Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение 1
к Порядку организации работ по
оформлению и реализации государственных
контрактов, заключаемых Федеральным
агентством по рыболовству с
единственными исполнителями, на
выполнение научно-исследовательских и
опытно-конструкторских работ в 2008 году,
оплачиваемых из средств федерального бюджета
Государственный контракт
N ____________
на выполнение НИОКР по теме: ______________________________________
Оплата по государственному контракту осуществляется из средств федерального бюджета
г. Москва "__" ____________ 2007 г.
Федеральное агентство по рыболовству, именуемое в дальнейшем
"Заказчик", в лице заместителя руководителя Федерального агентства по
рыболовству __________________________________, действующего на основании
Положения и по доверенности, с одной стороны, и
________________________________________________________________________,
(полное наименование организации)
в лице _________________________________________________________________,
(должность, Ф.И.О.)
именуемый в дальнейшем "Исполнитель", с другой стороны,
на основании приказа Федерального агентства по рыболовству от "__" ______
200_ г. N ________ заключили настоящий государственный контракт о
нижеследующем:
1. Предмет государственного контракта
1.1. Исполнитель обязуется выполнить в соответствии с требованиями и условиями государственного контракта и своевременно сдать Заказчику, а последний обязуется принять и оплатить работы по теме:
1.2. Научные, технические, экономические и другие требования к результатам работы, являющейся предметом государственного контракта, определены в техническом задании (Приложение 1), составляющем неотъемлемую часть настоящего государственного контракта.
1.3. Срок сдачи работ по государственный контракту - _______________.
1.4. Содержание и сроки выполнения основных этапов работы определяются календарным планом (Приложение 2), составляющим неотъемлемую часть настоящего государственного контракта.
1.5. Приемка и оценка результатов работы осуществляется в соответствии с требованиями технического задания и календарного плана.
2. Стоимость работы и порядок расчетов
2.1. За выполненную работу, являющуюся предметом настоящего
государственного контракта, Заказчик выплачивает Исполнителю
_________________________ руб. (________________________________ рублей),
(прописью)
согласно протоколу согласования контрактной цены (Приложение 3) и смете
затрат (Приложение 4), являющимися неотъемлемыми частями настоящего
государственного контракта.
2.2. Оплата работы производится поэтапно в соответствии с календарным планом и сметой на выполнение работы по государственному контракту.
2.3. Заказчик вправе проавансировать работы в размере не более 30% от общей стоимости государственного контракта.
2.4. В случае введения режима сокращения расходов федерального бюджета и изъятия в бесспорном порядке бюджетных средств Заказчик вправе в одностороннем порядке изменить стоимость работ по государственному контракту. При этом стороны согласовывают новые сроки выполнения работ, а, в случае необходимости, и другие условия государственного контракта.
3. Порядок сдачи и приемки работ
3.1. Перечень научной, технической и другой документации, подлежащей оформлению и сдаче Исполнителем Заказчику на отдельных этапах выполнения работы и по окончании срока действия государственного контракта, порядок проведения приемочных испытаний опытных образцов (партий) новой техники (продукции), изготавливаемых в соответствии с государственным контрактом, определены техническим заданием и календарным планом.
3.2. Передача оформленной в установленном порядке документации по отдельным этапам государственного контракта осуществляется сопроводительными документами Исполнителя.
3.3. При завершении работы (этапа) Исполнитель представляет Заказчику двусторонний акт сдачи-приемки результатов работы (этапа) и прилагает к нему необходимую документацию, состав которой определен техническим заданием.
3.4. Заказчик в течение 15 дней со дня получения двустороннего акта сдачи-приемки работ, необходимых отчетных документов обязан направить Исполнителю подписанный двусторонний акт сдачи-приемки результатов работы или мотивированный отказ от приемки работ.
3.5. Заказчик обязан сообщить Исполнителю о проведении приемочных испытаний опытных образцов (в случае их создания), изготовленных в соответствии с календарным планом работ к государственному контракту.
3.6. Исполнитель обязан уведомить Заказчика о готовности опытных образцов (в случае их создания) к проведению приемочных испытаний и/или рассмотрению результатов законченной научно-исследовательской работы Ученым (Научно-техническим) советом с участием представителя Заказчика.
3.7. В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки работ сторонами составляется двусторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения. Исполнитель не освобождается при этом от ответственности за нарушение конечных сроков выполнения работ, а в случае нарушения обязанности по устранению дефектов - и от возмещения причиненных Заказчику убытков.
3.8. В случае досрочного выполнения Исполнителем работ Заказчик вправе досрочно принять и оплатить работы по контрактной цене.
3.9. Если в ходе работ обнаруживается невозможность достижения результатов вследствие обстоятельств, не зависящих от Исполнителя, или нецелесообразность продолжения работы, Исполнитель обязан приостановить работы и в течение 10 дней после приостановки работ поставить в известность Заказчика.
В этом случае стороны обязаны в течение 30 дней рассмотреть вопрос о целесообразности и направлениях продолжения работ и их дальнейшей оплате. Заказчик обязуется оплатить выполненные работы в порядке, предусмотренном действующим законодательством. Бремя доказывания отсутствия вины возлагается на Исполнителя.
3.10. Исполнитель обязан согласовать с Заказчиком необходимость использования охраняемых результатов интеллектуальной деятельности, принадлежащих третьим лицам, а также обосновать целесообразность приобретения прав на их использование.
4. Права и обязанности сторон
4.1. Исполнитель обязан:
4.1.1. Обеспечить целевое использование средств, предоставляемых Заказчиком для выполнения работ по государственному контракту.
4.1.2. Устранить своими силами и за свой счет, не нарушая сроков сдачи работ, допущенные по его вине в ходе выполнения работ недостатки, которые могут повлечь отступления от технического задания на выполнение работ.
4.2. Исполнитель имеет право:
4.2.1. Для выполнения научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ привлекать, по согласованию с Заказчиком к их исполнению третьих лиц.
4.3. Заказчик обязан:
4.3.1. Принять результаты выполненных в соответствии с государственным контрактом работ и оплатить их.
4.4. Заказчик имеет право:
4.4.1. Отказаться от оплаты результатов работ (этапа) в случае их несоответствия требованиям, установленным техническим заданием и календарным планом, и требовать от Исполнителя исправления недостатков за счет Исполнителя.
5. Ответственность сторон и разрешение споров
5.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему государственному контракту Исполнитель и Заказчик несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.
5.2. При реорганизации юридического лица, выступающего в качестве стороны-участника государственного контракта, все его обязательства переходят к правопреемнику.
5.3. В случае возникновения разногласий между Сторонами по вопросам, предусмотренным государственным контрактом, Стороны примут все меры к разрешению их путем переговоров. В случае невозможности разрешения разногласий по настоящему государственному контракту путем переговоров они будут разрешаться в Арбитражном суде г. Москвы.
6. Права сторон на результаты работ
6.1. Вопрос о принадлежности прав на результаты, полученные при выполнении НИР (этапов НИР), а также порядок правовой охраны использования и распоряжения ими, определяется в соглашении (договоре), заключаемом в соответствии с законодательством Российской Федерации.
6.2. Права на результаты научно-технической деятельности, получаемые в федеральных государственных учреждениях, закрепляются за указанными учреждениями.
Условия распоряжения этими правами определяются договором, в соответствии с законодательством Российской Федерации.
7. Условия конфиденциальности
7.1. Стороны обязуются обеспечить конфиденциальность сведений, касающихся хода выполнения и результатов выполненных работ по государственному контракту.
7.2. Каждая из сторон обязуется публиковать полученные при выполнении работы сведения, признанные конфиденциальными, только с согласия другой стороны, за исключением информации, которая является секретной.
7.3. Обязательства по соблюдению конфиденциальности сохраняют свою силу и после истечения срока действия настоящего государственного контракта или досрочного его расторжения в течение последующих трех лет.
7.4. Нарушившая условия конфиденциальности сторона возмещает потерпевшей стороне убытки в размере прямых потерь и упущенной выгоды. Размер ущерба, объем и срок его возмещения определяет комиссия, назначаемая Заказчиком из равного числа представителей обеих сторон.
8. Прочие условия
8.1. В случае изменения цен (из-за инфляционных процессов), а также при необходимости проведения дополнительных работ в рамках государственного контракта, требующих увеличения контрактной цены, Исполнитель обязан в течение 20 рабочих дней предупредить об этом Заказчика. При этом стороны решают вопрос об изменении контрактной цены на основе соглашения либо прекращают действие государственного контракта.
Исполнитель, своевременно не предупредивший Заказчика о необходимости превышения указанной в государственном контракте цены, обязан выполнить государственный контракт в соответствии с ценой, указанной в государственном контракте.
8.2. В случае изменения банковских реквизитов Исполнителя он обязан в пятидневный срок письменно уведомить об этом Заказчика.
8.3. Работы по государственному контракту освобождаются от НДС, в соответствии с действующим законодательством РФ.
9. Срок действия государственного контракта и юридические адреса сторон
9.1. Срок действия государственного контракта: начало - ___________.
окончание - _____________
9.2. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон:
Заказчика:
107996, г. Москва, Рождественский бул. 12,
ИНН 7702524600,
л/с 03080000800, отделение N 1 Московского ГТУ банка России г.Москва,
р/с 40105810700000010079,
КПП 770201001,
БИК 044583001.
Исполнителя:
____________________________________________________
10. Приложение
10.1. К настоящему государственному контракту прилагаются:
1) Техническое задание на________ листах
2) Календарный план на________ листах
3) Протокол соглашения контрактной цены.
4) Смета затрат.
Исполнитель: Заказчик:
Заместитель руководителя
Федерального Агентства
по рыболовству
___________ (Ф.И.О.) __________П.А. Ефанов
(подпись) М.П.
М.П.
"____"___________ 200 г. "____"____________ 200 г.
Куратор:
(должность, название курирующего
Управления Агентства)
__________________(Ф.И.О.)
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.