Приказ Федерального агентства по рыболовству от 17 марта 2010 г. N 200 "О размещении заказа на выполнение работ по заправке и ремонту в 2010 году 1082 картриджей для копировальной техники для нужд Федерального агентства по рыболовству"

Приказ Федерального агентства по рыболовству от 17 марта 2010 г. N 200
"О размещении заказа на выполнение работ по заправке и ремонту в 2010 году 1082 картриджей для копировальной техники для нужд Федерального агентства по рыболовству"


С целью обеспечения размещения заказа на выполнение работ по заправке и ремонту в 2010 году 1082 картриджей для копировальной техники для нужд Федерального агентства по рыболовству за счет средств федерального бюджета прикaзываю:

1. Установить, что размещение заказа на выполнение работ по заправке и ремонту в 2010 году 1082 картриджей для копировальной техники для нужд Федерального агентства по рыболовству осуществляется путем проведения запроса котировок.

2. Утвердить извещение о проведении запроса котировок, форму котировочной заявки, техническое задание и проект государственного контракта, заключаемого по итогам запроса котировок, согласно Приложениям N 1, N 2, N 3, N 4 к настоящему приказу.

3. Управлению экономики, имущественных отношений и перспективного развития (Н.В. Кругликов) обеспечить в установленном порядке проведение запроса котировок на право заключения государственного контракта на выполнение работ по заправке и ремонту в 2010 году 1082 картриджей для копировальной техники для нужд Федерального агентства по рыболовству.

4. Административному управлению (О.В. Баранник) совместно с Управлением правового обеспечения (Е.С. Кац) в пределах своей компетенции обеспечить заключение государственного контракта с победителем по итогам проведенного запроса котировок и осуществить контроль его выполнения.

5. Управлению финансов (Е.Ю. Соловьева) осуществлять оплату государственного контракта в пределах средств федерального бюджета, предусмотренных в смете расходов на обеспечение деятельности Федерального агентства по рыболовству в 2010 году.

6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.


Руководитель

А.А. Крайний


Приложение N 1

к приказу Федерального

агентства по рыболовству

от 17 марта 2010 г. N 200


Извещение
о проведении запроса котировок на выполнение работ по заправке и ремонту в 2010 году 1080 картриджей для копировальной техники для нужд Федерального агентства по рыболовству


1. Государственный заказчик - Федеральное агентство по рыболовству.

Адрес государственного заказчика - 107996, г. Москва, Рождественский бульвар, д. 12, стр. 1.

Адрес электронной почты: avdeev@fishcom.ru;

Контактный телефон: (495) 625-63-23 (Авдеев Борис Николаевич, Венграновский Павел Юрьевич).

2. Источник финансирования - средства федерального бюджета.

3. Форма котировочной заявки - в соответствии с приложением N 1 к настоящему извещению.

4. Предмет государственного контракта - выполнение работ по заправке и ремонту в 2010 году 1082 картриджей (далее Товар) для копировальной техники для нужд Федерального агентства по рыболовству.

Место доставки заправленных отремонтированных картриджей для копировальной техники - г. Москва, Рождественский бульвар, д. 12, стр. 1, до места складирования.

Срок выполнения работ - в течение 5 рабочих дней с момента предоставления Товара (части Товара) к заправке и ремонту.

Характеристики и объем выполняемых в 2010 году работ по заправке и ремонту картриджей для копировальной техники для нужд Федерального агентства по рыболовству указаны в Техническом задании (Приложение N 2 к настоящему извещению).

5. Начальная (максимальная) цена государственного контракта - 490 000 (Четыреста девяносто тысяч) рублей 00 копеек, включая НДС.

6. Цена государственного контракта включает в себя стоимость выполнения работ по заправке и ремонту картриджей для копировальной техники, их доставку исполнителем до места выполнения работ и обратную доставку в адрес государственного заказчика (до места складирования), а также все расходы на страхование, уплату налогов, сборов, других обязательных платежей, компенсацию издержек исполнителя, а также иные расходы исполнителя, связанные с выполнением условий государственного контракта.

7. Место подачи котировочных заявок, как в письменном виде, так и в форме электронного документа - г. Москва, Рождественский бульвар, д. 15.

8. Срок подачи котировочных заявок:

а) дата и время начала подачи котировочных заявок, как в письменном виде, так и в форме электронного документа с 10.00 ч. 19.03.2010 года;

б) дата и время окончания подачи котировочных заявок, как в письменном виде, так и в форме электронного документа - 16.00 ч. 29.03.2010 года.

Прием котировочных заявок, как в письменном виде, так и в форме электронного документа осуществляется сотрудниками, указанными в пункте 1 настоящего извещения о проведении запроса котировок, в рабочие дни по адресу: г. Москва, Рождественский бульвар, д. 15, стр. 1, кабинет N 410 с понедельника по четверг с 10-00 ч. до 18-00 ч. В пятницу прием заявок на участие в запросе котировок осуществляется с 10-00 ч. до 16-30 ч.

9. Оплата за выполненные работы по заправке и ремонту в 2010 году картриджей для копировальной техники для нужд Федерального агентства по рыболовству производится путем безналичного расчета по цене единицы подлежащего заправке и/или ремонту картриджа, исходя из объема фактически выполненных работ, в размере, не превышающем начальной (максимальной) цены контракта, указанной в извещении о проведении запроса котировок, в течение 25 (двадцати пяти) банковских дней с момента выставления Подрядчиком Государственному заказчику счета на оплату Товара, на основании подписанных Сторонами актов выполненных работ, в порядке, предусмотренном государственным контрактом.

10. Государственный контракт может быть заключен не ранее чем через 7 (семь) дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и не позднее чем через 20 (двадцать) дней со дня подписания указанного протокола.

Государственный контракт должен быть подписан:

- Победителем запроса котировок в течение 7 (семи) рабочих дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок;

- Участником размещения заказа, котировочной заявке которого присвоено второе место (в случае уклонения победителя в проведении запроса котировок цен от заключения государственного контракта) - в течение 7 (семи) рабочих дней со дня передачи такому участнику проекта Государственного контракта;

- Единственным Участником размещения заказа - в течение 7 (семи) рабочих дней со дня передачи такому участнику проекта Государственного контракта.

11. Условия исполнения государственного контракта, указанные в котировочной заявке, должны соответствовать условиям исполнения государственного контракта, предусмотренным настоящим запросом котировок.

12. Участник размещения заказа вправе подать только одну котировочную заявку, как в письменном виде, так и в форме электронного документа, внесение изменений в которую не допускается.

Подача котировочной заявки в форме электронного документа осуществляется путем направления государственному заказчику по электронной почте сообщения с приложенным файлом, содержащим отсканированное с разрешением не менее 300 dpi цветное изображение (в формате *.tiff * jpg *.bmp *.pdf) котировочной заявки, подписанной в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации (т.е. с электронно-цифровой подписью, удостоверенной удостоверяющим центром, внесенным в единый государственный реестр в соответствии со ст. 10 Федерального закона "Об электронной цифровой подписи" от 10.01.2002 года N 1-ФЗ).

Котировочная заявка должна сохранять свое действие в течение не менее 30 дней со дня окончания срока подачи котировочных заявок.

13. Поданная в срок, указанный в пункте 8 настоящего извещения о проведении запроса котировок, котировочная заявка, как в письменном виде, так и в форме электронного документа регистрируется заказчиком.

В случае подачи котировочной заявки в форме электронного документа заказчик, в тот же день направляет в письменной форме или в форме электронного документа участнику размещения заказа, подавшему такую заявку, подтверждение получения такой заявки.

14. Проведение переговоров между государственным заказчиком и участником размещения заказа в отношении поданной им котировочной заявки, как в письменном виде, так и в форме электронного документа не допускается.

15. Котировочные заявки, как в письменном виде, так и в форме электронного документа, поданные после времени и даты окончания срока подачи котировочных заявок, указанного в пункте 9 настоящего извещения, не рассматриваются и в день их поступления возвращаются участникам размещения заказа, подавшим такие заявки.

16. Победителем в проведении запроса котировок признается участник размещения заказа, подавший котировочную заявку, которая отвечает всем требованиям, установленным в настоящем извещении о проведении запроса котировок, и в которой указана наиболее низкая цена государственного контракта, предложенная участником размещения заказа.

17. При предложении наиболее низкой цены государственного контракта несколькими участниками размещения заказа победителем запроса котировок признается участник размещения заказа, котировочная заявка которого поступила ранее котировочных заявок других участников размещения заказа.

18. К участникам размещения заказа предъявляется требование об отсутствии в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 г. N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд" сведений об участнике размещения заказа в реестре недобросовестных поставщиков.


Приложение N 2

к приказу Федерального

агентства по рыболовству

от 17 марта 2010 г. N 200


Приложение N 1

к Извещению


Котировочная заявка
на выполнение в работ по ремонту и заправке 2010 году 1082 картриджей для копировальной техники для нужд Федерального агентства по рыболовству


     Дата: "__" _____ 20 г.                    Время: "__" час. "__" мин.
         (дата и время проставляется государственным заказчиком
                   при поступлении котировочной заявки)

Кому: Федеральное агентство по рыболовству.


     Участник: __________________________________________________________
          (наименование для юридического лица/Ф.И.О. для физического лица
место нахождения место жительства): _____________________________________
телефон: _________________________ телефакс: ____________________________
зарегистрированный (паспортные данные физического лица): ________________
(место регистрации)
ИНН ______________________________________
банковские реквизиты: ___________________________________________________

Изучив размещенное Федеральным агентством по рыболовству на официальном сайте www.zakupki.gov.ru извещение о запросе котировок на выполнение работ по ремонту и заправке в 2010 году 1082 картриджей для копировальной техники для нужд Федерального агентства по рыболовству, мы обязуемся заправить и отремонтировать картриджи для копировальной техники в соответствии с техническим заданием (Приложение N 2 к извещению).

Наименование и характеристика заправляемых и ремонтируемых в 2010 году картриджей для копировальной техники для нужд Федерального агентства по рыболовству:


N п/п

Наименование

Производитель копировальной техники

Характеристики

Срок гарантии

Единица измерения

Колво шт.

Цена за ед. (руб.)

Стоимость (руб.)


Цена Государственного контракта, предложенная участником размещения заказа _____________ руб., включая НДС - ____________ руб.

Место поставки заправленных и отремонтированных картриджей для копировальной техники: г. Москва, Рождественский бульвар д. 12, стр. 1, до места складирования.

Срок выполнения работ - с момента заключения государственного контракта отдельными партиями по требованию Заказчика. Выполнение работ по заправке и ремонту в 2010 году 1082 картриджей для копировальной техники для нужд Федерального агентства по рыболовству осуществляется в несколько этапов в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента соответствующего требования Заказчика посредством составления сторонами Акта передачи картриджей, подлежащих заправке и ремонту.

Цена государственного контракта включает в себя стоимость выполнения работ по заправке и ремонту картриджей для копировальной техники, их доставку исполнителем до места выполнения работ и обратную доставку в адрес государственного заказчика (до места складирования), а также все расходы на страхование, уплату налогов, сборов, других обязательных платежей, компенсацию издержек исполнителя, а также иные расходы исполнителя, связанные с выполнением условий государственного контракта.

Оплата за выполненные работы по заправке и ремонту в 2010 году 1082 картриджей для копировальной техники для нужд Федерального агентства по рыболовству производится путем безналичного расчета по цене единицы подлежащего заправке и/или ремонту картриджа, исходя из объема фактически выполненных работ, в размере, не превышающем начальной (максимальной) цены контракта, указанной в извещении о проведении запроса котировок, в течение 25 (двадцати пяти) банковских дней с момента выставления Подрядчиком Государственному заказчику счета на оплату Товара, на основании подписанных Сторонами актов выполненных работ, в порядке, предусмотренном государственным контрактом.

Мы обязуемся в случае принятия нашей котировочной заявки поставить заправленные и отремонтированные картриджи для копировальной техники в соответствии с условиями и в сроки, установленные извещением о проведении запроса котировок и указанные в настоящей котировочной заявке.


______________________                                 __________________
  (должность, Ф.И.О.)                                   (подпись, печать)

Приложение N 3

к приказу Федерального

агентства по рыболовству

от 17 марта 2010 г. N 200


Приложение N 2

к Извещению


Техническое задание
на выполнение работ по заправке и ремонту в 2010 году 1082 картриджей для копировальной техники для нужд Федерального агентства по рыболовству


Гарантийный срок, в течение которого поставщик гарантирует заявленные свойства и сохранность заправленных и отремонтированных картриджей до использования, на момент поставки Товара должен составлять 2 (два) месяца.


N п/п

Наименование

Производитель копировальной техники

Характеристики

Срок гарантии

Единица измерения

Колво шт.

Цена за ед. (руб.)

Стоимость (руб.)

1.

Картридж Q2612A (оригинальный) для принтера HEWLETT PACKARD LASER JET 1018

HEWLETT PACKARD

Цвет тонера черный, ресурс не менее 2000 страниц.

2 месяца

Шт.

350



2.

Картридж CB435A (оригинальный) для принтера HEWLETT PACKARD LASER JET 1005

HEWLETT PACKARD

Цвет тонера черный, ресурс не менее 2000 страниц

2 месяца

Шт.

370



3.

Картридж C4092A (оригинальный) для принтера HEWLETT PACKARD LASER JET 1100

HEWLETT PACKARD

Цвет тонера черный, ресурс не менее 2500 страниц

2 месяца

Шт.

320



4.

Картридж HP CB 436A (оригинальный) для МФУ HP LJM1522N

HEWLETT PACKARD

Цвет тонера черный, ресурс не менее 2000 страниц

2 месяца

Шт.

30



5.

Картридж (оригинальный) C9730 HP Laser Jet 5550N

HEWLETT PACKARD

черный

2 месяца

Шт.

3



6.

Картридж (оригинальный) C9731 HP Laser Jet 5550N

HEWLETT PACKARD

синий

2 месяца

Шт.

3



7.

Картридж (оригинальный) C9732 HP Laser Jet 5550N

HEWLETT PACKARD

желтый

2 месяца

Шт.

3



8.

Картридж (оригинальный) C9733 HP Laser Jet 5550N

HEWLETT PACKARD

пурпурный

2 месяца

Шт.

3




Подвижные элементы картриджей должны легко перемещаться, без перекосов и заеданий.

Фотобарабаны для копировальных аппаратов и принтеров не должны иметь механических повреждений или иных дефектов рабочей поверхности.

Картриджи должны быть герметизированы средствами, исключающими самопроизвольное высыпание или вытекание тонера или чернил.

Герметизирующие элементы должны легко удаляться перед установкой картриджа, не оставляя следов на поверхности картриджа. Картридж должен обеспечивать качество печати не хуже качества эталонной копии, иметь одинаковую плотность заправки, воспроизведения мелких деталей и тонких линий.

При работе картридж не должен допускать загрязнения подающего тракта принтера тонером. На отпечатках не должно быть дефектов изображения, пятен, точек, фона, в т.ч. и на обратной стороне отпечатка, размытого или нечеткого изображения.

Картридж должен обеспечивать получение числа копий, не менее, указанного в технической документации на соответствующий тип печатающего устройства при заполнении страницы тонером по площади на 5%, по качеству соответствующей контрольной копии.

Контакты электрических цепей не должны быть деформированы, на их поверхностях не должно быть загрязнений и дефектов покрытия.

Начальная (максимальная) цена государственного контракта _________________ (______________) рублей 00 копеек, в т.ч. НДС.


Приложение N 4

к приказу Федерального

агентства по рыболовству

от 17 марта 2010 г. N 200


Приложение N 3

к Извещению


                                                                 (Проект)

                   Государственный контракт N ________

г. Москва                                         "__" __________ 2010 г.

Федеральное агентство по рыболовству в лице __________________________ _______________________________________________________ Федерального агентства по рыболовству __________________________________________, действующего на основании ______________________________________, именуемое в дальнейшем "ЗАКАЗЧИК", с одной стороны и общество с ограниченной ответственностью _________________________________________________________________________ в лице, __________________________ действующего на основании Устава, определенное победителем проведенного Заказчиком запроса котировок (основание: протокол заседания Единой комиссии Федерального агентства по рыболовству по размещению заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказанию услуг для государственных нужд путем проведения конкурса, открытого аукциона, запроса котировок от "___" _____________ 2010 г. N ___), именуемое в Дальнейшем "Подрядчик" с другой стороны, совместно именуемые "Стороны", заключили настоящий Государственный контракт (далее - Контракт) о нижеследующем:


1. Предмет контракта


1.1 В соответствии с условиями настоящего Контракта, Подрядчик обязуется выполнить работы по заправке и ремонту в 2010 г. 1082 картриджей для копировальной техники (далее Товар) для нужд Федерального агентства по рыболовству, а Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные работы.

1.2 Наименование Товара, количество, цена, технические характеристики Товара указываются в Приложении N 1, являющимися неотъемлемой частью настоящего Контракта.

1.3 Место доставки: г. Москва, Рождественский бульвар, д. 12, стр. 1, до места складирования.


2. Цена контракта и порядок расчетов


2.1. Цена Контракта составляет _________ руб. (________ рублей), в том числе НДС ________________________ руб.

2.2. Цена единицы подлежащего заправке и/или ремонту картриджа указана в приложении N 1 к настоящему Контракту.

2.3. Цена государственного контракта включает в себя стоимость выполнения работ по заправке и ремонту картриджей для копировальной техники, их доставку исполнителем до места выполнения работ и обратную доставку в адрес государственного заказчика (до места складирования), а также все расходы на страхование, уплату налогов, сборов, других обязательных платежей, компенсацию издержек исполнителя, а также иные расходы исполнителя, связанные с выполнением условий государственного контракта.

2.4. Оплата за выполненные работы по заправке и ремонту в 2010 году картриджей для копировальной техники для нужд Федерального агентства по рыболовству производится путем безналичного расчета по цене единицы подлежащего заправке и/или ремонту картриджа, исходя из объема фактически выполненных работ, в размере, не превышающем начальной (максимальной) цены контракта, указанной в извещении о проведении запроса котировок, в течение 25 (двадцати пяти) банковских дней с момента выставления Подрядчиком Государственному заказчику счета на оплату Товара, на основании подписанных Сторонами актов выполненных работ, в порядке, предусмотренном государственным контрактом.


3. Порядок оказания услуг


3.1. Выполнение работ по заправке и ремонту в 2010 году 1082 картриджей для копировальной техники для нужд Федерального агентства по рыболовству осуществляется Подрядчиком в несколько этапов в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента соответствующего требования Заказчика посредством составления сторонами Акта передачи картриджей, подлежащих заправке и ремонту.

3.2. Подрядчик оказывает услуги по месту своего нахождения и с использованием своих материалов.

3.3. Заказчик передает Подрядчику картриджи для копировальной техники, подлежащие заправке и ремонту по месту нахождения Заказчика.

3.4. Заправка и ремонт картриджей включает в себя: разборку, чистку, замену блоков фотобарабана и ракеля, замену и чистку зарядного ролика, замену чипа (при наличии), замену дозирующего лезвия магнитного вала, его оболочки, бушингов, с последующей заправкой сертифицированным тонером, в специально оборудованном помещении, на современном оборудовании с соблюдением необходимых экологических и технологических норм, специалистами, прошедшими соответствующее обучение. Заправка картриджей должна осуществляться с использованием тонеров Static Control Component или эквивалентов.

3.5. Подрядчик своими силами и за свой счет осуществляет транспортировку и доставку картриджей от Заказчика к месту выполнения работ по заправке и ремонту и обратно.

3.6. Моментом исполнения обязательств Подрядчиком по выполнению работ считается приемка Заказчиком заправленных и отремонтированных картриджей и подписание сторонами акта выполненных работ.

3.7. Подрядчик обязан передать Заказчику Картриджи в упаковке (индивидуальная упаковка для каждого картриджа), обеспечивающей их сохранность при обычных условиях хранения и транспортировки.

3.8. Заказчик имеет право при приемке картриджей осуществить выборочное тестирование, при необходимости может проследить весь цикл заправки на производстве Подрядчика.


4. Качество работ


4.1. Подрядчик гарантирует, что передаваемые Заказчику Картриджи являются полностью заправленными и отремонтированными.

4.2. Подрядчик обеспечивает упаковку Картриджей в светонепроницаемую и недеформированную упаковку.

4.3. Подвижные элементы картриджей должны легко перемещаться, без перекосов и заеданий.

4.4. Фотобарабаны для копировальных аппаратов и принтеров не должны иметь механических повреждений или иных дефектов рабочей поверхности.

4.5 Картриджи должны быть герметизированы средствами, исключающими самопроизвольное высыпание или вытекание тонера или чернил.

4.6. Герметизирующие элементы должны легко удаляться перед установкой картриджа, не оставляя следов на поверхности картриджа. Картридж должен обеспечивать качество печати не хуже качества эталонной копии, иметь одинаковую плотность заправки, воспроизведения мелких деталей и тонких линий.

4.7. При работе картридж не должен допускать загрязнения подающего тракта принтера тонером. На отпечатках не должно быть дефектов изображения, пятен, точек, фона, в т.ч. и на обратной стороне отпечатка, размытого или нечеткого изображения. Картридж должен обеспечивать получение числа копий, не менее, указанного в технической документации на соответствующий тип печатающего устройства при заполнении страницы тонером по площади на 5%, по качеству соответствующей контрольной копии.

Контакты электрических цепей не должны быть деформированы, на их поверхностях не должно быть загрязнений и дефектов покрытия.


5. Гарантийные обязательства


5.1. Подрядчик гарантирует качество работы по заправке и ремонту картриджей в течение 2 месяцев, с момента начала их использования после получения от Подрядчика, но не менее 2000 копий.

Данное положение действует в отношении каждой единицы.

5.2. Если в течение срока использования (п. 5.1 контракта) будут выявлены дефекты Картриджей, Подрядчик обязуется за свой счет устранить выявленные дефекты.

Устранение дефектов производится Поставщиком в течение 5 (пяти) календарных дней с момента заявления о них Заказчиком.

Расходы, связанные с устранением дефектов, несет Подрядчик.

При обнаружении дефектов не подлежащих устранению и невозможности дальнейшего использования картриджей, картриджи подлежат замене за счет Подрядчика на идентичные в течение 5 (пяти) календарных дней с даты заявления Заказчиком о выявленных недостатках.


6. Ответственность сторон


6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему контракту Стороны несут ответственность, в соответствии с законодательством РФ.

6.2. В случае нарушения Заказчиком сроков оплаты оказанных услуг, Подрядчик вправе требовать уплаты неустойки в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от суммы задолженности, за каждый день просрочки. Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.

6.3. В случае нарушения сроков исполнения Подрядчиком его обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, Заказчик вправе требовать уплаты неустойки в размере одной сотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, за каждый день просрочки. Подрядчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.

6.4. Факт ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по Контракту, а также размер неустойки определяется и фиксируется в Акте ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по Контракту, составляемом представителями сторон в случае ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по Контракту. Сумма неустойки, исчисленная в соответствии с пунктом 6.3 Контракта, перечисляется Подрядчиком не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты подписания Акта по реквизитам, указываемым в Контракте. В случае неприбытия представителя Подрядчика для составления вышеуказанного Акта или отказа в его подписании, Акт ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по Контракту составляется Заказчиком в одностороннем порядке.

6.5. В случае отказа Подрядчика от исполнения своих обязательств по поставке в соответствии с Контрактом, он обязан выплатить Заказчику штраф в размере 50 (пятидесяти) % от цены настоящего Контракта.

6.6. Уплата неустойки не освобождает Подрядчика от выполнения своих обязательств по Контракту.


7. Обстоятельства непреодолимой силы


7.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему контракту, в случае если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно наводнения, пожара, землетрясения, диверсии, военных действий, блокад, изменения законодательства, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по контракту, а также других чрезвычайных обстоятельств, которые возникли после заключения последнего и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств и которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.

7.2. При наступлении таких обстоятельств срок исполнения обязательств по настоящему контракту отодвигается соразмерно времени действия данных обстоятельств.

7.3. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) календарных дней с даты возникновения таких обстоятельств уведомить в письменной форме другую Сторону об их возникновении и возможной продолжительности их действия.

7.4. Если обстоятельства, указанные в п. 7.1 настоящего контракта, будут длиться более двух календарных месяцев с даты соответствующего уведомления, каждая из Сторон вправе расторгнуть настоящий контракт без требования возмещения убытков, понесенных в связи с наступлением таких обстоятельств.


8. Порядок урегулирования споров


8.1. Стороны принимают все меры к тому, чтобы любые спорные вопросы, разногласия, касающиеся исполнения настоящего контракта, были урегулированы в претензионном порядке.

8.2. В случае получения претензии одной из сторон, последняя должна дать письменный ответ по существу претензии в срок не позднее 10 (десяти) календарных дней с даты ее получения.

8.3. Любые споры, неурегулированные во внесудебном порядке разрешаются Арбитражным судом города Москвы.


9. Обстоятельства непреодолимой силы


9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Контракту, если ненадлежащее исполнение Сторонами обязанностей вызвано непреодолимой силой, т.е. чрезвычайными и непредотвратимыми обстоятельствами, не подлежащими контролю.

9.2. Сторона, которая не в состоянии выполнить свои контрактные обязательства, незамедлительно письменно информирует другую Сторону о начале и прекращении указанных выше обстоятельств, но в любом случае не позднее 14-ти дней после начала их действия и прекращения. Несвоевременное уведомление об обстоятельствах непреодолимой силы лишает соответствующую Сторону права на освобождение от ответственности за невыполнение контрактных обязательств по причине указанных обстоятельств.


10. Срок действия контракта


10.1. Настоящий Контракт действует с момента заключения его Сторонами до полного выполнения Сторонами принятых на себя обязательств по настоящему Контракту, но не более чем до _________.


11. Расторжение контракта


11.1. Расторжение настоящего Контракта допускается по соглашению Сторон или по решению суда по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации. При этом факт подписания Сторонами соглашения о расторжении настоящего Контракта не освобождает Стороны от обязанности урегулирования взаимных расчетов. В случае расторжения настоящего Контракта по решению суда в связи с неисполнением, не полным исполнением Подрядчиком обязательств по настоящему Контракту, Государственный заказчик в установленном порядке направляет сведения о Подрядчике в реестр недобросовестных поставщиков.


12. Заключительные положения


12.1. Настоящий Контракт заключен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. Все изменения, дополнения и приложения к настоящему контракту (Приложение N 1) являются его неотъемлемыми частями.


13. Банковские реквизиты и адреса сторон


13.1. В случае изменения юридического адреса или обслуживающего банка Стороны настоящего Контракта обязаны в двухдневный срок уведомить об этом друг друга.


Заказчик

Подрядчик

Федеральное агентство по рыболовству

Адрес: Рождественский бульвар, дом 12, стр. 1, г. Москва, 107996

Телефон (495) 623 23 20

Факс (495) 628 19 04


Р/С 40105810700000010079 л/сч. 03731000760 УФК по г. Москве отделение N 1 Московского ГТУ Банка России г. Москва

БИК 044583001

ИНН 7702679523

КПП 770201001



     _______________/ ___________/ _______________/ ____________/

     М.П.                          М.П.

Приложение N 1

к государственному контракту

от ___ _______ 2010 г. N____


Техническое задание
спецификация на поставку заправленных и отремонтированных картриджей для копировальной техники


Гарантийный срок, в течение которого поставщик гарантирует заявленные свойства на момент поставки Товара, должен составлять 2 (Два) месяца


N п/п

Наименование

Производитель копировальной техники

Характеристики

Срок гарантии

Единица измерения

Колво шт.

Цена за ед. (руб.)

Стоимость (руб.)

4.

Картридж Q2612A (оригинальный) для принтера HEWLETT PACKARD LASER JET 1018

HEWLETT PACKARD


2 месяца

Шт.

350



5.

Картридж CB435A (оригинальный) для принтера HEWLETT PACKARD LASER JET 1005

HEWLETT PACKARD


2 месяца

Шт.

370



6.

Картридж C4092A (оригинальный) для принтера HEWLETT PACKARD LASER JET 1100

HEWLETT PACKARD


2 месяца

Шт.

320



10.

Картридж HP CB 436A (оригинальный) для МФУ HP LJM1522N

HEWLETT PACKARD


2 месяца

Шт.

30



13.

Картридж (оригинальный) C9730 C9731, C9732, C9733 HP Laser Jet 5550N

HEWLETT PACKARD


2 месяца

Шт.

3

3

3

3













Подвижные элементы картриджей должны легко перемещаться, без перекосов и заеданий.

Фотобарабаны для копировальных аппаратов и принтеров не должны иметь механических повреждений или иных дефектов рабочей поверхности.

Картриджи должны быть герметизированы средствами, исключающими самопроизвольное высыпание или вытекание тонера или чернил.

Герметизирующие элементы должны легко удаляться перед установкой картриджа, не оставляя следов на поверхности картриджа. Картридж должен обеспечивать качество печати не хуже качества эталонной копии, иметь одинаковую плотность заправки, воспроизведения мелких деталей и тонких линий.

При работе картридж не должен допускать загрязнения подающего тракта принтера тонером. На отпечатках не должно быть дефектов изображения, пятен, точек, фона, в т.ч. и на обратной стороне отпечатка, размытого или нечеткого изображения. Картридж должен обеспечивать получение числа копий, не менее, указанного в технической документации на соответствующий тип печатающего устройства при заполнении страницы тонером по площади на 5%, по качеству соответствующей контрольной копии.

Контакты электрических цепей не должны быть деформированы, на их поверхностях не должно быть загрязнений и дефектов покрытия.


Наименование товаров

Характеристики товаров

Картридж Q2612A (оригинальный) для принтера HEWLETT PACKARD LASER JET 1018

HEWLETT PACKARD

Цвет черный, ресурс не менее 2000 страниц.

Картридж CB435A (оригинальный) для принтера HEWLETT PACKARD LASER JET 1005

HEWLETT PACKARD

Цвет черный, ресурс не менее 2000 страниц.

Картридж C4092A (оригинальный) для принтера HEWLETT PACKARD LASER JET 1100

HEWLETT PACKARD

Цвет черный, ресурс не менее 2500 страниц.

Картридж HP CB 436A (оригинальный) для МФУ HP LJM1522N

HEWLETT PACKARD

Цвет черный, ресурс не менее 2000 страниц.

Картридж Q2613A (оригинальный) для принтера HEWLETT PACKARD LASER JET 1300

HEWLETT PACKARD

Цвет черный, ресурс не менее 2000 страниц.

Картридж (оригинальный) C9730, C9731, C9732, C9733 HP Laser Jet 5550N

HEWLETT PACKARD

1 шт. (черный) 1 шт. (синий) 1 шт. (желтый) 1 шт. (пурпурный)


     Общая стоимость Товара по Контракту составляет ________________ руб.
(____________________________ рублей), в том числе НДС.

Заказчик                                          Подрядчик

_____________/                                    _____________/

    м.п.                                              м.п.


Установлено, что заказ на выполнение работ по заправке и ремонту в 2010 г. 1082 картриджей для копировальной техники Росрыболовства размещается путем проведения запроса котировок.

Утверждены извещение, форма котировочной заявки, техническое задание и проект государственного контракта.

Заявки разрешено подавать до 16.00 29 марта 2010 г.


Приказ Федерального агентства по рыболовству от 17 марта 2010 г. N 200 "О размещении заказа на выполнение работ по заправке и ремонту в 2010 году 1082 картриджей для копировальной техники для нужд Федерального агентства по рыболовству"


Текст приказа размещен на сайте Федерального агентства по рыболовству в Internet (http://fish.gov.ru)


Откройте нужный вам документ прямо сейчас или получите полный доступ к системе ГАРАНТ на 3 дня бесплатно!

Получить доступ к системе ГАРАНТ

Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.