Приказ Федерального агентства по рыболовству от 10 июня 2009 г. N 492 "О размещении заказа на право заключения государственного контракта на монтаж систем пожарной сигнализации, речевого оповещения, управления эвакуацией и охранной сигнализации в помещениях Федерального агентства по рыболовству расположенных в административном здании по адресу: г. Москва, Рождественский бульвар, д. 15"

Приказ Федерального агентства по рыболовству от 10 июня 2009 г. N 492
"О размещении заказа на право заключения государственного контракта на монтаж систем пожарной сигнализации, речевого оповещения, управления эвакуацией и охранной сигнализации в помещениях Федерального агентства по рыболовству расположенных в административном здании по адресу:
г. Москва, Рождественский бульвар, д. 15"


С целью обеспечения размещения заказа на право заключения государственного контракта на монтаж систем пожарной сигнализации, речевого оповещения, управления эвакуацией и охранной сигнализации в помещениях Федерального агентства по рыболовству за счет средств федерального бюджета приказываю:

1. Установить, что размещение заказа на право заключения государственного контракта на монтаж систем пожарной сигнализации, речевого оповещения, управления эвакуацией и охранной сигнализации в помещениях Федерального агентства по рыболовству осуществляется путем проведения открытого аукциона.

2. Утвердить документацию по проведению открытого аукциона на право заключить государственный контракт на монтаж систем пожарной сигнализации, речевого оповещения, управления эвакуацией и охранной сигнализации в помещениях Федерального агентства по рыболовству согласно приложению.

3. Управлению экономики, имущественных отношений и перспективного развития (Н.В. Кругликову) обеспечить в установленном порядке проведение открытого аукциона на право заключить государственный контракт на монтаж систем пожарной сигнализации, речевого оповещения, управления эвакуацией и охранной сигнализации в помещениях Федерального агентства по рыболовству.

4. Административному управлению совместно с Управлением правового обеспечения (Е.С. Кац) в пределах своей компетенции обеспечить заключение государственного контракта с победителем по итогам проведенного открытого аукциона и осуществить контроль его выполнения.

5. Управлению финансов (Е.Ю. Соловьева) осуществлять оплату государственного контракта в пределах средств федерального бюджета, предусмотренных в смете расходов на обеспечение деятельности центрального аппарата Агентства в 2009 году.

6. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на заместителя руководителя Федерального агентства по рыболовству В.В. Холодова.


Руководитель

А.А. Крайний


Приложение

к приказу Федерального агентства по рыболовству

от 10 июня 2009 г. N 492


Документация
об аукционе на право заключения государственного контракта на монтаж систем пожарной сигнализации, речевого оповещения, управления эвакуацией и охранной сигнализации в помещениях Федерального агентства по рыболовству расположенных в административном здании по адресу:
г. Москва, Рождественский бульвар, д. 15


Извещение о проведении открытого аукциона


1. Название торгов - право на заключение государственного контракта на монтаж систем пожарной сигнализации, речевого оповещения, управления эвакуацией и охранной сигнализации в помещениях Федерального агентства по рыболовству расположенных в административном здании по адресу: г. Москва, Рождественский бульвар, д. 15

2. Форма торгов - открытый аукцион.

3. Заказчик - Федеральное агентство по рыболовству. Адрес заказчика: 107996, г. Москва, Рождественский бульвар, д. 12. Адрес электронной почты: Avdeev@fishcom.ru, vengranovskiy@fishcom.ru. Контактный телефон: (495) 625-63-23 (Авдеев Борис Николаевич, Венграновский Павел Юрьевич).

4. Предмет государственного контракта - на монтаж систем пожарной сигнализации, речевого оповещения, управления эвакуацией и охранной сигнализации в помещениях Федерального агентства по рыболовству расположенных в административном здании по адресу: г. Москва, Рождественский бульвар, д. 15

Техническое задание на выполнение работ указано в Приложении N 4 к документации об аукционе, являющейся неотъемлемой частью документации об аукционе.

5. Место выполнения работ - г. Москва, Рождественский бульвар, д. 15.

6. Срок выполнения работ: с момента заключения государственного контракта в течение 45 (сорока пяти) календарных дней.

7. Начальная (максимальная) цена государственного контракта (цена лота) - 3 700 000 руб. (три миллиона семьсот тысяч рублей) 00 коп. с учетом НДС.

8. Документация об аукционе на бумажном носителе предоставляется по адресу заказчика в течение двух рабочих дней со дня получения соответствующего заявления.

Плата за предоставление документации об аукционе не взимается.

Официальный сайт, на котором размещена документация об аукционе - www.zakupki.gov.ru.

9. Преимущества учреждениям, предприятиям уголовно-исполнительной системы и (или) организациям инвалидов не предоставляются.

10. Место, дата и время проведения открытого аукциона: г. Москва, Рождественский бульвар, д. 14, Федеральное агентство по рыболовству, 16 июля 2009 года, 11 ч. 00 мин. по московскому времени.


1. Общие положения


Настоящая документация об аукционе на право заключения государственного контракта на монтаж систем пожарной сигнализации, речевого оповещения, управления эвакуацией и охранной сигнализации в помещениях Федерального агентства по рыболовству, расположенных в административном здании по адресу: г. Москва, Рождественский бульвар, д. 15 разработана Федеральным агентством по рыболовству в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 21.07.2005 года N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд".


2. Требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в аукционе и инструкции по ее заполнению


Участник размещения заказа подает заявку на участие в открытом аукционе в письменной форме или в форме электронного документа в соответствии с Приложением N 1 документации об аукционе в запечатанном конверте.

В случае если участник размещения заказа направляет заявку на участие в аукционе по почте, либо сдает ее в экспедицию Федерального агентства по рыболовству, то такая заявка должна быть представлена в запечатанном конверте, оформленном в соответствии с Приложением N 2 документации об аукционе.

В случае если участник размещения заказа передает заявку на руки сотруднику, указанному в извещении о проведении аукциона, то в этом случае конверт может быть не запечатан.

К заявке на участие в аукционе прилагаются следующие документы:

1) полученная, не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона, выписка из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенная копия такой выписки (для юридических лиц); выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенная копия такой выписки (для индивидуальных предпринимателей); копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц); надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц), полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона;

2) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании, либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника размещения заказа без доверенности (руководитель)). В случае если указанная доверенность подписанная лицом, уполномоченным руководителем участника размещения заказа, заявка на участие в открытом аукционе должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица.

3) копии учредительных документов.

4) решение об одобрении или совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения, для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа выполнение работ, являющихся предметом государственного контракта, являются крупной сделкой.

Если заключение государственного контракта в соответствии с документацией об аукционе и на условиях, предложенных участником, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, обеспечения исполнения государственного контракта является крупной сделкой (в соответствии с Федеральным законом от 08.02.1998 N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью", Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах", Федеральным законом от 14.11.2002 N 161-ФЗ "О государственных и муниципальных унитарных предприятиях"), то в зависимости от организационно-правовой формы участник размещения заказа должен представить выписку из протокола, содержащего решение о совершении крупной сделки, принятое и оформленное в соответствии со статьей 46 Федерального закона от 08.02.1998 N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью" либо выпиской из Устава участника, подтверждающего право единоличного или коллегиального исполнительного органа заключать крупные сделки самостоятельно; выписку из протокола, содержащего решение об одобрении крупной сделки, принятое и оформленное в соответствии со статьей 79 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" (для участников, зарегистрированных в форме акционерного общества) либо документом, подтверждающим, что участник является акционерным обществом, состоящим из одного акционера, который одновременно осуществляет функции единоличного исполнительного органа; документ, подтверждающий решение собственника имущества унитарного предприятия о совершении крупной сделки, принятое в соответствии со статьей 23 Федерального закона от 14.11.2002 N 161-ФЗ "О государственных и муниципальных унитарных предприятиях".

В случае, если заключение государственного контракта по итогам аукциона на условиях, предложенных участником, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, обеспечения исполнения государственного контракта не является для участника крупной сделкой, участник должен представить в составе заявки оригинал уведомления от участника на бумажном носителе о том, что заключение государственного контракта по итогам аукциона на условиях предложенных участником, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, обеспечения исполнения государственного контракта не является для участника крупной сделкой.

5) копия лицензии на производство работ по монтажу, ремонту и обслуживанию средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений;

6) копия лицензии на строительство зданий и сооружений I и II уровней ответственности в соответствии с государственным стандартом;

Участник размещения заказа вправе приложить к заявке любые иные документы, которые, по его мнению, могут дополнительно характеризовать возможности участника размещения заказа по выполнению работ.

Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.

Прием заявок на участие в аукционе прекращается в день начала рассмотрения заявок на участие в аукционе непосредственно до времени начала рассмотрения заявок на участие в аукционе, указанного в пункте 12 документации об аукционе.

Участник размещения заказа самостоятельно определяет способ доставки заявок на участие в аукционе и несет все риски того, что его заявка будет доставлена по неправильному адресу или, при несоблюдении сроков получения заявок на участие в аукционе, признана опоздавшей.

Каждая заявка на участие в аукционе, поступившая в срок, указанный в пункте 13, регистрируется представителем заказчика в Журнале регистрации заявок на участие в аукционе в порядке поступления заявок. Запись регистрации заявки на участие в аукционе включает регистрационный номер заявки, дату, время, способ подачи.

По требованию Участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в аукционе, представитель заказчика, указанный в извещении выдает расписку в получении такой заявки с указанием даты и времени ее получения, а также регистрационного номера заявки на участие в аукционе.

Заявки на участие в аукционе, поступившие по истечении срока их приема, указанного в извещении о проведении настоящего аукциона и документации об аукционе признаются опоздавшими. Такие заявки не рассматриваются и в тот же день возвращаются Участникам размещения заказа или их уполномоченным представителям под расписку либо путем отправления по почте.

При описании условий и предложений участников размещения заказа должны приниматься общепринятые обозначения и наименования в соответствии с требованиями действующих нормативных правовых актов.

Сведения, которые содержатся в заявках участников размещения заказа, не должны допускать двусмысленных толкований.

Все документы, представленные участниками размещения заказа, должны быть скреплены печатью и заверены подписью уполномоченного лица (для юридических лиц), подписаны физическими лицами, в том числе индивидуальными предпринимателями, собственноручно. Все документы, насчитывающие более одного листа, должны быть пронумерованы, прошиты, скреплены печатью и заверены подписью уполномоченного лица участника размещения заказа - юридического лица и собственноручно заверены участником размещения заказа - физического лица, в том числе на прошивке. Верность копий документов, представляемых в составе заявки на участие в аукционе должна быть подтверждена печатью и подписью уполномоченного лица, если иная форма заверения не была установлена нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Все экземпляры заявки должны быть четко напечатаны. Подчистки и исправления не допускаются, за исключением исправлений, скрепленных печатью и заверенных подписью уполномоченного лица (для юридических лиц) или собственноручно заверенных (для физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей).

Все документы, представляемые участниками размещения заказа в составе заявки на участие в аукционе, должны быть заполнены по всем пунктам.

Представленные в составе заявки на участие в аукционе документы не возвращаются участнику размещения заказа.


3. Язык заявки на участие в аукционе


Заявка на участие в аукционе, подготовленная участником размещения заказа, а также вся корреспонденция и документация, связанная с заявкой на участие в аукционе, которой обменялись участник размещения заказа и заказчик, должны быть представлены на русском языке.


4. Описание выполняемых работ не требуется


5. Порядок формирования цены государственного контракта


Цена государственного контракта (цена лота) включает в себя расходы, связанные с выполнением работ, а также налоги и другие обязательные платежи, включая налог на добавленную стоимость.


6. Сведения о валюте, используемой для формирования цены государственного контракта и расчетов с подрядчиками и порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации


При формировании цены государственного контракта и расчетов с подрядчиками используется валюта Российской Федерации. Все суммы денежных средств выражаются в российских рублях, за исключением: если к заявке на участие в аукционе приложены документы, оригиналы которых выданы Участнику размещения заказа третьими лицами, в которых суммы денежных средств выражены в других валютах. В этом случае Участнику размещения заказа необходимо к заявке на участие в аукционе приложить указание на денежный эквивалент этих сумм в российских рублях по курсу Центрального банка России на дату размещения извещения о проведении открытого аукциона на официальном сайте Российской Федерации.


7. Форма, сроки и порядок оплаты выполненных работ


Форма оплаты работ - безналичный расчет. Порядок и сроки оплаты работ производится в порядке, предусмотренном государственным контрактом. Заказчик авансирует работы в размере 30% от общей стоимости государственного контракта.


8. Источник финансирования заказа


Источник финансирования - средства федерального бюджета.


9. Начальная (максимальная) цена государственного контракта


Начальная (максимальная) цена государственного контракта составляет 3 700 000 руб. (Три миллиона семьсот тысяч рублей) 00 коп.


10. Место, условие и сроки выполнения работ


Место выполнения работ - г. Москва, Рождественский бульвар, д. 15.

В соответствии с Приложением N 4 документации об аукционе.


11. Величина понижения начальной цены государственного контракта
("шаг аукциона")


Величина понижения начальной цены государственного контракта ("шаг аукциона") рассчитана в соответствии с пунктом 21 документации об аукционе и составляет 185 000 руб. (сто восемьдесят пять тысяч рублей) 00 коп., что составляет 5 (пять) процентов начальной (максимальной) цены государственного контракта, указанной в извещении о проведении аукциона.


12. Сведения о праве заказчика изменить объем выполняемых по государственному контракту работ


Цена государственного контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных государственным контрактом объема услуг и иных условий исполнения государственного контракта.

Заказчик по согласованию с подрядчиком в ходе исполнения государственного контракта вправе изменить не более чем на десять процентов предусмотренные контрактом объем работ при изменении потребности в работах, на выполнение которых заключен государственный контракт, или при выявлении потребности в дополнительном объеме работ, не предусмотренных государственным контрактом, но связанных с работами, предусмотренными государственным контрактом. При выполнении дополнительного объема таких работ заказчик по согласованию с подрядчиком вправе изменить первоначальную цену государственного контракта пропорционально объему таких работ, но не более чем на десять процентов такой цены государственного контракта, а при внесении соответствующих изменений в государственный контракт в связи с сокращением потребности в выполнении таких работ заказчик обязан изменить цену государственного контракта указанным образом. Цена единицы дополнительно выполненных работ и цена единицы работ при сокращении потребности в выполнении работ должны определяться как частное от деления первоначальной цены государственного контракта на предусмотренное в государственном контракте выполнение работ.


13. Порядок, место, даты начала и окончания срока подачи заявок на участие в аукционе


Для участия в открытом аукционе участник размещения заказа подает заявку на участие в открытом аукционе в срок, по форме, которая установлена документацией об аукционе.

Участник размещения заказа подает заявку на участие в открытом аукционе в письменной форме или форме электронного документа.

Заявка на участие в открытом аукционе в письменной форме подается участником размещения заказа в запечатанном конверте. При этом на таком конверте указывается наименование открытого аукциона, на участие в котором подается данная заявка. Участник размещения заказа вправе не указывать на таком конверте свое фирменное наименование, почтовый адрес (для юридического лица) или фамилию, имя, отчество, сведения о месте жительства (для физического лица).

Конверт с заявкой на участие в аукционе в письменной форме оформляется в соответствии с Приложением N 2 документации об аукционе.

Заявка на участие в открытом аукционе в форме электронного документа подается участником размещения заказа на оптическом CD-R-диске (исключающем возможность изменения информации) в форматах: doc и rtf.

Такая заявка (каждый файл, входящий в состав заявки) должна быть подписана электронной цифровой подписью участника размещения заказа, сертификат ключа подписи уполномоченного лица которого изготовлен удостоверяющим центром, сертификат ключа подписи уполномоченного лица которого внесен в Единый государственный реестр сертификатов ключей подписей уполномоченных лиц удостоверяющих центров в соответствии с Федеральным законом от 10.01.2002 N 1-ФЗ "Об электронной цифровой подписи" (информация на сайте: http://www.reestr-pki.ru).

Указанный машиночитаемый носитель, содержащий заявку в форме электронного документа, подается в запечатанном конверте (бумажном), в который должны быть вложены необходимые в составе заявки документы в письменной форме, если такие документы подписываются иными лицами нежели участником размещения заказа, в том числе документы, подающиеся в нотариально заверенной форме.

При этом участник размещения заказа принимает на себя все риски и ответственность за сохранность и неизменность подаваемой им заявки в форме электронного документа, а также гарантирует возможность прочтения такой заявки в форме электронного документа на оптическом CD-R-диске (исключающем возможность изменения информации) в форматах: doc и rtf.

Конверт с заявкой на участие в аукционе в форме электронного документа оформляется в соответствии с Приложением N 3 документации об аукционе.

Заявки на участие в аукционе в форме электронного документа, оформленные и/или поданные с нарушением настоящего раздела к участию в аукционе не допускаются.

Заявка на участие в аукционе, как в письменной форме, так и в форме электронного документа может быть:

- направлена по почте по адресу: 107996, г. Москва, Рождественский бульвар, д. 12;

- представлена в экспедицию Федерального агентства по рыболовству по адресу: г. Москва, Рождественский бульвар, д. 12;

- передана на руки сотруднику, указанному в извещении о проведении аукциона. В данном случае заявки на участие в аукционе принимаются по адресу: г. Москва, Рождественский бульвар, д. 15 в кабинете N 410: понедельник - четверг с 10.00 до 17.00 по московскому времени, пятница - с 10.00 до 16.00 по московскому времени.

В случае если участник размещения заказа передает заявку на руки сотруднику, указанному в извещении о проведение аукциона, то в этом случае конверт может быть не запечатан.

Дата начала приема заявок: 11 июня 2009 года.

Дата окончания приема заявок: 11 ч. 00 мин. 1 июля 2009 года.


14. Расходы на участие в аукционе


Участник размещения заказа несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей заявки на участие в аукционе, участием в аукционе и заключением государственного контракта.


15. Требования к участникам размещения заказа


В настоящем аукционе может принять участие любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель.

При размещении заказа устанавливаются следующие обязательные требования к участникам размещения заказа:

1. соответствие участников размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение работ, являющихся предметом аукциона.

2. непроведение ликвидации участника размещения заказа юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

3. неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день рассмотрения заявки на участие в аукционе.

4. отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в аукционе.

5. отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участнике размещения заказа.


16. Порядок и срок отзыва заявок на участие в аукционе, внесение изменений в заявки


Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в открытом аукционе, вправе отозвать заявку в любое время до дня и времени начала рассмотрения заявок на участие в аукционе.

Заявки на участие в открытом аукционе отзываются в следующем порядке:

1. Участник размещения заказа подает в письменном виде или форме электронного документа уведомление об отзыве заявки, содержащее информацию о том, что он отзывает свою заявку. При этом в соответствующем уведомлении в обязательном порядке должна быть указана следующая информация: наименование аукциона, регистрационный номер заявки на участие в открытом аукционе, дата, время и способ подачи заявки на участие в открытом аукционе.

2. Заявление об отзыве заявки на участие в открытом аукционе поданное в письменном виде, должно быть скреплено печатью и заверено подписью уполномоченного лица (для юридических лиц) и собственноручно подписано физическим лицом - участником размещения заказа.

3. Заявление об отзыве заявок на участие в открытом аукционе подаются# по адресу заказчика.

4. Отзывы заявок на участие в открытом аукционе регистрируются в журнале регистрации заявок на участие в открытом аукционе.

5. Заявки на участие в открытом аукционе, отозванные до окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в порядке, указанном выше, считаются не поданными.

6. После окончания срока подачи заявок не допускается отзыв заявок на участие в открытом аукционе.

Изменение участником размещения заказа своей заявки на участие в аукционе после подачи ее заказчику не допускается.


17. Формы, порядок, даты начала и окончания срока предоставления участникам размещения заказа разъяснений положений документации об аукционе


При проведении аукциона какие-либо переговоры Единой комиссии Федерального агентства по размещению заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд путем проведения конкурса, аукциона, запроса котировок (далее - Единая комиссия) с участником размещения заказа не допускаются. В случае нарушения указанного положения аукцион может быть признан недействительным в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

Заказчик вправе давать разъяснения положений документации об аукционе. Со дня опубликования в официальном печатном издании или размещении на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона любой участник размещения заказа вправе направить в письменной форме или в форме электронного документа заказчику запрос о разъяснении положений документации об аукционе. В течение двух рабочих дней со дня поступления указанного запроса заказчик направит в письменной форме разъяснения положений документации об аукционе, если указанный запрос поступил не позднее, чем за пять дней до дня окончания подачи заявок на участие в аукционе на бумажном носителе по адресу, указанному в запросе.

В течение одного дня со дня направления разъяснения положений документации об аукционе по запросу участника размещения заказа такое разъяснение должно быть размещено заказчиком на официальном сайте с указанием предмета запроса. Разъяснение положений документации об аукционе не должно изменять ее суть.


18. Место, день и время начала рассмотрения заявок на участие в аукционе


Начало рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе будет проводиться по адресу заказчика в 11 ч. 00 мин. 1 июля 2009 г.

Срок рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе не может превышать десять дней со дня окончания подачи заявок на участие в открытом аукционе.


19. Условия допуска к участию в аукционе


В случае установления факта подачи одним участником размещения заказа двух и более заявок на участие в аукционе при условии, что поданные ранее заявки таким участником не отозваны, все заявки на участие в аукционе такого участника размещения заказа не рассматриваются и возвращаются такому участнику.

На основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе Единой комиссией принимается решение о допуске к участию в аукционе участника размещения заказа и о признании участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в аукционе, участником аукциона или об отказе в допуске такого участника размещения заказа к участию.

При рассмотрении заявок на участие в аукционе участник размещения заказа не допускается Единой комиссией к участию в аукционе в случае:

1) не предоставления определенных пунктом 2 документации об аукционе документов либо наличия в таких документах недостоверных сведений об участнике размещения заказа или о работах, соответственно на выполнение которых размещается заказ;

2) несоответствия требованиям, установленным в соответствии с п. 2-4 ч. 1 статьи 11 Федерального закона от 21.07.2005 года N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнения работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд":

- непроведение ликвидации участника размещения заказа юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

- неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в конкурсе или заявки на участие в аукционе;

- отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе или заявки на участие в аукционе не принято.

3) несоответствия заявки на участие в аукционе требованиям документации об аукционе.

Заказчик вправе запросить у соответствующих органов и организаций сведения о проведении ликвидации Участника размещения заказа юридического лица, подавшего заявку на участие в аукционе, проведении в отношении такого Участника - юридического лица, индивидуального предпринимателя процедуры банкротства, о приостановлении деятельности такого Участника в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, о наличии задолженностей такого Участника размещения заказа по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня и в государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, об обжаловании наличия таких задолженностей и о результатах рассмотрения жалоб.

В случае установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных участником размещения заказа, установления факта проведения ликвидации участника размещения заказа юридического лица или принятия арбитражным судом решения о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства, факта приостановления деятельности такого участника в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, факта наличия у такого участника задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов такого участника по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период, при условии, что участник размещения заказа не обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации, заказчик, уполномоченный орган, Единая комиссия обязана отстранить такого участника от участия в аукционе на любом этапе его проведения.

Решение Единой комиссии об итогах рассмотрения заявок на участие в аукционе и допуске участников размещения заказа к участию в аукционе оформляется протоколом рассмотрения заявок на участие в аукционе, в котором указываются сведения об участниках размещения заказа, подавших заявки на участие в аукционе, решение о допуске участников размещения заказа к участию в аукционе и признании их участниками аукциона или об отказе в допуске участников размещения заказа к участию в аукционе с обоснованием такого решения и с указанием положений Федерального закона от 21 июля 2005 года N 94-ФЗ, которым не соответствует участник размещения заказа, положений документации об аукционе, которым не соответствует заявка на участие в аукционе этого участника размещения заказа, положений такой заявки на участие в аукционе, которые не соответствуют требованиям документации об аукционе, сведения о решении каждого члена Единой комиссии о допуске участника размещения заказа к участию в аукционе или об отказе ему в допуске к участию в аукционе.

Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе в день окончания рассмотрения заявок на участие в аукционе размещается заказчиком на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о размещении заказов по адресу: http://www.zakupki.gov.ru. Участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в аукционе и признанным участниками аукциона, и участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в аукционе и не допущенным к участию в аукционе, направляются уведомления о принятых Единой комиссией решениях не позднее дня, следующего за днем подписания указанного протокола.

В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех Участников размещения заказа, подавших заявки на участие в аукционе, или о признании только одного Участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в аукционе, Участником аукциона, аукцион признается несостоявшимся.


20. Место, дата и время проведения открытого аукциона


Открытый аукцион будет проводиться по адресу: г. Москва, Рождественский бульвар, д. 14, Федеральное агентство по рыболовству, 16 июля 2009 года, 11 ч. 00 мин., по московскому времени.


21. Процедура проведения открытого аукциона


В аукционе могут участвовать только участники размещения заказа, признанные участниками аукциона. Заказчик обязан обеспечить участникам аукциона возможность принять непосредственное или через своих представителей участие в аукционе.

В связи с существующим пропускным режимом в здание Росрыболовства участники размещения заказа или их представители должны не позднее чем за один рабочий день до дня проведения аукциона сообщить кандидатуру сотрудникам Росрыболовства, указанным в извещении о проведении аукциона.

Для прохода в здание Росрыболовства лицу необходимо иметь документ, удостоверяющий личность.

Аукцион проводится в день и час, указанные в извещении о проведении аукциона. Аукцион проводится заказчиком в присутствии членов Единой комиссии и участников аукциона или их уполномоченных представителей.

Перед началом проведения аукциона Единая комиссия проверяет документы и полномочия, необходимые для участия в аукционе, у присутствующих представителей Участников аукциона.

Единая комиссия непосредственно перед началом проведения открытого аукциона регистрирует участников открытого аукциона, явившихся на открытый аукцион, или их представителей. Единая комиссия перед началом каждого лота регистрирует участников аукциона, подавших заявки в отношении такого лота и явившихся на аукцион, или их представителей. При регистрации участникам аукциона или их представителям выдаются пронумерованные карточки (далее - карточки).

Открытый аукцион проводится путем снижения начальной (максимальной) цены государственного контракта, указанной в извещении о проведении открытого аукциона, на "шаг аукциона".

"Шаг аукциона" устанавливается в размере 5 (пяти) процентов начальной (максимальной) цены государственного контракта, указанной в извещении о проведении открытого аукциона. В случае, если после троекратного объявления последнего предложения о цене государственного контракта ни один из участников аукциона не заявил о своем намерении предложить более низкую цену государственного контракта, аукционист обязан снизить "шаг аукциона" на 0,5 процента начальной (максимальной) цены государственного контракта, но не ниже 0,5 процента начальной (максимальной) цены государственного контракта.

При проведении процедуры аукциона Единой комиссией осуществляется аудиозапись.

Любой участник аукциона вправе осуществлять аудио- и видеозапись аукциона.


22. Определение победителя открытого аукциона и оформление протокола аукциона


Победителем открытого аукциона признается участник аукциона, предложивший наиболее низкую цену государственного контракта.

При проведении аукциона ведется протокол аукциона, в котором содержатся сведения о месте, дате и времени проведения аукциона, об участниках аукциона, о начальной (максимальной) цене государственного контракта, последнем и предпоследнем предложениях о цене государственного контракта, наименовании и месте нахождения (для юридического лица), фамилии, об имени, отчестве, о месте жительства (для физического лица) победителя аукциона и участника, который сделал предпоследнее предложение о цене государственного контракта.

Протокол подписывается всеми присутствующими членами Единой комиссии в день проведения аукциона. Протокол составляется в двух экземплярах, один из которых остается у Заказчика. Заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола передает победителю аукциона один экземпляр протокола и проект государственного контракта, который составляется путем включения цены государственного контракта, предложенной Победителем аукциона, в проект государственного контракта, прилагаемого к документации об аукционе.

Протокол аукциона размещается на официальном сайте заказчиком в течение дня, следующего после дня подписания указанного протокола.

Любой участник аукциона после размещения протокола аукциона вправе направить заказчику в письменной форме, запрос о разъяснении результатов аукциона. Заказчик в течение двух рабочих дней со дня поступления такого запроса в письменной форме или в форме электронного документа обязаны представить такому участнику аукциона соответствующие разъяснения.


23. Обеспечение заявки на участие в открытом аукционе - не требуется


24. Размер обеспечения исполнения государственного контракта, срок порядок его предоставления


Обеспечение исполнения государственного контракта устанавливается в размере 30% (Тридцать) от начальной (максимальной) цены государственного контракта.

Обеспечение исполнения обязательств по государственному контракту предоставляется заказчику не позднее, чем за 1 день до заключения государственного контракта.

Обеспечение исполнения обязательств по государственному контракту может быть предоставлено участником аукциона, с которым заключается государственный контракт, в виде безотзывной банковской гарантии, страхования ответственности по государственному контракту или перечислением в качестве обеспечения на расчетный счет заказчика денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита), в размере обеспечения исполнения государственного контракта.

Способ обеспечения исполнения обязательств по государственному контракту определяется участником аукциона, с которым заключается государственный контракт, самостоятельно.

В том случае, если обеспечение исполнения государственного контракта представляется в виде безотзывной банковской гарантии, безотзывная банковская гарантия должна соответствовать требованиям, установленным Гражданским кодексом Российской Федерации, а также иным законодательством Российской Федерации.

В безотзывной банковской гарантии в обязательном порядке должна быть указана сумма, в пределах которой банк гарантирует исполнение обязательств по настоящему государственному контракту, которая должна быть не менее суммы, установленной в документации об аукционе.

Безотзывная банковская гарантия должна содержать указание на государственный контракт, исполнение которого она обеспечивает путем указания на стороны государственного контракта, название предмета государственного контракта и по возможности ссылку на протокол аукциона как основание заключения государственного контракта.

Срок действия безотзывной банковской гарантии должен устанавливаться с учетом установленного гарантийного срока выполняемых работ, по соответствующему государственному контракту и оканчиваться не ранее его завершения.

Безотзывная банковская гарантия должна содержать указание на согласие банка с тем, что изменения и дополнения, внесенные в государственный контракт, не освобождают его от обязательств по соответствующей банковской гарантии.

В случае если обеспечение исполнения государственного контракта предоставляется в виде страхования ответственности, договор страхования ответственности должен соответствовать требованиям, установленным Гражданским кодексом Российской Федерации, а также иным законодательством Российской Федерации.

В договоре страхования ответственности должна быть указана сумма, на которую страхуется ответственность соответствующего подрядчика.

Страхование должно покрывать случаи виновного неисполнения или ненадлежащего исполнения подрядчиком своих обязательств по государственному контракту.

Договор страхования также должен содержать указание на соответствующий государственный контракт путем указания на стороны государственного контракта, название предмета и ссылки на протокол аукциона как основание заключения государственного контракта.

Срок действия договора страхования должен устанавливаться с учетом установленного гарантийного срока выполняемых работ и оканчиваться не ранее его завершения.

Договор страхования должен содержать указание на согласие страховщика с тем, что изменения и дополнения, внесенные в государственный контракт, не освобождают его от обязательств по соответствующему договору страхования.

Денежные средства, вносимые в обеспечение исполнения государственного контракта, должны быть перечислены в размере, установленном документацией об аукционе.

Факт внесения денежных средств в обеспечение исполнения государственного контракта подтверждается платежным поручением или копией такого платежного поручения.

Денежные средства возвращаются подрядчику, с которым заключается государственный контракт при условии надлежащего исполнения им всех своих обязательств по государственному контракту (этапам) в течение 20 рабочих дней или иного срока, установленного в проекте государственного контракта со дня получения государственным заказчиком соответствующего письменного требования подрядчика. Денежные средства возвращаются на банковский счет, указанный подрядчиком в этом письменном требовании. Банковские реквизиты государственного Заказчика для перечисления обеспечения исполнения обязательств государственного контракта: Федеральное агентство по рыболовству 107996, г. Москва, Рождественский бульвар, 12

ИНН/КПП 7702679523/770201001;

р/с 40105810700000010079;

л/с 03731000760;

БИК 044583001 УФК по г. Москве отделение N 1 Московского ГТУ Банка

России

г. Москва


25. Срок и порядок подписания победителем открытого аукциона государственного контракта


В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в открытом аукционе подана только одна заявка на участие в открытом аукционе, указанная заявка рассматривается в порядке, установленном настоящей документацией. В случае если указанная заявка соответствует всем требованиям и условиям, предусмотренным документацией об открытом аукционе, Заказчик в течение трех рабочих дней со дня рассмотрения заявки на участие в открытом аукционе обязан передать участнику размещения заказа, подавшему единственную заявку на участие в аукционе, проект Государственного контракта (Приложение 5 документации об аукционе). При этом государственный контракт заключается на условиях, предусмотренных документацией об аукционе, по начальной (максимальной) цене государственного контракта (цене лота), указанной в извещении о проведении открытого аукциона, или по согласованной с подавшим указанную заявку участником размещения заказа и не превышающей начальной (максимальной) цены государственного контракта (цены лота) цене государственного контракта. Участник размещения заказа, подавший указанную заявку, не вправе отказаться от заключения государственного контракта. При непредставлении Заказчику таким участником размещения заказа в срок, предусмотренный документацией об аукционе, подписанного государственного контракта, такой участник размещения заказа признается уклонившимся от заключения государственного контракта.

В случае если открытый аукцион признан несостоявшимся и только один участник размещения заказа, подавший заявку на участие в открытом аукционе, признан участником открытого аукциона, Заказчик в течение трех рабочих дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе обязан передать такому участнику открытого аукциона проект государственного контракта, прилагаемого к документации об открытом аукционе. При этом государственный контракт заключается на условиях, предусмотренных документацией об аукционе, по начальной (максимальной) цене государственного контракта (цене лота), указанной в извещении о проведении открытого аукциона, или по согласованной с указанным участником открытого аукциона и не превышающей начальной (максимальной) цены государственного контракта (цены лота) цене государственного контракта. Такой участник открытого аукциона не вправе отказаться от заключения государственного контракта.

Государственный контракт может быть заключен не ранее чем через десять дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе. При непредставлении Заказчику таким участником открытого аукциона в срок, предусмотренный документацией об аукционе, подписанного государственного контракта такой участник открытого аукциона признается уклонившимся от заключения государственного контракта. В случае если победитель открытого аукциона или участник открытого аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене государственного контракта, в течение десяти дней не представил Заказчику подписанный государственный контракт, переданный ему в течение трех рабочих дней со дня размещения на официальном сайте протокола, признается уклонившимся от заключения государственного контракта. Государственный контракт может быть заключен не ранее чем через десять дней со дня размещения на официальном сайте протокола открытого аукциона, но не позже двадцати дней со дня размещения на официальном сайте протокола открытого аукциона.

В случае если победитель открытого аукциона признан уклонившимся от заключения государственного контракта, Заказчик вправе обратиться в суд с требованием о понуждении победителя открытого аукциона заключить государственный контракт, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения государственного контракта, либо заключить государственный контракт с участником открытого аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене государственного контракта. Заказчик также вправе заключить государственный контракт с участником открытого аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене государственного контракта, при отказе от заключения государственного контракта с победителем открытого аукциона. При этом заключение государственного контракта для участника открытого аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене государственного контракта, является обязательным. В случае уклонения участника открытого аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене государственного контракта, от заключения государственного контракта Заказчик вправе обратиться в суд с требованием о понуждении такого участника открытого аукциона заключить государственный контракт, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения государственного контракта, или принять решение о признании открытого аукциона несостоявшимся.

После определения победителя открытого аукциона Заказчик обязан отказаться от заключения государственного контракта с победителем открытого аукциона в случае установления факта:

- проведения ликвидации участников размещения заказа - юридических лиц или принятия арбитражным судом решения о признании участников размещения заказа - юридических лиц, индивидуальных предпринимателей банкротами и об открытии конкурсного производства;

- приостановления деятельности указанных лиц в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

- предоставления указанными лицами заведомо ложных сведений, содержащихся в документах, предусмотренных аукционной документацией;

- нахождения имущества указанных лиц под арестом, наложенным по решению суда, если на момент истечения срока заключения контракта балансовая стоимость арестованного имущества превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов указанных лиц по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период;

- наличия у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, при условии, что участник размещения заказа не обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В случае если Заказчик отказался в соответствии с положением настоящего пункта документации об аукционе от заключения государственного контракта с победителем открытого аукциона и с участником открытого аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене государственного контракта, открытый аукцион признается несостоявшимся.

Государственный контракт заключается на условиях, указанных в извещении о проведении открытого аукциона и документации об аукционе, по цене, предложенной победителем открытого аукциона, либо в случае заключения государственного контракта с участником открытого аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене государственного контракта, по цене, предложенной таким участником.

В случае если государственный контракт заключается с физическим лицом, Заказчик, если иное не предусмотрено документацией об аукционе, уменьшает цену государственного контракта, предложенную таким лицом, на размер налоговых платежей, связанных с оплатой такого государственного контракта, за исключением индивидуальных предпринимателей и иных лиц, занимающихся частной практикой.


Приложение N 1

к документации об аукционе

"__"_____________2009 г.


ЗАЯВКА
на участие в открытом аукционе


Полное наименование организации, ее организационно-правовая форма, сведения о месте нахождения, юридический, почтовый адрес, (для юридического лица): ________________________________________________

Фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства, номер контактного телефона (для физического лица): _____________________________________________________________


ИНН ________________________


Банковские реквизиты: ____________________________


Настоящей заявкой подтверждается согласие выполнить работы, являющиеся предметом открытого аукциона, в полном соответствии с требованиями документации об аукционе и технического задания, являющегося неотъемлемой частью документации об аукционе, в пределах стоимости, не превышающей начальную (максимальную) цену государственного контракта, указанную в извещении о проведении настоящего аукциона. Предлагаемая нами цена государственного контракта будет объявлена в ходе проведения открытого аукциона.

Мы ознакомлены с материалами документации об аукционе, влияющими на стоимость работ и согласны с тем, что в случае, если нами не были учтены какие-либо затраты или сопутствующие расходы для выполнения работ, являющихся предметом открытого аукциона, работы будут в любом случае выполнены в полном соответствии с требованиями Технического задания, указанного в документации об аукционе в пределах предлагаемой нами стоимости государственного контракта.

Подачей настоящей заявки Участник размещения заказа подтверждает соблюдение следующих обязательных требований:

- непроведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица или непринятия арбитражным судом решения о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротами и не открытии конкурсного производства;

- неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в открытом аукционе;

- отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. В случае признания нас победителями открытого аукциона обязуемся заключить с Заказчиком государственный контракт по форме, утвержденной Заказчиком, на условиях, указанных в настоящей заявке и в документации об аукционе.


К заявке прилагаются следующие документы:

1) _________________________________

2) _________________________________

3) _________________________________


__________________________________________________         /____________/
(Ф.И.О. лица уполномоченного на подписание заявки,            (подпись)
а также должность (для юридического лица)
уполномоченного подписывать заявку,
соответствующий статус
(для индивидуального предпринимателя)

М.П.

"___"___________ 2009 г.


Приложение 2

к документации об аукционе

"___"___________ 2009 г.


Порядок
оформления конверта с заявкой на участие в открытом аукционе, поданной в письменном виде



ЗАКАЗНОЕ


Заявка

на участие в открытом аукционе на право заключить государственный
контракт на монтаж систем пожарной сигнализации, речевого
оповещения, управления эвакуацией и охранной сигнализации в
помещениях Федерального агентства по рыболовству расположенных в
административном здании по адресу: г. Москва, Рождественский
бульвар, д. 15


Куда: 107996, г. Москва, Рождественский бульвар, д. 12

Кому: Руководителю Федерального агентства по рыболовству

Внимание!


В случае отсутствия на конверте надписи "Заявка на участие в открытом аукционе" конверт будет вскрыт до начала открытого конкурса и заявка на участие в открытом конкурсе не будет рассматриваться Единой комиссией.


Приложение 3

к документации об аукционе

"___"___________ 2009 г.


Порядок
оформления конверта с заявкой на участие в открытом аукционе, поданной в форме электронного документа



ЗАКАЗНОЕ

"В форме электронного документа"


Заявка

на участие в открытом аукционе на право заключения государственного
контракта на монтаж систем пожарной сигнализации, речевого
оповещения, управления эвакуацией и охранной сигнализацией в
помещениях Федерального агентства по рыболовству в административном
здании по адресу: г. Москва, Рождественский бульвар, д. 15



Куда: 107996, г. Москва, Рождественский бульвар, д. 12

Кому: Руководителю Федерального агентства по рыболовству

Внимание!


В случае отсутствия на конверте надписи "Заявка на участие в открытом аукционе" конверт будет вскрыт до начала открытого конкурса и заявка на участие в открытом конкурсе не будет рассматриваться Единой комиссией.


Приложение 4

к документации об аукционе

"___"___________ 2009 г.


Техническое задание
на монтаж систем пожарной сигнализации, речевого оповещения, управления эвакуацией и охранной сигнализации в помещениях Федерального агентства по рыболовству в административном здании по адресу: г. Москва, Рождественский бульвар, д. 15


N п/п

Наименование работ

Ед. изм.

Количество

Подвал

1

Прибор ПС приемно-контрольный, пусковой. Концентратор блок базовый, на 20 лучей.

шт.

4

2

ППК С2000-КДЛ.

шт.

4

3

Устройство промежуточное, на 10 лучей.

шт.

2

4

ППК С2000-КДЛ.

шт.

2

5

Устройство оптико-(фото)электрическое, блок питания и контроля.

шт.

2

6

Блок питания СКАТ 1200И7.


2

7

АКБ, 12В, 17А/ч.

шт.

2

8

Конструкция для установки извещателя.

шт.

30

9

Кронштейн круглый, металлический, ДИП 34А.

шт.

30

10

Извещатель ПС автоматический, дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении.

шт.

54

11

Извещатель пожарный ДИП-34А.

шт.

50

12

Извещатель пожарный, ручной, ИПР-513-3А.

шт.

4

13

Извещатель ОС автоматический, контактный, магнитоконтактный, на открывание окон и дверей.

шт.

10

14

Извещатель магнитоконтактный, охранный, С2000-СМК.

шт.

10

15

Извещатель ОС автоматический, ударно-контактный, бесконтактный, электромагнитный или пьезоэлектрический, устанавливаемый на стекле.

шт.

23

16

Извещатель акустический, охранный, С2000-СТ.

шт.

23

17

Прибор сигнализирующий, емкостной.

шт.

24

18

Извещатель объемный, охранный, С2000-ИК.

шт.

24

19

Прокладка коробов монтажных ПВХ и труб гофрированных.

100 м

4.2

20

Затягивание проводов в короба и трубы - провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 кв. мм.

100 м

4.2

21

Провод каждый последующий одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2.

100 м

3.3

22

Короб технический 20x10 мм.

м

20

23

Труба гофрированная.

м

400

24

Коробка соединительная УК-2П.

шт.

10

25

Коробка распаячная 80x80x40 мм с входами, IP44.

шт.

4

26

Кабель КСПЭВ 1x2x0,64 мм.

м

650

27

Кабель ШВВП 2x0,75 мм.

м

100

28

Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на стене, на ток до 25А.

шт.

2

29

Автомат электрический АВВ, 6А.

шт.

2

30

Шкаф настенный размер 640x840 мм.

шт.

2

31

Шкаф металлический 23 Н, 466x684x17 мм, в комплекте с рейками.

шт.

2

32

Транспарант световой (табло).

шт.

4

33

Световое табло "ВЫХОД" Молния, 12В.

шт.

4

34

Громкоговоритель или звуковая колонка в помещении.

шт.

12

35

Речевой оповещатель SWS-03.

шт.

12

1-й этаж

36

Прибор ПС приемно-контрольный, пусковой. Концентратор блок базовый, на 20 лучей.

шт.

2

37

Пульт С 2000М.

шт.

2

38

Устройство промежуточное, на 10 лучей.

шт.

6

39

ППК С2000-КДЛ.

шт.

6

40

Устройство промежуточное, на 1 луч.

шт.

8

41

Блок индикации С2000-БИ.

шт.

5

42

Релейный блок С2000-СП1.

шт.

2

43

Преобразователь интерфейсов C2000-USB.

шт.

1

44

Устройство оптико-(фото) электрическое, блок питания и контроля.

шт.

4

45

Блок питания СКАТ 1200И7.

шт.

3

46

АКБ, 12В, 17А/ч.

шт.

3

47

ИБП SKAT-UPS 1000.

шт.

1

48

Бокс под АКБ (SKAT), УМБ-3/100.

шт.

1

49

АКБ, 80 А/ч.

шт.

3

50

Извещатель ПС автоматический, дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении.

шт.

100

51

Извещатель пожарный ДИП-34А.

шт.

95

52

Извещатель пожарный, ручной, ИПР-513-3А.

шт.

5

53

Конструкция для установки извещателя.

шт.

50

54

Кронштейн круглый, металлический, ДИП 34А.

шт.

50

55

Извещатель ОС автоматический, контактный, магнитоконтактный, на открывание окон и дверей.

шт.

7

56

Извещатель магнитоконтактный, охранный, С2000-СМК.

шт.

7

57

Извещатель ОС автоматический, ударно-контактный, бесконтактный, электромагнитный или пьезоэлектрический, устанавливаемый на стекле.

шт.

22

58

Извещатель акустический, охранный, С2000-СТ.

шт.

22

59

Прибор сигнализирующий емкостной.

шт.

33

60

Извещатель объемный, охранный, С2000-ИК.

шт.

33

61

Прокладка коробов монтажных ПВХ и труб гофрированных

100 м

8.2

62

Затягивание проводов в короба и трубы - провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, до 2,5 кв. мм.

100 м

8.2

63

Провод каждый последующий одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, до 6 кв. мм.

100 м

1.8

64

Короб технический 20x10 мм.

м

100

65

Короб монтажный ПВХ 25x25 мм.

м

20

66

Труба гофрированная диаметром 20 мм.

м

700

67

Кабель КСПЭВ 1x2x0,64 мм.

м

800

68

Кабель ШВВП 2x0,75 мм

м

200

69

Коробка соединительная УК-2П.

шт.

8

70

Коробка распаячная 80x80x40 мм с входами, IP44.

шт.

8

71

Кабель ШВВП 2x0,75 мм.

м

400

72

Кабель КПСВЭВ 2x2x0,5 мм.

м

350

73

Аппаратура настольная (усилитель системы речевого оповещения, мониторная панель).

шт.

2

74

Усилитель INTER-M PAM-480F (VF).

шт.

1

75

Мониторная панель ESCORT T-6220.

шт.

1

76

Ключ или кнопка на панели.

шт.

1

77

Микрофонная консоль Inter-M RM - 05А.

шт.

1

78

Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на стене на ток, до 25А.

шт.

2

79

Автомат электрический АВВ, 6А.

шт.

2

80

Шкаф настенный размер 640x840 мм.

шт.

2

81

Шкаф металлический 23 Н 466x684x17 мм, в комплекте с рейками.

шт.

2

82

Транспарант световой (табло).

шт.

5

83

Световое табло "ВЫХОД" Молния, 12В.

шт.

5

84

Громкоговоритель или звуковая колонка в помещении.

шт.

13

85

Речевой оповещатель SWS-03.

шт.

13

2-й этаж

86

Устройство промежуточное, на 10 лучей.

шт.

2

87

ППК С2000-КДЛ.

шт.

2

88

Устройство оптико-(фото)электрическое, блок питания и контроля.

шт.

1

89

Блок питания СКАТ 1200И7.

шт.

1

90

АКБ, 12В, 17А/ч.

шт.

1

91

Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой, в нормальном исполнении.

шт.

64

92

Извещатель пожарный ДИП-34А.

шт.

60

93

Извещатель пожарный, ручной, ИПР-513-3А.

шт.

4

94

Конструкция для установки извещателя.

шт.

30

95

Кронштейн 3СУ.

шт.

14

96

Кронштейн круглый, металлический ДИП 34А.

шт.

50

97

Извещатель ПС автоматический, тепловой, электроконтактный, магнитоконтактныи, в нормальном исполнении.

шт.

10

98

Извещатель пожарный ИП-101 -1А.

шт.

10

99

Извещатель ОС автоматический, контактный, магнитоконтактный, на открывание окон и дверей.

шт.

3

100

Извещатель магнитоконтактный, охранный С2000-СМК.

шт.

3

101

Прибор сигнализирующий, емкостной.

шт.

17

102

Извещатель объемный, охранный С2000-ИК.

шт.

17

103

Прокладка коробов монтажных ПВХ и труб гофрированных.

100 м

4.8

104

Затягивание проводов в короба и трубы - провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 кв. мм.

100 м

4.8

105

Провод каждый последующий одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 кв. мм.

100 м

0.9

106

Короб технический 20x10 мм.

м

60

107

Короб монтажный ПВХ 25x25 мм.

м

20

108

Труба гофрированная.

м

400

109

Коробка соединительная УК-2П.

шт.

10

110

Коробка распаячная 80x80x40 мм с входами, IP44.

шт.

5

111

Кабель ШВВП 2x0,75 мм.

м

120

112

Кабель КПСВЭВ 2x2x0,5 мм.

м

450

113

Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на стене, на ток 25А.

шт.

1

114

Автомат электрический АВВ, 6А.

шт.

1

115

Шкаф настенный, размер 640x840 мм.

шт.

1

116

Шкаф металлический 23 Н 466x684x17 мм, в комплекте с рейками.

шт.

1

117

Транспарант световой (табло).

шт.

4

118

Световое табло "ВЫХОД" Молния, 12В.

шт.

4

119

Громкоговоритель или звуковая колонка в помещении.

шт.

8

120

Речевой оповещатель SWS-03.

шт.

8

3-й этаж

121

Устройство промежуточное, на 10 лучей.

шт.

4

122

ППК С2000-КДЛ.

шт.

4

123

Устройство оптико-(фото)электрическое, блок питания и контроля.

шт.

2

124

Блок питания СКАТ 1200И7.

шт.

2

125

АКБ, 12В, 17А/ч.

шт.

2

126

Извещатель ПС автоматический, дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой, в нормальном исполнении.

шт.

97

127

Извещатель пожарный ДИП-34А.

шт.

90

128

Извещатель пожарный, ручной, ИПР-513-3А.

шт.

7

129

Конструкция для установки извещателя.

шт.

45

130

Кронштейны круглый, металлический, ДИП 34А.

шт.

45

131

Прибор сигнализирующий, емкостной.

шт.

30

132

Извещатель объемный, охранный С2000-ИК.

шт.

30

133

Прокладка коробов монтажных ПВХ и труб гофрированных.

100 м

9.3

134

Затягивание проводов в короба и трубы - провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 кв. мм.

100 м

9.3

135

Провод каждый последующий одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2.

100 м

3.9

136

Короб технический 20x10 мм.

м

110

137

Короб монтажный ПВХ 25x25 мм.

м

20

138

Труба гофрированная.

м

800

139

Коробка соединительная УК-2П.

шт.

10

140

Коробка распаячная 80x80x40 мм с входами, IP44.

шт.

5

141

Кабель ШВВП 2x0,75 мм.

м

120

142

Кабель КПСВЭВ 2x2x0,5 мм.

м

450

143

Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на стене, на ток 25А.

шт.

2

144

Автомат электрический АВВ, 6А.

шт.

2

145

Шкаф настенный, размер 640X840 мм.

шт.

2

146

Шкаф металлический 23 Н 466x684x17 мм, в комплекте с рейками.

шт.

2

147

Транспарант световой (табло).

шт.

7

148

Световое табло "ВЫХОД" Молния, 12В.

шт.

7

149

Громкоговоритель или звуковая колонка в помещении.

шт.

12

150

Речевой оповещатель SWS-03.

шт.

12

4-й этаж

151

Устройство промежуточное на 10 лучей.

шт.

2

152

ППК С2000-КДЛ.

шт.

2

153

Устройство оптико-(фото)электрическое, блок питания и контроля.

шт.

1

154

Блок питания СКАТ 1200И7.

шт.

1

155

АКБ, 12В, 17А/ч.

шт.

1

156

Извещатель ПС автоматический, дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой, в нормальном исполнении.

шт.

51

157

Извещатель пожарный ДИП-34А.

шт.

48

158

Извещатель пожарный, ручной, ИПР-513-3А.

шт.

3

159

Конструкция для установки извещателя.

шт.

24

160

Кронштейны круглый, металлический, ДИП 34А.

шт.

24

161

Прибор сигнализирующий емкостной.

шт.

15

162

Извещатель объемный, охранный С2000-ИК.

шт.

15

163

Прокладка коробов монтажных ПВХ и труб гофрированных.

100 м

6.6

164

Затягивание проводов в короба и трубы - провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, до 2,5 кв. мм.

100 м

6.6

165

Провод каждый последующий одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 кв. мм.

100 м

2.5

166

Короб технический 20x10 мм.

м

50

167

Короб монтажный ПВХ 25x25 мм.

м

10

168

Труба гофрированная.

м

600

169

Коробка соединительная УК-2П.

шт.

10

170

Коробка распаячная 80x80x40 мм с входами, IP44.

шт.

5

171

Кабель ШВВП 2x0,75 мм.

м

110

172

Кабель КПСВЭВ 2x2x0,5 мм.

м

800

173

Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на стене, на ток 25А.

шт.

1

174

Автомат электрический АВВ, 6А.

шт.

1

175

Шкаф настенный, размер 640Х840 мм.

шт.

1

176

Шкаф металлический 23 Н 466x684x17 мм, в комплекте с рейками.

шт.

1

177

Транспарант световой (табло).

шт.

3

178

Световое табло "ВЫХОД" Молния, 12В.

шт.

3

179

Громкоговоритель или звуковая колонка в помещении.

шт.

8

180

Речевой оповещатель SWS-03.

шт.

8

5-й этаж

181

Устройство промежуточное на 10 лучей.

шт.

2

182

ППК С2000-КДЛ

шт.

2

183

Устройство оптико-(фото)электрическое, блок питания и контроля.

шт.

1

184

Блок питания СКАТ 1200И7.

шт.

1

185

АКБ, 12В, 17А/ч.

шт.

1

186

Извещатель ПС автоматический, дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой, в нормальном исполнении.

шт.

66

187

Извещатель пожарный ДИП-34А.

шт.

60

188

Извещатель пожарный, ручной, ИПР-513-3А.

шт.

6

189

Конструкция для установки извещателя.

шт.

30

190

Кронштейн круглый, металлический, ДИП 34А.

шт.

30

191

Прибор сигнализирующий, емкостной.

шт.

20

192

Извещатель объемный, охранный С2000-ИК.

шт.

20

193

Прокладка коробов монтажных ПВХ и труб гофрированных.

100 м

8.75

194

Затягивание проводов в короба и трубы - провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 кв. мм.

100 м

8.75

195

Провод каждый последующий одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 кв. мм.

100 м

1.55

196

Короб технический 20х10 мм.

м

50

197

Короб монтажный ПВХ 25x25 мм.

м

25

198

Труба гофрированная.

м

800

199

Коробка соединительная УК-2П.

шт.

8

200

Коробка распаячная 80x80x40 мм с входами, IP44.

шт.

10

201

Кабель ШВВП 2x0,75 мм.

м

120

202

Кабель КПСВЭВ 2x2x0,5 мм.

м

855

203

Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на стене, на ток 25А.

шт.

1

204

Автомат электрический АВВ, 6А.

шт.

1

205

Шкаф настенный, размер 640x840 мм.

шт.

1

206

Шкаф металлический 23 Н 466x684x17 мм, в комплекте с рейками.

шт.

1

207

Транспарант световой (табло).

шт.

6

208

Световое табло "ВЫХОД" Молния, 12В.

шт.

6

209

Громкоговоритель или звуковая колонка в помещении.

шт.

12

210

Речевой оповещатель SWS-03,

шт.

12

Чердак

211

Устройство промежуточное на 10 лучей.

шт.

1

212

ППК С2000-КДЛ.

шт.

1

213

Устройство оптико-(фото)электрическое, блок питания и контроля.

шт.

1

214

Блок питания СКАТ 1200И7.

шт.

1

215

АКБ, 12В, 17А/ч.

шт.

1

216

Извещатель ПС автоматический, дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой, в нормальном исполнении.

шт.

28

217

Извещатель пожарный, ДИП-34А.

шт.

26

218

Извещатель пожарный, ручной, ИПР-513-3А.

шт.

2

219

Извещатель ОС автоматический, контактный, магнитоконтактный, на открывание окон и дверей.

шт.

2

220

Извещатель магнитоконтактный, охранный, С2000-СМК.

шт.

2

221

Прокладка коробов монтажных ПВХ и труб гофрированных.

100 м

3.1

222

Затягивание проводов в короба и трубы - провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 кв. мм.

100 м

3.1

223

Провод каждый последующий одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 кв. мм.

100 м

2.9

224

Короб технический 20x10 мм.

м

20

225

Труба гофрированная.

м

290

226

Коробка соединительная УК-2П.

шт.

5

227

Коробка распаячная 80x80x40 мм с входами, IP44.

шт.

4

228

Кабель ШВВП 2x0,75 мм

м

200

229

Кабель КПСВЭВ 2x2x0,5 мм

м

400

230

Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на стене, на ток 25А.

шт.

1

231

Автомат электрический АВВ, 6А.

шт.

1

232

Шкаф настенный, размер 640x840 мм.

шт.

1

233

Шкаф металлический 23 Н 466x684x17 мм, в комплекте с рейками.

шт.

1

234

Транспарант световой (табло).

шт.

2

235

Световое табло "ВЫХОД" Молния, 12В.

шт.

2

236

Громкоговоритель или звуковая колонка в помещении.

шт.

6

237

Речевой оповещатель SWS-03.

шт.

6


Допускается замена на другую адресную и интегрированную систему с аналогичными параметрами.

Участник разрабатывает план-график производства работ.

Победитель аукциона до заключения государственного контракта составляет Смету выполнения работ (включая пуско-наладочные работы) в ФЕРах, с перерасчетом в текущие цены 2009 года.

Работы должны быть выполнены в соответствии с проектной документацией и планом-графиком производства работ, после согласования с заказчиком, за 45 (сорок пять) календарных дней с момента заключения государственного контракта и без остановки деятельности центрального аппарата Росрыболовства, с учетом инфраструктуры здания.

По окончании монтажных работ заказчику предоставляется исполнительная документация.

Должны быть предусмотрены и проведены мероприятия по обеспечению огнестойкости применяемых материалов, с учетом категории пожаростойкости технологических помещений и противопожарных требований.

Активное противопожарное оборудование должно быть работоспособно, при аварийном отключении электропитания, в течение 24 (Двадцать четыре) часа в дежурном режиме и 3 (Три) часа в режиме пожара.

Противопожарная система должна быть укомплектована современным оборудованием.

Пульт управления ОПС - габаритные размеры не более, мм: 140x114x25; масса, кг - не более 0,3; диапазон рабочих температур С от 0 до +40 градусов; число символов на ЖК-индикаторе 2x16; длина линии связи RS - 485, м не более 3000; длина связи RS - 232, м не более 200.

При установке средств пожарной безопасности в помещениях должны обеспечиваться зоны для их технического обслуживания, а также соблюдаться санитарные нормы.

Все применяемые Подрядчиком материалы и оборудование должны быть сертифицированы и разрешены к применению в России и г. Москве, а также их производство не более 24 (двадцать четыре) месяцев до даты поставки.

Срок гарантии на выполненные Работы составляет 12 (Двенадцать) месяцев с даты приемки систем пожарной сигнализации, речевого оповещения, управления эвакуацией и охранной сигнализации в гарантийную эксплуатацию.


Приложение 5

к документации об аукционе

от "___"__________ 2009 г.


(Проект)


Государственный контракт N ______
на оповещение, управление эвакуацией и охранной сигнализацией в помещениях Федерального агентства по рыболовству в административном здании по адресу: г. Москва, Рождественский бульвар, д. 15


г. Москва                                     "___"______________ 2009 г.

Федеральное агентство по рыболовству, в лице заместителя руководителя Федерального агентства по рыболовству ______________________________, действующего на основании "Положения о Федеральном агентстве по рыболовству", утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 11.06.2008 г. N 444 "О Федеральном агентстве по рыболовству", а также доверенности от__ ______ 2009 г. N_____-____/___ именуемое в дальнейшем "Заказчик", с одной стороны и __________ в лице _________________________, действующего на основании _________, определенное победителем открытого аукциона на проектные работы и монтаж систем пожарной сигнализации, речевого оповещения, управления эвакуацией и охранной сигнализации в помещениях Федерального агентства по рыболовству расположенных в административном здании по адресу: г. Москва, Рождественский бульвар, д. 15 (Основание: протокол заседания Единой комиссии Федерального агентства по рыболовству по размещению заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд путем проведения открытого конкурса, аукциона, запроса котировок от "___" _______ 2009 г. N____), именуемое в дальнейшем "Подрядчик", с другой стороны, совместно именуемые "Стороны", заключили настоящий Государственный контракт (далее Контракт) о нижеследующем:


1. Предмет Контракта


1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства на монтаж систем пожарной сигнализации, речевого оповещения, управления эвакуацией и охранной сигнализации в помещениях административного здания Заказчика, расположенных по адресу: г. Москва, Рождественский бульвар, д. 15. (далее по тексту - Объект) согласно технического задания (Приложение N 1 к настоящему Контракту) и плана-графика (Приложение N 2 к настоящему Контракту).

Техническое задание (Приложение N 1) и план-график (Приложение N 2) являются неотъемлемой частью Контракта.


2. Стоимость работ по Контракту


2.1. Стоимость Контракта на монтаж систем пожарной сигнализации, речевого оповещения, управления эвакуацией и охранной сигнализации в помещениях Федерального агентства по рыболовству в административном здании по адресу: г. Москва, Рождественский бульвар, д. 15 составляет __________ (сумма прописью) рублей с учетом НДС 18% ___________.

2.2. Работы по техническому заданию (Приложение N 1) должны быть выполнены со сметой составленной в ФЕРах с пересчетом в текущие цены 2009 года (Приложение N 3 к настоящему Контракту).

2.3. В стоимость работ Объекта включены стоимость материалов и оборудования, услуг по использованию машин и механизмов, рабочей силы, транспорта, накладные расходы, таможенные пошлины, налоги, в том числе НДС 18%, необходимые для выполнения работ и выполнения Подрядчиком всех обязательств по Контракту. Указанная стоимость является твердой и окончательной на весь срок выполнения работ и не подлежит никаким изменениям за исключением случаев, указанных в п. 2.4. Контракта.

2.4. Заказчик по согласованию с Подрядчиком в ходе исполнения Контракта вправе изменить не более чем на десять процентов предусмотренный Контрактом объем работ при изменении потребности в работах, на выполнение которых заключен Контракт, или при выявлении потребности в дополнительном объеме работ, не предусмотренных Контрактом, но связанных с работами, предусмотренными Контрактом. При выполнении дополнительного объема таких работ заказчик по согласованию с Подрядчиком вправе изменить первоначальную цену Контракта пропорционально объему таких работ, но не более чем на десять процентов такой цены Контракта, а при внесении соответствующих изменений в Контракт в связи с сокращением потребности в выполнении таких работ заказчик обязан изменить цену Контракта указанным образом.

2.5. Заказчик авансирует работы в размере 30% от общей стоимости Контракта.


3. Обязанности Подрядчика


3.1. Подрядчик обязан:

3.1.1. Выполнить все работы в объеме и сроки, предусмотренные настоящим Контрактом и приложениях к нему и сдать Заказчику.

3.1.2. Произвести работы в полном соответствии с утвержденной и согласованной проектной документации (предоставленной Заказчиком) и сметой, нормами и техническими условиями.

3.1.3. Обеспечить выполнение на Объекте необходимых мероприятий по технике безопасности, пожарной безопасности и охране Объекта во время проведения работ.

3.1.4. Предоставить Заказчику до начала приемки выполненных работ по Объекту два экземпляра актов приемки-передачи выполненных работ (по форме КС-2).

3.1.5. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные настоящим Контрактом и Приложениями к нему.

3.1.6. В согласованный с Заказчиком срок устранить выявленные в процессе эксплуатации недостатки и дефекты своими силами и без увеличения стоимости работ. При необходимости Подрядчик будет вносить по согласованию с Заказчиком в график требуемые корректировки. При этом предельный срок выполнения Работ не подлежит изменению.

3.1.7. В случаях, если в ходе выполнения работ по настоящему Контракту возникает необходимость выполнения дополнительных работ, в связи с тем что они не были включены в график и смету, то такие работы выполняются Подрядчиком после подписания соответствующего дополнения к настоящему Контракту.

3.1.8. Произвести монтаж, индивидуальные испытания смонтированного оборудования и комплексное его опробование в присутствии Уполномоченных представителей Заказчика.

3.1.9. Обеспечить своевременное согласование с Заказчиком графика освобождения рабочей площади Объекта под выполнение работ по Контракту.

3.1.10. Самостоятельно за счет своих средств осуществлять все расчеты с субподрядчиками и поставщиками.

3.1.11. Принимает на себя всю гражданско-правовую ответственность при возникновении претензий к Подрядчику со стороны третьих лиц.

3.1.12. При привлечении третьих лиц, Подрядчик обязан согласовать их деятельность с Заказчиком.

3.1.13. Представляет на утверждение Заказчику образцы материалов, применяемых в Работах при выполнении Контракта, а также сертификаты подтверждающие соответствие санитарным нормам и нормам противопожарной безопасности, действующим в России.

Все применяемые Подрядчиком материалы и оборудование должны быть сертифицированы и разрешены к применению в России и г. Москве.

3.1.14. Подрядчик своевременно готовит для Заказчика все обращения в соответствующие организации по вопросам подсоединений и подключения постоянных коммуникаций, выполненных Подрядчиком (при необходимости совместно с эксплуатирующими организациями).

3.1.15. Осуществляет в процессе производства Работ систематическую, а по завершению Работ, окончательную уборку Объекта от строительного мусора.

3.1.16. После сдачи Работ Заказчику в гарантийную эксплуатацию в течение 5 (Пять) дней вывезет за свой счет с территории Объекта принадлежащие Подрядчику машины и оборудование, приспособления и инструменты, используемые для выполнения Работ.

3.1.17. Осуществляет за свой счет поставки на Объект всех материалов, конструкций, оборудования и изделий, которые не определены Договором, но необходимы для выполнения Работ, своевременного пуска и нормальной эксплуатации Объекта.

3.1.18. Предоставляет Заказчику через каждые 20 (двадцать) дней, отчеты о ходе выполнения Работ на Объекте в установленной законом порядке.

3.1.19. Подрядчик несет полную ответственность за свое имущество, материалы и оборудование, а также за сохранность техники, выполненных работ находящихся в пределах переданного ему Объекта.

В случае причинения ущерба, утраты, порчи Работ или их части по вине Подрядчика, он обязан за свой счет, своими силами и средствами возместить Заказчику убытки и устранить дефекты с тем, чтобы Работы по их завершении отвечали требованиям Контракта.

3.1.20. До сдачи Работ Подрядчик несет ответственность за риск случайного повреждения Объекта, кроме случаев, связанных с обстоятельствами непреодолимой силы.

3.1.21. Подрядчик гарантирует Заказчику устранение за свой счет выявленных дефектов в Работах, произведенных по настоящему Контракту в течение 1 (Одного) года эксплуатации с момента подписания акта ввода Объекта в гарантийную эксплуатацию если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа Объекта или его частей, неправильной эксплуатации или ненадлежащего ремонта, произведенного Заказчиком или привлеченными им третьими лицами.

3.1.22. Подрядчик обеспечивает выполнение на Объекте необходимых противопожарных мероприятий и мероприятий по технике безопасности и охране окружающей среды в период выполнения Работ с даты подписания Акта передачи ему Объекта до даты подписания Акта сдачи Объекта в гарантийную эксплуатацию. Подрядчик несет ответственность за надлежащее состояние Объекта.


4. Обязанности Заказчика


4.1. Заказчик обязан:

4.1.1. В 5 (пяти) дневный срок с момента подписания Контракта передать Подрядчику по акту, проектную документацию Уполномоченным представителям Подрядчика для выполнения Работ.

4.1.2. Обеспечить доступ на Объект персонала, материалов и оборудования Подрядчика в соответствии с существующим пропускным режимом.

4.1.3. Произвести платежи по Контракту в порядке, предусмотренном разделом 6 настоящего Контракта.

4.1.4. Утверждать применение образцов материалов и комплектующих изделий Подрядчика в течение 5 (Пяти) календарных дней с даты получения Заказчиком образцов, сертификатов к ним и прочей документации.

4.1.5. Принимать работы по акту приемки выполненных работ в течение 15 (Пятнадцати) дней с момента получения письменного уведомления Подрядчика о готовности Объекта или передать свои претензии по качеству выполненных работ в письменной форме. В случае неполучения Подрядчиком заключений от Заказчика в течение указанного срока, работы считаются принятыми Заказчиком.

4.2. Представителем Заказчика, осуществляющим технический надзор за их выполнением и качеством, приемку по акту выполненных работ, а также проверку соответствия используемых Подрядчиком материалов условиям настоящего Контракта является начальник отдела Административного управления.

4.3. Представленную Исполнителем документацию на согласование по настоящему Контракту, в течение 5 (Пяти) дней согласовать или направить протокол разногласия с замечаниями.


5. Срок действия Контракта и срок выполнения работ


5.1. Настоящий Контракт вступает в силу с момента его подписания и действует в течение 45 (сорока пяти) календарных дней.

5.2. Выполнение работ осуществляется в соответствие с план-графиком производства работ (Приложение N 2 к настоящему Контракту).

5.3. Работы по настоящему Контракту могут быть приняты Заказчиком ранее установленного настоящим Контрактом срока.


6. Платежи и расчеты


6.1. Платежи за выполненные Работы производятся Заказчиком на основании следующих документов:

- смета на производство работ составленная в ФЕРах с пересчетом в текущие цены 2009 г.;

- оригинал счета Подрядчика;

- акт о выполненных Работах (форма КС-2), справка о стоимости выполненных работ (форма КС-3), подписанных представителями Подрядчика и Заказчика в 2 (Два) экземплярах;

- исполнительная документация.

Оплата производится Заказчиком в течение 5 (Пяти) банковских дней с даты предоставления документов.

6.2. Окончательный расчет производится в течение 5 (Пяти) банковских дней со дня подписания акта приемки выполненных работ в гарантийную эксплуатацию. Расчет производится в соответствии с окончательной ценой по настоящему Контракту на основании акта приемки выполненных работ.

6.3. В счетах Подрядчика, указанных в п. 6.1. Контракта, предъявленных к оплате, должна быть указана стоимость выполненной части Работ.

6.4. В случае расторжения настоящего Контракта по решению суда или соглашению сторон до завершения Подрядчиком полного объема работ, Заказчик оплачивает Подрядчику фактические затраты по выполненному объему работ на дату прекращения действия настоящего Контракта с оформлением соглашения сторон в установленном порядке.


7. Производство Работ


7.1. В 5 (Пяти) дневный срок со дня подписания настоящего Контракта Стороны сообщают друг другу в письменной форме список лиц, представляющих Заказчика и Подрядчика на Объекте по монтажу с указанием их полномочий, а также представляют образцы подписей лиц, уполномоченных подписывать Акты о выполненных Подрядчиком Работах.

7.2. Качество Работ:

7.2.1. Подрядчик гарантирует, что качество Работ и качество конструкций, оборудования и комплектующих изделий, поставляемых Подрядчиком, или его поставщиками и Субподрядчиками для производства Работ, будет соответствовать требованиям сметы, условиям настоящего Контракта и нормам, а также образцам, утвержденным Заказчиком.

Подрядчик обязан предоставить Заказчику требуемые сертификаты и протоколы о результатах испытания качества поставляемых на Объект материалов, оборудования и комплектующих изделий, а также данные об их пожарной безопасности в соответствии с нормами, действующими в Российской Федерации, причем Заказчик признает сертификаты и протоколы о результатах испытаний, выданные уполномоченными на то российскими государственными организациями по испытанию материалов и оборудования.

7.2.2. Уполномоченный представитель Подрядчика обязан производить периодические испытания и/или проверки выполненных Работ и качества материалов, используемых на ремонте Объекта. Сроки проведения испытаний должны соответствовать нормам и подлежат согласованию между Заказчиком и Подрядчиком не менее чем за 2 (Два) календарных дня до их проведения. Если Представитель Заказчика или любое лицо, уполномоченное им, не будет присутствовать при испытании (проверке), то Подрядчик произведет испытания в назначенный день в отсутствие представителей Заказчика или уполномоченного им лица и представит протокол о результатах испытаний (проверки) на русском языке в трех экземплярах. В случае, если качество испытываемых материалов окажется ниже качества, предусмотренного Контрактом, то использование таких материалов запрещается. Отсутствие при испытаниях Представителей Заказчика или уполномоченного им лица, а также проведение Подрядчиком испытаний (проверки) в присутствии этих лиц, не освобождает Подрядчика от ответственности за качество выполненных Работ и используемых материалов по Контракту.

7.3. Устранение дефектов и некачественно выполненных Работ:

7.3.1. В случае, если будут обнаружены некачественно выполненные работы, то Подрядчик обязан своими силами и за свой счет без увеличения стоимости Контракта в кратчайший срок переделать эти Работы для обеспечения их надлежащего качества.

Заказчик в процессе выполнения Работ может давать в письменной форме распоряжения Подрядчику в отношении:

- вывоза с Объекта любых материалов Подрядчика, не соответствующих условиям настоящего Контракта;

- замены некачественных материалов Подрядчика, обнаруженных во время их проверки или испытания, и устранения дефектов, несмотря на ранее проведенные проверки или испытания и оплату.

Подрядчик обязан за свой счет и своими силами и средствами выполнить любое из этих распоряжений Заказчика, учитывая, что это не должно повлиять на План-график производства работ по Контракту.


8. Сдача и приемка Работ


8.1. После окончания выполнения Работ, входящих в объем обязательств Подрядчика, производится сдача Работ Подрядчиком Заказчику в гарантийную эксплуатацию. Уведомление о сроке окончания Работ и их сдаче в гарантийную эксплуатацию должно быть направлено Подрядчиком Заказчику не позднее 14 (Четырнадцати) календарных дней до даты окончания Работ.

8.2. Заказчик вправе принять Работы ранее установленного срока, указанного в настоящем Контракте.

8.3. Приемка работ осуществляется в соответствии с нормами гражданского законодательства.


9. Гарантии


9.1. Срок гарантии на выполненные Работы составляет 12 (Двенадцать) месяцев с даты их приемки в гарантийную эксплуатацию.

9.2. Подрядчик несет ответственность за выполнение Работ согласно условиям настоящего Контракта.

9.3. Подрядчик гарантирует:

- выполнение всех Работ в полном объеме, предусмотренном сметой, утвержденной Заказчиком, и в сроки, определенные настоящим Контрактом;

- представление исполнительной документации в полном объеме;

- высокое качество всех работ;

- своевременное устранение недостатков и дефектов, относящихся к

Подрядчику и выявленных при приемке Работ;

- высокое качество оборудования и материалов, поставленных по настоящему Контракту, и соответствие современному уровню и качеству в данной отрасли, а также их производство не более 24 (Двадцати четырех) месяцев до даты поставки.

9.4. Обязательства Подрядчика в течение срока гарантийной эксплуатации включают за счет Подрядчика устранение и исправление дефектов, вызванных применением некачественных материалов и некачественным выполнением Работ, но не включают эксплуатацию и обслуживание.


10. Ответственность Сторон и санкции


10.1. Ответственность Сторон:

10.1.1. Стороны несут взаимную материальную ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Контракту.

10.1.2. Каждая Сторона должна исполнять свои обязательства, вытекающие из Контракта надлежащим образом, оказывая другой Стороне всевозможное содействие в выполнении ею своих обязательств.

10.1.3. В случае возникновения претензий к Подрядчику в связи с привлечением им третьих лиц к выполнению Работ, Подрядчик несет материальную ответственность за действия третьих лиц, как за свои собственные, в установленном законом порядке.

10.2. Штрафные санкции:

10.2.1. В случае несвоевременной сдачи работ по Объекту Подрядчик несет материальную ответственность в виде выплаты пени в размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ от стоимости несвоевременно выполненной части работ за каждый день просрочки.


11. Обстоятельства непреодолимой силы


11.1. Под обстоятельствами непреодолимой силы понимают обстоятельства, которые могут возникнуть после заключения настоящего Контракта в результате непредвиденных или непреодолимых Сторонами событий.

Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по Контракту, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно: пожара, наводнения, землетрясения, войны, запретительных актов государственных органов, носящих общий характер, и их последствий, при условии, что эти обстоятельства повлияли на исполнение обязательств по Контракту. В таком случае строк исполнения обязательств по Контракту продлевается соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства или их последствия.

11.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по Контракту, вследствие обстоятельств непреодолимой силы, должна о наступлении этих обстоятельств известить в письменном виде другую Сторону без промедления, но не позднее 10 (Десяти) дней с момента их поступления. Извещение должно содержать данные о наступлении и характере обстоятельств и возможных их последствиях. Сторона также без промедления, однако, не позднее 10 (Десяти) дней, должна известить другую Сторону в письменном виде о прекращении этих обстоятельств.

Не извещение или несвоевременное извещение другой Стороны Стороной, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по Контракту, о наступлении обстоятельств, освобождающих ее от ответственности, влечет за собой утрату права для этой Стороны ссылаться на эти обстоятельства.

Достаточным доказательством наличия таких обстоятельств и их продолжительности будет служить письменное свидетельство Торгово-промышленной палаты РФ.

11.3. Если последствия, вызванные этими обстоятельствами, будут длиться более 2 (Двух) месяцев, то Подрядчик и Заказчик встретятся, чтобы обсудить, какие меры следует принять, однако, если в течение дополнительного одного месяца Стороны не смогут договориться, тогда каждая из Сторон вправе расторгнуть Контракт. В таком случае будут применяться условия Статьи 13 Контракта


12. Разрешение споров


12.1. Все споры и/или разногласия, которые могут возникнуть из настоящего Контракта или в связи с ним, будут, по возможности, разрешаться путем переговоров между Сторонами.

12.2. В случае, если Стороны не придут к соглашению, то дело подлежит разрешению в Арбитражном суде г. Москвы. В соответствии с действующим Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации.


13. Прочие условия


13.1. Все приложения, упомянутые в Контракте, являются его неотъемлемой частью.

13.2. Любая договоренность между Заказчиком и Подрядчиком, влекущая за собой новые обязательства, которые не вытекают из Контракта, должна быть подтверждена Сторонами в форме дополнения к Контракту.

13.3. Все дополнения и изменения к Контракту считаются действительными, если они оформлены в письменном виде и подписаны Сторонами. Все дополнения изменения к Контракту являются его неотъемлемой частью.

13.4. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязательства по Контракту третьим лицам без согласования с другой Стороной.

13.5. Компетентные представители Заказчика и Подрядчика могут давать взаимные бесплатные консультации по техническим вопросам.

13.6. Во всем ином, не урегулированном в настоящем Контракте, Стороны будут руководствоваться нормами действующего гражданского законодательства Российской Федерации.


14. Вступление Контракта в силу


14.1. Контракт вступает в силу с даты его подписания и действует в течение 45 (сорока пяти) календарных дней.

14.2. Контракт подписан в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.


15. Юридические адреса Сторон и банковские реквизиты


     Заказчик:                                 Подрядчик:

Федеральное агентство по рыболовству
107996, г. Москва,
Рождественский бульвар, 12
ИНН/КПП 7702679523/770201001
р/с 40105810700000010079
л/с 03731000760, БИК 044583001
УФК по г. Москве отделение N 1
Московского ГТУ Банка России
г. Москва


______________________________         ____________________________

"___"_______________ 2009 г.           "___"_______________ 2009 г.

М.П.                                              М.П.

Приложение N 1

к государственному контракту N ____ (Проект)

от "___"___________ 2009 г.


Техническое задание
на монтаж систем пожарной сигнализации, речевого оповещения, управления эвакуацией и охранной сигнализации в помещениях Федерального агентства по рыболовству в административном здании по адресу: г. Москва, Рождественский бульвар, д. 15


N п/п

Наименование работ

Ед. изм.

Количество

ПОДВАЛ



1

Прибор ПС приемно-контрольный, пусковой. Концентратор блок базовый, на 20 лучей.

шт.

4

2

ППК С2000-КДЛ.

шт.

4

3

Устройство промежуточное, на 10 лучей.

шт.

2

4

ППК С2000-КДЛ.

шт.

2

5

Устройство оптико-(фото)электрическое, блок питания и контроля.

шт.

2

6

Блок питания СКАТ 1200И7.


2

7

АКБ, 12В, 17А/ч.

шт.

2

8

Конструкция для установки извещателя.

шт.

30

9

Кронштейн круглый, металлический, ДИП 34А.

шт.

30

10

Извещатель ПС автоматический, дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении.

шт.

54

11

Извещатель пожарный ДИП-34А.

шт.

50

12

Извещатель пожарный, ручной, ИПР-513-3А.

шт.

4

13

Извещатель ОС автоматический, контактный, магнитоконтактный, на открывание окон и дверей.

шт.

10

14

Извещатель магнитоконтактный, охранный, С2000-СМК.

шт.

10

15

Извещатель ОС автоматический, ударно-контактный, бесконтактный, электромагнитный или пьезоэлектрический, устанавливаемый на стекле.

шт.

23

16

Извещатель акустический, охранный, С2000-СТ.

шт.

23

17

Прибор сигнализирующий, емкостной.

шт.

24

18

Извещатель объемный, охранный, С2000-ИК.

шт.

24

19

Прокладка коробов монтажных ПВХ и труб гофрированных.

100 м

4.2

20

Затягивание проводов в короба и трубы - провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 кв. мм.

100 м

4.2

21

Провод каждый последующий одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2.

100 м

3.3

22

Короб технический 20x10 мм.

м

20

23

Труба гофрированная.

м

400

24

Коробка соединительная УК-2П.

шт.

10

25

Коробка распаячная 80x80x40 мм с входами, IP44.

шт.

4

26

Кабель КСПЭВ 1x2x0,64 мм.

м

650

27

Кабель ШВВП 2x0,75 мм.

м

100

28

Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на стене, на ток до 25А.

шт.

2

29

Автомат электрический АВВ, 6А.

шт.

2

30

Шкаф настенный размер 640x840 мм.

шт.

2

31

Шкаф металлический 23 Н, 466x684x17 мм, в комплекте с рейками.

шт.

2

32

Транспарант световой (табло).

шт.

4

33

Световое табло "ВЫХОД" Молния, 12В.

шт.

4

34 35

Громкоговоритель или звуковая колонка в помещении. Речевой оповещатель SWS-03.

шт. шт.

12 12

1-й ЭТАЖ



36

Прибор ПС приемно-контрольный, пусковой. Концентратор блок базовый, на 20 лучей.

шт.

2

37

Пульт С 2000М.

шт.

2

38

Устройство промежуточное, на 10 лучей.

шт.

6

39

ППК С2000-КДЛ.

шт.

6

40

Устройство промежуточное, на 1 луч.

шт.

8

41

Блок индикации С2000-БИ.

шт.

5

42

Релейный блок С2000-СП1.

шт.

2

43

Преобразователь интерфейсов С2000-USB.

шт.

1

44

Устройство оптико-(фото) электрическое, блок питания и контроля.

шт.

4

45

Блок питания СКАТ 1200И7.

шт.

3

46

АКБ, 12В, 17А/ч.

шт.

3

47

ИБП SKAT-UPS 1000.

шт.

1

48

Бокс под АКБ (SKAT), УМБ-3/100.

шт.

1

49

АКБ, 80 А/ч.

шт.

3

50

Извещатель ПС автоматический, дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении.

шт.

100

51

Извещатель пожарный ДИП-34А.

шт.

95

52

Извещатель пожарный, ручной, ИПР-513-3А.

шт.

5

53

Конструкция для установки извещателя.

шт.

50

54

Кронштейн круглый, металлический, ДИП 34А.

шт.

50

55

Извещатель ОС автоматический, контактный, магнитоконтактный, на открывание окон и дверей.

шт.

7

56

Извещатель магнитоконтактный, охранный, С2000-СМК.

шт.

7

57

Извещатель ОС автоматический, ударно-контактный, бесконтактный, электромагнитный или пьезоэлектрический, устанавливаемый на стекле.

шт.

22

58

Извещатель акустический, охранный, С2000-СТ.

шт.

22

59

Прибор сигнализирующий емкостной.

шт.

33

60

Извещатель объемный, охранный, С2000-ИК.

шт.

33

61

Прокладка коробов монтажных ПВХ и труб гофрированных

100 м

8.2

62

Затягивание проводов в короба и трубы - провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, до 2,5 кв. мм.

100 м

8.2

63

Провод каждый последующий одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, до 6 кв. мм.

100 м

1.8

64

Короб технический 20x10 мм.

м

100

65

Короб монтажный ПВХ 25x25 мм.

м

20

66

Труба гофрированная диаметром 20 мм.

м

700

67

Кабель КСПЭВ 1x2x0,64 мм.

м

800

68

Кабель ШВВП 2x0,75 мм

м

200

69

Коробка соединительная УК-2П.

шт.

8

70

Коробка распаячная 80x80x40 мм с входами, IP44.

шт.

8

71

Кабель ШВВП 2x0,75 мм.

м

400

72

Кабель КПСВЭВ 2x2x0,5 мм.

м

350

73

Аппаратура настольная (усилитель системы речевого оповещения, мониторная панель).

шт.

2

74

Усилитель INTER-M PAM-480F (VF).

шт.

1

75

Мониторная панель ESCORT T-6220.

шт.

1

76

Ключ или кнопка на панели.

шт.

1

77

Микрофонная консоль Inter-M RM - 05А.

шт.

1

78

Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на стене на ток, до 25А.

шт.

2

79

Автомат электрический АВВ, 6А.

шт.

2

80

Шкаф настенный размер 640x840 мм.

шт.

2

81

Шкаф металлический 23 Н 466x684x17 мм, в комплекте с рейками.

шт.

2

82

Транспарант световой (табло).

шт.

5

83

Световое табло "ВЫХОД" Молния, 12В.

шт.

5

84

Громкоговоритель или звуковая колонка в помещении.

шт.

13

85

Речевой оповещатель SWS-03.

шт.

13

2-й ЭТАЖ



86

Устройство промежуточное, на 10 лучей.

шт.

2

87

ППК С2000-КДЛ.

шт.

2

88

Устройство оптико-(фото)электрическое, блок питания и контроля.

шт.

1

89

Блок питания СКАТ 1200И7.

шт.

1

90

АКБ, 12В, 17А/ч.

шт.

1

91

Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой, в нормальном исполнении.

шт.

64

92

Извещатель пожарный ДИП-34А.

шт.

60

93

Извещатель пожарный, ручной, ИПР-513-3А.

шт.

4

94

Конструкция для установки извещателя.

шт.

30

95

Кронштейн 3СУ.

шт.

14

96

Кронштейн круглый, металлический ДИП 34А.

шт.

50

97

Извещатель ПС автоматический, тепловой, электроконтактный, магнитоконтактныи, в нормальном исполнении.

шт.

10

98

Извещатель пожарный ИП-101 -1А.

шт.

10

99

Извещатель ОС автоматический, контактный, магнитоконтактный, на открывание окон и дверей.

шт.

3

100

Извещатель магнитоконтактный, охранный С2000-СМК.

шт.

3

101

Прибор сигнализирующий, емкостной.

шт.

17

102

Извещатель объемный, охранный С2000-ИК.

шт.

17

103

Прокладка коробов монтажных ПВХ и труб гофрированных.

100 м

4.8

104

Затягивание проводов в короба и трубы - провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 кв. мм.

100 м

4.8

105

Провод каждый последующий одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 кв. мм.

100 м

0.9

106

Короб технический 20x10 мм.

м

60

107

Короб монтажный ПВХ 25x25 мм.

м

20

108

Труба гофрированная.

м

400

109

Коробка соединительная УК-2П.

шт.

10

110

Коробка распаячная 80x80x40 мм с входами, IP44.

шт.

5

111

Кабель ШВВП 2x0,75 мм.

м

120

112

Кабель КПСВЭВ 2x2x0,5 мм.

м

450

113

Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на стене, на ток 25А.

шт.

1

114

Автомат электрический АВВ, 6А.

шт.

1

115

Шкаф настенный, размер 640x840 мм.

шт.

1

116

Шкаф металлический 23 Н 466x684x17 мм, в комплекте с рейками.

шт.

1

117

Транспарант световой (табло).

шт.

4

118

Световое табло "ВЫХОД" Молния, 12В.

шт.

4

119

Громкоговоритель или звуковая колонка в помещении.

шт.

8

120

Речевой оповещатель SWS-03.

шт.

8

3-й ЭТАЖ



121

Устройство промежуточное, на 10 лучей.

шт.

4

122

ППК С2000-КДЛ.

шт.

4

123

Устройство оптико-(фото)электрическое, блок питания и контроля.

шт.

2

124

Блок питания СКАТ 1200И7.

шт.

2

125

АКБ, 12В, 17А/ч.

шт.

2

126

Извещатель ПС автоматический, дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой, в нормальном исполнении.

шт.

97

127

Извещатель пожарный ДИП-34А.

шт.

90

128

Извещатель пожарный, ручной, ИПР-513-3А.

шт.

7

129

Конструкция для установки извещателя.

шт.

45

130

Кронштейны круглый, металлический, ДИП 34А.

шт.

45

131

Прибор сигнализирующий, емкостно.

шт.

30

132

Извещатель объемный, охранный С2000-ИК.

шт.

30

133

Прокладка коробов монтажных ПВХ и труб гофрированных.

100 м

9.3

134

Затягивание проводов в короба и трубы - провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 кв. мм.

100 м

9.3

135

Провод каждый последующий одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2.

100 м

3.9

136

Короб технический 20x10 мм.

м

110

137

Короб монтажный ПВХ 25x25 мм.

м

20

138

Труба гофрированная.

м

800

139

Коробка соединительная УК-2П.

шт.

10

140

Коробка распаячная 80x80x40 мм с входами, IP44.

шт.

5

141

Кабель ШВВП 2x0,75 мм.

м

120

142

Кабель КПСВЭВ 2x2x0,5 мм.

м

450

143

Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на стене, на ток 25А.

шт.

2

144

Автомат электрический АВВ, 6А.

шт.

2

145

Шкаф настенный, размер 640X840 мм.

шт.

2

146

Шкаф металлический 23 Н 466x684x17 мм, в комплекте с рейками.

шт.

2

147

Транспарант световой (табло).

шт.

7

148

Световое табло "ВЫХОД" Молния, 12В.

шт.

7

149

Громкоговоритель или звуковая колонка в помещении.

шт.

12

150

Речевой оповещатель SWS-03.

шт.

12

4-й ЭТАЖ



151

Устройство промежуточное на 10 лучей.

шт.

2

152

ППК С2000-КДЛ.

шт.

2

153

Устройство оптико-(фото)электрическое, блок питания и контроля.

шт.

1

154

Блок питания СКАТ 1200И7.

шт.

1

155

АКБ, 12В, 17А/ч.

шт.

1

156

Извещатель ПС автоматический, дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой, в нормальном исполнении.

шт.

51

157

Извещатель пожарный ДИП-34А.

шт.

48

158

Извещатель пожарный, ручной, ИПР-513-3А.

шт.

3

159

Конструкция для установки извещателя.

шт.

24

160

Кронштейны круглый, металлический, ДИП 34А.

шт.

24

161

Прибор сигнализирующий емкостной.

шт.

15

162

Извещатель объемный, охранный С2000-ИК.

шт.

15

163

Прокладка коробов монтажных ПВХ и труб гофрированных.

100 м

6.6

164

Затягивание проводов в короба и трубы - провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, до 2,5 кв. мм.

100 м

6.6

165

Провод каждый последующий одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 кв. мм.

100 м

2.5

166

Короб технический 20x10 мм.

м

50

167

Короб монтажный ПВХ 25x25 мм.

м

10

168

Труба гофрированная.

м

600

169

Коробка соединительная УК-2П.

шт.

10

170

Коробка распаячная 80x80x40 мм с входами, IP44.

шт.

5

171

Кабель ШВВП 2x0,75 мм.

м

110

172

Кабель КПСВЭВ 2x2x0,5 мм.

м

800

173

Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на стене, на ток 25А.

шт.

1

174

Автомат электрический АВВ, 6А.

шт.

1

175

Шкаф настенный, размер 640Х840 мм.

шт.

1

176

Шкаф металлический 23 Н 466x684x17 мм, в комплекте с рейками.

шт.

1

177

Транспарант световой (табло).

шт.

3

178

Световое табло "ВЫХОД" Молния, 12В.

шт.

3

179

Громкоговоритель или звуковая колонка в помещении.

шт.

8

180

Речевой оповещатель SWS-03.

шт.

8

5-й ЭТАЖ



181

Устройство промежуточное на 10 лучей.

шт.

2

182

ППК С2000-КДЛ

шт.

2

183

Устройство оптико-(фото)электрическое, блок питания и контроля.

шт.

1

184

Блок питания СКАТ 1200И7.

шт.

1

185

АКБ, 12В, 17А/ч.

шт.

1

186

Извещатель ПС автоматический, дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой, в нормальном исполнении.

шт.

66

187

Извещатель пожарный ДИП-34А.

шт.

60

188

Извещатель пожарный, ручной, ИПР-513-3А.

шт.

6

189

Конструкция для установки извещателя.

шт.

30

190

Кронштейн круглый, металлический, ДИП 34А.

шт.

30

191

Прибор сигнализирующий, емкостной.

шт.

20

192

Извещатель объемный, охранный С2000-ИК.

шт.

20

193

Прокладка коробов монтажных ПВХ и труб гофрированных.

100 м

8.75

194

Затягивание проводов в короба и трубы - провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 кв. мм.

100 м

8.75

195

Провод каждый последующий одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 кв. мм.

100 м

1.55

196

Короб технический 20х10 мм.

м

50

197

Короб монтажный ПВХ 25x25 мм.

м

25

198

Труба гофрированная.

м

800

199

Коробка соединительная УК-2П.

шт.

8

200

Коробка распаячная 80x80x40 мм с входами, IP44.

шт.

10

201

Кабель ШВВП 2x0,75 мм.

м

120

202

Кабель КПСВЭВ 2x2x0,5 мм.

м

855

203

Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на стене, на ток 25А.

шт.

1

204

Автомат электрический АВВ, 6А.

шт.

1

205

Шкаф настенный, размер 640x840 мм.

шт.

1

206

Шкаф металлический 23 Н 466x684x17 мм, в комплекте с рейками.

шт.

1

207

Транспарант световой (табло).

шт.

6

208

Световое табло "ВЫХОД" Молния, 12В.

шт.

6

209

Громкоговоритель или звуковая колонка в помещении.

шт.

12

210

Речевой оповещатель SWS-03,

шт.

12

ЧЕРДАК



211

Устройство промежуточное на 10 лучей.

шт.

1

212

ППК С2000-КДЛ.

шт.

1

213

Устройство оптико-(фото)электрическое, блок питания и контроля.

шт.

1

214

Блок питания СКАТ 1200И7.

шт.

1

215

АКБ, 12В, 17А/ч.

шт.

1

216

Извещатель ПС автоматический, дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой, в нормальном исполнении.

шт.

28

217

Извещатель пожарный, ДИП-34А.

шт.

26

218

Извещатель пожарный, ручной, ИПР-513-3А.

шт.

2

219

Извещатель ОС автоматический, контактный, магнитоконтактный, на открывание окон и дверей.

шт.

2

220

Извещатель магнитоконтактный, охранный, С2000-СМК.

шт.

2

221

Прокладка коробов монтажных ПВХ и труб гофрированных.

100 м

3.1

222

Затягивание проводов в короба и трубы - провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 кв. мм.

100 м

3.1

223

Провод каждый последующий одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 кв. мм.

100 м

2.9

224

Короб технический 20x10 мм.

м

20

225

Труба гофрированная.

м

290

226

Коробка соединительная УК-2П.

шт.

5

227

Коробка распаячная 80x80x40 мм с входами, IP44.

шт.

4

228

Кабель ШВВП 2x0,75 мм

м

200

229

Кабель КПСВЭВ 2x2x0,5 мм

м

400

230

Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на стене, на ток 25А.

шт.

1

231

Автомат электрический АВВ, 6А.

шт.

1

232

Шкаф настенный, размер 640x840 мм.

шт.

1

233

Шкаф металлический 23 Н 466x684x17 мм, в комплекте с рейками.

шт.

1

234

Транспарант световой (табло).

шт.

2

235

Световое табло "ВЫХОД" Молния, 12В.

шт.

2

236

Громкоговоритель или звуковая колонка в помещении.

шт.

6

237

Речевой оповещатель SWS-03.

шт.

6


______________________________   ____________________________

"___"_______________ 2009 г. "___"_______________ 2009 г.

М.П.                                    М.П.

Приложение N 2

к государственному контракту N ____ (Проект)

от "___"___________ 2009 г.


План-график производства работ


N п/п

Наименование работ

Сроки проведения работ

месяц

число

число

число

число

число

число

число

число












______________________________       ____________________________

"___"_______________ 2009 г.         "___"_______________ 2009 г.

М.П.                                           М.П.

Приложение N 3

к государственному контракту N ____ (Проект)

от "___"___________ 2009 г.


"Согласовано"                              "Утверждаю"


______________________________             ____________________________

_______________/_________/                 _______________/_________/

"___"__________ 2009 г.                    "___"__________ 2009 г.


Смета
на монтаж систем пожарной сигнализации, речевого оповещения, управления эвакуацией и охранной сигнализации в помещениях Федерального агентства по рыболовству в административном здании по адресу: г. Москва, Рождественский бульвар, д. 15


                               Сметная стоимость        _______ тыс. руб
                               Нормативная трудоемкость _______ чел.-ч
                               Средства на оплату труда _______ тыс. руб
                                                   _______


Составлена в ценах ____________ 2009 г.
                     (месяц)

N п/ п

Шифр расценки и коды ресурса

Наименование работ и затрат

Единица измерения

Колво единиц

Цена за ед. изм. руб.

Поправочные коэффициенты

Стоимость в ценах 2001 г.

Пункт коэфф. пересчета

Коэффициенты Пересчета

Стоимость в текущих ценах

ЗТР всего чел.- час

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12


итого

Итого по разделу

Итого
НДС 18%
Итого с НДС

Исполнил ____________________________/____________/

Проверил ____________________________/____________/


Определено, что заказ на право заключения госконтракта на монтаж систем пожарной сигнализации, речевого оповещения, управления эвакуацией и охранной сигнализации в помещениях Росрыболовства размещается путем проведения открытого аукциона.

Утверждена документация по проведению открытого аукциона.


Приказ Федерального агентства по рыболовству от 10 июня 2009 г. N 492 "О размещении заказа на право заключения государственного контракта на монтаж систем пожарной сигнализации, речевого оповещения, управления эвакуацией и охранной сигнализации в помещениях Федерального агентства по рыболовству расположенных в административном здании по адресу: г. Москва, Рождественский бульвар, д. 15"


Текст приказа размещен на сайте Федерального агентства по рыболовству в Internet (http://www.fishcom.ru)


Откройте актуальную версию документа прямо сейчас или получите полный доступ к системе ГАРАНТ на 3 дня бесплатно!

Получить доступ к системе ГАРАНТ

Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.