Приказ Федерального агентства по рыболовству от 16 июня 2009 г. N 523 "О размещении заказа на право заключения государственного контракта на выполнение в 2009-2011 года работ по проектированию и строительству крупнотоннажного (более 65 метров) научно-исследовательского судна для проведения ресурсных исследований в открытых районах Мирового океана (Западный регион) для нужд Федерального агентства по рыболовству" (с изменениями и дополнениями)

Приказ Федерального агентства по рыболовству от 16 июня 2009 г. N 523
"О размещении заказа на право заключения государственного контракта на выполнение в 2009-2011 года работ по проектированию и строительству крупнотоннажного (более 65 метров) научно-исследовательского судна для проведения ресурсных исследований в открытых районах Мирового океана (Западный регион) для нужд Федерального агентства по рыболовству"

С изменениями и дополнениями от:

29 июля, 21 августа 2009 г.


В соответствии с законодательством Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд и с целью эффективного использования средств федерального бюджета, предусмотренных Федеральной целевой программой "Повышение эффективности использования и развитие ресурсного потенциала рыбохозяйственного комплекса в 2009-2013 годах", утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 12 августа 2008 N 606, по направлению "Строительство флота для государственных нужд" приказываю:

1. Установить, что размещение заказа на право заключения государственного контракта на выполнение в 2009-2011 годах работ по проектированию и строительству крупнотоннажного (более 65 метров) научно-исследовательского судна для проведения ресурсных исследований в открытых районах Мирового океана (Западный регион) для нужд Федерального агентства по рыболовству осуществляется путем проведения открытого конкурса.

2. Утвердить конкурсную документацию по размещению заказа на право заключения государственного контракта на выполнение работ в 2009-2011 годах по проектированию и строительству крупнотоннажного (более 65 метров) научно-исследовательского судна для проведения ресурсных исследований в открытых районах Мирового океана (Западный регион) для нужд Федерального агентства по рыболовству согласно приложению к настоящему приказу.

3. Управлению экономики, имущественных отношений и перспективного развития (Н.В. Кругликов) обеспечить размещение заказа в установленном порядке.

4. Управлению флота, портов и мониторинга (А.Г. Березняк), Управлению целевых программ и инвестиций (Т.А. Чеботарева) совместно с Управлением правового обеспечения (Е.С. Кац) в пределах своей компетенции обеспечить заключение государственного контракта с победителем по итогам проведенного открытого конкурса и осуществлять контроль его выполнения.

5. Управлению финансов (Е.В. Соловьева) осуществлять оплату по государственному контракту в соответствии с утвержденным к нему календарным планом.

6. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.


Руководитель

А.А. Крайний


Извещение и конкурсная документация на право заключения государственного контракта на выполнение в 2009-2011 годах работ по проектированию и строительству крупнотоннажного (более 65 метров) научно-исследовательского судна для проведения ресурсных исследований в открытых районах Мирового океана (Западный регион) для нужд Федерального агентства по рыболовству

С изменениями и дополнениями от:

29 июля, 21 августа 2009 г.


Извещение о проведении открытого конкурса


1. Название торгов - право на заключение государственного контракта на выполнение в 2009-2011 гг. работ по проектированию и строительству крупнотоннажного (более 65 метров) научно-исследовательского судна для проведения ресурсных исследований в открытых районах Мирового океана (Западный регион) для нужд Федерального агентства по рыболовству.

2. Форма торгов - открытый конкурс.

3. Заказчик - Федеральное агентство по рыболовству

Адрес заказчика: 107996, г. Москва, Рождественский бульвар, д. 12

Адрес электронной почты: Avdeev@fishcom.ru

Контактные телефоны: (495) 625-63-23 (Венграновский Павел Юрьевич, Авдеев Борис Николаевич).

4. Предмет государственного контракта - выполнение в 2009-2011 гг. работ по проектированию и строительству крупнотоннажного (более 65 метров) научно-исследовательского судна для проведения ресурсных исследований в открытых районах Мирового океана (Западный регион) для нужд Федерального агентства по рыболовству.

5. Место выполнения работ - Российская Федерация.


Информация об изменениях:

Приказом Росрыболовства от 21 августа 2009 г. N 728 пункт 6 настоящего Извещения изложен в новой редакции

См. текст пункта в предыдущей редакции


6. Объем выполняемых работ - в соответствии с исходными техническими требованиями на выполнение работ, указанными в Приложении 4, являющимся неотъемлемой частью настоящей Конкурсной документации по размещению заказа на выполнение в 2009 - 2011 гг. работ по проектированию и строительству крупнотоннажного (более 65 метров) научно-исследовательского судна для проведения ресурсных исследований в открытых районах Мирового океана (Западный регион) для нужд Федерального агентства по рыболовству.

Наименование работ (наименование лота), срок выполнения работ, начальная (максимальная) цена государственного контракта (цена лота):


Наименование лота

Сроки выполнения работ

Начальная (максимальная) цена государственного контракта, тыс. руб.

Проектирование и строительство в 2009 - 2011 годах крупнотоннажного (более 65 метров) научно-исследовательского судна для проведения ресурсных исследований в открытых районах (Западный регион) Мирового океана для нужд Федерального агентства по рыболовству

С момента заключения государственного контракта до 30 сентября 2011 года (не более 701 дня)

1622040


7. Официальный сайт, на котором размещена Конкурсная документация по размещению заказа - www.zakupki.gov.ru.

Комплект Конкурсной документации по размещению заказа на выполнение в 2009-2011 гг. работ по проектированию и строительству крупнотоннажного (более 65 метров) научно-исследовательского судна для проведения ресурсных исследований в открытых районах Мирового океана (Западный регион) для нужд Федерального агентства по рыболовству предоставляется на бумажном носителе по адресу заказчика в течение двух рабочих дней со дня получения соответствующего заявления.

Плата за предоставление Конкурсной документации по размещению заказа на выполнение в 2009-2011 гг. работ по проектированию и строительству крупнотоннажного (более 65 метров) научно-исследовательского судна для проведения ресурсных исследований в открытых районах Мирового океана (Западный регион) для нужд Федерального агентства по рыболовству не взимается.


Информация об изменениях:

Приказом Росрыболовства от 21 августа 2009 г. N 728 пункт 8 настоящего Извещения изложен в новой редакции

См. текст пункта в предыдущей редакции


8. Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в открытом конкурсе: 15 сентября 2009 года 16 час. 00 мин.

Место и дата рассмотрения заявок: 2 октября 2009 года. Место и дата подведения итогов открытого конкурса: 9 октября 2009 года.

9. Преимущества учреждениям, предприятиям уголовно-исполнительной системы и (или) организациям инвалидов не предоставляются.


Конкурсная документация на право заключения государственного контракта на выполнение в 2009-2011 гг. работ по проектированию и строительству крупнотоннажного (более 65 метров) научно-исследовательского судна для проведения ресурсных исследований в открытых районах Мирового океана (Западный регион) для нужд Федерального агентства по рыболовству


1. Общие положения


1.1. Настоящая Конкурсная документация по размещению заказа на право заключения государственного контракта на выполнение в 2009-2011 гг. работ по проектированию и строительству крупнотоннажного (более 65 метров) научно-исследовательского судна для проведения ресурсных исследований в открытых районах Мирового океана (Западный регион) для нужд Федерального агентства по рыболовству в# (далее Конкурсная документация) разработана Федеральным агентством по рыболовству в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 21.07.2005 N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд" (далее - Закон о размещении заказов), Федеральным законом от 26.07.2006 N 135-ФЗ "О защите конкуренции".

Предмет государственного контракта: выполнение в 2009-2011 гг. работ по проектированию и строительству крупнотоннажного (более 65 метров) научно-исследовательского судна для проведения ресурсных исследований в открытых районах Мирового океана (Западный регион) для нужд Федерального агентства по рыболовству.


2. Требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в открытом конкурсе и инструкции по ее заполнению


2.1. Участник размещения заказа подает заявку на участие в открытом конкурсе, оформленную в соответствии с приложением 1 Конкурсной документации, в письменной форме или в форме электронного документа в запечатанном конверте.

Заявка на участие в открытом конкурсе, подготовленная участником размещения заказа, а также вся корреспонденция и документация, связанная с заявкой на участие в открытом конкурсе, которой обменялись участник размещения заказа и заказчик, должны быть представлены на русском языке.

2.2. К заявке на участие в открытом конкурсе прилагаются следующие документы:

1) фирменное наименование (наименование) сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона;

2) полученная не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого конкурса выписка из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенная копия такой выписки (для юридических лиц), полученная не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого конкурса выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенная копия такой выписки (для индивидуальных предпринимателей); копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц), полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого конкурса;

3) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника размещения заказа без доверенности (Руководитель). В случае, если от имени участника размещения заказа действует иное лицо, заявка на участие в открытом конкурсе должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени участника размещения заказа, заверенную печатью участника размещения заказа (для юридических лиц) и подписанную руководителем участника размещения заказа или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем участника размещения заказа, заявка на участие в открытом конкурсе должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица;

4) документы, подтверждающие квалификацию участника размещения заказа;

5) описание работ в соответствии с приложением 5 Конкурсной документации;

6) копии учредительных документов участника размещения заказа (для юридических лиц);

7) платежное поручение или копия такого поручения, подтверждающего перечисление денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в открытом конкурсе.


Информация об изменениях:

Приказом Росрыболовства от 29 июля 2009 г. N 655 подпункт 8 пункта 2.2 настоящей Конкурсной документации изложен в новой редакции

См. текст подпункта в предыдущей редакции


8) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа выполнение работ, являющихся предметом контракта, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, обеспечения исполнения контракта является крупной сделкой;

Если заключение государственного контракта в соответствии с конкурсной документацией и на условиях, предложенных участником размещения заказа, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, обеспечения исполнения контракта является крупной сделкой (в соответствии с Федеральным законом от 08.02.1998 N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью", Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах", Федеральным законом от 14.11.2002 N 161-ФЗ "О государственных и муниципальных унитарных предприятиях"), то в зависимости от организационно-правовой формы участник размещения заказа должен представить:

- выписку из протокола, содержащего решение о совершении крупной сделки, принятое и оформленное в соответствии со статьей 46 Федерального закона от 08.02.1998 N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью" (для обществ с ограниченной ответственностью);

- выписку из протокола, содержащего решение об одобрении крупной сделки, принятое и оформленное в соответствии со статьей 79 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах", либо документом, подтверждающим, что участник размещения заказа является акционерным обществом, состоящим из одного акционера, который одновременно осуществляет функции единоличного исполнительного органа (для акционерных обществ);

- документ, подтверждающий согласие собственника имущества унитарного предприятия на совершение крупной сделки, принятое в соответствии со статьей 23 Федерального закона от 14.11.2002 N 161-ФЗ "О государственных и муниципальных унитарных предприятиях" (для государственных и муниципальных унитарных предприятий);

2.3. Участник размещения заказа вправе приложить к заявке на участие в открытом конкурсе любые иные документы, которые, по его мнению, могут дополнительно характеризовать возможности участника размещения заказа по выполнению работ.

При подготовке заявки на участие в открытом конкурсе и документов, прилагаемых к заявке, не допускается применение факсимильных копий.

2.4. Прием заявок на участие в открытом конкурсе прекращается в день вскрытия конвертов с такими заявками.

2.5. Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в открытом конкурсе обязан обеспечить конфиденциальность сведений, содержащихся в такой заявке до вскрытия конверта с заявкой на участие в открытом конкурсе.

2.6. Участник размещения заказа самостоятельно определяет способ доставки заявок на участие в открытом конкурсе и несет все риски того, что его заявка на участие в открытом конкурсе будет доставлена по неправильному адресу или, при несоблюдении сроков получения заявок на участие в открытом конкурсе, признана опоздавшей.

2.7. Каждая заявка на участие в открытом конкурсе, поступившая в срок, указанный в пункте 8 настоящей Конкурсной документации, регистрируется представителем Заказчика в Журнале регистрации заявок на участие в открытом конкурсе в порядке поступления заявок. Запись регистрации заявки на участие в открытом конкурсе включает регистрационный номер заявки, дату, время, способ подачи.

2.8. По требованию Участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в открытом конкурсе, представитель Заказчика, указанный в извещении выдает расписку в получении такой заявки с указанием даты и времени ее получения, а также регистрационного номера заявки на участие в открытом конкурсе.

2.9. При получении заявки на участие в открытом конкурсе, поданной в форме электронного документа, представитель Заказчика, указанный в извещении, подтверждает в письменной форме ее получение в течение одного рабочего дня со дня получения такой заявки.

2.10. Полученные после окончания приема конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе и подаваемых в форме электронных документов заявок на участие в открытом конкурсе конверты с заявками на участие в конкурсе вскрываются (в случае, если на конверте не указаны почтовый адрес (для юридического лица) или сведения о месте жительства (для физического лица) участника размещения заказа), осуществляется открытие доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в открытом конкурсе, и в тот же день такие конверты и такие заявки возвращаются участникам размещения заказа.

2.11. При описании условий и предложений участников размещения заказа должны приниматься общепринятые обозначения и наименования в соответствии с требованиями действующих нормативных правовых актов.

Сведения, которые содержатся в заявках участников размещения заказа, не должны допускать двусмысленных толкований.

2.12. Все листы заявки на участие в конкурсе, все листы тома заявки на участие в конкурсе должны быть прошиты и пронумерованы. Заявка на участие в конкурсе и том заявки на участие в конкурсе должны содержать опись входящих в их состав документов, быть скреплены печатью участника размещения заказа (для юридических лиц) и подписаны участником размещения заказа или лицом, уполномоченным таким участником размещения заказа.

2.13. Все экземпляры заявки на участие в открытом конкурсе должны быть четко напечатаны. Подчистки и исправления не допускаются, за исключением исправлений, скрепленных печатью и заверенных подписью уполномоченного лица (для юридических лиц) или собственноручно заверенных (для физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей).

2.14. Все документы, представляемые участниками размещения заказа в составе заявки на участие в открытом конкурсе, должны быть заполнены по всем пунктам.

2.15. Представленные в составе заявки на участие в открытом конкурсе документы не возвращаются участнику размещения заказа.


3. Требования к описанию участниками размещения заказа выполняемых работ


3.1. Участники размещения заказа осуществляют и представляют заказчику описание выполняемых работ согласно приложению 5 Конкурсной документации в соответствии с исходными техническими требованиями, изложенными в приложении 4 Конкурсной документации.

3.2. Описание выполняемых работ подписывается лицом, уполномоченным на осуществление действий от имени участника размещения заказа.


4. Цена, ожидаемые результаты и сроки выполнения работ


4.1. Начальная (максимальная) цена государственного контракта составляет:

по лоту N 1 - 1 622 040 000 (Один миллиард шестьсот двадцать два миллиона сорок тысяч) рублей 00 коп.

4.2. Сроки выполнения работ указаны в приложении 4 Конкурсной документации.

4.3. Форма оплаты работ - безналичный расчет. Порядок и сроки оплаты работ производится в порядке, предусмотренном государственным контрактом.

4.4. Источник финансирования - средства федерального бюджета.


5. Порядок формирования цены государственного контракта (цены лота)


5.1. Цена государственного контракта (цена лота) включает в себя расходы на разработку проектной документации, расходы на одобрения и наблюдения Российского морского Регистра судоходства, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей.

5.2. Цена государственного контракта (цена лота), предлагаемая участником размещения заказа, не может превышать начальную (максимальную) цену государственного контракта (цену лота).

5.3. Цена государственного контракта (цена лота), предложенная участником размещения заказа, должна быть фиксированной на период проведения открытого конкурса, выполнения работ. Заявка на участие в открытом конкурсе, содержащая предложения о корректировке цены в сторону увеличения, будет отклонена без какого-либо рассмотрения.

5.4. В случае наличия арифметических расхождений в форме заявки на участие в открытом конкурсе между цифрами и словами принимается к рассмотрению число прописанное словами.

5.5. Цена государственного контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренного государственным контрактом объема работ и иных условий исполнения государственного контракта.


6. Сведения о валюте, используемой для формирования цены государственного контракта и расчетов с исполнителями


6.1. При формировании цены государственного контракта и расчетов с исполнителями используется валюта Российской Федерации.

6.2. Все суммы денежных средств выражаются в российских рублях, за исключением: если к заявке на участие в открытом конкурсе приложены документы, оригиналы которых выданы Участнику размещения заказа третьими лицами, в которых суммы денежных средств выражены в других валютах. В этом случае Участнику размещения заказа необходимо к заявке на участие в открытом конкурсе приложить указание на денежный эквивалент этих сумм в российских рублях по курсу Центрального банка России на дату размещения Извещения о проведении открытого конкурса на официальном сайте Российской Федерации.


7. Сведения о возможности заказчика изменить предусмотренный государственным контрактом объем работ


7.1 Цена государственного контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренного государственным контрактом объема работ и иных условий исполнения государственного контракта.

7.2. Заказчик по согласованию с исполнителем в ходе исполнения государственного контракта вправе изменить не более чем на десять процентов предусмотренный государственным контрактом объем работ при изменении потребности в работах, соответственно на выполнение, которых заключен государственный контракт, или при выявлении потребности в дополнительном объеме работ, не предусмотренных государственным контрактом, но связанных с работами, предусмотренными государственным контрактом. При оказании дополнительного объема таких работ заказчик по согласованию с исполнителем вправе изменить первоначальную цену государственного контракта пропорционально объему таких работ, но не более чем на десять процентов такой цены государственного контракта, а при внесении соответствующих изменений в государственный контракт в связи с сокращением потребности в оказании таких работ заказчик обязан изменить цену государственного контракта указанным образом.


8. Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на участие в открытом конкурсе


8.1. Для участия в открытом конкурсе участник размещения заказа подает заявку на участие в открытом конкурсе в срок и по форме, которые установлены Конкурсной документацией.

8.2. Участник размещения заказа подает заявку на участие в открытом конкурсе в письменной форме или в форме электронного документа.

8.3. Заявка на участие в открытом конкурсе в письменной форме подается участником размещения заказа в запечатанном конверте. При этом на таком конверте указывается наименование открытого конкурса, на участие в котором подается данная заявка. Участник размещения заказа вправе не указывать на таком конверте свое фирменное наименование, почтовый адрес (для юридического лица) или фамилию, имя, отчество, сведения о месте жительства (для физического лица).

Конверт с заявкой на участие в открытом конкурсе в письменном виде оформляется в соответствии с приложением 2 Конкурсной документации.

8.4. Заявка на участие в открытом конкурсе в форме электронного документа подается участником размещения заказа на оптическом диске CDR (исключающем возможность изменения информации) в форматах doc. и rtf.

Такая заявка (каждый файл, входящий в состав заявки) должна быть подписана электронной цифровой подписью участника размещения заказа, сертификат ключа подписи уполномоченного лица которого изготовлен удостоверяющим центром, сертификат ключа подписи уполномоченного лица которого внесен в Единый государственный реестр сертификатов ключей подписей уполномоченных лиц удостоверяющих центров в соответствии с Федеральным законом от 10.01.2002 N 01-ФЗ "Об электронной цифровой подписи" (информация на сайте: http://www.reestr-pki.ru).

Указанный машиночитаемый носитель, содержащий заявку в форме электронного документа, подается в запечатанном конверте (бумажном), в который должны быть вложены необходимые в составе заявки документы в письменной форме, если такие документы подписываются иными лицами, нежели участником размещения заказа, в том числе документы, подающиеся в нотариально заверенной форме.

При этом участник размещения заказа принимает на себя все риски и ответственность за сохранность и неизменность подаваемой им заявки в форме электронного документа, а также гарантирует возможность прочтения такой заявки в форме электронного документа на оптическом диске CD-R (исключающем возможность изменения информации) в форматах doc. и rtf.

Конверт с заявкой на участие в открытом конкурсе в форме электронного документа оформляется в соответствии с приложением 3 Конкурсной документации.

Заявки на участие в открытом конкурсе в форме электронного документа, оформленные и/или поданные с нарушением настоящего раздела к участию в открытом конкурсе не допускаются.


Информация об изменениях:

Приказом Росрыболовства от 21 августа 2009 г. N 728 в пункт 8.5 настоящей Конкурсной документации внесены изменения

См. текст пункта в предыдущей редакции


8.5. Заявка на участие в открытом конкурсе как в письменной форме так и в форме электронного документа может быть:

направлена по почте по адресу: 107996, г. Москва, Рождественский бульвар, д. 12;

представлена в экспедицию Федерального агентства по рыболовству;

передана на руки сотруднику, указанному в извещении о проведении открытого конкурса.

Дата начала приема заявок на участие в открытом конкурсе 1 июля 2009 года.

Дата окончания приема заявок на участие в открытом конкурсе 16-00 мин. 15 сентября 2009 года.

8.6. Заявки на участие в открытом конкурсе принимаются: с понедельника по четверг с 9-00 до 17-00 по московскому времени, по пятницам - с 9-00 до 16-30 по московскому времени.

8.7. Заявка также может быть подана на заседании Единой комиссии по размещению заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд путем проведения открытого конкурса, аукциона, запроса котировок Федерального агентства по рыболовству (далее - Единая комиссия) непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе и открытием доступа к заявкам на участие в открытом конкурсе, поданным в форме электронного документа по адресу, по которому осуществляется вскрытие конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе и открывается доступ к заявкам на участие в открытом конкурсе, поданным в форме электронного документа (по адресу заказчика).

8.8. Каждый конверт с заявкой на участие в открытом конкурсе, поступивший в срок, указанный в извещении о проведении открытого конкурса, регистрируется заказчиком. При этом отказ в приеме и регистрации конверта с заявкой на участие в открытом конкурсе поданной в письменном виде, на котором не указаны сведения об участнике размещения заказа, подавшем такой конверт, а также требование предоставления таких сведений, в том числе в форме документов, подтверждающих полномочия лица, подавшего конверт с заявкой на участие в открытом конкурсе в письменном виде, на осуществление таких действий от имени участника размещения заказа, не допускается.

8.9. По требованию участника размещения заказа, подавшего конверт с заявкой на участие в открытом конкурсе в письменном виде или форме электронного документа, заказчик выдает расписку в получении конверта с такой заявкой с указанием даты и времени его получения.


9. Расходы на участие в открытом конкурсе


Участник размещения заказа несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей заявки на участие в открытом конкурсе, участием в открытом конкурсе и заключением государственного контракта.


10. Требования к участникам размещения заказа


В настоящем открытом конкурсе может принять участие любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель.

При размещении заказа устанавливаются следующие обязательные требования к участникам размещения заказа:

1. соответствие участников размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение работ, являющихся предметом открытого конкурса;

2. непроведение ликвидации участника размещения заказа юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

3. неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в открытом конкурсе;

4. отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в открытом конкурсе;

5. отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участнике размещения заказа.


11. Привлечение соисполнителей


Участник размещения заказа может для оказания услуг оказания услуг по предмету открытого конкурса привлечь соисполнителей, если иное не предусмотрено в Конкурсной документации.


12. Порядок и срок отзыва заявок на участие в открытом конкурсе, порядок внесения изменений в такие заявки


12.1. Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в открытом конкурсе, вправе отозвать такую заявку в любое время до момента вскрытия Единой комиссией конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе.

12.1.1. Заявки на участие в открытом конкурсе отзываются в следующем порядке:

- Участник размещения заказа подает в письменном виде или форме электронного документа уведомление об отзыве заявки на участие в открытом конкурсе, содержащее информацию о том, что он отзывает свою заявку на участие в открытом конкурсе. При этом в соответствующем уведомлении в обязательном порядке должна быть указана следующая информация: наименование открытого конкурса, регистрационный номер заявки на участие в открытом конкурсе, дата, время и способ подачи заявки на участие в открытом конкурсе.

Заявление об отзыве заявки на участие в открытом конкурсе поданное в письменном виде должно быть скреплено печатью и заверено подписью уполномоченного лица (для юридических лиц) и собственноручно подписано физическим лицом участником размещения заказа.

Заявление об отзыве заявки на участие в открытом конкурсе поданное в форме электронного документа должно быть подписано электронной цифровой подписью участника размещения заказа.

Заявление об отзыве заявок на участие в открытом конкурсе подаются по адресу заказчика.

В день вскрытия заявок на участие в открытом конкурсе и открытия доступа к заявкам на участие в открытом конкурсе, поданным в форме электронного документа, заявки на участие в открытом конкурсе отзываются на заседании Единой комиссии непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе и открытием доступа к заявкам на участие в открытом конкурсе, поданным в форме электронного документа по адресу, по которому осуществляется вскрытие конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе и открытие доступа к заявкам на участие в открытом конкурсе, поданным в форме электронного документа, указанному в извещении о проведении открытого конкурса.

12.2. Отзывы заявок на участие в открытом конкурсе регистрируются в журнале регистрации заявок на участие в открытом конкурсе.

12.3. Заявки на участие в открытом конкурсе, отозванные до окончания срока подачи заявок на участие в открытом конкурсе в порядке, указанном выше, считаются не поданными.

12.4. После окончания срока подачи заявок не допускается отзыв заявок на участие в открытом конкурсе.

Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в открытом конкурсе, вправе изменить заявку на участие в открытом конкурсе в любое время до момента вскрытия Единой комиссией конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе.

Изменения, внесенные в заявку на участие в открытом конкурсе, считаются неотъемлемой частью заявки на участие в открытом конкурсе.

Заявки на участие в открытом конкурсе изменяются в следующем порядке.

12.5. Изменения заявки на участие в открытом конкурсе подаются в запечатанном конверте. На соответствующем конверте указываются: наименование открытого конкурса и регистрационный номер заявки в следующем порядке: "Изменение заявки на участие в открытом конкурсе на выполнение в 2009-2011 гг. работ по проектированию и строительству крупнотоннажного (более 65 метров) научно-исследовательского судна для проведения ресурсных исследований в открытых районах Мирового океана (Западный регион) для нужд Федерального агентства по рыболовству _____ (регистрационный номер заявки)".

12.6. Изменения заявки на участие в открытом конкурсе должны быть оформлены в порядке, установленном для оформления заявок на участие в открытом конкурсе в соответствии с пунктом 2 Конкурсной документации.

12.7. До последнего дня подачи заявок, установленного пунктом 8 Конкурсной документации, изменения заявок на участие в открытом конкурсе подаются по адресу, указанному в извещении о проведении открытого конкурса (с учетом всех изменений извещения о проведении открытого конкурса, являющихся неотъемлемой частью извещения о проведении открытого конкурса).

12.8. В день вскрытия заявок на участие в открытом конкурсе и открытия доступа к заявкам на участие в открытом конкурсе, поданным в форме электронного документа, изменения заявок на участие в открытом конкурсе подаются на заседании Единой комиссии непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе и открытием доступа к заявкам на участие в открытом конкурсе, поданным в форме электронного документа по адресу, по которому осуществляется вскрытие конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе и открытие доступа к заявкам на участие в открытом конкурсе, поданным в форме электронного документа, указанному в извещении о проведении открытого конкурса.

12.9. Изменения заявок на участие в открытом конкурсе регистрируются в журнале регистрации заявок на участие в открытом конкурсе в порядке, установленном пунктом 8 Конкурсной документации.

12.10. Участники размещения заказа, подавшие изменения заявок на участие в открытом конкурсе, заказчик обязаны обеспечить конфиденциальность сведений, содержащихся в таких изменениях заявок до вскрытия конвертов с изменениями заявок. Лица, осуществляющие хранение конвертов с изменениями заявок на участие в открытом конкурсе, не вправе допускать повреждение таких конвертов и содержащихся в них изменений до момента их вскрытия.

12.11. Конверты с изменениями заявок на участие в открытом конкурсе вскрываются Единой комиссией одновременно с конвертами с заявками на участие в открытом конкурсе.

12.12. После вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе и конвертов с изменениями соответствующих заявок Единая комиссия устанавливает, поданы ли изменения заявки на участие в открытом конкурсе надлежащим лицом.

12.13. О вскрытии конвертов с изменениями заявок на участие в открытом конкурсе делается соответствующая отметка в протоколе вскрытия заявок на участие в открытом конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в открытом конкурсе.

12.14. В случае, если на конверте с изменениями заявки на участие в открытом конкурсе указано наименование (для юридических лиц) или фамилия, имя, отчество (для физического лица) участника размещения заказа, либо конверт не запечатан и не маркирован в порядке, указанном выше, такие конверты с изменениями заявок на участие в открытом конкурсе не принимаются заказчиком и возвращаются лицу, подавшему такой конверт. В случае получения такого конверта заказчиком по почте, соответствующий конверт возвращается по адресу отправителя, указанному на конверте.


13. Формы, порядок, даты начала и окончания срока предоставления участникам размещения заказа разъяснений положений Конкурсной документации


13.1. При проведении открытого конкурса какие-либо переговоры Единой комиссии с участником размещения заказа не допускаются. В случае нарушения указанного положения открытый конкурс может быть признан недействительным в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

13.2. Заказчик обязан давать разъяснения положений Конкурсной документации. Со дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого конкурса любой участник размещения заказа вправе направить в письменной или в форме электронного документа заказчику запрос о разъяснении положений Конкурсной документации. В течение двух рабочих дней со дня поступления указанного запроса заказчик направит в письменной форме разъяснения положений Конкурсной документации. Если указанный запрос поступил не позднее, чем за пять дней до дня окончания подачи заявок на участие в открытом конкурсе на бумажном носителе по адресу, указанному в запросе.

Заказчик прекращает давать разъяснения положений Конкурсной документации за пять дней до дня окончания подачи заявок на участие в открытом конкурсе.

13.3. Запросы о разъяснении Конкурсной документации, подаваемые в форме электронных документов, должны быть подписаны электронной цифровой подписью участника размещения заказа.

13.4. В течение одного дня со дня направления разъяснения положений Конкурсной документации по запросу участника размещения заказа такое разъяснение должно быть размещено заказчиком на официальном сайте с указанием предмета запроса, но без указания участника размещения заказа, от которого поступил запрос. Разъяснение положений Конкурсной документации не должно изменять ее суть.


14. Место, порядок, даты и время вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в открытом конкурсе


Информация об изменениях:

Приказом Росрыболовства от 21 августа 2009 г. N 728 в пункт 14.1 настоящей Конкурсной документации внесены изменения

См. текст пункта в предыдущей редакции


14.1. Место вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе и открытия доступа к заявкам на участие в открытом конкурсе, поданным в форме электронного документа: г. Москва, Рождественский бульвар, д. 12.

Публично 15 сентября 2009 года в 16 час. 00 мин. Единой комиссией вскрываются конверты с заявками на участие в открытом конкурсе и открывается доступ к заявкам на участие в открытом конкурсе, поданным в форме электронного документа.

14.2. В день вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в открытом конкурсе непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе и открытием доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в открытом конкурсе, но не раньше времени, указанного в извещении о проведении открытого конкурса и Конкурсной документации, Единая комиссия обязана объявить присутствующим при вскрытии таких конвертов и открытии доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в открытом конкурсе участникам размещения заказа о возможности подать заявки на участие в открытом конкурсе, изменить или отозвать поданные заявки на участие в открытом конкурсе до вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в открытом конкурсе.

14.3. Единой комиссией вскрываются конверты с заявками на участие в открытом конкурсе и осуществляется открытие доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в открытом конкурсе, которые поступили заказчику до вскрытия заявок на участие в открытом конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в открытом конкурсе.

14.4. Участники размещения заказа, подавшие заявки на участие в открытом конкурсе, или их представители вправе присутствовать при вскрытии конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе и открытии доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в открытом конкурсе.

14.5. В связи с существующим пропускным режимом в здание Росрыболовства участники размещения заказа или их представители желающие присутствовать при вскрытии конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе и открытии доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в открытом конкурсе должны не позднее чем за один рабочий день до дня вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в открытом конкурсе сообщить кандидатуру сотрудникам, указанным в извещении о проведении открытого конкурса.

Для прохода в здание Росрыболовства лицу необходимо иметь документ, удостоверяющий личность.

14.6. Все присутствующие при вскрытии конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе и открытии доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в открытом конкурсе лица регистрируются в Листе регистрации уполномоченных представителей участников размещения заказа и иных лиц, составляемом и подписываемом секретарем Единой комиссии.

Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица) и почтовый адрес каждого участника размещения заказа, конверт с заявкой на участие в открытом конкурсе которого вскрывается или доступ к поданной в форме электронного документа заявке на участие в открытом конкурсе которого открывается, наличие сведений и документов, предусмотренных Конкурсной документацией, условия исполнения государственного контракта, указанные в такой заявке и являющиеся критерием оценки заявок на участие в открытом конкурсе, объявляются при вскрытии конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе и открытии доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в открытом конкурсе и заносятся в протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в открытом конкурсе.

14.7. Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в открытом конкурсе ведется Единой комиссией и подписывается всеми присутствующими членами Единой комиссии и заказчиком непосредственно после вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в открытом конкурсе.

14.8. Указанный протокол размещается заказчиком в течение дня, следующего после подписания такого протокола, на официальном сайте.

14.9. Заказчик обязан осуществлять аудиозапись вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в открытом конкурсе. Любой участник размещения заказа, присутствующий при вскрытии конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в открытом конкурсе, вправе осуществлять аудио- и видеозапись вскрытия таких конвертов и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в открытом конкурсе.

14.10. Полученные после окончания приема конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе и подаваемых в форме электронных документов заявок на участие в открытом конкурсе конверты с заявками на участие в открытом конкурсе вскрываются (в случае, если на конверте не указаны почтовый адрес (для юридического лица) или сведения о месте жительства (для физического лица) участника размещения заказа), осуществляется открытие доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в открытом конкурсе, и в тот же день такие конверты и такие заявки возвращаются участникам размещения заказа.

14.11. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в открытом конкурсе подана только одна заявка на участие в открытом конкурсе или не подана ни одна заявка на участие в открытом конкурсе, открытый конкурс признается несостоявшимся.


15. Условия допуска к участию в открытом конкурсе


15.1. Единая комиссия рассматривает заявки на участие в открытом конкурсе на соответствие требованиям, установленным Конкурсной документацией, и соответствие участников размещения заказа требованиям, установленным подпунктами 2-4 пункта 1 статьи 11 Закона о размещении заказов. Срок рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе не может превышать двадцати дней со дня вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе.

15.2. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе Единой комиссией принимается решение о допуске к участию в открытом конкурсе участника размещения заказа и о признании участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в открытом конкурсе, участником открытого конкурса или об отказе в допуске такого участника размещения заказа к участию в открытом конкурсе в порядке и по основаниям, которые предусмотрены статьей 12 Закона о размещении заказов, а также оформляется протокол рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе, который ведется Единой комиссией и подписывается всеми присутствующими на заседании членами Единой комиссии и заказчиком, в день окончания рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе. Протокол должен содержать сведения об участниках размещения заказа, подавших заявки на участие в открытом конкурсе, решение о допуске участника размещения заказа к участию в открытом конкурсе и о признании его участником открытого конкурса или об отказе в допуске участника размещения заказа к участию в открытом конкурсе с обоснованием такого решения и с указанием положений Закона о размещении заказов, которым не соответствует участник размещения заказа, положений Конкурсной документации, которым не соответствует заявка на участие в открытом конкурсе этого участника размещения заказа, положений такой заявки, не соответствующих требованиям Конкурсной документации, сведений о решении каждого члена Единой комиссии о допуске участника размещения заказа к участию в открытом конкурсе или об отказе ему в допуске к участию в открытом конкурсе.

15.3. Указанный протокол в день окончания рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе размещается заказчиком, на официальном сайте. Участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в открытом конкурсе и признанным участниками открытого конкурса, и участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в открытом конкурсе и не допущенным к участию в открытом конкурсе, направляются уведомления о принятых Единой комиссией решениях не позднее дня, следующего за днем подписания указанного протокола.

15.4. При рассмотрении заявок на участие в открытом конкурсе участник размещения заказа не допускается Единой комиссией к участию в открытом конкурсе в случае:

1) непредоставления определенных пунктом 2 Конкурсной документации документов либо наличия в таких документах недостоверных сведений об участнике размещения заказа или о работах, соответственно на выполнение которых размещается заказ;

2) несоответствия требованиям, установленным в соответствии с подпунктами 2-4 пункта 1 статьи 11 Закона о размещении заказов;

3) несоответствия заявки на участие в открытом конкурсе требованиям Конкурсной документации, в том числе наличие в таких заявках предложения о цене государственного контракта, превышающей начальную (максимальную) цену государственного контракта (цену лота).

15.5. В случае установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных участником размещения заказа, установления факта проведения ликвидации участника размещения заказа юридического лица или принятия арбитражным судом решения о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства, факта приостановления деятельности такого участника в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, факта наличия у такого участника задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов такого участника по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период, при условии, что участник размещения заказа не обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации, заказчик, уполномоченный орган, Единая комиссия обязана отстранить такого участника от участия в открытом конкурсе на любом этапе его проведения.


Информация об изменениях:

Приказом Росрыболовства от 21 августа 2009 г. N 728 раздел 16 настоящей Конкурсной документации изложен в новой редакции

См. текст раздела в предыдущей редакции


16. Критерии оценки заявок на участие в открытом конкурсе и их значимость


Для определения лучших условий исполнения государственного контракта, предложенных в заявках на участие в открытом конкурсе, Единая комиссия оценивает и сопоставляет такие заявки в соответствии со следующими критериями оценки заявок на участие в открытом конкурсе:

1) квалификация участника размещения заказа - 20 %;

2) цена контракта - 35%;

3) сроки выполнения работ - 35%.

4) срок предоставления гарантии качества на эксплуатацию судна и судового оборудования - 10%.


17. Порядок оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе


Единая комиссия осуществляет оценку и сопоставление заявок на участие в открытом конкурсе, поданных участниками размещения заказа, признанными участниками открытого конкурса.

Срок оценки и сопоставления таких заявок не может превышать тридцать дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе.

Оценка и сопоставление заявок на участие в открытом конкурсе осуществляются Единой комиссией в целях выявления лучших условий исполнения государственного контракта в соответствии с критериями, установленными пунктом 17 Конкурсной документации.

Оценка заявок на участие в открытом конкурсе по критерию оценки "качество работ и квалификация участника открытого конкурса" осуществляется по следующим подкритериям:


N п/п

Критерии оценки

Кол-во баллов T(k)

1.1.

Количество выполненных участником размещения заказа за последние 2 года контрактов на проектирование и/или строительство судов (подтверждается копиями контрактов и актами выполненных работ):


Приложено максимальное количество выполненных контрактов с актами выполненных работ среди всех заявок участников размещения заказа/отсутствие выполненных контрактов с актами выполненных работ

20/0

Следующим заявкам снижается на 2 балла по мере снижения количества контрактов, но значение не может быть менее 2 баллов


1.2.

Общая стоимость выполненных участником размещения заказа за последние 2 года контрактов на проектирование и/или строительство судов (подтверждается копиями контрактов и актами выполненных работ):


Указана максимальная общая стоимость выполненных контрактов среди всех заявок/отсутствие выполненных контрактов с актами выполненных работ

40/0

Следующим заявкам снижается на 4 балла по мере снижения общей стоимости выполненных контрактов, но значение не может быть менее 4 баллов


1.3.

Наличие (отсутствие) у участника размещения заказа сертификата ГОСТ P ISO9001; (подтверждается копией сертификата участника размещения заказа)

15/0

1.4.

Наличие/отсутствие у участника размещения заказа сертификата по охране труда (подтверждается копией сертификата участника размещения заказа)

10/0

1.5.

Наличие у участника размещения заказа прибыли/убытка на 01.01.2009 (подтверждается копией формы N 2 Бухгалтерского баланса, копией налоговой декларации участника размещения заказа)

10/0

1.6.

Отсутствие/наличие у участника размещения заказа задолженности перед бюджетами всех уровней по состоянию на момент подачи заявки на участие в открытом конкурсе (подтверждается копиями справки о состоянии расчетов участника размещения заказа)

10/0

1.7.

Наличие у участника размещения заказа

- суммы уставного капитала (для юридических лиц при наличии уставного капитала)

- имущества в собственности (для индивидуальных предпринимателей, частных и юридических лиц в случае отсутствия у них уставного капитала) в пределах:


от 0 до 500 тыс. руб. включительно

0

от 500 тыс. руб. до 1 млн. руб. включительно

5

от 1 млн. руб. до 1,5 млн. руб. включительно

10

более 1,5 млн. руб.

15


Итого:

120


Оценка заявки по подкритериям критерия оценки "Квалификация участника размещения заказа" производится только при наличии подтверждающих документов, прикладываемых по усмотрению участника размещения заказа.

В случае отсутствия подтверждающих документов, по соответствующим подкритериям критерия оценки "Квалификация участника размещения заказа" будет присваиваться ноль баллов.

Каждая заявка на участие в открытом конкурсе получает оценку, выраженную в баллах (T(k)) со значением от 0 до 120.

17.1. Оценка заявок на участие в открытом конкурсе по критерию оценки "Сроки выполнения работ" осуществляется следующим образом.

Заявке, содержащей максимальное сокращение по отношению к 30 сентября 2011 года срока выполнения контракта среди всех заявок участников конкурса, выраженное в днях, присваивается 1 балл.

Другим заявкам балл снижается на 0,05 балла по мере увеличения срока исполнения государственного контракта, но значение не может быть менее 0,05 балла.

17.2. Оценка заявок на участие в открытом конкурсе по критерию оценки "Цена государственного контракта" осуществляется следующим образом.

Заявке, содержащей минимальную цену государственного контракта среди всех заявок участников открытого конкурса, присваивается 1 балл.

Другим заявкам балл снижается на 0,01 балла по мере снижения цены государственного контракта, но значение не может быть менее 0,01 балла.


Информация об изменениях:

Приказом Росрыболовства от 21 августа 2009 г. N 728 пункт 17.3 настоящей Конкурсной документации изложен в новой редакции

См. текст пункта в предыдущей редакции


17.3. По каждой заявке на участие в открытом конкурсе рассчитывается показатель в соответствии со следующей формулой:



где:

- наименьшая цена контракта среди всех заявок, поданных на участие в конкурсе;

- цена контракта, предложенная участником размещения заказа;

- балльная оценка k-ой заявки по критерию оценки "Квалификация участника размещения заказа";

120 - максимальная балльная оценка по критерию оценки "Квалификация участника размещения заказа";

- максимальный срок выполнения работ в соответствии с извещением о проведении открытого конкурса;

- минимальный срок выполнения работ (равен 525 дней), устанавливаемый для расчета критерия оценки "срок выполнения работ";

Для расчета критерия "срок выполнения работ" дату заключения государственного контракта считать 30 октября 2009 года. Значение показателя Sk округляется с точностью до тысячных.

В случае предложения участником размещения заказа срока выполнения работ менее чем 525 дней, значение Мк будет приниматься за Mmin.

- срок выполнения работ, предложенный участником размещения заказа.

- срок предоставления гарантии качества на эксплуатацию судна и судового оборудования, предложенный участником размещения заказа;

- максимальный срок предоставления гарантии качества на эксплуатацию судна и судового оборудования, среди всех заявок, поданных на участие в конкурсе.

17.4. Единая комиссия ведет протокол оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе, который подписывается всеми присутствующими членами Единой комиссии и заказчиком в течение дня, следующего после дня окончания проведения оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе. Протокол составляется в двух экземплярах, один из которых хранится у заказчика.

17.5. Заказчик в течение трех дней со дня размещения на официальном сайте протокола передает победителю открытого конкурса один экземпляр протокола и проект государственного контракта, который составляется путем включения условий исполнения государственного контракта, который составляется путем включения условий исполнения государственного контракта, предложенных победителем открытого конкурса в заявке на участие в открытом конкурсе, в проект государственного контракта, прилагаемый в Конкурсной документации.#


18. Требования обеспечения заявки на участие в открытом конкурсе


18.1. Обеспечение заявки на участие в открытом конкурсе устанавливается в размере 5% (пять) процентов начальной (максимальной) цены государственного контракта (цены лота), указанной в извещении о проведении открытого конкурса.

Обеспечение заявки должно отвечать следующим требованиям:

в качестве обеспечения заявки на участие в открытом конкурсе используются только денежные средства.

в качестве документа, подтверждающего перечисление денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в открытом конкурсе, должно быть платежное поручение или копия такого поручения.

18.2. Участник размещения заказа, заявка на участие в открытом конкурсе которого, не сопровождается установленным обеспечением, не будет допущен до участия в открытом конкурсе.

18.3. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в открытом конкурсе, возвращаются:

в течение пяти рабочих дней со дня принятия Заказчиком решения об отказе от проведения открытого конкурса;

в течение пяти рабочих дней со дня поступления Заказчику уведомления об отзыве Участником размещения заказа заявки на участие в открытом конкурсе.

в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе Участнику, не допущенному к участию в открытом конкурсе;

в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе Участникам, которые участвовали в открытом конкурсе, но не стали победителями открытого конкурса, кроме Участника, заявке которого присвоен второй номер;

участнику открытого конкурса, заявке на участие в открытом конкурсе которого присвоен второй номер, в течение пяти рабочих дней со дня заключения государственного контракта с победителем открытого конкурса или с таким Участником открытого конкурса;

победителю открытого конкурса в течение рабочих пяти дней со дня заключения с ним государственного контракта;

в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе Участникам размещения заказа, чьи конверты с заявками на участие в открытом конкурсе, и поданные в форме электронного документа заявки на участие в открытом конкурсе, поданы после окончания приема конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе.

18.4. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в открытом конкурсе, не возвращаются в случаях:

уклонения победителя открытого конкурса от заключения государственного контракта;

уклонения Участника открытого конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер, от заключения государственного контракта, в том случае, если победитель открытого конкурса уклонился от заключения государственного контракта.

18.5. Банковские реквизиты Заказчика для перечисления обеспечения заявки на участие в открытом конкурсе:

Федеральное агентство по рыболовству

Р/с. 40302810800001000079

Лиц/сч. N 05731000760

УФК по г. Москве

Отделение 1 Московского ГТУ Банка России г. Москва

БИК 044583001

ИНН 7702679523

КПП 770201001


19. Требования обеспечения исполнения государственного контракта


19.1. Обеспечение исполнения государственного контракта: устанавливается в размере 30% (Тридцать) процентов начальной (максимальной) цены государственного контракта (цены лота), указанной в извещении о проведении открытого конкурса. Победитель конкурса до заключения государственного контракта по своему усмотрению предоставляет заказчику безотзывную банковскую гарантию, страхует ответственность по государственного контракту или передает заказчику в залог денежные средства, в том числе в форме вклада (депозита) в размере обеспечения исполнения государственного контракта.

19.2. Способ обеспечения исполнения обязательств государственного контракта определяется участником конкурса, с которым заключается государственного контракт, самостоятельно.

19.3. В том случае, если обеспечение исполнения государственного контракта представляется в виде безотзывной банковской гарантии, безотзывная банковская гарантия должна соответствовать требованиям, установленным Гражданским кодексом Российской Федерации, а также иным законодательством Российской Федерации.

В безотзывной банковской гарантии в обязательном порядке должна быть указана сумма, в пределах которой банк гарантирует исполнение обязательств по государственному контракту, которая должна быть не менее суммы, установленной в конкурсной документации.

Безотзывная банковская гарантия должна содержать указание на государственный контракт, исполнение которого она обеспечивает путем указания на стороны государственного контракта, название предмета государственного контракта и по возможности ссылку на протокол оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе (или протокол рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе, в случае признания конкурса несостоявшимся) как основание заключения государственного контракта.

Срок действия безотзывной банковской гарантии должен устанавливаться с учетом установленного срока выполняемых работ по соответствующему государственному контракту и оканчиваться не ранее его завершения.

Безотзывная банковская гарантия должна содержать указание на согласие банка с тем, что изменения и дополнения, внесенные в государственный контракт, не освобождают его от обязательств по соответствующей безотзывной банковской гарантии.

19.4. В случае если обеспечение исполнения государственного контракта предоставляется в виде страхования ответственности, договор страхования ответственности должен соответствовать требованиям, установленным Гражданским кодексом Российской Федерации, а также иным законодательством Российской Федерации.

В договоре страхования ответственности должна быть указана сумма, на которую страхуется ответственность соответствующего исполнителя.

Страхование должно покрывать случаи виновного неисполнения или ненадлежащего исполнения исполнителем своих обязательств по государственному контракту.

Договор страхования также должен содержать указание на соответствующий государственный контракт путем указания на стороны государственного контракта, название предмета и ссылки на протокол оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе (или протокол рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе, в случае признания открытом конкурса несостоявшимся) как основание заключения государственного контракта.

Срок действия договора страхования должен устанавливаться с учетом установленного гарантийного срока выполняемых работ и оканчиваться не ранее его завершения.

Договор страхования должен содержать указание на согласие страховщика с тем, что изменения и дополнения, внесенные в государственный контракт, не освобождают его от обязательств по соответствующему договору страхования.

19.5. Денежные средства, вносимые в обеспечение исполнения государственного контракта, должны быть перечислены в размере, установленном конкурсной документацией.

19.6. Факт внесения денежных средств в обеспечение исполнения государственного контракта подтверждается платежным поручением с отметкой банка об оплате.

19.7. Денежные средства возвращаются исполнителю, с которым заключается государственный контракт при условии надлежащего исполнения им всех своих обязательств по государственному контракту (этапам) в течение 20 рабочих дней или иного срока, установленного в проекте государственного контракта со дня получения государственным заказчиком соответствующего письменного требования исполнителя. Денежные средства возвращаются на банковский счет, указанный исполнителем в этом письменном требовании.

19.8 Банковские реквизиты Заказчика для перечисления обеспечения исполнения обязательств государственного контракта:

Федеральное агентство по рыболовству

Р/с. 40302810800001000079

Лиц/сч. N 05731000760

УФК по г. Москве

Отделение 1 Московского ГТУ Банка России г. Москва

БИК 044583001

ИНН 7702679523

КПП 770201001

19.9. В случае если участник, с которым заключается государственный контракт, не предоставляет обеспечения исполнения государственного контракта, то такой участник признается уклонившимся от заключения государственного контракта.

19.10. Сведения об участниках размещения заказа, уклонившихся от заключения государственного контракта, а также об исполнителях, с которыми государственные контракты расторгнуты в связи с существенным нарушением ими государственных контрактов, включаются в Реестр недобросовестных поставщиков.


20. Срок и порядок подписания победителем открытого конкурса государственного контракта


20.1. В случае, если открытый конкурс признан несостоявшимся и только один участник размещения заказа, подавший заявку на участие в открытом конкурсе, признан участником открытого конкурса, заказчик в течение трех рабочих дней со дня размещения на официальном сайте протокола обязан передать такому участнику открытого конкурса проект государственного контракта. Такой участник не вправе отказаться от заключения государственного контракта.

20.2. В случае, если открытый конкурс признан несостоявшимся государственный контракт может быть заключен не ранее чем через десять дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе.

20.3. Заказчик, уполномоченный орган в течение трех рабочих дней со дня размещения на официальном сайте протокола оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе передает победителю открытого конкурса один экземпляр протокола и проект государственного контракта, который составляется путем включения условий исполнения государственного контракта, предложенных победителем открытого конкурса в заявке на участие в открытом конкурсе, в проект государственного контракта, прилагаемый к Конкурсной документации (приложение N 6).

20.4. Государственный контракт может быть заключен не ранее чем через десять дней со дня размещения на официальном сайте протокола оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе.

20.5. В случае, если победитель открытого конкурса признан уклонившимся от заключения государственного контракта, заказчик вправе обратиться в суд с иском о требовании о понуждении победителя открытого конкурса заключить государственный контракт, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения государственного контракта, либо заключить государственный контракт с участником открытого конкурса, заявке на участие в открытом конкурсе которого присвоен второй номер. При этом заключение государственного контракта для участника открытого конкурса, заявке на участие в открытом конкурсе которого присвоен второй номер, является обязательным.

20.6. В случае, если победитель открытого конкурса или участник открытого конкурса, заявке на участие в открытом конкурсе которого присвоен второй номер, в срок, предусмотренный Конкурсной документацией, не представил заказчику подписанный государственный контракт, победитель открытого конкурса или участник открытого конкурса, заявке на участие в открытом конкурсе которого присвоен второй номер, признается уклонившимся от заключения государственного контракта.

20.7. После определения победителя открытого конкурса в срок, предусмотренный для заключения государственного контракта, заказчик обязан отказаться от заключения государственного контракта с победителем открытого конкурса либо при уклонении победителя открытого конкурса от заключения государственного контракта с участником размещения заказа, с которым заключается такой государственного контракт, в случае установления факта:

1) проведения ликвидации участников размещения заказа юридических лиц или принятия арбитражным судом решения о признании участников размещения заказа - юридических лиц, индивидуальных предпринимателей банкротами и об открытии конкурсного производства;

2) приостановления деятельности указанных лиц в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

3) предоставления указанными лицами заведомо ложных сведений, содержащихся в документах, предусмотренных пунктом 2 Конкурсной документации;

4) нахождения имущества указанных лиц под арестом, наложенным по решению суда, если на момент истечения срока заключения государственного контракта балансовая стоимость арестованного имущества превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов указанных лиц по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

5) наличия у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, при условии, что участник размещения заказа не обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

20.8. Заказ признается размещенным со дня заключения государственного контракта.

20.9. Расторжение государственного контракта допускается по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

20.10. В случае просрочки исполнения заказчиком обязательства, предусмотренного государственным контрактом, другая сторона вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного государственным контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного государственным контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается в размере двух трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Заказчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

20.11. В случае просрочки исполнения поставщиком (исполнителем, подрядчиком) обязательства, предусмотренного государственным контрактом, заказчик вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного государственным контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного государственным контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается государственным контрактом в размере двух трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Поставщик (исполнитель, подрядчик) освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине заказчика.

20.12. В случае, если государственный контракт заключается с физическим лицом, за исключением индивидуальных предпринимателей и иных занимающихся частной практикой лиц, оплата такого государственного контракта уменьшается на размер налоговых платежей, связанных с оплатой государственного контракта.


Информация об изменениях:

Приказом Росрыболовства от 21 августа 2009 г. N 728 настоящее приложение изложено в новой редакции

См. текст приложения в предыдущей редакции


Приложение 1
к Конкурсной документации


Заявка
на участие в открытом конкурсе

С изменениями и дополнениями от:

29 июля, 21 августа 2009 г.


1. Название открытого конкурса ________________________________________________________

2. Фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, юридической, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона

3. Предлагаемая цена государственного контракта составляет ______________________________

____________________________________________________________________ ________________

(указать цену цифрами и прописью)

4. Предлагаемый срок выполнения работ (указывается количество дней и дата, до которой выполняются работы) ___________________.

5. Срок предоставления исполнителем гарантий качества на эксплуатацию судна и судового оборудования (дней) ____________________.

6. Настоящей заявкой (наименование Участника размещения заказа) подтверждает, что на дату подачи заявки на участие в конкурсе:

6.1. ликвидация (наименование Участника размещения заказа) не проводится и отсутствует решение арбитражного суда о признании (наименование Участника размещения заказа) банкротом и об открытии конкурсного производства;

6.2. деятельность (наименование Участника размещения заказа) в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, не приостановлена;

6.3. У (наименование Участника размещения заказа) отсутствует задолженность по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа, по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

Либо

6.3 (Наименование Участника размещения заказа) обжаловал наличие задолженности по платежам в (указать вид и размер задолженности) в соответствии с законодательством Российской Федерации (указать реквизиты иска или жалобы: номер, дату, адресат, местонахождение, контактные лица и телефоны) и решение по такой жалобе на день подачи заявки на участие в конкурсе не принято.

6.4. Данный контракт не является для (наименование Участника размещения заказа) крупной сделкой согласно законодательству Российской Федерации и учредительным документам юридического лица.

Либо

6.4. Выполнение работ являющихся предметом государственного контракта, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, обеспечение исполнения государственного контракта являются для (наименование Участника размещения заказа) крупной сделкой. Копия решения об одобрении или о совершении данной сделки, подготовленного согласно действующему законодательству Российской Федерации и учредительными документами юридического лица, прилагается к настоящей заявке на участие в конкурсе.

7. Мы извещены о включении сведений о (наименование Участника размещения заказа) в Реестр недобросовестных поставщиков в случае нашего уклонения от заключения государственного контракта.

К заявке прилагаются следующие документы:

1) _________________________________

2) _________________________________

3) _________________________________


Подпись руководителя (уполномоченного лица)


Участника размещения заказа                                       /Ф.И.О./
(подпись)                                                           М.П.

Информация об изменениях:

Приказом Росрыболовства от 21 августа 2009 г. N 728 настоящее приложение изложено в новой редакции

См. текст приложения в предыдущей редакции


Приложение 2
к Конкурсной документации


Порядок оформления конверта с заявкой на участие в открытом конкурсе подаваемой в письменной форме

С изменениями и дополнениями от:

29 июля, 21 августа 2009 г.


ЗАКАЗНОЕ



Не вскрывать до: 16-00 ч.(время московское) 15 сентября 2009 года


Заявка на участие в открытом конкурсе


_____________________________________________________

(название открытого конкурса)



Куда: __________________________________________________


Кому: __________________________________________________



Внимание!


В случае отсутствия на конверте надписи "Заявка на участие в открытом конкурсе" конверт будет вскрыт до начала открытого конкурса и заявка на участие в открытом конкурсе не будет рассматриваться Единой комиссией


Информация об изменениях:

Приказом Росрыболовства от 21 августа 2009 г. N 728 настоящее приложение изложено в новой редакции

См. текст приложения в предыдущей редакции


Приложение 3
к Конкурсной документации


Порядок
оформления конверта с заявкой на участие в открытом конкурсе подаваемой в форме электронного документа

С изменениями и дополнениями от:

29 июля, 21 августа 2009 г.


ЗАКАЗНОЕ


"В форме электронного документа"


Не вскрывать до: 16-00 ч.(время московское) 15 сентября 2009 года



Заявка на участие в открытом конкурсе




_________________________________________________________________

(название открытого конкурса)



Куда: __________________________________________________


Кому: __________________________________________________



Внимание!


В случае отсутствия на конверте надписи "Заявка на участие в открытом конкурсе" конверт будет вскрыт до начала открытого конкурса и заявка на участие в открытом конкурсе не будет рассматриваться Единой комиссией


Информация об изменениях:

Приказом Росрыболовства от 29 июля 2009 г. N 655 в настоящее приложение внесены изменения

См. текст приложения в предыдущей редакции


Приложение 4
к Конкурсной документации


Исходные технические требования
на выполнение в 2009-2011 годах работ по проектированию и строительству крупнотоннажного (более 65 метров) научно-исследовательского судна для проведения ресурсных исследований в открытых районах (Западный регион) Мирового океана для нужд Федерального агентства по рыболовству

С изменениями и дополнениями от:

29 июля 2009 г.


Участник размещения заказа должен представить описание работ в 2009-2011 годах по проектированию и строительству крупнотоннажного (85-95 метров) научно-исследовательского судна для проведения ресурсных исследований в открытых районах (Западный регион) Мирового океана для нужд Федерального агентства по рыболовству:

Наименование работ - выполнение в 2009-2011 годах работ по проектированию и строительству крупнотоннажного (85-95 метров) научно-исследовательского судна для проведения ресурсных исследований в открытых районах (Западный регион) Мирового океана для нужд Федерального агентства по рыболовству, в том числе в 2009 году осуществляет разработку проектной конструкторской документации, включая оформление согласования с Российским морским Регистром судоходства.

Область применения работ - выполнение комплекса ресурсных научно-исследовательских работ в области промысловой океанологии и биологии, промрыболовства на основе экосистемного подхода.

Целью настоящей работы является создание научно-исследовательского судна (НИС), отвечающего современному уровню техники, способному осуществлять весь комплекс научно-исследовательских работ по проведению ресурсных исследований в открытых районах Мирового океана (Западный регион), в том числе промысла.

1. Выполнение 2009-2011 годах работ по проектированию и строительству крупнотоннажного (85-95 метров) научно-исследовательского судна для проведения ресурсных исследований в открытых районах (Западный регион) Мирового океана для нужд Федерального агентства по рыболовству на основании исходных технических требований, разработанных на их основе и утвержденных Заказчиком технического задания на проектирование, а также утвержденного технического и рабочего проектов, согласованных Заказчиком и одобренных Российским морским Регистром судоходства.

При выполнении проектно-конструкторских работ должны быть разработаны комплекты документации в стандартах "Единой системы конструкторской документации".

2. Испытания и сдача судна Заказчику выполняются в объеме разработанных Исполнителем, одобренных Российским морским Регистром судоходства и согласованных Заказчиком по программе и методикам на проведение испытаний.

3. Требования к страхованию ответственности по контракту, судна в постройке и ответственности по гарантийным обязательствам.

3.1. При выполнении работ Исполнитель самостоятельно обеспечивает страхование ответственности вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по государственному контракту, наступившее в результате следующих событий, произошедших в течение срока действия договора страхования:

- банкротства Исполнителя;

- стихийных бедствий;

- непредвиденной и непреднамеренной остановки деятельности Исполнителя;

- принятия государственными либо муниципальными органами власти правового акта, в результате которого Исполнитель теряет возможность исполнить свои обязанности;

- неумышленных действий работников Исполнителя;

- нарушения своих обязательств со стороны контрагентов Исполнителя. Страховая сумма определяется в размере требуемого обеспечения исполнения государственного контракта, по этапам строительства судна. Договор страхования заключается на срок исполнения Исполнителем своих обязательств по государственному контракту.

3.2. Исполнитель обязан за свой счет застраховать строящиеся суда от рисков: гибели, повреждения, включая расходы по спасанию судна; скрытых дефектов конструкций судна, включая ошибки проекта; загрязнения окружающей среды; ответственности при столкновении судов; ответственности за вред, причиненный третьим лицам, в размере полной действительной стоимости строящегося объекта, в период его строительства с момента закладки киля до момента сдачи судна Заказчику.

3.3. Исполнитель обязан застраховать ответственность по исполнению гарантийных обязательств в период после сдачи судов Заказчику до окончания гарантийного периода.

3.4. Существенные условия договоров страхования должны быть согласованы с Заказчиком. Копия страхового полиса (полисов) должна быть представлена Заказчику с целью подтверждения надлежащего страхового обеспечения рисков по государственному контракту и строящемуся судну в соответствии с настоящим пунктом 3.


1. Общесудовая часть


1.1 Тип и класс судна


Морское судно с ледовым усилением, двухпалубное, с удлиненным баком, смещенной в нос надстройкой, с кормовым слипом для спуска-подъема трала, с единой навигационной и промысловой рубкой, с избыточным надводным бортом, с дизель-электрической силовой установкой постоянного тока, с преобразователями частоты, работающая на винт (пяти лопастной) фиксированного шага (ВФШ) в неподвижной насадке, с носовым и кормовым подруливающими устройствами, с морозильным оборудованием для улова и морозильным трюмом.

На стадии проектирования, строительства и передачи Заказчику создатели судна должны уделить максимум внимания тому, чтобы конструкции корпуса судна, винта, дизель-генераторов, гребных двигателей, валопровода, руля и других механизмов и устройств обеспечивали малошумность и отсутствие кавитации в диапазоне частот от 10 Гц до 100 кГц и удовлетворяли соответствующими требованиям ИКЕС по допустимому уровню шума НИС на скорости 11 узлов.

Судно должно быть спроектировано и построено в соответствии с действующими Правилами Российского морского регистра судоходства и международными Конвенциями на класс:


КМ * Arc 4 (1) AUT1 (REF) EPP ECO Special purpose ship


Получение класса должно являться предметом специального рассмотрения Регистром при согласовании технического проекта судна.


1.2 Назначение судна


Выполнение комплекса научно-исследовательских работ в области промысловой океанологии и биологии, промрыболовства на основе экосистемного подхода:

- выполнение многовидовых тралово-аккустических съемок по оценке запасов водных гидробионтов;

- изучение океанологических условий формирования биологической и промысловой продуктивности вод в районах исследований;

- осуществление мониторинга среды обитания промысловых гидробионтов;

- оценка состояния и характера распределения кормовой базы, пищевой обеспеченности основных промысловых рыб;

- исследования поведения и сбор материалов для оценки запасов водных гидробионтов с помощью телеуправляемого подводного аппарата;

- картирование рельефа дна на обследуемой акватории;

- лов рыбы в научно-исследовательских целях донным и пелагическим тралами;

- освоение новых методов и приборов рыбопоисковой гидроакустики;

- технологические исследования в области производства мороженной и охлажденной рыбной продукции из разделанной и неразделанной рыбы, в том числе производство рыбной кормовой муки и технического жира.


1.3 Район плавания и автономность


Район плавания - неограниченный, в соответствии с классом судна. Условия эксплуатации - круглогодичные в соответствии со знаком категории ледовых усилений в символе класса судна.

Обеспечить возможность работы в тропических условиях.

Расчетные температуры:

- наружного воздуха: от плюс 34°С до минус 25°С;

- забортной воды: от плюс 30°С до минус 2°С.

Автономность по запасам топлива не менее 70 суток полного хода или 90 суток в режиме научных исследований, а по запасам пресной воды - 10 суток с пополнением запасов от опреснительной установки с последующей минерализацией и обеззараживанием. Запас промыслового снаряжения принять по потребности всего рейса.


1.4 Правила и нормы проектирования


Судно строится в соответствии со следующими Правилами и нормами, действующими на момент разработки технического проекта, в том числе, с учетом бюллетеней изменений и дополнений к ним:

- Правила Российского морского регистра судоходства, изд. 2008 г., том 1, 2 и 5 (Правила РС);

- Правила по оборудованию морских судов, изд. 2008 г.;

- Правила по грузоподъемным устройствам морских судов, изд. 2008 г.;

- Правила по грузовой марке морских судов, изд. 2008 г.

- Международные Правила по предупреждения столкновения в море (МППСС-72);

- Международная Конвенция по предотвращению загрязнения судов 1973 г. (МАРПОЛ-73/78);

- Международная Конвенция по обмеру судов, 1969 г.;

- Санитарные Правила морских судов, изд. 1984 г.;

- Международная Конвенция по охране человеческой жизни на море (СОЛАС-74);

- Резолюции ИМО А.601(15) по составлению информации капитану о маневренных элементах судна;

- Резолюции ИМО А.468(ХII) Кодекс по уровню шума на судах;

- Рекомендация ИКЕС N 209. Совместный научно-исследовательский отчет N 209 "Подводные шумы, издаваемые научно-исследовательскими судами. Обзор и рекомендации";

- Правила плавания по Панамскому каналу;

- Международный Кодекс по охране судов и портовых сооружений (Кодекс ОСПС);

- РД 15-256-99 "Правила. Защита судов флота рыбного хозяйства в чрезвычайных ситуациях техногенного характера и от средств массового поражения. Типовой перечень работ";

- Правила международной связи ГМССБ;

- Международная Конвенция по радиосвязи 1982 и 1987 гг;

- Международный регламент радиосвязи, 1987 г.


1.5 Главные размерения


Главные размерения, водоизмещение судна и осадка определяются расчетом и должны быть оптимальными для выполнения настоящих технических требований. Длина - 85-95 метров.

Объем морозильного трюма для хранения рыбной продукции должен составлять не менее 500 .

Температура хранения продукции - минус 28°С.

Экипаж судна - не более 40 чел. должен обеспечить безопасную эксплуатацию судна по своему назначению, с учетом применяемых средств механизации, автоматизации, устанавливаемого оборудования и совмещения профессий при условии 3-х сменной вахты судового состава и 2-х сменной работы производственного персонала. Состав научной группы - до 20 человек. Старший комсостав (капитан, начальник экспедиции, старший механик, старший помощник капитана и помощник капитана по науке) разместить в блок-каютах с индивидуальным санузлом. Комсостав и члены научной группы - в одноместных каютах с индивидуальным санузлом. Остальные члены экипажа - в одно- и двухместных каютах с санузлом.


2. Мореходные качества


2.1 Мореходные качества должны обеспечивать нормальную эксплуатацию судна и хорошую обитаемость и безопасность мореплавания.

2.2 Остойчивость судна во всех эксплуатационных случаях должна удовлетворять требованиям Правил РС, предъявляемым к судам неограниченного района плавания.

2.3 Непотопляемость судна во всех эксплуатационных случаях нагрузки должна обеспечиваться при затоплении одного отсека с выполнением требований Правил РС, предъявляемым к посадке и остойчивости поврежденного судна.

2.4 Во всех эксплуатационных случаях нагрузки судно не должно иметь крена и дифферента на нос.

2.5 Посадка судна должна быть такой, чтобы свести к минимуму возможность появления слеминга.

2.6 Параметры качки судна должны обеспечивать нормальную эксплуатацию по прямому назначению. Период собственных бортовых колебаний судна на тихой воде во всех эксплуатационных случаях нагрузки не должен быть меньше 14 сек.

Для уменьшения амплитуды бортовой качки предусмотреть скуловые кили и средства активного успокоения качки уточняется при разработки проектной документации).

2.7 В случае приема жидкого балласта, он должен приниматься в цистерне изолированного балласта.

2.8 Скорость хода судна при водоизмещении по грузовую марку, свежеокрашенном и чистом корпусе, при силе ветра не более 2 баллов по шкале Бофорта, волнении моря не более 3 баллов, глубине воды не менее 10 осадок судна, при номинальной мощности гребного электродвигателя должна составлять на переходе около 15 узлов, при тралении - 8 узлов.

2.9 Тяговое усилие при номинальной мощности гребного электродвигателя, при условиях указанных в п. 2.8 должно соответствовать скорости хода 8 узлов.


3. Судовые устройства


3.1 Рулевое устройство


3.1.1 На судне должен быть установлен один оптикаемый полубалансирный руль с закрылком. Перекладка руля должна осуществляться электрогидравлической рулевой машиной с двумя насосными агрегатами, обеспечивающей поворот руля с 35° одного борта 30° другого борта в течении 28 секунд при полном переднем ходе судна от каждого насосного агрегата. Конструкция руля должна обеспечивать минимальное излучение шума.

3.1.2 Управление рулевой машиной должно быть электрическое, с центрального, кормового и бортовых постов управления в рулевой рубке. Пост в рулевой рубке должен быть оборудован авторулевым.


3.2 Якорное устройство


3.2.1 Судно должно быть снабжено тремя (один запасной) якорями Холла. Должно быть обеспечено крепление якорей по-походному с помощью цепных стопоров и ленточными тормозами шпилей. Якоря должны убираться во втяжные клюзы с нишами и с палубными крышками.

3.2.2 Якорные цепи для становых якорей должны быть предусмотрены сварными с распорками. Для хранения цепей должны быть предусмотрены цепные ящики, обеспечивающие самоукладку цепей при подъеме якорей. Для крепления и экстренного отдачи якорных цепей в цепных ящиках должны быть установлены устройства крепления и отдачи коренных концов с дистанционными приводами, выведенными на палубу бака.

3.2.3 В качестве механизмов для подъема и отдачи якорей должны быть предусмотрены два электрических якорно-швартовных шпиля, оборудованных системой указателя длин вытравливаемых цепей на местных постах управления.


3.3 Швартовное и буксирное устройства


3.3.1 Судно должно быть снабжено комплектом синтетических швартовных канатов и одним стальным буксирным канатом. Для швартовки предусмотреть необходимое количество швартовных кнехтов и клюзов. Предусмотреть швартовные клюзы и кнехты необходимые для прохождения Панамского канала.

3.3.2 Швартовные операции на палубе бака должны выполняться турачками якорно-швартовных шпилей, в кормовой части - электрическими швартовными шпилями.

3.3.3 Должны быть предусмотрены швартовные пневматические линеметательные устройства.


3.4 Спасательные устройства


3.4.1 На судне должны быть установлены:

- две спасательные шлюпки закрытого типа со шлюпбалками и электрическими лебедками, устанавливаемых побортно, для размещения с каждого борта всех людей, находящихся на судне;

- дежурная (мягкая, резиновая, скоростная) шлюпка с подвесным мотором в комплекте с устройством для спуска;

- спасательные сбрасываемые плоты, вместимостью достаточной для размещения с каждого борта всех людей, находящихся на судне.

3.4.2 На судне должны быть предусмотрены индивидуальные спасательные средства, спасательные круги с соответствующим обеспечением.


3.5 Грузовое устройство


3.5.1 Грузовое устройство должно быть работоспособным при волнении до 5 баллов и обеспечивать:

- выполнение работ с научно-исследовательской аппаратурой;

- выполнение грузо-промысловых операций;

- разгрузку-погрузку рыбной продукции;

- загрузку провизионной кладовой и грузовые операции в шкиперской;

- выполнение вспомогательных операций;

- подъем и опускание глубоководного обитаемого исследовательского аппарата (в качестве проработки).

3.5.2 В качестве грузовых устройств предлагается установка четырех складывающихся телескопических кранов, обеспечивающих:

- грузоподъемность 2600 кг на вылете 8 м;

- грузоподъемность 3500 кг на вылете 6 м;

- грузоподъемность 7300 кг на вылете 3 м.

3.5.3 Краны устанавливаются:

- 2 ед. в корме для выполнения грузо-промысловых операций и работ с научно-исследовательской аппаратурой:

- 1 ед. на промысловой палубе по правому борту;

- 1 ед. на палубе бака по правому борту для обслуживания провизионной и шкиперской кладовых;

Управление кранами дистанционное и из ходовой рубки.

3.5.4 На судне должно быть предусмотрено устройство для работы с океанографическими CTD зондами массой не более 200 кг и габаритными размерами - высотой ок. 1250 мм, диаметром ок. 1150 мм. Устройство должно обеспечивать безопасный спуск зондов из ангара (места хранения) за борт вылетом не менее 2 м на глубину до 2000 м, а также подъем и установку их в ангаре.


3.6 Дельные вещи


3.6.1 На судне должны быть установлены иллюминаторы (круглые и прямоугольные), двери, крышки, трапы и горловины в соответствии с нормативными документами, принятыми в отрасли.

3.6.2 Судно должно быть оборудовано двумя забортными трапами длиной ок. 10 м. Подъем и заваливание трапов должно осуществляться механизировано.

3.6.3 На судне должна быть предусмотрена трап-сходня и шторм-трапы, расположенные у места посадки в спасательные плоты и шлюпки.

3.6.4 Должны быть предусмотрены по три грузовых площадки в комплекте со съемными направляющими для выгрузки рыбопродукции из трюма грузоподъемностью не менее 3,2 т для мороженной рыбопродукции и 1,8 т - для муки.

3.6.5 Размеры крышек трюма мороженной продукции должны быть размером не менее 3,3 x 2,5 м. Открывание крышек осуществляется грузовым устройством. Размер крышек люка в трюм рыбной муки не менее 1,6 x 2,0 м.

3.6.6 Трюма должны быть оборудованы грузовыми решетками в виде панелей из алюминиевого сплава АД31 Т.

3.6.7 Должна быть обеспечена фиксация и стопорение крышек, а также возможность удержаний закрытий в любом промежуточном положении.


3.7 Камбузное оборудование


В пищеблоке, провизионных кладовых должно быть установлено современное оборудование, обеспечивающее выполнение работ с минимальными затратами ручного труда на высоком технологическом уровне.


4. Состав научных лабораторий и их научно-техническое оснащение


4.1 Операционный центр


(включает в себя гидроакустическую лабораторию, площадью ок. 60 )

Расположить в кормовой части надстройки, ниже ходового мостика с обеспечением обзора по правому борту. Установить блоки следующих научных приборов: научного эхолота ЕК-60, гидролокатора кругового обзора SP-70, репитеры систем контроля параметров трала, многолучевого гидролокатора, профилографа течений RDI, многолучевого эхолота "Шельф", репитеры систем подводного видеонаблюдения, пульты управления и регистраторы систем дистанционных измерений Лидар ПАЛ-2, ИК-радиометр АИР, регистраторы проточной измерительной системы "Ferry Box", 5-7 ПК.

Антенны научного эхолота (не менее 18, 38, 120, 200 кГц), многолучевого научного гидролокатора, профилографа RDI (не менее 75 и 150 кГц), многолучевого эхолота, приемных гидрофонов бескабельной системы контроля орудий лова смонтировать на выдвижных килях, выступающих за обводы корпуса судна на 4 м, приемопередатчики всех акустических комплексов монтируются в помещение агрегатной РПА.

Обеспечить использование акустической системы определения местоположения научных подводных объектов с высокой точностью.

В помещении операционного центра предусмотреть небольшое помещение сервера ЛВС (ок 5 ) и помещение множительной техники (ок. 9 ), где установить комплект принтеров, плоттеров, сканеров, в том числе широкоформатных.


4.2 Блок ихтиологических лабораторий


Расположить на палубе рыбцеха с выходами из рыбцеха.

Предусмотреть следующие лаборатории:

- ихтиологическая мокрая (площадь ок. 16 );

- ихтиологическая сухая (площадь ок. 19 );

- помещение для хранения фиксированных проб (площадь ок. 6,5 ).

В мокрой лаборатории обеспечить установку морских электронных весов на разные диапазоны и соответственно имеющих различную точность, электронные мерные линейки, подвод пресной и морской воды.

В сухой лаборатории предусмотреть места установки приносимого лабораторного оборудования, в том числе не менее 3 ПК.

Первой от кормы расположить мокрую лабораторию, затем сухую.

В помещении для хранения фиксированных проб предусмотреть вытяжку.

Кроме этого на рыбфабрике около транспортера в непосредственной близости от бункера предусмотреть 2-3 ихтиологических рабочих места, оборудованными# электронными весами и электронными мерными линейками.


4.3 Океанологический блок


Разместить на нижней палубе. Предусмотреть следующие лаборатории:

- гидрологическая лаборатория (площадь ок. 18 ) рядом с ангаром N 1. В ней установить бортовые блоки опускаемого океанологического комплекса с пробоотборником (CTD, кислород, флуоресценция, лазерный измеритель концентрации и размеров частиц мезопланктона), бортовые блоки ондулятора, не менее 3-х ПК.

- гидрохимическая лаборатория (площадь ок. 16 ). В ней предусмотреть установку автоматического 4-х канального автоанализатора, носимых приборов для экспресс-анализов химических характеристик проб воды, регистраторов проточной измерительной системы типа "Ferry Box" (забор морской воды для судовой проточной измерительной системы предусмотреть в носовой части корпуса судна, давление воды в системе на уровне 2 бар), 2 ПК, вытяжку, холодильник.

- помещения отбора проб воды (площадь ок. 9 ) установить электросолимеры (2 компл), стеллажи для хранения проб воды.

- океанографический ангар N 1 (площадь ок. 40 , по высоте разместить на двух палубах) Установить 2 океанологических лебедки. Лебедка N 1 (60 кН, 3800 м кабель-тросса диаметром 10-12 мм с токосъемником) используемые для спуска-подъема CTD-комплекса с пробоотборником. Лебедка N 2 - гидробиологическая/бентосная (планктонные сети, дночерпатели, драги) двухбарабанная лебедка (2,9 т и 1,5 т по 2000 м троса на каждом барабане диаметром 6 мм и 8,2 мм).

Вывод океанологических комплексов за борт и безопасный спуск на глубину до 2000 м осуществлять с помощью телескопических поворотных гидравлических выстрелов через бортовой лацпорт размером 2500 x 3500 мм с открыванием параллельно борту.

Телескопический выстрел должен иметь грузоподъемность не менее 200 кг, вылет за борт не менее 4 м.

- кладовая океанографических приборов и ЗИПа (площадь 10 ).

- помещение для ремонта и настройки научных приборов (площадь 12 ).


4.4 Площадка для буксируемых, телеуправляемых и опускаемых научных приборов


(площадь ок. 35 )

Размещается на промысловой палубе по правому борту в корму от ангара N 1. Вывод прибора за борт с помощью кран-балки, установленной на палубе обеспечивающей вылет не менее 4 м. На этой площадке разместить буксируемый планктоноотборник типа "Mocnesss", буксируемый многоцелевой зонд. На площадке установить две лебедки:

- одна гидрологическая для планктоноотборника с тяговым усилием 7 т, с токосъемником и специальным кабель-тросом диаметром 16 мм для обеспечения буксировки с борта судна. Питание 380 В переменного трехфазного тока, потребляемая мощность 100 кВт.

- одна океанографическая, многоцелевого назначения, установить на площадке. Мощность 43 кВт при 1750 об/мин. Габариты 2143 x 2000 x 1200 мм, вес до 3000 кг.


4.5 Гидробиологическая/бентосная лаборатория - мокрая и сухая


(площадь мокрой 15 , сухой - ок. 13 ).

Расположить на нижней палубе в нос от ихтиологического блока. Установить лабораторные приборы для выполнения исследований по планктону и бентосу, 2 ПК.


4.6 Конференц-зал


Разместить рядом с операционным центром в надстройке ниже ходовой рубки.


4.7 Лебедки (N 6 и N 7)


Установить для вывода буксируемых приборов за кормовой срез через П или Z-образную заваливающуюся раму с гидравлическим приводом установленной над слипом.

Лебедка N 6 двухбарабанная для ондулятора и многоцелевого буксируемого носителя с тяговым усилием не менее 1,0 т. на каждом барабане, с токосъемниками. Кабель-трос 7-ж, диаметр 9,53 мм (ондулятор), диаметр 16 мм (многоцелевой носитель).

Лебедка N 7 двухбарабанная для ондулятора и многоцелевого буксируемого носителя с тяговым усилием не менее 1,0 т на каждом барабане, с токосъемниками. Кабель-трос 7-ж, диаметр 9,53 мм (ондулятор) и диаметр 16 мм (многоцелевой носитель).

Длина кабель-тросов 1500-2000 м. Буксировка с кормы до 12 узлов на горизонтах 0-500 м. Вариант N 1. Параметры кабель-троса МО-Е/100/2/1000-20/2000-12/IS/ Мощность 86 кВт при 1500 об./мин. Габариты 2990 x 2443 x 1525 мм, вес не более 4000 кг. Питание 380 В 3-фазного переменного тока, потребляемая мощность 20 кВт.


4.8. Научно-техническое оснащение лабораторий


Предусмотреть установку следующих приборов и оборудования.


N п/п

Наименование

Кол-во

Местонахождение

1. Научный гидроакустический комплекс

1.1

Научный многочастотный эхолот /18, 38, 120, 200 кГц/

1 к-т

Операционный центр

1.2

Гидролокатор кругового обзора с рабочей частотой, перенастраиваемой в д-не 20-30 кГц, выходом ПВУ за обводы корпуса 1,6 м., стабилизированной диаграммой направленности, наличием калиброванного выхода на научное оборудование

1 к-т

Операционный центр /репитер в ходовой рубке/

1.3

Акустический профилограф течений /75+150 кГц/

1 к-т

Операционный центр

1.4

Многолучевой гидролокатор

1 к-т

Операционный центр

1.5

Многолучевой эхолот

1 к-т

Операционный центр

1.6

Многоцелевой буксируемый носитель /разл. г/акустические антенны/

1 к-т

Операционный центр

1.7

Гидроакустическая система определения местоположения подводных объектов

1 к-т

Операционный центр

1.8

Репитеры систем контроля орудий лова (кабельной и бескабельной)

1/1 к-т

Операционный центр

Примечание: антенны научного эхолота /поз. 1.1/, акустического профилографа /поз. 1.3/, многолучевого эхолота /поз. 1.5/, приемные гидрофоны бескабельной системы контроля орудий лова /поз. 1.8/ установить на выдвижном киле для вывода антенн на расстояние до 4 м. за обводы корпуса судна.

2. Океанологический комплекс

2.1

СТД - зонд, работающий до глубин не менее 2000 м.

2 к-та

Зонды в ангаре N 1, бортовое уст-во в гидролог. лаб.

2.2

Пробоотборник на не менее 24 батометра

1 к-т

Пробоотборник. в ангаре N 1, борт. блоки в гидролог. лаб.

2.3

Кабельная лебедка СТД-зонда с пробоотборником. Тяговое усилие 5,5-6,0 т., диаметр к.-троса 9,5-12 мм., длина - не менее 4000 м., токосъемник

1 к-т

Ангар N 1

2.4

Ондулятор (СТД, кислород, хлорофилл).

1 к-т

Рядом с леб. поз. 2.5, борт. блок в гидролог. лаб.

2.5

Двухбарабанная лебедка для ондулятора и многоцелевого буксируемого носителя. Тяговое усилие 1,0 т. на каждом барабане. Спец. к.-тросы, диаметром 9,53 мм и 16 мм, длина - 1500-2000 м.

1 к-т

На палубе для обеспечения буксировки с кормы

2.6

Гидрохимический 4-х канальный автоанализатор

1 к-т

Гидрохим. лаб.

2.7

Электросолемер

2 к-та

Гидрохим. лаб.

2.8

Проточная система анализа морской воды типа "Ferry Box" /заборное отверстие в носовой части судна/

1 к-т

Гидрохим. лаб. /репитеры в операцион. центре/

2.9

Автоматическая метеорологическая станция

1 к-т

Ходовая рубка /репитеры в гидрологич. лаб. и в операц. центре/

3. Гидробиологический/геологический комплекс

3.1

Набор опускаемых планктонных сетей

1 к-т

Ангар N 1

3.2

Буксируемый планктоноотборник

1 к-т

Ангар N 2

3.3

Лазерный измеритель планктона

1 к-т

Ангар N 1

3.4

Дночерпатель, драга

по 2 к-та

Ангар N 2

3.5

Двухбарабанная лебедка для гидробиологического/геологического оборудования.

Тяговое усилие не менее 3,0 т. и не менее 2,0 т.

Диаметр к.-троса 4-6 мм, длина - не менее 1000 м. на каждом барабане.

1 к-т

Ангар N 1

3.6

Лебедка для буксировки планктоноотборника "тяговое усилие не менее 12 т., спец. кабель-трос, буксировка с борта судна.

1 к-т

Ангар N 2

4. Ихтиологический комплекс

4.1

Весы электронные морские

6 к-в

Рыбцех и ихтиол. лаб. /мокрая/

4.2

Линейка мерная электронная

2 к-та

Рыбцех и ихтиол. лаб. /мокрая/

5. Подводные аппараты с видеокамерами

5.1

Телеуправляемый подводный аппарат

1 к-т

Ангар N 2, борт. блоки в лаб. подв. видеосистем

5.2

Лебедка для телеуправляемого подводного аппарата. Специальная комплектная

1 к-т

Ангар N 2

5.3

Лебедка для буксировки доп. научного оборудования /гидролокатора бокового обзора, лазерного измерителя планктона и др./

1 к-т

Ангар N 2

6. Комплекты для дистанционных измерений

6.1

Лидар

1 к-т

Палуба бака, борт. блоки в операц. центре

6.2

ИК-радиометр

1 к-т

Палуба бака, борт. блоки в операц. центре

7. Судовая интегрированная исследовательская система (СИИС)


Все судовые персональные компьютеры (ПК) должны быть объединены в локальную вычислительную сеть (ЛВС). В эту же сеть через соответствующие интерфейсы должны быть подключены все судовые научные измерительные и навигационные приборы. Комплексное программное обеспечение должно обеспечить автоматизированный сбор и обработку научной информации с привязкой ко времени и районам исследований.

1 к-т

По всему судну


5. Промысловые устройства


5.1 Промысловые устройства должны обеспечить выполнение контрольных тралений в процессе выполнения тралово-акустических съемок. Промысловое устройство тралового лова должно быть выполнено по схеме с раздельными ваерными лебедками, выборкой пелагического и донного тралов на сетные траловые барабаны, предназначенные соответственно для каждого из них. Подъем трала должен производиться по слипу.

5.2 Промысловая палуба должна быть шириной не менее 5 м и длиной ок. 30...35 м (уточняется при проектировании). Слип на стыке с промысловой палубой должен иметь строповую канавку, горизонтальный рол и закрытие слипа (ворота с гидроприводом). В районе слиповой канавки должны быть предусмотрены вертикальные ролы, выдвигающиеся над промысловой палубой, для ограничения поперечного перемещения кабелей трала при его выбирании.

5.3 В корме предусмотреть установку кормового мостика с разрывом над слипом для крепления ваерных уравновешенных блоков, размещения лебедки контроля параметров трала, двух промысловых кранов, лебедок для транспортировка тралов вытяжных канатов и лебедки для сброса трала.

5.4 Ваерные лебедки с электроприводом:


     - номинальное тяговое усилие, т ........................ не менее 18
     - скорость выбирания, м/мин ............................ не менее 90
     - канатоемкость, м ................................... не менее 4500
     - диаметр ваера, мм .................................... 32,5 или 34
     - количество, шт ................................................. 2

Расстояние между ваерными лебедками и ваерными блоками должно быть не менее 12 м. Ваерные лебедки должны иметь счетчики длины вытравливаемых ваеров, датчики натяжения и автоматическую систему управления.

Ваерные лебедки должны иметь, кроме общего пульта комплекса проммеханизмов, дополнительный пульт управления, встраиваемый в пульт судоводителя.

5.5 Сетной траловый барабан для пелагического трала (с двумя секциями):


     - номинальное тяговое усилие, т ........................ не менее 14
     - скорость выбирания, м/мин ............................ не менее 60
     - рабочий объем секций для намотки кабеля, м3 ......... не менее 2,2

- общий рабочий объем, включая объем кабельных секций, не менее 20.

5.6 Сетной траловый барабан двухсекционный (для донного и пелагического тралов):


     - номинальное тяговое усилие, т ........................ не менее 14
     - скорость выбирания, м/мин ............................ не менее 60
     - рабочий объем секций для намотки кабеля, м3 ......... не менее 2,0

- общий рабочий объем, включая объем кабельных секций, не менее 18.

5.7 Вытяжные лебедки:


     - номинальное тяговое усилие, т ........................ не менее 16
     - скорость выбирания, м/мин ............................ не менее 30
     - количество, шт ................................................. 2

5.8 Лебедка для выливки улова


     - номинальное тяговое усилие, т ........................ не менее 10
     - скорость выбирания, м/мин ............................ не менее 30

5.9 Лебедки для подсушки трала:


     - номинальное тяговое усилие, т ......................... не менее 8
     - скорость выбирания, м/мин ............................ не менее 45
     - количество, шт ................................................. 2

5.10 Лебедка для сброса трала:


     - номинальное тяговое усилие, т ....................... не менее 1,6
     - скорость выбирания, м/мин ............................ не менее 40

5.11 Лебедка для транспортировки гаков вытяжных канатов:


     - номинальное тяговое усилие, т ....................... не менее 1,6
     - скорость выбирания, м/мин ............................ не менее 40

5.12 Промысловый кран:


     - грузовой момент, тм .................................. не менее 17
     - наибольший вылет, м ................................... не менее 8
     - количество, шт .............................................. 2

5.13 Две лебедки для контроля параметров трала:


     - номинальное тяговое усилие, т ....................... не менее 1,5
     - скорость выбирания, м/мин ............................ не менее 90

5.14 Джильсоновая лебедка:


     - номинальное тяговое усилие, т ........................ не менее 12
     - скорость выбирания, м/мин ............................ не менее 30

5.15 Для подъема улова по слипу и для выливки улова должны быть предусмотрены соответствующие блоки.

5.16 На корме судна должны быть предусмотрены кассеты для запасных траловых досок (3 компл).

5.17 На фальшборте слипа должно быть предусмотрено приспособление обеспечивающее безопасность подключения переходных канатов к вытяжным концам при выборке трала.

5.18 Управление ваерными, вытяжными лебедками, траловыми барабанами и лебедкой контроля параметров трала предусмотреть из рулевой рубки.

5.19 Управление промысловыми кранами предусмотреть с третьей палубы в районах, обслуживаемых этими кранами.

5.20 Управление лебедками для транспортировки гаков вытяжных канатов, лебедок для сброса тралов, гидроцилиндрами люков, ворот слипа и вертикальных ролов предусмотреть с общего поста на третьей палубе в районе кормового мостика.

5.21 Высота установки траловых барабанов над промысловой палубой должна обеспечивать "просвет" не менее 1,5 м.

5.22 В районе слиповой канавки должны быть предусмотрены вертикальные ролы, выдвигающиеся над промысловой палубой, для ограничения поперечного перемещения кабелей трала при его выбирании.

5.23 Предусмотреть устройство для работы судна с тралом во льду.

5.24 Предусмотреть небольшое помещение для укрытия траловой команды между тралениями с обогревом.


6. Энергетическая установка


6.1 Главная энергетическая установка (ДЭУ) - одновальная, дизельэлектрическая с передачей мощности на винт фиксированного шага.

6.1.1 В состав ДЭУ должны входить дизель-генераторы, для которых в качестве первичных двигателей рекомендуются среднеоборотные дизели.

6.1.2 На судне должна быть предусмотрена автономная электростанция. 4 дизельных установки типа МАК 8М20 или эквивалент мощностью по 1520 кВт каждый (использующий мазут IFO-380) в комплексе с электрогенераторами мощностью 1805 кВа. При прохождении особых районов (требование МАРПОЛ) предусмотреть систему перехода на малосернистое топливо.

6.2 Вспомогательные механизмы, системы и трубопроводы

6.2.1 Предусмотреть автоматизированную котельную установку, вспомогательный паровой котел для разогрева мазута и обогрева судна на мазуте (IFO-380), приспособленный также для сжигания нефтеотходов.

6.2.2 Предусмотреть опреснительную установку, работающую на тепле охлаждающей воды дизелей и на паре. Дополнительно установить 2 осмотических опреснителя, производительностью 20-25 куб. м/сутки.

6.2.3 Предусмотреть минерализатор вымывного типа для приготовления пресной воды питьевого качества.

6.2.4 Предусмотреть единую систему пресной бытовой воды (питьевой и мытьевой).

6.2.5 Предусмотреть станцию приема и выдачи топлива и масла, оборудованную приемными устройствами, фильтрами, счетчиками, шлангами, устройствами для дистанционной остановки насосов и сбора утечного топлива и масла в цистерну.

6.2.6 На судне должны быть предусмотрены технические средства для выполнения требований Международной Конвенции по предотвращению загрязнения моря с судов МАРПОЛ-73/78 и действующих Правил РС.

6.2.7 В отношении состава других вспомогательных механизмов и оборудования, системы ЭУ и общесудовых систем, их характеристик и количества, расположение и материалов должны быть приняты в соответствии с требованиями Правил Регистра, Санитарных Правил для морских судов и Правил других надзорных органов, которые должны обеспечить нормальную работу судна на всех режимах эксплуатации в условиях неограниченного района плавания.

6.2.8 Предусмотреть следующие конструктивные решения, способствующие снижению уровня шума:

- дизельные двигатели и генераторы должны устанавливаться на собственные динамически сбалансированные и виброизолированные платформы, причем их резонансные частоты не должны совпадать;

- дизельные двигатели должны быть изолированы от генераторов гибкой муфтой;

- помещение дизель-генераторов и гребного электродвигателя должны быть звукоизолированы;

- все проточные и воздушные трубопроводы должны быть спроектированы малошумными, а их впускные и выпускные патрубки иметь гибкое и звукоизолирующее крепление;

- расстояние между помещением дизель-генераторов и помещением выдвижных килей должно быть не менее 10 м (подлежит уточнению при проектировании);

- все вспомогательные механизмы должны иметь эластичное крепление;

- корпус судна должен быть спроектирован с учетом минимизации гидродинамического шума (минимум выступающих частей), причем корма должна обладать повышенной жесткостью для минимизации вибрации от пропульсивной установки;

- гидравлические системы должны быть по возможности короткими с достаточными радиусами поворота и плавным изменением диаметра для изменения скорости потока.


7. Электрическое оборудование


7.1 Принять гребную электрическую установку постоянного тока с преобразователем частоты (ГЭУ ПЧ) с отбором мощности. ГЭУ одновальная с передачей мощности на ВФШ.

7.2 Мощность генераторов ГЭУ должна быть достаточной для обеспечения заданных тягово-скоростных характеристик с одновременным отбором мощности для электроснабжения общесудовых и производственных потребителей электроэнергии. Предпочтительное количество генераторов 4 (четыре).

7.3 В качестве гребного предусмотреть сдвоенный электродвигатель асинхронного типа с короткозамкнутым ротором и прямой передачи на винт. Вентиляция принудительная. Гребной электродвигатель (ГЭД) должен обеспечивать заданные ходовые характеристики судна.

7.4 Для регулирования частоты вращения ГЭД принять статические преобразователи частоты.

7.5 Для оживления ГЭУ и для электроснабжения потребителей в режиме стоянки предусмотреть вспомогательный генератор трехфазного тока напряжением 400 В.

7.6 Основным родом тока принять трехфазный переменный ток частотой 50 Гц напряжением:

- цепь главного тока 660 В

- судовой силовой сети 380 В

- сети радионавигации, освещения, бытовых потребителей и т.п. 220 В.

7.7 Схема главного тока должна предусматривать:

- длительную одиночную работы любого генератора ГЭУ на общие шины ГРЩ

- длительную параллельную работу генераторов ГЭУ на общие шины ЩЭД в различных сочетаниях

- раздельную работу генераторов на свои секции шин

- кратковременную (на время перевода нагрузки) параллельную работу вспомогательного генератора с шинами 400 В

- секционирование шин ГРЩ

- прием электроэнергии от берегового источника электроэнергии на шины 400 В

- питание по двум фидерам частотных преобразователей от различных секций шин

- питание по двум фидерам через трансформаторы шин ГРЩ 400 В

- питание АРЩ от шин 400 В

- питание потребителей, особо чувствительных к несинусоидальности кривой напряжения через электромашинный пребразователь

- питание отдельных наиболее мощных потребителей от шин 690 В.

7.8 Управление ГЭД предусмотреть с мостика, а также с пульта вахтенного (дежурного) механика и с места поста у частотных преобразователей ГЭД.

7.9 ГРЩ должен расположен в специальном электротехническом помещении в одной противопожарной зоне с генераторами (при минимальном возможном удалении генераторов от ГРЩ).

7.10 В качестве аварийного источника электроэнергии предусмотреть генератор с независимым двигателем. Мощность аварийного источника должна быть достаточной и для оживления ГЭУ.

7.11 Во всех эксплуатационных режимах работы преобразователи частоты ГЭУ не должны генерировать в судовую сеть высшие гармоники, искажающие синусоиду кривой напряжения судовой сети доя недопустимого высокого уровня (< 10%).

7.12 Для защиты судового персонала от поражения электрическим током и повышения пожаробезопасности применять устройства защитного отключения типа УЗО-С по техническим условиям АРФД 362.621.005.ТУ.

7.13 Предусмотреть переходный кратковременный аварийный источник электроэнергии.

7.14 Электрооборудование должно отвечать требованиям действующих правил Регистра для судов неограниченного района плавания и Стандартов МЭК.


8. Автоматизация


8.1 Объем автоматизации механизмов, установок и систем должен обеспечивать возможность работы и безопасность судна на всех режимах эксплуатации судна одним оператором в главном посту управления (ГПУ) без постоянного присутствия обслуживающего персонала в ЦПУ и машинных помещениях.

8.2 На судне предусмотреть следующие посты управления:

- главный пост управления (ГПУ), расположенный в рулевой рубке

- центральный пост управления (ЦПУ), расположенный вне машинного отделения

- местные посты управления (МПУ) механизмами и оборудованием, расположенные в их непосредственной близости.

8.3 В случае экономической целесообразности или отсутствия необходимого комплектующего оборудования возможно применение автономных (локальных) систем автоматизации, имеющих другой набор аппаратных средств.


9. Технологическая часть


9.1 Технологический комплекс судна должен быть рассчитан из условия обработки до 60 т /сут, принятой на борт судна и в соответствии с действующими технологическими инструкциями (действующей технологической документацией) обеспечить выпуск мороженной разделанной и неразделанной продукции, рыбной кормовой муки и технического жира.

9.2 Для размещения оборудования, обеспечивающего обработку суточного вылова рыбы, на судне предусмотреть следующие помещения, цехи:

9.2.1 Рыбоперерабатывающий цех с участками:

- аккумулирования и хранения сырья

- сортировки сырья

- разделки рыбы

- замораживания пищевой продукции в блоках российского стандарта и упаковки готовой продукции

- измельчения малых объемов отходов.

9.2.2 Рыбомучный цех.

9.2.3 Консервное отделение.

9.2.4 Кладовую расходных материалов.

9.2.5 Помещение для приготовления и хранения дезинфицирующего раствора.

9.2.6 Механическую мастерскую со стеллажами для ЗИПа.

9.2.7 Помещение для обеззараживания забортной воды для технологических целей.

9.3 Предусмотреть замораживание пищевой продукции в блоках российского стандарта.

9.4 Для предварительного охлаждения сырья и продукции предусмотреть трехсекционный бункер объемом не менее 70 . Охлаждение рыбы в бункере предусматривать в морской воде до температуры в соответствии с действующей НТД при соотношении рыбы и воды 1:1. Выгрузку сырья из секции бункера осуществлять гравитационным способом. Предусмотреть возможность направления сырья на обработку минуя бункер-аккумулятор.

9.5 Перед направлением сырья на обработку предусмотреть участок сортировки рыбы, обеспечивающий отсортировку прилова и некондиционного сырья и механизированную сортировку сырья по размерам на две фракции.

9.6 Предусмотреть сбор и направление отходов от разделки и некондиционного сырья на производство рыбной кормовой муки, при небольшом количестве непищевого прилова, некондиционного сырья и отходов от разделки - измельчения их и отвод за борт.

9.7 Для обеспечения выпуска ассортимента продукции предусмотреть следующие технологические линии и оборудование:

9.7.1 В рыбоперерабатывающем цехе:

- оборудование для механизированной сортировке сырья. Должна быть обеспечена возможность отсортировки прилова и установки необходимого оборудования для проведения научных исследований образцов гидробионтов

- механизированная линия производства потрошенной обезглавленной рыбы из различных видов рыб производительностью до 120 рыб/мин.

Процесс мойки рыбы должен быть механизирован. На этой лини должна быть предусмотрена подача сортированной или несортированной по размерам неразделанной рыбы на замораживание. Транспортными средствами этой линии должно быть обеспечено направление рыбы к участку расфасовки в противни.

- механизированную линию производства потрошенной обезглавленной рыбы из различных видов рыб производительностью до 50 рыб/мин. Процесс мойки рыбы должен быть механизирован. На этой линии должна быть предусмотрена подача неразделанной рыбы на замораживание. Транспортными средствами этой линии должно быть обеспечено направление рыбы к участку расфасовки в противни.

- механизированную линию производства филе.

- оборудование для измельчения небольшого количества отходов и отвода их за борт.

- линия замораживания рыбы в горизонтальноплиточных морозильных аппаратах производительностью не менее 60 т/сут, при этом процессы взвешивания, глазирования мороженных блоков, транспортировки и обвязки ящиков полимерной лентой должны быть механизированы. Мороженная продукция должна выпускаться в блоках российского стандарта (комплектность оборудования рыбоперерабатывающего цеха уточняется в процессе разработки проектной документации).

9.7.2 В рыбомучном цехе:

- рыбомучную установку производительностью 30-35 т/сут по сырью.

9.8 Предусмотреть обеззараживание забортной воды, используемой для технических целей.

9.9 В соответствии с дополнением к Санитарным правила для морских судов промыслового флота N 4393-87 предусмотреть охлаждение воды для глазирования мороженных блоков для температуры плюс 1...3°С.

9.10 Для санитарной обработки технологического оборудования предусмотреть передвижную установку, обеспечивающую мойку оборудования под высоким давлением.

9.11 Расположение технологического оборудования в рыбцехе и рыбомучной установки# должно отвечать требований# Санитарных Правил и правил техники безопасности в части обеспечения проходов и доступа для санитарной обработки и технического обслуживания.


10. Холодильная часть


На судне должны быть предусмотрены холодильные установки:

- производственная;

- системы кондиционирования воздуха;

- провизионных кладовых.

Расчетные параметры окружающей среды для неограниченного района плавания в соответствии с ГОСТ 24389-89 принять следующие:

- температура забортной воды 30°С;

- температура наружного воздуха 34°С.

Производственная холодильная установка должна обеспечивать:

- замораживание 60 т рыбопродукции в сутки до температуры в центре блока (после ее выравнивания) минус 25°С в плиточных морозильных аппаратах;

- поддержание температуры воздуха минус 28°С в трюмах мороженой продукции и 15°С в трюме рыбной муки;

- охлаждение и хранение рыбы в охлажденной морской воде в бункерах вместимостью 30 т;

- охлаждение рыбной муки в процессе ее производства;

- работу центральных кондиционеров в летнем режиме, а также охлаждение воздуха в системе производственной вентиляции.

Для комфортного кондиционирования воздуха в жилых, общественных и служебных помещениях предусмотреть центральные круглогодичные кондиционеры. Для охлаждения воздуха в ЦПУ предусмотреть автономный летний кондиционер.

Холодильная установка провизионных кладовых должна обеспечивать поддержание спецификационных температур воздуха в кладовых в соответствии с Санитарными Правилами для морских судов промыслового флота.

В качестве холодильного агента для производственной холодильной установки принять аммиак - природное, экологически чистое вещество, а для холодильной установки провизионных кладовых и автономного кондиционера - фреон R134A.

Для морозильных аппаратов, трюмов мороженой продукции, холодильной установки провизионных кладовых и автономного летнего кондиционера принять систему охлаждения с непосредственным кипением хладагента. Для остальных потребителей принять систему охлаждения с промежуточным хладоносителем (антифриз).

Работу морозильных аппаратов и системы охлаждения трюмов мороженой продукции предусмотреть по насосной схеме циркуляции хладагента.

Для охлаждения грузовых помещений принять воздушную бесканальную систему.

Производственную холодильную установку укомплектовать винтовыми компрессорными агрегатами, а холодильную установку провизионных кладовых - компрессорно-конденсаторными агрегатами с поршневыми компрессорами.

Степень автоматизации производственной холодильной установки должна обеспечивать ее обслуживание без постоянной вахты.

Холодильная установка провизионных кладовых должна быть полностью автоматизирована, включая автоматизацию процесса оттаивания приборов охлаждения кладовых.

Производственная холодильная установка должна соответствовать требованиям Правил Российского морского Регистра судоходства для неклассифицируемых холодильных установок.

Хранение запасного аммиака предусмотреть в ресиверах, а запасного фреон R134A - в баллонах.


11. Средства радиосвязи, электрорадионавигации и поисковой техники


Для проведения научных исследований, обеспечения безопасности мореплавания, охраны человеческой жизни на море, а также функционирования в глобальной морской системе связи при бедствии и в отраслевой системе мониторинга необходимо предусмотреть установку на судне следующих средств радиосвязи, трансляции, навигации и рыбопоисковой аппаратуры (РПА).

11.1. Средства радиосвязи и трансляции:

УКВ радиотелефонная установка в составе:


     - радиотелефонная станция                                  2 компл.;
     - вахтенный приемник на канале бедствия ЦИВ (70 канал)     2 компл.;
     - устройство цифрового избирательного вызова               2 компл.

ПВ/КВ радиоустановка в составе:


     - радиопередатчик с мощностью в антенне 1 кВт...           1 компл.;
     - вахтенный приемник на 6-ти частотах бедствия ЦИВ         1 компл.;
     - эксплуатационный приемник ЦИВ, УБПЧ и телефонии          1 компл.;
     - модем ЦИВ и УБПЧ                                         1 компл.;
     - антенное согласующее устройство                          1 компл.;
     - принтер                                                  1 компл.;
     - клавиатура                                               1 компл.

Судовая земная станция Инмарсат-С с модулями РГВ и GPS, обеспечивающая функционирование в отраслевой системе мониторинга 1 компл.


     Inmarsat Mini-M 1                                             компл.
     ПВ-КВ р/станция (250 вт) для рулевой рубки                    1 экз.
     GPS с видеоплоттером                                          2 экз.

TV - антенна с усилителем (разводка по судну)

Аппаратура спутниковой связи для передачи результатов научных


     исследований в пункт обработки информации                   1 компл.
     Приемник  службы  НАВТЕКС,  обеспечивающий  прием  на  международных
частотах 518 кГц, 490 кГц и 4209,5 кГц с отображением принятой информации
на дисплее и на встроенном принтере                              1 компл.
     Спутниковый аварийный радиобуй системы КОСПАС-САРСАТ с дистанционным
управлением,   автоматическим   вводом   координат    и    автоматическим
всплытием                                                        1 компл.
     Судовая система охранного оповещения                        1 компл.
     УКВ    аппаратура    двусторонней   радио   телефонной   связи   для
спасательных средств                                             3 компл.
     УКВ  носимая  радиотелефонная  станция  для   радиосвязи   служебных
помещений и научных лабораторий                                  8 компл
     Командное трансляционное устройство                         1 компл.
     Факсимильное приемное устройство                            1 компл.
     Автоматическое   зарядное   устройство    для    заряда    резервных
аккумуляторов                                                    1 компл.
     Радиолокационный ответчик                                   2 компл.

Примечания:

1. Электропитание аппаратуры охранного оповещения должно обеспечиваться от главного и аварийного источников электроэнергии.

2. Необходимость оснащения судна факсимильным приемным устройством определяется судовладельцем.

3. Конкретная фирма-поставщик и типы радиооборудования определяются на последующих стадиях проектирования.

4. Количество носимых УКВ радиотелефонных станций для связи между помещениями уточняется судовладельцем.


11.2. Оборудование навигации


     Компас магнитный основной                                   1 компл.
     Запасной магнитный компас                                   1 компл.
     Приемоиндикатор   глобальной   навигационной   спутниковой   системы
(ГНСС)                                                           1 компл.
     Гирокомпас                                                  1 компл.
     Навигационный эхолот                                        1 компл.
     Доплеровский высокочастотный лаг                            1 компл.
     Навигационная    радиолокационная   станция   (НРЛС)   с    системой
автоматической радиолокационной прокладки (САРП)                 2 компл.
     Аппаратура автоматической идентификационной системы (АИС)   1 компл.
     Электронная   картографическая  навигационно-информационная  система
(ЭКНИС)                                                          1 компл.
     Система      приема       внешних     звуковых     сигналов     (при
необходимости)                                                   1 компл.
     Станция определения направления и силы ветра                1 компл.

Примечания:

1. Конкретная фирма-поставщик и марки навигационного оборудования определяются на последующих стадиях проектирования.

2. Система приема внешних звуковых сигналов требуется на судах с закрытым ходовым мостиком.


     11.3. Рыбопоисковая аппаратура гидролокатор кругового
обзора                                                           1 компл.
     Рыбопоисковый четырехчастотный рыбопоисковый эхолот         1 компл.
     Прибор контроля орудий лова с кабельным каналом связи       1 компл.
     Траловая лебедка для ПКОЛ                                   1 компл.

Примечания:

1. Выбор ПКОЛ с кабельным или акустическим каналом связи или траловым гидролокатором определяется на последующих стадиях проектирования.

2. Кабельная лебедка тралового зонда предназначена только для ПКОЛ с кабельным каналом связи и траловым гидролокатором.

3. Количество траловых блоков определяется Заказчиком.

4. Конкретная фирма-поставщик, а также марки и комплектация рыбопоисковой аппаратуры определяются на стадии проектирования.

5. Размещение рыбопоисковой аппаратуры на судне должно быть согласовано с фирмой изготовителем.


12. Дополнительные требования


12.1. Предусмотреть мероприятия по защите судна в соответствии с требованиями руководящего документа "Правила. Защита судов флота рыбного хозяйства в чрезвычайных ситуациях техногенного характера и от средств массового поражения. Типовой перечень работ" РД 15-256-99 (комплекс защиты N 1).

12.2. Предусмотреть мероприятия по охране судна в соответствии с требованиями Международного кодекса по охране судна и портовых сооружений (Кодекс ОСПС).


Приложение N 5
к Конкурсной документации


Требования
к описанию участниками на выполнение работ по проектированию и строительству крупнотоннажного (более 65 метров) научно-исследовательского судна для проведения ресурсных исследований в открытых районах (Западный регион) Мирового океана для нужд Федерального агентства по рыболовству в 2009-2011 годах


Цель и задачи разработки -


Источники разработки -


Основные данные и технические требования -


Назначение судна -


Архитектурный тип судна

_______________________________________________________________


Класс судна Российского морского регистра судоходства

_______________________________________________________________


Автономность плавания:

по топливу, сут. __________________________________________________

по провизии и пресной воды, сут. ____________________________________


Дальность плавания при экономической мощности главного двигателя, миль ________________________________________________________________


В грузовом трюме размещены:


Основные характеристики


Главные размерения:


     Длина наибольшая, м                       __________
     Длина расчетная, м                        __________
     Ширина расчетная, м                       __________
     Высота борта, м                           __________
     Осадка судна по грузовую марку, м         __________

Водоизмещение полное при осадке по грузовую марку, т ________________

Скорость хода на глубокой воде на волнении моря не более 1 балла при водоизмещении по грузовую марку, узл. ___________________________________


Общее расположение и архитектура

______________________________________________________________


Комплектация и размещение команды и научной группы

Экипаж, чел. ____________________________________________________

Научная группа, чел. _____________________________________________

Размещение команды и научной группы:

одноместные каюты _____________________________________________

двухместные каюты _____________________________________________

трехместные каюты _____________________________________________


Предотвращение загрязнения окружающей среды

______________________________________________________________


Корпус

______________________________________________________________


Дельные вещи

______________________________________________________________


Изоляция помещений, покрытия и оборудование помещений

______________________________________________________________


Судовые устройства

Рулевое _______________________________________________________

Якорное _______________________________________________________

Швартовно-буксирное ____________________________________________

Спасательное __________________________________________________

Мачтовое ______________________________________________________

Леерное _______________________________________________________


Судовые системы _______________________________________________


Энергетическая установка -


Системы энергетической установки _________________________________


Электроэнергетическая система ___________________________________


Автоматизация _________________________________________________


Средства связи, навигационное и рыбопоисковое оборудование

Радиооборудование _____________________________________________

Средства навигации и рыбопоиска __________________________________


Специальное оборудование _______________________________________

_______________________________________________________________


Лабораторные помещения - описание предусматриваемых на судне лабораторий и других помещений для выполнения научных и исследовательских работ с указанием их площадей и расположения.


Снабжение и запчасти

______________________________________________________________


Срок предоставления исполнителем гарантий качества работ (срок гарантийного обслуживания ______________________________ месяцев


Этапы работ -


Указывается последовательность, основное содержание и сроки проведения работ (этапов работ) по следующей форме:


NN этапов

Наименование работ

Удельное значение в %

Срок выполнения работ

Стоимость работ с НДС, тыс. руб.

1.

Разработка проектной конструкторской документации




2.

Приобретение комплектующего оборудования и механизмов по согласованному Сторонами графику поставки оборудования




3.

Приобретение материалов по согласованному Сторонами графику поставки материалов




4.

Разработка рабочей и технологической документации на строительство судна




5.

Обработка металла, изготовление деталей корпуса




6.

Окончание сборки и сварки корпуса




7.

Окончание монтажа механизмов и оборудования




8.

Окончание монтажа систем и трубопроводов




9.

Окончание изолировочных работ, зашивки помещений




10.

Окончание электромонтажных работ




11.

Спуск на воду, достроечные работы на плаву




12.

Приемо-сдаточные испытания. Сдача судна Заказчику





ИТОГО:

100




Участник в произвольной форме по ниже перечисленным позициям описывает следующую информацию и по своему усмотрению прилагает документы, подтверждающие эту информацию:

о количестве выполненных участником размещения заказа за последние 2 года контрактов на строительство судов (подтверждается копиями контрактов и актами выполненных работ); ______________________

об общей стоимости выполненных участником размещения заказа за последние 2 года контрактов на строительство судов (подтверждается копиями контрактов и актами выполненных работ); ______________________

о наличии у участника размещения заказа сертификата ISO9001, сертификата по охране труда (подтверждается копией сертификата) о наличии у участника размещения заказа прибыли/убытка на 01.01.2009 (подтверждается копией формы N 2 Бухгалтерского баланса, копией налоговой декларации);

об отсутствии у участника размещения заказа задолженности перед бюджетами всех уровней по состоянию на момент подачи заявки на участие в открытом конкурсе (подтверждается копией справки о состоянии расчетов);

о сумме уставного капитала (для юридических лиц при наличии уставного капитала), стоимость собственного имущества (для индивидуальных предпринимателей, частных и юридических лиц в случае отсутствия у них уставного капитала).

Оценка заявки участника размещения заказа по вышеуказанной информации будет производиться только при представлении подтверждающих документов прикладываемых по усмотрению участника размещения заказа.

В случае отсутствия документов по соответствующим подкритериям будет ставиться ноль баллов.

Отсутствие подтверждающих документов не является основанием для отклонения заявки участника размещения заказа.


Примечания:

1. Описание работ подписывает лицо, уполномоченное на осуществление действий от имени участника размещения заказа.

2, Заявка и описание работ должны быть пронумерованы, прошнурованы, парафированы и скреплены печатью.


Приложение 6
к Конкурсной документации


Государственный контракт N _______
на выполнение в 2009-2011 годах работ по проектированию и строительству крупнотоннажного (более 65 метров) научно-исследовательского судна для проведения ресурсных исследований в открытых районах (Западный регион) Мирового океана для нужд Федерального агентства по рыболовству

С изменениями и дополнениями от:

29 июля 2009 г.


г. Москва                                          "__" _________ 2009 г.

Федеральное агентство по рыболовству, именуемое в дальнейшем "Заказчик", в лице ______________ действующего на основании Положения, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 11 июня 2008 г. N 444, с одной стороны, и ________________________ в лице ____________________________________________________________________, действующего на основании _____________, определенное победителем открытого конкурса на выполнение в 2009-2011 годах работ по проектированию и строительству крупнотоннажного (более 65 метров) научно-исследовательского судна для проведения ресурсных исследований в открытых районах (Западный регион) Мирового океана для нужд Федерального агентства по рыболовству (протокол заседания Конкурсной комиссии от "___" _______ 200 г. N ____), именуемое в дальнейшем "Исполнитель", с другой стороны, именуемые в дальнейшем "Стороны", заключили настоящий государственный контракт (далее - Контракт) о нижеследующем:


1. Предмет Контракта


Информация об изменениях:

Приказом Росрыболовства от 29 июля 2009 г. N 655 в пункт 1.1 настоящего приложения внесены изменения

См. текст пункта в предыдущей редакции


1.1. Исполнитель обязуется выполнить в 2009-2011 годах, в том числе в 2009 году осуществляет разработку проектной конструкторской документации, включая оформление согласования с Российским морским Регистром судоходства работу по проектированию и строительству крупнотоннажного (более 65 метров) научно-исследовательского судна для проведения ресурсных исследований в открытых районах (Западный регион) Мирового океана для нужд Федерального агентства по рыболовству (в дальнейшем "судно"), в полной готовности и комплектности. Заказчик обязуется за счет средств федерального бюджета оплатить работы по проектированию и строительству судна в соответствии с протоколом согласования цены Контракта (Приложение N 1) и календарным планом (Приложение N 2), составляющих неотъемлемую часть настоящего Контракта.

1.2. Технические условия, объем работ по настоящему Контракту, качество их выполнения и комплектность должны соответствовать техническому заданию (Приложение N 3) (далее - Техническое задание), составляющего неотъемлемую часть настоящего Контракта, а также разработанной Исполнителем и согласованной Заказчиком спецификации (далее - Спецификация) и чертежу общего расположения судна (далее Чертеж общего расположения), которые являются необъемлемой частью Контракта.

1.3. В случае расхождения между данными Контракта и Спецификации, условия Контракта считаются предпочтительными. В случае расхождения между Спецификацией и Чертежом общего расположения предпочтение будет отдано Спецификации.

1.4. Разработанная Исполнителем проектная конструкторская документация, в том числе Спецификация и Чертеж общего расположения, является собственностью Заказчика.

1.5. Все ссылки в настоящем Контракте на судно, если не указано иное, распространяются на все механизмы, оборудование и его комплектующие и принадлежности, встроенные в судно или относящиеся к судну.


2. Классификация, нормы и правила


2.1. Судно, включая его двигатели, оборудование и принадлежности, должно быть построено в строгом соответствии с Правилами (основными текстами и Поправками к ним, действующими на момент закладки киля судна), и под специальным наблюдением Российского морского регистра судоходства (далее - "Классификационное Общество"), с присвоением ему символа класса Регистра: ____________________ без всяких рекомендаций, оговорок и ограничений какого бы то ни было рода.

2.2. Решения Классификационного Общества относительно соответствия или несоответствия судна, его оборудования, механизмов и принадлежностей Классификационным Правилам являются окончательными и обязательными для обеих сторон Контракта.

2.3. Судно должно также соответствовать правилам, нормам и требованиям прочих регулирующих органов, указанным в Техническом задании и Спецификации (вместе именуемых "Обязательные Правила"), включая все поправки к таким правилам, нормам и требованиям, опубликованным и ратифицированным в стране регистрации судна на дату закладки судна.

2.4. Все налоги и сборы, относящиеся к классификации и касающиеся соответствия Обязательным Положениям, а также связанные с получением всех предписанных сертификатов, перечисленных в Спецификации, относятся на счет Исполнителя.


3. Регистрация права собственности на судно


3.1. Исполнитель обязуется провести все действия в интересах Заказчика, связанные с регистрацией права собственности на строящееся судно (Регистрация права собственности оформлена в реестре строящихся судов).

3.2. Исполнитель после завершения работ по строительству судна обязан оформить в отношении Заказчика свидетельство о праве собственности на судно и свидетельство о праве плавания под Государственным флагом Российской Федерации.

ГАРАНТ:

Нумерация приводится в соответствии с источником


3.4. Заказчик обязан в месячный срок после уведомления Исполнителем о необходимости представления ему доверенности на представление интересов Заказчика в государственных органах, в том числе в администрациях морских портов, представить ему надлежащим образом оформленную доверенность.

3.5. Исполнитель освобождается от указанных действий по регистрации судна и прав на него в случае не представления Заказчиком доверенности.


4. Заключение Контрактов с Подрядчиками


Исполнитель имеет право заключать договор подряда на любую часть работ, предусмотренных в настоящем Контракте при условии уведомления Заказчика. Подрядчики Исполнителя должны иметь соответствующие лицензии и квалификацию, необходимые для выполнения поручаемых им работ. Исполнитель тем не менее считается полностью ответственным за выполнение этих работ, как если бы он сам выполнял упомянутые работы.


5. Срок, дата и место приемки судна


5.1. Срок сдачи судна, являющегося предметом настоящего Контракта, устанавливается в соответствии с согласованными сторонами генеральным графиком строительства судна.

5.2. Датой окончания строительства судна считается дата подписания Сторонами акта приемки выполненных работ по строительству судна.

5.3. Риск случайного повреждения и утраты переходит от Исполнителя к Заказчику после подписания Сторонами акта приемки завершенного строительством судна.

5.4. Исполнитель обязан предоставить Заказчику одновременно с подписанием акта приемки выполненных работ по строительству судна: свидетельство о праве собственности на судно, свидетельство о праве плавания под Государственным флагом Российской Федерации, подлинник доверенности, выданной Исполнителю на представление интересов Заказчика в государственных органах, в том числе в администрациях морских портов.


6. Цена Контракта


6.1. Валюта цены за судно устанавливается в рублях в соответствии с протоколом согласования цены Контракта (Приложение N 1), составляющей неотъемлемую часть настоящего Контракта.

6.2. Цена Контракта составляет ____________________ рублей (_______________________ рублей) с учетом НДС.

6.3. Цена Контракта включает в себя.

6.3.1. Стоимость завершенного судна в соответствии с требованиями настоящего Контракта и Спецификации.

6.3.2. Стоимость проектной конструкторской документации, всех проверок, испытаний и докования судна, которые должны быть выполнены Исполнителем.

6.3.3. Стоимость обеспечения Классификации Судна и получения всех сертификатов, свидетельствующих о соответствии Обязательными Правилами, которые подлежат передаче по настоящему Контракту и Спецификации.

6.3.4. Расходы на страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей.

6.4. В случае уменьшения (отсутствия) бюджетного финансирования в 2009-2011 годах и, в связи с этим, невозможности выполнения обязательств по настоящему Контракту в установленные сроки в установленном им объеме, Заказчик освобождается от ответственности перед Исполнителем в соответствии с п. 1 ст. 401 ГК РФ, при этом исполнение обязательств по оплате производится после поступления средств из федерального бюджета на счет Заказчика на финансирование проектирования и строительства судна. При уменьшении в установленном порядке средств бюджета, выделенных для финансирования работ по Контракту, Стороны на основании п. 1 ст. 767 ГК РФ должны согласовать новые сроки выполнения работ по Контракту, а если необходимо, и другие условия выполнения работ по Контракту в тридцатидневный срок с момента принятия уполномоченным государственным органом решения об уменьшении средств бюджета, выделенных для финансирования работ по Контракту.

В случае невозможности определения новых сроков и цены Контракта, стороны согласовывают порядок и условия расторжения Контракта.


7. Платежи и расчеты


7.1. Платежи производятся в соответствии с календарным планом (Приложение N 2) на основании акта сдачи-приемки выполненных работ за этап по форме КС-2 и КС-3 и счета-фактуры, выставленной Исполнителем Заказчику, и при условии выполнения сроков, установленных генеральным графиком строительства судна.

7.2. Заказчик принимает выполненные по этапу работы путем проверки фактически выполненных работ по этапу и подписания акта сдачи-приемки выполненных работ по форме КС-2 и КС-3.

Оплата работ производится на основании представления Исполнителем Заказчику двустороннего акта сдачи-приемки выполненных работ, подписанного обеими Сторонами, по этапу по форме КС-2 и КС-3 и счет-фактуры в 20-дневный срок после подписания Заказчиком акта-приемки выполненных работ по этапу.

7.3. Оплата последнего этапа производится Заказчиком в месячный срок после подписания приемного акта на судно.

7.4. Исполнитель за 15 (пятнадцать) календарных дней до окончания выполнения работ по этапу направляет Заказчику письменное уведомление об окончании выполнения работ по этапу (Приложение 2).

7.4.1. В случае не прибытия Заказчика на приемку выполненных работ по этапу Исполнитель представляет Заказчику на подпись акт сдачи-приемки выполненных работ, подписанный Исполнителем, за этап по форме КС-2 и КС-3 и счет-фактуру с приложением всех документов, подтверждающих факт выполнения работ.

7.5. В случае, если Заказчик не подписывает акт сдачи-приемки работ или не направляет Исполнителю письменный мотивированный отказ течении десяти рабочих дней с момента получения акта сдачи-приемки работ по этапу, то работы Исполнителя считаются выполненными в срок, надлежащим образом и подлежат оплате.

7.6. В случае расторжения настоящего Контракта до завершения Исполнителем полного объема работ, Заказчик оплачивает Исполнителю фактические затраты по выполненному объему работ на дату прекращения действия настоящего Контракта с оформлением соглашения сторон в установленном законодательством Российской Федерации порядке.


8. Проектные обязательства; одобрение планов и чертежей; инспекция в течение строительства судна


8.1. Проектные обязательства:

Установлено и полностью согласовано, что Исполнитель несет исключительную ответственность за проект судна. Несмотря на то, что все результаты проверок, планы и чертежи судна должны быть (как далее изложено подробно) представлены и одобрены Классификационным Обществом и Заказчиком, Исполнитель должен в любое время гарантировать точность и достаточность проекта судна, чтобы судно соответствовало требованиям настоящего Контракта и Спецификации.

8.2. Одобрение Планов и Чертежей:

8.2.1. Исполнитель в течение _____________ с даты вступления в силу настоящего Контракта представит Заказчику и Классификационному Обществу на их одобрение три (3) экземпляра каждого из планов и чертежей, которые подлежат одобрению Классификационным Обществом. Заказчик в течение четырнадцати (14) календарных дней с их получения отправит Исполнителю один (1) экземпляр таких планов и чертежей с одобрением или комментариями Заказчика (если таковые имеются), написанными на нем.

8.2.2. В отношении всех других планов и чертежей, требуемых для завершения работ, предусмотренных настоящим Контрактом, то же самое будет представлено Заказчику в трех (3) экземплярах в возможно короткий срок после их создания. Заказчик в течение четырнадцати (14) календарных дней после их получения вернет Исполнителю один (1) экземпляр таких планов и чертежей с одобрением Заказчика или замечаниями Заказчика и поправками (если таковые имеются), написанными на них. В любой семидневный период Исполнителем Заказчику может быть представлено не более пятнадцати (15) планов или чертежей одной специализации.

8.2.3. В случае, если Заказчик не вернул планы и чертежи Исполнителю в течение установленного выше срока, то такие планы и чертежи будут считаться автоматически одобренными без каких-либо замечаний.

8.2.4. Исполнитель обязуется должным образом учитывать замечания и поправки Заказчика (если таковые имеются) на планах и чертежах, представленных в соответствии с настоящей Статьей, и, если эти замечания или поправки по своему характеру или объему не требуют внесения изменений в Спецификацию, то Исполнитель начнет или продолжит постройку судна в соответствии с откорректированными или измененными чертежами.


9. Инспекция


9.1. Все проверки и инспекции судна, требуемые (1) Классификационным Обществом и/или для обеспечения соответствия Обязательным Правилам, или (2) предусмотренные Спецификацией, проводятся Исполнителем в целях обеспечения должного уровня строительства в соответствии с настоящим Контрактом. Кроме случаев, заранее согласованных в письменном виде, Исполнитель направляет письменное уведомление Заказчику не позже чем за 48 часов о дате и месте любых проверок, испытаний или инспекций, предпринимаемых в отношении судна. Отсутствие Заказчика или Представителя Заказчика на таких проверках, испытаниях и инспекциях, как указано выше, в том случае, если было дано должное уведомление, считается отказом от права Заказчика на присутствие. Продолжительность проверок и инспекций, на которых присутствуют Заказчик или Представитель Заказчика, систем изделий, материалов и т.д. не должен превышать 8 (восьми) часов.

Если Заказчик или Представитель Заказчика обнаружат какую-либо конструкцию, материал или изделие, которые они признают не соответствующим требованиям настоящего Контракта и/или Спецификации, то они дают Исполнителю письменное уведомление о том, что существует такое предполагаемое несоответствие. По получении такого уведомления от Заказчика или Представитель Заказчика Исполнитель исправляет такое несоответствие.

Заказчик или Представитель Заказчика вправе присутствовать на всех проверках и инспекциях судна, и им в любое время при проведении работ в связи с судном предоставляется неограниченный, свободный и легкий доступ на судно и в любое другое место, где производятся работы по судну или обрабатываются (хранятся) материалы в связи с постройкой судна. Такие права доступа распространяется на верфи, цеха, склады и офисы Исполнителя (в том числе, если на Верфи находятся подрядчики Исполнителя, которые производят работу или хранят материалы в связи с постройкой судна). Исполнитель окажет Заказчику или Представителю Заказчика все возможное содействие при его желании посетить субподрядчиков, находящихся вне территории Верфи.

9.2. Условия работы.

С даты прибытия Заказчика или Представителя Заказчика на Верфь Исполнителя и до вывода Судна с Верфи Исполнителя после его поставки и приемки Исполнитель бесплатно предоставляет Заказчику или Представителю Заказчика соответствующее офисное помещение на Верфи Исполнителя или в непосредственной близости к ней. Помещение должно надлежащим образом отапливаться, освещаться и снабжаться электричеством, и должно быть оборудовано офисной мебелью и техникой, включая внутреннюю и три внешних телефонные линии (одна из линий будет использоваться для телефакса), по которым Заказчик или Представитель Заказчика смогут делать и принимать звонки в любое время, с возможностью доступа, в рабочее время Верфи, к средствам телексной и телефаксной связи.

9.3. Исполнитель не несет какой-либо ответственности перед Заказчиком или Представителем Заказчика за возможные травмы, полученные Заказчиком или Представителем Заказчика во время их нахождения на судне или на территории Исполнителя, либо его подрядчиков, или когда они иным образом заняты на постройке судна или в связи с ней, за исключением случаев, когда такие травмы, были причинены небрежностью Исполнителем или любого из его работников, агентов или субподрядчиков.

Заказчик или Представитель Заказчика будут проинструктированы Исполнителем о правилах и положениях по безопасности, действующих на Верфи, и обязуются строго их соблюдать.

9.4. Обязанность Исполнителя информировать Заказчика

Исполнитель обеспечит, чтобы Заказчик был полностью в курсе всего обмена информацией между Классификационным Обществом и Исполнителем посредством одновременной копии писем, телексов и телефаксов, касающихся окончательных решений по проектной документации или строительству судна.

9.5. Недопустимость отказа от обязательств

Факт наблюдения и/или одобрения судна или любых планов или чертежей, относящихся к нему со стороны Заказчика или Представителя Заказчика, не освобождает Исполнителя от каких-либо его обязательств по качеству или характеристикам по настоящему Контракту и Спецификации.


10. Модификации


10.1. В случае, если после даты вступления в силу настоящего Контракта в правила, положения и требования Классификационного Общества и/или в Обязательные Правила вносятся какие-либо изменения, и если такие изменения обязательны для судна, Исполнитель незамедлительно извещает об этом Заказчика. Далее Заказчик, в течение семи (7) рабочих дней с получения такого извещения Исполнителя, письменно инструктирует Исполнителя о необходимости внесения в Спецификацию уточнений, отражающих эти изменения. Исполнитель своевременно выполнит указанные инструкции Заказчика.

10.2. Если какой-либо из материалов или оборудование для строительства судна, указанных в Спецификации, не могут быть своевременно приобретены, что препятствует поставке Исполнителем судна к Дате поставки, Исполнитель вправе, при наличии предварительного письменного согласия Заказчика, поставить другие материалы равноценного качества, удовлетворяющие требованиям Спецификации.


11. Ходовые испытания, техническая приемка


11.1. Ходовые Испытания судна могут назначаться только после завершения постройки судна, при наличии лишь незначительных незавершенных работ, которые письменно согласованы Заказчиком и которые могут быть завершены после ходовых испытаний, но до поставки судна. Если, Исполнитель направляет уведомление о ходовых испытаниях (как определено ниже), но Заказчик при этом обоснованно полагает, что судно не завершено на указанных выше условиях, он обязан письменно известить Исполнителя о таких незавершенных работах, и любые испытания, произведенные Исполнителем до завершения таких работ, будут рассматриваться как испытания Исполнителя, и не будут иметь договорной силы.

Заказчик получает от Исполнителя уведомление по телексу или телефаксу не позже чем за четырнадцать (14) календарных дней о времени и месте проведения ходовых испытаний судна. Представителям Заказчика и другим лицам, которых Заказчик может письменно назначить, будет разрешено присутствовать на борту судна для наблюдения за ходовыми испытаниями. Отсутствие Заказчика или Представителя Заказчика на ходовых испытаниях после должного уведомления рассматривается отказом Заказчика от своих прав по настоящей Статье, и Исполнитель может при таких обстоятельствах провести ходовые испытания без присутствия Заказчика или Представителя Заказчика, при условии, что представитель Классификационного Общества также находится на борту судна. В таком случае Исполнитель вправе представить в качестве неоспоримого доказательства соответствия судна настоящему Контракту и Спецификации сертификат Исполнителя, скрепленный подписью Классификационного Общества, о том, что судно соответствует настоящему Контракту и Спецификации в такой степени, как это было продемонстрировано ходовыми испытаниями. В любом случае Исполнитель по завершении ходовых испытаний предоставляет Заказчику копию всех протоколов проверок и испытаний, проведенных в отношении судна.

11.2. Ходовые испытания проводятся при таких метеорологических условиях, которые по обоснованному решению Исполнителя находятся в соответствии с критериями Спецификации. В случае неблагоприятной погоды в день (дни), назначенный для ходовых испытаний, они должны состояться в первый же день (дни) благоприятных погодных условий.

Согласовано, что если во время ходовых испытаний судна погода внезапно ухудшится настолько, что правильное проведение ходовых испытаний не сможет дольше продолжаться, они прерываются и откладываются до следующего благоприятного дня, если Заказчик не подтвердит письменно, по запросу от Исполнителя, что он согласен принять судно на основании уже проведенных до такого перерыва ходовых испытаний.

При любой задержке ходовых испытаний, вызванной такими неблагоприятными погодными условиями, Дата поставки откладывается на период этой задержки. Исполнитель направляет соответствующее предварительное уведомление о начале таких отложенных ходовых испытаний, предоставляя инспекторам покупателя достаточное время для прибытия и присутствия на них.

11.3. Ходовые испытания должны проводиться способом, предписанным в Спецификации, и имеют целью продемонстрировать выполнение Исполнителем требований к рабочим характеристикам судна, изложенных в Спецификации.

11.4. Все расходы в связи с ходовыми испытаниями относятся на счет Исполнителя, который за свой счет предоставляет экипаж, необходимый для выполнения требований по безопасности судоходства; в частности, Исполнитель поставляет все топливо, смазочные масла, смазки и расходные материалы, необходимые для ходовых испытаний. Марки и сорта топлива, смазочных масел, смазок и расходных материалов Исполнитель согласовывает с Заказчиком. Однако оговаривается, что Исполнитель может по своему усмотрению при их хорошем состоянии на момент поставки и приемки судна оплатить Исполнителя по реальной цене счета стоимость топлива, смазочных масел, смазок и расходных материалов, не израсходованных во время ходовых испытаний и еще остающихся на борту.

11.5. В течение трех (3) рабочих дней после завершения ходовых испытаний, Исполнитель уведомляет Заказчика об их результатах и при необходимости, подтверждает Заказчику, что судно соответствует требованиям Контракта и Спецификации. Если Заказчик согласен с Исполнителем, то Заказчик должен в течение трех рабочих дней после получения упомянутого уведомления Исполнителя, письменно известить Исполнителя о технической приемке им судна.

11.5.1. В случае если Заказчик считает, что судно или какая-либо его часть не соответствует требованиям настоящего Контракта и/или Спецификации, Заказчик извещает Исполнителя (также в течение трех (3) рабочих дней по получении упомянутого уведомления Исполнителя) и указывает на те аспекты, в которых судно не соответствует требованиям настоящего Контракта и Спецификации. После этого Исполнитель предпринимает необходимые шаги, чтобы исправить такие несоответствия. После выполнения таких работ, Исполнитель извещает Заказчика, который, по своему обоснованному усмотрению, вправе потребовать от Исполнителя проведения дальнейших ходовых испытаний; в этом случае Исполнитель направляет уведомление о начале таких дальнейших ходовых испытаний за два (2) рабочих дня. После их удовлетворительного завершения, Заказчик, в течение трех (3) рабочих дней после получения следующего уведомления от Исполнителя, что судно соответствует требованиям Контракта и Спецификации, извещает Исполнителя о технической приемке им судна или об аспектах, по которым судно все еще не соответствует требованиям настоящего Контракта и Спецификации. Этот процесс продолжается до тех пор, пока Заказчик не согласует техническую приемку судна или последует правомочное и надлежащее расторжение настоящего Контракта Заказчиком или Исполнителем.

11.5.2. Техническая приемка судна на изложенных выше условиях является окончательной и обязательной настолько, насколько она касается соответствия судна настоящему Контракту и Спецификации, и не позволяет Заказчику отказаться от официальной поставки судна на условиях, перечисленных ниже, если Исполнитель выполнит все процедурные требования по действительной поставке судна в соответствии со Статьей 12 данного Контракта.


12. Поставка судна


12.1. Судно должно быть поставлено Исполнителем Заказчику в срок согласно календарного плана в соответствии с Приложением N 2 к настоящему Контракту.

12.2. Судно должно быть поставлено Заказчику в полностью завершенном виде, на плаву, и в готовом к эксплуатации состоянии у причала Исполнителя. В случае наличия на судне запасов топлива, смазки и расходных материалов, они могут быть оплачены Заказчиком Исполнителю по отдельному соглашению.

12.3. Поставка судна Исполнителем и его приемка Заказчиком подтверждается составлением Актом приемки судна, подписанного сторонами Контракта, который подтверждает поставку судна Исполнителем и его приемку Заказчиком. Однако, обеими сторонами признается и согласуется, что настоящий Контракт предусматривает полное завершение строительства судна, и что Исполнитель не будет иметь права предъявить судно для поставки, а Заказчик не будет обязан принять поставку, если и пока Исполнитель не выполнит все процедурные требования для поставки, как предусмотрено в Контракте и судно не будет в точности соответствовать всем требованиям настоящего Контракта и Спецификации.

12.4. При поставке и приемке судна Исполнитель поставит Заказчику следующие документы:

12.4.1. Протокол испытаний судна;

12.4.2. Протокол инвентаризации оборудования судна, включая запасные части и прочее, как определено в Спецификации;

12.4.3. Протокол о запасах топлива, смазочного масла, смазки и расходных материалов на борту судна;

12.4.4. Классификация и другие сертификаты, требующиеся для представления по поставке и приемке судна в соответствии со Спецификацией; такие сертификаты не должны содержать никаких оговорок, ограничений и рекомендаций любого рода. (Однако согласовано, что, если по объективной причине со стороны Исполнителя на момент поставки и приемки судна, отсутствуют постоянная Классификация и/или другие сертификаты, то Заказчик принимает временные сертификаты, при условии, что а) эти сертификаты свободны от каких-либо оговорок, ограничений и рекомендаций, Исполнитель представит Заказчику письменное обязательство обеспечить его постоянными сертификатами, как только они будут выпущены;

12.4.5. Заявление о гарантии Исполнителя в том, что судно поставляется Заказчику абсолютно свободным от требований, налогов, претензий, закладных и других препятствий, и, в частности, от всех обременений налогового характера, пошлин или сборов, а также от всех обязательств Исполнителя по отношению к его субподрядчикам, служащим и агентам, и всех обязательств, вытекающих из эксплуатации судна во время испытаний или в других обстоятельствах до сдачи и приемки;

12.4.6. Все чертежи и планы, касающиеся судна, в соответствии со Спецификацией.

12.4.7. Договор об услугах Гарантийных Инженеров.

12.4.8. Проектную конструкторскую документацию.

12.4.9. Другие необходимые эксплуатационные документы на судно.

12.5. Право на владение и риск потери судна переходит к Заказчику только после того, как его поставка и приемка были выполнены в соответствии с условиями данной Статьи и настоящего Контракта.

12.6. Порядок передачи Заказчику проектной конструкторской документации устанавливается отдельным соглашением к Контракту подписанному Исполнителем и Заказчиком.


13. Гарантия Исполнителя


13.1. В соответствии с положениями, приведенными в настоящем Контракте, Исполнитель берет на себя ремонт и/или замену без какой-либо оплаты со стороны Заказчика любых недостатков или неисправностей на судне, механизмов, оборудования и снаряжения, вызванных дефектами проектирования и/или материала, и/или неправильной установкой Исполнителем и/или его субподрядчиками при условии, (1) что данные недостатки или неисправности обнаружены в течение .............. (......) месяцев с момента поставки и приемки судна и (2) письменное уведомление об этом передано Исполнителю в соответствии с настоящими положениями.

13.2. Заказчик уведомляет Исполнителя по телексу или факсу о случаях любых недостатков или неисправностей, по которым выставляется гарантийная претензия, так быстро, насколько это возможно, после их выявления. Уведомление Заказчика должно содержать характер, причины и установленные пределы недостатков или неисправностей. Исполнитель в любом случае не несет никакой ответственности за любые недостатки или неисправности, уведомление о которых получено позднее тридцати (30) календарных дней после окончания упомянутого периода в ................ (....) месяцев.

13.2.1. Стороны соглашаются с тем, что, если для ремонта недостатков или неисправностей по вине Исполнителя требуется докование судна (и нет никаких альтернативных вариантов), в этом случае гарантийное докование должно быть предпринято на усмотрение Заказчика и за счет Исполнителя в пределах вышеупомянутого периода в ............ (...) месяцев или в течение такого продленного периода времени, о котором договорились стороны. В случае, если проводится гарантийное докование, Заказчик получает право на период в тридцать (30) календарных дней с даты завершения такого гарантийного докования для уведомления Исполнителя о любых недостатках или неисправностях на судне по данному ремонту.

13.3. Исполнитель должен за свой счет устранить недостатки или неисправности на судне в соответствии с гарантией, определенной в настоящей статье, путем выполнения ремонтных работ или замене на Верфи. Однако, если Заказчик считает, что поставка судна на Верфь Исполнителя экономически и практически невыгодна, Заказчик может потребовать провести любой ремонт или замену на территории любой другой верфи или другом месте, которые, по усмотрению Заказчика, подходят для данной цели, при условии, что в этом случае Исполнитель может отправить или поставить запасные части или материалы для судна; в этих обстоятельствах Исполнитель должен оплатить доставку этих предметов или материалов в любой порт, указанный Заказчиком.

ГАРАНТ:

Нумерация приводится в соответствии с источником


13.3.2. В случае, если Заказчик предлагает провести необходимый ремонт или замены на судне на другой верфи или в другом месте за пределами Верфи, Заказчик предварительно уведомляет Исполнителя по телексу или факсу о времени и месте проведения данных ремонтных работ, а также при условии, что судно не будет задержано в результате этого, Исполнитель имеет право подтвердить через своих собственных или назначенных представителей характер и размеры недостатков или неисправностей, на которые поступила претензия. В этом случае Исполнитель сразу же после завершения проведения оценки должен сообщить Заказчику о своем согласии или несогласии с указанными недостатками или неисправностями, покрываемыми гарантией. После получения подтверждения Исполнитель о проведении замены/ремонта, как определено в настоящей статье, либо после опубликования окончательного арбитражного решения по данному вопросу, определяющего необходимость ремонта/замены, Исполнитель оплачивает Заказчику стоимость ремонта или замены, произведенной Заказчиком, проценты по данной сумме из расчета 10% годовых с момента выплаты за ремонт или замену до даты возмещения стоимости Исполнителем.

13.3.3. Исполнитель не несет ответственность за недостатки или неисправности любой части судна, которая могла быть после поставки и приемки судна заменена или отремонтирована третьей стороной, если эта третья сторона не была назначена и одобрена Исполнителем, или за любую неисправность, которая была вызвана или усугублена из-за недосмотра или неправильного применения, либо из-за неадекватного техобслуживания судна со стороны Заказчика, его служащих или подрядчиков, или вызваны обычным износом.

13.4. Исполнитель имеет право назначать за свой счет и риск Гарантийных инженеров соответствующей квалификации для обслуживания судна в качестве представителя Исполнителя в объеме гарантийного периода, требуемого Заказчиком; Заказчик и его служащие должны оказывать полное содействие в выполнении их обязанностей как представителей Исполнителя на борту судна.

13.4.1. Заказчик не несет никакой ответственности за любые расходы в связи с Гарантийными Инженерами, которые всегда считаются работниками Исполнителя. Заказчик не несет никакой ответственности перед Исполнителем за травмы Гарантийных Инженеров, в период нахождения их на борту судна, если они не были вызваны халатностью Покупателя, либо кем-то из его служащих, агентов или субподрядчиков. Однако, Заказчик осуществляет страхование за свой счет Гарантийных Инженеров Исполнителя в составе экипажа судна по обычным правилам страхования членов экипажа.

13.4.2. Заказчик имеет право требовать Исполнителя о замене любого Гарантийного Инженера, который оказался недостаточно квалифицированным и/или из-за того, что он не исполняет свои обязанности должным образом. Исполнитель изучает ситуацию, при необходимости посылая своих представителей на судно, и, если Исполнитель считает, что подобные требования оправданы, то он должен произвести подобную замену наиболее быстрым и удобным образом. Права и обязанности Гарантийных инженеров на судне регламентируются отдельным Договором об услугах Гарантийных Инженеров.


14. Страхование


14.1. С момента закладки киля судна и вплоть до поставки и приемки судна Заказчиком Исполнитель должен за свой счет обеспечить для судна и всех механизмов, материалов, оборудования, приспособлений и снаряжения, доставленных на Верфь Исполнителя для судна, или встроенных в судно, или установленных на судне, полное страхование в первоклассных страховых компаниях, приемлемых для Заказчика, на условиях, соответствующих оговорке Института Лондонских Страховщиков о рисках Исполнителей (далее "Страховой Полис Исполнителя"). Такое страхование должно покрывать (среди прочего) риски забастовок, мятежей и гражданских волнений, а также, со дня спуска судна на воду, военные риски. Копия Страхового Полиса Исполнителя или коверноты страхового брокера, подтверждающей заключение договора страхования совместно с документами, подтверждающими оплату страховой премии, должны быть представлены Исполнителем Заказчику в течение двадцати (20) календарных дней после начала закладки киля судна.

14.1.1. Сумма такого страхового покрытия должна, вплоть до даты поставки и приемки судна, представлять собой сумму, как минимум равную совокупности (1) платежей, произведенных Заказчиком в пользу Исполнителя, (2) процентов, причитающихся Покупателю в случаях, оговоренных в настоящем Контракте при его расторжении.

14.1.2. Страховой полис Исполнителя должен быть выдан в пользу и Исполнителя и Заказчика с учетом их возможных интересов, но в полисе должно быть прямо оговорено, что ответственность за все страховые премии, подлежащие выплате в рамках страхового полиса, несет исключительно Исполнитель.

14.2. Использование страхового возмещения

14.2.1. Частичные повреждения

В случае повреждения судна по любой причине, подпадающей под условия страхования, до поставки и приемки Судна Заказчиком, и если такое повреждение не будет представлять собой фактическую или конструктивную полную гибель судна, Исполнитель должен использовать сумму, возмещенную ему в рамках страхования, оговоренного в пункте 1 данной Статьи, на устранение таких повреждений, удовлетворяющих Заказчика и Классификационное Общество. При условии предварительного выполнения Исполнителем своих обязательств в рамках настоящего документа, Заказчик будет обязан после этого принять поставку судна, если его строительство будет завершено в соответствии с настоящим Контрактом и Спецификациями.

14.2.2. Полная гибель

В случае если Страховщики, выдавшие Страховой Полис Исполнителя, согласятся с тем, что произошла фактическая или конструктивная гибель судна, Исполнитель должен в соответствии с письменным требованием Заказчика, или действовать в соответствии с условиями настоящего Контракта, и в этом случае сумма, подлежащая возмещению в рамках указанного страхового покрытия, должна быть использована на восстановление и/или ремонт судна при условии, что стороны настоящего Контракта предварительно договорились в письменной форме о переносе Даты Поставки и о корректировке других условий настоящего Контракта, которые обоснованно потребуются для проведения такого восстановления или немедленно вернуть Заказчику совокупную сумму (1) всех платежей, выплаченных Исполнителю в рамках настоящего Контракта, (2) процентов с этих взносов по ставке ........ (....) годовых, начисленных со дня платежа до даты выплаты возмещения. После полной выплаты, осуществленной в соответствии с вышеизложенным, к Исполнителю переходит право требования Заказчика на получение возмещения в рамках Страхового Полиса Исполнителя и настоящий Контракт будет считаться прекращенным и соответственно все права, обязанности, обязательства и ответственность каждой из сторон перед другой стороной по данному Контракту будут немедленно прекращены.


15. Арбитраж


В случае, если между сторонами настоящего Контракта возникнут какие-либо споры или разногласия, или если у сторон возникнут претензии в связи с настоящим Контрактом, и если сторонам не удается самостоятельно разрешить такие споры, разногласия или претензии, их разрешение должно происходить следующим образом:

15.1. Технические споры.

В случае споров, разногласий или претензии в связи с каким-либо техническим вопросом, возникшим или связанным со строительством судна, этот вопрос по договоренности должен быть передан техническому эксперту, приемлемому для обеих Сторон, который будет действовать в этом качестве (а не в качестве арбитра), и заключение этого эксперта по такому вопросу должно считаться окончательным и обязательным для сторон настоящего Контракта. Любая договоренность Сторон оформляется письменным соглашением сторон.

15.1.1. Если сторонам не удается договориться в соответствии с вышесказанным о передаче спора техническому эксперту или относительно личности технического эксперта, приемлемого для обеих Сторон, такой спор должен быть разрешен способом, в соответствии с пунктом 15.2 настоящей Статьи.

15.2. Прочие споры

В случае споров, разногласий или претензий, возникших из-за настоящего Контракта или в связи с ним, если указанное не удастся разрешить в соответствии с пунктом 15.1 настоящей Статьи, то такие споры, разногласия или претензии подлежат рассмотрению в Арбитражном суде г. Москвы в установленном российским законодательством порядке.


16. Патенты, торговые марки, издательские права и т.д.


16.1. Исполнитель без каких-либо временных ограничений обеспечивает защиту от любых претензий, исков или судебных разбирательств, направленных против Покупателя в связи с утверждением о том, что какие-либо разработки, процессы, устройства, аппараты, планы или Спецификации или методы Строительства, используемые Исполнителем в рамках настоящего Контракта, или инструменты или приспособления, используемые Исполнителем при выполнении настоящего Контракта, представляют собой нарушение каких-либо патентов.

16.2. Исполнитель обеспечивает как освобождение судна от любого ареста, осуществленного в соответствии с такой претензией, так и обеспечивает Заказчику гарантию возмещения ущерба и безопасность применительно к любым судебным решениям, вынесенным против Заказчика или судна в результате такой претензии, и применительно к расходам и издержкам, понесенным Заказчиком в ходе защиты от такой претензии. Заказчик незамедлительно уведомляет Исполнителя в письменной форме обо всех таких претензиях, исках или судебных разбирательствах, и разрешает Исполнителю контролировать ведение защиты или урегулирование в рамках таких претензий, исков или судебных разбирательств, однако при условии, что без согласия Заказчика не должны оформляться какие-либо урегулирования, в рамках которых от имени Заказчика заявляется о подтверждении юридической действительности какого-либо патента. Заказчик предоставляет Исполнителю информацию и оказывает ему содействие, которое обоснованно потребуется ему для ведения защиты и урегулирования претензий, исков или судебных разбирательств. Заказчик имеет право участвовать в ведении защиты и в урегулировании таких претензий, исков или судебных разбирательств через выбранных им представителей и адвокатов.

ГАРАНТ:

Нумерация приводится в соответствии с источником


16.2. Ни одно из положений настоящего Контракта не должно истолковываться как допускающее передачу каких-либо патентов, торговых марок, издательских прав, и все подобные права безоговорочно закрепляются за их истинными и законными владельцами в соответствии с настоящим Контрактом.

16.3. Правообладателем объектов интеллектуальной собственности, созданных Исполнителем при выполнении работ по настоящему Контракту, является Заказчик.

16.4. Исключительное право использования проектно-конструкторской документации, разработанной Исполнителем по настоящему контракту остается за Заказчиком.


17. Особые условия


17.1. Судно, находящееся в постройке и оплачиваемое Заказчиком, является собственностью Заказчика. Право собственности оформляется Исполнителем в интересах Заказчика в соответствии с Кодексом торгового мореплавания после сообщения Исполнителя о закладке киля судна, или выполнения соответственного объема работ по строительству судна.

17.2. Ни одна из сторон не имеет права передавать права и обязанности, установленные настоящим Контрактом третьим лицам без письменного согласования сторон, за исключением соответствующих решений Правительства Российской Федерации.

17.3. Все дополнения и изменения настоящего Контракта действительны только в том случае, если они составлены в письменной форме и подписаны должным образом уполномоченными представителями обеих сторон.

17.4. Выполнение дополнительных работ, не предусмотренных настоящим Контрактом и спецификацией к нему, осуществляется только при условии подписания сторонами дополнительного соглашения относительно стоимости дополнительных работ и соответствующего переноса срока, а также при условии возможности, необходимости их выполнения, практической пользы и уместности с учетом стадии строительства судна.

17.5. Любое замечание или уведомление в связи с условиями и положениями Контракта, направляется посредством факсимильной связи, если иное не предусмотрено Контрактом. Датой отправления документа является дата, указанная в протоколе факсового аппарата. Уведомления, отправленные заказной почтой или курьером, считаются принятыми в день получения, что подтверждается соответствующей подписью лица, принимающего уведомление.


18. Ответственность сторон


18.1. Заказчик обеспечивает финансирование строительства судна в соответствии с календарным планом (Приложение N 2).

18.2. Исполнитель отвечает за исполнение своих обязательств по Контракту своим имуществом, активами и всеми денежными средствами на счетах в банках и других финансово-кредитных учреждениях, на которые в случае полного или частичного неисполнения обязательств по настоящему Контракту может быть обращено взыскание по действующему законодательству в сумме фактической задолженности по обязательствам в соответствии с настоящим Контрактом, включая судебные (арбитражные) издержки.

18.3. В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного данным Контрактом Заказчик вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пеней) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается в размере двух трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.

18.4. В случае расторжения Контракта Исполнитель обязан возвратить Заказчику все произведенные им платежи и уплатить штраф в соответствии с п.п. 18.3.


19. Срок действия Контракта


19.1. Контракт вступает в силу с момента подписания его сторонами ________ и действует до окончания выполнения работ и завершения расчетов по Контракту ___________.

19.2 Действие настоящего Контракта прекращается в случаях:

- полного завершения сторонами принятых обязательств по настоящему Контракту.

19.3. Настоящий Контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу для Заказчика и Исполнителя.


20. Юридические адреса сторон и платежные реквизиты


21. Приложения


21.1. К Контракту прилагаются:

21.1.1. Приложение 1 "Протокол цены на выполнение в 2009-2011 годах работ по проектированию и строительству крупнотоннажного (более 65 метров) научно-исследовательского судна для проведения ресурсных исследований в открытых районах (Западный регион) Мирового океана для нужд Федерального агентства по рыболовству".

21.1.2. Приложение 2 "Календарный план выполнения в 2009-2011 годах работ по проектированию и строительству крупнотоннажного (более 65 метров) научно-исследовательского судна для проведения ресурсных исследований в открытых районах (Западный регион) Мирового океана для нужд Федерального агентства по рыболовству".

21.1.3. Приложение 3 "Техническое задание на выполнение в 2009-2011 годах работ по проектированию и строительству крупнотоннажного (более 65 метров) научно-исследовательского судна для проведения ресурсных исследований в открытых районах (Западный регион) Мирового океана для нужд Федерального агентства по рыболовству".


Приложение N 1
к государственному контракту
от "   "________ 2009 г.


Протокол
цены на выполнение в 2009-2011 годах работ по проектированию и строительству крупнотоннажного (более 65 метров) научно-исследовательского судна для проведения ресурсных исследований в открытых районах (Западный регион) Мирового океана для нужд Федерального агентства по рыболовству


Наименование предмета

Количество (ед.)

Контрактная цена, рублей с НДС

Крупнотоннажное (более 65 метров) научно-исследовательское судно для проведения ресурсных исследований в открытых районах (Западный регион) Мирового океана для нужд Федерального агентства по рыболовству

1 ед.



Исполнитель:                              Заказчик:
___________________                       ___________________
(должность)                                (должность)

___________________ (Ф.И.О.)              ___________________ (Ф.И.О.)

М.П.                                      М.П.
"___"__________ 2009 г.                   "___"__________ 2009 г.

                                          Управление:
                                          ___________________
                                          (должность)

Приложение N 2
к государственному контракту
от "  "_______ 2009 г.


Календарный план
выполнения в 2009-2011 годах работ по проектированию и строительству крупнотоннажного (более 65 метров) научно-исследовательского судна для проведения ресурсных исследований в открытых районах (Западный регион) Мирового океана для нужд Федерального агентства по рыболовству


NN этапов

Наименование работ

Удельное значение в %

Срок выполнения работ

Стоимость работ с НДС, тыс. руб.

1.

Разработка проектной конструкторской документации




2.

Приобретение комплектующего оборудования и механизмов по согласованному сторонами графику поставки оборудования




3.

Приобретение материалов по согласованному сторонами графику поставки материалов




4.

Разработка рабочей и технологической документации на строительство судна




5.

Обработка металла, изготовление деталей корпуса




6.

Окончание сборки и сварки корпуса




7.

Окончание монтажа механизмов и оборудования




8.

Окончание монтажа систем и трубопроводов




9.

Окончание изолировочных работ, зашивки помещений




10.

Окончание электромонтажных работ




11.

Спуск на воду, достроечные работы на плаву




12.

Приемо-сдаточные испытания. Сдача судна Заказчику





Итого:

100




Итого: _______________________________________ рублей (с учетом НДС).


Исполнитель:                              Заказчик:
___________________                       ___________________
 (должность)                               (должность)

___________________ (Ф.И.О.)              ___________________ (Ф.И.О.)

М.П.                                      М.П.
"___"__________ 2009 г.                   "___"__________ 2009 г.

                                          Управление:
                                          ___________________
                                          (должность)
                                          ___________________ (Ф.И.О.)

Приложение N 3
к государственному контракту
от "  "________ 2009 г.


Техническое задание
на выполнение в 2009-2011 годах работ по проектированию и строительству крупнотоннажного (более 65 метров) научно-исследовательского судна для проведения ресурсных исследований в открытых районах (Западный регион) Мирового океана для нужд Федерального агентства по рыболовству


Основание для выполнения работ - ______________________________________ (Указывается полное название документа (документов), на основании которого производится работа, сроки ее начала и окончания.)


Наименование работ

_______________________________________________


Назначение судна

_________________________________________________


Архитектурный тип судна

____________________________________________


Класс судна Российского морского регистра судоходства

______________________________________________________________


Автономность плавания:

по топливу, сут. _________________

по провизии и пресной воды, сут. _______________


Дальность плавания при экономической мощности главного двигателя, миль _________________


В грузовом трюме разместить:

Живорыбные емкости, оборудованные системами обмена и аэрации воды, поддержания температурного режима, общим объемом, _________


Основные характеристики

Главные размерения:

Длина наибольшая, м __________

Длина расчетная, м __________

Ширина м __________

Высота борта, м __________

Осадка судна по грузовую марку, м __________

Водоизмещение полное при осадке по грузовую марку, т __________

Скорость хода на глубокой воде на волнении моря не более 1 балла при водоизмещении по грузовую марку, узл. ______________

Остойчивость судна в соответствии с требованиями Регистра __________

_____________________________________________________________. Мореходные качества должны обеспечивать эксплуатацию судна на промысле при волнении моря до ____________ баллов включительно.


Общее расположение и архитектура

___________________________________


Комплектация и размещение экипажа

Общее количество спальных мест ________________

Размещение команды и научной группы:

одноместные каюты ________________________________________

двухместные каюты ________________________________________

трехместные каюты ________________________________________


Предотвращение загрязнения окружающей среды

________________________


Корпус

_____________________________________________________________


Дельные вещи

_______________________________________________________


Изоляция помещений, покрытия и оборудование помещений

______________


Судовые устройства

Рулевое _________________________________________________

Якорное _________________________________________________

Швартовно-буксирное _____________________________________

Спасательное ____________________________________________

Мачтовое ________________________________________________

Леерное _________________________________________________

Грузовое ________________________________________________

Промысловое _____________________________________________


Судовые системы _________________________________________


Энергетическая установка

Главный двигатель _______________________________________

Редуктор ___________________________________

Дизель-генераторы

_________________________________________________

Валопровод и движитель

_____________________________________________

Системы энергетической установки

_____________________________________


Электроэнергетическая система

________________________________________


Автоматизация

______________________________________________________


Средства связи, навигационное и рыбопоисковое оборудование

Радиооборудование

__________________________________________________

Средства навигации и рыбопоиска

_______________________________________


Специальное оборудование

Научно-исследовательское и специальное оборудование

______________________________________________________________


Лабораторные помещения - описание лабораторий и других помещений, предусмотренных на судне, для выполнения научных и исследовательских работ с указанием их расположения, площадей и оборудования.


Снабжение и запчасти

__________________________________________________


Срок предоставления исполнителем гарантий качества работ (срок гарантийного обслуживания_____________________________________месяцев.



Определено, что заказ на право заключения госконтракта на проектирование и строительство в 2009-2011 гг. крупнотоннажного (более 65 м.) научно-исследовательского судна для проведения ресурсных исследований в открытых районах Мирового океана (Западный регион) для нужд Росрыболовства размещается путем проведения открытого конкурса.

Утверждена конкурсная документация.


Приказ Федерального агентства по рыболовству от 16 июня 2009 г. N 523 "О размещении заказа на право заключения государственного контракта на выполнение в 2009-2011 года работ по проектированию и строительству крупнотоннажного (более 65 метров) научно-исследовательского судна для проведения ресурсных исследований в открытых районах Мирового океана (Западный регион) для нужд Федерального агентства по рыболовству"


Текст приказа размещен на сайте Федерального агентства по рыболовству в Internet (http://www.fishcom.ru)


В настоящий документ внесены изменения следующими документами:


Приказ Федерального агентства по рыболовству от 21 августа 2009 г. N 728


Приказ Федерального агентства по рыболовству от 29 июля 2009 г. N 655


Откройте актуальную версию документа прямо сейчас или получите полный доступ к системе ГАРАНТ на 3 дня бесплатно!

Получить доступ к системе ГАРАНТ

Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.