Приказ Федерального агентства по рыболовству от 24 сентября 2008 г. N 203 "О размещении заказа на выполнение работ по постройке судна для мониторинга проекта 6285 М для нужд Федерального агентства по рыболовству в 2008 - 2010 гг."

Приказ Федерального агентства по рыболовству от 24 сентября 2008 г. N 203
"О размещении заказа на выполнение работ по постройке судна для мониторинга проекта 6285 М для нужд Федерального агентства по рыболовству в 2008 - 2010 гг."


В соответствии с законодательством Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд и с целью эффективного использования средств федерального бюджета, приказываю:

1. Установить, что размещение заказа на выполнение работ по постройке судна для мониторинга проекта 6285 М для нужд Федерального агентства по рыболовству в 2008 - 2010 гг. осуществляется путем проведения открытого конкурса.

2. Утвердить документацию по размещению заказа на выполнение работ по постройке судна для мониторинга проекта 6285 М для нужд Федерального агентства по рыболовству в 2008 - 2010 гг. согласно приложению.

3. Управлению экономики, имущественных отношений и перспективного развития обеспечить размещение в установленном порядке документации указанной в приложении.

4. Управлению флота, портов и мониторинга совместно с Управлением экономики, имущественных отношений и перспективного развития, Управлением правового обеспечения в пределах своей компетенции обеспечить заключение государственного контракта с победителем по итогам проведенного конкурса и осуществлять контроль его выполнения.

5. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на заместителя руководителя Агентства Д.В. Дмитриенко.


Руководитель

А.А. Крайний


Приложение

к приказу Федерального агентства по рыболовству

от 24 сентября 2008 г. N 203


Документация по размещению заказа на выполнение работ по постройке судна для мониторинга проекта 6285 М для нужд Федерального агентства по рыболовству в 2008 - 2010 гг.


Извещение о проведении открытого конкурса


1. Название торгов - право на заключение государственного контракта на выполнение работ по постройке судна для мониторинга проекта 6285 М для нужд Федерального агентства по рыболовству в 2008-2010 гг.

2. Форма торгов - открытый конкурс.

3. Заказчик - Федеральное агентство по рыболовству.

Адрес заказчика: 107996, г. Москва, Рождественский бульвар, д. 12.

Адрес электронной почты: Avdeev@fishcom.ru.

Контактные телефоны: (495) 625-63-23 (Авдеев Борис Николаевич).

4. Предмет государственного контракта - выполнение работ по постройке судна для мониторинга проекта 6285 М для нужд Федерального агентства по рыболовству в 2008-2010 гг.

5. Место выполнения работ - Российская Федерация.

6. Технические требования к работе, уровню и способам технических решений определяются техническим заданием (Приложение 3), являющимися неотъемлемой частью конкурсной документации.

Краткая характеристика выполняемых работ - выполнение работ по постройке судна для мониторинга проекта 6285М.

Сроки выполнения работ: сентябрь 2010 г.

7. Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) 30 000 000 (тридцать миллионов) рублей.

8. Официальный сайт, на котором размещена документация по размещению заказа - www.zakupki.gov.ru.

Комплект документации по размещению заказа на бумажном носителе предоставляется по адресу заказчика в течение двух рабочих дней со дня получения соответствующего заявления.

9. Место, дата и время вскрытия конвертов: г. Москва, Рождественский бульвар, 12, Федеральное агентство по рыболовству, 28 октября 2008 года, 11 ч. 00 мин. Место и дата рассмотрения заявок: г. Москва, Рождественский бульвар, 12, Федеральное агентство по рыболовству, 16 ноября 2008 года. Место и дата подведения итогов конкурса: г. Москва, Рождественский бульвар, 12, Федеральное агентство по рыболовству, 25 ноября 2008 года.


1. Общие положения


Настоящая документация по размещению заказа на выполнение работ по постройке судна для мониторинга проекта 6285 М для нужд Федерального агентства по рыболовству в 2008-2010 гг. (далее - конкурсная документация) разработана Федеральным агентством по рыболовству в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 21.07.2005 года N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд".


2. Требования к содержанию и форме заявки на участие в конкурсе и инструкции по ее заполнению


Участник размещения заказа подает заявку на участие в конкурсе в письменной форме в запечатанном конверте, в соответствии с приложением 1 конкурсной документации.

К заявке на участие в конкурсе прилагаются следующие документы:

1) полученная не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого конкурса выписка из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенная копия такой выписки (для юридических лиц), полученная не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого конкурса выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенная копия такой выписки (для индивидуальных предпринимателей); копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц), полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого конкурса;

2) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа;

3) документы, подтверждающие квалификацию участника размещения заказа;

4) описание работ в соответствии с приложением 4 конкурсной документации;

Участник размещения заказа вправе приложить к заявке любые иные документы, которые, по его мнению, могут дополнительно характеризовать возможности участника размещения заказа по выполнению работ.

Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на участие в конкурсе

Прием заявок на участие в конкурсе прекращается в день вскрытия конвертов с такими заявками.

Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в конкурсе обязан обеспечить конфиденциальность сведений, содержащихся в такой заявке до вскрытия конверта с заявкой на участие в конкурсе.

При описании условий и предложений участников размещения заказа должны приниматься общепринятые обозначения и наименования в соответствии с требованиями действующих нормативных правовых актов.

Сведения, которые содержатся в заявках участников размещения заказа, не должны допускать двусмысленных толкований.

Все документы, представленные участниками размещения заказа, должны быть скреплены печатью и заверены подписью уполномоченного лица (для юридических лиц), подписаны физическими лицами, в том числе индивидуальными предпринимателями, собственноручно. Все документы, насчитывающие более одного листа, должны быть пронумерованы, прошиты, скреплены печатью и заверены подписью уполномоченного лица участника размещения заказа - юридического лица и собственноручно заверены участником размещения заказа - физического лица, в том числе на прошивке. Верность копий документов, представляемых в составе заявки на участие в конкурсе должна быть подтверждена печатью и подписью уполномоченного лица, если иная форма заверения не была установлена нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Все экземпляры заявки должны быть четко напечатаны. Подчистки и исправления не допускаются, за исключением исправлений, скрепленных печатью и заверенных подписью уполномоченного лица (для юридических лиц) или собственноручно заверенных (для физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей).

Все документы, представляемые участниками размещения заказа в составе заявки на участие в конкурсе, должны быть заполнены по всем пунктам.

Представленные в составе заявки на участие в конкурсе документы не возвращаются участнику размещения заказа.


3. Требования к описанию участниками размещения заказа выполняемых работ


Участники размещения заказа осуществляют и представляют заказчику описание выполняемых работ согласно приложения 4 конкурсной документации.

Описание выполняемых работ подписывается лицом, уполномоченным на осуществление действий от имени участника размещения заказа.


4. Место, условия и сроки выполнения работ


Место, условия и сроки выполнения работ указаны в извещении о проведении открытого конкурса настоящей документации.

Форма оплаты работ - безналичный расчет. Порядок и сроки оплаты работ производится в порядке, предусмотренном государственным контрактом.

Источник финансирования - средства федерального бюджета.

Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) 30000000 рублей.


5. Порядок формирования цены контракта


Цена контракта (цена лота) включает в себя расходы на страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей.

Цена контракта (цена лота), предлагаемая участником размещения заказа, не может превышать начальную (максимальную) цену контракта (цену лота).

Цена контракта (цена лота), предложенная участником размещения заказа, должна быть фиксированной на период проведения конкурса, выполнения работ. Заявка на участие в конкурсе, содержащая предложения о корректировке цены в сторону увеличения, будет отклонена без какого-либо рассмотрения.

Арифметические расхождения в форме заявки на участие в конкурсе между цифрами и словами не допускаются. Наличие таких арифметических расхождений расценивается конкурсной комиссией как не соответствие заявки на участие в конкурсе требованиям, установленным конкурсной документацией.


6. Сведения о валюте, используемой для формирования цены контракта и расчетов с поставщиками (исполнителями, подрядчиками)


При формировании цены контракта и расчетов с исполнителями используется валюта Российской Федерации.


7. Сведения о возможности заказчика изменить предусмотренные контрактом количество товаров, объем работ, услуг


Заказчик по согласованию с исполнителем в ходе исполнения контракта вправе изменить не более чем на десять процентов предусмотренные контрактом количество товаров, объем работ, услуг при изменении потребности в товарах, работах, услугах, соответственно на поставку, выполнение, оказание которых заключен контракт, или при выявлении потребности в дополнительном объеме работ, услуг, не предусмотренных контрактом, но связанных с работами, услугами, предусмотренными контрактом. При поставке дополнительного количества таких товаров, выполнении дополнительного объема таких работ, оказании дополнительного количества таких услуг заказчик по согласованию с исполнителем вправе изменить первоначальную цену контракта пропорционально количеству таких товаров, объему таких работ, услуг, но не более чем на десять процентов такой цены контракта, а при внесении соответствующих изменений в контракт в связи с сокращением потребности в таких товарах, выполнении таких работ, оказании таких услуг заказчик обязан изменить цену контракта указанным образом. Цена единицы дополнительно поставляемого товара и цена единицы товара при сокращении потребности в поставке такого товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены контракта на предусмотренное в контракте количество такого товара.


8. Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе


Для участия в конкурсе участник размещения заказа подает заявку на участие в конкурсе в срок и по форме, которые установлены конкурсной документацией.

Участник размещения заказа подает заявку на участие в конкурсе в письменной форме в запечатанном конверте. При этом на таком конверте указывается наименование открытого конкурса (лота), на участие, в котором подается данная заявка. Участник размещения заказа вправе не указывать на таком конверте свое фирменное наименование, почтовый адрес (для юридического лица) или фамилию, имя, отчество, сведения о месте жительства (для физического лица).

Конверт оформляется в соответствии с приложением 2 конкурсной документации.

Прием заявок на участие в конкурсе осуществляется по адресу заказчика.

Дата начала приема заявок с 26 сентября 2008 года.

Дата окончания приема заявок - 28 октября 2008 года.

Заявки на участие в конкурсе принимаются: с понедельника по четверг с 10.00 до 17.00 по московскому времени, по пятницам - с 10.00 до 16.00 по московскому времени.

Каждый конверт с заявкой на участие в конкурсе, поступивший в срок, указанный в извещении о проведении открытого конкурса, регистрируется заказчиком, уполномоченным органом. При этом отказ в приеме и регистрации конверта с заявкой на участие в конкурсе, на котором не указаны сведения об участнике размещения заказа, подавшем такой конверт, а также требование предоставления таких сведений, в том числе в форме документов, подтверждающих полномочия лица, подавшего конверт с заявкой на участие в конкурсе, на осуществление таких действий от имени участника размещения заказа, не допускается.

По требованию участника размещения заказа, подавшего конверт с заявкой на участие в конкурсе, заказчик выдает расписку в получении конверта с такой заявкой с указанием даты и времени его получения.


9. Язык заявки на участие в конкурсе


Заявка на участие в конкурсе, подготовленная участником размещения заказа, а также вся корреспонденция и документация, связанная с заявкой на участие в конкурсе, которой обменялись участник размещения заказа и заказчик, должны быть представлены на русском языке.


10. Расходы на участие в конкурсе


Участник размещения заказа несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей заявки на участие в конкурсе, участием в конкурсе и заключением государственного контракта.


11. Требования к участникам размещения заказа


В настоящем конкурсе может принять участие любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель.

При размещении заказа устанавливаются следующие обязательные требования к участникам размещения заказа:

1. соответствие участников размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение работ, являющихся предметом конкурса.

2. не проведение ликвидации участника размещения заказа юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства.

3. не приостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе.

4. отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе.

5. отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участнике размещения заказа.


12. Порядок и срок отзыва заявок на участие в конкурсе, порядок внесения изменений в такие заявки


Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в конкурсе, вправе отозвать заявку в любое время до момента вскрытия конкурсной комиссией конвертов с заявками на участие в конкурсе.

Заявки на участие в конкурсе отзываются в следующем порядке.

1. Участник размещения заказа подает в письменном виде уведомление об отзыве заявки, содержащее информацию о том, что он отзывает свою заявку. При этом в соответствующем уведомлении в обязательном порядке должна быть указана следующая информация: наименование конкурса, регистрационный номер заявки на участие в конкурсе, дата, время и способ подачи заявки на участие в конкурсе.

2. Заявление об отзыве заявки на участие в конкурсе должно быть скреплено печатью и заверено подписью уполномоченного лица (для юридических лиц) и собственноручно подписано физическим лицом участником размещения заказа.

3. Заявление об отзыве заявок на участие в конкурсе подаются по адресу заказчика.

4. В день вскрытия заявок на участие в конкурсе, заявки на участие в конкурсе отзываются на заседании конкурсной комиссии непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в конкурсе по адресу, по которому осуществляется вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе, указанному в извещении о проведении открытого конкурса.

5. Отзывы заявок на участие в конкурсе регистрируются в журнале регистрации заявок на участие в конкурсе.

6. Заявки на участие в конкурсе, отозванные до окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе в порядке, указанном выше, считаются не поданными.

7. После окончания срока подачи заявок не допускается отзыв заявок на участие в конкурсе.

Участник размещения заказа, подавший заявку, вправе изменить заявку в любое время до момента вскрытия конкурсной комиссией конвертов с заявками.

Изменения, внесенные в заявку, считаются неотъемлемой частью заявки на участие в конкурсе.

Заявки на участие в конкурсе изменяются в следующем порядке:

1. Изменения заявки на участие в конкурсе подаются в запечатанном конверте. На соответствующем конверте указываются: наименование открытого конкурса, регистрационный номер заявки в следующем порядке: "Изменение заявки на участие в открытом конкурсе _____________________ (наименование конкурса). _______ (регистрационный номер заявки)".

2. Изменения заявки должны быть оформлены в порядке, установленном для оформления заявок на участие в конкурсе в соответствии с пунктом 2 конкурсной документации.

3. До последнего дня подачи заявок, установленного пунктом 8 конкурсной документации, изменения заявок на участие в конкурсе подаются по адресу, указанному в извещении о проведении конкурса (с учетом всех изменений извещения о проведении конкурса, являющихся неотъемлемой частью извещения о проведении конкурса).

4. В день вскрытия заявок на участие в конкурсе, изменения заявок на участие в конкурсе подаются на заседании конкурсной комиссии непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в конкурсе по адресу, по которому осуществляется вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе, указанному в извещении о проведении открытого конкурса.

5. Изменения заявок на участие в конкурсе регистрируются в журнале регистрации заявок на участие в конкурсе в порядке, установленном пунктом 8 конкурсной документации.

6. Участники размещения заказа, подавшие изменения заявок на участие в конкурсе, обязаны обеспечить конфиденциальность сведений, содержащихся в таких изменениях заявок до вскрытия конвертов с изменениями заявок. Лица, осуществляющие хранение конвертов с изменениями заявок на участие в конкурсе, не вправе допускать повреждение таких конвертов и содержащихся в них изменений до момента их вскрытия.

7. Конверты с изменениями заявок вскрываются конкурсной комиссией одновременно с конвертами с заявками на участие в конкурсе.

8. После вскрытия конвертов с заявками и конвертов с изменениями соответствующих заявок конкурсная комиссия устанавливает, поданы ли изменения заявки на участие в конкурсе надлежащим лицом.

9. О вскрытии конвертов с изменениями заявок на участие в конкурсе делается соответствующая отметка в протоколе вскрытия заявок на участие в конкурсе.

10. Если конверт с изменениями заявки на участие в конкурсе не запечатан и не маркирован в порядке, указанном выше, заказчик не несет ответственности за утерю или досрочное вскрытие такого конверта. В случае, если конверт с изменениями заявки на участие в конкурсе не запечатан и не маркирован в порядке, указанном выше, такие конверты с изменениями заявок на участие в конкурсе не принимаются заказчиком и возвращаются лицу, подавшему такой конверт. В случае получения такого конверта заказчиком по почте, соответствующий конверт возвращается по адресу отправителя, указанному на конверте.


13. Формы, порядок, даты начала и окончания срока предоставления участникам размещения заказа разъяснений положений конкурсной документации


При проведении конкурса какие-либо переговоры конкурсной комиссии с участником размещения заказа не допускаются. В случае нарушения указанного положения конкурс может быть признан недействительным в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

Заказчик вправе давать разъяснения положений конкурсной документации. Со дня опубликования извещения о проведении конкурса любой участник размещения заказа вправе направить в письменной форме заказчику запрос о разъяснении положений конкурсной документации. В течение двух рабочих дней со дня поступления указанного запроса заказчик направит в письменной форме разъяснения положений конкурсной документации, если указанный запрос поступил не позднее, чем за пять дней до дня окончания подачи заявок на участие в конкурсе на бумажном носителе по адресу, указанному в запросе.

В течение одного дня со дня направления разъяснения положений конкурсной документации по запросу участника размещения заказа такое разъяснение размещается заказчиком на официальном сайте с указанием предмета запроса, но без указания участника размещения заказа, от которого поступил запрос. Разъяснение положений конкурсной документации не должно изменять ее суть.


14. Место, порядок, даты и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе


Место вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе: г. Москва, Рождественский бульвар, 12, Федеральное агентство по рыболовству.

Публично 28 октября 2008 года в 11 час. 00 мин. конкурсной комиссией вскрываются конверты с заявками на участие в конкурсе.

В день вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в конкурсе, или в случае проведения конкурса по нескольким лотам перед вскрытием конвертов с заявками на участие в конкурсе, поданными в отношении каждого лота, но не раньше времени, указанного в конкурсной документации, конкурсная комиссия объявит присутствующим при вскрытии таких конвертов участникам размещения заказа о возможности подать заявки на участие в конкурсе, изменить или отозвать поданные заявки на участие в конкурсе до вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.

Конкурсной комиссией вскрываются конверты с заявками на участие в конкурсе, которые поступили заказчику до вскрытия заявок на участие в конкурсе. В случае установления факта подачи одним участником размещения заказа двух и более заявок на участие в конкурсе в отношении одного и того же лота при условии, что поданные ранее заявки таким участником не отозваны, все заявки на участие в конкурсе такого участника размещения заказа, поданные в отношении данного лота, не рассматриваются и возвращаются такому участнику.

Участники размещения заказа, подавшие заявки на участие в конкурсе, или их представители вправе присутствовать при вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе.

Все присутствующие при вскрытии конвертов лица регистрируются в Листе регистрации уполномоченных представителей участников размещения заказа и иных лиц, составляемом и подписываемом секретарем конкурсной комиссии.

Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица) и почтовый адрес каждого участника размещения заказа, конверт с заявкой на участие в конкурсе которого вскрывается, наличие сведений и документов, предусмотренных конкурсной документацией, условия исполнения государственного контракта, указанные в такой заявке и являющиеся критерием оценки заявок на участие в конкурсе, объявляются при вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе и заносятся в протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.

Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе ведется конкурсной комиссией и подписывается всеми присутствующими членами конкурсной комиссии и заказчиком непосредственно после вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. Указанный протокол размещается заказчиком в течение дня, следующего после подписания такого протокола, на официальном сайте.

Заказчик осуществляет аудиозапись вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. Любой участник размещения заказа, присутствующий при вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе, вправе осуществлять аудио- и видеозапись вскрытия таких конвертов.

Полученные после окончания приема конвертов с заявками на участие в конкурсе конверты с заявками на участие в конкурсе вскрываются, (в случае, если на конверте не указаны почтовый адрес (для юридического лица) или сведения о месте жительства (для физического лица) участника размещения заказа), и в тот же день такие конверты и такие заявки возвращаются участникам размещения заказа.

В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе подана только одна заявка на участие в конкурсе или не подана ни одна заявка на участие в конкурсе, конкурс признается несостоявшимся. В случае если конкурсной документацией предусмотрено два и более лота, конкурс признается не состоявшимся только в отношении тех лотов, в отношении которых подана только одна заявка на участие в конкурсе или не подана ни одна заявка на участие в конкурсе.


15. Условия допуска к участию в конкурсе


Конкурсная комиссия рассматривает заявки на участие в конкурсе на соответствие требованиям, установленным конкурсной документацией, и соответствие участников размещения заказа требованиям, установленным пунктом 11 конкурсной документации. Срок рассмотрения заявок на участие в конкурсе не может превышать двадцати дней со дня вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.

На основании результатов рассмотрения заявок на участие в конкурсе конкурсной комиссией принимается решение о допуске к участию в конкурсе участника размещения заказа и о признании участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в конкурсе, участником конкурса или об отказе в допуске такого участника размещения заказа к участию, а также оформляется протокол рассмотрения заявок на участие в конкурсе, который ведется конкурсной комиссией и подписывается всеми присутствующими на заседании членами конкурсной комиссии и заказчиком в день окончания рассмотрения заявок на участие в конкурсе. Протокол должен содержать сведения об участниках размещения заказа, подавших заявки на участие в конкурсе, решение о допуске участника размещения заказа к участию в конкурсе и о признании его участником конкурса или об отказе в допуске участника размещения заказа к участию в конкурсе с обоснованием такого решения. Указанный протокол в день окончания рассмотрения заявок на участие в конкурсе размещается заказчиком на официальном сайте. Участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в конкурсе и признанным участником конкурса, и участникам размещения заказа подавшим заявки на участие в конкурсе и не допущенным к участию в конкурсе, направляются уведомления о принятых конкурсной комиссией решениях не позднее дня, следующего за днем подписания указанного протокола.

При рассмотрении заявок на участие в конкурсе участник размещения заказа не допускается конкурсной комиссией к участию в конкурсе в случае:

1) не предоставления определенных пунктом 2 конкурсной документации документов либо наличия в таких документах недостоверных сведений об участнике размещения заказа или о работах, соответственно на выполнение которых размещается заказ;

2) несоответствия требованиям, установленным в соответствии с пунктом 11 конкурсной документации;

3) несоответствия заявки на участие в конкурсе требованиям конкурсной документации, в том числе наличие в таких заявках предложения о цене контракта, превышающей начальную (максимальную) цену контракта (цену лота).

В случае установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных участником размещения заказа, установления факта проведения ликвидации участника размещения заказа юридического лица или принятия арбитражным судом решения о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства, факта приостановления деятельности такого участника в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, факта наличия у такого участника задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов такого участника по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период, при условии, что участник размещения заказа не обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации, заказчик, уполномоченный орган, конкурсная комиссия обязана отстранить такого участника в конкурсе на любом этапе его проведения.


16. Критерии оценки заявок на участие в конкурсе и их значимость


Для определения лучших условий исполнения контракта, предложенных в заявках на участие в конкурсе, конкурсная комиссия оценивает и сопоставляет такие заявки в соответствии со следующими критериями оценки заявок на участие в конкурсе:

1. Качество работ и квалификация участника конкурса - 45%

2. Срок предоставления гарантии качества работ - 35%;

3. Цена контракта - 20%.


17. Порядок оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе


Конкурсная комиссия осуществляет оценку и сопоставление заявок на участие в конкурсе, поданных участниками размещения заказа, признанными участниками конкурса.

Срок оценки и сопоставления таких заявок не может превышать десять дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе.

Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе осуществляются конкурсной комиссией в целях выявления лучших условий исполнения государственного контракта в соответствии с критериями, установленными пунктом 16 конкурсной документации.

Оценка заявок на участие в конкурсе осуществляется по следующей методике:


N п/п

Критерии оценки

Количество баллов a(k)

Вес критерия pi

1.

Качество работ и квалификация участника конкурса*:


0,45

1.1.

- наличие сертификата ГОСТ Р ISO 9001;

5


1.2.

- наличие производственных мощностей, оборудования и трудовых ресурсов;

20


1.3.

- наличие необходимых профессиональных знаний и квалификации инженерно-технических работников (ИТР) и основных производственных рабочих (ОПР);

20


1.4.

- опыт выполнения работ по строительству рыбопромысловых судов за последние 10 лет;

10


1.5.

- наличие положительных отзывов, благодарственных писем заказчиков за качество поставленных судов рыбопромыслового флота;

5


1.6.

- наличие собственных и/или заемных финансовых средств для выполнения работ;

10


1.7.

- наличие собственного аттестованного конструкторского бюро для выполнения рабочего проекта.

10



Итого:

80

0,45

2.

Срок предоставления гарантии качества работ

20

0,35


Итого:

20

0,35


_____________________________

* - оценка заявки по данным подкритериям производится только при наличии подтверждающих документов, прикладываемых на усмотрение заявителя. В случае отсутствия документов по соответствующим подкритериям будет ставиться ноль баллов.


По критерию "качество работ, квалификация участника конкурса" каждая заявка на участие в конкурсе получает оценку, выраженную в баллах (T(k)) со значением от 0 до 80. По критерию "срок предоставления гарантии качества работ" каждая заявка на участие в конкурсе получает оценку, выраженную в баллах (T(r)) со значением от 0 до 20. По каждой заявке на участие в конкурсе рассчитывается показатель S(k) с учетом критерия "Цена контракта" в соответствии со следующей формулой:


                          C(min)        T(k)        T(r)
              S(k) = 0,20 ------ + 0,45 ---- + 0,35 ----
                           C(k)          80          20

где:

C(min) - минимальная цена контракта среди заявок на участие в конкурсе, которые до этого не были отклонены;

C(k) - цена контракта k-ой заявки на участие в конкурсе;

T(k) - бальная оценка заявки на участие в конкурсе по критерию "качество работ и квалификация участника конкурса";

T(r) - бальная оценка заявки на участие в конкурсе по критерию "срок предоставления гарантии качества работ".


В соответствии с полученными оценками S(k) заказчик проводит ранжирование заявок на участие в конкурсе. Победителем конкурса признается участник конкурса, который предложил лучшие условия исполнения контракта и заявке на участие в конкурсе которого присвоен первый номер в соответствии с показателем S(k).

В случае, если в нескольких заявках на участие в конкурсе содержатся одинаковые условия исполнения контракта, меньший порядковый номер присваивается заявке на участие в конкурсе, которая поступила ранее других заявок на участие в конкурсе, содержащих такие условия.

Конкурсная комиссия ведет протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе, который подписывается всеми присутствующими членами конкурсной комиссии и заказчиком в течение дня, следующего после дня окончания проведения оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе. Протокол составляется в двух экземплярах, один из которых хранится у заказчика.

Заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола передает победителю конкурса один экземпляр протокола и проект контракта, который составляется путем включения условий исполнения контракта, предложенных победителем конкурса в заявке на участие в конкурсе в проект контракта, прилагаемый к конкурсной документации.


18. Требования обеспечения исполнения государственного контракта


Обеспечение исполнения государственного контракта устанавливается в размере десяти процентов начальной (максимальной) цены контракта (цены лота), указанной в извещении о проведении открытого конкурса. Победитель конкурса до заключения государственного контракта по своему усмотрению предоставляет заказчику безотзывную банковскую гарантию, страхует ответственность по контракту или передает заказчику в залог денежные средства в размере обеспечения исполнения государственного контракта.

В том случае, если обеспечение исполнения государственного контракта представляется в виде банковской гарантии, банковская гарантия должна соответствовать требованиям, установленным Гражданским кодексом Российской Федерации, а также иным законодательством Российской Федерации.

В банковской гарантии в обязательном порядке должна быть указана сумма, в пределах которой банк гарантирует исполнение обязательств по настоящему Контракту, которая должна быть не менее суммы, установленной в конкурсной документации.

Банковская гарантия должна содержать указание на государственный контракт, исполнение которого она обеспечивает путем указания на стороны контракта, название предмета контракта и по возможности ссылку на протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе (или протокол рассмотрения заявок на участие в конкурсе, в случае признания конкурса несостоявшимся) как основание заключения контракта.

Срок действия банковской гарантии должен устанавливаться с учетом установленного гарантийного срока выполняемых работ, по соответствующему государственному контракту и оканчиваться не ранее его завершения.

Банковская гарантия должна содержать указание на согласие банка с тем, что изменения и дополнения, внесенные в государственный контракт, не освобождают его от обязательств по соответствующей банковской гарантии.

В случае если обеспечение исполнения государственного контракта предоставляется в виде страхования ответственности, договор страхования ответственности должен соответствовать требованиям, установленным Гражданским кодексом Российской Федерации, а также иным законодательством Российской Федерации.

В договоре страхования ответственности должна быть указана сумма, на которую страхуется ответственность соответствующего исполнителя.

Страхование должно покрывать случаи виновного неисполнения или ненадлежащего исполнения исполнителем своих обязательств по государственному контракту.

Договор страхования также должен содержать указание на соответствующий государственный контракт путем указания на стороны контракта, название предмета и ссылки на протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе (или протокол рассмотрения заявок на участие в конкурсе, в случае признания конкурса несостоявшимся) как основание заключения контракта.

Срок действия договора страхования должен устанавливаться с учетом установленного гарантийного срока выполняемых работ и оканчиваться не ранее его завершения.

Договор страхования должен содержать указание на согласие страховщика с тем, что изменения и дополнения, внесенные в государственный контракт, не освобождают его от обязательств по соответствующему договору страхования.

Денежные средства, вносимые в обеспечение исполнения Контракта, должны быть перечислены в размере, установленном конкурсной документацией.

Факт внесения денежных средств в обеспечение исполнения государственного контракта подтверждается платежным поручением с отметкой банка об оплате (оригинальная выписка из банка в случае если перевод денежных средств осуществлялся при помощи системы "Банк-клиент".)

Денежные средства возвращаются исполнителю, с которым заключается государственный контракт при условии надлежащего исполнения им всех своих обязательств по контракту (этапам) в течение 20 рабочих дней или иного срока, установленного в Проекте государственного контракта со дня получения Государственным заказчиком соответствующего письменного требования исполнителя. Денежные средства возвращаются на банковский счет, указанный исполнителем в этом письменном требовании.

В случае если Участник, с которым заключается государственный контракт, не предоставляет обеспечения исполнения контракта, то такой Участник признается уклонившимся от заключения государственного контракта.

Сведения об Участниках размещения заказа, уклонившихся от заключения государственного контракта, а также об исполнителях, с которыми государственные контракты расторгнуты в связи с существенным нарушением ими государственных контрактов, включаются в Реестр недобросовестных поставщиков.


19. Срок и порядок подписания победителем конкурса государственного контракта


Участник размещения заказа, подавший заявку, не вправе отказаться от заключения государственного контракта. При непредставлении заказчику таким участником размещения заказа в срок, предусмотренный действующим законодательством, подписанного государственного контракта, такой участник размещения заказа признается уклонившимся от заключения государственного контракта.

В случае, если конкурс признан несостоявшимся и только один участник размещения заказа, подавший заявку на участие в конкурсе, признан участником конкурса, заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола обязан передать такому участнику конкурса проект контракта. Такой участник не вправе отказаться от заключения государственного контракта.

В случае если конкурс признан несостоявшимся государственный контракт может быть заключен не ранее чем через десять дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе.

Заказчик, уполномоченный орган в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе передают победителю конкурса один экземпляр протокола и проект контракта, который составляется путем включения условий исполнения контракта, предложенных победителем конкурса в заявке на участие в конкурсе, в проект контракта, прилагаемый к конкурсной документации (приложение N 5).

Государственный контракт может быть заключен не ранее чем через десять дней со дня размещения на официальном сайте протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе.

В случае, если победитель конкурса признан уклонившимся от заключения государственного контракта, заказчик вправе обратиться в суд с иском о требовании о понуждении победителя конкурса заключить контракт, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения контракта, либо заключить контракт с участником конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер. При этом заключение государственного контракта для участника конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер, является обязательным.

В случае если победитель конкурса или участник конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер, в срок, предусмотренный конкурсной документацией, не представил заказчику подписанный контракт, победитель конкурса или участник конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер, признается уклонившимся от заключения государственного или муниципального контракта.

После определения победителя конкурса в срок, предусмотренный для заключения государственного контракта, заказчик обязан отказаться от заключения контракта с победителем конкурса либо при уклонении победителя конкурса от заключения государственного контракта с участником размещения заказа, с которым заключается такой контракт, в случае установления факта:

1) проведения ликвидации участников размещения заказа юридических лиц или принятия арбитражным судом решения о признании участников размещения заказа - юридических лиц, индивидуальных предпринимателей банкротами и об открытии конкурсного производства;

2) приостановления деятельности указанных лиц в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

3) предоставления указанными лицами заведомо ложных сведений, содержащихся в документах, предусмотренных пунктом 2 конкурсной документации;

4) нахождения имущества указанных лиц под арестом, наложенным по решению суда, если на момент истечения срока заключения контракта балансовая стоимость арестованного имущества превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов указанных лиц по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

5) наличия у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, при условии, что участник размещения заказа не обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Заказ признается размещенным со дня заключения государственного контракта.

Расторжение государственного контракта допускается по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

В случае просрочки исполнения заказчиком обязательства, предусмотренного государственным контрактом, другая сторона вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного государственным контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного государственным контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Заказчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

В случае просрочки исполнения поставщиком (исполнителем, подрядчиком) обязательства, предусмотренного государственным или муниципальным контрактом, заказчик вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного государственным контрактом, начиная со дня, следующего после истечения установленного государственным контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается государственным контрактом в размере не менее одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Поставщик (исполнитель, подрядчик) освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине заказчика.


Приложение 1


ЗАЯВКА
на участие в открытом конкурсе на выполнение работ по постройке судна для мониторинга проекта 6285 М для нужд Федерального агентства по рыболовству в 2008-2010 гг.


1. Название конкурса, номер и наименование лота ____________________

_________________________________________________________________________

2. Фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, юридической, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

3. Цена контракта по данному лоту: _________________________________

4. Сроки выполнения работ: _________________________________________

5. ИНН _____________________________________________________________

6. Банковские реквизиты: ___________________________________________

Сроки предоставления гарантии качества работ: ______________________

Подачей настоящей заявки Участник размещения заказа подтверждает соблюдение следующих обязательных требований:

- не проведение ликвидации участника размещения заказа юридического лица или неприятия арбитражным судом решения о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротами и не открытии конкурсного производства;

- не приостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе;

- отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе, и выражает свое согласие с проведением Конкурса на условиях, указанных в конкурсной документации на участие в открытом конкурсе на выполнение работ по постройке судна для мониторинга проекта 6285 М для нужд Федерального агентства по рыболовству в 2008-2010 гг. в случае признания его победителем Конкурса обязуется заключить с Заказчиком государственный контракт по форме, утвержденной Заказчиком, на условиях, указанных в настоящей заявке и в конкурсной документации.

К заявке прилагаются следующие документы:

1) ____________________________

2) ____________________________

3) ____________________________


__________________________________________________    /___________/
(Ф.И.О. уполномоченного лица на подписание заявки,      (подпись)
а также для юридического лица - указать должность
      уполномоченного подписывать заявку;
  для индивидуального предпринимателя - указать
            соответствующий статус)
М.П.

"___" ______________ 2008 г.

Приложение 2


Порядок оформления конверта


 /--------------------------------------------------------------------\
 |                                                                    |
 |                                                           ЗАКАЗНОЕ |
 |                                                           -------- |
 | НЕ ВСКРЫВАТЬ ДО 11 ч. 00  28 октября 2008 г.                       |
 |                                                                    |
 |                                                                    |
 |               Заявка на участие в открытом конкурсе                |
 |               -------------------------------------                |
 |                                                                    |
 | __________________________________________________________________ |
 |                        (название конкурса)                         |
 |                                                                    |
 | __________________________________________________________________ |
 |                        (наименование лота)                         |
 |                                                                    |
 |                                                                    |
 | Куда: 107996, г. Москва, Рождественский бульвар, д. 12             |
 |                                                                    |
 |Кому: Руководителю Федерального агентства по рыболовству            |
 \--------------------------------------------------------------------/

Внимание!


В случае отсутствия на конверте надписи "Заявка на участие в открытом конкурсе" конверт будет вскрыт до начала конкурса и заявка на участие в конкурсе не будет рассматриваться Комиссией.


Приложение 3


Техническое задание
на выполнение работ по постройке судна для мониторинга проекта 6285 М для нужд Федерального агентства по рыболовству в 2008 - 2010 гг.


Наименование и область применения


Наименование: судно для мониторинга проекта 6285М.

Область применения:

- мониторинг рыбных запасов;

- проведение научно-исследовательских работ.


Цель работ


Целью работ является выполнение рабочего проектирования, постройки и сдача Заказчику судна для мониторинга проекта 6285 М для нужд Федерального агентства по рыболовству.


Исходные условия для выполнения работ


1. Работы выполняются по техническому проекту 6285 М и разработанному в процессе выполнения работ рабочему проекту, одобренному Российским морским Регистром судоходства.

2. Испытания и сдача судна Заказчику выполняются в объеме разработанных Исполнителем, одобренных Российским морским Регистром судоходства и согласованных Заказчиком по программе и методикам на проведение испытаний.

3. Требования к страхованию ответственности.

3.1. При выполнении работ Исполнитель самостоятельно обеспечивает страхование ответственности вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по Контракту, наступившее в результате следующих событий, произошедших в течение срока действия договора страхования:

- банкротства Исполнителя;

- стихийных бедствий;

- непредвиденной и непреднамеренной остановки деятельности Исполнителя;

- принятия государственными либо муниципальными органами власти правового акта, в результате которого Исполнитель теряет возможность исполнить свои обязанности;

- неумышленных действий работников Исполнителя;

- нарушения своих обязательств со стороны контрагентов Исполнителя.

3.2. Страховая сумма определяется в размере требуемого обеспечения исполнения Контракта, по этапам строительства судна.

3.3. Договор страхования заключается на срок исполнения Исполнителем своих обязательств по Контракту, в том числе может быть и на срок гарантийных обязательств по Контракту.


Исходные условия для выполнения работ


Работы выполняются на базе одобренного 12 декабря 2007 г. Российским морским Регистром судоходства технического проекта 6285М.


1. Назначение


1.1. Мониторинг рыбных запасов и экологической обстановки в районах традиционного и перспективного рыбного промысла.

1.2. Экспериментально-поисковый лов рыбы снюрреводом, пелагическим и донным тралами по кормовой схеме. Пелагический лов тралом производится эпизодически только для мониторинга рыбных запасов.

1.3. Сохранение улова в охлаждаемом (0 - минус 2°С) в изолированном трюме с хранением рыбы "навалом" в трюмной сепарации или инвентарных ящиках с пересыпкой льдом, принятым с береговой базы а также полученным на борту от установленного на судне ледогенератора.


2. Общесудовая часть


2.1. Правила и нормы проектирования и постройки

Судно должно соответствовать одобренному Российским морским Регистром судоходства техническому проекту судна 6285М, основные элементы которого отражены в Спецификации 6285М-020-002 и чертеже Общего расположения 6285М-020-003ВО.

2.2. Тип и класс судна

2.2.1. Архитектурный тип - морское, стальное однопалубное судно с избыточным надводным бортом, баком и рубкой в кормовой его части, с кормовым расположением машинного отделения, одновинтовое дизельное с винтом фиксированного шага в поворотной насадке.

2.2.2. Класс судна - судно соответствует классу Российского морского Регистра судоходства КМ*ЛУI II рыболовное.

2.3. Автономность, дальность и район плавания

2.3.1. Автономность плавания по запасам топлива:

на переходе (экономическим ходом) - 7,4 суток;

на промысле - 10 суток.

Автономность плавания по запасам воды и провизии - 5 суток.

2.3.2. Дальность плавания экономическим ходом по запасам топлива - около 1400 миль.

2.3.3. Район плавания и эксплуатации.

Район плавания - ограниченный II.

Район эксплуатации - умеренные широты Тихого океана с прилегающими Дальневосточными морями России в пределах класса Регистра.

2.4. Грузовой трюм и цистерны

Вместимость нетто изолированного грузового рыбного трюма должна быть 69-71

Вместимость нетто цистерн судовых запасов и других цистерн должна составлять:

дизельного топлива, - 12,6

пресной воды, - 2,84

технологической воды, - 11,1

сточных вод, - 0,59

нефтесодержащих вод, - 1,39

утечного топлива, - 0,04

2.5. Главные размерения, водоизмещение, мореходность

2.5.1. Главные размерения:

Длина наибольшая, м не более 20,0

Ширина, м 6,0

Высота борта, м ок. 3,0

Осадка по грузовую марку, м ок. 2,2

Водоизмещение судна при осадке по грузовую марку, т ...170 - 175.

Обводы корпуса лекальные, в кормовой части упрощенные. Корпус с цилиндрической вставкой, носовым бульбом и кормовым "плавником" в районе линии вала, а также со строительным дифферентом на корму 0,51 м.

Палуба шатровая, седловатость палубы отсутствует.

Скорость свободного хода на глубокой воде при полной мощности главного двигателя при волнении моря не более 1 балла и силе ветра не более 2-х баллов (3,3 м/сек) по шкале ГУГМС при осадке судна 2,0 м и водоизмещении ок. 153 т составляет не менее 8,7 + 0,3 узла.

Тяговое усилие при скорости траления 3,5 - 4 узла должно быть 3,3 + 0,2 тс на волнении не более одного и ветре не более двух баллов.

Остойчивость судна в соответствии с требованиями "Правил классификации и постройки морских судов" Регистра для рыболовных судов ограниченного II района плавания.

Требования к непотопляемости к данному судну Регистром не предъявляются.


3. Экипаж


Предусмотреть размещение на судне экипажа в количестве 7-и человек + 1 запасное место (в каюте капитана).


4. Корпус


Корпус судна набирается по поперечной системе с постоянной шпацией по всей длине из судостроительной стали, произведенной под надзором Регистра. Прочность конструкций в соответствии с требованиями "Правил классификации и постройки морских судов" Регистра.

4.1. Общие сведения

4.1.1 Конструкция, материалы и прочность корпуса должны соответствовать назначению и заданным условиям плавания и эксплуатации судна и удовлетворять действующий нормам.

4.1.2 В качестве материала основного корпуса фундаментов, надстройки и рубки принимается:

сталь листовая категории А свариваемая корпусная, для судостроения толщиной 4, 5, 6 и 7 мм;

категории В, толщиной 8, 9, 10, 12, 14, 20, 22, 30 мм;

категории Д32, толщиной 9, 14, 30 мм;

категории Д40, толщиной 7 мм;

полособульбовый профиль, несимметричный N 6 и N 8 из стали категории А и N 10, из стали категории А34.

Для внутренних выгородок в корпусе применить листовой гофрированный профиль из стали марок ВСт3сп и ВСт3сп толщиной 2 и 3 мм.

Пиллерсы в корпусе выполнить из труб марки В10.

Фундаменты в корпусе, надстройке и рубке выполнить из стали категории А и В.

4.1.3 Корпус судна, надстройку и рубку выполнить сварными.

4.1.4 Обеспечить непроницаемость наружного контура судна, цистерн и поперечных переборок.

Проверку качества свариваемых швов и испытание непроницаемости осуществить в соответствии с действующими "Правилами контроля швов сварных соединений судовых корпусных конструкций и требованиями "Правил Регистра".

4.2. Основной корпус

4.2.1. Главная палуба, борта и днище по всей длине судна выполняется по поперечной системе набора.

4.2.2. Шпацию принять 500 мм по всей длине судна.

4.2.3. Флоры таврового сечения устанавливаются в районах:

- 34 - 26 шп. - толщиной 7 мм, поясок 10 х 120;

- 24 - 12 шп. - толщиной 7 мм, поясок 8 х 80;

- 10 - 1 шп - толщиной 7 мм, поясок 10 х 100.

Вертикальный киль в р-не нос - 31 шп. выполняется таврового сечения толщиной 7 мм поясок 10x100.

В р-не 31 - 25 шп. вертикальный киль выполняется из листа 7x350 с пояском 10x100, а в р-не 25 - 11 шп. из листа 7x580 с пояском 10x100. В р-не 11 - 2 шп. вертикальный киль отсутствует. Он заменяется туннельным килем, стенками которого являются балки фундамента под главный двигатель.

В р-не 2 шп. - корма вертикальный киль переменный по высоте с толщиной 10 мм с пояском 10x80.

Днищевые стрингеры таврового сечения толщиной стенки 7 мм и пояском 8x80 устанавливаются по высоте флоров в р-не 35 - 11 шп. В р-не 11 - 2 шп. днищевые стрингеры переменной высоты толщиной 7 мм и поясками 8 и 10 мм являются одновременно балками фундаментов под дизель-генераторы. В р-не 2 шп. - корма днищевые стрингеры имеют толщину 7 мм и поясок 8x80.

4.2.4. Шпангоуты следующих профилей устанавливаются:

- р-н нос - 25 шп. из несимметричного полособульбового профиля N 10.

- р-н 25 шп. - корма из несимметричного полособульбового профиля N 8,

- 7 шп, рамный сварного таврового профиля со стенкой 7x230 и пояском 10x100.

Бортовой стрингер в р-не нос - 25 шп. выполняется интеркостельным из несимметричного полособульбового профиля N 10, а в р-не 25 шп. - 4 шп. - N 8.

4.2.5. Обшивка днища выполняется следующих толщин:

носовой бульб - 9 мм;

- р-н 32 - 24 шп: шпунтовой пояс - 8 мм;

остальное - 7 мм;

- р-н 24 - 12 шп: шпунтовой пояс - 8 мм;

днище - 7 мм;

скула - 6 мм;

- р-н 12 - 2 шп: плавник - 8 мм;

днище - 7 мм;

скула - 8 мм;

- р-н 2 шп - корма: первый пояс - 7 мм;

остальное - 6 мм;

скругление транца в р-не ДП - 9 мм;

Обшивка борта выполняется следующих толщин:

- нос - 24 шп. - 7 мм;

- 24 шп. - корма - 5 мм.

Скуловые кили выполняются из листа толщиной 6 мм и подкреплены прутком диаметром 20 мм.

4.2.6. Толщина стенок и настила топливных цистерн в р-не 12 шп. составляет 5 мм. Толщина стенок цистерн в р-не 6 - 2 шп. составляет 5 мм. Стенки цистерн в р-не 2 шп. - корма выполняются из листов толщиной 8 мм с набором из несимметричного полособульбового профиля N 8 и толщиной 5 мм гофрированной конструкции (размер гофра 50/80x50).

Толщина бортового кингстонного ящика должна составлять 12 мм.

4.2.7. Настил главной палубы выполняется из листов толщиной 5 мм. Бимсы главной палубы выполняются из несимметричного полособульбового профиля N 8.

Рамные бимсы сварного таврового профиля устанавливаются на 15, 13 и 7 шп. со стенкой 8x180 и пояском 10x120 на 13 и 15 шп. и 8x80 на 7 шп.

Карлингсы сварного таврового профиля должны иметь следующие размеры:

- р-н 33 - 25 шп. стенка 5x160, поясок 8x80;

- р-н 25 - 11 шп. стенка 8x160, поясок 10x120;

- р-н 11 шп. - корма стенка 6x160, поясок 8x80.

4.2.8. Главные поперечные водонепроницаемые переборки устанавливаются на 33, 25, 11 и 2 шпангоутах.

Переборки 33 и 2 шп. выполняются из листа толщиной 6 мм с набором из несимметричного полособульбового профиля N 8.

Переборка 25 шп. выполняется гофрированной конструкции из листа толщиной 5 мм с набором из несимметричного полособульбового профиля N 8 в местах прохода через переборку карлингсов.

Переборка 11 шп. выполняется гофрированной конструкции из листа толщиной 5 мм с набором из несимметричного полособульбового профиля N 10 в местах прохода через переборку карлингсов.

Гофры на переборках 25 и 11 шп. должны иметь размеры 50/80x50 мм.

4.2.9. Выгородки в корпусе выполняются в районе 33 - 25 шп. толщиной 2 мм и в р-не 11 - 2 шп. толщиной 3 мм (размер гофра 75x35 мм).

4.2.10. Фальшборт выполняется на главной палубе в районе 20 шп. - корма, толщиной 4 и 5 мм с планширем из несимметричного полособульбового профиля N 8 и по транцу толщиной 5 и 6 мм с планширем из трубы диаметром 89x6.

Каждый второй контрфорс - рамный толщиной 5 мм с фланцем 60 мм либо с приварной полосой 6x80.

Привальный брус выполняется из полутрубы 89x6 из стали марки В10.

4.2.11. Фундамент под главный двигатель выполняется из продольных балок толщиной 12 мм с лафетной полосой толщиной 18 мм и шириной переменного сечения от 100 до 200 мм.

Поперечные бракеты фундамента выполняются толщиной 9 мм с обратным пояском 12x120.

Фундаменты подкрепления под остальные механизмы выполняются из листового и профильного материала, обеспечивающего фундаментам достаточную прочность.

4.2.12 Пиллерсы в прочном корпусе устанавливаются на шп. 19 и 7 шп. и выполняются из трубы 89x6 из стали марки В10.

4.2.13. Форштевень от брускового киля и до его окончания выше гл. палубы выполняется из круглой стали марки ВСтЗСп2 диаметром 70 мм. Ахтерштевень выполняется сварной конструкции из стали категории В толщиной 12, 14 мм, отливка яблока - из стали марки 08ГДНФЛ. Брусковый киль выполняется из стали категории В сечением 30x130 мм.

4.2.14. В машинном отделении, в румпельном отделении, в помещении бытовых систем и сточной цистерны, а также в рыбном трюме (не изолируемый вариант) предусматривается слань из рифленой листовой стали толщиной 4 мм.

4.3. Надстройка бака и рубка

4.3.1. Надстройка бака.

Наружные бортовые стенки бака выполняются:

листовой форштевень 9 мм;

р-н нос - 27 шп. 6 мм;

р-н 27 - 20 шп. 5 мм.

Шпангоуты надстройки бака выполняются из несимметричного полособульба N 6.

Кормовая стенка надстройки бака выполняется из листов толщиной 4 мм с набором из несимметричного полособульба N 8.

Палуба бака выполняется из листов толщиной 5 мм с бимсами из несимметричного полособульба N 8.

Карлингсы палубы бака выполняются из сварного тавра со стенкой 6x160 и пояском 8x80.

Внутренние выгородки выполняются из гофрированных (размер гофра 50/80x50 мм) листов толщиной:

р-н 33 - 27 шп. 3 мм;

р-н 27 - 22 шп. 2 мм;

4.3.2. Рубки.

Наружные стенки и палуба рубки выполняются из листов толщиной 4 мм с набором из несимметричного полособульба N 6.

Карлингсы палубы рубки сварного таврового профиля устанавливаются сверху палубы и состоят из стенки 4x150 и пояска 6x60.

Внутренние выгородки в рубке выполняются из листов толщиной 2 и 4 мм гофрированной конструкции (размеры гофра 75x35 и 50/80x50 мм соответственно).

4.3.3. Капы на главной палубе выполняются гофрированной конструкции толщиной 4 мм с размерами гофра 50/80x50 мм. в отдельных местах стенки подкрепляются несимметричным полособульбом N 8. Внутренние стенки толщиной 2 и 3 мм гофрированной конструкции (размер гофра 75x35 мм).

Палуба капа выполняется из листов толщиной 5 мм с набором из несимметричного полособульба N 8.

Фальштрубы выполняются из листов толщиной 3 мм гофрированной конструкции (размер гофра 75x35).

4.4. Защита корпуса от коррозии и окраска

4.4.1. Для защиты от коррозии подводной части корпуса, ППВЛ внутренних поверхностей балластных цистерн и кингстонных ящиков предусматривается короткозамкнутая протекторная зашита# с применением протекторов ПКОА-4 и ПКОА-10, устанавливаемых на наружной обшивке корпуса, скуловых килях, в балластных цистернах, кингстонных ящиках и на поворотной насадке.

Подводная часть корпуса и пояс переменных ватерлиний (ППВЛ) по грунтовке ВЛ-023 окрашиваются антикоррозионной эмалью ХС-413 в 3 слоя и для зашиты# от обрастания - подводная часть 2-мя слоями эмали ХВ-5243, а ППВЛ - 2-мя слоями ХВ-5286С.

4.4.2. Окраска прочих наружных и внутренних поверхностей корпуса и корпусных конструкций, включая надстройку бака, капы на главной палубе, фальштрубы и рубку, ходовые части палуб, внутренние жилые и служебные помещения, балластные отсеки, цистерны пресной воды, топливные цистерны и другое производится синтетическими лакокрасочными материалами в соответствии с проектной ведомостью окраски.

4.5. Цементировка, твердый балласт

4.5.1. Труднодоступные места в корпусе цементируются. Цементировка выполняется в носовой балластной цистерне, в помещениях бытовых систем и сточной цистерны, в лыжине ахтерштевня, в р-не фундаментов на главной палубе под рыбные ящики и в "карманах" капов на Гл. П.

4.5.2. На судне может быть уложен твердый балласт в количестве не более 10,0 т в зависимости от варианта поставки судна.


5. Судовые устройства


5.1. Рулевое устройство

5.1.1. На судне устанавливается поворотная насадка со стабилизатором Баллер насадки - прямой, кованый.

Баллер должен иметь два опорных подшипника:

верхний - подшипник скольжения с сальниковой набивкой;

нижний - подшипник скольжения в опоре баллера, заменяющей гельмпортовый колодец.

Штырь башмака поворотной насадки должен иметь подшипник скольжения с чечевицей в пяте ахтерштевня.

Соединение баллера с насадкой - фланцевое.

5.1.2. Для перекладки поворотной насадки в румпельном отделении установлена электрогидравлическая рулевая машина типа Р01М с крутящим моментом 6,3 кНм, обеспечивающая перекладку насадки на 35°+0,6° от ДП на оба борта.

Время перекладки насадки с 35° одного борта до 30° другого борта на полном переднем ходу судна составляет не более 28 с.

Машина должна иметь ручной вспомогательный привод, обеспечивающий перекладку насадки с 15° одного борта до 15° другого борта за 60 сек.

5.1.3. Управление электрогидравлики рулевой машины простое, электрогидравлическое, дистанционное (ЭГД). Пульт управления установлен в рулевой рубке.

Вспомогательный ручной насосный привод, встраивается в пульт управления машиной.

Местное управление предусматривается в румпельном отделении.

5.1.4. Ограничители поворота насадки предусматриваются на корпусе судна.

5.2. Якорное устройство

5.2.1. Судно должно быть оборудовано двумя якорями Матросова массой 160 кг каждый - один из них запасной.

Становой якорь Пр.Б. втягивается в якорную трубу через бортовой клюз.

Второй, запасной якорь, хранится по походному в якорной трубе Л.Б. с отрезком цепи и при необходимости подсоединяется к якорному канату с помощью такелажной скобы.

5.2.2. Якорный канат диаметром 15 мм длиной 165 м со вставкой якорной цепи калибром 16 мм на конце (у якоря) хранится на барабане якорной лебедки.

Проводка якорного каната от якорной лебедки осуществляется через якорные роульсы.

5.2.3. Крепление станового и запасного якорей по-походному осуществляется с помощью стопоров.

Удержание при стоянке на якоре обеспечивается тормозом якорной лебедки.

5.2.4. Для подъема и отдачи якорей предусматривается гидравлическая лебедка типа NV-1, обеспечивающая:

тяговое усилие и скорость на первом слое (диаметр 185), КН (кгс) м/мин - 10 (1000)/9;

диаметр каната, мм - 15,0;

канатоемкость, м - 200,0 (допустимая).

5.3. Швартовное и буксирное устройство

5.3.1. Швартовное и буксирное устройство снабжается тросами в соответствии с расчетом и Правилами Регистра.

Швартовные тросы по-походному наматываются на крючки, предусмотренные на лобовой стенке рубки.

Буксирный трос с полубрагой хранится в шкиперской.

5.3.2. Для швартовки и буксировки предусматривается необходимое кол-во швартовных и буксирных кнехтов и клюзов требуемых размеров.

5.3.3. Для предохранения от повреждений при швартовке судна должны применяться плетеные кранцы.

Для крепления кранцев предусматриваются утки.

5.3.4. Для обеспечения возможности буксировки судна и эпизодической буксировки при оказании помощи другому судну предусматривается полубрага.

5.4. Спасательные средства

5.4.1. На судне устанавливаются два надувных спасательных плота типа ПСН-10МК по 10 человек каждый.

По-походному плоты хранятся в контейнерах на палубе бака и закрепляются найтовыми с гидростатическими разобщающими устройствами, обеспечивающими самовсплытие плотов.

Посадка в плоты предусматривается с главной палубы.

5.4.2. Спасательные круги, жилеты.

На судне устанавливаются спасательные круги в количестве 4 шт., из них:

2 круга снабжаются спасательными линиями;

2 круга оборудуются светящимися и светодымящимися буйками.

Предусматриваются спасательные жилеты в жилых каютах и на местах несения вахты, а также гидротермокостюмы в кол-ве 7 шт.

5.4.3. Судно снабжается пиротехническими средствами, сигнальными фигурами и линеметом.

5.5. Грузовое устройство

5.5.1. На судне должна быть предусмотрена установка грузового устройства. Грузовое устройство устанавливается на колоннах портала в р-не 10 - 11 шп. и предназначено для операций по разгрузке трюма и выливке улова.

Работа грузового устройства предусматривает спаренную работу стрел при выполнении грузовых операций на оба борта и одиночную работу стрел при выливке улова в рыбные ящики.

Грузовое устройство должно состоять их двух стрел длиной 5,5 и грузоподъемностью 9,5 (0,95) кН (тс) для одиночной работы и 7,5 (0,75) кН (тс) для спаренной работы стрел.

Вылет за борт при спаренной работе стрел предусматривается до 2,5 метров.

Крепление стрел "по-походному" предусматривается на стойках, установленных на навигационном мостике.

Для крепления деталей оснастки грузовых стрел предусматриваются обуха необходимой грузоподъемности.

5.5.2. В качестве грузоподъемных механизмов предусматривается установка 2-х гидравлических подвесных грузовых лебедок типа PL-4 с характеристиками:

- тяговое усилие на барабане кН (тс) - ок. 11 (1,1);

- скорость выбирания шкентеля м/мин - ок. 20,0

Управление лебедками производится с пульта, установленного на главной палубе по ЛБ в р-не 20 шп.

Должна быть обеспечена возможность управления стрелами с местных пультов, установленных на стенках капов при их работе на кормовые рыбные ящики.

5.6. Закрытие люка грузового

5.6.1. Для закрытия грузового люка на главной палубе в р-не 15-18 шп., устанавливается водонепроницаемое закрытие размером 1400x1400 (в свету). Открывание осуществляется вручную.

5.6.2. Водонепроницаемость закрытия люка обеспечивается деревянными лючинами, покрытыми двумя слоями брезента и обжатыми с помощью шин (накидной и закладными) и деревянных клиньев.

5.7. Мачтовое устройство и такелаж

5.7.1. На судне устанавливаются две мачты; фок-мачта и портал.

Фок-мачта трубчатого типа, предназначается для несения сигнально-отличительных огней, такелажа, локаторов и радиоантенн. На мачте, где это необходимо, устанавливаются площадки, реи, кронштейны.

ГАРАНТ:

Нумерация пунктов приводится в соответствии с источником


5.7.1 Портал. П-образный, стальной предназначен для несения стрел и элементов грузового устройства, промысловой кормовой стрелы и для выполнения промысловых операций при выливке улова (лов тралом).


6. Промысловое устройство


6.1. Промысловое устройство должно обеспечивать лов рыбы снюрреводом, пелагическим и донным тралами по кормовой схеме.

6.2. Состав основного оборудования промыслового устройства:

две ваерные лебедки тяговым усилием на среднем слое ок. 2,2 тс при скоростях выборки ок. 56 м/мин с клиновыми дисками для выборки урезов снюрревода;

вытяжная лебедка тяговым усилием на первом слое ок. 2,4 тс при скорости выборки до 45 м/мин, на верхнем слое 1,4 тс при скорости выборки до 75 м/мин;

сетно-кабельный барабан емкостью не менее 2,0 ;

силовой блок тяговым усилием на среднем диаметре шкива 1,0 тс при скорости 40 м/мин.

Оборудование гидроприводное с приводом гидронасосов от главного двигателя или электродвигателями. Управление с местных постов и дистанционное из ходовой рубки.


7. Изоляция, отделка и оборудование помещений


Изоляция в жилых, общественных и служебных помещениях, а также в рыбном трюме негорючая. Для зашивки помещений применяется пластик, наклеенный на фанеру и АМГ. Мебель и предметы оборудования из щитов трехслойной конструкции, а также из столярной плиты, облицованной декоративным пластиком.


8. Общесудовые и бытовые системы


8.1. На судне предусматриваются системы бытовой пресной и забортной воды.

Запас пресной воды хранится в трех вкладных цистернах общей емкостью 4,8 . Вода подается электронасосом в пневмоцистерну и далее к водоподогревателю и потребителям.

Забортная вода подается ручным насосом на промывку унитаза и на обмыв помещения туалета.

Хозбытовые воды отводятся за борт. Сточные воды из туалета отводятся во вкладную цистерну объемом 0,56 .

8.2. Во всех помещениях предусматривается естественная или искусственная вентиляция, обеспечивающая воздухообмен в соответствии с существующими нормами. Применяются вентиляторы серии РСС, установленные на резиновых прокладках.

8.3. Система водяного пожаротушения обслуживается насосом НЦВ 25/30А.

Диаметр пожарных рукавов - 50 мм. Предусмотрено резервирование системы от насоса охлаждения энергетической установки.

Для тушения пожара в МО предусматривается углекислотная система, в которую входит двух балонная установка ПО-73 с запасом углекислоты 50 кг.

8.4. Системы осушения и балластная обслуживаются насосом ЦВС 10/40 и эжектором ВЭЖ-25.

Система сбора нефтесодержащих вод обслуживается насосом АН 181/52/2К-3. Емкость сборной цистерны 1,3 .

8.5. Судовые цистерны и кингстоны оборудованы воздушными трубами. Для измерения уровня жидкости в цистернах дизтоплива и технологической воды установлены измерительные трубы с футштоками.

8.6. На судне для механизмов с гидроприводами предусматривается система гидравлических приводов.


9. Энергетическая установка


9.1. Энергетическую установку расположить в машинном отделении, в кормовой оконечности судна.

9.2. Предусмотреть следующий состав энергетической установки:

- Главный двигатель - дизель мощностью 298 кВт (405 л.с);

- Редуктор с отбором мощности - с отношением 4.5:1;

- Вспомогательный дизель-генератор - мощностью 25 КВт (два агрегата).

Механизмы, аппараты, обслуживающие энергетическую установку (ДРА, ДГ и др. вспомогательные механизмы).

9.3. Системы энергетической установки:

Топливная - обеспечивает перекачку топлива, подачу его в отстойную и расходную цистерны, а также подачу топлива к двигателям;

Масляная - системы двигателей навешены на двигателях;

Охлаждения - система двухконтурная. Пресный контур навешен на двигатели. Забортный подает воду от кингстонов к охладителям;

Газоотводов - обеспечивает отвод газов от дизелей через глушители в атмосферу;

Сжатого воздуха - обеспечивает пневмоцистерны, кингстоны (продувание) и хознужды МО.

Вентиляция машинного отделения - осуществляется естественным путем через вентиляционные шахты за счет работы главного двигателя и дизель-генератора.

Вытяжка воздуха из МО (из-под елани) осуществляется вентилятором (основным или аварийным).


10. Валопровод и движитель


На судне устанавливается валопровод в составе: труба дейдвудная, гребной вал, винт фиксированного шага, тормоз.

Гребной вал соединяется с валом редуктора при помощи фланцев и плотно пригнанных болтов.

Гребной вал в месте вращения в подшипнике дедвуйного устройства покрывается бронзовой облицовкой.

В качестве движителя предусмотреть винт фиксированного шага в насадке четырех лопастной диаметром ок. 1,3 - 1,4 м.


11. Система электрическая


11.1. Основным родом тока на судне принимается переменный ток частотой 50 Гц.

11.2 Электроэнергия распределяется при следующих величинах напряжения:

- 380 В, 50 Гц трехфазного тока для силовых потребителей;

- 220 В, 50 Гц трехфазного и однофазного тока для основного освещения, радиосвязного, навигационного, камбузного и бытового оборудования;

- 127 В, 50 Гц однофазного тока для питания нагревателя масла компрессора холодильной установки и рулевого указателя;

- 24 В, постоянного тока для питания цепей аварийного освещения, сигнально-отличительных огней, автоматики, сигнализации, радиосвязного и навигационного оборудования;

- 12 В, для переносного освещения.

11.3. Источники электроэнергии.

11.3.1. В качестве источников электроэнергии в составе судовой электростанции устанавливаются:

- 2 генератора трехфазного тока МСС 82-4 синхронного типа номинальной мощностью 25 кВт. при напряжении 400 В, 50 Гц, с автоматическим регулированием напряжения и системой самовозбуждения.

11.3.2. На судне устанавливаются следующие аккумуляторные батареи:

- две кислотные батареи типа 6СТ-182ЭМ для стартерного запуска главного двигателя и дизель-генераторов;

- две кислотные батареи типа 6СТ-182ЭМ предназначенные для питания аварийного освещения, сигнально-отличительных огней, общесудовой сигнализации и АПС в течение 3 часов;

- две кислотные батареи типа 6СТ-182ЭМ для аварийно-резервного питания радиооборудования в течение шести часов.

- Батареи размещаются в аккумуляторной на главной палубе и радиоаккумуляторной на палубе бака.

Зарядка общесудовых аккумуляторных батарей осуществляется статическим зарядным устройством типа ВАКЗ-2-40-2И, радиоаккумуляторов автоматическим зарядным устройством типа ВС-6158А/6200.

11.3.3. Преобразователи электроэнергии:

для питания потребителей электроэнергией напряжением отличным от 380 В, на судне устанавливаются:

- один трехфазный трансформатор напряжением 380/230 В, мощностью 16 кВА, предназначенный для питания потребителей напряжением 220 В от главного распределительного щита N 2 (ГРЩ 2) и пульта управления (ПУ);

- один однофазный трансформатор напряжением 380/133/115 В мощностью 0,63 кВА, предназначенный для питания 127 В нагревателя масла компрессора холодильной установки и рулевого указателя от ГРЩ 2;

- один выпрямительный агрегат ВАКС-2,75 380 В, 50 Гц/= 30 В, мощностью на выходе 2,75 кВт, для питания потребителей 24 В постоянного тока.

11.4 Распределение электроэнергии.

11.4.1 Распределение электроэнергии производится по фидерной системе.

Для распределения электроэнергии и контроля работы генераторов на судне устанавливаются:

- в машинном отделении - главный распределительный щит, состоящий из двух щитов (ГРЩ 1 и ГРЩ 2);

Дистанционное управление и контроль работы судовой электростанции осуществляется с ГРЩ 1.

Для распределения электроэнергии, получаемой от выпрямительного агрегата и аккумуляторных батарей, их зарядки и контроля работы в электроагрегатной на главной палубе устанавливается зарядно-разрядный щит (ЗРЩ).

Прием электроэнергии напряжением 380 В от берегового источника осуществляется по гибкому кабелю НРШМ 3x25 непосредственно на ГРЩ 2. В цепи питания с берега устанавливается реле защиты от обрыва фазы в питающем кабеле.

11.4.2. Передача электроэнергии и кабель.

Для питания потребителей электроэнергией предусматривается судовой кабель марок КНР, КНРЭ, КНРЭк, НРШМ, МЭРШН, КМПВЭ и другие.

Крепление кабельных трасс выполняется при помощи кабельных подвесок, одиночных кабелей - на мостах; в местах возможных механических повреждений кабель защищается металлическими кожухами или проложен в трубах.

В жилых коридорах применяется скрытая прокладка трасс кабелей с обеспечением доступа к трассам через легкосъемные либо откидывающиеся щиты зашивки подволока; одиночные и местные кабели в каютах и общественных помещениях прокладываются под зашивкой без обеспечения специально предусмотренного доступа.

Проход кабелей через водо и газонепроницаемые переборки и палубы осуществляется через кабельные коробки, уплотняемые эпоксидно-тиоколовым компаундом или через индивидуальные сальники.

11.5. Электрическое освещение помещений и пространств.

11.5.1. На судне предусматриваются следующие виды освещения: основное (внутреннее и наружное); аварийное и переносное.

11.5.2. Освещенность судовых помещений и пространств обеспечивается в соответствии с нормами "Правил Регистра часть XI и "Санитарными правилами для морских судов промыслового флота".

11.5.3. Основное освещение выполняется на напряжение 220 В переменного тока с питанием от щита освещения 1Я-ГРЩ.

11.5.4. Аварийное освещение выполняется напряжением 24 В постоянного тока от аварийных общесудовых аккумуляторных батарей.

11.5.5. Прожекторы предусматриваются:

для освещения акватории - прожектор типа ПЗС-35 с лампой 0,6 кВт, расположенный на навигационном мостике.

11.5.6. Переносное освещение выполняется напряжением 12 В с помощью индивидуальных штепсель-трансформаторов типа ШТ-220/12, включенных в сеть основного освещения и рассчитанных на подключение переносного светильника мощностью 40 Вт.

11.6. Защитные заземления, грозозащита, защита от статического электричества.

Металлические корпуса электрических машин и аппаратов, работающих при напряжении свыше 50 В, электрически соединяются с корпусом судна при помощи заземляющих перемычек.

Для защиты судна, судового оборудования и людей от прямых ударов молнии и вторичных воздействий грозовых разрядов устанавливается молниеотводное устройство.


12. Средства связи, навигации и сигнализации


12.1. Средства внешней связи

Судно предназначено для плавания в морских районах A1, A2, A3.

12.1.1. Для обеспечения двухсторонней радиосвязи с судами и береговыми радиостанциями, с использованием радиотелефонии, телекса и цифрового избирательного вызова на судне установлено следующее радиооборудование, отвечающие требованиям ГМССБ:

12.1.1.1. Для оповещений бедствия, срочности и безопасности, передачи информации, необходимой для эксплуатации судна, а также общественной корреспонденции, в ПВ/КВ диапазоне в режиме радиотелефонии и узкополосной буквопечатающей (УБПЧ) телеграфии - ПВ/КВ ЦИВ радиостанция, 250 Вт. типа SRG-2150 DN.

12.1.1.2. Для оповещений бедствия, срочности и безопасности, и передачи информации, необходимой для эксплуатации судна и общественной информации, в УКВ диапазоне - УКВ/ЦИВ радиостанция типа STR-6000A.

12.1.1.3. Для радиосвязи и работы в отраслевой системе мониторинга водных биологических ресурсов, наблюдения и контроля за деятельностью промысловых судов устанавливается СЗС ИНМАРСАТ-С типа Felcom-15/GPS, который получает информацию о координатах от встроенного в антенну датчика спутниковой навигации, в составе:

12.1.1.4. Для автоматического приема информации по безопасности на море, на судне установлены:

- приемник системы NAVTEX типа SNX-300.

- факсимильный аппарат для приема метеокарт типа FAX-30;

Для передачи сигналов оповещения при бедствии на спутники, находящиеся на околополярных орбитах, и сигналов для воздушных судов с помощью встроенного в АРБ маяка, установлен аварийный буй (АРБ) системы КОСПАС-САРСАТ типа SFP-406 с механизмом самоотделения, АРБ, который устанавливается на навигационном мостике.

Для обеспечения определения местоположения судна, терпящего бедствие, путем передачи сигналов, которые на экранах радиолокационных станций будут представлены серией точек, расположенных на равном расстоянии друг от друга, в рулевой рубке судна установлен радиолокационный ответчик типа SAR-9,

Для обеспечения связи на месте бедствия между плавучими спасательными средствами и судном, а также между плавучими спасательными средствами и спасательной единицей, с возможностью использования их для связи, на борту судна, предусматриваются два комплекта УКВ аппаратуры двусторонней радиотелефонной связи типа STV-160, с перезаряжаемыми и первичными источниками питания.

12.2. Средства судовой радиотрансляции и радиовещания

Для возможности приема телевизионных программ (аппаратура приобретается заказчиком) на судне организуется антенно-кабельная сеть, состоящая из антенного кабеля, проложенного с фок-мачты в камбуз-салон.

12.3. Внутрисудовая связь

Для связи между командными постами и передачи команд на судне предусматривается громкоговорящая связь "Рябина". Коммутатор громкоговорящей связи К-5/4 устанавливается в рулевой рубке, а сигнальные щитки абонента в румпельном отделении, машинном отделении, камбузе-салоне и на главной палубе у места несения вахты на стоянке. Также обеспечивается парная переговорная связь между рулевой рубкой и машинным отделением.

12.4. Средства радионавигации

12.4.1. Для обеспечения безопасности плавания в открытом море, вблизи берегов, в узкостях, по огражденным фарватерам в условиях плохой видимости на судне устанавливаются навигационная радиолокационная станция (НРЛС) типа М-1832.

12.4.2. Для определения местонахождения судна и работы с электронными картами предусматривается видеоплоттер спутниковой навигации типа GP-1650.

Данные о координатах в форме NMEA для выдачи в средства радиосвязи, рыбопоиска и НРЛС размножаются с помощью интерфейса типа SI-D-l0.

12.5. Электронавигационное оборудование

Для непрерывного указания компасного курса судна, определения курсовых углов и взятия пеленгов на судне устанавливается магнитный компас типа "КМ145-С1" с дистанционной оптической передачей курсоуказания в рулевую рубку.

12.6. Сигнально-отличительные, сигнально-проблесковые и рыболовные сигнальные фонари

На судне устанавливается комплект сигнально-отличительных фонарей в соответствии с требованиями МППС-72, обеспечивающими безопасность плавания.


13. Рыбопоисковая аппаратура


Для обеспечения поиска рыбных скоплений предусматривается:

Рыбопоисковый двухчастотный эхолот 28/88 кГц типа "FCV-292". Дисплей эхолота устанавливается на столе в рулевой рубке, антенны эхолота - в шахте РПА. Питание эхолота осуществляется от секции питания ПУ напряжением 220 В, 50 Гц.


14. Снабжение и запчасти


14.1. Судно должно быть обеспечено снабжением и запчастями в объеме поставки ЗИПа с оборудованием, а также в соответствии с требованиями "Правил классификации и постройки морских судов" и "Правил по оборудованию морских судов" Регистра.


15. Предотвращение загрязнения окружающей среды


15.1. На судне предусмотреть систему для сбора в течение рейса, хранения и выдачи нефтесодержащих вод машинного и румпельного отделений в береговые или плавучие приемные сооружения.

Нефтесодержащие (льяльные) воды должны собираться в специальные цистерны, опорожнение которой осуществляется через палубную втулку и фланец международного образца.

15.2. Для сбора и хранения протечек топлива из поддонов расходной цистерны предусмотреть вкладную цистерну утечного топлива. Откачка содержимого осуществляется ручным насосом через рукавное соединение в цистерну нефтесодержащих вод.

15.3. На судне предусмотреть сбор и хранение необработанных сточных вод от унитаза и шпигата туалета в специальной цистерне. Трубопровод для удаления сточных вод выведен на палубу и оснащен фланцем международного образца с заглушкой.

Удаление сточных вод из цистерны предусмотреть фекальным эжектором или средствами приемного сооружения.

15.4. С учетом водоизмещения, автономности и количества людей на борту предусмотреть съемные устройства для сбора мусора.


16. Дельные вещи


Должны соответствовать требованиям, предусмотренные Спецификацией техническим проектом судна 6285М, одобренный Российским морским Регистром судоходства.


17. Помещение мониторинга


В кормовой части надстройки бака по левому борту располагается помещение для мониторинга рыбных запасов и экообстановки.


18. Производственно-технологическое оборудование и производственная холодильная установка


18.1. Производственно-технологическое оборудование предназначено для приема, хранения и транспортировки улова на борту судна.

Для приема рыбы на палубу при траловом лове в корме по левому и правому борту выставляются ящики палубной сепарации.

При лове снюрреводом аналогичные рыбные ящики выставляются в средней части судна.

Для передачи рыбы в район люка грузового трюма от кормовых рыбных ящиков, по отдельному заказу судовладельца может поставляться передаточный лоток.

Для погрузки рыбы в трюмные отсеки сепарации в проеме грузового люка выставляется специальный поворотный раздвижной лоток.

Комплектность и объем поставки досок сепарации определяется в зависимости способов хранения и транспортировки улова.

18.2. На судне устанавливается льдогенератор типа модели SMH3.0 производительностью до 3 т/сут. Чешуйчатого льда из пресной воды. Льдогенератор устанавливается у носовой переборки рыбного трюма.

18.3. Холодильная установка охлаждения трюма предназначена для поддержания в рыбном трюме температуры воздуха 0° - минус 2°.

18.4. Холодильная установка для льдогенератора предназначается для внутренней поверхности барабана льдогенератора в процессе получения чешуйчатого льда для технологических целей.


Приложение 4


Требования
к описанию участниками размещения заказа работ на постройку судна для мониторинга проекта 6285 М для нужд Федерального агентства по рыболовству в 2008-2010 гг. и критерии оценки сопоставления заявок между конкурсантами


Участник размещения заказа должен представить описание работ на постройку судна для мониторинга проекта 6285 М для нужд Федерального агентства по рыболовству по следующей форме:

Наименование работ - постройка судна для мониторинга проекта 6285 М для нужд Федерального агентства по рыболовству

Цель и задачи разработки - обеспечение строительного цикла и сдача судна для мониторинга проекта 6285 М для нужд Федерального агентства по рыболовству


Источники разработки


Работы выполняются на базе технического проекта 6285М, одобренного Российским морским Регистром судоходства 12 декабря 2007 г.


Основные данные и технические требования


Назначение судна -

Мониторинг рыбных запасов и экологической обстановки в районах традиционного и перспективного рыбного промысла.

Экспериментально-поисковый лов рыбы снюрреводом, пелагическим и донным тралами по кормовой схеме. Пелагический лов тралом производится эпизодически только для мониторинга рыбных запасов.

Сохранение улова в охлаждаемом (0 - минус 2°С) в изолированном трюме с сохранением рыбы "навалом" в трюмной сепарации или инвентарных ящиках с пересыпкой людом#, принятым с береговой базы, а также полученным на борту от установленного на судне ледогенератора.

Архитектурный тип судна ____________________________________________

Класс судна ________________________________________________________


Автономность плавания по запасам топлива (в сутках):

- на переходе (экономическим ходом) ________________

- на промысле, сут. _________________


Автономность плавания по запасам провизии и пресной воды, сут.

_________________________________________________________________________


Дальность плавания экономическим ходом по запасам топлива, миль

_________________________________________________________________________


Грузовой трюм и цистерны


Вместимость нетто изолированного грузового рыбного трюма, ________

Вместимость нетто цистерн судовых запасов и других цистерн составляет:

дизельного топлива, _____________________

пресной воды, ___________________________

технологической воды, ___________________

сточных вод, ____________________________

нефтесодержащих, ________________________

утечного топлива, _______________________


Основные характеристики


Главные размерения:

Длина наибольшая, м ______

Ширина, м ______

Высота борта, м ______

Осадка судна по грузовую марку, м ______

Водоизмещение судна при осадке по грузовую марку, т _______

Скорость свободного хода на глубокой воде при полной мощности главного двигателя при волнении моря не более 1 балла и силе ветра до 2-х баллов при водоизмещении по грузовую марку, узл. __________

Тяговое усилие при тралении со скоростью 3,5 - 4 узла в условиях по предыдущему пункту составляет не менее ________т

Остойчивость и другие мореходные качества для рыболовных судов ограниченного II района плавания обеспечивается для всех случаев нагрузки и условий эксплуатации в соответствии с требованиями Регистра.


Комплектация и размещение команды


Экипаж, чел. _________________


Корпус

общие сведения _____________________________

основной корпус ____________________________

надстройка бака и рубка ____________________

защита корпуса от коррозии и окраска _______

цементировка, твердый балласт ______________


Дельные вещи _______________________________________________________


Изоляция помещений, отделка и оборудование помещений

_________________________________________________________________________


Судовые устройства


Рулевое __________________________________________

Якорное __________________________________________

Швартовно-буксирное ______________________________

Спасательные средства ____________________________

Грузовое _________________________________________

Мачтовое и такелаж _______________________________


Промысловое устройство ______________________________________

Судовые и бытовые системы ___________________________________

Энергетическая установка

- главный двигатель _________________________________________

- редуктор с отбором мощности _______________________________

- вспомогательный дизель-генератор __________________________

- механизмы, аппараты, обслуживающие энергетическую установку (ДРА, ДГ и др. вспомогательные механизмы) ______________________________________

Системы энергетической установки:

- топливная _________________________________________________

- масляная __________________________________________________

- водяного охлаждения _______________________________________

- газоотвод _________________________________________________

- вентиляция машинного отделения ____________________________


Валопровод и движитель ______________________________________


Система электрическая _______________________________________


Автоматизация _______________________________________________


Средства связи, навигационное и рыбопоисковое оборудование


Радиооборудование ___________________________________________

Средства радионавигации _____________________________________

Средства рыбопоиска _________________________________________


Помещение для мониторинга ___________________________________


Производственно-технологическое оборудование и

Производственная холодильная установка

- производственно-технологическое оборудование

- льдогенераторная установка

- холодильная установка охлаждения трюма

- холодильная установка для льдогенератора


Снабжение и запчасти ________________________________________


Предотвращение загрязнения окружающей среды _________________


Срок предоставления исполнителем гарантий качества работ (срок гарантийного обслуживания __________________________________ месяцев


Этапы работ -

Указывается основное содержание и сроки проведения работ (этапов работ) по следующей форме:



Наименование работ

Удельное значение в %

Срок выполнения работ

Стоимость работ с НДС, тыс. руб.

1.

Приобретение комплектующего оборудования и механизмов по согласованному сторонами графику поставки оборудования




2.

Приобретение материалов # согласованному сторонами графику поставки материалов




3.

Разработка рабочей и технологической документации на строительство судна




4.

Обработка металла, изготовление деталей корпуса




5.

Окончание сборки и сварки корпуса




6.

Окончание монтажа механизмов и оборудования




7.

Окончание монтажа систем и трубопроводов




8.

Окончание изолировочных работ, зашивки помещений




9.

Окончание электромонтажных работ




10.

Спуск на воду, достроечные работы на плаву




11.

Приемо-сдаточные испытания. Сдача судна Заказчику





Итого:

100




Участник в произвольной форме по ниже перечисленным позициям описывает следующую информацию и по своему усмотрению прилагает документы, подтверждающие эту информацию:

- наличие сертификата ГОСТ Р ISO 9001;

- наличие производственных мощностей, оборудования и трудовых ресурсов (выписка из технического паспорта предприятия о наличии основных производственных мощностей, используемых для строительства судов; справка о наличии основных производственных рабочих);

- наличие необходимых профессиональных знаний и квалификации ИТР и ОПР (документы соответствия квалификации сварщиков, подтвержденные Российским морским Регистром судоходства и копии дипломов специалистов судостроительных специалистов);

- опыт выполнения работ по строительству рыбопромысловых судов за последние 10 лет;

- наличие положительных отзывов, благодарственных писем заказчиков за качество поставленных судов;

- наличие собственных и/или заемных финансовых средств;

- наличие собственного аттестованного конструкторского бюро для выполнения рабочего проекта.

Оценка заявки участника размещения заказа по вышеуказанной информации будет производиться только при представлении подтверждающих документов. В случае отсутствия документов по соответствующим подкритериям будет ставиться ноль баллов.

Примечания.

1. Описание работ подписывает лицо, уполномоченное на осуществление действий от имени участника размещения заказа.

2. Заявка и описание работ должны быть пронумерованы, прошнурованы, парафированы и скреплены печатью.


Приложение 5


ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ N _______
на выполнение работ по постройке судна для мониторинга проекта 6285 М для нужд Федерального агентства по рыболовству в 2008-2010 гг.


г. Москва                                          "__" _________ 2008 г.

Федеральное агентство по рыболовству, именуемое в дальнейшем "Заказчик", в лице _________________________ действующего на основании Положения, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 11 июня 2008 г. N 444, с одной стороны, и


______________________________ в лице _______________________________, действующего на основании __________________, определенное победителем открытого конкурса на выполнение работ по строительству судна для мониторинга проекта 6285 М для нужд Федерального агентства по рыболовству (протокол заседания Конкурсной комиссии от "___" _________ 2008 г. N _____), именуемое в дальнейшем "Исполнитель", с другой стороны, именуемые в дальнейшем "Стороны", заключили настоящий государственный контракт (далее - Контракт) о нижеследующем:


1. Предмет государственного контракта


1.1. "Исполнитель" обязуется построить и сдать "Заказчику" судно проекта 6285 М (в дальнейшем "судно"), в полной готовности и комплектности. Заказчик обязуется за счет средств федерального бюджета оплатить работы по строительству судна в соответствии с протоколом согласования цены контракта (Приложение N 1) и календарным планом (Приложение N 2), составляющих неотъемлемую часть настоящего Контракта.

1.2. Технические условия, объем работ по настоящему государственному контракту, качество их выполнения и комплектность должны соответствовать техническому заданию (в рамках технического проекта 6285М) (Приложение N 3), составляющего неотъемлемую часть настоящего Контракта, спецификации N ________ и чертежу общего расположения судна N ________________.

1.3."Заказчик" передает "Исполнителю" безвозмездно на возвратной основе в согласованные между сторонами сроки технический проект судна проекта 6285М, одобренный Балтийской инспекцией Российского морского Регистра судоходства.


2. Срок и дата поставки


2.1. Срок сдачи судна, являющегося предметом настоящего контракта, устанавливается в соответствии с согласованными сторонами генеральным графиком строительства судна.

2.2. Датой окончания строительства судна считается дата подписания приемного акта приемной комиссией, назначаемой "Заказчиком".

2.3. Риск случайного повреждения и утраты переходит от "Исполнителя" к "Заказчику" после подписания акта передачи завершенного строительством судна "Заказчику" на перегон.

2.3.1. "Исполнитель" до подписания акта передачи завершенного строительством судна обеспечивает страхование строительного рисков на сумму оплаченных "Заказчиком" средств в страховой компании согласованной с "Заказчиком".


3. Цена государственного контракта


3.1. Валюта цены за судно устанавливается в рублях в соответствии с протоколом согласования цены контракта (Приложение N 1), составляющей неотъемлемую часть настоящего контракта.

3.2. Цена контракта составляет _____________________ рублей (_________________________ рублей) с учетом НДС.

3.3. Цена контракта включает в себя расходы на страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей.

3.4. Расходы по перегону судна от сдаточной базы до порта приписки в стоимость настоящего контракта не включены и оплачиваются по отдельному контракту.


4. Платежи и расчеты


4.1. Платежи производятся в соответствии с календарным планом (Приложение N 2) на основании акта сдачи-приемки выполненных работ за этап и счета-фактуры и при условии выполнения сроков, установленных генеральным графиком строительства судна.

4.2. "Заказчик" принимает выполненные по этапу работы путем подписания акта сдачи-приемки выполненных работ в течение 10-и дней с момента получения акта от "Исполнителя", или в этот же срок направляет письменный мотивированный отказ.

Оплата работ производится на основании акта по этапу работ и счет-фактуры в 20-дневный срок после подписания "Заказчиком" акта.

4.3. Оплата последнего этапа производится "Заказчиком" в месячный срок после подписания приемного акта на судно.

4.4. В случае, если "Заказчик" не подписывает акт сдачи-приемки работ или не направляет "Исполнителю" письменный мотивированный отказ произвести платеж в срок, указанный в п. 4.2. настоящего контракта, то работы "Исполнителя" считаются выполненными в срок, надлежащим образом и подлежат оплате.

4.5. В случае расторжения настоящего контракта по инициативе "Заказчика" до завершения "Исполнителем" полного объема работ, "Заказчик" оплачивает "Исполнителю" фактические затраты по выполненному объему работ на дату прекращения действия настоящего государственного контракта с оформлением соглашения сторон в установленном порядке.


5. Форсмажорные обстоятельства


5.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или неполное исполнение обязательств по настоящему договору, если оно явилось следствием природных явлений, военных действий и прочих форсмажорных обстоятельств и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на неисполнение настоящего Контракта.

5.2. Срок исполнения обязательств по настоящему договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали форсмажорные обстоятельства и имели место последствия, вызванные такими обстоятельствами.

5.3. Обе стороны должны немедленно в трехдневный срок известить письменно друг друга о начале и окончании действия обстоятельств форсмажора, препятствующих выполнению обязательств по настоящему Контракту.

5.4. Сторона, ссылающаяся на форс-мажорные обстоятельства, обязана предоставить для их подтверждения необходимые документы.

5.5. Если форсмажорные обстоятельства или их последствия будут длиться более трех месяцев, то Стороны должны обсудить меры, необходимые для продолжения выполнения работ.

Если Стороны не смогут договориться в течение двух месяцев, то каждая из Сторон вправе потребовать расторжения договора.


6. Приемка и наблюдение


6.1. Приемка работ на строящемся судне производится ОТК Исполнителя в соответствии с утвержденной технической документацией.

6.2. Надзор за постройкой судна производится соответствующей инспекцией (филиалом) ФГУ "Российский морской Регистр судоходства" и представителем "Заказчика", которые осуществляют приемку работ в соответствии с установленным порядком и перечнем приемок.

6.3. Затраты по надзору за строительством судна включены в цену контракта.

6.4. Приемо-сдаточные испытания судна производятся "Исполнителем" в присутствии представителей "Заказчика" и представителей инспекции Российского морского Регистра судоходства (далее - Регистр) в соответствии с утвержденной "Заказчиком" программой.

После завершения приемо-сдаточных испытаний по вызову "Исполнителя" производится приемка судна приемной комиссией "Заказчика".

6.5. Для ознакомления с судном, участия в приемке и подготовке судна к перегону и эксплуатации "Заказчик" не позднее, чем за 15 дней до предъявления судна к приемо-сдаточным испытаниям, направляет на него старший комсостав судна; остальная часть команды прибывает по вызову капитана, но не позднее, чем за 7 дней до начала ходовых испытаний.

6.6. За месяц до начала приемо-сдаточных испытаний судна "Исполнитель" запрашивает у "Заказчика" приказ о назначении приемной комиссии. Сроки прибытия приемной комиссии на приемку судна согласовываются "Заказчиком" и "Исполнителем" в установленном порядке.

6.7. "Заказчик" имеет право назначить до 2 (двух) уполномоченных представителей (далее - представители Заказчика), которые будут иметь право доступа на территорию "Исполнителя" - судоверфь в любое время в течение рабочих часов с целью наблюдения и инспекции материалов и качества работ. В случае необходимости, представители "Заказчика" должны иметь право посещения заводов субподрядчиков вместе с "Исполнителем".

6.8. В случае возникновения между сторонами любых споров по техническим аспектам, такие споры должны передаваться на рассмотрение Классификационного общества Регистра, чье решение будет окончательным и обязательным для обеих сторон.

6.9. Регулярные инспекции строительства судна должны проводиться представителями Регистра, наблюдающими представителями "Заказчика" на протяжении всего периода строительства судна, чтобы убедиться, что строительство судна проводится должным образом в соответствии с контрактом, спецификацией и чертежами.

6.10. Для осуществления права представителей Заказчика на инспектирование и наблюдение за строительством судна, "Исполнитель", за свой собственный счет обязан предоставить представителям "Заказчика" на территории "Исполнителя" отдельную рабочую комнату с необходимым оборудованием, телефоном и доступом к факсу и электронной почте.


7. Особые условия


7.1. Судно, находящееся в постройке и оплачиваемое "Заказчиком", является собственностью "Заказчика". Право собственности оформляется "Заказчиком" в соответствии с Кодексом торгового мореплавания после сообщения "Исполнителя" о закладке киля судна, или выполнения соответственного объема работ по строительству судна.

7.2. Ни одна из сторон не имеет права передавать права и обязанности, установленные настоящим государственным контрактом третьим лицам без письменного согласования сторон, за исключением соответствующих решений Правительства Российской Федерации.

7.3. В случае возникновения разногласий между "Исполнителем" и "Заказчиком" в вопросах качества работ или используемых материалов и по другим техническим пунктам, решение инспектора Регистра является окончательным и обязательным для обеих сторон.

7.4. Все дополнения и изменения настоящего контракта действительны только в том случае, если они составлены в письменной форме и подписаны должным образом уполномоченными представителями обеих сторон.

7.5. Выполнение дополнительных работ, не предусмотренных настоящим контрактом и спецификацией к нему, осуществляется только при условии подписания сторонами дополнительного соглашения относительно стоимости дополнительных работ и соответствующего переноса сроков, а также при условии возможности, необходимости их выполнения, практической пользы и уместности с учетом стадии строительства судна.

7.6. Любое замечание или уведомление в связи с условиями и положениями контракта, направляется посредством факсимильной связи, если иное не предусмотрено контрактом. Датой отправления документа является дата, указанная в протоколе факсового аппарата. Уведомления, отправленные заказной почтой или курьером, считаются принятыми в день получения, что подтверждается соответствующей подписью лица, принимающего уведомление.

7.7. При окончательной передаче судна "Исполнитель" передает "Заказчику" подготовленные за его счет следующие документы:

7.7.1. сертификат Регистра, подтверждающий принятие судна;

7.7.2. сертификат "Исполнителя", подтверждающий, что судно построено в соответствии со спецификацией и чертежами, переданной "Заказчиком" технической документацией.


8. Гарантии


8.1. "Исполнитель" гарантирует "Заказчику" обусловленное технической документацией и настоящим государственным контрактом качество судна в течение ________ месяцев после даты подписания приемного акта.

8.2. В период гарантийного срока "Исполнитель" обязуется за свой счет устранить выявившиеся в процессе эксплуатации дефекты на судне и, соответственно, продлить по требованию "Заказчика" срок гарантии вышедшего из строя оборудования (имущества). При обнаружении дефекта производственного характера вызов представителя "Исполнителя" обязателен.

8.3. За поломки и повреждения по причине неправильной эксплуатации или обслуживания судна "Заказчиком", подтвержденных двухсторонним актом, "Исполнитель" ответственности не несет.

8.4. Все рекламации предъявляются "Исполнителю" в письменном виде с приложением рекламационного акта в 2-х экземплярах, в котором указываются наименование дефектных изделий, их тип и заводской номер, характер дефекта и предполагаемая причина его возникновения, дата обнаружения и требования "Заказчика".

8.5. В срочных случаях и в зависимости от месторасположения судна в момент обнаружения дефекта, "Заказчик" имеет право устранить дефект самостоятельно или привлечь другую компанию по его собственному усмотрению для устранения очевидного дефекта за счет "Исполнителя", по согласованию с ним. "Исполнитель" имеет право направить своих представителей за свой счет для выявления причин дефекта на месте, координации объема ремонтных работ и их стоимости.

8.6. Причины и время дефекта или повреждения, а также время их обнаружения должны быть подтверждены инспектором Регистра.

8.7. В случае возникновения споров или разногласий по поводу дефектов, заключение сделанное инспектором Регистра является окончательным документом, подтверждающим вышеупомянутые претензии.

8.8. Все расходы, связанные с привлечением инспектора Регистра, а также дорожные расходы и счета за проживание в гостинице представителей "Исполнителя", относятся на счет виновной стороны. "Исполнитель" обязан присутствовать при инспекциях, если он не заявит о своем отказе, подтвержденным в письменном виде.

8.9. "Заказчик" с письменного согласия "Исполнителя" имеет право выполнить гарантийный ремонт не на верфи "Исполнителя", а на другом судоремонтном заводе. В этом случае "Исполнитель" должен возместить затраты по стоимости ремонтных работ, согласованные между "Исполнителем", "Заказчиком" и судоремонтным заводом.


9. Ответственность сторон


9.1. "Заказчик" обеспечивает финансирование строительства судна в соответствии с календарным планом (Приложение N 2).

9.2. "Исполнитель" отвечает за исполнение своих обязательств по государственному контракту своим имуществом, активами и всеми денежными средствами на счетах в банках и других финансово-кредитных учреждениях, на которые в случае полного или частичного неисполнения обязательств по настоящему государственному контракту может быть обращено взыскание по действующему законодательству в сумме фактической задолженности по обязательствам в соответствии с настоящим государственным контрактом, включая судебные (арбитражные) издержки.

9.3. В случае просрочки исполнения "Исполнителем" обязательства, предусмотренного данным контрактом "Заказчик" вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пеней) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается в размере не менее одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.


10. Порядок разрешения споров


10.1. Все споры и разногласия, возникающие по настоящему государственному контракту, будут разрешаться путем переговоров между сторонами.

10.2. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров, они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде г. Москвы в установленном российским законодательством порядке.


11. Срок действия государственного контракта


11.1. Государственный контракт вступает в силу с момента подписания его сторонами и действует до окончания выполнения работ и завершения расчетов по государственному контракту.

11.2. Действие настоящего государственного контракта прекращается в случаях:

- полного завершения сторонами принятых обязательств по настоящему государственному контракту;

- уведомления одной стороны об обстоятельствах, являющихся основанием для обеих сторон считать действие настоящего государственного контракта прекращенным и согласия другой стороны, оформленного в установленном настоящим государственным контрактом порядке.

ГАРАНТ:

Нумерация пунктов приводится в соответствии с источником


11.4. Настоящий государственный контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу для "Заказчика" и "Исполнителя".


12. Юридические адреса сторон и платежные реквизиты


Приложение N 1

к государственному контракту

N                     

от "__" _________ 2008 г.


ПРОТОКОЛ ЦЕНЫ
на выполнение работ по строительству судна для мониторинга проекта 6285М


Наименование предмета

Количество (ед.)

Контрактная цена, рублей с НДС

Судно для мониторинга проекта 6285М. Класс Российского морского Регистра судоходства КМ*ЛУ1 II рыболовное.

1 ед.



Исполнитель:                              Заказчик:

__________________                        __________________
(должность)                               (должность)

__________________ (Ф.И.О.)               __________________ (Ф.И.О.)

М.П.                                      М.П.

"___"________ 2008 г.                     "___"________ 2008 г.

                                          Управление:
                                          __________________
                                          (должность)

Приложение N 2

к государственному контракту

N                     

от "__" _________ 2008 г.


КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН
выполнения работ по постройке судна для мониторинга проекта 6285М



Наименование работ

Удельное значение в %

Срок выполнения работ

Стоимость работ с НДС, тыс. руб.

1.

Приобретение комплектующего оборудования и механизмов по согласованному сторонами графику поставки оборудования




2.

Приобретение материалов # согласованному сторонами графику поставки материалов




3.

Разработка рабочей и технологической документации на строительство судна




4.

Обработка металла, изготовление деталей корпуса




5.

Окончание сборки и сварки корпуса




6.

Окончание монтажа механизмов и оборудования




7.

Окончание монтажа систем и трубопроводов




8.

Окончание изолировочных работ, зашивки помещений




9.

Окончание электромонтажных работ




10.

Спуск на воду, достроечные работы на плаву




11.

Приемо-сдаточные испытания. Сдача судна Заказчику





Итого:

100




Итого: ___________________________________ рублей (с учетом НДС).

Исполнитель:                              Заказчик:

__________________                        __________________
(должность)                               (должность)

__________________ (Ф.И.О.)               __________________ (Ф.И.О.)

М.П.                                      М.П.

"___"________ 2008 г.                     "___"________ 2008 г.

                                          Управление:
                                          __________________
                                          (должность)

Приложение N 3

к государственному контракту

N                     

от "__" _________ 2008 г.


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на постройку судна для мониторинга проекта 6285 М для нужд Федерального агентства по рыболовству


Основание для выполнения работ - ___________________________________

(Указывается полное название документа (документов), на основании которого производится работа, сроки ее начала и окончания.)


Наименование работ - постройка судна для мониторинга проекта 6285 М для нужд Федерального агентства по рыболовству.


Назначение судна -

Архитектурный тип судна ____________________________________________


Класс судна Российского морского регистра судоходства

________________________________________________________________________


Автономность плавания:

по топливу, сут. _________________

по провизии и пресной воды, сут. _______________


Дальность плавания при экономической мощности главного двигателя,

миль ____________________


В грузовом трюме разместить:


Основные характеристики

Главные размерения:


Длина наибольшая, м                     __________
Длина расчетная, м                      __________
Ширина, м                               __________
Высота борта, м                         __________
Осадка судна по грузовую марку, м       __________
Водоизмещение полное при осадке по грузовую марку, т __________
Скорость хода  на  глубокой воде на волнении моря не более 1 балла при
водоизмещении по грузовую марку, узл. ________________
Остойчивость судна в соответствии с требованиями Регистра __________
________________________________________________________________________.

Мореходные качества должны обеспечивать эксплуатацию судна на промысле при волнении моря до ____________ баллов включительно.


Общее расположение и архитектура ___________________________________


Комплектация и размещение экипажа


Общее количество спальных мест ________________________
Размещение команды и научной группы:
одноместные каюты _____________________________________
двухместные каюты _____________________________________
трехместные каюты _____________________________________

Предотвращение загрязнения окружающей среды __________________
Корпус _______________________________________________________
Дельные вещи _________________________________________________
Изоляция помещений, покрытия и оборудование помещений ________

Судовые устройства


Рулевое ________________________________________________________
Якорное ________________________________________________________
Швартовно-буксирное ____________________________________________
Спасательное ___________________________________________________
Мачтовое _______________________________________________________
Леерное ________________________________________________________
Грузовое _______________________________________________________
Промысловое ____________________________________________________

Судовые системы ________________________________________________


Энергетическая установка


Главный двигатель ______________________________________________
Редуктор _______________________________________________________
Дизель-генераторы ______________________________________________
Валопровод и движитель _________________________________________
Системы энергетической установки _______________________________

Электроэнергетическая система __________________________________

Автоматизация __________________________________________________

Средства связи, навигационное и рыбопоисковое оборудование

Радиооборудование ______________________________________________

Средства навигации и рыбопоиска ________________________________


Специальное оборудование

Научно-исследовательское и специальное оборудование ____________

________________________________________________________________

Лабораторные помещения - описание лабораторий и других помещений, предусмотренных на судне, для выполнения научных и исследовательских работ с указанием их расположения, площадей и оборудования.


Снабжение и запчасти ___________________________________________


Срок предоставления исполнителем гарантий качества работ (срок гарантийного обслуживания) ___________________________ месяцев.



Приказ Федерального агентства по рыболовству от 24 сентября 2008 г. N 203 "О размещении заказа на выполнение работ по постройке судна для мониторинга проекта 6285 М для нужд Федерального агентства по рыболовству в 2008 - 2010 гг."


Текст приказа размещен на сайте Федерального агентства по рыболовству в Internet (http://www.fishcom.ru)


Откройте нужный вам документ прямо сейчас или получите полный доступ к системе ГАРАНТ на 3 дня бесплатно!

Получить доступ к системе ГАРАНТ

Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.