Приказ Федерального агентства по рыболовству от 6 апреля 2010 г. N 299 "О размещении заказа на право заключения государственного контракта на выполнение в 2010 году работ по реконструкции объекта ФГУ "Мурманрыбвод", г. Мурманск, "Реконструкция Кандалакшского экспериментального лососевого завода (реконструкция плотины), г. Кандалакша, Мурманская область"

Приказ Федерального агентства по рыболовству от 6 апреля 2010 г. N 299
"О размещении заказа на право заключения государственного контракта на выполнение в 2010 году работ по реконструкции объекта ФГУ "Мурманрыбвод", г. Мурманск, "Реконструкция Кандалакшского экспериментального лососевого завода (реконструкция плотины), г. Кандалакша, Мурманская область"


С целью обеспечения размещения заказа на право заключения государственного контракта на выполнение в 2010 году работ по реконструкции объекта ФГУ "Мурманрыбвод", г. Мурманск, "Реконструкция Кандалакшского экспериментального лососевого завода (реконструкция плотины), г. Кандалакша, Мурманская область" за счет средств федерального бюджета, приказываю:

1. Установить, что размещение заказа на право заключения государственного контракта на выполнение в 2010 году работ по реконструкции объекта ФГУ "Мурманрыбвод", г. Мурманск, "Реконструкция Кандалакшского экспериментального лососевого завода (реконструкция плотины), г. Кандалакша, Мурманская область" осуществляется путем проведения открытого аукциона в электронной форме.

2. Утвердить Извещение об открытом аукционе в электронной форме по размещению заказа на право заключения государственного контракта на выполнение в 2010 году работ по реконструкции объекта ФГУ "Мурманрыбвод", г. Мурманск, "Реконструкция Кандалакшского экспериментального лососевого завода (реконструкция плотины), г. Кандалакша, Мурманская область", согласно Приложению N 1 к настоящему приказу.

3. Утвердить Документацию об открытом аукционе в электронной форме по размещению заказа на право заключения государственного контракта на выполнение в 2010 году работ по реконструкции объекта ФГУ "Мурманрыбвод", г. Мурманск, "Реконструкция Кандалакшского экспериментального лососевого завода (реконструкция плотины), г. Кандалакша, Мурманская область", согласно Приложению N 2 к настоящему приказу.

4. Управлению экономики, имущественных отношений и перспективного развития (В.П. Помогаев), обеспечить размещение заказа указанного в пункте 1 настоящего приказа, в установленном порядке.

5. Управлению целевых программ и инвестиций (А.Е. Лукиенко) совместно с Управлением правового обеспечения (Е.С. Кац) в пределах своей компетенции обеспечить заключение государственного контракта с победителем по итогам проведенного открытого аукциона в электронной форме и осуществлять контроль его выполнения.

6. Управлению финансов (Е.Ю. Соловьева) осуществлять оплату государственного контракта в пределах средств федерального бюджета, предусмотренных на указанные цели в рамках федеральной целевой программы "Повышение эффективности использования и развитие ресурсного потенциала рыбохозяйственного комплекса в 2009-2013 годах" на 2010 год.

7. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.


Руководитель

А.А. Крайний


Приложение N 1

к приказу Федерального агентства

по рыболовству

от 6 апреля 2010 г. N 299


Извещение
о проведении открытого аукциона в электронной форме по размещению заказа на право заключения государственного контракта на выполнение в 2010 году работ по реконструкции объекта ФГУ "Мурманрыбвод", г. Мурманск, "Реконструкция Кандалакшского экспериментального лососевого завода (реконструкция плотины), г. Кандалакша, Мурманская область"


1. Форма торгов - Открытый аукцион в электронной форме (далее - Аукцион)

2. Адрес электронной площадки в сети Интернет http://sberbank-ast.ru

3. Почтовый адрес и местонахождения государственного заказчика - Федеральное агентство по рыболовству.

Адрес государственного заказчика: 107996, г. Москва, Рождественский бульвар, д. 12.

Контактный телефон: (495) 625-63-23

Контактные лица: Авдеев Борис Николаевич (avdeev@fishcom.ru);

Венграновский Павел Юрьевич (vengranovskiy@fishcom.ru).

4. Предмет государственного контракта - выполнение в 2010 году работ по реконструкции объекта ФГУ "Мурманрыбвод", г. Мурманск, "Реконструкция Кандалакшского экспериментального лососевого завода (реконструкция плотины), г. Кандалакша, Мурманская область".

Техническое задание приведено в приложении N 1 к Аукционной документации, являющемся неотъемлемой частью Аукционной документации.

5. Место выполнения работ - Российская Федерация, "Кандалакшский экспериментальный лососевый завод, г. Кандалакша, Мурманская область ФГУ "Мурманрыбвод".

6. Начальная (максимальная) цена государственного контракта - 18 091 790 (Восемнадцать миллионов девяносто одна тысяча семьсот девяносто) рублей 00 копеек с учетом НДС.

7. Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в аукционе:

13 мая 2010 г. 9 часов 00 минут (время московское).

8. Дата окончания срока рассмотрения заявок на участие в аукционе:

20 мая 2010 г.

9. Дата проведения аукциона: 24 мая 2010 года.


Приложение N 2

к приказу Федерального агентства

по рыболовству

от 6 апреля 2010 г. N 299


Документация об открытом аукционе в электронной форме по размещению заказа на право заключения государственного контракта на выполнение в 2010 году работ по реконструкции объекта ФГУ "Мурманрыбвод", г. Мурманск, "Реконструкция Кандалакшского экспериментального лососевого завода (реконструкция плотины), г. Кандалакша, Мурманская область"


1. Общие сведения


1.1. Законодательное регулирование.

Настоящий открытый аукцион в электронной форме (далее - аукцион) проводится в соответствии # положениями Гражданского кодекса Российской Федерации, Бюджетного кодекса Российской Федерации, на основании Федерального закона от 21 июля 2005 г. N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд", Федерального закона от 26 июля 2006 г. N 135-ФЗ "О защите конкуренции".

В части, прямо не урегулированной законодательством Российской Федерации, проведение аукциона регулируется настоящей документацией об аукционе.

1.2. Государственный заказчик.

Государственный заказчик, указанный в Информационной карте аукциона, проводит аукцион, предмет и условия которого указаны в Информационной карте аукциона, в соответствии с процедурами, условиями и положениями настоящей документации об аукционе.

1.3. Предмет аукциона. Место и сроки выполнения работ.

1.3.1. Государственный заказчик осуществляет выбор организации для поставки товара, выполнения работ, оказания услуг, информация о которых содержится в Информационной карте аукциона, в соответствии с процедурами и условиями, приведенными в документации об аукционе, в том числе в проекте государственного контракта.

1.3.2. Победивший Участник аукциона должен будет поставить товар, выполнить работы, оказать услуги, являющиеся предметом аукциона, в течение периода времени указанного в Информационной карте аукциона.

1.4. Начальная (максимальная) цена государственного контракта.

Начальная (максимальная) цена государственного контракта указана в Информационной карте аукциона. Данная цена не может быть превышена при заключении государственного контракта по итогам аукциона.

1.5. Источник финансирования и порядок оплаты.

1.5.1. Финансирование государственного контракта на поставку товара, выполнение работ, оказание услуг, который будет заключен по результатам настоящего аукциона, будет осуществляться из источника, указанного в Информационной карте аукциона.

1.5.2. Порядок оплаты за поставку товара, выполнение работ, оказание услуг определяется в проекте государственного контракта, прилагаемом к документации об аукционе, и указан в Информационной карте аукциона.

1.6. Требования к Участникам размещения заказа.

1.6.1. В настоящем аукционе может принять участие любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, получившие аккредитацию на электронной площадке, а также при наличии на счете участника размещения заказа, открытом для проведения операций по обеспечению участия в открытых аукционах, денежных средств в размере не менее чем размер обеспечения заявки на участие в аукционе, предусмотренный документацией об аукционе.

1.6.2. Государственным заказчиком устанавливается требование обеспечения заявки на участие в аукционе. Размер обеспечения заявки на участие в аукционе не может быть менее чем 0,5 процента и не может превышать 5 (пять) процентов начальной (максимальной) цены контракта.

Требование об обеспечении заявки на участие в аукционе установлено в Информационной карте аукциона.

1.6.3. Участник размещения заказа должен соответствовать требованиям, предъявляемым законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работ, оказание услуг, являющимися предметом аукциона (если такие требования установлены, информация о них содержится в Информационной карте аукциона).

1.7. Расходы на участие в аукционе.

Участник размещения заказа несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей заявки на участие в аукционе и участием в аукционе.

Государственный заказчик не имеет обязательств в связи с такими расходами независимо от того, как проводится и чем завершается процесс торгов.

1.8. Преференции.

В случае если Государственный заказчик установил преимущества учреждениям уголовно-исполнительной системы и организациям инвалидов, то сведения о предоставлении вышеуказанных преимуществ содержатся в Информационной карте аукциона. Преимущества к данным категориям лиц устанавливаются в отношении предлагаемой цены государственного контракта в размере процента, указанного в Информационной карте аукциона.


2. Содержание документации об аукционе


2.1. Документация об аукционе раскрывает, конкретизирует и дополняет информацию, опубликованную в Извещении о проведении аукциона; в случае любых противоречий между ними документация об аукционе имеет приоритет.

2.2. Предполагается, что Участник размещения заказа изучит всю документацию об аукционе, включая изменения, дополнения к документации об аукционе, и разъяснения к документации об аукционе, выпущенные Государственным заказчиком в соответствии с пунктом 2.3 Неполное предоставление информации, запрашиваемой в документации об аукционе, или же предоставление заявки на участие в аукционе, не отвечающей всем требованиям документации об аукционе, может привести к отклонению заявки на участие в аукционе на этапе ее рассмотрения.

ГАРАНТ:

Нумерация пунктов приводится в соответствии с источником


2.2. Разъяснение документации об аукционе.

2.2.1. При проведении аукциона какие-либо переговоры Государственного заказчика или Единой комиссии Федерального агентства по рыболовству по размещению заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд путем проведения конкурса, аукциона, запроса котировок (далее - Единая комиссия) с Участником размещения заказа не допускаются. В случае нарушения указанного положения аукцион может быть признан недействительным в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации. Государственный заказчик может давать разъяснения положений документации об аукционе.

2.2.2. Любой Участник размещения заказа вправе направить на адрес электронной площадки запрос о разъяснении положений документации об аукционе.

2.2.3. В течение одного часа с момента поступления указанного запроса оператор электронной площадки направляет запрос Государственному заказчику. В течение двух дней со дня поступления от оператора электронной площадки запроса Государственный заказчик, размещает разъяснение положений документации об аукционе с указанием предмета запроса, но без указания участника размещения заказа, от которого поступил запрос, на электронной площадке www.sberbank-ast.ru (далее - электронная площадка), при условии, что указанный запрос поступил Государственному заказчику, не позднее чем за пять дней до дня окончания подачи заявок на участие в аукционе или, если начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) не превышает три миллиона рублей, не позднее чем за три дня до дня окончания подачи заявок на участие в аукционе.

2.3. Изменения к документации об аукционе.

2.3.1. Государственный заказчик по собственной инициативе или в соответствии с запросом Участника размещения заказа вправе внести изменения в документацию об аукционе не позднее, чем за 5 (пять) дней до дня окончания срока подачи заявок на участие в аукционе, указанного в Информационной карте аукциона, изменение предмета аукциона не допускаются.

2.3.2. В течение 1 (одного) дня такие изменения размещаются на электронной площадке Государственным заказчиком в порядке, установленном для опубликования и размещения извещения о проведении аукциона.

2.3.3. В случае если в документацию об аукционе были внесены изменения, срок подачи заявок на участие в аукционе должен быть продлен так, чтобы со дня размещения таких изменений до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе этот срок составлял не менее чем пятнадцать дней или, если начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) не превышает три миллиона рублей, не менее чем семь дней.

2.4. Отказ от проведения аукциона

2.4.1. Государственный заказчик вправе отказаться от проведения аукциона не позднее чем за десять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе или, если начальная (максимальная) цена контракта не превышает три миллиона рублей, за пять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.

2.4.2. Извещение об отказе от проведения аукциона размещается на электронной площадке Государственным заказчиком в течение 1 (одного) дня со дня принятия решения об отказе от проведения аукциона в порядке, установленном для размещения на электронной площадке извещения о проведении аукциона.


3. Подготовка заявки на участие в аукционе


3.1. Язык документов, входящих в состав заявки на участие в аукционе.

3.1.1. Заявка на участие в аукционе, подготовленная Участником размещения заказа, а также все запросы разъяснений о положении документации, должны быть написаны на русском языке, если иное не предусмотрено в Информационной карте аукциона.

3.2. Требования к заявке и документам, входящим в состав заявки на участие в аукционе.

3.2.1. Заявка на участие в аукционе состоит из двух частей.

3.2.2. Первая часть заявки на участие в аукционе должна содержать следующие сведения:

3.2.2.1. согласие участника размещения заказа на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, соответствующих требованиям документации об аукционе, на условиях, предусмотренных документацией об аукционе;

3.2.2.2. сведения о качестве, технических характеристиках товара, его безопасности, функциональных характеристиках (потребительских свойствах) товара, о размере, об упаковке, отгрузке товара и иные сведения о товаре, представление которых предусмотрено документацией об аукционе. Указание таких сведений не требуется в случае, если участник размещения заказа предлагает для поставки товар, указание на товарный знак которого содержится в документации об аукционе, или для использования этого товара при выполнении работ, оказании услуг.

3.2.2.3. первая часть заявки на участие в аукционе, может содержать эскиз, рисунок, чертеж, фотографию, иное изображение товара, на поставку которого размещается заказ.

3.2.3. Вторая часть заявки на участие в аукционе должна содержать следующие документы и сведения:

1) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика;

2) копии документов, подтверждающих соответствие участника размещения заказа требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом аукциона, и такие требования предусмотрены документацией об аукционе;

3) копии документов, подтверждающих обладание участника размещения заказа исключительными правами на объекты интеллектуальной собственности, если в связи с исполнением государственного контракта Государственный заказчик приобретает права на объекты интеллектуальной собственности, за исключением случаев размещения заказа на создание произведения литературы или искусства (за исключением программ для ЭВМ, баз данных), на финансирование проката или показа национального фильма, если это предусмотрено документацией об аукционе;

4) копии документов, подтверждающих соответствие товаров, работ, услуг требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к таким товарам, работам, услугам и если предоставление указанных документов предусмотрено документацией об аукционе;

5) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом контракта, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, обеспечения исполнения контракта являются крупной сделкой. Предоставление указанного решения не требуется в случае, если начальная (максимальная) цена контракта не превышает максимальную сумму сделки, предусмотренную решением об одобрении или о совершении сделок, предоставляемым для аккредитации участника размещения заказа на электронной площадке.

6) копия свидетельства о допуске к видам работ являющихся предметом настоящего открытого аукциона, выданного участнику размещения заказа саморегулируемой организацией в области строительства в порядке установленном Градостроительным кодексом Российской Федерации (перечень необходимых видов работ указан в Информационной карте аукциона).

3.2.4. Непредставление необходимых документов в составе заявки, наличие в таких документах недостоверных сведений об участнике размещения заказа или о товаре, работах, услугах, на поставку которых размещается заказ, является риском участника размещения заказа, подавшего такую заявку, и является основанием для не допуска участника размещения заказа к участию в аукционе.

В случае установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, предоставленных участником размещения заказа в составе заявки на участие в аукционе, такой участник может быть отстранен Государственным заказчиком от участия в аукционе на любом этапе его проведения вплоть до заключения государственного контракта.

3.3. Количество заявок на участие в аукционе.

Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на участие в аукционе. Если в Информационной карте аукциона указано, что аукцион состоит из нескольких лотов, Участник размещения заказа вправе подать одну заявку на участие в аукционе в отношении каждого лота. В данном случае лот рассматривается как отдельный аукцион, в отношении каждого лота оформляется отдельная заявка.

3.4. Форма аукционного предложения по цене государственного контракта.

3.4.1. Участник размещения заказа, направляя заявку на участие в аукционе, заявляет о своем согласии выполнить работы, являющиеся предметом аукциона, в пределах стоимости, не превышающей начальную цену государственного контракта, указанную в извещении о проведении настоящего аукциона. При этом конкретное предложение(я) о цене государственного контракта объявляется Участником размещения заказа непосредственно во время процедуры аукциона в порядке, определенном в пункте 5.2.

3.5. Сведения о валюте, используемой для формирования цены государственного контракта и расчетов с подрядчиком.

Валютой, используемой для формирования цены государственного контракта и расчетов с подрядчиком является российский рубль, если иное не предусмотрено в Информационной картой# аукциона.


4. Подача заявки на участие в аукционе


4.1. Место и срок подачи и регистрации заявок на участие в аукционе.

4.1.1. Заявки на участие в аукционе принимаются оператором электронной площадки, на которой будет проводиться аукцион (адрес электронной площадки указанный в извещении о проведении аукциона), в течение времени указанного в Информационной карте аукциона.

4.1.2. В течение дня, следующего за днем окончания срока подачи заявок на участие в аукционе, оператор электронной площадки направляет Государственному заказчику первую часть заявки на участие в аукционе.

4.1.3. Заявка на участие в аукционе направляется участником размещения заказа оператору электронной площадки в форме двух электронных документов (пункт 3.2.1).

Указанные электронные документы подаются одновременно.

4.1.4. Каждая заявка на участие в аукционе, поступившая в срок, регистрируется и ей присваивается порядковый номер, в соответствии с поступлением заявки.

4.1.5. Заявки на участие в аукционе, поступившие по истечении срока их приема, указанного в пункте 4.1.1 признаются опоздавшими. Такие заявки не рассматриваются.

4.2. Отзыв заявок на участие в аукционе.

ГАРАНТ:

Нумерация подпунктов приводится в соответствии с источником


4.4.1. Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в аукционе, вправе отозвать заявку на участие в аукционе не позднее окончания срока подачи заявок, указанного в Информационной карте аукциона, направив об этом уведомление оператору электронной площадки.


5. Рассмотрение заявок на участие в аукционе


5.1. Рассмотрение первых частей заявок на участие в аукционе.

5.1.1. Единая комиссия проверяет первые части заявок на участие в аукционе на соответствие требованиям, установленным документацией об аукционе в отношении товаров, работ, услуг, на поставки, выполнение, оказание которых размещается заказ.

5.1.2. Срок рассмотрения первых частей заявок на участие в аукционе не может превышать семь дней со дня окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.

5.1.3. На основании результатов рассмотрения первых частей заявок на участие в аукционе в электронной форме, содержащей сведения, предусмотренные пунктом 3.2.2.1 и пунктом 3.2.2.2. Единой комиссией оформляется протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе, который ведется Единой комиссией и подписывается всеми присутствующими на заседании членами Единой комиссии и Государственным заказчиком, в день окончания рассмотрения заявок на участие в аукционе.

Указанный протокол в день окончания рассмотрения заявок на участие в аукционе направляется Государственным заказчиком оператору электронной площадки.

5.1.4. Участник размещения заказа не допускается к участию в аукционе в случае:

1) не предоставления сведений, предусмотренных пунктом 3.2.2 или предоставления недостоверных сведений;

2) несоответствия сведений, предусмотренных пунктом 3.2.2.2.

5.2. Процедура проведения аукциона.

5.2.1. В аукционе могут участвовать только участники размещения заказа, признанные участниками аукциона.

5.2.2. Аукцион проводится на электронной площадке в день, указанный в извещении о проведении аукциона. Время начала проведения аукциона устанавливается оператором электронной площадки.

5.2.3. Днем проведения аукциона является рабочий день, следующий после истечения двух дней со дня окончания срока рассмотрения первых частей заявок на участие в аукционе.

5.2.4. Аукцион проводится путем снижения, за исключением случая, установленного пунктом 5.2.17 начальной (максимальной) цены контракта, указанной в извещении о проведении аукциона.

5.2.5. В случае, если в документации об аукционе указаны общая начальная (максимальная) цена запасных частей к технике, к оборудованию и начальная (максимальная) цена единицы услуги и (или) работы по техническому обслуживанию и (или) ремонту техники, оборудования (при размещении заказа на выполнение технического обслуживания и (или) ремонта техники, оборудования), начальная (максимальная) цена единицы услуги (при размещении заказа на оказание услуг связи, юридических услуг), аукцион проводится путем снижения общей начальной (максимальной) цены запасных частей к технике, к оборудованию и начальной (максимальной) цены единицы услуги и (или) работы по техническому обслуживанию и (или) ремонту техники, оборудования, начальной (максимальной) цены единицы услуги, указанных в документации об аукционе, в порядке, установленном настоящей статьей, за исключением случая, установленного пунктом 5.2.17.

5.2.6. "Шаг аукциона" составляет от 0,5 процента до одного процента начальной (максимальной) цены контракта (цены лота).

5.2.7. При проведении аукциона участники аукциона подают предложения о цене контракта, предусматривающие снижение текущего минимального предложения о цене контракта на величину в пределах "шага аукциона".

5.2.8. При проведении аукциона любой участник аукциона также вправе подать предложение о цене контракта независимо от "шага аукциона" при условии соблюдения требований, предусмотренных пунктом 5.2.9.

5.2.9. При проведении аукциона участники аукциона подают предложения о цене контракта с учетом следующих требований:

1) участник аукциона не вправе подавать предложение о цене контракта, равное предложению или большее чем предложение о цене контракта, которые поданы таким участником аукциона ранее, а также предложение о цене контракта, равное нулю;

2) участник аукциона не вправе подавать предложение о цене контракта ниже чем текущее минимальное предложение о цене контракта, сниженного на "шаг аукциона";

3) участник аукциона не вправе подавать предложение о цене контракта ниже чем текущее минимальное предложение о цене контракта в случае, если такое предложение о цене контракта подано этим же участником аукциона.

5.2.10. От начала проведения аукциона на электронной площадке до истечения срока подачи предложений о цене контракта указываются все предложения о цене контракта и время их поступления, а также время, оставшееся до истечения срока подачи предложений о цене контракта в соответствии с пунктом 5.2.11.

5.2.11. При проведении аукциона устанавливается время приема предложений участников аукциона о цене контракта, составляющее десять минут от начала проведения аукциона до истечения срока подачи предложений о цене контракта, а также десять минут после поступления последнего предложения о цене контракта. Если в течение указанного времени ни одного предложения о более низкой цене контракта не поступило, аукцион автоматически, при помощи программных и технических средств, обеспечивающих его проведение, завершается.

5.2.12. В течение десяти минут с момента завершения аукциона в соответствии с пунктом 5.2.11 любой участник аукциона вправе подать предложение о цене контракта независимо от "шага аукциона" с учетом требований, предусмотренных пунктами 5.2.8 и 5.2.9.

5.2.13. Оператор электронной площадки обеспечивает при проведении аукциона конфиденциальность данных об участниках аукциона.

5.2.14. Во время проведения аукциона оператор электронной площадки отклоняет предложение о цене контракта в момент его поступления, если оно не соответствует требованиям, предусмотренным документацией об аукционе.

5.2.15. В случае, если была предложена цена контракта, равная цене, предложенной другим участником аукциона, лучшим признается предложение о цене контракта, поступившее ранее других предложений.

5.2.16. В случае проведения аукциона, в соответствии с пунктом 5.2.5 участником аукциона, предложившим наиболее низкую цену контракта, признается лицо, предложившее наиболее низкую общую цену запасных частей к технике, к оборудованию и наиболее низкую цену единицы услуги и (или) работы по техническому обслуживанию и (или) ремонту техники, оборудования, наиболее низкую цену единицы услуги, за исключением случая, установленного пунктом 5.2.17.

5.2.17. В случае, если при проведении аукциона цена контракта снижена до нуля, проводится аукцион на право заключить государственный контракт путем повышения цены контракта на величину в пределах "шага аукциона".

5.2.18. Протокол проведения аукциона размещается оператором электронной площадки на электронной площадке в течение тридцати минут после окончания аукциона. В этом протоколе указываются адрес электронной площадки, дата, время начала и окончания аукциона, начальная (максимальная) цена контракта, все минимальные предложения о цене контракта, сделанные участниками аукциона и ранжированные по мере убывания (в случае, предусмотренном пунктом 5.2.17 по мере возрастания) с указанием порядковых номеров, присвоенных заявкам на участие в аукционе, которые поданы участниками аукциона, сделавшими соответствующие предложения о цене контракта, и с указанием времени поступления данных предложений.

5.2.19. В течение одного часа после размещения на электронной площадке протокола проведения аукциона оператор электронной площадки направляет Государственному заказчику такой протокол и вторые части заявок на участие в аукционе, поданных участниками аукциона, предложения о цене контракта которых при ранжировании в соответствии с пунктом 5.2.18 получили первые десять порядковых номеров, или в случае, если в аукционе принимали участие менее десяти участников аукциона, вторые части заявок на участие в аукционе, поданных такими участниками аукциона. В течение этого же срока оператор электронной площадки направляет также уведомление указанным участникам аукциона.

5.2.20. В случае, если в течение десяти минут после начала проведения аукциона ни один из участников аукциона не подал предложение о цене контракта в соответствии с пунктом 5.2.7 аукцион признается несостоявшимся. В течение тридцати минут после окончания указанного времени оператор электронной площадки размещает на электронной площадке протокол о признании аукциона несостоявшимся. В этом протоколе указываются адрес электронной площадки, дата, время начала и окончания аукциона, начальная (максимальная) цена контракта.

5.2.21. Любой участник аукциона после размещения на электронной площадке указанного в пункте 5.2.18 протокола вправе направить оператору электронной площадки запрос о разъяснении результатов аукциона. Оператор электронной площадки в течение двух рабочих дней со дня поступления данного запроса предоставляет такому участнику аукциона соответствующие разъяснения.

5.2.22. Оператор электронной площадки обеспечивает непрерывность проведения аукциона, надежность функционирования программных и технических средств, используемых для проведения аукциона, равный доступ участников аукциона к участию в нем.


6. Определение победителя аукциона


6.1. Рассмотрение вторых частей заявок.

6.1.1. Единая комиссия рассматривает вторые части заявок на участие в аукционе, направленных Государственному заказчику оператором электронной площадки в соответствии с пунктом 5.2.19 на соответствие их требованиям, установленным документацией об аукционе.

6.1.2. Единой комиссией на основании результатов рассмотрения вторых частей заявок на участие в аукционе принимается решение о соответствии или о несоответствии заявки на участие в аукционе требованиям, установленным документацией об аукционе, в порядке и по основаниям, которые предусмотрены настоящей документацией об аукционе. Для принятия указанного решения Единая комиссия также рассматривает содержащиеся в реестре участников размещения заказа, получивших аккредитацию на электронной площадке, сведения об участнике размещения заказа, подавшем такую заявку на участие в аукционе.

6.1.3. Единая комиссия рассматривает вторые части заявок на участие в аукционе, направленных в соответствии с пунктом 5.2.19 до принятия решения о соответствии пяти заявок на участие в аукционе требованиям, предусмотренным документацией об аукционе. В случае, если в аукционе принимали участие менее десяти участников аукциона и менее пяти заявок на участие в аукционе соответствуют указанным требованиям, Единая комиссия рассматривает вторые части заявок на участие в аукционе, поданных всеми участниками аукциона, принявшими участие в аукционе. Рассмотрение указанных заявок на участие в аукционе начинается с заявки на участие в аукционе, поданной участником аукциона, предложившим наиболее низкую цену контракта (в случае, предусмотренном пунктом 5.2.17 - наиболее высокую цену контракта), и осуществляется с учетом ранжирования заявок на участие в аукционе в соответствии с пунктом 5.2.18.

6.1.4. В случае, если в соответствии с пунктом 6.1.3 не выявлены пять заявок на участие в аукционе, соответствующих требованиям, установленным документацией об аукционе, из десяти заявок на участие в аукционе, направленных ранее Государственному заказчику по результатам ранжирования в течение одного часа с момента поступления соответствующего уведомления от Государственного заказчика, оператор электронной площадки направляет Государственному заказчику все вторые части заявок на участие в аукционе участников аукциона, ранжированные в соответствии с пунктом 5.2.18 для выявления пяти заявок на участие в аукционе, соответствующих требованиям, установленным документацией об аукционе.

6.1.5. Общий срок рассмотрения вторых частей заявок не может превышать шесть дней со дня размещения на электронной площадке протокола проведения аукциона. В случае если начальная цена аукциона не превышает три миллиона рублей, срок рассмотрения вторых частей заявок на участие в аукционе не может превышать четыре дня со дня размещения на электронной площадке протокола проведения аукциона.

6.1.6. Заявка на участие в аукционе признается не соответствующей требованиям, установленным документацией об аукционе, в случае:

1) непредставления документов, определенных пунктом 3.2.3 с учетом документов, ранее представленных в составе первых частей заявок на участие в аукционе, отсутствия документов, предусмотренных частью 2 статьи 41.3 Федерального закона от 21.07.2005 года N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд", или их несоответствия требованиям документации об аукционе, а также наличия в таких документах недостоверных сведений об участнике размещения заказа. Отсутствие документов, предусмотренных частью 2 статьи 41.3 Федерального закона от 21.07.2005 года N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд", или их несоответствие требованиям документации об аукционе, а также наличие в таких документах недостоверных сведений об участнике размещения заказа определяется на дату и время окончания срока подачи заявок на участие в аукционе;

2) несоответствия участника размещения заказа требованиям, установленным в соответствии со статьей 11 Федерального закона от 21.07.2005 года N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд".

6.1.7. В случае принятия решения о соответствии пяти заявок на участие в аукционе требованиям, установленным документацией об аукционе, а также в случае принятия на основании рассмотрения вторых частей заявок на участие в аукционе, поданных всеми участниками аукциона, принявшими участие в аукционе, решения о соответствии более одной заявки, но менее пяти заявок на участие в аукционе указанным требованиям Единой комиссией оформляется протокол подведения итогов аукциона, который подписывается всеми присутствующими на заседании членами Единой комиссии и Государственным заказчиком, в день окончания рассмотрения заявок на участие в аукционе. Протокол содержит сведения о порядковых номерах пяти заявок на участие в аукционе, которые ранжированы в соответствии с пунктом 5.2.18 и в отношении которых принято решение о соответствии требованиям, установленным документацией об аукционе, а в случае принятия на основании рассмотрения вторых частей заявок на участие в аукционе, поданных всеми участниками аукциона, принявшими участие в аукционе, решения о соответствии более одной заявки, но менее пяти заявок на участие в аукционе - о порядковых номерах таких заявок на участие в аукционе, которые ранжированы в соответствии с пунктом 5.2.18 и в отношении которых принято решение о соответствии указанным требованиям, об участниках размещения заказа, вторые части заявок на участие в аукционе которых рассматривались, решение о соответствии или о несоответствии заявок на участие в аукционе требованиям, установленным документацией об аукционе, с обоснованием принятого решения и с указанием положений Федерального закона от 21.07.2005 года N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд", которым не соответствует участник размещения заказа, положений документации об аукционе, которым не соответствует заявка на участие в аукционе этого участника размещения заказа, положений заявки на участие в аукционе, которые не соответствуют требованиям, установленным документацией об аукционе, сведения о решении каждого члена Единой комиссии о соответствии или о несоответствии заявки на участие в аукционе требованиям, установленным документацией об аукционе. В течение дня, следующего за днем подписания протокола, протокол размещается Государственным заказчиком, на электронной площадке.

6.1.8. Участник аукциона, который предложил наиболее низкую цену контракта и заявка на участие в аукционе которого соответствует требованиям документации об аукционе, признается победителем аукциона. В случае, предусмотренном пунктом 5.2.17 победителем аукциона признается участник аукциона, который предложил наиболее высокую цену контракта и заявка на участие в аукционе которого соответствует требованиям документации об аукционе.

6.1.9. В течение одного часа с момента размещения на электронной площадке указанного в пунктах 6.1.7 и 6.1.10 протокола оператор электронной площадки направляет участникам аукциона вторые части заявок на участие в аукционе которых рассматривались и в отношении заявок на участие в аукционе которых принято решение о соответствии или о несоответствии требованиям, предусмотренным документацией об аукционе, уведомления о принятом решении.

6.1.10. В случае, если Единой комиссией принято решение о несоответствии всех вторых частей заявок на участие в аукционе или о соответствии только одной второй части заявки на участие в аукционе, в протокол подведения итогов аукциона вносится информация о признании аукциона несостоявшимся.

6.1.11. Любой участник аукциона, за исключением участников аукциона, заявки на участие в аукционе которых получили первые три порядковых номера в соответствии с протоколом подведения итогов аукциона, вправе отозвать заявку на участие в аукционе, направив уведомление об этом оператору электронной площадки, с момента опубликования указанного протокола.

6.1.12. В случае, если в течение одного квартала на одной электронной площадке в отношении вторых частей трех заявок на участие в аукционе, поданных одним участником размещения заказа, приняты решения о несоответствии таких заявок требованиям, предусмотренным документацией об аукционе, по основаниям, установленным пунктом 1 части 6 статьи 41.11 Федерального закона от 21.07.2005 года N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд" (за исключением случаев, если указанный участник размещения заказа обжаловал данные решения в соответствии с настоящим Федеральным законом и по результатам обжалования вынесено решение о необоснованных решениях Единой комиссии о несоответствии заявок на участие в аукционе требованиям документации об аукционе), оператор электронной площадки по истечении тридцати дней с момента принятия решений о несоответствии таких заявок требованиям, предусмотренным документацией об аукционе, по указанным основаниям прекращает осуществленное в соответствии с частью 11 статьи 41.8 Федерального закона от 21.07.2005 года N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд" блокирование операций по счету для проведения операций по обеспечению участия в открытых аукционах в электронной форме участника размещения заказа в отношении денежных средств в размере обеспечения заявки на участие в аукционе и перечисляет эти денежные средства Государственному заказчику.

6.1.13. В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только одна заявка на участие в аукционе, поданная участником аукциона, принявшим участие в аукционе, признана соответствующей требованиям, предусмотренным документацией об аукционе, Государственный заказчик направляет оператору электронной площадки проект контракта, прилагаемого к документации об аукционе, без подписи контракта Государственным заказчиком в течение четырех дней со дня размещения на электронной площадке указанного в пункте 6.1.10 протокола. Заключение контракта с участником аукциона, подавшим такую заявку на участие в аукционе, осуществляется в соответствии с частями 3-8, 11, 12, 17-19 статьи 41.12 Федерального закона от 21.07.2005 года N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд". При этом государственный контракт заключается на условиях, предусмотренных документацией об аукционе, по минимальной цене контракта, предложенной указанным участником аукциона при проведении аукциона. Указанный участник размещения заказа не вправе отказаться от заключения государственного контракта.


7. Заключение государственного контракта по итогам аукциона


7.1. По результатам аукциона государственный контракт заключается с победителем аукциона, а в случаях, предусмотренных настоящей аукционной документацией, с иным участником аукциона, заявка на участие в аукционе которого в соответствии со статьей 41.11 Федерального закона от 21.07.2005 года N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд" признана соответствующей требованиям, установленным документацией об аукционе.

7.2. Государственный заказчик, в течение четырех дней со дня размещения на электронной площадке указанного пункте 6.1.7 протокола направляют оператору электронной площадки проект контракта без подписи Государственного заказчика, который составляется путем включения цены контракта, предложенной участником аукциона, с которым заключается контракт, в проект контракта, прилагаемого к документации об аукционе.

7.3. В течение одного часа с момента получения проекта контракта оператор электронной площадки направляет проект контракта без электронной цифровой подписи лица, имеющего право действовать от имени Государственного заказчика, участнику аукциона, с которым заключается контракт.

7.4. В течение шести дней со дня получения проекта контракта участник аукциона направляет оператору электронной площадки проект контракта, подписанный электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени участника аукциона, а также подписанный электронной цифровой подписью указанного лица документ об обеспечении исполнения контракта в случае, если Государственным заказчиком было установлено требование обеспечения исполнения контракта в Информационной карте документации об аукционе.

7.5. По истечении десяти дней со дня размещения на электронной площадке указанного в пункте 6.1.7 протокола оператор электронной площадки направляет Государственному заказчику проект контракта и документ об обеспечении исполнения контракта, подписанные электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени участника аукциона, в случае, если Государственным заказчиком, было установлено требование обеспечения исполнения контракта.

7.6. Государственный заказчик, в течение трех дней со дня получения от оператора электронной площадки проекта контракта и, если Государственным заказчиком, было установлено требование обеспечения исполнения контракта, документа об обеспечении исполнения контракта, подписанных электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени участника аукциона, направляет оператору электронной площадки контракт, подписанный электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени Государственного заказчика.

7.7. Оператор электронной площадки в течение одного часа с момента получения от Государственного заказчика контракта, подписанного электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени Государственного заказчика, направляет подписанный контракт участнику аукциона.

7.8. Государственный контракт считается заключенным с момента направления оператором электронной площадки участнику аукциона контракта в соответствии с пунктом 7.7.

7.9. В случае заключения государственного контракта с физическим лицом, за исключением индивидуального предпринимателя и иного занимающегося частной практикой лица, оплата такого контракта, если иное не предусмотрено документацией об аукционе, уменьшается на размер налоговых платежей, связанных с оплатой контракта.

7.10. В случае, если Государственным заказчиком было установлено требование обеспечения исполнения контракта, государственный контракт заключается только после предоставления победителем аукциона или участником аукциона, с которым заключается контракт в случае уклонения победителя аукциона от заключения контракта, безотзывной банковской гарантии, договора поручительства или после передачи Государственному заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита), в размере обеспечения исполнения контракта, указанном в документации об аукционе. Способ обеспечения исполнения контракта из указанных в настоящем пункте способов определяется таким участником аукциона самостоятельно. Если победителем аукциона или участником аукциона, с которым заключается контракт, является бюджетное учреждение и Государственным заказчиком, было установлено требование обеспечения исполнения контракта, предоставление обеспечения исполнения контракта не требуется.

7.11. Государственный контракт может быть заключен не ранее чем через десять дней со дня размещения на электронной площадке протокола подведения итогов открытого аукциона в электронной форме.

7.12. Государственный контракт заключается на условиях, указанных в извещении о проведении открытого аукциона в электронной форме и документации об открытом аукционе в электронной форме, по цене, предложенной победителем открытого аукциона в электронной форме, либо в случае заключения государственного контракта с иным участником открытого аукциона в электронной форме по цене, предложенной таким участником открытого аукциона.


8. Информационная карта аукциона (ИКА)



Пункт 1

Государственный заказчик


Федеральное агентство по рыболовству.

Адрес государственного заказчика: 107996, г. Москва, Рождественский

бульвар, д.12.

Контактный телефон: (495) 625-63-23

Контактные лица: Авдеев Борис Николаевич (avdeev@fishcom.ru);

Венграновский Павел Юрьевич (vengranovskiy@fishcom.ru).


Пункт 2

Предмет аукциона


Выполнение в 2010 году работ по реконструкции объекта ФГУ "Мурманрыбвод", г. Мурманск, "Реконструкция Кандалакшского экспериментального лососевого завода (реконструкция плотины), г. Кандалакша, Мурманская область"


Пункт 3

Место, условия и сроки выполнения работ


Место выполнения работ - Российская Федерация "Кандалакшский экспериментальный лососевый завод, г. Кандалакша, Мурманская область ФГУ "Мурманрыбвод".

Перечень работ, их количественные и качественные характеристики, срок, место и условия выполнения работ указаны в Техническом задании (Приложение N 1 к аукционной документации), проекте Государственного контракта (Приложение N 2 к аукционной документации), а также в проектной документации, размещенной на электронной площадке www.sberbank-ast.ru

Срок выполнения работ:

Календарные сроки выполнения работ по Государственному контракту составляют:

Начало работ: __________ года _________месяца ________дня.

Окончание работ: 2010 года декабря месяца 20 дня.

Общая продолжительность работ по реконструкции Объекта составляет 120 дней.

На момент заключения Государственного контракта дата окончания работ является исходной для определения имущественных санкций в случаях нарушения сроков реконструкции Объекта.


Пункт 4

Начальная (максимальная) цена государственного контракта


18 091 790 (Восемнадцать миллионов девяносто одна тысяча семьсот девяносто) рублей 00 копеек с учетом НДС


Пункт 5

Шаг аукциона


Шаг аукциона составляет от 0,5 процента до одного процента начальной (максимальной) цены контракта.

В течение десяти минут с момента завершения любой участник аукциона вправе подать предложение о цене контракта независимо от "шага аукциона" с учетом требований, предусмотренных частями 8 и 9 статьи 41.10 94-ФЗ от 21.07.2005 года "О размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд".


Пункт 6

Источник финансирования, форма, срок и порядок оплаты


6.1. Федеральный бюджет

6.2. Государственный заказчик в течение 25 (двадцати пяти) рабочих дней с момента заключения Государственного контракта производит авансирование работ в размере 30% от цены Государственного контракта.

Оплата аванса производится на основании счета Подрядчика выставленного в адрес Государственного заказчика.

6.3. Погашение суммы аванса будет осуществляться путем уменьшения на процент авансового платежа суммы каждого очередного счета Подрядчика, выставляемого за выполненные работы по Государственному контракту, согласно Календарному плану.

6.4. Оплата выполненных работ по Государственному контракту производится Государственным заказчиком Подрядчику согласно Календарному плану, подписанных Государственным заказчиком и Подрядчиком актов принятых работ и форм отчетности КС-2 и КС-3.

Оплата производится за фактически выполненные работы (поставленные материалы и оборудование и проч.) по Государственному контракту.

6.5. Оплата выполненных работ производится Государственным заказчиком в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента представления (выставления) Подрядчиком счета при соблюдении условий п. 2.5 Государственного контракта.

6.6. Датой оплаты работ по Государственному контракту считается дата списания денежных средств с лицевого счета Государственного заказчика.

6.7. При расхождении фактической стоимости работ со стоимостью работ, предусмотренной Государственным контрактом, действует стоимость работ, предусмотренная Государственным контрактом.

6.8. Оплаты по Государственному контракту производится Государственным заказчиком безналичным перечислением денежных средств на расчетный счет Подрядчика.

6.9. В случае уменьшения (отсутствия) бюджетного финансирования в 2010 году и, в связи с этим, невозможности выполнения обязательств по Государственному контракту в установленные сроки в установленном им объеме, Государственный заказчик освобождается от ответственности перед Подрядчиком в соответствии с п. 1 ст. 401 ГК РФ. При уменьшении в установленном порядке средств бюджета, выделенных для финансирования работ по Государственному контракту, Стороны на основании п. 1 ст. 767 ГК РФ должны согласовать новые сроки выполнения работ по Государственному контракту, а если необходимо, и другие условия выполнения работ по Государственному контракту в тридцатидневный срок с момента принятия уполномоченным государственным органом решения об уменьшении средств бюджета, выделенных для финансирования работ по Государственному контракту.

В случае невозможности определения новых сроков и цены Государственного контракта, стороны согласовывают порядок и условия расторжения Государственного контракта.

6.10. В случае досрочного расторжения Государственного контракта по основаниям, предусмотренным законом, иными правовыми актами и Государственным контрактом, Подрядчик обязуется возвратить выплаченные Государственным заказчиком денежные средства в части, превышающей фактически выполненные по Государственному контракту работы, в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты, с которой в соответствии с законом, иными правовыми актами либо соглашением сторон Государственный контракт будет считаться расторгнутым.


Пункт 7

Требования к содержанию и составу заявки


Необходимые документы указаны в пункте 3

Наличие свидетельства о допуске к видам работ, являющихся предметом настоящего аукциона, выданное участнику размещения заказа саморегулируемой организацией в области строительства, в порядке, установленном Градостроительным кодексом Российской Федерации, в том числе работам:

1. Подготовительные работы на строительной площадке.

2. Работы по водопонижению, организации поверхностного стока и водоотвода.

3. Работы по разработке выемок, вертикальной планировке.

4. Работы по устройству насыпей и обратным засыпкам.

5. Работы гидромеханизированные и дноуглубительные.

6. Работы по закреплению грунтов.

7. Работы бетонные.

8. Работы по монтажу сборных железобетонных и бетонных конструкций.

9. Работы по монтажу металлических конструкций.

10. Работы по монтажу деревянных конструкций.

11. Работы по гидроизоляции строительных конструкций.

12. Работы по антикоррозийной защите строительных конструкций и оборудования.

13. Работы по монтажу наружных инженерных сетей и коммуникаций.

14. Работы пусконаладочные.

15. Работы по осуществлению строительного контроля застройщиком.

16. Работы по осуществлению строительного контроля привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем.

17. Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком).


Пункт 8

Требования к качеству, объему, техническим характеристикам работ


Требования к качеству, объему, техническим характеристикам работ содержатся в Техническом задании, которое является неотъемлемой частью настоящей документации об открытом аукционе в электронной форме (Приложение N 1),

Все услуги, являющиеся предметом аукциона, оказываются в соответствии с требованиями Законодательства Российской Федерации, в т.ч. требованиями по лицензированию и сертификации соответствующих видов деятельности.


Пункт 9

Дата и время окончания срока подачи заявок


9-00 (московское время) 13 мая 2010 г.


Пункт 10

Дата окончания срока рассмотрения заявок


20 мая 2010 г.


Пункт 11

Дата проведения аукциона


24 мая 2010 г.


Пункт 12

Порядок формирования цены контракта


В указанную цену Государственного контракта включается компенсация всех издержек Подрядчика, связанных с исполнением Государственного контракта, и вознаграждение Подрядчика.

В цену Государственного контракта, в частности, входит:

- оплата всех работ связанных непосредственно с осуществлением реконструкции Объекта;

- оплата аренды необходимых для реконструкции машин и техники (включая амортизацию машин и техники), в том числе деталей, конструкций и оборудования;

- оплата всех строительных материалов, связанных с выполнением работ по Государственному контракту (реконструкцией Объекта), в том числе деталей, конструкций и оборудования;

- проведение всех необходимых испытаний, связанных с реконструкцией Объекта;

- работы по временному подключению Объекта ко всем необходимым коммуникациям;

- работы по подключению Объекта ко всем необходимым коммуникациям при сдаче Объекта в эксплуатацию;

- охрана Объекта.

В цену включаются все расходы Подрядчика, производимые им в процессе поставки товара, выполнения работ, оказания услуг, в том числе расходы на страхование строительно-монтажных рисков, уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, включая расходы на проведение строительного контроля.


Пункт 13

Сведения о валюте


Цена указывается в рублях Российской Федерации.


Пункт 14

Срок подписания государственного контракта


Государственный контракт должен быть заключен не ранее чем через 10 (десять) дней со дня размещения на электронной площадке протокола подведения итогов аукциона в электронной форме.


Пункт 15

Адрес электронной площадки http://www.sberbank-ast.ru


Пункт 16

Обеспечение заявки


Размер обеспечения заявки на участие в аукционе устанавливается в размере 5% от начальной (максимальной) цены Государственного контракта, что составляет 904 589 (Девятьсот четыре тысячи пятьсот восемьдесят девять) рублей 50 копеек.


Пункт 17

Обеспечение контракта


17.1 Условием заключения Государственного контракта является предоставление Подрядчиком обеспечения исполнения Государственного контракта на срок его действия. Обеспечение исполнения Государственного контракта: устанавливается в размере 30% (тридцать) процентов начальной (максимальной) цены Государственного контракта, указанной в извещении о проведении аукциона в электронной форме, что составляет 5 427 537 рублей 00 копеек. Победитель аукциона в электронной форме до заключения Государственного контракта по своему усмотрению предоставляет государственному заказчику безотзывную банковскую гарантию, договор поручительства или передает государственному заказчику в залог денежные средства, в том числе в форме вклада (депозита) в размере обеспечения исполнения Государственного контракта.

17.2. Обеспечение предоставляется Подрядчиком Государственному заказчику в течение 5 рабочих дней с момента размещения протокола Комиссии Государственного заказчика на электронной площадке www.sberbank-ast.ru.

17.3. В случае продления срока выполнения работ по Государственному контракту Подрядчик обязуется в срок не позднее, чем 10 дней переоформить соответствующую безотзывную банковскую гарантию, договор поручительства или передать Государственному заказчику дополнительные денежные средства в обеспечение исполнения Государственного контракта, в том числе в форме вклада (депозита).

17.4. В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения Государственного контракта перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Подрядчиком его обязательств по Государственному контракту, соответствующий Подрядчик обязуется в течение 10 (десяти) банковских дней с момента, когда соответствующее обеспечение исполнения обязательств по Государственному контракту перестало действовать предоставить Государственному заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение Государственного контракта на тех же условиях и в том же размере, которые указаны в настоящей статье Государственного контракта.

17.5. Уплата Подрядчиком неустойки или применение иной формы ответственности не освобождает его от исполнения обязательств по настоящему Государственному контракту.

17.6. Обеспечение исполнения Государственного контракта удерживается Государственным заказчиком в случае неисполнения Подрядчиком обязательств по Государственному контракту.


Приложение N 1

к Аукционной документации


Техническое задание
на реконструкцию


Выполнение в 2010 году работ по реконструкции объекта ФГУ "Мурманрыбвод", г. Мурманск, "Реконструкция Кандалакшского экспериментального лососевого завода (реконструкция плотины), г. Кандалакша, Мурманская область"


1. Основание для производства реконструкции


- правоустанавливающий документ на земельный участок: свидетельство о государственной регистрации права Управления Федеральной регистрационной службы по Мурманской области N 51-АВ, 042080;

- ГПЗУ N 18/07-01-273 от 4 апреля 2007 года;

- Проектная документация ООО "Морстройпроект";

- Положительное заключение Государственной экспертизы Мурманской области N 51-1-5-0016-10 от 5 марта 2010 года;

- Рабочая документация ООО "Морстройпроект" Арх. N 18-09 ПЗ, N 19-09 ГТ, N 19-09 ОС, N 19-09 ПОС, N 19-09 См;

Указанные документы предоставляются Государственным заказчиком (Застройщиком).


2. Описание объекта реконструкции


2.1 Технико-экономические показатели объекта:

Длина по гребню - 100 м,

Ширина по основанию - 15 м,

Высота - 2 м.

Сметная стоимость строительства (реконструкции) 19845,84 тыс. руб. (в ценах IV кв. 2009 г.)

2.2 Объекты, входящие в состав объекта строительства (реконструкции):


Здание (сооружение), входящее в состав объекта

ТЭП

Подпорная плотина

Каменно-набросная подпорная переливная плотина высотой около 2 м.

Отсыпка камня и щебня - 1220 м3.

Бетонирование плит облицовки - 210 м3

Насосная станция

Насосная станция заглубленная раздельного типа; оборудована насосами общей производительностью 250 л/с; монтаж ж/б конструкций - 45 м3.

с обратной засыпкой - 750 м3.

Верхний бьеф

Планировка площадей - 900 м2

Крепление откосов посевом трав - 900 м2


Нижний бьеф

Планировка площадей - 6800 м2

Крепление откосов посевом трав - 1800 м2



3. Нормативно-технические требования


3.1 Выполнение работ по реконструкции объекта должны соответствовать государственным стандартам, техническим нормам, строительным нормам и правилам, экологическим нормативным актам и нормативным актам Страны.


4. Основные конструкции


4.1 Устройство водопропускных труб в теле плотины;

4.2 Подпорная плотина - бетонирование плит, с армированием и облицовкой со стороны нижнего бьефа;

4.3 Отсыпка скалистого грунта в верхнем и нижнем бьефах.


5. Благоустройство и озеленение


5.1 Выполнить благоустройство и озеленение в границах землеотвода.

5.2 Озеленение выполняется в соответствии с рабочей документацией.

5.3 В состав проекта по благоустройству входит:

- планировка и посев трав на откосах нижнего и верхнего бьефов.


6. Требования к организации и производству работ


6.1 Начало работ.

6.1.1 Перед началом работ разработать и согласовать в установленном порядке проект производства работ (ППР, стройгенплан).

6.1.2 На технологические процессы производства работ разработать и согласовать в установленном порядке технологические карты.

6.1.3 До начала работ разработать и согласовать в установленном порядке календарный план выполнения работ.

6.2 Производство работ.

6.2.1 В процессе производства работ соблюдать требования всех применимых правил техники безопасности при обеспечении доступа к строительной площадке и работе на ней.

6.2.2 В процессе производства работ применять все разумные меры по охране окружающей среды (как на строительной площадке, так и за ее пределами).

6.2.3 В ходе строительства удалять со строительной площадки все препятствия, а также складировать или удалять все оборудование и остатки материалов, убирать и удалять со строительной площадки все остатки материалов, мусор или Временные объекты, которые больше не требуются.

6.2.4 Обеспечить ограничение доступа посторонних лиц на строительную площадку.

6.2.5 выполнение работ и завершенные строительством объекты должны соответствовать государственным стандартам, техническим нормам, строительным нормам и правилам, экологическим нормативным актам и нормативным актам РФ.

6.3 Приемка-сдача работ.

6.3.1 Обеспечить подготовку комплекта "Исполнительной документации".

6.3.2 Обеспечить подготовку руководства по техническому обслуживанию и эксплуатации, содержащие сведения, достаточные для обеспечения возможности эксплуатации, технического обслуживания, демонтажа, разборки, наладки и ремонта объектов.


7. Гарантии


7.1 Срок гарантии на выполнение работы, материалы и изделия должен составлять 5 лет с даты их приемки Государственным заказчиком.


8. Оборудование и механизмы


8.1 Оборудование и механизмы, используемые при реконструкции.


Наименование оборудования

Количество, шт. (рабочий парк)

Экскаватор пневмоколесный с ковшом вместимостью 0,5 м3

1

Экскаватор гусеничный с ковшом 1 м3

1

Бульдозер на тракторе Т-130

1

Бульдозер на тракторе Т-180

1

Автокран г.п. 14 т

2

Автосамосвал г.п. 12 т

3

Автосамосвал г.п. 4,5 т

3

Автомобиль бортовой г.п. 10 т

1

Автомобиль топливозаправщик

1

Компрессор передвижной производительностью 10 м3/мин

1

Перфоратор ручной

2

Отбойный молоток

4

Бетонолом

1

Сварочный аппарат (трансформатор)

1

Виброрейка длиной 6-8 м

1

Вибратор

2

Вибратор

2


9. Ведомость объемов работ и материалов


N п/п

Наименование работ и затрат

Единица измерен.

Количество

Примечание


Подпорная плотина




1

Выемка грунтов

м3

480


2

Разборка старого бетона

м3

56


3

Насыпь валунных грунтов и обратные засыпки

м3

250


4

Насыпь щебня

м3

630


5

Насыпь скального грунта

м3

340


6

Укладка стальных труб диаметром 0,70 м

п.м/т

60/85


7

Укладка монолитного бетона

м3

210


8

Монтаж арматуры

т

24


9

Планировка площадей

м2

2000



Насосная станция




10

Выемка грунтов

м3

530


11

Насыпь валунных грунтов и обратные засыпки

м3

750


12

Насыпь щебня

м3

220


13

Монтаж сборного железобетона

м3

45


14

Оклеечная гидроизоляция

м3

50


15

Планировка площадей

м3

520



Верхний бьеф




16

Выемка грунтов

м3

730


17

Подъем из воды разных предметов

шт.

150


18

Планировка площадей

м2

900


19

Укрепление откосов посевом трав

м2

900



Нижний бьеф




20

Выемка грунтов

м3

4350


21

Разборка старого бетона

м3

10


22

Планировка площадей

м3

6800


23

Укрепление откосов посевом трав

м3

1800



10. Срок исполнения работ


10.1 Срок выполнения работ - сто двадцать дней с момента заключения государственного контракта.

Для определения участниками размещения заказа полного объема работ, подлежащих выполнению, Государственный заказчик размещает на электронной площадке следующую документацию:

проектная документация;

рабочая документация;

сметная документация;

положительное заключение экспертизы от 05.03.2010 N 51-1-5-0016-10.


Государственное областное учреждение
Управление государственной вневедомственной экспертизы в Мурманской области


Исх. N 291-2

от 05.03.2010 г.


                                                      Утверждаю
                                                Начальник управления
                                              ___________М.А. Мирошникова
                                                    05 марта 2010 г.

Положительное заключение государственной экспертизы


N

5

1

-

1

-

5

-

0

0

1

6

-

1

0


Объект капитального строительства:
"Реконструкция Кандалакшского экспериментального лососевого завода
(реконструкция плотины)"


Объект государственной экспертизы:
Проектная документация, включая смету, и результаты инженерных изысканий.
2010 г.


1. Общие положения


1.1. Экспертиза проектной документации: "Реконструкция Кандалакшского экспериментального лососевого завода (реконструкция плотины)" проведена на основании договора N 387-09 от 23.11.2009 г. с заказчиком ООО "Морстройпроект", в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 05.03.2007 г. N 145.

1.2. Реконструкция Кандалакшского экспериментального лососевого завода выполняется в рамках целевой программы: "Повышения эффективности использования и развитие ресурсного потенциала рыбохозяйственного комплекса в 2009-2013 годах".

Проектом реконструкции предусмотрено:

- восстановление и укрепление подпорной плотины;

- защита от затоплений и подтоплений насосной станции;

- берегоукрепление, расчистки и ремонтные работы в верхнем бьефе подпорной плотины;

- берегоукрепление и расчистки в нижнем бьефе подпорной плотины.

1.3. Технико-экономические характеристики объекта.

Параметры плотины:



длина по гребню

100 м,


ширина по основанию

15 м,


высота

2 м.


Заявленная сметная стоимость реконструкции в ценах 4 квартала 2009 г. с НДС - 22 254,32 тыс. руб.

1.4. Идентификационные сведения.

1.4.1. Заказчик экспертизы:

- ООО "Морстройпроект"

Адрес: 183014 г. Мурманск, ул. Достоевского, д. 30.

ИНН/КПП - 5190126689/519001001.

Директор - В.И. Кушнерик.

1.4.2. Проектировщик:

- ООО "Морстройпроект"

Лицензия Д 587840 N ГС-2-51-04-26-0-5190126689-001299-1 от 14.07.2005 г. Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству.

Адрес: 183014 г. Мурманск, ул. Достоевского, д. 30.

ИНН/КПП - 5190126689/519001001.

Директор - В.И. Кушнерик.

1.4.3. Источник финансирования: средства госбюджета.


2. Основание для выполнения инженерных изысканий и разработки проектной документации


2.1. Основания для разработки проектной документации.

- Государственный контракт N 8 от 08.08.2009 г.

- Техническое задание от 08.08.2009 г. (приложение к гос. контракту), утвержденное заместителем руководителя Федерального агентства по рыболовству В.В. Холодовым.

2.2. Согласования и разрешения:

- Акт обследования водозаборного сооружения Кандалакшского экспериментального лососевого завода в старом русле р. Нива.

- Согласование N 01-11/3124 от 09.11.2009 г. от Баренцево-Беломорского территориального управления Федерального агентства по рыболовству.


3. Описание рассмотренной документации


3.1. Техническая часть проектной документации и инженерные изыскания.

3.1.1. На экспертизу представлены:

- Общая пояснительная записка, шифр 18-09-ПЗ;

- Альбом рабочих чертежей шифр 19-09-ГТ;

- Отчет по материалам изысканий. Арх. N 17/09;

- Охрана окружающей среды шифр 19-09-ООС;

- Проект организации строительства шифр 19-09-ПОС.

3.1.2. Состояние гидротехнических сооружений.

Для водоснабжения завода в бывшем русле р. Нива построена подпорная плотина, обеспечивающая необходимый уровень воды для работы насосов. Параметры плотины:

- длина по гребню - 100 м,

- ширина по основанию - 15 м,

- высота - 2 м.

Тело плотины отсыпано из взорванной скалы и валунов; насыпь скреплена бетонной стяжкой, армированной со стороны верхового откоса.

Водозаборное сооружение - бетонный водоприемный лоток.

Забор воды для нужд рыбоводства происходит путем устройства бетонного лотка, выведенного в верхний бьеф по дну реки на расстоянии около 15 м от смотрового железобетонного монолитного колодца квадратного сечения и снабженного сорозадерживающей решеткой.

От смотрового железобетонного колодца по закрытому водоводу вода поступает в водоприемные бассейны насосной станции и насосами подается в напорный водосборный водоем. Отметка зеркала водосборного водоема выше отметок уреза воды в р. Нина на 18-20 м.

На берегу подпорного водоема расположена насосная станция, которая подает воду в напорный пруд, из которого вода поступает самотеком во все выростные сооружения. Урез воды находится на расстоянии менее 10 м от здания насосной станции.

Насосная станция оборудована тремя насосами марки 12 НДС. Подача насоса - 250 л/с. Высота всасывания - 6 м. Максимальный напор - 22 м. Мотор мощностью 70 кВт. Из имеющихся трех насосов - 1 в рабочем состоянии, 2 - в резерве. Измерительные приборы - манометр. Оборудование насосной станции находится в удовлетворительном работоспособном состоянии.

В настоящее время плотина в результате холостых сбросов воды в старое русло реки Нива в весенне-летний период в предыдущие годы (особенно в зимний и весенне-летний период 2000 года в объеме до 620 ) находится в разрушенном состоянии (разрушение до 40% тела плотины у левого берега). Оставшаяся часть (около 60 м), примыкающая к правому берегу, имеет ширину по основанию около 10 м и высоту 1,7 - 2,0 м, Ядро плотины сложено из крупных каменных валунов размером до 0,5 м. Весь песчаный мелкозернистый и галечниковый грунт из основания плотины вымыт (на расстоянии 10-15 м от места обрушения).

По верху каменной насыпи уложена сварная армирующая сетка из стальной арматуры сечением 10 и 15 мм, покрытая слоем бетона толщиной до 20 см. В месте размыва плотины произошло обрушение бетонного покрытия и разрыв сварного соединения прутьев арматуры. Контур плотины по верху имеет симметричную округлую форму.

Разрушение бетонного покрытия плотины произошло по следующим причинам:

Во-первых:

- из-за выноса из тела плотины мелкой фракции засыпки,

- образования пустот,

- слишком больших размеров ячеек сетки (прутья проварены с шагом 15-25 см),

- низкого качества сварных швов (сварку производили на месте),

- плохому составу бетона и малой его толщине.

Во-вторых:

- из-за разрушающего действия ледохода.

Никаких укрепляющих плотину защитных мероприятий (рисбермы, ледоломов и т.д.) не предусмотрено. В результате действия ледохода сдвинуты две плиты с водоприемного лотка, уложенного по дну в верхнем бьефе.

В результате разрушения плотины уровень воды в р. Нива над водоприемным лотком не превышает 1 м.

Во время весеннего половодья уровень воды в месте водозабора повышается более чем на 1,5 м. Весной вода доходит до уровня пола насосной и приходится включать дополнительный погружной насос, откачивая воду из водосбросных бассейнов и сбрасывая ее вниз по течению.

Состояние дорог, мостов и подъездов в районе и на территории гидротехнических сооружений удовлетворительное.

Выводы и рекомендации по состоянию гидротехнических сооружений:

В настоящее время плотина находится в разрушенном неработоспособном состоянии. Для возможности дальнейшей безопасной эксплуатации плотины необходимо провести ее реконструкцию.

Для обеспечения надежности и безопасности гидротехнических сооружений помимо проведения обязательной реконструкции плотины нужно провести ремонтные работы по частичному восстановлению разрушенного участка, включающие засыпку прорана. При разработке проекта реконструкции необходимо учесть мероприятия, направленные на предотвращение затопления здания насосной станции в период весеннего половодья, а также мероприятия по очистке места установки водозаборного сооружения.

3.1.3. Инженерные изыскания

Инженерно-геодезические изыскания

Тахеометрическая съемка проводилась сразу на всей площади применительно к масштабу М 1:1000, со сгущением точек съемки вдоль оси дамбы. После съемки пункты обоснования были привязаны к местной геодезической сети.

Объем выполненных работ следующий:



- Тахеометрическая съемка М 1:1000

6,7 га.


- Тахеометрическая съемка М 1:500 (плотина)

1,9 га,


- Проложение теодолитного хода

1 км.


- Плановая и высотная привязка геологических выработок

5 шт.


В границы съемки входит здание насосной станции. Отметки осей насосов внутри здания и верх приемной трубы аванкамеры представлены в отчете в Балтийской системе высот на продольном профиле плотины.

Заложено два временных репера за границей участка, для выноса проекта в натуру. Для привязки к геодезической сети города, обследовано три грунтовых репера вблизи от объекта. Результаты обследования приведены в таблице (см. приложения). Система высот Балтийская, система координат местная

Материалы выполненных инженерно-геодезических изысканий откорректированы в 2009 году.


Инженерно-геологические изыскания

При проведении изысканий и составлении отчета использовались следующие материалы:

Отчет по инженерным изысканиям для строительства Кандалакшского рыбозавода, Ленинград, 1954 г.

Отчет о проведении комплексной гидрогеологической и инженерно-геологической съемки с геологической съемкой четвертичных отложений, С.И. Данилова, Мончегорск, 1989 г.

Материалы изысканий "ОАО Мурманскинжсельстрой" для мелиоративного строительства прошлых лет.

Отчет по материалам изысканий по договору N 319883

Инженерно-геологические и гидрогеологические изыскания выполнялись по створу плотины на глубину до 5 м.

При производстве полевых изысканий были выполнены следующие виды и объемы работ:


N

Виды работ

Единица измер.

Объем по программе

Объем фактич. выполн. работ

1

2

3

4

5

1

Инженерно-геологическая рекогносцировка

км

2

2

2

Механическое бурение скважин глубиной до 5 м

1 м

15

15

3

Проходка расчисток на склоне вручную

1 м куб.

3

3

4

Проходка шурфов сечением 1.25 кв. м вручную, без крепления, глубиной до 2,5 м

1 м

1

1

5

Экспресс откачка или налив

1 опыт

1

1

6

Определение объемного веса в естественном залегании

1 опыт

4

2

7

Зерновой состав грунта рассевом пробы до 20 кг

1 проба

4

0

8

Отбор образцов для лабораторного исследования

1 образ.

12

9


В скв. 3 проводилась экспресс-откачка по упрощенной схеме, для определения порядка Кф слоя, расположенного под русловым аллювием, для сравнения с материалами прошлых лет и сторонних организаций.

Инженерно-гидрологические изыскания

Основанием для корректировки инженерно-гидрологических изысканий явилось техническое задание - Приложение N 1 к Государственному контракту N 8 от 08.08.2009 г., подписанное Начальником ФГУ "Мурманрыбвод" С.Ф. Вагановым, и утвержденное Зам. руководителя Ф.А по рыболовству В.В. Холодовым.

Гидрологические работы выполнялись в период сентябрь-октябрь 2001 г. Выполненный объем работ соответствует программе и заданию в свете требований существующих методик.

3.1.4. Климат

Реконструируемый объект расположен в субарктической климатической зоне характеризующейся параметрами морского полярного климата.

Характерной особенностью погоды является ее неустойчивость и резкая изменчивость, вызываемая частой сменой воздушных масс, перемещением циклонов и атмосферных фронтов.

Климатические показатели, характеризующие температурный, влажностный и ветровой режим рассматриваемого района определены по данным наблюдений метеорологической станции Кандалакша.

Климат рассматриваемой территории - морской и характеризуется продолжительной (6 месяцев) сравнительно мягкой зимой, прохладным коротким летом и коротким переходными сезонами

3.1.5. Инженерно-геологические условия участка.

Объект расположен в пределах слабоволнистой морской равнины, сложенной с поверхности разнозернистыми песками с галькой и валунами. Русло реки Нива выполнено современными аллювиальными отложениями. Долина реки хорошо выражена, берега крутые, сложены морскими отложениями верхнечетвертичного возраста.

По результатам изысканий выделены следующие инженерно-геологические элементы (ИГЭ);

ИГЭ-6в. Гравелистые пески флювиогляциального генезиса, средней плотности, слабо влажные, слоистые с гравием, галькой и содержанием валунов до 5%,

ИГЭ-34в. Супесь флювиогляциального генезиса, твердой консистенции, слоистая с незначительным содержанием гравия и мелкой гальки, с отдельными валунами. Мощность слоя супеси в пределах 1 метра,

ИГЭ-10д. Гравелистые пески ледникового генезиса (песчаная морена) плотные, насыщенные водой, не слоистые, с гравием, галькой и значительным содержанием валунов (до 20%),

ИГЭ-6д. Валунный грунт представлен техногенным грунтом, слагающим тело плотины,

ИГЭ-27а. Мелкие пески слоя мощностью до 0,6 м являются техногенным грунтом - подсыпка грунтовой дороги к дамбе на левом берегу.

Основанием плотины служит гравелистый песок слоя 10д ледникового происхождения (морена).

Береговая линия в районе плотины и дно реки покрыты валунами и глыбами, задернованы и закустарены. Явных следов размыва берегов не обнаружено.

Гидрогеологические условия участка характеризуются наличием горизонта грунтовых вод, который смыкается с водами р. Нива и подпитывает их. Водовмещающими грунтами в створе плотины являются гравелистые пески слоя 10д и валунный грунт, слагающий тело плотины. Водоупором служит скала, расположенная по подошве гравелистых песков.

Тело плотины достаточно легко пропускает воды р. Нива. Поток воды в теле плотины - турбулентный

По химическому составу, воды р. Нива гидрокарбонатно-хлоридно-натриевые, ультрапресные, очень мягкие, с кислой реакцией (Ph = 6,2), обладающие углекислотной, выщелачивающей и общекислотной агрессивностью по отношению к бетону.

3.1.6. Гидрографические условия участка расположения плотны.

Плотина Кандалакшского экспериментального лососевого завода расположена в старом русле р. Нива, в 2 км от устья реки.


Гидрография

Река Нива берет начало из оз. Имандра-Бабинская и впадает в Кандалакшский залив Белого моря. Длина реки 33,1 км, общее падение 127,5 м. Озерность бассейна (относительная) составляет 12%, площадь водосбора 12832 . Устьевая часть реки Нива находится в зоне морских приливно-отливных колебаний, распространяющихся на 1000-1200 м вверх по течению реки и не оказывающих влияния на режим в рассматриваемом створе.

В настоящее время на р. Ниве действует каскад Нивских ГЭС:

- ГЭС Нива-1, напор на которой создается гидроузлом, подпирающим оз. Имандра;

- ГЭС Нива-2, напор на которой создастся гидроузлом, подпирающим оз. Пинозеро;

- ГЭС Нива-3, напор на которой создается гидроузлом, подпирающим оз. Плесозеро;

Имандровское водохранилище обеспечивает на Нивском каскаде многолетнее регулирование стока. Пинозерское водохранилище, являясь ступенью каскада, обеспечивает недельное регулирование на ГЭС Нива-2. Плесозерское водохранилище, являясь нижней ступенью каскада, обеспечивает лишь суточное регулирование на ГЭС Нива-3.

В створе плотина Кандалакшского экспериментального лососевого завода в старом русле р. Нива имеет долину трапецеидальной формы, шириной по верху 130-150 м, по дну 80-100 м, глубиной вреза 6-8 м. Уклоны долины умеренно крутые, частично заросли мелколесьем. Пойма реки на рассматриваемом участке двухсторонняя, шириной 70-80 м. Русло реки слабоизвилистое, при наполнении в периоды сброса на ГЭС - Нива-3 может разветвляться на рукава на отрезке выше плотины лососевого завода. Ширина русла выше расчетного створа 50-70 м, ниже расчетного створа - 30-50 м. Глубина вреза русла 1,0-1,5 м. Дно песчаное каменистое, завалуненное. В верхнем бьефе плотины лососевого завода дно слабо заилено. Уклоны дна в верхнем бьефе составляют 2-2,2 промилле, в нижнем бьефе - 12-13 промилле. На правом берегу в месте примыкания плотины имеются следы размыва склона боковыми паводковыми водами.


Водный режим

В расчетном створе плотины Кандалакшского лососевого завода максимальные расходы воды определяются величиной водосброса на ГЭС Нива-3.

Максимальная пропускная способность ГЭС Нива-3 составляет 1038 , в том числе:

через турбины - 250 ;

через водосброс головного узла - 788 .

При паводках обеспеченностью более 16% максимально допустимый холостой сброс воды через водосброс ГЭС Нива-3 составляет 500 , при катастрофических паводках обеспеченностью 1% и менее - до 700 .

Исходя из этого максимальный расход в расчетном створе составит:

Q18 = 833 

Q38 = 769 

В весенне-летний период 2000 г. максимальный сбросной расход составлял до 620  (по данным АО "Колэнерго").

Расчетный минимальный расход в створе плотины лососевого завода также определяется водосбросами из верхнего бьефа ГЭС Нива-3 и должен составлять не менее 2 . Расчетный минимальный расход при проектировании плотины принят:

Q80 = 2,0 .

В период полевого обследования в октябре 2001 г. расход воды колебался в пределах 2-3 .

Расчет максимальных и меженных уровней выполнялся для существующего состояния русла р. Нивы в створе 18 м выше по течению от оси плотины Кандалакшского лососевого завода.

На период обследования в октябре 2001 г. горизонты воды составляли 8.00 - 8.10 мБС.

В период максимальных водосбросов на ГЭС Нива-3 максимальные горизонты достигали 10.5 - 10.8 мБС и вызывали подтопление здания насосной станции.

Плотина Кандалакшского лососевого завода расположена в точке перелома продольного профиля русла р. Нивы. Уклоны дна и уровней воды в верхнем бьефе значительно меньше уклонов в нижнем бьефе. Пропускная способность русла ниже плотины значительно увеличивается за счет увеличения скоростей течения воды.

Определение средних скоростей течения производилось в створе 18 м выше по течению от оси плотины при расчете гидравлической кривой связи уровней и расходов, а затем по методике Железнякова были рассчитаны максимальные и средние лонные скорости течения.

По данным АО "Колэнерго" на ГЭС Нива-3 шуговые явления отсутствуют.

ГАРАНТ:

Нумерация подпунктов приводится в соответствии с источником


3.1.5. Основные технические решения.

В состав работ по реконструкции водозаборного сооружения входят:

- восстановление и укрепление подпорной плотины;

- защита от затоплений и подтоплений насосной станции;

- берегоукрепление, расчистки и ремонтные работы в верхнем бьефе подпорной плотины;

- берегоукрепление и расчистки в нижнем бьефе подпорной плотины.

В состав работ по восстановлению и укреплению подпорной плотины включено:

- Удаление неармированного сохранившегося и разрушенного бетона со стороны нижнего бьефа и поврежденного провисшего бетона в районе размыва плотины со стороны верхнего бьефа бетоноломами в объеме около 56  (чертеж N 19-09-ГТ, лист 4).

- Расчистка прорана со стороны левого берега от насыпанного моренного грунта с планировкой дна до отметок 6.7 - 7.0 м ВС.

- Организация пропуска строительных расходов через металлические трубы (3 штуки) диаметром 0.70 м и длиной по 18 метров с тщательной обсыпкой этих труб щебнем и скальным грунтом (чертеж N 19-09-ГТ, листы 4-8) .

- Бетонирование поверхности плотины со стороны нижнего бьефа и на размытом левобережном участке с армированием сетками из арматуры диаметром 20 мм класса А-И.

- Отсыпка в верхнем бьефе плотины щебня (или моренного грунта с высоким содержанием гальки, гравия и булыжного камня) для уменьшения фильтрации воды через тело подпорной плотины.

- Укрепление береговых примыканий армированным монолитным бетоном.

- Планировка и укрепление откосов в местах примыкания подпорной плотины к берегам.

- Устройство шиберных задвижек на трубах диаметром 0.70 м, использовавшихся для пропуска строительных расходов.

- Отсыпка в нижнем бьефе плотины банкета из валунов и скального грунта.

- Бетонирование низового откоса плотины производится на длине 94 м и ширине 7.5 м. В основании бетонной облицовки укладывается двухслойный фильтр из щебня фракций 70-100 мм и 20-40 мм с толщиной слоев по 15 см. Первым слоем щебня заполняются пустоты в теле подпорной плотины и производится грубое выравнивание основания. Вторым слоем щебня подготавливается основание под бетонирование и формируется его профиль.

- Размер блоков бетонирования низового откоса 7.5 х 6,2 м, Толщина облицовки 20 см. Количество блоков бетонирования на низовом откосе равно 15.

- Бетонирование блоков проводится через один с последующим возведением промежуточных блоков. Подготовка основания и поверхность облицовки выполняются с некоторой кривизной (выпуклостью вверх) для улучшения гидравлических условий работы и обеспечения возможности проезда в период производства работ.

- Отметка облицовки в верхней части равна отметке существующего бетона (8.57- 8.92 м БС). В нижней части низового откоса отметка облицовки - 1.1 м БС.

- На верховом откосе предусматривается возведение 5-ти блоков облицовки на расстоянии 6 метров от оси плотины в сторону верхнего бьефа. Ширина блоков бетонирования по 6.2 м. Толщина облицовки со стороны верхнего бьефа 20 см.

Бетонирование блоков проводится через один, с последующим возведением промежуточных блоков. Отметка облицовки со стороны воды - 8.00 м БС, у гребня - 8,86 - 8.90 м БС. Подготовка основания и поверхность облицовки со стороны верхнего бьефа также выполняются с некоторой кривизной (выпуклостью вверх) для улучшения гидравлических условий работы.

Армирование бетонной облицовки выполняется арматурой класса А-П диаметром 20 мм. Все арматурные сетки стыкуются между собой сваркой с накладками. В крайних блоках бетонирования (Н-1, Н-15, В-5) предусматриваются выпуска арматуры для соединения с арматурой береговых креплений.

Со стороны верхнего бьефа за бетонной облицовкой отсыпается банкет из щебня. Ширина банкета поверху 1,5 метра, отметка верха 8.0 м БС. В месте укладки труб для пропуска строительных расходов ширина банкета поверху 2.5 м, отметка верха 8,3 м БС.

Со стороны нижнего бьефа за бетонной облицовкой устраивается банкет из местного валунного и скального грунта шириной 2.0 м и отметкой верха 7.7 м БС. В месте выхода труб для пропуска строительных расходов ширина облицовки 3.0 м, отметка верха 8.0 м БС.

В местах сопряжения с берегами производится укладка монолитного армированного бетона толщиной 20 см на ширине около 3 метров по слою щебня.

Защита от затоплений и подтоплений насосной станции

В составе работ по защите от затоплений и подтоплений насосной станции предусмотрено:

- отсыпка шпоры из валунного фунта в русле реки автосамосвалами пионерным способом в воду объемом 700 ;

- выполаживание и планировка откосов и гребня существующего обвалования;

- устройство оклеенной гидроизоляции стены насосной на участке ее обвалования;

- крепление гребня и откосов обвалования сборными железобетонными плитами;

- устройство лестничных сходов к смотровому колодцу и в здание насосной станции.

Конструкция и объемы работ по защите от затоплений и подтоплений насосной станции показаны на чертеже N 19-09-ГТ, лист 14.

Берегоукрепление, расчистки и ремонтные работы в верхнем бьефе подпорной плотины

Предусматривается выполнение следующих видов работ в верхнем бьефе подпорной плотины;

- очистка акватории от металлолома, обломков бетонных и железобетонных конструкций, затопленных бревен, автопокрышек и других предметов;

- очистка бетонного лотка и смотрового колодца от ила и мусора;

- выполаживание и планировка правобережного откоса в районе примыкания подпорной плотины с укреплением посевом трав;

- установка решеток и крышек на смотровом колодце и бетонном лотке, ограждений на сходах.

Берегоукрепление и расчистки в нижнем бьефе подпорной плотины

В нижнем бьефе подпорной плотины подлежат выполнению следующие виды работ:

- выполаживание правобережного и левобережного откосов и закрепление посевом трав;

- разборка гряд и конусов из камней в русле, планировка на расстоянии до 50 метров от конца бетонного крепления подпорной плотины.

3.2. Охрана окружающей среды

Реконструкция плотины будет сопровождаться загрязнение# атмосферного воздуха, образованием сточных вод и опасных отходов.

В период строительства источниками загрязнения атмосферного воздуха на стройплощадке являются земляные работы, строительная техника и автотранспорт, сварочные работы.

При производстве земляных работ (выемка и перемещение грунта, формирование насыпей, разравнивание грунта) в атмосферный воздух будут выделяться взвешенные вещества.

При монтаже конструкций из сборного железобетона и арматуры будет выполняться сварка штучными электродами, при этом в атмосферный воздух будут выделяться компоненты сварочного аэрозоля.

При работе строительной техники на площадке и автотранспорта, доставляющего расходные материалы и конструкции, в атмосферный воздух будут выделяться выхлопные газы.

Перечень и количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу на период реконструкции плотины, представлен в таблице:


Код

в-ва

Название вещества

Максимальный разовый выброс, (г/с)

Валовой выброс, (т/год)

0123

Железа оксид

0,0042

0,0015

0143

Марганец и его соединения

0,0008

0,00029

0303

Азота диоксид

0,0097

0,0094

0304

Азота оксид

0,00146

0,0015

0328

Углерод черный (сажа)

0,00076

0,00066

0330

Сера диоксид

0,0011

0,00123

0337

Углерод оксид

0,0493

0,0357

0342

Фториды газообразные

0,00042

0,00015

0344

Фториды плохо растворим.

0,0018

0,00066

2704

Бензин нефтяной

0,0016

0,00048

2902

Взвешенные вещества

0,628

0,359

2908

Пыль неорганическая 70-20% Si02

0,0008

0,00028

Всего:


0,70334

0,41485


Результаты расчета рассеивания свидетельствуют, что выбросы вредных веществ от площадки реконструкции плотины с учетом фонового загрязнения района ее расположения не создадут на границе с ближайшей жилой застройкой г. Кандалакши приземных концентраций загрязняющих веществ, превышающих санитарные нормы.

В зоне жилой застройки в период проведения работ прогнозируется превышение нормативных значений уровня звука при работе строительной техники.

Для снижения уровня шума предусматриваются следующие мероприятия:

- строительные работы проводить в дневное время суток минимальным количеством машин и механизмов;

- наиболее интенсивные по шуму источники должны располагаться на максимально возможном удалении от общественных и административных зданий;

- ограничение скорости движения автомашин по стройплощадке;

- установка ограждения высотой 2.2 м, экранирующее территорию строительства со стороны жилой застройки.

Водопотребление объекта в период проведения работ будет складываться из объемов водопотребления на хозяйственно-питьевые нужды работающих.

Водоотведение хозяйственно-бытовых вод будет осуществляться в существующую сеть канализации КЭЛЗ.

В период реконструкции плотины ожидается локальное и кратковременное негативное влияние на качество вод р. Нива, которое будет заключаться в следующем:

- в увеличении мутности при отсыпке грунта, расчистке и уборке мусора, камней в русле;

- в увеличении мутности и загрязненности водотока взвешенными веществами при отсыпке материалов в процессе восстановления плотины и берегоукреплении.

При этом неизбежна гибель части водных биоценозов, но этот процесс временный и носит незначительный характер.

Мероприятия по берегоукреплению, расчистке русла от остатков разрушенной плотины носят характер гидромелиоративных работ и после естественного восстановления разрушенных биотопов будет улучшена экологическая обстановка в водном объекте за счет уменьшения эффектов от водной эрозии, суффозии, солифлюкции.

Реконструкция плотины будет сопровождаться образованием отходов. Перечень и количество образующихся отходов приведены в таблице.

Все образующиеся отходы будут временно накапливаться в специально отведенных местах (в контейнерах, на открытых площадках) и передаваться предприятиям, имеющим лицензию на право обращения с опасными отходами.


Наименование отхода

Класс опасности (ФККО)

Масса, т

1

2

3

Мусор бытовых помещений организаций несортированный (исключая крупногабаритный)

4

0,825

Отходы рубероида

4

0,007

Отходы битума, асфальта в твердой форме

4

0,021

Грунт, образовавшийся при ведении землеройных работ, незагрязненный опасными веществами

5

11266,5

Древесные отходы из натуральной чистой древесины несортированные

5

0,18

Бой бетонных изделий, отходы бетона в кусковой форме

5

160,253

Бой железобетонных изделий, отходы железобетона в кусковой форме

5

4289,04

Лом стальной несортированный

5

0,265

Лом черных металлов несортированный

5

0,36

Остатки и огарки стальных сварочных электродов

5

0,018

Итого, в т.ч.:


15717,469

4 класса


0,853

5 класса


15716,616


При эксплуатации плотины источники загрязнения атмосферного воздуха отсутствуют, образование опасных отходов не ожидается.

По завершению строительства водонапорная плотина создаст уже функционирующий до аварии участок подпора (с теми же отметками и режимом), влияние на водные экосистемы ожидается незначительным и не приведет к ухудшению качества воды в р. Нива, как в водохранилище выше и ниже плотины.

Мероприятия по укреплению откосов посевом трав предотвратят разрушение почвенно-растительного покрова.

На период эксплуатации должен быть разработан план действий эксплуатационного персонала при возникновении на гидротехнических сооружениях аварийных и чрезвычайных ситуаций

При эксплуатации гидротехнических сооружений должен быть обеспечен технический контроль за:

- размывами берегов в нижних бьефах сооружений;

- режимом грунтовых вод на территории нижних бьефов;

- размывами русла реки в нижнем бьефе за сооружениями;

- заилением верхнего бьефа перед сооружениями;

- заилением (образованием баров) в нижнем бьефе сооружений.

В период производства строительных работ, текущей эксплуатации плотины и при возникновении аварийных ситуаций должен быть организован комплексный экологический мониторинг с целью:

- оценки эффективности природоохранных и санитарно-гигиенических мероприятий на всех этапах реализации проекта (проектирования, строительства, эксплуатации и ликвидации);

- своевременного выявления источников возможных негативных воздействий на качество компонентов природной среды и среду обитания;

- контроля за соблюдением согласованных условий природопользования (за уровнем выбросов, сбросов, лимитов размещения отходов);

- регулярного получения достоверных данных о текущем состоянии геологической среды, почв, атмосферного воздуха, водных объектов, растительности, наземных животных в зонах влияния строительства и эксплуатации сооружений;

- информационного обеспечения государственных и контролирующих органов данными о состоянии окружающей природной среды.

Предусмотренный проектом комплекс природоохранных мероприятий направлен на максимально возможное снижение воздействия объекта на все компоненты природной среды.

Предотвращенный экологический ущерб природной среде при реализации проектных решений с учетом природоохранных мероприятий составит 1042,939 тыс. руб.


4. Организация строительства


4.1. Проектом организации строительства (Арх. 19-09-ПОС) рассмотрены следующие вопросы:

- Пояснительная записка (общие данные)

- Строительно-хозяйственные условия.

- Инженерно-геологические и гидрологические условия

- Пропуск расходов воды в строительный период

- Объемы работ и сроки строительства.

- Технология производства работ:

Земельно-скальные работы.

Бетонные работы.

- Потребные ресурсы.

- Стройгенплан.

- Производство работ. Основные положения выполнения работ. Ведомость основных объемов работ и основного оборудования.

- Производство работ. Схема бетонирования блоков разрез 1-1.

- Календарный график.


5. Сметная документация


Описание сметной документации.

На рассмотрение представлена сметная документация Арх. 19-0 9-См в составе:


     - Пояснительная записка.
     - Сводный сметный  расчет  стоимости  строительства в ценах на 4 кв.
2009 г. с НДС в сумме                                 22 254,32 тыс. руб.
     - Локальная смета N 1.  Реконструкция  плотины в ценах на  1 октября
2009 г.                                                8 427,07 тыс. руб.
     - Локальная смета N 2. Берегоукрепление   и   расчистки  в   верхнем
бьефе плотины в ценах на 1 октября 2009 г.             1 460,20 тыс. руб.
     - Локальная смета N 3. Берегоукрепление   и   расчистки  в    нижнем
бьефе плотины в ценах на 1 октября 2009 г.             1 185,32 тыс. руб.
     - Локальная смета N 4. Насосная  станция.   Защита  от затопления  в
ценах на 1 октября 2009 г.                             2 278,70 тыс. руб.

Стоимость реконструкции плотины Кандалакшского экспериментального лососевого завода определена и соответствии с МДС 81-35.2004 "Методика определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации" базисно-индексным методом по Сборникам территориальных единичных расценок для Мурманской области (ТЕР-2001) с пересчетом в текущие цены IV квартала 2009 года по индексам Сборника расчетных индексов Мурманского регионального центра по ценообразованию в строительстве, вып. 53 (по видам строительно-монтажных работ).

К стоимости работ, выполняемых при реконструкции зданий и сооружений, нормируемых по соответствующим сборникам ТЕР-2001, применены коэффициенты к затратам труда рабочих К = 1,15 и к затратам на эксплуатацию машин К = 1,25 (МДС 81-35.2004, п. 4.7).

Стоимость строительных материалов определена по ценам для Мурманской области в базисном и текущем уровне цен (Сборник цен на материалы, изделия и конструкции Мурманского регионального центра по ценообразованию в строительстве на IV квартала 2009 года).

Накладные расходы определены по видам строительно-монтажных работ в соответствии с МДС 81-34.2004 "Методические указания по определению величины накладных расходов в строительстве, осуществляемом в районах Крайнего Севера и местностях, приравненных к ним" в процентах от фонда оплаты труда рабочих-строителей и механизаторов с К = 0,94 (письмо N ЮТ-260/06 от 31.01.2005 г. Федерального агентства по строительству и ЖКХ).

Сметная прибыль определена по видам строительно-монтажных работ в соответствии с МДС 81-25.2001 "Методические указания по определению величины сметной прибыли в строительстве" в процентах от фонда оплаты труда рабочих-строителей и механизаторов (МДС 81-25.2001, приложение 3 - измененная редакция, письмо N АП-5536/06 от 18.11.2004 г. Федерального агентства по строительству и ЖКХ).

Затраты по главам 8, 9, 10 определены процентами от СМР или капитальных вложений согласно действующих нормативных или рекомендательных документов по ценообразованию в строительстве.

Затраты на проектные работы и проведение экспертизы приняты по фактическим данным.

Непредвиденные работы и затраты приняты в размере 3%.

На итог затрат по сводному сметному расчету в текущих ценах начислен НДС в размере 18%.


6. Выводы и замечания по результатам рассмотрения


6.1. Замечания по инженерным изысканиям.

Для проверки "Отчета по материалам изысканий" следует предоставить:

6.1.1. Топографический план с изменениями по результатам последних проведенных рекогносцировочных работ.

6.1.2. Послойное описание геологических выработок с датами их проходки.

Результат по п. 6.1: предоставлен топографический план и послойное описание геологических выработок по каждой скважине с датами их проходки. Замечание снято.

6.2. Замечания по технической части проекта.

6.2.1. В проекте реконструкции плотины полностью повторяется конструкция существующей плотины, которая была разрушена в результате холостых сбросов (до 620 ) через водосброс Нива ГЭС-3, расположенный выше по течению р. Нива. Согласно "Основным положениям правил использования водных ресурсов Нивского каскада водохранилищ (Пиренгского, Имандровского, Пинозерского Плесозерского) на р. Ниве", холостой сброс при катастрофических паводках обеспеченности 1% и менее может достигать 700 . Плотина опять может быть разрушена. Обосновать проектные решения.

Результат: В связи с изменением величины сброса предусмотрено организовать пропуск строительных расходов через 3 стальные трубы диам. 0,75 м, которые после завершения строительства не тампонируются, а со стороны нижнего бьефа в них устраиваются шиберные задвижки, которые будут открываться при аварийных сбросах. Скорость перелива с учетом открытых задвижек составит 2,92 м/сек. Незначительное увеличение скорости (0,18 м/сек) обеспечивает общую устойчивость плотины и откосов нижнего бьефа, сложенного из валунно-гравлистых грунтов. Замечание снято.

6.2.2. Конструкция облицовки, обеспечивающая водонепроницаемость набросной плотины должна обладать достаточной гибкостью в отношении осадочных и температурных деформаций, чего нельзя сказать о предложенной бетонной монолитной облицовке. Обосновать принятую конструкцию облицовки.

Результат: Дополнительно приняты температурно-осадочные швы. Замечание снято.

6.2.3. В пояснительной записке указывается, что район расположения Кандалакшского экспериментального лососевого завода не является сейсмичным.

В соответствии с новой картой общего сейсмического районирования территории России ОСР-97, вошедшей в новое издание СНиП II-7-81* (М., 2002) в районе размещения сооружений Нива ГЭС-3 предполагается возможность возникновения землетрясений с интенсивностью сотрясений в 7 баллов по шкале MSK-64. Откорректировать и учесть в расчетах.

Результат: Плотина размещена на скальном массиве, в пределах которого исключена возможность относительных подвижек. По материалам изысканий в русле р. Нива в районе плотины на глубине 20 м залегает скала. Замечание снято.

6.2.4. В заключении Отчета по материалам изысканий указано: Рекомендовать АО "Колэнерго" ... контролировать обеспечение минимального расхода воды в период наполнения водохранилищ Нивских ГЭС в объеме не менее 2 ., что противоречит действующим Основным положениям правил использования водных ресурсов Нивского каскада водохранилищ (Пиренгского, Имандровского, Пинозерского Плесозерского) на р. Ниве. П.19 "Основных положений" гласит - Главмурманрыбводу своими средствами разрешается в течение двух месяцев (с 15 марта по 15 мая) перебрасывать воду из верхнего бьефа ГЭС-3 в старое русло р. Нивы в размере 2 , для нужд Кандалакшского завода.

Откорректировать проектные решения и запись в "Пояснительной записке".

Результат: Корректура внесена. Замечание снято.

6.2.5. Санитарный попуск по бывшему руслу р. Нива не предусмотрен.

Откорректировать.

Результат: Санитарный попуск обеспечен через 3 стальные трубы диам. 0,75 м, закладываемым в тело плотины. Замечание снято.

6.2.6. Следует отметить, что эксплуатирующей организацией ГЭС-3 на р. Нива является филиал "Кольский" ОАО "ТГК-1" а не АО "Колэнерго", как указано в проекте. Откорректировать.

Результат: Корректура внесена. Замечание снято.

6.2.7. Обосновать пропуск строительных расходов через три трубы диаметром 0,75 м. Календарный график необходимо согласовать с филиалом "Кольский" ОАО "ТГК-1" для исключения холостых сбросов через водосброс Нива ГЭС-3 во время производства строительных работ. Предоставить расчеты.

Результат: Расчеты представлены. Календарный график реконструкции плотины, привязанный к календарю, будет разработан и перед началом работ и согласован с филиалом "Кольский" ОАО "ТГК-1". Замечание снято.

6.2.8. Согласно ФЗ N 117 от 21.07.1997 "О безопасности гидротехнических сооружений" ст. 13 - органы надзора за безопасностью гидротехнических сооружений согласовывают использование территорий гидротехнических сооружений, русел рек и прилегающих к ним территорий ниже и выше плотины (за исключением предоставления земельных участков в водоохранных зонах) для осуществления хозяйственной или иной деятельности.

Получить согласование и технические условия на устройство плотины в нижнем бьефе.

Результат: Получено согласование N 01-11/3124 от 09.11.2009 г. от Баренцево-Веломорского территориального управления Федерального агентства по рыболовству. Замечание снято.

6.3. Замечания по расчету сметной стоимости.

По замечаниям экспертизы в рабочем порядке были внесены следующие изменения (письмо ООО "Морстройпроект" N 22 от 27.02.2010 г.):

- откорректирована пояснительная записка.

- исключен размер средств на премирование

- исключены затраты связанные с вахтовым методом, взамен включен лимит средств на командировочные расходы, в случае выполнения работ иногородней организацией по результатам конкурса.

- исключены затраты на снегоборьбу

- заменена группа грунта в п. 3 ЛС N 1

- исключены затраты па ремонт и содержание землевозных дорог (кроме дорог в карьере)

- внесена корректура по объему работ п. 7, 8 ЛС N 1

- откорректирована стоимость арматуры

- исключены затраты по п. 2, 3, 4 учтенные п. 1 ЛС 2

- работы по подъему предметов из воды учтены в соответствии с проектом вручную с использованием крана (ранее с плавсредств).

- масляная окраска по металлу принята по сб. ТЕР-13

- отвозка разобранных конструкций расценена как мусор.

В результате изменений сметная документация приобрела следующие стоимостные показатели:

- Сводный сметный расчет стоимости строительства в ценах на 4 кв. 2009 г. в сумме 19845,84 тыс. руб., в том числе НДС 18%.

В ССР учтены затраты: на временные здания и сооружения 3,68% в сумме 440,04 тыс. руб., на зимние удорожания 4,56% в сумме 565,33 тыс. руб., страхование (лимит средств) 3% в сумме 371,93 тыс. руб., командировочные (лимит средств) в сумме 1239,76 тыс. руб., технадзор (лимит средств) 1,1% в сумме 160,32 тыс. руб., авторский надзор 0,2% в сумме 29,15 тыс. руб., экспертиза проектной документации в сумме 251,02 тыс. руб., резерв средств на непредвиденные работы 3% в сумме 489,86 тыс. руб., НДС 18% в сумме 3027,33 тыс. руб.

- Локальная смета N 1. Реконструкция плотины в ценах на 1 октября 2009 г. в сумме 7 202,42 тыс. руб.

- Локальная смета N 2. Берегоукрепление и расчистки в верхнем бьефе плотины в ценах на 1 октября 2009 г. в сумме 1283,3 тыс. руб.

- Локальная смета N 3. Берегоукрепление и расчистки в нижнем бьефе плотины в ценах на 1 октября 2009 г. 1185,32 тыс. руб.

- Локальная смета N 4. Насосная станция. Защита от затопления в ценах на 1 октября 2009 г. 21286,50 тыс. руб.

В результате выполненных расчетов по замечаниям экспертизы обоснованная стоимость реконструкции плотины Кандалакшского экспериментального лососевого завода в текущих ценах IV квартала 2000 года составила:


Всего без НДС

16 818,51 тыс. руб.

в т.ч. СМР

13 351,79 тыс. руб.

Прочие

34 66,72 тыс. руб.

НДС

3 027,33 тыс. руб.

Всего с НДС

19 845,84 тыс. руб.


6.4. Проект организации строительства.

6.4.1. Отработать "Проект организации строительства" в соответствии с постановлением Правительства от 16 февраля 2008 г. N 87 п. 23 раздел 6 (подразделы л, м, р.)

Результат: Корректура внесена по подразделам л, м раздела 6. По подразделу "р" отменен вахтовый метод работы. Замечание снято.

Откорректированные материалы проекта в полной мере соответствуют требованиям законодательных актов Российской Федерации и нормативно-методических документов по охране окружающей среды.


7. Общие выводы


7.1. Экспертиза представленной проектной документации выполнена в соответствии с п. 27 Постановления Правительства Российской Федерации от 05.03.2007 г. N 145 в части соблюдения нормативных требований по надежности и эксплуатационной безопасности.

7.2. При рассмотрении проектной документации и результатов инженерных изысканий по объекту: "Реконструкция Кандалакшского экспериментального лососевого завода (реконструкция плотины)" Управлением госэкспертизы установлено:

А) Инженерные изыскания соответствуют требованиям нормативных документов;

Б) Проектная документация соответствует требованиям технических регламентов и нормативных технических документов;

В) Сметная стоимость соответствует количественным, стоимостным и ресурсным показателям нормативов в области сметного нормирования и ценообразования, а также техническим, технологическим, конструктивным и иным решениям, методам организации строительства, включенным в проектную документацию.

7.3. Технико-экономические показатели:

Параметры плотины:


     длина по гребню                              100 м,
     ширина по основанию                          15 м,
     высота                                       2 м.

Сметная стоимость реконструкции в ценах 4 квартала 2009 г. с НДС
                                                  - 19 845,84 тыс. руб.

Зам. начальника                                     Т.Н. Матвеева
тел. 45-14-03

Эксперт (инженерные изыскания)                      Н.А. Дремина

Эксперт (охрана окружающей среды)                   Л.Н. Костина

Эксперт (сметная документация)                      Г.П. Преснухина

Приложение N 2

к Аукционной документации


Проект


Государственный контракт
на выполнение работ по реконструкции


г. Москва                                        "___" __________ 2010 г.

     Федеральное   агентство   по рыболовству,   именуемое  в  дальнейшем
"Государственный заказчик",   в   лице   руководителя   Крайнего   Андрея
Анатольевича, действующего на основании Положения о Федеральном агентстве
по рыболовству, утвержденного  постановлением  Правительства   Российской
Федерации от 11.06.2008 г. N 444, с одной стороны, и
________________________________________________________________________в
лице____________________________________________________________________,
действующего   на   основании      Устава,   признанное       победителем
_____________________ именуемое в дальнейшем "Подрядчик" с другой стороны
(совместно именуемые - "Стороны") с соблюдением требований   Федерального
закона от 21.07.2005 N 94-ФЗ "О размещении заказов  на  поставки товаров,
выполнение работ, оказание  услуг   для  государственных  и муниципальных
нужд", на основании результатов  размещения государственного заказа путем
проведения открытого  аукциона в   электронной форме на выполнение в 2010
году работ по реконструкции   объекта ФГУ "Мурманрыбвод",    г. Мурманск,
"Реконструкция   Кандалакшского   экспериментального   лососевого  завода
(реконструкция    плотины),     г. Кандалакша,       Мурманская область",
(в соответствии  с  протоколом   заседания  Единой комиссии  Федерального
агентства по рыболовству   по   размещению заказов на поставку   товаров,
выполнение работ,   оказанию   услуг   для   государственных   нужд путем
проведения конкурса, открытого аукциона, запроса котировок от ___________
N _____ "____" ____________ 2010 г.), заключили настоящий Государственный
контракт, далее именуемый "Контракт" о нижеследующем:

Статья 1. Предмет Контракта


1.1. По настоящему Контракту Подрядчик обязуется в установленный настоящим Контрактом срок осуществить реконструкцию "под ключ" и сдать Государственному заказчику Кандалакшский экспериментальный лососевый завод (реконструкция плотины), г. Кандалакша, Мурманская область (ФГУ "Мурманрыбвод", г. Мурманск) (далее - Объект), реконструкция Объекта должна осуществляться в соответствии с Техническим заданием (Приложение N 1), проектной (включая смету) и рабочей документациями, передаваемыми Государственным заказчиком Подрядчику согласно прилагаемому Графику (Приложение N 2) и Календарным планом (Приложение N 3), включая поставку оборудования и материалов, работы по техническому и гарантийному обслуживанию Объекта и оборудования, а также выполнение монтажных, пусконаладочных и иных неразрывно связанных со строительством Объекта работ, а Государственный заказчик обязуется предоставить на время выполнения работ по настоящему Контракту Подрядчику земельный участок для выполнения работ по Контракту, проектную и рабочую документации, принять и оплатить выполненные в рамках настоящего Контракта работы по строительству Объекта.

Реконструкция Объекта осуществляется в рамках реализации Федеральной целевой программы "Повышение эффективности использования и развитие ресурсного потенциала рыбохозяйственного комплекса в 2009-2013 годах", постановление Правительства Российской Федерации от 12 августа 2008 года N 606, по Объекту ФГУ "Мурманрыбвод", г. Мурманск, "Реконструкция Кандалакшского экспериментального лососевого завода (реконструкция плотины), г. Кандалакша, Мурманская область".

1.2. Стороны письменно определяют своих уполномоченных представителей по техническим вопросам, которые с момента заключения настоящего Контракта будут принимать непосредственное участие в регулировании вопросов, связанных с исполнением Сторонами обязательств по Контракту и осуществлять контроль над ходом его выполнения.

1.3. Финансирование работ осуществляется за счет средств федерального бюджета.


2. Цена Контракта и порядок расчетов


2.1. Цена настоящего Контракта составляет _____________________ 0,00 руб. (________________________________________ рублей) (включая НДС).

Цена настоящего Контракта является твердой и неизменной.

2.2. В указанную цену Контракта включается компенсация всех издержек Подрядчика, связанных с исполнением настоящего Контракта, и вознаграждение Подрядчика.

В цену настоящего Контракта, в частности, входит:

- оплата всех работ связанных непосредственно с осуществлением реконструкции Объекта;

- оплата аренды необходимых для реконструкции машин и техники (включая амортизацию машин и техники), в том числе деталей, конструкций и оборудования;

- оплата всех строительных материалов, связанных с выполнением работ по настоящему Контракту (реконструкцией Объекта), в том числе деталей, конструкций и оборудования;

- проведение всех необходимых испытаний, связанных с реконструкцией Объекта;

- работы по временному подключению Объекта ко всем необходимым коммуникациям;

- работы по подключению Объекта ко всем необходимым коммуникациям при сдаче Объекта в эксплуатацию;

- охрана Объекта.

В цену включаются все расходы Подрядчика, производимые им в процессе поставки товара, выполнения работ, оказания услуг, в том числе расходы на страхование строительно-монтажных рисков, уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, включая расходы на проведение строительного контроля.

2.3. Государственный заказчик в течение 25 (двадцати пяти) рабочих дней с момента заключения настоящего Контракта производит авансирование работ в размере 30% от цены Контракта.

Оплата аванса производится на основании счета Подрядчика выставленного в адрес Государственного заказчика.

2.4. Погашение суммы аванса будет осуществляться путем уменьшения на процент авансового платежа суммы каждого очередного счета Подрядчика, выставляемого за выполненные работы по настоящему Контракту, согласно Календарному плану (Приложение N 3).

2.5. Оплата выполненных работ по настоящему Контракту производится Государственным заказчиком Подрядчику согласно Календарному плану (Приложение N 3), подписанных Государственным заказчиком и Подрядчиком актов принятых работ и форм отчетности КС-2 и КС-3.

Оплата производится за фактически выполненные работы (поставленные материалы и оборудование и проч.) по Контракту.

2.6. Оплата выполненных работ производится Государственным заказчиком в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента представления (выставления) Подрядчиком счета при соблюдении условий п. 2.5 Контракта.

2.7. Датой оплаты работ по настоящему Контракту считается дата списания денежных средств с лицевого счета Государственного заказчика.

2.8. При расхождении фактической стоимости работ со стоимостью работ, предусмотренной Контрактом, действует стоимость работ, предусмотренная настоящим Контрактом.

2.9. Оплаты по Контракту производится Государственным заказчиком безналичным перечислением денежных средств на расчетный счет Подрядчика.

2.10. В случае уменьшения (отсутствия) бюджетного финансирования в 2010 году и, в связи с этим, невозможности выполнения обязательств по настоящему Контракту в установленные сроки в установленном им объеме, Государственный заказчик освобождается от ответственности перед Подрядчиком в соответствии с п. 1 ст. 401 ГК РФ. При уменьшении в установленном порядке средств бюджета, выделенных для финансирования работ по Контракту, Стороны на основании п. 1 ст. 767 ГК РФ должны согласовать новые сроки выполнения работ по Контракту, а если необходимо, и другие условия выполнения работ по Контракту в тридцатидневный срок с момента принятия уполномоченным государственным органом решения об уменьшении средств бюджета, выделенных для финансирования работ по Контракту.

В случае невозможности определения новых сроков и цены Контракта, стороны согласовывают порядок и условия расторжения Контракта.

2.11. В случае досрочного расторжения Контракта по основаниям, предусмотренным законом, иными правовыми актами и Контрактом, Подрядчик обязуется возвратить выплаченные Государственным заказчиком денежные средства в части, превышающей фактически выполненные по Контракту работы, в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты, с которой в соответствии с законом, иными правовыми актами либо соглашением сторон настоящий Контракт будет считаться расторгнутым.


3. Сроки выполнения работ


3.1. Календарные сроки выполнения работ определены Сторонами:

- Начало работ: с момента заключения Контракта.

- Окончание работ: _____ год _________ месяц _______ дата

- Срок выполнения работ (общая продолжительность реконструкции): не более 120 дней.

3.2. На момент подписания настоящего Контракта дата окончания работ в соответствии с Календарным планом (Приложение N 3) является исходной для определения имущественных санкций в случаях нарушения сроков реконструкции.

3.3. Сроки завершения отдельных работ определяются Календарным планом (Приложение N 3).


4. Обязательства Сторон


4.1. Обязательства Подрядчика.

Для выполнения работ по настоящему Контракту Подрядчик принимает на себя обязательства:

4.1.1. Выполнить все работы по реконструкции в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим Контрактом и приложениями к нему, и сдать Объект Государственному заказчику в установленный Контрактом срок.

4.1.2. Обеспечить:

- производство работ в полном соответствии с проектной и рабочей документациями, Календарным планом (Приложение N 3) и строительными нормами и правилами;

- качество выполнения всех работ в соответствии с проектной документацией, рабочей документацией и действующими нормами и техническими условиями;

- своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в течение гарантийного срока эксплуатации Объекта.

4.1.3. Нести ответственность за правильную и надлежащую разметку Объекта по отношению к реперным точкам, линиям и уровням, правильность положения уровней, размеров.

4.1.4. Возвести собственными силами за счет цены Контракта все временные сооружения.

4.1.5. Осуществить в установленном порядке временные подсоединения коммуникаций на период выполнения работ на строительной площадке и подсоединения вновь построенных коммуникаций в точках подключения в соответствии с проектной и рабочей документацией.

Точки и условия подсоединения согласовывает с эксплуатирующими организациями Государственный заказчик.

4.1.6. Обеспечить в ходе реконструкции выполнение на строительной площадке необходимых мероприятий по технике безопасности, рациональному использованию территории, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли, а также установить временное освещение.

4.1.7. Согласовать с органами государственного надзора порядок ведения работ на Объекте и обеспечить его соблюдение на строительной площадке.

4.1.8. При готовности Объекта известить об этом Государственного заказчика в 5-дневный срок.

4.1.9. Немедленно известить Государственного заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:

- возможных неблагоприятных для Государственного заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы;

- иных, не зависящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемой работы либо создающих невозможность ее завершения в срок.

4.1.10. Подрядчик обязан самостоятельно закупить строительные материалы для выполнения работ по настоящему Контракту, а также предоставить и/или арендовать все необходимое оборудование (технику) для выполнения работ по настоящему Контракту. Подрядчик не должен использовать материалы и оборудование, если это может привести к нарушению требований, обязательных для сторон, по охране окружающей среды и безопасности строительных работ.

4.1.11. Нести ответственность перед Государственным заказчиком за неисполнение - или ненадлежащее исполнение обязательств Субподрядчиками.

4.1.12. Передать по окончании реконструкции Государственному заказчику схемы расположения и каталоги координат и высот геодезических знаков, устанавливаемых при геодезических разбивочных работах в период реконструкции сохраняемых до его окончания, и исполнительную документацию о выполненных строительных и монтажных работах.

4.1.13. Привлечь для выполнения работ, связанных с вскрытием подземных коммуникаций, эксплуатационную организацию и обеспечить ее надзор за выполнением указанных работ.

4.1.14. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях настоящего Контракта.

4.1.15. Подрядчик не позднее чем за 1 (один) месяц до сдачи Объекта в эксплуатацию представляет Государственному заказчику на утверждение документы, необходимые для сдачи Объекта в эксплуатацию, по перечню представляемому Государственным заказчиком.

4.2. Обязательства Государственного заказчика.

Для реализации настоящего Контракта Государственный заказчик принимает на себя обязательства:

4.2.1. Передать Подрядчику в 25-дневный срок со дня заключения настоящего Контракта по акту, подписанному Подрядчиком и Государственным заказчиком, на период реконструкции Объекта и до его завершения Объект и строительную площадку, пригодную для производства работ.

4.2.2. Передать Подрядчику документацию, в объеме, и в составе, указанном в Приложении N 2.

Передаваемая документация должна составляться в соответствии с требованиями строительных норм и правил, проходить государственную экспертизу и утверждаться в установленном порядке.

4.2.3. Произвести приемку и оплату работ, выполненных Подрядчиком, в порядке, предусмотренном в разделах 2, 5, и в соответствии с Календарным планом (Приложение N 3) настоящего Контракта

4.2.4. Осуществлять технический надзор за реконструкцией Объекта.

4.2.5. Обеспечивать непрерывный режим финансирования в течение всего периода ведения работ (реконструкции).

4.2.6. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях настоящего Договора.


5. Сдача и приемка работ


5.1. Государственный заказчик назначает своего представителя на реконструкцию, который от его имени совместно с Подрядчиком осуществляет надзор и контроль за выполнением работ по настоящему Контракту.

5.2. Приемка результата выполненных работ осуществляется после выполнения Сторонами всех обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, в соответствии с установленным порядком, действовавшим на дату его подписания.

5.3. Приемка осуществляется комиссией, создаваемой Государственным заказчиком в составе своего представителя, представителя проектной организации, Подрядчика, органов Госнадзора, архитектурно-строительного контроля (надзора). Участие в указанной комиссии и полномочия представителей органов местной власти осуществляются в соответствии с законодательными актами субъектов Федерации или органов местного самоуправления.

Приемка работ происходит на основании представленных Подрядчиком Государственному заказчику форм отчетности КС-2 и КС-3 и журнала производства работ.

5.4. Подрядчик передает Государственному заказчику за 10 дней до начала приемки законченного реконструкцией Объекта 4 экземпляра исполнительной документации согласно перечню, переданному Государственным заказчиком Подрядчику в соответствии с обязательствами Государственного заказчика по настоящему Контракту, с письменным подтверждением соответствия переданной документации фактически выполненным работам.

5.5. Дополнительная экспертиза принимаемой Государственным заказчиком части работ или всех работ в целом осуществляется Государственным заказчиком при необходимости за свой счет.

5.6. При сдаче работы Государственный заказчику Подрядчик обязан сообщить ему о требованиях, которые необходимо соблюдать для эффективного и безопасного использования результатов работы, а также о возможных для самого Государственного заказчика и других лиц последствиях несоблюдения соответствующих требований.

5.7. Срок приемки работ Государственным заказчиком составляет 30 дней с момента представления Подрядчиком уведомления о выполненных работах (этапе работ) по настоящему Контракту.


6. Гарантии качества по сданным работам


6.1. Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком по настоящему Контракту.

6.2. Гарантийный срок нормальной эксплуатации Объекта и входящих в него инженерных систем, оборудования, материалов и работ устанавливается 60 месяцев с даты подписания Сторонами акта приемки готового к эксплуатации Объекта.

6.3. Если в период гарантийной эксплуатации Объекта обнаружатся дефекты, допущенные по вине Подрядчика, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет и в согласованные с Государственным заказчиком сроки. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 2-х дней с момента получения письменного извещения Государственного заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

6.4. Указанные гарантии не распространяются на случаи преднамеренного повреждения Объекта со стороны Государственного заказчика и третьих лиц, а также на случаи нарушения правил эксплуатации Государственным заказчиком или третьими лицами.

6.5. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных дефектов Государственный заказчик составляет односторонний акт на основе квалифицированной экспертизы, осуществляемой им за свой счет с последующим отнесением затрат на Подрядчика.


7. Обеспечение объекта реконструкции материалами и оборудованием


7.1. Подрядчик принимает на себя обязательство обеспечить реконструкцию упомянутого в п. 1.1 Объекта строительными материалами, изделиями и конструкциями, инженерным (технологическим) оборудованием в соответствии с технической документацией, в соответствии с Приложением N 3 к настоящему Контракту.

7.2. Все поставляемые для реконструкции материалы и оборудование должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество. Копии этих сертификатов и т.п. должны быть предоставлены Государственному заказчику за 10 дней до начала производства работ, выполняемых с использованием этих материалов и оборудования.

7.3. Подрядчик несет ответственность за сохранность всех поставленных и переданных ему по акту в монтаж для реализации Контракта материалов и оборудования до приемки-передачи Государственному заказчику введенного в эксплуатацию после работ по реконструкции Объекта.

7.4. Подрядчик несет ответственность за соответствие используемых материалов и оборудования, поставляемых для реконструкции Объекта по настоящему Контракту, проектным спецификациям, государственным стандартам и техническим условиям.


8. Строительная площадка


8.1. Государственный заказчик одновременно с копией акта на право пользования землей для реконструкции Объекта передает Подрядчику разрешение об отводе мест для складирования резерва грунта и плодородного слоя почвы, необходимого для рекультивации земель, излишнего грунта и строительного мусора, карьеров для получения или разработки недостающего грунта.

8.2. Производство геодезических работ в процессе работ по реконструкции Объекта, геодезический контроль точности геометрических параметров зданий (сооружений) входит в обязанности Подрядчика.

8.3. Если при производстве работ на строительной площадке Подрядчик обнаружит физические, а не климатические препятствия (грунты более твердых пород, чем это предусмотрено проектом, или другие условия) или искусственные препятствия (подземные коммуникации или другие препятствия, не предусмотренные проектом), то Подрядчик немедленно в письменной форме уведомляет об этом представителя Государственного Заказчика.

8.4. Подрядчик за свой счет осуществляет содержание и уборку строительной площадки и прилегающей непосредственно к ней территории.

8.5. Подрядчик обязуется вывезти в 10-дневный срок со дня подписания акта о приемке завершенного строительством Объекта за пределы строительной площадки принадлежащие Подрядчику строительные машины, оборудование, инвентарь, инструменты, строительные материалы, временные сооружения и другое имущество. Строительный мусор вывозится Подрядчиком в места, указанные Государственным заказчиком.


9. Журнал производства работ


9.1. С момента начала работ и до их завершения Подрядчик ведет журнал производства работ на русском языке. Форма журнала установлена в типовой межотраслевой форме N КС-6, утвержденной Постановлением Госкомстата России от 30.10.1997 N 71а. Каждая запись в журнале подписывается Подрядчиком и представителем Заказчика.

9.2. Если Государственный заказчик не удовлетворен ходом и качеством работ, применяемых материалов или записями Подрядчика, то он обязан изложить свое обоснованное мнение в журнале производства работ с указанием срока устранения допущенных отклонений. Подрядчик в течение указанного срока исполняет указания представителя Государственного заказчика, о чем Подрядчик обязан сделать отметку в журнале производства работ.


10. Охрана объекта


10.1. Охрану Объекта реконструкции до полного завершения работ (до сдачи реконструированного Объекта Государственному заказчику) (включая период времени, в течение которого Подрядчик будет устранять выявленные в ходе приемки недостатки, демонтировать временные сооружения, а также вывозить находящуюся на территории строительной площадки строительную технику и оборудование) осуществляет Подрядчик.

10.2. Охране подлежит Объект реконструкции, а также предназначенные для реконструкции материалы, изделия, конструкции, оборудование, строительная техника и инвентарь, находящиеся на строительной площадке и прилегающей к ней территории.

10.3. Расходы Подрядчика на охранные мероприятия осуществляются за счет средств, предусмотренных настоящим Контрактом.


11. Контроль и надзор государственного заказчика за исполнением Контракта


11.1. Государственный заказчик вправе осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения (графика), качеством применяемых материалов.

11.2. Государственный заказчик в целях осуществления контроля и надзора за реконструкцией вправе заключать договор об оказании услуг по контролю и надзору за ходом и качеством выполняемых работ с соответствующей инженерной организацией или физическим лицом, имеющим свидетельство о допуске к видам работ, выданное саморегулируемой организацией в области строительства, реконструкции, капитального ремонта в порядке, установленном Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 1 декабря 2007 N 315-ФЗ "О саморегулируемых организациях" и Федеральным законом от 22 июля 2008 N 148-ФЗ "О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации" на данный вид деятельности.

Государственный заказчик письменно уведомляет об этом Подрядчика в 10-дневный срок после заключения такого договора. В уведомлении указывается перечень лиц, которые от имени Государственного заказчика будут осуществлять контроль и надзор, и наименование организации, если договор заключен с инженерной организацией.

11.3. Инженерная организация от имени и по письменному поручению Государственного заказчика осуществляет технический надзор и контроль за соблюдением Подрядчиком графика выполнения и качества работ, а также производит проверку соответствия используемых им материалов и оборудования условиям Договора и проектной документации.

Инженерная организация имеет право беспрепятственного доступа ко всем видам работ в любое время в течение всего периода реконструкции.

11.4. Подрядчик ведет журнал производства работ в соответствии с требованиями раздела 9 настоящего Контракта, в котором отражается весь ход фактического производства работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ, имеющие значение во взаимоотношениях Государственного заказчика и Подрядчика.

Государственный заказчик регулярно проверяет и своей подписью подтверждает записи в журнале.

11.5. При осуществлении контроля ведения работ по настоящему Контракту, Государственный заказчик, а также нанятая инженерная организация не имеют права вмешиваться в хозяйственную деятельность Подрядчика.


12. Скрытые строительные работы


12.1. Работы, подлежащие закрытию, должны приниматься представителем Государственного заказчика и/или комиссией созданной Государственным заказчиком.

Подрядчик имеет право приступить к выполнению последующих работ только после приемки Государственным заказчиком скрытых работ и составления актов освидетельствования этих работ. Подрядчик в письменном виде заблаговременно уведомляет представителя Государственного заказчика о необходимости проведения промежуточной приемки выполненных работ, подлежащих закрытию, ответственных конструкций и систем, гидравлических испытаний и лабораторных исследований, но не позднее чем за 5 календарных дней до начала проведения этой приемки. Если представитель Государственного заказчика не явится к указанному сроку проведения промежуточной приемки выполненных работ, подлежащих закрытию, ответственных конструкций и систем, то Подрядчик составляет односторонний акт и считает работы принятыми, при этом ответственность за качество выполненных работ с Подрядчика не снимается. Вскрытие работ в этом случае по требованию Государственного заказчика производится за его счет.

12.2. В случае если представителем Государственного заказчика внесены в журнал производства работ замечания по выполненным работам, подлежащим закрытию, то они не должны закрываться Подрядчиком без письменного разрешения Государственного заказчика, за исключением случаев неявки представителя Государственного заказчика для приемки (см. п. 12.1 настоящего Контракта). Если закрытие работ выполнено без подтверждения представителя Государственного заказчика (представитель Государственного заказчика не был информирован об этом или информирован с опозданием), то Подрядчик за свой счет обязуется открыть любую часть скрытых работ, не прошедших приемку представителем Государственного заказчика, согласно его указанию, а затем восстановить ее.

12.3. Готовность принимаемых ответственных конструкций, скрытых работ и систем подтверждается подписанием представителем Государственного заказчика и Подрядчиком актов освидетельствования конструкций и скрытых работ и актов гидравлического испытания (включая испытания на герметичность и давление) и приемки каждой системы в отдельности.


13. Право собственности


13.1 Подрядчик не имеет права продавать или передавать в период реконструкции реконструируемый Объект или отдельную часть его, а также проектную документацию на его реконструкцию или реконструкцию отдельной его части никакой третьей стороне.

13.2. Стороны договорились, что все результаты выполненных Подрядчиком по настоящему Контракту работ, включая поставленное оборудование, является собственностью Российской Федерации с момента сдачи работ Подрядчиком Государственному заказчику по актам КС-2 и КС-3 и находятся на ответственном хранении у Подрядчика до передачи Государственному заказчику по акту приема-передачи введенного Объекта в эксплуатацию в установленном порядке с сохранением на Подрядчике до указанного момента риска случайной гибели или повреждения таких результатов выполненных работ.


14. Страхование объекта реконструкции


14.1. Подрядчик в счет цены настоящего Контракта обязуется заключить договор комплексного страхования строительно-монтажных рисков и ответственности (в том числе за причинение вреда третьим лицам) при проведении строительных и монтажных работ на Объекте.

14.2. Подрядчик обязан представить Государственному заказчику доказательства заключения им договора комплексного страхования строительно-монтажных рисков и ответственности при проведении строительных и монтажных работ (копию страхового полиса) с указанием данных о страховщике, размере страховой суммы, определенной как стоимость строительно-монтажных работ, выполняемых Подрядчиком по настоящему Контракту.


15. Имущественная ответственность


15.1. В случае просрочки исполнения Государственным заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.

Государственный заказчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

15.2. Подрядчик при нарушении обязательств, установленных настоящим Контрактом уплачивает Государственному заказчику:

- за окончание реконструкции Объекта после установленного срока по вине Подрядчика - пеня в размере 1% от цены Контракта за каждый день просрочки. При задержке сдачи Объекта свыше 30 дней Подрядчик уплачивает пеню в размере 2% цены Контракта за каждый день просрочки до фактического исполнения обязательства;

- за несвоевременное освобождение строительной площадки от принадлежащего ему имущества - пеня в размере 1% от цены Контракта за каждый день просрочки;

- за нарушение сроков выполнения отдельных видов работ (срыв графика работ) - пеня в размере 2% стоимости данного вида работ за каждый день просрочки;

- за задержку устранения дефектов в работах и конструкциях против сроков, предусмотренных актом сторон, а в случае неявки Подрядчика - односторонним актом, - пеню в размере 2% от стоимости работ и конструкций за каждый день просрочки.

15.3. Кроме санкций за неисполнение обязательств по настоящему Контракту виновная сторона возмещает другой стороне все вызванные неисполнением обязательств по настоящему Контракту непокрытые неустойками убытки, в том числе упущенную выгоду пострадавшей стороны.

15.4. Уплата неустоек, а также возмещение убытков не освобождает стороны от исполнения своих обязательств в натуре.

15.5. Результаты выполнения работ, включая промежуточные, после их приемки Государственным заказчиком согласно п. 2.5 настоящего Контракта переходят в собственность Российской Федерации в лице Государственного заказчика и находятся у Подрядчика на ответственном хранении до сдачи Объекта реконструкции в эксплуатацию комиссией, создаваемой Государственным заказчиком в установленном порядке. При этом риск случайной гибели или случайного повреждения Объекта лежит на Подрядчике.


16. Обеспечение исполнения контракта


16.1 Условием заключения настоящего Контракта является предоставление Подрядчиком обеспечения исполнения Контракта на срок его действия. Обеспечение исполнения Контракта может быть предоставлено Государственному заказчику в виде безотзывной банковской гарантии, договора поручительства или передачи Государственному заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита) в размере обеспечения исполнения государственного контракта.

Размер обеспечения исполнения Контракта составляет 5 427 537 (Пять миллионов четыреста двадцать семь тысяч пятьсот тридцать семь) рублей 00 копеек.

16.2. Обеспечение предоставляется Подрядчиком Государственному заказчику в течение 5 рабочих дней с момента размещения протокола Комиссии Государственного заказчика на электронном сайте http://sberbank-ast.ru.

16.3. В случае продления срока выполнения работ по настоящему Контракту Подрядчик обязуется в срок не позднее, чем 10 дней переоформить соответствующую безотзывную банковскую гарантию, договор поручительства или передать Государственному заказчику дополнительные денежные средства в обеспечение исполнения настоящего Контракта, в том числе в форме вклада (депозита).

16.4. В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения Контракта перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Подрядчиком его обязательств по государственному контракту, соответствующий Подрядчик обязуется в течение 10 (десяти) банковских дней с момента, когда соответствующее обеспечение исполнения обязательств по Контракту перестало действовать предоставить Государственному заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение Контракта на тех же условиях и в том же размере, которые указаны в настоящей статье Государственного контракта.

16.5. Уплата Подрядчиком неустойки или применение иной формы ответственности не освобождает его от исполнения обязательств по настоящему Государственному контракту.

16.6. Обеспечение исполнения Контракта удерживается Государственным заказчиком в случае неисполнения Подрядчиком обязательств по настоящему Контракту.


17. Обстоятельства непреодолимой силы


17.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Контракту, если оно явилось следствием природных явлений, действий внешних объективных факторов и прочих обстоятельств непреодолимой силы, на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Контракта.

17.2. Если в результате обстоятельств непреодолимой силы был нанесен значительный, по мнению одной из Сторон, ущерб, то эта Сторона обязана уведомить об этом другую в 3-дневный срок, после чего Стороны обязаны обсудить целесообразность дальнейшего продолжения реконструкции и принять дополнительное соглашение с обязательным указанием новых сроков, порядка ведения и стоимости работ, которое с момента его подписания становится неотъемлемой частью настоящего Контракта, либо инициировать процедуру расторжения Контракта.

17.3. Если, по мнению Сторон, работы могут быть продолжены в порядке, действовавшем согласно настоящему Контракту до начала действия обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по настоящему Контракту продлевается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы и их последствия.


18. Разрешение споров между сторонами


18.1. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего Контракта, разрешаются Сторонами путем переговоров, и возникшие договоренности в обязательном порядке фиксируются дополнительным соглашением Сторон (или протоколом), становящимся с момента его подписания неотъемлемой частью настоящего Контракта.

18.2. При возникновении между Государственным заказчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков выполненной работы или их причин и невозможности урегулирования этого спора переговорами по требованию любой из Сторон должна быть назначена экспертиза.

Расходы на экспертизу несет Сторона, требовавшая назначения экспертизы. В случае установления нарушений Подрядчиком условий Контракта или причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками расходы на экспертизу, назначенную Государственным заказчиком, несет Подрядчик. В случае, если экспертиза назначена по соглашению между Сторонами, расходы несут обе Стороны поровну.

18.3. Если, по мнению одной из Сторон, не имеется возможности разрешить возникший между Сторонами спор в соответствии с п.п. 18.1 и 18.2 настоящего Контракта, то он разрешается в Арбитражном суде г. Москвы в установленном порядке.

18.4. Претензионный срок по настоящему Контракту составляет 10 дней с момента получения претензии.


19. Прочие условия


19.1. Все изменения и дополнения к Контракту действительны лишь в том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны должным образом уполномоченными на то представителями обеих Сторон.

19.2. Все приложения к Контракту, подписанные Сторонами, являются его неотъемлемыми частями.

19.3. Исполнитель не вправе передавать свои права и обязанности по Контракту третьей стороне без письменного согласия на то другой Стороны.

19.4. Стороны обязуются информировать друг друга об изменениях реквизитов и других сведений, касающихся исполнения Контракта.

19.5. Контракт составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.

19.6. Контракт вступает в силу с момента его заключения и действует до 20 декабря 2010 года, а в части исполнения гарантийных обязательств - до истечения срока таковых.

19.7. Стороны обязуются в течение 30 дней с момента заключения настоящего Контракта подписать соглашение о замене стороны Контракта - "Государственного заказчика", с Росрыболовства на ФГУ "Мурманрыбвод", 183672 город Мурманск, улица Коминтерна, 7, ИНН 5191501318.

19.8. Вся корреспонденция по настоящему Контракту направляется Сторонами путем почтовых отправлений по почтовым адресам, указанным в настоящем Контракте. Каждая из Сторон обязана обеспечить получение ею корреспонденции по указанному ею в настоящем Контракте почтовому адресу. Сторона считается надлежаще уведомленной при оправке в ее адрес, указанный в Контракте, письменного обращения другой Стороны.

19.9. Привлечение сторонних организаций Подрядчиком (субподрядчиков) для исполнения обязательств по настоящему Контракту возможно только по согласованию с Государственным заказчиком.

Разрешается привлечение только тех субподрядчиков, которые имеют соответствующие допуски для исполнения своих обязательств по Контракту. Вся координация деятельности субподрядчиков и ответственность за выполнение ими своих обязательств возлагается на Подрядчика.

19.10. Персонал Подрядчика.

19.10.1. Для выполнения своих обязательств, предусмотренных контрактом, Подрядчик использует на строительной площадке высококвалифицированную рабочую силу, необходимую для качественного и своевременного выполнения работ.

19.10.2. Подрядчик гарантирует освобождение Государственного заказчика от любой ответственности, от уплаты сумм по всем претензиям, требованиям и судебным искам, связанным с выполнением персоналом Подрядчика работ, а также от всякого рода расходов в отношении персонала Подрядчика, связанных с увечьем и несчастными случаями со смертельным исходом.

19.10.3. В случае возникновения претензий к персоналу Подрядчика, независимо от их характера, со стороны третьих лиц, Государственный заказчик не несет по ним никакой материальной, финансовой и юридической ответственности.

19.11. В случае возникновения обоснованных претензий к персоналу Подрядчика, связанных с нарушением режима, Государственный заказчик имеет право дать указание "Подрядчику" на отзыв с Объекта лиц допустивших такие нарушения.

19.12. Подрядчик выполняет иные обязанности, предусмотренные настоящим Контрактом и законодательством Российской Федерации.


20. Перечень документов, прилагаемых к настоящему Контракту


Приложения к настоящему Контракту указаны в таблице 1.


Таблица 1


N п/п

Наименование документа

1.

Техническое задание - Приложение N 1

2.

График передачи Государственным заказчиком Подрядчику проектной документации, рабочей документации и разрешительной документации - Приложение N 2

3.

Календарный план - Приложение N 3


21. Адреса и реквизиты сторон


Государственный заказчик:                    Подрядчик:
Федеральное агентство по
рыболовству
107996, г. Москва
Рождественский бульвар, д. 12
ИНН 7702679523, КПП 770201001,
л/с 03731000760
Отделение N 1
Московского ГТУ банка России
г. Москвы,
р/с 40105810700000010079
БИК 044583001

Приложение N 1

к государственному контракту N____

от "__" _________ 2010 г.


Техническое задание
на выполнение в 2010 году работ по реконструкции объекта ФГУ "Мурманрыбвод", г. Мурманск, "Реконструкция Кандалакшского экспериментального лососевого завода (реконструкция плотины), г. Кандалакша, Мурманская область"


_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

Государственный заказчик:


Подрядчик:


Приложение N 2

к государственному контракту N __

от "__" _________ 2010 г.


График
передачи Государственным заказчиком Подрядчику проектной документации, рабочей документации и разрешительной документации на выполнение в 2010 году работ по реконструкции объекта ФГУ "Мурманрыбвод", г. Мурманск, "Реконструкция Кандалакшского экспериментального лососевого завода (реконструкция плотины), г. Кандалакша, Мурманская область"


N

Объект передачи

Срок передачи

Примечания

1

Площадка, пригодная для производства работ

25-дневный срок со дня заключения контракта

Акт приема-передачи

2

Проектная документация



3

Рабочая документация



4

Рыбоводно-биологическое обоснование



5

Положительное заключение государственной экспертизы




Государственный заказчик:


Подрядчик:


Приложение N 3

к государственному контракту N ____

от "__" _________ 2010 г.


Календарный план
на выполнение в 2010 году работ по реконструкции объекта ФГУ "Мурманрыбвод", г. Мурманск, "Реконструкция Кандалакшского экспериментального лососевого завода (реконструкция плотины), г. Кандалакша, Мурманская область"


Контрактная цена ____________ руб.


N п/п

Наименование работ

Дата начала работ

Дата окончания работ

Цена по контракту руб.

Результаты работ








Государственный заказчик:


Подрядчик:



Установлено, что заказ на право заключения госконтракта на выполнение в 2010 г. работ по реконструкции Кандалакшского экспериментального лососевого завода (плотины) размещается путем проведения открытого аукциона в электронной форме.

Утверждены извещение и аукционная документация.

Срок подачи заявок заканчивается 13 мая 2010 г. в 9.00 (мск).


Приказ Федерального агентства по рыболовству от 6 апреля 2010 г. N 299 "О размещении заказа на право заключения государственного контракта на выполнение в 2010 году работ по реконструкции объекта ФГУ "Мурманрыбвод", г. Мурманск, "Реконструкция Кандалакшского экспериментального лососевого завода (реконструкция плотины), г. Кандалакша, Мурманская область"


Текст приказа официально опубликован не был


Откройте нужный вам документ прямо сейчас или получите полный доступ к системе ГАРАНТ на 3 дня бесплатно!

Получить доступ к системе ГАРАНТ

Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.