Приказ Госкомрыболовства РФ от 11 апреля 2008 г. N 312 "Об утверждении и размещении государственного заказа на выполнение в 2008 году научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по направлению "Развитие флота рыбной промышленности" для нужд Государственного комитета Российской Федерации по рыболовству"

Приказ Госкомрыболовства РФ от 11 апреля 2008 г. N 312
"Об утверждении и размещении государственного заказа на выполнение в 2008 году научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по направлению "Развитие флота рыбной промышленности" для нужд Государственного комитета Российской Федерации по рыболовству"


С целью обеспечения размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд Госкомрыболовства России за счет средств федерального бюджета приказываю:

1. Утвердить государственный заказ на выполнение в 2008 году научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по направлению "Развитие флота рыбной промышленности" для нужд Государственного комитета Российской Федерации по рыболовству согласно приложению N 1 к настоящему приказу.

2. Установить, что размещение государственного заказа на выполнение в 2008 году научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по направлению "Развитие флота рыбной промышленности" для нужд Государственного комитета Российской Федерации по рыболовству осуществляется путем проведения открытого конкурса.

3. Утвердить документацию по размещению государственного заказа на выполнение в 2008 году научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по направлению "Развитие флота рыбной промышленности" для нужд Государственного комитета Российской Федерации по рыболовству согласно приложению N 2 к настоящему приказу.

4. Управлению экономики, имущественных отношений и перспективного развития обеспечить размещение в установленном порядке документации указанной в приложении N 2 к настоящему приказу.

5. Управлению развития рыбопромыслового флота, портов и мониторинга совместно с Управлением науки и образования, Управлением правового обеспечения и Управлением финансов в пределах своей компетенции обеспечить заключение государственных контрактов с победителями по итогам проведенного конкурса и осуществлять контроль их выполнения.

ГАРАНТ:

Нумерация пунктов приводится в соответствии с источником


5. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на заместителя руководителя Госкомрыболовства России Д.В. Дмитриенко.


Руководитель

А.А. Крайний


Приложение N 1

к приказу Госкомрыболовства РФ

от 11 апреля 2008 г. N 312


Государственный заказ на выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в 2008 году для нужд Госкомрыболовства России за счет средств федерального бюджета по направлению "Развитие флота рыбной промышленности" ("Флот")


N п/п

Направления научно- исследовательских работ, темы

Объем НИОКР, тыс. руб.

Ожидаемые результаты


"Флот"

32 000,0


1

Проведение исследований в обеспечение государственной политики в сфере производственной деятельности на судах рыбопромыслового флота.

10 700,0

Информационно-аналитический обзор тенденций в строительстве, модернизации и оснащении зарубежных рыбопромысловых судов. Обзор выпускаемого в России комплектующего, рыбоперерабатывающего оборудования и материалов для строительства рыбопромысловых судов по разделам:

- переработка на судах рыбы и других ВБР;

- судовая рыбопромысловая техника и способы ее использования;

- судовые технические средства обеспечения безопасности мореплавания;

- промысловая гидроакустика;

- основные материалы. Аналитические материалы и отчеты по разрабатываемым и принятым международной морской организацией (IMO) документам по направлениям работ:

- подкомитета по остойчивости, грузовой марке и безопасности рыболовных судов;

- подкомитета по безопасности мореплавания;

- подкомитета по подготовке моряков и несению вахты;

- комитета по защите морской среды.

Исследование тенденций развития судовых силовых установок и разработка рекомендаций по их применению на рыбопромысловых судах нового поколения и в целях модернизации действующего флота.

Целевые показатели развития рыбопромыслового флота на период до 2020 года.

Разработка финансово-экономического обоснования по оптимизации управления предприятиями рыбопромышленного комплекса государственных форм собственности.

2

Проведение исследований причин аварийности судов рыбопромыслового флота и разработка системы обеспечения безопасности мореплавания и аварийно-спасательных работ на промысле.

3 000,0

Анализ аварийности рыбопромысловых судов на промысле и причин ее возникновения по отчетным данным за 2006-2007 годы.

Анализ, систематизация первичной информации отраслевая база данных по объектам ГМССБ и оснащению судов рыбопромыслового флота конвенционным оборудованием, обеспечивающим безопасную эксплуатацию флота (для оперативного принятия управленческих решений при проведении операций поиска и спасания).

Аналитический отчет о ходе выполнения Госкомрыболовством России постановления Правительства Российской Федерации от 13.07.1997 N 813 "О создании и функционировании Глобальной морской системы связи при бедствии и для обеспечения безопасности" в рамках отрасли.

Предложения по выполнению рекомендаций IMO по безопасности для палубных рыболовных судов длиной менее 12 м и беспалубных рыболовных судов (в целях принятия управленческих решений при рассмотрении случаев аварийности в прибрежном рыболовстве). Аналитический материал по техническому состоянию, периодичности необходимых ремонтов и объемам ремонта аварийно-спасательных судов федеральной собственности (для принятия управленческих решений).

Предложения по созданию системы обеспечения безопасности мореплавания рыбопромыслового флота аварийно-спасательных работ в районах промысла.

3

Технико-экономический анализ и экспертиза поступивших предложений по развитию рыбопромыслового флота, разработка исходных технических требований на проектирование перспективных судов рыбопромыслового флота и комплектующего оборудования.

3 000,0

Анализ и технико-экономическая экспертиза предложений по развитию рыбопромыслового флота, полученных Госкомрыболовством России (для принятия управленческих решений при рассмотрении предложений по развитию флота).

Исходные технические требования на проектирование основных приоритетных типов судов рыбопромыслового флота для освоения недоиспользуемых видов водных биоресурсов, в том числе в открытых частях Мирового океана.

Технические требования к основному комплектующему и технологическому оборудованию перспективных рыбопромысловых судов, а также для целей модернизации действующего флота (для принятия управленческих решений в рамках полномочий Госкомрыболовства России).

Разработать предложения по развитию лизинга рыбопромысловых судов.

4

Проведение технико-экономических исследований по оптимизации развития производственного потенциала рыбопромыслового флота

7000,0

Отчет о проведенных исследованиях производственной деятельности основных типов судов по данным ОСМ и другим источникам информации за 2007 год.

Предложения по развитию отдельных групп и типов судов рыбопромыслового флота на период до 2020 года на основе анализа тенденций изменения его типового и количественного состава. Сетка перспективных типов судов.

Проект нормативного правового акта Правительства Российской Федерации с приложением предложений по созданию системы государственного регулирования типового и количественного состава добывающего флота и проекта соответствующего Положения.

5

Провести исследования и разработать исходные технические требования к судам федеральной собственности для изучения и воспроизводства водных биоресурсов

8300,0

Анализ конструктивных особенностей НИСов и аппаратуры, применяемой для рыбохозяйственных исследований. Предложения по составу аппаратно-программных комплексов для НИСов различных размерений.

Анализ схемотехнических решений гребных электрических установок (ГЭУ) НИСов и разработка предложений по структуре и комплектации ГЭУ НИСов нового поколения с целью их соответствия требованиям "Рекомендаций ИКЕС N 209" и Российского морского регистра судоходства.

Исходные технические требования на проектирование НИС для работы в ИЭЗ и открытых районах Мирового океана.

Исходные технические требования к судну и его специальному оборудованию для целей воспроизводства ВБР.

ГАРАНТ:

По-видимому, в графе 4 пункта 2 таблицы допущена опечатка. Дату названного постановления следует читать как "03.07.1997"


Приложение N 2

к приказу Госкомрыболовства РФ

от 11 апреля 2008 г. N 312


Документация по размещению заказа на выполнение в 2008 году научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по направлению "Развитие флота рыбной промышленности" для нужд Госкомрыболовства России


Извещение о проведении конкурса


1. Название торгов - право на заключение государственного контракта на выполнение в 2008 году научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по направлению "Развитие флота рыбной промышленности" для нужд Госкомрыболовства России.

2. Форма торгов - открытый конкурс.

3. Заказчик - Государственный комитет Российской Федерации по рыболовству.

Адрес заказчика: 107996, г. Москва, Рождественский бульвар, д. 12

Адрес электронной почты: Tarasova@fishcom.ru.

Контактные телефоны: (495) 625-63-23 (Тарасова Алеся Андреевна).

4. Предмет государственного контракта - выполнение в 2008 году научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по направлению "Развитие флота рыбной промышленности" для нужд Госкомрыболовства России.

5. Место выполнения работ - Российская Федерация.

6. Наименование, характеристика лота, срок выполнения работ, начальная (максимальная) цена контракта (цена лота):


N лота

Наименование лота (название темы)

Сроки выполнения работ

Начальная цена контракта, тыс. руб.

1.

Проведение исследований в обеспечение государственной политики в сфере производственной деятельности на судах рыбопромыслового флота

С момента заключения государственного контракта до 15 декабря 2008 г.

10700

2.

Проведение исследований причин аварийности судов рыбопромыслового флота и разработка системы обеспечения безопасности мореплавания и аварийно-спасательных работ на промысле

С момента заключения государственного контракта до 15 декабря 2008 г.

3000

3.

Технико-экономический анализ и экспертиза поступивших предложений по развитию рыбопромыслового флота, разработка исходных технических требований на проектирование перспективных судов рыбопромыслового флота и комплектующего оборудования.

С момента заключения государственного контракта до 15 декабря 2008 г.

3000

4.

Проведение технико-экономических исследований по оптимизации развития производственного потенциала рыбопромыслового флота

С момента заключения государственного контракта до 15 декабря 2008 г.

7000

5.

Провести исследования и разработать исходные технические требования к судам федеральной собственности для изучения и воспроизводства водных биоресурсов

С момента заключения государственного контракта до 15 декабря 2008 г.

8300


7. Преференции не предоставляются.

8. Официальный сайт, на котором размещена документация по размещению заказа - www.zakupki.gov.ru.

Комплект документации на бумажном носителе предоставляется по адресу заказчика в течение двух рабочих дней со дня получения соответствующего заявления.

9. Место, дата и время вскрытия конвертов: г. Москва, Рождественский бульвар, 12, Государственный комитет Российской Федерации по рыболовству, 16 мая 2008 года 11 ч. 00 мин. Место и дата рассмотрения заявок: г. Москва, Рождественский бульвар 12, Государственный комитет Российской Федерации по рыболовству, 23 мая 2008 года. Место и дата подведения итогов конкурса: г. Москва, Рождественский бульвар 12, Государственный комитет Российской Федерации по рыболовству, 30 мая 2008 года.


1. Общие положения


Настоящая документация по размещению заказа на право заключения государственного контракта на выполнение в 2008 году научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по направлению "Развитие флота рыбной промышленности" для нужд Госкомрыболовства России (далее - конкурсная документация) разработана Государственным комитетом Российской Федерации по рыболовству в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 21.07.2005 N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд".


2. Требования к содержанию и форме заявки на участие в конкурсе и инструкции по ее заполнению


Участник размещения заказа подает заявку на участие в конкурсе в письменной форме в запечатанном конверте, в соответствии с приложением 1 конкурсной документации.

К заявке на участие в конкурсе прилагаются следующие документы:

1) полученная не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого конкурса выписка из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенная копия такой выписки (для юридических лиц), полученная не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого конкурса выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенная копия такой выписки (для индивидуальных предпринимателей); копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц), полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого конкурса;

2) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа;

3) документы, подтверждающие квалификацию участника размещения заказа;

4) описание работ в соответствии с приложением 3 конкурсной документации;

Участник размещения заказа вправе приложить к заявке любые иные документы, которые, по его мнению, могут дополнительно характеризовать возможности участника размещения заказа по выполнению работ.

Участник размещения заказа по каждому лоту вправе подать только одну заявку на участие в конкурсе.

Прием заявок на участие в конкурсе прекращается в день вскрытия конвертов с такими заявками.

Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в конкурсе обязан обеспечить конфиденциальность сведений, содержащихся в такой заявке до вскрытия конверта с заявкой на участие в конкурсе.

При описании условий и предложений участников размещения заказа должны приниматься общепринятые обозначения и наименования в соответствии с требованиями действующих нормативных правовых актов.

Сведения, которые содержатся в заявках участников размещения заказа, не должны допускать двусмысленных толкований.

Все документы, представленные участниками размещения заказа, должны быть скреплены печатью и заверены подписью уполномоченного лица (для юридических лиц), подписаны физическими лицами, в том числе индивидуальными предпринимателями, собственноручно. Все документы, насчитывающие более одного листа, должны быть пронумерованы, прошиты, скреплены печатью и заверены подписью уполномоченного лица участника размещения заказа - юридического лица и собственноручно заверены участником размещения заказа - физического лица, в том числе на прошивке. Верность копий документов, представляемых в составе заявки на участие в конкурсе должна быть подтверждена печатью и подписью уполномоченного лица, если иная форма заверения не была установлена нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Все экземпляры заявки должны быть четко напечатаны. Подчистки и исправления не допускаются, за исключением исправлений, скрепленных печатью и заверенных подписью уполномоченного лица (для юридических лиц) или собственноручно заверенных (для физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей).

Все документы, представляемые участниками размещения заказа в составе заявки на участие в конкурсе, должны быть заполнены по всем пунктам.

Представленные в составе заявки на участие в конкурсе документы не возвращаются участнику размещения заказа.


3. Требования к описанию участниками размещения заказа выполняемых работ


Участники размещения заказа осуществляют и представляют заказчику описание выполняемых работ согласно приложению 3 конкурсной документации в соответствии с местом, сроками выполнения, характеристикой работ и начальной ценой контракта, изложенных в приложении 4 конкурсной документации.

Описание выполняемых работ подписывается лицом, уполномоченным на осуществление действий от имени участника размещения заказа.


4. Место, условия и сроки выполнения работ


Место, условия и сроки выполнения работ указаны в приложении 3 настоящей документации.

Форма оплаты работ - безналичный расчет. Порядок и сроки оплаты работ производится в порядке, предусмотренном государственным контрактом.

Источник финансирования - средства федерального бюджета.

Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота):

Лот N 1 - 10700 тыс. руб.

Лот N 2 - 3000 тыс. руб.

Лот N 3 - 3000 тыс. руб.

Лот N 4 - 7000 тыс. руб.

Лот N 5 - 8300 тыс. руб.


5. Порядок формирования цены контракта (цены лота)


Цена контракта (цена лота) включает в себя расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей.

Цена контракта (цена лота), предлагаемая участником размещения заказа, не может превышать начальную (максимальную) цену контракта (цену лота).

Цена контракта (цена лота), предложенная участником размещения заказа, должна быть фиксированной на период проведения конкурса, выполнения работ. Заявка на участие в конкурсе, содержащая предложения о корректировке цены в сторону увеличения, будет отклонена без какого-либо рассмотрения.

Арифметические расхождения в форме заявки на участие в конкурсе между цифрами и словами не допускаются. Наличие таких арифметических расхождений расценивается конкурсной комиссией как не соответствие заявки на участие в конкурсе требованиям, установленным конкурсной документацией.


6. Сведения о валюте, используемой для формирования цены контракта и расчетов с поставщиками (исполнителями, подрядчиками)


При формировании цены контракта и расчетов с исполнителями используется валюта Российской Федерации.


7. Сведения о возможности заказчика изменить предусмотренные контрактом количество товаров, объем работ, услуг


Заказчик по согласованию с исполнителем в ходе исполнения контракта вправе изменить не более чем на десять процентов предусмотренные контрактом количество товаров, объем работ, услуг при изменении потребности в товарах, работах, услугах, соответственно на поставку, выполнение, оказание которых заключен контракт, или при выявлении потребности в дополнительном объеме работ, услуг, не предусмотренных контрактом, но связанных с работами, услугами, предусмотренными контрактом. При поставке дополнительного количества таких товаров, выполнении дополнительного объема таких работ, оказании дополнительного количества таких услуг заказчик по согласованию с исполнителем вправе изменить первоначальную цену контракта пропорционально количеству таких товаров, объему таких работ, услуг, но не более чем на десять процентов такой цены контракта, а при внесении соответствующих изменений в контракт в связи с сокращением потребности в таких товарах, выполнении таких работ, оказании таких услуг заказчик обязан изменить цену контракта указанным образом. Цена единицы дополнительно поставляемого товара и цена единицы товара при сокращении потребности в поставке такого товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены контракта на предусмотренное в контракте количество такого товара.


8. Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе


Для участия в конкурсе участник размещения заказа подает заявку на участие в конкурсе в срок и по форме, которые установлены конкурсной документацией.

Участник размещения заказа подает заявку на участие в конкурсе в письменной форме в запечатанном конверте. При этом на таком конверте указывается наименование открытого конкурса (лота), на участие в котором подается данная заявка. Участник размещения заказа вправе не указывать на таком конверте свое фирменное наименование, почтовый адрес (для юридического лица) или фамилию, имя, отчество, сведения о месте жительства (для физического лица).

Конверт оформляется в соответствии с приложением 2 конкурсной документации.

Прием заявок на участие в конкурсе осуществляется по адресу заказчика.

Дата начала приема заявок с 15 апреля 2008 года.

Дата окончания приема заявок - 16 мая 2008 года.

Заявки на участие в конкурсе принимаются: с понедельника по четверг с 10.00 до 17.00 по московскому времени, по пятницам - с 10.00 до 16.00 по московскому времени.

Каждый конверт с заявкой на участие в конкурсе, поступивший в срок, указанный в извещении о проведении открытого конкурса, регистрируется заказчиком, уполномоченным органом. При этом отказ в приеме и регистрации конверта с заявкой на участие в конкурсе, на котором не указаны сведения об участнике размещения заказа, подавшем такой конверт, а также требование предоставления таких сведений, в том числе в форме документов, подтверждающих полномочия лица, подавшего конверт с заявкой на участие в конкурсе, на осуществление таких действий от имени участника размещения заказа, не допускается.

По требованию участника размещения заказа, подавшего конверт с заявкой на участие в конкурсе, заказчик выдает расписку в получении конверта с такой заявкой с указанием даты и времени его получения.


9. Язык заявки на участие в конкурсе


Заявка на участие в конкурсе, подготовленная участником размещения заказа, а также вся корреспонденция и документация, связанная с заявкой на участие в конкурсе, которой обменялись участник размещения заказа и заказчик, должны быть представлены на русском языке.


10. Расходы на участие в конкурсе


Участник размещения заказа несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей заявки на участие в конкурсе, участием в конкурсе и заключением государственного контракта.


11. Требования к участникам размещения заказа


В настоящем конкурсе может принять участие любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель.

При размещении заказа устанавливаются следующие обязательные требования к участникам размещения заказа:

1. соответствие участников размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение работ, являющихся предметом конкурса.

2. не проведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

3. не приостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе.

4. отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе.

5. отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участнике размещения заказа.


12. Порядок и срок отзыва заявок на участие в конкурсе, порядок внесения изменений в такие заявки


Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в конкурсе, вправе отозвать заявку в любое время до момента вскрытия конкурсной комиссией конвертов с заявками на участие в конкурсе. Заявки на участие в конкурсе отзываются в следующем порядке:

1. Участник размещения заказа подает в письменном виде уведомление об отзыве заявки, содержащее информацию о том, что он отзывает свою заявку. При этом в соответствующем уведомлении в обязательном порядке должна быть указана следующая информация: наименование конкурса, регистрационный номер заявки на участие в конкурсе, дата, время и способ подачи заявки на участие в конкурсе.

2. Заявление об отзыве заявки на участие в конкурсе должно быть скреплено печатью и заверено подписью уполномоченного лица (для юридических лиц) и собственноручно подписано физическим лицом участником размещения заказа.

3. Заявление об отзыве заявок на участие в конкурсе подаются по адресу заказчика.

4. В день вскрытия заявок на участие в конкурсе, заявки на участие в конкурсе отзываются на заседании конкурсной комиссии непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в конкурсе по адресу, по которому осуществляется вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе, указанному в извещении о проведении открытого конкурса.

5. Отзывы заявок на участие в конкурсе регистрируются в журнале регистрации заявок на участие в конкурсе.

6. Заявки на участие в конкурсе, отозванные до окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе в порядке, указанном выше, считаются не поданными.

7. После окончания срока подачи заявок не допускается отзыв заявок на участие в конкурсе.

Участник размещения заказа, подавший заявку, вправе изменить заявку в любое время до момента вскрытия конкурсной комиссией конвертов с заявками.

Изменения, внесенные в заявку, считаются неотъемлемой частью заявки на участие в конкурсе.

Заявки на участие в конкурсе изменяются в следующем порядке:

1. Изменения заявки на участие в конкурсе подаются в запечатанном конверте. На соответствующем конверте указываются: наименование открытого конкурса, регистрационный номер заявки в следующем порядке:

"Изменение заявки на участие в открытом конкурсе _____________________ (наименование конкурса) _____ (регистрационный номер заявки)".

2. Изменения заявки должны быть оформлены в порядке, установленном для оформления заявок на участие в конкурсе в соответствии с пунктом 2 конкурсной документации.

3. До последнего дня подачи заявок, установленного пунктом 8 конкурсной документации, изменения заявок на участие в конкурсе подаются по адресу, указанному в извещении о проведении конкурса (с учетом всех изменений извещения о проведении конкурса, являющихся неотъемлемой частью извещения о проведении конкурса).

4. В день вскрытия заявок на участие в конкурсе, изменения заявок на участие в конкурсе подаются на заседании конкурсной комиссии непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в конкурсе по адресу, по которому осуществляется вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе, указанному в извещении о проведении открытого конкурса.

5. Изменения заявок на участие в конкурсе регистрируются в журнале регистрации заявок на участие в конкурсе в порядке, установленном пунктом 8 конкурсной документации.

6. Участники размещения заказа, подавшие изменения заявок на участие в конкурсе, заказчик обязаны обеспечить конфиденциальность сведений, содержащихся в таких изменениях заявок до вскрытия конвертов с изменениями заявок. Лица, осуществляющие хранение конвертов с изменениями заявок на участие в конкурсе, не вправе допускать повреждение таких конвертов и содержащихся в них изменений до момента их вскрытия.

7. Конверты с изменениями заявок вскрываются конкурсной комиссией одновременно с конвертами с заявками на участие в конкурсе.

8. После вскрытия конвертов с заявками и конвертов с изменениями соответствующих заявок конкурсная комиссия устанавливает, поданы ли изменения заявки на участие в конкурсе надлежащим лицом.

9. О вскрытии конвертов с изменениями заявок на участие в конкурсе делается соответствующая отметка в протоколе вскрытия заявок на участие в конкурсе.

10. Если конверт с изменениями заявки на участие в конкурсе не запечатан и не маркирован в порядке, указанном выше, заказчик не несет ответственности за утерю или досрочное вскрытие такого конверта. В случае, если на конверте с изменениями заявки на участие в конкурсе указано наименование (для юридических лиц) или фамилия, имя, отчество (для физического лица) участника размещения заказа, либо конверт не запечатан и не маркирован в порядке, указанном выше, такие конверты с изменениями заявок на участие в конкурсе не принимаются заказчиком и возвращаются лицу, подавшему такой конверт. В случае получения такого конверта заказчиком по почте, соответствующий конверт возвращается по адресу отправителя, указанному на конверте.


13. Формы, порядок, даты начала и окончания срока предоставления участникам размещения заказа разъяснений положений конкурсной документации


При проведении конкурса какие-либо переговоры конкурсной комиссии с участником размещения заказа не допускаются. В случае нарушения указанного положения конкурс может быть признан недействительным в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

Заказчик вправе давать разъяснения положений конкурсной документации. Со дня опубликования в официальном печатном издании или размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого конкурса любой участник размещения заказа вправе направить в письменной форме заказчику запрос о разъяснении положений конкурсной документации. В течение двух рабочих дней со дня поступления указанного запроса заказчик направит в письменной форме разъяснения положений конкурсной документации, если указанный запрос поступил не позднее, чем за пять дней до дня окончания подачи заявок на участие в конкурсе на бумажном носителе по адресу, указанному в запросе.

В течение одного дня со дня направления разъяснения положений конкурсной документации по запросу участника размещения заказа такое разъяснение должно быть размещено заказчиком на официальном сайте с указанием предмета запроса, но без указания участника размещения заказа, от которого поступил запрос. Разъяснение положений конкурсной документации не должно изменять ее суть.


14. Место, порядок, даты и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе


Место вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе: г. Москва, Рождественский бульвар, д. 12, Государственный комитет Российской Федерации по рыболовству.

Публично 16 мая 2008 года в 11 час. 00 мин. конкурсной комиссией вскрываются конверты с заявками на участие в конкурсе.

В день вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в конкурсе, или в случае проведения конкурса по нескольким лотам перед вскрытием конвертов с заявками на участие в конкурсе, поданными в отношении каждого лота, но не раньше времени, указанного в конкурсной документации, конкурсная комиссия объявит присутствующим при вскрытии таких конвертов участникам размещения заказа о возможности подать заявки на участие в конкурсе, изменить или отозвать поданные заявки на участие в конкурсе до вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.

Конкурсной комиссией вскрываются конверты с заявками на участие в конкурсе, которые поступили заказчику до вскрытия заявок на участие в конкурсе. В случае установления факта подачи одним участником размещения заказа двух и более заявок на участие в конкурсе в отношении одного и того же лота при условии, что поданные ранее заявки таким участником не отозваны, все заявки на участие в конкурсе такого участника размещения заказа, поданные в отношении данного лота, не рассматриваются и возвращаются такому участнику.

Участники размещения заказа, подавшие заявки на участие в конкурсе, или их представители вправе присутствовать при вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе.

Все присутствующие при вскрытии конвертов лица регистрируются в Листе регистрации уполномоченных представителей участников размещения заказа и иных лиц, составляемом и подписываемом секретарем конкурсной комиссии.

Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица) и почтовый адрес каждого участника размещения заказа, конверт с заявкой на участие в конкурсе которого вскрывается, наличие сведений и документов, предусмотренных конкурсной документацией, условия исполнения государственного контракта, указанные в такой заявке и являющиеся критерием оценки заявок на участие в конкурсе, объявляются при вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе и заносятся в протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.

Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе ведется конкурсной комиссией и подписывается всеми присутствующими членами конкурсной комиссии и заказчиком непосредственно после вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. Указанный протокол размещается заказчиком в течение дня, следующего после подписания такого протокола, на официальном сайте.

Заказчик обязан осуществлять аудиозапись вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. Любой участник размещения заказа, присутствующий при вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе, вправе осуществлять аудио- и видеозапись вскрытия таких конвертов.

Полученные после окончания приема конвертов с заявками на участие в конкурсе конверты с заявками на участие в конкурсе вскрываются (в случае, если на конверте не указаны почтовый адрес (для юридического лица) или сведения о месте жительства (для физического лица) участника размещения заказа), и в тот же день такие конверты и такие заявки возвращаются участникам размещения заказа.

В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе подана только одна заявка на участие в конкурсе или не подана ни одна заявка на участие в конкурсе, конкурс признается несостоявшимся. В случае, если конкурсной документацией предусмотрено два и более лота, конкурс признается не состоявшимся только в отношении тех лотов, в отношении которых подана только одна заявка на участие в конкурсе или не подана ни одна заявка на участие в конкурсе.


15. Условия допуска к участию в конкурсе


Конкурсная комиссия рассматривает заявки на участие в конкурсе на соответствие требованиям, установленным конкурсной документацией, и соответствие участников размещения заказа требованиям, установленным пунктом 11 конкурсной документации. Срок рассмотрения заявок на участие в конкурсе не может превышать двадцати дней со дня вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.

На основании результатов рассмотрения заявок на участие в конкурсе конкурсной комиссией принимается решение о допуске к участию в конкурсе участника размещения заказа и о признании участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в конкурсе, участником конкурса или об отказе в допуске такого участника размещения заказа к участию, а также оформляется протокол рассмотрения заявок на участие в конкурсе, который ведется конкурсной комиссией и подписывается всеми присутствующими на заседании членами конкурсной комиссии и заказчиком в день окончания рассмотрения заявок на участие в конкурсе. Протокол должен содержать сведения об участниках размещения заказа, подавших заявки на участие в конкурсе, решение о допуске участника размещения заказа к участию в конкурсе и о признании его участником конкурса или об отказе в допуске участника размещения заказа к участию в конкурсе с обоснованием такого решения. Указанный протокол в день окончания рассмотрения заявок на участие в конкурсе размещается заказчиком на официальном сайте. Участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в конкурсе и признанным участниками конкурса, и участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в конкурсе и не допущенным к участию в конкурсе, направляются уведомления о принятых конкурсной комиссией решениях не позднее дня, следующего за днем подписания указанного протокола.

При рассмотрении заявок на участие в конкурсе участник размещения заказа не допускается конкурсной комиссией к участию в конкурсе в случае:

1) не предоставления определенных пунктом 2 конкурсной документации документов либо наличия в таких документах недостоверных сведений об участнике размещения заказа или о работах, соответственно на выполнение которых размещается заказ;

2) несоответствия требованиям, установленным в соответствии с пунктом 11 конкурсной документации;

3) несоответствия заявки на участие в конкурсе требованиям конкурсной документации, в том числе наличие в таких заявках предложения о цене контракта, превышающей начальную (максимальную) цену контракта (цену лота).

В случае установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных участником размещения заказа, установления факта проведения ликвидации участника размещения заказа юридического лица или принятия арбитражным судом решения о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства, факта приостановления деятельности такого участника в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, факта наличия у такого участника задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов такого участника по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период, при условии, что участник размещения заказа не обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации, заказчик, уполномоченный орган, конкурсная комиссия обязана отстранить такого участника от участия в конкурсе на любом этапе его проведения.


16. Критерии оценки заявок на участие в конкурсе и их значимость


Для определения лучших условий исполнения контракта, предложенных в заявках на участие в конкурсе, конкурсная комиссия оценивает и сопоставляет такие заявки в соответствии со следующими критериями оценки заявок на участие в конкурсе:

1) качество работ и квалификация участника конкурса - 45%;

2) цена контракта - 55%.


17. Порядок оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе


Конкурсная комиссия осуществляет оценку и сопоставление заявок на участие в конкурсе, поданных участниками размещения заказа, признанными участниками конкурса.

Срок оценки и сопоставления таких заявок не может превышать десять дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе.

Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе осуществляются конкурсной комиссией в целях выявления лучших условий исполнения государственного контракта в соответствии с критериями, установленными пунктом 16 конкурсной документации.

Оценка заявок на участие в конкурсе осуществляется по следующей методике:

По критерию "качество работ и квалификация участника конкурса" каждая заявка на участие в конкурсе получает оценку, выраженную в баллах (T(k) со значением от 0 до 20. По каждой заявке на участие в конкурсе рассчитывается показатель S(k) с учетом критерия "Цена контракта" в соответствии со следующей формулой:



где:

C(min) - минимальная цена контракта среди заявок на участие в конкурсе, которые до этого не были отклонены;

C(k) - цена контракта k-ой заявки на участие в конкурсе;

T(max) - максимальная бальная оценка по данному лоту;

T(k) - бальная оценка k-ой заявки на участие в конкурсе.


В соответствии с полученными оценками S(k) заказчик проводит ранжирование заявок на участие в конкурсе. Победителем конкурса признается участник конкурса, который предложил лучшие условия исполнения контракта и заявке на участие в конкурсе которого присвоен первый номер в соответствии с показателем S(k).

В случае, если две или более заявок на участие в конкурсе получили одинаковый показатель S(k), победитель определяется путем простого голосования членов конкурсной комиссии.

Конкурсная комиссия ведет протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе, который подписывается всеми присутствующими членами конкурсной комиссии и заказчиком в течение дня, следующего после дня окончания проведения оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе. Протокол составляется в двух экземплярах, один из которых хранится у заказчика.

Заказчик в течение трех дней со дня подписания протокола передает победителю конкурса один экземпляр протокола и проект контракта, который составляется путем включения условий исполнения контракта, предложенных победителем конкурса в заявке на участие в конкурсе в проект контракта, прилагаемый к конкурсной документации.


18. Срок и порядок подписания победителем конкурса государственного контракта


Участник размещения заказа, подавший заявку, не вправе отказаться от заключения государственного контракта. При непредставлении заказчику таким участником размещения заказа в срок, предусмотренный соответствующим законодательством, подписанного государственного контракта, такой участник размещения заказа признается уклонившимся от заключения государственного контракта.

В случае, если конкурс признан несостоявшимся и только один участник размещения заказа, подавший заявку на участие в конкурсе, признан участником конкурса, заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола обязан передать такому участнику конкурса проект контракта. Такой участник не вправе отказаться от заключения государственного контракта.

В случае, если конкурс признан несостоявшимся государственный контракт может быть заключен не ранее чем через десять дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе.

Заказчик, уполномоченный орган в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе передают победителю конкурса один экземпляр протокола и проект контракта, который составляется путем включения условий исполнения контракта, предложенных победителем конкурса в заявке на участие в конкурсе, в проект контракта, прилагаемый к конкурсной документации (приложение N 5).

Государственный контракт может быть заключен не ранее чем через десять дней со дня размещения на официальном сайте протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе.

В случае, если победитель конкурса признан уклонившимся от заключения государственного контракта, заказчик вправе обратиться в суд с иском о требовании о понуждении победителя конкурса заключить контракт, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения контракта, либо заключить контракт с участником конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер. При этом заключение государственного контракта для участника конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер, является обязательным.

В случае, если победитель конкурса или участник конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер, в срок, предусмотренный конкурсной документацией, не представил заказчику подписанный контракт, победитель конкурса или участник конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер, признается уклонившимся от заключения государственного или муниципального контракта.

После определения победителя конкурса в срок, предусмотренный для заключения государственного контракта, заказчик обязан отказаться от заключения контракта с победителем конкурса либо при уклонении победителя конкурса от заключения государственного контракта с участником размещения заказа, с которым заключается такой контракт, в случае установления факта:

1) проведения ликвидации участников размещения заказа - юридических лиц или принятия арбитражным судом решения о признании участников размещения заказа - юридических лиц, индивидуальных предпринимателей банкротами и об открытии конкурсного производства;

2) приостановления деятельности указанных лиц в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

3) предоставления указанными лицами заведомо ложных сведений, содержащихся в документах, предусмотренных пунктом 2 конкурсной документации;

4) нахождения имущества указанных лиц под арестом, наложенным по решению суда, если на момент истечения срока заключения контракта балансовая стоимость арестованного имущества превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов указанных лиц по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период;

5) наличия у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, при условии, что участник размещения заказа не обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Заказ признается размещенным со дня заключения государственного контракта.

Расторжение государственного контракта допускается по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

В случае просрочки исполнения заказчиком обязательства, предусмотренного государственным контрактом, другая сторона вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного государственным контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного государственным контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Заказчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

В случае просрочки исполнения поставщиком (исполнителем, подрядчиком) обязательства, предусмотренного государственным или муниципальным контрактом, заказчик вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного государственным контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного государственным контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается государственным контрактом в размере не менее одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Поставщик (исполнитель, подрядчик) освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине заказчика.


Приложение 1


                                  ЗАЯВКА
                      на участие в открытом конкурсе

 1. Название конкурса, номер и наименование лота ________________________
 ________________________________________________________________________

 2.    Фирменное     наименование     (наименование),     сведения     об
 организационно-правовой форме, о месте нахождения, юридический, почтовый
 адрес  (для  юридического  лица),  фамилия,  имя,  отчество,  паспортные
 данные, сведения  о  месте  жительства  (для  физического   лица), номер
 контактного телефона ___________________________________________________
 ________________________________________________________________________

 3. Цена контракта по данному лоту: ________________________

 4. Сроки выполнения работ: ________________________________

 5. ИНН _____________________________

 6. Банковские реквизиты: _______________________________________________

 Подачей  настоящей  заявки  Участник  размещения   заказа   подтверждает
 соблюдение следующих обязательных требований:
  - не проведение ликвидации участника  размещения  заказа - юридического
    лица или непринятия арбитражным судом решения  о признании  участника
    размещения     заказа   -   юридического    лица,     индивидуального
    предпринимателя банкротами и не открытии конкурсного производства;
  - не  приостановление  деятельности   участника  размещения  заказа   в
    порядке,   предусмотренном   Кодексом    Российской     Федерации  об
    административных  правонарушениях,  на  день  рассмотрения  заявки на
    участие в конкурсе;
  - отсутствие   у  участника   размещения   заказа    задолженности   по
    начисленным налогам, сборам и иным  обязательным  платежам в  бюджеты
    любого уровня или  государственные  внебюджетные  фонды  за прошедший
    календарный год, размер  которой  превышает  двадцать  пять процентов
    балансовой стоимости активов участника размещения  заказа  по  данным
    бухгалтерской отчетности за  последний  завершенный  отчетный период.
    Участник размещения заказа  считается  соответствующим установленному
    требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности
    в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение  по
    такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе,
 и выражает свое согласие с проведением Конкурса на условиях, указанных в
 конкурсной  документации  на  участие  в  открытом  конкурсе    на право
 заключения  государственного  контракта  на   выполнение   в   2008 году
 научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ  по  направлению
 "Развитие  флота  рыбной  промышленности"  для  нужд   Госкомрыболовства
 России,  и  в  случае  признания  его  победителем  Конкурса   обязуется
 заключить с Заказчиком государственный контракт по  форме,  утвержденной
 Заказчиком, на условиях, указанных в настоящей  заявке  и  в  конкурсной
 документации.

     К заявке прилагаются следующие документы:
     1) _________________________________
     2) _________________________________
     3) _________________________________


 ____________________________________________________   /____________/
 (Ф.И.О. уполномоченного лица на подписание заявки,       (подпись)
 а также для юридического лица - указать должность
 уполномоченного подписывать заявку;
 для индивидуального предпринимателя -
 соответствующий статус)

 М.П.

 "___"_____________ 2008 г.

Приложение 2


Порядок оформления конверта



ЗАКАЗНОЕ
--------

НЕ ВСКРЫВАТЬ ДО 11-00 ч. 16 мая 2008 г.


Заявка на участие в открытом конкурсе
-------------------------------------

__________________________________________________________________
(название конкурса)

__________________________________________________________________
(наименование лота)


Куда: 107996, г. Москва, Рождественский бульвар, д. 12

Кому: Руководителю Государственного комитета Российской Федерации
по рыболовству

Внимание!


В случае отсутствия на конверте надписи "Заявка на участие в открытом конкурсе" конверт будет вскрыт до начала конкурса и заявка на участие в конкурсе не будет рассматриваться Комиссией.


Приложение 3


Требования к описанию научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ


Участник размещения заказа должен представить описание научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по следующей форме:

1. Наименование работы.

2. Краткая справка-аннотация работы:

2.1. Цели и задачи работы.

2.2. Ожидаемые результаты работы.

3. Описание работы:

3.1. Представляется проект технического задания на выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ:

3.1.1. Описание объекта разработки.

3.1.2. Цель работы и основное практическое назначение планируемых результатов.

3.1.3. Область применения планируемых результатов.

3.1.4. Технико-экономические показатели, параметры и характеристики объекта разработки.

3.1.5. Порядок выполнения и приемки этапов работы.

4. Этапы работы:

4.1. Указывается последовательность, основное содержание и сроки проведения работ (этапов работ), ожидаемые промежуточные результаты по итогам каждого этапа и какими отчетными документами они подтверждаются по следующей форме:


N п/п

Наименование работ

(этапов работ)

Основное содержание работ (этапов работ)

Дата начала этапа

Дата окончания этапа

Контрактная цена, тыс. руб.

Результаты работ. Документы, подтверждающие выполнение работ (этапов работ)








5. Финансово-экономическое обоснование работы:

5.1. Необходимость привлечения к выполнению работы определенной численности работников различных категорий и объем средств, запрашиваемых на выплату заработной платы с начислениями.

5.2. Необходимость приобретения материалов.

5.3. Необходимость прочих расходов на покупку товаров и оплату услуг.

5.4. Необходимость привлечения к выполнению работы соисполнителей и оплата выполняемых ими услуг.

На основании изложенного составляется проект структуры цены (сметы расходов) по следующей форме:


(руб.)


N

Наименование статей расхода

Всего в том числе по этапам

1

2

3

4

1

Материалы






2

Фонд оплаты труда (ФОТ)






3

Отчисление на социальные нужды






4

Прочие прямые расходы






5

Накладные расходы






6

Сторонние организации






7

Всего: контрактная цена







5.5. Результаты реализации работы.

5.5.1. Приводится перечень результатов, которые будут получены по завершении работы с указанием конкретной выходной продукции (отчет о НИОКР; технология; технические условия; конструкторская документация; опытный образец изделия и т.п.);

5.5.2. Указывается продукция, которую заказчик может реализовать сторонним покупателям по итогам выполнения работы.

6. Обоснование возможности выполнения условий конкурса.

6.1. Квалификация участника размещения заказа или структурного подразделения участника размещения заказа, являющегося непосредственным исполнителем данной работы:

6.1.1. Опыт работы по тематике исследований в области развития рыбопромыслового флота.

6.1.2. Профессиональная репутация (количество типов судов рыбопромыслового флота, построенных при участии конкурсанта).

6.1.3. Квалификация сотрудников (наличие специалистов, имеющих высшее кораблестроительное, морское, речное образование, ученую степень, ученое звание - представить копии дипломов).

6.1.4. Материально-техническое обеспечение (наличие зарегистрированных баз данных по составу флота, баз данных по патентам РФ по судам и судовому комплектующему оборудованию, наличие зарегистрированных программных продуктов для ЭВМ по расчетам экономической эффективности инвестиционных проектов).

6.1.5. Знание местных условий субъектов Российской Федерации, в том случае если требуются проведение региональных исследований.

6.2. Характеристика привлекаемых организаций-соисполнителей и обоснование необходимости привлечения соисполнителей:

6.2.1. Обоснование необходимости привлечения организации-соисполнителя.

6.2.2. Сведения об организации-соисполнителе (полное наименование организации, юридический и фактический адрес, фамилия, имя и отчество руководителя организации, телефон, e-mail).

6.2.3. Перечень и содержание работ, выполняемых организациями-соисполнителями.

6.2.4. Квалификация организации-соисполнителя и опыт его работы в выполнении аналогичных работ.

6.2.5. Стоимость выполнения работ организации-соисполнителя.

6.3. Характеристика привлекаемых физических лиц и (или) индивидуального предпринимателя, обоснование необходимости их привлечения.

6.3.1. Обоснование необходимости привлечения физических лиц и (или) индивидуального предпринимателя в качестве соисполнителя работы.

6.3.2. Сведения о привлекаемых физических лицах и (или) индивидуального предпринимателя (фамилия, имя и отчество, фактический адрес, телефон, e-mail).

6.3.3. Квалификация привлекаемых физических лиц и (или) индивидуального предпринимателя (ученая степень, ученое звание, опыт работы в данной области деятельности, награды - дипломы, лауреатство и т.п.).


Примечания.

1. Описание научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ подписывает руководитель организации.

2. Заявка и ее описание должны быть пронумерованы, прошнурованы, парафированы и скреплены печатью.


Приложение 4


Государственный заказ на выполнение в 2008 году научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по направлению "Развитие флота рыбной промышленности" для нужд Госкомрыболовства России


N

Тема

Ожидаемый результат

Срок исполнения

Начальная цена контракта тыс. руб.

1

Проведение исследований в обеспечение государственной политики в сфере производственной деятельности на судах рыбопромыслового флота

Информационно-аналитический обзор тенденций в строительстве, модернизации и оснащении зарубежных рыбопромысловых судов. Обзор выпускаемого в России комплектующего, рыбоперерабатывающего оборудования и материалов для строительства рыбопромысловых судов. Аналитические материалы и отчеты по разрабатываемым и принятым международной морской организацией (IMO) документам. Исследование тенденций развития судовых силовых установок и разработка рекомендаций по их применению на рыбопромысловых судах нового поколения и в целях модернизации действующего флота. Целевые показатели развития рыбопромыслового флота на период до 2020 года. Финансово-экономическое обоснование оптимизации управления предприятиями рыбопромышленного комплекса государственных форм собственности.

С момента заключения государственного контракта до 15 декабря 2008 года

10700

2

Проведение исследований причин аварийности судов рыбопромыслового флота и разработка системы обеспечения безопасности мореплавания и аварийно-спасательных работ на промысле

Анализ аварийности рыбопромысловых судов. Анализ, систематизация первичной информации, отраслевая база данных по объектам ГМССБ и оснащению судов рыбопромыслового флота. Аналитический отчет о ходе выполнения Госкомрыболовством России постановления Правительства Российской Федерации от 13.07.1997 N 813. Предложения по выполнению рекомендаций IMO по безопасности для палубных рыболовных судов длиной менее 12 м и беспалубных рыболовных судов. Аналитический материал по техническому состоянию, периодичности необходимых ремонтов и объемам ремонта аварийно-спасательных судов.

Предложения по созданию системы обеспечения безопасности мореплавания рыбопромыслового флота и аварийно-спасательных работ в районах промысла.

С момента заключения государственного контракта до 15 декабря 2008 года

3000

3

Технико-экономический анализ и экспертиза поступивших предложений по развитию рыбопромыслового флота, разработка исходных технических требований на проектирование перспективных судов рыбопромыслового флота и комплектующего оборудования.

Анализ и технико-экономическая экспертиза предложений по развитию рыбопромыслового флота.

Исходные технические требования на проектирование основных приоритетных типов судов рыбопромыслового флота для освоения недоиспользуемых видов водных биоресурсов, в том числе в открытых частях Мирового океана. Технические требования к основному комплектующему и технологическому оборудованию перспективных рыбопромысловых судов, а также для целей модернизации действующего флота. Предложения по развитию лизинга рыбопромысловых судов.

С момента заключения государственного контракта до 15 декабря 2008 года

3000

4

Проведение технико-экономических исследований по оптимизации развития производственного потенциала рыбопромыслового флота

Отчет о проведенных исследованиях производственной деятельности основных типов судов. Предложения по развитию отдельных групп и типов судов рыбопромыслового флота на период до 2020 года.

Сетка перспективных типов судов.

Проект нормативного правового акта Правительства Российской Федерации с приложением предложений по созданию системы государственного регулирования типового и количественного состава добывающего флота и проекта соответствующего Положения.

С момента заключения государственного контракта до 15 декабря 2008 года

7000

5

Провести исследования и разработать исходные технические требования к судам федеральной собственности для изучения и воспроизводства водных биоресурсов

Анализ конструктивных особенностей НИСов и аппаратуры, применяемой для рыбохозяйственных исследований. Предложения по составу аппаратно-программных комплексов для НИСов различных размерений. Анализ схемотехнических решений гребных электрических установок (ГЭУ) НИСов и разработка предложений по структуре и комплектации ГЭУ НИСов нового поколения с целью их соответствия требованиям "Рекомендаций ИКЕС N 209" и Российского морского регистра судоходства.

Исходные технические требования на проектирование НИСов для работы в ИЭЗ и открытых районах Мирового океана.

Исходные технические требования к судну и его специальному оборудованию для целей воспроизводства ВБР.

С момента заключения государственного контракта до 15 декабря 2008 года

8300


Приложение N 5


                         ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ
                             N_______________

 на   выполнение   в   2008 году   научно-исследовательских   и   опытно-
 конструкторских работ по теме:__________________________________________

 г. Москва                                     "___"_____________ 2008 г.

     Государственный комитет Российской Федерации по рыболовству (далее -
 Госкомрыболовство России), именуемый в  дальнейшем  "Заказчик",  в  лице
 __________________________________, действующего на основании Положения,
 утвержденного  постановлением  Правительства  Российской   Федерации  от
 01.11.2007 N 733, и по доверенности с одной стороны,
 и ______________________________________________________________________
  (полное наименование (сокращенное) для юридического лица, фамилия, имя,
                       отчество для физического лица)
 в лице ________________________________________________________________,
           (для юридических лиц - должность, Ф.И.О.; физическим лицом
                                не заполняется)
 действующего на основании _____________________________________________,
                            (для юридических лиц - Устав, доверенность;
 ________________________________________________________________________
    для физических лиц - паспорт и (или) свидетельство о регистрации,
   доверенность; для индивидуальных предпринимателей - свидетельство о
       регистрации в едином государственном реестре индивидуальных
                            предпринимателей)
 признанное __________________________________________ открытого конкурса
            (единственным участником/либо победителем)
 на   выполнение   в   2008 году   научно-исследовательских   и   опытно-
 конструкторских работ по направлению _______________________________ для
 нужд Госкомрыболовства России по лоту N______ (Протокол _____________ от
 "___" __________ 2008 г. N______), именуемый в дальнейшем "Исполнитель",
 с другой стороны, именуемые в дальнейшем "Стороны", заключили  настоящий
 государственный контракт о нижеследующем:

     1. ПРЕДМЕТ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА

     1.1. Исполнитель обязуется выполнить в соответствии с требованиями и
 условиями государственного контракта и своевременно сдать  Заказчику,  а
 последний  обязуется  принять  и  оплатить    научно-исследовательские и
 опытно-конструкторские работы по теме:
 ________________________________________________________________________.
     1.2. Научные,  технические,  экономические  и  другие   требования к
 результатам работы,  являющиеся  предметом  государственного  контракта,
 определены  в   техническом   задании   (Приложение   1),   составляющем
 неотъемлемую часть настоящего государственного контракта.
     1.3. Срок сдачи работ по государственному  контракту,   содержание и
 сроки выполнения основных этапов работ определяются  календарным  планом
 (Приложение   2),    составляющим    неотъемлемую       часть настоящего
 государственного контракта.
     1.4.  Приемка  и  оценка   результатов   работы     осуществляется в
 соответствии с требованиями технического задания и календарного плана.

     2. СТОИМОСТЬ РАБОТЫ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

     2.1.  За  выполненную  работу,   являющуюся   предметом   настоящего
 государственного    контракта,    Заказчик    выплачивает    Исполнителю
 _______________ 0,00 руб. (____________________________________ рублей),
    (цифрами)                         (сумма прописью)
 согласно  протоколу   согласования  контрактной   цены  (Приложение  3),
 являющемуся неотъемлемой частью настоящего государственного контракта.
     2.2. Работа не облагается НДС  (подпункт  16  пункта  3   статьи 149
 Налогового кодекса Российской Федерации).
     2.3. Оплата работ производится поэтапно в соответствии с календарным
 планом и протоколом согласования контрактной цены с  приложениями  сметы
 затрат и расшифровок.
     2.4. Заказчик вправе проавансировать работы в размере 30%  от  общей
 стоимости государственного контракта.
     2.5. В  случае  введения  режима  сокращения  расходов  федерального
 бюджета и изъятия в бесспорном порядке бюджетных средств Заказчик вправе
 в одностороннем порядке изменить  стоимость  работ  по  государственному
 контракту. При этом Стороны согласовывают новые сроки выполнения  работ,
 а, в случае необходимости, и другие условия государственного контракта.

     3. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ

     3.1. Перечень научной, технической и другой документации, подлежащей
 оформлению и сдаче Исполнителем Заказчику на отдельных этапах выполнения
 работы и по окончании срока действия государственного контракта, порядок
 проведения приемочных испытаний опытных образцов (партий) новой  техники
 (продукции),   изготавливаемых   в   соответствии   с    государственным
 контрактом, определены техническим заданием и календарным планом.
     3.2. Сдача и приемка результатов работ  (этапов  работ  -  в  случае
 поэтапного  выполнения  работ)   проводятся   в   сроки,   установленные
 календарным планом. Исполнитель в срок не позднее 3 (трех) рабочих  дней
 до даты сдачи работ (этапа работ) направляет Заказчику двусторонний  акт
 сдачи-приемки результатов  работы  (этапа  работ)  и  прилагает   к нему
 необходимую документацию (отчет  по  НИОКР),  подтверждающую  выполнение
 работ (этапа работ) в объеме,  предусмотренном  техническим   заданием и
 календарным планом.
     3.3. При отсутствии у Заказчика замечаний к документации,  указанной
 в  п. 3.2  настоящего  государственного  контракта,  акт   сдачи-приемки
 подписывается уполномоченными представителями Сторон в срок  не  позднее
 10 (десяти) рабочих дней со  дня  получения  Заказчиком  от  Исполнителя
 документации, предусмотренной пунктом  3.2  настоящего  государственного
 контракта.
     3.4. При наличии недостатков в результатах выполненных работ  (этапа
 работ)  Стороны  составляют  двусторонний  акт  с  перечнем  необходимых
 доработок и указанием сроков их выполнения.
     3.5. В случае  досрочного  выполнения  Исполнителем  работ  Заказчик
 вправе досрочно принять и оплатить работы по контрактной цене.
     3.6. Если  в  ходе  работ  обнаруживается  невозможность  достижения
 результатов вследствие обстоятельств, не зависящих от  Исполнителя,  или
 нецелесообразность продолжения работы, Исполнитель обязан  приостановить
 работы и  в  течение  10  дней  после  приостановки  работ   поставить в
 известность Заказчика.
     В этом случае стороны обязаны в течение 30 дней рассмотреть вопрос о
 целесообразности  и  направлениях  продолжения  работ  и  их  дальнейшей
 оплате.
     3.7. В срок не позднее 10 (десяти)  рабочих  дней  с  даты  принятия
 решения о прекращении выполнения работ Стороны на основании акта  сверки
 проводят расчет за фактически выполненный объем работ.
     Заказчик  обязуется   оплатить   выполненные   работы     в порядке,
 предусмотренном действующим законодательством.
     3.8. Передача оформленной в установленном  порядке  документации  по
 отдельным    этапам    государственного     контракта     осуществляется
 сопроводительными документами Исполнителя.

     4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

     4.1. Исполнитель обязан:
     4.1.1. Обеспечить  целевое  использование  средств,  предоставляемых
 Заказчиком  для  выполнения   работ   по   настоящему   государственному
 контракту.
     4.1.2.   Выполнять   предусмотренные    настоящим    государственным
 контрактом работы лично в соответствии с техническим заданием и передать
 результаты Заказчику  в  порядке  и  в  сроки,  установленные  настоящим
 государственным контрактом.
     4.1.3.  Согласовывать  с  Заказчиком  необходимость    привлечения к
 производству работ по настоящему государственному контракту третьих  лиц
 (соисполнителей) с установлением сроков исполнения.
     4.1.4.  Согласовать   с   Заказчиком   необходимость   использования
 охраняемых  результатов  интеллектуальной  деятельности,   принадлежащих
 третьим лицам, а также обосновать целесообразность приобретения прав  на
 их использование.
     При  этом  риск   нарушения   прав   третьих   лиц     на результаты
 интеллектуальной деятельности несет Исполнитель.
     4.1.5.    Гарантировать    Заказчику    передачу       полученных по
 государственному контракту  результатов,  не  нарушающих  исключительных
 прав третьих лиц.
     4.1.6. Представить Заказчику перечень объектов исключительных  прав,
 использование которых предполагается при реализации  результатов  работы
 по настоящему государственному контракту, а также  сообщить  условия  их
 использования с предоставлением, в случае необходимости, соответствующих
 расчетов.
     4.1.7. Своими силами и за свой счет, не нарушая конечной даты  сдачи
 результатов  работ,  устранять  допущенные  по  его  вине   недостатки в
 выполненной работе, а также ошибки в расчетах и  аналитических  выводах,
 которые могут  повлечь  отступления  от  параметров,   предусмотренных в
 техническом задании.
     4.1.8.  Незамедлительно  информировать  Заказчика  об   обнаруженной
 невозможности   получить    ожидаемые    результаты       работ    или о
 нецелесообразности продолжения работы.
     4.1.9. Если в процессе  выполнения  работы  выясняется  неизбежность
 получения отрицательного результата,  Исполнитель  обязан  приостановить
 ее, письменно поставив об этом в известность Заказчика в 10-дневный срок
 после приостановления работ.
     4.1.10. Не заключать на время действия  настоящего  государственного
 контракта  договоры  с  третьими  лицами  в  качестве     исполнителя на
 выполнение работ, относящихся  к  предмету  настоящего  государственного
 контракта, и использованию результатов этих работ.
     4.1.11.  Включать  в  трудовые  и  иные  договоры,     заключаемые с
 конкретными  исполнителями  работ,   составляющих   предмет   настоящего
 государственного   контракта,   необходимые   условия,    обеспечивающие
 соблюдение Исполнителем принятых на себя по настоящему  государственному
 контракту   обязательств,   включая   обязательство   о    неразглашении
 конфиденциальной информации.
     4.1.12. В случае изменения банковских реквизитов в 3-х дневный  срок
 письменно известить Заказчика.
     4.2. Исполнитель имеет право:
     4.2.1. Привлекать к исполнению настоящего государственного контракта
 третьих лиц (соисполнителей) только на  основании  письменного  согласия
 Заказчика.  При  этом  Исполнитель  несет  ответственность  за  действия
 привлекаемых третьих лиц, в том числе за качество выполненной ими работы
 и сроки выполнения работы, как за свои собственные.
     4.2.2.  Использовать  полученные  в  процессе  исполнения   работ по
 настоящему  государственному  контракту  результаты  работ    только для
 собственных нужд. Использование  Исполнителем  указанных   результатов в
 работах  по  заказу  третьих  лиц,  а  также  передача     третьим лицам
 допускается только с письменного разрешения  Заказчика  и  на  условиях,
 определенных Заказчиком.
     4.3. Заказчик обязан:
     4.3.1. Передавать Исполнителю необходимую  для  работы   имеющуюся у
 Заказчика информацию.
     4.3.2.  Принять  и  оплатить  результаты  работ  в    соответствии с
 условиями настоящего государственного контракта.
     4.4. Заказчик имеет право:
     4.4.1. Отказаться от оплаты результатов работ (этапа)  в  случае  их
 несоответствия  требованиям,  установленным   техническим     заданием и
 календарным планом, и требовать от Исполнителя  исправления  недостатков
 за счет Исполнителя.

     5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

     5.1. За невыполнение или  ненадлежащее  выполнение   обязательств по
 настоящему  государственному  контракту  Исполнитель  и  Заказчик  несут
 ответственность  в  соответствии  с  действующим     законодательством и
 условиями настоящего государственного контракта.
     5.2. В случае нарушения срока выполнения работ  (этапа)  Исполнитель
 уплачивает Заказчику неустойку в размере не менее 1/300  действующей  на
 день  оплаты  ставки  рефинансирования  Центрального  банка   Российской
 Федерации от стоимости просроченных работ, начиная  со  дня,  следующего
 после дня окончания работ (этапа), за каждый день просрочки.
     Исполнитель освобождается от уплаты  неустойки,  если  докажет,  что
 просрочка произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика,
 при этом им должны быть представлены подтверждающие документы.
     5.3. Исполнитель по требованию Заказчика своими средствами и за свой
 счет  в  срок,  согласованный  с   Заказчиком,   устраняет   недостатки,
 допущенные по своей вине в результатах выполненных работ (этапов работ).
 В случае не устранения указанных недостатков в  согласованный  Сторонами
 срок Исполнитель в течение 10 дней с момента окончания указанного  срока
 уплачивает Заказчику неустойку в размере 20  процентов  стоимости  работ
 (этапов работ), в результатах которых выявлены недостатки.
     5.4. В случае несоблюдения Исполнителем сроков  начала  и  окончания
 работ   (этапов   работ),   установленных   настоящим    государственным
 контрактом, а также передачи результатов работ (этапов работ),  Заказчик
 имеет право расторгнуть настоящий государственный контракт и потребовать
 возмещения   ему   убытков,    причиненных    Исполнителем    вследствие
 ненадлежащего исполнения договорных обязательств.
     5.5. Исполнитель  в  полном  объеме  возмещает  убытки,  причиненные
 ненадлежащим исполнением условий настоящего государственного контракта.
     5.6. Исполнитель возмещает Заказчику убытки, причиненные  вследствие
 нарушения  исключительных  прав  третьих  лиц  на  переданные  Заказчику
 результаты работ.
     5.7. Уплата неустойки и возмещение убытков не освобождают Стороны от
 выполнения принятых обязательств.
     5.8. При реорганизации юридического лица,  выступающего  в  качестве
 Стороны-участника  настоящего  государственного   контракта,     все его
 обязательства переходят к правопреемнику.
     5.9. В случае возникновения разногласий между Сторонами по вопросам,
 предусмотренным настоящим государственным контрактом, Стороны примут все
 меры  к  разрешению  их  путем  переговоров.  В   случае   невозможности
 разрешения разногласий по настоящему  государственному  контракту  путем
 переговоров они будут разрешаться в Арбитражном суде г. Москвы.

     6. ПРАВА СТОРОН НА РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТ

     6.1. Вопрос о принадлежности  прав  на  результаты,   полученные при
 выполнении  НИОКР  (этапов  НИОКР),  а  также  порядок   правовой охраны
 использования и распоряжения ими, определяется в соглашении  (договоре),
 заключаемом в соответствии с законодательством Российской Федерации.
     6.2. Права на результаты научно-технической деятельности, получаемые
 в федеральных государственных учреждениях,  закрепляются  за  указанными
 учреждениями.
     Условия  распоряжения  этими  правами  определяются     договором, в
 соответствии с законодательством Российской Федерации.

     7. УСЛОВИЯ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ

     7.1.  Стороны  обязуются  обеспечить  конфиденциальность   сведений,
 касающихся хода выполнения и результатов выполненных работ по настоящему
 государственному контракту.
     7.2.  Каждая  из  Сторон  обязуется   публиковать     полученные при
 выполнении  работ  сведения,  признанные  конфиденциальными,    только с
 согласия другой Стороны, за  исключением  информации,  которая  является
 секретной.
     7.3. Обязательства по соблюдению конфиденциальности  сохраняют  свою
 силу, и  после  истечения  срока  действия  настоящего  государственного
 контракта или досрочного его расторжения в течение последующих трех лет.
     7.4.  Нарушившая  условия   конфиденциальности   Сторона   возмещает
 потерпевшей Стороне убытки в размере прямых потерь и  упущенной  выгоды.
 Размер  ущерба,  объем,  и  срок  его  возмещения  определяет  комиссия,
 назначаемая Заказчиком из равного числа представителей Сторон.

     8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

     8.1. Заказчик по  согласованию  с  Исполнителем  в  ходе  исполнения
 контракта  вправе  изменить   не   более   чем   на     десять процентов
 предусмотренный контрактом  объем  работ  при  изменении   потребности в
 работах, на выполнение которых  заключен  контракт,  или  при  выявлении
 потребности  в   дополнительном   объеме   работ,   не   предусмотренных
 контрактом, но связанных с работами,  предусмотренными  контрактом.  При
 выполнении дополнительного объема таких работ Заказчик по согласованию с
 Исполнителем   вправе    изменить    первоначальную       цену контракта
 пропорционально объему таких работ, но не более чем на десять  процентов
 цены контракта. При внесении  соответствующих  изменений  в   контракт в
 связи с сокращением потребности в выполнении таких работ Заказчик вправе
 изменить цену контракта указанным образом.
     8.2. Работы по настоящему государственному контракту оплачиваются из
 средств федерального бюджета, выделяемых Госкомрыболовству России.
     8.3.  Все  изменения,   дополнения   и   приложения   к   настоящему
 государственному  контракту  являются  его   неотъемлемыми     частями и
 действительны лишь в том случае, если они совершены в письменной форме и
 подписаны надлежаще уполномоченными на то представителями обеих Сторон.
     8.4. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности
 по настоящему государственному контракту третьей стороне без письменного
 согласия на то другой Стороны.
     8.5.   Настоящий   государственный   контракт       составлен в двух
 экземплярах, имеющих равную юридическую силу.

     9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО  КОНТРАКТА  И  ЮРИДИЧЕСКИЕ  АДРЕСА
 СТОРОН

     9.1. Настоящий государственный контракт вступает в  силу  с  момента
 его подписания и действует по "___" _________ 2008 г.
     9.2. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон:

 Заказчика:
 107996, г. Москва, Рождественский бул. 12,
 ИНН 7702658918,
 л/с 03080000800, отделение N 1 Московского ГТУ банка России г. Москва,
 р/с 40105810700000010079,
 КПП 770201001,
 БИК 044583001.

 Исполнителя:
 _________________________________________________

     10. ПРИЛОЖЕНИЕ

     10.1. К настоящему государственному контракту прилагаются:
 1) Техническое задание на __________ листах
 2) Календарный план на _________ листах
 3) Протокол  согласования   контрактной   цены   выполнения   работ   (с
 приложениями).

 Исполнитель:                               Заказчик:
 ___________________________                ___________________________
 (Должность, сокращенное                    (Должность, сокращенное
  наименование организации)                  наименование организации)

 _____________ (Ф.И.О.)                     ______________ (Ф.И.О.)
   (подпись)

 М.П.                                       М.П.

 "___"__________ 2008 г.                    "___" __________ 2008 г.

                                            Куратор:
                                            __________________________
                                            (должность, название
                                            курирующего Управления
                                            Госкомрыболовства России)

                                            ________________ (Ф.И.О.)

                                                Приложение N 1
                                         к государственному контракту
                                         ____________________________
                                          (сокращенное наименование
                                                 организации)
                                           N_____________
                                           от "___" _________ 2008 г.


                           ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

           на выполнение в 2008 году научно-исследовательских и
      опытно-конструкторских работ по теме: _____________________________

     1. Основание для проведения работ
     2. Цель и исходные данные на проведение работ
     3. Этапы работ
     4. Основные требования к проведению работ
     5. Способ реализации результатов работ
     6. Перечень  документации,  представляемой  Заказчику  по  окончании
 работ.
     7. Порядок рассмотрения и приемки работ
     8. Технико-экономическое обоснование

 Исполнитель:                               Заказчик:
 ___________________________                ___________________________
 (Должность, сокращенное                    (Должность, сокращенное
  наименование организации)                  наименование организации)

 _____________ (Ф.И.О.)                     ______________ (Ф.И.О.)
   (подпись)                                  (подпись)

 М.П.                                       М.П.

 "___"__________ 2008 г.                    "___" __________ 2008 г.

                                            Куратор:
                                            __________________________
                                            (должность, название
                                            курирующего Управления
                                            Госкомрыболовства России)

                                            ________________ (Ф.И.О.)

                                                Приложение N 2
                                         к государственному контракту
                                         ____________________________
                                          (сокращенное наименование
                                                 организации)
                                           N_____________
                                           от "___" _________ 2008 г.


                             КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН
           на выполнение в 2008 году научно-исследовательских и
    опытно-конструкторских работ по теме:___________________________

                                        Контрактная цена ___________ руб.

N п/п

Наименование работ (этапов работ)

Дата начала этапа

Дата окончания этапа

Цена по контракту руб.

Результаты работ








 Исполнитель:                               Заказчик:
 ___________________________                ___________________________
 (Должность, сокращенное                    (Должность, сокращенное
  наименование организации)                  наименование организации)

 _____________ (Ф.И.О.)                     ______________ (Ф.И.О.)
   (подпись)                                  (подпись)

 М.П.                                       М.П.

 "___"__________ 2008 г.                    "___" __________ 2008 г.

                                            Куратор:
                                            __________________________
                                            (должность, название
                                            курирующего Управления
                                            Госкомрыболовства России)

                                            ________________ (Ф.И.О.)

                                                Приложение N 3
                                         к государственному контракту
                                         ____________________________
                                          (сокращенное наименование
                                                 организации)
                                           N_____________
                                           от "___" _________ 2008 г.


                                 ПРОТОКОЛ
    согласования контрактной цены выполнения научно-исследовательских
                      и опытно-конструкторских работ
 по теме:________________________________________________________________
                   (наименование научно-исследовательских и
                        опытно-конструкторских работ)

     Мы, нижеподписавшиеся, от лица Заказчика ___________________________
 Государственного   комитета   Российской   Федерации   по    рыболовству
 __________________________________________(Ф.И.О.) и от лица Исполнителя
 ________________________________________________________________________
     (должность, Ф.И.О., полное наименование организации, сокращенное
                        наименование организации)
 удостоверяем, что сторонами достигнуто соглашение о величине контрактной
 цены на  выполнение  научно-исследовательских  и  опытно-конструкторских
 работ в сумме __________________ 0,00 руб.
                   (цифрами)
 ___________________________________ (рублей)
          (сумма прописью)

 в том числе по этапам работ:

Номер этапа работ

Дата начала этапа

Дата окончания этапа

Сумма этапа работ (руб.)









Всего:





     К настоящему протоколу прилагается смета затрат с расшифровками.
     НДС не облагается  (подпункт  16  пункта  3  статьи  149  Налогового
 кодекса Российской Федерации).
     Настоящий  протокол  является  основанием  для  проведения  взаимных
 расчетов и платежей  между  Исполнителем  и  Заказчиком  и   относится к
 предмету государственного контракта.

 Исполнитель:                               Заказчик:
 ___________________________                ___________________________
 (Должность, сокращенное                    (Должность, сокращенное
  наименование организации)                  наименование организации)

 _____________ (Ф.И.О.)                     ______________ (Ф.И.О.)
   (подпись)                                  (подпись)

 М.П.                                       М.П.

 "___"__________ 2008 г.                    "___" __________ 2008 г.

                                            Куратор:
                                            __________________________
                                            (должность, название
                                            курирующего Управления
                                            Госкомрыболовства России)

                                            ________________ (Ф.И.О.)

                                               Приложение N 1
                                    к протоколу согласования контрактной
                                     цены по государственному контракту
                                   ______________________________________
                                   (сокращенное наименование организации)
                                          N__________________
                                          от "___"___________ 2008 г.


                               СМЕТА ЗАТРАТ

           на выполнение в 2008 году научно-исследовательских и
     опытно-конструкторских работ по теме:____________________________

N

Наименование статей расходов

Всего (руб.)

Сумма этапа (руб.)

I этап

II этап

III этап

IV этап

1

Материалы






2

Фонд оплаты труда (ФОТ)






3

Отчисление на социальные нужды






4

Прочие прямые расходы






5

Накладные расходы






6

Итого: себестоимость






7

Прибыль (рентабельность %)






8

Сторонние организации






9

Всего: контрактная цена







 Исполнитель:                           Куратор:

 __________________________             ________________________________
 (должность, сокращенное                (должность, название курирующего
 наименование организации)              Управления Госкомрыболовства
                                        России)
 ___________________(Ф.И.О.)            _____________________ (Ф.И.О.)
     (подпись)                               (подпись)

 М.П.

 "___"__________ 2008 г.

                                               Приложение N 2
                                    к протоколу согласования контрактной
                                     цены по государственному контракту
                                   ______________________________________
                                   (сокращенное наименование организации)
                                             N_______________
                                          от "___"___________ 2008 г.


                                  РАСЧЕТ
        контрактной цены на выполнение научно-исследовательских и
                       опытно-конструкторских работ

 по теме:________________________________________________________________

                                                         руб.

N

Наименование статей затрат

На планируемый период

1


Материалы


2


Спецоборудование


3


Фонд оплаты труда (ФОТ)


3

1

Основная заработная плата (ОЗП)


3

2

Дополнительная заработная плата


3

3

Текущее премирование


4


Отчисление на социальные нужды


4

1

Фонд социального страхования


4

2

Медицинское страхование


4

3

Обязательное социальное страхование от несчастных случаев


4

4

Пенсионный фонд


5


Прочие прямые расходы


5

1

Командировочные расходы


5

2

Затраты на связь


5

3

Прочие расходы


6


Накладные расходы


6

1

Амортизация


6

2

Налоги, сборы, платежи и другие отчисления


6

3

Прочие расходы


7


Итого: себестоимость


8


Отчисления во внебюджетные фонды


9


Прибыль (рентабельность %)


10


НДС


11


Сторонние организации


12


Всего: контрактная цена



 Исполнитель:                           Куратор:

 __________________________             ________________________________
 (должность, сокращенное                (должность, название курирующего
 наименование организации)              Управления Госкомрыболовства
                                        России)
 ___________________(Ф.И.О.)            _____________________ (Ф.И.О.)
     (подпись)                               (подпись)

 М.П.

 "___"__________ 2008 г.

                                               Приложение N 3
                                    к протоколу согласования контрактной
                                     цены по государственному контракту
                                   ______________________________________
                                   (сокращенное наименование организации)
                                             N_______________
                                          от "___"___________ 2008 г.


                                  РАСЧЕТ
                           затрат на материалы

 по теме:________________________________________________________________

                                                         руб.

N

Материалы

Ед. изм.

Кол-во

Цена за ед. (руб.)

Сумма (руб.)

1

2

3

4

5

6






































 Исполнитель:                           Куратор:

 __________________________             ________________________________
 (должность, сокращенное                (должность, название курирующего
 наименование организации)              Управления Госкомрыболовства
                                        России)
 ___________________(Ф.И.О.)            _____________________ (Ф.И.О.)
     (подпись)                               (подпись)

 М.П.

 "___"__________ 2008 г.

                                               Приложение N 4
                                    к протоколу согласования контрактной
                                     цены по государственному контракту
                                   ______________________________________
                                   (сокращенное наименование организации)
                                               N_______________
                                          от "___"___________ 2008 г.


                                  РАСЧЕТ
                        затрат на заработную плату

 по теме:________________________________________________________________

                                                         руб.

N

Занимаемая должность

Оклад (руб.)

Надбавки (коэфф.)

Численность

Кол-во месяцев

1

2

3

4

5

6












































                                       Основная зарплата
                                       Средняя зарплата
                                       Чел/мес.

 Исполнитель:                           Куратор:

 __________________________             ________________________________
 (должность, сокращенное                (должность, название курирующего
 наименование организации)              Управления Госкомрыболовства
                                        России)
 ___________________(Ф.И.О.)            _____________________ (Ф.И.О.)
     (подпись)                               (подпись)

 М.П.

 "___"__________ 2008 г.

                                               Приложение N 5
                                    к протоколу согласования контрактной
                                     цены по государственному контракту
                                   ______________________________________
                                   (сокращенное наименование организации)
                                             N_______________
                                          от "___"___________ 2008 г.


                                  РАСЧЕТ
                          затрат на командировки
 по теме:________________________________________________________________

                                                         руб.

N

Пункт командировки и цель назначения

Кол-во дней

Кол-во человек

Стоимость проезда в оба конца

Суточные (руб.)

Квартирные (руб.)

Сумма (руб.)

1

2

3

4

5

6

7

8















































Всего:



 Исполнитель:                           Куратор:

 __________________________             ________________________________
 (должность, сокращенное                (должность, название курирующего
 наименование организации)              Управления Госкомрыболовства
                                        России)
 ___________________(Ф.И.О.)            _____________________ (Ф.И.О.)
     (подпись)                               (подпись)

 М.П.

 "___"__________ 2008 г.

                                               Приложение N 6
                                    к протоколу согласования контрактной
                                     цены по государственному контракту
                                   ______________________________________
                                   (сокращенное наименование организации)
                                             N_______________
                                          от "___"___________ 2008 г.


                                  РАСЧЕТ
                 по работам выполняемыми соисполнителями

 по теме:________________________________________________________________

                                                         руб.

N

Полное наименование организации соисполнителя

Наименование выполняемых работ

Срок выполнения

Сумма (руб.)

1

2

3

4

5



























Всего:



 Исполнитель:                           Куратор:

 __________________________             ________________________________
 (должность, сокращенное                (должность, название курирующего
 наименование организации)              Управления Госкомрыболовства
                                        России)
 ___________________(Ф.И.О.)            _____________________ (Ф.И.О.)
     (подпись)                               (подпись)

 М.П.

 "___"__________ 2008 г.


 Наименование,  юридический адрес,      Наименование, юридический адрес,
 банковские реквизиты Исполнителя       банковские реквизиты Заказчика

                                АКТ N____
            сдачи-приемки результатов научно-исследовательских
                      и опытно-конструкторских работ
    по государственному контракту N______ от "___"___________ 2008 г.

                               ЭТАП N_____

 по теме:________________________________________________________________

     Мы,   нижеподписавшиеся,    представитель     Исполнителя   в   лице
 ________________________________________________________________________
  (должность руководителя, Ф.И.О, организационно-правовая форма и полное
       наименование - для юридических лиц; Ф.И.О. физического лица)
 с одной стороны, и представитель Заказчика в лице ______________________
                                                        (должность)
 Госкомрыболовства России ______________________________________________,
                                            (Ф.И.О.)
 с другой стороны, составили настоящий акт о том, что: выполненная работа
 удовлетворяет условиям государственного контракта, технического задания,
 календарного плана и в надлежащем порядке оформлена.

     Работа, выполненная по  настоящему  государственному  контракту,  не
 облагается налогом на  добавленную  стоимость  (НДС)  в  соответствии  с
 пп. 16 п. 3 ст. 149 Налогового кодекса Российской Федерации.

     Контрактная цена                  ___________ руб. (сумма прописью)
                                        (цифрами)

 Получено ранее за выполненные этапы   ___________ руб. (сумма прописью)
                                        (цифрами)

 Годовая сумма аванса составила        ___________ руб. (сумма прописью)
                                        (цифрами)

 Зачет аванса __________________ этапа ___________ руб. (сумма прописью)
              (N текущего этапа)        (цифрами)

 Сумма __________________ этапа        ___________ руб. (сумма прописью)
       (N текущего этапа)               (цифрами)

 Следует к перечислению                ___________ руб. (сумма прописью)
                                        (цифрами)

 Отчет по государственному контракту N_______ на стр._____ принят.

 Куратор: ___________________________   _______________ (Ф.И.О.)
             (должность, название          (подпись)
            курирующего Управления
           Госкомрыболовства России)


 Исполнитель:                               Заказчик:
 ___________________________                ___________________________
 (должность, сокращенное                    (должность, сокращенное
  наименование организации)                  наименование организации)

 _____________ (Ф.И.О.)                     ______________ (Ф.И.О.)
   (подпись)                                  (подпись)

 М.П.                                       М.П.

 "___"__________ 2008 г.                    "___" __________ 2008 г.


                           СОГЛАШЕНИЕ N_______

 об изменениях к государственному контракту N____ от "___"_______ 2008 г.

 по теме: "_____________________________________________________________"

 Государственный комитет Российской Федерации  по  рыболовству   (далее -
 Госкомрыболовство России), именуемый в  дальнейшем  "Заказчик",  в  лице
 _______________________________________________________, действующего на
 основании   Положения,   утвержденного   постановлением    Правительства
 Российской  Федерации от 01.11.2007 N 733,  и  по доверенности,  с одной
 стороны,
 и ______________________________________________________________________
        (полное наименование (сокращенное) для юридического лица,
               фамилия, имя, отчество для физического лица)
 в лице ________________________________________________________________,
                (для юридических лиц - должность, Ф.И.О.;
                     физическим лицом не заполняется)

 действующего на основании _____________________________________________,
                            (для юридических лиц - Устав, доверенность;
 ________________________________________________________________________
    для физических лиц - паспорт и (или) свидетельство о регистрации,
   доверенность; для индивидуальных предпринимателей - свидетельство о
       регистрации в едином государственном реестре индивидуальных
                            предпринимателей)

 с  другой  стороны,  заключили  между  собой  следующее   соглашение  по
 государственному контракту N___________.

 В   связи    с    возникшей    в    процессе    работы    необходимостью
 ________________________________________________________________________
                        (основание для соглашения)
 сумма государственного контракта увеличивается на ____________ 0,00 руб.
                                                    (цифрами)
 (________________________ руб. 00 коп.).
      (сумма прописью)

 Срок действия контракта по "___" ____________ 2008 г.

 Общая  стоимость  работ  по   государственному   контракту,   подлежащих
 выполнению Исполнителем, составит _______________ 0,00 руб.
 (_____________________________ руб. 00 коп.)
        (сумма прописью)

     со следующей разбивкой по этапам:
 Этап 1 дата начала и окончания этапа _______________ 0.00 руб.
 Этап 2 дата начала и окончания этапа _______________ 0.00 руб.
 Этап 3 дата начала и окончания этапа _______________ 0.00 руб.
 Этап 4 дата начала и окончания этапа _______________ 0.00 руб.

     Настоящее соглашение является  основанием  для  проведения  взаимных
 расчетов и платежей между Заказчиком и Исполнителем.

     Юридические адреса и банковские реквизиты сторон:

 ЗАКАЗЧИКА:
 107996, г. Москва, Рождественский бул. 12,
 ИНН 7702658918,
 л/с 03080000800, отделение N 1 Московского ГТУ банка России г. Москва,
 р/с 40105810700000010079,
 КПП 770201001,
 БИК 044583001.

 ИСПОЛНИТЕЛЯ:
 ________________________________________________________________


 Приложения:

 1. Техническое задание на _____ листах
 2. Календарный план на _______ листах
 3. Протокол соглашения контрактной цены выполнения работ.
 4.

 Исполнитель:                               Заказчик:
 ___________________________                ___________________________
 (должность, сокращенное                    (должность, сокращенное
  наименование организации)                  наименование организации)

 _____________ (Ф.И.О.)                     ______________ (Ф.И.О.)
   (подпись)                                  (подпись)

 М.П.                                       М.П.

 "___"__________ 2008 г.                    "___" __________ 2008 г.

                                            Куратор:
                                            __________________________
                                            (должность, название
                                            курирующего Управления
                                            Госкомрыболовства России)

                                            ________________ (Ф.И.О.)
                                                (подпись)


Размещается заказ на выполнение в 2008 году научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР) по направлению "Развитие флота рыбной промышленности" для нужд Госкомрыболовства России. Размещение заказа будет осуществляться путем проведения открытого конкурса.

Заказ представлен пятью лотами, общая начальная (максимальная) сумма контракта которых составляет 32 млн. рублей. Для участия в конкурсе претендентами подается заявка в срок с 15 апреля по 16 мая 2008 года, 16 мая 2008 года будут вскрыты конверты с заявками. На основании представленных заявок будут оцениваться качество работ и квалификация участника конкурса, а также цена контракта.

По результатам конкурса заключается государственный контракт. Участник размещения заказа, подавший заявку, не вправе отказаться от заключения государственного контракта.


Приказ Госкомрыболовства РФ от 11 апреля 2008 г. N 312 "Об утверждении и размещении государственного заказа на выполнение в 2008 году научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по направлению "Развитие флота рыбной промышленности" для нужд Государственного комитета Российской Федерации по рыболовству"


Текст приказа официально опубликован не был


Откройте нужный вам документ прямо сейчас или получите полный доступ к системе ГАРАНТ на 3 дня бесплатно!

Получить доступ к системе ГАРАНТ

Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.