Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
3. При наличии недостатков в результатах выполненных работ (этапа
работ) Стороны составляют двусторонний акт с перечнем необходимых
доработок и указанием сроков их выполнения.
В случае досрочного выполнения Исполнителем работ Заказчик вправе
досрочно принять и оплатить работы по контрактной цене.
Если в ходе работ обнаруживается невозможность достижения
результатов вследствие обстоятельств, не зависящих от Исполнителя, или
нецелесообразность продолжения работы, Исполнитель обязан
приостановить работы и в течение 10 дней после приостановки работ
поставить в известность Заказчика.
В этом случае стороны обязаны в течение 30 дней рассмотреть
вопрос о целесообразности и направлениях продолжения работ и их
дальнейшей оплате.
4. В срок не позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты принятия
решения о прекращении выполнения работ Стороны на основании акта
сверки проводят расчет за фактически выполненный объем работ.
Заказчик обязуется оплатить выполненные работы в порядке,
предусмотренном действующим законодательством.
Передача оформленной в установленном порядке документации по
отдельным этапам государственного контракта осуществляется
сопроводительными документами Исполнителя.
4. Права и обязанности сторон
4.1. Исполнитель обязан:
4.1.1. Обеспечить целевое использование средств, предоставляемых
Заказчиком для выполнения работ по настоящему государственному
контракту.
4.1.2. Выполнять предусмотренные настоящим государственным
контрактом работы лично в соответствии с техническим заданием и
передать результаты Заказчику в порядке и в сроки, установленные
настоящим государственным контрактом.
4.1.3. Согласовывать с Заказчиком необходимость привлечения к
производству работ по настоящему государственному контракту третьих
лиц (соисполнителей).
4.1.4. Согласовать с Заказчиком необходимость использования
охраняемых результатов интеллектуальной деятельности, принадлежащих
третьим лицам, а также обосновать целесообразность приобретения прав
на их использование.
При этом риск нарушения прав третьих лиц на результаты
интеллектуальной деятельности несет Исполнитель.
4.1.5. Гарантировать Заказчику передачу полученных по
государственному контракту результатов, не нарушающих исключительных
прав третьих лиц. В случае если из-за нарушения прав третьих лиц будет
наложен запрет на использование результатов работ, полученных по
настоящему государственному контракту, Исполнитель обязан за свой счет
приобрести лицензию или изменить результаты работы таким образом,
чтобы не нарушались права третьих лиц.
4.1.6. Представить Заказчику перечень объектов исключительных
прав, использование которых предполагается при реализации результатов
работы по настоящему государственному контракту, а также сообщить
условия их использования с предоставлением, в случае необходимости,
соответствующих расчетов.
4.1.7. Своими силами и за свой счет, не нарушая конечной даты
сдачи результатов работ, устранять допущенные по его вине недостатки в
выполненной работе, а также ошибки в расчетах и аналитических выводах,
которые могут повлечь отступления от параметров, предусмотренных в
техническом задании.
4.1.8. Незамедлительно информировать Заказчика об обнаруженной
невозможности получить ожидаемые результаты работ или о
нецелесообразности продолжения работы.
4.1.9. Если в процессе выполнения работы выясняется неизбежность
получения отрицательного результата, Исполнитель обязан приостановить
ее, письменно поставив об этом в известность Заказчика в 10-дневный
срок после приостановления работ.
4.1.10. Не заключать на время действия настоящего
государственного контракта договоры с третьими лицами в качестве
исполнителя на выполнение работ, относящихся к предмету настоящего
государственного контракта, и использованию результатов этих работ.
4.1.11. Включать в трудовые и иные договоры, заключаемые с
конкретными исполнителями работ, составляющих предмет настоящего
государственного контракта, необходимые условия, обеспечивающие
соблюдение Исполнителем принятых на себя по настоящему
государственному контракту обязательств, включая обязательство о
неразглашении конфиденциальной информации.
4.1.12. В случае изменения банковских реквизитов в 3-х дневный
срок письменно известить Заказчика.
4.2. Исполнитель имеет право:
4.2.1. Привлекать к исполнению настоящего государственного
контракта третьих лиц (соисполнителей) только на основании письменного
согласия Заказчика. При этом Исполнитель несет ответственность за
действия привлекаемых третьих лиц, в том числе за качество выполненной
ими работы и сроки выполнения работы, как за свои собственные.
4.2.2. Использовать полученные в процессе исполнения работ по
настоящему государственному контракту результаты работ только для
собственных нужд. Использование Исполнителем указанных результатов в
работах по заказу третьих лиц, а также передача третьим лицам
допускается только с письменного разрешения Заказчика и на условиях,
определенных Заказчиком.
4.3. Заказчик обязан:
4.3.1. Передавать Исполнителю необходимую для работы имеющуюся у
Заказчика информацию.
4.3.2. Принять и оплатить результаты работ, исключительные права
на результаты интеллектуальной деятельности, полученные при выполнении
работ (этапов работ), в соответствии с условиями настоящего
государственного контракта.
4.4. Заказчик имеет право:
4.4.1. Отказаться от оплаты результатов работ (этапа) в случае их
несоответствия требованиям, установленным техническим заданием и
календарным планом, и требовать от Исполнителя исправления недостатков
за счет Исполнителя.
5. Ответственность сторон и разрешение споров
5.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по
настоящему государственному контракту Исполнитель и Заказчик несут
ответственность в соответствии с действующим законодательством и
условиями настоящего государственного контракта.
5.2. В случае нарушения срока выполнения работ (этапа)
Исполнитель уплачивает Заказчику неустойку в размере 1/300 действующей
на день оплаты ставки рефинансирования Центрального банка Российской
Федерации от стоимости просроченных работ, начиная со дня, следующего
после дня окончания работ (этапа), за каждый день просрочки.
Исполнитель освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что
просрочка произошла вследствие непреодолимой силы или по вине
Заказчика, при этом им должны быть представлены подтверждающие
документы.
5.3. Исполнитель по требованию Заказчика своими средствами и за
свой счет в срок, согласованный с Заказчиком, устраняет недостатки,
допущенные по своей вине в результатах выполненных работ (этапов
работ). В случае не устранения указанных недостатков в согласованный
Сторонами срок Исполнитель в течение 10 дней с момента окончания
указанного срока уплачивает Заказчику неустойку в размере 20 процентов
стоимости работ (этапов работ), в результатах которых выявлены
недостатки.
5.4. В случае несоблюдения Исполнителем сроков начала и окончания
работ (этапов работ), установленных настоящим государственным
контрактом, а также передачи результатов работ (этапов работ),
Заказчик имеет право расторгнуть настоящий государственный контракт и
потребовать возмещения ему убытков, причиненных Исполнителем
вследствие ненадлежащего исполнения договорных обязательств. Настоящий
государственный контракт может быть расторгнут по соглашению Сторон
или в судебном порядке.
5.5. Исполнитель в полном объеме возмещает убытки, причиненные
ненадлежащим исполнением условий настоящего государственного
контракта.
5.6. Исполнитель возмещает Заказчику убытки, причиненные
вследствие нарушения исключительных прав третьих лиц на переданные
Заказчику результаты работ.
5.7. Уплата неустойки и возмещение убытков не освобождают Стороны
от выполнения принятых обязательств.
5.8. При реорганизации юридического лица, выступающего в качестве
Стороны-участника настоящего государственного контракта, все его
обязательства переходят к правопреемнику.
5.9. В случае возникновения разногласий между Сторонами по
вопросам, предусмотренным настоящим государственным контрактом,
Стороны примут все меры к разрешению их путем переговоров. В случае
невозможности разрешения разногласий по настоящему государственному
контракту путем переговоров они будут разрешаться в Арбитражном суде
г. Москвы.
6. Права сторон на результаты работ
6.1. Сведения обо всех результатах интеллектуальной деятельности,
включая объекты интеллектуальной собственности, полученные и (или)
использованные при выполнении НИОКР (этапа НИОКР), подлежат отражению
в отчетной документации.
6.2. Исключительные права на результаты интеллектуальной
деятельности, полученные при выполнении НИОКР (этапа НИОКР),
принадлежат Заказчику. Распоряжение правами на результаты
интеллектуальной деятельности, полученные при выполнении НИОКР (этапа
НИОКР) осуществляется Заказчиком в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.
6.3. С момента подписания Сторонами акта сдачи-приемки
результатов выполненных работ (этапа работ) к Заказчику переходят
исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности,
полученные при выполнении работ (этапа работ).
7. Условия конфиденциальности
7.1. Стороны обязуются обеспечить конфиденциальность сведений,
касающихся хода выполнения и результатов выполнения работ по
настоящему контракту.
7.2. Каждая из Сторон обязуется публиковать полученные при
выполнении работ сведения, признанные конфиденциальными, только с
согласия другой Стороны.
7.3. Обязательства по соблюдению конфиденциальности сохраняют
свою силу, и после истечения срок# действия настоящего государственного
контракта или досрочного его расторжения в течение последующих трех
лет.
7.4. Нарушившая условия конфиденциальности Сторона возмещает
потерпевшей Стороне убытки в размере прямых потерь и упущенной выгоды.
Размер ущерба, объем, и срок его возмещения определяет комиссия,
назначаемая Заказчиком из равного числа представителей Сторон.
8. Прочие условия
8.1. Заказчик имеет право по согласованию с Исполнителем изменить
объем всех предусмотренных настоящим государственным контрактом работ
не более чем на десять процентов такого объема в случае выявления
потребности в дополнительных работах, не предусмотренных настоящим
государственным контрактом, но связанных с работами, предусмотренными
настоящим контрактом, или при прекращении потребности в
предусмотренной настоящим государственным контрактом части работ.
8.2. Работы по настоящему государственному контракту оплачиваются
из средств федерального бюджета, выделяемых Росрыболовству.
8.3. Все изменения, дополнения и приложения к настоящему
государственному контракту являются его неотъемлемыми частями и
действительны лишь в том случае, если они совершены в письменной форме
и подписаны надлежаще уполномоченными на то представителями обеих
Сторон.
8.4. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и
обязанности по настоящему государственному контракту третьей стороне
без письменного согласия на то другой Стороны.
8.5. Настоящий государственный контракт составлен в двух
экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
9. Срок действия государственного контракта
и юридические адреса сторон
9.1. Настоящий государственный контракт вступает в силу с момента
его подписания и действует по "__"__________ 2009 г., включительно.
9.2. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон:
Заказчика:
107996, г. Москва, Рождественский бул. 12,
ИНН __________________,
л/с __________________,
р/с __________________,
КПП __________________,
БИК __________________.
Исполнителя:
_______________________
10. Приложение
10.1. К настоящему государственному контракту прилагаются:
1) Техническое задание на __________ листах
2) Календарный план на _________ листах
3) Протокол согласования контрактной цены выполнения работ (с
приложениями).
Исполнитель: Заказчик:
_________________________ Руководитель
(Должность, сокращенное Федерального агентства
наименование организации) по рыболовству
_______________ (Ф.И.О.) _____________ А.А. Крайний
(подпись) (подпись)
М.П. М.П.
"__"________ 2009 г. "__"________ 2009 г.
Начальник Управления
правового обеспечения
________________ Е.С. Кац
(подпись)
Приложение N 1
к государственному контракту
____________________________
(сокращенное наименование
организации)
N ___ "__"_________ 2009 г.
Техническое задание
на выполнение в 2009 году научно-исследовательских и
опытно-конструкторских работ по теме: Анализ изменений
законодательства о рыболовстве и сохранении водных биологических
ресурсов, а также иных отраслей законодательства, регулирующих вопросы
развития рыбохозяйственного комплекса" для нужд Федерального агентства
по рыболовству
1. Основание для проведения работ
2. Цель и исходные данные на проведение работ
3. Этапы работ
4. Основные требования к проведению работ
5. Способ реализации результатов работ
6. Перечень документации, представляемой Заказчику по окончании
работ.
7. Порядок рассмотрения и приемки работ
8. Технико-экономическое обоснование
Исполнитель: Заказчик:
_________________________ Руководитель
(Должность, сокращенное Федерального агентства
наименование организации) по рыболовству
_______________ (Ф.И.О.) _____________ А.А. Крайний
(подпись) (подпись)
М.П. М.П.
"__"________ 2009 г. "__"________ 2009 г.
Начальник Управления
правового обеспечения
________________ Е.С. Кац
(подпись)
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.