Приказ Федерального агентства по рыболовству от 22 июня 2009 г. N 556 "О размещении заказа на право заключения государственного контракта на модернизацию и техническое перевооружение аппаратно-программных комплексов интегрированной информационно-вычислительной системы Федерального агентства по рыболовству в 2009 году"

Приказ Федерального агентства по рыболовству от 22 июня 2009 г. N 556
"О размещении заказа на право заключения государственного контракта на модернизацию и техническое перевооружение аппаратно-программных комплексов интегрированной информационно-вычислительной системы Федерального агентства по рыболовству в 2009 году"


С целью обеспечения размещения заказа на право заключения государственного контракта на модернизацию и техническое перевооружение аппаратно-программных комплексов интегрированной информационно-вычислительной системы Федерального агентства по рыболовству в 2009 году приказываю:

1. Установить, что размещение заказа на право заключения государственного контракта на модернизацию и техническое перевооружение аппаратно-программных комплексов интегрированной информационно-вычислительной системы Федерального агентства по рыболовству в 2009 году осуществляется путем проведения открытого аукциона.

2. Утвердить извещение о проведении открытого аукциона по размещению заказа на право заключения государственного контракта на модернизацию и техническое перевооружение аппаратно-программных комплексов интегрированной информационно-вычислительной системы Федерального агентства по рыболовству в 2009 году согласно приложению N 1.

3. Утвердить документацию об открытом аукционе по размещению заказа на право заключения государственного контракта на модернизацию и техническое перевооружение аппаратно-программных комплексов интегрированной информационно-вычислительной системы Федерального агентства по рыболовству в 2009 году согласно приложению N 2.

4. Управлению экономики, имущественных отношений и перспективного развития (Н.В. Кругликов) обеспечить размещение заказа в установленном порядке.

5. Административному управлению (О.В. Баранник) совместно с Управлением правового обеспечения (Е.С. Кац) в пределах своей компетенции обеспечить заключение государственного контракта с победителем по итогам проведенного открытого аукциона и осуществлять контроль его выполнения.

6. Управлению финансов (Е.Ю. Соловьева) осуществлять оплату государственного контракта в пределах средств федерального бюджета, предусмотренных в смете расходов на обеспечение деятельности центрального аппарата Федерального агентства по рыболовству в 2009 году.

7. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на заместителя руководителя Федерального агентства по рыболовству В.В. Холодова.


Руководитель

А.А. Крайний


Приложение 1
к приказу Федерального агентства по рыболовству
от 22 июня 2009 г. N 556


Извещение
о проведении открытого аукциона по размещению заказа на право заключения государственного контракта на модернизацию и техническое перевооружение аппаратно-программных комплексов интегрированной информационно-вычислительной системы Федерального агентства по рыболовству в 2009 году


1. Название торгов - право на заключение государственного контракта на модернизацию и техническое перевооружение аппаратно-программных комплексов интегрированной информационно-вычислительной системы Федерального агентства по рыболовству в 2009 году.

2. Форма торгов - открытый аукцион.

3. Государственный заказчик - Федеральное агентство по рыболовству.

Адрес государственного заказчика: 107996, г. Москва, Рождественский бульвар, д. 12.

Контактные лица:

Венграновский Павел Юрьевич (vengranovskiy@fishcom.ru, тeл. 625-63-23).

Авдеев Борис Николаевич (avdeev@fishcom.ru, тел. (495) 625 63 23).

4. Предмет государственного контракта - модернизация и техническое перевооружение аппаратно-программных комплексов интегрированной информационно-вычислительной системы Федерального агентства по рыболовству в 2009 году.

Объем - в соответствии с Техническим заданием на выполнение работ являющимся неотъемлемой частью документации об открытом аукционе.

Техническое задание на выполнение работ приведено в Приложении 4 к документации об открытом аукционе по размещению заказа на модернизацию и техническое перевооружение аппаратно-программных комплексов интегрированной информационно-вычислительной системы Федерального агентства по рыболовству в 2009 году

5. Место выполнения работ - г. Москва, Рождественский бульвар, д. 12, стр. 1, 2, д. 14 стр. 1, д. 15 стр. 1.

6. Срок выполнения работ: с момента заключения государственного контракта в течение 21 (Двадцати одного) рабочего дня. Содержание и сроки выполнения основных работ определяются календарным планом (Приложение 3), к государственному контракту.

7. Начальная (максимальная) цена контракта 4 000 000 руб. (Четыре миллиона рублей) 00 коп. с учетом НДС.

8. Форма, сроки и порядок оплаты товара, работ - расчеты за выполнение работ производятся путем безналичного перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Исполнителя. Заказчик после подписания Контракта производит выплату аванса Исполнителю в размере 30 (тридцати) процентов от стоимости работ по Контракту, в размере ______________ (цифрами и прописью), в т.ч. НДС 18 (восемнадцать) процентов в сумме _________________ (цифрами и прописью).

Окончательный расчет за выполненные работы осуществляется после сдачи и приемки работ.

9. Источник финансирования заказа - Федеральный бюджет.

10. Комплект документации об открытом аукционе на бумажном носителе предоставляется по адресу Государственного заказчика в течение двух рабочих дней со дня получения соответствующего заявления.

Плата за предоставление документации об открытом аукционе не взимается.

11. Официальный сайт, на котором размещена документация об открытом аукционе: www.zakupki.gov.ru.

12. Преимущества учреждениям, предприятиям уголовно-исполнительной системы и (или) организациям инвалидов не предоставляются.

13. Место, дата и время проведения открытого аукциона: г. Москва, Рождественский бульвар, д. 12, Федеральное агентство по рыболовству, "14" августа 2009 года, 11:00 (по московскому времени).


Приложение 2
к приказу Федерального агентства по рыболовству
от 22 июня 2009 г. N 556


Документация об открытом аукционе по размещению заказа на модернизацию и техническое перевооружение аппаратно-программных комплексов интегрированной информационно-вычислительной системы Федерального агентства по рыболовству в 2009 году


1. Общие положения


Настоящая документация об открытом аукционе по размещению заказа на право заключения государственного контракта на модернизацию и техническое перевооружение аппаратно-программных комплексов интегрированной информационно-вычислительной системы Федерального агентства по рыболовству в 2009 году (далее - Аукционная документация) разработана Федеральным агентством по рыболовству в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 21.07.2005 N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд".

Предмет государственного контракта - модернизация и техническое перевооружение аппаратно-программных комплексов интегрированной информационно-вычислительной системы Федерального агентства по рыболовству в 2009 году.


2. Требования к содержанию, форме и составу заявки на участие в открытом аукционе и инструкция по ее заполнению


Участник размещения заказа подает заявку на участие в открытом аукционе в письменной форме или в форме электронного документа в соответствии с Приложением 1 Аукционной документации в запечатанном конверте.

Заявка на участие в открытом аукционе, подготовленная участником размещения заказа, а также вся корреспонденция и документация, связанная с заявкой на участие в открытом аукционе, которой обменялись участник размещения заказа и Государственный заказчик, должны быть представлены на русском языке.

2.1. В заявке на участие в открытом аукционе декларируется соответствие участника размещения заказа требованиям, предусмотренным ст. 8 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд".

2.2. К заявке на участие в открытом аукционе прилагаются следующие документы:

- Полученная не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона выписка из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенная копия такой выписки (для юридических лиц), полученная не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенная копия такой выписки (для индивидуальных предпринимателей). Копии документов, удостоверяющих личность (для физических лиц), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц), полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона.

- Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника размещения заказа без доверенности (руководитель)). В случае если от имени участника размещения заказа действует иное лицо, заявка на участие в открытом аукционе должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени участника размещения заказа, заверенную печатью участника размещения заказа (для юридических лиц) и подписанную руководителем участника размещения заказа или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем участника размещения заказа, заявка на участие в открытом аукционе должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица.

- Копии учредительных документов участника размещения заказа.

- Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа выполнение работ, являющихся предметом государственного контракта, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, обеспечения исполнения государственного контракта является крупной сделкой;

Если заключение государственного контракта в соответствии с аукционной документацией и на условиях, предложенных участником размещения заказа, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в открытом аукционе, обеспечения исполнения государственного контракта является крупной сделкой (в соответствии с Федеральным законом от 08.02.1998 N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью", Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах", Федеральным законом от 14.11.2002 N 161-ФЗ "О государственных и муниципальных унитарных предприятиях"), то в зависимости от организационно-правовой формы участник размещения заказа должен представить:

- выписку из протокола, содержащего решение о совершении крупной сделки, принятое и оформленное в соответствии со статьей 46 Федерального закона от 08.02.1998 N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью";

- выписку из протокола, содержащего решение об одобрении крупной сделки, принятое и оформленное в соответствии со статьей 79 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах", либо документом, подтверждающим, что участник размещения заказа является акционерным обществом, состоящим из одного акционера, который одновременно осуществляет функции единоличного исполнительного органа (для акционерных обществ);

- документ, подтверждающий согласие собственника имущества унитарного предприятия о совершении крупной сделки, принятое в соответствии со статьей 23 Федерального закона от 14.11.2002 N 161-ФЗ "О государственных и муниципальных унитарных предприятиях" (для государственных и муниципальных унитарных предприятий);

- платежное поручение, подтверждающее перечисление денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в открытом аукционе, или копия такого поручения;

В случае, если заключение государственного контракта по итогам открытого аукциона на условиях, предложенных участником размещения заказа, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в открытом аукционе, обеспечения исполнения государственного контракта не является для участника размещения заказа крупной сделкой, участник размещения заказа должен представить в составе заявки оригинал уведомления от участника размещения заказа на бумажном носителе о том, что заключение государственного контракта по итогам открытого аукциона на условиях предложенных участником размещения заказа, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в открытом аукционе, обеспечения исполнения государственного контракта не является для участника размещения заказа крупной сделкой.

- платежное поручение, подтверждающее перечисление денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в открытом аукционе, или копия такого поручения;

- копии документов, указанных в пункте 6. раздела 13. "Требования к участникам размещения заказа", подтверждающих соответствие участников размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки выполнение# работ, являющихся предметом настоящего открытого аукциона.

Участник размещения заказа вправе приложить к заявке любые иные документы, которые, по его мнению, могут дополнительно характеризовать возможности участника размещения заказа по выполнению работ.

Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на участие в открытом аукционе.

Прием заявок на участие в открытом аукционе прекращается в день начала рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе непосредственно до времени начала рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе, указанного в пункте 10 аукционной документации.

ГАРАНТ:

По-видимому, в тексте предыдущего абзаца допущена опечатка. Имеется в виду пункт 17


Участник размещения заказа самостоятельно определяет способ доставки заявок на участие в открытом аукционе и несет все риски того, что его заявка будет доставлена по неправильному адресу или, при несоблюдении сроков получения заявок на участие в открытом аукционе, признана опоздавшей.

Каждая заявка на участие в открытом аукционе, поступившая в срок, указанный в пункте 10, регистрируется представителем Государственного заказчика в Журнале регистрации заявок на участие в открытом аукционе в порядке поступления заявок. Запись регистрации заявки на участие в открытом аукционе включает регистрационный номер заявки, дату, время, способ подачи.

ГАРАНТ:

По-видимому, в тексте предыдущего абзаца допущена опечатка. Имеется в виду пункт 11


По требованию Участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в открытом аукционе, представитель Государственного заказчика, указанный в извещении, выдает расписку в получении такой заявки с указанием даты и времени ее получения, а также регистрационного номера заявки на участие в открытом аукционе.

Полученные после окончания приема заявок на участие в открытом аукционе заявки на участие в открытом аукционе не рассматриваются и в тот же день возвращаются участникам размещения заказа, подавшим такие заявки.

При описании условий и предложений участников размещения заказа должны приниматься общепринятые обозначения и наименования в соответствии с требованиями действующих нормативных правовых актов.

Сведения, которые содержатся в заявках участников размещения заказа, не должны допускать двусмысленных толкований.

Все листы заявки на участие в открытом аукционе, все листы тома заявки на участие в открытом аукционе должны быть прошиты и пронумерованы. Заявка на участие в открытом аукционе и том заявки на участие в открытом аукционе должны содержать опись входящих в ее состав документов, быть скреплены печатью участника размещения заказа (для юридических лиц) и подписаны участником размещения заказа или лицом, уполномоченным таким участником размещения заказа.

Все экземпляры заявки должны быть четко напечатаны. Подчистки и исправления не допускаются, за исключением исправлений, скрепленных печатью и заверенных подписью уполномоченного лица (для юридических лиц) или собственноручно заверенных (для физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей).

Все документы, представляемые участниками размещения заказа в составе заявки на участие в открытом аукционе, должны быть заполнены по всем пунктам.

Представленные в составе заявки на участие в открытом аукционе документы не возвращаются участнику размещения заказа.


3. Требования к описанию поставляемого товара, работ


Требования к аппаратно-программные# комплексам интегрированной информационно-вычислительной системы соответствуют Техническому заданию на выполнение работ. Техническое задание на выполнение работ приведено в Приложении 4 к документации об открытом аукционе.


4. Гарантии качества товара, работ


Все аппаратно-программные комплексы интегрированной информационно-вычислительной системы должны иметь гарантийный срок работы в пределах, установленных на них производителем, но не менее 1 года.


5.1. Место выполнения работ


г. Москва, Рождественский бульвар, д. 12, стр. 1, 2, д. 14 стр. 1, д. 15 стр. 1.


5.2. Срок выполнения работ


С момента заключения государственного контракта в течение 21 (Двадцати одного) рабочего дня.


5.3. Начальная (максимальная) цена государственного контракта


Начальная (максимальная) цена государственного контракта составляет 4 000 000 руб. (Четыре миллиона) рублей 00 коп.


5.4. Форма, сроки и порядок оплаты товара, работ


Расчеты за выполнение работ производятся путем безналичного перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Исполнителя. Заказчик после подписания Контракта производит выплату аванса Исполнителю в размере 30 (тридцати) процентов от стоимости работ по Контракту, в размере ____________ (цифрами и прописью), в т.ч. НДС 18 (восемнадцать) процентов в сумме _____________ (цифрами и прописью).


5.5. Источник финансирования заказа


Средства Федерального бюджета.


6. Порядок формирования цены государственного контракта


Цена государственного контракта включает в себя стоимость товара, затраты по хранению товара на складе Исполнителя, по оформлению сертификата качества, гигиенического сертификата и другой необходимой документации, расходы по транспортировке до места назначения, упаковку, погрузочно-разгрузочные работы, монтаж, комплектующие используемые при монтаже вычислительной техники, установку, подключение, пуско-наладочные работы, испытания, расходы на уплату таможенных пошлин, налогов, страхование, и другие обязательные платежи, предусмотренные законодательством Российской Федерации.


7. Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации


Установлен Центральным банком Российской Федерации и используется при оплате заключаемого государственного контракта, при формировании цены государственного контракта и расчетов с подрядчиками используется валюта Российской Федерации. Все суммы денежных средств выражаются в российских рублях, за исключением: если к заявке на участие в аукционе приложены документы, оригиналы которых выданы Участнику размещения заказа третьими лицами, в которых суммы денежных средств выражены в других валютах. В этом случае Участнику размещения заказа необходимо к заявке на участие в аукционе приложить указание на денежный эквивалент этих сумм в российских рублях по курсу центрального банка России на дату размещения извещения о проведении открытого аукциона на официальном сайте Российской Федерации.


8. Сведения о валюте, используемой для формирования цены государственного контракта и расчетов с Исполнителями


При формировании цены государственного контракта и расчетов с Исполнителями используется валюта Российской Федерации.

Все суммы денежных средств выражаются в российских рублях, за исключением: если к заявке на участие в открытом аукционе приложены документы, оригиналы которых выданы Участнику размещения заказа третьими лицами, в которых суммы денежных средств выражены в других валютах. В этом случае Участнику размещения заказа необходимо к заявке на участие в открытом аукционе приложить указание на денежный эквивалент этих сумм в российских рублях по курсу Центрального банка России на дату размещения Извещения о проведении открытого аукциона на официальном сайте Российской Федерации.


9. Величина понижения начальной (максимальной) цены государственного контракта - "шаг аукциона"


Величина понижения начальной (максимальной) цены государственного контракта ("шаг аукциона") рассчитана в соответствии с пунктом 19 настоящей аукционной документации и составляет 200 000 (Двести тысяч) рублей 00 копеек, что составляет 5 (пять) процентов начальной (максимальной) цены государственного контракта, указанной в извещении о проведении открытого аукциона и в пункте 6 настоящей документации.

ГАРАНТ:

По-видимому, в тексте предыдущего абзаца допущена опечатка. Вместо "пунктом 19" имеется в виду "пунктом 20", вместо "пункте 6" имеется в виду "пункте 5.3"


10. Сведения о праве Государственного заказчика изменить объем выполняемых по государственному контракту работ


10.1. Цена государственного контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных государственным контрактом объема работ и иных условий исполнения государственного контракта.

10.2. Государственный заказчик по согласованию с Исполнителем в ходе исполнения государственного контракта вправе изменить не более чем на десять процентов предусмотренный государственным контрактом объем работ при изменении потребности в работах, на выполнение которых заключен государственный контракт, или при выявлении потребности в дополнительном объеме работ, не предусмотренных государственным контрактом, но связанных с работами, предусмотренными государственным контрактом. При выполнении дополнительного объема таких работ Государственный заказчик по согласованию с Исполнителем вправе изменить первоначальную цену государственного контракта пропорционально объему таких работ, но не более чем на десять процентов цены государственного контракта, а при внесении соответствующих изменений в государственный контракт в связи с сокращением потребности в выполнении работ Государственный заказчик обязан изменить цену государственного контракта соответствующим образом. Цена единицы дополнительно поставляемого товара и цена единицы товара при сокращении потребности в поставке такого товара должно# определяться как частное от деления первоначальной цены государственного контракта на предусмотренное в государственном контракте количество такого товара.


11. Порядок, место, даты начала и окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе


Для участия в открытом аукционе участник размещения заказа подает заявку на участие в открытом аукционе в срок и по форме, которые установлены аукционной документацией.

Заявки на участие в открытом аукционе в письменной форме могут подаваться участником размещения заказа в запечатанном конверте. При этом на таком конверте указывается наименование открытого аукциона, на участие в котором подается данная заявка. Участник размещения заказа вправе не указывать на таком конверте свое фирменное наименование, почтовый адрес (для юридического лица) или фамилию, имя, отчество, сведения о месте жительства (для физического лица).

Конверт оформляется в соответствии с Приложением 2 аукционной документации.

Заявка на участие в открытом аукционе в форме электронного документа подается участником размещения заказа на оптическом CD-R-диске (исключающем возможность изменения информации) в форматах doc и rtf.

Такая заявка (каждый файл, входящий в состав заявки) должна быть подписана электронной цифровой подписью участника размещения заказа, сертификат ключа, подписи уполномоченного, лица которого изготовлен удостоверяющим центром, сертификат ключа, подписи уполномоченного, лица которого внесен в Единый государственный реестр сертификатов ключей подписей уполномоченных лиц удостоверяющих центров в соответствии с Федеральным законом от 10.01.2002 N 1-ФЗ "Об электронной цифровой подписи" (информация на сайте: http://www.reestr-pki.ru).

Указанный машиночитаемый носитель, содержащий заявку в форме электронного документа, подается в запечатанном конверте (бумажном), в который должны быть вложены необходимые в составе заявки документы в письменной форме, если такие документы подписываются иными лицами, нежели участником размещения заказа, в том числе документы, подающиеся в нотариально заверенной форме.

При этом участник размещения заказа принимает на себя все риски и ответственность за сохранность и неизменность подаваемой им заявки в форме электронного документа, а также гарантирует возможность прочтения такой заявки в форме электронного документа на оптическом CD-R-диске (исключающем возможность изменения информации) в форматах doc и .rtf.

Конверт оформляется в соответствии с Приложением 3 аукционной документации.

Заявки на участие в открытом аукционе в форме электронного документа, оформленные и/или поданные с нарушением настоящего раздела к участию в открытом аукционе не допускаются.

Заявка на участие в открытом аукционе, как в письменной форме, так и в форме электронного документа может быть:

- направлена по почте по адресу: 107996, г. Москва, Рождественский бульвар, д. 12;

- представлена в экспедицию Федерального агентства по рыболовству по адресу: г. Москва, Рождественский бульвар, д. 12;

- передана на руки сотруднику, указанному в извещении о проведении открытого аукциона.

В случае если участник размещения заказа передает заявку на руки сотруднику, указанному в извещении о проведении открытого аукциона, то в этом случае конверт может быть не запечатан.

Дата начала приема заявок на участие в открытом аукционе - "08" июля 2009 года.

Дата окончания приема заявок на участие в открытом аукционе - в 11.00 "27" июля 2009 года.

Заявки на участие в открытом аукционе принимаются с понедельника по четверг с 10:00 до 17:00 по московскому времени и по пятницам с 10:00 до 16:00 по московскому времени.


12. Расходы на участие в открытом аукционе


Участник размещения заказа несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей заявки на участие в открытом аукционе, участием в открытом аукционе и заключением государственного контракта.


13. Требования к участникам размещения заказа


В настоящем открытом аукционе может принять участие любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель.

При размещении заказа устанавливаются следующие обязательные требования к участникам размещения заказа:

1. Соответствие участников размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение работ, являющихся предметом открытого аукциона.

2. Непроведение ликвидации участника размещения заказа юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии аукционного производства.

3. Неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации Об# административных правонарушениях, на день рассмотрения заявки на участие в открытом аукционе.

4. Отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в открытом аукционе.

5. Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участнике размещения заказа.

6. Наличие оригиналов или копий документов, подтверждающих наличие у участника размещения заказа следующих лицензий:

- Центр по лицензированию, сертификации и защите государственной тайны ФСБ России. Лицензия на осуществление мероприятий и (или) оказание услуг в области защиты государственной тайны.

Действие лицензии должно распространяется на:

- техническое обслуживание (монтаж, пуско-наладка, установка, сервисное обслуживание, ремонт) защищенных с использованием шифровальных средств информационных систем, систем и комплексов телекоммуникаций;

- распространение (продажа, передача) защищенных с использованием шифровальных средств информационных систем, систем и комплексов телекоммуникаций;

- техническое обслуживание (монтаж, пуско-наладка, установка, сервисное обслуживание, ремонт) информационных и телекоммуникационных систем органов государственной власти Российской Федерации;

- распространение (продажа, передача) информационных и телекоммуникационных систем органов государственной власти Российской Федерации.

- Центр по лицензированию, сертификации и защите государственной тайны ФСБ России. Лицензия на осуществление работ, связанных с созданием средств защиты информации, содержащей сведения, составляющие государственную тайну;

- разработку защищенных с использованием шифровальных средств информационных систем, систем и комплексов телекоммуникаций;

- разработку информационных и телекоммуникационных систем органов государственной власти Российской Федерации.

- Центр по лицензированию, сертификации и защите государственной тайны ФСБ России. Лицензия на осуществление разработки шифровальных (криптографических) средств, защищенных с использованием шифровальных (криптографических) средств информационных и телекоммуникационных систем;

- разработку защищенных с использованием шифровальных (криптографических) средств информационных систем;

- разработку защищенных с использованием шифровальных (криптографических) средств телекоммуникационных систем.

- Центр по лицензированию, сертификации и защите государственной тайны ФСБ России. Лицензия на осуществление распространения шифровальных (криптографических) средств.

- Центр по лицензированию, сертификации и защите государственной тайны ФСБ России. Лицензия на осуществление технического обслуживания шифровальных (криптографических) средств. Действие лицензии распространяется на монтаж, установку, наладку шифровальных (криптографических) средств.

- Федеральная служба по техническому и экспортному контролю. Лицензия на деятельность по технической защите конфиденциальной информации. Осуществление мероприятий и оказание услуг по технической защите конфиденциальной информации.

- Федеральная служба по техническому и экспортному контролю. Лицензия на осуществление мероприятий и (или) оказание услуг в области защиты Государственной тайны. Проектирование объектов в защищенном исполнении (автоматизированных систем различного уровня и назначения; систем связи, приема, обработки и передачи данных; систем отображения и размножения, помещений со средствами (системами), подлежащими защите; помещений, предназначенных для ведения секретных переговоров).

- Федеральная служба по техническому и экспортному контролю. Лицензия на проведение работ, связанных с созданием средств защиты информации. Разработка, производство, реализация, установка, монтаж, наладка, испытания, ремонт, сервисное обслуживание: технических средств защиты информации; защищенных технических средств обработки информации; технических средств контроля эффективности мер защиты информации; программных (программно-технических) средств защиты информации; защищенных программных (программно-технических) средств обработки информации; программных (программно-технических) средств контроля защищенности информации.

- Федеральная служба по техническому и экспортному контролю. Лицензия на деятельность по разработке и (или) производству средств защиты конфиденциальной информации.


14. Обеспечение заявки на участие в открытом аукционе


Обеспечение заявки на участие в открытом аукционе устанавливается в размере 5% (пять) процентов начальной (максимальной) цены контракта (цены лота), указанной в извещении о проведении открытого аукциона что составляет 200 000 (Двести тысяч) рублей 00 копеек.

Обеспечение заявки должно отвечать следующим требованиям:

- в качестве обеспечения заявки на участие в открытом аукционе используются только денежные средства.

- в качестве документа, подтверждающего перечисление денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в открытом аукционе, должно быть платежное поручение или копия такого поручения.

Участник размещения заказа, заявка на участие в открытом аукционе которого, не сопровождается установленным обеспечением, не будет допущен до участия в открытом аукционе.

Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в открытом аукционе, возвращаются:

- в течение пяти рабочих дней со дня принятия Заказчиком решения об отказе от проведения открытого аукциона;

- в течение пяти рабочих дней со дня поступления Заказчику уведомления об отзыве Участником размещения заказа заявки на участие в открытом аукционе;

- в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе Участнику размещения заказа, не допущенному к участию в открытом аукционе;

- в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола оценки и сопоставления заявок на участие в открытом аукционе Участникам размещения заказа, которые участвовали в открытом аукционе, но не стали победителями открытого аукциона, кроме Участника размещения заказа, заявке которого присвоен второй номер;

- участнику размещения заказа, заявке на участие в открытом аукционе которого присвоен второй номер, в течение пяти рабочих дней со дня заключения государственного контракта с победителем открытого аукциона или с таким Участником размещения заказа;

- победителю открытого аукциона в течение пяти рабочих дней со дня заключения с ним государственного контракта;

- в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола открытого аукциона Участникам размещения заказа, чьи конверты с заявками на участие в открытом аукционе, и поданные в форме электронного документа заявки на участие в открытом аукционе, поданы после окончания приема конвертов с заявками на участие в открытом аукционе.

Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в открытом аукционе, не возвращаются в случаях:

- уклонения победителя открытого аукциона от заключения государственного контракта;

- уклонения Участника размещения заказа, заявке на участие в открытом аукционе которого присвоен второй номер, от заключения государственного контракта, в том случае, если победитель открытого аукциона уклонился от заключения государственного контракта.

Банковские реквизиты Заказчика для перечисления обеспечения заявки на участие в открытом аукционе:

Федеральное агентство по рыболовству

Р/с. 40302810800001000079

Лиц/сч. N 05731000760

УФК по г. Москве

Отделение 1 Московского ГТУ Банка России г. Москва

БИК 044583001

ИНН 7702679523

КПП 770201001


15. Порядок и срок отзыва заявок на участие в открытом аукционе, внесение изменений в заявки


Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в открытом аукционе, вправе отозвать заявку в любое время до дня и времени начала рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе.

Заявки на участие в открытом аукционе отзываются в следующем порядке:

Участник размещения заказа подает в письменном виде или форме электронного документа уведомление об отзыве заявки, содержащее информацию о том, что он отзывает свою заявку. При этом в соответствующем уведомлении в обязательном порядке должна быть указана следующая информация: наименование открытого аукциона, регистрационный номер заявки на участие в открытом аукционе, дата, время и способ подачи заявки на участие в открытом аукционе.

Заявление об отзыве заявки на участие в открытом аукционе, поданное в письменном виде, должно быть скреплено печатью и заверено подписью уполномоченного лица (для юридических лиц) и собственноручно подписано физическим лицом - участником размещения заказа. Заявление об отзыве заявки на участие в открытом аукционе, поданное в форме электронного документа, должно быть подписано электронной цифровой подписью участника размещения заказа.

Заявление об отзыве заявок на участие в открытом аукционе подаются по адресу Государственного заказчика.

Отзывы заявок на участие в открытом аукционе регистрируются в журнале регистрации заявок на участие в открытом аукционе.

Заявки на участие в открытом аукционе, отозванные до окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в порядке, указанном выше, считаются не поданными.

После окончания срока подачи заявок не допускается отзыв заявок на участие в открытом аукционе.

Изменение Участником размещения заказа своей заявки на участие в открытом аукционе после подачи ее Государственному Заказчику не допускается.


16. Формы, порядок, даты начала и окончания срока предоставления участникам размещения заказа разъяснений положений аукционной документации


При проведении открытого аукциона какие-либо переговоры Единой комиссии Федерального агентства по рыболовству по размещению заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд (далее - Единая комиссия) с участником размещения заказа не допускаются. В случае нарушения указанного положения открытый аукцион может быть признан недействительным в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

Государственный заказчик вправе давать разъяснения положений аукционной документации. Со дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона любой участник размещения заказа вправе направить в письменной или в форме электронного документа Государственному заказчику запрос о разъяснении положений аукционной документации. В течение двух рабочих дней со дня поступления указанного запроса Государственный заказчик направит в письменной форме разъяснения положений аукционной документации, если указанный запрос поступил не позднее, чем за пять дней до дня окончания подачи заявок на участие в открытом аукционе на бумажном носителе по адресу, указанному в запросе.

Запросы о разъяснении аукционной документации, подаваемые в форме электронных документов, должны быть подписаны электронной цифровой подписью участника размещения заказа.

В течение одного дня со дня направления разъяснения положений аукционной документации по запросу участника размещения заказа такое разъяснение должно быть размещено Государственным заказчиком на официальном сайте с указанием предмета запроса, но без указания участника размещения заказа, от которого поступил запрос. Разъяснение положений аукционной документации не должно изменять ее суть.


17. Место, день и время начала рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе


Начало рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе будет проводиться по адресу Государственного заказчика в 11:00 (время московское) "27" июля 2009 г.

Срок рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе не может превышать десяти дней со дня окончания подачи заявок на участие в открытом аукционе.


18. Условия допуска к участию в открытом аукционе


В случае установления факта подачи одним участником размещения заказа двух и более заявок на участие в открытом аукционе при условии, что поданные ранее заявки таким участником не отозваны, все заявки на участие в открытом аукционе такого участника размещения заказа не рассматриваются и возвращаются такому участнику.

На основании результатов рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе Единой комиссией принимается решение о допуске к участию в открытом аукционе участника размещения заказа и о признании участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в открытом аукционе, участником открытого аукциона или об отказе в допуске такого участника размещения заказа к участию.

При рассмотрении заявок на участие в открытом аукционе участник размещения заказа не допускается Единой комиссией к участию в открытом аукционе в случае:

- непредставления определенных пунктом 2 аукционной документации документов либо наличия в таких документах недостоверных сведений об участнике размещения заказа или о работах, соответственно на выполнение которых размещается заказ;

- несоответствия требованиям, установленным в соответствии с пунктом 11 аукционной документации;

ГАРАНТ:

По-видимому, в тексте предыдущего абзаца допущена опечатка. Имеется в виду пункт 13


- несоответствия заявки на участие в открытом аукционе требованиям аукционной документации.

Государственный заказчик вправе запросить у соответствующих органов и организаций сведения о проведении ликвидации Участника размещения заказа - юридического лица, подавшего заявку на участие в открытом аукционе, проведении в отношении такого Участника - юридического лица, индивидуального предпринимателя процедуры банкротства, о приостановлении деятельности такого Участника в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, о наличии задолженностей такого Участника размещения заказа по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня и в государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, об обжаловании наличия таких задолженностей и о результатах рассмотрения жалоб.

В случае установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных участником размещения заказа, установления факта проведения ликвидации участника размещения заказа юридического лица или принятия арбитражным судом решения о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства, факта приостановления деятельности такого участника в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, факта наличия у такого участника задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов такого участника по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период, при условии, что участник размещения заказа не обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации, Государственный заказчик, Единая комиссия обязана отстранить такого участника от участия в открытом аукционе на любом этапе его проведения.

Решение Единой комиссии об итогах рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе и допуске Участников размещения заказа к участию в открытом аукционе оформляется протоколом рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе, в котором указываются сведения об Участниках размещения заказа, подавших заявки на участие в открытом аукционе, решение о допуске Участников размещения заказа к участию в открытом аукционе и признании их Участниками открытого аукциона или об отказе в допуске Участников размещения заказа к участию в открытом аукционе с обоснованием такого решения и с указанием положений Федерального закона от 21 июля 2005 года N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд", которым не соответствует участник размещения заказа, положений аукционной документации, которым не соответствует заявка на участие в открытом аукционе этого участника размещения заказа, положений такой заявки на участие в открытом аукционе, которые не соответствуют требованиям аукционной документации, сведения о решении каждого члена Единой комиссии о допуске участника размещения заказа к участию в открытом аукционе или об отказе ему в допуске к участию в открытом аукционе.

Протокол рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе в день окончания рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе размещается на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о размещении заказов по адресу: http://www.zakupki.gov.ru. Участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в открытом аукционе и признанным Участниками открытого аукциона, и Участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в открытом аукционе и не допущенным к участию в открытом аукционе, направляются уведомления о принятых Единой комиссией решениях не позднее дня, следующего за днем подписания указанного протокола.

В случае если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в открытом аукционе всех Участников размещения заказа, подавших заявки на участие в открытом аукционе, или о признании только одного Участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в открытом аукционе, Участником открытого аукциона, открытый аукцион признается несостоявшимся.


19. Место, дата и время проведения открытого аукциона


Открытый аукцион будет проводиться по адресу: г. Москва, Рождественский бульвар, д. 14, Федеральное агентство по рыболовству, "14" августа 2009 года в 11:00 по московскому времени.


20. Процедура проведения открытого аукциона


В аукционе могут участвовать только участники размещения заказа, признанные участниками аукциона. Заказчик обязан обеспечить участникам аукциона возможность принять непосредственное или через своих представителей участие в аукционе.

В связи с существующим пропускным режимом в здание Росрыболовства участники размещения заказа или их представители должны не позднее чем за один рабочий день до дня проведения аукциона сообщить кандидатуру сотрудникам Росрыболовства, указанным в извещении о проведении аукциона.

Для прохода в здание Росрыболовства лицу необходимо иметь документ, удостоверяющий личность.

Аукцион проводится в день и час, указанные в извещении о проведении аукциона. Аукцион проводится заказчиком в присутствии членов Единой комиссии и участников аукциона или их уполномоченных представителей.

Единая комиссия непосредственно перед началом проведения открытого аукциона регистрирует участников открытого аукциона, явившихся на открытый аукцион, или их представителей. Единая комиссия перед началом каждого лота регистрирует участников аукциона, подавших заявки в отношении такого лота и явившихся на аукцион, или их представителей. При регистрации участникам аукциона или их представителям выдаются пронумерованные карточки (далее - карточки).

Открытый аукцион проводится путем снижения начальной (максимальной) цены государственного контракта, указанной в извещении о проведении открытого аукциона, на "шаг аукциона".

"Шаг аукциона" устанавливается в размере 5 (пяти) процентов начальной (максимальной) цены государственного контракта, указанной в извещении о проведении открытого аукциона. В случае, если после троекратного объявления последнего предложения о цене государственного контракта ни один из участников аукциона не заявил о своем намерении предложить более низкую цену государственного контракта, аукционист обязан снизить "шаг аукциона" на 0,5 процента начальной (максимальной) цены государственного контракта, но не ниже 0,5 процента начальной (максимальной) цены государственного контракта.

При проведении процедуры аукциона Единой комиссией осуществляется аудиозапись.

Любой участник аукциона вправе осуществлять аудио- и видеозапись аукциона.

Открытый аукцион считается оконченным, если после троекратного объявления аукционистом цены государственного контракта ни один участник открытого аукциона не поднял карточку. В этом случае аукционист объявляет об окончании проведения открытого аукциона, последнее и предпоследнее предложения о цене государственного контракта, номер карточки и наименование победителя открытого аукциона и участника открытого аукциона, сделавшего предпоследнее предложение о цене государственного контракта.

Предложения Участников открытого аукциона по цене государственного контракта, превышающие начальную (максимальную) цену государственного контракта, указанную в извещении о проведении открытого аукциона, считаются недействительными и не рассматриваются.

Во время проведения процедуры открытого аукциона участникам открытого аукциона (их представителям) запрещается вступать в переговоры между собой и членами Единой комиссии.

Во время процедуры открытого аукциона Единая комиссия самостоятельно или по просьбе участника открытого аукциона может принять решение о приостановке проведения открытого аукциона и объявлении короткого перерыва.


21. Определение победителя открытого аукциона и оформление протокола открытого аукциона


Победителем открытого аукциона признается Участник открытого аукциона, предложивший наиболее низкую цену государственного контракта.

При проведении открытого аукциона ведется протокол открытого аукциона, в котором содержатся сведения о месте, дате и времени проведения открытого аукциона, об участниках открытого аукциона, о начальной (максимальной) цене государственного контракта, последнем и предпоследнем предложениях о цене государственного контракта, наименовании и месте нахождения (для юридического лица), фамилии, имени, отчестве, месте жительства (для физического лица) победителя открытого аукциона и участника, который сделал предпоследнее предложение о цене государственного контракта.

Протокол подписывается Государственным заказчиком, всеми присутствующими членами Единой комиссии в день проведения открытого аукциона. Протокол составляется в двух экземплярах, один из которых остается у Государственного заказчика.

Протокол открытого аукциона размещается на официальном сайте Государственным заказчиком в течение дня, следующего после дня подписания указанного протокола.

Любой участник открытого аукциона после размещения протокола открытого аукциона вправе направить Государственному заказчику в письменной форме, запрос о разъяснении результатов открытого аукциона. Государственный заказчик в течение двух рабочих дней со дня поступления такого запроса в письменной форме или в форме электронного документа обязаны представить такому участнику открытого аукциона соответствующие разъяснения.

Государственный заказчик принимает решение о признании открытого аукциона несостоявшимся в том случае, если:

- в открытом аукционе участвовал один Участник открытого аукциона;

- при проведении открытого аукциона не присутствовал ни один Участник открытого аукциона (или его представитель);

- в связи с отсутствием предложений о цене государственного контракта, предусматривающих более низкую цену такого контракта, чем начальная (максимальная) цена государственного контракта, "шаг аукциона" снижен до минимального размера и после троекратного объявления предложения о начальной (максимальной) цене государственного контракта не поступило ни одного предложения о цене государственного контракта, которое предусматривало бы более низкую цену такого контракта.


22. Срок и порядок подписания победителем открытого аукциона государственного контракта


Государственный заказчик в течение 3 (трех) рабочих дней со дня подписания протокола открытого аукциона передает победителю открытого аукциона проект государственного контракта, который составляется путем включения цены контракта, предложенной победителем открытого аукциона, в проект государственного контракта, прилагаемого к документации об открытом аукционе.

Государственный контракт заключается на условиях, указанных в извещении о проведении открытого аукциона и аукционной документации, по цене, предложенной победителем открытого аукциона, либо в случае заключения государственного контракта с участником открытого аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене государственного контракта, по цене, предложенной таким участником.

Государственный контракт должен быть подписан победителем открытого аукциона не ранее чем через 10 (десять) дней со дня размещения на Официальном сайте протокола проведения открытого аукциона.

В случае если победитель открытого аукциона не представил государственному заказчику подписанный государственный контракт, победитель открытого аукциона признается уклонившимся от заключения государственного контракта.

В случае если победитель открытого аукциона признан уклонившимся от заключения государственного контракта, государственный заказчик вправе обратиться в суд с требованием о понуждении победителя открытого аукциона заключить государственный контракт, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения государственного контракта, либо заключить государственный контракт с участником открытого аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене государственного контракта. При этом заключение государственного контракта для участника открытого аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене государственного контракта, является обязательным.

Заказ признается размещенным со дня заключения государственного контракта.

После определения победителя открытого аукциона государственный заказчик обязан отказаться от заключения государственного контракта с победителем открытого аукциона в случае установления факта:

- проведения ликвидации участников размещения заказа - юридических лиц или принятия арбитражным судом решения о признании участников размещения заказа - юридических лиц, индивидуальных предпринимателей банкротами и об открытии аукционного производства;

- приостановления деятельности указанных лиц в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

- предоставления указанными лицами заведомо ложных сведений, содержащихся в документах, предусмотренных аукционной документацией;

- нахождения имущества указанных лиц под арестом, наложенным по решению суда, если на момент истечения срока заключения государственного контракта балансовая стоимость арестованного имущества превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов указанных лиц по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период;

- наличия у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, при условии, что участник размещения заказа не обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В случае если государственный заказчик отказался в соответствии с положением настоящего пункта аукционной документации от заключения государственного контракта с победителем открытого аукциона и с Участником открытого аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене государственного контракта, открытый аукцион признается несостоявшимся.

Государственный контракт заключается на условиях, указанных в извещении о проведении открытого аукциона и аукционной документации, по цене, предложенной победителем открытого аукциона, либо в случае заключения государственного контракта с Участником открытого аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене государственного контракта, по цене, предложенной таким Участником.

В случае если государственный контракт заключается с физическим лицом, государственный заказчик, если иное не предусмотрено аукционной документацией, уменьшает цену государственного контракта, предложенную таким лицом, на размер налоговых платежей, связанных с оплатой такого Государственного контракта, за исключением индивидуальных предпринимателей и иных лиц, занимающихся частной практикой. Расторжение государственного контракта допускается по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

В случае просрочки исполнения государственным заказчиком обязательства, предусмотренного государственным контрактом, другая сторона вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного государственным контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного государственным контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Государственный заказчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

В случае просрочки исполнения исполнителем обязательства, предусмотренного государственным контрактом, государственный заказчик вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного государственным контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного государственным контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается государственным контрактом в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Исполнитель освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине государственного заказчика.


23. Обеспечение исполнения обязательств государственного контракта


Обеспечение исполнения государственного контракта устанавливается в размере 30% (Тридцать) процентов начальной (максимальной) цены Государственного контракта, указанной в извещении о проведении открытого аукциона, что составляет 1200000 (Один миллион двести тысяч) рублей. Победитель открытого аукциона до заключения государственного контракта по своему усмотрению предоставляет заказчику безотзывную банковскую гарантию, страхует ответственность по государственному контракту или передает заказчику в залог денежные средства, в том числе в форме вклада (депозита) в размере обеспечения исполнения государственного контракта.

Способ обеспечения исполнения обязательств государственного контракта определяется участником размещения заказа, с которым заключается государственный контракт, самостоятельно.

В том случае, если обеспечение исполнения государственного контракта представляется в виде безотзывной банковской гарантии, безотзывная банковская гарантия должна соответствовать требованиям, установленным Гражданским кодексом Российской Федерации, а также иным законодательством Российской Федерации.

В безотзывной банковской гарантии в обязательном порядке должна быть указана сумма, в пределах которой банк гарантирует исполнение обязательств по государственному контракту, которая должна быть не менее суммы, установленной в аукционной документации.

Безотзывная банковская гарантия должна содержать указание на государственный контракт, исполнение которого она обеспечивает путем указания на стороны государственного контракта, название предмета государственного контракта и по возможности ссылку на протокол открытого аукциона как основание заключения государственного контракта.

Срок действия безотзывной банковской гарантии должен устанавливаться с учетом установленного срока выполняемых работ по соответствующему государственному контракту и оканчиваться не ранее его завершения.

Безотзывная банковская гарантия должна содержать указание на согласие банка с тем, что изменения и дополнения, внесенные в государственный контракт, не освобождают его от обязательств по соответствующей безотзывной банковской гарантии.

В случае если обеспечение исполнения государственного контракта предоставляется в виде страхования ответственности, договор страхования ответственности должен соответствовать требованиям, установленным Гражданским кодексом Российской Федерации, а также иным законодательством Российской Федерации.

В договоре страхования ответственности должна быть указана сумма, на которую страхуется ответственность соответствующего исполнителя.

Страхование должно покрывать случаи виновного неисполнения или ненадлежащего исполнения исполнителем своих обязательств по государственному контракту.

Договор страхования также должен содержать указание на соответствующий государственный контракт путем указания на стороны контракта, название предмета и ссылки на протокол открытого аукциона (или протокол рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе, в случае признания открытого аукциона несостоявшимся) как основание заключения государственного контракта.

Срок действия договора страхования должен устанавливаться с учетом установленного срока выполняемых работ и оканчиваться не ранее его завершения.

Договор страхования должен содержать указание на согласие страховщика с тем, что изменения и дополнения, внесенные в государственный контракт, не освобождают его от обязательств по соответствующему договору страхования.

Денежные средства, вносимые в обеспечение исполнения государственного контракта, должны быть перечислены в размере, установленном аукционной документацией.

Факт внесения денежных средств в обеспечение исполнения государственного контракта подтверждается платежным поручением с отметкой банка об оплате.

Денежные средства возвращаются исполнителю, с которым заключается государственный контракт при условии надлежащего исполнения им всех своих обязательств по государственному контракту (этапам) в течение 20 рабочих дней или иного срока, установленного в проекте государственного контракта со дня получения Государственным заказчиком соответствующего письменного требования исполнителя. Денежные средства возвращаются на банковский счет, указанный исполнителем в этом письменном требовании.

Банковские реквизиты для перечисления обеспечения исполнения обязательств по государственному контракту:

Федеральное агентство по рыболовству

отделение N 1 Московского ГТУ Банка России г. Москва

БИК 044583001

Р/с. 40302810800001000079

л/с. 05731000760


Приложение 1
к Аукционной документации


Заявка на участие в открытом аукционе


      Полное наименование организации, ее организационно-правовая  форма,
сведения   о  месте  нахождения,  юридический,   почтовый   адрес,   (для
юридического лица): _____________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
      Фамилия,   имя,  отчество,  паспортные  данные,  сведения  о  месте
жительства, номер контактного телефона (для физического лица):
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
      ИНН - _____________________________________________________________
      Банковские реквизиты: _____________________________________________
_________________________________________________________________________

Настоящей заявкой подтверждается согласие выполнить работы, являющиеся предметом открытого аукциона, в полном соответствии с требованиями документации об открытом аукционе и технического задания, являющихся неотъемлемой частью документации об открытом аукционе, в пределах стоимости, не превышающей начальную (максимальную) цену государственного контракта, указанную в извещении о проведении настоящего открытого аукциона. Предлагаемая нами цена государственного контракта будет объявлена в ходе проведения открытого аукциона.

Мы ознакомлены с материалами документации об открытом аукционе, влияющими на стоимость работ и согласны с тем, что в случае, если нами не были учтены какие-либо затраты или сопутствующие расходы для выполнения работ, являющихся предметом открытого аукциона, работы будут в любом случае выполнены в полном соответствии с требованиями Технического задания, указанного в документации об открытом аукционе в пределах предлагаемой нами стоимости государственного контракта.

Подачей настоящей заявки Участник размещения заказа подтверждает соблюдение следующих обязательных требований:

- непроведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица или непринятия арбитражным судом решения о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротами и неоткрытие конкурсного производства;

- неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день рассмотрения заявки на участие в открытом аукционе;

- отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

В случае признания нас победителями Открытого аукциона обязуемся заключить с Государственным заказчиком государственный контракт по форме, утвержденной Государственным заказчиком, на условиях, указанных в настоящей заявке и в документации об открытом аукционе.

К заявке прилагаются следующие документы:


      1. ________________________________________________________________
      2. ________________________________________________________________
      3. ________________________________________________________________

      _______________________________________       _____________________
      _______________________________________
      (Ф. И. О. лица, уполномоченного на            (подпись)
      подписание заявки, а также должность
      (для юридического лица) уполномоченного
      подписывать заявку, соответствующий
      статус (для индивидуального
      предпринимателя).

      М. П.

      "___" __________________ 2009 г.

Приложение 2
к Аукционной документации


Порядок оформления конверта с заявкой на участие в открытом аукционе, поданной в письменном виде


    /------------------------------------------------------------------\
    |                                                                  |
    |      ЗАКАЗНОЕ                                                    |
    |                                                                  |
    |      ЗАЯВКА                                                      |
    |      ______________________________________________________      |
    |      ______________________________________________________      |
    |                                                                  |
    |      Куда: 107996, г. Москва, Рождественский бульвар, д. 12      |
    |                                                                  |
    |      Кому: Руководителю Федерального агентства по рыболовству    |
    |                                                                  |
    \------------------------------------------------------------------/

Приложение 3
к Аукционной документации


Порядок оформления конверта с заявкой на участие в открытом аукционе, поданной в форме электронного документа


    /------------------------------------------------------------------\
    |                                                                  |
    |      ЗАКАЗНОЕ                                                    |
    |                                                                  |
    |      "В форме электронного документа"                            |
    |                                                                  |
    |                             ЗАЯВКА                               |
    |      ______________________________________________________      |
    |      ______________________________________________________      |
    |                                                                  |
    |      Куда: 107996, г. Москва, Рождественский бульвар, д. 12      |
    |                                                                  |
    |      Кому: Руководителю Федерального агентства по рыболовству    |
    |                                                                  |
    \------------------------------------------------------------------/

Приложение 4
к Аукционной документации
от "___" ____________ 2009 г. N ___


Техническое задание
На модернизацию и техническое перевооружение аппаратно-программных комплексов интегрированной информационно-вычислительной системы Федерального агентства по рыболовству в 2009 году


Расшифровка встречающихся сокращений:


ИИВС - интегрированная информационно-вычислительная система;

ИТЦ - информационно-телекоммуникационный центр;

ППО - прикладное программное обеспечение;

ПО - программное обеспечение;

ПТС - программно-технические средства;


Цели


Целями работы являются:

- Модернизация и техническое перевооружение аппаратно-программных комплексов (далее работы) интегрированной информационно-вычислительной системы (далее ИИВС) Федерального агентства по рыболовству в 2009 году.

- создание условий для надежной работы прикладных комплексов ИИВС Федерального агентства по рыболовству в режиме промышленной эксплуатации;

- повышение степени информационной безопасности ИИВС Федерального агентства по рыболовству.


Задачи


Основными задачами на объектах заказчика, расположенных по адресам: Москва, Рождественский бульвар, д. 12 стр. 1, 2, д. 14 стр. 1, д. 15 стр. 1, являются:

- модернизация вычислительного комплекса в составе центра обработки данных;

- построение единой системы управления ИИВС;

- построение единой инфраструктуры центра обработки данных;

- построение сертифицированного программно-аппаратного комплекса (ПАК) защиты информации и маршрутизации;

- создание пилотного комплекса защищенного терминального доступа (КЗТД).


Содержание работ и основные требования к ним


Работы


Для решения поставленных задач должны быть выполнены следующие работы:

- поставка, монтаж, пуско-наладка и сдача в эксплуатацию компьютерного оборудования, а также подсистем ИИВС;

- интеграция существующего оборудования с создаваемыми системами;

- выпуск эксплуатационной документации на модернизируемые и новые системы ИИВС;

- разработка регламента работы систем ИИВС;

- обучение персонала работе с системами ИИВС.

Помимо мероприятий по поставке, монтажу и пуско-наладке оборудования и программного обеспечения должна быть обеспечена гарантийная поддержка оборудования и программного обеспечения систем ИИВС.


Связь с существующими подсистемами


Системы ИИВС должны быть созданы с учетом существующих подсистем, работающих в составе ИИВС Федерального агентства по рыболовству.


Поддержка стандартов


Системы ИИВС должны иметь модульную структуру с возможностью реконфигурации и обеспечивать подключение новых программно-аппаратных средств и программно-технических комплексов, соответствующих архитектуре открытых систем (OSI - Open Systems Interconnection), а также удовлетворять стандартам ISO 8648, ISO 8348, ISO TR 9575, ISO TR 9577. Товар должен соответствовать нормативам и требованиям государственных стандартов Российской Федерации, а товар, подлежащий в соответствии с законодательством Российской Федерации обязательной сертификации, должен иметь сертификат и знак соответствия. Программное обеспечение персональных компьютеров должно быть лицензионным. Копии лицензий и сертификатов должны быть приложены к персональным компьютерам и предоставляться Заказчику.


Надежность


В ИИВС должно быть предусмотрено необходимое резервирование элементов аппаратно-программных комплексов для обеспечения требуемой надежности.


Управление


Программно-технические средства ИИВС должны обеспечивать поддержку основных средств сетевого взаимодействия и иметь средства контроля, настройки и администрирования.


Модернизация


Системы ИИВС должны иметь возможность динамической реконфигурации и модернизации без остановки работы ИИВС.

Системы ИИВС должны иметь возможность наращивания вычислительной мощности.


Требования по составу


Состав комплексов ИИВС


Должны быть выполнены работы по поставке оборудования и программного обеспечения, монтажу, комплексированию и пуско-наладке, выпуску эксплуатационной документации следующих подсистем ИИВС Федерального агентства по рыболовству:

- вычислительный комплекс в составе центра обработки данных;

- система управления ИИВС;

- инфраструктура центра обработки данных;

- сертифицированный ПАК защиты информации и маршрутизации;

- граничный маршрутизатор;

- комплекс защищенного терминального доступа.


Состав вычислительного комплекса


В состав вычислительного комплекса в составе центра обработки данных должны войти:

- сервер системы электронного документооборота (СЭДО) с операционной системой и СУБД;

- почтовый сервер с операционной системой и ПО;

- сервер системы резервного копирования с операционной системой;

- ленточная библиотека для сервера системы резервного копирования с комплектом носителей (не менее 20) и чистящих лент (не менее 3).


Состав системы управления ИИВС


В состав системы управления ИИВС должны войти:

- система управления серверами вычислительного комплекса, включая программное обеспечение для управляющего сервера, позволяющее управлять не менее чем тремя серверами;

- пакеты поддержки от производителя на программное обеспечение, обеспечивающие не менее 1 года бесплатных обновлений версий и получения исправлений.


Состав инфраструктуры центра обработки данных


В состав инфраструктуры центра обработки данных должны войти:

- аппаратный шкаф с панелью распределения питания, рассчитанной на подключение не менее 16 потребителей;

- источник бесперебойного электропитания;

- KVM-переключатель - устройство для подключения не менее чем к 16 серверам по витой паре с ответными модулями (не менее 8 шт.) для серверов ВК ЦОД.


Состав сертифицированного ПАК защиты информации и маршрутизации


В состав сертифицированного ПАК защиты информации и маршрутизации должен войти сервер с операционной системой и программным обеспечением.


Состав граничного маршрутизатора


Граничный маршрутизатор должен состоять из:

- граничного маршрутизатора с возможностью установки модулей, обеспечивающих не менее 2 каналов Е1 и одновременную процессорную обработку не менее 64 голосовых каналов;

- гарантийного пакета от производителя, обеспечивающего не менее 1 года поддержки по схеме 8x5xNBD.


Состав комплекса защищенного терминального доступа


В состав КЗТД должны войти:

- комплекты оборудования для организации не менее 2 терминальных рабочих мест (ТРМ) КЗТД;

- 2 терминальных сервера с доверенными операционными системами и доверенным программным обеспечением терминального доступа;

- необходимое количество серверов приложений для выполнения приложений во внешнем и внутреннем контурах.

В состав комплекта ТРМ КЗТД должны входить:

- терминал с монитором;

- клавиатура;

- мышь;

- смарт-карты доступа во внешний и внутренний контуры.


Требования по назначению


Требования к компонентам вычислительного комплекса в составе центра обработки данных


Сервер СЭДО


Требования к серверу СЭДО приведены в таблице 1.


Табл. 1 - Требования к серверу СЭДО


Параметр

Требования

Тип процессора

Четырехъядерный процессора Xeon E5420 2,50 ГГц или эквивалентный с частотой не менее 2,5 ГГц

Количество установленных процессоров

2

Чипсет

Набор микросхем не хуже 5000Р

Системная шина процессора

Шина FSB с частотой не менее 1333 МГц

Внутренняя кэш-память процессора

Кэш-память второго уровня не менее 12 (6x2) МБ

Установленная ОЗУ

Не менее 8 ГБ

Максимальная ОЗУ

Не менее 64 ГБ

Разъемы для установки модулей ОЗУ

Не менее 8 слотов DIMM

Тип памяти

Не хуже РС2-5300 с полной буферизацией DIMM (DDR2-667) и чередованием адресов 4:1 и 2:1

Внутренний накопитель на жестком диске

Не менее 4 дисков емкостью не менее 146 ГБ каждый

Тип жесткого диска

Не хуже 146 GB 10k SAS LFF Hot Plug Hard Drive

Контроллер жестких дисков

Встроенный контроллер RAID, кэш-память BBWC объемом не менее 256 МБ, поддержка (RAID 0/1/1+0/5) с модулем кэширования операций записи и батареей резервного питания.

Внутренние дисковые отсеки

Поддержка установки не менее 4 жестких дисков SAS и SATA SFF.

Оптические приводы

Привод DVD в базовой комплектации

Тип шасси

Стойка, высота не более 2 U

Монтаж в стойку

Доступ ко всем компонентам системы без инструментов

Сетевой интерфейс

Два встроенных многофункциональных гигабитных сетевых адаптера NC373i с сетевой картой TCP/IP Offload Engine, включая поддержку Accelerated iSCSI посредством опционального комплекта лицензий.

Внешние порты ввода-вывода

Последовательный - 1;

мышь - 1;

графический - 1;

клавиатура - 1;

VGA - 2 (1 спереди, 1 сзади);

сетевой разъем RJ-45 - 2;

порт дистанционного управления iLO 2 - 1;

порты USB 2.0 - 5 (2 спереди, 2 сзади, 1 внутри).

Разъемы расширения

4 свободных разъема PCI-Express

Тип блока питания

Блок питания мощностью не менее 800 Вт, соответствие СЕ Mark, возможность установки дополнительного резервного блока питания.

Совместимость с операционными системами

Microsoft Windows 2000 Server;

Microsoft Windows Small Business Server 2003, R2;

Microsoft Windows Server 2003;

Microsoft Windows Server 2008;

Microsoft Windows Server 2008 Hyper-V;

Microsoft Compute Cluster Server 2003;

Microsoft Windows Small Business Server 2008 и Microsoft Windows Essential Server 2008;

Oracle Enterprise Linux (OEL);

Red Hat Enterprise Linux;

SUSE Linux Enterprise Server;

SCO OpenServer;

SCO UnixWare;

VMware;

Citrix XenServer.

Соответствие отраслевым стандартам

Соответствие ACPI 2.0; соответствие PCI 2.2; поддержка WOL; сертификация Microsoft Logo; поддержка USB 2.0.

Управление безопасностью

Пароль на включение питания; пароль клавиатуры; контроль дисковода гибких дисков; контроль загрузки с дискеты;

QuickLock;

режим сетевого сервера;

контроль параллельного и последовательного интерфейсов;

пароль администратора.

Обслуживание

Доступ ко всем компонентам системы без инструментов для легкого обслуживания

Операционная система

В комплекте установленное лицензионное ПО Windows Server Std 2008 Russian или эквивалентное с лицензиями на 5 или более пользователей, лицензия должна прилагаться к серверу отдельно

ПО СУБД

В комплекте установленное лицензионное ПО SQL Server Std 2008 Russian или эквивалентное, а также лицензии для работы с ПО СУБД не менее 3 пользователей, лицензия должна прилагаться к серверу отдельно.

Размер без упаковки

44,54 х 66,07 х 8,59 см


Почтовый сервер


Требования к почтовому серверу приведены в таблице 2.


Табл. 2 - Требования к почтовому серверу


Параметр

Требования

Тип процессора

Четырехъядерный процессор Xeon X3320 2,5 ГГц или эквивалентный с частотой не менее 2,5 ГГц

Количество установленных процессоров

1

Количество поддерживаемых процессоров

1

Системная шина процессора

Шина FSB с частотой не менее 1333 МГц

Внутренняя кэш-память процессора

Кэш-память второго уровня не менее 6 МБ

Установленная ОЗУ

Не менее 4 ГБ

Максимальная ОЗУ

Не менее 8 ГБ

Разъемы для установки модулей ОЗУ

Не менее 4 разъемов DIMM

Тип ОЗУ

Не хуже РС2-6400 (800 МГц) ЕСС DDR2 SDRAM с поддержкой чередования адресов

Внутренний накопитель на жестком диске

Не менее 4 дисков емкостью не менее 146 ГБ

Тип жесткого диска

Не хуже 146 GB 10k SAS LFF Hot Plug Hard Drive

Контроллер жестких дисков

Встроенный контроллер RAID, кэш-память BBWC объемом не менее 256 Мб, поддержка (RAID 0/1/1+0/5) с модулем кэширования операций записи и батареей резервного питания.

Внутренние дисковые отсеки

Поддержка установки не менее 4 жестких дисков SAS и SATA LFF

Оптические приводы

Привод DVD в базовой комплектации

Накопитель FDD

Внешний USB привод FDD

Тип шасси

Стойка, высота не более 1 U

Монтаж в стойку

Доступ ко всем компонентам системы без инструментов

Сетевой интерфейс

Не менее 2 встроенных многофункциональных 1000Base-T сетевых адаптеров

Внешние порты ввода-вывода

Последовательный - 1;

мышь - 1;

видео на задней панели - 1;

клавиатура - 1;

порт USB 2.0 - 5 (2 спереди; 2 сзади; 1 внутри);

возможность установки порта удаленного управление iLO 2 или аналога - 1;

сетевой RJ-45 - 2.

Гнезда расширения

Не менее 2 свободных слотов PCI-Express

Тип блока питания

Блок питания мощность не менее 400 Вт переменного тока

Совместимые операционные системы

Microsoft Windows Server 2003 (web, standard и enterprise edition; стандартная и корпоративная версии для 64-битной архитектуры);

Microsoft Windows Small Business Server 2003, R2;

Microsoft Windows Server 2008;

Red Hat Enterprise Linux;

SUSE Linux Enterprise Server.

Соответствие отраслевым стандартам

ACPI 2.0;

совместимость с PCI 3.0;

поддержка РХЕ;

поддержка WOL;

сертификация логотипа Microsoft;

USB 2.0;

IPMI 2.0.

Управление безопасностью

Пароль на включение питания; пароль клавиатуры; контроль порта USB.

Обслуживание

Возможность "горячей" замены жестких дисков. Индикация на передней панели статуса питания, состояния системы

Операционная система

В комплекте установленное лицензионное ПО Windows Server Std 2008 Russian или эквивалентное с лицензиями на 5 или более пользователей

ПО

В комплекте установленное лицензионное ПО Exchange Server Standard 2007 RUS с лицензиями на 3 или более пользователей

Размер без упаковки

44,80 x 68,19 x 4,32 см


Сервер системы резервного копирования


Требования к серверу системы резервного копирования приведены в Таблице 3.


Табл. 3 - Требования к серверу системы резервного копирования


Параметр

Требования

Тип процессора

Четырехъядерный процессор Xeon X3320 2,5 ГГц или эквивалентный с частотой не менее 2,5 ГГц

Количество установленных процессоров

1

Количество поддерживаемых процессоров

1

Системная шина процессора

Шина FSB с частотой не менее 1333 МГц

Внутренняя кэш-память процессора

Кэш-память второго уровня не менее 6 МБ

Установленная ОЗУ

Не менее 4 ГБ

Максимальная ОЗУ

Не менее 8 ГБ

Разъемы для установки модулей ОЗУ

Не менее 4 разъемов DIMM

Тип ОЗУ

Не хуже РС2-6400 (800 МГц) ЕСС DDR2 SDRAM с поддержкой чередования адресов

Внутренний накопитель на жестком диске

Не менее 2 дисков емкостью не менее 146 ГБ

Тип жесткого диска

Не хуже 146 GB 10k SAS LFF Hot Plug Hard Drive

Контроллер жестких дисков

Встроенный контроллер RAID, кэш-память BBWC объемом не менее 256 МБ, поддержка (RAID 0/1/1+0/5) с модулем кэширования операций записи и батареей резервного питания.

Внутренние дисковые отсеки

Поддержка установки не менее 4 жестких дисков SAS и SATA LFF

Оптические приводы

Привод DVD в базовой комплектации

Тип шасси

Стойка, высота не более 1 U

Монтаж в стойку

Доступ ко всем компонентам системы без инструментов

Сетевой интерфейс

Не менее 2 встроенных многофункциональных 1000Base-T сетевых адаптеров

Внешние порты ввода-вывода

Последовательный - 1;

мышь - 1;

видео на задней панели - 1;

клавиатура - 1;

порт USB 2.0 - 5 (2 спереди; 2 сзади; 1 внутри);

возможность установки порта удаленного управление iLO 2 или аналог - 1;

сетевой RJ-45 - 2.

Гнезда расширения

Не менее 2 свободных слотов PCI-Express

Тип блока питания

Блок питания мощность не менее 400 Вт переменного тока

Совместимые операционные системы

Microsoft Windows Server 2003 (web, standard и enterprise edition; стандартная и корпоративная версии для 64-битной архитектуры);

Microsoft Windows Small Business Server 2003, R2;

Microsoft Windows Server 2008;

Red Hat Enterprise Linux;

SUSE Linux Enterprise Server.

Соответствие отраслевым стандартам

ACPI 2.0;

совместимость с PCI 3.0;

поддержка РХЕ;

поддержка WOL;

сертификация логотипа Microsoft;

USB 2.0;

IPMI 2.0.

Управление безопасностью

Пароль на включение питания; пароль клавиатуры; контроль порта USB.

Обслуживание

Возможность "горячей" замены жестких дисков. Индикация на передней панели статуса питания, состояния системы

Операционная система

В комплекте установленное лицензионное ПО Windows Server Std 2008 Russian или эквивалентное с лицензиями на 40 или более пользователей

Размер без упаковки

44,80 x 68,19 x 4,32 см


Библиотека ленточная


Требования к ленточной библиотеке приведены в таблице 4.


Табл. 4 - Требования к ленточной библиотеке


Параметр

Требования

Производительность (пиковая скорость обмена данными)

Не менее 80 Мб/с (исходная), 160 Мб/с (при сжатии).

Среднее время наработки на отказ

Не менее 100000 часов по данным производителя

Интерфейс

3 Гбит/с SAS

Тип шасси

2 U для установки в стойку

Собственная емкость

Не менее 19,2 ТБ

Объем сжимаемых данных

Не менее 38,4 ТБ

Тип монтажа

Комплект для установки в стойку (для использования со стойками серий HP 10000, 9000, 5000 или System/E)

Тип накопителя

LTO-4 Ultrium l760

Количество накопителей

1 с возможностью расширения до 2

Количество слотов

24

Разъемы модуля ввода-вывода

Разъем Mini-SAS - 1; разъем RJ-45 - 1; пopт USB - 1.

Диапазон температур эксплуатации

10-35 °С

Влажность при эксплуатации

20-80 %

Вес

Не более 15 кг

Размеры (Ш х Г х В)

48 х 81 х 8,9 см

Комплект поставки

Шнур питания, кабель RJ-45 Ethernet, комплект для монтажа в стойку, комплект документации (руководство пользователя, сервисное руководство и др.), не менее 20 картриджей общим объемом не менее 30 ТБ, не менее 2 чистящих картриджа).


Носитель для ленточной библиотеки


Требования:

- каждый носитель должен быть маркирован штрих-кодом;

- объем каждого носителя должен быть не менее 1,6 ТБ;

- скорость передачи данных должна быть не менее 240 Мбит/с;

- носитель должен иметь возможность многократного чтения/записи данных;

- картридж должен иметь синий цвет.


Чистящая лента


Требования:

- картридж должен иметь оранжевый цвет;

- возможность использования в любых ленточных накопителях Ultrium без необходимости использования специальной модели чистящего картриджа;

- заявленный производителем срок службы должен составлять не менее 30 недель.


Требования к компонентам системы управления ИИВС. Система управления серверами


Требования к системе:

- Система должна удовлетворять всем нормативно-правовым требованиям, включая требования по обеспечению информационной безопасности Российской Федерации в сфере международного информационного обмена.

- Система должна учитывать общие принципы построения и направления развития информационных систем Заказчика и обеспечивать необходимую интеграцию с ними.

- Система должна быть спроектирована таким образом, чтобы не предъявлять чрезмерных требований к аппаратному и базовому программному обеспечению Заказчика, но допускать увеличение своей производительности добавлением необходимых вычислительных ресурсов, программных компонентов и дополнительных лицензий на программное обеспечение.

- Система должна позволять управлять объектами сети по протоколам SNMP, SNMP II, RMON, RMON II. Для объектов, не поддерживающих протоколы управления, система должна определять состояние "доступен"/"недоступен".

- В состав диагностической информации должны входить сведения о функционировании серверного оборудования, активного и пассивного сетевого оборудования, системного и специализированного программного обеспечения, а также прикладных и системных данных.

- Система должна обрабатывать события, произошедшие на управляемых объектах, и отображать в центральной консоли все события, произошедшие на удаленных системах. Должна быть возможность задания соответствующей реакции на каждое событие, включая корреляцию события и порождение цепочек ответных реакций на события.

- Система должна позволять запускать приложения на управляемых объектах по времени. Должна обеспечиваться совместная работа планировщика заданий с обработчиком событий, позволяя создать комплексную систему "событие - ответная реакция". Система должна обеспечивать возможность ведения календарей выполнения заданий для управляемых систем.

- ПО системы должно обеспечивать возможность упреждающего управления с использованием прогнозирования событий на основе прошлых и настоящего состояний системы. Встроенные агенты ПО должны анализировать эффективность функционирования инфраструктуры системы, предсказывать замедление работы и остановки служб, распознавать нетипичные ситуации, предсказывать нагрузку на систему и выдавать рекомендации по необходимым изменениям в конфигурации.

- ПО должно обеспечивать детальное управление на прикладном уровне с помощью агентов и политик, разработанных для основных прикладных программ и баз данных.

- Система должна поставляться с большим количеством правил корреляции, обеспечивая быстрый ввод системы в эксплуатацию, а также иметь возможность создания новых правил и оптимизации существующих.

- ПО должно иметь средства визуального представления информации: трехмерное изображение, сетевые графики, древовидные диаграммы и динамическое отображение бизнес процессов.

- Должны быть средства, позволяющие пользователям настраивать собственный интерфейс, отображающий только избранную информацию в форме, удобной для специфических задач.

- ПО должно содержать средства разработки собственных расширений с помощью таких сред разработки как, например, Java, Visual Basic, C++.

- ПО должно быть обеспечено средствами интеграции через технологии взаимодействия Java Beans, COM, CORBA, LDAP.

- Система не должна иметь лицензионных ограничений на количество управляемых объектов.

Система должна отслеживать следующие события:

- отсутствие связи с серверами;

- отсутствие связи с телекоммуникационным оборудованием;

- отказ компонентов серверов (диски, сетевые адаптеры);

- отказы активного сетевого оборудования;

- события UPS;

- загрузку процессоров серверов;

- загрузку физической и виртуальной памяти;

- состояние файловой системы (загрузку);

- состояние файлов (размер, изменение, существование);

- системные и прикладные процессы;

- службы;

- превышение температуры в помещении выше допустимой;

- пользовательские сессии;

- сетевые интерфейсы (существование, работоспособность, загрузку).

При внедрении системы должно быть реализовано и достигнуто следующее:

- формирование единого центра для сбора, обработки и корреляции аварийных сообщений (alarms, events) различных подсистем;

- возможность наблюдения за состоянием сетевой инфраструктуры в режиме реального времени;

- возможность эффективного выявления и устранения первопричины сетевого сбоя;

- значительное уменьшение количества и времени сетевых простоев;

- настраиваемый графический интерфейс для доступа к информации, собираемой и обрабатываемой всеми компонентами системы;

- возможность удаленного доступа пользователей к информации в соответствии с их правами и полномочиями;

- возможность передачи информации об аварийных сообщениях внешним приложениям;

- возможность оповещения (в том числе через электронную почту, SMS) об аварийных ситуациях;

- механизм мониторинга важнейших характеристик серверов;

- возможность прогноза сетевых отказов, вызванных перегрузкой оборудования.


Требования к компонентам инфраструктуры центра обработки данных


Аппаратный шкаф


Технические требования:

- телекоммуникационное оборудование и оборудование должно быть размещено в закрытых аппаратных шкафах с металлическими стенками;

- каждый из шкафов должен иметь пространство для размещения оборудования не менее 42 U в высоту;

- глубина шкафов должна быть не менее 1070 мм, ширина - не менее 600 мм;

- расстояние от передней двери до вертикальных стоек должно быть не менее 55 мм;

- передняя и задняя двери шкафов должны обеспечивать возможность вентиляции, площади вентилируемой поверхности передней и задней дверей должны быть не менее 5000 ;

- площадь вентилируемой поверхности потолка шкафа должна быть не менее 5000 ;

- задняя дверь шкафов должна быть двухстворчатой, разделенной посередине;

- передняя и задняя двери должны иметь замки, закрываемые на ключ;

- в комплекте каждого шкафа должно быть не менее 2 ключей;

- передняя дверь должна иметь кодовый замок;

- в комплекте с каждым шкафом должны поставляться наборы для крепежа в составе не менее 60 болтов, гаек и шайб, инструментов для монтажа;

- шкафы должны быть оснащены комплектами для заземления;

- шкафы должны иметь закрываемые панелями отверстия для прокладки кабелей на потолочной, нижней и боковых панелях;

- должен быть предусмотрен простой монтаж стягивающими скобами;

- возможность полноценной интеграции с системами АРС InfraStruXure.

Также Исполнителем должны быть выполнены работы по подведению линий электропитания к местам установки шкафов с учетом мощности поставляемых источников бесперебойного питания.


Источник бесперебойного электропитания


Технические требования:

- максимальная выходная мощность - не менее 4 кВт/5 кВА;

- максимальное задаваемое значение мощности - не менее 4 кВт/5 кВА;

- номинальное выходное напряжение - 230 В;

- эффективность под полной нагрузкой - не менее 96%;

- искажения формы выходного напряжения - не более 5% при полной нагрузке;

- выходная частота (синхронизированная с электросетью) - в пределах 47-53 Гц для 50 Гц номинальной частоты;

- тип формы напряжения - синусоидальный сигнал;

- выходные соединения:

- (8) IЕС 320 С13;

- (2) IЕС 320 С19;

- номинальное входное напряжение - 230 В;

- входная частота - 40/60 Гц +-3% (автоопределение);

- тип входного соединения - Hard Wire 3-wire;

- диапазон входного напряжения при работе от сети - 160-286 В;

- типовое время перезарядки - не более 3 часов;

- типовая продолжительность работы в автономном режиме - под половинной нагрузкой не менее 26 минут (2000 Вт);

- типовая продолжительность работы в автономном режиме под полной нагрузкой - не менее 9 минут (4000 Вт);

- наличие порта RS-232;

- предварительно установленные платы в специальный слот - модуль управления через web;

- наличие аварийного отключения питания (ЕРО).

Дополнительные требования:

- заменяемые в процессе работы батареи;

- заменяемые пользователем батареи;

- автоматический встроенный тест;

- возможность управления по сети;

- светодиодные индикаторы состояния;

- запуск в отсутствие напряжения в сети.

Требования к комплекту поставки:

- документация (в том числе руководство по установке) и ПО;

- комплект для монтажа в 19-дюймовую стойку;

- кабель RS-232;

- модуль Web/SNMP Management Card.


Блок распределения питания


Технические требования:

- номинальное выходное напряжение - 230 В;

- максимальная полная токовая нагрузка - не менее 16 А;

- выходные соединения - евророзетка 8 шт. или более;

- номинальное входное напряжение - 230 В;

- входная частота - 50/60 Гц;

- тип входного соединения - IEC-320 C20;

- длина шнура не менее 3 метров;

- число сетевых шнуров - 1;

- максимальный входной ток на фазу - не менее 16 А;

- монтаж в 19-дюймовую стойку.


KVM-переключатель


Технические требования:

- возможность подключения не менее 16 серверов по кабелю "витая пара" (с помощью серверных модулей);

- многоплатформенность: поддержка PC, Mac, Sun;

- возможность размещения в 19-дюймовой стойке с монтажной высотой 1 U;

- поддержка аутентификации;

- режим, допускающий установку в процессе работы;

- интегрированная поддержка протокола Microsoft Remote Desktop;

- многоязыковая поддержка;

- поддержка экранного меню;

- наличие светодиодной индикации активности, выбранного порта и др.;

- поддержка одновременного подключения не менее 2 пользователей;

- ведение журнала событий

- поставка в комплекте интегрированной консоли не менее 8 ответных серверных модулей;

- подключение серверов, удаленных на расстояние до 40 м при разрешении 1280 х 1024 на 60 Гц;

- возможность объединения KVM-переключателей с общим количеством подключенных серверов не менее 256.


Сертифицированный ПАК защиты информации и маршрутизации


В качестве аппаратной платформы программно-аппаратного комплекса должен использоваться IBM-совместимый компьютер, монтируемый в 19-дюймовую стойку.

Программное обеспечение ПАК должно являться самостоятельной и самодостаточной операционной средой и не должно иметь таких уязвимых, с точки зрения безопасности, компонентов, как мультизадачная операционная система, привилегированный пользователь. Должна быть исключена возможность внедрения вирусов.

Основные технические требования, предъявляемые к ПАК:

- Скорость маршрутизации - не менее 800 Мбит/с.

- Количество интерфейсов Ethernet - 8.

- Количество абонентов - не менее 4000.

- Количество виртуальных соединений - неограниченно.

ПАК защиты информации и маршрутизации должен обеспечивать следующие основные функции и возможности:

- Функции криптомаршрутизатора - должен позволять организовывать криптографически защищенное взаимодействие распределенных сегментов ведомственной сети через каналы и сети общего пользования посредством реализации виртуальных частных сетей.

- Функции контроля сетевых соединений и межсетевого экрана, используемого для защиты корпоративной сети от несанкционированного доступа, попыток взлома и нарушения работоспособности.

- VPN (Virtual Private Network, виртуальные частные сети).

- Защита трафика при объединении удаленных сетей.

- Функции Accsess Server Firewall (Защищенный сервер доступа).

- Статическую и динамическую IP-маршрутизацию на любые интерфейсы.

- Фильтрацию адресов и фильтрацию каналов (Ethernet, RS232, V.35).

- Развязку внутреннего и внешнего адресных пространств - трансляцию сетевых адресов (Network address translation, NAT), позволяющую использовать для внутренних сетей любые адреса, в том числе зарезервированные Internet Assigned Numbers Authority's (IANA's) (RFC 1918).

- Фильтрацию пакетов IP-трафика, в том числе по графику.

- Фильтрацию на прикладном уровне как по портам, так и на уровне сервис-посредников.

- Фиксацию фильтруемого трафика и случаев нарушения правил фильтрации.

- Настраиваемые правила фильтрации.

- Аутентификацию - клиентскую (ГОСТ 28147-89 с ключом 256 бит, РАР/СНАР) и межузловую (ГОСТ 28147-89).

- Туннелирование с использованием правил отбора и временного графика работы туннеля, а также компрессией данных при туннелировании.

- Межузловое поточное аппаратное или программное шифрование IP-датаграмм в режиме гаммирования. Имитозащита. Шифрование должно соответствовать отечественным криптографическим алгоритмам согласно ГОСТ 28147-89.

- Симметричную и несимметричную многоуровневую систему ключей с разной периодичностью их смены.

- Разделяемый DNS-сервер.

- Сервер DHCP.

- Различные степени сложности пароля и его смену. Расписание доступа. Многоуровневый доступ абонентов к сервису.

- Удаленное управление и мониторинг.

- Механизм постоянного (при старте) и динамического контроля целостности данных в памяти и файловой системе.

- Эффективную систему абонентского мониторинга.

- Ведение статистики. Протоколирование работы как на уровне событий, так и на канальном, протокольном и пакетном уровнях.

- Возможность работы в кластере.

Должны поддерживаться следующие каналы и интерфейсы:

- Поддержка Ethernet 10/100 Мбит - не менее 8 интерфейсов.

- Возможность поддержки до 4 интерфейсов Х.25 256 кбит/с, до 8 синхронных интерфейсов V.24/V.35 1,5 Мб/с, до 34 асинхронных интерфейсов RS232 115 кбит/с.

Должны поддерживаться следующие протоколы:

- Поддержка SLIP, CSLIP, PPP, ARP, IP, IPSec, RIP, ICMP, UDP, TCP, HDLC, LAPB, X.25, ISDN, IPX, Telnet, SNMP, SNNP. HTTP gateway.

- Возможность поддержки протоколов SMTP, POP3, IMAP4, HTTP, FTP, LDAP.

Для обеспечения возможности работы ПАК в составе территориально распределенной сети должны быть предусмотрены следующие варианты управления:

- с помощью локальной консоли;

- с помощью удаленной консоли;

- с помощью центра группового управления;

- с помощью другого ПАК;

- с помощью стандартных центров управления сетевыми устройствами с использованием протокола SNMP.

ПАК должен быть обеспечен годовой сервисной поддержкой с реакцией в течение одного рабочего дня.

Сертификация ПАК должна быть подтверждена следующими документами:

- сертификатом ФСТЭК России на соответствие требованиям, предъявляемым к межсетевым экранам по 2 уровню контроля отсутствия недекларированных возможностей и по 2 классу защищенности по защите от несанкционированного доступа к информации;

- сертификатом ФСБ России на соответствие требованиям, предъявляемым к средствам криптографической защиты информации (СКЗИ) класса КСЗ (для шифрования IP-потока информации, не содержащей сведений, составляющих государственную тайну);

- сертификатами ГОСТ Р ИСО 9001-2001, ГОСТ РВ 15.002-2003 с учетом стандартов СРПП ВТ.


Граничный маршрутизатор


Граничный маршрутизатор должен обеспечивать возможность подключения к ТФОП по каналам Е1 и возможность установления исходящих и прием входящих телефонных вызовов с использованием протоколов Н.323, MGCP, SIP, SCCP.

Граничный маршрутизатор должен обеспечивать следующие технические возможности:

- интеграцию голоса и данных;

- встроенные средства аппаратного ускорения шифрования (DES, 3DES, AES 128, AES 192, AES 256);

- встроенные порты Fast Ethernet 10/100;

- интегрированный асинхронный порт (AUX), поддерживающий соединения на скорости до 115,2 кбит/с;

- не менее 2 интегрированных портов USB 1.1 для поддержки USB-токенов, хранения ключей на отторгаемом носителе, безопасного распространения ПО;

- не менее одного слота для модулей типа NM и NME;

- встроенные часы реального времени для обеспечения точного значения даты и времени;

- ПО для конфигурирования и мониторинга маршрутизатора;

- поддержку функциональности Network Admission Control для предоставления доступа в сеть только хостам, соответствующим корпоративной политике безопасности;

- поддержку функциональности MPLS VPN;

- возможность установки модулей 64-Channel Packet Voice/Fax DSP Module и 2-Port RJ-48 Multiflex Trunk - El или аналогичных;

- размеры - 43,82 x 41,66 x 4,45 см;

- вес не более 6,5 кг.

Должна быть обеспечена поддержка следующих протоколов:

- Skinny Client Control Protocol, (SCCP);

- Real-time Transport Protocol, (RTP);

- Trivial File Transfer Protocol, (TFTP);

- File Transfer Protocol, (FTP);

- Hypertext Transfer Protocol, (HTTP);

- Simple Network Management Protocol, (SNMP);

- Telnet;

- Dynamic Host Configuration Protocol, (DHCP);

- Domain Name System, (DNS);

- поддержка отказоустойчивости при выходе из строя одного из серверов вызовов в кластере;

- поддержка функции Music on Hold с сервера;

- кодеки G.711 и G.729a.


Требования к комплексу защищенного терминального доступа


Общие требования


Комплекс защищенного терминального доступа должен обеспечивать терминальный режим обработки информации совместно с Центром обработки данных Федерального агентства по рыболовству и включать в себя терминальные рабочие места, оборудованные непосредственно в служебных помещениях Заказчика.

Комплекс должен обеспечивать эффективное информационное обеспечение деятельности руководства и сотрудников Федерального агентства по рыболовству, предоставление необходимых данных из государственных и других источников, имеющихся или доступных в Центре обработки данных Федерального агентства по рыболовству, а также обрабатывать поступающую или хранящуюся в подразделениях информацию, не содержащую сведений, составляющих государственную тайну.

Сертифицированные программно-технические средства КЗТД и Центра обработки данных должны организовывать защищенный доступ с одного и того же терминального рабочего места к источникам информации различного уровня конфиденциальности.

Терминальная сеть должна состоять из следующих контуров:

- контур с открытыми информационными ресурсами, не содержащими служебной информации ограниченного распространения (внешний контур);

- контура с информационными ресурсами конфиденциального характера, не содержащими сведения, составляющие государственную тайну (внутренний контур).

В каждый момент времени пользователь должен иметь возможность работы только в одном контуре. Выбор контура должен осуществляться с помощью соответствующих смарт-карт (пластиковых карт), вставляемых в считыватель терминала (картридер).

Характеристики программно-аппаратных средств КЗТД должны обеспечивать возможность работы пользователей с разнокатегорийной информацией с одного рабочего места.

Программно-технические средства КЗТД должны иметь положительное заключение о соответствии требованиям ФСБ России к информационной безопасности информационных систем, обрабатывающих информацию ограниченного распространения, не содержащую сведений, составляющих государственную тайну.

Терминальные устройства, подключаемые к открытым информационным системам, должны иметь положительное заключение или сертификат ФСБ России, разрешающие эксплуатацию этих технических средств в указанных помещениях.

Согласно принципу терминальной обработки информации КЗТД должен обеспечивать только ввод/вывод и отображение результатов обработки информации.

КЗТД должен представлять совокупность полностью укомплектованных защищенных терминальных рабочих мест и необходимых периферийных устройств, объединенных ЛВС и размещаемых в рабочих помещениях структурных подразделений Федерального агентства по рыболовству.

Все вычисления, выполнение приложений и хранение информации должно осуществляться в программно-техническом комплексе ЦОД ИИВС Федерального агентства по рыболовству.

Применение решений для организации КЗТД не должно снижать класса защищенности ЛВС и ИИВС Федерального агентства по рыболовству в целом.


Терминальный сервер


Требования к терминальному серверу приведены в таблице 5.


Табл. 5 - Требования к терминальному серверу


Параметр

Требования

Тип процессора

Определяются рекомендуемыми требованиями операционной системы и программного обеспечения терминального доступа.

Не хуже AMD Opteron Model 2210 dual core processor (1,8 ГГц/1 МБ) или эквивалент.

ОЗУ

Определяются рекомендуемыми требованиями операционной системы и программного обеспечения терминального доступа. Не менее 4 ГБ.

Сеть

Не менее 4 портов 10/100/1000BaseоT Ethernet

Накопитель на жестких дисках

Внутренние 2,5-дюймовые жесткие диски емкостью не менее 250 ГБ.

Сменные носители

Не менее одного привода DVD-ROM

Совместимость с операционными системами

Red Hat Enterprise Linux 4 Update 5, 32/64-разрядная;

Red Hat Enterprise Linux 5, 64-разрядная;

SUSE Linux 10 Professional 64-разрядная;

Windows Server 2003 Enterprise Edition, 32/64-разрядная;

Windows Server 2003 Standard Edition, 32/64-разрядная;

VMware ESX 3.0.2;

Solaris 10 Update 4.

Сетевое ПО

ONC, ONC+, NFS, WebNFS, TCP/IP, OSI, MHS, IPX/SPX, технологии SMB и XML

Управление

Возможность использования локальных и дистанционных KVM-переключателей, возможность использования дистанционных накопителей (DVD, CD, гибких дисков, USB), графический Web-интерфейс пользователя, интерфейс командной строки в стиле DMTF, поддержка спецификации IPMI, протокола SNMP.

Безопасность

IEC 60950, UL/CSA 60950, EN60950, СВ Scheme с поправками для всех стран.

Радиопомехи/электромагнитное излучение

FCC Class A, Part 15 47 CFR, EN55022, CISPR 22, EN300-386:vl.31,ICES-003

Помехоустойчивость

EN55024, EN300-386.

Сертификаты безопасности и электромагнитной совместимости

СЕ Mark, GOST, GS Mark, cULus Mark, CB scheme, CCC, S Mark, CE Mark, Emissions and Immunity Class A Emissions Levels: FCC, C-Tick, MIC, BSMI, ESTI, DOC, S Mark

Другие

Должен отвечать требованиям директив WEEE (2002/96/ЕС) и RoHS (2002/95/EC)


Доверенная операционная система для терминального сервера


Доверенная сертифицированная ОС должна являться средством защиты от несанкционированного доступа к информации и соответствовать требованиям (наличие сертификата соответствия и экспертного заключения ФСТЭК) руководящих документов "Защита от несанкционированного доступа к информации. Часть 1. Программное обеспечение средств защиты информации. Классификация по уровню контроля отсутствия недекларированных возможностей" (Гостехкомиссия России, 1999) по 4 уровню контроля.

Перечень функций защиты информации должен соответствовать требованиям РД ФСТЭК России "Средства вычислительной техники. Защита от несанкционированного доступа к информации. Показатели защищенности от несанкционированного доступа к информации".

Доверенная ОС должна обеспечивать выполнение следующих функций:

- Идентификация и аутентификация пользователя. Запрос персонального идентификатора и пароля пользователя при входе в систему. Должна быть возможность использования смарт-карт в качестве персональных идентификаторов. С помощью персонального идентификатора пользователь должен иметь возможность регистрироваться на нескольких компьютерах.

- Возможность временной блокировки компьютера и последующей разблокировки с применением персонального идентификатора.

- Возможность автоматизированной генерации и смены паролей пользователей.

- Защита от несанкционированной загрузки операционной системы с внешних носителей.

- Разграничение доступа пользователей к локальным ресурсам компьютера с использованием принципов избирательного (дискреционного) и полномочного (мандатного) управления доступом.

- Ведение системного журнала, в котором осуществляется регистрация действий пользователей по отношению к ресурсам компьютера.

- Создание замкнутой программной среды пользователей (списка разрешенных для запуска программ).

- Автоматическое уничтожение данных на магнитных носителях при удалении защищаемых файлов.

- Контроль целостности средств защиты, программных средств, а также информационных ресурсов.

- Защита ввода-вывода на отчуждаемые носители информации.

- Тестирование механизмов и функций защиты.

- Базовые функции должны соответствовать функциям ОС Solaris 10 Update 4 с установленным Solaris Trusted Extensions или эквиваленту.


Доверенное программное обеспечение терминального доступа сервера терминального доступа


Доверенное программное обеспечение терминального доступа должно соответствовать требованиям (наличие сертификата соответствия и экспертного заключения ФСТЭК) руководящих документов "Защита от несанкционированного доступа к информации. Часть 1. Программное обеспечение средств защиты информации. Классификация по уровню контроля отсутствия не декларированных возможностей" (Гостехкомиссия России, 1999) по 4 уровню контроля.

Перечень функций защиты информации должен соответствовать требованиям РД ФСТЭК России "Средства вычислительной техники. Защита от несанкционированного доступа к информации. Показатели защищенности от несанкционированного доступа к информации".

Программное обеспечение терминального доступа должно обеспечивать терминальный доступ с ТРМ к информации, хранимой и обрабатываемой на серверах и рабочих станциях (автономных и в составе локальной вычислительной сети).

Программное обеспечение терминального доступа должно функционировать под управлением доверенной ОС.

Для идентификации пользователей в КЗТД должен использоваться персональный идентификатор - смарт-карта.

Доверенное программное обеспечение терминального доступа должно обеспечивать выполнение следующих функций:

- Идентификация, аутентификация пользователя и контроль доступа. Должна быть возможность использования смарт-карт в качестве персональных идентификаторов. С помощью персонального идентификатора пользователь должен иметь возможность регистрироваться на нескольких компьютерах.

- Шифрование трафика между сервером и терминалами.

- Выполнение утилит администрирования.

- Управление сессиями.

- Управление устройствами, включая доступ к USB на прикладном уровне.

- Поддержка устройств для вывода аудиоинформации, последовательных устройств, USB-накопителей и принтеров.

Базовые функции программного обеспечения терминального доступа должны соответствовать функциям ПО SunRay Server/Client Firmware v4 update 2 или эквиваленту.


Комплект оборудования ТРМ


Терминальные рабочие места (далее ТРМ) должны обеспечивать разделение информационных контуров за счет изменения процедуры начальной загрузки в микропрограммном обеспечении (Firmware) терминала, входящего в состав доверенного ПО терминального доступа, а также за счет соответствующих настроек на терминальных серверах, работающих под управлением доверенной сертифицированной ОС.

Требования к комплекту ТРМ приведены в таблице 6.


Табл. 6 - Требования к комплекту ТРМ


Параметр

Требования

Графическая подсистема

24-разрядная видеокарта, 17-дюймовый жидкокристаллический монитор, разрешение не менее 1024x768 точек, размер пикселя не более 0,31 мм

Разъемы ввода/вывода

4 USB-порта с питанием; порт для RGB-проектора (разрешение не менее 1024x768 при 75 Гц)

Сеть

10/100 Base-T

Устройства ввода информации

USB-клавиатура, USB-мышь, считыватель смарт-карт ISO-7816-1

Аудио

Аудиовход/выход до 16 бит, разъемы для подключения микрофона, наушников.

Размеры (Ш х Г х В)

Не более 377 х 211 х 407 мм

Вес

Не более 6,3 кг

Безопасность

Соответствие требованиям ГОСТ Р 50377-92 (МЭК 950-86)

Электромагнитная совместимость

Соответствие требованиям ГОСТ Р 51318.22-99, ГОСТ Р 50839-2000 р. 4 (группа I)

Допустимые уровни шума

Соответствие требованиям ГОСТ 26329-84 п.п. 1.2, 1.3

Характеристи внешней среды

Работа при температуре 0-35 °С при относительной влажности 5-93 % на высоте не более 3000 м над Уровнем моря.

Электропитание

100-240 В переменного тока с автоматическим определением напряжения питания, 50-60 Гц, 0,5 А.

Потребление энергии

Не более 20 Вт

Акустический шум

Не более 28 дБ на месте оператора


Требования по порядку ввода в эксплуатацию


Этапы


Ввод в эксплуатацию всех систем ИИВС предполагается проводить в один этап.


Срок ввода в эксплуатацию


Ввод в эксплуатацию всех систем ИИВС в течение 21 календарного дня с момента заключения государственного контракта.


Квалификация


Все работы по пуско-наладке и вводу в эксплуатацию должны быть выполнены специалистами Исполнителя, сертифицированными на эти виды работ компаниями-производителями поставляемого аппаратно-программного обеспечения.

Исполнитель должен быть уполномочен компанией-производителем поставляемого аппаратно-программного обеспечения на выполнение соответствующих работ.


Требования по надежности


Гарантийный срок


Все системы ИИВС должны иметь гарантийный срок работы в пределах, установленных на них производителем, но не менее 1 года.


Профилактические и восстановительные работы


Время проведения профилактических и восстановительных (при отказе технических средств) работ не должно превышать 1 часа с момента прибытия специалиста Исполнителя и/или Производителя при наличии ЗИП.


Показатели надежности


Показатели надежности систем ИИВС должны быть оформлены в виде раздела пояснительной записки к эксплуатационной документации систем ИИВС или самостоятельного документа.


Требования к режиму эксплуатации, удобству технического обслуживания, ремонта и хранения


Режим эксплуатации


Технические средства ИИВС должны обеспечивать непрерывный круглосуточный режим эксплуатации с учетом времени на техническое обслуживание.


Мониторинг


Должен обеспечиваться непрерывный мониторинг состояния систем ИИВС.

Должны быть предусмотрены средства контроля для определения сбоев и отказов в поставляемых и модернизируемых системах ИИВС.


Гарантийное обслуживание


В течение 2009 г. Исполнитель обеспечивает гарантийную техническую поддержку оборудования и программного обеспечения систем ИИВС со стороны компаний-производителей в соответствии с требованиями по составу.

Время реакции (прибытия специалиста) Исполнителя и/или Производителя при аппаратных и программных сбоях в период обеспечения гарантийной технической поддержки оборудования и программного обеспечения систем ИИВС не должно превышать 2 часов в рабочие дни с 8:00 до 19:00.


Конструкции и расположение ТС


Конструкция и расположение кабельных путей и технических средств должны обеспечивать беспрепятственный доступ к элементам системы при проведении ремонтно-профилактических работ.


Требования по безопасности


Все технические решения по созданию ИИВС должны соответствовать действующим нормам и правилам техники безопасности, пожаробезопасности и взрывобезопасности, а также охраны окружающей среды при эксплуатации.


Требования по стандартизации, унификации и технологичности


Для обеспечения заданных эксплуатационных показателей качества и производительности ИИВС должны выполняться следующие требования:

- все компоненты систем должны иметь соответствующие сертификаты, если их наличие обусловлено требованиями законодательства Российской Федерации;

- при монтажных работах должен проводиться пооперационный контроль с использованием сертифицированного тестового оборудования, рекомендованного компаниями-производителями элементов систем;

- монтаж и пуско-наладка системы должны выполняться квалифицированными специалистами, прошедшими соответствующую подготовку и имеющими соответствующие сертификаты, выданные компаниями-производителями;

- этапу инсталляции и запуска систем ИИВС в Федеральном агентстве по рыболовству должен предшествовать этап их стендовой отработки;

- проведение работ не должно нарушать функционирование рабочих систем Заказчика.


Специальные требования


Все товары и связанные с ними услуги, используемые для выполнения Государственного контракта, должны иметь происхождение из Российской Федерации или любой другой страны, за исключением стран, в отношении которых Российской Федерацией либо международными соглашениями, в которых участвует Российская Федерация, применяются санкции, запрещающие или ограничивающие поставки товаров, работ и услуг.


Порядок выполнения и приемки работ


Работы проводятся на объектах Заказчика. Модернизация существующих и ввод в эксплуатацию новых систем ИИВС не должна вызывать простои функционирующих систем в рабочее время. Работы должны быть завершены в течение 21 (двадцати одного) календарного дня с момента заключения государственного контракта.


Требования к документации


Эксплуатационная документация должна быть выпущена с учетом нормативных требований.

Эксплуатационная документация должна быть представлена для всех систем ИИВС.


Результаты работ


Результатами работ по модернизации ИИВС должны стать:

- По модернизации вычислительного комплекса в составе центра обработки данных:

- поставленное оборудование и программное обеспечение;

- смонтированный и запущенный в эксплуатацию модернизированный вычислительный комплекс в составе центра обработки данных;

- установленные в аппаратные стойки и подключенные к серверному сегменту телекоммуникационной сети серверы и оборудование;

- произведенная первичная пуско-наладка серверов и оборудования;

- произведенная установка системного программного обеспечения в соответствии с функциональной принадлежностью серверов;

- подключенная к серверу резервного копирования ленточная библиотека;

- настройка правил в соответствии с политикой резервного копирования;

- перенесенная с имеющегося сервера на новый сервер СЭДО база данных;

- настроенные для работы с базой данных СЭДО пользовательские места;

- портированная на почтовый сервер база электронной почты с настройкой работы пользователей.

- По построению единой системы управления ИИВС:

- поставленное оборудование и программное обеспечение;

- смонтированная и запущенная в эксплуатацию единая система управления ИИВС;

- установленные на серверы вычислительного комплекса ИИВС необходимые программные компоненты, включая агентов системы управления серверами;

- организованные диспетчерские места для обслуживающего персонала.

- По построению единой инфраструктуры центра обработки данных:\

- поставленное оборудование и программное обеспечение;

- смонтированная и запущенная в эксплуатацию единая инфраструктура центра обработки данных;

- смонтированный аппаратный шкаф с подведенным к источнику бесперебойного питания, установленному в шкаф, электропитанием;

- настроенные на серверах агенты, обрабатывающие сигналы на аварийное отключение при пропадании электропитания;

- подключенные к системе электропитания ЦОД источники бесперебойного электропитания;

- подготовленный для удаленного администрирования KVM-переключатель.

- По созданию сертифицированного ПАК защиты информации и маршрутизации:

- поставленное оборудование и программное обеспечение;

- установленный в 19-дюймовую стойку и подключенный сервер;

- настроенные правила маршрутизации;

- настроенные правила безопасности;

- настроенные прикладные службы;

- конфигурирование для работы с Multicast-группами;

- специальные настройки интерфейсов.

- По созданию граничного маршрутизатора:

- поставленное оборудование;

- смонтированный и запущенный в эксплуатацию граничный маршрутизатор;

- установка модулей;

- настройка интерфейсов;

- настройка правил маршрутизации.

- По созданию комплекса защищенного терминального доступа:

- поставленное оборудование и программное обеспечение;

- смонтированный и запущенный в эксплуатацию терминальный комплекс;

- подключенное к телекоммуникационной сети оборудование рабочих мест терминального комплекса;

- установленные в аппаратные стойки и подключенные к серверному сегменту телекоммуникационной сети серверы приложений и терминальные серверы;

- произведенная первичная пуско-наладка серверов терминального комплекса;

- произведенная установка системного программного обеспечения в соответствии с функциональной принадлежностью серверов терминального комплекса.

- Проведенное обучение персонала работе с системами ИИВС.

- Разработанный регламент работы систем ИИВС.

- Созданная эксплуатационная документация на модернизируемые и новые системы ИИВС.


Приложение 5
К Аукционной документации


ПРОЕКТ


                         ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНРАКТ
                                  N ____

    На модернизацию и техническое перевооружение аппаратно-программных
     комплексов интегрированной информационно-вычислительной системы
            Федерального агентства по рыболовству в 2009 году

г. Москва                                      "___" ____________ 2009 г.


      Федеральное  агентство  по  рыболовству  (далее -  Росрыболовство),
именуемое  в дальнейшем  "Заказчик",  в  лице  руководителя  (заместителя
руководителя),   действующего   на   основании  Положения,  утвержденного
постановлением Правительства Российской Федерации от 11.06.2008 N 444,  и
(доверенности) с одной стороны, и _______________________________________
                                   (полное наименование для юридического
                                      лица (сокращенное наименование),
                                         фамилия, имя, отчество для
                                             физического лица)
в лице _________________________________________________________________,
           (для юридических лиц - должность, Ф.И.О.; физическим лицом
                                 не заполняется)
действующего на основании ______________________________________________,
                          (для юридических лиц - Устав, доверенность; для
                           физических лиц - паспорт и (или) свидетельство
                          о регистрации, доверенность; для индивидуальных
                           предпринимателей - свидетельство о регистрации
                          в едином государственном реестре индивидуальных
                                         предпринимателей)
признанное ___________________________________________ открытого аукциона
            (единственным участником/либо победителем)
по размещению заказа на право заключения  государственного  контракта  на
модернизацию    и    техническое   перевооружение   аппаратно-программных
комплексов     интегрированной    информационно-вычислительной    системы
Федерального   агентства  по  рыболовству  в  2009 год,  (основанием  для
заключения государственного контракта является протокол  Единой  комиссии
(название соответствующего протокола) ___________________________________
от "___" ______________________ 200_ г. N ___),  именуемое  в  дальнейшем
"Исполнитель",  с  другой  стороны,  именуемые  в  дальнейшем  "Стороны",
заключили    настоящий    государственный   контракт   (далее   Контракт)
о нижеследующем:

1. Предмет государственного контракта


1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства по модернизации и техническому перевооружению аппаратно-программных комплексов интегрированной информационно-вычислительной системы Федерального агентства по рыболовству в 2009 году (далее - Работы), требования к которым согласованы сторонами в Техническом задании (Приложение N 1 к настоящему Контракту).

1.2. Заказчик обязуется создать Исполнителю необходимые условия для выполнения Контракта, принять и оплатить выполненные Работы в соответствии с условиями Контракта.

1.3. Срок сдачи Работ по Контракту, содержание и сроки выполнения основных этапов Работ определяются календарным планом (Приложение N 3 к настоящему Контракту), составляющим неотъемлемую часть настоящего Контракта.

1.4. Приемка и оценка результатов Работы осуществляется в соответствии с требованиями технического задания и календарного плана.


2. Цена контракта и порядок расчетов


2.1. Стоимость настоящего Контракта определена в соответствии с утвержденным Сторонами Расчетом цены по контракту, являющимся неотъемлемой частью настоящего контракта (Приложение N 4 к государственному контракту) и составляет ______________ (Сумма прописью) рублей, в том числе НДС ______ (Сумма прописью) рублей

2.2. Расчеты за выполнение Работ производятся путем безналичного перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Исполнителя.

2.3. Заказчик после подписания Контракта производит выплату аванса Исполнителю в размере 30 (тридцати) процентов от стоимости Работ по Контракту, в размере ___________ (цифрами и прописью), в т. ч. НДС 18 (восемнадцать) процентов в сумме _________ (цифрами и прописью).

2.4. Расчет за выполненные работы осуществляется ежеквартально после сдачи и приемки Работ согласно Акту выполненных работ (Приложение N 2 к настоящему Контракту). Оплата стоимости каждого этапа работ производится после приемки Работ Заказчиком на основании акта сдачи-приемки работ (КС-2), справки о стоимости выполненных Работ и затрат (КС-3) с учетом ранее выплаченного аванса.

2.5. Цена государственного контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных контрактом объема Работ и иных условий исполнения государственного контракта.

2.6. Цена Контракта является фиксированной и пересмотру не подлежит, кроме случаев, установленных законом.


3. Права и обязанности Сторон


3.1. Исполнитель:

3.1.1. Обязуется своевременно и качественно, в соответствии с положениями действующего законодательства Российской Федерации, выполнить работы, указанные в п. 1 настоящего Контракта.

3.1.2. Обязуется немедленно известить Заказчика в случае невозможности своевременного выполнения работ о причинах задержки и согласовать новый срок выполнения работ.

3.1.3. Обязуется устранить все выявленные Заказчиком недостатки выполненных работ за свой счет и своими силами.

3.1.4. Вправе требовать от Заказчика оплату за выполненные Работы.

3.2. Заказчик:

3.2.1. Обязуется осуществить оплату выполненных работ в соответствии с п. 2.2, 2.3, 2.4 настоящего Контракта.

3.2.2. Вправе требовать устранения недостатков выполненных Исполнителем работ.

3.2.3. Вправе требовать выполнение работ в полном объеме, надлежащего качества и в согласованные сторонами сроки.

3.2.4. Вправе осуществлять иные действия, предусмотренные настоящим Контрактом и действующим законодательством Российской Федерации.

3.2.5. Вправе требовать отчет о ходе выполненных Работ, качестве выполненных Работ, с подтверждающими документами.

3.3. Заказчик по согласованию с Исполнителем по Контракту в ходе исполнения Контракта вправе изменить не более чем на десять процентов предусмотренные Контрактом объем работ при изменении потребности в работах, на выполнение которых заключен Контракт, или при выявлении потребности в дополнительном объеме работ, не предусмотренных Контрактом, но связанных с работами, предусмотренными Контрактом. При выполнении дополнительного объема таких работ Заказчик по согласованию с Исполнителем по Контракту вправе изменить первоначальную цену Контракта пропорционально объему таких работ, но не более чем на десять процентов такой цены Контракта, а при внесении соответствующих изменений в Контракт в связи с сокращением потребности в выполнении таких работ Заказчик обязан изменить цену Контракта соответствующим образом.

3.4. Заказчик вправе отказаться от оплаты результатов Работ в случае их несоответствия требованиям, установленным техническим заданием и календарным планом, и требовать от Исполнителя исправления недостатков за счет Исполнителя.


4. Обеспечение исполнения контракта*


4.1. Обеспечение исполнения обязательств по Контракту предоставлено участником открытого аукциона, с которым заключается Контракт, в виде ___________________ (безотзывной банковской гарантии, страхования ответственности по Контракту или перечислением в качестве обеспечения на расчетный счет Заказчика денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита), в размере 30 (Тридцать) процентов от общей цены работы). Способ обеспечения исполнения Контракта определяется Исполнителем самостоятельно.

4.2. Срок действия обеспечения - до дня окончания срока действия контракта. Срок действия обеспечения может быть прекращен до наступления указанного срока в случае досрочной сдачи-приемки работы.

4.3. Сумма обеспечения, в случае выбора Исполнителем в качестве обеспечения исполнения Контракта перечисление на расчетный счет Заказчика денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита), подлежит выплате Заказчику в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем своих обязательств по контракту.


5. Ответственность Сторон


5.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему Контракту Исполнитель и Заказчик несут ответственность в соответствии с действующим законодательством и условиями настоящего Контракта.

5.2. В случае нарушения срока выполнения обязательств по настоящему Контракту Заказчик уплачивает Исполнителю неустойку в размере 1/300 действующей на день оплаты ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от суммы просроченных оплат, начиная со дня, следующего после дня окончания срока оплаты работ (этапа), за каждый день просрочки.

5.3. В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательств по Контракту, Заказчик вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, в размере 1/300 действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.

5.4. В случае отказа Исполнителя от исполнения своих обязательств по выполнению Работ, являющихся предметом Контракта, он обязан выплатить Заказчику штраф в размере 10 (десяти) % от стоимости Работ.

5.5. Исполнитель по требованию Заказчика своими средствами и за свой счет в срок, согласованный с Заказчиком, устраняет недостатки, допущенные по своей вине в результате выполненных работ (этапов работ).

5.6. В случае несоблюдения Исполнителем сроков начала и окончания работ (этапов работ), установленных настоящим государственным контрактом, а также передачи результатов работ (этапов работ), Заказчик по решению суда или согласию сторон имеет право расторгнуть настоящий Контракт и потребовать возмещения ему убытков, причиненных Исполнителем вследствие ненадлежащего исполнения договорных обязательств.

5.7. Уплата неустойки и возмещение убытков не освобождают Стороны от выполнения принятых обязательств.

5.8. При реорганизации юридического лица, выступающего в качестве Стороны-участника настоящего Контракта, все его обязательства переходят к правопреемнику.

5.9. В случае возникновения разногласий между Сторонами по вопросам, предусмотренным настоящим Контрактом, Стороны примут все меры к разрешению их путем переговоров. В случае невозможности разрешения разногласий по настоящему Контракту путем переговоров они будут разрешаться в Арбитражном суде г. Москвы.


6. Срок действия Контракта


6.1. Контракт вступает в силу с момента подписания и действует до момента полного исполнения сторонами обязательств по Контракту.

6.2. Срок выполнения работ по контракту "___" _____________ 2009 года.


7. Обстоятельства непреодолимой силы


7.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему Контракту, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно наводнения, пожара, землетрясения, диверсии, военных действий, блокад, изменения законодательства, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по настоящему Контракту, а также других чрезвычайных обстоятельств, которые возникли после заключения настоящего Контракта и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также которые стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.

7.2. При наступлении таких обстоятельств, срок исполнения обязательств по настоящему Контракту отодвигается соразмерно времени действия данных обстоятельств, постольку, поскольку эти обстоятельства значительно влияют на исполнение настоящего Контракта в срок.

7.3. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) календарных дней с даты возникновения таких обстоятельств уведомить в письменной форме другую Сторону об их возникновении, виде и возможной продолжительности действия.


8. Прочие условия


8.1. Работы по настоящему Контракту оплачиваются из средств федерального бюджета.

8.2. Все изменения, дополнения и приложения к настоящему Контракту являются его неотъемлемыми частями и действительны лишь в том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны надлежаще уполномоченными на то представителями обеих Сторон.

8.3. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему Контракту третьей стороне без письменного согласия на то другой Стороны.

8.4. Контракт вступает в силу и становится обязательным для Сторон с момента его подписания.

8.5. Контракт прекращает свое действие с момента надлежащего исполнения Сторонами своих обязательств, за исключением случаев, установленных Контрактом.

8.6. Все изменения и приложения по основаниям, предусмотренным настоящим Контрактом являются его неотъемлемой частью.

8.7. При изменении своих банковских реквизитов Исполнитель обязан в течение 5 рабочих дней известить об этом Заказчика.

8.8. Настоящий Контракт составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.


9. Приложение


9.1. К настоящему Контракту прилагаются:

1) Техническое задание на ________ листах.

2) Акт выполненных работ на ________ листах.

3) Календарный план на ________ листах.

4) Расчет цены по контракту на ________ листах (с Приложением N 1 к Расчету цены по контракту) на ________ листах.


10. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон


Заказчик

Исполнитель

Федеральное агентство по рыболовству


Адрес: 107996, г. Москва, Рождественский бульвар, д. 12, стр. 1

Телефон: (495) 623-23-20

Факс: (495) 628-19-04


Р/с. N 40105810700000010079

Лиц./сч. N 03731000760

УФК по г. Москве отделение N 1 Московского ГТУ Банка России г. Москва

БИК 044583001

Л/С 03076000760

ИНН 77002679523

КПП 770201001


Банковские реквизиты для денежного обеспечения заявки и контракта:


УФК по г. Москве отделение N 1 Московского ГТУ Банка России г. Москва

БИК 044583001

Р/с. 40302810800001000079

л/с. 05731000760



               Заказчик                            Исполнитель

   _________________/А.А. Крайний/       ________________/ _____________/

   М.П.                                  М.П.

______________________________

* В случае, если Исполнитель является бюджетным учреждением, раздел 4 государственного контракта исключается.


Приложение 1
к Государственному контракту


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
На модернизацию и техническое перевооружение аппаратно-программных комплексов интегрированной информационно-вычислительной системы Федерального агентства по рыболовству в 2009 году


См. Приложение 4 к Аукционной документации от "___" ____________________ 2009 г. N _____. Продублировать приложение 4.


Приложение 2
к Государственному контракту


                          АКТ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

Утверждаю                          Утверждаю
Должность руководителя             Руководитель организации
                                   Исполнителя

___________________                ___________________
(подпись, Ф. И. О.)                (подпись, Ф. И. О.)

"___" _________________ 2009 г.    "___" _________________ 2009 г.

М.П.                               М.П.

                             АКТ N ____

      выполнения работ __________________________________________________
по государственному контракту от "___" ___________________ 2009 г. N ____
по  модернизации   и  техническому  перевооружению  аппаратно-программных
комплексов     интегрированной    информационно-вычислительной    системы
Федерального агентства по рыболовству в 2009 году.
      Составлен "___" ________________ 2009 г.
      Наименование темы _________________________________________________
      Мы, нижеподписавшиеся, представитель Исполнителя _________________,
                                                    (должность, Ф. И. О.)
с одной стороны, и представитель  Заказчика __________________________, с
                                               (должность, Ф. И. О.)
другой стороны, составили настоящий акт о том, что Исполнителем выполнены
работы  по   модернизации   и   техническому   перевооружению  аппаратно-
программных   комплексов   интегрированной   информационно-вычислительной
системы Федерального агентства по рыболовству в 2009 году (указать период
Календарного  плана)    и   (удовлетворяет/не   удовлетворяет)   условиям
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
 (государственного контракта, технических требований, календарного плана
         или иного документа, превышает требования технического)
и в надлежащем порядке оформлены.
      Краткое содержание выполненных работ ______________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
      Стоимость   выполненных   работ   по    Государственному  контракту
составляет ____________ рублей (из них НДС - __________ рублей).
      Сумма  аванса,   перечисленная   по   Государственному   контракту,
составила ___________ рублей (из них НДС - __________ рублей).
      Следует к перечислению __________________ рублей, в том числе НДС -
____________ рублей.
      Приложения к  Акту:  отчет  о выполненных  работах  на  бумажном  и
электронном носителях.

      Адрес Исполнителя:
      __________________________________________
      __________________________________________

      Банковские реквизиты Исполнителя:
      __________________________________________
      __________________________________________

Этап принял:                       Этап сдал:
От Заказчика                       От Исполнителя
Должность руководителя             Ответственный исполнитель

_______________________________    _______________________________
      (подпись, Ф. И. О.)                (подпись, Ф. И. О.)

Приложение N 3
к государственному контракту


                            КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

      на модернизацию и техническое перевооружение  аппаратно-программных
комплексов     интегрированной    информационно-вычислительной    системы
Федерального агентства по рыболовству в 2009 году
_________________________________________________________________________

                                    Контрактная цена _______________ руб.

N п/п

Наименование работ (этапов работ)

Дата начала этапа

Дата окончания этапа

Цена по контракту руб.

Результаты работ

I







Исполнитель:                         Заказчик:
_________________________________    Руководитель
     (Должность, сокращенное         Федерального агентства по
    наименование организации)        рыболовству
____________________ (Ф.И.О.)
     (подпись)
М.П.
      "__" _______ 2009 г.           _______________ А.А. Крайний
                                     М.П.
                                             "__" _______ 2009 г.
                                     Начальник Административного
                                     Управления
                                     _______________ О.В. Баранник

Приложение N 4
к государственному контракту


Расчет
цены по контракту на модернизацию и техническое перевооружение аппаратно-программных комплексов интегрированной информационно-вычислительной системы Федерального агентства по рыболовству в 2009 году.


      Мы, нижеподписавшиеся, от лица Заказчика руководитель  Федерального
агентства   по  рыболовству   Крайний   Андрей  Анатольевич,  и  от  лица
Исполнителя _____________________________________________________________
                 (должность, Ф.И.О., полное наименование организации,
                        сокращенное наименование организации)
устанавливаем, что цена государственного контракта  на  выполнение  работ
составляет __________ (___________) руб.

в том числе по этапам работ:


Номер этапа работ

Дата начала этапа

Дата окончания этапа

Сумма этапа работ (руб.)









Всего:





К настоящему Расчету цены прилагается смета затрат с расшифровками приложение N 1 к Расчету цены по контракту.

Настоящий Расчет цены является основанием для проведения взаимных расчетов и платежей между Исполнителем и Заказчиком и относится к предмету государственного контракта.


Исполнитель:                         Заказчик:
_________________________________    Руководитель
     (должность, сокращенное         Федерального агентства по
    наименование организации)        рыболовству
____________________ (Ф.И.О.)
     (подпись)
М.П.
      "__" _______ 2009 г.           _______________ А.А. Крайний
                                     М.П.
                                             "__" _______ 2009 г.

Приложение N 1
к расчету цены по контракту


                              СМЕТА ЗАТРАТ

      на выполнение в 2009 году работ по теме:
_________________________________________________________________________

N

Наименование статей расходов

Всего (руб.)

Сумма этапа (руб.)

I этап

II этап

III этап

IV этап

1

Материалы






2

Фонд оплаты труда (ФОТ)






3

Отчисление на социальные нужды






4

Прочие прямые расходы






5

Накладные расходы






6

Итого: себестоимость






7

Прибыль (рентабельность %)






8

Сторонние организации






9

Всего: контрактная цена







Исполнитель:
_________________________________    Начальник Административного
     (Должность, сокращенное         управления
    наименование организации)
____________________ (Ф.И.О.)        ______________ О.В. Баранник
     (подпись)
М.П.                                 М.П.
      "__" _______ 2009 г.                   "__" _______ 2009 г.


Установлено, что заказ на право заключения госконтракта на модернизацию и техническое перевооружение аппаратно-программных комплексов интегрированной информационно-вычислительной системы Росрыболовства в 2009 г. размещается путем проведения открытого аукциона.

Утверждены извещение и документация в отношении проведения открытого аукциона.


Приказ Федерального агентства по рыболовству от 22 июня 2009 г. N 556 "О размещении заказа на право заключения государственного контракта на модернизацию и техническое перевооружение аппаратно-программных комплексов интегрированной информационно-вычислительной системы Федерального агентства по рыболовству в 2009 году"


Текст приказа официально опубликован не был


Текст документа на сайте мог устареть

Вы можете заказать актуальную редакцию полного документа и получить его прямо сейчас.

Или получите полный доступ к системе ГАРАНТ бесплатно на 3 дня


Получить доступ к системе ГАРАНТ

(1 документ в сутки бесплатно)

(До 55 млн документов бесплатно на 3 дня)


Чтобы приобрести систему ГАРАНТ, оставьте заявку и мы подберем для Вас индивидуальное решение