Приложение. Извещение и конкурсная документация по размещению заказа на право заключения государственного контракта на выполнение в 2009 г. работ по воспроизводству водных биологических ресурсов для нужд Федерального агентства по рыболовству

Приложение
к приказу Федерального агентства по рыболовству
от 28 мая 2009 г. N 416

Извещение и конкурсная документация
по размещению заказа на право заключения государственного контракта на выполнение в 2009 году работ по воспроизводству водных биологических ресурсов для нужд Федерального агентства по рыболовству

Извещение о проведении открытого конкурса.

1. Название торгов - право на заключение государственного контракта на выполнение в 2009 году работ по воспроизводству водных биологических ресурсов для нужд Федерального агентства по рыболовству.

2. Форма торгов - открытый конкурс.

3. Заказчик - Федеральное агентство по рыболовству.

Адрес заказчика: 107996, г. Москва, Рождественский бульвар, д. 12

Адрес электронной почты: avdeev@fishcom.ru

Контактные телефоны: (495) 625-63-23 (Венграновский Павел Юрьевич, Авдеев Борис Николаевич).

4. Предмет государственного контракта - выполнение в 2009 году работ по воспроизводству водных биологических ресурсов для нужд Федерального агентства по рыболовству.

5. Место, сроки выполнения работ, начальная (максимальная) цена государственного контракта (цена лота):

ГАРАНТ:

Нумерация граф в таблице приводится в соответствии с источником

N лота	Место выполнения работ	Сроки выполнения работ	Виды водных биоресурсов, возрастная стадия. Количество, млн. шт.	Средняя штучная навеска молоди, г	Начальная (максимальная) цена государственного контракта (цена лота) тыс. руб.
	2	3	4	5	6
Астраханская область
1	Река Бахтимир	с момента заключения государственного контракта - до 01 ноября 2009 года включительно	Осетровые (белуга, осетр русский, севрюга), сеголетки, 1,5	Белуга - 3, осетр русский - 3, севрюга - 2	6050,0
Ростовская область
2	Бассейн реки Дон	с момента заключения государственного контракта - до 01 ноября 2009 года включительно	Частиковые (сазан), сеголетки, 1,0	10	1370,0
3	Бассейн реки Дон	с момента заключения государственного контракта - до 01 ноября 2009 года включительно	Частиковые (сазан), сеголетки, 1,0	10	1370,0
4	Бассейн реки Дон	с момента заключения государственного контракта - до 01 ноября 2009 года включительно	Частиковые (сазан), сеголетки, 1,0	10	1370,0
5	Бассейн реки Дон	с момента заключения государственного контракта - до 01 ноября 2009 года включительно	Частиковые (сазан), сеголетки, 1,0	10	1370,0
6	Бассейн реки Дон	с момента заключения государственного контракта - до 01 ноября 2009 года включительно	Частиковые (сазан), сеголетки, 1,0	10	1370,0
Волгоградская область
7	Бассейн Цимлянского водохранилища	с момента заключения государственного контракта - до 01 ноября 2009 года включительно	Частиковые (сазан), сеголетки, 2,0	25	3380
Краснодарский край
8	Бассейн реки Кубань	с момента заключения государственного контракта - до 01 ноября 2009 года включительно	Частиковые (сазан), сеголетки, 2,5	25	3880
9	Бассейн реки Кубань	с момента заключения государственного контракта - до 01 ноября 2009 года включительно	Осетровые (стерлядь), сеголетки, 1,4	1,5	5600

6. Преимущества учреждениям, предприятиям уголовно-исполнительной системы и (или) организациям инвалидов не предоставляются.

7. Официальный сайт, на котором размещена конкурсная документация по размещению заказа - www.zakupki.gov.ru.

Комплект конкурсной документации по размещению заказа на выполнение в 2009 году работ по воспроизводству водных биологических ресурсов на бумажном носителе предоставляется по адресу заказчика в течение двух рабочих дней со дня получения соответствующего заявления. Плата за предоставление комплекта конкурсной документации по размещению заказа на выполнение в 2009 году работ по воспроизводству водных биологических ресурсов не взимается.

8. Место, дата и время вскрытия конвертов: г. Москва, Рождественский бульвар, 12, Федеральное агентство по рыболовству, 29 июня 2009 года в 11 час. 00 мин.

9. Место и дата рассмотрения заявок: г. Москва, Рождественский бульвар, 12, Федеральное агентство по рыболовству, 6 июля 2009 года.

10. Место и дата подведения итогов открытого конкурса: г. Москва, Рождественский бульвар, 12, Федеральное агентство по рыболовству, 10 июля 2009 года.

Конкурсная документация по размещению заказа на право заключения государственного контракта на выполнение в 2009 году работ по воспроизводству водных биологических ресурсов для нужд Федерального агентства по рыболовству

1. Общие положения

1.1. Настоящая Конкурсная документация но# размещению заказа на выполнение в 2009 году работ по воспроизводству водных биологических ресурсов для нужд Федерального агентства по рыболовству (далее - Конкурсная документация) разработана Федеральным агентством по рыболовству в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 21.07.2005 N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд".

2. Требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в открытом конкурсе и инструкции по ее заполнению

2.1. Участник размещения заказа подает заявку на участие в открытом конкурсе в письменной форме или в форме электронного документа в соответствии с приложением 1 конкурсной документации в запечатанном конверте.

Заявка на участие в открытом конкурсе, подготовленная участником размещения заказа, а также вся корреспонденция и документация, связанная с заявкой на участие в открытом конкурсе, которой обменялись участник размещения заказа и заказчик, должны быть представлены на русском языке.

2.2. К заявке на участие в открытом конкурсе прилагаются следующие документы:

1) полученная не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого конкурса выписка из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенная копия такой выписки (для юридических лиц), полученная не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого конкурса выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенная копия такой выписки (для индивидуальных предпринимателей); копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц), полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого конкурса;

2) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника размещения заказа без доверенности (Руководитель). В случае, если от имени участника размещения заказа действует иное лицо, заявка на участие в конкурсе должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени участника размещения заказа, заверенную печатью участника размещения заказа (для юридических лиц) и подписанную руководителем участника размещения заказа или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем участника размещения заказа, заявка на участие в конкурсе должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица;

3) описание работ, обеспечивающих выпуск личинок/молоди в водные объекты рыбохозяйственного значения, в соответствие# с приложением 4 конкурсной документации;

4) документ, подтверждающий квалификацию участника размещения заказа;

5) копии учредительных документов участника размещения заказа (для юридических лиц);

6) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа выполнение работ, являющихся предметом государственного контракта, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в открытом конкурсе, обеспечения исполнения государственного контракта является крупной сделкой.

Если заключение государственного контракта в соответствии с конкурсной документацией и на условиях, предложенных участником размещения заказа, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в открытом конкурсе, обеспечения исполнения государственного контракта является крупной сделкой (в соответствии с Федеральным законом от 08.02.1998 N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью", Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах", Федеральным законом от 14.11.2002 N 161-ФЗ "О государственных и муниципальных унитарных предприятиях"), то в зависимости от организационно-правовой формы участник размещения заказа должен представить:

- выписку из протокола, содержащего решение о совершении крупной сделки, принятое и оформленное в соответствии со статьей 46 Федерального закона от 08.02.1998 N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью" либо выписку из Устава участника размещения заказа, подтверждающего право единоличного или коллегиального исполнительного органа заключать крупные сделки самостоятельно (для обществ с ограниченной ответственностью);

- выписку из протокола, содержащего решение об одобрении крупной сделки, принятое и оформленное в соответствии со статьей 79 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах", либо документом, подтверждающим, что участник размещения заказа является акционерным обществом, состоящим из одного акционера, который одновременно осуществляет функции единоличного исполнительного органа (для акционерных обществ);

- документ, подтверждающий решение собственника имущества унитарного предприятия о совершении крупной сделки, принятое в соответствии со статьей 23 Федерального закона от 14.11.2002 N 161-ФЗ "О государственных и муниципальных унитарных предприятиях" (для государственных и муниципальных унитарных предприятий).

В случае, если заключение государственного контракта по итогам открытого конкурса на условиях, предложенных участником размещения заказа, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в открытом конкурсе, обеспечения исполнения государственного контракта не является для участника размещения заказа крупной сделкой, участник размещения заказа должен представить в составе заявки оригинал уведомления от участника размещения заказа на бумажном носителе о том, что заключение государственного контракта по итогам открытого конкурса на условиях предложенных участником размещения заказа, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в открытом конкурсе, обеспечения исполнения государственного контракта не является для участника размещения заказа крупной сделкой.

В случае, если заключение государственного контракта по итогам открытого конкурса на условиях, предложенных участником, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в открытом конкурсе, обеспечения исполнения государственного контракта не является для участника крупной сделкой, участник вправе представить в составе заявки оригинал уведомления от участника на бумажном носителе о том, что заключение государственного контракта по итогам открытого конкурса на условиях предложенных участником, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в открытом конкурсе, обеспечения исполнения государственного контракта не является для участника крупной сделкой.

2.3. Участник размещения заказа вправе приложить к заявке на участие в открытом конкурсе любые иные документы, которые, по его мнению, могут дополнительно характеризовать возможности участника размещения заказа по выполнению работ.

2.4. Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на участие в открытом конкурсе в отношении каждого лота.

2.5. В случае подачи участником размещения заказа заявок на участие в открытом конкурсе по нескольким лотам, по каждому лоту готовится отдельный пакет документов.

2.6. Участник размещения заказа самостоятельно определяет способ доставки заявок на участие в открытом конкурсе и несет все риски того, что его заявка на участие в открытом конкурсе будет доставлена по неправильному адресу или, при не соблюдении сроков получения заявок на участие в открытом конкурсе, признана опоздавшей.

2.7. Каждая заявка на участие в открытом конкурсе, поступившая в срок, указанный в пункте 8 настоящей конкурсной документации, регистрируется представителем Заказчика в Журнале регистрации заявок на участие в открытом конкурсе в порядке поступления заявок. Запись регистрации заявки на участие в открытом конкурсе включает регистрационный номер заявки, дату, время, способ подачи.

2.8. По требованию Участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в открытом конкурсе, представитель Заказчика, указанный в извещении выдает расписку в получении такой заявки с указанием даты и времени ее получения, а так же# регистрационного номера заявки на участие в открытом конкурсе.

2.9. Прием заявок на участие в открытом конкурсе прекращается в день вскрытия конвертов с такими заявками и открытия доступа к заявкам на участие в открытом конкурсе, поданным в форме электронного документа.

2.10. Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в открытом конкурсе обязан обеспечить конфиденциальность сведений, содержащихся в такой заявке до вскрытия конверта с заявкой на участие в открытом конкурсе и открытия доступа к заявкам на участие в открытом конкурсе, поданным в форме электронного документа.

2.11. При получении заявки на участие в конкурсе, поданной в форме электронного документа, представитель Заказчика, указанный в извещении подтверждает в письменной форме ее получение в течение одного рабочего дня со дня получения таковой заявки.

2.12. При описании условий и предложений участников размещения заказа должны приниматься общепринятые обозначения и наименования в соответствии с требованиями действующих нормативных правовых актов.

Сведения, которые содержатся в заявках участников размещения заказа, не должны допускать двусмысленных толкований.

2.13. Все документы, представленные участниками размещения заказа, должны быть скреплены печатью и заверены подписью уполномоченного лица (для юридических лиц), подписаны физическими лицами, в том числе индивидуальными предпринимателями, собственноручно. Все документы, насчитывающие более одного листа, должны быть пронумерованы, прошиты, скреплены печатью и заверены подписью уполномоченного лица участника размещения заказа - юридического лица и собственноручно заверены участником размещения заказа - физического лица, в том числе на прошивке. Верность копий документов, представляемых в составе заявки на участие в открытом конкурсе должна быть подтверждена печатью и подписью уполномоченного лица, если иная форма заверения не была установлена нормативными правовыми актами Российской Федерации.

2.14. Все экземпляры заявки должны быть четко напечатаны. Подчистки и исправления не допускаются, за исключением исправлений, скрепленных печатью и заверенных подписью уполномоченного лица (для юридических лиц) или собственноручно заверенных (для физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей).

2.15. Все документы, представляемые участниками размещения заказа в составе заявки на участие в открытом конкурсе, должны быть заполнены по всем пунктам.

2.16. Представленные в составе заявки на участие в открытом конкурсе документы не возвращаются участнику размещения заказа.

3. Требования к описанию участниками размещения заказа выполняемых работ

3.1. Участники размещения заказа осуществляют и представляют заказчику описание выполняемых работ согласно приложению 4 конкурсной документации в соответствии с местом, сроками выполнения, характеристикой работ и начальной ценой государственного контракта, изложенных в приложении 5 конкурсной документации.

3.2. Описание выполненных работ подписывается лицом, уполномоченным на осуществления действий от имени участника размещения заказа.

4. Цена, место, условия и сроки выполнения работ

4.1. Начальная (максимальная) цена государственного контракта:

- по лоту N 1 - 6050000 (Шесть миллионов пятьдесят тысяч) рублей 00 коп.;

- по лоту N 2 - 1370000 (один миллион триста семьдесят тысяч) рублей 00 коп.;

- по лоту N 3 - 1370000 (один миллион триста семьдесят тысяч) рублей 00 коп.;

- по лоту N 4 - 1370000 (один миллион триста семьдесят тысяч) рублей 00 коп.;

- по лоту N 5 - 1370000 (один миллион триста семьдесят тысяч) рублей 00 коп.;

- по лоту N 6 - 1370000 (один миллион триста семьдесят тысяч) рублей 00 коп.;

- по лоту N 7 - 3380000 (три миллиона триста восемьдесят тысяч) рублей 00 коп.;

- по лоту N 8 - 3880000 (три миллиона восемьсот восемьдесят тысяч) рублей 00 коп.;

- по лоту N 9 - 5600000 (пять миллионов шестьсот тысяч) рублей 00 коп.;

4.2. Место, условия и сроки выполнения работ, указаны в приложении 5 конкурсной документации.

4.3. Форма оплаты - безналичный расчет. Сроки и порядок оплаты определяются условиями, изложенными в государственном контракте.

4.4. Источник финансирования заказа - средства федерального бюджета.

5. Порядок формирования цены государственного контракта (цены лота)

5.1. Цена государственного контракта (цена лота) включает в себя расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей.

5.2. Цена государственного контракта (цена лота), предлагаемая участником размещения заказа, не может превышать начальную (максимальную) цену государственного контракта (цену лота), указанную в приложении 5 конкурсной документации.

5.3. Цена государственного контракта (цена лота), предложенная участником размещения заказа, должна быть фиксированной на период проведения открытого конкурса, выполнения работ. Заявка на участие в открытом конкурсе, содержащая предложения о корректировке цены в сторону увеличения, будет отклонена без какого-либо рассмотрения.

5.4. В случае наличия арифметических расхождений в форме заявки на участие в открытом конкурсе между цифрами и словами принимается к рассмотрению число прописанное словами.

6. Сведения о валюте, используемой для формирования цены государственного контракта (цены лота) и расчетов с исполнителями

6.1. При формировании цены государственного контракта (цены лота) и расчетов с исполнителями используется валюта Российской Федерации.

6.2. Все суммы денежных средств выражаются в российских рублях, за исключением: если к заявке на участие в открытом конкурсе приложены документы, оригиналы которых выданы Участнику размещения заказа третьими лицами, в которых суммы денежных средств выражены в других валютах. В этом случае Участнику размещения заказа необходимо к заявке на участие в открытом конкурсе приложить указание на денежный эквивалент этих сумм в российских рублях по курсу Центрального банка России на дату размещения Извещения о проведении открытого конкурса на официальном сайте Российской Федерации.

7. Сведения о возможности заказчика изменить предусмотренный государственным контрактом объем работ

7.1. Заказчик по согласованию с исполнителем в ходе исполнения государственного контракта вправе изменить не более чем на десять процентов предусмотренный государственным контрактом объем работ при изменении потребности в работах, соответственно на выполнение, которых заключен государственный контракт, или при выявлении потребности в дополнительном объеме работ, не предусмотренных государственным контрактом, но связанных с работами, предусмотренными государственным контрактом. При оказании дополнительного объема таких работ заказчик по согласованию с исполнителем вправе изменить первоначальную цену государственного контракта пропорционально объему таких работ, но не более чем на десять процентов такой цены государственного контракта, а при внесении соответствующих изменений в государственный контракт в связи с сокращением потребности в оказании таких работ заказчик обязан изменить цену государственного контракта указанным образом.

8. Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на участие в открытом конкурсе

8.1. Для участия в открытом конкурсе участник размещения заказа подает заявку на участие в открытом конкурсе в срок и по форме, которые установлены конкурсной документацией.

8.2. Участник размещения заказа подает заявку на участие в открытом конкурсе в письменной форме или форме электронного документа.

8.3. Заявка на участие в открытом конкурсе в письменной форме подается участником размещения заказа в запечатанном конверте. При этом на таком конверте указывается наименование открытого конкурса (лота), на участие в котором подается данная заявка. Участник размещения заказа вправе не указывать на таком конверте свое фирменное наименование, почтовый адрес (для юридического лица) или фамилию, имя, отчество, сведения о месте жительства (для физического лица).

Конверт с заявкой на участие в открытом конкурсе в письменном виде оформляется в соответствии с приложением 2 конкурсной документации.

8.4. Заявка на участие в открытом конкурсе в форме электронного документа подается участником размещения заказа на оптическом диске CD-R (исключающем возможность изменения информации) в форматах doc. и rtf.

Такая заявка (каждый файл, входящий в состав заявки) должна быть подписана электронной цифровой подписью участника размещения заказа, сертификат ключа подписи уполномоченного лица которого изготовлен удостоверяющим центром, сертификат ключа подписи уполномоченного лица которого внесен в Единый государственный реестр сертификатов ключей подписей уполномоченных лиц удостоверяющих центров в соответствии с Федеральным законом от 10.01.2002 N 1-ФЗ "Об электронной цифровой подписи" (информация на сайте: http://www.reestr-pki.ru).

Указанный машиночитаемый носитель, содержащий заявку в форме электронного документа, подается в запечатанном конверте (бумажном), в который должны быть вложены необходимые в составе заявки документы в письменной форме, если такие документы подписываются иными лицами, нежели участником размещения заказа, в том числе документы, подающиеся в нотариально заверенной форме.

При этом участник размещения заказа принимает на себя все риски и ответственность за сохранность и неизменность подаваемой им заявки в форме электронного документа, а также гарантирует возможность прочтения такой заявки в форме электронного документа на оптическом диске CD-R (исключающем возможность изменения информации) в форматах doc. и rtf.

Конверт с заявкой на участие в открытом конкурсе в форме электронного документа оформляется в соответствии с приложением 3 конкурсной документации.

Заявки на участие в открытом конкурсе в форме электронного документа, оформленные и/или поданные с нарушением настоящего раздела к участию в открытом конкурсе не допускаются.

8.5. Заявка на участие в открытом конкурсе, как в письменной форме, так и в форме электронного документа может быть:

направлена по почте по адресу: 107996, г. Москва, Рождественский бульвар, д. 12;

представлена в экспедицию Федерального агентства по рыболовству по адресу: г. Москва, Рождественский бульвар, д. 12;

передана на руки сотруднику, указанному в извещении о проведении открытого конкурса.

Дата начала приема заявок 29 мая 2009 года.

Дата окончания приема заявок 29 июня 2009 года.

8.6. Заявки на участие в открытом конкурсе принимаются: с понедельника по четверг с 10.00 до 17.00 по московскому времени, по пятницам - с 10.00 до 16.00 по московскому времени.

8.7. Заявка также может быть подана на заседании Единой комиссии непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе, и открытием доступа к заявкам на участие в открытом конкурсе, поданным в форме электронного документа по адресу, по которому осуществляется вскрытие конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе и открывается доступ к заявкам на участие в открытом конкурсе, поданным в форме электронного документа (по адресу заказчика).

8.8. Каждый конверт с заявкой на участие в открытом конкурсе, поступивший в срок, указанный в извещении о проведении открытого конкурса, регистрируется заказчиком. При этом отказ в приеме и регистрации конверта с заявкой на участие в открытом конкурсе поданной в письменном виде, на котором не указаны сведения об участнике размещения заказа, подавшем такой конверт, а также требование предоставления таких сведений, в том числе в форме документов, подтверждающих полномочия лица, подавшего конверт с заявкой на участие в открытом конкурсе в письменном виде, на осуществление таких действий от имени участника размещения заказа, не допускается.

8.9. По требованию участника размещения заказа, подавшего конверт с заявкой на участие в открытом конкурсе в письменном виде или форме электронного документа, заказчик выдает расписку в получении конверта с такой заявкой с указанием даты и времени его получения.

9. Расходы на участие в открытом конкурсе

9.1. Участник размещения заказа несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей заявки на участие в открытом конкурсе, участием в открытом конкурсе и заключением государственного контракта.

10. Требования к участникам размещения заказа

10.1. В настоящем открытом конкурсе может принять участие любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель.

10.2. При размещении заказа устанавливаются следующие обязательные требования к участникам размещения заказа:

10.2.1. соответствие участников размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение работ, являющихся предметом открытого конкурса;

10.2.2. непроведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

10.2.3. неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день рассмотрения заявки на участие в открытом конкурсе;

10.2.4. отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в открытом конкурсе;

10.2.5. отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участнике размещения заказа.

11. Порядок и срок отзыва заявок на участие в открытом конкурсе, порядок внесения изменений в такие заявки

11.1. Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в открытом конкурсе, вправе отозвать заявку в любое время до момента вскрытия единой комиссией конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе.

11.2. Заявки на участие в открытом конкурсе отзываются в следующем порядке:

11.2.1. Участник размещения заказа подает в письменном виде или форме электронного документа уведомление об отзыве заявки на участие в открытом конкурсе, содержащее информацию о том, что он отзывает свою заявку на участие в открытом конкурсе. При этом в соответствующем уведомлении в обязательном порядке должна быть указана следующая информация: наименование открытого конкурса, регистрационный номер заявки на участие в открытом конкурсе, дата, время и способ подачи заявки на участие в открытом конкурсе.

11.2.2. Заявление об отзыве заявки на участие в открытом конкурсе поданное в письменном виде должно быть скреплено печатью и заверено подписью уполномоченного лица (для юридических лиц) и собственноручно подписано физическим лицом участником размещения заказа.

Заявление об отзыве заявки на участие в открытом конкурсе поданное в форме электронного документа должно быть подписано электронной цифровой подписью участника размещения заказа.

11.2.3. Заявление об отзыве заявок на участие в открытом конкурсе подаются по адресу заказчика.

11.2.4. В день вскрытия заявок на участие в открытом конкурсе и открытии доступа к заявкам на участие в открытом конкурсе, поданным в форме электронного документа, заявки на участие в открытом конкурсе отзываются на заседании единой комиссии непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе и открытием доступа к заявкам на участие в открытом конкурсе, поданным в форме электронного документа, заявки на участие в открытом конкурсе по адресу, по которому осуществляется вскрытие конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе и открытие доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в открытом конкурсе, указанному в извещении о проведении открытого конкурса.

11.3. Отзывы заявок на участие в открытом конкурсе регистрируются в журнале регистрации заявок на участие в открытом конкурсе.

11.4. Заявки на участие в открытом конкурсе, отозванные до окончания срока подачи заявок на участие в открытом конкурсе в порядке, указанном выше, считаются не поданными.

11.5. После окончания срока подачи заявок не допускается отзыв заявок на участие в открытом конкурсе.

Участник размещения заказа, подавший заявку на участии# в открытом конкурсе, вправе изменить заявку на участие в открытом конкурсе в любое время до момента вскрытия единой комиссией конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе.

Изменения, внесенные в заявку на участие в открытом конкурсе, считаются неотъемлемой частью заявки на участие в открытом конкурсе.

11.6. Заявки на участие в открытом конкурсе изменяются в следующем порядке:

11.6.1. Изменения заявки на участие в открытом конкурсе подаются в запечатанном конверте. На соответствующем конверте указываются: наименование открытого конкурса, регистрационный номер заявки в следующем порядке: "Изменение заявки на участие в открытом конкурсе ____________________ (наименование открытого конкурса) ______ (регистрационный номер заявки)".

11.6.2. Изменения заявки на участие в открытом конкурсе должны быть оформлены в порядке, установленном для оформления заявок на участие в открытом конкурсе в соответствии с пунктом 2 конкурсной документации.

11.6.3. До последнего дня подачи заявок, установленного пунктом 8 конкурсной документации, изменения заявок на участие в открытом конкурсе подаются по адресу, указанному в извещении о проведении открытого конкурса (с учетом всех изменений извещения о проведении открытого конкурса, являющихся неотъемлемой частью извещения о проведении открытого конкурса).

11.6.4. В день вскрытия заявок на участие в открытом конкурсе и открытии доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в открытом конкурсе, изменения заявок на участие в открытом конкурсе подаются на заседании единой комиссии непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе по адресу, по которому осуществляется вскрытие конвертов с заявками на участие и открытие доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в открытом конкурсе в открытом конкурсе#, указанному в извещении о проведении открытого конкурса.

11.6.5. Изменения заявок на участие в открытом конкурсе регистрируются в журнале регистрации заявок на участие в открытом конкурсе в порядке, установленном пунктом 8 конкурсной документации.

11.6.6. Участники размещения заказа, подавшие изменения заявок на участие в открытом конкурсе, и заказчик обязаны обеспечить конфиденциальность сведений, содержащихся в таких изменениях заявок до вскрытия конвертов с изменениями заявок. Лица, осуществляющие хранение конвертов с изменениями заявок на участие в открытом конкурсе, не вправе допускать повреждение таких конвертов и содержащихся в них изменений до момента их вскрытия.

11.6.7. Конверты с изменениями заявок вскрываются единой комиссией одновременно с конвертами с заявками на участие в открытом конкурсе.

11.6.8. После вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе и конвертов с изменениями соответствующих заявок Единая комиссия устанавливает, поданы ли изменения заявки на участие в открытом конкурсе надлежащим лицом.

11.6.9. О вскрытии конвертов с изменениями заявок на участие в открытом конкурсе делается соответствующая отметка в протоколе вскрытия заявок на участие в открытом конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участии# в открытом конкурсе.

11.6.10. Если конверт с изменениями заявки на участие в открытом конкурсе не запечатан и не маркирован в порядке, указанном выше, заказчик не несет ответственности за утерю или досрочное вскрытие такого конверта. В случае, если на конверте с изменениями заявки на участие в открытом конкурсе указано наименование (для юридических лиц) или фамилия, имя, отчество (для физического лица) участника размещения заказа, либо конверт не запечатан и не маркирован в порядке, указанном выше, такие конверты с изменениями заявок на участие в открытом конкурсе не принимаются заказчиком и возвращаются лицу, подавшему такой конверт. В случае получения такого конверта заказчиком по почте, соответствующий конверт возвращается по адресу отправителя, указанному на конверте.

12. Формы, порядок, даты начала и окончания срока предоставления участникам размещения заказа разъяснений положений конкурсной документации

12.1. При проведении открытого конкурса какие-либо переговоры единой комиссии с участником размещения заказа не допускаются. В случае нарушения указанного положения открытый конкурс может быть признан недействительным в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

12.2. Заказчик вправе давать разъяснения положений конкурсной документации. Со дня опубликования в официальном печатном издании или размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого конкурса любой участник размещения заказа вправе направить в письменной или электронной форме заказчику запрос о разъяснении положений конкурсной документации. В течение двух рабочих дней со дня поступления указанного запроса заказчик направит в письменной форме разъяснения положений конкурсной документации, если указанный запрос поступил не позднее, чем за пять дней до дня окончания подачи заявок на участие в открытом конкурсе на бумажном носителе по адресу, указанному в запросе.

Заказчик прекращает давать разъяснения положений Конкурсной документации за пять дней до дня окончания подачи заявок на участие в открытом конкурсе.

12.3. Запросы о разъяснении конкурсной документации, подаваемые в форме электронных документов, должны быть подписаны электронной цифровой подписью участника размещения заказа.

12.4. В течение одного дня со дня направления разъяснения положений конкурсной документации по запросу участника размещения заказа такое разъяснение должно быть размещено заказчиком на официальном сайте с указанием предмета запроса, но без указания участника размещения заказа, от которого поступил запрос. Разъяснение положений конкурсной документации не должно изменять ее суть.

13. Место, порядок, даты и время вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявок на участие в открытом конкурсе

13.1. Место вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в открытом конкурсе: г. Москва, Рождественский бульвар, д. 12, Федеральное агентство по рыболовству.

Публично 29 июня 2009 года в 11 час. 00 мин. единой комиссией вскрываются конверты с заявками на участие в открытом конкурсе и открывается доступ к заявкам на участие в открытом конкурсе, поданным в форме электронного документа.

13.2. В день вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в открытом конкурсе непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе и открытием доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в открытом конкурсе или в случае проведения открытого конкурса по нескольким лотам перед вскрытием конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе, поданными в отношении каждого лота, и открытием доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в открытом конкурсе в отношении такого лота, но не раньше времени, указанного в извещении о проведении открытого конкурса и конкурсной документации, единая комиссия обязана объявить присутствующим при вскрытии таких конвертов и открытии доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в открытом конкурсе участникам размещения заказа о возможности подать заявки на участие в открытом конкурсе, изменить или отозвать поданные заявки на участие в открытом конкурсе до вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в открытом конкурсе.

13.3. Единой комиссией вскрываются конверты с заявками на участие в открытом конкурсе и осуществляется открытие доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в открытом конкурсе, которые поступили заказчику до вскрытия заявок на участие в открытом конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в открытом конкурсе.

13.4. В случае установления факта подачи одним участником размещения заказа двух и более заявок на участие в открытом конкурсе в отношении одного и того же лота при условии, что поданные ранее заявки таким участником не отозваны, все заявки на участие в открытом конкурсе такого участника размещения заказа, поданные в отношении данного лота, не рассматриваются и возвращаются такому участнику.

13.5. Участники размещения заказа, подавшие заявки на участие в открытом конкурсе, или их представители вправе присутствовать при вскрытии конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе и открытии доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в открытом конкурсе.

13.6. В связи с существующим пропускным режимом в здание Росрыболовства участники размещения заказа или их представители желающие присутствовать при вскрытии конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе и открытии доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в открытом конкурсе должны не позднее чем за один рабочий день до дня вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в открытом конкурсе сообщить кандидатуру сотрудникам Росрыболовства, указанным в извещении о проведении открытого конкурса.

Для прохода в здание Росрыболовства лицу необходимо иметь документ, удостоверяющий личность.

13.7. Все присутствующие при вскрытии конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе и открытии доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в открытом конкурсе лица регистрируются в Листе регистрации уполномоченных представителей участников размещения заказа и иных лиц, составляемом и подписываемом секретарем единой комиссии.

Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица) и почтовый адрес каждого участника размещения заказа, конверт с заявкой на участие в открытом конкурсе которого вскрывается или доступ к поданной в форме электронного документа заявке на участие в открытом конкурсе которого открывается, наличие сведений и документов, предусмотренных конкурсной документацией, условия исполнения государственного контракта, указанные в такой заявке и являющиеся критерием оценки заявок на участие в открытом конкурсе, объявляются при вскрытии конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе и открытии доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в открытом конкурсе и заносятся в протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в открытом конкурсе.

13.8. Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в открытом конкурсе ведется единой комиссией и подписывается всеми присутствующими членами единой комиссии и заказчиком непосредственно после вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в открытом конкурсе.

13.9. Указанный протокол размещается заказчиком в течение дня, следующего после подписания такого протокола, на официальном сайте.

13.10. Заказчик обязан осуществлять аудиозапись вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в открытом конкурсе. Любой участник размещения заказа, присутствующий при вскрытии конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в открытом конкурсе, вправе осуществлять аудио- и видеозапись вскрытия таких конвертов и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в открытом конкурсе.

13.11. Полученные после окончания приема конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе и подаваемых в форме электронных документов заявок на участие в открытом конкурсе конверты с заявками на участие в открытом конкурсе вскрываются (в случае, если на конверте не указаны почтовый адрес (для юридического лица) или сведения о месте жительства (для физического лица) участника размещения заказа), осуществляется открытие доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в открытом конкурсе, и в тот же день такие конверты и такие заявки возвращаются участникам размещения заказа.

13.12. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в открытом конкурсе подана только одна заявка на участие в открытом конкурсе или не подана ни одна заявка на участие в открытом конкурсе, конкурс признается несостоявшимся. В случае, если конкурсной документацией предусмотрено два и более лота, конкурс признается не состоявшимся только в отношении тех лотов, в отношении которых подана только одна заявка на участие в открытом конкурсе или не подана ни одна заявка на участие в открытом конкурсе.

14. Условия допуска к участию в открытом конкурсе

14.1. Единая комиссия рассматривает заявки на участие в открытом конкурсе на соответствие требованиям, установленным конкурсной документацией, и соответствие участников размещения заказа требованиям, установленным пунктам 2-4 части 1 статьи 11 Закона о размещении заказов. Срок рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе не может превышать двадцати дней со дня вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе и открытии доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в открытом конкурсе.

14.2. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе единой комиссией принимается решение о допуске к участию в открытом конкурсе участника размещения заказа и о признании участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в открытом конкурсе, участником открытого конкурса или об отказе в допуске такого участника размещения заказа к участию, а также оформляется протокол рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе, который ведется единой комиссией и подписывается всеми присутствующими на заседании членами единой комиссии и заказчиком в день окончания рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе. Протокол должен содержать сведения об участниках размещения заказа, подавших заявки на участие в открытом конкурсе, решение о допуске участника размещения заказа к участию в открытом конкурсе и о признании его участником открытого конкурса или об отказе в допуске участника размещения заказа к участию в открытом конкурсе с обоснованием такого решения.

14.3. Указанный протокол в день окончания рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе размещается заказчиком на официальном сайте. Участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в открытом конкурсе и признанным участниками открытого конкурса, и участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в открытом конкурсе и не допущенным к участию в открытом конкурсе, направляются уведомления о принятых единой комиссией решениях не позднее дня, следующего за днем подписания указанного протокола.

14.4. При рассмотрении заявок на участие в открытом конкурсе участник размещения заказа не допускается единой комиссией к участию в открытом конкурсе в случае:

1) непредоставления определенных пунктом 2 конкурсной документации документов либо наличия в таких документах недостоверных сведений об участнике размещения заказа или о работах, соответственно на выполнение которых размещается заказ;

2) несоответствия требованиям, установленным в соответствии с пунктами 2-4 части 1 статьи 11 Закона о размещении заказов;

3) несоответствия заявки на участие в открытом конкурсе требованиям конкурсной документации, в том числе наличие в таких заявках предложения о цене государственного контракта, превышающей начальную (максимальную) цену государственного контракта (цену лота).

14.5. В случае установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных участником размещения заказа, установления факта проведения ликвидации участника размещения заказа юридического лица или принятия арбитражным судом решения о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства, факта приостановления деятельности такого участника в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, факта наличия у такого участника задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов такого участника по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период, при условии, что участник размещения заказа не обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации, заказчик, уполномоченный орган, Единая комиссия обязана отстранить такого участника от участия в открытом конкурсе на любом этапе его проведения.

15. Критерии оценки заявок на участие в открытом конкурсе и их значимость

Для определения лучших условий исполнения государственного контракта, предложенных в заявках на участие в открытом конкурсе, Единая комиссия оценивает и сопоставляет такие заявки в соответствии со следующими критериями оценки заявок на участие в открытом конкурсе и их значимостью:

1) цена государственного контракта (данный критерий не оценивается по бальной системе, а учитывается при окончательном расчете) - 80%

2) качество работ и квалификация участника размещения заказа - 20%

16. Порядок оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе

16.1. Единая комиссия осуществляет оценку и сопоставление заявок на участие в открытом конкурсе, поданных участниками размещения заказа, признанными участниками открытого конкурса. Срок оценки и сопоставления таких заявок не может превышать десять дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе.

16.2. Оценка и сопоставление заявок на участие в открытом конкурсе осуществляются единой комиссией в целях выявления лучших условий исполнения государственного контракта в соответствии с критериями установленными пунктом 15 конкурсной документации.

16.3. Оценка заявок на участие в открытом конкурсе по критерию оценки "квалификация участника размещения заказа" осуществляется по следующим подкритериям:

N п/п	Подкритерии оценки	Количество баллов, из них:
1.	Наличие производственных мощностей по инкубации и подращиванию личинок/молоди воспроизводимых видов водных биоресурсов:
	- собственных;	4
	- частично взятых в аренду;	2
	- полностью взятых в аренду.	1
2.	Кадровый потенциал и его квалификация:
	- наличие 5 и более рыбоводов с высшим специальным образованием;	3
	- наличие 5 и более рыбоводов с высшим специальным образованием и средним специальным образованием, из которых с высшим специальным образованием менее 5 рыбоводов;	2
	- наличие менее 5 рыбоводов;	1
	- отсутствие рыбоводов.	0
3.	Опыт работы по воспроизводству водных биоресурсов:
	- опыт работы 5 лет и более;	3
	- опыт работы 3-5 лет;	2
	- опыт работы 1-3 года;	1
	- отсутствие опыта работ.	0
4.	Объем выпущенной молоди за последние 3 года (млн. шт.): При соответствии или превышении объема выпускаемой молоди участнику присваивается максимальный балл; Другим заявителям бальные оценки снижаются на 2 балла по мере снижения объемов выпущенной молоди	10
	Итого:	До 20

16.4. По каждой заявке на участие в открытом конкурсе рассчитывается показатель S(k) с учетом критерия "Цена государственного контракта" в соответствии со следующей формулой:

где:

З(k) - значение по критерию "Цена государственного контракта" k-ой заявки на участие в открытом конкурсе;

20 - максимальная балльная оценка по данному лоту;

T(k) - балльная оценка k-ой заявки на участие в открытом конкурсе.

Значение показателя S(k) округляется с точностью до тысячных.

В соответствии с полученными оценками S(k) заказчик проводит ранжирование заявок на участие в открытом конкурсе. Победителем открытого конкурса признается участник открытого конкурса, который предложил лучшие условия исполнения государственного контракта и заявке на участие в открытом конкурсе которого присвоен первый номер в соответствии с показателем S(k).

В случае если в нескольких заявках на участие в открытом конкурсе содержатся одинаковые условия исполнения государственного контракта, меньший порядковый номер присваивается заявке на участие в открытом конкурсе, которая поступила ранее других заявок на участие в открытом конкурсе, содержащих такие условия.

16.5. Единая комиссия ведет протокол оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе, который подписывается всеми присутствующими членами единой комиссии и заказчиком в течение дня, следующего после дня окончания проведения оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе. Протокол составляется в двух экземплярах, один из которых хранится у заказчика.

16.6. Заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола передает победителю открытого конкурса один экземпляр протокола и проект государственного контракта, который составляется путем включения условий исполнения государственного контракта, предложенных победителем открытого конкурса в заявке на участие в открытом конкурсе в проект государственного контракта, прилагаемый к конкурсной документации.

17. Срок и порядок подписания победителем открытого конкурса государственного контракта

17.1. Участник размещения заказа, признанный победителем конкурса, не вправе отказаться от заключения государственного контракта. При непредставлении заказчику таким участником размещения заказа в срок, предусмотренный действующим законодательством, подписанного государственного контракта, такой участник размещения заказа признается уклонившимся от заключения государственного контракта.

17.2. В случае, если открытый конкурс признан несостоявшимся и только один участник размещения заказа, подавший заявку на участие в открытом конкурсе, признан участником открытого конкурса, заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола обязан передать такому участнику открытого конкурса проект государственного контракта. Такой участник не вправе отказаться от заключения государственного контракта.

17.3. В случае, если открытый конкурс признан несостоявшимся государственный контракт может быть заключен не ранее чем через десять дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе.

17.4. Заказчик, уполномоченный орган в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе передают победителю открытого конкурса один экземпляр протокола и проект государственного контракта, который составляется путем включения условий исполнения государственного контракта, предложенных победителем открытого конкурса в заявке на участие в открытом конкурсе, в проект государственного контракта, прилагаемый к конкурсной документации (приложение N 6).

Проект Государственного контракта является единым для каждого лота и заключается по каждому лоту отдельно.

17.5. Государственный контракт может быть заключен не ранее чем через десять дней со дня размещения на официальном сайте протокола оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе.

17.6. В случае, если победитель открытого конкурса признан уклонившимся от заключения государственного контракта, заказчик вправе обратиться в суд с иском о требовании о понуждении победителя открытого конкурса заключить государственного контракт, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения государственного контракта, либо заключить государственного# контракт с участником открытого конкурса, заявке на участие в открытом конкурсе которого присвоен второй номер. При этом заключение государственного контракта для участника открытого конкурса, заявке на участие в открытом конкурсе которого присвоен второй номер, является обязательным.

17.7. В случае, если победитель открытого конкурса или участник открытого конкурса, заявке на участие в открытом конкурсе которого присвоен второй номер, в срок, предусмотренный конкурсной документацией, не представил заказчику подписанный государственный контракт, победитель открытого конкурса или участник открытого конкурса, заявке на участие в открытом конкурсе которого присвоен второй номер, признается уклонившимся от заключения государственного контракта.

17.8. После определения победителя открытого конкурса в срок, предусмотренный для заключения государственного контракта, заказчик обязан отказаться от заключения государственного контракта с победителем открытого конкурса либо при уклонении победителя открытого конкурса от заключения государственного контракта с участником размещения заказа, с которым заключается такой контракт, в случае установления факта:

17.8.1. проведения ликвидации участников размещения заказа - юридических лиц или проведения в отношении участников размещения заказа - юридических лиц, индивидуальных предпринимателей банкротами и об открытии конкурсного производства;

17.8.2. приостановления деятельности указанных лиц в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

17.8.3. предоставления указанными лицами заведомо ложных сведений, содержащихся в документах, предусмотренных пунктом 2 конкурсной документации;

17.8.4. нахождения имущества указанных лиц под арестом, наложенным по решению суда, если на момент истечения срока заключения государственного контракта балансовая стоимость арестованного имущества превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов указанных лиц по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период;

17.8.5. наличия у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, при условии, что участник размещения заказа не обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

17.9. Заказ признается размещенным со дня заключения государственного контракта.

17.10. Расторжение государственного контракта допускается по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

17.11. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного государственным контрактом, другая сторона вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного государственным контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного государственным контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Заказчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

17.12. В случае просрочки Исполнителем, обязательства, предусмотренного государственным контрактом, заказчик вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного государственным контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного государственным контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается государственным контрактом в размере не менее одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Исполнитель освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине заказчика.

Ответственность определяется законодательством Российской Федерации и государственным контрактом.

17.13. В случае, если государственного# контракт заключается с физическим лицом, за исключением индивидуальных предпринимателей и иных занимающихся частной практикой лиц, оплата такого контракта уменьшается на размер налоговых платежей, связанных с оплатой государственного контракта.

18. Требования обеспечения исполнения государственного контракта

18.1. Обеспечение исполнения государственного контракта:

устанавливается в размере 30% (Тридцать) процентов начальной (максимальной) цены государственного контракта (цены лота), указанной в извещении о проведении открытого конкурса. Победитель открытого конкурса до заключения государственного контракта по своему усмотрению:

- предоставляет заказчику безотзывную банковскую гарантию;

- страхует ответственность по государственному контракту;

- передает заказчику в залог денежные средства, в том числе в форме вклада (депозита) в размере обеспечения исполнения государственного контракта.

18.2. Способ обеспечения исполнения обязательств государственного контракта определяется участником открытого конкурса, с которым заключается государственный контракт, самостоятельно.

18.3. В том случае, если обеспечение исполнения государственного контракта представляется в виде безотзывной банковской гарантии, безотзывная банковская гарантия должна соответствовать требованиям, установленным Гражданским кодексом Российской Федерации, а также иным законодательством Российской Федерации.

В безотзывной банковской гарантии в обязательном порядке должна быть указана сумма, в пределах которой банк гарантирует исполнение обязательств по государственному контракту, которая должна быть не менее суммы, установленной в конкурсной документации.

Безотзывная банковская гарантия должна содержать указание на государственный контракт, исполнение которого она обеспечивает путем указания на стороны государственного контракта, название предмета государственного контракта и по возможности ссылку на протокол оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе (или протокол рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе, в случае признания открытого конкурса несостоявшимся) как основание заключения государственного контракта.

Срок действия безотзывной банковской гарантии должен устанавливаться с учетом установленного срока выполняемых работ по соответствующему государственному контракту и оканчиваться не ранее его завершения.

Безотзывная банковская гарантия должна содержать указание на согласие банка с тем, что изменения и дополнения, внесенные в государственный контракт, не освобождают его от обязательств по соответствующей безотзывной банковской гарантии.

18.4. В случае если обеспечение исполнения государственного контракта предоставляется в виде страхования ответственности, договор страхования ответственности должен соответствовать требованиям, установленным Гражданским кодексом Российской Федерации, а также иным законодательством Российской Федерации.

В договоре страхования ответственности должна быть указана сумма, на которую страхуется ответственность соответствующего исполнителя.

Страхование должно покрывать случаи виновного неисполнения или ненадлежащего исполнения исполнителем своих обязательств по государственному контракту.

Договор страхования также должен содержать указание на соответствующий государственный контракт путем указания на стороны государственного контракта, название предмета и ссылки на протокол оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе (или протокол рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе, в случае признания открытого конкурса несостоявшимся) как основание заключения государственного контракта.

Срок действия договора страхования должен устанавливаться с учетом установленного гарантийного срока выполняемых работ и оканчиваться не ранее его завершения.

Договор страхования должен содержать указание на согласие страховщика с тем, что изменения и дополнения, внесенные в государственный контракт, не освобождают его от обязательств по соответствующему договору страхования.

18.5. Денежные средства, вносимые в обеспечение исполнения государственного контракта, должны быть перечислены в размере, установленном конкурсной документацией.

18.6. Факт внесения денежных средств в обеспечение исполнения государственного контракта подтверждается платежным поручением с отметкой банка об оплате.

18.7. Денежные средства возвращаются исполнителю, с которым заключается государственный контракт при условии надлежащего исполнения им всех своих обязательств по государственному контракту (этапам) в течение 20 рабочих дней или иного срока, установленного в проекте государственного контракта со дня получения государственным заказчиком соответствующего письменного требования исполнителя. Денежные средства возвращаются на банковский счет, указанный исполнителем в этом письменном требовании.

18.8. Банковские реквизиты государственного Заказчика для перечисления обеспечения исполнения обязательств государственного контракта:

Федеральное агентство по рыболовству

Р/с. 40302810800001000079

Лиц/сч. N 05731000760

УФК по г. Москве

Отделение 1 Московского ГТУ Банка России г. Москва

БИК 044583001

ИНН 7702679523

КПП 770201001

18.9. В случае если участник, с которым заключается государственный контракт, не предоставляет обеспечения исполнения государственного контракта, то такой участник признается уклонившимся от заключения государственного контракта.

18.10. Сведения об участниках размещения заказа, уклонившихся от заключения государственного контракта, а также об исполнителях, с которыми государственные контракты расторгнуты в связи с существенным нарушением ими государственных контрактов, включаются в Реестр недобросовестных поставщиков.

Приложение 1
к Конкурсной документации

                                ЗАЯВКА

                    на участие в открытом конкурсе

     1. Название открытого конкурса, номер и наименование лота __________

_________________________________________________________________________

     2. Фирменное    наименование     (наименование),     сведения     об

организационно-правовой форме, о месте нахождения,  юридический, почтовый

адрес  (для  юридического  лица),  фамилия,   имя,  отчество,  паспортные

данные,  сведения  о  месте  жительства  (для  физического  лица),  номер

контактного телефона ____________________________________________________

_________________________________________________________________________

     3. Предложение по цене государственного контракта: _________________

     4. Предложение по сроку выполнения работ: __________________________

     5. ИНН _____________________________________________________________

     6. Банковские реквизиты: ___________________________________________

     Подачей настоящей  заявки  Участник  размещения  заказа подтверждает

соблюдение следующих обязательных требований:

     - не  проведение   ликвидации   участника   размещения   заказа   -

юридического  лица  или  неприятия  арбитражным судом решения о признании

участника   размещения  заказа  -  юридического   лица,   индивидуального

предпринимателя банкротами и не открытии конкурсного производства;

     - не приостановление  деятельности  участника  размещения  заказа  в

порядке,    предусмотренном     Кодексом    Российской    Федерации    об

административных правонарушениях,  на дату  подачи  заявки на  участие  в

открытом конкурсе;

     - отсутствие   у  участника  размещения   заказа  задолженности   по

начисленным  налогам,  сборам  и  иным обязательным  платежам  в  бюджеты

любого  уровня  или  государственные  внебюджетные  фонды  за   прошедший

календарный   год,   размер   которой  превышает  двадцать пять процентов

балансовой  стоимости  активов  участника  размещения  заказа  по  данным

бухгалтерской  отчетности  за  последний   завершенный  отчетный  период.

Участник  размещения  заказа   считается  соответствующим  установленному

требованию  в случае,  если он обжалует наличие указанной задолженности в

соответствии с законодательством  Российской Федерации и решение по такой

жалобе на  день рассмотрения заявки на участие  в  открытом  конкурсе  не

принято.

     В случае  признания нас  победителями  открытого  конкурса обязуемся

заключить с Заказчиком государственный контракт  по  форме,  утвержденной

Заказчиком,  на условиях,  указанных в  настоящей заявке  и в  конкурсной

документации.

     К заявке прилагаются следующие документы:

     1) _________________________________

     2) _________________________________

     3) _________________________________

__________________________________________________      /_______________/

(Ф.И.О. уполномоченного лица на подписание заявки,          (подпись)

а также для юридического лица - указать должность

уполномоченного подписывать заявку;

для индивидуального предпринимателя -

соответствующий статус)

М.П. (при наличии)

"___"___________ 2009 г.

Приложение 2
к Конкурсной документации

Порядок
оформления конверта с заявкой на участие в открытом конкурсе поданной в письменной форме

ЗАКАЗНОЕ -------- НЕ ВСКРЫВАТЬ ДО 11 ч. 29 июня 2009 г. Заявка на участие в открытом конкурсе ------------------------------------- _____________________________________________________________________ (название открытого конкурса) _____________________________________________________________________ (наименование лота) Куда: 107996, г. Москва, Рождественский бульвар, д. 12 Кому: Руководителю Федерального агентства по рыболовству

Внимание!

В случае отсутствия на конверте надписи "Заявка на участие в открытом конкурсе" конверт будет вскрыт до начала открытого конкурса и заявка на участие в открытом конкурсе не будет рассматриваться Единой комиссией.

Приложение 3
к Конкурсной документации

Порядок
оформления конверта с заявкой поданной в форме электронного документа

ЗАКАЗНОЕ -------- "В форме электронного документа" НЕ ВСКРЫВАТЬ ДО 11 ч. 29 июня 2009 г. Заявка на участие в открытом конкурсе ------------------------------------- _____________________________________________________________________ (название открытого конкурса) _____________________________________________________________________ (наименование лота) Куда: 107996, г. Москва, Рождественский бульвар, д. 12 Кому: Руководителю Федерального агентства по рыболовству

Внимание!

В случае отсутствия на конверте надписи "Заявка на участие в открытом конкурсе" конверт будет вскрыт до начала открытого конкурса и заявка на участие в открытом конкурсе не будет рассматриваться Единой комиссией.

Приложение 4
к Конкурсной документации

Требования
к описанию работ по воспроизводству водных биологических ресурсов

Участник размещения заказа должен представить описание работ по следующей форме:

1. Наименование лота.

2. Информация о наличии у участника размещения заказа документов, подтверждающих положительное эпизоотическое состояние предприятия.

3. Информация об объемах выпуска молоди за последние 3 года.

4. Описание всех работ, указанных в Календарном плане (приводится далее), в том числе выхода рыбоводной продукции, в соответствии с РБО и требованиями, определенными приказом Госкомрыболовства России от 21.09.1999 N 264 "Об утверждении временных биотехнических нормативов по разведению молоди ценных промысловых рыб предприятиями по искусственному воспроизводству рыбных запасов Российской Федерации", а также требованиями Инструкции о порядке учета рыбоводной продукции, выпускаемой организациями Российской Федерации в естественные водоемы и водохранилища, утвержденной приказом от Роскомрыболовства 06.03.1995 N 38.

ГАРАНТ:

См. Инструкцию о порядке учета рыбоводной продукции, выпускаемой организациями Российской Федерации в естественные водоемы и водохранилища, утвержденную Роскомрыболовством 29 октября 1994 г. N 44а-у

5. Информация о проводимых ранее участником размещения заказа указанных работ, в том числе информация с разбивкой по годам об объемах и местах вселения личинок/молоди, видовом составе.

6. Информация о наличии у участника размещения заказа производственных мощностей по инкубации и подращиванию личинок/молоди, в том числе их характеристики и площади (указать собственные или арендованные производственные мощности). В случае проведения участником размещения заказа работ на арендованных мощностях предоставляется нотариально заверенная копия договора аренды на период проведения работ, указанных в Календарном плане.

7. Информация о наличии у участника размещения заказа дипломированных рыбоводов для выполнения работ по воспроизводству водных биоресурсов, включая выращивание и выпуск личинок/молоди водных биоресурсов в водные объекты рыбохозяйственного значения.

8. Календарный план выполнения работ:

N п/п Этапа работ/ Сроки	N п/п Наименование работ и их содержание	Дата начала каждого наименования работ	Дата окончания каждого наименования работ	Цена каждого этапа работ (тыс. руб.)	Ожидаемые результаты по выполнению каждого этапа работ
1.	2.	3.	4.	5.	6.

9. Описание работ подписывает руководитель организации.

Заявка и ее описание должны быть пронумерованы, прошнурованы, парафированы и скреплены печатью.

Приложение 5
к Конкурсной документации

Перечень
лотов, место, сроки выполнения работ, характеристика работ, начальная (максимальная) цена государственного контракта (цена лота)

N лота	Место выполнения работ	Сроки выполнения работ	Виды водных биоресурсов, возрастная стадия. Количество, млн. шт.	Средняя штучная навеска молоди, г	Начальная (максимальная) цена государственного контракта (цена лота) тыс. руб.
Астраханская область
1	Река Бахтимир	с момента заключения государственного контракта - до 01 ноября 2009 года включительно	Осетровые (белуга, осетр русский, севрюга), сеголетки, 1,5	Белуга - 3, осетр русский - 3, севрюга - 2	6050,0
Ростовская область
2	Бассейн реки Дон	с момента заключения государственного контракта - до 01 ноября 2009 года включительно	Частиковые (сазан), сеголетки, 1,0	10	1370,0
3	Бассейн реки Дон	с момента заключения государственного контракта - до 01 ноября 2009 года включительно	Частиковые (сазан), сеголетки, 1,0	10	1370,0
4	Бассейн реки Дон	с момента заключения государственного контракта - до 01 ноября 2009 года включительно	Частиковые (сазан), сеголетки, 1,0	10	1370,0
5	Бассейн реки Дон	с момента заключения государственного контракта - до 01 ноября 2009 года включительно	Частиковые (сазан), сеголетки, 1,0	10	1370,0
6	Бассейн реки Дон	с момента заключения государственного контракта - до 01 ноября 2009 года включительно	Частиковые (сазан), сеголетки, 1,0	10	1370,0
Волгоградская область
7	Бассейн Цимлянского водохранилища	с момента заключения государственного контракта - до 01 ноября 2009 года включительно	Частиковые (сазан), сеголетки, 2,0	25	3380
Краснодарский край
8	Бассейн реки Кубань	с момента заключения государственного контракта - до 01 ноября 2009 года включительно	Частиковые (сазан), сеголетки, 2,5	25	3880
9	Бассейн реки Кубань	с момента заключения государственного контракта - до 01 ноября 2009 года включительно	Осетровые (стерлядь), сеголетки, 1,4	1,5	5600

Приложение 6
к Конкурсной документации

Государственный контракт N

г. Москва                                      "___"__________ 2009 г.

      Федеральное  агентство  по  рыболовству,  именуемое  в   дальнейшем

"Заказчик",  в  лице ______________________,  действующего  на  основании

___________  и  по   доверенности ____________________________, с   одной

стороны,

и ______________________________________________________________________,

    (полное наименование для юридического лица, фамилия, имя, отчество

                          для физического лица)

именуемое в дальнейшем "Исполнитель" в лице

________________________________________________________________________,

                  (должность, фамилия, имя, отчество)

действующего на основании ______________________________________________,

с другой  стороны,  определенное  победителем  по лоту N ______ открытого

конкурса  на  выполнение  работ по воспроизводству  водных  биологических

ресурсов в 2009 году для государственных нужд (Основание: Соответствующий

протокол заседания Единой комиссии Федерального  агентства по рыболовству

по размещению  заказа на поставку  товаров,  выполнение  работ,  оказание

услуг  для  государственных  нужд путем  проведения  открытого  конкурса,

аукциона, запроса котировок от "_____"_________ 2009 г.  N __), именуемые

в  дальнейшем  "Стороны", заключили  настоящий  государственный  контракт

(далее  по  тексту  - Контракт) о нижеследующем:

1. Предмет Контракта

1.1. Исполнитель обязуется в соответствии с Техническим (плановым) заданием, являющимся приложением к Контракту выполнить работы по воспроизводству водных биоресурсов, включая выпуск личинок/молоди ___________________ (наименование вида рыб) в ___________________________ (наименование водного объекта) (далее по тексту - Работы).

Основное содержание Работ, сроки их выполнения и цена устанавливаются Сторонами в календарном плане, являющемся приложением к Контракту.

2. Обязанности Сторон

2.1. Исполнитель обязуется:

2.1.1. Выполнить Работы, указанные в Календарном плане, в соответствии с Техническим (плановым) заданием.

2.1.2. Выполнять Работы, указанные в пункте 1 Контракта, в соответствии с рыбоводно-биологическим обоснованием, требованиями, определенными приказом Госкомрыболовства России от 21.09.1999 г. N 264 "Об утверждении временных биотехнических нормативов по разведению молоди ценных промысловых рыб предприятиями по искусственному воспроизводству рыбных запасов Российской Федерации", а также требованиями "Инструкции о порядке учета рыбоводной продукции, выпускаемой организациями Российской Федерации в естественные водоемы и водохранилища", утвержденной приказом Роскомрыболовства от 06 марта 1995 г. N 38.

2.1.3. При сдаче Заказчику выполненных Работ предоставить ему следующие документы:

а) два подлинных экземпляра акта сдачи-приемки выполненных Работ, подписанные со стороны Исполнителя;

б) пояснительные записки к актам сдачи-приемки выполненных Работ, подписанные Исполнителем;

в) один подлинный экземпляр счета-фактуры с указанием НДС - в необходимых случаях;

г) один подлинный экземпляр акта выпуска рыбоводной продукции, утвержденный руководителем территориального управления Федерального агентства по рыболовству, на территории осуществления полномочий которого Исполнитель осуществляет выпуск личинок/молоди в рамках исполнения Контракта (далее по тексту - Теруправление);

д) один подлинный экземпляр акта проверки хода выполнения Работ, проведенной Теруправлением.

При выполнении Работ по этапам, сдача каждого промежуточного этапа Работ осуществляется с предоставлением указанных в настоящем пункте документов, за исключением предусмотренных подпунктом "г".

2.1.4. В случае отхода (гибели) производителей/рыбоводной продукции на всех этапах ее производства незамедлительно информировать об этом Теруправление и в 10-дневный срок представлять Заказчику акты отхода (гибели) рыбоводной продукции, утвержденные руководителем Теруправления или уполномоченным им должностным лицом.

2.2. Заказчик обязуется:

2.2.1. Принимать выполненные Работы (этапы Работ) в порядке, установленном разделом 3 Контракта, и оплачивать их из средств федерального бюджета.

2.2.2. Осуществлять самостоятельно или с привлечением своих территориальных управлений контроль хода выполнения Работ, указанных в календарном плане.

3. Порядок сдачи и приемки выполненных Работ (этапов Работ)

3.1. Исполнитель в срок, не превышающий 10 (десяти) рабочих дней со дня завершения Работ, направляет Заказчику документы, указанные в пункте 2.1.3 Контракта.

3.2. В случае выполнения Работ по этапам, Исполнитель:

в срок, не превышающий 10 (десяти) рабочих дней со дня завершения каждого этапа Работ (за исключением последнего), направляет Заказчику документы, указанные в подпунктах "а", "б", "в", "д" пункта 2.1.3 Контракта.

в срок, не превышающий 10 (десяти) рабочих дней со дня завершения завершающего этапа Работ, направляет Заказчику документы, указанные в пункте 2.1.3 Контракта.

3.3. Заказчик принимает выполненные Работы (этапы Работ) на основании представленных Исполнителем документов в срок, не превышающий 30 рабочих дней с момента получения указанных документов в полном комплекте и надлежаще оформленном виде.

ГАРАНТ:

Нумерация пунктов приводится в соответствии с источником

3.5. При отсутствии замечаний Заказчик подписывает представленный Исполнителем акт сдачи-приемки выполненных Работ (этапа Работ). При наличии замечаний Заказчик направляет Исполнителю мотивированный отказ от приемки выполненных Работ (этапа Работ).

3.3. При наличии возражений по объему, срокам и качеству выполненных Работ, определенных в пунктах 2.1.1, 2.1.2 Контракта, Стороны составляют протокол с указанием замечаний, условий и сроков, необходимых для их устранения.

3.4. Все недостатки и дефекты в Работах, в том числе скрытые недостатки, установленные Заказчиком, устраняются Исполнителем за свой счет в установленные Заказчиком сроки.

4. Цена Контракта

4.1. Валюта цены Контракта устанавливается в рублях.

4.2. Общая цена Контракта составляет ________________(сумма цифрами и прописью) рублей с учетом НДС.

4.3. Цена государственного контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных контрактом количества, объема работ, иных условий исполнения государственного контракта.

4.4. Работы, выполненные Исполнителем сверх количественных и весовых показателей, предусмотренных прилагаемым техническим (плановым) заданием, Заказчиком дополнительно не оплачиваются.

5. Платежи и расчеты

5.1. Оплата выполненных Работ (этапов Работ) производится на основании документов, представленных Исполнителем в соответствии с пунктами 2.1.3, 3.1, 3.2 Контракта.

5.2. Сроки расчетов устанавливаются Сторонами в графике расчетов, прилагаемом к настоящему Контракту.

5.3. Заказчик, по согласованию с Исполнителем, в ходе исполнения Контракта и до окончания срока его действия вправе изменить не более чем на десять процентов предусмотренный Контрактом объем работ при изменении потребности в работах, на выполнение которых заключен Контракт, или при выявлении потребности в проведении работ, не предусмотренных Контрактом, но связанных с работами, предусмотренными Контрактом. При выполнении дополнительного объема вышеуказанных работ Заказчик по согласованию с Исполнителем вправе изменить первоначальную цену Контракта пропорционально объему работ, но не более чем на десять процентов цены контракта, а при внесении соответствующих изменений в Контракт в связи с сокращением потребности в выполнении таких работ заказчик обязан изменить цену Контракта указанным образом.

5.4. В случае расторжения Контракта по инициативе Заказчика до завершения Исполнителем полного перечня Работ, указанных в Календарном плане, Заказчик оплачивает Исполнителю фактические затраты по выполненному объему Работ на дату прекращения действия Контракта с оформлением соответствующего соглашения Сторон в установленном порядке.

6. Ответственность Сторон и условия расторжения Контракта

6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение своих обязательств в соответствие# с положениями действующего законодательства и настоящего Контракта.

6.2. Исполнитель отвечает за исполнение своих обязательств по Контракту своим имуществом.

6.3. Расторжение Контракта допускается по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

6.4. За нарушение срока (сроков) исполнения своих обязательств по Контракту Исполнитель уплачивает Заказчику пеню в размере 0,1% от цены Контракта за каждый день просрочки, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства.

6.5. За не обеспечение сохранности имущества Заказчика, указанного в пунктах 9.1 и 9.2, Исполнитель возмещает Заказчику его стоимость исходя из такс, применяемых для целей реализации положений статьи 53 Федерального закона от 20 декабря 2004 г. N 166-ФЗ "О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов".

6.6. При несоответствии выпускаемых (подготовленных к выпуску) личинок/молоди воспроизводимой по настоящему Контракту рыбы прилагаемому техническому (плановому) заданию в части наименования вида рыб или ее средней штучной навеске (в сторону уменьшения), работа по настоящему Контракту считается не выполненной#.

6.7. Уплата неустойки не освобождает Исполнителя от возмещения Заказчику убытков.

7. Обстоятельства непреодолимой силы

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение или просрочку исполнения своих обязательств по Контракту, если ненадлежащее их исполнение произошло вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, возникших после заключения Контракта, которые Стороны не могли предвидеть или предотвратить.

7.2. При наступлении обстоятельств, указанных в пункте 7.1 Контракта, Сторона, для которой создалась невозможность исполнения Контракта, должна направить другой стороне в течение 10 дней с момента наступления указанных обстоятельств письменное уведомление, которое должно содержать, в том числе, данные о характере обстоятельств непреодолимой силы.

В случае не извещения или несвоевременного извещения другой стороны о наступивших обстоятельствах непреодолимой силы, Сторона, не исполнившая обязательства по Контракту, должна нести ответственность в соответствии с разделом 6 Контракта.

7.3. В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы и соблюдения Стороной условий, указанных в пункте 7.2 Контракта, срок выполнения обязательств по Контракту может быть продлен соразмерно времени, в течение которого действуют эти обстоятельства и их последствия, если это не противоречит требованиям к выполняемым работам, указанным в пункте 2.1.2 Контракта.

8. Разрешение споров

8.1. Все споры и разногласия между Сторонами, которые могут возникнуть по Контракту и/или в связи с ним, если они не будут разрешены путем переговоров, подлежат рассмотрению в Арбитражном суде города Москвы в установленном порядке.

8.2. Ответ на предъявленную претензию должен быть дан не позднее, чем в 14-ти дневный срок с момента ее получения. Отсутствие ответа приравнивается к отказу в удовлетворении претензии.

9. Особые условия

9.1. Рыбоводная продукция, получаемая в ходе всего технологического цикла воспроизводства водных биоресурсов, является собственностью Российской Федерации.

9.2. Рыбоводная продукция, указанная в пункте 2.1.4 настоящего Контракта после ее получения в рамках выполнения Исполнителем работ по искусственному воспроизводству, подлежит передаче указанному Заказчиком лицу с оформлением соответствующего акта.

9.3. Права Российской Федерации в отношении имущества, указанного в пунктах 9.1 и 9.2, в рамках настоящего Контракта осуществляет Заказчик.

10. Прочие условия

10.1. Все изменения и дополнения к Контракту действительны лишь в том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны должным образом уполномоченными на то представителями обеих Сторон.

10.2. Все приложения к Контракту, подписанные Сторонами, являются его неотъемлемыми частями.

10.3. Исполнитель не вправе передавать свои права и обязанности по Контракту третьей стороне без письменного согласия на то другой Стороны.

10.4. Стороны обязуются информировать друг друга об изменениях реквизитов и других сведений, касающихся исполнения Контракта.

10.5. Контракт составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.

10.6. Контракт вступает в силу с момента его подписания и действует до _________________.

11. Адреса и реквизиты сторон

               ЗАКАЗЧИК                                  ИСПОЛНИТЕЛЬ

12. Приложение

12.1. К настоящему Контракту прилагаются:

1) Календарный план на _________ листах в 1 экз.

2) Техническое (плановое) задание на _______ листах в 1 экз.

3) График расчетов

     Заказчик:                                    Исполнитель:

     Руководитель Федерального

     агентства по рыболовству

     _________________ А.А. Крайний

           м.п.

     "   "_________________ 2009 г.

Приложение N 1
к государственному контракту
от "__"_________ 2009 г. N _____

Календарный план
выполнения работ по искусственному воспроизводству водных биоресурсов, включая выпуск личинок/молоди______(наименование вида рыб) в __________________ (наименование водного объекта)

N п/п Этапа работ	N п/п Наименование работ и их содержание	Дата начала каждого этапа работ	Дата окончания каждого этапа работ	Цена каждого этапа работ (тыс. руб.)	Ожидаемые результаты по выполнению каждого этапа работ
1.	2.	3.	4.	5.	6.

Приложение N 2
к государственному контракту
от "__"_________ 2009 г. N _____

Техническое (плановое) задание
на выполнение работ по искусственному воспроизводству водных биоресурсов, включая выпуск личинок/молоди_____(наименование вида рыб) в ___________________ (наименование водного объекта)

                    1. Основание для проведения работ

     Протокол по рассмотрению заявок  на участие в открытом  конкурсе  от

                      ________________ N _____.

                        2. Цель проведения работ

     Целью проведения  настоящих  работ  является  увеличение  объемов  и

повышение эффективности искусственного воспроизводства ценных промысловых

видов рыб.

           3. Технико-экономические показатели и объемы работ.

     В результате выполненных работ Исполнитель осуществит:

     - в  срок  до _______ выпуск  в ______________________ (наименование

водного объекта) __________ (количество) штук личинок/молоди ____________

(наименование вида рыб) средней штучной навеской ____ (количество) грамм,

с учетом временных биотехнических нормативов по разведению молоди  ценных

промысловых рыб предприятиями  по искусственному  воспроизводству  рыбных

запасов Российской  Федерации,  утвержденных  приказом  Госкомрыболовства

России от 21.09.1999 г. N 264.

     Для  указанных  целей  Исполнителем   в  случае  необходимости  и  в

соответствии   с  условиями  конкурсной  документации   предусматривается

осуществить  в 200__ году добычу (вылов): __________ (видовой,  половой и

размерный состав уловов).

     Районы добычи (вылова): (зона, подзона), место лова (водный объект),

границы лова.

     Сроки добычи (вылова): _____.

     Орудия и способы лова: _____.

     Заказчик:                                    Исполнитель:

     Руководитель Федерального

     агентства по рыболовству

     _________________ А.А. Крайний

           м.п.

     "   "_________________ 2009 г.

Приложение N 3
к государственному контракту
от "__"_________ 2009 г. N _____

График расчетов

     Заказчик:                                    Исполнитель:

     Руководитель Федерального

     агентства по рыболовству

     _________________ А.А. Крайний

           м.п.

     "   "_________________ 2009 г.