Приказ Федерального агентства по рыболовству от 15 сентября 2009 г. N 811 "О размещении заказа на право заключения государственного контракта на выполнение в 2009 году работ по разработке рабочей документации для реконструкции Ясноморского лососевого рыбоводного завода, Сахалинская область, Невельский район, п. Ясноморск"

Приказ Федерального агентства по рыболовству
от 15 сентября 2009 г. N 811
"О размещении заказа на право заключения государственного контракта на выполнение в 2009 году работ по разработке рабочей документации для реконструкции Ясноморского лососевого рыбоводного завода, Сахалинская область, Невельский район, п. Ясноморск"


С целью обеспечения размещения заказа на право заключения государственного контракта на выполнение в 2009 году работ по разработке рабочей документации для реконструкции Ясноморского лососевого рыбоводного завода, Сахалинская область, Невельский район, п. Ясноморск за счет средств федерального бюджета приказываю:

1. Утвердить Извещение о проведении открытого конкурса на право заключения государственного контракта на выполнение в 2009 году работ по разработке рабочей документации для реконструкции Ясноморского лососевого рыбоводного завода, Сахалинская область, Невельский район, п. Ясноморск, согласно приложению 1 к настоящему приказу.

2. Утвердить Конкурсную документацию по размещению заказа на право заключения государственного контракта на выполнение в 2009 году работ по разработке рабочей документации для реконструкции Ясноморского лососевого рыбоводного завода, Сахалинская область, Невельский район, п. Ясноморск, согласно приложению 2 к настоящему приказу.

3. Управлению экономики, имущественных отношений и перспективного развития (Н.В. Кругликов), обеспечить размещение заказа, указанного в пункте 1 настоящего приказа, в установленном порядке.

4. Управлению целевых программ и инвестиций (А.Е. Лукиенко) совместно с Управлением правового обеспечения (Е.С. Кац) в пределах своей компетенции обеспечить заключение государственного контракта с победителем по итогам проведенного открытого конкурса и осуществлять контроль его выполнения.

5. Управлению финансов (Е.Ю. Соловьева) осуществлять оплату государственного контракта, предусмотренного в смете расходов на указанные цели в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств на 2009 г.

6. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на заместителя руководителя Федерального агентства по рыболовству Холодова В.В.


Руководитель

А.А. Крайний


Приложение N 1
к приказу Федерального
агентства по рыболовству
от 15 сентября 2009 г. N 811


Извещение о проведении открытого конкурса на право заключения государственного контракта на выполнение в 2009 году работ по разработке рабочей документации объекта "Реконструкция Ясноморского лососевого рыбоводного завода"


1. Название торгов - право на заключение государственного контракта на выполнение в 2009 году работ по разработке рабочей документации объекта "Реконструкция Ясноморского лососевого рыбоводного завода"

2. Форма торгов - открытый конкурс.

3. Государственный заказчик - Федеральное агентство по рыболовству.

Адрес Государственного заказчика: 107996, г. Москва, Рождественский бульвар, д. 12

Адрес электронной почты: avdeev@fishcom.ru

Контактные телефоны: (495) 625-63-23 (Венграновский Павел Юрьевич, Авдеев Борис Николаевич).

4. Предмет государственного контракта - выполнение в 2009 году работ по разработке рабочей документации объекта "Реконструкция Ясноморского лососевого рыбоводного завода";

5. Место выполнения работ: Российская Федерация

6. Техническое задание на выполнение работ приведено в Приложении 4, являющемся неотъемлемой частью Конкурсной документации по размещению заказа на выполнение в 2009 году работ по разработке рабочей документации объекта "Реконструкция Ясноморского лососевого рыбоводного завода";

Наименование работ, срок выполнения работ, начальная (максимальная) цена государственного контракта:


Наименование работ

Сроки выполнения работ

Начальная (максимальная) цена государственного контракта

(руб.)

Выполнение в 2009 году работ по разработке рабочей документации объекта "Реконструкция Ясноморского лососевого рыбоводного завода"

I этап: объекты строительства 2009 г. первый комплекс (объекты строительства 2009 г.)


II этап: объекты строительства в соответствии с рабочим проектом (не вошедшие в I комплекс) - II комплекс, III комплекс - пункт отлова производителей

Начало работ - с момента заключения государственного контракта.


Окончание работ

20 декабря 2009 г.

6676110,00


Преимущества учреждениям, предприятиям уголовно-исполнительной системы и (или) организациям инвалидов не предоставляются.

7. Официальный сайт, на котором размещена Конкурсная документация по размещению заказа - www.zakupki.gov.ru.

Комплект Конкурсной документации по размещению заказа на Выполнение в 2009 году работ по разработке рабочей документации объекта "Реконструкция Ясноморского лососевого рыбоводного завода Сахалинская область, Невельский район, п. Ясноморск" на бумажном носителе предоставляется по адресу Государственного заказчика в течение двух рабочих дней со дня получения соответствующего заявления.

Плата за предоставление Конкурсной документации по размещению заказа на выполнение в 2009 году работ по разработке рабочей документации объекта "Реконструкция Ясноморского лососевого рыбоводного завода, Сахалинская область, Невельский район, п. Ясноморск" не взимается;

8. Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в открытом конкурсе: г. Москва, Рождественский бульвар, 12, Федеральное агентство по рыболовству, 19 октября 2009 года 11-00 (время московское).

Место и дата рассмотрения заявок: г. Москва, Рождественский бульвар 12, Федеральное агентство по рыболовству, 6 ноября 2009 г.

Место и дата подведения итогов открытого конкурса: г. Москва, Рождественский бульвар 12, Федеральное агентство по рыболовству, 16 ноября 2009 г.


Приложение N 2
к приказу Федерального
агентства по рыболовству
от 15 сентября 2009 г. N 811


Конкурсная документация на право заключения государственного контракта на выполнение в 2009 году работ по разработке рабочей документации объекта "Реконструкция Ясноморского лососевого рыбоводного завода, Сахалинская область, Невельский район, п. Ясноморск"


1. Общие положения


1.1. Настоящая Конкурсная документация по размещению заказа на выполнение в 2009 году работ по разработке рабочей документации объекта "Реконструкция Ясноморского лососевого рыбоводного завода, Сахалинская область, Невельский район, п. Ясноморск" (далее - Конкурсная документация) разработана в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Бюджетным кодексом Российской Федерации, Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 21.07.2005 N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд" (далее - Закон о размещении заказов).


2. Требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в открытом конкурсе и инструкции по ее заполнению


2.1. Участник размещения заказа подает заявку на участие в открытом конкурсе, оформленную в соответствии с приложением 1 Конкурсной документации, в письменной форме или в форме электронного документа в запечатанном конверте.

Заявка на участие в открытом конкурсе, подготовленная участником размещения заказа, а также вся корреспонденция и документация, связанная с заявкой на участие в открытом конкурсе, которой обменялись участник размещения заказа и Государственный заказчик, должны быть представлены на русском языке.

2.2. К заявке на участие в открытом конкурсе прилагаются следующие документы:

1) полученная не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого конкурса выписка из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенная копия такой выписки (для юридических лиц), полученная не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого конкурса выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенная копия такой выписки (для индивидуальных предпринимателей); копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц), полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого конкурса;

2) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника размещения заказа без доверенности (Руководитель). В случае, если от имени участника размещения заказа действует иное лицо, заявка на участие в конкурсе должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени участника размещения заказа, заверенную печатью участника размещения заказа (для юридических лиц) и подписанную руководителем участника размещения заказа или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем участника размещения заказа, заявка на участие в конкурсе должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица;

3) документы, подтверждающие квалификацию участника размещения заказа;

4) описание работ в соответствии с приложением 5 Конкурсной документации;

5) копии учредительных документов участника размещения заказа (для юридических лиц);

6) платежное поручение или копия такого поручения, подтверждающего перечисление денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе.

7) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа выполнение работ, являющихся предметом государственного контракта, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, обеспечения исполнения государственного контракта является крупной сделкой;

Если заключение государственного контракта в соответствии с конкурсной документацией и на условиях, предложенных участником размещения заказа, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, обеспечения исполнения государственного контракта является крупной сделкой (в соответствии с Федеральным законом от 08.02.1998 N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью", Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах", Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах", Федеральным законом от 14.11.2002 N 161-ФЗ "О государственных и муниципальных унитарных предприятиях"), то в зависимости от организационно-правовой формы участник размещения заказа должен представить:

- выписку из протокола, содержащего решение о совершении крупной сделки, принятое и оформленное в соответствии со статьей 46 Федерального закона от 08.02.1998 N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью";

- выписку из протокола, содержащего решение об одобрении крупной сделки, принятое и оформленное в соответствии со статьей 79 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" либо документом, подтверждающим, что участник размещения заказа является акционерным обществом, состоящим из одного акционера, который одновременно осуществляет функции единоличного исполнительного органа (для акционерных обществ);

- документ, подтверждающий согласие собственника имущества унитарного предприятия на совершение крупной сделки, принятое в соответствии со статьей 23 Федерального закона от 14.11.2002 N 161-ФЗ "О государственных и муниципальных унитарных предприятиях" (для государственных и муниципальных унитарных предприятий);

8) Копия лицензии участника размещения заказа на проектирование зданий и сооружений (с допуском к видам работ являющихся предметом настоящего конкурса) или копия выданного участнику размещения заказа саморегулируемой организацией в области архитектурно-строительного проектирования в порядке, установленном Градостроительным кодексом Российской Федерации, свидетельства о допуске к видам работ, являющихся предметом настоящего конкурса.


ГАРАНТ:

Нумерация пунктов приводится в соответствии с источником


2.4 Прием заявок на участие в открытом конкурсе прекращается в день вскрытия конвертов с такими заявками.

2.5 Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в открытом конкурсе обязан обеспечить конфиденциальность сведений, содержащихся в такой заявке до вскрытия конверта с заявкой на участие в открытом конкурсе.

2.6 Участник размещения заказа самостоятельно определяет способ доставки заявок на участие в открытом конкурсе и несет все риски того, что его заявка на участие в открытом конкурсе будет доставлена по неправильному адресу или, при несоблюдении сроков получения заявок на участие в открытом конкурсе, признана опоздавшей.

2.7 Каждая заявка на участие в открытом конкурсе, поступившая в срок, указанный в разделе 8 настоящей Конкурсной документации, регистрируется представителем Государственного заказчика в Журнале регистрации заявок на участие в открытом конкурсе в порядке поступления заявок. Запись регистрации заявки на участие в открытом конкурсе включает регистрационный номер заявки, дату, время, способ подачи.

2.8 По требованию Участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в открытом конкурсе, представитель Государственного заказчика, даты и времени ее получения, а также регистрационного номера заявки на участие в открытом конкурсе.

2.9 При получении заявки на участие в конкурсе, поданной в форме электронного документа, представитель Государственного заказчика, указанный в извещении, подтверждает в письменной форме ее получение в течение одного рабочего дня со дня получения такой заявки.

2.10 Полученные после окончания приема конвертов с заявками на участие в конкурсе и подаваемых в форме электронных документов заявок на участие в конкурсе конверты с заявками на участие в конкурсе вскрываются (в случае, если на конверте не указаны почтовый адрес (для юридического лица) или сведения о месте жительства (для физического лица) участника размещения заказа), осуществляется открытие доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе, и в тот же день такие конверты и такие заявки возвращаются участникам размещения заказа.

2.11 При описании условий и предложений участников размещения заказа должны приниматься общепринятые обозначения и наименования в соответствии с требованиями действующих нормативных правовых актов. Сведения, которые содержатся в заявках участников размещения заказа, не должны допускать двусмысленных толкований.

2.12 Все листы заявки на участие в конкурсе, все листы тома заявки на участие в конкурсе должны быть прошиты и пронумерованы. Заявка на участие в конкурсе и том заявки на участие в конкурсе должны содержать опись входящих в их состав документов, быть скреплены печатью участника размещения заказа (для юридических лиц) и подписаны участником размещения заказа или лицом, уполномоченным таким участником размещения заказа.

2.13 Все экземпляры заявки на участие в открытом конкурсе должны быть четко напечатаны. Подчистки и исправления не допускаются, за исключением исправлений, скрепленных печатью и заверенных подписью уполномоченного лица (для юридических лиц) или собственноручно заверенных (для физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей).

2.14. Все документы, представляемые участниками размещения заказа в составе заявки на участие в открытом конкурсе, должны быть заполнены по всем пунктам.

2.15 Представленные в составе заявки на участие в открытом конкурсе документы не возвращаются участнику размещения заказа.


3. Требования к описанию участниками размещения заказа выполняемых работ


3.1 Участники размещения заказа осуществляют и представляют Государственному заказчику описание выполняемых работ согласно приложению 5 Конкурсной документации в соответствии со сроками выполнения, характеристикой работ и начальной ценой государственного контракта, изложенных в техническом задании в приложении 4 Конкурсной документации.

3.2 Описание выполняемых работ подписывается лицом, уполномоченным на осуществление действий от имени участника размещения заказа


4. Место условия и сроки выполнения работ


4.1 Сроки выполнения работ указаны в приложении 4 Конкурсной документации.

4.2 Форма оплаты работ - безналичный расчет. Порядок и сроки оплаты работ производится в порядке, предусмотренном государственным контрактом.

4.3 Источник финансирования - средства федерального бюджета.

4.4 Место выполнения работ - Российская Федерация


5. Порядок формирования цены государственного контракта


5.1 Цена государственного контракта включает в себя расходы на страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей.

5.2 Цена государственного контракта, предлагаемая участником размещения заказа, не может превышать начальную (максимальную) цену государственного контракта.

5.3 Цена государственного контракта, предложенная участником размещения заказа, должна быть фиксированной на период проведения открытого конкурса, выполнения работ. Заявка на участие в открытом конкурсе, содержащая предложения о корректировке цены в сторону увеличения, будет отклонена без какого-либо рассмотрения.

5.4. Цена государственного контракта включает в себя затраты на обследования, уточнения паспортных данных объекта (по мере необходимости), расходы по уплате вознаграждений в связи с выкупом исключительных прав для передачи Заказчику, приобретению и/или использованию объектов авторских прав, согласования рабочей документации с государственными органами, органами местного самоуправления, надзорными и контрольными органами в соответствии с действующим законодательством, а также стоимость передаваемых Заказчику исключительных прав на результаты выполненных в рамках исполнения государственного заказа работ.

5.5. Цена государственного контракта включает услуги на проведение государственной экспертизы.

5.6. В случае наличия арифметических расхождений в форме заявки на участие в открытом конкурсе между цифрами и словами Единой комиссией Федерального агентства по рыболовству по размещению заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд путем проведения открытого конкурса, аукциона, запроса котировок (далее - Единая комиссия) принимается к рассмотрению число прописанное словами.


6. Сведения о валюте, используемой для формирования цены государственного контракта и расчетов с подрядчиками


6.1 При формировании цены государственного контракта и расчетов с подрядчиками используется валюта Российской Федерации.

6.2 Все суммы денежных средств выражаются в российских рублях, за исключением: если к заявке на участие в открытом конкурсе приложены документы, оригиналы которых выданы участнику размещения заказа третьими лицами, в которых суммы денежных средств выражены в других валютах. В этом случае участнику размещения заказа необходимо к заявке на участие в открытом конкурсе приложить указание на денежный эквивалент этих сумм в российских рублях по курсу Центрального банка России на дату размещения Извещения о проведении открытого конкурса на официальном сайте Российской Федерации.


7. Сведения о возможности Государственного заказчика изменить предусмотренный государственным контрактом объем работ


7.1 Цена государственного контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренного государственным контрактом объема работ и иных условий исполнения государственного контракта.

7.2 Государственный заказчик по согласованию с подрядчиком в ходе исполнения государственного контракта вправе изменить не более чем на десять процентов предусмотренный государственным контрактом объем работ при изменении потребности в работах, соответственно на выполнение, которых заключен государственный контракт, или при выявлении потребности в дополнительном объеме работ, не предусмотренных государственным контрактом, но связанных с работами, предусмотренными государственным контрактом. При оказании дополнительного объема таких работ Государственный заказчик по согласованию с подрядчиком вправе изменить первоначальную цену государственного контракта пропорционально объему таких работ, но не более чем на десять процентов такой цены государственного контракта, а при внесении соответствующих изменений в государственный контракт в связи с сокращением потребности в оказании таких работ Государственный заказчик обязан изменить цену государственного контракта указанным образом.


8. Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на участие в открытом конкурсе


8.1 Для участия в открытом конкурсе участник размещения заказа подает заявку на участие в открытом конкурсе в срок и по форме, которые установлены Конкурсной документацией.

8.2 Участник размещения заказа подает заявку на участие в открытом конкурсе в письменной форме или в форме электронного документа.

8.3 Заявка на участие в открытом конкурсе в письменной форме подается участником размещения заказа в запечатанном конверте. При этом на таком конверте указывается наименование открытого конкурса, на участие в котором подается данная заявка. Участник размещения заказа вправе не указывать на таком конверте свое фирменное наименование, почтовый адрес (для юридического лица) или фамилию, имя, отчество, сведения о месте жительства (для физического лица).

Конверт с заявкой на участие в открытом конкурсе в письменном виде оформляется в соответствии с приложением 2 Конкурсной документации.

8.4 Заявка на участие в открытом конкурсе в форме электронного документа подается участником размещения заказа на оптическом диске CD-R (исключающем возможность изменения информации) в форматах doc. и rtf.

Такая заявка (каждый файл, входящий в состав заявки) должна быть подписана электронной цифровой подписью участника размещения заказа, сертификат ключа подписи уполномоченного лица которого изготовлен удостоверяющим центром, сертификат ключа подписи уполномоченного лица которого внесен в Единый государственный реестр сертификатов ключей подписей уполномоченных лиц удостоверяющих центров в соответствии с Федеральным законом от 10.01.2002 N 01-ФЗ "Об электронной цифровой подписи" (информация на caйте: (http://www.reestr-pki.ru).

Указанный машиночитаемый носитель, содержащий заявку в форме электронного документа, подается в запечатанном конверте (бумажном), в который должны быть вложены необходимые в составе заявки документы в письменной форме, если такие документы подписываются иными лицами, нежели участником размещения заказа, в том числе документы, подающиеся в нотариально заверенной форме.

При этом участник размещения заказа принимает на себя все риски и ответственность за сохранность и неизменность подаваемой им заявки в форме электронного документа, а также гарантирует возможность прочтения такой заявки в форме электронного документа на оптическом диске CD-R (исключающем возможность изменения информации) в форматах doc. и rtf.

Конверт с заявкой на участие в открытом конкурсе в форме электронного документа оформляется в соответствии с приложением 3 Конкурсной документации.

Заявки на участие в открытом конкурсе в форме электронного документа, оформленные и/или поданные с нарушением настоящего раздела к участию в открытом конкурсе не допускаются.

8.5 Заявка на участие в открытом конкурсе, как в письменной форме, так и в форме электронного документа может быть:

направлена по почте по адресу: 107996, г. Москва, Рождественский бульвар, д. 12;

представлена в экспедицию Федерального агентства по рыболовству по адресу: г. Москва, Рождественский бульвар, д. 12;

передана на руки сотруднику, указанному в извещении о проведении открытого конкурса.

Дата начала приема заявок на участие в открытом конкурсе 17 сентября 2009 г.

Дата окончания приема заявок на участие в открытом конкурсе 19 октября 2009 г. в 11-00 (время московское)

Заявки на участие в открытом конкурсе принимаются: с понедельника по четверг с 10.00 до 17.00 по московскому времени, по пятницам - с 10.00 до 16.00 по московскому времени.

Заявки на участие в открытом конкурсе принимаются: с понедельника по четверг с 10.00 до 17.00 по московскому времени, по пятницам - с 10.00 до 16.00 по московскому времени.

8.6 Заявка также может быть подана на заседании Единой комиссии непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе и открытием доступа к заявкам на участие в открытом конкурсе, поданным в форме электронного документа по адресу, по которому осуществляется вскрытие конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе и открывается доступ к заявкам на участие в открытом конкурсе, поданным в форме электронного документа (по адресу Государственного заказчика).

8.7 Каждый конверт с заявкой на участие в открытом конкурсе, поступивший в срок, указанный в извещении о проведении открытого конкурса, регистрируется Государственным заказчиком. При этом отказ в приеме и регистрации конверта с заявкой на участие в открытом конкурсе поданной в письменном виде, на котором не указаны сведения об участнике размещения заказа, подавшем такой конверт, а также требование предоставления таких сведений, в том числе в форме документов, подтверждающих полномочия лица, подавшего конверт с заявкой на участие в открытом конкурсе в письменном виде, на осуществление таких действий от имени участника размещения заказа, не допускается.

8.8 По требованию участника размещения заказа, подавшего конверт с заявкой на участие в открытом конкурсе в письменном виде или форме электронного документа, Государственный заказчик выдает расписку в получении конверта с такой заявкой с указанием даты и времени его получения.


9. Расходы на участие в открытом конкурсе


Участник размещения заказа несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей заявки на участие в открытом конкурсе, участием в открытом конкурсе и заключением государственного контракта.


10. Требования к участникам размещения заказа


В настоящем открытом конкурсе может принять участие любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель.

При размещении заказа устанавливаются следующие обязательные требования к участникам размещения заказа:

10.1. наличие лицензии, выданной участнику размещения заказа, на проектирование зданий и сооружений (с допуском к видам работ являющихся предметом настоящего конкурса) или выданного участнику размещения заказа саморегулируемой организацией в области архитектурно-строительного проектирования в порядке, установленном Градостроительным кодексом Российской Федерации, свидетельства о допуске к видам работ, являющихся предметом настоящего конкурса;


ГАРАНТ:

Нумерация пунктов приводится в соответствии с источником


10.3. не приостановление# деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в открытом конкурсе.

10.4. отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в открытом конкурсе.

10.5. отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участнике размещения заказа.


11. Порядок и срок отзыва заявок на участие в открытом конкурсе, порядок внесения изменений в такие заявки


11.1 Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в открытом конкурсе, вправе отозвать такую заявку в любое время до момента вскрытия Единой комиссией конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе.

11.1.1. Заявки на участие в открытом конкурсе отзываются в следующем порядке:

- Участник размещения заказа подает в письменном виде или форме электронного документа уведомление об отзыве заявки на участие в открытом конкурсе, содержащее информацию о том, что он отзывает свою заявку на участие в открытом конкурсе. При этом в соответствующем уведомлении в обязательном порядке должна быть указана следующая информация: наименование открытого конкурса, регистрационный номер заявки на участие в открытом конкурсе, дата, время и способ подачи заявки на участие в открытом конкурсе.

- Заявление об отзыве заявки на участие в открытом конкурсе поданное в письменном виде должно быть скреплено печатью и заверено подписью уполномоченного лица (для юридических лиц) и собственноручно подписано физическим лицом участником размещения заказа.

- Заявление об отзыве заявки на участие в открытом конкурсе поданное в форме электронного документа должно быть подписано электронной цифровой подписью участника размещения заказа.

- Заявление об отзыве заявок на участие в открытом конкурсе подаются по адресу Государственного заказчика.

- В день вскрытия заявок на участие в открытом конкурсе и открытия доступа к заявкам на участие в открытом конкурсе, поданным в форме электронного документа, заявки на участие в открытом конкурсе отзываются на заседании Единой комиссии непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе и открытием доступа к заявкам на участие в открытом конкурсе, поданным в форме электронного документа по адресу, по которому осуществляется вскрытие конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе и открытие доступа к заявкам на участие в открытом конкурсе, поданным в форме электронного документа, указанному в извещении о проведении открытого конкурса.

11.2. Отзывы заявок на участие в открытом конкурсе регистрируются в журнале регистрации заявок на участие в открытом конкурсе.

11.3. Заявки на участие в открытом конкурсе, отозванные до окончания срока подачи заявок на участие в открытом конкурсе в порядке, указанном выше, считаются не поданными.

11.4. После окончания срока подачи заявок не допускается отзыв заявок на участие в открытом конкурсе.

Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в открытом конкурсе, вправе изменить заявку на участие в открытом конкурсе в любое время до момента вскрытия Единой комиссией конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе.

Изменения, внесенные в заявку на участие в открытом конкурсе, считаются неотъемлемой частью заявки на участие в открытом конкурсе.

Заявки на участие в открытом конкурсе изменяются в следующем порядке:

11.5. Изменения заявки на участие в открытом конкурсе подаются в запечатанном конверте. На соответствующем конверте указываются: наименование открытого конкурса и регистрационный номер заявки в следующем порядке: "Изменение заявки на участие в открытом конкурсе ________________________________ (наименование открытого конкурса)_____(регистрационный номер заявки)".

11.6. Изменения заявки на участие в открытом конкурсе должны быть оформлены в порядке, установленном для оформления заявок на участие в открытом конкурсе в соответствии с разделом 2 Конкурсной документации.

11.7. До последнего дня подачи заявок, установленного разделом 8 Конкурсной документации, изменения заявок на участие в открытом конкурсе подаются по адресу, указанному в извещении о проведении открытого конкурса (с учетом всех изменений извещения о проведении открытого конкурса, являющихся неотъемлемой частью извещения о проведении открытого конкурса).

11.8. В день вскрытия заявок на участие в открытом конкурсе и открытия доступа к заявкам на участие в открытом конкурсе, поданным в форме электронного документа, изменения заявок на участие в открытом конкурсе подаются на заседании Единой комиссии непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе и открытием доступа к заявкам на участие в открытом конкурсе, поданным в форме электронного документа по адресу, по которому осуществляется вскрытие конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе и открытие доступа к заявкам на участие в открытом конкурсе, поданным в форме электронного документа, указанному в извещении о проведении открытого конкурса.

11.9. Изменения заявок на участие в открытом конкурсе регистрируются в журнале регистрации заявок на участие в открытом конкурсе в порядке, установленном разделом 8 Конкурсной документации.

11.10. Участники размещения заказа, подавшие изменения заявок на участие в открытом конкурсе и Государственный заказчик обязаны обеспечить конфиденциальность сведений, содержащихся в таких изменениях заявок до вскрытия конвертов с изменениями заявок. Лица, осуществляющие хранение конвертов с изменениями заявок на участие в открытом конкурсе, не вправе допускать повреждение таких конвертов и содержащихся в них изменений до момента их вскрытия.

11.11. Конверты с изменениями заявок на участие в открытом конкурсе вскрываются Единой комиссией одновременно с конвертами с заявками на участие в открытом конкурсе.

11.12. После вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе и конвертов с изменениями соответствующих заявок Единая комиссия устанавливает, поданы ли изменения заявки на участие в открытом конкурсе надлежащим лицом.

11.13. О вскрытии конвертов с изменениями заявок на участие в открытом конкурсе делается соответствующая отметка в протоколе вскрытия заявок на участие в открытом конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе

11.14. В случае, если на конверте с изменениями заявки на участие в открытом конкурсе указано наименование (для юридических лиц) или фамилия, имя, отчество (для физического лица) участника размещения заказа, либо конверт не запечатан и не маркирован в порядке, указанном выше, такие конверты с изменениями заявок на участие в открытом конкурсе не принимаются Государственным заказчиком и возвращаются лицу, подавшему такой конверт. В случае получения такого конверта Государственным заказчиком по почте, соответствующий конверт возвращается по адресу отправителя, указанному на конверте.


12. Формы, порядок, даты начала и окончания срока предоставления участникам размещения заказа разъяснений положений Конкурсной документации


12.1 При проведении открытого конкурса какие-либо переговоры Единой комиссии с участником размещения заказа не допускаются. В случае нарушения указанного положения открытый конкурс может быть признан недействительным в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

12.2 Государственный заказчик обязан давать разъяснения положений Конкурсной документации. Со дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого конкурса любой участник размещения заказа вправе направить в письменной или в форме электронного документа Государственному заказчику запрос о разъяснении положений Конкурсной документации. В течение двух рабочих дней со дня поступления указанного запроса Государственный заказчик направит в письменной форме разъяснения положений Конкурсной документации. Если указанный запрос поступил не позднее, чем за пять дней до дня окончания подачи заявок на участие в открытом конкурсе на бумажном носителе по адресу, указанному в запросе.

Государственный заказчик прекращает давать разъяснения положений Конкурсной документации за пять дней до дня окончания подачи заявок на участие в открытом конкурсе.

12.3 Запросы о разъяснении Конкурсной документации, подаваемые в форме электронных документов, должны быть подписаны электронной цифровой подписью участника размещения заказа.


13. Место, порядок, даты и время вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в открытом конкурсе


13.1. Место вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе и открытия доступа к заявкам на участие в открытом конкурсе, поданным в форме электронного документа: г. Москва, Рождественский бульвар, д. 12, Федеральное агентство по рыболовству.

Публично 19 октября 2009 г. (время московское) Единой комиссией вскрываются конверты с заявками на участие в открытом конкурсе и открывается доступ к заявкам на участие в открытом конкурсе, поданным в форме электронного документа.

13.2. В день вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в открытом конкурсе непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе и открытием доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в открытом конкурсе, но не раньше времени, указанного в извещении о проведении открытого конкурса и Конкурсной документации, Единая комиссия обязана объявить присутствующим при вскрытии таких конвертов и открытии доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в открытом конкурсе участникам размещения заказа о возможности подать заявки на участие в открытом конкурсе, изменить или отозвать поданные заявки на участие в открытом конкурсе до вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в открытом конкурсе.

13.3. Единой комиссией вскрываются конверты с заявками на участие в открытом конкурсе и осуществляется открытие доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в открытом конкурсе, которые поступили Государственному заказчику до вскрытия заявок на участие в открытом конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в открытом конкурсе.

13.4. Участники размещения заказа, подавшие заявки на участие в открытом конкурсе, или их представители вправе присутствовать при вскрытии конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе и открытии доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в открытом конкурсе.

13.5. В связи с существующим пропускным режимом в здание Росрыболовства участники размещения заказа или их представители желающие присутствовать при вскрытии конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе и открытии доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в открытом конкурсе должны не позднее чем за один рабочий день до дня вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в открытом конкурсе сообщить кандидатуру сотрудникам, указанным в извещении о проведении открытого конкурса.

Для прохода в здание Росрыболовства лицу необходимо иметь документ, удостоверяющий личность.

13.6. Все присутствующие при вскрытии конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе и открытии доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в открытом конкурсе лица регистрируются в Листе регистрации уполномоченных представителей участников размещения заказа и иных лиц, составляемом и подписываемом секретарем Единой комиссии.

Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица) и почтовый адрес каждого участника размещения заказа, конверт с заявкой на участие в открытом конкурсе которого вскрывается или доступ к поданной в форме электронного документа заявке на участие в открытом конкурсе которого открывается, наличие сведений и документов, предусмотренных Конкурсной документацией, условия исполнения государственного контракта, указанные в такой заявке и являющиеся критерием оценки заявок на участие в открытом конкурсе, объявляются при вскрытии конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе и открытии доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в открытом конкурсе и заносятся в протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в открытом конкурсе.

13.7. Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в открытом конкурсе ведется Единой комиссией и подписывается всеми присутствующими членами Единой комиссии и Государственным заказчиком непосредственно после вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в открытом конкурсе.

13.8. Указанный протокол размещается Государственным заказчиком в течение дня, следующего после подписания такого протокола, на официальном сайте.

13.9. Государственный заказчик обязан осуществлять аудиозапись вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в открытом конкурсе. Любой участник размещения заказа, присутствующий при вскрытии конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в открытом конкурсе, вправе осуществлять аудио- и видеозапись вскрытия таких конвертов и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в открытом конкурсе.

13.10. Полученные после окончания приема конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе и подаваемых в форме электронных документов заявок на участие в открытом конкурсе конверты с заявками на участие в открытом конкурсе вскрываются (в случае, если на конверте не указаны почтовый адрес (для юридического лица) или сведения о месте жительства (для физического лица) участника размещения заказа), осуществляется открытие доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в открытом конкурсе, и в тот же день такие конверты и такие заявки возвращаются участникам размещения заказа.

13.11. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в открытом конкурсе подана только одна заявка на участие в открытом конкурсе или не подана ни одна заявка на участие в открытом конкурсе, открытый конкурс признается несостоявшимся.


14. Условия допуска к участию в открытом конкурсе


14.1. Единая комиссия рассматривает заявки на участие в открытом конкурсе на соответствие требованиям, установленным Конкурсной документацией, и соответствие участников размещения заказа требованиям, установленным подпунктами 2-4 пункта 1 статьи 11 Закона о размещении заказов. Срок рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе не может превышать двадцати дней со дня вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе.

14.2. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе Единой комиссией принимается решение о допуске к участию в открытом конкурсе участника размещения заказа и о признании участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в открытом конкурсе, участником открытого конкурса или об отказе в допуске такого участника размещения заказа к участию в открытом конкурсе в порядке и по основаниям, которые предусмотрены статьей 12 Закона о размещении заказов, а также оформляется протокол рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе, который ведется Единой комиссией и подписывается всеми присутствующими на заседании членами Единой комиссии и Государственным заказчиком, в день окончания рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе. Протокол должен содержать сведения об участниках размещения заказа, подавших заявки на участие в открытом конкурсе, решение о допуске участника размещения заказа к участию в открытом конкурсе и о признании его участником открытого конкурса или об отказе в допуске участника размещения заказа к участию в открытом конкурсе с обоснованием такого решения и с указанием положений Закона о размещении заказов, которым не соответствует участник размещения заказа, положений Конкурсной документации, которым не соответствует заявка на участие в открытом конкурсе этого участника размещения заказа, положений такой заявки, не соответствующих требованиям Конкурсной документации, сведений о решении каждого члена Единой комиссии о допуске участника размещения заказа к участию в открытом конкурсе или об отказе ему в допуске к участию в открытом конкурсе.

14.3. Указанный протокол в день окончания рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе размещается Государственным заказчиком, на официальном сайте. Участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в открытом конкурсе и признанным участниками открытого конкурса, и участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в открытом конкурсе и не допущенным к участию в открытом конкурсе, направляются уведомления о принятых Единой комиссией решениях не позднее дня, следующего за днем подписания указанного протокола.

14.4. При рассмотрении заявок на участие в открытом конкурсе участник размещения заказа не допускается Единой комиссией к участию в открытом конкурсе в случае:

1) не предоставления определенных разделом 2 Конкурсной документации документов либо наличия в таких документах недостоверных сведений об участнике размещения заказа или о работах, соответственно на выполнение которых размещается заказ;

2) несоответствия требованиям, установленным в соответствии с подпунктами 2-4 пункта 1 статьи 11 Закона о размещении заказов;

3) несоответствия заявки на участие в открытом конкурсе требованиям Конкурсной документации, в том числе наличие в таких заявках предложения о цене государственного контракта, превышающей начальную (максимальную) цену государственного контракта (цену лота).

14.5. В случае установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных участником размещения заказа, установления факта проведения ликвидации участника размещения заказа юридического лица или принятия арбитражным судом решения о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства, факта приостановления деятельности такого участника в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, факта наличия у такого участника задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов такого участника по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период, при условии, что участник размещения заказа не обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации, Единая комиссия обязана отстранить такого участника от участия в открытом конкурсе на любом этапе его проведения.


15. Критерии оценки заявок на участие в конкурсе и их значимость


Для определения лучших условий исполнения государственного контракта, предложенных в заявках на участие в конкурсе, Единая комиссия оценивает и сопоставляет такие заявки в соответствии со следующими критериями оценки заявок на участие в открытом конкурсе:

1. Квалификация участника размещения заказа - 20%;

2. Цена государственного контракта - 80%.


16. Порядок оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе


16.1. Единая комиссия осуществляет оценку и сопоставление заявок на участие в открытом конкурсе, поданных участниками размещения заказа, признанными участниками открытого конкурса.

16.2. Оценка и сопоставление заявок на участие в открытом конкурсе осуществляются Единой комиссией в целях выявления лучших условий исполнения Государственного контракта в соответствии с критериями, установленными разделом 15 Конкурсной документации.

16.3. Оценка заявок на участие в открытом конкурсе по критерию оценки "квалификация участника размещения заказа" осуществляется по следующим подкритериям:



N п/п

Подкритерии оценки

Количество баллов T(k)

1.1.

Количество выполненных участником размещения заказа за последние 2 года контрактов на разработку проектов по строительству и реконструкции объектов капитального строительства (подтверждается копиями контрактов и актами выполненных работ):


Указано максимальное количество выполненных контрактов среди всех заявок участников размещения заказа


Следующим заявкам снижается на 1 балл по мере снижения количества контрактов, но значение не может быть менее 1 балла

20

1.2

Общая стоимость выполненных участником размещения заказа за последние 2 года контрактов на разработку проектов по строительству и реконструкции объектов капитального строительства (подтверждается копиями контрактов и актами выполненных работ):


Указана максимальная общая стоимость выполненных контрактов среди всех заявок участников размещения заказа


Следующим заявкам снижается на 1 балл по мере снижения общей стоимости выполненных контрактов, но значение не может быть менее 1 балла

20

1.3

Наличие у участника размещения заказа положительных отзывов органов исполнительной власти по результатам разработки проектов на строительство и реконструкцию объектов капитального строительства (подтверждается копиями отзывов):


В составе заявки приложено максимальное количество положительных отзывов среди всех заявок участников размещения заказа следующим заявкам снижается на 1 балл по мере уменьшения количества приложенных отзывов, но значение не может быть менее 1 балла

10

1.4

Наличие у участника размещения заказа положительных отзывов заказчиков (за исключением органов исполнительной власти) по результатам разработки проектов на строительство и реконструкцию объектов капитального строительства (подтверждается копиями отзывов):


В составе заявки приложено максимальное количество положительных отзывов среди всех заявок участников размещения заказа следующим заявкам снижается на 1 балл по мере уменьшения количества приложенных отзывов, но значение не может быть менее 1 балла

10

1.5

Наличие/отсутствие у участника размещения заказа сертификата по охране труда (подтверждается копией сертификата)

10/0

1.6

Наличие/отсутствие у участника размещения заказа сертификата ГОСТ P ISO9001 (подтверждается копией сертификата)

10/0

1.7

Наличие/отсутствие у участника размещения заказа полиса (договора) страхования профессиональной ответственности (подтверждается копией полиса (договора))

10/0

1.8

Наличие/отсутствие у участника размещения заказа прибыли/убытка на 01.01.2009 (подтверждается копией формы N 2 Бухгалтерского баланса, копией налоговой декларации)

10/0

1.9

Наличие/отсутствие у участника размещения заказа задолженности перед бюджетами всех уровней по состоянию на момент подачи заявки на участие в конкурсе (подтверждается копией справки о состоянии расчетов)

10/0

2.0

Наличие у участника размещения заказа

- суммы уставного капитала (для юридических лиц при наличии уставного капитала)

- имущества в собственности (для индивидуальных предпринимателей, частных и юридических лиц в случае отсутствия у них уставного капитала) в пределах:



до 500 тыс. руб. включительно

5


от 500 тыс. руб. до 1 млн. руб. включительно

10


от 1 млн. руб. до 1,5 млн. руб. включительно

15


более 1,5 млн. руб.

20


Итого:

130


Оценка заявки по подкритериям критерия оценки "Квалификация участника размещения заказа" производится только при наличии подтверждающих документов, прикладываемых по усмотрению участника размещения заказа.

В случае отсутствия подтверждающих документов, по соответствующим подкритериям критерия оценки "Квалификация участника размещения заказа" будет присваиваться ноль баллов.

Каждая заявка на участие в конкурсе получает оценку, выраженную в баллах (T(k)) со значением от 5 до 130.

16.4. Оценка заявок на участие в открытом конкурсе по критерию оценки "Цена контракта" осуществляется следующим образом.

Заявке, содержащей минимальную цену контракта среди всех заявок участников конкурса, присваивается 1 балл.

Другим заявкам балл снижается на 0,05 балла по мере увеличения цены контракта, но значение не может быть менее 0,05 балла.

16.5. По каждой заявке на участие в конкурсе рассчитывается показатель S(k) в соответствии со следующей формулой:



где:

С(k) - оценка k-ой заявки на участие в конкурсе по критерию "Цена контракта";

T(k) - балльная оценка k-ой заявки на участие в конкурсе по критерию "Квалификация участника размещения заказа";


В соответствии с полученными оценками S(k) государственный заказчик проводит ранжирование заявок на участие в конкурсе. Победителем конкурса признается участник открытого конкурса, который предложил лучшие условия исполнения контракта и заявке на участие в открытом конкурсе которого присвоен первый номер в соответствии с максимальным показателем S(k).

В случае, если в две или более заявок на участие в открытом конкурсе получили одинаковый показатель S(k) меньший порядковый номер присваивается заявке, которая поступила ранее других заявок на участие в открытом конкурсе.

16.6. Единая комиссия ведет протокол оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе, который подписывается всеми присутствующими членами Единой комиссии и государственным заказчиком в течение дня, следующего после дня окончания проведения оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе. Протокол составляется в двух экземплярах, один из которых хранится у государственного заказчика.

16.7. Государственный заказчик в течение трех дней со дня размещения на официальном сайте протокола передает победителю открытого конкурса один экземпляр протокола и проект контракта, который составляется путем включения условий исполнения государственного контракта, который составляется путем включения условий исполнения государственного контракта, предложенных победителем открытого конкурса в заявке на участие в открытом конкурсе в проект государственного контракта, прилагаемый в Конкурсной документации".


17. Требования обеспечения заявки на участие в конкурсе


17.1 Обеспечение заявки на участие в конкурсе устанавливается в размере 5% (Пять) процентов начальной (максимальной) цены государственного контракта (цены лота), указанной в извещении о проведении открытого конкурса.

Обеспечение заявки должно отвечать следующим требованиям:

в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе используются только денежные средства;

в качестве документа, подтверждающего перечисление денежных средств;

в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, должно быть платежное поручение или копия такого поручения.

17.2 Участник размещения заказа, заявка на участие в конкурсе которого, не сопровождается установленным обеспечением, не будет допущен до участия в конкурсе.

17.3 Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, возвращаются:

в течение пяти рабочих дней со дня принятия Государственным заказчиком решения об отказе от проведения открытого конкурса;

в течение пяти рабочих дней со дня поступления Государственному заказчику уведомления об отзыве Участником размещения заказа заявки на участие в открытом конкурсе;

в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе Участнику размещения заказа, не допущенному к участию в конкурсе;

в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе Участникам размещения заказа, которые участвовали в открытом конкурсе, но не стали победителями открытого конкурса, кроме Участника размещения заказа, заявке которого присвоен второй номер;

участнику размещения заказа, заявке на участие в открытом конкурсе которого присвоен второй номер, в течение пяти рабочих дней со дня заключения государственного контракта с победителем открытого конкурса или с таким Участником размещения заказа;

победителю открытого конкурса в течение рабочих пяти дней со дня заключения с ним государственного контракта;

в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе Участникам размещения заказа, чьи конверты с заявками на участие в открытом конкурсе, и поданные в форме электронного документа заявки на участие в открытом конкурсе, поданы после окончания приема конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе.

17.4. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, не возвращаются в случаях:

уклонения победителя конкурса от заключения государственного контракта;

уклонения Участника размещения заказа, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер, от заключения государственного контракта, в том случае, если победитель конкурса уклонился от заключения государственного контракта.

17.5 Банковские реквизиты Государственного заказчика для перечисления обеспечения заявки на участие в открытом конкурсе:


Федеральное агентство по рыболовству

Р/с. 40302810800001000079

Лиц/сч. N 05731000760

УФК по г. Москве

Отделение 1 Московского ГТУ Банка России г. Москва

БИК 044583001

ИНН 7702679523

КПП 770201001


18. Требования обеспечения исполнения государственного контракта


18.1. Обеспечение исполнения государственного контракта устанавливается в размере 30% (тридцать) процентов начальной (максимальной) цены государственного контракта (цены лота), указанной в извещении о проведении открытого конкурса. Победитель конкурса до заключения государственного контракта по своему усмотрению предоставляет Государственному заказчику безотзывную банковскую гарантию, страхует ответственность по государственному контракту, предоставляет договор поручительства или передает Государственному заказчику в залог денежные средства, в том числе в форме вклада (депозита) в размере обеспечения исполнения государственного контракта.

18.2. Способ обеспечения исполнения обязательств государственного контракта определяется участником размещения заказа, с которым заключается государственный контракт, самостоятельно.

18.3. В том случае, если обеспечение исполнения государственного контракта представляется в виде безотзывной банковской гарантии, безотзывная банковская гарантия должна соответствовать требованиям, установленным Гражданским кодексом Российской Федерации, а также иным законодательством Российской Федерации.

В безотзывной банковской гарантии в обязательном порядке должна быть указана сумма, в пределах которой банк гарантирует исполнение обязательств по государственному контракту, которая должна быть не менее суммы, установленной в конкурсной документации.

Безотзывная банковская гарантия должна содержать указание на государственный контракт, исполнение которого она обеспечивает путем указания на стороны государственного контракта, название предмета государственного контракта и по возможности ссылку на протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе (или протокол рассмотрения заявок на участие в конкурсе, в случае признания конкурса несостоявшимся) как основание заключения государственного контракта.

Срок действия безотзывной банковской гарантии должен устанавливаться с учетом установленного срока выполняемых работ по соответствующему государственному контракту и оканчиваться не ранее его завершения.

Безотзывная банковская гарантия должна содержать указание на согласие банка с тем, что изменения и дополнения, внесенные в государственный контракт, не освобождают его от обязательств по соответствующей безотзывной банковской гарантии.

18.4. В случае если обеспечение исполнения государственного контракта предоставляется в виде страхования ответственности, договор страхования ответственности должен соответствовать требованиям, установленным Гражданским кодексом Российской Федерации, а также иным законодательством Российской Федерации.

В договоре страхования ответственности должна быть указана сумма, на которую страхуется ответственность соответствующего подрядчика.

Страхование должно покрывать случаи виновного неисполнения или ненадлежащего исполнения подрядчиком своих обязательств по государственному контракту.

Договор страхования также должен содержать указание на соответствующий государственный контракт путем указания на стороны государственного контракта, название предмета и ссылки на протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе (или протокол рассмотрения заявок на участие в конкурсе, в случае признания конкурса несостоявшимся) как основание заключения государственного контракта.

Срок действия договора страхования должен устанавливаться с учетом срока установленного гарантийного срока выполняемых работ, а так же сроков предоставления Подрядчиком положительного заключения государственной экспертизы проектной документации Застройщику, и оканчиваться не ранее его завершения.

Договор страхования должен содержать указание на согласие страховщика с тем, что изменения и дополнения, внесенные в государственный контракт, не освобождают его от обязательств по соответствующему договору страхования.

18.5. В случае, если обеспечение исполнения государственного контракта предоставляется в виде договора поручительства, поручителем выступает юридическое лицо, государственная регистрация которого осуществлена в установленном порядке на территории Российской Федерации и капитал и резервы которого, указанные в соответствующем разделе бухгалтерской отчетности, составляют не менее чем триста миллионов рублей. Капитал и резервы, указанные в соответствующем разделе бухгалтерской отчетности, определяются по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату или, если договор поручительства заключен до истечения срока предоставления отчетности по окончании периода, установленного законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете, на предыдущую отчетную дату. При этом размер поручительства не может превышать десять процентов размера капитала и резервов, определенных в порядке, установленном настоящей частью. В случае, если обеспечением исполнения государственного контракта является договор поручительства, государственный контракт может быть заключен только после предоставления победителем конкурса или участником конкурса, с которым заключается контракт в случае уклонения победителя конкурса от заключения контракта, вместе с договором поручительства соответствующей копии бухгалтерского баланса поручителя, сданного в налоговый орган в установленном порядке, а также документов в отношении поручителя, указанных в подпунктах "в" и "д" пункта 1 части 3 статьи 25 Закона о размещении заказов и подтверждающих его полномочия.

18.6. В случае, если обеспечение исполнение государственного контракта предоставляется в виде залога денежных средств, денежные средства, вносимые в обеспечение исполнения государственного контракта, должны быть перечислены в размере, установленном конкурсной документацией.

Факт внесения денежных средств в обеспечение исполнения государственного контракта подтверждается платежным поручением с отметкой банка об оплате.

Денежные средства возвращаются подрядчику, с которым заключается государственный контракт при условии надлежащего исполнения им всех своих обязательств по государственному контракту (этапам) в течение 20 рабочих дней или иного срока, установленного в проекте государственного контракта со дня получения Государственным заказчиком соответствующего письменного требования подрядчика. Денежные средства возвращаются на банковский счет, указанный подрядчиком в этом письменном требовании.

Банковские реквизиты Государственного заказчика для перечисления обеспечения исполнения обязательств государственного контракта:


Федеральное агентство по рыболовству

Р/с. 40302810800001000079

Лиц/сч. N 05731000760

УФК по г. Москве

Отделение 1 Московского ГТУ Банка России г. Москва

БИК 044583001

ИНН 7702679523

КПП 770201001


18.7. В случае если участник размещения заказа, с которым заключается государственный контракт, не предоставляет обеспечения исполнения государственного контракта, то такой участник размещения заказа признается уклонившимся от заключения государственного контракта.

Сведения об участниках размещения заказа, уклонившихся от заключения государственного контракта, а также об исполнителях, с которыми государственные контракты расторгнуты в связи с существенным нарушением ими государственных контрактов, включаются в Реестр недобросовестных поставщиков.


19. Срок и порядок подписания победителем открытого конкурса государственного контракта


19.1. В случае, если открытый конкурс признан несостоявшимся и только один участник размещения заказа, подавший заявку на участие в открытом конкурсе, признан участником размещения заказа Государственный заказчик в течение трех рабочих дней со дня размещения на официальном сайте протокола обязан передать такому участнику проект государственного контракта. Такой участник не вправе отказаться от заключения государственного контракта.

19.2. В случае, если открытый конкурс признан несостоявшимся государственный контракт может быть заключен не ранее чем через десять дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе.

19.3. Государственный заказчик, уполномоченный орган в течение трех рабочих дней со дня размещения на официальном сайте протокола оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе передает победителю открытого конкурса один экземпляр протокола и проект государственного контракта, который составляется путем включения условий исполнения государственного контракта, предложенных победителем открытого конкурса в заявке на участие в открытом конкурсе, в проект государственного контракта, прилагаемый к Конкурсной документации (приложение N 6).

19.4. Государственный контракт может быть заключен не ранее чем через десять дней со дня размещения на официальном сайте протокола оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе.

19.5. В случае, если победитель открытого конкурса признан уклонившимся от заключения государственного контракта, Государственный заказчик вправе обратиться в суд с иском о требовании о понуждении победителя открытого конкурса заключить государственный контракт, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения государственного контракта, либо заключить государственный контракт с участником размещения заказа, заявке на участие в открытом конкурсе которого присвоен второй номер. При этом заключение государственного контракта для участника размещения заказа, заявке на участие в открытом конкурсе которого присвоен второй номер, является обязательным.

19.6. В случае, если победитель открытого конкурса или участник размещения заказа, заявке на участие в открытом конкурсе которого присвоен второй номер, в срок, предусмотренный Конкурсной документацией, не представил Государственному заказчику подписанный государственный контракт, победитель открытого конкурса или участник размещения заказа, заявке на участие в открытом конкурсе которого присвоен второй номер, признается уклонившимся от заключения государственного контракта.

19.7. После определения победителя открытого конкурса в срок, предусмотренный для заключения государственного контракта, Государственный заказчик обязан отказаться от заключения государственного контракта с победителем открытого конкурса либо при уклонении победителя открытого конкурса от заключения государственного контракта с участником размещения заказа, с которым заключается такой контракт, в случае установления факта:

1) проведения ликвидации участников размещения заказа - юридических лиц или принятия арбитражным судом решения о признании участников размещения заказа - юридических лиц, индивидуальных предпринимателей банкротами и об открытии конкурсного производства;

2) приостановления деятельности указанных лиц в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

3) предоставления указанными лицами заведомо ложных сведений, содержащихся в документах, предусмотренных разделом 2 Конкурсной документации;

4) нахождения имущества указанных лиц под арестом, наложенным по решению суда, если на момент истечения срока заключения государственного контракта балансовая стоимость арестованного имущества превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов указанных лиц по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

5) наличия у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, при условии, что участник размещения заказа не обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

19.8. Заказ признается размещенным со дня заключения государственного контракта.

19.9. Расторжение государственного контракта допускается по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

19.10. В случае просрочки исполнения Государственным заказчиком обязательства, предусмотренного государственным контрактом, другая сторона вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного государственным контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного государственным контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Государственный заказчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

19.11. В случае просрочки исполнения подрядчиком, обязательства, предусмотренного государственным контрактом, Государственный заказчик вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного государственным контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного государственным контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается государственным контрактом в размере одной сотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Подрядчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Государственного заказчика.

19.12. В случае, если государственный контракт заключается с физическим лицом, за исключением индивидуальных предпринимателей и иных занимающихся частной практикой лиц, оплата такого контракта уменьшается на размер налоговых платежей, связанных с оплатой государственного контракта.


20. Начальная (максимальная) цена государственного контракта


Начальная (максимальная) цена государственного контракта составляет: 6676110,00 (Шесть миллионов шестьсот семьдесят шесть тысяч сто десять рублей) 00 коп.


Приложение 1
к Конкурсной документации



                                 ЗАЯВКА
                      на участие в открытом конкурсе


     1. Название открытого конкурса
_________________________________________________________________________

     2.   Фирменное   наименование   (наименование),          сведения об
организационно-правовой форме, о месте нахождения, юридической, почтовый
адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные,
сведения о месте жительства (для физического  лица),  номер   контактного
телефона

     3. Предлагаемая цена государственного контракта составляет
_________________________________________________________________________
                  (указать цену цифрами и прописью).

     4. Предлагаемый срок выполнения работ ____________________________.

     5. Настоящей заявкой  (наименование  Участника  размещения   заказа)
подтверждает, что на дату подачи заявки на участие в конкурсе:
     5.1.  ликвидация  (наименование  Участника  размещения    заказа) не
проводится  и  отсутствует  решение  арбитражного  суда   о     признании
(наименование Участника  размещения  заказа)  банкротом  и  об   открытии
конкурсного производства;
     5.2. деятельность  (наименование  Участника  размещения    заказа) в
порядке,   предусмотренном   Кодексом    Российской          Федерации об
административных правонарушениях, не приостановлена;
     5.3.  У  (наименование  Участника  размещения  заказа)   отсутствует
задолженность по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам
в бюджеты  любого  уровня  или  государственные  внебюджетные    фонды за
прошедший  календарный  год,  размер  которой  превышает    двадцать пять
процентов балансовой стоимости активов участника размещения  заказа,   по
данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

     Либо

     5.3. (Наименование Участника размещения заказа)  обжаловал   наличие
задолженности по платежам в  (указать  вид  и  размер    задолженности) в
соответствии с законодательством Российской Федерации (указать реквизиты
иска или жалобы: номер, дату, адресат, местонахождение, контактные лица и
телефоны) и решение по такой жалобе на день подачи заявки на  участие   в
конкурсе не принято.
     5.4.  Данный  контракт  не  является  для  (наименование   Участника
размещения заказа) крупной сделкой согласно законодательству   Российской
Федерации и учредительным документам предприятия.

     Либо

     5.4.  Выполнение  работ  являющихся   предметом     государственного
контракта, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на
участие в конкурсе, обеспечение  исполнения  государственного   контракта
являются для (наименование Участника размещения заказа) крупной сделкой.
Копия  решения  об  одобрении   или   о   совершении       данной сделки,
подготовленного  согласно  действующему   законодательству     Российской
Федерации и учредительными документами юридического лица, прилагается   к
настоящей заявке на участие в конкурсе.
     6. Мы      извещены      о       включении        сведений         о
_________________________________________________ (наименование Участника
размещения заказа) в Реестр недобросовестных поставщиков в случае нашего
уклонения от заключения государственного контракта.
     7. К заявке прилагаются следующие документы:
     1) ______________________________
     2) ______________________________
     3) ______________________________

Подпись руководителя (уполномоченного лица)
   Участника размещения заказа                _____________    /  ФИО   /
                                                (подпись)
                                                                     М.П.

Приложение 2
к Конкурсной документации


  Порядок оформления конверта с заявкой на участие в открытом конкурсе
                     подаваемой в письменной форме


ЗАКАЗНОЕ
--------

НЕ ВСКРЫВАТЬ ДО: 11-00 ч. (время московское) 19 октября 2009 г.


Заявка на участие в открытом конкурсе
-------------------------------------

_____________________________________________________________________
(название открытого конкурса)



Куда: __________________________________________________

Кому: __________________________________________________

Внимание!


В случае отсутствия на конверте надписи "Заявка на участие в открытом конкурсе" конверт будет вскрыт до начала открытого конкурса, и заявка на участие в открытом конкурсе не будет рассматриваться Единой комиссией.


Приложение 3
к Конкурсной документации


  Порядок оформления конверта с заявкой на участие в открытом конкурсе
              подаваемой в форме электронного документа


ЗАКАЗНОЕ
"В форме электронного документа" --------

НЕ ВСКРЫВАТЬ ДО: 11-00 ч. (время московское) 19 октября 2009 г.


Заявка на участие в открытом конкурсе
-------------------------------------

_____________________________________________________________________
(название открытого конкурса)



Куда: __________________________________________________

Кому: __________________________________________________

Внимание!


В случае отсутствия на конверте надписи "Заявка на участие в открытом конкурсе" конверт будет вскрыт до начала открытого конкурса, и заявка на участие в открытом конкурсе не будет рассматриваться Единой комиссией.


Приложение 4
к Конкурсной документации


Техническое задание
на выполнение в 2009 году работ по разработке рабочей документации объекта "Реконструкция Ясноморского лососевого рыбоводного завода".
Сахалинская область, Невельский район, п. Ясноморск.


ФГУ "Сахалинрыбвод".

Район строительства:

Ясноморский завод - Сахалинская область, Невельский район, в 7 км. на восток от пос. Ясноморский по руслу р. Ясноморка.

Вид строительства: Реконструкция.

Основание для разработки рабочей документации:


1. Федеральная целевая программа "Повышение эффективности использования и развитие ресурсного потенциала рыбохозяйственного комплекса на 2009-2013 г.г." (Постановление Правительства Российской Федерации от 12 августа 2008 г. N 606).

2. Рабочий проект РП-028 от 2007 г., ООО "Рыбоводстрой" г. Южно-Сахалинск, ул. Ленина 384Б/1

3. Технические данные содержащиеся в материалах экспертизы: "Положительное заключение ФГУ "Главгосэкспертиза России" N 944-07/ГТЭ-1586/03" (см. Приложение).

4. Задание на разработку рабочей документации на строительство объекта: "Реконструкция Ясноморского рыбоводного завода".

5. Задание на разработку рабочей документации на строительство объекта: "Реконструкция Ясноморского рыбоводного завода. Пункт отлова производителей". Разработку рабочей документации произвести с выделением 3-х комплексов.


Начало работ: с момента заключения государственного контракта.

Окончание работ: 20 декабря 2009 года.


I комплекс:


1. Резервная дизель-электростанция со встроенной стоянкой автомобилей (12 x 18 м. H = 4 м.) - новое строительство.

Комплектный модуль германской фирмы EMF из легких металлоконструкций (поставка "Заказчика"). Рамы - 12 м. с шагом - 6 м.

Стены, крыша - панели "сэндвич".

Фундамент железобетонный, монолитный, столбчатый. Монтаж оборудования, электроосвещение, пожарная сигнализация, системы отопления и вентиляции.

2. Насосная станция хозяйственно-питьевого водоснабжения на скважине - новое строительство.

Верхнее строение: модуль из легких металлоконструкций (3 x 3 м. H = 2,6 м.)

Стены, крыша - панели "сэндвич". Фундамент железобетонный, монолитный, столбчатый. Монтаж оборудования, электроосвещение.

Скважина: фильтровая колонка - труба (ПНД) Д= 500 мм. H= 9,45 м.) с перфорацией в нижней части с обсыпкой речным валунно-галечниковым грунтом.

3. Двухквартирный дом для сезонных и вахтовых работников - новое строительство.

Два одноэтажных здания 9,76 x 20,08 м.

Фундамент - железобетонный, монолитный, столбчатый. Фундаментные балки-железобетонные, монолитные. Стены, перегородки - термоструктурные панели по аналогу технологии СП "Радослав" толщиной 140 мм. Перекрытие - деревянные фермы, стропила. Кровля - мягкая черепица "шинглз" по водостойкой фанере. Фасады - виниловый сайдинг. Внутренняя отделка, инженерное оборудование.

4. Наружные сети электроснабжения в составе:

4.1. ВЛ-10 кВ - реконструкция.

Замена АС - 70 на АС-95 - 3 x 4950 м.

4.2. ВЛ-10 кВ - новое строительство.

L= 100 м. железобетонные опоры, металлические траверсы.

4.3. Установка разъединителей (2 шт.).

4.4. Установка измерительного комплекса с функцией учета и телеметрии. (КРУН).

4.5. Устройство КЛ-0,4 кВ в траншее - 615 м. - новое строительство.

4.6. Трансформаторная подстанция - реконструкция.

Перенос к центру нагрузок, (тр-р ТМ-100-10/0,4)

5. Наружные сети канализации - новое строительство.

Трубы ПВХ, Д = 150 мм.- 140 м. Две локальные аэрационные

станции глубокой биологической очистки с полным окислением,

аналог системы "TOPAS".

6. Благоустройство территории.


II комплекс: Объекты строительства в соответствии с рабочим проектом (не вошедшие в I комплекс);


III комплекс: Пункт отлова производителей.


Предмет технического задания


1. Изготовление рабочей документации на строительство объекта выполнить на основе рабочего проекта и в соответствии техническим заданием, выданным заказчиком.

2. Оформление правоустанавливающих документов на землю в соответствии с выполненной рабочей документацией.

3. Выполнение генплана с выделением I, II и III комплексов.


Требования к рабочей документации


1. Выполнить поверочный расчет по несущей способности и деформациям Z-образных прогонов и кровельных панелей существующего здания инкубационно-личиночного цеха на современный сбор нагрузок.

2. Выполнить поверочный расчет креплений кровельных панелей существующего здания инкубационно-личиночного цеха на ветровые и кратковременные сдвиговые (от снега) нагрузки.

3. Составить сводку затрат на строительство объекта с выделением I, II и III комплекса - "Пункт отлова производителей" в ценах 2001 г. и в ценах текущего периода, не превышая лимиты, выделенные на строительство объекта в рамках Федеральной целевой программы "Повышение эффективности использования и развитие ресурсного потенциала рыбохозяйственного комплекса на 2009 - 2013 г."

4. Количество выдаваемой рабочей документации - 4 экземпляра, дополнительно один экземпляр в электронном виде.

5. Предоставить "Заказчику" в одном экземпляре чертежи типовых конструкций, изделий и узлов, на которые имеются ссылки в рабочих чертежах.


Согласование рабочей документации


1. Все принимаемые технологические решения и применяемые материалы, изделия и конструкции согласовать с Заказчиком.

2. Изготовленная рабочая документация предоставляется "Заказчику" для согласования.


Особые условия


1. "Подрядчик" предоставляет лицензию на право проектирования: Ирригационные и мелиоративные системы:

- станции насосные

- скважины водозаборные

- колодцы шахтные


Предприятия по хранению и переработке сельскохозяйственной продукции:

- рыбозаводы


Гидротехнические сооружения и их комплексы:

- плотины

- водосборные, водоспускные и водовыпускные сооружения

- водозаборные сооружения и отстойники

- водоводы замкнутого поперечного сечения и сооружения на них

- берегоукрепительные, защитные, регуляционные и оградительные сооружения

- рыбопропускные и рыбозащитные сооружения.


Другие исходные материалы, имеющиеся у "Заказчика", будут выданы дополнительно, по письменному запросу.


Объемы необходимых работ представлены в заключении Главгосэкспертизы.


                        ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО
          ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОМУ ХОЗЯЙСТВУ

                ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
           "ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ"
                   (ФГУ "ГЛАВГОСЭКСПЕРТИЗА РОССИИ")

                                                УТВЕРЖДАЮ
                                                Заместитель начальника

                                                ____________ В.М.Вернигор
                                                11 декабря 2007 г.


          ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ  ЗАКЛЮЧЕНИЕ N     944-07/ГГЭ-1586/03
            по рабочему проекту "Реконструкция Ясноморского
                    лососевого рыбоводного завода"

1. Основные сведения об объекте экспертизы


1.1. Месторасположения объекта - п. Ясноморский, Невельский район, Сахалинская область.

1.2. Заказчик - Федеральное государственное учреждение "Сахалинское бассейновое управление по сохранению, воспроизводству водных биологических ресурсов и организации рыболовства" (ФГУ "Сахалинрыбвод"), г. Южно-Сахалинск.

1.3. Исполнители:

- проектной документации - общество с ограниченной ответственностью "Рыбводстрой" (ООО "Рыбоводстрой"), г. Южно-Сахалииск;

- инженерных изысканий - общество с ограниченной ответственностью "Геостройпроект" (ООО "Геостройпроект"), г. Южно-Сахалинск.

1.4. Источник финансирования - федеральный бюджет.

1.5. Состав проектной документации, представленной на экспертизу:


N тома

Обозначение

Наименование

1.

028-ОПЗ.ГП

Общая пояснительная записка. Генеральный план

2.

028-ТХ

Технологические решения

3.

028-НВК

Наружные сети водоснабжения и канализации

4.

028-ЭС.СС

Наружные сети электроснабжения



Инкубационно-личиночный цех

5.

028-1-АР

Архитектурные решения

6.

028-1-КЖ

Конструкции железобетонные

7.

028-1-КМ

Конструкции металлические

8.

028-1-ОВ

Отопление. Вентиляция

9.

028-1-ВК

Водопровод. Канализация

10.

028-1-ЭМ

Электрооборудование. Электроосвещение

11.

028-1-ПС

Пожарная сигнализация



Резервная дизельная электростанция со встроенной автостоянкой

12.

028-2-АС

Архитектурные решения

13.

028-2-ОВ

Отопление. Вентиляция

14.

028-2-ПВ

Водопровод. Канализация

15.

028-2-ТХ

Технологические решения

16.

028-2-ЭМ

Электрооборудование. Электроосвещение

17.

028-2-ПС

Пожарная сигнализация



Насосная станция технологического и противопожарного водоснабжения

18.

028-3-АС

Архитектурные решения

19.

028-3-ЭМ

Электрооборудование. Электроосвещение



Нагульный пруд

20.

028-4-КЖ

Конструкции железобетонные



Насосная станция хоз-питьевого водоснабжения

21.

028-5-АС

Архитектурные решения

22.

028-5-ЭМ

Электрооборудование. Электроосвещение



Вахтовый дом NN 1, 2

23.

028-6-АС

Архитектурные решения

24.

028-6-ОВ

Отопление. Вентиляция

25.

028-6-ВК

Водопровод. Канализация

26.

028-6-ЭМ

Технологические решения

27.

028-6-ПС

Электрооборудование. Электроосвещение



Водозабор речной воды

28.

028-7-ГР

Гидротехнические решения



Оградительная дамба

29.

028-10-ГР

Гидротехнические решения



Пункт отлова производителей

30.

028-11-ГР

Гидротехнические решения

31.

028-11-АС

Цех сбора икры. Архитектурные решения

32.

028-11-ЭМ

Цех сбора икры. Электрооборудование. Электроосвещение

33.

028-ОС

Организация строительства

34.

028-ООС

Охрана окружающей среды

35.

028-С

Заказные спецификации трубопроводных материалов и рыбоводного оборудования

36.

028-СМ1

Сводный сметный расчет. Объектные сметы

37.1.

028-СМ2

Локальные сметы (начало)

37.2.

028-СМ2

Локальные сметы (окончание)

38

028-ЭИ

Эффективность инвестиций


1.6. Состав инженерных изысканий

Технический отчет ООО "Геостройпроект" по инженерно-строительным изысканиям (шифр 70-И/2005) в составе:

- Книга 1. Комплексные изыскания по площадке завода (2005 г.);

- Книга 2. Инженерно-строительные изыскания по трассам автодорога и кабеля связи (2005 г.).

1.7. Состав материалов обследования технического состояния

Отчет ООО "Центральная строительная лаборатория "Сахалинстрой" исх. N 18/753 от 04.09.2006: результаты обследования строительных конструкций инкубационно-личиночного цеха Ясноморского рыбоводного завода.

1.8. Заключения и согласования

1.8.1. Территориальный отдел Территориального управления Роспотребнадзора по Сахалинской области в Холмском и Невельском районах - санитарно-эпидемиологическое заключение от 02.05.2007 N 65Н404000Т000021.05.07.

1.8.2. Управление по труду Сахалинской области - заключение от 10.04.2007 N 11, утверждено 11.04.2007.

1.8.3. ФГУ "Сахалинрыбвод" - заключение от 31.05.2007 N 12-1841.

1.8.4. Отдел архитектуры и градостроительства администрации Невельского муниципального района - согласование проекта письмом от 28.04.2007 N 10-159.

1.8.5. ОП "Энергосбыт" ОАО энергетики и электрификации "Сахалинэнерго" - акт согласования проекта от 23.04.2007 N 9.


2. Основание для проектирования и исходные данные


2.1. Задание на проектирование - утверждено Федеральным агентством по рыболовству 29.08.2005.

2.2. Правоустанавливающие документы на земельный участок:

- свидетельство о государственной регистрации права (регистрация N 65-65-05/002/2007-355 от 02.05.2007) на земельный участок под забойку Ясноморского рыбоводного завода, общая площадь , постоянное (бессрочное) пользование;

- свидетельство о государственной регистрации права (регистрация N 65-65-05/002/2007-420) на земельный участок по эксплуатации Ясноморского рыбоводного завода, общая площадь , постоянное (бессрочное) пользование.

2.3. Исходные данные:

2.3.1. Обоснование инвестиций реконструкции Ясноморского ЛРЗ, утвержденное приказом Федерального агентства по рыболовству от 01.10.2004 N 102.

2.3.2. Биологическое обоснование к реконструкции Ясноморского рыбоводного завода, СахНИРО, 2000 г.

2.3.3. Архитектурно-планировочное задание отдела архитектуры и градостроительства администрации Невельского муниципального района от 04.10.2006.

2.3.4. Санитарное задание от 26.08.2006 N 06.

2.3.5. Условия отдела по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации г. Невельска и Невельского района от 10.10.2000 N ГО-72 с пролонгацией от 16.08.2006.

2.4. Технические условия:

- на электроснабжение цеха от 28.08.2006 N 5424;

- на электроснабжение пункта отлова производителей (забойка) от 28.08.2006 N 5425;

- на телефонизацию рыбозавода от 24.11.2000 N ОМТС 17/16.


3. Характеристика объекта капитального строительства и основные проектные решения


3.1. Общие данные

Ясноморский рыбоводный завод эксплуатируется с 1923 года. Основной объект рыборазведения - кета. В настоящее время мощность завода составляет 17 млн. шт. покатников кеты средней массой 0,7 г. За прошедший период эксплуатации на рыбозаводе производились ремонтные работы. Последний капитальный ремонт осуществлен в 1989-1990 годах. Однако рыбозавод имеет существенные недостатки как в технологии выращивания молоди и водообеспечения, так и в техническом состоянии зданий и сооружений. В связи с чем было принято решение о реконструкции Ясноморского рыбозавода и которая была включена в Федеральную целевую программу экономического и социального развития Дальнего Востока и Забайкалья.

На реконструкцию рыбозавода ООО "Рыбоводстрой" по заказу Управления "Сахалинрыбвод" было разработано обоснование инвестиций, рассмотренное Главгосэкспертизой России (положительное заключение от 29.06.2004 N 512-04/ГГЭ-1586/03) и утвержденное приказом Федерального агентства по рыболовству от 01.10.2004 N 102. В развитие обоснования инвестиций разработан рабочий проект, который и представлен на экспертизу.

3.2. Характеристика участка строительства

3.2.1. Климатическая характеристика

Площадка Ясноморского рыбозавода расположена на двух разобщенных участках - основная производственная площадка находится в среднем течении р. Ясноморка на правобережной первой надпойменной террасе в 7 км от устья реки и пункт отлова производителей в 0,2 км от устья непосредственно в п. Ясноморский. Площадь земельного участка составляет 5,06 га под основное производство и 0,36 га под пункт отлова производителей.

Район строительства относится к IIг климатическому району с максимальными температурами: зимой - минус 25°С, летом - плюс 30°С, снеговой нагрузкой 3,2 кПа (V район), ветровым давлением 0,73 кПа (VI район), сейсмичность 9 баллов. Климат умеренный, муссонный, влажный. Характерно образование циклонов - до 100 в год, при этом наблюдаются экстремальные явления при выпадении осадков - затопление, заносы от обильных снегопадов. В течение года образуются тайфуны, сопровождающиеся штормовыми и ураганными ветрами, осадки превышают 100 мм.

3.2.2. Геологические и гидрогеологические условия Геологические и гидрогеологические условия площадок строительства определены материалами инженерных изысканий, выполненных ООО "Геостройпроект" в 2005 г. в объеме:

- составление сборного топографического плана М 1:1000 по материалам ранее выполненных работ;

- рекогносцировочное инженерно-геологическое обследование территории;

- бурение на площадке рыбозавода 16 скважин глубиной 3-7,5 м и по трассе коммуникаций 15 скважин глубиной 3-4 м с отбором монолитов, а также проб подземных и поверхностных вод;

- опытно-фильтрационные работы;

- комплекс лабораторных исследований физико-механических свойств грунтов с определением степени их коррозионной активности и вычислением нормативных и расчетных характеристик инженерно-геологическим элементам;

- химический анализ воды;

- камеральная обработка материалов.

В геологическом строении площадок участвуют современные техногенные образования, четвертичные аллювиальные глинистые и крупнообломочные отложения, залегающие на выветрелых алевролитах нижнего неогена.

Техногенные грунты представлены насыпями защитных и подпорных дамб мощностью 0,2-2 м.

Аллювиальные глинистые отложения залегают в верхней части разреза и представлены суглинками тугопластичными и илами текучепластичными, мощность покровного слоя в пределах террас и поймы изменяется от 0,7 до 3 м.

Ниже залегают аллювиальные гравийно-галечниковые отложения с различным содержанием песчано-глинистого заполнителя общей мощностью до 3,2 м. В основании разреза залегают нижненеогеновые (миоценовые) алевролиты трещиноватые, малопрочные, размягчаемые в воде. Геологическое строение трасс инженерных коммуникаций аналогичное. Коррозионная активность грунтов к углеродистой стали - средняя.

Гидрогеологические условия территории характеризуются наличием водоносных горизонтов в четвертичных и миоценовых отложениях. Подземные воды в четвертичных отложениях носят грунтовый характер, уровень свободный на глубинах 0,2-3 м, воды гидравлически связаны с поверхностными водами реки. Подземные воды миоценовых отложений залегают ниже глубины бурения скважин. Грунтовые воды слабоагрессивны к бетонам нормальной проницаемости на портландцементе. Коэффициент фильтрации гравийно-галечниковых грунтов 175 - 263 м/сут.

Из неблагоприятных физико-геологических процессов на изученной территории имеет место эрозионная деятельность реки (боковая и донная эрозия) и затопление в период паводков.

Сейсмическая активность района 9 баллов (карта ОСР-97А), грунты площадки по сейсмическим свойствам относятся ко II категории, следовательно, расчетная сейсмичность площадки составляет 9 баллов.

Нормативная глубина сезонного промерзания глинистых грунтов 1,16 м, крупнообломочных - 1,72 м.

3.2.3. Гидрологические условия

Река Ясноморка берет свое начало на западных склонах Южно-Камышового хребта и впадает в Татарский пролив. Длина реки 20 км.

Русло слабоизвилистое, на рассматриваемых участках прямолинейное. Пойма двухсторонняя, покрыта луговой растительностью и кустарником. Русло реки сложено галькой и песчано-гравелистыми отложениями, глубоко врезано в плоское дно долины. Ширина русла на исследуемых участках 10-15 м.

Берега реки сложены легко размываемыми породами и подвержены интенсивной деформации во время прохождения весеннего половодья и летне-осенних дождевых паводков.

Общее падение реки от створа ЛРЗ до створа рыбозаграждения более 30 м. площади водосборов, соответственно, составляют 39,9 и . Питание реки смешанное - снеговое, дождевое, грунтовое с преобладанием доли питания за счет атмосферных осадков.

Для рассматриваемого района характерны два сезона с максимальным стоком: весеннее половодье и дождевые паводки и два сезона минимальных стоков - зимняя и летняя межень.

Весеннее половодье начинается в первой половине апреля и заканчивается в начале июня.


Максимальные расходы весеннего половодья для расчетных створов


Створ

Площадь водосбора, км2

Расход обеспеченностью Р%

1%

5%

Рыбозаграждения

59,9

72,3

46,9

ЛРЗ

39,9

52,2

33,9


Максимальные расходы дождевых паводков для расчетных створов


Створ

Площадь водосбора, км2

Расход обеспеченностью Р%

1%

5%

Рыбозаграждения

59,9

299

83,7

ЛРЗ

39,9

216

60,4


Минимальные расходы P% обеспеченности для расчетных створов


Гидрологический сезон

Створ

Площадь водосбора,

км2

Расход обеспеченностью P%

70%

90%

95%

Зимней межени

Рыбозаграждения

59,9

0,152

0,125

0,113

ЛРЗ

39,9

0,101

0,083

0,076

Летней межени

Рыбозаграждения

59,9

0,254

0,199

0,178

ЛРЗ

39,9

0,169

0,132

0,119


Гидрохимический состав воды в реке в основном соответствует нормативным требованиям рыборазведения кеты, несколько завышено содержание хлоридов и сульфатов, отмеченное на протяжении многолетнего ряда наблюдений. В таких условиях популяция Ясноморской кеты исторически приспособилась к концентрациям хлоридов в пределах 10-18 мг/л и сульфатов до 20 мг/л. Высокое содержание кислорода в воде при низком содержании углекислоты создают благоприятные условия для рыборазведения.

Естественные нерестилища кеты располагаются в нижнем течении р. Ясноморка и их площадь составляет .

Содержание взвешенных веществ в воде р. Ясноморка на период опробования (октябрь) составляет от 13 до , в зимний период мутность незначительная, в период половодья и дождевых паводков резко возрастает до .

3.2.4. Техническое состояние сооружений

Здание инкубационно-личиночного цеха одноэтажное, без подвала, прямоугольное в плане с размерами по осям 15 x 133,5 м, высота до низа ферм 2,5 м, в осях 1-21 личиночный бассейн с отметкой днища -1,3 м от уровня пола. Здание каркасное с несущими поперечными рамами (шаг 6 м), стены из навесных панелей "сэндвич", несущие конструкции покрытия прогоны По фермам, кровля из панелей "сэндвич", фундаменты монолитные железобетонные, столбчатые. Бассейн в виде продольных лотков из монолитного тяжелого бетона.

Техническое состояние:

- фундаментов - исправное, требуется ремонт наружной поверхности цокольной стенки;

- колонн и ферм - исправное при условии очистки от коррозии и восстановления защитного лакокрасочного покрытия;

- кровельных панелей - работоспособное при условии устранения отдельных повреждений;

- бассейнов - бетон днища и стенок подвержен углекислой коррозии по всей толщине, в основании имеются пустоты.

Гидротехнические сооружения (водозабор речной воды, оградительная дамба, пункт отлова производителей) не обеспечивают пропуск расчетных расходов воды в паводки и подвержены частичному подмыву. Нагульный пруд не обеспечивает требуемые условия для подращивания молоди кеты, бетонное ограждение деформировано, имеет трещины и разломы.

3.3. Назначение объекта и технико-экономические показатели

Ясноморский рыбоводный завод предназначен для сохранения и увеличения популяции кеты на Юго-Западном Сахалине.

Рост численности лосося в этом регионе сдерживается практически полным отсутствием нерестового фонда и она поддерживается исключительно за счет искусственного воспроизводства кеты действующими рыбозаводами (Калининский ЛРЗ, Сокольниковский ЛРЗ). Намечаемая реконструкция Ясноморского рыбозавода с внедрением современных технологий позволит значительно увеличить промысловый возврат с 217 до 927 т кеты.

Основные технико-экономические показатели рыбозавода после реконструкции составят:

     - годовой выпуск покатников
       кеты массой 0,7 г                          -  20,6 млн.шт;
     - промысловый возврат                        - 927 т;
     - численность работающих                     -  23 чел.;
     - общая стоимость реконструкции
       в текущих ценах (IV кВ. 2006 г.)           - 309,2 млн.руб,

3.4. Схема планировочной организации земельного участка

Реконструкция рыбозавода осуществляется в существующих границах участка основной производственной площадки и участка пункта отлова производителей, на которые ФГУ "Сахалинрыбвод" имеет свидетельства государственной регистрации права на постоянное (бессрочное) пользование.

На основной производственной площадке предусмотрена реконструкция инкубационно-личиночного цеха (с расширением питомного отделения), насосной станции технологического и противопожарного водоснабжения, нагульного пруда, водозаборного сооружения отрытого типа и оградительной дамбы. Также предусмотрено новое строительство резервной дизельной электростанции, насосной станции хозяйственно-питьевого водоснабжения, двух вахтовых домов и очистных сооружений.

На участке пункта отлова производителей осуществляется реконструкция рыбозаградительного сооружения с садковым отсеком у цеха сбора икры, существующий септик выносится за границу водоохранной зоны. Для сезонного обслуживания предусмотрены мобильные вагончики и биотуалет.

Планировочные отметки увязаны с отметками существующих зданий и сооружений. Для защиты основной производственной площадки от паводковых вод 1% обеспеченности существующая оградительная дамба наращивается по высоте и удлиняется. Проектом предусмотрена возможность затопления площадки пункта отлова производителей паводковыми водами 5% обеспеченности ввиду кратковременного сезонного характера работы на ней. Для сохранности цеха сбора икры цоколь в нем выполняется из монолитного железобетона с отметкой верха выше паводка 1% обеспеченности. Планировочные отметки обеспечивают отвод ливневых вод на рельеф.

Транспортная связь рыбозавода осуществляется по существующей полевой дороге (6,5 км) с ее капитальным ремонтом. На территории рыбозавода предусмотрены подъезды к зданиям и сооружениям, разворотные и технологические площадки.

Благоустройство площадки рыбозавода намечено озеленением (посев газона, посадка кустарника), устройством пешеходных дорожек, площадок под контейнеры для сбора мусора и наружного освещения.

Общая площадь производственной площадки составляет 5,06 га, пункта сбора икры - 0,36 га.

3.5. Технологические решения

В основу технологических решений и схемы рыбоводного завода положены "Нормы технологического проектирования лососевых рыбоводных заводов и форелевых рыбоводных хозяйств, ВНТП 34-86 и "Временные биотехнические нормативы по разведению кеты и горбуши на рыбоводных предприятиях Сахалинрыбвода", утвержденных приказом N 264 Госкомрыболовства от 21 сентября 1999 года.

Кроме того, в проектных решениях использованы результаты научно-исследовательской работы ФГУП "СахНИРО", проведенной в 2002 г. на Ясномосрком ЛРЗ по биотехнологии разведения осенней кеты, по регулированию температурного режима, по срокам продолжительности кормления. Также учтены рекомендации ФГУП "Всероссийский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства и океанографии" (письмо от 09.07.2002 N 33-13/982) и многолетний опыт эксплуатации Ясноморского ЛРЗ.

Технологическая схема Ясноморского завода включает в себя следующие виды рыбоводных процессов и оптимальные сроки их прохождения:

- анадромная миграция производителей кеты (20.08-10.10);

- отлов излишних производителей для сдачи на переработку (20.08-10.10);

- сбор икры и закладка на инкубацию (01.09-15.10);

- оплодотворение икры, промывка набухание и доставка в инкубационный цех (01.09-15.10);

- демонтаж оборудования забойки (после 15.10);

- инкубация икры в емкостных аппаратах (01.09-05.01);

- выборка отхода, профилактические работы (22.09-05.01);

- перемещение икры на выклев в питомник (28.10-05.01);

- выдерживание свободных эмбрионов кеты на искусственном субстрате (03.11-31.05);

- подкормка молоди сухими гранулированными кормами (28.04-28.06);

- выпуск молоди (06.06-28.06);

- биологическая и техническая мелиорация р. Ясноморка (01.05-15.08);

- дезинфекция производственных помещений, водоводов и оборудования (10.07-20.07);

- ремонтно-восстановительные работы (10.07-20.08).

На существующем пункте отлова производителей (забойка) в среднем ежегодно собирается 25 млн. живых икринок. При реконструкции завода место расположения забойки не изменяется. Для усовершенствования технологических процессов на забойке предусмотрено устройство: подпорной плотины, рыбохода, руслового отсека садков и пункта сбора икры. Забойка обеспечивает пропуск производителей на естественный нерест.

Для обеспечения плановой закладки икры кеты 24,88 млн.шт. потребуется 17800 производителей с учетом забоя незрелых производителей (5%) и нормативных потерь при выдерживании (1,5%) массой 53400 кг (при средней массе 3,0 кг). Общая площадь садков забойки . Плотность посадки , т.е. одновременно в садках может находиться 1000 отсортированных производителей в соотношении самки/самцы - 1,5/1.

Из садков производителей после сортировки перемещают в пункт сбора икры, где производят выемку икры и ее оплодотворение. Сбор икры, для сохранения генетической структуры популяции, производится по рекомендациям Алтухова - в начале нерестового хода - 20%, массовый ход - 45% и в конце хода - 35%. Оплодотворенная сухим способом и набухшая икра доставляется в инкубационный цех (7 км) в транспортировочных контейнерах. Использованных производителей направляют для временного хранения в бункер-накопитель с последующей отгрузкой рыбопотребителям на переработку. При выдерживании производителей в садках требуемый расход воды (435 л/с) обеспечивается поверхностными водами р. Ясноморка за счет подпора плотиной. Для промывки и набухания икры (1 л/с) вода подается насосной установкой.

Инкубация икры осуществляется в инкубационных аппаратах типа "Бокс" - 48 шт. и Аткинса - 8 шт., располагаемых в реконструируемом инкубационно-личиночном цехе. На период инкубации обеспечивается равномерная подача воды (17,3 л/с). На начальной стадии используется только вода грунтового водовода, далее смешанная с речной.

Икра, примерно за одну неделю до прогнозируемого выклева, переносится в питомник и раскладывается в каналах на поддоны выклева (580 штук), устанавливаемые на трубчатый субстрат (). При реконструкции цеха существующие продольные каналы заменяются на поперечные, что обеспечивает возможность терморегуляции подаваемой воды (речной, грунтовой) для различных партий сбора икры. В расширяемом питомном отделении каналы приняты также с поперечной компоновкой. После раскладки икры каналы накрываются светонепроницаемой пленкой. После выклева икры поддоны убираются и выдерживание эмбрионов кеты (средней массой 250 мг) происходит на трубчатом субстрате, который также убирается при поднятии молоди на плав. Уровень воды в каналах устанавливается высотой 15 см после закладки икры, а после выклева понижается до 9 см. Выдерживание эмбрионов осуществляют на грунтовой и речной воде с применением терморегуляции в пределах +1°С, расход воды составляет 41,6 л/с.

Молодь кеты начинает подниматься на плав. при наборе 750 градусодней, после чего она перепускается "по воде" в выростные бассейны (каналы), которые предусмотрены взамен существующего нагульного пруда площадью . Выростные бассейны сгруппированы из отдельных поперечных каналов 24x2x0,6(h) м (52 шт.) общей площадью , имеют независимое водоснабжение, что позволяет осуществить подкормку молоди раздельно по соответствующим партиям сбора икры. Водоснабжение бассейнов производится грунтовой и речной водой (330 л/с). Кормление молоди планируется при температуре воды 4,8-11°С (начало 28.04, окончание - 28.06). Для раздачи гранулированных кормов применены автоматические кормораздатчики типа "Pelleter-LAB05T" (Германия), которые подвешиваются в каждом канале над водой в головной части и середине. Подача корма регулируется от 100 до 1000 г/ч. Общий расход кормов составляет 16,4 т, что обеспечивает прирост биомассы молоди кеты поднявшейся на плав с 0,36 до 1 г.

Выпуск подрощенной молоди кеты с учетом всех природных факторов среды начинается в начале июня и заканчивается в конце месяца. Молодь выпускается в существующий ручей, впадающий в р. Ясноморка в непосредственной близости от рыбозавода. Длина миграционного пути 10 км.

Промысловый возврат (927 т) принят 1,5% в соответствии с временными нормами для предприятий Сахалинрыбвода и рекомендациями ФГУ "СахНИРО".

В процессе выращивания молоди кеты осуществляются санитарно-профилактические мероприятия.

Все технологические процессы обеспечиваются применением оборудования отечественного и импортного производства. Трудоемкие процессы при отлове производителей механизированы.

Потребность Ясноморского рыбозавода в трудовых ресурсах составляет 23 человека, в том числе АУП - 3 чел., рыбоводы - 2 чел., рабочие рыбоводы - 5 чел., вспомогательные рабочие - 13 чел. и обеспечиваются в основном действующим штатом рыбозавода.

3.6. Основные строительные и гидротехнические решения

3.6.1. Строительные решения

Проектные решения предусматривают реконструкцию существующих зданий и сооружений и новое строительство.

Реконструкция инкубационно-личиночного цеха с административно-бытовым блоком, имеющего размеры в плане 15х133,5 м, шаг колонн 6 м, высоту до низа ферм - 2,5 м, колонны из окрашенного стального проката, фермы пролетом 15 м, пояса и раскосы из окрашенного стального профиля коробчатого сечения. Уклон верхних поясов 1:3,7. Торцевые балки из окрашенного стального проката. Прогоны Z-образные окрашенные стальные профили сечением Z 250/3 мм и Z 250/2,5 мм, шаг прогонов - 1,85 м. Стены и покрытия существующего из стальных трехслойных панелей типа "сэндвич", утеплитель - пенополиуретан.

В инкубационно-личиночном цехе запроектированы:

- новый административно-бытовой блок с размерами 15x12 м;

- новое инкубационное отделение 15x18 м;

- переустройство каналов питомника, размеры реконструируемого питомного отделения 15x102 м;

- пристройка нового питомного отделения с размерами 24x30 м с металлическим каркасом, колонны с шагом 6 м, рамы пролетом 24 м, фундаменты монолитные железобетонные столбчатые, стены - покрытие из стальных панелей "сэндвич" с утеплителем полиизоцианурат.

Реконструируется также верхнее строение насосной станции технологического и противопожарного водоснабжения. Здание - модуль из легких стальных конструкций с размерами в плане 6,3x7,06 м, с минимальной высотой до низа конструкций покрытия - 3 м. Каркас здания стальной. Наружные стены и покрытие из трехслойных панелей типа "сэндвич" с утеплителем минеральной ваты, с наружными оцинкованными листами с покрасочным покрытием, фундаменты монолитные железобетонные столбчатые.

Предусмотрено новое строительство здания резервной дизельной электростанции со встроенной автостоянкой с размерами в плане 12x18 м и высотой до низа покрытия 4 м, модуль импортного производства (германской фирмы "E-M-F"), полной заводской готовности, комплектной поставки из легких стальных конструкций с шагом колонн 6x12 м, фундаменты монолитные железобетонные столбчатые.

Вновь запроектированная насосная станция хозяйственно-питьевого водоснабжения. Здание - модуль из легких стальных конструкций с размерами в плане 3x3 м, с минимальной высотой до низа конструкций покрытия - 2,6 м. Каркас здания стальной: колонны с шагом 3 м, ригели пролетом 3 м. Наружные стены и покрытие из трехслойных панелей "сэндвич" с утеплителем из минеральной ваты, с наружными оцинкованными листами с покрасочным покрытием, фундаменты монолитные железобетонные столбчатые.

Цех сбора икры, учитывая высоки уровень воды при прохождении паводка расчетной обеспеченности, запроектирован сборно-разборным с цокольной частью из монолитного железобетона с отметкой верха бетона 3,0 м, при отметке пола 1,5 м. Верхнее строение стальное из сборно-разборных элементов. Наружные стены и покрытие из трехслойных панелей типа "сэндвич" с утеплителем из пенополистирола, с наружными оцинкованными листами с покрасочным покрытием.

Проектные решения предусматривают два дома для проживания вахтовых рабочих. Фундаменты - монолитные железобетонные столбчатые. Стены и перегородки из трехслойных панелей типа "сэндвич" с утеплителем. Покрытие - деревянные фермы, стропила. Кровля - мягкая черепица "шинглз" по водостойкой фанере. Наружная отделка - обшивка виниловым сайдингом.

В процессе проведения экспертизы проект был доработан по замечаниям и предложениям ФГУ "Главгосэкспертиза России":

- приведенные в составе проекта "Результаты обследований строительных конструкций инкубационно-личиночного цеха Ясноморского рыбоводного завода" откорректированы и дополнены соответствующими обоснованиями;

- уточнена расчетная сейсмичность участка строительства в соответствии с картой "В" ОСР-97 СНиП П-7-81* "Строительство в сейсмических районах", проект дополнен разделом антисейсмических мероприятий;

- откорректированы разрезы а-а, б-б и в-в (том 6, листы 8 и 9), в железобетонной плите основания инкубационно-личиночного цеха добавлены верхняя и нижняя арматурные сетки;

- уточнена глубина заложения фундаментов инкубационно-личиночного цеха и резервной дизельной электростанции с учетом глубины промерзания грунтов участка строительства;

- исправлены имеющиеся неточности.

3.6.2. Гидротехнические решения

Проектными решениями предусмотрены переустройство и реконструкция существующих гидротехнических сооружений:

- водозаборный узел;

- нагульный пруд;

- оградительная дамба;

- рыбозаградительное устройство пункта отлова производителей.

Водозаборный узел запроектирован в створе существующего, состоит из водоприемной камеры, подпорной плотины и рыбохода.

Подпорная плотина принята из монолитного железобетона высотой 1,5 м с тонкостенным водосливным фронтом 20 м, что обеспечивает пропуск расчетных паводков 5% обеспеченности (IV класс ГТС) и поверочного расхода 1% обеспеченности . В плотине устраиваются пять промывных отверстий шириной 1 м, сопряжение бьефов осуществляется через водобойный колодец глубиной 0,5 м, рисберма длиной 6 м выполняется из каменной наброски. Вдоль правобережного устоя плотины предусмотрены водоприемная камера и рыбоход. Вход воды в водоприемную камеру (300 л/с) осуществляется чрез четыре отверстия, перекрываемых плоскими затворами и решетками. Водоразбор из камеры предусмотрен тремя водоводами диаметром 500 мм, на входной части которых устанавливается рыбозаградительная сетка. Рыбоход для пропуска жилых видов рыб в верхний бьеф выполняется аналогично водоприемной камере с вертикальными стенками, по длине разделен на шесть запруд шандорами, перепад высот 0,2 м.

Существующий нагульный пруд, ввиду неудовлетворительного технического состояния и не отвечающему биотехнологическим требованиям подращивания молоди кеты, заменяется на выростные бассейны. Выростные бассейны в виде открытых каналов 24x2x0,6 (h) м в их торцевую часть с помощью шаровых кранов Ду 50 мм (1,7 л/с) - по 4 шт. на каждый бассейн. В водоподающие каналы вода поступает самотеком из водоводов грунтовой и речной воды, что позволяет регулировать температурный режим. Водоподающие каналы разгораживаются по длине сетками и шандорами.

Оградительная дамба, защищающая площадку рыбозавода от подтопления паводковыми водами, восстанавливается по всей трассе привозным грунтом. Заложение верхового откоса - 1:3, низового - 1:1,5. Откосы дамбы закрепляются посевом трав. Гребень дамбы назначен на отметке 37,8 м с превышением на 0,5 м уровня воды 1% обеспеченности.

Реконструкция рыбозаградительного устройства намечена в части наращивания по длине существующих устоев, укрепления правобережного ус тоя и устройство между устоями водосливной плотины высотой 0,7 м с шандорным заграждением. Рыбозаградительные щиты навешиваются на плотину на период работы пункта отлова производителей. Принятые решения предусматривают возможное затопление сооружения при прохождении паводков обеспеченностью 5% и ниже, так как устьевое расположение рыбозаградителя не позволяет наметить рациональные и эффективные противопаводковые мероприятия. Такое решение допустимо, учитывая кратковременный сезонный характер работы пункта отлова производителей. Для исключения негативного воздействия паводков на цех сбора икры, его конструкция принята разборная на бетонном цоколе.

3.7. Инженерное оборудование, сети инженерно-технического обеспечения, инженерно-технические мероприятия

3.7.1. Водоснабжение и канализация

Существующие системы водоснабжения и канализации не обеспечивают нормативные расходы водопотребления, регулирование расходов и температурного режима и независимого водоснабжения при кормлении молоди кеты. При реконструкции проектные решения намечены с исключением существующих негативных факторов.

Общее водопотребление Ясноморского рыбозавода определено в объеме , в том числе на хоз-бытовые нужды , и предусматривается за счет поверхностных вод р. Ясноморка и грунтовых вод. Для обеспечения водопотребителей рыбозавода запроектированы системы технологического, хозяйственно-питьевого и противопожарного водоснабжения.

Технологическое водоснабжение осуществляется от открытых водозаборов на площадке рыбозавода (300 л/с) и на пункте отлова производителей (433 л/с), водозабора грунтовой воды (75,6 л/с) и горизонтального водозабора подрусловых вод (133,9 л/с).

Источником хоз-питьевого водоснабжения являются проектируемые шахтный колодец и насосная станция с бактерицидной кварцевой установкой УОВ-0.3.

Расход воды на хоз-питьевые нужды (рыбозавод и жилые дома) составляет , потребный напор - 23,0 м. Горячее водоснабжения - от котла, установленного в помещении теплогенератора.

Для производственно-противопожарного водоснабжения принят существующий шахтный колодец с насосной станцией. Независимым источником противопожарного водоснабжения является технологический открытый водозабор речной воды, общий расход воды на внутреннее и наружное пожаротушение - 70 л/сек, потребный напор - 18,4 м.

Водоотведение в объеме подразделяется на производственные загрязненные и незагрязненные и хозяйственно-бытовые стоки. Производственные нормативно-чистые, сбрасываемые без очистки, от рыбозавода составляют (инкубация икры, выдерживание личинок и подращивание молоди), от пункта отлова производителей - (содержание производителей, промывка и набухание икры).

Бытовая канализация - с отводом в проектируемую сеть бытовой канализации площадки с подачей на очистные сооружения "TOPAS" (2 шт.), производительностью каждого - , и далее сбрасывается на рельеф.

Общий расход стоков составляет 3,69 м /сут.

Отвод загрязненных стоков от пункта сбора икры предусмотрен в септик-выгреб, емкостью , который переносится за пределы водоохранной зоны. Расход составляет . Содержимое септика через 3 - 4 дня вывозится на поля компостирования с дальнейшим использованием в качестве удобрения.

Отвод дождевых вод с территории завода не организованный, дождевой сток и снеготалые воды поступают в реку без очистки. Расход составляет .

Проектные решения дополнены необходимыми сведениями в полном объеме согласно выданным в рабочем порядке замечаниям:

- представлены привязки сетей, вводов и выпусков водопровода и канализации;

- представлена принципиальная схема очистных сооружений "TOPAS" (паспорт);

- определен расход дождевых вод - ;

- химический анализ воды на хоз-питьевые нужды выполнен лабораторией ФГУ ГЦАС "Сахалинский" 23.03.2006;

- предусмотрены дополнительные мероприятия для сейсмических районов согласно СНиП 2.04.01-85* п.п. 14.15; 14,16; 21.11.

3.7.2. Теплоснабжение

Объекты теплоснабжения рыборазводного завода:

- административно-бытовой блок (АББ) в составе инкубационно-личиночного цеха;

- дизельная электростанция (ДЭС);

- дом для проживания вахтовых рабочих (2 шт.)

Теплоснабжении АББ предусмотрено от автономной встроенной котельной производительностью 75 кВт на дизельном топливе. Температура теплоносителя 90/70°С. Расчетная тепловая нагрузка 55100 кКал/ч. Расход топлива 7,0 кг/ч, отвод дымовых газов предусмотрен в индивидуальную дымовую трубу высотой 7,0 м. Предусмотрена также установка расходного бака топлива емкостью 0,6 м .

Отопление ДЭС воздушное от отопительного агрегата на дизельном топливе, поставляемого комплектно со станцией. Расчетная тепловая нагрузка 40 000 кКал/ч. Расход топлива 4,8 кг/ч. Отопительный агрегат оборудован горелкой, расходным баком топлива , дымовой трубой, системой КРШ и автоматики.

Теплоснабжение каждого дома для рабочих предусмотрено от отопительного водогрейного котла КЧМ-5, установленного в помещении теплогенератора. Теплоноситель 95/70°С. топливо - бурый уголь и дрова. Горячее водоснабжение от водонагревателя, подключенного к котлу. Расчетная тепловая нагрузка 31 300 кКал/ч (на 1 дом).

Проектные решения дополнены по замечаниям экспертизы в рабочем порядке:

- представлен сертификат соответствия на примененный котел; для обеспечения безопасной эксплуатации отопительных котлов в сейсмическом районе в местах присоединения трубопроводов к оборудованию предусмотрена установка гибких вставок, обеспечивающих продольные и угловые перемещения;

- предусмотрена гидроизоляция пола на высоту залива 10 см и порог на входной двери, исключающий попадание воды из котельной в другие помещения при аварии; смежные стены приняты противопожарные 2-го типа;

- обеспечена необходимая нормативная площадь легкосбрасываемых конструкций в помещениях котельной, высота помещения котельной принята 2,53 м;

- заполнение топливного бака обеспечивается через наружную горловину с огнепреградителем от автозаправщика;

- на топливопроводе предусмотрен быстродействующий запорный клапан с электроприводом;

- уточнена тепловая нагрузка ДЭС (34390 кКал/ч);

- резервный склад дизельного топлива предусмотрен в отдельном помещении дизельной электростанции;

- аварийные сигналы о неисправности работы котельных выведены в помещение рабочей комнаты с постоянным присутствием персонала.

3.7.3. Отопление и вентиляция

Помещения административно-бытового здания, резервной дизельной электростанции со встроенной автостоянкой, здания, вахтовых домов N 1 и 2 оборудуются системами отопления и вентиляции.

Теплоноситель для системы отопления - вода с параметрами 95-60°С, систем вентиляции - 130-70°С.

Проектом предусмотрена система водяного отопления в зданиях вахтовых домов и инкубационно-личиночном цехе (АБК) и воздушного отопления в помещениях резервной дизельной электростанции. В качестве отопительных приборов приняты алюминиевые радиаторы, магистральные трубопроводы из стальных водогазопроводных труб по ГОСТ 3262-76*. Удаление воздуха из систем отопления осуществляется через автоматические воздухоотводчики, установленные на приборах систем отопления или расширительный бак.

Системы приточно-вытяжной вентиляции с механическим и естественным побуждением. Воздухообмены в помещениях приняты из условий обеспечения технологических требований, для обеспечения содержания вредных веществ в воздухе рабочей зоны не выше ПДК, санитарно-технических норм, норм взрывопожаробезопастности, по нормируемой кратности, из условия ассимиляции тепла, поступающего в помещения с учетом минимальной подачи наружного воздуха на человека. Воздуховоды приняты из тонколистовой кровельной стали.

Мероприятия по противопожарной защите включают установку противопожарных клапанов, отключение вентиляции по сигналу систем пожарной сигнализации, нормируемый предел огнестойкости воздуховодов, заделку мест прохода трубопроводов и воздуховодов через строительные конструкции.

Предусмотрены решения по автоматизации систем отопления: и вентиляции и по снижению шума от вентиляционного оборудования.

По замечаниям экспертизы в проектную документацию внесены следующие изменения и дополнения:

- представлена расчетная температура воздуха для расчета систем вентиляции в теплый период года и обоснование принятых воздухообменов;

- предусмотрены системы вытяжной вентиляции в помещении кладовых и электрощитовой с установкой противопожарного клапана при присоединении воздуховода из помещения электрощитовой к системе общеобменной вентиляции помещений вахтенного дома;

- удаление воздуха из помещения теплогенераторной вахтового дома принято самостоятельным каналом;

- применена листовая сталь 0,8 мм для воздуховодов с теплоизоляцией;

- вентилятор в системе вытяжной вентиляции из помещения теплогенераторной принят во взрывозащищенном исполнении;

- предусмотрена система вытяжной вентиляции с механическим побуждением и резервным вентилятором в помещении расходного бака топлива в здании резервной дизельной электростанции;

- установлены противопожарные клапаны на воздуховодах при объединении в одну систему группы помещений с разными категориями производства и на воздуховодах, обслуживающих помещения категории В1-В4;

- в помещениях дизельной электростанции предусмотрены приточная система вентиляции с механическим побуждением и забором наружного воздуха, выброс воздуха - вертикально вверх и резервный вентилятор в системе воздушного отопления, совмещенной с приточной вентиляцией;

- удаление воздуха из помещения автостоянки принято из нижней и верхней зоны;

- открываемые проемы, предназначенные для естественного притока предусмотрены на высоте 3,2 м (для холодного периода года) и 1,8 м (для теплого периода года)

3.7.4. Электроснабжение, электрооборудование, электроосвещение

Электроснабжению подлежат проектируемые и реконструируемые объекты:

- инкубационно-личиночный цех с административно-бытовым корпусом;

- насосная станция технологического и противопожарного водоснабжения;

- собственные нужды резервной дизельной электростанции;

- жилой сектор завода;

- наружное освещение территории;

- пункт отлова производителей.

Электропотребители завода по надежности электроснабжения относятся к II и III категориям. Общая установленная мощность - 100,5 кВт, расчетная максимальная нагрузка с учетом одновременности работы 84,4 кВт. Источником электроснабжения завода является существующая трансформаторная подстанция с трансформатором ТМ-100 10/0,4 кВ, вторым источником питания для нагрузок II категории - дизель-генератор мощностью 104 кВт.

Проектом предусмотрены:

- перенос КТПН с трансформатором ТМ-100-10/0,4 к центру нагрузок с достройкой ВЛ-10 кВ протяженностью 420 м;

- реконструкция существующих ВЛ-10 кВ протяженностью 4950 м и 100 м;

- установка дополнительного дизель-генератора мощностью 104 кВт. Проектом предусматривается внутреннее и наружное электроосвещение и защитное заземление зданий завода.

В процессе экспертизы откорректирована принципиальная схема внешнего электроснабжения и представлено обоснование отсутствия молниезащиты объекта - средняя продолжительность гроз на о. Сахалин составляет 5 час в год.

3.7.5. Системы связи, сигнализации, телевидения

Проектные решения по рыбозаводу предусматривают:

- автоматическую телефонную связь с подключением к существующему распределительному устройству ОАО "Сахалинсвязь", размещенному по адресу: п. Ясноморский, ул. Заречная, д. 15. Подключение абонентов Ясноморского рыбоводного завода предусмотрено прокладкой двух кабелей ЗКПЗБ-1 x 4 x l,2 (на 4 абонента) протяженностью 8 км;

- радиофикацию с установкой в помещениях специализированных радиоприемных устройств "Лира РП-248-1";

- систему автоматической пожарной сигнализации на базе ППКП "ВЭРС-ПК4", устанавливаемых в проектируемых АБК и вахтовых домиках. В шлейфах пожарной сигнализации применены дымовые пожарные извещатели ИП212-ЗСУ, тепловые пожарные извещатели ИП-105-2/1, ручные пожарные извещатели ИПР.

Для резервной дизельной электростанции применен прибор пожарной сигнализации марки "BZK2". В шлейфах пожарной сигнализации применены тепловые пожарные извещатели ЭММ-5451, и ручные пожарные извещатели MHL-4/4L;

- управление системами вентиляции, пожаротушения и оповещения о пожаре;

- звуковую систему оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией (СОУЭ), типа 2 по НТТБ-104-03. Система СОУЭ выполняется с использованием сирен типа "Свирель", на путях эвакуации устанавливаются световые указатели "Выход". Управление системой СОУЭ автоматическое, от системы пожарной сигнализации.

3.7.6. Автоматизация

Проектные решения предусматривают автоматизацию управления системами технологического, хозяйственно-питьевого и противопожарного водоснабжения, а также системой отопления зданий и управления очистными сооружениями. Оборудование управляется с помощью устройств полной заводской готовности.

3.8. Организация строительства

В разделе ПОС определены методы и способы производства работ, пропуск строительных расходов; предусмотрены инструментальный контроль за качеством строительства, мероприятия по охране труда и окружающей среды при строительстве; рассчитаны потребность в кадрах, площадках для складирования и во временных зданиях и сооружениях.

В разделе также разработаны стройгенплан, календарный план; составлены ведомости объемов работ, потребности в строительных машинах и механизмах, строительных конструкциях, изделиях, материалах, оборудовании и транспортная схема перевозок.

Основные объемы работ составляют: выемка грунта - , насыпь - ; устройство монолитных и сборных железобетонных конструкций - 3395 м ; монтаж металлоконструкций - 359,7 т.

Для выполнения строительно-монтажных работ используются три экскаватора (0,4 и ), бульдозеры (2 шт.), автокран г/п 16 т, автосамосвалы (7 шт.), автобетоновоз, автоцементовоз, компрессор и другое строительное оборудование.

В рабочем порядке по замечаниям экспертизы материалы раздела дополнены обоснованием сметных затрат на снос строений, демонтаж конструкций существующих зданий и расстояния перевозки грунта при разработке траншей и котлованов и при подвозке.

Технико-экономические показатели принятой организации строительства:

     продолжительность строительства, мес.                 30
     в том числе подготовительный период, мес.             3
     численность работающих, чел.                          55
     трудоемкость строительства, тыс.чел.-ч                237,1

3.9. Мероприятия по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия работающих и населения

На рыбоводном заводе принят односменный режим работы при общей продолжительности рабочей недели 40 часов для мужчин и 36 часов для женщин. В период между сменами производится дежурство по графику. Во время путины (пропуск и отлов производителей) режим работы двухсменный.

В соответствии со специфическими особенностями производства рыбоводный завод подразделяется на ряд рабочих участков: пункт пропуска производителей на естественный нерест и отлова их для изъятия икры, пункт сбора и оплодотворения икры, цех инкубации икры, цех выдерживания свободных эмбрионов и подращивание молоди. Все рабочие зоны оснащены необходимым современным оборудованием, соответствующим прогрессивным технологическим, организационным, санитарно-гигиеническим, противопожарным нормативам и нормам безопасности и охране труда.

Для обеспечения функций производственного обслуживания на рыбозаводе предусмотрены помещения санитарно-бытового назначения гардеробные, душевые (мужские и женские), туалеты и умывальники (мужские и женские), кладовая, комната приема пищи, сушки одежды, обогрева и отдыха.

Ввиду наличия физически вредных производственных факторов (пониженная температура воздуха рабочей зоны, намокание одежды) рабочие обеспечиваются комплектом одежды, изготовленной в соответствии с требованиями ГОСТ 29338-92 "Костюмы мужские для защиты от пониженных температур", ГОСТ 29335-92 "Костюмы женские для защиты от пониженных температур", а также перчатками х/б и резиновыми и утепленными резиновыми сапогами.

ГАРАНТ:

По-видимому, в тексте предыдущего абзаца допущена опечатка. Имеются в виду "ГОСТ 29338-92 "Костюмы женские для защиты от пониженных температур. Технические условия" и ГОСТ 29335-92 "Костюмы мужские для защиты от пониженных температур. Технические условия"

Намеченные проектные решения исключают или снижают вредное воздействие предприятия на работающих и близлежащую территорию предусмотрены сбор твердых бытовых отходов в контейнеры с дальнейшим вывозом на полигон, утилизация производственных отходов на специализированных предприятиях, снижение выбросов загрязняющих веществ в атмосферу и очистка хозяйственно-бытовых и загрязненных производственных стоков.

3.10.1. Земельные ресурсы

Под забойку Ясноморского рыбоводного завода из земель поселений в постоянное (бессрочное) пользование предоставлен земельный участок площадью (представлена копия Свидетельства о государственной регистрации права от 02.05.2007).

В 6 км от устья реки Ясноморка рыбоводному заводу из земель водного фонда в постоянное (бессрочное) пользование предоставлен земельный участок площадью (представлена копия Свидетельства о государственной регистрации права от 11.05.2007).

Водным законодательством не предусмотрено предоставление земель водного фонда в постоянное (бессрочное) пользование. К землям водного фонда относятся земли, покрытые поверхностными водами, сосредоточенными в водных объектах. На землях, покрытых поверхностными водами, не осуществляется формирование земельных участков (ст. 102 Земельного кодекса Российской Федерации).

3.10.2. Атмосферный воздух

Основными источниками загрязнения атмосферного во время проведения строительных работ являются:

- дорожностроительные машины;

- земляные работы;

- дизельные генераторы.

Расчеты выбросов загрязняющих веществ по 8 источникам проведены программами "АТП-Эколог", версия 3.0.1.10 и 3.0.1.11, "Дизель" (Версия 2.0), "АЗС-Эколог", версия 1.6.4.49 и "РНВ-Эколог", версии 3.2.1.34 и 3.2.1.37.

Расчет рассеивания вредных веществ в атмосфере на период строительства выявил максимальные приземные концентрации группы веществ по диоксиду азота - 5,56 д.ПДК и саже - 1,90 д.ПДК. По остальным ингредиентам превышения ПДК не наблюдается. Необходимо отметить, что расчет рассеивания вредных веществ в атмосфере произведен на наихудший вариант - учтено максимальное количество одновременно работающей техники (вероятность 15%), наихудшие метеорологические условия (вероятность 5%). В целом ожидаемое воздействие на атмосферный воздух можно охарактеризовать как кратковременное.

В результате расчета рассеивания вредных веществ в атмосфере на период эксплуатации превышения ПДК не наблюдается (максимальная приземная концентрация группы веществ с диоксидом азота достигает 0,61 д.ПДК).

Для снижения суммарных выбросов загрязняющих веществ в период строительства предусмотрено:

- исключение применения в процессе производства работ веществ и строительных материалов, не имеющих сертификатов качества России;

- запрещение сжигания любых видов материалов и отходов на стройплощадке;

- осуществление контроля за содержанием загрязняющих веществ в выхлопных газах силами подрядчика;

- допускать к эксплуатации машины и механизмы в исправном состоянии и др.

В проекте выполнены расчеты платы за загрязнение атмосферного воздуха источниками вредных выбросов в период строительства и эксплуатации.

3.10.3. Поверхностные воды

Источниками водоснабжения завода являются поверхностные воды реки Ясноморка и грунтовые воды. Система промышленного водоснабжения состоит из водозабора поверхностных вод максимальной производительностью 300 л/с и подруслового водозабора производительностью 30 л/сек (представлена копия лицензии на право пользования недрами от 30.09.2002 ЮСХ 00364 ВЭ). Объем забираемой воды составляет , из них: - грунтовая вода; - речная вода.

Забор воды из водного объекта, находящегося в государственной собственности, осуществляется на основании договора водопользования, заключенного между заказчиком и территориальным органом Федерального агентства водных ресурсов (представлена копия лицензии на водопользование от 30.09.2002 ЮСХ 00317 ТРРЗО).

На этапе строительства для обеспечения хозяйственно-питьевых нужд работающих предполагается использование существующего водозабора предприятия.

Сточные воды, сбрасываемые с рыбоводного завода подразделяются на сбросные:

- незагрязненные воды, используемые для выдерживания производителей;

- незагрязненные воды от технологических процессов на пункте сбора икры;

- незагрязненные воды от технологических процессов при инкубации икры и выдерживания эмбрионов;

- загрязненные при промывке помещений пункта сбора;

- воды из нагульных водоемов и бассейнов при подращивании молоди, относящиеся к нормативно-чистым водам;

- дождевые и талые воды, относящиеся к нормативно-очищенным водам.

Объем водоотведения сточных вод с завода составляет . Сбросные воды, образующиеся в ходе инкубации икры, выдерживания личинок и кратковременного подращивания молоди являются условно чистыми и сбрасываются без очистки. Загрязненные сточные воды от технологических процессов на пункте сбора икры сбрасываются в бетонный септик - выгреб.

Хозяйственно-бытовые стоки из административно-бытового блока и от жилых домов в объеме . поступают на локальные аэрационные глубокой биологической очистки сооружения типа "TOPAS" производительностью . - 2 комплекта. В целях снижения концентрации загрязнения, для дополнительной очистки, проектом предусматривается устройство фильтрующей траншеи.

Отвод поверхностных вод с территории рыбоводного завода и пункта сбора икры осуществляется по искусственно спланированной поверхности с выводом на заросшую травянистой растительностью поверхность существующего рельефа.

Все работы в русле, водоохраной зоне и прибрежной защитной полосе должны выполняться в периоды, согласованные с органами рыбоохраны.

3.10.4. Отходы

Расчет строительных отходов выполнен по программе "Отходы строительства", версия 1.0.

В период строительства будут образовываться отходы производства и потребления. Общее количество отходов за период строительства составит 68,3748 т.

Образующиеся строительные отходы складируются на строительной площадке в специально отведенных местах в металлических контейнерах и вывозятся на полигон ТБО (щебень, отходы цемента, бой железобетонных изделий и др.). Лом стальной, остатки и огарки сварочных электродов вывозятся на переработку специализированными организациями (ООО "Втормет").

В период эксплуатации объекта основными видами отходов будут мусор, отходы от переработки рыбы (забой производителей) и ртутные лампы.

Использованная рыба временно накапливается в металлическом бункере, находящемся за пределами цеха сбора и оплодотворения икры, на открытой бетонной площадке. Из бункера рыба отправляется на рыбоперерабатывающие предприятия, согласно заключенным договорам.

Отработанные ртутные лампы передаются на демеркуризацию специализированной организации (ООО СП Сахалин-Шельф-Сервис").

Класс опасности и коды отходов определены в соответствии с Федеральным классификационным каталогом отходов.

В процессе экспертизы заказчиком представлены копия договора на вывоз твердых и жидких бытовых отходов и гарантийное письмо от 26.11.2007 N 12-4373 о заключении договора на вывоз и утилизацию строительного мусора с коммунальными службами г. Невельска.

3.11. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности

Инкубационно-личиночный цех с пристроенным административно-бытовым блоком предусмотрен IV степени огнестойкости, класс конструктивной пожарной опасности С1, категория производства по взрывопожарной и пожарной опасности "Д".

Резервная дизельная электростанция со встроенной автостоянкой предусмотрена III степени огнестойкости, класс конструктивной пожарной опасности С1, категория производства по взрывопожарной и пожарной опасности "В".

Насосная станция технологического и противопожарного водоснабжения и насосная станция хоз-питьевого водоснабжения предусмотрены III степени огнестойкости, класс конструктивной пожарной опасности С1, категория производства по взрывопожарной и пожарной опасности "Д".

Вахтовые дома NN 1, 2 предусмотрены V степени огнестойкости, класс конструктивной пожарной опасности СЗ.

Цех сбора икры предусмотрен V степени огнестойкости, класс конструктивной пожарной опасности СЗ, категория производства по взрывопожарной и пожарной опасности "Д".

На территорию рыбоводного завода запроектирован въезд в соответствии с требованиями п.3.43* СНиП П-89-80* "Генеральные планы промышленных предприятий".

Объемно-планировочные и конструктивные решения приняты в соответствии с требованиями СНиП 21-01-97* "Пожарная безопасность зданий и сооружений", СНиП 31-03-2001 "Производственные здания".

Пределы огнестойкости строительных конструкций приняты в соответствии с требованиями п.5.18*, табл.4* СНиП 21-01-97*. Пределы огнестойкости конструкций, обеспечивающих устойчивость преграды, конструкций, на которые она опирается, и узлов крепления между ними по признаку R предусмотрены не менее требуемого предела огнестойкости ограждающей части противопожарной преграды.

Административно-бытовой блок отделен от инкубационного отделения противопожарной стеной с учетом требований п. 1.24*, п. 1.25* СНиП 2.09.04-87*, п. 5.14* СНиП 21-01-97*.

Запроектировано применение строительных конструкций, не способствующих скрытому распространению горения в соответствии с требованиями п. 7.8 СНиП 21-01-97*.

Эвакуационные выходы из помещений инкубационно-личиночного цеха, из административно-бытового блока, из вахтовых домов запроектированы с учетом требований п. 6.9* СНиП 21-01-97*.

Наружное пожаротушение зданий и сооружений рыбоводного завода предусмотрено от сети проектируемого водопровода. Расход воды на наружное пожаротушение принят 30 л/с в соответствии с требованиями табл.7 СНиП 2.04.02-84* с учетом п. 2.16 СНиП 2.04.02-84.

При сейсмичности 9 баллов принимаются два наружных пожара, общий расход воды на наружное пожаротушение составит 60 л/с.

Расстановка пожарных гидрантов на водопроводной сети принята с учетом требований п. 8.16, п. 9.30, СНиП 2.04.02-84*, п. 14.18 СНиП 2.04.01- 85*.

Запроектировано устройство внутреннего противопожарного водопровода с расчетным числом струй в производственном корпусе не менее 2-х с расходом по 5 л/с, с учетом п. 6.1*, табл.2, п. 6.3* СНиП 2.04.01-85*.

Оборудование административно-бытового блока и резервной дизельной электростанции автоматической пожарной сигнализацией принято в соответствии с требованиями НПБ 110-03, НПБ 88-2001*.

Изменения, внесенные в проектную документацию по пожарной безопасности в процессе экспертизы:

- электроснабжение активных систем противопожарной защиты и насосных установок, подающих воду на противопожарные нужды, предусмотрено по первой категории надежности с учетом требований "Правил устройства электроустановок", п. 12.23 СНиП 2.04.01-85*;

- принят негорючий утеплитель с учетом п. 7.8 СНиП 21-01-97* "Пожарная безопасность зданий и сооружений".

Представлены сведения о классе конструктивной пожарной опасности проектируемых зданий с учетом п. 5.19, табл.5* СНиП 21-01-97*;

- указано расстояние от проектируемого объекта до ближайшего пожарного депо, которое составляет 15 км и находится в г. Невельске Сахалинской области;

- в качестве мероприятий, компенсирующих значительную удаленность ближайшего пожарного депо от проектируемого рыбоводного завода, запроектировано строительство противопожарного водопровода и в соответствии с Техническими условиями Невельского отряда пожарной охраны УГПС УВД Сахалинской области от 19.10.2000 г. N 330 (письмо ТО ГПН Невельского р-на ГУ МЧС России по Сахалинской области от 11.08.2006 г.) предусматривается приобретение пожарной мотопомпы МП-1600 с пожарнотехническим вооружением. Из числа работников завода администрация рыбоводного завода обязуется организовать добровольную пожарную дружину, поддерживаемую в боеспособном состоянии;

- устройство системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах 2-го типа уточнена в соответствии с требованиями п. 5.1, табл.2 НПБ 104-03;

- включена огнезащитная обработка незащищенных металлических строительных конструкций огнезащитными покрытиями с учетом требований п. 7.12*, п. 7.13 СНиП 21-01-97*, п. 6.5.3 НПБ 236-97;

- уточнены расчеты категорий помещений по взрывопожарной и пожарной опасности в соответствии с требованиями НПБ 105-03;

- откорректированы решения по устройству противопожарной стень# 2го типа, отделяющей дизельную электростанцию от встроенной автостоянки с учетом требований п. 3.4 НТПД-90. Представлен отчет об испытаниях н;# огнестойкость предусматриваемой стены из трехслойных панелей "РАКОС 50 F 100", фактический предел огнестойкости которой составляет 2 часа 56 мин по признаку потери теплоизолирующей способности.

3.12. Мероприятия по обеспечению промышленной безопасности

Мероприятия по обеспечению промышленной безопасности в проектной документации рыбоводного завода не разрабатывались ввиду отсутствия оборудования и веществ, которые относятся к категории опасных в соответствии с приложением NN 1, 2 к Федеральному закону "О промышленной безопасности опасных производственных объектов" N 116-ФЗ от 20 июня 1997 года (в ред. Федеральных законов от 07.08.2000 N 122-ФЗ, от 10.01.2003 N 15-ФЗ, от 22.08.2004 N 122-ФЗ, от 09.05.2005 N 45-ФЗ, от 18.12.2006 N 232-ФЗ).

3.13. Мероприятия по гражданской обороне, по предупреждении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

В соответствии с п. 14 ст. 48 Градостроительного кодекса Российское Федерации (N 190-ФЗ от 29.12.2004) разработка данного раздела для объекте не требуется. В принятых проектных решениях по рыбозаводу учтены требования норм и правил в области гражданской обороны и защиты населения\территории от чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера.

3.14. Сметная документация

Сметная стоимость определена базисно-индексным методом. Локальные сметные расчеты выполнены в базисном уровне цен 2001 года по ТЕР 2001 для Сахалинской области.

Пересчет стоимости реконструкции из базисного уровня цен 2001 г. в текущий уровень цен II квартала 2007 года выполнен по индексам, сообщаемым Росстроем.

Общая сметная стоимость составляет:


а) в базисном уровне цен 2001 года без НДС:

     Всего:                                         77309,46 тыс.руб.
     - СМР                                          58223,24 тыс.руб.
     Оборудование                                   11008,87 тыс.руб.
     - Прочие затраты                                8077,35 тыс.руб.

б) в текущем уровне цен II квартала 2007 года с учетом НДС

     Всего:                                        302746,37 тыс.руб.
     - CMP                                         243897,15 тыс.руб.
     - Оборудование                                 29748,16 тыс.руб.
     - Прочие затраты                               29101,06 тыс.руб.

По замечаниям и предложениям ФГУ "Главгосэкспертиза России" в рабочем порядке сметная документация откорректирована:

Сметная документация (ССР, объектные и локальные сметы) дооформлена в соответствии с требованиями "Методики определения стоимости строительной продукции на территории РФ" (МДС 81-35-2004).

Откорректированы затраты по платежам на добровольное страхование (затраты определены расчетом от стоимости строительно-монтажных работ по главам 1-9 ССР в размере 1%, вместо первоначально принятых от общей стоимости в размере 3%).

Уточнены затраты на проведение и организацию подрядных торгов в сторону уменьшения.

Из главы 10 ССР исключены затраты на содержание технического надзора (постановление Правительства от 27.05.2005 N 339).

Уточнены непредвиденные расходы и затраты, начисленные по итогу глав 1-12 сводного сметного расчета.

В локальных сметных расчетах откорректирована стоимость технологического оборудования, строительных конструкций и материалов. Цены по прайс-листам заменены на цены по сборникам средних сметных цен на материалы и конструкции "СССЦ" для Сахалинского области.

Вынесена за строку сводного сметного расчета стоимость ранее приобретенных конструкций и материалов (письмо Заказчика от 29.09.2005 N 12-2744) на сумму 5703,63 тыс.руб.

По указанным затратам экспертиза не проводилась.

Сметная стоимость из базисного уровня цен 2001 года пересчитана в текущие цены по состоянию на 2 квартал 2007 года, вместо 4 квартала 2006 года, по данным Росстроя (письмо Росстроя от 09.04.2007 N СК-1395/02).

Откорректированы локальные сметы в части уточнения объемов работ и стоимостных показателей на материалы по ФССЦ на материалы, изделия и конструкции, применяемые в строительстве, а так же откорректированы транспортные расходы.


4. Оценка соответствия проектной документации и результатов инженерных изысканий нормативным требованиям


4.1. По инженерным изысканиям

Отчетные материалы по изысканиям в целом соответствуют требованиям СНиП 11-01-96 "Инженерные изыскания для строительства. Основные положения" и являются достаточными для разработки проектной документации на стадии "рабочий проект".

4.2. По схеме планировочной организации земельного участка принятая схема планировочной организации земельного участка учитывает сложившуюся застройку рыбозавода и обеспечивает технологические связи рыбоводного завода и соответствуют требованиям действующих нормативных документов в части санитарно-гигиенических, противопожарных и природоохранных мероприятий. Проектные решения по вертикальной планировке и прокладке инженерных сетей имеют оптимальный характер. Благоустройство принято в достаточном объеме и с учетом местных климатических условий.

Имеющееся свидетельство о государственной регистрации права на земельный участок площадью из земель водного фонда необходимо переоформить в соответствии со ст. 102 Земельного кодекса Российской Федерации.

4.3. По технологическим решениям

Принятые технологические решения отвечают требованиям норм технологического проектирования ВНТП 34-86 и временным биотехническим нормативам по разведению кеты и горбуши на рыбоводных предприятиях Сахалинрыбвода (утверждены приказом Госкомрыболовства России от 21.09.99 N 264) и учитывают рекомендации биологического обоснования строительства рыбоводного завода на р. Сима.

4.4. По основным строительным и гидротехническим решениям

4.4.1. Производственные здания и сооружения

Принятые объемно-планировочные и конструктивные решения рациональны, учитывают требования технологического режима и обеспечивают надежность и устойчивость зданий и отвечают требованиям действующих нормативных документов, в том числе по энергосбережению в строительстве. Конструктивные решения по фундаментам разработаны с учетом инженерно-геологических условий площадки строительства и согласуются с конструктивными особенностями надземной части проектируемого объекта. Надежность строительных конструкций и оснований зданий и сооружений обеспечена в соответствии с п. 1.1 ГОСТ 27751-88 "Надежность строительных конструкций и оснований".

4.4.2. Гидротехнические решения

Решения по гидротехническим сооружениям приняты с учетом накопленного опыта строительства лососевых рыбоводных заводов в условиях о. Сахалин, учитывают технологические требования, обеспечивают устойчивость и надежность эксплуатации сооружений и отвечают требованиям СНиП 33-01-2003 "Гидротехнические сооружения. Основные положения" и другим действующим нормативным документам в гидротехническом строительстве.

4.5. По инженерному оборудованию, сетям инженерно-технического обеспечения, инженерно-техническим мероприятиям

4.5.1. Водоснабжение и канализация

Проектные решения по водоснабжению и канализации отвечают требованиям действующих нормативных документов и обеспечивают регулируемый температурный режим воды и ее расход для технологических процессов выращивания молоди кеты.

4.5.2. Теплоснабжение, отопление и вентиляция

Принятые проектные решения отвечают требованиям действующих нормативных документов и обеспечивают надежность теплоснабжения и требуемые параметры воздуха по технологическим и санитарно-гигиеническим требованиям.

4.5.3. Электроснабжение, электрооборудование и электроосвещение Принятые решения обеспечивают требуемые категории надежности электроснабжения рыбозавода, отвечают требованиям технологии выращивания молоди кеты и действующим нормам проектирования, предъявляемым к системам электроснабжения; электропожаробезопасноть и учет электроэнергии обеспечены.

4.5.4. Системы связи, сигнализации и телевидения

Проектные решения выполнены в соответствиями с заданием на проектирование, техническими условиями в достаточном объеме и соответствуют требованиям действующих нормативных документов (НПБ 110-03 "Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализации"; НПБ 88-2001* "Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования"; НПБ 104-03 "Проектирование систем оповещения людей о пожаре в зданиях и сооружениях"; НТП 112-2000 "Городские и сельские телефонные сети").

Принятые проектные решения достаточно рациональны и обеспечивают предоставление абонентам объекта необходимых услуг связи и пожарную безопасность при эксплуатации в части пожарной сигнализации и оповещения о пожаре.

4.5.5. Автоматизация

Проектные решения отвечают требованиям действующих нормативных документов и обеспечивают работу инженерных систем в автоматическом режиме.

4.6. По организации строительства

Решения по организации строительства имеют достаточную полноту, учитывают требования к производству работ в водоохранной зоне и отвечают требованиям действующих нормативных документов, в том числе СНиП 12-01-2004 "Организация строительства и СНиП 1.04.03-85* "Нормы продолжительности строительства...". Продолжительность строительства определена достоверно.

4.7. По мероприятиям по обеспечению санитарно-эпидемиологическом благополучии работающих и населения

Намеченные проектные решения соответствуют действующим санитарным правилам и нормам, обеспечивают нормативные условия труда и не оказывают негативного влияния на окружающую территорию. Имеются положительные заключения территориального отдела управления Роспотребнадзора по Сахалинской области в Холмском и Невельском районах и Управления по труду Сахалинской области.

4.8. По мероприятиям по охране окружающей среды

Принятые проектные решения по реконструкции рыбоводного завода и намеченные природоохранные мероприятия соответствуют экологическим требованиям, установленным законодательными актами и действующими нормативными документами Российской Федерации, не вызывают опасных изменений в окружающей среде и обеспечивают допустимый уровень воздействия на нее и рекомендуется к реализации при условии переоформления Свидетельства о государственной регистрации права на земельный участок площадью .

4.9. По мероприятиям по обеспечению пожарной безопасности

Проектные решения по реконструкции рыбоводного завода, с учетом внесенных изменений и дополнений, соответствуют требованиям пожарной безопасности.

4.10. По мероприятиям по гражданской обороне, по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Требования норм и правил в области гражданской обороны и защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера, отражающие специфику реконструируемого объекта, учтены в полном объеме.

4.11. По сметной документации

Результаты корректировки сметной документации:


Наименование капитальных вложений и их структура

Сметная стоимость

(тыс.руб.)

первоначально заявленная

откорректированная

Разница

+

-

всего

А. Базисный уровень цен 2001 года (без НДС): Всего:

84142,38

77309,46

-

6832,92

-6832,92 (8,12%)

СМР

60273,33

58223,24

-

2050,09

2050,09

(3,40%)

Оборудование

13205,38

11008,87

-

2196,5

-2196,51

(16,63%)

Прочие затраты

10663,67

8077,35

-

2586,3

-2586,32

(24,25%)

Б. Текущий уровень цен II квартала 2006 года

с учетом НДС:

Всего:

303499,72*

-----------

328201,01**

-

---------

302746.37

-

-

--------

25454,64

-

--------

25454,64

(7,76%)

СМР

235415.57*

-----------

252484,98**

-

---------

243897,15

-

-

-------

8587,83

-

-------

8587,83

(3,40%)

Оборудование

31869,25*

----------

35683,58**

-

--------

29748,16

-

-

-------

5935,42

-

-------

5935,42

(16,63%)

Прочие затраты

36214,90*

----------

40032,45**

-

--------

29101,06

-

-

--------

10931,39

-

--------

10931,39

(27,31%)

______________________________

* - первоначально представленная сметная стоимость, в текущих ценах по состоянию на IV квартала 2006 года;

** - сметная стоимость, приведенная в сопоставимый вид в текущий уровень цен по состоянию на II квартал 2007 года.


В результате экспертизы определены следующие стоимостные показатели реконструкции:


а) в базисном уровне цен 2001 года без НДС:

     Всего:                                         77309,46 тыс.руб.
     - СМР                                          58223,24 тыс.руб.
     - Оборудование                                 11008,87 тыс.руб.
     - Прочие затраты                                8077,35 тыс.руб.

б) в текущем уровне цен II квартала 2007 года с учетом НДС

     Всего:                                        302746,37 тыс.руб.
     - СМР                                         243897,15 тыс.руб.
     - Оборудование                                 29748,16 тыс.руб.
     - Прочие затраты                               29101,06 тыс.руб.

     Сметная стоимость     реконструкции    Ясноморского    лососевого

рыбоводного завода, соответствует действующим нормам и правилам.


5. Технико-экономические показатели


В результате экспертизы определены следующие технико-экономические показатели:


     1. Мощность рыбозавода
        по выпуску молоди кеты массой 0,7 г         -    20,6 млн.шт.
     2. Промысловый возврат от выпускаемой молоди   -    927 т
     3. Общая численность работающих                -    23 чел.
     4. Стоимость реконструкции, всего
        в базисном уровне цен 2001 г. без НДС          77309,46
        -----------------------------------------   -  -------- тыс.руб.
        в текущем уровне цен II кВ. 2007 г. с НДС      302746,37

                                                     58223,24
        в том числе строительно-монтажные работы   - --------
                                                     243897,15 тыс.руб.

        Кроме того, ранее приобретенные конструкции
        и материалы (на 29.09.2005)                -  5703,63 тыс.руб.

     5. Продолжительность реконструкции             -    30 мес.
     6. Срок окупаемости                            -     8 лет

6. Выводы


Рабочий проект "Реконструкция Ясноморского лососевого рыбоводного завода" соответствует требованиям действующих нормативных документов и результатам инженерных изысканий. Результаты инженерных изысканий соответствуют требованиям нормативных технических документов. Сметная стоимость строительства соответствует действующим нормам и правилам.



     Зам. начальника Отдела объектов          К.А.Абрамян
     производственного назначения

     Главный специалист                       А.Г.Ковалевский

     Начальник Отдела                         Р.В.Степанов
     строительных решений

     Главный специалист                       В.И.Мусиенко
     (изыскания)

     Главный специалист                       А.И.Сердобольский
     (конструктивные решения)

     Начальник Отдела                         В.А.Аллахвердянц
     инженерного обеспечения

     Главный специалист                       Г.А.Бойко
     (водоснабжение и канализация)

                                            Утверждаю:
                                            Начальник ФГУ "Сахалинрыбвод"
                                            ____________ А.И.Проскуряков
                                            18 февраля 2009 г.

Задание
Ha разработку рабочей документации на строительство объекта:
"Реконструкция Ясноморского рыбоводного завода"


N п/п

Перечень основных требований и данных

1

Основание для проектирования

Рабочий проект объекта:

"Реконструкция Ясноморекого рыбоводного завода" с утверждаемой частью, РП 028, утвержденный приказом Государственного комитета Российской Федерации по рыболовству N 447 от 20.05.2008 г.

2

Вид строительства

Реконструкция

3

Район, пункт, площадка строительства

На площадке существующего рыбоводного завода. - Сахалинская область. Невельский район, в 7 км. на восток от пос. Ясноморский по руслу р. Ясноморка. Пункт отлова производителей - Сахалинская область. Невельский район, пос. Ясноморский.

4

Заказчик

Федеральное государственное учреждение "Сахалинрыбвод"

5

Проектная организация

По результатам конкурса

6

Подрядная организация

По результатам конкурса

7

Стадийность проектирования

Рабочая документация

8

Режим работы предприятия

Завод - круглогодичный

Пункт отлова производителей - сезонный

9

Основные технико-экономические показатели

Завод - мощность 20,6 млн.шт. молоди кеты в год

в том числе:

Пункт отлова производителей - мощность 1,5 млн. шт. икры в сутки

10

Основные технологические требования

1. Пусковой комплекс

Пункт отлова производителен#

Предусмотреть:

- в садковом отсеке - 4 садка (вместо 8 по проекту)

размеры одного садка -

3600x1750x1500(h) мм.

площадь одного садка - 6,3 кв.м.

общая садковая площадь - 25,2 кв.м.

плотность посадки - 20 шт./кв.м.

водопотрсбление всего - 283 л./сек.;

- для подъема рыбы из садков - 2 роторных подъемника индивидуальною изготовления (рыбоподъемные колеса);

- для подачи рыбы в цех сбора икры

- гидрожелоб;

- применение стеклопластиковых щитов 4000x1000 мм.

на рыбозаградительном сооружении


2. Произвести дополнительные изыскания грунтовых вод с самотечной подачей в ИЛЦ;


3. Инкубационно-личиночный цех.

3.1 Инкубационное отделение

Предусмотреть:

- установку щита управления работой и производительностью насосов технологического водоснабжения;

- установку инвентарного пластмассового водораспределительного бака емкостью 18 куб.м. - подачу грунтовой воды к аппаратам Аткинса

3.2. Питомное отделение Предусмотреть в водоотводящем канале шандорные устройства через каждые десять питомных каналов.

3.3. Питомное отделение, пристройка 24x30 м. Предусмотреть дополнительный, отдельный сброс воды из водоотводящего канала напрямую в сбросной канал, минуя нагульный пруд, но# железобетонному лотку или трубе соответствующего сечения.


4. Нагульный пруд

Предусмотреть увеличение сечения сбросного канала для обеспечения пропуска дополнительного, залпового сброса воды при чистке шести каналов одновременно.


5. Горизонтальный водозабор грунтовых вод (В9) Предусмотреть исполнение в самотечном варианте с доведением до водораспределительного бака, минуя шахтный колодец.

11

Требования к архитектурно-строительным, объемно-планировочным и конструктивным решениям

1. Пусковой комплекс

Пункт отлова производителей

Предусмотреть:

- верхнее строение цеха сбора икры из сборно-разборных легких металлических конструкций;

- размещение септика и биотуалета и пределах действующего землепользования;

- устройство навеса над садковым отсеком металлических конструкций;

- устройство ограждения территории.


2. Инкубационно-личиночный цех

Предусмотреть:

- устройство навесов (козырьков) над всеми входами;

- устройство стыков кровельных панелей в верхней части ската крыши, строго на протоне кровли,

- конфигурацию нижнего нательника наружных стен, обеспечивающую отведение дождевых вод от цоколя,

2.1. Административно-бытовой блок

Предусмотреть:

- установку входной двупольной двери заподлицо с наружной стеной;

- дополнительный вход в котельную из АББ;

- теплый склад площадью не менее 15 кв.м. с входами из АББ и из инкубационного отделения.


3. ВЛ-10 кВ

Предусмотреть:

- железобетонные опоры и металлические траверсы.


4. ВЛ-0,4 кВ

Предусмотреть:

- установку деревянных опор на железобетонные пасынки.


5. Измерительный комплекс с функцией учета и телеметрии.

Предусмотреть применение "КРУН".


6. КЛ-0,4 кВ

- Изменить распределительную схему питающей сети с разделением на производственный и жилой секторы.

- Предусмотреть управление работой и производительностью насосов технологического водоснабжения из инкубационного отделения ИЛЦ.


7. Хозяйственно-питьевой водопровод

Предусмотреть:

применение только нержавеющих материалов, изделий и оборудования.

12

Выделение очередей и пусковых комплексов

Выделить пусковой комплекс - "Пункт отлова производителей)".

13

Требования к условиям и разработке природоохранных мер и мероприятий

В соответствии с действующим природоохранным законодательством

14

Требования к режиму безопасности и гигиене труда

Согласно действующим нормативам

15

Требования по ассимиляции производства

Не требуется

16

Требования по разработке инженерно-технических мероприятий гражданской обороны и мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций

Согласно действующим нормативам

17

Требования по выполнению опытно-конструкторских и научно-исследовательских работ

Не требуется

18

Сроки разработки РД

2 месяца

19

Основные требования к разработке НСД

Составить сводку затрат на строительство объекта с выделением пускового комплекса - "Пункт отлова производителей" в ценах 2001 г. и в ценах текущего периода, не превышая лимиты, выделенные на строительство объекта в рамках Федеральной целевой программы "Повышение эффективности использования и развитие ресурсного потенциала рыбохозяйственного комплекса на 2009-2013 г."


Начальник ОКС ФГУ "Сахалинрыбвод"

С.В. Шитова


                                            Утверждаю:
                                            Начальник ФГУ "Сахалинрыбвод"
                                            ____________ А.М.Проскуряков
                                            08 мая 2008 г.

Задание
на разработку рабочей документации на строительство объекта:
"Реконструкция Ясноморского рыбоводного завода.
Пункт отлова производителей"


N п/п

Перечень основных данных и требований

1

Основание для проектирования

ФЦП "Повышение эффективности использования и развитие ресурсного потенциала рыбохозяйственного комплекса на 2009-2013 годы".

2

Вид строительства

новое

3

Район, пункт, площадка строительства

Сахалинская область. Невельский район, п. Ясноморский.

4

Заказчик

Федеральное Государственное Учреждение "Сахалинрыбвод"

5

Проектная организация

ООО "Рыбоводстрой"

6

Подрядная организация

По тендеру

7

Стадийность проектирования

Рабочая документация

8

Режим работы предприятия

Сезонный

9

Основные технико-экономические показатели объекта

- Мощность - 1,5 млн. шт/сут. икры

- Общая сметная стоимость строительства в ценах 2001 года - 4127,19 тыс. рублей

10

Основные технологические требования

1. Предусмотрен,.4 садка (вместо 8 садков):

- размеры одного садка

3600x1750x1500 (h);

- площадь одного садка - 6,3 кв.м;

- общая садковая площадь - 25,2 м2;

- плотность посадки - 20 шт./кв.м;

- кол-во производителей - 504 штук;

- всего биомасса производителей - 2 826 кг:

- всего водопотребление - 283 л./сек.


2. Для извлечения рыбы из садков предусмотреть задену# крана "Пионер" на рыбоподъемное колесо.

11

Требования к архитектурно-строительным, объемно-планировочным и конструкторским решениям

1. Предусмотреть верхнее строение из сборно-разборных легких металлических конструкций


2. Предусмотреть ограждение территории пункта отлова производителей


3. Предусмотреть мобильные здания для сезонного размещения охраны и принятия пищи

12

Выделение очередей и пусковых комплексов

Не требуется

13

Требования к условиям и разработке природоохранных мер и мероприятий

В соответствии с существующим природоохранным законодательством

14

Требования к режиму безопасности и гигиене труда

Согласно действующим нормативам

15

Требования по ассимиляции производства

Не требуются

16

Требования по разработав# инженерно-технических мероприятий гражданской обороны и мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций

Согласно действующим нормативам

17

Требования по выполнению опытно-конструкторских и научно-исследовательских работ

Не требуется

18

Сроки разработки РП

2008 год

19

Основные требования к разработке ПСД

Документация разрабатывается по действующим техническим регламентам.

20

Сроки начала и окончания строительства

2008 год

21

Источник финансирования

Внебюджетные средства.


Начальник ОКС ФГУ "Сахалинрыбвод"

С.В. Шитова


Приложение N 5
к Конкурсной документации


Требования
к описанию участниками размещения заказа на выполнение в 2009 году работ по разработке рабочей документации объекта "Реконструкция Ясноморского лососевого рыбоводного завода, Сахалинская область, Невельский район, п. Ясноморск"


Участник размещения заказа представляет описание работ по разработке рабочей документации объекта "Реконструкция Ясноморского лососевого рыбоводного завода, Сахалинская область, Невельский район, п. Ясноморск" по следующей форме:

Наименование работ - выполнение в 2009 году работ по разработке рабочей документации объекта "Реконструкция Ясноморского лососевого рыбоводного завода, Сахалинская область, Невельский район, п. Ясноморск".

________________________________________________________________________

Участник размещения заказа указывает последовательность, основное содержание и сроки проведения работ.

Участник размещения заказа в произвольной форме по ниже перечисленным позициям представляет следующую информацию и по своему усмотрению прилагает документы, подтверждающие эту информацию:

- о количестве выполненных за последние 2 года контрактов на разработку проектов на строительство и реконструкцию объектов капитального строительства;

- об общей стоимости выполненных участником размещения заказа за последние 2 года контрактов на разработку проектов по строительству и реконструкции объектов капитального строительства;

- о наличии положительных отзывов органов исполнительной власти по результатам разработки проектов на строительство и реконструкцию объектов капитального строительства;

- о наличии положительных отзывов заказчиков (за исключением органов исполнительной власти) по результатам разработки проектов на строительство и реконструкцию объектов капитального строительства;

- о наличии у участника размещения заказа сертификата ISO 9001, сертификата по охране труда, полиса (договора) страхования профессиональной ответственности;

- о наличии у участника размещения заказа прибыли/убытка на 01.01.2009;

- об отсутствии (наличии) у участника размещения заказа задолженности перед бюджетом всех уровней по состоянию на момент подачи заявки на участие в конкурсе;

- о сумме уставного капитала (для юридических лиц при наличии уставного капитала), стоимость собственного имущества (для индивидуальных предпринимателей, частных и юридических лиц в случае отсутствия у них уставного капитала).

Оценка заявки участника размещения заказа по вышеуказанной информации будет производиться только при представлении подтверждающих документов прикладываемых по усмотрению участника размещения заказа.

В случае отсутствия документов по соответствующим подкритериям будет ставиться ноль баллов.


Примечания.


1. Описание работ подписывает лицо, уполномоченное на осуществление действий от имени участника размещения заказа.

2. Заявка и описание работ должны быть пронумерованы, прошнурованы, парафированы и скреплены печатью.


Приложение N 6

к Конкурсной документации


                     ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ N ___

г. Москва                                        "___"________ 200_ г.

Федеральное агентство по рыболовству, именуемое в дальнейшем "Государственный заказчик", в лице руководителя Крайнего Андрея Анатольевича, действующего на основании положения, с одной стороны, ФГУ "Сахалинрыбвод", именуемое в дальнейшем "Застройщик", в лице ____________________________________, действующего на основании _________________________, со второй стороны и _______________________ именуемый в дальнейшем "Подрядчик" действующий на основании ______________ с третьей стороны (совместно именуемые - Стороны) с соблюдением требований Федерального закона от 21.07.2005 N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд", Распоряжение Правительства Российской Федерации от 7.05.2009 г. N 604-р и иного законодательства Российской Федерации, на основании результатов размещения государственного заказа путем проведения открытого конкурса на _________________________, протокол оценки и сопоставления заявок N _____________ от ________________ 2009 г. заключили настоящий Государственный контракт, далее также "Контракт" о нижеследующем:


Статья 1. Предмет Контракта


1.1. Подрядчик обязуется разработать в соответствии с условиями настоящего контракта, на основании представленной Застройщиком проектной документации объекта "Реконструкция Ясноморского лососевого рыбоводного завода, Сахалинская область, Невельский район, п. Ясноморск" рабочую документацию - и передать Застройщику, а так же исключительные права на ее результаты. Застройщик обязуется принять и оплатить результаты выполненный работ по настоящему Контракту и исключительные прав на них, а Государственный заказчик обязуется перечислить на расчетный счет Застройщика денежные средства в качестве оплаты работ по настоящему Контракту.

1.2. Государственный заказчик обязуется осуществить перечисление денежных средств Застройщику для осуществления оплаты результатов работ по настоящему Контракту.

1.3. Стороны письменно определяют своих уполномоченных представителей по техническим вопросам, которые с момента заключения настоящего контракта будут принимать непосредственное участие в регулировании вопросов, связанных с исполнением Сторонами обязательств по контракту и осуществлять контроль за ходом выполнения контракта.

1.4. Финансирование работ осуществляется за счет средств федерального бюджета.


Статья 2. Цена Контракта


2.1. Цена настоящего Контракта составляет __________,___ руб., в том числе НДС - 18%, и является неизменяемой на весь период действия настоящего Контракта за исключением случаев, предусмотренных настоящим Контрактом и действующим законодательством.

2.2. В стоимость Контракта включены затраты на обследования, уточнения паспортных данных объекта (по мере необходимости), расходы по уплате вознаграждений в связи с выкупом исключительных прав для передачи Заказчику, приобретению и/или использованию лицензий на использование объектов авторских прав, согласования рабочей документации с государственными органами, органами местного самоуправления, надзорными и контрольными органами в соответствии с действующим законодательством, налоги, сборы, пошлины и другие обязательные платежи, а так же стоимость передаваемых Заказчику исключительных прав на результаты выполненных в рамках исполнения государственного заказа работ.

2.3. Государственный заказчик в течение 15 (пятнадцати) банковских дней после подписания Контракта перечисляет в качестве аванса на расчетный счет Подрядчика 30% (Тридцать процентов) цены, указанной в п. 2.1. настоящего Контракта, на основании счета Подрядчика.

2.4. Форма оплаты по настоящему Контракту производится Застройщиком безналичным перечислением денежных средств на расчетный счет Подрядчика.

2.5. В случае уменьшения (отсутствия) бюджетного финансирования в 2009 году и, в связи с этим, невозможности выполнения обязательств по настоящему Контракту в установленные сроки в установленном им объеме, Государственный заказчик освобождаются от ответственности перед Подрядчиком в соответствии с п. 1 ст. 401 ГК РФ, при этом исполнение обязательств по оплате производится после поступления средств из федерального бюджета на счет Государственного заказчика на финансирование Объекта. При уменьшении в установленном порядке средств бюджета, выделенных для финансирования работ по Контракту, Стороны на основании п. 1 ст. 767 ГК РФ должны согласовать новые сроки выполнения работ по Контракту, а если необходимо, и другие условия выполнения работ по Контракту в тридцатидневный срок с момента принятия уполномоченным государственным органом решения об уменьшении средств бюджета, выделенных для финансирования работ по Контракту.

В случае невозможности определения новых сроков и цены Государственного контракта, стороны согласовывают порядок и условия контракта.


Статья 3. Сроки выполнения работ


3.1. Сроки выполнения работ по Контракту указаны в Календарном плане выполнения работ, являющемся неотъемлемой частью Контракта (Приложение N 2).

3.2. Подрядчик по согласованию с Застройщиком вправе досрочно сдать выполненные работы в целом или их отдельные этапы. Застройщик вправе досрочно принять и оплатить такие работы в соответствии с условиями настоящего Контракта, а Государственный Заказчик вправе досрочно перечислить деньги на расчетный счет Застройщика для оплаты досрочно принятых работ.


Статья 4. Обязанности государственного заказчика и застройщика


4.1. Государственный заказчик:

4.1.1. Обеспечивает в установленном порядке, доведение до Застройщика лимитов бюджетных обязательств.

4.1.2. Осуществляет перечисление средств федерального бюджета со своего лицевого счета на расчетный счет Застройщика на оплату работ, указанных в пункте 1.1.

4.1.3. Производит перечисление средств федерального бюджета при подтверждении Застройщиком объема работ, выполненных Подрядчиком.

4.1.4. Осуществляет контроль за целевым использованием выделенных бюджетных средств.

4.1.5. Выполняет иные обязанности, предусмотренные настоящим Контрактом и законодательством Российской Федерации.

4.2. Застройщик:

4.2.1. Принимает документацию, разработанную Подрядчиком и исключительные права на нее по акту сдачи-приемки работ.

4.2.2. В случае, если документация не соответствует необходимым требованиям, направляет Подрядчику письменное извещение с мотивированным отказом от подписания акта сдачи-приемки работ и устанавливает срок для устранения недостатков.

4.2.3. Контролирует ход выполнения работ Подрядчиком.

4.2.4. Оплачивает выполненные Подрядчиком работы и исключительные права на их результаты после их приемки.

4.2.5. Застройщик выполняет иные обязанности, предусмотренные настоящим Контрактом и законодательством Российской Федерации.

4.2.6. Участвует в необходимых случаях вместе с Подрядчиком в согласовании рабочей документации с государственными органами, органами местного самоуправления, надзорными и контрольными органами в соответствии с действующим законодательством.


Статья 5. Обязанности подрядчика


5.1. Выполняет работы в соответствии с Техническим заданием, (Приложение N 1 к настоящему контракту), проектной документацией на объект "Реконструкция Ясноморского лососевого рыбоводного завода, Сахалинская область, Невельский район, п. Ясноморск", настоящим Контрактом, действующими нормативными документами, в сроки, предусмотренные календарным планом выполнения работ.

5.2. Предоставляет в адрес Застройщика отчеты о проделанной работе в установленные календарным планом сроки.

Отчеты предоставляются Застройщику экспресс почтой или в экспедицию по адресу Застройщика.

5.3. По требованию Застройщика предоставляет информацию о ходе выполнения работ.

5.4. Отчеты о выполненном этапе работ представляются после окончания срока этапа, указанного в календарном плане работ, на следующий рабочий день. К отчету о выполненном этапе работ прилагаются копии документов, подтверждающие сведения, указанные в отчете.

5.5. Непредставление Подрядчиком указанных отчетов в установленные сроки, рассматривается Застройщиком как невыполнение работ в установленные сроки.

5.6. Отчеты оформляются письменно, заверяются печатью Подрядчика и подписью уполномоченного должностного лица.

5.7. Подрядчик несет ответственность за несоответствие сведений и недостоверность информации, изложенных в отчетах, фактическим обстоятельствам.

5.8. В установленные Застройщиком сроки за свой счет устраняет обнаруженные в работах недостатки.

При наличии замечаний государственных органов, органов местного самоуправления, надзорных и контролирующих органов к выполненной рабочей документации в результате проектирования, Подрядчик готовит официальные ответы на замечания, при необходимости дорабатывает рабочую документацию с целью устранения недоработок за свой счет.

5.9. Обеспечивает Застройщику возможность осуществлять контроль за ходом выполнения работ.

5.10. Подрядчик выполняет иные обязанности, предусмотренные настоящим Контрактом и законодательством Российской Федерации.


Статья 6. Приемка работ


6.1. Застройщик принимает выполненные Подрядчиком работы (этапы работ) только в случае их соответствия техническому заданию (Приложение N 1 к настоящему контракту), проектной документацией на объект "Реконструкция Ясноморского лососевого рыбоводного завода, Сахалинская область, Невельский район, п. Ясноморск", условиям Контракта, действующим нормативным документам, при наличии отчетов Подрядчика, указанных в ст. 5.2. настоящего Контракта.

6.2. В случае невыполнения Подрядчиком требований, изложенных в п. 5.1 настоящего Контракта, работы считаются невыполненными и оплате не подлежат.

6.3. Сдача результата работ и исключительных прав на нее Подрядчиком и их приемка Застройщиком оформляется актом сдачи-приемки работ, подписываемый Сторонами. Датой выполнения работ является дата подписания Застройщиком акта сдачи - приемки работ.

6.4. Перечень документации, подлежащей сдаче Подрядчиком Застройщику, на отдельных этапах выполнения и по окончании выполнения Контракта, определяется в техническом задании и календарном плане. Подрядчик передает Застройщику документацию в количестве 4 экземпляра проектных материалов на бумажном носителе и 1 экземпляр на электронном носителе.

6.5. Застройщик в течение 5 (пяти) рабочих дней рассматривает представленные материалы и при отсутствии замечаний по выполненным работам, подписывает акт сдачи-приемки работ.

6.6. В случае, если проектная документация и рабочая документация не соответствует Техническому заданию, условиям Контракта или требованиям законодательства Российской Федерации, Застройщик направляет Подрядчику письменное извещение с мотивированным отказом от приемки работ. В этом случае Застройщиком и Подрядчиком подписывается двусторонний акт, в котором указывается перечень недостатков и сроки для их устранения.

6.7. После устранения недостатков Подрядчик повторно передает Застройщиком документацию по акту сдачи-приемки.

6.8. Право на результат работ (этапа работ), в том числе исключительные права на него, переходят от Подрядчика к Застройщику с момента подписания сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ (этапа работ).


Статья 7. Требования к рабочей документации


7.1. Рабочая документация, разрабатываемая Подрядчиком по настоящему Контракту должна соответствовать Техническому заданию (Приложение N 1 к настоящему контракту), проектной документацией на объект "Реконструкция Ясноморского лососевого рыбоводного завода, Сахалинская область, Невельский район, п. Ясноморск" и условиям настоящего Контракта.


Статья 8. Обстоятельства непреодолимой силы


8.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обстоятельств по настоящему Контракту, в частичное неисполнение своих обязательств непреодолимой силы, а именно наводнения, пожара, землетрясения, диверсии, военных действий, блокад, изменения законодательства, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по настоящему Контракту, а так же других чрезвычайных обстоятельств, которые возникли после заключения настоящего Контракта и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а так же тех, которые стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.

8.2. При наступлении таких обстоятельств срок исполнения обязательств по настоящему Контракту отодвигается соразмерно времени действия данных обстоятельств, постольку, поскольку эти обстоятельства значительно влияют на исполнение настоящего Контракта в срок.

8.3. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) календарных дней с даты возникновения таких обстоятельств уведомить в письменной форме другую Сторону об их возникновении, виде и возможной продолжительности действия.

8.4. Если обстоятельства, указанные в п. 8.1 настоящего Контракта, будут длиться более двух календарных месяцев с даты соответствующего уведомления, каждая из Сторон вправе расторгнуть настоящий Контракт без требования возмещения убытков, понесенных в связи с наступлением таких обстоятельств.


Статья 9. Ответственность Сторон


9.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение своих обязательств по Контракту Стороны несут ответственность в соответствии с положениями настоящего Контракта, а во всем, что не предусмотрено Контрактом, руководствуются законодательством Российской Федерации.

9.2. За нарушение Подрядчиком сроков окончания выполнения работ Застройщик вправе потребовать уплаты Подрядчиком пени в размере одной сотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от стоимости невыполненных работ. Неустойка начисляется за каждый день просрочки, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного срока исполнения обязательства до фактического исполнения обязательств Подрядчиком.

9.3. Если экспертными органами установлена невозможность утверждения или доработки рабочей документации в связи с неудовлетворительным качеством работ, Застройщик вправе потребовать от Подрядчика возврата сумм, полученных по настоящему Контракту.

9.4. За нарушение Подрядчиком сроков устранения недостатков, указанных в извещении об отказе в приемке выполненных работ, Застройщик вправе потребовать уплаты Подрядчиком пени в размере одной сотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены настоящего контракта. Неустойка начисляется за каждый день просрочки, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного срока исполнения обязательства до дня фактического исполнения обязательств Подрядчиком.

9.5. При невыполнении Подрядчиком работ в полном объеме, а также при непредставлении отчетов в установленные сроки и/или изложении в отчетах недостоверной, искаженной информации, Застройщик вправе не оплачивать работы, потребовать возврата Подрядчиком всех полученных сумм по Контракту, а также оплаты Подрядчиком штрафа в размере 10% (Десять) от цены Контракта.

9.6. Уплата штрафных санкций не освобождает Стороны от выполнения своих обязательств по Контракту.


Статья 10. Порядок урегулирования споров


10.1. В случае возникновения любых противоречий, претензий и разногласий, а так же споров, связанных с исполнением, настоящего Контракта, Стороны предпринимают усилия для урегулирования таких противоречий, претензий и разногласий в добровольном порядке с оформлением совместного протокола урегулирования споров.

10.2. До передачи спора на разрешение в суд, Стороны примут меры к его урегулированию в претензионном порядке. Претензия должна быть рассмотрена и по ней должен быть дан письменный ответ по существу Стороной, которой адресована претензия в срок не позднее 15 (пятнадцати) календарных дней с даты ее получения. Все споры по настоящему Контракту рассматриваются Сторонами в Арбитражном суде г. Москвы.


Статья 11. Обеспечение исполнения Контракта


11.1. Обеспечение исполнения настоящего Контракта представляется Подрядчиком на сумму ________ (________) рублей, что составляет ___ % от Цены Контракта в форме ________ (указывается форма, в которой предоставляется обеспечение исполнения контракта).

11.2. В случае продления срока выполнения работ или увеличения объемов выполняемых работ по настоящему Контракту Подрядчик обязуется ___________________ (переоформить соответствующую безотзывную банковскую гарантию или договор страхования своей ответственности по настоящему контракту или передать Застройщику дополнительные денежные средства в обеспечение исполнения настоящего контракта, в том числе в форме вклада (депозита)).

11.3. В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения Контракта перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Подрядчиком его обязательств по Контракту, соответствующий Подрядчик обязуется в течение 10 (десяти) банковских дней с момента, когда соответствующее обеспечение исполнения обязательств по Контракту перестало действовать, предоставить Застройщику иное (новое) надлежащее обеспечение Контракта на тех же условиях и в том же размере, которые указаны в настоящей статье Контракта.

11.4. Уплата Подрядчиком неустойки или применение иной формы ответственности не освобождает его от исполнения обязательств по настоящему Контракту.

11.5. Обеспечение исполнения Контракта удерживается Государственным заказчиком в случае неисполнения обязательств Подрядчиком по настоящему Контракту.


Статья 12. Срок действия Контракта


12.1. Настоящий Контракт вступает в силу с момента его подписания и действует до полного выполнения Сторонами принятых на себя обязательств.


Статья 13. Порядок расторжения Контракта


13.1. Настоящий Контракт расторгается на основании:

- письменного соглашения Сторон;

- вынесенного в установленном порядке решения судебного органа.

13.2. При расторжении Контракта по любым основаниям Застройщик обязан:

- принять работы, фактически оказанные Подрядчиком с надлежащим качеством на момент расторжения настоящего Контракта;

- в течение трех рабочих дней после получения от Подрядчика подписать акты приемки-передачи выполненных работ и справку о стоимости выполненных работ или дать мотивированный отказ;

- в течение 30 дней с момента оформления актов приемки-передачи выполненных работ и затрат и справки о стоимости выполненных работ оплатить фактически выполненные Подрядчиком работы.


14. Передача исключительных прав


14.1. Сведения обо всех результатах интеллектуальной деятельности, включая объекты интеллектуальной собственности, созданные и (или) использованные при выполнении настоящего Контракта, в том числе изобретения, полезная модель, промышленный образец, топология интегральных микросхем, селекционные достижения, предоставляются Государственному заказчику и подлежат отражению в отчетной документации.

14.2. С момента подписания Сторонами акта сдачи-приемки и оплаты работ, выполненных по настоящему контракту, к Государственному заказчику переходят исключительные права на результаты работ по настоящему Контракту.

14.3. Стороны обязуются заключить в десятидневный срок до окончания настоящего Контракта соглашение (договор) об условиях и порядке передачи от Подрядчика Государственному заказчику прав на результаты, работ, полученные при исполнении настоящего Контракта.

В указанном соглашении (договоре) в отношении результатов работ сохраняются правоотношения, закрепленные Сторонами в настоящем контракте.


Статья 15. Особые условия


15.1. Стороны обязуются не разглашать, не передавать и не делать каким-либо еще способом доступным третьим лицам сведения, содержащиеся в документах, имеющих отношение к взаимоотношениям Сторон в рамках настоящего Контракта, иначе как с письменного согласия другой Стороны.

15.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Контракту, не противоречащие действующему законодательству, оформляются дополнительным соглашением Сторон в письменной форме.

15.3. Любое уведомление, которое одна Сторона направляет другой стороне в соответствии с настоящим Контрактом, направляется в письменной форме почтой или факсимильной связью с последующим предоставлением оригинала. Уведомление вступает в день получения его лицом, которому оно адресовано, если иное не установлено действующим законодательством или настоящим Контрактом.

15.4. Во всем, что не предусмотрено настоящим Контрактом, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами.

15.5. Настоящий Контракт составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон настоящего Контракта

15.6. Приложением к настоящему Контракту являются: Приложение N 1 Техническое задание Приложение N 2 Календарный план


Статья 16. Юридические адреса, реквизиты Сторон и подписи Сторон


Государственный заказчик:


Застройщик:


Подрядчик:


Приложение N 1
к государственному контракту
N _______________
от "___"__________ 2009 г.


                          ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________


     Государственный заказчик:

     Застройщик:

     Подрядчик:

Приложение N 2
государственному контракту
N _______________
от "___"__________ 2009 г.


Календарный план
на выполнение в 2009 году работ по разработке рабочей документации объекта "Реконструкция Ясноморского лососевого рыбоводного завода, Сахалинская область, Невельский район, п. Ясноморск".


Контрактная цена ____________ руб.


N п/п

Наименование работ (этапов работ)

Дата начала этапа

Дата окончания этапа

Цена по контракту руб.

Результаты работ







     Государственный заказчик:

     Застройщик:

     Подрядчик:


Принято решение разместить заказ на право заключения госконтракта на выполнение в 2009 г. работ по разработке рабочей документации для реконструкции Ясноморского лососевого рыбоводного завода (Сахалинская область, Невельский район, п. Ясноморск) за счет средств федерального бюджета.

Утверждены извещение о проведении открытого конкурса и конкурсная документация.


Приказ Федерального агентства по рыболовству от 15 сентября 2009 г. N 811 "О размещении заказа на право заключения государственного контракта на выполнение в 2009 году работ по разработке рабочей документации для реконструкции Ясноморского лососевого рыбоводного завода, Сахалинская область, Невельский район, п. Ясноморск"


Текст приказа официально опубликован не был


Откройте нужный вам документ прямо сейчас или получите полный доступ к системе ГАРАНТ на 3 дня бесплатно!

Получить доступ к системе ГАРАНТ

Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.