчику, а
последний  обязуется  принять  и  оплатить     научно-исследовательские и
опытно-конструкторские работы ___________________________________________
_________________________________________________________________________
     1.2. Научные,  технические,  экономические  и  другие   требования к
результатам  работы,  являющейся  предметом  государственного  контракта,
определены   в   техническом   задании   (Приложение   1),   составляющем
неотъемлемую часть настоящего государственного контракта.
     1.3. Срок сдачи работ по  государственному  контракту,  содержание и
сроки выполнения основных этапов работ  определяются  календарным  планом
(Приложение    2),    составляющим    неотъемлемую       часть настоящего
государственного контракта.
     1.4.  Приемка  и  оценка   результатов   работы     осуществляется в
соответствии с требованиями технического задания и календарного  плана  и
образцом акта сдачи-приемки работ (Приложение 3).

                 2. Стоимость работы и порядок расчетов

     2.1.  За  выполненную  работу,  являющуюся    предметом   настоящего
государственного контракта, Заказчик выплачивает Исполнителю ____________
__________________________________________________________________рублей,
                               (прописью)
согласно     протоколу  согласования  контрактной  цены  (Приложение  4),
являющимся неотъемлемой частью настоящего государственного контракта.
     2.2. Работа не облагается НДС  (подпункт  16  пункта  3   статьи 149
Налогового кодекса Российской Федерации).
     2.3. Оплата работ производится поэтапно в соответствии с календарным
планом.
     2.4. Заказчик вправе проавансировать работы в размере 30%  от  общей
стоимости государственного контракта.
     2.5. В  случае  введения  режима  сокращения  расходов  федерального
бюджета и изъятия в бесспорном порядке бюджетных средств Заказчик  вправе
в одностороннем порядке  изменить  стоимость  работ  по  государственному
контракту. При этом Стороны согласовывают новые сроки  выполнения  работ,
а, в случае необходимости, и другие условия государственного контракта.

                    3. Порядок сдачи и приемки работ

     3.1. Перечень научной, технической и другой документации, подлежащей
оформлению и сдаче Исполнителем Заказчику на отдельных этапах  выполнения
работы и по окончании срока действия государственного контракта,  порядок
проведения приемочных испытаний опытных образцов (партий)  новой  техники
(продукции), изготавливаемых в соответствии с государственным контрактом,
определены техническим заданием и календарным планом.
     3.2. Сдача и приемка результатов работ  (этапов  работ  -  в  случае
поэтапного  выполнения  работ)  проводятся  в  сроки,     установленные в
календарном плане. Исполнитель в срок, не позднее 3 (трех)  рабочих  дней
до даты сдачи работ (этапа  работ)  направляет  Заказчику   уведомление о
завершении работ (этапа работ) с приложением документации, подтверждающей
выполнение работ (этапа  работ)  в  объеме,  предусмотренным  техническим
заданием и календарным планом,  и  являющейся  результатом  работ  (этапа
работ).
     3.3. При отсутствии замечаний у Заказчика к документации,  указанной
в  п.3.2  настоящего  государственного   контракта,   акт   сдачи-приемки
подписывается уполномоченными представителями Сторон в срок,  не  позднее
10 (десяти) рабочих дней  со  дня  получения  Заказчиком   уведомления от
Исполнителя, предусмотренного  пунктом  3.2  настоящего  государственного
контракта.
     3.4. При наличии недостатков в результатах выполненных работ  (этапа
работ)  Стороны  составляют  двусторонний  акт  с  перечнем   необходимых
доработок и указанием сроков их выполнения.
     3.5. Сдача-приемка    результатов  работ,  выполненных  Исполнителем
досрочно, осуществляется по согласованию с Заказчиком.
     3.6. В случае  досрочного  выполнения  Исполнителем  работ  Заказчик
вправе досрочно принять и оплатить работы по контрактной цене.
     3.7. Если  в  ходе  работ  обнаруживается  невозможность  достижения
результатов вследствие обстоятельств, не зависящих  от  Исполнителя,  или
нецелесообразность продолжения работы, Исполнитель  обязан  приостановить
работы  и  в  течение  10  дней  после  приостановки  работ   поставить в
известность Заказчика.
     В этом случае стороны обязаны в течение 30 дней рассмотреть вопрос о
целесообразности и направлениях продолжения работ и их дальнейшей оплате.
     3.8. В срок, не позднее 10 (десяти) рабочих  дней  с  даты  принятия
решения о прекращении выполнения работ, Стороны на основании акта  сверки
проводят расчет за фактически выполненный объем работ.
     Заказчик  обязуется   оплатить   выполненные   работы     в порядке,
предусмотренном действующим законодательством.
     3.9. Передача оформленной в установленном  порядке  документации  по
отдельным    этапам    государственного     контракта      осуществляется
сопроводительными документами Исполнителя.

                      4. Права и обязанности сторон

     4.1. Исполнитель обязан:
     4.1.1. Обеспечить  целевое  использование  средств,  предоставляемых
Заказчиком для выполнения работ по настоящему государственному контракту.
     4.1.2.   Выполнять   предусмотренные    настоящим    государственным
контрактом работы лично в соответствии с техническим заданием и  передать
их результаты Заказчику в порядке  и  в  сроки,  установленные  настоящим
государственным контрактом.
     4.1.3.  Согласовывать  с  Заказчиком  необходимость    привлечения к
производству работ по настоящему государственному контракту  третьих  лиц
(соисполнителей).
     4.1.4.  Согласовать   с   Заказчиком   необходимость   использования
охраняемых  результатов  интеллектуальной   деятельности,   принадлежащих
третьим лицам, а также обосновать целесообразность приобретения  прав  на
их использование.
     При  этом  риск   нарушения   прав   третьих   лиц     на результаты
интеллектуальной деятельности несет Исполнитель.
     4.1.5.    Гарантировать    Заказчику    передачу       полученных по
государственному контракту результатов, не нарушающих исключительных прав
третьих лиц.
     4.1.6. Представить Заказчику перечень объектов исключительных  прав,
использование которых предполагается при реализации результатов работы по
настоящему  государственному  контракту,  а  также  сообщить   условия их
использования с предоставлением, в случае необходимости,  соответствующих
расчетов.
     4.1.7. Своими силами и за свой счет, не нарушая конечной даты  сдачи
результатов  работ,  устранять  допущенные  по  его  вине    недостатки в
выполненной  Исполнителем  работе,  а   также   ошибки   в   расчетах   и
аналитических выводах, которые могут повлечь отступления  от  параметров,
предусмотренных в техническом задании.
     4.1.8.  Незамедлительно  информировать  Заказчика  об   обнаруженной
невозможности    получить    ожидаемые    результаты    работ    или    о
нецелесообразности продолжения работы.
     4.1.9. Если в процессе  выполнения  работы  выясняется  неизбежность
получения отрицательного результата, Исполнитель обязан приостановить ее,
письменно поставив об этом в  известность  Заказчика  в  10-дневный  срок
после приостановления работ.
     4.1.10. Не заключать на время действия  настоящего  государственного
контракта договоры с третьими лицами в качестве исполнителя на выполнение
работ, относящихся к предмету настоящего  государственного   контракта, и
использованию результатов этих работ.
     4.1.11.  Включать  в  трудовые  и  иные  договоры,     заключаемые с
конкретными  исполнителями   работ,   составляющих   предмет   настоящего
государственного   контракта,   необходимые    условия,    обеспечивающие
соблюдение Исполнителем принятых на себя по  настоящему  государственному
контракту   обязательств,   включая   обязательство    о    неразглашении
конфиденциальной информации.
     4.1.12. В случае изменения банковских реквизитов в 3-х дневный  срок
письменно известить Заказчика.
     4.2. Исполнитель имеет право:
     4.2.1. Привлекать к исполнению настоящего государственного контракта
третьих лиц (соисполнителей) только  на  основании  письменного  согласия
Заказчика. При этом Исполнитель несет ответственность за  действия  таких
третьих лиц, в том числе за  качество  выполненной  ими  работы  и  сроки
выполнения работы, как за свои собственные.
     4.2.2.  Использовать  полученные  в  процессе  исполнения   работ по
настоящему  государственному  контракту  результаты  работ     только для
собственных нужд.  Использование  Исполнителем  указанных   результатов в
работах по заказу третьих лиц, а также передача третьим лицам допускается
только с письменного разрешения Заказчика  и  на  условиях,  определенных
Заказчиком.
     4.3. Заказчик обязан:
     4.3.1. Передавать Исполнителю необходимую  для  работы   имеющуюся у
Заказчика информацию.
     4.3.2.  Принять  и  оплатить  результаты  работ  в    соответствии с
условиями настоящего государственного контракта.
     4.4. Заказчик имеет право:
     4.4.1. Отказаться от оплаты результатов работ (этапа)  в  случае  их
несоответствия  требованиям,   установленным   техническим     заданием и
календарным планом, и требовать от Исполнителя исправления недостатков за
счет Исполнителя.

              5. Ответственность сторон и разрешение споров

     5.1. За невыполнение или  ненадлежащее  выполнение   обязательств по
настоящему  государственному  контракту  Исполнитель  и  Заказчик   несут
ответственность  в  соответствии  с   действующим     законодательством и
условиями настоящего государственного контракта.
     5.2. Исполнитель уплачивает Заказчику за просрочку выполнения  работ
пеню  в  размере  1/300  ставки   рефинансирования     Центрального банка
Российской  Федерации  от  стоимости  просроченных  работ,    указанной в
календарном плане, за каждый день просрочки.
     5.3. Исполнитель по требованию Заказчика своими средствами и за свой
счет в срок, согласованный с Заказчиком, устраняет недостатки, допущенные
по своей вине в результатах выполненных работ (этапов  работ).  В  случае
неустранения  указанных  недостатков  в  согласованный     Сторонами срок
Исполнитель в течение  10  дней  с  момента  окончания   указанного срока
уплачивает Заказчику неустойку в размере  20  процентов  стоимости  работ
(этапов работ), в результатах которых выявлены недостатки.
     5.4.  В  случае  несоблюдения  Исполнителем  сроков,   установленных
настоящим государственным контрактом, в том  числе  передачи  результатов
работ (этапов работ), начала и окончания работ (этапов  работ),  Заказчик
имеет право расторгнуть настоящий государственный контракт и  потребовать
возмещения ему убытков, причиненных Исполнителем вследствие ненадлежащего
исполнения договорных обязательств.
     5.5  Исполнитель  в  полном  объеме  возмещает  убытки,  причиненные
ненадлежащим исполнением условий настоящего государственного контракта.
     5.6. Исполнитель возмещает Заказчику убытки, причиненные  вследствие
нарушения  исключительных  прав  третьих  лиц  на  переданные   Заказчику
результаты работ.
     5.7. Уплата неустойки и возмещение убытков не освобождают Стороны от
выполнения принятых обязательств.
     5.8. При реорганизации юридического лица,  выступающего  в  качестве
Стороны-участника  настоящего   государственного   контракта,     все его
обязательства переходят к правопреемнику.
     5.9. В случае возникновения разногласий между Сторонами по вопросам,
предусмотренным настоящим государственным контрактом, Стороны примут  все
меры к разрешению их путем переговоров. В случае невозможности разрешения
разногласий по настоящему государственному  контракту  путем  переговоров
они будут разрешаться в Арбитражном суде г.Москвы.

                   6. Права сторон на результаты работ

     6.1. Право владения, пользования и  распоряжения  научно-технической
продукцией, произведенной  Исполнителем  по  настоящему  государственному
контракту, принадлежит Российской Федерации от  имени  которой  выступает
Заказчик.
     Заказчиком может быть передано Исполнителю или третьим  лицам  право
на   использование    результатов    работ    для       проведения других
научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ.
     6.2.  При  наличии  в  разработке  интеллектуальной   собственности,
которая может быть защищена охранными документами (изобретения,  полезные
модели,  промышленные  образцы),  Исполнитель  обязан   незамедлительно в
письменной форме уведомить об этом Заказчика. В соответствии с ч.1 ст.9.1
Патентного закона Российской Федерации, Заказчик может подать  заявку  на
выдачу патента в течение  шести  месяцев  с  момента  его   уведомления в
письменной  форме  Исполнителем  о  получении  результата,   способного к
правовой охране в качестве изобретения, полезной модели или промышленного
образца.  Заявка  может  быть  подана  как  самим       Заказчиком, так и
Исполнителем  на  основании  дополнительно  выдаваемой    доверенности. В
случае, если в  течение  указанного  срока  государственный   заказчик не
подаст заявку, право на получение патента имеет Исполнитель.
     До  выхода  документа,  регламентирующего  распределение     прав на
использование интеллектуальной  собственности,  принадлежащей  Российской
Федерации, использование ее в сфере науки и  технологий  для  обеспечения
государственных нужд осуществляется Исполнителем безвозмездно. Для целей,
не связанных с обеспечением государственных нужд, права  на  эти  объекты
интеллектуальной собственности могут на  договорной  основе  передаваться
Заказчиком или доверенным от него лицом третьим лицам.
     Право авторства является неотчуждаемым личным правом  и  сохраняется
за  автором  бессрочно.   Автору   изобретения,   полезной     модели или
промышленного образца, не являющемуся  патентообладателем,  выплачивается
вознаграждение лицом, получившим патент  в  соответствии  с   пунктом 6.2
настоящего государственного контракта. Размер  вознаграждения  и  порядок
его  выплаты  определяются  договором  между   автором     (работником) и
Исполнителем  (работодателем),  согласованным  с  Заказчиком.  В   случае
недостижения между сторонами соглашения об условиях  договора  в  течение
трех месяцев после того,  как  одна  из  сторон  сделает  другой  стороне
предложение в письменной форме об этих условиях,  спор  о  вознаграждении
может быть разрешен в судебном порядке.
     При  предоставлении  неисключительной   безвозмездной     лицензии в
порядке,  предусмотренном   пунктом   6.3   настоящего   государственного
контракта,   вознаграждение    автору    выплачивается    государственным
заказчиком,  по  требованию  которого   предоставлена   такая   лицензия.
Вознаграждение  выплачивается  из  средств,  выделяемых  государственному
заказчику для выполнения работ по государственному контракту.
     6.3. В случае, если  патент  на  изобретение,  полезную   модель или
промышленный образец, созданные при выполнении работ по  государственному
контракту, в  соответствии  с  пунктом  6.2  настоящего  государственного
контракта  получен  не  Российской   Федерацией,     патентообладатель по
требованию Заказчика обязан  предоставлять  указанному  им  лицу  (лицам)
неисключительную   безвозмездную   лицензию   на     использование данных
изобретения, полезной модели или промышленного образца в целях выполнения
работ   или   осуществления   поставок    продукции       для федеральных
государственных нужд или нужд субъекта Российской Федерации.
     6.4. Исполнитель вправе использовать закрепленные за  ним  права  на
объекты исключительных прав в процессе  внешнеэкономической  деятельности
только по разрешению Заказчика.
     6.5. Вся ответственность за нарушение  исключительных  прав  третьих
лиц  на  результаты,  полученные  по  настоящему  контракту,     лежит на
Исполнителе.

                      7. Условия конфиденциальности

     7.1.  Стороны  обязуются  обеспечить  конфиденциальность   сведений,
касающихся хода выполнения и результатов выполненных работ по  настоящему
государственному контракту.
     7.2.  Каждая  из  Сторон  обязуется   публиковать     полученные при
выполнении  работ  сведения,  признанные  конфиденциальными,     только с
согласия другой Стороны,  за  исключением  информации,  которая  является
секретной.
     7.3. Обязательства по соблюдению конфиденциальности  сохраняют  свою
силу  и  после  истечения  срока  действия  настоящего   государственного
контракта или досрочного его расторжения в течение последующих трех лет.
     7.4.  Нарушившая  условия   конфиденциальности   Сторона   возмещает
потерпевшей Стороне убытки в размере прямых потерь  и  упущенной  выгоды.
Размер  ущерба,  объем  и  срок  его  возмещения   определяет   комиссия,
назначаемая Заказчиком из равного числа представителей Сторон.

                            8. Прочие условия

     8.1.  Исполнитель,  своевременно  не  предупредивший     Заказчика о
необходимости превышения  указанной  в  государственном  контракте  цены,
обязан  выполнить  государственный  контракт  в  соответствии  с   ценой,
указанной в государственном контракте.
     8.2. Заказчик имеет право в  одностороннем  порядке  изменить  объем
всех предусмотренных настоящим государственным контрактом работ не  более
чем на пять процентов такого объема  в  случае  выявления   потребности в
дополнительных  работах,  не  предусмотренных  настоящим  государственным
контрактом,  но  связанных   с   работами,   предусмотренными   настоящим
государственным   контрактом,   или   при   прекращении     потребности в
предусмотренной настоящим государственным  контрактом  части  работ.  При
этом  по  согласованию  с  Исполнителем  Заказчик  вправе   изменить цену
настоящего государственного контракта  пропорционально  объему  указанных
дополнительных работ или объему указанной части работ, но не более чем на
пять процентов такой цены.
     8.3. Работы по настоящему государственному  контракту  финансируются
из средств федерального бюджета,  выделяемых  Федеральному   агентству по
рыболовству.
     8.4.  Все  изменения,   дополнения   и   приложения   к   настоящему
государственному  контракту  являются   его   неотъемлемыми     частями и
действительны лишь в том случае, если они совершены в письменной форме  и
подписаны надлежаще уполномоченными на то представителями обеих Сторон.
     8.5. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности
по настоящему государственному контракту третьей стороне без  письменного
согласия на то другой Стороны.
     8.6.   Настоящий   государственный   контракт       составлен в двух
экземплярах, имеющих равную юридическую силу.

 9. Срок действия государственного контракта и юридические адреса сторон

     9.1. Срок действия государственного контракта: начало -____________,
окончание - __________
     9.2. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон:

Заказчика:
107996, Москва, Рождественский бульвар, 12
ИНН_______________________________________
л/счет____________________________________
БИК ______________________________________
р/счет____________________________________

Исполнителя:
_________________________________________________________________________

                             10. Приложение

     10.1. К настоящему государственному контракту прилагаются:
     1) Техническое задание на _________ листах в 1 экз.
     2) Календарный план на ________ листах в 1 экз.
     3) Акт сдачи-приемки результатов работ.
     4) Протокол согласования контрактной цены выполнения работ.

Исполнитель:                          Заказчик:
__________________________________    ___________________________________
(должность)                           (должность)
__________________________(Ф.И.О.)    ___________________________(Ф.И.О.)
М.П.         М.П.
"____"__________2006 г.               "____"_________2006 г.

                                       Управление:
                                       __________________________________
                                       (должность)
                                       __________________________(Ф.И.О.)

                                             Приложение N 1
                                             к государственному контракту
                                             N __________________________
                                             от "____"____________2006 г.

                           Техническое задание
 на проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ:
_________________________________________________________________________

     1.  Основание для проведения работ
     2.  Цель и исходные данные на проведение работ
     3.  Этапы работ
     4.  Основные требования к проведению работ
     5.  Способ реализации результатов работ
     6.  Перечень документации,  представляемой  Заказчику  по  окончании
работ.
     7.  Порядок рассмотрения и приемки работ
     8.  Технико-экономическое обоснование

Исполнитель:                          Заказчик:
__________________________________    ___________________________________
(должность)                           (должность)
__________________________(Ф.И.О.)    ___________________________(Ф.И.О.)
М.П.         М.П.
"____"__________2006 г.               "____"_________2006 г.

                                       Управление:
                                       __________________________________
                                       (должность)
                                       __________________________(Ф.И.О.)

                                             Приложение N 2
                                             к государственному контракту
                                             N __________________________
                                             от "____"____________2006 г.

                            Календарный план
   проведения научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ:

N п/п

Наименование работ (этапов работ)

Основное содержание работ (этапов работ)

Дата начала этапа

Дата окончания этапа

Результаты работ

Стоимость этапов,

руб.








Итого:


Исполнитель:                          Заказчик:
__________________________________    ___________________________________
(должность)                           (должность)
__________________________(Ф.И.О.)    ___________________________(Ф.И.О.)
М.П.         М.П.
"____"__________2006 г.               "____"_________2006 г.

                                       Управление:
                                       __________________________________
                                       (должность)
                                       __________________________(Ф.И.О.)

                                             Приложение N 3
                                             к государственному контракту
                                             N __________________________
                                             от "____"____________2006 г.

                                 Акт N 
           сдачи-приемки результатов научно-исследовательских
                     и опытно-конструкторских работ
                    от "______"_____________ 200_ г.

     Мы, нижеподписавшиеся, представитель Исполнителя в лице ____________
_________________________________________________________________________
  (Ф.И.О, должность руководителя, организационно-правовая форма и полное
      наименование - для юридических лиц; Ф.И.О. физического лица)
с одной стороны, и представитель Заказчика в лице ______________________,
                                                          (Ф.И.О.)
с другой стороны, составили настоящий акт о том, что  согласно  контракту
N ________________от "_____"________________200_ г. на выполнение научно-
исследовательских и опытно-конструкторских работ:________________________
                                                      (наименование
_________________________________________________________________________
        научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ)
выполненная работа  удовлетворяет  условиям  государственного  контракта,
технического  задания,     календарного  плана  и  в  надлежащем  порядке
оформлена.
     Работа, выполненная по  настоящему  государственному  контракту,  не
облагается налогом на добавленную стоимость (НДС)  в соответствии с пп.16
п.З ст.149 Налогового кодекса Российской Федерации.

Контрактная цена                                    руб. (сумма прописью)
Получено ранее за выполненные этапы                 руб. (сумма прописью)
Годовая сумма аванса составила                      руб. (сумма прописью)
Зачет аванса этапа (текущего)                       руб. (сумма прописью)
Сумма этапа (текущего)                              руб. (сумма прописью)
Следует к перечислению                              руб. (сумма прописью)

К акту сдачи-приемки прилагаются: ________________________________на___л.
                                     (документы, подтверждающие
                                  выполнение работ (этапов работ)

Банковские реквизиты Исполнителя:     Банковские реквизиты Заказчика:

Исполнитель:                          Заказчик:
__________________________________    ___________________________________
(должность)                           (должность)
__________________________(Ф.И.О.)    ___________________________(Ф.И.О.)
М.П.         М.П.
"____"__________2006 г.               "____"_________2006 г.

                                       Управление:
                                       __________________________________
                                       (должность)
                                       __________________________(Ф.И.О.)

                                             Приложение N 4
                                             к государственному контракту
                                             __________________________
                                             от "____"____________2006 г.

                                Протокол
   согласования контрактной цены выполнения научно-исследовательских и
                      опытно-конструкторских работ
_________________________________________________________________________
 (наименование научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ)

Мы, нижеподписавшиеся, от лица Заказчика ________________________________
___________________________________________________ и от лица Исполнителя
                       (Ф.И.О.)
_________________________________________________________________________
(Ф.И.О., должность, организационно-правовая форма, полное наименование -
              для юридических лиц; Ф.И.О. физического лица)
удостоверяем, что сторонами  достигнуто  соглашение  о  контрактной  цене
выполнения научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ
_________________________________________________________________________
 (наименование научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ)
в сумме _________________________________________________________________
                             (сумма прописью)
в том числе по этапам работ:

Номер и наименование этапа работ Сумма, руб.
   
Всего:  

     НДС не облагается  (подпункт  16  пункта  3  статьи  149  Налогового
кодекса Российской Федерации).
     Настоящий  протокол  является  основанием  для  проведения  взаимных
расчетов и платежей между Исполнителем и Заказчиком.

Исполнитель:                          Заказчик:
__________________________________    ___________________________________
(должность)                           (должность)
__________________________(Ф.И.О.)    ___________________________(Ф.И.О.)
М.П.         М.П.
"____"__________2006 г.               "____"_________2006 г.

                                       Управление:
                                       __________________________________
                                       (должность)
                                       __________________________(Ф.И.О.)



Приказ Федерального агентства по рыболовству от 28 февраля 2006 г. N 39 "О размещении заказа на выполнение в 2006 году научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по направлению "Научное обеспечение мероприятий по сохранению, восстановлению и увеличению запасов ценных гидробионтов во внутренних и окраинных морях России ("Аквакультура")" для нужд Федерального агентства по рыболовству"


Текст приказа официально опубликован не был


В настоящий документ внесены изменения следующими документами:


Приказ Федерального агентства по рыболовству от 7 марта 2006 г. N 47

Откройте нужный вам документ прямо сейчас или получите полный доступ к системе ГАРАНТ на 3 дня бесплатно!

Получить доступ к системе ГАРАНТ

Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.