Приказ Федерального агентства по рыболовству от 26 марта 2010 г. N 259 "О размещении заказа на право заключения государственного контракта на выполнение в 2010 году работ по реконструкции объекта ФГУ "Приморрыбвод", г. Владивосток, "Реконструкция Барабашевского лососевого рыбоводного завода", с. Барабаш, Хасанский район, Приморский край"

Приказ Федерального агентства по рыболовству от 26 марта 2010 г. N 259
"О размещении заказа на право заключения государственного контракта на выполнение в 2010 году работ по реконструкции объекта ФГУ "Приморрыбвод", г. Владивосток, "Реконструкция Барабашевского лососевого рыбоводного завода", с. Барабаш, Хасанский район, Приморский край"


С целью обеспечения размещения заказа на право заключения государственного контракта на выполнение в 2010 году работ по реконструкции объекта ФГУ "Приморрыбвод", г. Владивосток, "Реконструкция Барабашевского лососевого рыбоводного завода", с. Барабаш, Хасанский район, Приморский край, за счет средств федерального бюджета приказываю:

1. Установить, что размещение заказа на право заключения государственного контракта на выполнение в 2010 году работ по реконструкции объекта ФГУ "Приморрыбвод", г. Владивосток, "Реконструкция Барабашевского лососевого рыбоводного завода", с. Барабаш, Хасанский район, Приморский край, осуществляется путем проведения открытого аукциона в электронной форме.

2. Утвердить Извещение о проведении открытого аукциона в электронной форме по размещению заказа на право заключения государственного контракта на выполнение в 2010 году работ по реконструкции объекта ФГУ "Приморрыбвод", г. Владивосток, "Реконструкция Барабашевского лососевого рыбоводного завода", с. Барабаш, Хасанский район, Приморский край, согласно Приложению N 1 к настоящему приказу.

3. Утвердить Документацию об открытом аукционе в электронной форме по размещению заказа на право заключения государственного контракта на выполнение в 2010 году работ по реконструкции объекта ФГУ "Приморрыбвод", г. Владивосток, "Реконструкция Барабашевского лососевого рыбоводного завода", с. Барабаш, Хасанский район, Приморский край, согласно Приложению N 2 к настоящему приказу.

4. Управлению экономики, имущественных отношений и перспективного развития (Н.В. Кругликов) обеспечить размещение заказа, указанного в пункте 1 настоящего приказа, в установленном порядке.

5. Управлению целевых программ и инвестиций (А.Е. Лукиенко) совместно с Управлением правового обеспечения (Е.С. Кац) в пределах своей компетенции обеспечить заключение государственного контракта с победителем по итогам проведенного открытого аукциона в электронной форме и осуществлять контроль его выполнения.

6. Управлению финансов (Е.Ю. Соловьева) осуществлять оплату государственного контракта в пределах средств федерального бюджета, предусмотренных на указанные цели в рамках федеральной целевой программы на 2010 год.

7. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.


Руководитель

А.А. Крайний


Приложение N 1

к приказу Федерального агентства по рыболовству

от 26 марта 2010 г. N 259


Извещение
о проведении открытого аукциона в электронной форме на право заключения государственного контракта на выполнение в 2010 году работ по реконструкции объекта ФГУ "Приморрыбвод", г. Владивосток, "Реконструкция Барабашевского лососевого рыбоводного завода", с. Барабаш, Хасанский район, Приморский край"


1. Форма торгов - Открытый аукцион в электронной форме (далее - Аукцион).

2. Адрес электронной площадки в сети Интернет http://www.sberbank-ast.ru

3. Почтовый адрес и местонахождение государственного заказчика - Федеральное агентство по рыболовству.

Адрес государственного заказчика: 107996, г. Москва, Рождественский бульвар, д. 12.

Контактный телефон: (495) 625-63-23

Контактные лица: Авдеев Борис Николаевич (avdeev@fishcom.ru);

Венграновский Павел Юрьевич (vengranovskiy@fishcom.ru).

4. Предмет государственного контракта - выполнение в 2010 году работ по реконструкции объекта ФГУ "Приморрыбвод", г. Владивосток, "Реконструкция Барабашевского лососевого рыбоводного завода", с. Барабаш, Хасанский район, Приморский край".

Техническое задание на право заключения государственного контракта на выполнение в 2010 году работ по реконструкции объекта ФГУ "Приморрыбвод", г. Владивосток, "Реконструкция Барабашевского лососевого рыбоводного завода", с. Барабаш, Хасанский район, Приморский край", приведено в Приложении N 1 к Аукционной документации, являющемся неотъемлемой частью Аукционной документации.

5. Место выполнения работ - Российская Федерация, ФГУ "Приморрыбвод", г. Владивосток, с. Барабаш, Хасанский район, Приморский край.

6. Начальная (максимальная) цена государственного контракта - 25 000 000 (Двадцать пять миллионов) рублей 00 копеек с учетом НДС.

7. Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в аукционе: 3 мая 2010 года.

8. Дата окончания срока рассмотрения заявок на участие в аукционе: 10 мая 2010 года.

9. Дата проведения аукциона: 13 мая 2010 года.


Приложение N 2

к приказу Федерального агентства по рыболовству

от 26 марта 2010 г. N 259


Документация
об открытом аукционе в электронной форме
на право заключения государственного контракта на выполнение в 2010 году работ по реконструкции объекта ФГУ "Приморрыбвод", г. Владивосток, "Реконструкция Барабашевского лососевого рыбоводного завода", с. Барабаш, Хасанский район, Приморский край"


1. Общие сведения


1.1. Законодательное регулирование.

Настоящий открытый аукцион в электронной форме (далее - аукцион) проводится в соответствии положениями Гражданского кодекса Российской Федерации, Бюджетного кодекса Российской Федерации, на основании Федерального закона от 21 июля 2005 г. N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд", Федерального закона от 26 июля 2006 г. N 135-ФЗ "О защите конкуренции".

В части, прямо не урегулированной законодательством Российской Федерации, проведение аукциона регулируется настоящей документацией об аукционе.

1.2. Государственный заказчик.

Государственный заказчик, указанный в Информационной карте аукциона, проводит аукцион, предмет и условия которого указаны в Информационной карте аукциона, в соответствии с процедурами, условиями и положениями настоящей документации об аукционе.

1.3. Предмет аукциона. Место и сроки поставки товара, выполнение работ, оказание услуг.

1.3.1. Государственный заказчик осуществляет выбор организации для поставки товара, выполнения работ, оказания услуг, информация о которых содержится в Информационной карте аукциона, в соответствии с процедурами и условиями, приведенными в документации об аукционе, в том числе в проекте государственного контракта.

1.3.2. Победивший Участник аукциона должен будет поставить товар, выполнить работы, оказать услуги, являющиеся предметом аукциона, в течение периода времени указанного в Информационной карте аукциона.

1.4. Начальная (максимальная) цена государственного контракта.

Начальная (максимальная) цена государственного контракта указана в Информационной карте аукциона. Данная цена не может быть превышена при заключении государственного контракта по итогам аукциона.

1.5. Источник финансирования и порядок оплаты.

1.5.1. Финансирование государственного контракта на поставку товара, выполнение работ, оказание услуг, который будет заключен по результатам настоящего аукциона, будет осуществляться из источника, указанного в Информационной карте аукциона.

1.5.2. Порядок оплаты за поставку товара, выполнение работ, оказание услуг определяется в проекте государственного контракта, прилагаемом к документации об аукционе, и указан в Информационной карте аукциона.

1.6. Требования к Участникам размещения заказа.

1.6.1. В настоящем аукционе может принять участие любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, получившие аккредитацию на электронной площадке, а также при наличии на счете участника размещения заказа, открытом для проведения операций по обеспечению участия в открытых аукционах, денежных средств в размере не менее, чем размер обеспечения заявки на участие в аукционе, предусмотренный документацией об аукционе.

1.6.2. Государственным заказчиком устанавливается требование обеспечения заявки на участие в аукционе. Размер обеспечения заявки на участие в аукционе не может быть менее чем 0,5 процента и не может превышать 5 (пять) процентов начальной (максимальной) цены контракта (цены лота).

Требование об обеспечении заявки на участие в аукционе установлено в Информационной карте аукциона.

1.6.3. Участник размещения заказа должен соответствовать требованиям, предъявляемым законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работ, оказание услуг, являющимися предметом аукциона (если такие требования установлены, информация о них содержится в Информационной карте аукциона).

1.7. Расходы на участие в аукционе.

Участник размещения заказа несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей заявки на участие в аукционе и участием в аукционе. Государственный заказчик не имеет обязательств в связи с такими расходами независимо от того, как проводится и чем завершается процесс торгов.

1.8. Преференции.

В случае если Государственный заказчик установил преимущества учреждениям уголовно-исполнительной системы и организациям инвалидов, то сведения о предоставлении вышеуказанных преимуществ содержатся в Информационной карте аукциона. Преимущества к данным категориям лиц устанавливаются в отношении предлагаемой цены государственного контракта в размере процента, указанного в Информационной карте аукциона.


2. Содержание документации об аукционе


2.1. Документация об аукционе раскрывает, конкретизирует и дополняет информацию, опубликованную в Извещении о проведении аукциона; в случае любых противоречий между ними документация об аукционе имеет приоритет.

2.2. Предполагается, что Участник размещения заказа изучит всю документацию об аукционе, включая изменения, дополнения к документации об аукционе и разъяснения к документации об аукционе, выпущенные Государственным заказчиком в соответствии с пунктом 2.3. Неполное предоставление информации, запрашиваемой в документации об аукционе, или же предоставление заявки на участие в аукционе, не отвечающей всем требованиям документации об аукционе, может привести к отклонению заявки на участие в аукционе на этапе ее рассмотрения.


2.2. Разъяснение документации об аукционе


2.2.1. При проведении аукциона какие-либо переговоры Государственного заказчика или Единой комиссии Федерального агентства по рыболовству по размещению заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд путем проведения конкурса, аукциона, запроса котировок (далее - Единая комиссия) с Участником размещения заказа не допускаются. В случае нарушения указанного положения аукцион может быть признан недействительным в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации. Государственный заказчик может давать разъяснения положений документации об аукционе.

2.2.2. Любой Участник размещения заказа вправе направить на адрес электронной площадки запрос о разъяснении положений документации об аукционе.

2.2.3. В течение одного часа с момента поступления указанного запроса оператор электронной площадки направляет запрос Государственному заказчику. В течение двух дней со дня поступления от оператора электронной площадки запроса Государственный заказчик, размещает разъяснение положений документации об аукционе с указанием предмета запроса, но без указания участника размещения заказа, от которого поступил запрос, на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о размещении заказов http://www.zakupki.gov.ru (далее - официальный сайт), при условии, что указанный запрос поступил Государственному заказчику, не позднее чем за пять дней до дня окончания подачи заявок на участие в аукционе или, если начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) не превышает три миллиона рублей, не позднее чем за три дня до дня окончания подачи заявок на участие в аукционе.


2.3. Изменения к документации об аукционе


2.3.1. Государственный заказчик по собственной инициативе или в соответствии с запросом Участника размещения заказа вправе внести изменения в документацию об аукционе не позднее, чем за 5 (пять) дней до дня окончания срока подачи заявок на участие в аукционе, указанного в Информационной карте аукциона, изменение предмета аукциона не допускаются.

2.3.2. В течение 1 (одного) дня такие изменения размещаются на официальном сайте Государственным заказчиком в порядке, установленном для опубликования и размещения извещения о проведении аукциона.

2.3.3. В случае если в документацию об аукционе были внесены изменения, срок подачи заявок на участие в аукционе должен быть продлен так, чтобы со дня размещения таких изменений до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе этот срок составлял не менее чем пятнадцать дней или, если начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) не превышает три миллиона рублей, не менее чем семь дней.


2.4. Отказ от проведения аукциона


2.4.1. Государственный заказчик вправе отказаться от проведения аукциона не позднее, чем за десять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе или, если начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) не превышает три миллиона рублей, за пять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.

2.4.2. Извещение об отказе от проведения аукциона размещается на официальном сайте Государственным заказчиком в течение 1 (одного) дня со дня принятия решения об отказе от проведения аукциона в порядке, установленном для размещения на официальном сайте извещения о проведении аукциона.


3. Подготовка заявки на участие в аукционе


3.1. Язык документов, входящих в состав заявки на участие в аукционе


3.1.1. Заявка на участие в аукционе, подготовленная Участником размещения заказа, а также все запросы разъяснений о положении документации, должны быть написаны на русском языке, если иное не предусмотрено в Информационной карте аукциона.


3.2. Требования к заявке и документам, входящим в состав заявки на участие в аукционе


3.2.1. Заявка на участие в аукционе состоит из двух частей.

3.2.2. Первая часть заявки на участие в аукционе должна содержать следующие сведения:

3.2.2.1. согласие участника размещения заказа на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, соответствующих требованиям документации об аукционе, на условиях, предусмотренных документацией об аукционе;

3.2.2.2. сведения о качестве, технических характеристиках товара, его безопасности, функциональных характеристиках (потребительских свойствах) товара, о размере, об упаковке, отгрузке товара и иные сведения о товаре, представление которых предусмотрено документацией об аукционе. Указание таких сведений не требуется в случае, если участник размещения заказа предлагает для поставки товар, указание, на товарный знак которого содержится в документации об аукционе, или для использования этого товара при выполнении работ, оказании услуг.

3.2.2.3. первая часть заявки на участие в аукционе, может содержать эскиз, рисунок, чертеж, фотографию, иное изображение товара, на поставку которого размещается заказ.

3.2.3. Вторая часть заявки на участие в аукционе должна содержать следующие документы и сведения:

1) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика;

2) копии документов, подтверждающих соответствие участника размещения заказа требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом аукциона, и такие требования предусмотрены документацией об аукционе;

3) копии документов, подтверждающих обладание участника размещения заказа исключительными правами на объекты интеллектуальной собственности, если в связи с исполнением государственного контракта Государственный заказчик приобретает права на объекты интеллектуальной собственности, за исключением случаев размещения заказа на создание произведения литературы или искусства (за исключением программ для ЭВМ, баз данных), на финансирование проката или показа национального фильма, если это предусмотрено документацией об аукционе;

4) копии документов, подтверждающих соответствие товаров, работ, услуг требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к таким товарам, работам, услугам и если предоставление указанных документов предусмотрено документацией об аукционе;

5) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом контракта, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, обеспечения исполнения контракта являются крупной сделкой. Предоставление указанного решения не требуется в случае, если начальная (максимальная) цена контракта не превышает максимальную сумму сделки, предусмотренную решением об одобрении или о совершении сделок, предоставляемым для аккредитации участника размещения заказа на электронной площадке.

6) Наличие у участника размещения заказа свидетельства о допуске к видам работ, являющихся предметом настоящего аукциона, выданное саморегулируемой организацией в области строительства, реконструкции, капитального ремонта в порядке, установленном Градостроительным кодексом Российской Федерации.

Непредставление необходимых документов в составе заявки, наличие в таких документах недостоверных сведений об участнике размещения заказа или о товаре, работах, услугах, на поставку которых размещается заказ, является риском участника размещения заказа, подавшего такую заявку, и является основанием для не допуска участника размещения заказа к участию в аукционе.

В случае установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, предоставленных участником размещения заказа в составе заявки на участие в аукционе, такой участник может быть отстранен Государственным заказчиком от участия в аукционе на любом этапе его проведения вплоть до заключения государственного контракта.


3.3. Количество заявок на участие в аукционе


Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на участие в аукционе. Если в Информационной карте аукциона указано, что аукцион состоит из нескольких лотов, Участник размещения заказа вправе подать одну заявку на участие в аукционе в отношении каждого лота. В данном случае лот рассматривается как отдельный аукцион, в отношении каждого лота оформляется отдельная заявка.


3.4. Форма аукционного предложения по цене государственного контракта


3.4.1. Участник размещения заказа, направляя заявку на участие в аукционе, заявляет о своем согласии выполнить работы, являющиеся предметом аукциона, в пределах стоимости, не превышающей начальную цену государственного контракта, указанную в извещении о проведении настоящего аукциона. При этом конкретное предложение (я) о цене государственного контракта объявляется Участником размещения заказа непосредственно во время процедуры аукциона в порядке, определенном в пункте 5.2.


3.5. Сведения о валюте, используемой для формирования цены государственного контракта и расчетов с подрядчиками


Валютой, используемой для формирования цены государственного контракта и расчетов с подрядчиками, является российский рубль, если иное не предусмотрено Информационной картой аукциона.


4. Подача заявки на участие в аукционе


4.1. Место и срок подачи и регистрации заявок на участие в аукционе


4.1.1. Заявки на участие в аукционе принимаются оператором электронной площадки, на которой будет проводиться аукцион (адрес электронной площадки указанный в извещении о проведении аукциона), в течение времени указанного в Информационной карте аукциона.

4.1.2. В течение дня, следующего за днем окончания срока подачи заявок на участие в аукционе, оператор электронной площадки направляет Государственному заказчику первую часть заявки на участие в аукционе.

4.1.3. Заявка на участие в аукционе направляется участником размещения заказа оператору электронной площадки в форме двух электронных документов (пункт 3.2.1.).

Указанные электронные документы подаются одновременно.

4.1.4. Каждая заявка на участие в аукционе, поступившая в срок, регистрируется и ей присваивается порядковый номер, в соответствии с поступлением заявки.

4.1.5. Заявки на участие в аукционе, поступившие по истечении срока их приема, указанного в пункте 4.1.1. признаются опоздавшими. Такие заявки не рассматриваются.

ГАРАНТ:

Нумерация пунктов приводится в соответствии с источником


4.4. Отзыв заявок на участие в аукционе


4.4.1. Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в аукционе, вправе отозвать заявку на участие в аукционе не позднее окончания срока подачи заявок, указанного в Информационной карте аукциона, направив об этом уведомление оператору электронной площадки.


5. Рассмотрение заявок на участие в аукционе


5.1. Рассмотрение первых частей заявок на участие в аукционе


5.1.1. Единая комиссия проверяет первые части заявок на участие в аукционе на соответствие требованиям, установленным документацией об аукционе в отношении товаров, работ, услуг, на поставки, выполнение, оказание которых размещается заказ.

5.1.2. Срок рассмотрения первых частей заявок на участие в аукционе не может превышать семь дней со дня окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.

5.1.3. На основании результатов рассмотрения первых частей заявок на участие в аукционе в электронной форме, содержащей сведения, предусмотренные пунктом 3.2.2.1. и пунктом 3.2.2.2. Единой комиссией оформляется протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе, который ведется Единой комиссией и подписывается всеми присутствующими на заседании членами Единой комиссии и Государственным заказчиком, в день окончания рассмотрения заявок на участие в аукционе.

Указанный протокол в день окончания рассмотрения заявок на участие в аукционе направляется Государственным заказчиком оператору электронной площадки.

5.1.4. Участник размещения заказа не допускается к участию в аукционе в случае:

1) не предоставления сведений, предусмотренных пунктом 3.2.2. или предоставления недостоверных сведений;

2) несоответствия сведений, предусмотренных пунктом 3.2.2.2.


5.2. Процедура проведения аукциона


5.2.1. В аукционе могут участвовать только участники размещения заказа, признанные участниками аукциона.

5.2.2. Аукцион проводится на электронной площадке в день, указанный в извещении о проведении аукциона. Время начала проведения аукциона устанавливается оператором электронной площадки.

5.2.3. Днем проведения аукциона является рабочий день, следующий после истечения двух дней со дня окончания срока рассмотрения первых частей заявок на участие в аукционе.

5.2.4. Аукцион проводится путем снижения, за исключением случая, установленного пунктом 5.2.17. начальной (максимальной) цены контракта, указанной в извещении о проведении аукциона.

5.2.5. В случае если в документации об аукционе указаны общая начальная (максимальная) цена запасных частей к технике, к оборудованию и начальная (максимальная) цена единицы услуги и (или) работы по техническому обслуживанию и (или) ремонту техники, оборудования (при размещении заказа на выполнение технического обслуживания и (или) ремонта техники, оборудования), начальная (максимальная) цена единицы услуги (при размещении заказа на оказание услуг связи, юридических услуг), аукцион проводится путем снижения общей начальной (максимальной) цены запасных частей к технике, к оборудованию и начальной (максимальной) цены единицы услуги и (или) работы по техническому обслуживанию и (или) ремонту техники, оборудования, начальной (максимальной) цены единицы услуги, указанных в документации об аукционе, в порядке, установленном настоящей статьей, за исключением случая, установленного пунктом 5.2.17.

5.2.6. "Шаг аукциона" составляет от 0,5 процента до одного процента начальной (максимальной) цены контракта (цены лота).

5.2.7. При проведении аукциона участники аукциона подают предложения о цене контракта, предусматривающие снижение текущего минимального предложения о цене контракта на величину в пределах "шага аукциона".

5.2.8. При проведении аукциона любой участник аукциона также вправе подать предложение о цене контракта независимо от "шага аукциона" при условии соблюдения требований, предусмотренных пунктом 5.2.9.

5.2.9. При проведении аукциона участники аукциона подают предложения о цене контракта с учетом следующих требований:

1) участник аукциона не вправе подавать предложение о цене контракта, равное предложению или большее чем предложение о цене контракта, которые поданы таким участником аукциона ранее, а также предложение о цене контракта, равное нулю;

2) участник аукциона не вправе подавать предложение о цене контракта ниже, чем текущее минимальное предложение о цене контракта, сниженного на "шаг аукциона";

3) участник аукциона не вправе подавать предложение о цене контракта ниже, чем текущее минимальное предложение о цене контракта в случае, если такое предложение о цене контракта подано этим же участником аукциона.

5.2.10. От начала проведения аукциона на электронной площадке до истечения срока подачи предложений о цене контракта указываются все предложения о цене контракта и время их поступления, а также время, оставшееся до истечения срока подачи предложений о цене контракта в соответствии с пунктом 5.2.11.

5.2.11. При проведении аукциона устанавливается время приема предложений участников аукциона о цене контракта, составляющее десять минут от начала проведения аукциона до истечения срока подачи предложений о цене контракта, а также десять минут после поступления последнего предложения о цене контракта. Если в течение указанного времени ни одного предложения о более низкой цене контракта не поступило, аукцион автоматически, при помощи программных и технических средств, обеспечивающих его проведение, завершается.

5.2.12. В течение десяти минут с момента завершения аукциона в соответствии с пунктом 5.2.11. любой участник аукциона вправе подать предложение о цене контракта независимо от "шага аукциона" с учетом требований, предусмотренных пунктами 5.2.8. и 5.2.9.

5.2.13. Оператор электронной площадки обеспечивает при проведении аукциона конфиденциальность данных об участниках аукциона.

5.2.14. Во время проведения аукциона оператор электронной площадки отклоняет предложение о цене контракта в момент его поступления, если оно не соответствует требованиям, предусмотренным документацией об аукционе.

5.2.15. В случае если была предложена цена контракта, равная цене, предложенной другим участником аукциона, лучшим признается предложение о цене контракта, поступившее ранее других предложений.

5.2.16. В случае проведения аукциона, в соответствии с пунктом 5.2.5. участником аукциона, предложившим наиболее низкую цену контракта, признается лицо, предложившее наиболее низкую общую цену запасных частей к технике, к оборудованию и наиболее низкую цену единицы услуги и (или) работы по техническому обслуживанию и (или) ремонту техники, оборудования, наиболее низкую цену единицы услуги, за исключением случая, установленного пунктом 5.2.17.

5.2.17. В случае если при проведении аукциона цена контракта снижена до нуля, проводится аукцион на право заключить государственный контракта путем повышения цены контракта на величину в пределах "шага аукциона".

5.2.18. Протокол проведения аукциона размещается оператором электронной площадки на электронной площадке в течение тридцати минут после окончания аукциона. В этом протоколе указываются адрес электронной площадки, дата, время начала и окончания аукциона, начальная (максимальная) цена контракта, все минимальные предложения о цене контракта, сделанные участниками аукциона и ранжированные по мере убывания (в случае, предусмотренном пунктом 5.2.17. по мере возрастания) с указанием порядковых номеров, присвоенных заявкам на участие в аукционе, которые поданы участниками аукциона, сделавшими соответствующие предложения о цене контракта, и с указанием времени поступления данных предложений.

5.2.19. В течение одного часа после размещения на электронной площадке протокола, проведения аукциона, оператор электронной площадки направляет Государственному заказчику, такой протокол и вторые части заявок на участие в аукционе, поданных участниками аукциона, предложения, о цене контракта которых при ранжировании в соответствии с пунктом 5.2.18. получили первые десять порядковых номеров, или в случае, если в аукционе принимали участие менее десяти участников аукциона, вторые части заявок на участие в аукционе, поданных такими участниками аукциона. В течение этого же срока оператор электронной площадки направляет также уведомление указанным участникам аукциона.

5.2.20. В случае если в течение десяти минут после начала проведения аукциона ни один из участников аукциона не подал предложение о цене контракта в соответствии с пунктом 5.2.7. аукцион признается несостоявшимся. В течение тридцати минут после окончания указанного времени оператор электронной площадки размещает на электронной площадке протокол о признании аукциона несостоявшимся. В этом протоколе указываются адрес электронной площадки, дата, время начала и окончания аукциона, начальная (максимальная) цена контракта.

5.2.21. Любой участник аукциона после размещения на электронной площадке указанного в пункте 5.2.18. протокола вправе направить оператору электронной площадки запрос о разъяснении результатов аукциона. Оператор электронной площадки в течение двух рабочих дней со дня поступления данного запроса предоставляет такому участнику аукциона соответствующие разъяснения.

5.2.22. Оператор электронной площадки обеспечивает непрерывность проведения аукциона, надежность функционирования программных и технических средств, используемых для проведения аукциона, равный доступ участников аукциона к участию в нем.


6. Определение победителя аукциона


6.1. Рассмотрение вторых частей заявок


6.1.1. Единая комиссия рассматривает вторые части заявок на участие в аукционе, направленных Государственному заказчику оператором электронной площадки в соответствии с пунктом 5.2.19. на соответствие их требованиям, установленным документацией об аукционе.

6.1.2. Единой комиссией на основании результатов рассмотрения вторых частей заявок на участие в аукционе принимается решение о соответствии или о несоответствии заявки на участие в аукционе требованиям, установленным документацией об аукционе, в порядке и по основаниям, которые предусмотрены настоящей документацией об аукционе. Для принятия указанного решения Единая комиссия также рассматривает содержащиеся в реестре участников размещения заказа, получивших аккредитацию на электронной площадке, сведения об участнике размещения заказа, подавшем такую заявку на участие в аукционе.

6.1.3. Единая комиссия рассматривает вторые части заявок на участие в аукционе, направленных в соответствии с пунктом 5.2.19. до принятия решения о соответствии пяти заявок на участие в аукционе требованиям, предусмотренным документацией об аукционе. В случае если в аукционе принимали участие менее десяти участников аукциона и менее пяти заявок на участие в аукционе соответствуют указанным требованиям, Единая комиссия рассматривает вторые части заявок на участие в аукционе, поданных всеми участниками аукциона, принявшими участие в аукционе. Рассмотрение указанных заявок на участие в аукционе начинается с заявки на участие в аукционе, поданной участником аукциона, предложившим наиболее низкую цену контракта (в случае, предусмотренном пунктом 5.2.17. - наиболее высокую цену контракта), и осуществляется с учетом ранжирования заявок на участие в аукционе в соответствии с пунктом 5.2.18.

6.1.4. В случае если в соответствии с пунктом 6.1.3. не выявлены пять заявок на участие в аукционе, соответствующих требованиям, установленным документацией об аукционе, из десяти заявок на участие в аукционе, направленных ранее Государственному заказчику по результатам ранжирования в течение одного часа с момента поступления соответствующего уведомления от Государственного заказчика, оператор электронной площадки направляет Государственному заказчику все вторые части заявок на участие в аукционе участников аукциона, ранжированные в соответствии с пунктом 5.2.18. для выявления пяти заявок на участие в аукционе, соответствующих требованиям, установленным документацией об аукционе.

6.1.5. Общий срок рассмотрения вторых частей заявок не может превышать шесть дней со дня размещения на электронной площадке протокола проведения аукциона. В случае если начальная цена аукциона не превышает три миллиона рублей, срок рассмотрения вторых частей заявок на участие в аукционе не может превышать четыре дня со дня размещения на электронной площадке протокола проведения аукциона.

6.1.6. Заявка на участие в аукционе признается не соответствующей требованиям, установленным документацией об аукционе, в случае:

1) непредставления документов, определенных пунктом 3.2.3. с учетом документов, ранее представленных в составе первых частей заявок на участие в аукционе, отсутствия документов, предусмотренных частью 2 статьи 41.3 Федерального закона от 21.07.2005 года N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд", или их несоответствия требованиям документации об аукционе, а также наличия в таких документах недостоверных сведений об участнике размещения заказа. Отсутствие документов, предусмотренных частью 2 статьи 41.3 Федерального закона от 21.07.2005 года N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд", или их несоответствие требованиям документации об аукционе, а также наличие в таких документах недостоверных сведений об участнике размещения заказа определяется на дату и время окончания срока подачи заявок на участие в аукционе;

2) несоответствия участника размещения заказа требованиям, установленным в соответствии со статьей 11 Федерального закона от 21.07.2005 года N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд".

6.1.7. В случае принятия решения о соответствии пяти заявок на участие в аукционе требованиям, установленным документацией об аукционе, а также в случае принятия на основании рассмотрения вторых частей заявок на участие в аукционе, поданных всеми участниками аукциона, принявшими участие в аукционе, решения о соответствии более одной заявки, но менее пяти заявок на участие в аукционе указанным требованиям Единой комиссией оформляется протокол подведения итогов аукциона, который подписывается всеми присутствующими на заседании членами Единой комиссии и Государственным заказчиком, в день окончания рассмотрения заявок на участие в аукционе. Протокол содержит сведения о порядковых номерах пяти заявок на участие в аукционе, которые ранжированы в соответствии с пунктом 5.2.18. и в отношении которых принято решение о соответствии требованиям, установленным документацией об аукционе, а в случае принятия на основании рассмотрения вторых частей заявок на участие в аукционе, поданных всеми участниками аукциона, принявшими участие в аукционе, решения о соответствии более одной заявки, но менее пяти заявок на участие в аукционе - о порядковых номерах таких заявок на участие в аукционе, которые ранжированы в соответствии с пунктом 5.2.18. и в отношении которых принято решение о соответствии указанным требованиям, об участниках размещения заказа, вторые части заявок на участие в аукционе которых рассматривались, решение о соответствии или о несоответствии заявок на участие в аукционе требованиям, установленным документацией об аукционе, с обоснованием принятого решения и с указанием положений Федерального закона от 21.07.2005 года N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд", которым не соответствует участник размещения заказа, положений документации об аукционе, которым не соответствует заявка на участие в аукционе этого участника размещения заказа, положений заявки на участие в аукционе, которые не соответствуют требованиям, установленным документацией об аукционе, сведения о решении каждого члена Единой комиссии о соответствии или о несоответствии заявки на участие в аукционе требованиям, установленным документацией об аукционе. В течение дня, следующего за днем подписания протокола, протокол размещается Государственным заказчиком, на электронной площадке.

6.1.8. Участник аукциона, который предложил наиболее низкую цену контракта и заявка на участие в аукционе которого соответствует требованиям документации об аукционе, признается победителем аукциона. В случае, предусмотренном пунктом 5.2.17. победителем аукциона признается участник аукциона, который предложил наиболее высокую цену контракта и заявка на участие в аукционе которого соответствует требованиям документации об аукционе.

6.1.9. В течение одного часа с момента размещения на электронной площадке указанного в пунктах 6.1.7. и 6.1.10. протокола оператор электронной площадки направляет участникам аукциона вторые части заявок на участие в аукционе которых рассматривались и в отношении заявок на участие в аукционе которых принято решение о соответствии или о несоответствии требованиям, предусмотренным документацией об аукционе, уведомления о принятом решении.

6.1.10. В случае если Единой комиссией принято решение о несоответствии всех вторых частей заявок на участие в аукционе или о соответствии только одной второй части заявки на участие в аукционе, в протокол подведения итогов аукциона вносится информация о признании аукциона несостоявшимся.

6.1.11. Любой участник аукциона, за исключением участников аукциона, заявки на участие в аукционе которых получили первые три порядковых номера в соответствии с протоколом подведения итогов аукциона, вправе отозвать заявку на участие в аукционе, направив уведомление об этом оператору электронной площадки, с момента опубликования указанного протокола.

6.1.12. В случае если в течение одного квартала на одной электронной площадке в отношении вторых частей трех заявок на участие в аукционе, поданных одним участником размещения заказа, приняты решения о несоответствии таких заявок требованиям, предусмотренным документацией об аукционе, по основаниям, установленным пунктом 1 части 6 статьи 41.11 Федерального закона от 21.07.2005 года N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд" (за исключением случаев, если указанный участник размещения заказа обжаловал данные решения в соответствии с настоящим Федеральным законом и по результатам обжалования вынесено решение о необоснованных решениях Единой комиссии о несоответствии заявок на участие в аукционе требованиям документации об аукционе), оператор электронной площадки по истечении тридцати дней с момента принятия решений о несоответствии таких заявок требованиям, предусмотренным документацией об аукционе, по указанным основаниям прекращает осуществленное в соответствии с частью 11 статьи 41.8 Федерального закона от 21.07.2005 года N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд" блокирование операций по счету для проведения операций по обеспечению участия в открытых аукционах в электронной форме участника размещения заказа в отношении денежных средств в размере обеспечения заявки на участие в аукционе и перечисляет эти денежные средства Государственному заказчику.

6.1.13. В случае если аукцион признан несостоявшимся и только одна заявка на участие в аукционе, поданная участником аукциона, принявшим участие в аукционе, признана соответствующей требованиям, предусмотренным документацией об аукционе, Государственный заказчик направляет оператору электронной площадки проект контракта, прилагаемого к документации об аукционе, без подписи контракта Государственным заказчиком в течение четырех дней со дня размещения на электронной площадке указанного в пункте 6.1.10. протокола. Заключение контракта с участником аукциона, подавшим такую заявку на участие в аукционе, осуществляется в соответствии с частями 3-8, 11, 12, 17-19 статьи 41.12 Федерального закона от 21.07.2005 года N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд". При этом государственный контракт заключается на условиях, предусмотренных документацией об аукционе, по минимальной цене контракта, предложенной указанным участником аукциона при проведении аукциона. Указанный участник размещения заказа не вправе отказаться от заключения государственного контракта.


7. Заключение государственного контракта по итогам аукциона


7.1. По результатам аукциона государственный контракт заключается с победителем аукциона, а в случаях, предусмотренных настоящей аукционной документацией, с иным участником аукциона, заявка на участие в аукционе которого в соответствии со статьей 41.11 Федерального закона от 21.07.2005 года N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд" признана соответствующей требованиям, установленным документацией об аукционе.

7.2. Государственный заказчик, в течение четырех дней со дня размещения на электронной площадке указанного пункте 6.1.7. протокола направляют оператору электронной площадки проект контракта без подписи Государственного заказчика, который составляется путем включения цены контракта, предложенной участником аукциона, с которым заключается контракт, в проект контракта, прилагаемого к документации об аукционе.

7.3. В течение одного часа с момента получения проекта контракта оператор электронной площадки направляет проект контракта без электронной цифровой подписи лица, имеющего право действовать от имени Государственного заказчика, участнику аукциона, с которым заключается контракт.

7.4. В течение шести дней со дня получения проекта контракта участник аукциона направляет оператору электронной площадки проект контракта, подписанный электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени участника аукциона, а также подписанный электронной цифровой подписью указанного лица документ об обеспечении исполнения контракта в случае, если Государственным заказчиком было установлено требование обеспечения исполнения контракта в Информационной карте документации об аукционе.

7.5. По истечении десяти дней со дня размещения на электронной площадке указанного в пункте 6.1.7. протокола оператор электронной площадки направляет Государственному заказчику проект контракта и документ об обеспечении исполнения контракта, подписанные электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени участника аукциона, в случае, если Государственным заказчиком, было установлено требование обеспечения исполнения контракта.

7.6. Государственный заказчик, в течение трех дней со дня получения от оператора электронной площадки проекта контракта и, если Государственным заказчиком, было установлено требование обеспечения исполнения контракта, документа об обеспечении исполнения контракта, подписанных электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени участника аукциона, направляет оператору электронной площадки контракт, подписанный электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени Государственного заказчика.

7.7. Оператор электронной площадки в течение одного часа с момента получения от Государственного заказчика контракта, подписанного электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени Государственного заказчика, направляет подписанный контракт участнику аукциона.

7.8. Государственный контракт считается заключенным с момента направления оператором электронной площадки участнику аукциона контракта в соответствии с пунктом 7.7.

7.9. В случае заключения государственного контракта с физическим лицом, за исключением индивидуального предпринимателя и иного занимающегося частной практикой лица, оплата такого контракта, если иное не предусмотрено документацией об аукционе, уменьшается на размер налоговых платежей, связанных с оплатой контракта.

7.10. В случае если Государственным заказчиком было установлено требование обеспечения исполнения контракта, государственный контракт заключается только после предоставления победителем аукциона или участником аукциона, с которым заключается контракт в случае уклонения победителя аукциона от заключения контракта, безотзывной банковской гарантии, договора поручительства или после передачи Государственному заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита), в размере обеспечения исполнения контракта, указанном в документации об аукционе. Способ обеспечения исполнения контракта из указанных в настоящем пункте способов определяется таким участником аукциона самостоятельно. Если победителем аукциона или участником аукциона, с которым заключается контракт, является бюджетное учреждение и Государственным заказчиком, было установлено требование обеспечения исполнения контракта, предоставление обеспечения исполнения контракта не требуется.

7.11. Государственный контракт может быть заключен не ранее, чем через 10 дней со дня размещения на официальном сайте http://www.zakupki.gov.ru протокола подведения итогов открытого аукциона в электронной форме.

7.12. Государственный контракт заключается на условиях, указанных в извещении о проведении открытого аукциона в электронной форме и документации об открытом аукционе в электронной форме, по цене, предложенной победителем открытого аукциона в электронной форме, либо в случае заключения Государственного контракта с иным участником открытого аукциона в электронной форме по цене, предложенной таким участником открытого аукциона.


8. Информационная карта аукциона (ИКА)


Пункт 1

Государственный заказчик


Федеральное агентство по рыболовству.


Адрес государственного заказчика: 107996, г. Москва, Рождественский бульвар, д. 12.


Контактный телефон: (495) 625-63-23


Контактные лица: Авдеев Борис Николаевич (avdeev@fishcom.ru);


Венграновский Павел Юрьевич (vengranovskiy@fishcom.ru).


Пункт 2

Предмет аукциона


Выполнение в 2010 году работ по реконструкции объекта ФГУ "Приморрыбвод", г. Владивосток, "Реконструкция Барабашевского лососевого рыбоводного завода", с. Барабаш, Хасанский район, Приморский край"


Пункт 3

Место, условия и сроки выполнения работ


Российская Федерация, ФГУ "Приморрыбвод", г. Владивосток, Барабашевский лососевый рыбоводный завод, с. Барабаш, Хасанский район, Приморский край.


Перечень работ, их количественные и качественные характеристики, срок, место и условия выполнения работ указаны в Техническом задании (Приложение N 1 к аукционной документации), проекте Государственного контракта (Приложение N 2 к аукционной документации), а также в проектной документации, размещенной на официальном сайте http://www.zakupki.gov.ru


Срок выполнение работ:


Начало работ: с момента заключения Государственного контракта.

Окончание работ: 2010 года декабря месяца 20 дня.

На момент подписания Государственного контракта дата окончания работ в соответствии с Календарным планом (Приложение N 3) является исходной для определения имущественных санкций в случаях нарушения сроков реконструкции. Сроки завершения отдельных работ определяются Календарным планом (Приложение N 3).


Пункт 4

Начальная (максимальная) цена государственного контракта


25 000 000 (Двадцать пять миллионов) рублей 00 копеек с учетом НДС.


Пункт 5

Шаг аукциона


"Шаг аукциона" составляет от 0,5 процента до одного процента начальной (максимальной) цены контракта.


В течение десяти минут с момента завершения аукциона любой участник аукциона вправе подать предложение о цене контракта независимо от "шага аукциона" с учетом требований, предусмотренных частями 8 и 9 статьи 41.10 94-ФЗ от 21.07.2005 года "О размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд".


Пункт 6

Источник финансирования, форма, срок и порядок оплаты


6.1. Федеральный бюджет.

6.2. Государственный заказчик в течение 25 (двадцати пяти) рабочих дней с момента заключения настоящего Контракта производит авансирование работ в размере 30% от цены Контракта.

Оплата аванса производится на основании счета Подрядчика выставленного в адрес Государственного заказчика.

6.3. Погашение суммы аванса будет осуществляться путем уменьшения на процент авансового платежа суммы каждого очередного счета Подрядчика, выставляемого за выполненные работы по настоящему Контракту, согласно Календарному плану (Приложение N 3).

6.4. Оплата выполненных работ по настоящему Контракту производится Государственным заказчиком Подрядчику согласно Календарному плану (Приложение N 3), подписанных Государственным заказчиком и Подрядчиком актов принятых работ и форм отчетности КС-2 и КС-3.

Оплата производится за фактически выполненные работы (поставленные материалы и оборудование и проч.) по Контракту.

6.5. Оплата выполненных работ производится Государственным заказчиком в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента представления (выставления) Подрядчиком счета при соблюдении условий п. 2.5. Контракта.

6.6. Датой оплаты работ по настоящему Контракту считается дата списания денежных средств с лицевого счета Государственного заказчика.

6.7. При расхождении фактической стоимости работ со стоимостью работ, предусмотренной Контрактом, действует стоимость работ, предусмотренная настоящим Контрактом.

6.8. Оплаты по Контракту производится Государственным заказчиком безналичным перечислением денежных средств на расчетный счет Подрядчика.

6.9. В случае уменьшения (отсутствия) бюджетного финансирования в 2010 году и, в связи с этим, невозможности выполнения обязательств по настоящему Контракту в установленные сроки в установленном им объеме, Государственный заказчик освобождается от ответственности перед Подрядчиком в соответствии с п. 1 ст. 401 ГК РФ. При уменьшении в установленном порядке средств бюджета, выделенных для финансирования работ по Контракту, Стороны на основании п. 1 ст. 767 ГК РФ должны согласовать новые сроки выполнения работ по Контракту, а если необходимо, и другие условия выполнения работ по Контракту в тридцатидневный срок с момента принятия уполномоченным государственным органом решения об уменьшении средств бюджета, выделенных для финансирования работ по Контракту.

В случае невозможности определения новых сроков и цены Контракта, стороны согласовывают порядок и условия расторжения Контракта.

6.10. В случае досрочного расторжения Контракта по основаниям, предусмотренным законом, иными правовыми актами и Контрактом, Подрядчик обязуется возвратить выплаченные Государственным заказчиком денежные средства в части, превышающей фактически выполненные по Контракту работы, в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты, с которой в соответствии с законом, иными правовыми актами либо соглашением сторон настоящий Контракт будет считаться расторгнутым.


Пункт 7

Требования к содержанию и составу заявки


Необходимые документы указаны в разделе 3 настоящей аукционной документации.

Наличие у участника размещения заказа свидетельства о допуске к видам работ, являющихся предметом настоящего аукциона, выданное саморегулируемой организацией в области строительства, реконструкции, капитального ремонта в порядке, установленном Градостроительным кодексом Российской Федерации, в том числе:

1. Подготовительные работы на строительной площадке.

2. Работы по сносу строений и разборке конструкций.

3. Работы по водопонижению, организации поверхностного стока и водоотвода.

4. Работы по разработке выемок, вертикальной планировке.

5. Работы по устройству насыпей и обратным засыпкам.

6. Работы гидромеханизированные и дноуглубительные.

7. Работы по устройству свайных оснований, шпунтовых ограждений, анкеров.

8. Работы по уплотнению грунтов естественного залегания и устройству грунтовых подушек.

9. Работы по сооружению опускных колодцев и кессонов.

10. Работы по возведению сооружений способом "стена в грунте".

11. Работы по закреплению грунтов.

12. Работы по искусственному замораживанию грунтов.

13. Работы бетонные.

14. Работы по монтажу сборных железобетонных и бетонных конструкций.

15. Работы по монтажу металлических конструкций.

16. Работы по монтажу деревянных конструкций.

17. Работы по монтажу легких ограждающих конструкций.

18. Работы по монтажу стен из панелей типа "СЭНДВИЧ" и полистовой сборки.

19. Работы по устройству каменных конструкций.

20. Работы по экранированию помещений и устройству деформационных швов.

21. Работы по устройству кровель.

22. Работы по гидроизоляции строительных конструкций.

23. Работы по антикоррозийной защите строительных конструкций и оборудования.

24. Работы по теплоизоляции строительных конструкций, трубопроводов и оборудования.

25. Работы по устройству внутренних инженерных систем и оборудования.

26. Работы по монтажу наружных инженерных сетей и коммуникаций.

27. Работы по монтажу технологического оборудования.

28. Работы пусконаладочные.

29. Работы по строительству автомобильных дорог.

30. Работы по устройству конструкций скважин.

31. Работы по осуществлению строительного контроля застройщиком.

32. Работы по осуществлению строительного контроля привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем.

33. Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком).


Пункт 8

Требования к качеству, объему, техническим характеристикам работ


Участник размещения заказа должен представить подробное описание качественных и количественных характеристик выполняемых работ, поставляемых материалов, изделий и оборудования. Предложения о качестве работ должны соответствовать или превосходить требования, указанные в Техническом задании, которое является неотъемлемой частью настоящей документации об открытом аукционе в электронной форме (Приложение N 1).


Все работы, являющиеся предметом аукциона, указываются в соответствии с требованиями Законодательства Российской Федерации, в т.ч. требованиями по лицензированию и сертификации соответствующих видов деятельности.


Пункт 9

Дата и время окончания срока подачи заявок


12-00 (московское время) 3 мая 2010 г.


Пункт 10

Дата окончания срока рассмотрения заявок


10 мая 2010 г.


Пункт 11

Дата проведения аукциона


13 мая 2010 г.


Пункт 12

Порядок формирования цены контракта


В цену Государственного контракта входит: В указанную цену Контракта включается компенсация всех издержек Подрядчика, связанных с исполнением настоящего Контракта, и вознаграждение Подрядчика.

В цену настоящего Контракта, в частности, входит:

- оплата всех работ связанных непосредственно с осуществлением реконструкции Объекта;

- оплата аренды необходимых для реконструкции машин и техники (включая амортизацию машин и техники), в том числе деталей, конструкций и оборудования;

- оплата всех строительных материалов, связанных с выполнением работ по настоящему Контракту (реконструкцией Объекта), в том числе деталей, конструкций и оборудования;

- проведение всех необходимых испытаний, связанных с реконструкцией Объекта;

- работы по временному подключению Объекта ко всем необходимым коммуникациям;

- работы по подключению Объекта ко всем необходимым коммуникациям при сдаче Объекта в эксплуатацию;

- охрана Объекта.

В цену включаются все расходы Подрядчика, производимые им в процессе поставки товара, выполнения работ, оказания услуг, в том числе расходы на страхование строительно-монтажных рисков, уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, включая расходы на проведение строительного контроля.


Пункт 13

Сведения о валюте


Цена указывается в рублях Российской Федерации.


Пункт 14

Срок подписания государственного контракта


Государственный контракт должен быть заключен не ранее чем через 10 (десять) дней со дня размещения на официальном сайте протокола подведения итогов аукциона в электронной форме.


Пункт 15

Адрес официального сайта


http://www.zakupki.gov.ru


Пункт 16

Адрес электронной площадки


http://www.sberbank-ast.ru


Пункт 17

Обеспечение заявки


Размер обеспечения заявки на участие в аукционе устанавливается в размере 5% от начальной (максимальной) цены Государственного контракта, что составляет 1 250 000 рублей 00 копеек.


Пункт 18

Обеспечение контракта


18.1. Условием заключения Государственного контракта является предоставление Подрядчиком обеспечения исполнения Контракта на срок его действия и срока действия гарантийных обязательств, согласно разделу 6 настоящего Контракта. Обеспечение исполнения государственного контракта: устанавливается в размере 30% (тридцать процентов) начальной (максимальной) цены государственного контракта, указанной в извещении о проведении аукциона в электронной форме, что составляет 7 500 000 рублей. Победитель аукциона в электронной форме до заключения государственного контракта по своему усмотрению предоставляет государственному заказчику безотзывную банковскую гарантию, договор поручительства или передает государственному заказчику в залог денежные средства, в том числе в форме вклада (депозита) в размере обеспечения исполнения государственного контракта.

18.2. Обеспечение предоставляется Подрядчиком Государственному заказчику в течение 5 рабочих дней с момента размещения протокола Комиссии Государственного заказчика на официальном сайте http://www.zakupki.gov.ru.

18.3. В случае продления срока выполнения работ по Государственному контракту Подрядчик обязуется в срок не позднее, чем 10 дней переоформить соответствующую безотзывную банковскую гарантию, договор поручительства или передать Государственному заказчику дополнительные денежные средства в обеспечение исполнения Государственного контракта, в том числе в форме вклада (депозита).

18.4. В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения Контракта перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Подрядчиком его обязательств по Государственному контракту, соответствующий Подрядчик обязуется в течение 10 (десяти) банковских дней с момента, когда соответствующее обеспечение исполнения обязательств по Контракту перестало действовать предоставить Государственному заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение Контракта на тех же условиях и в том же размере, которые указаны в настоящей статье Государственного контракта.

18.5. Уплата Подрядчиком неустойки или применение иной формы ответственности не освобождает его от исполнения обязательств по настоящему Государственному контракту.

18.6. Обеспечение исполнения Контракта удерживается Государственным заказчиком в случае неисполнения Подрядчиком обязательств по настоящему Контракту.


Приложение N 1

к Аукционной документации

от "___"_______ 2010 г. N____


Техническое задание
на выполнение в 2010 году работ по реконструкции объекта ФГУ "Приморрыбвод", г. Владивосток, "Реконструкция Барабашевского лососевого рыбоводного завода", с. Барабаш, Хасанский район, Приморский край"


1. Основание для производства строительно-монтажных работ (СМР)


1.1. Основанием для производства строительно-монтажных работ являются:

- Федеральная целевая программа "Повышение эффективности использования и развитие ресурсного потенциала рыбохозяйственного комплекса в 2009-2013 годах"

- разрешение на строительство N RU25517301 от 31 декабря 2009;

- правоустанавливающий документ на земельный участок Государственный акт на право собственности на землю N 25:20:44:1102

- ГПЗУ N______ от _______;

- Проектная документация N 1-2/850 от 26.06.2008

- Положительное заключение Государственной экспертизы N 377/08, регистрационный 25-1-5-0051-09 от 27.05.2009 г.

- Рабочая документация ГКП-255-2009

Указанные документы предоставляются Заказчиком (Застройщиком).


2. Описание объекта строительства (реконструкции)


2.1. Технико-экономические показатели объекта:

- площадь участка - 11,6297 га

- площадь застройки - 4618,6 

- общая площадь здания - 4480,83 

ГАРАНТ:

Нумерация пунктов приводится в соответствии с источником


2.3. Объекты, входящие в состав объекта строительства (реконструкции):


Здание (сооружение), входящее в состав объекта

ТЭП


Водозабор в верхнем створе руч. Остросопочный.

Водозабор в верхнем створе руч. Остросопочный.


2 фильтрующих водоприемника из стальных труб, уложенные относительно к друг к другу под углом 100°.


Труба стальная электросварная обрезная на 1/4 D 530x9

(подфильтровая камера выполняется в виде лотка с поддерживающей решеткой).


- 41,0 м.п.


Труба стальная электросварная D 630x9

- 15,0 м.п.


Габионы 1,5х1х0,5(h)м

- 24 шт.


Габионы 2,0х1х0,5(h)м

- 2 шт.


Гравий для фильтра 10-20 мм

- 20 м3


Гравий для основания и отсыпки 30-40 мм

- 41 м3


(Габионы - фильтрующие элементы проектировать съемными, сетчатый каркас, заполненный фильтрующим материалом с гравийно-галечниковым заполнителем с крупностью частиц 10-20 мм)



Выполнить в соответствии с проектом и рабочей документацией в комплекте с необходимой арматурой.



Тип оборудования и материалы, используемые при монтаже и строительстве, а также фирмы-производители, применяются по согласованию с Заказчиком, застройщиком.



Водоприемная камера

- 6,8 м3


Выполнить в соответствии с проектом и рабочей документацией и рабочим проектом.



Шпунтовая стенка:



Нарастить верхнюю часть шпунта до отметки 17,85 м, на 0,4 м,



Со стороны верхнего бьефа положить в один ряд блоки ФС-6

- 20 шт.


Оборудовать устройством перелива и устройством полного осушения водозабора.


Самотечный водовод от водозабора в верхнем створе руч. Остросопочный

Трубы из полиэтилена ПЭ 80 SDR 13,6 D 560

- 1578,0 м.п.

Колодцы ж/б D 1500 мм (Н = 2580 мм.)

- 23 шт.

Выполнить в соответствии с проектом, рабочей документацией и техническим заданием в комплекте с необходимой арматурой.



Тип оборудования и материалы используемые при монтаже и строительстве, а также фирмы-производители, применяются по согласованию с Заказчиком, застройщиком.


Водозабор и насосная станция на реке Барабашевка

Водозабор на реке Барабашевка:


2 фильтрующих водоприемника из стальных труб, уложенные относительно друг к другу под углом 130°.



Труба стальная электросварная обрезная на 1/4 D 530x9


- 70,0 м.п.


(подфильтровая камера выполняется в виде лотка с поддерживающей решеткой).



Труба стальная электросварная D 530x9

- 5,0 м.


Габионы 1,5x1x0,5(h)м

- 44 шт.


Габионы 2,0х1х0,5(h)м

- 2 шт.


Гравий для фильтра 10-20 мм

- 36,0 м3


Гравий для основания и отсыпки 30-40 мм

- 73,8 м3


(Габионы - фильтрующие элементы, проектируются съемными, сетчатый каркас, заполненный фильтрующим материалом с гравийно-галечниковым заполнителем с крупностью частиц 10-20 мм)

Выполнить в соответствии с проектом и рабочей документацией в комплекте с необходимой арматурой.



Тип оборудования и материалы, используемые при монтаже и строительстве, а также фирмы-производители, применяются по согласованию с Заказчиком, застройщиком.



Насосная станция:



Водоприемная камера

- 40,5 м3


Камера водомерного узла

- 22,5 м3


Трубопроводами диаметром 500 мм самотеком поступает в водоприемную камеру размерами 3000x3000x4500, выполненную из монолитного бетона. В водоприемной камере установлены погружные насосы производительностью 175 м3/ч (48,6 л/с) напором 25 м, мощностью до 18,5 кВт. (2 рабочих, 1 резервный на складе). Работа насоса автоматизирована по уровню воды в сборном и расходном резервуарах отделения водоподготовки. При минимальном уровне воды в приемном колодце предусмотрено автоматическое отключение насоса. Для измерения расхода воды в отдельно стоящей камере 4500x2500x2000 установить узел учета со счетчиком.



Наземный павильон принять по тип. пр. 901-2-187.91


- 48,0 м2


Выполнить в соответствии с проектом и рабочей документацией в комплекте с необходимой арматурой.



Трубчатый теплообменник

- 30 м.п.


Труба стальная электросварная D 325x6

- 35,0 м.п.


Гравий для основания и отсыпки 30-40 мм

- 41,0 м3


Выполнить в соответствии с проектом, рабочей документацией и техническим заданием в комплекте с необходимой арматурой.



Тип оборудования, и материалы используемые при монтаже и строительстве, а также фирмы-производители, применяются по согласованию с Государственным заказчиком, застройщиком.


Напорный водопровод от водозабора на р. Барабашевке:

Трубы ПЭ SDR13.6-355x26.1 ГОСТ 18599-2001


- 448 м.п.

Колодцы ж/б D 1500 мм

- 4 шт.

Выполнить в соответствии с проектом, рабочей документацией и техническим заданием в комплекте с необходимой арматурой.



Тип оборудования, и материалы используемые при монтаже и строительстве, а также фирмы-производители, применяются по согласованию с Заказчиком, застройщиком.


Рыбозаградительное сооружение с пунктом сбора икры на реке Барабашевка

Рыбозаградитель состоит из плавучих щитов рыбозаграждения 1000x4000.


- 35 шт.

Рыбонакопитель садки 2000x2000x2000 мм

- 6 шт.

Монолитный бетон В3/В7,5

- 4,5/4,05 м3


Монолитный ж/б

- 59,01 м3


Габионы 2,0х4,0х0,5(h)м

- 17 шт.


Габионы 1,0x4,0x0,5(h)м

- 1 шт.


Матрасы Рено 2,0х6,0х0,3(h)м

- 65 шт.


Геотекстиль "Дорнит"

- 940,0 м2


Труба ПЭ80 SDR21-110x5,3

- 25 м.п.


Временные инвентарные вагончики для заготовки икры

- 2 шт.


Временные инвентарные вагончики-бытовки

- 2 шт.


Выгреб металлический

- 6,0 м3


Временная стоянка на 6 автомобилей



Выполнить в соответствии с проектом, рабочей документацией и техническим заданием в комплекте с необходимой арматурой.



Тип оборудования и материалы, используемые при монтаже и строительстве, а также фирмы-производители, применяются по согласованию с Государственным заказчиком, застройщиком.


Снос строений икросборника.

Здание икросборника

- 260,0 м2

Здание одноэтажное, кирпичное с полным железобетонным каркасом, прямоугольной формы с пристроенным подсобным помещением



Снос строений выполняется в соответствии с рабочей документацией.



3. Нормативно-технические требования


3.1. Выполнение работ и завершенные строительством Объекты должны соответствовать государственным стандартам, техническим нормам, строительным нормам и правилам, экологическим нормативным актам и нормативным актам Страны.


4. Основные конструкции проектируемых зданий и сооружений


4.1. Водозаборное сооружение в верхнем створе р. Остросопочный с водоводом


Предусматривается строительство новых водозаборных устройств взамен существующих: 2 фильтрующих водоприемника из стальных труб, фильтрующий элемент - габионы; водосборный колодец. Выполнить наращивание верхней части шпунта блоками, с устройством перелива и устройством полного осушения водозабора.


4.2. Насосная станция подрусловых вод на р. Барабашевка с напорным водопроводом


Предусматривается строительство новых водозаборных устройств взамен существующих: 2 фильтрующих водоприемника из стальных труб, аналогично водозабору на руч. Остросопочном. Вода поступает в водоприемную камеру размером 3,0x3,0x4,5 м, выполненную из монолитного бетона. В водоприемной камере установлены погружные насосы - 2 рабочих (1 резервный на складе). Из водоприемного колодца вода подается на завод по напорному трубопроводу.


4.3. Рыбозаградительное сооружение на р. Барабашевке (пункт сбора икры)


Сооружение носит сезонный характер и предназначено для отлова и заготовки икры в сентябре - октябре. Рыбозаградитель состоит из двух береговых и одного руслового устоев, выполняемых из монолитного бетона. Берега русла реки закрепляются матрасами "Рено" (или аналоги по техническим параметрам) толщиной 30 см. по геотекстилю "Дорнит" ТС-200.


5. Ориентировочная ведомость отделки помещений


Наименование помещений

Отделка

1.1 Техническое помещение насосной станции на реке Барабашевка



пол

Ж/б

потолок

Сэндвич-панели

В соответствии с проектом





Все отделочные материалы должны иметь гигиенические сертификаты, а также пожарные сертификаты с указанием дымообразующей способности, токсичности продуктов сгорания и прочее.


6. Благоустройство и озеленение


6.1. Выполнить благоустройство и озеленение в границах землеотвода.

6.2. Озеленение выполняется в соответствии с рабочей документацией.

6.3. В состав проекта по благоустройству входит:

- вертикальная планировка площадок;

- устройство проездов и парковок;

- отмостка вокруг здания.


7. Инженерные системы зданий


7.1 Электроснабжение и освещение


Силовое электроснабжение потребителей выполнить сетью 380/220 В с заземляющей нейтралью.

Защитными мерами от поражения электрическим током предусматриваются:

- автоматическое отключение питания;

- система уравнивания потенциалов;

- для розеточных сетей - устройства УЗО.

Виды освещения: рабочее, резервное - на напряжение 220 В, ремонтное - на напряжение 12 В.

Сеть внутреннего освещения выполняется кабелем ВВГ, проложенным в лотках. Управление освещением осуществляется выключателями, установленными у входов в помещения.

ГАРАНТ:

Нумерация приводится в соответствии с источником


7.1.2. Вентиляция и кондиционирование


Приток естественный через открываемые оконные фрамуги.


8. Наружные инженерные системы


8.1. Электроснабжение выполнить в соответствии с проектом и рабочей документацией


Электроснабжение обеспечивается по 2-й категории надежности. Основным источником питания является существующая трансформаторная подстанция (ТП) 2х250 кВА, резервным - вновь проектируемая дизель-электрическая (ДЭС). Мощность объектов, подключаемых к ТП, составляет 240 кВА.

На вводе в каждое помещение предусматривается устройство взаимоисключающее одновременную подачу электроэнергии от обоих источников.

Установка автоматизированной контейнерной электростанции (ДЭС) мощностью 300 квт укомплектована автоматической системой вентиляции, системой пожаротушения и необходимыми инженерными системами. Комплектно с ДЭС поставляется щит управления, запуск осуществляется в автоматическом режиме.

Наружное освещение территории выполняется светильниками РКУ-08 с лампами мощностью 250 вт, установленными на опорах. Для зануления применяется проводник сечением равным фазному.

Проектом предусматривается общее защитное заземление производственного комплекса насосных станций и резервной ДЭС.


8.2. Технологическое водоснабжение


Технологическое водоснабжение завода осуществляется грунтовыми водами водоносного горизонта и подрусловыми водами р. Барабашевка.

Грунтовые воды подаются на завод по самотечному водоводу В9 Ф560мм от водосборного колодца проектируемого горизонтального водозабора грунтовых вод в верхнем створе р. Остросопочный. Вода на технологические нужды подается от насосной станции водозабора на р. Барабашевке (В 7.1).


8.3. Производственная канализация


Производственная канализация запроектирована от пункта сбора икры Стоки от мойки, оборудования и мойки пола отводятся в запроектированный септик с последующим вывозом в места отведенные СЭС. Сеть канализации выполнить из пластмассовых труб по ГОСТ 18599-83.


9. Оборудование и материалы


9.1. Тип оборудования и материалов, используемых при монтаже, а также фирмы-производители могут быть, по согласованию с Заказчиком, заменены на аналогичные того же класса (ценовой категории).


10. Требования к организации и производству работ


10.1. Начало работ: с момента заключения государственного контракта до 20 декабря 2010 г.


10.1.1. Перед началом работ разработать и согласовать в установленном порядке проект производства работ (ППР).

10.1.2. На технологические процессы производства работ разработать и согласовать в установленном порядке технологические карты.

10.1.3. До начала работ разработать и согласовать в установленном порядке календарный план выполнения работ.

10.1.4. Контроль качества возведения зданий и сооружений должен осуществляться специальными службами, создаваемыми в строительных, генподрядных и субподрядных организациях и оснащенных техническими средствами, обеспечивающими необходимую достоверность и полноту контроля.

Контроль качества должен выполняться на основе четко налаженной системы управления качеством строительства посредством входного контроля строительных конструкций, изделий и материалов, послеоперационного контроля отдельных строительных процессов и приемочного контроля качества выполненных строительно-монтажных работ, а также ответственных конструкций.

Ответственные конструкции по мере их готовности подлежат приемке в процессе строительства с составлением акта промежуточной приемки этих конструкций.


10.2. Производство работ


10.2.1. В процессе производства работ соблюдать требования всех применимых правил техники безопасности при обеспечении доступа к строительной площадке и работе на ней.

10.2.2. В процессе производства работ применять все разумные меры по охране окружающей среды (как на строительной площадке, так и за ее пределами).

10.2.3. В ходе строительства удалять со строительной площадки все препятствия, а также складировать или удалять все оборудование и остатки материалов, убирать и удалять со строительной площадки все остатки материалов, мусор или Временные объекты, которые больше не требуются.

10.2.4. Обеспечить ограничение доступа посторонних лиц на строительную площадку.

10.2.5. Выполнение работ и завершенные строительством объекты должны соответствовать государственным стандартам, техническим нормам, строительным нормам и правилам, экологическим нормативным актам и нормативным актам РФ.

10.2.6. Обеспечить надлежащие меры предосторожности для обеспечения безопасности своего персонала и рабочей силы.

10.2.7. С началом производства работ обеспечить наличие на строительной площадке всех предусмотренных законодательством РФ необходимых журналов производства работ.

10.2.8. При разработке ППР и календарного графика плана производства работ предусмотреть производство работ по технологическому водоснабжению в период с мая по сентябрь месяц.


10.3. Приемка-сдача работ


10.3.1. Приемку-сдачу работ производить в соответствии со СНиП 3.01.04-87 "Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения".

10.3.2. Обеспечить подготовку комплекта "Исполнительной документации".

10.3.3. Обеспечить подготовку руководства по техническому обслуживанию и эксплуатации, содержащие сведения, достаточные для обеспечения возможности эксплуатации, технического обслуживания, демонтажа, разборки, наладки и ремонта объектов.


11. Гарантии


11.1. Срок гарантии на выполненные работы, материалы и изделия должен составлять 60 месяцев с даты их приемки Государственным заказчиком.


Государственный заказчик:


Подрядчик:


Приложение N 1

к Техническому заданию

N_____ от "___" ________ 2010 г.


             ДЕПАРТАМЕНТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА ПРИМОРСКОГО КРАЯ
                ОТДЕЛ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ ПРОЕКТОВ
  ул. Светланская, 22, г. Владивосток, 690110, телефон: (4232) 20-76-36,
    e-mail: expert@arch.primorsky.ru ОКПО 00089690, ОГРН 1072540011114
                      ИНН/КПП 25400138350/254001001

                                           УТВЕРЖДАЮ
                                           Заместитель начальника отдела
                                           государственной экспертизы
                                           проектов
                                           ________________ Н.Б. Ворожбит
                                           27.05.2009

                         ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
                   ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ N 377/08

                     регистрационный N 25-1-5-0051-09


                    Объект капитального строительства
       "Барабашевский лососевый рыбоводный завод. Приморский край.
                              Реконструкция"


                    Объект государственной экспертизы
    Проект "Барабашевский лососевый рыбоводный завод. Приморский край.
                              Реконструкция"


         Проектная документация, включая смету на строительство и
                     результаты инженерных изысканий

1. Общие положения


1.1. Основания для проведения государственной экспертизы

- письмо-заявка ФГУ "Приморрыбвод" на проведение государственной экспертизы проекта от 26.06.2008 N 1-2/850;

- задание на проведение инженерно-изыскательских и проектных работ от 04.12.2007;

- задание на корректировку проектно-сметной документации от 14.08.2006;

- техническое задание для ООО "НПИГГР" на выполнение инженерных изысканий для строительства от 16.04.2008;

- градостроительный план земельного участка от 14.07.2008 N RU25517301-0000000000000008;

- государственный акт на право собственности на землю N 25:20:44:1102;

- кадастровый план земельного участка от 03.04.2007 N 02-2007-123;

- кадастровый паспорт земельного участка от 07.07.2008 N 02-2008-0621;

- экспертное заключение ФГУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Приморском крае" от 28.07.2008 N 0338/02-О при выборе земельного участка под строительство забойного пункта сбора икры;

- санитарно-эпидемиологическое заключение ФС по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Приморскому краю от 31.07.2008 N 25.ПЦ.01.744.Т.001671.07.08 к земельному участку для проектирования забойного пункта сбора икры;

- договор энергоснабжения (государственный контракт) от 01.01.2008 N ХО265;

- устав ФГУ "Приморрыбвод", утвержденный приказом Госкомрыболовства России от 12.02.2008 N 98.


1.2. Состав проектной документации и отчетных материалов о результатах инженерных изысканий

Том 1. Общая пояснительная записка. Шифр ВЛ 2007-061-ОПЗ;

Том 2. Генеральный план. Шифр 7-066Р-ТО1-ГП;

Том 3. Дождевая канализация. Шифр 7-066Р-ТО1-ДК;

Том 4. Пересечение теплосети с ливневой канализацией. Шифр 7-066-000-ТС;

Том 5. Наружные сети водоснабжения и канализации. Шифр 7-066-000-НВК;

Том 6. Наружные сети электроснабжения напряжением 6 кВ. Шифр 7-066Р-ТО1-ЭС;

Том 7. Трансформаторная подстанция 2х1000 кВА (привязка). Шифр 7-066Р-Э03-ЭС.ЭП;

Том 8. Связь и сигнализация. Шифр 7-066Р-000-СС;

Том 9. Проект организации строительства. Шифр 7-066-000-ПОС;

Том 10. Перечень мероприятий по охране окружающей среды;

Том 11. Перечень мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

Том 12. Архитектурные решения. Шифр 7-066-000-АР;

Том 13. Конструкции железобетонные. Фундаменты. Шифр 7-066-000-КЖ;

Том 15. Технологические решения. Шифр 7-066Р-ТО1-ТХ;

Том 16. Отопление, вентиляция и кондиционирование. Шифр 7-066-000-ОВ;

Том 17. Водопровод и канализация. Шифр 7-066-000-ВК;

Том 18. Электрооборудование. Шифр 7-066-000-ЭМ;

Том 19. Автоматизация комплексная. Шифр 7-066-000-АК;

Том 20. Пожарная сигнализация. Шифр 7-066-000-ПС;

Том 20. Системы связи. Шифр 7-066-000-СС;

Том 21. Внутриплощадные сети НВК, ЭС, наружное освещение территории. Шифр 7-066-000-ВС;

Том 22. Тепломеханические решения. Шифр 7-066-000-ТМ;

Том 19. Автоматизация. Шифр 7-066-000-АК;

Том 18. Электрооборудование. Шифр 7-066-000-ЭМ;

Технический отчет по инженерно-геологическим изысканиям. Шифр 2007/-140-ГЕО.

Дополнение N 1 к техническому отчету по инженерно-геологическим изысканиям. Шифр 2008/-188-ГЕО.


1.3. Объект государственной экспертизы

На рассмотрение представлен проект на реконструкцию Барабашевского лососевого рыбоводного завода в Хасанском районе Приморского края.


1.4. Основные технико-экономические показатели

Площадь земельного участка в границах отвода - 11,6297 га.

Площадь застройки - 4618,6 

Производительность ЛРЗ - 20 млн. экз. молоди кеты.


Основной производственный комплекс со встроенным административно-бытовым блоком

Общая площадь здания - 4480,83 

в т.ч. производственного корпуса - 4100,92 

административно-бытовой блок - 379,91 

Этажность здания - 1 этаж,

Строительный объем - 28173,73 

Насосная станция подрусловых вод

Площадь застройки - 45 

Пункт сбора икры

Площадь застройки - 55 


1.5. Источник финансирования

Федеральный бюджет.


1.6. Сведения о земельном участке, предназначенном для строительства

Земельный участок площадью 11,6297 га, планируемый под реконструкцию объекта, расположен ориентировочно в 3 км на юго-восток от дома N 25 по ул. Суханова с. Барабаш Хасанского района Приморского края, на землях промышленности, транспорта, связи, обороны и иного назначения.

Земельный участок находится в постоянном бессрочном пользовании у Барабашевского лососевого рыбоводного завода на основании государственного акта на право собственности на землю N 25:20:44:1102.

Объекты недвижимого имущества, находящиеся в оперативном управлении ФГУ "Приморрыбвод" и расположенные в с. Барабаш Хасанского района (канализационная насосная станция, станция биологической очистки, котельная, наружные сети канализации, наружные сети водоснабжения, наружные сети горячей воды, наружные тепловые сети, водонапорная башня) переданы в муниципальную собственность Хасанского района (согласования Федерального агентства по рыболовству от 21.11.2007 N 02-58/2396, государственного комитета РФ по рыболовству от 17.12.2007 N 02-58/177). Реконструкция завода согласована администрацией Барабашского сельского поселения от 21.12.2007 N 584.

На балансе Барабашского лососевого рыбоводного завода находятся следующие производственные здания: административное здание, гараж, баня, проходная завода, производственное помещение (пристройка к жилому дому), водонапорная станция, водонапорный приемный колодец (письмо Барабашского ЛРЗ от 21.04.2008 N 81).

Существующие здания икросборника и цеха-питомника подлежат сносу на основании акта о сносе БЛРЗ от 26.12.2007 (приказ от 26.12.2007 N 125-П).

Рельеф участка ровный, с незначительными перепадами по высоте.

Участок строительства ограничен: с севера - дамбой с автомобильной дорогой; с востока - огородами и ручьем Известковым; с юга и запада - откосами и ручьем Известковым.

В настоящее время на участке расположены здания и сооружения Барабашского лососеразводного завода (производственные здания, сооружения и инженерные коммуникации). Внутри территории завода расположен жилой поселок.

Весь участок расположен в водоохранной зоне реки Барабашевка.


1.7. Идентификационные сведения об исполнителях работ

Проектные организации:

ОАО "Дальэнергомаш", ул. Пограничная, 20, г. Владивосток, 690091. Лицензия от 18.12.2007 Д 966919 регистрационный номер ГС-7-25-02-26-0-2540089423-003947-1 выдана Федеральным агентством по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству. Срок действия лицензии по 26.04.2009.

ООО "Архитектурная мастерская Мамонова" (Генеральный план. Архитектурно-cтроительные решения), ул. Алеутская, 11, г. Владивосток, 690091. Лицензия от 13.11.2007 регистрационный номер ГС-7-25-02-26-0-2538059140-003874-1 выдана Федеральным агентством по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству. Срок действия лицензии - по 13.11.2012.

ООО "Региональный центр экоаудита и консалтинга" (Перечень мероприятий по охране окружающей среды), ул. Невельского, 1, к. 16, г. Владивосток, 690005. Лицензия от 15.05.2008 Е 081779, регистрационный номер ГС-7-25-02-26-0-2536159533-004286-1 выдана Федеральным агентством по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству. Срок действия лицензии - по 15.05.2013.

Изыскательская организация:

ООО "НПЦ "Геополис". Лицензия от 20.02.2006 Д 688263 регистрационный номер ГС-7-25-02-28-0-2540113595-002600-1, выдана Федеральным агентством по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству. Срок действия лицензии - по 20.02.2011.


1.8. Идентификационные сведения о застройщике, заказчике

Застройщик - ФГУ "Приморрыбвод", ул. Светланская, 7, г. Владивосток, 690091.

Заказчик - ФГУ "Приморрыбвод", ул. Светланская, 7, г. Владивосток, 690091. ИНН 2536097333.


2. Основания для выполнения инженерных изысканий, разработки проектной документации


2.1. Основания для выполнения инженерных изысканий

Инженерно-геологические изыскания выполнялись в июне 2008 года с целью изучения инженерно-геологических и гидрогеологических условий площадки, на основании 5 технического задания на выполнение инженерных изысканий для строительства от 2008 года и разрешения на производство инженерно-геологических изысканий, подписанного директором департамента градостроительства Приморского края от 07.06.2008 N 24.


Сведения об изменениях, внесенных в процессе проведения государственной экспертизы

- представлено свидетельство об оценке состояния измерений в лаборатории, выданное ФГУ "Приморский ЦСМ" от 01.09.2005 N 295.


2.2. Основания для выполнения проектной документации

Проект на реконструкцию Барабашевского лососевого рыбоводного завода выполнялся на основании задания на проектирование, утвержденного заместителем руководителя Федерального агентства по рыболовству от 14.08.2008 N б/н и Федеральной целевой программы экономического и социального развития Дальнего Востока и Забайкалья на 1996-2005 гг. до 2010 г.

Барабашевский лососевый рыбоводный завод является подразделением ФГУ "Приморрыбвод" в соответствии с уставом ФГУ "Приморрыбвод", утвержденным приказом Госкомрыболовства России от 12.02.2008 N 98.

Кадастровый план земельного участка 25:20:011201:0039 (кадастровый паспорт земельного участка от 07.07.2008 N 02-2008-0621).

Градостроительный план земельного участка N RU25517301-0000000000000008 подготовлен администрацией Барабашского сельского поселения 14.07.2008 года.

Градостроительный регламент земельного участка не установлен.

Основные виды разрешенного использования земельного участка - размещение производственной базы ЛРЗ и самотечного водовода.

Инженерное обеспечение проектируемого объекта предусмотрено:

- водоснабжение на хоз. питьевые нужды - от скважины через существующую водонапорную башню, водоснабжение на производственные нужды - от подруслового водозабора на р. Барабашевке и руч. Остросопочный (Лицензия на водопользование от 25.11.2005 серия ВЛВ N 00885 ТРРВХ. Срок лицензии - по 24.11.2010. Письмо отдела водных ресурсов по Приморскому краю АБВУ ФАВР от 02.02.2007 N 109/164 "О лимите водопользования");

- водоотведение хоз. бытовых стоков производится через очистные сооружения полной биологической очистки "Биокс" в р. Барабашевка (Лицензия на водопользование от 25.11.2005 серия ВЛВ N 00885 ТРРВХ. Срок лицензии - по 24.11.2010. Письмо отдела водных ресурсов по Приморскому краю АБВУ ФАВР от 02.02.2007 N 109/164 "О лимите водопользования");

- производственные стоки от мойки оборудования и мойки пола цеха отводятся в септик (т.п. 902-3-73.1.87). Условно-чистые воды от инкубационного и личиночного цехов, от пункта сбора икры отводятся без очистки в р. Барабашевка через ручей Остросопочный (Лицензия на водопользование от 25.11.2005 серия ВЛВ N 00885 ТРРВХ. Срок лицензии - по 24.11.2010. Письмо отдела водных ресурсов по Приморскому краю АБВУ ФАВР от 02.02.2007 N 109/164 "О лимите водопользования");

- поверхностные сточные воды направляются через очистные сооружения на рельеф, в пределах водосборной площади р. Барабашевка (разрешение управления Ростехнадзора по Приморскому краю на сброс загрязняющих веществ с поверхностным стоком от 16.05.2006 N 4183);

- электроснабжение - от существующей ТП в соответствии с договором электроснабжения от 01.01.2008 N Х0265;

- источник теплоснабжения - автономная котельная.


3. Описание результатов инженерных изысканий


3.1. Топографические, инженерно-геологические, экологические, гидрологические, метеорологические и климатические условия территории, наличие распространения и проявления геологических и инженерно-геологических процессов

Климатический район II Г.

Расчетная снеговая нагрузка 120 .

Нормативный ветровой напор 48 .

Глубина промерзания грунта 157 см.

Расчетная зимняя температура воздуха - минус 25,2°.

Сейсмичность района строительства по СНиП II-7-81* и картам ОСР-97 (карта А) - 6 баллов. Сейсмичность площадки строительства с учетом инженерно-геологических условий - 6 баллов.

В геоморфологическом отношении участок расположен в муждуречье р. Барабашевка и ее притока - руч. Остросопочный, на левом берегу ручья.

Участок застроен, рельеф спланирован и отсыпан техногенными (насыпными) фунтами при строительстве завода.

Геолого-литологическое строение площадки до глубины 8.0 м характеризуется развитием в его пределах аллювиальных, элювиальных отложений, перекрытых почвенно-растительным слоем или техногенными (насыпными) грунтами.

Почвенно-растительный слой имеет повсеместное распространение на площадке, мощность слоя 0.20-0.50 м.

По результатам рекогносцировочного обследования площадки, данным буровых работ, лабораторных исследований грунтов согласно ГОСТ 20522-96 в пределах рассматриваемой толщи выделено 5 инженерно-геологических элементов (ИГЭ).

ИГЭ 1 - техногенные (насыпные) грунты малой степени водонасыщения, с глубины 0,50 м (скв. N 8) насыщенные водой, слежавшиеся.

ИГЭ 2 - пески средней крупности, средней плотности, средней степени водонасыщения.

ИГЭ 3 - пески гравелистые, средней плотности, средней степени водонасыщения.

ИГЭ 4 - галечниковый грунт с песчаным заполнителем до 20-30% с глубины 4.00 - 6.30 м с валунами до 20-35%, плотный, средней степени водонасыщения с глубины 2.20-3.50 м насыщенный водой.

ИГЭ 5 - суглинки дресвяные твердые.

На площадке на период изысканий встречены подземные воды, которые по условиям формирования, залегания и питания относятся к техногенным (воды "верховодки") и грунтовым.

Техногенные воды встречены в скв. N 8, приурочены к техногенным грунтам. Залегают на глубине 0,50 м (абс. отм. 14.85 м), воды безнапорные.

В периоды снеготаяния и ливневых дождей следует ожидать более широкое развитие подземных вод техногенного происхождения ("верховодка"). Воды "верховодки" имеют сезонный характер, образуются за счет инфильтрации поверхностных вод в период выпадения атмосферных осадков и формируются, как правило, в грунтах обратной засыпки фундаментов, в глинистых грунтах с большим содержанием крупнообломочного материала.

Грунтовые воды приурочены к аллювиальным галечниковым отложениям с песком до 20-30%, залегают на глубинах 2,20-3,00 м, в абс. отм. от 11.90 до 12.90 м. Воды безнапорные. Питание водоносного горизонта осуществляется, в основном, за счет инфильтрации атмосферных осадков, разгрузки трещинных вод скальных отложений, слагающих борта долины и за счет взаимосвязи подземных и поверхностных вод р. Барабашевки и руч. Известкового.

Разгрузка подземных вод в меженный период происходит, в основном, в сторону русла руч. Известкового.

Коэффициент водопроницаемости галечниковых грунтов с песчаным заполнителем до 20-30% составляет 95.5 м/сут.

По результатам химического анализа грунтовые воды слабоагрессивны к бетону нормальной проницаемости, обладают высокой коррозионной активностью к свинцовой оболочке кабеля по величине общей жесткости, средней коррозионной активностью к и алюминиевой оболочке кабеля по содержанию хлоридов (СНиП 2.03.11-85, таб. 5; ГОСТ 9.602-89*, таб. 2-5), неагрессивны к бетону на портландцементе и сульфатостойком цементе, неагрессивны на арматуру железобетонных конструкций при постоянном погружении и слабоагрессивны при периодическом смачивании по содержанию хлоридов (СНиП 2.03.11-85, таб. 6, 7).

К специфическим грунтам, развитым на участке, относятся техногенные (насыпные) и элювиальные грунты.

По совокупности геоморфологических и геологических факторов, отрицательно влияющих на условия строительства и эксплуатацию здания, сложность инженерно-геологических условий участка в соответствии со СП 11-105-97, часть 1, приложение Б соответствует категории II (средней сложности).


3.2. Сведения о выполненных видах, составе, объеме работ и методах инженерных изысканий

Полевые инженерно-геологические работы проведены ООО "НПЦ "Геополис" в июне 2008.

На участке проведено рекогносцировочное обследование территории, в ходе которого выполнены маршрутные наблюдения для изучения основных особенностей инженерно-геологических условий участка изысканий.

Для уточнения геолого-литологического разреза, гидрогеологических условий, отбора проб грунтов на площадке пробурено 8 скважин глубиной 8.0 м.

Бурение скважин осуществлялось буровыми установками: самоходной - УГБ-50М на шасси ГАЗ-66 и переносной - КМ-10 с отбором керна, диаметром до 151 мм.

В процессе буровых и горнопроходческих работ для определения физических свойств грунтов из скважин отобрано 4 пробы грунта ненарушенной структуры, 29 проб грунта нарушенной структуры, 3 пробы воды.


4. Описание технической части проектной документации


На рассмотрение представлен проект на реконструкцию Барабашевского лососевого рыбоводного завода в Хасанском районе Приморского края


4.1. Схема планировочной организации земельного участка

Участок расположен в Хасанском районе Приморского края, в 4.0 км восточнее с. Барабаш, на территории существующего рыбоводного завода.

Рельеф участка спокойный, перепад отметок составляет 0.5-1.0 м, уклон поверхности не превышает 1°. Абсолютные отметки существующей поверхности составляют 11-16 м.

В состав генерального плана входят:

- основной производственный комплекс со встроенным административно-бытовым блоком;

- рефконтейнер на 15 тонн;

- котельная (существующая);

- склад (существующий);

- бокс (существующий);

- склад ГСМ (существующий);

- административный корпус (существующий);

- баня (существующая);

- трансформаторная подстанция (существующая);

- площадка котельной;

- дизельная;

- септик-выгреб пункта сбора икры;

- очистные сооружения хозяйственно-бытовых стоков;

- очистные сооружения поверхностного стока;

- водосборный колодец;

- насосная станция грунтовых вод (резервная);

- насосная станция хозяйственно-питьевых вод (существующая);

- водонапорная башня (существующая);

- насосная станция подрусловых вод;

- водоподпорное сооружение;

- рыбозаградительное сооружение;

- рыбовыпускной канал;

- рыбоходный канал;

- пункт сбора икры;

- автостоянка на 4 машиноместа (существующая);

- автостоянка на 10 машиномест;

- площадка отдыха.

При реконструкции рыборазводного завода выделено три участка производства работ.

Первый участок - непосредственно на территории рыборазводного завода. На участке предусматривается снос существующих рыборазводных цехов (западный цех и здание забойки сносится до начала строительства, восточный цех и отделение водоподготовки сносится после введения в эксплуатацию нового производственного комплекса); строительство производственного комплекса с пристроенным к нему административно-бытовым корпусом; дизельной.

Второй участок - за автомобильной дорогой в изгибе р. Барабашевка. На месте существующей насосной станции - строительство насосной станции подрусловых вод.

Третий участок - рыбозаградительное сооружение на р. Барабашевка в 8 км вниз по течению для сбора икры.

Проектом предусматривается реконструкция водозаборного устройства, расположенного на расстоянии 1,6 км выше площадки ЛЗР на р. Остросопочный с устройством водовода от водозабора до ЛРЗ.

Севернее проектируемого производственного комплекса, рядом с проездом, примыкающим к поселку, намечено строительство котельной.

Вертикальная планировка решена с учетом отвода ливневых вод от зданий и сооружений через руч. Остросопочный в р. Барабашевку.

Организация рельефа земельного участка запроектирована в увязке с прилегающей территорией, с учетом отвода поверхностных вод.

Проектом благоустройства предусмотрено устройство покрытий проездов, площадок для стоянки автомашин из асфальтобетона, наружное освещение территории, устройство ограждения, озеленение территории.

Озеленение свободных территорий осуществляется посадкой деревьев и кустарников, устройством цветников и газонов, укрепления откосов посевом трав. Принцип размещения зеленых насаждений смешанный: предусмотрены как регулярные посадки (рядовая посадка деревьев, посадка кустарников в "живую изгородь"), так и свободное размещение деревьев.

Подъезд предусмотрен с существующих проездов.


4.2. Технологические решения

Цель реконструкции существующего рыбоводного завода на р. Барабашевка - организация эффективного предприятия по искусственному разведению молоди кеты, с обеспечением современного уровня технологических процессов на всех стадиях развития рыбоводной продукции, обеспечение водоснабжения инкубационных аппаратов емкостного типа, самотечного независимого водоснабжения с регулируемой подачей воды в поперечные секции личиночного цеха в процессе выдерживания свободных эмбрионов и подращивания молоди.

Мощность Барабашевского лососевого рыбоводного завода после реконструкции составит 20 млн. экземпляр молоди кеты по выпуску со среднештучной навеской 0.6-1.0 г.

Характеристика производственных процессов рыборазводного завода на р. Барабашевка состоит из следующих операций:

- отлов и выдерживание в рыбонакопителе и садках производителей;

- забой производителей, сбор и оплодотворение икры;

- транспортировка икры;

- закладка икры в инкубационные аппараты;

- инкубация икры;

- постановка икры на выклев;

- выклев и выдерживание свободных эмбрионов;

- подращивание молоди;

- выпуск молоди;

- санитарно-профилактические мероприятия.

Бетонный бассейн для отлова и выдерживания производителей находится в нижней части питомника руч. Остросопочный перед водоподпорным сооружением, состоит из двух отсеков 6 х 8 м. Общая площадь бассейнов для выдерживания производителей 96 , из них 72  занимают садки, и 24  ловушки, которые при выдерживании производителей играют промежуточную роль.

Для выдерживания производителей кеты до созревания используются садки. Размеры садков 4 х 2 х 1.5 м. Для получения садковых площадей указанных размеров бетонные бассейны перегораживаются на отсеки при помощи вставных металлических трубок.

Отлов из ловушек, сортировка, посадка производителей в садки и их изъятие для сбора икры выполняется ежесуточно. По мере изъятия производителей из садков из руслового садка в ловушки поступают новые партии производителей.

При отсадке в садки на выдерживание соблюдается нормативное соотношение производителей по половым признакам 1:1.

Икра и молоки для искусственного рыборазведения используются только от зрелых и здоровых производителей.

Работы по сбору и оплодотворению икры производятся в помещении специально оборудованного цеха сбора и оплодотворения икры, который расположен возле садков.

На разделочном столе технолог-рыбовод вскрывает брюшко предварительно обездвиженной самки специальным ножом и выпускает икру в пластиковый таз.

Оплодотворение икры осуществляется "сухим" способом. В таз с икрой добавляются молоки и осторожно и тщательно перемешиваются.

Оплодотворенная икра осторожно промывается от спермы, включений крови и слизи. Процесс оплодотворения и промывки занимает не более 10 минут.

В течение двух часов после оплодотворения заканчивается стабилизация зародыша и икра приобретает повышенную устойчивость к внешним физическим воздействиям, после чего ее можно транспортировать на рыбоводный завод.

Перевозка икры производится автомобильным транспортом в транспортировочных контейнерах японского производства с размерами 670x300x300 мм.

Инкубация икры осуществляется в инкубационных аппаратах типа "Бокс" и четырех секционных аппаратах Аткинса.

Все инкубационные аппараты пластмассовые японского или немецкого производства.

Выклев и выдерживание свободных эмбрионов икры происходит в пластиковых прямоточных бассейнах питомника (10 х 2 х 0.8 м).

Подращивание молоди кеты осуществляется в тех же бассейнах, где происходит выдерживание личинок.

Выпуск молоди начинается в середине апреля и длится в течение 20-25 дней партиями.

Штат персонала предприятия составляет 14 человек. В период сбора икры привлекаются временно 9 человек.


Сведения об изменениях, внесенных в процессе проведения государственной экспертизы

1. В пояснительной записке указан профессионально - квалификационный состав работников с распределением по группам производственных процессов, число рабочих мест и их оснащенность.

2. Выполнено описание режима работы и отдыха персонала, организация питания персонала.

3. В пояснительной записке выполнен перечень мероприятий, обеспечивающих соблюдение требований по охране труда при эксплуатации объекта.

4. В составе графической части проекта представлена принципиальная схема технологических процессов от места поступления сырья и материалов до выпуска готовой продукции.

ГАРАНТ:

Нумерация пунктов приводится в соответствии с источником


4.4. Конструктивные решения

Производственный корпус со встроенным административно-бытовым блоком - одноэтажное, отапливаемое здание, крестообразное в плане с габаритными размерами 138x71 м. Высота помещений до несущих конструкций от 3.12 м до 6.22 м в коньке.

Здание запроектировано в металлическом однопролетном рамном каркасе. Пролет рамы каркаса 24.0 м. Рамы состоят из колонн и балок переменного двутаврового сечения. Колонны с балками и балки между собой в коньке соединяются на болтах. Рамы выполняются в заводских условиях.

Пространственная жесткость каркаса обеспечивается в поперечном направлении металлическими рамами с жесткими узлами и шарнирным опиранием колонн на монолитные железобетонные ростверки. В продольном направлении - вертикальными связями между колоннами.

Фундаментные балки под наружные ограждения монолитные железобетонные. Сваи буронабивные сечением 0,6 м, длиной 7,0 м. Под колонну приняты две сваи.

Наружные стены и покрытия запроектированы из панелей типа "сэндвич" марки "Агема". Панели наружных стен толщиной 100 мм. Панели покрытия толщиной 150 мм.

Уровень ответственности проектируемых зданий - II (нормальный) по приложению 7* к СНиП 2.01.07-85* "Нагрузки и воздействия" издания 2000 года.

Категория ответственности здания по степени сейсмической опасности - объект массового строительства согласно п. 1.3* СНиП II-7-81* "Строительство в сейсмических районах" издания 2000 года и рекомендаций Госстроя России в приложении к письму Госстроя России от 23.03.2001 N АШ-1382/9 - 6 баллов.

Степень огнестойкости - III по СНиП 21-01-97 "Пожарная безопасность зданий и сооружений" для производственного корпуса. Огнезащита несущих элементов каркаса (колонны, ригели) обеспечена огнезащитным покрытием ВПМ-2 толщиной 4 мм.

Наружные стены и покрытия запроектированы из панелей типа "сэндвич" марки "Агема". Панели наружных стен толщиной 100 мм. Панели покрытия толщиной 150 мм.

Основанием свайных фундаментов приняты галечниковые грунты.


Сведения об изменениях, внесенных в процессе проведения государственной экспертизы

1. Внесены изменения в теплотехнический расчет АР ТТ (стр. 1-4) - добавлен# коэффициента теплотехнической однородности.

2. Внесены изменения в расчет свайных фундаментов на горизонтальное перемещение от совместного действия вертикальных и горизонтальных нагрузок. Горизонтальное перемещение также учтено в расчетах рамы, с учетом изменения вертикального перемещения покрытия и перераспределения усилий в металлической раме.

3. Выполнен расчет несущей способности буронабивной сваи на горизонтальную нагрузку 6.4 т.

4. Оценка надежности здания определена в соответствии с "Рекомендациями по оценке надежности строительных конструкций зданий и сооружений по внешним признакам", ЦНИИ Промзданий, М. 2001 год.


4.5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий


4.5.1. Электроснабжение, электрооборудование, электроосвещение

Расчетная нагрузка составляет 128 кВт.

Категория надежности электроснабжения - II.

Электроснабжение выполнено от существующей ТП, для резервного электроснабжения запроектирована дизельная электростанция (ДЭС) мощностью 360 кВт контейнерного типа.

Наружное освещение выполнено светильниками РКУ-08 с лампами ДРЛ-250, установленными на опорах.

Основными потребителями электроэнергии являются электроприемники технологического, сантехнического оборудования, электрического освещения.

Проектом предусмотрено: рабочее, аварийное, ремонтное освещение. Напряжение ремонтного освещения - 12 В.

Освещенность, типы светильников приняты в соответствии с назначением помещений и условием среды. Управление освещением выполнено местное# выключателями, установленными у входов в помещения.

Учет электроэнергии выполнен на вводе.


Сведения об изменениях, внесенных в процессе проведения государственной экспертизы

1. Принципиальная схема электроснабжения завода откорректирована. В схему включены два трансформатора мощностью 250 кВА. От ТП до здания завода проложены два кабеля 0.4 кВ.

2. Проект дополнен сетями 0.4 кВ от ТП и ДЭС до потребителей.

3. В общей пояснительной записке расчетная нагрузка приведена в соответствие с нагрузкой в разделе ЭМ.

4. Проставлены отметки пола на всех этажах.

5. Размещение светильников принято с учетом технологической части проекта.

6. Выполнена схема уравнивания потенциалов.


4.5.2. Водоснабжение и канализация

Водоснабжение завода на хоз-питьевые нужды предусматривается из скважины, через существующую водонапорную башню.

Источником воды для нужд пожаротушения служит насосная станция грунтовых вод, в шахтном колодце которой установлены два погружных насоса (один рабочий, другой резервный). Сеть противопожарного водопровода запроектирована кольцевой, с установкой пожарных гидрантов.

Технологическое водоснабжение завода осуществляется водами водоносного горизонта и подрусловыми водами р. Барабашевки. Грунтовые воды подаются на завод по самотечному водоводу Д=500 мм. Подрусловый водозабор на р. Барабашевка представляет собой лучевой водозабор, каптирующий подрусловые воды.

Хоз-бытовые стоки от блока вспомогательных помещений отводятся на блок очистных сооружений биологической очистки заводского изготовления "Биокс" производительностью 3.0 . Очищенный сток сбрасывается в р. Барабашевку через ручей Остросопочный (Лицензия на водопользование от 25.11.2005 серия ВЛВ N 00885 ТРРВХ. Срок лицензии - по 24.11.2010. Письмо отдела водных ресурсов по Приморскому краю АБВУ ФАВР от 02.02.2007 N 109/164 "О лимите водопользования").

Производственная канализация от пункта сбора икры и от личиночного цеха отводится в септик.

Условно - чистые воды от инкубационного и личиночных цехов при инкубации и выдерживании, а также от пункта сбора икры при набухании икры отводятся без очистки в р. Барабашевку (Лицензия на водопользование от 25.11.2005 серия ВЛВ N 00885 ТРРВХ. Срок лицензии - по 24.11.2010. Письмо отдела водных ресурсов по Приморскому краю АБВУ ФАВР от 02.02.2007 N 109/164 "О лимите водопользования").

Отвод поверхностного стока с территории осуществляется путем комплексного решения планировочных отметок и системой дождеприемных колодцев.

Поверхностный сток с территории завода отводится на локальные очистные сооружения модельного ряда "Свирь-5" и после очистки сбрасываются в р. Остросопочный (разрешение управления Ростехнадзора по Приморскому краю на сброс загрязняющих веществ с поверхностным стоком от 16.05.2006 N 4183).

Основные показатели:


* расчетный расход воды на хоз-бытовые нужды

- 2.06 м3/сут.,

* расход воды на внутренние пожаротушение

- 5.0 л/сек.,

* расход воды на наружное пожаротушение

- 30 л/сек.,

* расход воды на производственные нужды

- 31897.9 м3/сут.,

* расход хоз-бытовых стоков

- 2.06 м3/сут.


Сведения об изменениях, внесенных в процессе проведения государственной экспертизы

1. На чертеже с наружными сетями водопровода и канализации (ВЛ2007-061-НВК.З) показаны:

- очистные сооружения хоз-бытовых и поверхностных стоков;

- трассы систем K1; K2 к очистным сооружениям и выпуски их в ручей;

- система канализации условно - чистых производственных стоков;

- водопровод к зданию котельной.

2. ПЗ дополнена показателями общего расхода ливневых вод с территории завода (234.6 л/с) и значениями загрязнений до и после очистки.


4.5.3. Теплоснабжение, отопление

Теплоснабжение. Теплоснабжение производственного комплекса осуществляется от блочно-модульной котельной.

Система теплоснабжения закрытая.

Прокладка тепловой сети подземная в непроходном канале.

Расчетные тепловые потоки составляют: на отопление - 0,364 Гкал/ч.

Отопление. В здании предусмотрена однотрубная система топления с нижней разводкой.

Параметры теплоносителя 95-70°С.

В качестве отопительных приборов приняты чугунные радиаторы. Дополнительно установлены воздушно-отопительные агрегаты.

Вентиляция. Вентиляция из помещений административно-бытового корпуса естественная. Приток неорганизованный.


Сведения об изменениях, внесенных в процессе проведения государственной экспертизы

1. Представлены расчетные тепловые потоки рыбоводного завода (ВЛ 2007-061-ТС).

2. Представлена таблица расчетных воздухообменов в помещениях, таблица вентиляционного оборудования (ВЛ 2007-061-ОВ). В производственных помещениях предусмотрена естественная вытяжная вентиляция, из расчета однократного объема. Вытяжка производится из верхней зоны помещений при помощи дефлекторов.

3. Представлены решения по вентиляции в помещениях лабораторий, кухни, гостиной (ВЛ 2007-061-ОВ).

4. На схемах отопления указана компенсация тепловых удлинений (осуществляется за счет сильфонных компенсаторов и самокомпенсации).

5. Указаны помещения с установленными воздушно-отопительными агрегатами (инкубационное отделение, отделение доращивания, отделение водоподготовки).


4.5.4. Сети и системы связи

Телефонизация - от существующих сетей предприятия.

Радиофикация - эфирное радиовещание.


Сведения об изменениях, внесенных в процессе проведения государственной экспертизы

1. Представлен проект внутренней разводки телефонных пар с оборудованием помещения пожарного поста охраны телефонной связью (ВЛ 2007-061-СС).


4.6. Проект организации строительства

При реконструкции рыборазводного завода выделено три участка производства работ.

Первый участок - непосредственно на территории рыборазводного завода.

Второй участок - за автомобильной дорогой в изгибе р. Барабашевка.

Третий участок - рыбозаградительное сооружение на р. Барабашевка.

Снос зданий и сооружений выполняется автомобильным краном КС-3577.

Земляные работы выполняются следующим механизированным комплексом: экскаватор ЭО-4121 емкостью ковша 0,65  со сменным оборудованием - ковш-драглайн, грейфер (для разработки грунта в котловане и траншеях); экскаватор ЭО-2621 емкостью ковша 0,25  (для разработки траншей под электросети и сети слабого тока); бульдозер Т-170. Сверление скважин под буронабивные сваи выполняется бурильно-крановой машиной БКМ-1501.

Возведение основного производственного здания выполняется изнутри здания ходом "на себя" с помощью автомобильного крана "TADANO". Укладку габионов, матов, подачу бетонной смеси в инвентарных бадьях, монтаж металлоконструкций при возведении гидротехнических сооружений, монтаж насосных станций, выполняется с помощью автомобильного крана "TADANO" (КС-3577).

Бетонная смесь приготовляется непосредственно на строительных площадках в бетоносмесительной установке, с устройством открытых площадок под инертные материалы и склада под цемент.

Укладка дрен и устройство колодцев выполняется с помощью автокрана КС-3577. Подача бетонной смеси в опалубку выполняется автокраном в инвентарных бадьях.

Бытовые помещения строителей расположены в пределах реконструируемого объекта. Водоснабжение для бытовых нужд и для производственных нужд - от существующих сетей водопровода. В качестве канализации используются существующие сети. Площадка строительства оборудована биотуалетом, опоражниваемым спецмашинами по мере наполнения. Подключение пожарных машин выполняется от существующего пожарного гидранта. Временное электроснабжение бытовых помещений и строительной площадки выполняется по месту от существующих электрических сетей (с установкой электротехнического шкаф). Связь с диспетчерской службой осуществляется по сотовой связи.

Продолжительность строительства - 30 мес., в том числе подготовительный период - 3 мес.

Количество работающих - 31 чел.

Трудоемкость - 20460 чел.-дн.


4.7. Мероприятия по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения и работающих

Пояснительная записка содержит запись главного инженера проекта с его подписью о том, что технические решения, принятые в проекте, соответствуют требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации, и обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта при соблюдении предусмотренных проектом мероприятий.

Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов", санитарно-защитная зона для проектируемого объекта не устанавливается.

По результатам расчетов рассеивания, выполненных в соответствии с требованиями ОНД-86, расчетные приземные концентрации в зоне жилой застройки ни по одному из выбрасываемых веществ не превысили 0.1 ПДК.

В качестве дополнительных мероприятий по снижению негативного воздействия на качество атмосферного воздуха, проектными материалами предусматривается озеленение участка.

В соответствии с представленными материалами оценки воздействия на окружающую среду, уровни звука и эквивалентные уровни звука на рабочих местах соответствуют СН 2.2.4/2.1.8.562-96 "Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданиях и на территории жилой застройки" и не превышают допустимых норм.

Расчетные параметры и принятая система отопления в отапливаемых зданиях обеспечивают требования СанПиН 2.1.2.1002-00 "Санитарно-эпидемиологические требования к жилым зданиям и помещениям" к микроклимату в помещениях зданий.

В помещениях предусмотрено естественное и искусственное освещение, освещенность соответствует требованиям СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 "Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий".

Проектом предусмотрено обеспечение работников гардеробными, санузлами и блоками вспомогательного назначения, т.е. обеспечены допустимые условия труда. Все помещения оснащены современным технологическим оборудованием и мебелью в соответствии с происходящими в них процессами.

Расположение рабочих мест, их оборудование и оснащение отвечают эргономическим и техническим требованиям СП 2.2.21327-03 "Гигиенические требования к организации технологических процессов, производственному оборудованию и рабочему инструменту", СНиП 2.08.02-89* "Общественные здания и сооружения", СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 "Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы".

Санитарно-гигиенические условия труда персонала соответствуют требованиям санитарных правил, действующим строительным нормам, нормам технологического проектирования, требованиям по охране труда и гигиеническим требованиям к климату производственных помещений.

Оценка условий труда персонала соответствуют требованиям Р 2.2.2006-05 "Гигиеническая оценка факторов рабочей среды и трудового процесса, критерии и классификации условий труда". Санитарно-гигиенические условия труда персонала относятся к классу оптимальных и допустимых.


4.8. Мероприятия по охране окружающей среды

На земельном участке установлены ограничения прав пользователя в связи с расположением в водоохраной зоне р. Барабашевка - водотока высшей категории рыбохозяйственного водопользования. В соответствии с Водным кодексом РФ (ст. 65 п. 16) в границах водоохранных зон допускаются проектирование, размещение, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения.

Ихтиофауна р. Барабашевка представлена широким промысловых видов рыб, в том числе кета (аборигенный вид) и еще 5 видов семейства лососевых, 2 вида дальневосточной красноперки, 2 вида корюшки, гольяны, пескари, бычки, подкаменщики, вьюновые и дальневосточная минога.

Уменьшение численности кеты в р. Барабашевка как с действием погодных факторов (несколько маловодных лет), так и с преимущественно высоким уровнем изъятия производителей, в том числе браконьерским выловом. Большая часть пропущенной на нерестилища рыбы отлавливается браконьерами.

Реконструкция Барабашевского рыбоводного завода создает условия для сохранения нерестилищ подходящей на нерест рыбы.

На проектируемом объекте предусмотрены все системы инженерного обеспечения.

Хозяйственно-бытовые стоки после очистки на очистных сооружениях биологической очистки "Биокси-3" сбрасываются через руч. Остросопочный в реку Барабашевка (Лицензия на водопользование от 25.11.2005 серия ВЛВ N 00885 ТРРВХ. Срок лицензии - по 24.11.2010. Письмо отдела водных ресурсов по Приморскому краю АБВУ ФАВР от 02.02.2007 N 109/164 "О лимите водопользования").

Производственные стоки предприятия являются средой для обитания разводимых рыб. Технологические воды, используемые на стадии выдерживания производителей относятся к условно-чистым и отводятся в р. Барабашевку через ручей Остросопочный без предварительной очистки (Лицензия на водопользование от 25.11.2005 серия ВЛВ N 00885 ТРРВХ. Срок лицензии - по 24.11.2010. Письмо отдела водных ресурсов по Приморскому краю АБВУ ФАВР от 02.02.2007 N 109/164 "О лимите водопользования").

Поверхностный (дождевой) сток отводится с территории производственного комплекса двумя выпусками через очистные сооружения "Свирь-5" в руч. Остросопочный (разрешение управления Ростехнадзора по Приморскому краю на сброс загрязняющих веществ с поверхностным стоком от 16.052006 N 4183).

В состав очистных сооружений входят: насосная установка, блок очистки и сорбционного фильтра доочистки. Очистке подвергается первая, наиболее грязная порция дождя.

Условно-чистый поверхностный сток с территории насосной станции подрусловых вод и с территории пункта сбора икры неорганизованно отводится на рельеф в пределах водосборной площади р. Барабашевка.

Проектом предусмотрены следующие мероприятия по охране поверхностных вод от загрязнения:

- регулярное проведение ревизии и очистки очистных сооружений, сетей ливневой канализации;

- ведение аналитического контроля за качественным составом сбрасываемых сточных вод;

- регулярная уборка территории, недопущение разливов нефтепродуктов;

- проведение своевременного ремонта дорожных покрытий;

- ограждение зон озеленения бордюрами, исключающими смыв грунта во время ливневых дождей на дорожные покрытия;

- своевременный вывоз отходов с территории предприятия.

Основными источниками загрязнения атмосферного воздуха во время эксплуатации проектируемого объекта является:

- площадки парковки автотранспорта;

- очистные сооружения ливневой канализации;

- очистные сооружения хоз. бытовых стоков;

- дымовая труба котельной;

- резервуар хранения топлива;

- рефконтейнер.

В атмосферу поступают следующие загрязняющие вещества: азота диоксид, азота оксид, аммиак, углерода оксид, сажа, серы диоксид, сероводород, керосин, бензин, метан, фреон, бенз(а)пирен, этантиол, углеводороды предельные С12-С19, мазутная зола, из них такие вещества как азота диоксид, азота оксид, серы диоксид и мазутная зола теплоэлектростанций; серы диоксид и сероводород; аммиак и сероводород; азота диоксид, азота оксид, аммиак и серы диоксид обладают эффектом суммации. Валовой выброс загрязняющих веществ в атмосферу - 0.5708309 т/год.

Расчет рассеивания загрязняющих веществ проводился по программе "Эколог" версия 3.3, согласованной с ГГО им. А.И. Воейкова. Расчет проведен на зимний и летний период без учета фоновых концентраций для участка местности 600х600 м, с шагом расчетной сетки 100 м. Для укрупненного анализа рассеивания ЗВ в приземном слое атмосферы рассчитаны значения приземных концентраций ЗВ в дополнительных точках, принятых на границе санитарно-защитной зоны и в зоне жилой застройки.

Расчеты рассеивания загрязняющих веществ в атмосферном воздухе показали: по всем загрязняющим веществам и группам суммации концентрации в приземном слое атмосферы на границе СЗЗ и в зоне жилой застройки не превышают 0.1 ПДК соответствующего вещества.

По результатам расчета рассеивания загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы максимальные концентрации по всем загрязняющим веществам, выбрасываемым источниками предприятия, не превысили долей нормируемых концентраций, установленных ЦЛАТИ по Приморскому краю.

В результате производственной деятельности предприятия предполагается образование следующих видов отходов производства и потребления:

Первого класса опасности:

- ртутные лампы, люминесцентные ртутьсодержащие трубки отработанные и брак, 0.005 т/год.

Третьего класса опасности:

- обтирочный материал, загрязненный маслами (содержание масел 15% и более), 0.003 т/год;

- шлам очистки трубопроводов и емкостей от нефти и нефтепродуктов, 0.005 т/год;

- всплывающая пленка из нефтеуловителей, 0.0566 т/год;

- отходы твердых производственных материалов, загрязненные нефтяными и минеральными жировыми продуктами, 1.03 т/год.

Четвертого класса опасности:

- мусор от бытовых помещений организаций несортированный (исключая крупногабаритный), 1.9 т/год;

- отходы потребления на производстве, подобные коммунальным, 44.233 т/год;

- отходы (осадки) из выгребных ям и хоз. бытовые стоки, 260 т/год;

- отходы (осадки) при механической и биологической очистке сточных вод, 29.14 т/год.

С целью минимизации воздействия отходов на окружающую природную среду предприятие осуществляет деятельность по следующим направлениям:

- рациональное использование и экономия материальных ресурсов;

- передача отходов для использования и размещения сторонним организациям;

- организацию наблюдения за состоянием окружающей среды на объектах временного размещения отходов.

Отходы, образующиеся в результате производственной деятельности проектируемого объекта, при своевременном сборе и отправке на места утилизации и размещения, не представляют экологической опасности для окружающей среды.

Принятые проектные решения не наносят ущерба окружающей природной среде, уровень воздействия на окружающую природную среду находится в пределах норм и требований по обеспечению экологической безопасности.


Сведения об изменениях, внесенных в процессе проведения государственной экспертизы

1. В проекте разработана программа производственного экологического контроля (мониторинга) за характером изменения всех компонентов экосистемы при эксплуатации объекта, а также в случае аварийных ситуаций.

2. Представлен перечень и расчет затрат на реализацию природоохранных мероприятий и компенсационных выплат.


4.9. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности

Источником воды для нужд пожаротушения служит насосная станция грунтовых вод, в шахтном колодце которой установлены два погружных насоса (один рабочий, другой резервный). Сеть противопожарного водопровода запроектирована кольцевой, на которой установлены пожарные гидранты.

Пожарная сигнализация для административно-бытового здания выполняется во всех помещениях, кроме помещений с мокрыми процессами. Помещения оборудованы дымовыми пожарными извещателями, на путях эвакуации установлены ручные пожарные извещатели типа "ИПР". Электрощитовая оборудована тепловыми пожарными извещателями "ИП 212-45".

Прибор приемно-контрольный размещается в помещении щитов управления.

Сети пожарной сигнализации выполнены кабелем КПСВЭВнг 1x2x0.5 в кабель - канале.

Оборудование пожарной сигнализации для котельной поставляется комплектно с котельной.

Оборудование автоматической системы пожаротушения для дизельной поставляется комплектно с дизельной.

Предусмотрено отключение систем общеобменной вентиляции при пожаре.

Оповещение о пожаре - звонковое, на путях эвакуации установлены светоуказатели "Выход" (оповещатели типа "Маяк 1" и "Свирель").

Сведения об изменениях, внесенных в процессе проведения государственной экспертизы

- тепловые пожарные извещатели в административных помещениях заменены на дымовые пожарные извещатели.


5. Описание сметы на строительство


Стоимость капитального ремонта определена базисно-индексным методом (база ФЕР) в ценах 4 квартала 2007 года и составила по Сводному сметному расчету 375774,156 тыс. руб., в том числе СМР - 231300,835 тыс. руб., оборудования - 125239,623 тыс. руб.

Сведения об изменениях, внесенных в процессе проведения государственной экспертизы:

По замечаниям государственной экспертизы внесены изменения по объемам работ в соответствии с проектом, уточнена стоимость оборудования, исключена калькуляция на приготовление гидротехнического бетона, исключены дважды учтенные стоимости материалов. После внесения изменений сметная стоимость в уровне цен 4 кв. 2007 года составила 270048,29 тыс. руб.

Изменение затрат по главам произошло в результате учета пропущенных работ в соответствии с замечаниями: монолитных плит, фундаментных балок, щитов, светильников, системы пожарно-охранной сигнализации, противопожарной изоляции вентсистем, сильфонных компенсаторов, водомерного узла, благоустройства и т.д., уточнения объемов работ в соответствии с проектом, уточнения стоимости оборудования и материалов, исключения коэффициента 0,85 к СП и дважды учтенного коэффициента 0,94 к HP, включения в ССР пусконаладочных работ "вхолостую", изменения индекса на оборудование, исключения дважды учтенных стоимостей материалов.

По итогам корректировки сметная стоимость объекта реконструкции составляет в уровне цен 4 квартала 2007 года:


Всего

270048,29 тыс.руб.,

в том числе СМР

104125,94 тыс.руб.,

оборудование

142354,69 тыс.руб.


Сметная стоимость в базовом уровне цен 2000 года составляет:


Всего

86238,86 тыс. руб.,

в том числе СМР

19952,22 тыс. руб.,

оборудование

57372,32 тыс. руб.


6. Выводы по результатам рассмотрения


Государственной экспертизой установлено:

- инженерные изыскания соответствуют требованиям СНиП 11-02-96 "Инженерные изыскания для строительства", СП 11-105-97 "Инженерно-геологические изыскания".

- проектные решения выполнены в соответствии с заданием на проектирование, техническими условиями, градостроительным планом. Принятые проектом конструктивные решения, инженерные сети и системы соответствуют технологическим и эксплуатационным требованиям, требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других "норм; действующих на территории Российской Федерации, и обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта при соблюдении предусмотренных проектом мероприятий;

- проектом предусмотрены мероприятия по теплозащите ограждающих конструкций отапливаемых зданий и оснащению приборами по учету за расходом электроэнергии;

- проект на реконструкцию Барабашевского лососевого рыбоводного завода в Хасанском районе Приморского края, доработанный по замечаниям государственной экспертизы, рекомендуется к утверждению.


Ведущий консультант

Е.Л. Андреева


27 мая 2009 года


                   Федеральное агентство по рыболовству

                  Федеральное государственное учреждение
           "Приморское бассейновое управление по рыболовству и
                сохранению водных биологических ресурсов"
                            ФГУ "ПРИМОРРЫБВОД"

 Адрес: 690091 г. Владивосток         Телефон: 41-10-99
 ул. Светланская, 7

N 1-2/785                                                18 июня 2009 г.


                                      И.О. директора Департамента
                                      градостроительства Приморского края
                                      С.М. Якушину


                       Уважаемый Сергей Михайлович!

     Просим внести уточнения  положительного  заключения  государственной
 экспертизы N 377/08  по  Реконструкции  Барабашевского  ЛРЗ  Приморского
 края:
     В разделе 6:
     1. Производительность ЛРЗ - 20 млн. экз. молоди кеты.
     2. Общая численность предприятия составляет 38 человек.
     В разделе 5:
     Стоимость капитального ремонта читать как: Стоимость Реконструкции.


 Главный инженер ФГУ "Приморрыбвод"                          С.Н. Шкурко

 ИЗМЕНЕНИЯ СОГЛАСОВАНЫ

 И.о. директора департамента
 градостроительства Приморского края                        С.М. Якушин

Приложение N 2

у Аукционной документации


Проект


                         ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ

         на выполнение в 2010 году работ по реконструкции объекта
            ФГУ "Приморрыбвод", г. Владивосток, "Реконструкция
              Барабашевского лососевого рыбоводного завода",
               с. Барабаш, Хасанский район, Приморский край

 г. Москва                                         "___"_________ 2010 г.

     Федеральное  агентство  по  рыболовству,  именуемое   в   дальнейшем
 "Государственный  заказчик",  в  лице   руководителя     Крайнего Андрея
 Анатольевича,  действующего  на  основании   Положения   о   Федеральном
агентстве  по  рыболовству,  утвержденного  постановлением  Правительства
 Российской  Федерации  от  11.06.2008 г.  N 444,  с  одной  стороны,   и
 ________________________________________________________________________
 в лице ________________________________________________________________,
 действующего на основании Устава, признанное победителем _______________
 ______________________________________ по _____________________________,
 именуемое в дальнейшем "Подрядчик" с другой стороны (совместно именуемые
 - "Стороны") с соблюдением требований Федерального закона от  21.07.2005
 N 94-ФЗ "О размещении заказов на  поставки  товаров,  выполнение  работ,
 оказание услуг для государственных и муниципальных нужд",  на  основании
 результатов  размещения   государственного   заказа   путем   проведения
 открытого  аукциона  (открытого  аукциона  в   электронной   форме)   на
 выполнение   в   2010 году   работ   по   реконструкции   объекта    ФГУ
 "Приморрыбвод", г. Владивосток, "Реконструкция Барабашевского лососевого
 рыбоводного завода", с. Барабаш, Хасанский район,  Приморский  край,  (в
 соответствии  с  протоколом  заседания  Единой   комиссии   Федерального
 агентства по рыболовству по  размещению  заказов  на  поставку  товаров,
 выполнение  работ,  оказанию  услуг  для  государственных   нужд   путем
 проведения  конкурса,   открытого   аукциона,   запроса   котировок   от
 ________________  N________   _________________________ г.),   заключили
 настоящий  Государственный  контракт,  далее  именуемый   "Контракт"   о
 нижеследующем:

                          1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

     1.1. По настоящему Контракту  Подрядчик  обязуется  в  установленный
 настоящим Контрактом срок осуществить реконструкцию "под ключ"  и  сдать
 Государственному   заказчику   ФГУ    "Приморрыбвод",    г. Владивосток,
 "Реконструкция   Барабашевского    лососевого    рыбоводного    завода",
 с. Барабаш,  Хасанский  район,  Приморский  край   (далее   -   Объект),
 реконструкция Объекта должна осуществляться в соответствии с Техническим
 заданием  (Приложение  N 1),  проектной  (включая   смету)     и рабочей
 документациями,  передаваемыми  Государственным  заказчиком   Подрядчику
 согласно прилагаемому Графику  (Приложение  N 2)  и  Календарным  планом
 (Приложение N 3), включая поставку оборудования и материалов, работы  по
 техническому и гарантийному обслуживанию Объекта и оборудования, а также
 выполнение монтажных, пусконаладочных и  иных  неразрывно   связанных со
 строительством  Объекта  работ,  а  Государственный  заказчик  обязуется
 предоставить  на  время  выполнения  работ   по   настоящему   Контракту
 Подрядчику  земельный  участок  для  выполнения  работ   по   Контракту,
 проектную и рабочую  документации,  принять  и  оплатить   выполненные в
 рамках настоящего Контракта работы по строительству Объекта.
     Реконструкция  Объекта  осуществляется  в  рамках     реализации ФЦП
 "Повышение эффективности использования и развитие ресурсного  потенциала
 рыбохозяйственного   комплекса   в    2009-2013 годах",    постановление
 Правительства Российской Федерации от 12  августа  2008 года  N 606,  по
 Объекту    ФГУ    "Приморрыбвод",     г. Владивосток,     "Реконструкция
 Барабашевского лососевого  рыбоводного  завода",  с. Барабаш,  Хасанский
 район, Приморский край.
     1.2.   Стороны    письменно    определяют    своих    уполномоченных
 представителей по техническим вопросам,  которые  с  момента  заключения
 настоящего  Контракта  будут  принимать   непосредственное   участие   в
 регулировании вопросов, связанных с исполнением  Сторонами  обязательств
 по Контракту и осуществлять контроль над ходом его выполнения.
     1.3.   Финансирование   работ   осуществляется   за   счет   средств
 федерального бюджета.

                   2. ЦЕНА КОНТРАКТА и ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

     2.1. Цена настоящего Контракта составляет _________________0,00 руб.
 (___________________________________ рублей) (включая НДС).
     Цена настоящего Контракта является твердой и неизменной.
     2.2. В указанную цену Контракта включается компенсация всех издержек
 Подрядчика,   связанных   с   исполнением   настоящего    Контракта,   и
 вознаграждение Подрядчика.
     В цену настоящего Контракта, в частности, входит:
     - оплата  всех  работ  связанных  непосредственно  с  осуществлением
 реконструкции Объекта;
     - оплата  аренды  необходимых  для  реконструкции  машин  и  техники
 (включая амортизацию машин и техники), в том числе деталей,  конструкций
 и оборудования;
     - оплата всех строительных материалов, связанных с выполнением работ
 по настоящему Контракту (реконструкцией Объекта), в том  числе  деталей,
 конструкций и оборудования;
     - проведение всех необходимых испытаний, связанных с  реконструкцией
 Объекта;
     - работы по  временному  подключению  Объекта  ко  всем  необходимым
 коммуникациям;
     - работы по подключению Объекта ко  всем  необходимым  коммуникациям
 при сдаче Объекта в эксплуатацию;
     - охрана Объекта.
     В цену включаются все расходы Подрядчика, производимые им в процессе
 поставки товара, выполнения работ, оказания услуг, в том  числе  расходы
 на страхования, уплату налогов, сборов и других  обязательных  платежей,
 включая расходы на проведение строительного контроля.
     2.3. Государственный заказчик в течение 25 (двадцати  пяти)  рабочих
 дней с момента заключения настоящего Контракта производит  авансирование
 работ в размере 30% от цены Контракта.
     Оплата   аванса   производится   на   основании   счета   Подрядчика
 выставленного в адрес Государственного заказчика.
     2.4. Погашение суммы аванса будет осуществляться путем уменьшения на
 процент авансового платежа суммы каждого  очередного  счета  Подрядчика,
 выставляемого за выполненные работы по  настоящему  Контракту,  согласно
 Календарному плану (Приложение N 3).
     2.5. Оплата выполненных работ по настоящему  Контракту  производится
 Государственным  заказчиком  Подрядчику  согласно   Календарному   плану
 (Приложение N 3), подписанных Государственным заказчиком  и  Подрядчиком
 актов принятых работ и форм отчетности КС-2 и КС-3.
     Оплата производится за фактически выполненные  работы  (поставленные
 материалы и оборудование и проч.) по Контракту.
     2.6.   Оплата   выполненных   работ   производится   Государственным
 заказчиком  в  течение  15   (пятнадцати)   рабочих   дней   с   момента
 представления (выставления) Подрядчиком  счета  при  соблюдении  условий
 п. 2.5. Контракта.
     2.7. Датой оплаты  работ  по  настоящему  Контракту   считается дата
 списания денежных средств с лицевого счета Государственного заказчика.
     2.8. При  расхождении  фактической  стоимости  работ  со  стоимостью
 работ,   предусмотренной   Контрактом,   действует      стоимость работ,
 предусмотренная настоящим Контрактом.
     2.9. Оплаты по  Контракту  производится  Государственным  заказчиком
 безналичным перечислением денежных средств на расчетный счет Подрядчика.
     2.10. В случае уменьшения (отсутствия) бюджетного  финансирования  в
 2010 году и, в связи с этим, невозможности  выполнения  обязательств  по
 настоящему Контракту в установленные сроки в  установленном  им  объеме,
 Государственный  заказчик   освобождается   от     ответственности перед
 Подрядчиком в соответствии с  п. 1  ст. 401  ГК  РФ.  При   уменьшении в
 установленном порядке средств  бюджета,  выделенных  для  финансирования
 работ по Контракту, Стороны на  основании  п. 1  ст. 767  ГК  РФ  должны
 согласовать  новые  сроки  выполнения  работ  по       Контракту, а если
 необходимо,  и  другие  условия  выполнения   работ   по     Контракту в
 тридцатидневный срок с момента принятия  уполномоченным  государственным
 органом  решения  об  уменьшении   средств   бюджета,     выделенных для
 финансирования работ по Контракту.
     В случае невозможности определения новых сроков  и  цены  Контракта,
 стороны согласовывают порядок и условия расторжения Контракта.
     2.11. В  случае  досрочного  расторжения  Контракта  по  основаниям,
 предусмотренным законом, иными правовыми актами и Контрактом,  Подрядчик
 обязуется возвратить  выплаченные  Государственным  заказчиком  денежные
 средства  в  части,  превышающей  фактически  выполненные  по  Контракту
 работы, в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты, с которой в соответствии
 с законом, иными правовыми  актами  либо  соглашением  сторон  настоящий
 Контракт будет считаться расторгнутым.

                        3. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

     3.1. Календарные сроки выполнения работ определены Сторонами:
     Начало работ:____________ года _________________ месяца _______ дня.
     Окончание работ: 2010 года декабря месяца 20 дня.
     Общая продолжительность реконструкции составляет __________ дней.
     3.2. На момент подписания настоящего Контракта дата окончания  работ
 в соответствии с Календарным планом (Приложение N 3)  является  исходной
 для  определения  имущественных  санкций  в  случаях  нарушения   сроков
 реконструкции.
     3.3.  Сроки  завершения  отдельных  работ  определяются  Календарным
 планом (Приложение N 3).

                         4. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН

     4.1. Обязательства Подрядчика.
     Для выполнения работ по настоящему Контракту Подрядчик принимает  на
 себя обязательства:
     4.1.1. Выполнить все работы по реконструкции в  объеме  и  в  сроки,
 предусмотренные настоящим Контрактом и  приложениями  к  нему,  и  сдать
 Объект Государственному заказчику в установленный Контрактом срок.
     4.1.2. Обеспечить:
     - производство работ в полном соответствии  с  проектной  и  рабочей
 документациями, Календарным  планом  (Приложение  N 3)  и  строительными
 нормами и правилами;
     -  качество  выполнения  всех  работ  в  соответствии  с   проектной
 документацией,  рабочей   документацией   и   действующими     нормами и
 техническими условиями;
     - своевременное устранение недостатков и  дефектов,  выявленных  при
 приемке работ и в течение гарантийного срока эксплуатации Объекта.
     4.1.3. Нести ответственность за  правильную  и  надлежащую  разметку
 Объекта по отношению к реперным точкам, линиям и  уровням,  правильность
 положения уровней, размеров.
     4.1.4. Возвести собственными  силами  за  счет  цены   Контракта все
 временные сооружения.
     4.1.5. Осуществить в установленном порядке  временные  подсоединения
 коммуникаций на период  выполнения  работ  на  строительной   площадке и
 подсоединения вновь построенных  коммуникаций  в  точках   подключения в
 соответствии с проектной и рабочей документацией.
     Точки  и  условия  подсоединения  согласовывает  с  эксплуатирующими
 организациями Государственный заказчик.
     4.1.6. Обеспечить в ходе реконструкции  выполнение  на  строительной
 площадке необходимых мероприятий по технике безопасности,  рациональному
 использованию территории, охране окружающей среды, зеленых насаждений  и
 земли, а также установить временное освещение.
     4.1.7.  Согласовать  с  органами  государственного  надзора  порядок
 ведения работ на Объекте и обеспечить  его  соблюдение  на  строительной
 площадке.
     4.1.8. При готовности Объекта  известить  об  этом  Государственного
 заказчика в 5-дневный срок.
     4.1.9.   Произвести   индивидуальное    испытание    смонтированного
 оборудования  и  принять  участие  в  комплексном  его     опробовании в
 присутствии представителя Государственного заказчика.
     4.1.10.  Немедленно  известить  Государственного  заказчика   и   до
 получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:
     -   возможных   неблагоприятных   для   Государственного   заказчика
 последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы;
     -  иных,  не  зависящих  от  Подрядчика  обстоятельств,   угрожающих
 годности или прочности результатов  выполняемой  работы  либо  создающих
 невозможность ее завершения в срок.
     4.1.11.  Подрядчик  обязан  самостоятельно   закупить   строительные
 материалы  для  выполнения  работ  по  настоящему  Контракту,    а также
 предоставить и/или арендовать все необходимое оборудование (технику) для
 выполнения  работ  по  настоящему   Контракту.   Подрядчик     не должен
 использовать  материалы  и  оборудование,  если  это  может   привести к
 нарушению требований, обязательных  для  сторон,  по  охране  окружающей
 среды и безопасности строительных работ.
     4.1.12. Нести ответственность перед  Государственным  заказчиком  за
 неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств Субподрядчиками.
     4.1.13.  Передать  по   окончании   реконструкции   Государственному
 заказчику схемы расположения и каталоги координат и высот  геодезических
 знаков, устанавливаемых при геодезических разбивочных работах  в  период
 реконструкции   сохраняемых   до   его   окончания,   и   исполнительную
 документацию о выполненных строительных и монтажных работах.
     4.1.14.  Привлечь  для  выполнения  работ,  связанных  с   вскрытием
 подземных коммуникаций, эксплуатационную  организацию  и   обеспечить ее
 надзор за выполнением указанных работ.
     4.1.15. Заключить Договоры:
     - с  пусконаладочными  организациями  и  произвести  пусконаладочные
 работы в сроки, в объеме и в порядке, которые установлены  в  Приложении
 N 3 к настоящему Контракту;
     -  на  шеф-монтаж  оборудования  с   вызовом       персонала для его
 производства.
     4.1.16.  Выполнить  в  полном   объеме   все   свои   обязательства,
 предусмотренные в других статьях настоящего Контракта.
     4.1.17. Подрядчик не позднее чем за 1 (один) месяц до сдачи  Объекта
 в эксплуатацию представляет Государственному  заказчику  на  утверждение
 документы, необходимые для сдачи  Объекта  в  эксплуатацию,  по  перечню
 представляемому Государственным заказчиком.
     4.2. Обязательства Государственного заказчика.
     Для  реализации  настоящего   Контракта   Государственный   заказчик
 принимает на себя обязательства:
     4.2.1. Передать Подрядчику  в  25-дневный  срок  со  дня  заключения
 настоящего Контракта по акту, подписанному Подрядчиком и Государственным
 заказчиком, на период реконструкции Объекта и до его завершения Объект и
 строительную площадку, пригодную для производства работ.
     4.2.2. Передать Подрядчику документацию,  в  объеме,  и  в  составе,
 указанном в Приложении N 2.
     Передаваемая  документация  должна  составляться  в   соответствии с
 требованиями  строительных  норм  и  правил,  проходить  государственную
 экспертизу и утверждаться в установленном порядке.
     4.2.3. Произвести приемку и оплату работ, выполненных Подрядчиком, в
 порядке, предусмотренном в разделах 2, 5, и в соответствии с Календарным
 планом (Приложение N 3) настоящего Контракта.
     4.2.4. Осуществить предмонтажную ревизию оборудования либо  привлечь
 для этого специализированную организацию за свой счет.
     4.2.5. Осуществлять технический надзор за реконструкцией Объекта.
     4.2.6. Обеспечивать непрерывный режим финансирования в течение всего
 периода ведения работ (реконструкции).
     4.2.7.  Выполнить  в   полном   объеме   все   свои   обязательства,
 предусмотренные в других статьях настоящего Договора.

                         5. СДАЧА И ПРИЕМКА РАБОТ

     5.1. Государственный  заказчик  назначает  своего   представителя на
 реконструкцию, который от его имени совместно с Подрядчиком осуществляет
 надзор и контроль за выполнением работ по настоящему Контракту.
     5.2.  Приемка  результата  выполненных  работ  осуществляется  после
 выполнения  Сторонами  всех  обязательств,   предусмотренных   настоящим
 Контрактом, в соответствии с установленным  порядком,  действовавшим  на
 дату его подписания.
     5.3. Приемка осуществляется комиссией,  создаваемой  Государственным
 заказчиком  в  составе  своего  представителя,  представителя  проектной
 организации, Подрядчика, органов Госнадзора,  архитектурно-строительного
 контроля  (надзора).  Участие  в   указанной   комиссии   и   полномочия
 представителей органов местной власти осуществляются  в   соответствии с
 законодательными  актами  субъектов  Федерации  или   органов   местного
 самоуправления.
     Приемка работ происходит  на  основании  представленных  Подрядчиком
 Государственному  заказчику  форм  отчетности  КС-2 и КС-3  и  журнала
 производства работ.
     5.4. Подрядчик передает Государственному заказчику  за  10   дней до
 начала  приемки  законченного  реконструкцией   Объекта   4   экземпляра
 исполнительной    документации     согласно     перечню,     переданному
 Государственным заказчиком Подрядчику в соответствии  с  обязательствами
 Государственного  заказчика  по  настоящему  Контракту,   с   письменным
 подтверждением   соответствия   переданной    документации    фактически
 выполненным работам.
     5.5.   Дополнительная   экспертиза    принимаемой    Государственным
 заказчиком  части  работ  или  всех   работ   в   целом   осуществляется
 Государственным заказчиком при необходимости за свой счет.
     5.6. При сдаче работы  Государственный  заказчику  Подрядчик  обязан
 сообщить  ему  о   требованиях,   которые   необходимо     соблюдать для
 эффективного и безопасного использования результатов работы, а  также  о
 возможных  для  самого   Государственного   заказчика   и     других лиц
 последствиях несоблюдения соответствующих требований.
     5.7. Срок приемки работ  Государственным  заказчиком   составляет 30
 дней с  момента  представления  Подрядчиком  уведомления  о  выполненных
 работах (этапе работ) по настоящему Контракту.

                 6. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА ПО СДАННЫМ РАБОТАМ

     6.1.  Гарантии  качества  распространяются  на  все   конструктивные
 элементы и работы, выполненные Подрядчиком по настоящему Контракту.
     6.2. Гарантийный срок нормальной эксплуатации Объекта и  входящих  в
 него инженерных систем, оборудования, материалов и работ устанавливается
 60  месяцев  с  даты  подписания  Сторонами  акта  приемки    готового к
 эксплуатации Объекта.
     6.3. Если в  период  гарантийной  эксплуатации  Объекта  обнаружатся
 дефекты, допущенные по вине Подрядчика, то Подрядчик обязан их устранить
 за свой счет и в согласованные с Государственным заказчиком  сроки.  Для
 участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и
 сроков их устранения Подрядчик обязан направить своего представителя  не
 позднее   2-х   дней   с   момента   получения     письменного извещения
 Государственного заказчика. Гарантийный срок в этом случае  продлевается
 соответственно на период устранения дефектов.
     6.4.   Указанные   гарантии   не    распространяются    на    случаи
 преднамеренного  повреждения   Объекта   со   стороны   Государственного
 заказчика и третьих лиц, а также на случаи нарушения правил эксплуатации
 Государственным заказчиком или третьими лицами.
     6.5. При  отказе  Подрядчика  от  составления  или   подписания акта
 обнаруженных дефектов Государственный заказчик составляет  односторонний
 акт на основе квалифицированной экспертизы, осуществляемой  им  за  свой
 счет с последующим отнесением затрат на Подрядчика.

     7. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБЪЕКТА РЕКОНСТРУКЦИИ МАТЕРИАЛАМИ И ОБОРУДОВАНИЕМ

     7.1.  Подрядчик   принимает   на   себя   обязательство   обеспечить
 реконструкцию упомянутого в п. 1.1  Объекта  строительными  материалами,
 изделиями и конструкциями, инженерным (технологическим) оборудованием  в
 соответствии с технической документацией, в соответствии  с  Приложением
 N 3 к настоящему Контракту.
     7.2. Все поставляемые для  реконструкции  материалы  и  оборудование
 должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и  другие
 документы, удостоверяющие их качество. Копии этих  сертификатов  и  т.п.
 должны быть предоставлены  Государственному  заказчику  за  10   дней до
 начала производства работ, выполняемых с использованием этих  материалов
 и оборудования.
     7.3.   Подрядчик   несет   ответственность   за     сохранность всех
 поставленных и переданных ему по акту в монтаж для реализации  Контракта
 материалов и оборудования до приемки-передачи Государственному заказчику
 введенного в эксплуатацию после работ по реконструкции Объекта.
     7.4. Подрядчик несет ответственность  за  соответствие  используемых
 материалов и оборудования, поставляемых  для  реконструкции   Объекта по
 настоящему   Контракту,   проектным    спецификациям,    государственным
 стандартам и техническим условиям.

                         8. СТРОИТЕЛЬНАЯ ПЛОЩАДКА

     8.1. Государственный заказчик одновременно с копией  акта  на  право
 пользования  землей  для  реконструкции  Объекта   передает   Подрядчику
 разрешение  об  отводе  мест  для   складирования   резерва   грунта   и
 плодородного  слоя  почвы,  необходимого   для   рекультивации   земель,
 излишнего грунта и строительного  мусора,  карьеров  для   получения или
 разработки недостающего грунта.
     8.2.  Производство  геодезических  работ   в   процессе   работ   по
 реконструкции Объекта, геодезический  контроль  точности  геометрических
 параметров зданий (сооружений) входит в обязанности Подрядчика.
     8.3. Если при производстве работ на строительной площадке  Подрядчик
 обнаружит физические,  а  не  климатические  препятствия  (грунты  более
 твердых пород, чем это предусмотрено проектом, или другие  условия)  или
 искусственные   препятствия   (подземные   коммуникации       или другие
 препятствия, не предусмотренные проектом),  то  Подрядчик   немедленно в
 письменной  форме  уведомляет  об  этом  представителя  Государственного
 Заказчика.
     8.4.  Подрядчик  за  свой  счет  осуществляет  содержание   и уборку
 строительной площадки и прилегающей непосредственно к ней территории.
     8.5. Подрядчик обязуется вывезти в 10-дневный срок со дня подписания
 акта  о  приемке  завершенного   строительством   Объекта     за пределы
 строительной  площадки  принадлежащие  Подрядчику  строительные  машины,
 оборудование, инвентарь, инструменты, строительные материалы,  временные
 сооружения и другое имущество. Строительный мусор вывозится  Подрядчиком
 в места, указанные Государственным заказчиком.

                       9. ЖУРНАЛ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ

     9.1. С момента начала работ  и  до  их  завершения  Подрядчик  ведет
 журнал производства работ на русском языке. Форма журнала установлена  в
 типовой   межотраслевой   форме  N КС-6,   утвержденной   Постановлением
 Госкомстата  России  от  30.10.1997  N 71а.  Каждая  запись  в   журнале
 подписывается Подрядчиком и представителем Заказчика.
     9.2. Если Государственный заказчик не удовлетворен ходом и качеством
 работ, применяемых материалов или  записями  Подрядчика,  то  он  обязан
 изложить  свое  обоснованное  мнение  в  журнале  производства   работ с
 указанием срока устранения допущенных отклонений.  Подрядчик  в  течение
 указанного  срока  исполняет  указания  представителя   Государственного
 заказчика, о чем Подрядчик обязан сделать отметку в журнале производства
 работ.

                            10. ОХРАНА ОБЪЕКТА

     10.1. Охрану реконструированного Объекта до полного завершения работ
 (до  сдачи  реконструированного  Объекта   Государственному   заказчику)
 (включая период времени, в течение которого  Подрядчик  будет  устранять
 выявленные  в   ходе   приемки   недостатки,   демонтировать   временные
 сооружения, а также  вывозить  находящуюся  на  территории  строительной
 площадки строительную технику и оборудование) осуществляет Подрядчик.
     10.2. Охране подлежит Объект реконструкции, а также  предназначенные
 для  реконструкции  материалы,   изделия,   конструкции,   оборудование,
 строительная техника и инвентарь, находящиеся на строительной площадке и
 прилегающей к ней территории.
     10.3. Расходы Подрядчика на охранные мероприятия  осуществляются  за
 счет средств, предусмотренных настоящим Контрактом.

     11. КОНТРОЛЬ И НАДЗОР ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАКАЗЧИКА ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ
                                КОНТРАКТА

     11.1. Государственный заказчик вправе осуществлять контроль и надзор
 за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения
 (графика), качеством применяемых материалов.
     11.2. Государственный заказчик  в  целях  осуществления   контроля и
 надзора за реконструкцией вправе заключать договор об оказании услуг  по
 контролю  и  надзору  за  ходом  и   качеством       выполняемых работ с
 соответствующей инженерной организацией или  физическим  лицом,  имеющим
 свидетельство  о  допуске  к  видам  работ,  выданное   саморегулируемой
 организацией  в  области  строительства,   реконструкции,   капитального
 ремонта в порядке, установленном Градостроительным  кодексом  Российской
 Федерации,  Федеральным  законом  от  01  декабря   2007     N 315-ФЗ "О
 саморегулируемых организациях" и Федеральным законом  от  22  июля  2008
 N 148-ФЗ "О внесении изменений  в  Градостроительный  кодекс  Российской
 Федерации и отдельные  законодательные  акты  Российской   Федерации" на
 данный вид деятельности.
     Государственный заказчик письменно уведомляет об этом  Подрядчика  в
 10-дневный  срок  после  заключения  такого  договора.   В   уведомлении
 указывается перечень лиц, которые от  имени  Государственного  заказчика
 будут осуществлять контроль и надзор, и наименование  организации,  если
 договор заключен с инженерной организацией.
     11.3. Инженерная организация от имени  и  по  письменному  поручению
 Государственного заказчика осуществляет технический надзор и контроль за
 соблюдением Подрядчиком графика выполнения и  качества  работ,  а  также
 производит  проверку   соответствия   используемых   им     материалов и
 оборудования условиям Договора и проектной документации.
     Инженерная организация имеет  право  беспрепятственного   доступа ко
 всем видам работ в любое время в течение всего периода реконструкции.
     11.4. Подрядчик ведет журнал производства  работ  в   соответствии с
 требованиями раздела 9 настоящего Контракта, в котором  отражается  весь
 ход фактического производства работ, а также все факты и обстоятельства,
 связанные с производством работ, имеющие  значение  во  взаимоотношениях
 Государственного заказчика и Подрядчика.
     Государственный  заказчик  регулярно  проверяет  и  своей   подписью
 подтверждает записи в журнале.
     11.5.  При  осуществлении  контроля  ведения  работ  по   настоящему
 Контракту,  Государственный  заказчик,  а   также   нанятая   инженерная
 организация не имеют  права  вмешиваться  в  хозяйственную  деятельность
 Подрядчика.

                     12. СКРЫТЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

     12.1. Работы, подлежащие закрытию, должны приниматься представителем
 Государственного заказчика  и/или  комиссией  созданной  Государственным
 заказчиком.
     Подрядчик имеет право  приступить  к  выполнению  последующих  работ
 только  после  приемки  Государственным  заказчиком  скрытых     работ и
 составления актов освидетельствования этих работ. Подрядчик в письменном
 виде заблаговременно уведомляет представителя Государственного заказчика
 о необходимости  проведения  промежуточной  приемки  выполненных  работ,
 подлежащих закрытию, ответственных конструкций и систем,  гидравлических
 испытаний  и  лабораторных  исследований,  но  не  позднее    чем   за 5
 календарных дней до начала проведения этой приемки.  Если  представитель
 Государственного заказчика  не  явится  к  указанному  сроку  проведения
 промежуточной   приемки   выполненных   работ,   подлежащих    закрытию,
 ответственных   конструкций   и   систем,   то   Подрядчик    составляет
 односторонний акт и считает работы принятыми, при  этом  ответственность
 за качество выполненных работ с Подрядчика не снимается. Вскрытие  работ
 в этом случае по требованию Государственного заказчика  производится  за
 его счет.
     12.2.  В  случае  если  представителем  Государственного   заказчика
 внесены в журнал производства работ замечания  по  выполненным  работам,
 подлежащим закрытию,  то  они  не  должны  закрываться   Подрядчиком без
 письменного  разрешения  Государственного  заказчика,   за   исключением
 случаев неявки представителя Государственного заказчика для приемки (см.
 п. 12.1  настоящего  Контракта).  Если  закрытие  работ    выполнено без
 подтверждения представителя  Государственного  заказчика  (представитель
 Государственного заказчика не был информирован об этом или  информирован
 с опозданием), то Подрядчик за свой счет обязуется открыть  любую  часть
 скрытых работ,  не  прошедших  приемку  представителем  Государственного
 заказчика, согласно его указанию, а затем восстановить ее.
     12.3.  Готовность  принимаемых  ответственных  конструкций,  скрытых
 работ и систем подтверждается подписанием представителем Государственный#
 заказчика и Подрядчиком актов освидетельствования конструкций и  скрытых
 работ  и  актов  гидравлического   испытания   (включая     испытания на
 герметичность и давление) и приемки каждой системы в отдельности.

                         13. ПРАВО СОБСТВЕННОСТИ

     13.1. Подрядчик не имеет права продавать  или  передавать  в  период
 реконструкции реконструируемый Объект или отдельную часть его,  а  также
 проектную документацию на его реконструкцию или реконструкцию  отдельной
 его части никакой третьей стороне.
     13.2.  Стороны  договорились,   что   все   результаты   выполненных
 Подрядчиком  по  настоящему  Контракту   работ,   включая   поставленное
 оборудование, является собственностью  Российской  Федерации  с  момента
 сдачи работ Подрядчиком Государственному заказчику  по актам КС-2 и КС-3
 и находятся  на  ответственном   хранении   у   Подрядчика   до передачи
 Государственному заказчику по акту приема-передачи введенного Объекта  в
 эксплуатацию в установленном порядке  с  сохранением  на   Подрядчике до
 указанного  момента  риска  случайной  гибели  или     повреждения таких
 результатов выполненных работ.

                  14. СТРАХОВАНИЕ ОБЪЕКТА РЕКОНСТРУКЦИИ

     14.1. Подрядчик в счет цены настоящего Контракта обязуется заключить
 договор  комплексного   страхования   строительно-монтажных     рисков и
 ответственности (в том числе за  причинение  вреда  третьим   лицам) при
 проведении строительных и монтажных работ на Объекте.
     14.2.  Подрядчик  обязан  представить   Государственному   заказчику
 доказательства   заключения   им   договора   комплексного   страхования
 строительно-монтажных   рисков   и   ответственности   при    проведении
 строительных и монтажных работ (копию  страхового  полиса)  с  указанием
 данных  о  страховщике,  размере  страховой  суммы,     определенной как
 стоимость  строительно-монтажных  работ,  выполняемых     Подрядчиком по
 настоящему Контракту.

                    15. ИМУЩЕСТВЕННАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

     15.1.  В  случае  просрочки  исполнения  Государственным  заказчиком
 обязательств, предусмотренных  настоящим  Контрактом,  Подрядчик  вправе
 потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней).  Неустойка  (штраф,  пени)
 начисляется  за  каждый   день   просрочки   исполнения   обязательства,
 предусмотренного настоящим Контрактом, начиная со дня, следующего  после
 дня истечения установленного Контрактом срока исполнения  обязательства.
 Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается в  размере  одной
 трехсотой действующей на день уплаты неустойки  (штрафа,  пеней)  ставки
 рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.
     Государственный заказчик освобождается от уплаты неустойки  (штрафа,
 пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного  обязательства
 произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.
     15.2. Подрядчик при нарушении обязательств, установленных  настоящим
 Контрактом уплачивает Государственному заказчику:
     - за окончание реконструкции Объекта после установленного  срока  по
 вине Подрядчика - пеня в размере 1% от цены  Контракта  за  каждый  день
 просрочки. При задержке сдачи Объекта свыше 30 дней Подрядчик уплачивает
 пеню  в  размере  2%  цены  Контракта  за  каждый  день     просрочки до
 фактического исполнения обязательства;
     -  за  несвоевременное   освобождение   строительной     площадки от
 принадлежащего ему имущества - пеня в размере 1% от  цены  Контракта  за
 каждый день просрочки;
     - за нарушение сроков выполнения отдельных видов работ (срыв графика
 работ) - пеня в размере 2% стоимости данного вида работ за  каждый  день
 просрочки;
     - за задержку устранения дефектов в работах  и  конструкциях  против
 сроков, предусмотренных актом сторон, а в  случае  неявки   Подрядчика -
 односторонним  актом,  -  пеню  в  размере  2%  от     стоимости работ и
 конструкций за каждый день просрочки.
     15.3. Кроме  санкций  за  неисполнение  обязательств  по  настоящему
 Контракту  виновная  сторона  возмещает  другой  стороне  все  вызванные
 неисполнением   обязательств   по   настоящему   Контракту    непокрытые
 неустойками убытки, в том числе упущенную выгоду пострадавшей стороны.
     15.4. Уплата неустоек, а также  возмещение  убытков  не  освобождает
 стороны от исполнения своих обязательств в натуре.
     15.5. Результаты выполнения работ, включая промежуточные,  после  их
 приемки Государственным заказчиком согласно п. 2.5. настоящего Контракта
 переходят в собственность Российской Федерации в  лице  Государственного
 заказчика и находятся у Подрядчика на ответственном  хранении  до  сдачи
 Объекта   реконструкции   в    эксплуатацию    комиссией,    создаваемой
 Государственным  заказчиком  в  установленном  порядке.  При   этом риск
 случайной гибели или случайного повреждения Объекта лежит на Подрядчике.

                   16. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА

     16.1.   Условием   заключения    настоящего       Контракта является
 предоставление Подрядчиком обеспечения исполнения Контракта на срок  его
 действия и срока действия гарантийных обязательств, согласно  раздела  6
 настоящего  Контракта.  Обеспечение  исполнения  Контракта    может быть
 предоставлено Государственному заказчику в виде  безотзывной  банковской
 гарантии,  договора   поручительства   или   передачи   Государственному
 заказчику  в  залог  денежных  средств,  в  том  числе  в   форме вклада
 (депозита) в размере обеспечения исполнения государственного контракта.
     Размер обеспечения исполнения Контракта составляет  7 500 000  (семь
 миллионов пятьсот тысяч рублей).
     16.2.  Обеспечение  предоставляется   Подрядчиком   Государственному
 заказчику в течение  5  рабочих  дней  с  момента  размещения  протокола
 Комиссии    Государственного    заказчика    на        официальном сайте
 www.zakupki.gov.ru.
     16.3. В  случае  продления  срока  выполнения  работ  по  настоящему
 Контракту  Подрядчик  обязуется  в  срок  не  позднее,       чем 10 дней
 переоформить соответствующую безотзывную  банковскую  гарантию,  договор
 поручительства или передать  Государственному  заказчику  дополнительные
 денежные средства в обеспечение исполнения настоящего Контракта,  в  том
 числе в форме вклада (депозита).
     16.4. В случае если по каким-либо  причинам  обеспечение  исполнения
 Контракта перестало быть действительным,  закончило  свое  действие  или
 иным  образом  перестало   обеспечивать   исполнение     Подрядчиком его
 обязательств по государственному  контракту,  соответствующий  Подрядчик
 обязуется в  течение  10  (десяти)  банковских  дней  с   момента, когда
 соответствующее  обеспечение  исполнения   обязательств   по   Контракту
 перестало  действовать  предоставить  Государственному  заказчику   иное
 (новое) надлежащее обеспечение Контракта на тех же условиях и в  том  же
 размере, которые указаны в настоящей статье Государственного контракта.
     16.5.  Уплата  Подрядчиком  неустойки  или  применение    иной формы
 ответственности  не  освобождает  его  от  исполнения    обязательств по
 настоящему Государственному контракту.
     16.6. Обеспечение исполнения Контракта удерживается  Государственным
 заказчиком в случае неисполнения Подрядчиком обязательств по  настоящему
 Контракту.

                  17. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

     17.1. Стороны освобождаются  от  ответственности  за   частичное или
 полное неисполнение  обязательств  по  настоящему  Контракту,   если оно
 явилось  следствием  природных  явлений,  действий  внешних  объективных
 факторов и прочих обстоятельств непреодолимой силы,  на  время  действия
 этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли  на
 исполнение настоящего Контракта.
     17.2. Если в результате обстоятельств непреодолимой силы был нанесен
 значительный, по мнению одной из Сторон, ущерб, то эта  Сторона  обязана
 уведомить об этом другую в 3-дневный срок, после  чего  Стороны  обязаны
 обсудить  целесообразность  дальнейшего  продолжения     реконструкции и
 принять дополнительное соглашение с обязательным указанием новых сроков,
 порядка ведения и стоимости работ,  которое  с  момента  его  подписания
 становится неотъемлемой частью настоящего Контракта,  либо  инициировать
 процедуру расторжения Контракта.
     17.3. Если,  по  мнению  Сторон,  работы  могут  быть   продолжены в
 порядке, действовавшем согласно настоящему Контракту до начала  действия
 обстоятельств непреодолимой силы, то  срок  исполнения   обязательств по
 настоящему Контракту продлевается соразмерно времени, в течение которого
 действовали обстоятельства непреодолимой силы и их последствия.

                  18. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ МЕЖДУ СТОРОНАМИ

     18.1. Спорные вопросы,  возникающие  в  ходе  исполнения  настоящего
 Контракта,  разрешаются  Сторонами  путем   переговоров,   и   возникшие
 договоренности  в  обязательном   порядке   фиксируются   дополнительным
 соглашением  Сторон  (или  протоколом),  становящимся  с     момента его
 подписания неотъемлемой частью настоящего Контракта.
     18.2.  При  возникновении   между   Государственным     заказчиком и
 Подрядчиком спора по поводу недостатков выполненной работы или их причин
 и невозможности урегулирования этого спора  переговорами  по  требованию
 любой из Сторон должна быть назначена экспертиза.
     Расходы  на  экспертизу  несет   Сторона,   требовавшая   назначения
 экспертизы.  В  случае  установления   нарушений   Подрядчиком   условий
 Контракта  или   причинной   связи   между   действиями     Подрядчика и
 обнаруженными   недостатками   расходы   на   экспертизу,    назначенную
 Государственным заказчиком, несет Подрядчик. В случае,  если  экспертиза
 назначена по соглашению  между  Сторонами,  расходы  несут  обе  Стороны
 поровну.
     18.3. Если, по  мнению  одной  из  Сторон,  не  имеется  возможности
 разрешить возникший между Сторонами спор в соответствии  с  п.п. 18.1  и
 18.2  настоящего  Контракта,  то  он  разрешается  в    Арбитражном суде
 г. Москвы в установленном порядке.
     18.4. Претензионный срок по настоящему Контракту составляет 10  дней
 с момента получения претензии.

                            19. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

     19.1. Все изменения и дополнения к Контракту  действительны   лишь в
 том случае, если они совершены в письменной форме  и  подписаны  должным
 образом уполномоченными на то представителями обеих Сторон.
     19.2. Все приложения к Контракту,  подписанные  Сторонами,  являются
 его неотъемлемыми частями.
     19.3. Исполнитель не вправе передавать свои права и  обязанности  по
 Контракту третьей стороне без письменного согласия на то другой Стороны.
     19.4. Стороны  обязуются  информировать  друг  друга  об  изменениях
 реквизитов и других сведений, касающихся исполнения Контракта.
     19.5.  Контракт  составлен  в  двух  экземплярах,     имеющих равную
 юридическую силу.
     19.6. Контракт вступает в силу с момента его заключения и  действует
 до 20 декабря 2010 года, а в части исполнения гарантийных обязательств -
 до истечения срока таковых.
     19.7. Стороны обязуются в  течение  30  дней  с  момента  заключения
 настоящего Контракта подписать соглашение о замене стороны  Контракта  -
 "Государственного заказчика", с  Росрыболовства  на  ФГУ  "Приморрыбвод"
 (г. Владивосток, ИНН 2536097333).
     19.8.  Вся  корреспонденция  по  настоящему  Контракту  направляется
 Сторонами путем почтовых отправлений по почтовым  адресам,   указанным в
 настоящем Контракте. Каждая из Сторон обязана  обеспечить  получение  ею
 корреспонденции по указанному ею в настоящем Контракте почтовому адресу.
 Сторона  считается  надлежаще  уведомленной  при  оправке  в   ее адрес,
 указанный в Контракте, письменного обращения другой Стороны.
     19.9. Привлечение сторонних организаций Подрядчиком (субподрядчиков)
 для исполнения обязательств по настоящему Контракту возможно  только  по
 согласованию с Государственным заказчиком.
     Разрешается привлечение только  тех  субподрядчиков,  которые  имеют
 соответствующие допуски для исполнения своих обязательств по  Контракту.
 Вся  координация  деятельности  субподрядчиков  и     ответственность за
 выполнение ими своих обязательств возлагается на Подрядчика.
     19.10. Персонал Подрядчика.
     19.10.1.  Для   выполнения   своих   обязательств,   предусмотренных
 контрактом,    Подрядчик    использует    на       строительной площадке
 высококвалифицированную рабочую силу, необходимую  для   качественного и
 своевременного выполнения работ.
     19.10.2.   Подрядчик   гарантирует   освобождение   Государственного
 заказчика от любой ответственности, от уплаты сумм по  всем  претензиям,
 требованиям  и  судебным  искам,  связанным  с  выполнением   персоналом
 Подрядчика работ, а также от всякого рода расходов в отношении персонала
 Подрядчика, связанных с увечьем и несчастными  случаями  со  смертельным
 исходом.
     19.10.3. В случае возникновения претензий  к  персоналу  Подрядчика,
 независимо от их характера,  со  стороны  третьих  лиц,  Государственный
 заказчик не несут по ним никакой материальной, финансовой и  юридической
 ответственности.
     19.11. В случае возникновения  обоснованных  претензий  к  персоналу
 Подрядчика, связанных  с  нарушением  режима,  Государственный  заказчик
 имеет  право  дать  указание  "Подрядчику"  на  отзыв  с     Объекта лиц
 допустивших такие нарушения.
     19.12.  Подрядчик  выполняет   иные   обязанности,   предусмотренные
 настоящим Контрактом и законодательством Российской Федерации.

       20. ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, ПРИЛАГАЕМЫХ К НАСТОЯЩЕМУ КОНТРАКТУ

     Приложения к настоящему Контракту, а также стороны, их  оформляющие,
 указаны в таблице 1.

Таблица 1


N

Наименование документа

Кто оформляет

1.

Техническое задание - Приложение N 1

Государственный заказчик

2.

График передачи Государственным заказчиком Подрядчику проектной документации, рабочей документации и разрешительной документации - Приложение N 2

Государственный заказчик

3.

Календарный план - Приложение N 3

Подрядчик, Государственный заказчик


21. Адреса и реквизиты сторон


Государственный заказчик:                 Подрядчик:
Федеральное агентство по
рыболовству
107996, г. Москва
Рождественский бульвар, д. 12
ИНН 7702679523, КПП 770201001,
л/с 03731000760
Отделение N 1
Московского ГТУ банка России
г. Москвы,
р/с 40105810700000010079
БИК 044583001

Приложение N 1

к Государственному контракту

N______________

от "___"_________ 2010 г.


Техническое задание
на выполнение в 2010 году работ по реконструкции объекта ФГУ "Приморрыбвод", г. Владивосток, "Реконструкция Барабашевского лососевого рыбоводного завода", с. Барабаш, Хасанский район, Приморский край"


1. Основание для производства строительно-монтажных работ (СМР)


1.1. Основанием для производства строительно-монтажных работ являются:

- Федеральная целевая программа "Повышение эффективности использования и развитие ресурсного потенциала рыбохозяйственного комплекса в 2009-2013 годах"

- разрешение на строительство N RU25517301 от 31 декабря 2009;

- правоустанавливающий документ на земельный участок Государственный акт на право собственности на землю N 25:20:44:1102

- ГПЗУ N______ от _______ ;

- Проектная документация N 1-2/850 от 26.06.2008

- Положительное заключение Государственной экспертизы N 377/08, регистрационный 25-1-5-0051-09 от 27.05.2009 г.

- Рабочая документация ГКП-255-2009

Указанные документы предоставляются Заказчиком (Застройщиком).


2. Описание объекта строительства (реконструкции)


2.1. Технико-экономические показатели объекта:

- площадь участка - 11,6297 га

- площадь застройки - 4618,6 

- общая площадь здания - 4480,83 

ГАРАНТ:

Нумерация пунктов приводится в соответствии с источником


2.3. Объекты, входящие в состав объекта строительства (реконструкции):


Здание (сооружение), входящее в состав объекта

ТЭП


Водозабор в верхнем створе руч. Остросопочный.

Водозабор в верхнем створе руч. Остросопочный.


2 фильтрующих водоприемника из стальных труб, уложенные относительно к друг к другу под углом 100°.


Труба стальная электросварная обрезная на 1/4 D 530x9

(подфильтровая камера выполняется в виде лотка с поддерживающей решеткой).


- 41,0 м.п.


Труба стальная электросварная D 630x9

- 15,0 м.п.


Габионы 1,5х1х0,5(h) м

- 24 шт.


Габионы 2,0х1х0,5(h) м

- 2 шт.


Гравий для фильтра 10-20 мм

- 20 м3


Гравий для основания и отсыпки 30-40 мм

- 41 м3


(Габионы - фильтрующие элементы проектировать съемными, сетчатый каркас, заполненный фильтрующим материалом с гравийно-галечниковым заполнителем с крупностью частиц 10-20 мм)



Выполнить в соответствии с проектом и рабочей документацией в комплекте с необходимой арматурой.



Тип оборудования и материалы, используемые при монтаже и строительстве, а также фирмы-производители, применяются по согласованию с Заказчиком, застройщиком.



Водоприемная камера

- 6,8 м3


Выполнить в соответствии с проектом и рабочей документацией и рабочим проектом.



Шпунтовая стенка:



Нарастить верхнюю часть шпунта до отметки 17,85 м, на 0,4 м,



Со стороны верхнего бьефа положить в один ряд блоки ФС-6


- 20 шт.


Оборудовать устройством перелива и устройством полного осушения водозабора.


Самотечный водовод от водозабора в верхнем створе руч. Остросопочный

Трубы из полиэтилена ПЭ 80 SDR 13,6 D 560


- 1578,0 м.п.

Колодцы ж/б D 1500 мм (Н = 2580 мм.)

- 23 шт.

Выполнить в соответствии с проектом, рабочей документацией и техническим заданием в комплекте с необходимой арматурой.



Тип оборудования и материалы используемые при монтаже и строительстве, а также фирмы-производители, применяются по согласованию с Заказчиком, застройщиком.


Водозабор и насосная станция на реке Барабашевка

Водозабор на реке Барабашевка:


2 фильтрующих водоприемника из стальных труб, уложенные относительно друг к другу под углом 130°.



Труба стальная электросварная обрезная на 1/4 D 530x9


- 70,0 м.п.


(подфильтровая камера выполняется в виде лотка с поддерживающей решеткой).



Труба стальная электросварная D 530x9

- 5,0 м.


Габионы 1,5x1x0,5(h) м

- 44 шт.


Габионы 2,0х1х0,5(h) м

- 2 шт.


Гравий для фильтра 10-20 мм

- 36,0 м3


Гравий для основания и отсыпки 30-40 мм

- 73,8 м3


(Габионы - фильтрующие элементы, проектируются съемными, сетчатый каркас, заполненный фильтрующим материалом с гравийно-галечниковым заполнителем с крупностью частиц 10-20 мм)

Выполнить в соответствии с проектом и рабочей документацией в комплекте с необходимой арматурой.



Тип оборудования и материалы, используемые при монтаже и строительстве, а также фирмы-производители, применяются по согласованию с Заказчиком, застройщиком.



Насосная станция:



Водоприемная камера

- 40,5 м3


Камера водомерного узла

- 22,5 м3


Трубопроводами диаметром 500 мм самотеком поступает в водоприемную камеру размерами 3000x3000x4500, выполненную из монолитного бетона. В водоприемной камере установлены погружные насосы производительностью 175 м3/ч (48,6 л/с) напором 25 м, мощностью до 18,5 кВт. (2 рабочих, 1 резервный на складе). Работа насоса автоматизирована по уровню воды в сборном и расходном резервуарах отделения водоподготовки. При минимальном уровне воды в приемном колодце предусмотрено автоматическое отключение насоса. Для измерения расхода воды в отдельно стоящей камере 4500x2500x2000 установить узел учета со счетчиком.



Наземный павильон принять по тип. пр. 901-2-187.91


- 48,0 м2


Выполнить в соответствии с проектом и рабочей документацией в комплекте с необходимой арматурой.



Трубчатый теплообменник

- 30 м.п.


Труба стальная электросварная D 325x6

- 35,0 м.п.


Гравий для основания и отсыпки 30-40 мм

- 41,0 м3


Выполнить в соответствии с проектом, рабочей документацией и техническим заданием в комплекте с необходимой арматурой.



Тип оборудования, и материалы используемые при монтаже и строительстве, а также фирмы-производители, применяются по согласованию с Государственным заказчиком, застройщиком.


Напорный водопровод от водозабора на р. Барабашевке:

Трубы ПЭ SDR13.6-355x26.1 ГОСТ 18599-2001


- 448 м.п.

Колодцы ж/б D 1500 мм

- 4 шт.

Выполнить в соответствии с проектом, рабочей документацией и техническим заданием в комплекте с необходимой арматурой.



Тип оборудования, и материалы используемые при монтаже и строительстве, а также фирмы-производители, применяются по согласованию с Заказчиком, застройщиком.


Рыбозаградительное сооружение с пунктом сбора икры на реке Барабашевка

Рыбозаградитель состоит из плавучих щитов рыбозаграждения 1000x4000.


- 35 шт.

Рыбонакопитель садки 2000x2000x2000 мм

- 6 шт.

Монолитный бетон В3/В7,5

- 4,5/4,05 м3


Монолитный ж/б

- 59,01 м3


Габионы 2,0х4,0х0,5(h) м

- 17 шт.


Габионы 1,0x4,0x0,5(h) м

- 1 шт.


Матрасы Рено 2,0х6,0х0,3(h) м

- 65 шт.


Геотекстиль "Дорнит"

- 940,0 м2


Труба ПЭ80 SDR21-110x5,3

- 25 м.п.


Временные инвентарные вагончики для заготовки икры


- 2 шт.


Временные инвентарные вагончики-бытовки

- 2 шт.


Выгреб металлический

- 6,0 м3


Временная стоянка на 6 автомобилей



Выполнить в соответствии с проектом, рабочей документацией и техническим заданием в комплекте с необходимой арматурой.



Тип оборудования и материалы, используемые при монтаже и строительстве, а также фирмы-производители, применяются по согласованию с Государственным заказчиком, застройщиком.


Снос строений икросборника.

Здание икросборника

- 260,0 м2

Здание одноэтажное, кирпичное с полным железобетонным каркасом, прямоугольной формы с пристроенным подсобным помещением



Снос строений выполняется в соответствии с рабочей документацией.



3. Нормативно-технические требования


3.1. Выполнение работ и завершенные строительством Объекты должны соответствовать государственным стандартам, техническим нормам, строительным нормам и правилам, экологическим нормативным актам и нормативным актам Страны.


4. Основные конструкции проектируемых зданий и сооружений


4.1. Водозаборное сооружение в верхнем створе р. Остросопочный с водоводом.

Предусматривается строительство новых водозаборных устройств взамен существующих: 2 фильтрующих водоприемника из стальных труб, фильтрующий элемент - габионы; водосборный колодец. Выполнить наращивание верхней части шпунта блоками, с устройством перелива и устройством полного осушения водозабора.

4.2. Насосная станция подрусловых вод на р. Барабашевка с напорным водопроводом.

Предусматривается строительство новых водозаборных устройств взамен существующих: 2 фильтрующих водоприемника из стальных труб, аналогично водозабору на руч. Остросопочном. Вода поступает в водоприемную камеру размером 3,0x3,0x4,5 м, выполненную из монолитного бетона. В водоприемной камере установлены погружные насосы - 2 рабочих (1 резервный на складе). Из водоприемного колодца вода подается на завод по напорному трубопроводу.

4.3. Рыбозаградительное сооружение на р. Барабашевке (пункт сбора икры).

Сооружение носит сезонный характер и предназначено для отлова и заготовки икры в сентябре - октябре. Рыбозаградитель состоит из двух береговых и одного руслового устоев, выполняемых из монолитного бетона. Берега русла реки закрепляются матрасами "Рено" (или аналоги по техническим параметрам) толщиной 30 см. по геотекстилю "Дорнит" ТС-200.


5. Ориентировочная ведомость отделки помещений


Наименование помещений

Отделка

1.1 Техническое помещение насосной станции на реке Барабашевка



пол

Ж/б

потолок

Сэндвич-панели

В соответствии с проектом





Все отделочные материалы должны иметь гигиенические сертификаты, а также пожарные сертификаты с указанием дымообразующей способности, токсичности продуктов сгорания и прочее.


6. Благоустройство и озеленение


6.1. Выполнить благоустройство и озеленение в границах землеотвода.

6.2. Озеленение выполняется в соответствии с рабочей документацией.

6.3. В состав проекта по благоустройству входит:

- вертикальная планировка площадок;

- устройство проездов и парковок;

- отмостка вокруг здания;


7. Инженерные системы зданий


7.1 Электроснабжение и освещение.

Силовое электроснабжение потребителей выполнить сетью 380/220 В с заземляющей нейтралью. Защитными мерами от поражения электрическим током предусматриваются:

- автоматическое отключение питания;

- система уравнивания потенциалов;

- для розеточных сетей - устройства УЗО.

Виды освещения: рабочее, резервное - на напряжение 220 В, ремонтное - на напряжение 12 В.

Сеть внутреннего освещения выполняется кабелем ВВГ, проложенным в лотках. Управление освещением осуществляется выключателями, установленными у входов в помещения.

ГАРАНТ:

Нумерация пунктов приводится в соответствии с источником


7.1.2. Вентиляция и кондиционирование.

Приток естественный через открываемые оконные фрамуги.


8. Наружные инженерные системы


8.1. Электроснабжение выполнить в соответствии с проектом и рабочей документацией.

Электроснабжение обеспечивается по 2-й категории надежности. Основным источником питания является существующая трансформаторная подстанция (ТП) 2х250 кВА, резервным - вновь проектируемая дизель-электрическая (ДЭС). Мощность объектов, подключаемых к ТП, составляет 240 кВА.

На вводе в каждое помещение предусматривается устройство взаимоисключающее одновременную подачу электроэнергии от обоих источников.

Установка автоматизированной контейнерной электростанции (ДЭС) мощностью 300 квт укомплектована автоматической системой вентиляции, системой пожаротушения и необходимыми инженерными системами. Комплектно с ДЭС поставляется щит управления, запуск осуществляется в автоматическом режиме.

Наружное освещение территории выполняется светильниками РКУ-08с лампами мощностью 250 вт, установленными на опорах. Для зануления применяется проводник сечением равным фазному.

Проектом предусматривается общее защитное заземление производственного комплекса насосных станций и резервной ДЭС.

8.2. Технологическое водоснабжение.

Технологическое водоснабжение завода осуществляется грунтовыми водами водоносного горизонта и подрусловыми водами р. Барабашевка.

Грунтовые воды подаются на завод по самотечному водоводу В9 Ф560мм от водосборного колодца проектируемого горизонтального водозабора грунтовых вод в верхнем створе р. Остросопочный. Вода на технологические нужды подается от насосной станции водозабора на р. Барабашевке (В 7.1).

8.3. Производственная канализация.

Производственная канализация запроектирована от пункта сбора икры Стоки от мойки, оборудования и мойки пола отводятся в запроектированный септик с последующим вывозом в места отведенные СЭС. Сеть канализации выполнить из пластмассовых труб по ГОСТ 18599-83.


9. Оборудование и материалы


9.1. Тип оборудования и материалов, используемых при монтаже, а также фирмы-производители могут быть, по согласованию с Заказчиком, заменены на аналогичные того же класса (ценовой категории).


10. Требования к организации и производству работ


10.1. Начало работ: с момента заключения государственного контракта до 20 декабря 2010 года.

10.1.1. Перед началом работ разработать и согласовать в установленном порядке проект производства работ (ППР).

10.1.2. На технологические процессы производства работ разработать и согласовать в установленном порядке технологические карты.

10.1.3. До начала работ разработать и согласовать в установленном порядке календарный план выполнения работ.

10.1.4. Контроль качества возведения зданий и сооружений должен осуществляться специальными службами, создаваемыми в строительных, генподрядных и субподрядных организациях и оснащенных техническими средствами, обеспечивающими необходимую достоверность и полноту контроля.

Контроль качества должен выполняться на основе четко налаженной системы управления качеством строительства посредством входного контроля строительных конструкций, изделий и материалов, послеоперационного контроля отдельных строительных процессов и приемочного контроля качества выполненных строительно-монтажных работ, а также ответственных конструкций.

Ответственные конструкции по мере их готовности подлежат приемке в процессе строительства с составлением акта промежуточной приемки этих конструкций.

10.2. Производство работ.

10.2.1. В процессе производства работ соблюдать требования всех применимых правил техники безопасности при обеспечении доступа к строительной площадке и работе на ней.

10.2.2. В процессе производства работ применять все разумные меры по охране окружающей среды (как на строительной площадке, так и за ее пределами).

10.2.3. В ходе строительства удалять со строительной площадки все препятствия, а также складировать или удалять все оборудование и остатки материалов, убирать и удалять со строительной площадки все остатки материалов, мусор или Временные объекты, которые больше не требуются.

10.2.4. Обеспечить ограничение доступа посторонних лиц на строительную площадку.

10.2.5. Выполнение работ и завершенные строительством объекты должны соответствовать государственным стандартам, техническим нормам, строительным нормам и правилам, экологическим нормативным актам и нормативным актам РФ.

10.2.6. Обеспечить надлежащие меры предосторожности для обеспечения безопасности своего персонала и рабочей силы.

10.2.7. С началом производства работ обеспечить наличие на строительной площадке всех предусмотренных законодательством РФ необходимых журналов производства работ.

10.2.8. При разработке ППР и календарного графика плана производства работ предусмотреть производство работ по технологическому водоснабжению в период с мая по сентябрь месяц.

10.3. Приемка-сдача работ.

10.3.1. Приемку-сдачу работ производить в соответствии со СНиП 3.01.04-87 "Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения".

10.3.2. Обеспечить подготовку комплекта "Исполнительной документации".

10.3.3. Обеспечить подготовку руководства по техническому обслуживанию и эксплуатации, содержащие сведения, достаточные для обеспечения возможности эксплуатации, технического обслуживания, демонтажа, разборки, наладки и ремонта объектов


11. Гарантии


11.1. Срок гарантии на выполненные работы, материалы и изделия должен составлять 60 месяцев с даты их приемки Государственным заказчиком.


Государственный заказчик:


Подрядчик:



Приложение N 2

к Государственному контракту

N______________

от "___"_________ 2010 г.


График
передачи Государственным заказчиком Подрядчику проектной документации, рабочей документации и разрешительной документации на выполнение в 2010 году работ по реконструкции объекта ФГУ "Приморрыбвод", г. Владивосток, "Реконструкция Барабашевского лососевого рыбоводного завода", с. Барабаш, Хасанский район, Приморский край"


N

Объект передачи

Срок передачи

Примечания

1

Площадка, пригодная для производства работ.

25-дневный срок со дня заключения контракта


2

Проектная документация



3

Рабочая документация



4

Рыбоводно-биологическое обоснование



5

Положительное заключение государственной экспертизы




Государственный заказчик:


Подрядчик:


Приложение N 3

к Государственному контракту

N______________

от "___"_________ 2010 г.


Календарный план
на выполнение в 2010 году работ по реконструкции объекта ФГУ "Приморрыбвод", г. Владивосток, "Реконструкция Барабашевского лососевого рыбоводного завода", с. Барабаш, Хасанский район, Приморский край"


Контрактная цена _______________ руб.


N п/п

Наименование работ

Дата начала работ

Дата окончания работ

Цена по контракту руб.

Результаты работ








Государственный заказчик:


Подрядчик:



Установлено, что заказ на право заключения госконтракта на выполнение в 2010 г. работ по реконструкции объекта ФГУ "Приморрыбвод" - Барабашевского лососевого рыбоводного завода (с. Барабаш, Хасанский район, Приморский край) размещается путем проведения открытого аукциона в электронной форме.

Утверждены извещение и аукционная документация.

Крайний срок подачи заявок - 3 мая 2010 г.


Приказ Федерального агентства по рыболовству от 26 марта 2010 г. N 259 "О размещении заказа на право заключения государственного контракта на выполнение в 2010 году работ по реконструкции объекта ФГУ "Приморрыбвод", г. Владивосток, "Реконструкция Барабашевского лососевого рыбоводного завода", с. Барабаш, Хасанский район, Приморский край"


Текст приказа официально опубликован не был


Откройте актуальную версию документа прямо сейчас или получите полный доступ к системе ГАРАНТ на 3 дня бесплатно!

Получить доступ к системе ГАРАНТ

Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.