Приказ Федерального агентства по рыболовству от 30 августа 2007 г. N 372 "О размещении заказа на выполнение в 2007 году работ по направлению "Обеспечение функционирования береговых объектов Глобальной морской системы связи при бедствии и для обеспечения безопасности (ГМССБ)" для нужд Федерального агентства по рыболовству"

Приказ Федерального агентства по рыболовству от 30 августа 2007 г. N 372
"О размещении заказа на выполнение в 2007 году работ по направлению "Обеспечение функционирования береговых объектов Глобальной морской системы связи при бедствии и для обеспечения безопасности (ГМССБ)" для нужд Федерального агентства по рыболовству"

ГАРАНТ:

См. также приказ Федерального агентства по рыболовству от 9 октября 2007 г. N 437


В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд и эффективного использования средств федерального бюджета приказываю:

1. Установить, что размещение заказа на право заключить в 2007 году государственный контракт на выполнение работ по направлению "Обеспечение функционирования береговых объектов Глобальной морской системы связи при бедствии и для обеспечения безопасности (ГМССБ)" для нужд Федерального агентства по рыболовству осуществляется путем проведения открытого конкурса.

2. Утвердить документацию по размещению государственного заказа на право заключить в 2007 году государственный контракт на выполнение работ по направлению "Обеспечение функционирования береговых объектов Глобальной морской системы связи при бедствии и для обеспечения безопасности (ГМССБ)" для нужд Федерального агентства по рыболовству согласно приложению.

3. Управлению экономического развития, имущественных отношений и права обеспечить размещение в установленном порядке документации, указанной в приложении.

4. Управлению рыбопромыслового флота, портов и мониторинга совместно с Управлением финансирования и отчетности, Юридическим отделом в пределах своей компетенции обеспечить заключение государственного контракта с победителем по итогам проведенного конкурса и осуществлять контроль его выполнения.

5. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.


Врио руководителя Агентства

П.А. Ефанов


Приложение

к приказу Федерального агентства по рыболовству

от 30 августа 2007 г. N 372


Документация по размещению заказа на выполнение в 2007 году работ по направлению "Обеспечение функционирования береговых объектов Глобальной морской системы связи при бедствии и для обеспечения безопасности (ГМССБ)" для нужд Федерального агентства по рыболовству


Извещение о проведении конкурса


1. Название торгов - право на заключение государственного контракта на выполнение в 2007 году работ по направлению "Обеспечение функционирования береговых объектов Глобальной морской системы связи при бедствии и для обеспечения безопасности (ГМССБ)"

2. Форма торгов - открытый конкурс.

3. Заказчик - Федеральное агентство по рыболовству.

Адрес заказчика: 107996, г. Москва, Рождественский бульвар, д. 12

Адрес электронной почты: Tarasova@fishcom.ru.

Контактные телефоны: (495) 625-63-23 (Тарасова Алеся Андреевна).

4. Предмет государственного контракта - выполнение в 2007 году работ по направлению "Обеспечение функционирования береговых объектов Глобальной морской системы связи при бедствии и для обеспечения безопасности (ГМССБ)".

5. Место выполнения работ - Охотск Хабаровского края, г. Петропавловск-Камчатский, п. Озерновский Камчатской области.

6. Наименование, характеристика лота, срок выполнения работ, начальная (максимальная) цена контракта (цена лота):


N лота

Наименование лотов

Характеристика лотов

Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) тыс. руб.

Сроки выполнения работ

Лот 1

Обеспечение функционирования береговых объектов ГМССБ в Хабаровском крае в зоне ответственности Росрыболовства в 2007 г.

Пункт НАВТЕКС

5 000

С момента заключения контракта до 31 декабря 2007 года

Лот 2

Обеспечение функционирования береговых объектов ГМССБ в Камчатской области в зоне ответственности Росрыболовства в 2007 г.

Объекты морского района А2 ГМССБ

5 315

С момента заключения контракта до 31 декабря 2007 г.


7. Преференции не предоставляются.

8. Официальный сайт, на котором размещена документация по размещению заказа - www.zakupki.gov.ru.

Комплект документации на бумажном носителе предоставляется по адресу заказчика в течение двух рабочих дней со дня получения соответствующего заявления.

9. Место, дата и время вскрытия конвертов: г. Москва, Рождественский бульвар, 12, Федеральное агентство по рыболовству, 5 октября 2007 года, 10 ч. 00 мин. Место и дата рассмотрения заявок: г. Москва, Рождественский бульвар 12, Федеральное агентство по рыболовству, 8 октября 2007 года. Место и дата подведения итогов конкурса: г. Москва, Рождественский бульвар 12, Федеральное агентство по рыболовству, 11 октября 2007 года.


1. Общие положения


Настоящая документация по размещению заказа на выполнение в 2007 году работ по направлению "Обеспечение функционирования береговых объектов Глобальной морской системы связи при бедствии и для обеспечения безопасности (ГМССБ)" (далее - конкурсная документация) разработана Федеральным агентством по рыболовству в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 21.07.2005 N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд".


2. Требования к содержанию и форме заявки на участие в конкурсе и инструкции по ее заполнению


Участник размещения заказа подает заявку на участие в конкурсе в письменной форме в запечатанном конверте, в соответствии с приложением 1 конкурсной документации.

К заявке на участие в конкурсе прилагаются следующие документы:

1) выписка из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенная копия такой выписки (для юридических лиц), выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенная копия такой выписки (для индивидуальных предпринимателей); копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц);

2) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа, в случае необходимости;

3) предложение о функциональных характеристиках и о качестве работ, иные предложения об условиях исполнения государственного контракта, в том числе предложения о цене контракта;

4) копии документов, подтверждающих соответствие участника требованиям законодательства Российской Федерации, если законодательством Российской Федерации установлены требования к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, и такие товары, работы, услуги являются предметом конкурса;

Участник размещения заказа вправе приложить к заявке любые иные документы, которые, по его мнению, могут дополнительно характеризовать возможности участника размещения заказа по выполнению работ.

Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на участие в конкурсе.

Прием заявок на участие в конкурсе прекращается в день вскрытия конвертов с такими заявками.

Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в конкурсе обязан обеспечить конфиденциальность сведений, содержащихся в такой заявке до вскрытия конверта с заявкой на участие в конкурсе.

При описании условий и предложений участников размещения заказа должны приниматься общепринятые обозначения и наименования в соответствии с требованиями действующих нормативных правовых актов.

Сведения, которые содержатся в заявках участников размещения заказа, не должны допускать двусмысленных толкований.

Все документы, представленные участниками размещения заказа, должны быть скреплены печатью и заверены подписью уполномоченного лица (для юридических лиц), подписаны физическими лицами, в том числе индивидуальными предпринимателями, собственноручно. Все документы, насчитывающие более одного листа, должны быть пронумерованы, прошиты, скреплены печатью и заверены подписью уполномоченного лица участника размещения заказа - юридического лица и собственноручно заверены участником размещения заказа - физического лица, в том числе на прошивке. Верность копий документов, представляемых в составе заявки на участие в конкурсе должна быть подтверждена печатью и подписью уполномоченного лица, если иная форма заверения не была установлена нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Все экземпляры заявки должны быть четко напечатаны. Подчистки и исправления не допускаются, за исключением исправлений, скрепленных печатью и заверенных подписью уполномоченного лица (для юридических лиц) или собственноручно заверенных (для физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей).

Все документы, представляемые участниками размещения заказа в составе заявки на участие в конкурсе, должны быть заполнены по всем пунктам.

Представленные в составе заявки на участие в конкурсе документы не возвращаются участнику размещения заказа.


3. Требования к описанию участниками размещения заказа выполняемых работ


Описание выполняемых работ, которые являются предметом конкурса, должно включать сведения о выполняемых работах для обеспечения функционирования береговых объектов морского района А2 ГМССБ, пункта системы НАВТЕКС с учетом приложения 3.

Описание выполняемых работ подписывается лицом, уполномоченным на осуществление действий от имени участника размещения заказа.


4. Место, условия и сроки выполнения работ


Место, условия и сроки выполнения работ указаны в приложении 3 настоящей документации.

Форма оплаты работ - безналичный расчет. Порядок и сроки оплаты работ производится в порядке, предусмотренном государственным контрактом. Источник финансирования - средства федерального бюджета.

Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота):

Лот N 1 - Обеспечение функционирования береговых объектов ГМССБ в Хабаровском крае в зоне ответственности Росрыболовства в 2007 г. - 5000,0 тыс. руб.

Лот N 2 - Обеспечение функционирования береговых объектов ГМССБ в Камчатской области в зоне ответственности Росрыболовства в 2007 г. - 5315,0 тыс. руб.


5. Порядок формирования цены контракта (цены лота)


Цена контракта (цена лота) включает в себя расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей.

Цена контракта (цена лота), предлагаемая участником размещения заказа, не может превышать начальную (максимальную) цену контракта (цену лота).

Цена контракта (цена лота), предложенная участником размещения заказа, должна быть фиксированной на период проведения конкурса, выполнения работ. Заявка на участие в конкурсе, содержащая предложения о корректировке цены в сторону увеличения, будет отклонена без какого-либо рассмотрения.

Арифметические расхождения в форме заявки на участие в конкурсе между цифрами и словами не допускаются. Наличие таких арифметических расхождений расценивается конкурсной комиссией как не соответствие заявки на участие в конкурсе требованиям, установленным конкурсной документацией.


6. Сведения о валюте, используемой для формирования цены контракта и расчетов с поставщиками (исполнителями, подрядчиками)


При формировании цены контракта и расчетов с исполнителями используется валюта Российской Федерации.


7. Сведения о возможности заказчика изменить предусмотренные контрактом количество товаров, объем работ, услуг


Заказчик по согласованию с исполнителем в ходе исполнения контракта вправе изменить не более чем на десять процентов предусмотренные контрактом объем работ при изменении потребности в работах, на выполнение которых заключен контракт, или при выявлении потребности в дополнительном объеме работ, не предусмотренных контрактом, но связанных с работами, предусмотренными контрактом. При выполнении дополнительного объема таких работ заказчик по согласованию с исполнителем вправе изменить первоначальную цену контракта пропорционально объему таких работ, но не более чем на десять процентов такой цены контракта, а при внесении соответствующих изменений в контракт в связи с сокращением потребности в выполнении таких работ заказчик обязан изменить цену контракта указанным образом.


8. Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе


Для участия в конкурсе участник размещения заказа подает заявку на участие в конкурсе в срок и по форме, которые установлены конкурсной документацией.

Участник размещения заказа подает заявку на участие в конкурсе в письменной форме в запечатанном конверте. При этом на таком конверте указывается наименование открытого конкурса (лота), на участие в котором подается данная заявка. Участник размещения заказа вправе не указывать на таком конверте свое фирменное наименование, почтовый адрес (для юридического лица) или фамилию, имя, отчество, сведения о месте жительства (для физического лица).

Конверт оформляется в соответствии с приложением 2 конкурсной документации.

Прием заявок на участие в конкурсе осуществляется по адресу заказчика.

Дата начала приема заявок 4 сентября 2007 года.

Дата окончания приема заявок 5 октября 2007 года.

Заявки на участие в конкурсе принимаются: с понедельника по четверг с 10.00 до 17.00 по московскому времени, по пятницам - с 10.00 до 16.00 по московскому времени.

Каждый конверт с заявкой на участие в конкурсе, поступивший в срок, указанный в извещении о проведении открытого конкурса, регистрируется заказчиком, уполномоченным органом. При этом отказ в приеме и регистрации конверта с заявкой на участие в конкурсе, на котором не указаны сведения об участнике размещения заказа, подавшем такой конверт, а также требование предоставления таких сведений, в том числе в форме документов, подтверждающих полномочия лица, подавшего конверт с заявкой на участие в конкурсе, на осуществление таких действий от имени участника размещения заказа, не допускается.

По требованию участника размещения заказа, подавшего конверт с заявкой на участие в конкурсе, заказчик выдает расписку в получении конверта с такой заявкой с указанием даты и времени его получения.


9. Язык заявки на участие в конкурсе


Заявка на участие в конкурсе, подготовленная участником размещения заказа, а также вся корреспонденция и документация, связанная с заявкой на участие в конкурсе, которой обменялись участник размещения заказа и заказчик, должны быть представлены на русском языке.


10. Расходы на участие в конкурсе


Участник размещения заказа несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей заявки на участие в конкурсе, участием в конкурсе и заключением государственного контракта.


11. Требования к участникам размещения заказа


В настоящем конкурсе может принять участие любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель.

При размещении заказа устанавливаются следующие обязательные требования к участникам размещения заказа:

1. соответствие участников размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение работ, являющихся предметом конкурса.

2. непроведение ликвидации участника размещения заказа юридического лица или не проведение в отношении участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя процедуры банкротства.

3. неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе.

4. отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе.

5. отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участнике размещения заказа.


12. Порядок и срок отзыва заявок на участие в конкурсе, порядок внесения изменений в такие заявки


Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в конкурсе, вправе отозвать заявку в любое время до момента вскрытия конкурсной комиссией конвертов с заявками на участие в конкурсе.

Заявки на участие в конкурсе отзываются в следующем порядке:

1. Участник размещения заказа подает в письменном виде уведомление об отзыве заявки, содержащее информацию о том, что он отзывает свою заявку. При этом в соответствующем уведомлении в обязательном порядке должна быть указана следующая информация: наименование конкурса, регистрационный номер заявки на участие в конкурсе, дата, время и способ подачи заявки на участие в конкурсе.

2. Заявление об отзыве заявки на участие в конкурсе должно быть скреплено печатью и заверено подписью уполномоченного лица (для юридических лиц) и собственноручно подписано физическим лицом участником размещения заказа.

3. Заявление об отзыве заявок на участие в конкурсе подаются по адресу заказчика.

4. В день вскрытия заявок на участие в конкурсе, заявки на участие в конкурсе отзываются на заседании конкурсной комиссии непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в конкурсе по адресу, по которому осуществляется вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе, указанному в извещении о проведении открытого конкурса.

5. Отзывы заявок на участие в конкурсе регистрируются в журнале регистрации заявок на участие в конкурсе.

6. Заявки на участие в конкурсе, отозванные до окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе в порядке, указанном выше, считаются не поданными.

7. После окончания срока подачи заявок не допускается отзыв заявок на участие в конкурсе.

Участник размещения заказа, подавший заявку, вправе изменить заявку в любое время до момента вскрытия конкурсной комиссией конвертов с заявками.

Изменения, внесенные в заявку, считаются неотъемлемой частью заявки на участие в конкурсе.

Заявки на участие в конкурсе изменяются в следующем порядке:

1. Изменения заявки на участие в конкурсе подаются в запечатанном конверте. На соответствующем конверте указываются: наименование открытого конкурса, регистрационный номер заявки в следующем порядке: "Изменение заявки на участие в открытом конкурсе _______________________ (наименование конкурса) ________ (регистрационный номер заявки)".

2. Изменения заявки должны быть оформлены в порядке, установленном для оформления заявок на участие в конкурсе в соответствии с пунктом 2 конкурсной документации.

3. До последнего дня подачи заявок, установленного пунктом 8 конкурсной документации, изменения заявок на участие в конкурсе подаются по адресу, указанному в извещении о проведении конкурса (с учетом всех изменений извещения о проведении конкурса, являющихся неотъемлемой частью извещения о проведении конкурса).

4. В день вскрытия заявок на участие в конкурсе, изменения заявок на участие в конкурсе подаются на заседании конкурсной комиссии непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в конкурсе по адресу, по которому осуществляется вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе, указанному в извещении о проведении открытого конкурса.

5. Изменения заявок на участие в конкурсе регистрируются в журнале регистрации заявок на участие в конкурсе в порядке, установленном пунктом 8 конкурсной документации.

6. Участники размещения заказа, подавшие изменения заявок на участие в конкурсе, заказчик обязаны обеспечить конфиденциальность сведений, содержащихся в таких изменениях заявок до вскрытия конвертов с изменениями заявок. Лица, осуществляющие хранение конвертов с изменениями заявок на участие в конкурсе, не вправе допускать повреждение таких конвертов и содержащихся в них изменений до момента их вскрытия.

7. Конверты с изменениями заявок вскрываются конкурсной комиссией одновременно с конвертами с заявками на участие в конкурсе.

8. После вскрытия конвертов с заявками и конвертов с изменениями соответствующих заявок конкурсная комиссия устанавливает, поданы ли изменения заявки на участие в конкурсе надлежащим лицом.

9. О вскрытии конвертов с изменениями заявок на участие в конкурсе делается соответствующая отметка в протоколе вскрытия заявок на участие в конкурсе.

10. Если конверт с изменениями заявки на участие в конкурсе не запечатан и не маркирован в порядке, указанном выше, заказчик не несет ответственности за утерю или досрочное вскрытие такого конверта. В случае, если на конверте с изменениями заявки на участие в конкурсе указано наименование (для юридических лиц) или фамилия, имя, отчество (для физического лица) участника размещения заказа, либо конверт не запечатан и не маркирован в порядке, указанном выше, такие конверты с изменениями заявок на участие в конкурсе не принимаются заказчиком и возвращаются лицу, подавшему такой конверт. В случае получения такого конверта заказчиком по почте, соответствующий конверт возвращается по адресу отправителя, указанному на конверте.


13. Формы, порядок, даты начала и окончания срока предоставления участникам размещения заказа разъяснений положений конкурсной документации


При проведении конкурса какие-либо переговоры конкурсной комиссии с участником размещения заказа не допускаются. В случае нарушения указанного положения конкурс может быть признан недействительным в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

Заказчик вправе давать разъяснения положений конкурсной документации. Со дня опубликования в официальном печатном издании или размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого конкурса любой участник размещения заказа вправе направить в письменной форме заказчику запрос о разъяснении положений конкурсной документации. В течение двух рабочих дней со дня поступления указанного запроса заказчик направит в письменной форме разъяснения положений конкурсной документации, если указанный запрос поступил не позднее, чем за пять дней до дня окончания подачи заявок на участие в конкурсе на бумажном носителе по адресу, указанному в запросе.

В течение одного дня со дня направления разъяснения положений конкурсной документации по запросу участника размещения заказа такое разъяснение должно быть размещено заказчиком на официальном сайте с указанием предмета запроса, но без указания участника размещения заказа, от которого поступил запрос. Разъяснение положений конкурсной документации не должно изменять ее суть.


14. Место, порядок, даты и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе


Место вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе: г. Москва, Рождественский бульвар, д. 12, Федеральное агентство по рыболовству.

Публично 5 октября 2007 года в 10 час. 00 мин. конкурсной комиссией вскрываются конверты с заявками на участие в конкурсе.

В день вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в конкурсе, или в случае проведения конкурса по нескольким лотам перед вскрытием конвертов с заявками на участие в конкурсе, поданными в отношении каждого лота, но не раньше времени, указанного в конкурсной документации, конкурсная комиссия объявит присутствующим при вскрытии таких конвертов участникам размещения заказа о возможности подать заявки на участие в конкурсе, изменить или отозвать поданные заявки на участие в конкурсе до вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.

Конкурсной комиссией вскрываются конверты с заявками на участие в конкурсе, которые поступили заказчику до вскрытия заявок на участие в конкурсе. В случае установления факта подачи одним участником размещения заказа двух и более заявок на участие в конкурсе в отношении одного и того же лота при условии, что поданные ранее заявки таким участником не отозваны, все заявки на участие в конкурсе такого участника размещения заказа, поданные в отношении данного лота, не рассматриваются и возвращаются такому участнику.

Участники размещения заказа, подавшие заявки на участие в конкурсе, или их представители вправе присутствовать при вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе.

Все присутствующие при вскрытии конвертов лица регистрируются в Листе регистрации уполномоченных представителей участников размещения заказа и иных лиц, составляемом и подписываемом секретарем конкурсной комиссии.

Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица) и почтовый адрес каждого участника размещения заказа, конверт с заявкой на участие в конкурсе которого вскрывается, наличие сведений и документов, предусмотренных конкурсной документацией, условия исполнения государственного контракта, указанные в такой заявке и являющиеся критерием оценки заявок на участие в конкурсе, объявляются при вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе и заносятся в протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.

Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе ведется конкурсной комиссией и подписывается всеми присутствующими членами конкурсной комиссии и заказчиком непосредственно после вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. Указанный протокол размещается заказчиком в течение дня, следующего после подписания такого протокола, на официальном сайте.

Заказчик обязан осуществлять аудиозапись вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. Любой участник размещения заказа, присутствующий при вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе, вправе осуществлять аудио- и видеозапись вскрытия таких конвертов.

Полученные после окончания приема конвертов с заявками на участие в конкурсе конверты с заявками на участие в конкурсе вскрываются (в случае, если на конверте не указаны почтовый адрес (для юридического лица) или сведения о месте жительства (для физического лица) участника размещения заказа), и в тот же день такие конверты и такие заявки возвращаются участникам размещения заказа.

В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе подана только одна заявка на участие в конкурсе или не подана ни одна заявка на участие в конкурсе, конкурс признается несостоявшимся. В случае, если конкурсной документацией предусмотрено два и более лота, конкурс признается не состоявшимся только в отношении тех лотов, в отношении которых подана только одна заявка на участие в конкурсе или не подана ни одна заявка на участие в конкурсе.


15. Условия допуска к участию в конкурсе


Конкурсная комиссия рассматривает заявки на участие в конкурсе на соответствие требованиям, установленным конкурсной документацией, и соответствие участников размещения заказа требованиям, установленным пунктом 11 конкурсной документации. Срок рассмотрения заявок на участие в конкурсе не может превышать двадцати дней со дня вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.

На основании результатов рассмотрения заявок на участие в конкурсе конкурсной комиссией принимается решение о допуске к участию в конкурсе участника размещения заказа и о признании участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в конкурсе, участником конкурса или об отказе в допуске такого участника размещения заказа к участию, а также оформляется протокол рассмотрения заявок на участие в конкурсе, который ведется конкурсной комиссией и подписывается всеми присутствующими на заседании членами конкурсной комиссии и заказчиком в день окончания рассмотрения заявок на участие в конкурсе. Протокол должен содержать сведения об участниках размещения заказа, подавших заявки на участие в конкурсе, решение о допуске участника размещения заказа к участию в конкурсе и о признании его участником конкурса или об отказе в допуске участника размещения заказа к участию в конкурсе с обоснованием такого решения. Указанный протокол в день окончания рассмотрения заявок на участие в конкурсе размещается заказчиком на официальном сайте. Участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в конкурсе и признанным участниками конкурса, и участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в конкурсе и не допущенным к участию в конкурсе, направляются уведомления о принятых конкурсной комиссией решениях не позднее дня, следующего за днем подписания указанного протокола.

При рассмотрении заявок на участие в конкурсе участник размещения заказа не допускается конкурсной комиссией к участию в конкурсе в случае:

1) непредоставления определенных пунктом 2 конкурсной документации документов либо наличия в таких документах недостоверных сведений об участнике размещения заказа или о работах, соответственно на выполнение которых размещается заказ;

2) несоответствия требованиям, установленным в соответствии с пунктом 11 конкурсной документации;

3) несоответствия заявки на участие в конкурсе требованиям конкурсной документации, в том числе наличие в таких заявках предложения о цене контракта, превышающей начальную (максимальную) цену контракта (цену лота).

В случае установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных участником размещения заказа, установления факта проведения ликвидации участника размещения заказа юридического лица или проведения в отношении участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя процедуры банкротства либо факта приостановления его деятельности в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, конкурсная комиссия обязана отстранить такого участника от участия в конкурсе на любом этапе его проведения.


16. Критерии оценки заявок на участие в конкурсе


Для определения лучших условий исполнения контракта, предложенных в заявках на участие в конкурсе, конкурсная комиссия оценивает и сопоставляет такие заявки в соответствии со следующими критериями оценки заявок на участие в конкурсе:

1) качество работ;

2) цена контракта.


17. Порядок оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе


Конкурсная комиссия осуществляет оценку и сопоставление заявок на участие в конкурсе, поданных участниками размещения заказа, признанными участниками конкурса.

Срок оценки и сопоставления таких заявок не может превышать десять дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе.

Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе осуществляются конкурсной комиссией в целях выявления лучших условий исполнения государственного контракта в соответствии с критериями, установленными пунктом 16 конкурсной документации.

Оценка заявок на участие в конкурсе осуществляется по следующей методике:

По критерию "Качество работ" каждая заявка на участие в конкурсе получает оценку, выраженную в баллах (Т_k) со значением от 0 до 30. По каждой заявке на участие в конкурсе рассчитывается показатель S_k с учетом критерия "Цена контракта" в соответствии со следующей формулой:


                               C            T
                                min          k
                     S  = 0,2 ------ + 0,8 ------
                      k         C           T
                                 k           max

   где:
       C      -   минимальная цена контракта среди заявок на участие
        min       в конкурсе, которые до этого не были отклонены;
       C      -   цена контракта k-ой заявки на участие в конкурсе;
        k
       T      -   максимальная бальная оценка по данному лоту;
        max
       T      -   бальная оценка k-ой заявки на участие в конкурсе.
        K

В соответствии с полученными оценками S_k заказчик проводит ранжирование заявок на участие в конкурсе. Победителем конкурса признается участник конкурса, который предложил лучшие условия исполнения контракта и заявке на участие в конкурсе которого присвоен первый номер в соответствии с показателем S_k.

В случае, если две или более заявок на участие в конкурсе получили одинаковый показатель S_k, победитель определяется путем простого голосования членов конкурсной комиссией.

Конкурсная комиссия ведет протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе, который подписывается всеми присутствующими членами конкурсной комиссии и заказчиком в течение дня, следующего после дня окончания проведения оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе. Протокол составляется в двух экземплярах, один из которых хранится у заказчика.

Заказчик в течение трех дней со дня подписания протокола передает победителю конкурса один экземпляр протокола и проект контракта, который составляется путем включения условий исполнения контракта, предложенных победителем конкурса в заявке на участие в конкурсе в проект контракта, прилагаемый к конкурсной документации.


18. Срок и порядок подписания победителем конкурса государственного контракта


Участник размещения заказа, подавший заявку, не вправе отказаться от заключения государственного контракта. При непредставлении заказчику таким участником размещения заказа в срок, предусмотренный соответствующим законодательством, подписанного государственного контракта, такой участник размещения заказа признается уклонившимся от заключения государственного контракта.

В случае, если конкурс признан несостоявшимся и только один участник размещения заказа, подавший заявку на участие в конкурсе, признан участником конкурса, заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола обязан передать такому участнику конкурса проект контракта. Такой участник не вправе отказаться от заключения государственного контракта.

В случае, если конкурс признан несостоявшимся государственный контракт может быть заключен не ранее чем через десять дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе.

Заказчик, уполномоченный орган в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе передают победителю конкурса один экземпляр протокола и проект контракта, который составляется путем включения условий исполнения контракта, предложенных победителем конкурса в заявке на участие в конкурсе, в проект контракта, прилагаемый к конкурсной документации.

Государственный контракт может быть заключен не ранее чем через десять дней со дня размещения на официальном сайте протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе.

В случае, если победитель конкурса признан уклонившимся от заключения государственного контракта, заказчик вправе обратиться в суд с иском о требовании о понуждении победителя конкурса заключить контракт, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения контракта, либо заключить контракт с участником конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер. При этом заключение государственного контракта для участника конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер, является обязательным.

В случае, если победитель конкурса или участник конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер, в срок, предусмотренный конкурсной документацией, не представил заказчику подписанный контракт, победитель конкурса или участник конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер, признается уклонившимся от заключения государственного или муниципального контракта.

После определения победителя конкурса в срок, предусмотренный для заключения государственного контракта, заказчик обязан отказаться от заключения контракта с победителем конкурса либо при уклонении победителя конкурса от заключения государственного контракта с участником размещения заказа, с которым заключается такой контракт, в случае установления факта:

1) проведения ликвидации участников размещения заказа - юридических лиц или проведения в отношении участников размещения заказа - юридических лиц, индивидуальных предпринимателей процедуры банкротства;

2) приостановления деятельности указанных лиц в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

3) предоставления указанными лицами заведомо ложных сведений, содержащихся в документах, предусмотренных пунктом 2 конкурсной документации;

4) нахождения имущества указанных лиц под арестом, наложенным по решению суда, если на момент истечения срока заключения контракта балансовая стоимость арестованного имущества превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов указанных лиц по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

Заказ признается размещенным со дня заключения государственного контракта.

Расторжение государственного контракта допускается по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

В случае просрочки исполнения заказчиком обязательства, предусмотренного государственным контрактом, другая сторона вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного государственным контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного государственным контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Заказчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

В случае просрочки исполнения поставщиком (исполнителем, подрядчиком) обязательства, предусмотренного государственным или муниципальным контрактом, заказчик вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного государственным контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного государственным контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается государственным контрактом в размере не менее одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Поставщик (исполнитель, подрядчик) освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине заказчика.


19. Принятые условные обозначения


1. ГМССБ - глобальная морская система связи при бедствии и для обеспечения безопасности мореплавания.

2. НАВТЕКС - система автоматической передачи и приема информации по безопасности мореплавания в прибрежных районах моря.

3. ПРДЦ - передающий радиоцентр.

4. МР2 ГМССБ - морской район А2 ГМССБ (в пределах зоны действия режиме радиотелефонии по крайней мере одной береговой станции в ПВ диапазоне (2187,5 кГц), в котором непрерывно обеспечивается радионаблюдение и связь по тревоге и бедствию в режиме ЦИВ).


Приложение 1


                                  ЗАЯВКА
                      на участие в открытом конкурсе

 1. Название конкурса, номер и наименование лота ________________________
 ________________________________________________________________________

 2.    Фирменное     наименование     (наименование),     сведения     об
 организационно-правовой форме, о месте нахождения, юридический, почтовый
 адрес  (для  юридического  лица),  фамилия,  имя,  отчество,  паспортные
 данные, сведения  о  месте  жительства  (для  физического   лица), номер
 контактного телефона ___________________________________________________
 ________________________________________________________________________

 3. Цена контракта по данному лоту:_____________________________

 4. Сроки выполнения работ:_____________________________________

 5. ИНН ________________________

 6. Банковские реквизиты:_____________________________________________

 Подачей  настоящей  заявки  Участник   размещения   заказа   подтверждает
 соблюдение следующих обязательных требований:
     - непроведение ликвидации участника  размещения  заказа  юридического
       лица или непроведение в отношении  участника  размещения   заказа -
       юридического  лица,   индивидуального   предпринимателя   процедуры
       банкротства;
     -  неприостановление  деятельности  участника  размещения    заказа в
       порядке,   предусмотренном   Кодексом   Российской     Федерации об
       административных правонарушениях, на день  рассмотрения  заявки  на
       участие в конкурсе;
     -  отсутствие  у  участника  размещения   заказа     задолженности по
       начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в  бюджеты
       любого уровня или государственные внебюджетные фонды  за  прошедший
       календарный год, размер которой превышает двадцать  пять  процентов
       балансовой стоимости активов участника размещения заказа по  данным
       бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный  период.
       Участник размещения заказа считается соответствующим установленному
       требованию  в  случае,   если   он   обжалует     наличие указанной
       задолженности  в  соответствии   с   законодательством   Российской
       Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки  на
       участие в конкурсе, и выражает свое согласие с проведением Конкурса
       на условиях, указанных  в  конкурсной  документации  на  участие  в
       открытом конкурсе  на   выполнение в 2007 году работ по направлению
       "Обеспечение функционирования береговых объектов Глобальной морской
       системы связи при бедствии и для  обеспечения безопасности (ГМССБ)"
       для   нужд  Федерального  агентства  по   рыболовству, и  в  случае
       признания  его  победителем  Конкурса   обязуется     заключить   с
       Заказчиком   государственный   контракт   по  форме,   утвержденной
       Заказчиком, на  условиях,  указанных   в  настоящей   заявке  и   в
       конкурсной документации.

     К заявке прилагаются следующие документы:

1) _________________________________

2) _________________________________

3) _________________________________



 _________________________________________________        /_____________/
 (Ф.И.О. уполномоченного лица на подписание заявки,         (подпись)
 а также для юридического лица - указать должность
        уполномоченного подписывать заявку;
       для индивидуального предпринимателя -
            соответствующий статус)

 М.П.

 "____"________________ 2007 г.

Приложение 2


Порядок
оформления конверта



ЗАКАЗНОЕ
--------

Заявка на участие в открытом конкурсе
-------------------------------------

_________________________________________________________________
(название конкурса)

_________________________________________________________________
(наименование лота)


Куда: 107996, г. Москва, Рождественский бульвар, д. 12

Кому: Руководителю Федерального агентства по рыболовству

Внимание!


В случае отсутствия на конверте надписи "Заявка на участие в открытом конкурсе" конверт будет вскрыт до начала конкурса и заявка на участие в конкурсе не будет рассматриваться Комиссией.


Приложение 3


Место, условия и сроки выполнения работ


Лот N

Наименование лота

Объект, место проведения работ

Зона ответственности

Выполняемые работы*

Сроки выполнения работ

Лот 1

Обеспечение функционирования береговых объектов ГМССБ в Хабаровском крае в зоне ответственности Росрыболовства в 2007 году

Пункт НАВТЕКС, Хабаровский край, п. Охотск

Северо-западная часть Охотского моря. В радиусе 200 морских миль от места расположения ПРДЦ пункта НАВТЕКС

Передача навигационной и гидрометеорологической информации в зоне ответственности.

Поддержание в исправном техническом состоянии оборудования, антенно-фидерных устройств, линий связи, зданий и сооружений пункта НАВТЕКС.

октябрь-декабрь 2007 г.

Лот 2

Обеспечение функционирования береговых объектов ГМССБ в Камчатской области в зоне ответственности Росрыболовства в 2007 году

Объекты морского района А2 ГМССБ, г. Петропавловск-Камчатский, п. Озерновский Камчатской области

Юго-западный район Берингова моря, северный район Тихого океана, юго-восточная часть Охотского моря. В радиусе 150 морских миль от места расположения ПРДЦ объектов МР2 ГМССБ

Непрерывное радионаблюдение за морским и районами А2 ГМССБ на частотах бедствия в зоне ответственности. Связь при спасательных операциях. Поддержание в исправном техническом состоянии оборудования, антенно-фидерных устройств, линий связи, зданий и сооружений объектов МР2 ГМССБ.

Эксплуатация системы автоматизированного управления работой МР2 ГМССБ Озерновский из центра управления МР2 ГМССБ Петропавловск-Камчатский с использованием спутникового канала приема и передачи информации.

октябрь-декабрь 2007 г.


______________________________

*- эксплуатация оборудования пункта НАВТЕКС и МР2 ГМССБ возможна при наличии следующих документов:

- свидетельство о признании береговой станции службы НАВТЕКС

- свидетельство о признании береговой станции морского района А2 ГМССБ

- разрешение на использование радиочастот

- разрешение на эксплуатацию радиоэлектронного средства

- операторы, осуществляющие радионаблюдение за морскими районами А2 ГМССБ, связь при аварийно-спасательных операциях, передачу информации по безопасности мореплавания, должны иметь свидетельство оператора ГМССБ.


Приложение 4


                         ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ
                              N____________
       на выполнение в 2007 году работ по направлению "Обеспечение
   функционирования береговых объектов Глобальной морской системы связи
           при бедствии и для обеспечения безопасности (ГМССБ)"

     г. Москва                              "____"___________2007 г.

     Федеральное   агентство   по   рыболовству,   в   лице   заместителя
 руководителя  Агентства  _________________,  действующего  на  основании
 Положения и по доверенности, именуемое в дальнейшем "Заказчик", с  одной
 стороны,  и    ______________________________________________________, в
 лице ____________________________________________________,  действующего
 на основании Устава, именуемое в     дальнейшем  "Исполнитель",  другой,
 стороны, заключили  настоящий  Государственный  контракт  (в  дальнейшем
 Контракт) о нижеследующем:

                           1. Предмет контракта

     В целях реализации Постановления Правительства Российской  Федерации
 от 03.07.97 N 813 "О  создании  и  функционировании  Глобальной  морской
 системы связи при бедствии и для обеспечения безопасности (ГМССБ)" и  на
 основании     Протокола     конкурсной      комиссии      Росрыболовства
 от ___________.N____________, Заказчик поручает, а Исполнитель обязуется
 организовать и  провести  мероприятия  по  обеспечению  функционирования
 береговых объектов ГМССБ для федеральных нужд:
     1.1. Проведение работ по обеспечению функционирования  введенного  в
 эксплуатацию берегового объекта ГМССБ пункта системы НАВТЕКС:
     - __________________________________________________________________
     - __________________________________________________________________
     - __________________________________________________________________
     1.2.  Содержание  и   сроки   выполнения   основных     этапов работ
 определяются   календарным   планом   (Приложение   N 1),   составляющим
 неотъемлемую часть настоящего Контракта.
     1.3. После подписания  настоящего  Контракта  Исполнитель  заключает
 соответствующие договоры со сторонними организациями на выполнение работ
 по  обеспечению  функционирования  введенных  в  эксплуатацию  береговых
 объектов ГМССБ.

                   2. Стоимость работ и порядок расчета

     2.1. Стоимость работ по  обеспечению  функционирования   введенных в
 эксплуатацию  объектов  ГМССБ  составляет  ___________________   рублей,
 включая НДС.
     2.2. Заказчик  осуществляет  оплату  выполненных  работ  из  средств
 федерального бюджета (раздел 04 "Национальная  экономика",  подраздел 05
 "Сельское хозяйство и рыболовство", целевая статья 2710000  "Учреждения,
 обеспечивающие   предоставление   услуг   в   сфере    рыбохозяйственной
 деятельности",    вид    расходов    347    "Обеспечение    деятельности
 аварийно-спасательного флота", экономическая статья расходов 226 "Прочие
 услуги") согласно смете затрат (Приложение N 2), являющейся неотъемлемой
 частью настоящего Контракта.
     2.3. При формировании  сметы  затрат  (Приложение  N 2)  Исполнитель
 руководствуется  "Примерными  штатными  расписаниями  объектов   ГМССБ",
 утвержденными Госкомрыболовством России 23.04.2003.
     2.4. Заказчик вправе проавансировать работы не более 30%  от  полной
 стоимости Контракта.
     2.5. Оплата этапов выполненных работ производится  Заказчиком  после
 получения надлежащим  образом  оформленного  Исполнителем  двустороннего
 акта  сдачи-приемки  выполненных  работ  и   счет-фактуры.   Допускается
 досрочное выполнение этапов работ.
     2.6. Время перерывов выполнения работ оплате не подлежит.
     2.7. Заказчик по  согласованию  с  исполнителем  в  ходе  исполнения
 контракта  вправе  изменить   не   более   чем   на     десять процентов
 предусмотренные контрактом  объем  работ  при  изменении   потребности в
 работах, на выполнение которых  заключен  контракт,  или  при  выявлении
 потребности  в   дополнительном   объеме   работ,   не   предусмотренных
 контрактом, но связанных с работами,  предусмотренными  контрактом.  При
 выполнении дополнительного объема таких работ заказчик по согласованию с
 исполнителем   вправе    изменить    первоначальную       цену контракта
 пропорционально объему таких работ, но не более чем на десять  процентов
 такой  цены  контракта,  а  при  внесении  соответствующих   изменений в
 контракт в связи с сокращением  потребности  в  выполнении  таких  работ
 заказчик обязан изменить цену контракта указанным образом.

                        3. Срок действия Контракта

     3.1. Настоящий Контракт действует _________________________________.
     3.2.  Окончание  срока  действия  Контракта  не  влечет     за собой
 прекращения  обязательств  Заказчика  и  Исполнителя   без   письменного
 уведомления и согласования вопросов по взаимным расчетам за  выполненные
 работы.
     3.3.  Досрочное  расторжение  Контракта  допускается  по  соглашению
 Сторон.

                        4. Ответственность сторон

     4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих  обязательств
 по настоящему Контракту, Стороны несут ответственность в соответствии  с
 действующим законодательством.
     4.2. Исполнитель уплачивает Заказчику за просрочку выполнения  работ
 пеню  в  размере  1/300  ставки  рефинансирования     Центрального банка
 Российской  Федерации  от  стоимости  просроченных  работ,   указанной в
 календарном плане, за каждый день просрочки.
     4.3. Исполнитель по требованию Заказчика своими средствами и за свой
 счет  в  срок,  согласованный  с   Заказчиком,   устраняет   недостатки,
 допущенные по своей вине в результате выполненных работ (этапов  работ).
 В случае неустранения указанных недостатков  в  согласованный  Сторонами
 срок Исполнитель в течение 10 дней с момента окончания указанного  срока
 уплачивает Заказчику неустойку в размере 20  процентов  стоимости  работ
 (этапов работ), в результатах которых выявлены недостатки.
     4.4.   При   реорганизации   или   ликвидации     юридического лица,
 выступающего в качестве Стороны  по  контракту,  все  его  обязательства
 переходят к правопреемнику.
     4.5. Дополнительные, не установленные законодательством, санкции  за
 неисполнение   или   ненадлежащее   исполнение         обязательств - не
 предусмотрены.

                      5. Порядок разрешения споров

     5.1. Стороны будут стремиться разрешать  все  споры  и  разногласия,
 которые могут возникнуть из настоящего  Контракта  путем   переговоров и
 консультаций.
     5.2. Неурегулируемые в досудебном порядке споры, касающиеся предмета
 настоящего Контракта, подлежат  разрешению  в  Арбитражном  суде  города
 Москвы.

                              6. Форс-мажор

     6.1. Случаями форс-мажор (непреодолимой силы)  признаются  следующие
 события: война,  военные  действия,  восстания,  эпидемии  и  эпизоотии,
 мобилизация,  забастовка  на  предприятиях  Стороны  контракта,  пожары,
 взрывы, захват заложников, террористические акты, природные  катастрофы,
 транспортные катастрофы, транспортные аварии и стихийные бедствия,  акты
 органов власти и управления  и  все  другие  события  и  обстоятельства,
 которые  компетентный  арбитражный  суд  признает  и  объявит   случаями
 непреодолимой силы.
     6.2. Сторона,  которая  ссылается  на  обстоятельства  непреодолимой
 силы, должна представить достоверные документы,  подтверждающие  наличие
 таких  обстоятельств  и  уведомить   другую   сторону   о   наступлении,
 разновидности и возможной продолжительности действия непреодолимой  силы
 или  же  других  обстоятельств,  препятствующих  исполнению   договорных
 обязательств.
     6.3. Если обстоятельства непреодолимой силы будут продолжаться свыше
 3 (трех)  месяцев,  то  каждая  из  сторон  имеет  право   отказаться от
 дальнейшего исполнения своих обязательств  по  настоящему   Контракту, в
 этом случае, ни одна из сторон не будет иметь права на возмещение другой
 стороной возможных убытков.

                            7. Прочие условия

     7.1. Все уведомления, запросы  или  соглашения  между   сторонами по
 настоящему  Контракту  должны  осуществляться  в  письменном     виде по
 указанным реквизитам сторон или адресу, о котором своевременно  уведомит
 соответствующая сторона.
     7.2. Изменения и дополнения к  настоящему  Контракту   принимаются в
 письменной  форме  по  взаимному   согласию   сторон   и   подписываются
 уполномоченными на то лицами. Все дополнения, изменения и  приложения  к
 настоящему Контракту составляют его неотъемлемую часть.
     7.3.  Настоящий  Контракт  составлен  в  двух  экземплярах,  имеющих
 одинаковую юридическую силу, по одному для каждой стороны.
     7.4. После  подписания  контракта  все  предварительные  соглашения,
 переговоры и переписка между сторонами относительно  предмета  контракта
 считаются аннулированными.
     7.5. Неотъемлемой частью настоящего Контракта являются:
     Приложение N 1 - Календарный план
     Приложение N 2 - Смета затрат

                8. Юридические адреса и банковские реквизиты

     Заказчик:
     Федеральное агентство по рыболовству
     107996, г. Москва, Рождественский бульвар, 12
     ИНН 7702524600
     КПП 770201001
     л/с 03080000800
     Отделение 1 Московского ГТУ Банка России, г. Москва
     р/с 40105810700000010079
     БИК 044583001
     Исполнитель:
     ________________________
     ________________________

 Исполнитель:                                Заказчик:
 __________________                          __________________
 (должность)                                 (должность)
 __________________(Ф.И.О.)                  __________________(Ф.И.О.)

 М.П.                                        М.П.

 "___"___________ 2007 г.                    "___"___________ 2007 г.

Приложение N 1 УТВЕРЖДАЮ  
к госконтракту N___________ Начальник Управления рыбопромыслового
от"___"____________2007 г. флота, портов и мониторинга  
  Федерального агентства по рыболовству
       
       
КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН
       
Этап N Наименование работ Сроки выполнения Стоимость,
    Начало Окончание тыс. руб.
Этап N 1 Обеспечение функционирования
береговых объектов ГМССБ, пункта
системы НАВТЕКС:



- обеспечение ежедневной передачи
навигационных сообщений и
метеорологической информации;
-
-
-
01.10.2007 г. 31.12.2007 г.  
  Руководитель    
  _______________    

 Приложение N 2                                  УТВЕРЖДАЮ
 К госконтракту от        N                 Начальник Управления
                                         рыбопромыслового флота, портов
                                         и мониторинга Федерального
                                         агентства по рыболовству
                                                       ________________

Смета затрат


N

Наименование

1 этап

Итого



тыс. руб.

тыс. руб.





1.

Материальные затраты



1.1

Топливо



1.2

Электроэнергия



1.3

Транспортные услуги сторонних организаций



1.4

Обслуживание каналов межобъектовой связи



1.5

Арендная плата за землю



1.6

Оплата услуг гидрографической службы



1.7

Оплата услуг гидрометеорологической службы







2.

Фонд оплаты труда (ФОТ)



2.1

Основная заработная плата



2.2

Дополнительная заработная плата







3.

Отчисления на социальные нужды







4.

Общехозяйственные расходы



4.1

Содержание и ремонт зданий и помещений



4.2

Содержание ЛЭП



4.3

Содержание подъездных дорог







5.

Прочие расходы



5.1

Затраты на оплату АУП



5.2

Налог на имущество



5.3

Расходы на связь



5.4

Оплата услуг государственных надз. органов







6.

Итого, себестоимость



7.

НДС (18%)



8.

Соисполнители



9.

Всего, договорная цена
















Руководитель _________________




_____________________________




_____________________________




                         ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ
                              N____________
 на выполнение в 2007 году работ по направлению "Обеспечение
   функционирования береговых объектов Глобальной морской системы связи
           при бедствии и для обеспечения безопасности (ГМССБ)"

        г. Москва                        "____"___________2007 г.

     Федеральное   агентство   по   рыболовству,   в   лице   заместителя
 руководителя  Агентства   _____________,   действующего   на   основании
 Положения и по доверенности, именуемое в дальнейшем "Заказчик", с  одной
 стороны,  и    ______________________________________________________, в
 лице ____________________________________________________,  действующего
 на  основании  Устава,  именуемое  в  дальнейшем  "Исполнитель",  другой
 стороны, заключили  настоящий  Государственный  контракт  (в  дальнейшем
 Контракт) о нижеследующем:

                           1. Предмет контракта

     В целях реализации Постановления Правительства Российской  Федерации
 от 03.07.97 N 813 "О  создании  и  функционировании  Глобальной  морской
 системы связи при бедствии и для обеспечения безопасности (ГМССБ)" и  на
 основании     Протокола     конкурсной      комиссии      Росрыболовства
 от.........N.......,  Заказчик   поручает,   а   Исполнитель   обязуется
 организовать и  провести  мероприятия  по  обеспечению  функционирования
 береговых объектов ГМССБ для федеральных нужд:
     1.4. Проведение работ по обеспечению функционирования  введенного  в
 эксплуатацию береговых объектов морского района А2 ГМССБ:
     - ________________________________________________________________
     - ________________________________________________________________
     - ________________________________________________________________
     1.5.  Содержание  и   сроки   выполнения   основных     этапов работ
 определяются   календарным   планом   (Приложение   N 1),   составляющим
 неотъемлемую часть настоящего Контракта.
     1.6. После подписания  настоящего  Контракта  Исполнитель  заключает
 соответствующие договоры со сторонними организациями на выполнение работ
 по  обеспечению  функционирования  введенных  в  эксплуатацию  береговых
 объектов ГМССБ.

                   2. Стоимость работ и порядок расчета

     2.7. Стоимость работ по обеспечению функционирования введенных
     в  эксплуатацию  объектов  ГМССБ  составляет _______________________
 рублей, включая НДС.
     2.8. Заказчик  осуществляет  оплату  выполненных  работ  из  средств
 федерального бюджета (раздел 04 "Национальная экономика",  подраздел  05
 "Сельское хозяйство и рыболовство", целевая статья 2710000  "Учреждения,
 обеспечивающие   предоставление   услуг   в   сфере    рыбохозяйственной
 деятельности",    вид    расходов    347    "Обеспечение    деятельности
 аварийно-спасательного флота", экономическая статья расходов 226 "Прочие
 услуги") согласно смете затрат (Приложение N 2), являющейся неотъемлемой
 частью настоящего Контракта.
     2.9. При формировании  сметы  затрат  (Приложение  N 2)  Исполнитель
 руководствуется  "Примерными  штатными  расписаниями  объектов   ГМССБ",
 утвержденными Госкомрыболовством России 23.04.2003.
     2.10. Заказчик вправе проавансировать работы не более 30% от  полной
 стоимости Контракта.
     2.11. Оплата этапов выполненных работ производится  Заказчиком после
 получения надлежащим  образом  оформленного  Исполнителем  двустороннего
 акта  сдачи-приемки  выполненных  работ  и   счет-фактуры.   Допускается
 досрочное выполнение этапов работ.
     2.12. Время перерывов выполнения работ оплате не подлежит.
     2.7. Заказчик по  согласованию  с  исполнителем  в  ходе  исполнения
 контракта  вправе  изменить   не   более   чем   на     десять процентов
 предусмотренные контрактом  объем  работ  при  изменении   потребности в
 работах, на выполнение которых  заключен  контракт,  или  при  выявлении
 потребности  в   дополнительном   объеме   работ,   не   предусмотренных
 контрактом, но связанных с работами,  предусмотренными  контрактом.  При
 выполнении дополнительного объема таких работ заказчик по согласованию с
 исполнителем   вправе    изменить    первоначальную       цену контракта
 пропорционально объему таких работ, но не более чем на десять  процентов
 такой  цены  контракта,  а  при  внесении  соответствующих   изменений в
 контракт в связи с сокращением  потребности  в  выполнении  таких  работ
 заказчик обязан изменить цену контракта указанным образом.

                        3. Срок действия Контракта

     3.1. Настоящий Контракт действует _________________________________.
     3.2.  Окончание  срока  действия  Контракта  не  влечет     за собой
 прекращения  обязательств  Заказчика  и  Исполнителя   без   письменного
 уведомления и согласования вопросов по взаимным расчетам за  выполненные
 работы.
     3.3.  Досрочное  расторжение  Контракта  допускается  по  соглашению
 Сторон.

                        4. Ответственность сторон

     4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих  обязательств
 по настоящему Контракту, Стороны несут ответственность в соответствии  с
 действующим законодательством.
     4.2. Исполнитель уплачивает Заказчику за просрочку выполнения  работ
 пеню  в  размере  1/300  ставки  рефинансирования     Центрального банка
 Российской  Федерации  от  стоимости  просроченных  работ,   указанной в
 календарном плане, за каждый день просрочки.
     4.3. Исполнитель по требованию Заказчика своими средствами и за свой
 счет  в  срок,  согласованный  с   Заказчиком,   устраняет   недостатки,
 допущенные по своей вине в результате выполненных работ (этапов  работ).
 В случае неустранения указанных недостатков  в  согласованный  Сторонами
 срок Исполнитель в течение 10 дней с момента окончания указанного  срока
 уплачивает Заказчику неустойку в размере 20  процентов  стоимости  работ
 (этапов работ), в результатах которых выявлены недостатки.
     4.4.   При   реорганизации   или   ликвидации     юридического лица,
 выступающего в качестве Стороны  по  контракту,  все  его  обязательства
 переходят к правопреемнику.
     4.5. Дополнительные, не установленные законодательством, санкции  за
 неисполнение   или   ненадлежащее   исполнение         обязательств - не
 предусмотрены.

                      5. Порядок разрешения споров.

     5.1. Стороны будут стремиться разрешать  все  споры  и  разногласия,
 которые могут возникнуть из настоящего  Контракта  путем   переговоров и
 консультаций.
     5.2. Неурегулируемые в досудебном порядке споры, касающиеся предмета
 настоящего Контракта, подлежат  разрешению  в  Арбитражном  суде  города
 Москвы.

                              6. Форс-мажор

     6.1. Случаями форс-мажор (непреодолимой силы)  признаются  следующие
 события: война,  военные  действия,  восстания,  эпидемии  и  эпизоотии,
 мобилизация,  забастовка  на  предприятиях  Стороны  контракта,  пожары,
 взрывы, захват заложников, террористические акты, природные  катастрофы,
 транспортные катастрофы, транспортные аварии и стихийные бедствия,  акты
 органов власти и управления  и  все  другие  события  и  обстоятельства,
 которые  компетентный  арбитражный  суд  признает  и  объявит   случаями
 непреодолимой силы.
     6.2. Сторона,  которая  ссылается  на  обстоятельства  непреодолимой
 силы, должна представить достоверные документы,  подтверждающие  наличие
 таких  обстоятельств  и  уведомить   другую   сторону   о   наступлении,
 разновидности и возможной продолжительности действия непреодолимой  силы
 или  же  других  обстоятельств,  препятствующих  исполнению   договорных
 обязательств.
     6.3. Если обстоятельства непреодолимой силы будут продолжаться свыше
 3 (трех)  месяцев,  то  каждая  из  сторон  имеет  право   отказаться от
 дальнейшего исполнения своих обязательств  по  настоящему   Контракту, в
 этом случае, ни одна из сторон не будет иметь права на возмещение другой
 стороной возможных убытков.

                            7. Прочие условия

     7.1. Все уведомления, запросы  или  соглашения  между   сторонами по
 настоящему  Контракту  должны  осуществляться  в  письменном     виде по
 указанным реквизитам сторон или адресу, о котором своевременно  уведомит
 соответствующая сторона.
     7.2. Изменения и дополнения к  настоящему  Контракту   принимаются в
 письменной  форме  по  взаимному   согласию   сторон   и   подписываются
 уполномоченными на то лицами. Все дополнения, изменения и  приложения  к
 настоящему Контракту составляют его неотъемлемую часть.
     7.3.  Настоящий  Контракт  составлен  в  двух  экземплярах,  имеющих
 одинаковую юридическую силу, по одному для каждой стороны.
     7.6. После  подписания  контракта  все  предварительные  соглашения,
 переговоры и переписка между сторонами относительно  предмета  контракта
 считаются аннулированными.
     7.7. Неотъемлемой частью настоящего Контракта являются:
     Приложение N 1 - Календарный план
     Приложение N 2 - Смета затрат

               8. Юридические адреса и банковские реквизиты

     Заказчик:
     Федеральное агентство по рыболовству
     107996, г. Москва, Рождественский бульвар, 12
     ИНН 7702524600
     КПП 770201001
     л/с 03080000800
     Отделение 1 Московского ГТУ Банка России, г. Москва
     р/с 40105810700000010079
     БИК 044583001
     Исполнитель:
     _______________________
     _______________________
 Исполнитель:                                Заказчик:
 __________________                          __________________
 (должность)                                 (должность)
 __________________(Ф.И.О.)                  __________________(Ф.И.О.)

 М.П.                                        М.П.

 "___"___________ 2007 г.                    "___"___________ 2007 г.

Приложение N 1 УТВЕРЖДАЮ  
к госконтракту N___________ Начальник Управления рыбопромыслового
от"___"____________2007 г. флота, портов и мониторинга  
  Федерального агентства по рыболовству
       
       
КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН
       
Этап N Наименование работ Сроки выполнения Стоимость,
    Начало Окончание тыс. руб.
Этап N 1 Обеспечение функционирования
береговых объектов морского района
А2 ГМССБ:


-
-
-
-
01.10.2007 г. 31.12.2007 г.  
  Руководитель    
  _______________    

 Приложение N 2                                  УТВЕРЖДАЮ
 К госконтракту от        N                 Начальник Управления
                                         рыбопромыслового флота, портов
                                         и мониторинга Федерального
                                         агентства по рыболовству
                                                       ________________

Смета затрат


N

Наименование

1 этап

Итого



тыс. руб.

тыс. руб.





1.

Материальные затраты



1.1

Топливо



1.2

Электроэнергия



1.3

Транспортные услуги сторонних организаций



1.4

Обслуживание каналов межобъектовой связи



1.5

Арендная плата за землю



1.6

Оплата услуг гидрографической службы



1.7

Оплата услуг гидрометеорологической службы







2.

Фонд оплаты труда (ФОТ)



2.1

Основная заработная плата



2.2

Дополнительная заработная плата







3.

Отчисления на социальные нужды







4.

Общехозяйственные расходы



4.1

Содержание и ремонт зданий и помещений



4.2

Содержание ЛЭП



4.3

Содержание подъездных дорог







5.

Прочие расходы



5.1

Затраты на оплату АУП



5.2

Налог на имущество



5.3

Расходы на связь



5.4

Оплата услуг государственных надз. органов







6.

Итого, себестоимость



7.

НДС (18%)



8.

Соисполнители



9.

Всего, договорная цена
















Руководитель ____________________




________________________________




________________________________




Размещается заказ на выполнение работ по обеспечению функционирования береговых объектов Глобальной морской системы связи при бедствии и для обеспечения безопасности (ГМССБ) для нужд Росрыболовства в Хабаровском крае и Камчатской области. Размещение заказа осуществляется путем проведения открытого конкурса. Установлена максимальная цена каждого контракта, определены сроки выполнения работ.

Заявки на участие в конкурсе должны быть поданы в период с 4 сентября 2007 года по 5 октября 2007 года. Заявителем может быть любое юридическое лицо, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала, или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель.


Приказ Федерального агентства по рыболовству от 30 августа 2007 г. N 372 "О размещении заказа на выполнение в 2007 году работ по направлению "Обеспечение функционирования береговых объектов Глобальной морской системы связи при бедствии и для обеспечения безопасности (ГМССБ)" для нужд Федерального агентства по рыболовству"


Текст приказа официально опубликован не был


Текст документа на сайте мог устареть

Вы можете заказать актуальную редакцию полного документа и получить его прямо сейчас.

Или получите полный доступ к системе ГАРАНТ бесплатно на 3 дня


Получить доступ к системе ГАРАНТ

(1 документ в сутки бесплатно)

(До 55 млн документов бесплатно на 3 дня)


Чтобы приобрести систему ГАРАНТ, оставьте заявку и мы подберем для Вас индивидуальное решение