Приказ Федерального агентства по рыболовству от 14 сентября 2009 г. N 800 "О размещении заказа на право заключения государственного контракта на выполнение специальных работ по защите информации для нужд Федерального агентства по рыболовству на соответствие требованиям ФСТЭК России по информационной безопасности"

Приказ Федерального агентства по рыболовству от 14 сентября 2009 г. N 800
"О размещении заказа на право заключения государственного контракта на выполнение специальных работ по защите информации для нужд Федерального агентства по рыболовству на соответствие требованиям ФСТЭК России по информационной безопасности"


С целью обеспечения размещения заказа на право заключения государственного контракта на выполнение в 2009 году специальных работ по защите информации для нужд Федерального агентства по рыболовству на соответствие требованиям ФСТЭК России по информационной безопасности за счет средств федерального бюджета приказываю:

1. Установить, что размещение заказа на выполнение в 2009 году специальных работ по защите информации для нужд Федерального агентства по рыболовству на соответствие требованиям ФСТЭК России по информационной безопасности, осуществляется путем проведения запроса котировок.

2. Утвердить документацию по проведению запроса котировок на право заключить государственный контракт на выполнение в 2009 году специальных работ по защите информации для нужд Федерального агентства по рыболовству на соответствие требованиям ФСТЭК России по информационной безопасности (Приложение N 1 к настоящему приказу).

3. Управлению экономики, имущественных отношений и перспективного развития (Н.В. Кругликов) обеспечить размещение заказа в форме запроса котировок в установленном порядке.

4. Административному управлению (О.В. Баранник) совместно с Управлением правового обеспечения (Е.С. Кац) в пределах своей компетенции обеспечить заключение государственного контракта с победителем по итогам проведенного запроса котировок и осуществлять контроль его выполнения.

5. Управлению финансов (Е.Ю. Соловьева) осуществлять оплату государственного контракта в пределах средств федерального бюджета, предусмотренных в смете расходов на обеспечение деятельности Федерального агентства по рыболовству в 2009 году.

6. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.


Руководитель

А.А. Крайний


Приложение N 1
к приказу Федерального агентства по рыболовству
от 14 сентября 2009 г. N 800


Извещение о проведении запроса котировок


1. Государственный заказчик - Федеральное агентство по рыболовству.

Адрес государственного заказчика - 107996, г. Москва, Рождественский бульвар, д. 12

Адрес электронной почты: avdeev@fishcom.ru;

Контактный телефон: (495) 625-63-23 (Авдеев Борис Николаевич, Венграновский Павел Юрьевич)

2. Источник финансирования - средства федерального бюджета.

3. Форма котировочной заявки - участник размещения заказа подает заявку на участие в запросе котировок, оформленную в соответствии с приложением 1 к извещению о проведении запроса котировок, в письменной форме или в форме электронного документа.

4. Предмет государственного контракта - выполнение в 2009 году специальных работ по защите информации для нужд Федерального агентства по рыболовству на соответствие требованиям ФСТЭК России по информационной безопасности.

Место выполнения работ - г. Москва, Рождественский бульвар, д. 12

Срок выполнения работ - в течение 60 (шестидесяти) рабочих дней с момента подписания государственного контракта.

Характеристики и объем выполняемых работ указаны в Техническом задании (Приложение N 2 к настоящему извещению о проведении запроса котировок).

5. Начальная (максимальная) цена государственного контракта 450 (Четыреста пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек, включая НДС.

6. Цена государственного контракта включает все расходы на перевозку, страхование, уплату налогов, сборов, других обязательных платежей.

7. Официальный сайт, на котором размещена документация по размещению заказа - www.zakupki.gov.ru.

8. Место подачи котировочных заявок, как в письменном виде, так и в форме электронного документа - г. Москва, Рождественский бульвар, д. 15.

9. Срок подачи котировочных заявок:

а) дата и время начала подачи котировочных заявок, как в письменном виде, так и в форме электронного документа с 10.00 ч. 16 сентября 2009 года;

б) дата и время окончания подачи котировочных заявок, как в письменном виде, так и в форме электронного документа - 16.00 ч. 25 сентября 2009 года.

Прием котировочных заявок, как в письменном виде, так и в форме электронного документа осуществляется сотрудниками, указанными в пункте 1 настоящего извещения о проведении запроса котировок, в рабочие дни по адресу: г. Москва, Рождественский бульвар, д. 15, стр. 1, кабинет N 410 с понедельника по четверг с 10-00 ч. до 18-00 ч.

В пятницу прием заявок на участие в запросе котировок осуществляется с 10-00 ч. до 16-30 ч.

10. Срок и условия оплаты по государственному контракту - оплата производится государственным заказчиком в безналичной форме в размере 100% суммы государственного контракта в течение 10 (десять) банковских дней, после выставления Исполнителем счета, при наличии подписанных сторонами товарных накладных, счет-фактуры и Акта сдачи-приемки выполненных работ.

11. Государственный контракт может быть заключен не ранее чем через 7 (семь) дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и не позднее чем через 20 (двадцать) дней со дня подписания указанного протокола. Государственный контракт подписывается:

- победителем запроса котировок в течение 7 (семи) рабочих дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок;

- участником размещения заказа, котировочной заявке которого присвоено второе место (в случае уклонения победителя запроса котировок от заключения государственного контракта) - в течение 7 (семи) рабочих дней со дня передачи такому участнику проекта государственного контракта;

- единственным участником размещения заказа - в течение 7 (семи) рабочих дней со дня передачи такому Участнику проекта государственного контракта.

12. Условия исполнения государственного контракта, указанные в котировочной заявке, должны соответствовать условиям исполнения государственного контракта, предусмотренным настоящим запросом котировок.

13. Участник размещения заказа вправе подать только одну котировочную заявку, как в письменном виде, так и в форме электронного документа, внесение изменений в которую не допускается.

14. Поданная в срок, указанный в пункте 9 настоящего извещения, котировочная заявка, как в письменном виде, так и в форме электронного документа регистрируется заказчиком.

В случае подачи котировочной заявки в форме электронного документа заказчик, в тот же день направляет в письменной форме или в форме электронного документа участнику размещения заказа, подавшему такую заявку, подтверждение получения такой заявки.

15. Проведение переговоров между государственным заказчиком и участником размещения заказа в отношении поданной им котировочной заявки, как в письменном виде, так и в форме электронного документа не допускается.

16. Котировочные заявки, как в письменном виде, так и в форме электронного документа, поданные после времени и даты окончания срока подачи котировочных заявок, указанного в пункте 9 настоящего извещения, не рассматриваются и в день их поступления возвращаются участникам размещения заказа, подавшим такие заявки.

17. Победителем в проведении запроса котировок признается участник размещения заказа, подавший котировочную заявку, которая отвечает всем требованиям, установленным в настоящем извещении о проведении запроса котировок, и в которой указана наиболее низкая цена государственного контракта, предложенная участником размещения заказа.

18. При предложении наиболее низкой цены государственного контракта несколькими участниками размещения заказа победителем запроса котировок признается участник размещения заказа, котировочная заявка которого поступила ранее котировочных заявок других участников размещения заказа.

19. К участникам размещения заказа предъявляется требование об отсутствии в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 г. N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд" сведений об участнике размещения заказа в реестре недобросовестных поставщиков.


Приложение N 1
к извещению


                         Котировочная заявка

Дата: "__"_____ 2009 г.                        Время: "__" час. "__" мин.
        (дата и время проставляется государственным заказчиком
                 при поступлении котировочной заявки)

             Кому: Федеральное агентство по рыболовству.


Участник: _______________________________________________________________
          (наименование для юридического лица/Ф.И.О. для физического лица
место нахождения место жительства): _____________________________________
телефон: _______________________   телефакс: ____________________________
зарегистрированный (паспортные данные физического лица): ________________
                                                      (место регистрации)
ИНН _____________________ банковские реквизиты: _________________________
     Изучив    размещенное  Федеральным  агентством  по  рыболовству   на
официальном  сайте www.zakupki.gov.ru    извещение о запросе котировок на
выполнение в 2009 году специальных работ    по защите информации для нужд
Федерального  агентства  по  рыболовству  на  соответствие    требованиям
ФСТЭК  России  по  информационной     безопасности  (далее   -   Работы),
обязуемся  выполнить  работы  в     соответствии  с техническим заданием,
указанным в приложение N 2 к    извещению о проведении запроса котировок.
     Цена государственного    контракта,    предложенная       участником
размещения заказа ______ тыс. руб., включая НДС -_____ руб.
     Цена государственного  контракта включает    все расходы Исполнителя
связанные с выполнением услуг по государственному    контракту,  а  также
налоги  и  другие  обязательные  платежи,  подлежащие    уплате в связи с
выполнением данных работ.
     Место оказания услуг - г. Москва, Рождественский бульвар, д. 12
     Срок оказания услуг - в течение    60 (шестидесяти) рабочих  дней  с
момента подписания государственного контракта.
     Сроки, условия оплаты работ:  оплата    производится государственным
заказчиком  в безналичной форме в размере    100%  суммы государственного
контракта в течение    10 (десять)  банковских  дней,  после  выставления
Исполнителем счета,  к   которому прилагается Акт сдачи-приемки оказанных
Услуг.
     Сообщаем,    что   для  оперативного  уведомления  нас  по  вопросам
организационного  характера   и   взаимодействия      с   государственным
заказчиком                    нами                            уполномочен
_________________________________________________________
               (Ф.И.О., телефон работника)

     В случае присуждения нам права заключить  государственный   контракт
в период с даты получения  протокола   рассмотрения и оценки котировочных
заявок   и   до  подписания    официального   государственного  контракта
настоящая заявка будет носить характер     предварительного  заключенного
нами       и    государственным    заказчиком   договора   о   заключении
государственного контракта на условиях наших предложений.


     _______________________              ____________________
       (должность, Ф.И.О.)                 (подпись, печать)


Приложение N 2
к извещению
от "__"__________ 2009 г. N __


Техническое задание на выполнение специальных работ по защите информации для нужд федерального агентства по рыболовству на соответствие требованиям ФСТЭК России по информационной безопасности


(107996, г. Москва, Рождественский б-р, д. 12)


1. Наименование, основание и сроки выполнения работы


1.1. Наименование работы: "Выполнение специальных работ по защите информации для нужд Федерального агентства по Рыболовству (далее - ФАР) на соответствие требованиям Федеральной службы технического и экспертного контроля (далее - ФСТЭК) России по информационной безопасности.

1.2. Основание для выполнения работы:

- Приказ Руководителя ФАР об организации и подготовке к аттестации объектов информатизации Отдела по защите государственной тайны ФАР.

1.3. Сроки выполнения работы: в течение 60 (шестидесяти) дней с момента подписания государственного контракта.


2. Цель работы, наименование результатов работы


2.1 Целью работы является создание и аттестация защищенных автоматизированных рабочих мест (АРМ), предназначенных для обработки информации с грифом не выше "совершенно секретно" в структурных подразделениях ФАР.

2.2 Наименование результатов работы: Аттестаты соответствия ПЭВМ требованиям безопасности информации.


3. Технические требования


3.1 Состав работ.

3.1.1 Подготовка объектов (5 объектов) вычислительной техники (ВТ) к аттестации:

- разработка документации

- выбор методов и средств защиты

- приобретение средств защиты ( по сети электропитания и эфиру)

- установка и настройка средств защиты

- оценка необходимости и достаточности выбранных методов и средств защиты

- подготовка основных технических средств к аттестации (проведение лабораторных исследований и специальных проверок)

- приобретение и настройка средств защиты от несанкционированного доступа

3.1.2 Аттестация по требованиям безопасности объектов (5 объектов) вычислительной техники

- объектовые исследования

- настройка средств защиты по результатам объектовых исследований

- аттестационные испытания

- разработка необходимой документации

- проверка представленной к аттестации организационно-распорядительной документации

- выдача аттестата соответствия

- поставка и установка лицензионного программного обеспечения (ОС MS Windows XP, MS Office 2003) или эквивалент с предоставлением лицензии на 5 пользователей.


4. Этапы выполнения работ


Работы выполняются в один этап.


5. Порядок выполнения и приемки работ


5.1 Виды и комплектность документации по защите информации определяются требованиями ФСТЭК России.

5.2 Порядок испытаний объектов информатизации должен соответствовать методикам ФСТЭК России.

5.3 Выполненные работы принимаются Заказчиком установленным порядком.

5.4 Настоящее ТЗ может уточняться и дополняться по согласованию Заказчика с Исполнителем.


6. Квалификация


До заключения государственного контракта победитель запроса котировок должен представить копии сертификата соответствия на разработку, производство, монтаж, обслуживание и ремонт продукции класса 7015 по ЕКПС; аттестат аккредитации органа по аттестации (по требованиям безопасности информации); лицензии ФСБ России на осуществление мероприятий и оказание услуг в области защиты государственной тайны; лицензии ФСТЭК России на осуществление мероприятий и оказание услуг в области защиты государственной тайны (в части технической защиты информации),


7. Требования по надежности


Гарантийный срок


Все средства защиты от несанкционированного доступа должны иметь гарантийный срок работы в пределах, установленных на них производителем, но не менее 1 года.


Максимальная цена государственного контракта - _____________ рублей.


Приложение N 3
к извещению
N ___ от _________ 2009 г.


Государственный контракт ______
на выполнение специальных работ по защите информации
для нужд Федерального агентства по рыболовству на соответствие
требованиям ФСТЭК России по информационной безопасности


 г. Москва                                           "__"________ 2009 г.

Федеральное агентство по рыболовству в лице _____________ Федерального агентства по рыболовству _________ ________ __________, действующего на основании доверенности от __.__.____г. N ____/______ именуемое в дальнейшем "ЗАКАЗЧИК", с одной стороны и ____________ в лице, _____________ действующего на основании _______, определенное победителем проведенного Заказчиком запроса котировок (основание: протокол заседания Единой комиссии Федерального агентства по рыболовству по размещению заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд путем проведения конкурса, открытого аукциона, запроса котировок от "__"_______ 2009 г. N ____), именуемое в дальнейшем "ИСПОЛНИТЕЛЬ" с другой стороны, совместно именуемые "Стороны", заключили настоящий Государственный контракт (далее - Контракт) о нижеследующем:


1. Предмет государственного контракта


1.1. Исполнитель обязуется выполнить специальные работы по защите информации Федерального агентства по рыболовству на соответствие требованиям ФСТЭК России по информационной безопасности на условиях, в порядке и в сроки, определяемые Сторонами в настоящем Контракте, а Заказчик обязуется принять и оплатить работы.

1.2. Техническое задание на выполнение работ указанных в п. 1.1 указано в Приложение 2, являющемся неотъемлемой частью настоящего Контракта.

1.3. Место выполнения работ: г. Москва, Рождественский бульвар, д. 12.

1.4. Срок выполнения работ - в течение 60 (шестидесяти) дней с даты заключения Контракта.


2. Цена государственного контракта и порядок расчетов


2.1. Цена работ по Контракту составляет _______ руб., в том числе НДС 18 % - _________руб.

Цена Контракта является твердой и не подлежит изменению, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

2.2. Оплата Контракта производится в безналичной форме в размере 100% цены Контракта, за выполненные работы в течение 10 (десяти) банковских дней со дня подписания Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ и предоставления Исполнителем Заказчику счета.

2.3. Датой оплаты работ по Контракту является дата списания денежных средств с лицевого счета Заказчика.

2.4. Оплата за выполнение работ производится из средств федерального бюджета.

2.5. В случае расторжения настоящего Контракта по инициативе Заказчика до завершения Исполнителем полного объема работ, Заказчик оплачивает Исполнителю фактические затраты по выполненному объему работ на дату прекращения действия настоящего Контракта с оформлением Соглашения сторон в установленном порядке.


3. Права и обязанности сторон


3.1. Исполнитель обязуется:

3.1.1. Выполнить работы по защите информации на соответствие требованиям ФСТЭК России по информационной безопасности своевременно, в соответствии с Техническим заданием и в установленные Контрактом сроки.

3.1.2. Незамедлительно (в срок не позднее одного рабочего дня после выявления обстоятельств), письменно информировать Заказчика об обнаружении независящих от Исполнителя причин, препятствующих выполнению работ.

3.1.3. Привлечь персонал, обладающий необходимыми знаниями, опытом и компетенцией для выполнения работ по Контракту.

3.1.4. Соблюдать требования действующих норм и правил, инструкций, государственных стандартов и других исходных данных для выполнения работы.

3.1.5. В срок, по согласованию с Заказчиком и за собственный счет, устранять недостатки в выполненных работах по настоящему Контракту, по получении от Заказчика письменной претензии относительно качества и полноты выполненной работы, или в случае несоответствия его условиям настоящего Контракта.

3.1.6. Выполнять указания Заказчика, представленные в письменном виде, если они не противоречат действующему законодательству и условиям настоящего Контракта.

3.1.7. Гарантировать качество выполненных по настоящему Контракту работ в течении 1 года с момента принятия Исполнителем работ по настоящему Контракту.

3.2. Заказчик обязуется:

3.2.1. Своевременно производить приемку и оплату работ и услуг, выполненных по настоящему Контракту.

3.3. Заказчик вправе проверять ход и качество работы, выполняемой Исполнителем.


4. Ответственность сторон


4.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Контракту в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

4.2. В случае нарушения срока выполнения работ Исполнитель уплачивает Заказчику неустойку в размере 1/300 действующей на день оплаты ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от стоимости Контракта, начиная со дня, следующего после дня окончания работ, за каждый день просрочки.

Исполнитель освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика, при этом им должны быть представлены подтверждающие документы.

4.3. Исполнитель по требованию Заказчика своими средствами и за свой счет в срок, согласованный с Заказчиком, устраняет недостатки, допущенные по своей вине в результатах выполненных работ. В случае не устранения указанных недостатков в согласованный Сторонами срок Исполнитель в течение 10 дней с момента окончания указанного срока уплачивает Заказчику неустойку в размере 20 процентов стоимости работ, в результатах которых выявлены недостатки.

4.4. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, принятых на себя по настоящему Контракту, если надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы.


5. Форс-мажорные обстоятельства


5.1. Ни одна из сторон не несет ответственности за полное или частичное невыполнение взятых на себя обязательств в случае, если невыполнение вызвано наводнением, пожаром, землетрясением или другими стихийными бедствиями, а также войной, военными операциями, блокадой, действиями или распоряжениями Правительства Российской Федерации или иными независящими от сторон обстоятельствами, которые возникли после подписания настоящего Контракта.

В этом случае время, назначенное для исполнения данного Контракта, переносится соответственно на окончание действия этих выполненных обстоятельств и их последствий.

5.2. Обе стороны должны немедленно в трехдневный срок известить письменно друг друга о начале и окончании действия обстоятельств форс-мажора, препятствующих выполнению обязательств по настоящему контракту.

5.3. Сторона, ссылающаяся на форс-мажорные обстоятельства, обязана предоставить Для их подтверждения необходимые документы.


6. Сроки, порядок сдачи и приемки работ


6.1. Срок выполнения Работ по настоящему Контракту составляет 60 (шестьдесят) рабочих дней с даты заключения настоящего Контракта.

6.2. Работы по настоящему Контракту будут считаться выполненными Исполнителем с момента подписания Заказчиком Акта о приемки выполненных работ.

6.3. Основаниями для отказа в приемке работ является несоответствие выполненных работ Исполнителем, требованиям настоящего Контракта, действующего законодательства, государственным стандартам, а также требованиям и указаниям Заказчика.

6.4. В случае отказа Заказчика от приемки работ, Сторонами в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента получения Исполнителем мотивированного отказа составляется двусторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения.


7. Порядок разрешения споров


7.1. Все споры и разногласия, возникающие по настоящему Контракту, будут разрешаться путем переговоров между сторонами.

7.2. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров, они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде г. Москвы в установленном российским законодательством порядке.


8. Срок действия государственного контракта


8.1. Контракт вступает в силу с момента его заключения и действует до окончания выполнения работ и завершения расчетов по государственному Контракту, но не позднее "____"__________ 2009 г. со дня заключения Контракта.

8.2. Настоящий Контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу для Заказчика и Исполнителя.

8.3. Все изменения и дополнения к настоящему Договору совершаются к# письменной форме по взаимному согласию Сторон.


9. Приложение


9.1. К настоящему Контракту прилагаются:

1) Техническое задание на _________ листах

2) Протокол согласования контрактной цены выполнения работ.


10. Банковские реквизиты и адреса сторон.



Заказчик

Поставщик

Федеральное агентство по рыболовству

Адрес: Рождественский бульвар, дом 12, стр. 1, г. Москва, 107996

Телефон (495) 623 23 20

Факс (495) 628 19 04


Р/С 40105810700000010079

л/сч. 03731000760

УФК по г. Москве отделение N 1 Московского ГТУ Банка России г. Москва

БИК 044583001

ИНН 7702679523

КПП 770201001



 _______________/ ___________/      _______________/____________/

            М.П.                                М.П.

                                                     Приложение N 1
                                             к государственному контракту
                                             ____________________________
                                               (сокращенное наименование
                                                    организации)
                                             N ___ "__"__________ 2009 г.

Техническое задание
на выполнение специальных работ по защите информации для нужд Федерального агентства по рыболовству на соответствие требованиям ФСТЭК России по информационной безопасности


1. Наименование, основание и сроки выполнения работы

2. Цель работы, наименование результатов работы

3. Технические требования

4. Этапы выполнения работ

5. Порядок выполнения и приемки работ

6. Квалификация

7. Требования по надежности



Исполнитель:                                 Заказчик:
_________________________                    (должность)
(Должность, сокращенное
наименование организации)                    _____________
_______________ (Ф.И.О.)                       (подпись)
   (подпись)
                                             М.П.
М.П.
                                             "__"________ 2009 г.
"__"________ 2009 г.

                                             Начальник структурного
                                             подразделения

                                             ________________
                                               (подпись)

                                                Приложение N 2
                                             к государственному контракту
                                             ____________________________
                                               (сокращенное наименование
                                                 организации)
                                                    N _________
                                              от "__"__________ 2009 г.

                               Протокол
               согласования контрактной цены выполнения


     Мы,       нижеподписавшиеся,         от         лица       Заказчика
_________________________________________________________________________
______________,        и              от        лица          Исполнителя
_________________________________________________________________________
         (должность, Ф.И.О., полное наименование организации,
                сокращенное наименование организации)

удостоверяем, что   сторонами   достигнуто    соглашение    о    величине
контрактной  цены на выполнение специальных работ  по защите   информации
для  нужд     Федерального  агентства  по  рыболовству  на   соответствие
требованиям    ФСТЭК      России   по   информационной   безопасности   в
сумме ______________0,00 руб.
        (цифрами)
(________________________ рублей)
    (сумма прописью)


Исполнитель:                                 Заказчик:

_________________________                    (должность)
(Должность, сокращенное
наименование организации)                    _____________
_______________ (Ф.И.О.)                       (подпись)
   (подпись)
                                             М.П.
М.П.
                                                  "__"________ 2009 г.
    "__"________ 2009 г.

                                             Начальник структурного
                                             подразделения

                                             ________________
                                               (подпись)

Установлено, что заказ на выполнение в 2009 г. специальных работ по защите информации для нужд Росрыболовства на соответствие требованиям ФСТЭК России по информационной безопасности, размещается путем проведения запроса котировок.

Утверждена конкурсная документация.

Котировочные заявки следует подавать до 16.00 25 сентября 2009 г.


Приказ Федерального агентства по рыболовству от 14 сентября 2009 г. N 800 "О размещении заказа на право заключения государственного контракта на выполнение специальных работ по защите информации для нужд Федерального агентства по рыболовству на соответствие требованиям ФСТЭК России по информационной безопасности"


Текст приказа официально опубликован не был


Текст документа на сайте мог устареть

Вы можете заказать актуальную редакцию полного документа и получить его прямо сейчас.

Или получите полный доступ к системе ГАРАНТ бесплатно на 3 дня


Получить доступ к системе ГАРАНТ

(1 документ в сутки бесплатно)

(До 55 млн документов бесплатно на 3 дня)


Чтобы приобрести систему ГАРАНТ, оставьте заявку и мы подберем для Вас индивидуальное решение