Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Государственный контракт
N____________
на выполнение в 2006 году работ по направлению "Обеспечение
функционирования береговых объектов Глобальной морской системы
связи при бедствии и для обеспечения безопасности (ГМССБ)"
г. Москва "___"___________2006 г.
Федеральное агентство по рыболовству, в лице заместителя
руководителя Агентства _____________, действующего на основании Положения
и по доверенности, именуемое в дальнейшем "Заказчик", с одной стороны,
и________________________________________________________________, в лице
____________________________________________________, действующего на
основании Устава, именуемое в дальнейшем "Исполнитель", другой стороны,
заключили настоящий Государственный контракт (в дальнейшем Контракт) о
нижеследующем:
Статья 1. Предмет контракта
В целях реализации Постановления Правительства Российской Федерации
от 03.07.97 N 813 "О создании и функционировании Глобальной морской
системы связи при бедствии и для обеспечения безопасности (ГМССБ)"
Заказчик поручает, а Исполнитель обязуется организовать и провести
мероприятия по обеспечению функционирования береговых объектов ГМССБ для
федеральных нужд:
1.1. Проведение работ по обеспечению функционирования введенных в
эксплуатацию береговых объектов ГМССБ _____________________(А1 ГМССБ, А2
ГМССБ, пунктов НАВТЕКС, ИБМ) а именно:
- __________________________________________________________________
- __________________________________________________________________
- __________________________________________________________________
1.2. Содержание и сроки выполнения основных этапов работ
определяются календарным планом (Приложение N 1), составляющим
неотъемлемую часть настоящего Контракта.
1.3. После подписания настоящего Контракта Исполнитель заключает
соответствующие договоры со сторонними организациями на выполнение работ
по обеспечению функционирования введенных в эксплуатацию береговых
объектов ГМССБ.
Статья 2. Стоимость работ и порядок расчета
2.1. Стоимость работ по обеспечению функционирования введенных в
эксплуатацию объектов ГМССБ составляет __________________________________
рублей, включая НДС.
2.2. Заказчик осуществляет оплату выполненных работ из средств
федерального бюджета (раздел 04 "Национальная экономика", подраздел 05
"Сельское хозяйство и рыболовство", целевая статья 2710000 "Учреждения,
обеспечивающие предоставление услуг в сфере рыбохозяйственной
деятельности", вид расходов 347 "Обеспечение деятельности
аварийно-спасательного флота", экономическая статья расходов 226 "Прочие
услуги") согласно смете затрат (Приложение N 2), являющейся неотъемлемой
частью настоящего Контракта.
2.3. При формировании сметы затрат (Приложение N 2) Исполнитель
руководствуется "Примерными штатными расписаниями объектов ГМССБ",
утвержденными Госкомрыболовством России 23.04.2003.
2.4. Заказчик вправе проавансировать работы не более 30% от полной
стоимости Контракта.
2.5. Оплата этапов выполненных работ производится Заказчиком после
получения надлежащим образом оформленного Исполнителем двустороннего акта
сдачи-приемки выполненных работ и счет-фактуры. Допускается досрочное
выполнение этапов работ.
2.6. Время перерывов выполнения работ оплате не подлежит.
2.7. В случае введения режима сокращения расходов федерального
бюджета и изъятия в бесспорном порядке бюджетных средств Заказчик вправе
изменить стоимость работ по Контракту. При этом стороны согласовывают
новые сроки и, если необходимо, новые условия Контракта.
Статья 3. Срок действия Контракта
3.1. Настоящий Контракт действует ____________________________.
3.2. Окончание срока действия Контракта не влечет за собой
прекращения обязательств Заказчика и Исполнителя без письменного
уведомления и согласования вопросов по взаимным расчетам за выполненные
работы .
3.3. Досрочное расторжение Контракта допускается по соглашению
Сторон.
Статья 4. Ответственность сторон
4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств
по настоящему Контракту, Стороны несут ответственность в соответствии с
действующим законодательством.
4.2. При реорганизации или ликвидации юридического лица,
выступающего в качестве Стороны по контракту, все его обязательства
переходят к правопреемнику.
4.3. Дополнительные, не установленные законодательством, санкции за
неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств не предусмотрены.
Статья 5. Порядок разрешения споров.
5.1. Стороны будут стремиться разрешать все споры и разногласия,
которые могут возникнуть из настоящего Контракта путем переговоров и
консультаций.
5.2. Неурегулируемые в досудебном порядке споры, касающиеся предмета
настоящего Контракта, подлежат разрешению в Арбитражном суде города
Москвы.
Статья 6. Форс-мажор
6.1. Случаями форс-мажор (непреодолимой силы) признаются следующие
события: война, военные действия, восстания, эпидемии и эпизоотии,
мобилизация, забастовка на предприятиях Стороны контракта, пожары,
взрывы, захват заложников, террористические акты, природные катастрофы,
транспортные катастрофы, транспортные аварии и стихийные бедствия, акты
органов власти и управления и все другие события и обстоятельства,
которые компетентный арбитражный суд признает и объявит случаями
непреодолимой силы.
6.2. Сторона, которая ссылается на обстоятельства непреодолимой
силы, должна представить достоверные документы, подтверждающие наличие
таких обстоятельств и уведомить другую сторону о наступлении,
разновидности и возможной продолжительности действия непреодолимой силы
или же других обстоятельств, препятствующих исполнению договорных
обязательств.
6.3. Если обстоятельства непреодолимой силы будут продолжаться свыше
3 (трех) месяцев, то каждая из сторон имеет право отказаться от
дальнейшего исполнения своих обязательств по настоящему Контракту, в этом
случае, ни одна из сторон не будет иметь права на возмещение другой
стороной возможных убытков.
Статья 7. Прочие условия
7.1. Все уведомления, запросы или соглашения между сторонами по
настоящему Контракту должны осуществляться в письменном виде по указанным
реквизитам сторон или адресу, о котором своевременно уведомит
соответствующая сторона.
7.2. Изменения и дополнения к настоящему Контракту принимаются в
письменной форме по взаимному согласию сторон и подписываются
уполномоченными на то лицами. Все дополнения, изменения и приложения к
настоящему Контракту составляют его неотъемлемую часть.
7.3. Настоящий Контракт составлен в двух экземплярах, имеющих
одинаковую юридическую силу, по одному для каждой стороны.
7.4. После подписания контракта все предварительные соглашения,
переговоры и переписка между сторонами относительно предмета контракта
считаются аннулированными.
7.5. Неотъемлемой частью настоящего Контракта являются:
Приложение N 1 - Календарный план
Приложение N 2 - Смета затрат
Статья 8. Юридические адреса и банковские реквизиты
Заказчик:
Федеральное агентство по рыболовству
107996, г. Москва, Рождественский бульвар, 12
ИНН 7702524600
КПП 770201001
л/с 03080000800
Отделение 1 Московского ГТУ Банка России, г. Москва
р/с 40105810700000010079
БИК 044583001
Исполнитель:
________________________________
________________________________
Исполнитель: Заказчик:
________________________________ ____________________________
(должность) (должность)
____________________(Ф.И.О.) ____________________(Ф.И.О.)
М.П. М.П.
"____"__________2006 г. "____"_________2006 г.
Приложение N 1 | Утверждаю | |||
к госконтракту N | Начальник управления рыбопромыслового | |||
от "____" _______________ 2006 г. | флота, портов и мониторинга | |||
Федерального агентства по рыболовству | ||||
Календарный план | ||||
Этап N |
Наименование работ | Сроки выполнения | Стоимость | |
Начало | Окончание | тыс. руб. | ||
Этап N 1 |
Обеспечение функционирования береговых пунктов НАВТЕКС |
01.10.2006 г. | 31.12.2006 г. | |
- обеспечение ежедневной передачи на флот навигационных сообщений и метеорологической информации; |
||||
Руководитель | ||||
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.