Приказ Федерального агентства по рыболовству от 30 января 2009 г. N 59 "О размещении заказа на выполнение работ по воспроизводству водных биологических ресурсов в 2009 году для государственных нужд"

Приказ Федерального агентства по рыболовству от 30 января 2009 г. N 59
"О размещении заказа на выполнение работ по воспроизводству водных биологических ресурсов в 2009 году для государственных нужд"


В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд приказываю:

1. Установить, что размещение заказа на выполнение работ по воспроизводству водных биологических ресурсов в 2009 году для государственных нужд осуществляется путем проведения открытого конкурса.

2. Утвердить документацию по размещению заказа на выполнение работ по воспроизводству водных биологических ресурсов в 2009 году для государственных нужд согласно приложению.

3. Управлению экономики, имущественных отношений и перспективного развития обеспечить размещение в установленном порядке документации, указанной в приложении.

4. Территориальным управлениям Росрыболовства информировать рыбохозяйственные организации, находящиеся в зоне их ответственности, о проведении открытого конкурса.

5. Управлению контроля, надзора, рыбоохраны и воспроизводства обеспечить заключение государственных контрактов с победителями по итогам проведенного конкурса и осуществлять контроль их выполнения.

6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.


Руководитель

А.А. Крайний


Приложение
к приказу Федерального
агентства по рыболовству
от 30 января 2009 г. N 59


Конкурсная документация на право выполнения в 2009 году работ по воспроизводству водных биологических ресурсов для нужд Федерального агентства по рыболовству


Извещение о проведении открытого конкурса


1. Название торгов - право на заключение государственного контракта на выполнение в 2009 году работ по воспроизводству водных биологических ресурсов для нужд Федерального агентства по рыболовству

2. Форма торгов - открытый конкурс.

3. Заказчик - Федеральное агентство по рыболовству.

Адрес заказчика: 107996, г. Москва, Рождественский бульвар, д. 12

Адрес электронной почты: avdeev@fishcom.ru

Контактные телефоны: (495) 625-63-23 (Венграновский Павел Юрьевич, Авдеев Борис Николаевич).

4. Предмет государственного контракта - выполнение в 2009 году работ по воспроизводству водных биологических ресурсов для нужд Федерального агентства по рыболовству.

5. Место, сроки выполнения работ, начальная (максимальная) цена контракта (цена лота):


N

лота

Место выполнения работ

Сроки выполнения работ

Виды водных биоресурсов, возрастная стадия. Количество, млн. шт.

Средняя штучная навеска молоди, г

Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота), тыс. руб.


Астраханская область


1

Бассейн Каспийского моря

с момента заключения контракта - до 01 ноября 2009 года включительно

Осетровые (белуга, осетр русский, севрюга), сеголетки, 5.5

Белуга - 3, осетр русский - 3, севрюга - 2

14030.0


Краснодарский край


2

Бассейн реки Кубань

с момента заключения контракта - до 01 ноября 2009 года включительно

Осетровые (осетр русский, севрюга), сеголетки, 1.0

Осетр русский - 2,5, севрюга - 1,5

4680.0

3

Азовское море, бассейн реки Кубань

с момента заключения контракта - до 01 ноября 2009 года включительно

Осетровые (осетр русский, севрюга), сеголетки, 1.2

Осетр русский - 2,5, севрюга - 1,5

4840.0

4

Азовское море Бейсугский лиман

с момента заключения контракта - до 01 ноября 2009 года включительно

Частиковые (тарань, судак), сеголетки, 2006.0

Тарань - 0,3, судак - 0,5

9100,0

5

Азовское море

с момента заключения контракта - до 01 ноября 2009 года включительно

Частиковые (тарань, судак), сеголетки, 700.0

Тарань - 0,3, судак - 0,5

4100,0

6

Азовское море Ахтарский лиман

с момента заключения контракта - до 01 ноября 2009 года включительно

Частиковые (тарань, судак), сеголетки, 750,0

Тарань - 0,3, судак - 0,5

4390,0


Ростовская область


7

Бассейн реки Дон

с момента заключения контракта - до 01 ноября 2009 года включительно

Осетровые (осетр русский), сеголетки, 0,2

2.0

1000,0

8

Бассейн реки Дон

с момента заключения контракта - до 01 ноября 2009 года включительно

Частиковые (рыбец), сеголетки, 9,0

0.3

6900.0

9

Бассейн реки Дон

с момента заключения контракта - до 01 ноября 2009 года включительно

Частиковые (лещ, судак), сеголетки, 29.5

Лещ - 0,3, судак - 0,5

1870,0


Тюменская область


10

Реки Обь-Иртышского бассейна

с момента заключения контракта - до 01 ноября 2009 года включительно

Осетровые (осетр сибирский), сеголетки, 1.3

3

6300.0

11

Реки Обь-Иртышского бассейна

с момента заключения контракта - до 01 ноября 2009 года включительно

Осетровые (стерлядь), сеголетки, 0,6

3

3600.0


6. Преимущества учреждениям, предприятиям уголовно-исполнительной системы и (или) организациям инвалидов не предоставляются.

7. Официальный сайт, на котором размещена документация по размещению заказа - www.zakupki.gov.ru.

Комплект документации на бумажном носителе предоставляется по адресу заказчика в течение двух рабочих дней со дня получения соответствующего заявления.

8. Место, дата и время вскрытия конвертов: г. Москва, Рождественский бульвар, 12, Федеральное агентство по рыболовству, 2 марта 2009 года в 11 час. 00 мин.

9. Место и дата рассмотрения заявок: г. Москва, Рождественский бульвар, 12, Федеральное агентство по рыболовству, 6 марта 2009 года.

10. Место и дата подведения итогов конкурса: г. Москва, Рождественский бульвар, 12, Федеральное агентство по рыболовству, 10 марта 2009 года.


1. Общие положения


Настоящая документация по размещению заказа на выполнение в 2009 году работ по воспроизводству водных биологических ресурсов для нужд Федерального агентства по рыболовству (далее - конкурсная документация) разработана Федеральным агентством по рыболовству в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 21.07.2005 N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд".


2. Требования к содержанию, форме и составу заявки на участие в конкурсе и инструкции по ее заполнению


Участник размещения заказа подает заявку на участие в открытом конкурсе в письменной форме или в форме электронного документа в соответствии с приложением 1 конкурсной документации в запечатанном конверте.

К заявке на участие в конкурсе прилагаются следующие документы:

1) полученная не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого конкурса выписка из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенная копия такой выписки (для юридических лиц), полученная не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого конкурса выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенная копия такой выписки (для индивидуальных предпринимателей); копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц), полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого конкурса;

2) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа;

3) описание работ, обеспечивающих выпуск личинок/молоди в водные объекты рыбохозяйственного значения;

4) документ, подтверждающий квалификацию участника размещения заказа.

Участник размещения заказа вправе приложить к заявке любые иные документы, которые, по его мнению, могут дополнительно характеризовать возможности участника размещения заказа по выполнению работ.

Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на участие в конкурсе в отношении каждого лота.

В случае подачи участником размещения заказа заявок на участие в конкурсе по нескольким лотам, по каждому лоту готовится отдельный пакет документов.

Прием заявок на участие в конкурсе прекращается в день вскрытия конвертов с такими заявками и открытия доступа к заявкам на участие в конкурсе, поданным в форме электронного документа.

Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в конкурсе обязан обеспечить конфиденциальность сведений, содержащихся в такой заявке до вскрытия конверта с заявкой на участие в конкурсе и открытия доступа к заявкам на участие в конкурсе, поданным в форме электронного документа.

При описании условий и предложений участников размещения заказа должны приниматься общепринятые обозначения и наименования в соответствии с требованиями действующих нормативных правовых актов.

Сведения, которые содержатся в заявках участников размещения заказа, не должны допускать двусмысленных толкований.

Все документы, представленные участниками размещения заказа, должны быть скреплены печатью и заверены подписью уполномоченного лица (для юридических лиц), подписаны физическими лицами, в том числе индивидуальными предпринимателями, собственноручно. Все документы, насчитывающие более одного листа, должны быть пронумерованы, прошиты, скреплены печатью и заверены подписью уполномоченного лица участника размещения заказа - юридического лица и собственноручно заверены участником размещения заказа - физического лица, в том числе на прошивке. Верность копий документов, представляемых в составе заявки на участие в конкурсе должна быть подтверждена печатью и подписью уполномоченного лица, если иная форма заверения не была установлена нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Все экземпляры заявки должны быть четко напечатаны. Подчистки и исправления не допускаются, за исключением исправлений, скрепленных печатью и заверенных подписью уполномоченного лица (для юридических лиц) или собственноручно заверенных (для физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей).

Все документы, представляемые участниками размещения заказа в составе заявки на участие в конкурсе, должны быть заполнены по всем пунктам.

Представленные в составе заявки на участие в конкурсе документы не возвращаются участнику размещения заказа.


3. Требования к описанию участниками размещения заказа выполняемых работ


Участники размещения заказа осуществляют и представляют заказчику описание выполняемых работ согласно приложению 4 конкурсной документации в соответствии с местом, сроками выполнения, характеристикой работ и начальной ценой контракта, изложенных в приложении 5 конкурсной документации.


4. Место, условия и сроки выполнения работ


Место, условия и сроки выполнения работ, а также Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) указаны в извещении о проведении открытого конкурса и в приложении 5 конкурсной документации.

Форма оплаты - безналичный расчет. Сроки и порядок оплаты определяются условиями, изложенными в государственном контракте.

Источник финансирования заказа - средства федерального бюджета.


5. Порядок формирования цены контракта (цены лота)


Цена контракта (цена лота) включает в себя расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей.

Цена контракта (цена лота), предлагаемая участником размещения заказа, не может превышать начальную (максимальную) цену контракта (цену лота), указанную в приложении 5 конкурсной документации.

Цена контракта (цена лота), предложенная участником размещения заказа, должна быть фиксированной на период проведения конкурса, выполнения работ. Заявка на участие в конкурсе, содержащая предложения о корректировке цены в сторону увеличения, будет отклонена без какого-либо рассмотрения.

При указании цены контракта (цены лота) в заявке на участие в конкурсе арифметические расхождения не допускаются. Наличие таких арифметических расхождений расценивается единой комиссией как не соответствие заявки на участие в конкурсе требованиям, установленным конкурсной документацией.


6. Сведения о валюте, используемой для формирования цены контракта (цены лота) и расчетов с исполнителями


При формировании цены контракта (цены лота) и расчетов с исполнителями используется валюта Российской Федерации.

Все суммы денежных средств выражаются в российских рублях, за исключением: если к заявке на участие в конкурсе приложены документы, оригиналы которых выданы Участнику размещения заказа третьими лицами, в которых суммы денежных средств выражены в других валютах. В этом случае Участнику размещения заказа необходимо к заявке на участие в конкурсе приложить указание на денежный эквивалент этих сумм в российских рублях по курсу Центрального банка России на дату размещения Извещения о проведении открытого конкурса на официальном сайте Российской Федерации.


7. Сведения о возможности заказчика изменить предусмотренный контрактом объем работ


Заказчик по согласованию с исполнителем в ходе исполнения контракта вправе изменить не более чем на десять процентов предусмотренный контрактом объем работ, при изменении потребности в работах, соответственно на выполнение которых заключен контракт, или при выявлении потребности в дополнительном объеме работ, не предусмотренных контрактом, но связанных с работами предусмотренными контрактом. При выполнении дополнительного объема таких работ, заказчик по согласованию с исполнителем вправе изменить первоначальную цену контракта пропорционально объему таких работ, но не более чем на десять процентов такой цены контракта, а при внесении соответствующих изменений в контракт в связи с сокращением потребности, выполнении таких работ, заказчик обязан изменить цену контракта указанным образом.


8. Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе


Для участия в открытом конкурсе участник размещения заказа подает заявку на участие в открытом конкурсе в срок и по форме, которые установлены конкурсной документацией.

Участник размещения заказа подает заявку на участие в открытом конкурсе в письменной форме или форме электронного документа. Заявка на участие в открытом конкурсе в письменной форме подается участником размещения заказа в запечатанном конверте. При этом на таком конверте указывается наименование открытого конкурса (лота), на участие в котором подается данная заявка. Участник размещения заказа вправе не указывать на таком конверте свое фирменное наименование, почтовый адрес (для юридического лица) или фамилию, имя, отчество, сведения о месте жительства (для физического лица).

Конверт оформляется в соответствии с приложением 2 конкурсной документации.

Заявка на участие в открытом конкурсе в форме электронного документа подается участником размещения заказа на оптическом диске CD-R (исключающем возможность изменения информации) в форматах doc. и rtf.

Такая заявка (каждый файл, входящий в состав заявки) должна быть подписана электронной цифровой подписью участника размещения заказа, сертификат ключа подписи уполномоченного лица которого изготовлен удостоверяющим центром, сертификат ключа подписи уполномоченного лица которого внесен в Единый государственный реестр сертификатов ключей подписей уполномоченных лиц удостоверяющих центров в соответствии с Федеральным законом от 10.01.2002 N 1-ФЗ "Об электронной цифровой подписи" (информация на сайте: http://www.reestr-pki.ru).

ГАРАНТ:

Об электронной подписи см. Федеральный закон от 6 апреля 2011 г. N 63-ФЗ

Указанный машиночитаемый носитель, содержащий заявку в форме электронного документа, подается в запечатанном конверте (бумажном), в который должны быть вложены необходимые в составе заявки документы в письменной форме, если такие документы подписываются иными лицами, нежели участником размещения заказа, в том числе документы, подающиеся в нотариально заверенной форме.

При этом участник размещения заказа принимает на себя все риски и ответственность за сохранность и неизменность подаваемой им заявки в форме электронного документа, а также гарантирует возможность прочтения такой заявки в форме электронного документа на оптическом диске CD-R (исключающем возможность изменения информации) в форматах doc. и rtf.

Конверт оформляется в соответствии с приложением 3 конкурсной документации.

Заявки на участие в конкурсе в форме электронного документа, оформленные и/или поданные с нарушением настоящего раздела к участию в конкурсе не допускаются.

Заявка на участие в конкурсе, как в письменной форме, так и в форме электронного документа может быть:

направлена по почте по адресу: 107996, г. Москва, Рождественский бульвар, д. 12;

представлена в экспедицию Федерального агентства по рыболовству по адресу: г. Москва, Рождественский бульвар, д. 12;

передана на руки сотруднику, указанному в извещении о проведении конкурса.

Дата начала приема заявок 31.02.2009 года.

Дата окончания приема заявок 02.03.2009 года.

Заявки на участие в конкурсе принимаются: с понедельника по четверг с 10.00 до 17.00 по московскому времени, по пятницам - с 10.00 до 16.00 по московскому времени.

Заявка также может быть подана на заседании единой комиссии по размещению заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд путем проведения конкурса, аукциона, запроса котировок Федерального агентства по рыболовству (далее - Единая комиссия) непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в конкурсе по адресу, по которому осуществляется вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе (по адресу заказчика).

Каждый конверт с заявкой на участие в открытом конкурсе, поступивший в срок, указанный в извещении о проведении открытого конкурса, регистрируется заказчиком. При этом отказ в приеме и регистрации конверта с заявкой на участие в открытом конкурсе поданной в письменном виде, на котором не указаны сведения об участнике размещения заказа, подавшем такой конверт, а также требование предоставления таких сведений, в том числе в форме документов, подтверждающих полномочия лица, подавшего конверт с заявкой на участие в открытом конкурсе в письменном виде, на осуществление таких действий от имени участника размещения заказа, не допускается.

По требованию участника размещения заказа, подавшего конверт с заявкой на участие в открытом конкурсе в письменном виде или форме электронного документа, заказчик выдает расписку в получении конверта с такой заявкой с указанием даты и времени его получения.


9. Язык заявки на участие в конкурсе


Заявка на участие в конкурсе, подготовленная участником размещения заказа, а также вся корреспонденция и документация, связанная с заявкой на участие в конкурсе, которой обменялись участник размещения заказа и заказчик, должны быть представлены на русском языке.


10. Расходы на участие в конкурсе


Участник размещения заказа несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей заявки на участие в конкурсе, участием в конкурсе и заключением государственного контракта.


11. Требования к участникам размещения заказа


В настоящем конкурсе может принять участие любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель.

При размещении заказа устанавливаются следующие обязательные требования к участникам размещения заказа:

1. соответствие участников размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение работ, являющихся предметом конкурса;

2. непроведение ликвидации участника размещения заказа юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

3. неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе;

4. отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе;

5. отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участнике размещения заказа.


12. Порядок и срок отзыва заявок на участие в конкурсе, порядок внесения изменений в такие заявки


Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в открытом конкурсе, вправе отозвать заявку в любое время до момента вскрытия единой комиссией конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе.

Заявки на участие в открытом конкурсе отзываются в следующем порядке:

1. Участник размещения заказа подает в письменном виде или форме электронного документа уведомление об отзыве заявки, содержащее информацию о том, что он отзывает свою заявку. При этом в соответствующем уведомлении в обязательном порядке должна быть указана следующая информация: наименование конкурса, регистрационный номер заявки на участие в открытом конкурсе, дата, время и способ подачи заявки на участие в открытом конкурсе.

2. Заявление об отзыве заявки на участие в открытом конкурсе поданное в письменном виде должно быть скреплено печатью и заверено подписью уполномоченного лица (для юридических лиц) и собственноручно подписано физическим лицом участником размещения заказа.

Заявление об отзыве заявки на участие в открытом конкурсе поданное в форме электронного документа должно быть подписано электронной цифровой подписью участника размещения заказа.

3. Заявление об отзыве заявок на участие в открытом конкурсе подаются по адресу заказчика.

4. В день вскрытия заявок на участие в открытом конкурсе и открытии доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе, заявки на участие в конкурсе отзываются на заседании единой комиссии непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе и открытии доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе по адресу, по которому осуществляется вскрытие конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе и открытии доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе, указанному в извещении о проведении открытого конкурса.

5. Отзывы заявок на участие в открытом конкурсе регистрируются в журнале регистрации заявок на участие в открытом конкурсе.

6. Заявки на участие в открытом конкурсе, отозванные до окончания срока подачи заявок на участие в открытом конкурсе в порядке, указанном выше, считаются не поданными.

7. После окончания срока подачи заявок не допускается отзыв заявок на участие в открытом конкурсе.

Участник размещения заказа, подавший заявку, вправе изменить заявку в любое время до момента вскрытия единой комиссией конвертов с заявками.

Изменения, внесенные в заявку, считаются неотъемлемой частью заявки на участие в открытом конкурсе.

Заявки на участие в открытом конкурсе изменяются в следующем порядке:

1. Изменения заявки на участие в открытом конкурсе подаются в запечатанном конверте. На соответствующем конверте указываются: наименование открытого конкурса, регистрационный номер заявки в следующем порядке: "Изменение заявки на участие в открытом конкурсе __________________ (наименование конкурса) _______________ (регистрационный номер заявки)".

2. Изменения заявки должны быть оформлены в порядке, установленном для оформления заявок на участие в открытом конкурсе в соответствии с пунктом 2 конкурсной документации.

3. До последнего дня подачи заявок, установленного пунктом 8 конкурсной документации, изменения заявок на участие в открытом конкурсе подаются по адресу, указанному в извещении о проведении конкурса (с учетом всех изменений извещения о проведении конкурса, являющихся неотъемлемой частью извещения о проведении конкурса).

4. В день вскрытия заявок на участие в открытом конкурсе и открытии доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе, изменения заявок на участие в открытом конкурсе подаются на заседании единой комиссии непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе по адресу, по которому осуществляется вскрытие конвертов с заявками на участие и открытии доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе в открытом конкурсе, указанному в извещении о проведении открытого конкурса.

5. Изменения заявок на участие в открытом конкурсе регистрируются в журнале регистрации заявок на участие в открытом конкурсе в порядке, установленном пунктом 8 конкурсной документации.

6. Участники размещения заказа, подавшие изменения заявок на участие в открытом конкурсе, обязаны обеспечить конфиденциальность сведений, содержащихся в таких изменениях заявок до вскрытия конвертов с изменениями заявок. Лица, осуществляющие хранение конвертов с изменениями заявок на участие в открытом конкурсе, не вправе допускать повреждение таких конвертов и содержащихся в них изменений до момента их вскрытия.

7. Конверты с изменениями заявок вскрываются единой комиссией одновременно с конвертами с заявками на участие в открытом конкурсе.

8. После вскрытия конвертов с заявками и конвертов с изменениями соответствующих заявок Единая комиссия устанавливает, поданы ли изменения заявки на участие в открытом конкурсе надлежащим лицом.

9. О вскрытии конвертов с изменениями заявок на участие в открытом конкурсе делается соответствующая отметка в протоколе вскрытия заявок на участие в открытом конкурсе.

10. Если конверт с изменениями заявки на участие в открытом конкурсе не запечатан и не маркирован в порядке, указанном выше, заказчик не несет ответственности за утерю или досрочное вскрытие такого конверта. В случае, если на конверте с изменениями заявки на участие в открытом конкурсе указано наименование (для юридических лиц) или фамилия, имя, отчество (для физического лица) участника размещения заказа, либо конверт не запечатан и не маркирован в порядке, указанном выше, такие конверты с изменениями заявок на участие в открытом конкурсе не принимаются заказчиком и возвращаются лицу, подавшему такой конверт. В случае получения такого конверта заказчиком по почте, соответствующий конверт возвращается по адресу отправителя, указанному на конверте.


13. Формы, порядок, даты начала и окончания срока предоставления участникам размещения заказа разъяснений положений конкурсной документации


При проведении конкурса какие-либо переговоры единой комиссии с участником размещения заказа не допускаются. В случае нарушения указанного положения конкурс может быть признан недействительным в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

Заказчик вправе давать разъяснения положений конкурсной документации. Со дня опубликования в официальном печатном издании или размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого конкурса любой участник размещения заказа вправе направить в письменной или электронной форме заказчику запрос о разъяснении положений конкурсной документации. В течение двух рабочих дней со дня поступления указанного запроса заказчик направит в письменной форме разъяснения положений конкурсной документации, если указанный запрос поступил не позднее, чем за пять дней до дня окончания подачи заявок на участие в открытом конкурсе на бумажном носителе по адресу, указанному в запросе.

Запросы о разъяснении конкурсной документации, подаваемые в форме электронных документов, должны быть подписаны электронной цифровой подписью участника размещения заказа.

В течение одного дня со дня направления разъяснения положений конкурсной документации по запросу участника размещения заказа такое разъяснение должно быть размещено заказчиком на официальном сайте с указанием предмета запроса, но без указания участника размещения заказа, от которого поступил запрос. Разъяснение положений конкурсной документации не должно изменять ее суть.


14. Место, порядок, даты и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе


Место вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе и открытии доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе: г. Москва, Рождественский бульвар, д. 12, Федеральное агентство по рыболовству.

Публично 02.03.2009 года в 11 час. 00 мин. единой комиссией вскрываются конверты с заявками на участие в открытом конкурсе и открывается доступ к заявкам на участие в конкурсе, поданным в форме электронного документа.

В день вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытием доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе или в случае проведения конкурса по нескольким лотам перед вскрытием конвертов с заявками на участие в конкурсе, поданными в отношении каждого лота, и открытием доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе в отношении такого лота, но не раньше времени, указанного в извещении о проведении открытого конкурса и конкурсной документации, единая комиссия обязана объявить присутствующим при вскрытии таких конвертов и открытии доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе участникам размещения заказа о возможности подать заявки на участие в конкурсе, изменить или отозвать поданные заявки на участие в конкурсе до вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе.

Единой комиссией вскрываются конверты с заявками на участие в открытом конкурсе и осуществляется открытие доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе, которые поступили заказчику до вскрытия заявок на участие в открытом конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе.

В случае установления факта подачи одним участником размещения заказа двух и более заявок на участие в открытом конкурсе в отношении одного и того же лота при условии, что поданные ранее заявки таким участником не отозваны, все заявки на участие в открытом конкурсе такого участника размещения заказа, поданные в отношении данного лота, не рассматриваются и возвращаются такому участнику.

Участники размещения заказа, подавшие заявки на участие в конкурсе, или их представители вправе присутствовать при вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытии доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе.

В связи с существующим пропускным режимом в здание Росрыболовства участники размещения заказа или их представители желающие присутствовать при вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытии доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе должны не позднее чем за один рабочий день до дня вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе сообщить кандидатуру сотрудникам Росрыболовства, указанным в извещении о проведении конкурса.

Для прохода в здание лицу необходимо иметь документ, удостоверяющий личность.

Все присутствующие при вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытии доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе лица регистрируются в Листе регистрации уполномоченных представителей участников размещения заказа и иных лиц, составляемом и подписываемом секретарем единой комиссии.

Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица) и почтовый адрес каждого участника размещения заказа, конверт с заявкой на участие в открытом конкурсе которого вскрывается или доступ к поданной в форме электронного документа заявке на участие в конкурсе которого открывается, наличие сведений и документов, предусмотренных конкурсной документацией, условия исполнения государственного контракта, указанные в такой заявке и являющиеся критерием оценки заявок на участие в открытом конкурсе, объявляются при вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытии доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе и заносятся в протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе.

Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе ведется единой комиссией и подписывается всеми присутствующими членами единой комиссии и заказчиком непосредственно после вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе.

Указанный протокол размещается заказчиком в течение дня, следующего после подписания такого протокола, на официальном сайте.

Заказчик обязан осуществлять аудиозапись вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе. Любой участник размещения заказа, присутствующий при вскрытии конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе, вправе осуществлять аудио- и видеозапись вскрытия таких конвертов и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе.

Полученные после окончания приема конвертов с заявками на участие в конкурсе и подаваемых в форме электронных документов заявок на участие в конкурсе конверты с заявками на участие в конкурсе вскрываются (в случае, если на конверте не указаны почтовый адрес (для юридического лица) или сведения о месте жительства (для физического лица) участника размещения заказа), осуществляется открытие доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе, и в тот же день такие конверты и такие заявки возвращаются участникам размещения заказа.

В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в открытом конкурсе подана только одна заявка на участие в открытом конкурсе или не подана ни одна заявка на участие в открытом конкурсе, конкурс признается несостоявшимся. В случае, если конкурсной документацией предусмотрено два и более лота, конкурс признается несостоявшимся только в отношении тех лотов, в отношении которых подана только одна заявка на участие в открытом конкурсе или не подана ни одна заявка на участие в открытом конкурсе.


15. Условия допуска к участию в конкурсе


Единая комиссия рассматривает заявки на участие в конкурсе на соответствие требованиям, установленным конкурсной документацией, и соответствие участников размещения заказа требованиям, установленным пунктом 11 конкурсной документации. Срок рассмотрения заявок на участие в конкурсе не может превышать двадцати дней со дня вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытии доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе.

На основании результатов рассмотрения заявок на участие в конкурсе единой комиссией принимается решение о допуске к участию в конкурсе участника размещения заказа и о признании участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в конкурсе, участником конкурса или об отказе в допуске такого участника размещения заказа к участию, а также оформляется протокол рассмотрения заявок на участие в конкурсе, который ведется единой комиссией и подписывается всеми присутствующими на заседании членами единой комиссии и заказчиком в день окончания рассмотрения заявок на участие в конкурсе. Протокол должен содержать сведения об участниках размещения заказа, подавших заявки на участие в конкурсе, решение о допуске участника размещения заказа к участию в конкурсе и о признании его участником конкурса или об отказе в допуске участника размещения заказа к участию в конкурсе с обоснованием такого решения. Указанный протокол в день окончания рассмотрения заявок на участие в конкурсе размещается заказчиком на официальном сайте. Участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в конкурсе и признанным участниками конкурса, и участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в конкурсе и не допущенным к участию в конкурсе, направляются уведомления о принятых единой комиссией решениях не позднее дня, следующего за днем подписания указанного протокола.

При рассмотрении заявок на участие в конкурсе участник размещения заказа не допускается единой комиссией к участию в конкурсе в случае:

1) непредоставления определенных пунктом 2 конкурсной документации документов либо наличия в таких документах недостоверных сведений об участнике размещения заказа или о работах, соответственно на выполнение которых размещается заказ;

2) несоответствия требованиям, установленным в соответствии с пунктом 11 конкурсной документации;

3) несоответствия заявки на участие в конкурсе требованиям конкурсной документации, в том числе наличие в таких заявках предложения о цене контракта, превышающей начальную (максимальную) цену контракта (цену лота).

В случае установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных участником размещения заказа, установления факта проведения ликвидации участника размещения заказа юридического лица или принятия арбитражным судом решения о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства, факта приостановления деятельности такого участника в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, факта наличия у такого участника задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов такого участника по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период, при условии, что участник размещения заказа не обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации, заказчик, уполномоченный орган, Единая комиссия обязана отстранить такого участника от участия в конкурсе на любом этапе его проведения.


16. Критерии оценки заявок на участие в конкурсе и их значимость


Для определения лучших условий исполнения контракта, предложенных в заявках на участие в конкурсе, Единая комиссия оценивает и сопоставляет такие заявки в соответствии со следующими критериями оценки заявок на участие в конкурсе и их значимостью:

1) цена контракта (данный критерий не оценивается по бальной# системе, а учитывается при окончательном расчете) - 80%

2) качество работ и квалификация участника конкурса - 20%


17. Порядок оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе


Единая комиссия осуществляет оценку и сопоставление заявок на участие в конкурсе, поданных участниками размещения заказа, признанными участниками конкурса. Срок оценки и сопоставления таких заявок не может превышать десять дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе.

Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе осуществляются единой комиссией в целях выявления лучших условий исполнения государственного контракта в соответствии с критериями и их весами, установленными пунктом 16 конкурсной документации.

Оценка заявок на участие в конкурсе осуществляется по следующей методике:


N п/п

Критерии оценки

Количество баллов, из них:

Все критерии


Качество работ и квалификация участника конкурса:

1. Наличие производственных мощностей по инкубации и подращиванию личинок/молоди воспроизводимых видов водных биоресурсов:




- собственных;

4



- частично взятых в аренду;

2



- полностью взятых в аренду.

1



2. Кадровый потенциал и его квалификация:




- наличие 5 и более рыбоводов с высшим специальным образованием;

3



- наличие 5 и более рыбоводов с высшим специальным образованием и средним специальным образованием, из которых с высшим специальным образованием менее 5 рыбоводов;

2



- наличие менее 5 рыбоводов;

1



- отсутствие рыбоводов.

0



3. Опыт работы по воспроизводству водных биоресурсов:




- опыт работы 5 лет и более;

3



- опыт работы 3-5 лет;

2



- опыт работы 1-3 года;

1



- отсутствие опыта работ.

0



Итого:

До 10

0,2


По каждой заявке на участие в конкурсе рассчитывается показатель Sk с учетом критерия "Цена контракта" в соответствии со следующей формулой:



где:

Ti - бальная# оценка k-ой заявки на участие в конкурсе по критерию "Качество работ и квалификация участника конкурса";

Cmin - минимальная цена контракта среди заявок на участие в конкурсе, которые до этого не были отклонены;

Ck - цена контракта k-ой заявки на участие в конкурсе.

Значение Sk определяется с точностью до третьего знака после запятой включительно.

В соответствии с полученными оценками Sk заказчик проводит ранжирование заявок на участие в конкурсе. Победителем конкурса признается участник конкурса, который предложил лучшие условия исполнения контракта и заявке на участие в конкурсе которого присвоен первый номер в соответствии с показателем Sk.

В случае если в нескольких заявках на участие в конкурсе содержатся одинаковые условия исполнения контракта, меньший порядковый номер присваивается заявке на участие в конкурсе, которая поступила ранее других заявок на участие в конкурсе, содержащих такие условия.

Единая комиссия ведет протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе, который подписывается всеми присутствующими членами единой комиссии и заказчиком в течение дня, следующего после дня окончания проведения оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе. Протокол составляется в двух экземплярах, один из которых хранится у заказчика.

Заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола передает победителю конкурса один экземпляр протокола и проект контракта, который составляется путем включения условий исполнения контракта, предложенных победителем конкурса в заявке на участие в конкурсе в проект контракта, прилагаемый к конкурсной документации.


18. Срок и порядок подписания победителем конкурса государственного контракта


Участник размещения заказа, подавший заявку, не вправе отказаться от заключения государственного контракта. При непредставлении заказчику таким участником размещения заказа в срок, предусмотренный действующим законодательством, подписанного государственного контракта, такой участник размещения заказа признается уклонившимся от заключения государственного контракта.

В случае, если конкурс признан несостоявшимся и только один участник размещения заказа, подавший заявку на участие в конкурсе, признан участником конкурса, заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола обязан передать такому участнику конкурса проект контракта. Такой участник не вправе отказаться от заключения государственного контракта.

В случае, если конкурс признан несостоявшимся государственный контракт может быть заключен не ранее чем через десять дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе.

Заказчик, уполномоченный орган в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе передают победителю конкурса один экземпляр протокола и проект контракта, который составляется путем включения условий исполнения контракта, предложенных победителем конкурса в заявке на участие в конкурсе, в проект контракта, прилагаемый к конкурсной документации (приложение N 6).

Проект Государственного контракта является единым для победителя конкурса по каждому лоту.

Государственный контракт может быть заключен не ранее чем через десять дней со дня размещения на официальном сайте протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе.

В случае, если победитель конкурса признан уклонившимся от заключения государственного контракта, заказчик вправе обратиться в суд с иском о требовании о понуждении победителя конкурса заключить контракт, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения контракта, либо заключить контракт с участником конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер. При этом заключение государственного контракта для участника конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер, является обязательным.

В случае, если победитель конкурса или участник конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер, в срок, предусмотренный конкурсной документацией, не представил заказчику подписанный контракт, победитель конкурса или участник конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер, признается уклонившимся от заключения государственного или муниципального контракта.

После определения победителя конкурса в срок, предусмотренный для заключения государственного контракта, заказчик обязан отказаться от заключения контракта с победителем конкурса либо при уклонении победителя конкурса от заключения государственного контракта с участником размещения заказа, с которым заключается такой контракт, в случае установления факта:

1) проведения ликвидации участников размещения заказа - юридических лиц или проведения в отношении участников размещения заказа - юридических лиц, индивидуальных предпринимателей процедуры банкротства;

2) приостановления деятельности указанных лиц в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

3) предоставления указанными лицами заведомо ложных сведений, содержащихся в документах, предусмотренных пунктом 2 конкурсной документации;

4) нахождения имущества указанных лиц под арестом, наложенным по решению суда, если на момент истечения срока заключения контракта балансовая стоимость арестованного имущества превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов указанных лиц по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

5) наличия у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, при условии, что участник размещения заказа не обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Заказ признается размещенным со дня заключения государственного контракта.

Расторжение государственного контракта допускается по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

В случае не выполнения# поставщиком (исполнителем, подрядчиком) своих обязательств заказчик имеет право отказаться от исполнения своих обязательств по государственному контракту и потребовать оплатить неустойку в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

В случае просрочки исполнения заказчиком обязательства, предусмотренного государственным контрактом, другая сторона вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного государственным контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного государственным контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Заказчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

В случае просрочки исполнителем, обязательства, предусмотренного государственным контрактом, заказчик вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного государственным контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного государственным контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается государственным контрактом в размере не менее одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Исполнитель освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине заказчика.

Ответственность определяется законодательством Российской Федерации и государственным контрактом.


Приложение 1
К конкурсной документации


                                Заявка
                          на участие в открытом конкурсе

      1. Название конкурса, номер и наименование лота
 ____________________________
 ________________________________________________________________________
      2. Фирменное наименование (наименование), сведения  об организаци-
онно-правовой форме,  о месте  нахождения, юридический, почтовый   адрес
(для  юридического  лица), фамилия,  имя, отчество,  паспортные  данные,
сведения о месте  жительства (для физического  лица),  номер контактного
телефона _____________________________________________
      3. Цена контракта по данному лоту: ________________________________
      4. Сроки выполнения работ: ________________________________________
      5. ИНН ____________________________________________________________
      6. Банковские реквизиты: __________________________________________
      Подачей  настоящей  заявки Участник  размещения заказа подтверждает
 соблюдение следующих обязательных требований:
      -   непроведение   ликвидации   участника   размещения   заказа   -
 юридического лица или  непроведение  в  отношении  участника  размещения
 заказа - юридического лица,  индивидуального  предпринимателя  процедуры
 банкротства;
      - неприостановление  деятельности  участника  размещения   заказа в
 порядке,  предусмотренном  Кодексом  Российской  Федерации об  админист-
 ративных правонарушениях, на день рассмотрения заявки на участие в  кон-
 курсе;
      -  отсутствие  у  участника  размещения  заказа    задолженности по
 начисленным налогам, сборам  и  иным  обязательным  платежам  в  бюджеты
 любого  уровня  или  государственные  внебюджетные  фонды  за  прошедший
 календарный  год,  размер  которой  превышает  двадцать  пять  процентов
 балансовой стоимости  активов  участника  размещения  заказа  по  данным
 бухгалтерской  отчетности  за  последний  завершенный  отчетный  период.
 Участник  размещения  заказа  считается  соответствующим  установленному
 требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности  в
 соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой
 жалобе на день рассмотрения заявки на участие  в  открытом   конкурсе, и
 выражает свое согласие с проведением Конкурса на условиях,  указанных  в
 конкурсной  документации  на   выполнение   в   2009       году работ по
 воспроизводству водных  биологических  ресурсов  для  нужд  Федерального
 агентства по рыболовству, и в случае признания его победителем  Конкурса
 обязуется заключить с  Заказчиком  государственный  контракт  по  форме,
 утвержденной Заказчиком, на условиях, указанных в настоящей заявке  и  в
 конкурсной документации.
      К заявке прилагаются следующие документы:
           1) _________________________________
           2) _________________________________
           3) _________________________________

 __________________________________________________    /________________/
 (Ф.И.О. уполномоченного лица на подписание заявки,        (подпись)
 а также для юридического лица - указать должность
 уполномоченного подписывать заявку; для
 индивидуального предпринимателя - соответствующий
 статус)

М.П.

"___"______________ 200_ г.

Приложение 2
К конкурсной документации


Порядок оформления конверта


ЗАКАЗНОЕ
--------
НЕ ВСКРЫВАТЬ: ДО 11-00 ч. 2 марта 2009 г.

Заявка на участие в открытом конкурсе

____________________________________________________________________
(название конкурса)

____________________________________________________________________
(наименование лота)

Куда: 107996, г. Москва, Рождественский бульвар, д. 12
Кому: Руководителю Федерального агентства по рыболовству

Внимание!


В случае отсутствия на конверте надписи "Заявка на участие в открытом конкурсе" конверт будет вскрыт до начала конкурса и заявка на участие в конкурсе не будет рассматриваться Комиссией.


Приложение 3
К конкурсной документации


Порядок оформления конверта с заявкой, поданной в форме электронного документа


ЗАКАЗНОЕ
--------
"В форме электронного документа"

НЕ ВСКРЫВАТЬ: ДО 11-00 ч. 00.00.2009 г.

Заявка на участие в открытом конкурсе

____________________________________________________________________
(название конкурса)

____________________________________________________________________
(наименование лота)

Куда: 107996, г. Москва, Рождественский бульвар, д. 12
Кому: Руководителю Федерального агентства по рыболовству

Внимание!


В случае отсутствия на конверте надписи "Заявка на участие в открытом конкурсе" конверт будет вскрыт до начала конкурса и заявка на участие в открытом конкурсе не будет рассматриваться Комиссией.


Приложение 4
К конкурсной документации


Требования к описанию работ по воспроизводству водных биологических ресурсов


Участник размещения заказа должен представить описание работ по следующей форме:

1. Наименование лота.

2. Информация о наличии у участника размещения заказа рыбоводно-биологического обоснования (далее по тексту РБО) на проведение указанных в конкурсной документации работ.

3. Информация о наличии у участника размещения заказа документов, подтверждающих положительное эпизоотическое состояние предприятия.

4. Описание всех работ, указанных в Календарном плане (приводится далее), в том числе выхода рыбоводной продукции, в соответствии с РБО и требованиями, определенными приказом Госкомрыболовства России от 21.09.1999 N 264 "Об утверждении временных биотехнических нормативов по разведению молоди ценных промысловых рыб предприятиями по искусственному воспроизводству рыбных запасов Российской Федерации", а также требованиями Инструкции о порядке учета рыбоводной продукции, выпускаемой организациями Российской Федерации в естественные водоемы и водохранилища, утвержденной приказом от# Роскомрыболовства 06.03.1995 N 38.

ГАРАНТ:

См. Инструкцию о порядке учета рыбоводной продукции, выпускаемой организациями Российской Федерации в естественные водоемы и водохранилища, утвержденную Роскомрыболовством 29 октября 1994 г. N 44а-у

5. Информация о проводимых ранее участником размещения заказа указанных работ#, в том числе информация с разбивкой по годам об объемах и местах вселения личинок/молоди, видовом составе.

6. Информация о наличии у участника размещения заказа производственных мощностей по инкубации и подращиванию личинок/молоди, в том числе их характеристики и площади (указать собственные или арендованные производственные мощности). В случае проведения участником размещения заказа работ на арендованных мощностях предоставляется нотариально заверенная копия договора аренды на период проведения работ, указанных в Календарном плане.

7. Информация о специализации участника размещения заказа в области воспроизводства водных биоресурсов.

8. Информация о наличии у участника размещения заказа специализированного транспорта для перевозки молоди/личинок воспроизводимых видов водных биоресурсов.

9. Информация о наличии у участника размещения заказа дипломированных рыбоводов для выполнения работ по воспроизводству водных биоресурсов, включая выращивание и выпуск личинок/молоди водных биоресурсов в водные объекты рыбохозяйственного значения.

10. Календарный план выполнения работ:


N п/п Этапа работ/ Сроки

N п/п Наименование работ и их содержание

Дата начала каждого наименования работ

Дата окончания каждого наименования работ

Цена каждого этапа работ (тыс. руб.)

Ожидаемые результаты по выполнению каждого этапа работ

1.

2.

3.

4.

5.

6.

11. Описание работ подписывает руководитель организации.

Заявка и ее описание должны быть пронумерованы, прошнурованы, парафированы и скреплены печатью.


Приложение 5
К конкурсной документации


Перечень
лотов, место, сроки выполнения работ, характеристика работ, начальная (максимальная) цена контракта (цена лота)


N лота

Место выполнения работ

Сроки выполнения работ

Виды водных биоресурсов, возрастная стадия. Количество, млн. шт.

Средняя штучная навеска молоди, г

Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота), тыс. руб.


Астраханская область


1

Бассейн Каспийского моря

с момента заключения контракта - до 01 ноября 2009 года включительно

Осетровые (белуга, осетр русский, севрюга), сеголетки, 5,5

Белуга - 3, осетр русский - 3, севрюга - 2

14030.0


Краснодарским край


2

Бассейн реки Кубань

с момента заключения контракта - до 01 ноября 2009 года включительно

Осетровые (осетр русский, севрюга), сеголетки, 1,0

Осетр русский - 2,5, севрюга - 1,5

4680.0

3

Азовское море, бассейн реки Кубань

с момента заключения контракта - до 01 ноября 2009 года включительно

Осетровые (осетр русский, севрюга), сеголетки, 1,2

Осетр русский - 2,5, севрюга - 1,5

4840.0

4

Азовское море Бейсугский лиман

с момента заключения контракта - до 01 ноября 2009 года включительно

Частиковые (тарань, судак), сеголетки, 2006,0

Тарань - 0,3, судак - 0,5

9100,0

5

Азовское море

с момента заключения контракта - до 01 ноября 2009 года включительно

Частиковые (тарань, судак), сеголетки, 700,0

Тарань - 0,3, судак - 0,5

4100,0

6

Азовское море Ахтарский лиман

с момента заключения контракта - до 01 ноября 2009 года включительно

Частиковые (тарань, судак), сеголетки, 750,0

Тарань - 0,3, судак - 0,5

4390,0


Ростовская область


7

Бассейн реки Дон

с момента заключения контракта - до 01 ноября 2009 года включительно

Осетровые (осетр русский), сеголетки, 0,2

2,0

1000,0

8

Бассейн реки Дон

с момента заключения контракта - до 01 ноября 2009 года включительно

Частиковые (рыбец), сеголетки, 9,0

0,3

6900.0

9

Бассейн реки Дон

с момента заключения контракта - до 01 ноября 2009 года включительно

Частиковые (лещ, судак), сеголетки, 29,5

Лещ - 0,3, судак - 0,5

1870,0


Тюменская область


10

Реки Обь - Иртышского бассейна

с момента заключения контракта - до 01 ноября 2009 года включительно

Осетровые (осетр сибирский), сеголетки, 1,3

3

6300,0

11

Реки Обь - Иртышского бассейна

с момента заключения контракта - до 01 ноября 2009 года включительно

Осетровые (стерлядь), сеголетки, 0,6

3

3600,0


Приложение 6
К конкурсной документации


                        Государственный контракт N

 г. Москва                                       "___"__________ 2009 г.

      Федеральное агентство по  рыболовству,   именуемое   в   дальнейшем
 "Заказчик", в лице ________________________, действующего на основании и
 по доверенности ____________________________________, с одной стороны, и
 _______________________________________________________________________,
 (полное наименование для юридического лица, фамилия, имя, отчество
                        для физического лица)

 именуемое в дальнейшем "Исполнитель" в лице
 _______________________________________________________________________,
                   (должность, фамилия, имя, отчество)

 действующего на основании _____________________________________________,
 с другой  стороны,  определенное  победителем  по  лоту  N  ____________
 открытого  конкурса  на  выполнение  работ  по  воспроизводству   водных
 биологических  ресурсов   в   2009   году   для    государственных  нужд
 (Соответствующий протокол заседания комиссии  по  размещению   заявок на
 поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг  для  государственных
 нужд путем проведения конкурса, аукциона, запроса котировок Федерального
 агентства по рыболовству от "___"_________ 2009 г. N _____), именуемые в
 дальнейшем  "Стороны",  заключили  настоящий  государственный   контракт
 (далее по тексту - Контракт) о нижеследующем:

                             1. Предмет Контракта

      1.1. Исполнитель обязуется в соответствии с Техническим  (плановым)
 заданием,  являющимся  приложением  к  Контракту  выполнить    работы по
 воспроизводству водных  биоресурсов,   включая   выпуск   личинок/молоди
 ___________________________ (наименование вида рыб) в __________________
 (наименование водного объекта) (далее по тексту - Работы).
      Основное содержание Работ, сроки их выполнения и цена  устанавлива-
 ются Сторонами в календарном плане, являющемся приложением  к Контракту.
      Работа может выполняться в несколько этапов.

2. Обязанности Сторон


2.1. Исполнитель обязуется:

2.1.1. Выполнить Работы, указанные в Календарном плане, в соответствии с Техническим (плановым) заданием.

2.1.2. Выполнять Работы, указанные в пункте 1 Контракта, в соответствии с рыбоводно-биологическим обоснованием, требованиями, определенными приказом Госкомрыболовства России от 21.09.1999 г. N 264 "Об утверждении временных биотехнических нормативов по разведению молоди ценных промысловых рыб предприятиями по искусственному воспроизводству рыбных запасов Российской Федерации", а также требованиями "Инструкции о порядке учета рыбоводной продукции, выпускаемой организациями Российской Федерации в естественные водоемы и водохранилища", утвержденной приказом Роскомрыболовства от 06 марта 1995 г. N 38.

2.1.3. При сдаче Заказчику выполненных Работ предоставить ему следующие документы:

а) два подлинных экземпляра акта сдачи-приемки выполненных Работ, подписанные со стороны Исполнителя;

б) пояснительные записки к актам сдачи-приемки выполненных Работ, подписанные Исполнителем;

в) один подлинный экземпляр счета-фактуры с указанием НДС - в необходимых случаях;

г) один подлинный экземпляр акта выпуска рыбоводной продукции, утвержденный руководителем территориального управления Федерального агентства по рыболовству, на территории осуществления полномочий которого Исполнитель осуществляет выпуск личинок/молоди в рамках исполнения Контракта (далее по тексту - Теруправление);

д) один подлинный экземпляр акта проверки хода выполнения Работ, проведенной Теруправлением.

При выполнении Работ по этапам, сдача каждого промежуточного этапа Работ осуществляется с предоставлением указанных в настоящем пункте документов, за исключением предусмотренных подпунктом "г".

2.1.4. В случае отхода (гибели) производителей/рыбоводной продукции на всех этапах ее производства незамедлительно информировать об этом Теруправление и в 10-дневный срок представлять Заказчику акты отхода (гибели) рыбоводной продукции, утвержденные руководителем Теруправления или уполномоченным им должностным лицом.

2.2. Заказчик обязуется:

2.2.1. Принимать выполненные Работы (этапы Работ) в порядке, установленном разделом 3 Контракта, и оплачивать их из средств федерального бюджета.

2.2.2. Осуществлять самостоятельно или с привлечением своих территориальных управлений контроль хода выполнения Работ, указанных в календарном плане.


3. Порядок сдачи и приемки выполненных Работ (этапов Работ)


3.1. Исполнитель в срок, не превышающий 10 (десяти) рабочих дней со дня завершения Работ, направляет Заказчику документы, указанные в пункте 2.1.3 Контракта.

3.2. В случае выполнения Работ по этапам, Исполнитель:

в срок, не превышающий 10 (десяти) рабочих дней со дня завершения каждого этапа Работ (за исключением последнего), направляет Заказчику документы, указанные в подпунктах "а", "б", "в", "д" пункта 2.1.3 Контракта.

в срок, не превышающий 10 (десяти) рабочих дней со дня завершения завершающего этапа Работ, направляет Заказчику документы, указанные в пункте 2.1.3 Контракта.

3.3. Заказчик принимает выполненные Работы (этапы Работ) на основании представленных Исполнителем документов в срок, не превышающий 30 рабочих дней с момента получения указанных документов в полном комплекте и надлежаще оформленном виде.

ГАРАНТ:

Нумерация приводится в соответствии с источником


3.5. При отсутствии замечаний Заказчик подписывает представленный Исполнителем акт сдачи-приемки выполненных Работ (этапа Работ). При наличии замечаний Заказчик направляет Исполнителю мотивированный отказ от приемки выполненных Работ (этапа Работ).

3.3. При наличии возражений по объему, срокам и качеству выполненных Работ, определенных в пунктах 2.1.1, 2.1.2 Контракта, Стороны составляют протокол с указанием замечаний, условий и сроков, необходимых для их устранения.

3.4. Все недостатки и дефекты в Работах, в том числе скрытые недостатки, установленные Заказчиком, устраняются Исполнителем за свой счет в установленные Заказчиком сроки.


4. Цена Контракта


4.1. Валюта цены Контракта устанавливается в рублях.

4.2. Общая цена Контракта составляет _____________ (сумма цифрами и прописью) рублей с учетом НДС.

4.3. Цена государственного контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных контрактом количества, объема работ, иных условий исполнения государственного контракта.

4.4. Работы, выполненные Исполнителем сверх количественных и весовых показателей, предусмотренных прилагаемым техническим (плановым) заданием, Заказчиком дополнительно не оплачиваются.


5. Платежи и расчеты


5.1. Оплата выполненных Работ (этапов Работ) производится на основании документов, представленных Исполнителем в соответствии с пунктами 2.1.3, 3.1, 3.2 Контракта.

5.2. Сроки расчетов устанавливаются Сторонами в графике расчетов, прилагаемом к настоящему Контракту.

5.3. Заказчик, по согласованию с Исполнителем, в ходе исполнения Контракта и до окончания срока его действия вправе изменить не более чем на десять процентов предусмотренный Контрактом объем работ при изменении потребности в работах, на выполнение которых заключен Контракт, или при выявлении потребности в проведении работ, не предусмотренных Контрактом, но связанных с работами, предусмотренными Контрактом. При выполнении дополнительного объема вышеуказанных работ Заказчик по согласованию с Исполнителем вправе изменить первоначальную цену Контракта пропорционально объему работ, но не более чем на десять процентов цены контракта, а при внесении соответствующих изменений в Контракт в связи с сокращением потребности в выполнении таких работ заказчик обязан изменить цену Контракта указанным образом.

5.4. В случае расторжения Контракта по инициативе Заказчика до завершения Исполнителем полного перечня Работ, указанных в Календарном плане, Заказчик оплачивает Исполнителю фактические затраты по выполненному объему Работ на дату прекращения действия Контракта с оформлением соответствующего соглашения Сторон в установленном порядке.


6. Ответственность Сторон и условия расторжения Контракта


6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение своих обязательств в соответствие# с положениями действующего законодательства и настоящего Контракта.

6.2. Исполнитель отвечает за исполнение своих обязательств по Контракту своим имуществом.

6.3. Расторжение Контракта допускается по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

6.4. За нарушение срока (сроков) исполнения своих обязательств по Контракту Исполнитель уплачивает Заказчику пеню в размере 0,1% от цены Контракта за каждый день просрочки, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства.

6.5. За не обеспечение# сохранности имущества Заказчика, указанного в пунктах 9.1 и 9.2, Исполнитель возмещает Заказчику его стоимость исходя из такс, применяемых для целей реализации положений статьи 53 Федерального закона от 20 декабря 2004 г. N 166-ФЗ "О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов".

6.6. При несоответствии выпускаемых (подготовленных к выпуску) личинок/молоди воспроизводимой по настоящему Контракту рыбы прилагаемому техническому (плановому) заданию в части наименования вида рыб или ее средней штучной навеске (в сторону уменьшения), работа по настоящему Контракту считается не выполненной# .

6.7. Уплата неустойки не освобождает Исполнителя от возмещения Заказчику убытков.


7. Обстоятельства непреодолимой силы


7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение или просрочку исполнения своих обязательств по Контракту, если ненадлежащее их исполнение произошло вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, возникших после заключения Контракта, которые Стороны не могли предвидеть или предотвратить.

7.2. При наступлении обстоятельств, указанных в пункте 7.1 Контракта, Сторона, для которой создалась невозможность исполнения Контракта, должна направить другой стороне в течение 10 дней с момента наступления указанных обстоятельств письменное уведомление, которое должно содержать, в том числе, данные о характере обстоятельств непреодолимой силы.

В случае не извещения# или несвоевременного извещения другой стороны о наступивших обстоятельствах непреодолимой силы, Сторона, не исполнившая обязательства по Контракту, должна нести ответственность в соответствии с разделом 6 Контракта.

7.3. В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы и соблюдения Стороной условий, указанных в пункте 7.2 Контракта, срок выполнения обязательств по Контракту может быть продлен соразмерно времени, в течение которого действуют эти обстоятельства и их последствия, если это не противоречит требованиям к выполняемым работам, указанным в пункте 2.1.2 Контракта.


8. Разрешение споров


8.1. Все споры и разногласия между Сторонами, которые могут возникнуть по Контракту и/или в связи с ним, если они не будут разрешены путем переговоров, подлежат рассмотрению в Арбитражном суде города Москвы в установленном порядке.

8.2. Ответ на предъявленную претензию должен быть дан не позднее, чем в 14-ти дневный# срок с момента ее получения. Отсутствие ответа приравнивается к отказу в удовлетворении претензии.


9. Особые условия


9.1. Рыбоводная продукция, получаемая в ходе всего технологического цикла воспроизводства водных биоресурсов, является собственностью Российской Федерации.

9.2. Рыбоводная продукция, указанная в пункте 2.1.4 настоящего Контракта после ее получения в рамках выполнения Исполнителем работ по искусственному воспроизводству, подлежит передаче указанному Заказчиком лицу с оформлением соответствующего акта.

9.3. Права Российской Федерации в отношении имущества, указанного в пунктах 9.1 и 9.2, в рамках настоящего Контракта осуществляет Заказчик.


10. Прочие условия


10.1. Все изменения и дополнения к Контракту действительны лишь в том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны должным образом уполномоченными на то представителями обеих Сторон.

10.2. Все приложения к Контракту, подписанные Сторонами, являются его неотъемлемыми частями.

10.3. Исполнитель не вправе передавать свои права и обязанности по Контракту третьей стороне без письменного согласия на то другой Стороны.

10.4. Стороны обязуются информировать друг друга об изменениях реквизитов и других сведений, касающихся исполнения Контракта.

10.5. Контракт составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.

10.6. Контракт вступает в силу с момента его подписания и действует до _____.


                       11. Адреса и реквизиты сторон

     Заказчик                                Исполнитель

                            12. Приложение

     12.1. К настоящему Контракту прилагаются:

1) Календарный план на _________ листах в 1 экз.
2) Техническое (плановое) задание на ________ листах в 1 экз.
3) График расчетов

Заказчик:                               Исполнитель:
Руководитель Федерального
агентства по рыболовству

_________________ А.А. Крайний

      м.п.

"   "_______________ 2009 г.

                                                             Приложение 1
                                             к государственному контракту
                                               от "___"__________ 2009 г.
                                               N ________________________

                            Календарный план

  выполнения работ по искусственному воспроизводству водных биоресурсов,
       включая выпуск личинок/молоди ______ (наименование вида рыб)
           в __________________ (наименование водного объекта)

N п/п Этапа работ

N п/п Наименование работ и их содержание

Дата начала каждого этапа работ

Дата окончания каждого этапа работ

Цена каждого этапа работ (тыс. руб.)

Ожидаемые результаты по выполнению каждого этапа работ

1.

2.

3.

4.

5.

6.


                                                             Приложение 2
                                             к государственному контракту
                                             от "___"____________ 2009 г.
                                             N __________________________

                    Техническое (плановое) задание

     на выполнение работ по искусственному воспроизводству водных
              биоресурсов, включая выпуск личинок/молоди
              __________________ (наименование вида рыб)
         в __________________ (наименование водного объекта)

                     1. Основание для проведения работ

 Протокол по рассмотрению заявок на участие в конкурсе от _______ N __.

                         2. Цель проведения работ

       Целью проведения настоящих работ  является  увеличение   объемов и
 повышение   эффективности    искусственного       воспроизводства ценных
 промысловых видов рыб.

            3. Технико-экономические показатели и объемы работ

       В результате выполненных работ Исполнитель осуществит:
       - в срок до ___________ выпуск в __________________  (наименование
 водного объекта) ______________________ (количество) штук личинок/молоди
 __________ (наименование вида рыб) средней штучной  навеской  __________
 (количество) грамм, с  учетом  временных  биотехнических   нормативов по
 разведению молоди ценных промысловых рыб предприятиями по искусственному
 воспроизводству  рыбных  запасов  Российской   Федерации,   утвержденных
 приказом Госкомрыболовства России от 21.09.1999 г. N 264.
       Для указанных  целей  Исполнителем  в  случае    необходимости и в
 соответствии   с   условиями   конкурсной   (аукционной)    документации
 предусматривается осуществить в 200_ году добычу (вылов): ____________
 (видовой, половой и размерный состав уловов).
       Районы  добычи  (вылова):  (зона,  подзона),  место  лова  (водный
 объект), границы лова.
       Сроки добычи (вылова): _________.
       Орудия и способы лова: _________.

Заказчик:                                 Исполнитель:

Руководитель Федерального
агентства по рыболовству

_________________ А.А. Крайний

              м.п.

"   "______________ 2009 г.

                                                             Приложение 3
                                             к государственному контракту
                                             от "___"____________ 2009 г.
                                             N __________________________

                           График расчетов

Заказчик:                                 Исполнитель:

Руководитель Федерального
агентства по рыболовству

_________________ А.А. Крайний

        м.п.

"   "______________ 2009 г.

Росрыболовством размещается госзаказ на выполнение работ по воспроизводству водных биологических ресурсов в 2009 году. Форма размещения - открытый конкурс.

Утверждена соответствующая конкурсная документация.

Определены место и сроки выполнения работ, начальная цена контракта. Установлены требования к содержанию и форме заявки на участие в конкурсе, порядок ее подачи и оценки, условия допуска участников к конкурсу, а также срок и порядок подписания государственного контракта.


Приказ Федерального агентства по рыболовству от 30 января 2009 г. N 59 "О размещении заказа на выполнение работ по воспроизводству водных биологических ресурсов в 2009 году для государственных нужд"


Текст приказа размещен на сайте Федерального агентства по рыболовству в Internet (http://www.fishcom.ru)


Текст документа на сайте мог устареть

Вы можете заказать актуальную редакцию полного документа и получить его прямо сейчас.

Или получите полный доступ к системе ГАРАНТ бесплатно на 3 дня


Получить доступ к системе ГАРАНТ

(1 документ в сутки бесплатно)

(До 55 млн документов бесплатно на 3 дня)


Чтобы приобрести систему ГАРАНТ, оставьте заявку и мы подберем для Вас индивидуальное решение

Если вы являетесь пользователем системы ГАРАНТ, то Вы можете открыть этот документ прямо сейчас, или запросить его через Горячую линию в системе.