Приказ Федерального агентства по рыболовству от 6 апреля 2010 г. N 298 "О размещении заказа на право заключения государственного контракта на выполнение в 2010 году работ по реконструкции объекта ФГУ "Севкаспрыбвод", г. Астрахань, "Реконструкция Александровского осетрового рыбоводного завода, пос. Труд-Фронт, Икрянинский район, Астраханская область"

Приказ Федерального агентства по рыболовству от 6 апреля 2010 г. N 298
"О размещении заказа на право заключения государственного контракта на выполнение в 2010 году работ по реконструкции объекта ФГУ "Севкаспрыбвод", г. Астрахань, "Реконструкция Александровского осетрового рыбоводного завода, пос. Труд-Фронт, Икрянинский район, Астраханская область"


С целью обеспечения размещения заказа на право заключения государственного контракта на выполнение в 2010 году работ по реконструкции объекта ФГУ "Севкаспрыбвод", г. Астрахань, "Реконструкция Александровского осетрового рыбоводного завода, пос. Труд-Фронт, Икрянинский район, Астраханская область" за счет средств федерального бюджета, приказываю:

1. Установить, что размещение заказа на право заключения государственного контракта на выполнение в 2010 году работ по реконструкции объекта ФГУ "Севкаспрыбвод", г. Астрахань, "Реконструкция Александровского осетрового рыбоводного завода, пос. Труд-Фронт, Икрянинский район, Астраханская область" осуществляется путем проведения открытого аукциона в электронной форме.

2. Утвердить Извещение о проведении открытого аукциона в электронной форме по размещению заказа на право заключения государственного контракта на выполнение в 2010 году работ по реконструкции объекта ФГУ "Севкаспрыбвод", г. Астрахань, "Реконструкция Александровского осетрового рыбоводного завода, пос. Труд-Фронт, Икрянинский район, Астраханская область" согласно Приложению N 1 к настоящему приказу.

3. Утвердить Документацию об открытом аукционе в электронной форме по размещению заказа на право заключения государственного контракта на выполнение в 2010 году работ по реконструкции объекта ФГУ "Севкаспрыбвод", г. Астрахань, "Реконструкция Александровского осетрового рыбоводного завода, пос. Труд-Фронт, Икрянинский район, Астраханская область" согласно Приложению N 2 к настоящему приказу.

4. Управлению экономики, имущественных отношений и перспективного развития (В.П. Помогаев) обеспечить размещение заказа, указанного в пункте 1 настоящего приказа, в установленном порядке.

5. Управлению целевых программ и инвестиций (А.Е. Лукиенко) совместно с Управлением правового обеспечения (Е.С. Кац) в пределах своей компетенции обеспечить заключение государственного контракта с победителем по итогам проведенного открытого аукциона в электронной форме и осуществлять контроль его выполнения.

6. Управлению финансов (Е.Ю. Соловьева) осуществлять оплату государственного контракта в пределах средств федерального бюджета, предусмотренных на указанные цели в рамках федеральной целевой программы "Повышение эффективности использования и развитие ресурсного потенциала рыбохозяйственного комплекса в 2009-2013 годах" на 2010 год.

7. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.


Руководитель

А.А. Крайний


Приложение N 1

к приказу Федерального агентства по рыболовству

от 6 апреля 2010 г. N 298


Извещение
о проведении открытого аукциона в электронной форме на право заключения государственного контракта на выполнение в 2010 году работ по реконструкции объекта ФГУ "Севкаспрыбвод", г. Астрахань, "Реконструкция Александровского осетрового рыбоводного завода, пос. Труд-Фронт, Икрянинский район, Астраханская область"


1. Форма торгов - Открытый аукцион в электронной форме (далее - Аукцион)

2. Адрес электронной площадки в сети Интернет - http://www.roseltorg.ru

3. Почтовый адрес и местонахождение государственного заказчика - Федеральное агентство по рыболовству.

Адрес государственного заказчика: 107996, г. Москва, Рождественский бульвар, д. 12.

Контактный телефон: (495) 625-63-23

Контактные лица: Авдеев Борис Николаевич (avdeev@fishcom.ru);

Венграновский Павел Юрьевич (vengranovskiy@fishcom.ru).

4. Предмет государственного контракта - выполнение в 2010 году работ по реконструкции объекта ФГУ "Севкаспрыбвод", г. Астрахань, "Реконструкция Александровского осетрового рыбоводного завода, пос. Труд-Фронт, Икрянинский район, Астраханская область".

Техническое задание на право заключения государственного контракта на выполнение в 2010 году работ по реконструкции объекта ФГУ "Севкаспрыбвод", г. Астрахань, "Реконструкция Александровского осетрового рыбоводного завода, пос. Труд-Фронт, Икрянинский район, Астраханская область", приведено в Приложении N 1 к Аукционной документации, являющемся неотъемлемой частью Аукционной документации.

5. Место выполнения работ - Российская Федерация, ФГУ "Севкаспрыбвод", г. Астрахань, пос. Труд-Фронт, Икрянинский район, Астраханская область.

6. Начальная (максимальная) цена государственного контракта - 19 500 000 (Девятнадцать миллионов пятьсот тысяч) рублей 00 копеек с учетом НДС.

7. Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в аукционе: 7 мая 2010 год в 9 часов 00 минут (время московское)

8. Дата окончания срока рассмотрения заявок на участие в аукционе: 14 мая 2010 год.

9. Дата проведения аукциона: 17 мая 2010 года.


Приложение N 2

к приказу Федерального агентства по рыболовству

от 6 апреля 2010 г. N 298


Документация об открытом аукционе в электронной форме
на право заключения государственного контракта на выполнение в 2010 году работ по реконструкции объекта ФГУ "Севкаспрыбвод", г. Астрахань, "Реконструкция Александровского осетрового рыбоводного завода, пос. Труд-Фронт, Икрянинский район, Астраханская область"


1. Общие сведения


1.1. Законодательное регулирование.

Настоящий открытый аукцион в электронной форме (далее - аукцион) проводится в соответствии положениями Гражданского кодекса Российской Федерации, Бюджетного кодекса Российской Федерации, на основании Федерального закона от 21 июля 2005 г. N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд", Федерального закона от 26 июля 2006 г. N 135-ФЗ "О защите конкуренции".

В части, прямо не урегулированной законодательством Российской Федерации, проведение аукциона регулируется настоящей документацией об аукционе.

1.2. Государственный заказчик.

Государственный заказчик, указанный в Информационной карте аукциона, проводит аукцион, предмет и условия которого указаны в Информационной карте аукциона, в соответствии с процедурами, условиями и положениями настоящей документации об аукционе.

1.3. Предмет аукциона. Место и сроки поставки товара, выполнение работ, оказание услуг.

1.3.1. Государственный заказчик осуществляет выбор организации для поставки товара, выполнения работ, оказания услуг, информация о которых содержится в Информационной карте аукциона, в соответствии с процедурами и условиями, приведенными в документации об аукционе, в том числе в проекте государственного контракта.

1.3.2. Победивший Участник аукциона должен будет поставить товар, выполнить работы, оказать услуги, являющиеся предметом аукциона, в течение периода времени указанного в Информационной карте аукциона.

1.4. Начальная (максимальная) цена государственного контракта.

Начальная (максимальная) цена государственного контракта указана в Информационной карте аукциона. Данная цена не может быть превышена при заключении государственного контракта по итогам аукциона.

1.5. Источник финансирования и порядок оплаты.

1.5.1. Финансирование государственного контракта на поставку товара, выполнение работ, оказание услуг, который будет заключен по результатам настоящего аукциона, будет осуществляться из источника, указанного в Информационной карте аукциона.

1.5.2. Порядок оплаты за поставку товара, выполнение работ, оказание услуг определяется в проекте государственного контракта, прилагаемом к документации об аукционе, и указан в Информационной карте аукциона.

1.6. Требования к Участникам размещения заказа.

1.6.1. В настоящем аукционе может принять участие любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, получившие аккредитацию на электронной площадке, а также при наличии на счете участника размещения заказа, открытом для проведения операций по обеспечению участия в открытых аукционах, денежных средств в размере не менее, чем размер обеспечения заявки на участие в аукционе, предусмотренный документацией об аукционе.

1.6.2. Государственным заказчиком устанавливается требование обеспечения заявки на участие в аукционе. Размер обеспечения заявки на участие в аукционе не может быть менее чем 0,5 процента и не может превышать 5 (пять) процентов начальной (максимальной) цены контракта (цены лота).

Требование об обеспечении заявки на участие в аукционе установлено в Информационной карте аукциона.

1.6.3. Участник размещения заказа должен соответствовать требованиям, предъявляемым законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работ, оказание услуг, являющимися предметом аукциона (если такие требования установлены, информация о них содержится в Информационной карте аукциона).

1.7. Расходы на участие в аукционе.

Участник размещения заказа несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей заявки на участие в аукционе и участием в аукционе. Государственный заказчик не имеет обязательств в связи с такими расходами независимо от того, как проводится и чем завершается процесс торгов.

1.8. Преференции.

В случае если Государственный заказчик установил преимущества учреждениям уголовно-исполнительной системы и организациям инвалидов, то сведения о предоставлении вышеуказанных преимуществ содержатся в Информационной карте аукциона. Преимущества к данным категориям лиц устанавливаются в отношении предлагаемой цены государственного контракта в размере процента, указанного в Информационной карте аукциона.


2. Содержание документации об аукционе


2.1. Документация об аукционе раскрывает, конкретизирует и дополняет информацию, опубликованную в Извещении о проведении аукциона; в случае любых противоречий между ними документация об аукционе имеет приоритет.

2.2. Предполагается, что Участник размещения заказа изучит всю документацию об аукционе, включая изменения, дополнения к документации об аукционе, и разъяснения к документации об аукционе, выпущенные Государственным заказчиком в соответствии с пунктом 2.3. Неполное предоставление информации, запрашиваемой в документации об аукционе, или же предоставление заявки на участие в аукционе, не отвечающей всем требованиям документации об аукционе, может привести к отклонению заявки на участие в аукционе на этапе ее рассмотрения.

ГАРАНТ:

Нумерация пунктов приводится в соответствии с источником


2.2. Разъяснение документации об аукционе.

2.2.1. При проведении аукциона какие-либо переговоры Государственного заказчика или Единой комиссии Федерального агентства по рыболовству по размещению заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд путем проведения конкурса, аукциона, запроса котировок (далее - Единая комиссия) с Участником размещения заказа не допускаются. В случае нарушения указанного положения аукцион может быть признан недействительным в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации. Государственный заказчик может давать разъяснения положений документации об аукционе.

2.2.2. Любой Участник размещения заказа вправе направить на адрес электронной площадки запрос о разъяснении положений документации об аукционе.

2.2.3. В течение одного часа с момента поступления указанного запроса оператор электронной площадки направляет запрос Государственному заказчику. В течение двух дней со дня поступления от оператора электронной площадки запроса Государственный заказчик, размещает разъяснение положений документации об аукционе с указанием предмета запроса, но без указания участника размещения заказа, от которого поступил запрос, на электронной площадке www.sberbank-ast.ru (далее - электронная площадка), при условии, что указанный запрос поступил Государственному заказчику, не позднее чем за пять дней до дня окончания подачи заявок на участие в аукционе или, если начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) не превышает три миллиона рублей, не позднее чем за три дня до дня окончания подачи заявок на участие в аукционе.

2.3. Изменения к документации об аукционе.

2.3.1. Государственный заказчик по собственной инициативе или в соответствии с запросом Участника размещения заказа вправе внести изменения в документацию об аукционе не позднее, чем за 5 (пять) дней до дня окончания срока подачи заявок на участие в аукционе, указанного в Информационной карте аукциона, изменение предмета аукциона не допускаются.

2.3.2. В течение 1 (одного) дня такие изменения размещаются на электронной площадке Государственным заказчиком в порядке, установленном для опубликования и размещения извещения о проведении аукциона.

2.3.3. В случае если в документацию об аукционе были внесены изменения, срок подачи заявок на участие в аукционе должен быть продлен так, чтобы со дня размещения таких изменений до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе этот срок составлял не менее чем пятнадцать дней или, если начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) не превышает три миллиона рублей, не менее чем семь дней.

2.4. Отказ от проведения аукциона

2.4.1. Государственный заказчик вправе отказаться от проведения аукциона не позднее, чем за десять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе или, если начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) не превышает три миллиона рублей, за пять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.

2.4.2. Извещение об отказе от проведения аукциона размещается на электронной площадке Государственным заказчиком в течение 1 (одного) дня со дня принятия решения об отказе от проведения аукциона в порядке, установленном для размещения на электронной площадке извещения о проведении аукциона.


3. Подготовка заявки на участие в аукционе


3.1. Язык документов, входящих в состав заявки на участие в аукционе.

3.1.1. Заявка на участие в аукционе, подготовленная Участником размещения заказа, а также все запросы разъяснений о положении документации, должны быть написаны на русском языке, если иное не предусмотрено в Информационной карте аукциона.

3.2. Требования к заявке и документам, входящим в состав заявки на участие в аукционе.

3.2.1. Заявка на участие в аукционе состоит из двух частей.

3.2.2. Первая часть заявки на участие в аукционе должна содержать следующие сведения:

3.2.2.1. согласие участника размещения заказа на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, соответствующих требованиям документации об аукционе, на условиях, предусмотренных документацией об аукционе;

3.2.2.2. сведения о качестве, технических характеристиках товара, его безопасности, функциональных характеристиках (потребительских свойствах) товара, о размере, об упаковке, отгрузке товара и иные сведения о товаре, представление которых предусмотрено документацией об аукционе. Указание таких сведений не требуется в случае, если участник размещения заказа предлагает для поставки товар, указание, на товарный знак которого содержится в документации об аукционе, или для использования этого товара при выполнении работ, оказании услуг.

3.2.2.3. первая часть заявки на участие в аукционе, может содержать эскиз, рисунок, чертеж, фотографию, иное изображение товара, на поставку которого размещается заказ.

3.2.3. Вторая часть заявки на участие в аукционе должна содержать следующие документы и сведения:

1) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика;

2) копии документов, подтверждающих соответствие участника размещения заказа требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом аукциона, и такие требования предусмотрены документацией об аукционе;

3) копии документов, подтверждающих обладание участника размещения заказа исключительными правами на объекты интеллектуальной собственности, если в связи с исполнением государственного контракта Государственный заказчик приобретает права на объекты интеллектуальной собственности, за исключением случаев размещения заказа на создание произведения литературы или искусства (за исключением программ для ЭВМ, баз данных), на финансирование проката или показа национального фильма, если это предусмотрено документацией об аукционе;

4) копии документов, подтверждающих соответствие товаров, работ, услуг требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к таким товарам, работам, услугам и если предоставление указанных документов предусмотрено документацией об аукционе;

5) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом контракта, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, обеспечения исполнения контракта являются крупной сделкой. Предоставление указанного решения не требуется в случае, если начальная (максимальная) цена контракта не превышает максимальную сумму сделки, предусмотренную решением об одобрении или о совершении сделок, предоставляемым для аккредитации участника размещения заказа на электронной площадке.

6) копия свидетельства о допуске к видам работ являющихся предметом настоящего открытого аукциона, выданного участнику размещения заказа саморегулируемой организацией в области строительства в порядке установленном Градостроительным кодексом Российской Федерации (перечень необходимых видов работ указан в Информационной карте аукциона).

Непредставление необходимых документов в составе заявки, наличие в таких документах недостоверных сведений об участнике размещения заказа или о товаре, работах, услугах, на поставку которых размещается заказ, является риском участника размещения заказа, подавшего такую заявку, и является основанием для не допуска участника размещения заказа к участию в аукционе.

В случае установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, предоставленных участником размещения заказа в составе заявки на участие в аукционе, такой участник может быть отстранен Государственным заказчиком от участия в аукционе на любом этапе его проведения вплоть до заключения государственного контракта.

3.3. Количество заявок на участие в аукционе.

Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на участие в аукционе. Если в Информационной карте аукциона указано, что аукцион состоит из нескольких лотов, Участник размещения заказа вправе подать одну заявку на участие в аукционе в отношении каждого лота. В данном случае лот рассматривается как отдельный аукцион, в отношении каждого лота оформляется отдельная заявка.

3.4. Форма аукционного предложения по цене государственного контракта.

3.4.1. Участник размещения заказа, направляя заявку на участие в аукционе, заявляет о своем согласии поставить товары, являющиеся предметом аукциона, в пределах стоимости, не превышающей начальную цену государственного контракта, указанную в извещении о проведении настоящего аукциона. При этом конкретное предложение(я) о цене государственного контракта объявляется Участником размещения заказа непосредственно во время процедуры аукциона в порядке, определенном в пункте 5.2.

3.5. Сведения о валюте, используемой для формирования цены государственного контракта и расчетов с подрядчиками

Валютой, используемой для формирования цены государственного контракта и расчетов с подрядчиками, является российский рубль, если иное не предусмотрено Информационной картой аукциона.


4. Подача заявки на участие в аукционе


4.1. Место и срок подачи и регистрации заявок на участие в аукционе

4.1.1. Заявки на участие в аукционе принимаются оператором электронной площадки, на которой будет проводиться аукцион (адрес электронной площадки указанный в извещении о проведении аукциона), в течение времени указанного в Информационной карте аукциона.

4.1.2. В течение дня, следующего за днем окончания срока подачи заявок на участие в аукционе, оператор электронной площадки направляет Государственному заказчику первую часть заявки на участие в аукционе.

4.1.3. Заявка на участие в аукционе направляется участником размещения заказа оператору электронной площадки в форме двух электронных документов (пункт 3.2.1.).

Указанные электронные документы подаются одновременно.

4.1.4. Каждая заявка на участие в аукционе, поступившая в срок, регистрируется и ей присваивается порядковый номер, в соответствии с поступлением заявки.

4.1.5. Заявки на участие в аукционе, поступившие по истечении срока их приема, указанного в пункте 4.1.1 признаются опоздавшими. Такие заявки не рассматриваются.

ГАРАНТ:

Нумерация пунктов приводится в соответствии с источником


4.4. Отзыв заявок на участие в аукционе.

4.4.1. Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в аукционе, вправе отозвать заявку на участие в аукционе не позднее окончания срока подачи заявок, указанного в Информационной карте аукциона, направив об этом уведомление оператору электронной площадки.


5. Рассмотрение заявок на участие в аукционе


5.1. Рассмотрение первых частей заявок на участие в аукционе.

5.1.1. Единая комиссия проверяет первые части заявок на участие в аукционе на соответствие требованиям, установленным документацией об аукционе в отношении товаров, работ, услуг, на поставки, выполнение, оказание которых размещается заказ.

5.1.2. Срок рассмотрения первых частей заявок на участие в аукционе не может превышать семь дней со дня окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.

5.1.3. На основании результатов рассмотрения первых частей заявок на участие в аукционе в электронной форме, содержащей сведения, предусмотренные пунктом 3.2.2.1. и пунктом 3.2.2.2. Единой комиссией оформляется протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе, который ведется Единой комиссией и подписывается всеми присутствующими на заседании членами Единой комиссии и Государственным заказчиком, в день окончания рассмотрения заявок на участие в аукционе.

Указанный протокол в день окончания рассмотрения заявок на участие в аукционе направляется Государственным заказчиком оператору электронной площадки.

5.1.4. Участник размещения заказа не допускается к участию в аукционе в случае:

1) не предоставления сведений, предусмотренных пунктом 3.2.2. или предоставления недостоверных сведений;

2) несоответствия сведений, предусмотренных пунктом 3.2.2.2.

5.2. Процедура проведения аукциона.

5.2.1. В аукционе могут участвовать только участники размещения заказа, признанные участниками аукциона.

5.2.2. Аукцион проводится на электронной площадке в день, указанный в извещении о проведении аукциона. Время начала проведения аукциона устанавливается оператором электронной площадки.

5.2.3. Днем проведения аукциона является рабочий день, следующий после истечения двух дней со дня окончания срока рассмотрения первых частей заявок на участие в аукционе.

5.2.4. Аукцион проводится путем снижения, за исключением случая, установленного пунктом 5.2.17. начальной (максимальной) цены контракта, указанной в извещении о проведении аукциона.

5.2.5. В случае если в документации об аукционе указаны общая начальная (максимальная) цена запасных частей к технике, к оборудованию и начальная (максимальная) цена единицы услуги и (или) работы по техническому обслуживанию и (или) ремонту техники, оборудования (при размещении заказа на выполнение технического обслуживания и (или) ремонта техники, оборудования), начальная (максимальная) цена единицы услуги (при размещении заказа на оказание услуг связи, юридических услуг), аукцион проводится путем снижения общей начальной (максимальной) цены запасных частей к технике, к оборудованию и начальной (максимальной) цены единицы услуги и (или) работы по техническому обслуживанию и (или) ремонту техники, оборудования, начальной (максимальной) цены единицы услуги, указанных в документации об аукционе, в порядке, установленном настоящей статьей, за исключением случая, установленного пунктом 5.2.17.

5.2.6. "Шаг аукциона" составляет от 0,5 процента до одного процента начальной (максимальной) цены контракта (цены лота).

5.2.7. При проведении аукциона участники аукциона подают предложения о цене контракта, предусматривающие снижение текущего минимального предложения о цене контракта на величину в пределах "шага аукциона".

5.2.8. При проведении аукциона любой участник аукциона также вправе подать предложение о цене контракта независимо от "шага аукциона" при условии соблюдения требований, предусмотренных пунктом 5.2.9.

5.2.9. При проведении аукциона участники аукциона подают предложения о цене контракта с учетом следующих требований:

1) участник аукциона не вправе подавать предложение о цене контракта, равное предложению или большее чем предложение о цене контракта, которые поданы таким участником аукциона ранее, а также предложение о цене контракта, равное нулю;

2) участник аукциона не вправе подавать предложение о цене контракта ниже, чем текущее минимальное предложение о цене контракта, сниженного на "шаг аукциона";

3) участник аукциона не вправе подавать предложение о цене контракта ниже, чем текущее минимальное предложение о цене контракта в случае, если такое предложение о цене контракта подано этим же участником аукциона.

5.2.10. От начала проведения аукциона на электронной площадке до истечения срока подачи предложений о цене контракта указываются все предложения о цене контракта и время их поступления, а также время, оставшееся до истечения срока подачи предложений о цене контракта в соответствии с пунктом 5.2.11.

5.2.11. При проведении аукциона устанавливается время приема предложений участников аукциона о цене контракта, составляющее десять минут от начала проведения аукциона до истечения срока подачи предложений о цене контракта, а также десять минут после поступления последнего предложения о цене контракта. Если в течение указанного времени ни одного предложения о более низкой цене контракта не поступило, аукцион автоматически, при помощи программных и технических средств, обеспечивающих его проведение, завершается.

5.2.12. В течение десяти минут с момента завершения аукциона в соответствии с пунктом 5.2.11. любой участник аукциона вправе подать предложение о цене контракта независимо от "шага аукциона" с учетом требований, предусмотренных пунктами 5.2.8. и 5.2.9.

5.2.13. Оператор электронной площадки обеспечивает при проведении аукциона конфиденциальность данных об участниках аукциона.

5.2.14. Во время проведения аукциона оператор электронной площадки отклоняет предложение о цене контракта в момент его поступления, если оно не соответствует требованиям, предусмотренным документацией об аукционе.

5.2.15. В случае если была предложена цена контракта, равная цене, предложенной другим участником аукциона, лучшим признается предложение о цене контракта, поступившее ранее других предложений.

5.2.16. В случае проведения аукциона, в соответствии с пунктом 5.2.5. участником аукциона, предложившим наиболее низкую цену контракта, признается лицо, предложившее наиболее низкую общую цену запасных частей к технике, к оборудованию и наиболее низкую цену единицы услуги и (или) работы по техническому обслуживанию и (или) ремонту техники, оборудования, наиболее низкую цену единицы услуги, за исключением случая, установленного пунктом 5.2.17.

5.2.17. В случае если при проведении аукциона цена контракта снижена до нуля, проводится аукцион на право заключить государственный контракт путем повышения цены контракта на величину в пределах "шага аукциона".

5.2.18. Протокол проведения аукциона размещается оператором электронной площадки на электронной площадке в течение тридцати минут после окончания аукциона. В этом протоколе указываются адрес электронной площадки, дата, время начала и окончания аукциона, начальная (максимальная) цена контракта, все минимальные предложения о цене контракта, сделанные участниками аукциона и ранжированные по мере убывания (в случае, предусмотренном пунктом 5.2.17. по мере возрастания) с указанием порядковых номеров, присвоенных заявкам на участие в аукционе, которые поданы участниками аукциона, сделавшими соответствующие предложения о цене контракта, и с указанием времени поступления данных предложений.

5.2.19. В течение одного часа после размещения на электронной площадке протокола, проведения аукциона, оператор электронной площадки направляет Государственному заказчику, такой протокол и вторые части заявок на участие в аукционе, поданных участниками аукциона, предложения, о цене контракта которых при ранжировании в соответствии с пунктом 5.2.18. получили первые десять порядковых номеров, или в случае, если в аукционе принимали участие менее десяти участников аукциона, вторые части заявок на участие в аукционе, поданных такими участниками аукциона. В течение этого же срока оператор электронной площадки направляет также уведомление указанным участникам аукциона.

5.2.20. В случае если в течение десяти минут после начала проведения аукциона ни один из участников аукциона не подал предложение о цене контракта в соответствии с пунктом 5.2.7. аукцион признается несостоявшимся. В течение тридцати минут после окончания указанного времени оператор электронной площадки размещает на электронной площадке протокол о признании аукциона несостоявшимся. В этом протоколе указываются адрес электронной площадки, дата, время начала и окончания аукциона, начальная (максимальная) цена контракта.

5.2.21. Любой участник аукциона после размещения на электронной площадке указанного в пункте 5.2.18. протокола вправе направить оператору электронной площадки запрос о разъяснении результатов аукциона. Оператор электронной площадки в течение двух рабочих дней со дня поступления данного запроса предоставляет такому участнику аукциона соответствующие разъяснения.

5.2.22. Оператор электронной площадки обеспечивает непрерывность проведения аукциона, надежность функционирования программных и технических средств, используемых для проведения аукциона, равный доступ участников аукциона к участию в нем.


6. Определение победителя аукциона


6.1. Рассмотрение вторых частей заявок.

6.1.1. Единая комиссия рассматривает вторые части заявок на участие в аукционе, направленных Государственному заказчику оператором электронной площадки в соответствии с пунктом 5.2.19. на соответствие их требованиям, установленным документацией об аукционе.

6.1.2. Единой комиссией на основании результатов рассмотрения вторых частей заявок на участие в аукционе принимается решение о соответствии или о несоответствии заявки на участие в аукционе требованиям, установленным документацией об аукционе, в порядке и по основаниям, которые предусмотрены настоящей документацией об аукционе. Для принятия указанного решения Единая комиссия также рассматривает содержащиеся в реестре участников размещения заказа, получивших аккредитацию на электронной площадке, сведения об участнике размещения заказа, подавшем такую заявку на участие в аукционе.

6.1.3. Единая комиссия рассматривает вторые части заявок на участие в аукционе, направленных в соответствии с пунктом 5.2.19. до принятия решения о соответствии пяти заявок на участие в аукционе требованиям, предусмотренным документацией об аукционе. В случае если в аукционе принимали участие менее десяти участников аукциона и менее пяти заявок на участие в аукционе соответствуют указанным требованиям. Единая комиссия рассматривает вторые части заявок на участие в аукционе, поданных всеми участниками аукциона, принявшими участие в аукционе. Рассмотрение указанных заявок на участие в аукционе начинается с заявки на участие в аукционе, поданной участником аукциона, предложившим наиболее низкую цену контракта (в случае, предусмотренном пунктом 5.2.17. - наиболее высокую цену контракта), и осуществляется с учетом ранжирования заявок на участие в аукционе в соответствии с пунктом 5.2.18.

6.1.4. В случае если в соответствии с пунктом 6.1.3. не выявлены пять заявок на участие в аукционе, соответствующих требованиям, установленным документацией об аукционе, из десяти заявок на участие в аукционе, направленных ранее Государственному заказчику по результатам ранжирования в течение одного часа с момента поступления соответствующего уведомления от Государственного заказчика, оператор электронной площадки направляет Государственному заказчику все вторые части заявок на участие в аукционе участников аукциона, ранжированные в соответствии с пунктом 5.2.18. для выявления пяти заявок на участие в аукционе, соответствующих требованиям, установленным документацией об аукционе.

6.1.5. Общий срок рассмотрения вторых частей заявок не может превышать шесть дней со дня размещения на электронной площадке протокола проведения аукциона. В случае если начальная цена аукциона не превышает три миллиона рублей, срок рассмотрения вторых частей заявок на участие в аукционе не может превышать четыре дня со дня размещения на электронной площадке протокола проведения аукциона.

6.1.6. Заявка на участие в аукционе признается не соответствующей требованиям, установленным документацией об аукционе, в случае:

1) непредставления документов, определенных пунктом 3.2.3. с учетом документов, ранее представленных в составе первых частей заявок на участие в аукционе, отсутствия документов, предусмотренных частью 2 статьи 41.3 Федерального закона от 21.07.2005 года N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд", или их несоответствия требованиям документации об аукционе, а также наличия в таких документах недостоверных сведений об участнике размещения заказа. Отсутствие документов, предусмотренных частью 2 статьи 41.3 Федерального закона от 21.07.2005 года N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд", или их несоответствие требованиям документации об аукционе, а также наличие в таких документах недостоверных сведений об участнике размещения заказа определяется на дату и время окончания срока подачи заявок на участие в аукционе;

2) несоответствия участника размещения заказа требованиям, установленным в соответствии со статьей 11 Федерального закона от 21.07.2005 года N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд".

6.1.7. В случае принятия решения о соответствии пяти заявок на участие в аукционе требованиям, установленным документацией об аукционе, а также в случае принятия на основании рассмотрения вторых частей заявок на участие в аукционе, поданных всеми участниками аукциона, принявшими участие в аукционе, решения о соответствии более одной заявки, но менее пяти заявок на участие в аукционе указанным требованиям Единой комиссией оформляется протокол подведения итогов аукциона, который подписывается всеми присутствующими на заседании членами Единой комиссии и Государственным заказчиком, в день окончания рассмотрения заявок на участие в аукционе. Протокол содержит сведения о порядковых номерах пяти заявок на участие в аукционе, которые ранжированы в соответствии с пунктом 5.2.18 и в отношении которых принято решение о соответствии требованиям, установленным документацией об аукционе, а в случае принятия на основании рассмотрения вторых частей заявок на участие в аукционе, поданных всеми участниками аукциона, принявшими участие в аукционе, решения о соответствии более одной заявки, но менее пяти заявок на участие в аукционе - о порядковых номерах таких заявок на участие в аукционе, которые ранжированы в соответствии с пунктом 5.2.18 и в отношении которых принято решение о соответствии указанным требованиям, об участниках размещения заказа, вторые части заявок на участие в аукционе которых рассматривались, решение о соответствии или о несоответствии заявок на участие в аукционе требованиям, установленным документацией об аукционе, с обоснованием принятого решения и с указанием положений Федерального закона от 21.07.2005 года N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд", которым не соответствует участник размещения заказа, положений документации об аукционе, которым не соответствует заявка на участие в аукционе этого участника размещения заказа, положений заявки на участие в аукционе, которые не соответствуют требованиям, установленным документацией об аукционе, сведения о решении каждого члена Единой комиссии о соответствии или о несоответствии заявки на участие в аукционе требованиям, установленным документацией об аукционе. В течение дня, следующего за днем подписания протокола, протокол размещается Государственным заказчиком, на электронной площадке.

6.1.8. Участник аукциона, который предложил наиболее низкую цену контракта и заявка на участие в аукционе которого соответствует требованиям документации об аукционе, признается победителем аукциона. В случае, предусмотренном пунктом 5.2.17. победителем аукциона признается участник аукциона, который предложил наиболее высокую цену контракта и заявка на участие в аукционе которого соответствует требованиям документации об аукционе.

6.1.9. В течение одного часа с момента размещения на электронной площадке указанного в пунктах 6.1.7. и 6.1.10. протокола оператор электронной площадки направляет участникам аукциона, вторые части заявок на участие в аукционе которых рассматривались и в отношении заявок на участие в аукционе которых принято решение о соответствии или о несоответствии требованиям, предусмотренным документацией об аукционе, уведомления о принятом решении.

6.1.10. В случае если Единой комиссией принято решение о несоответствии всех вторых частей заявок на участие в аукционе или о соответствии только одной второй части заявки на участие в аукционе, в протокол подведения итогов аукциона вносится информация о признании аукциона несостоявшимся.

6.1.11. Любой участник аукциона, за исключением участников аукциона, заявки на участие в аукционе которых получили первые три порядковых номера в соответствии с протоколом подведения итогов аукциона, вправе отозвать заявку на участие в аукционе, направив уведомление об этом оператору электронной площадки, с момента опубликования указанного протокола.

6.1.12. В случае если в течение одного квартала на одной электронной площадке в отношении вторых частей трех заявок на участие в аукционе, поданных одним участником размещения заказа, приняты решения о несоответствии таких заявок требованиям, предусмотренным документацией об аукционе, по основаниям, установленным пунктом 1 части 6 статьи 41.11. Федерального закона от 21.07.2005 года N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд" (за исключением случаев, если указанный участник размещения заказа обжаловал данные решения в соответствии с настоящим Федеральным законом и по результатам обжалования вынесено решение о необоснованных решениях Единой комиссии о несоответствии заявок на участие в аукционе требованиям документации об аукционе), оператор электронной площадки по истечении тридцати дней с момента принятия решений о несоответствии таких заявок требованиям, предусмотренным документацией об аукционе, по указанным основаниям прекращает осуществленное в соответствии с частью 11 статьи 41.8 Федерального закона от 21.07.2005 года N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд" блокирование операций по счету для проведения операций по обеспечению участия в открытых аукционах в электронной форме участника размещения заказа в отношении денежных средств в размере обеспечения заявки на участие в аукционе и перечисляет эти денежные средства Государственному заказчику.

6.1.13. В случае если аукцион признан несостоявшимся и только одна заявка на участие в аукционе, поданная участником аукциона, принявшим участие в аукционе, признана соответствующей требованиям, предусмотренным документацией об аукционе, Государственный заказчик направляет оператору электронной площадки проект контракта, прилагаемого к документации об аукционе, без подписи контракта Государственным заказчиком в течение четырех дней со дня размещения на электронной площадке указанного в пункте 6.1.10. протокола. Заключение контракта с участником аукциона, подавшим такую заявку на участие в аукционе, осуществляется в соответствии с частями 3 - 8, 11, 12, 17 - 19 статьи 41.12. Федерального закона от 21.07.2005 года N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд". При этом государственный контракт заключается на условиях, предусмотренных документацией об аукционе, по минимальной цене контракта, предложенной указанным участником аукциона при проведении аукциона. Указанный участник размещения заказа не вправе отказаться от заключения государственного контракта.


7. Заключение государственного контракта по итогам аукциона


7.1. По результатам аукциона государственный контракт заключается с победителем аукциона, а в случаях, предусмотренных настоящей аукционной документацией, с иным участником аукциона, заявка на участие в аукционе которого в соответствии со статьей 41.11 Федерального закона от 21.07.2005 года N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд" признана соответствующей требованиям, установленным документацией об аукционе.

7.2. Государственный заказчик, в течение четырех дней со дня размещения на электронной площадке указанного пункте 6.1.7. протокола направляют оператору электронной площадки проект контракта без подписи Государственного заказчика, который составляется путем включения цены контракта, предложенной участником аукциона, с которым заключается контракт, в проект контракта, прилагаемого к документации об аукционе.

7.3. В течение одного часа с момента получения проекта контракта оператор электронной площадки направляет проект контракта без электронной цифровой подписи лица, имеющего право действовать от имени Государственного заказчика, участнику аукциона, с которым заключается контракт.

7.4. В течение шести дней со дня получения проекта контракта участник аукциона направляет оператору электронной площадки проект контракта, подписанный электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени участника аукциона, а также подписанный электронной цифровой подписью указанного лица документ об обеспечении исполнения контракта в случае, если Государственным заказчиком было установлено требование обеспечения исполнения контракта в Информационной карте документации об аукционе.

7.5. По истечении десяти дней со дня размещения на электронной площадке указанного в пункте 6.1.7. протокола оператор электронной площадки направляет Государственному заказчику проект контракта и документ об обеспечении исполнения контракта, подписанные электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени участника аукциона, в случае, если Государственным заказчиком, было установлено требование обеспечения исполнения контракта.

7.6. Государственный заказчик, в течение трех дней со дня получения от оператора электронной площадки проекта контракта и, если Государственным заказчиком, было установлено требование обеспечения исполнения контракта, документа об обеспечении исполнения контракта, подписанных электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени участника аукциона, направляет оператору электронной площадки контракт, подписанный электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени Государственного заказчика.

7.7. Оператор электронной площадки в течение одного часа с момента получения от Государственного заказчика контракта, подписанного электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени Государственного заказчика, направляет подписанный контракт участнику аукциона.

7.8. Государственный контракт считается заключенным с момента направления оператором электронной площадки участнику аукциона контракта в соответствии с пунктом 7.7.

7.9. В случае заключения государственного контракта с физическим лицом, за исключением индивидуального предпринимателя и иного занимающегося частной практикой лица, оплата такого контракта, если иное не предусмотрено документацией об аукционе, уменьшается на размер налоговых платежей, связанных с оплатой контракта.

7.10. В случае если Государственным заказчиком было установлено требование обеспечения исполнения контракта, государственный контракт заключается только после предоставления победителем аукциона или участником аукциона, с которым заключается контракт в случае уклонения победителя аукциона от заключения контракта, безотзывной банковской гарантии, договора поручительства или после передачи Государственному заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита), в размере обеспечения исполнения контракта, указанном в документации об аукционе. Способ обеспечения исполнения контракта из указанных в настоящем пункте способов определяется таким участником аукциона самостоятельно. Если победителем аукциона или участником аукциона, с которым заключается контракт, является бюджетное учреждение и Государственным заказчиком, было установлено требование обеспечения исполнения контракта, предоставление обеспечения исполнения контракта не требуется.


8. Информационная карта аукциона (ИКА)


Пункт 1

Государственный заказчик

Федеральное агентство по рыболовству.

Адрес государственного заказчика: 107996, г. Москва, Рождественский бульвар, д. 12.

Контактный телефон: (495) 625-63-23

Контактные лица: Авдеев Борис Николаевич (avdeev@fishcom.ru),

Венграновский Павел Юрьевич (vengranovskiy@fishcom.ru).

Пункт 2

Предмет аукциона

Выполнение в 2010 году работ по реконструкции объекта ФГУ "Севкаспрыбвод", г. Астрахань, "Реконструкция Александровского осетрового рыбоводного завода, пос. Труд-Фронт, Икрянинский район, Астраханская область"

Пункт 3

Место, условия и сроки выполнения работ

Российская Федерация, ФГУ "Севкаспрыбвод", г. Астрахань, Александровский осетровый рыбоводный завод, пос. Труд-Фронт, Икрянинский район, Астраханская область


Перечень работ, их количественные и качественные характеристики, срок, место и условия выполнения работ указаны в Техническом задании (Приложение N 1 к аукционной документации), проекте Государственного контракта (Приложение N 2 к аукционной документации), а также в проектной документации, размещенной на электронной площадке


Срок выполнение работ:


Начало работ: с момента заключения Государственного контракта.

Окончание работ: 20 декабря 2010 года.

На момент подписания Государственного контракта дата окончания работ в соответствии с Календарным планом (Приложение N 3) является исходной для определения имущественных санкций в случаях нарушения сроков реконструкции.

Сроки завершения отдельных работ определяются Календарным планом (Приложение N 3 к Государственному контракту).

Пункт 4

Начальная (максимальная) цена государственного контракта

19 500 000 (девятнадцать миллионов пятьсот тысяч) рублей 00 копеек с учетом НДС. В указанную цену включены все расходы, отраженные в п. 2.1 Государственного контракта (Приложение N 2 к Аукционной документации).

Пункт 5

Шаг аукциона

"Шаг аукциона" составляет от 0,5 процента до одного процента начальной (максимальной) цены контракта.


В течение десяти минут с момента завершения аукциона любой участник аукциона вправе подать предложение о цене контракта независимо от "шага аукциона" с учетом требований, предусмотренных частями 8 и 9 статьи 41.10. 94-ФЗ от 21.07.2005 года "О размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд".

Пункт 6

Источник финансирования, форма, срок и порядок оплаты

6.1. Федеральный бюджет.

6.2. Государственный заказчик в течение 25 (двадцати пяти) рабочих дней с момента заключения настоящего Контракта производит авансирование работ в размере 30% от цены Контракта.

Оплата аванса производится на основании счета Подрядчика выставленного в адрес Государственного заказчика.

6.3. Погашение суммы аванса будет осуществляться путем уменьшения на процент авансового платежа суммы каждого очередного счета Подрядчика, выставляемого за выполненные работы по настоящему Контракту, согласно Календарному плану (Приложение N 3).

6.4. Оплата выполненных работ по настоящему Контракту производится Государственным заказчиком Подрядчику согласно Календарному плану (Приложение N 3), подписанных Государственным заказчиком и Подрядчиком актов принятых работ и форм отчетности КС-2 и КС-3.

Оплата производится за фактически выполненные работы (поставленные материалы и оборудование и проч.) по Контракту.

6.5. Оплата выполненных работ производится Государственным заказчиком в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента представления (выставления) Подрядчиком счета при соблюдении условий п. 2.5. Контракта.

6.6. Датой оплаты работ по настоящему Контракту считается дата списания денежных средств с лицевого счета Государственного заказчика.

6.7. При расхождении фактической стоимости работ со стоимостью работ, предусмотренной Контрактом, действует стоимость работ, предусмотренная настоящим Контрактом.

6.8. Оплаты по Контракту производится Государственным заказчиком безналичным перечислением денежных средств на расчетный счет Подрядчика.

6.9. В случае уменьшения (отсутствия) бюджетного финансирования в 2010 году и, в связи с этим, невозможности выполнения обязательств по настоящему Контракту в установленные сроки в установленном им объеме, Государственный заказчик освобождается от ответственности перед Подрядчиком в соответствии с п. 1 ст. 401 ГК РФ. При уменьшении в установленном порядке средств бюджета, выделенных для финансирования работ по Контракту, Стороны на основании п. 1 ст. 767 ГК РФ должны согласовать новые сроки выполнения работ по Контракту, а если необходимо, и другие условия выполнения работ по Контракту в тридцатидневный срок с момента принятия уполномоченным государственным органом решения об уменьшении средств бюджета, выделенных для финансирования работ по Контракту.

В случае невозможности определения новых сроков и цены Контракта, стороны согласовывают порядок и условия расторжения Контракта.

6.10. В случае досрочного расторжения Контракта по основаниям, предусмотренным законом, иными правовыми актами и Контрактом, Подрядчик обязуется возвратить выплаченные Государственным заказчиком денежные средства в части, превышающей фактически выполненные по Контракту работы, в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты, с которой в соответствии с законом, иными правовыми актами либо соглашением сторон настоящий Контракт будет считаться расторгнутым.

Пункт 7

Требования к содержанию и составу заявки

Необходимые документы указаны в разделе 3 настоящей аукционной документации.


Наличие у участника размещения заказа свидетельства о допуске к видам работ, являющихся предметом настоящего аукциона, выданное саморегулируемой организацией в области строительства, реконструкции, капитального ремонта в порядке, установленном Градостроительным кодексом Российской Федерации, в том числе:

1. Подготовительные работы на строительной площадке.

2. Работы по сносу строений и разборке конструкций.

3. Работы по водопонижению, организации поверхностного стока и водоотвода.

4. Работы по разработке выемок, вертикальной планировке.

5. Работы по устройству насыпей и обратным засыпкам.

6. Работы гидромеханизированные и дноуглубительные.

7. Работы по устройству свайных оснований, шпунтовых ограждений, анкеров.

8. Работы по уплотнению грунтов естественного залегания и устройству грунтовых подушек.

9. Работы по сооружению опускных колодцев и кессонов.

10. Работы по возведению сооружений способом "стена в грунте".

11. Работы по закреплению грунтов.

12. Работы по искусственному замораживанию грунтов.

13. Работы бетонные.

14. Работы по монтажу сборных железобетонных и бетонных конструкций.

15. Работы по монтажу металлических конструкций.

16. Работы по монтажу деревянных конструкций.

17. Работы по монтажу легких ограждающих конструкций.

18. Работы по монтажу стен из панелей типа "СЭНДВИЧ" и полистовой сборки.

19. Работы по устройству каменных конструкций.

20. Работы по экранированию помещений и устройству деформационных швов.

21. Работы по устройству кровель.

22. Работы по гидроизоляции строительных конструкций.

23. Работы по антикоррозийной защите строительных конструкций и оборудования.

24. Работы по теплоизоляции строительных конструкций, трубопроводов и оборудования.

25. Работы по устройству внутренних инженерных систем и оборудования.

26. Работы по монтажу наружных инженерных сетей и коммуникаций.

27. Работы по монтажу технологического оборудования.

28. Работы пусконаладочные.

29. Работы по строительству автомобильных дорог.

30. Работы по устройству конструкций скважин.

31. Работы по осуществлению строительного контроля застройщиком

32. Работы по осуществлению строительного контроля привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем.

33. Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком).

Пункт 8

Требования к качеству, объему, техническим характеристикам работ

Участник размещения заказа должен представить подробное описание качественных и количественных характеристик выполняемых работ, поставляемых материалов, изделий и оборудования. Предложения о качестве работ должны соответствовать или превосходить требования, указанные в документации, размещенной в электронной форме на электронной площадке.


Все работы, являющиеся предметом аукциона, указываются в соответствии с требованиями Законодательства Российской Федерации, в т.ч. требованиями по лицензированию и сертификации соответствующих видов деятельности.

Пункт 9

Дата и время окончания срока подачи заявок

9-00 (московское время) 7 мая 2010 г.

Пункт 10

Дата окончания срока рассмотрения заявок

14 мая 2010 г.

Пункт 11

Дата проведения аукциона

17 мая 2010 г.

Пункт 12

Порядок формирования цены контракта

В цену Государственного контракта входит:

В указанную цену Контракта включается компенсация всех издержек Подрядчика, связанных с исполнением настоящего Контракта, и вознаграждение Подрядчика.

В цену настоящего Контракта, в частности, входит:

- оплата всех работ связанных непосредственно с осуществлением реконструкции Объекта;

- оплата аренды необходимых для реконструкции машин и техники (включая амортизацию машин и техники), в том числе деталей, конструкций и оборудования;

- оплата всех строительных материалов, связанных с выполнением работ по настоящему Контракту (реконструкцией Объекта), в том числе деталей, конструкций и оборудования;

- проведение всех необходимых испытаний, связанных с реконструкцией Объекта;

- работы по временному подключению Объекта ко всем необходимым коммуникациям;

- работы по подключению Объекта ко всем необходимым коммуникациям при сдаче Объекта в эксплуатацию;

- охрана Объекта.

В цену включаются все расходы Подрядчика, производимые им в процессе поставки товара, выполнения работ, оказания услуг, в том числе расходы на страхования, уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, включая расходы на проведение строительного контроля.

Пункт 13

Сведения о валюте

Цена указывается в рублях Российской Федерации.

Пункт 14

Срок подписания государственного контракта

Государственный контракт должен быть заключен не ранее чем через 10 (десять) дней со дня размещения на электронной площадке протокола подведения итогов аукциона в электронной форме.

Пункт 15

Адрес электронной площадки

http://www.roseltorg.ru

Пункт 16

Обеспечение заявки

Размер обеспечения заявки на участие в аукционе устанавливается в размере 5% от начальной (максимальной) цены Государственного контракта, что составляет 975 000 рублей 00 копеек.

Пункт 17

Обеспечение контракта

17.1. Условием заключения Государственного контракта является предоставление Подрядчиком обеспечения исполнения Контракта на срок его действия. Обеспечение исполнения государственного контракта: устанавливается в размере 30% (тридцать) процентов начальной (максимальной) цены государственного контракта, указанной в извещении о проведении аукциона в электронной форме, что составляет 5 850 000 рублей. Победитель аукциона в электронной форме до заключения государственного контракта по своему усмотрению предоставляет государственному заказчику безотзывную банковскую гарантию, договор поручительства или передает государственному заказчику в залог денежные средства, в том числе в форме вклада (депозита) в размере обеспечения исполнения государственного контракта.

17.2. В случае продления срока выполнения работ по Государственному контракту Подрядчик обязуется в срок не позднее, чем 10 дней переоформить соответствующую безотзывную банковскую гарантию, договор поручительства или передать Государственному заказчику дополнительные денежные средства в обеспечение исполнения Государственного контракта, в том числе в форме вклада (депозита).

17.3. В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения Контракта перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Подрядчиком его обязательств по Государственному контракту, соответствующий Подрядчик обязуется в течение 10 (десяти) банковских дней с момента, когда соответствующее обеспечение исполнения обязательств по Контракту перестало действовать предоставить Государственному заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение Контракта на тех же условиях и в том же размере, которые указаны в настоящей статье Государственного контракта.

17.4. Уплата Подрядчиком неустойки или применение иной формы ответственности не освобождает его от исполнения обязательств по настоящему Государственному контракту.

17.5. Обеспечение исполнения Контракта удерживается Государственным заказчиком в случае неисполнения Подрядчиком обязательств по Государственному контракту.


Приложение N 1

к Аукционной документации

от "___"________ 2010 г. N ___


Техническое задание
на выполнение в 2010 году работ по реконструкции объекта ФГУ "Севкаспрыбвод", г. Астрахань, "Реконструкция Александровского осетрового рыбоводного завода, пос. Труд-Фронт, Икрянинский район, Астраханская область"


1. Государственный заказчик: Федеральное агентство по рыболовству

2. Основания для проведения работ (включая размещение государственного заказа):

2.1. Федеральная целевая программа "Повышение эффективности использования и развитие ресурсного потенциала рыбохозяйственного комплекса в 2009-2013 годах"

2.2. В соответствии с перечнем строек и объектов для федеральных государственных нужд на 2010 год, финансируемых за счет государственных капитальных вложений

2.3. Федеральный Закон РФ от 21.07.2005 г. N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд".

3. Способ проведения торгов:

Открытый аукцион в электронной форме

4. Цель проведения открытого аукциона:

Размещение Государственного заказа для федеральных государственных нужд в целях реализации утвержденного рабочего проекта "Реконструкция Александровского осетрового рыбоводного завода"

5. Предмет открытого аукциона:

5.1. Выполнение в 2010 году работ по реконструкции объекта ФГУ "Севкаспрыбвод", г. Астрахань, "Реконструкция Александровского осетрового рыбоводного завода, пос. Труд-Фронт, Икрянинский район, Астраханская область". Основные объекты строительства, виды работ и затрат:

- цех длительного выдерживания производителей белорыбицы (в объемах, указанных в локальных сметных расчетах N 1, 2, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13);

- закрытая стоянка автомашин с навесом для техники (общестроительные работы) - в объемах, указанных в локальном сметном расчете N 1;

- внутриплощадочные электрические сети и освещение территории (в объемах указанных в локальном сметном расчете N 1);

- наружные инженерные сети (тепловые сети) - в объемах, указанных в локальном сметном расчете N 7;

- котельная (в объемах, указанных в локальных сметных расчетах N 2, 4, 5,);

- наружный газопровод (газопровод высокого давления, шкафной газорегуляторный пункт) - в объемах, указанных в локальных сметных расчетах N 1, 2.

6. Сроки выполнения работ:

6.1. С момента подписания сторонами Государственного контракта до 20 декабря 2010 года.

7. Источник финансирования:

7.1. Средства федерального бюджета

Для определения участниками размещения заказа полного объема работ, подлежащих выполнению, Государственный заказчик размещает на электронной площадке следующую документацию:

- проектная документация;

- рабочая документация;

- сметная документация;

- положительное заключение Главгосэкспертизы N 1065-04/ГГЭ-1138/03 по проекту "Реконструкция Александровского осетрового рыбоводного завода".


Приложение N 2

к Аукционной документации


ПРОЕКТ


ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ
на выполнение в 2010 году работ по реконструкции объекта ФГУ "Севкаспрыбвод", г. Астрахань, "Реконструкция Александровского осетрового рыбоводного завода, пос. Труд-Фронт, Икрянинский район, Астраханская область"


г. Москва

"___"_________ 2010 г.


Федеральное агентство по рыболовству, именуемое в дальнейшем "Государственный заказчик", в лице руководителя Крайнего Андрея Анатольевича, действующего на основании Положения о Федеральном агентстве по рыболовству, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 11.06.2008 г. N 444, с одной стороны, и ______________________________________________________________________ в лице ______________________________________________________________, действующего на основании Устава, признанное победителем ___________________________________ по ______________________________, именуемое в дальнейшем "Подрядчик" с другой стороны (совместно именуемые - "Стороны") с соблюдением требований Федерального закона от 21.07.2005 N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд", на основании результатов размещения государственного заказа путем проведения открытого аукциона (открытого аукциона в электронной форме) на выполнение в 2010 году работ по реконструкции объекта ФГУ "Севкаспрыбвод", г. Астрахань, "Реконструкция Александровского осетрового рыбоводного завода, пос. Труд-Фронт, Икрянинский район, Астраханская область", (в соответствии с протоколом заседания Единой комиссии Федерального агентства по рыболовству по размещению заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказанию услуг для государственных нужд путем проведения конкурса, открытого аукциона, запроса котировок от ________ N ________ ____________________ г.), заключили настоящий Государственный контракт, далее именуемый "Контракт" о нижеследующем:


Статья 1. Предмет контракта


1.1. По настоящему Контракту Подрядчик обязуется в установленный настоящим Контрактом срок осуществить реконструкцию "под ключ" и сдать Государственному заказчику Александровский осетровый рыбоводный завод, пос. Труд-Фронт, Икрянинский район, Астраханская область" (далее - Объект), реконструкция Объекта должна осуществляться в соответствии с Техническим заданием (Приложение N 1), проектной (включая смету) и рабочей документациями, передаваемыми Государственным заказчиком Подрядчику согласно прилагаемому Графику (Приложение N 2) и Календарным планом (Приложение N 3), включая поставку оборудования и материалов, работы по техническому и гарантийному обслуживанию Объекта и оборудования, а также выполнение монтажных, пусконаладочных и иных неразрывно связанных со строительством Объекта работ, а Государственный заказчик обязуется предоставить на время выполнения работ по настоящему Контракту Подрядчику земельный участок для выполнения работ по Контракту, проектную и рабочую документации, принять и оплатить выполненные в рамках настоящего Контракта работы по строительству Объекта.

Реконструкция Объекта осуществляется в рамках реализации ФЦП "Повышение эффективности использования и развитие ресурсного потенциала рыбохозяйственного комплекса в 2009 - 2013 годах", постановление Правительства Российской Федерации от 12 августа 2008 года N 606, по Объекту ФГУ "Севкаспрыбвод", г. Астрахань, "Реконструкция Александровского осетрового рыбоводного завода, пос. Труд-Фронт, Икрянинский район, Астраханская область".

1.2. Стороны письменно определяют своих уполномоченных представителей по техническим вопросам, которые с момента заключения настоящего Контракта будут принимать непосредственное участие в регулировании вопросов, связанных с исполнением Сторонами обязательств по Контракту и осуществлять контроль над ходом его выполнения.

1.3. Финансирование работ осуществляется за счет средств федерального бюджета.


2. Цена контракта и порядок расчетов


2.1. Цена настоящего Контракта составляет ______________0,00 руб. (___________________________________рублей) (включая НДС).

Цена настоящего Контракта является твердой и неизменной.

2.2. В указанную цену Контракта включается компенсация всех издержек Подрядчика, связанных с исполнением настоящего Контракта, и вознаграждение Подрядчика.

В цену настоящего Контракта, в частности, входит:

- оплата всех работ связанных непосредственно с осуществлением реконструкции Объекта;

- оплата аренды необходимых для реконструкции машин и техники (включая амортизацию машин и техники), в том числе деталей, конструкций и оборудования;

- оплата всех строительных материалов, связанных с выполнением работ по настоящему Контракту (реконструкцией Объекта), в том числе деталей, конструкций и оборудования;

- проведение всех необходимых испытаний, связанных с реконструкцией Объекта;

- работы по временному подключению Объекта ко всем необходимым коммуникациям;

- работы по подключению Объекта ко всем необходимым коммуникациям при сдаче Объекта в эксплуатацию;

- охрана Объекта.

В цену включаются все расходы Подрядчика, производимые им в процессе поставки товара, выполнения работ, оказания услуг, в том числе расходы на страхования, уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, включая расходы на проведение строительного контроля.

2.3. Государственный заказчик в течение 25 (двадцати пяти) рабочих дней с момента заключения настоящего Контракта производит авансирование работ в размере 30% от цены Контракта.

Оплата аванса производится на основании счета Подрядчика выставленного в адрес Государственного заказчика.

2.4. Погашение суммы аванса будет осуществляться путем уменьшения на процент авансового платежа суммы каждого очередного счета Подрядчика, выставляемого за выполненные работы по настоящему Контракту, согласно Календарному плану (Приложение N 3).

2.5. Оплата выполненных работ по настоящему Контракту производится Государственным заказчиком Подрядчику согласно Календарному плану (Приложение N 3), подписанных Государственным заказчиком и Подрядчиком актов принятых работ и форм отчетности КС-2 и КС-3.

Оплата производится за фактически выполненные работы (поставленные материалы и оборудование и проч.) по Контракту.

2.6. Оплата выполненных работ производится Государственным заказчиком в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента представления (выставления) Подрядчиком счета при соблюдении условий п. 2.5. Контракта.

2.7. Датой оплаты работ по настоящему Контракту считается дата списания денежных средств с лицевого счета Государственного заказчика.

2.8. При расхождении фактической стоимости работ со стоимостью работ, предусмотренной Контрактом, действует стоимость работ, предусмотренная настоящим Контрактом.

2.9. Оплаты по Контракту производится Государственным заказчиком безналичным перечислением денежных средств на расчетный счет Подрядчика.

2.10. В случае уменьшения (отсутствия) бюджетного финансирования в 2010 году и, в связи с этим, невозможности выполнения обязательств по настоящему Контракту в установленные сроки в установленном им объеме, Государственный заказчик освобождается от ответственности перед Подрядчиком в соответствии с п. 1 ст. 401 ГК РФ. При уменьшении в установленном порядке средств бюджета, выделенных для финансирования работ по Контракту, Стороны на основании п. 1 ст. 767 ГК РФ должны согласовать новые сроки выполнения работ по Контракту, а если необходимо, и другие условия выполнения работ по Контракту в тридцатидневный срок с момента принятия уполномоченным государственным органом решения об уменьшении средств бюджета, выделенных для финансирования работ по Контракту.

В случае невозможности определения новых сроков и цены Контракта, стороны согласовывают порядок и условия расторжения Контракта.

2.11. В случае досрочного расторжения Контракта по основаниям, предусмотренным законом, иными правовыми актами и Контрактом, Подрядчик обязуется возвратить выплаченные Государственным заказчиком денежные средства в части, превышающей фактически выполненные по Контракту работы, в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты, с которой в соответствии с законом, иными правовыми актами либо соглашением сторон настоящий Контракт будет считаться расторгнутым.


3. Сроки выполнения работ


3.1. Календарные сроки выполнения работ определены Сторонами:

- Начало работ: с момента заключения Контракта.

Окончание работ: 2010.12.20.

Общая продолжительность реконструкции составляет ________ дней.

3.2. На момент подписания настоящего Контракта дата окончания работ в соответствии с Календарным планом (Приложение N 3) является исходной для определения имущественных санкций в случаях нарушения сроков реконструкции.

3.3. Сроки завершения отдельных работ определяются Календарным планом (Приложение N 3).


4. Обязательства сторон


4.1. Обязательства Подрядчика.

Для выполнения работ по настоящему Контракту Подрядчик принимает на себя обязательства:

4.1.1. Выполнить все работы по реконструкции в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим Контрактом и приложениями к нему, и сдать Объект Государственному заказчику в установленный Контрактом срок.

4.1.2. Обеспечить:

- производство работ в полном соответствии с проектной и рабочей документациями, Календарным планом (Приложение N 3) и строительными нормами и правилами;

- качество выполнения всех работ в соответствии с проектной документацией, рабочей документацией и действующими нормами и техническими условиями;

- своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в течение гарантийного срока эксплуатации Объекта.

4.1.3. Нести ответственность за правильную и надлежащую разметку Объекта по отношению к реперным точкам, линиям и уровням, правильность положения уровней, размеров.

4.1.4. Возвести собственными силами за счет цены Контракта все временные сооружения.

4.1.5. Осуществить в установленном порядке временные подсоединения коммуникаций на период выполнения работ на строительной площадке и подсоединения вновь построенных коммуникаций в точках подключения в соответствии с проектной и рабочей документацией.

Точки и условия подсоединения согласовывает с эксплуатирующими организациями Государственный заказчик.

4.1.6. Обеспечить в ходе реконструкции выполнение на строительной площадке необходимых мероприятий по технике безопасности, рациональному использованию территории, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли, а также установить временное освещение.

4.1.7. Согласовать с органами государственного надзора порядок ведения работ на Объекте и обеспечить его соблюдение на строительной площадке.

4.1.8. При готовности Объекта известить об этом Государственного заказчика в 5-дневный срок.

4.1.9. Произвести индивидуальное испытание смонтированного оборудования и принять участие в комплексном его опробовании в присутствии представителя Государственного заказчика.

4.1.10. Немедленно известить Государственного заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:

- возможных неблагоприятных для Государственного заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы;

- иных, не зависящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемой работы либо создающих невозможность ее завершения в срок.

4.1.11. Подрядчик обязан самостоятельно закупить строительные материалы для выполнения работ по настоящему Контракту, а также предоставить и/или арендовать все необходимое оборудование (технику) для выполнения работ по настоящему Контракту. Подрядчик не должен использовать материалы и оборудование, если это может привести к нарушению требований, обязательных для сторон, по охране окружающей среды и безопасности строительных работ.

4.1.12. Нести ответственность перед Государственным заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств Субподрядчиками.

4.1.13. Передать по окончании реконструкции Государственному заказчику схемы расположения и каталоги координат и высот геодезических знаков, устанавливаемых при геодезических разбивочных работах в период реконструкции сохраняемых до его окончания, и исполнительную документацию о выполненных строительных и монтажных работах.

4.1.14. Привлечь для выполнения работ, связанных с вскрытием подземных коммуникаций, эксплуатационную организацию и обеспечить ее надзор за выполнением указанных работ.

4.1.15. Заключить Договоры:

- с пусконаладочными организациями и произвести пусконаладочные работы в сроки, в объеме и в порядке, которые установлены в Приложении N 3 к настоящему Контракту;

- на шеф-монтаж оборудования с вызовом персонала для его производства.

4.1.16. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях настоящего Контракта.

4.1.17. Подрядчик не позднее чем за 1 (один) месяц до сдачи Объекта в эксплуатацию представляет Государственному заказчику на утверждение документы, необходимые для сдачи Объекта в эксплуатацию, по перечню представляемому Государственным заказчиком.

4.2. Обязательства Государственного заказчика.

Для реализации настоящего Контракта Государственный заказчик принимает на себя обязательства:

4.2.1. Передать Подрядчику в 25-дневный срок со дня заключения настоящего Контракта по акту, подписанному Подрядчиком и Государственным заказчиком, на период реконструкции Объекта и до его завершения Объект и строительную площадку, пригодную для производства работ.

4.2.2. Передать Подрядчику документацию, в объеме, и в составе, указанном в Приложении N 2.

Передаваемая документация должна составляться в соответствии с требованиями строительных норм и правил, проходить государственную экспертизу и утверждаться в установленном порядке.

4.2.3. Произвести приемку и оплату работ, выполненных Подрядчиком, в порядке, предусмотренном в разделах 2, 5, и в соответствии с Календарным планом (Приложение N 3) настоящего Контракта

4.2.4. Осуществить предмонтажную ревизию оборудования либо привлечь для этого специализированную организацию за свой счет.

4.2.5. Осуществлять технический надзор за реконструкцией Объекта.

4.2.6. Обеспечивать непрерывный режим финансирования в течение всего периода ведения работ (реконструкции).

4.2.7. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях настоящего Договора.


5. Сдача и приемка работ


5.1. Государственный заказчик назначает своего представителя на реконструкцию, который от его имени совместно с Подрядчиком осуществляет надзор и контроль за выполнением работ по настоящему Контракту.

5.2. Приемка результата выполненных работ осуществляется после выполнения Сторонами всех обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, в соответствии с установленным порядком, действовавшим на дату его подписания.

5.3. Приемка осуществляется комиссией, создаваемой Государственным заказчиком в составе своего представителя, представителя проектной организации, Подрядчика, органов Госнадзора, архитектурно-строительного контроля (надзора). Участие в указанной комиссии и полномочия представителей органов местной власти осуществляются в соответствии с законодательными актами субъектов Федерации или органов местного самоуправления.

Приемка работ происходит на основании представленных Подрядчиком Государственному заказчику форм отчетности КС-2 и КС-3 и журнала производства работ.

5.4. Подрядчик передает Государственному заказчику за 10 дней до начала приемки законченного реконструкцией Объекта 4 экземпляра исполнительной документации согласно перечню, переданному Государственным заказчиком Подрядчику в соответствии с обязательствами Государственного заказчика по настоящему Контракту, с письменным подтверждением соответствия переданной документации фактически выполненным работам.

5.5. Дополнительная экспертиза принимаемой Государственным заказчиком части работ или всех работ в целом осуществляется Государственным заказчиком при необходимости за свой счет.

5.6. При сдаче работы Государственному заказчику Подрядчик обязан сообщить ему о требованиях, которые необходимо соблюдать для эффективного и безопасного использования результатов работы, а также о возможных для самого Государственного заказчика и других лиц последствиях несоблюдения соответствующих требований.

5.7. Срок приемки работ Государственным заказчиком составляет 30 дней с момента представления Подрядчиком уведомления о выполненных работах (этапе работ) по настоящему Контракту.


6. Гарантии качества по сданным работам


6.1. Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком по настоящему Контракту.

6.2. Гарантийный срок нормальной эксплуатации Объекта и входящих в него инженерных систем, оборудования, материалов и работ устанавливается 60 месяцев с даты подписания Сторонами акта приемки готового к эксплуатации Объекта.

6.3. Если в период гарантийной эксплуатации Объекта обнаружатся дефекты, допущенные по вине Подрядчика, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет и в согласованные с Государственным заказчиком сроки. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 2-х дней с момента получения письменного извещения Государственного заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

6.4. Указанные гарантии не распространяются на случаи преднамеренного повреждения Объекта со стороны Государственного заказчика и третьих лиц, а также на случаи нарушения правил эксплуатации Государственным заказчиком или третьими лицами.

6.5. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных дефектов Государственный заказчик составляет односторонний акт на основе квалифицированной экспертизы, осуществляемой им за свой счет с последующим отнесением затрат на Подрядчика.


7. Обеспечение объекта реконструкции материалами и оборудованием


7.1. Подрядчик принимает на себя обязательство обеспечить реконструкцию упомянутого в п. 1.1 Объекта строительными материалами, изделиями и конструкциями, инженерным (технологическим) оборудованием в соответствии с технической документацией, в соответствии с Приложением N 3 к настоящему Контракту.

7.2. Все поставляемые для реконструкции материалы и оборудование должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество. Копии этих сертификатов и т.п. должны быть предоставлены Государственному заказчику за 10 дней до начала производства работ, выполняемых с использованием этих материалов и оборудования.

7.3. Подрядчик несет ответственность за сохранность всех поставленных и переданных ему по акту в монтаж для реализации Контракта материалов и оборудования до приемки-передачи Государственному заказчику введенного в эксплуатацию после работ по реконструкции Объекта.

7.4. Подрядчик несет ответственность за соответствие используемых материалов и оборудования, поставляемых для реконструкции Объекта по настоящему Контракту, проектным спецификациям, государственным стандартам и техническим условиям.


8. Строительная площадка


8.1. Государственный заказчик одновременно с копией акта на право пользования землей для реконструкции Объекта передает Подрядчику разрешение об отводе мест для складирования резерва грунта и плодородного слоя почвы, необходимого для рекультивации земель, излишнего грунта и строительного мусора, карьеров для получения или разработки недостающего грунта.

8.2. Производство геодезических работ в процессе работ по реконструкции Объекта, геодезический контроль точности геометрических параметров зданий (сооружений) входит в обязанности Подрядчика.

8.3. Если при производстве работ на строительной площадке Подрядчик обнаружит физические, а не климатические препятствия (грунты более твердых пород, чем это предусмотрено проектом, или другие условия) или искусственные препятствия (подземные коммуникации или другие препятствия, не предусмотренные проектом), то Подрядчик немедленно в письменной форме уведомляет об этом представителя Государственного Заказчика.

8.4. Подрядчик за свой счет осуществляет содержание и уборку строительной площадки и прилегающей непосредственно к ней территории.

8.5. Подрядчик обязуется вывезти в 10-дневный срок со дня подписания акта о приемке завершенного строительством Объекта за пределы строительной площадки принадлежащие Подрядчику строительные машины, оборудование, инвентарь, инструменты, строительные материалы, временные сооружения и другое имущество. Строительный мусор вывозится Подрядчиком в места, указанные Государственным заказчиком.


9. Журнал производства работ


9.1. С момента начала работ и до их завершения Подрядчик ведет журнал производства работ на русском языке. Форма журнала установлена в типовой межотраслевой форме N КС-6, утвержденной Постановлением Госкомстата России от 30.10.1997 N 71а. Каждая запись в журнале подписывается Подрядчиком и представителем Заказчика.

9.2. Если Государственный заказчик не удовлетворен ходом и качеством работ, применяемых материалов или записями Подрядчика, то он обязан изложить свое обоснованное мнение в журнале производства работ с указанием срока устранения допущенных отклонений. Подрядчик в течение указанного срока исполняет указания представителя Государственного заказчика, о чем Подрядчик обязан сделать отметку в журнале производства работ.


10. Охрана объекта


10.1. Охрану реконструированного Объекта до полного завершения работ (до сдачи реконструированного Объекта Государственному заказчику) (включая период времени, в течение которого Подрядчик будет устранять выявленные в ходе приемки недостатки, демонтировать временные сооружения, а также вывозить находящуюся на территории строительной площадки строительную технику и оборудование) осуществляет Подрядчик.

10.2. Охране подлежит Объект реконструкции, а также предназначенные для реконструкции материалы, изделия, конструкции, оборудование, строительная техника и инвентарь, находящиеся на строительной площадке и прилегающей к ней территории.

10.3. Расходы Подрядчика на охранные мероприятия осуществляются за счет средств, предусмотренных настоящим Контрактом.


11. Контроль и надзор государственного заказчика за исполнением контракта


11.1. Государственный заказчик вправе осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения (графика), качеством применяемых материалов.

11.2. Государственный заказчик в целях осуществления контроля и надзора за реконструкцией вправе заключать договор об оказании услуг по контролю и надзору за ходом и качеством выполняемых работ с соответствующей инженерной организацией или физическим лицом, имеющим свидетельство о допуске к видам работ, выданное саморегулируемой организацией в области строительства, реконструкции, капитального ремонта в порядке, установленном Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 01 декабря 2007 N 315-ФЗ "О саморегулируемых организациях" и Федеральным законом от 22 июля 2008 N 148-ФЗ "О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации" на данный вид деятельности.

Государственный заказчик письменно уведомляет об этом Подрядчика в 10-дневный срок после заключения такого договора. В уведомлении указывается перечень лиц, которые от имени Государственного заказчика будут осуществлять контроль и надзор, и наименование организации, если договор заключен с инженерной организацией.

11.3. Инженерная организация от имени и по письменному поручению Государственного заказчика осуществляет технический надзор и контроль за соблюдением Подрядчиком графика выполнения и качества работ, а также производит проверку соответствия используемых им материалов и оборудования условиям Договора и проектной документации.

Инженерная организация имеет право беспрепятственного доступа ко всем видам работ в любое время в течение всего периода реконструкции.

11.4. Подрядчик ведет журнал производства работ в соответствии с требованиями раздела 9 настоящего Контракта, в котором отражается весь ход фактического производства работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ, имеющие значение во взаимоотношениях Государственного заказчика и Подрядчика.

Государственный заказчик регулярно проверяет и своей подписью подтверждает записи в журнале.

11.5. При осуществлении контроля ведения работ по настоящему Контракту, Государственный заказчик, а также нанятая инженерная организация не имеют права вмешиваться в хозяйственную деятельность Подрядчика.


12. Скрытые строительные работы


12.1. Работы, подлежащие закрытию, должны приниматься представителем Государственного заказчика и/или комиссией созданной Государственным заказчиком.

Подрядчик имеет право приступить к выполнению последующих работ только после приемки Государственным заказчиком скрытых работ и составления актов освидетельствования этих работ. Подрядчик в письменном виде заблаговременно уведомляет представителя Государственного заказчика о необходимости проведения промежуточной приемки выполненных работ, подлежащих закрытию, ответственных конструкций и систем, гидравлических испытаний и лабораторных исследований, но не позднее, чем за 5 календарных дней до начала проведения этой приемки. Если представитель Государственного заказчика не явится к указанному сроку проведения промежуточной приемки выполненных работ, подлежащих закрытию, ответственных конструкций и систем, то Подрядчик составляет односторонний акт и считает работы принятыми, при этом ответственность за качество выполненных работ с Подрядчика не снимается. Вскрытие работ в этом случае по требованию Государственного заказчика производится за его счет.

12.2. В случае если представителем Государственного заказчика внесены в журнал производства работ замечания по выполненным работам, подлежащим закрытию, то они не должны закрываться Подрядчиком без письменного разрешения Государственного заказчика, за исключением случаев неявки представителя Государственного заказчика для приемки (см. п. 12.1 настоящего Контракта). Если закрытие работ выполнено без подтверждения представителя Государственного заказчика (представитель Государственного заказчика не был информирован об этом или информирован с опозданием), то Подрядчик за свой счет обязуется открыть любую часть скрытых работ, не прошедших приемку представителем Государственного заказчика, согласно его указанию, а затем восстановить ее.

12.3. Готовность принимаемых ответственных конструкций, скрытых работ и систем подтверждается подписанием представителем Государственного заказчика и Подрядчиком актов освидетельствования конструкций и скрытых работ и актов гидравлического испытания (включая испытания на герметичность и давление) и приемки каждой системы в отдельности.


13. Право собственности


13.1. Подрядчик не имеет права продавать или передавать в период реконструкции реконструируемый Объект или отдельную часть его, а также проектную документацию на его реконструкцию или реконструкцию отдельной его части никакой третьей стороне.

13.2. Стороны договорились, что все результаты выполненных Подрядчиком по настоящему Контракту работ, включая поставленное оборудование, является собственностью Российской Федерации с момента сдачи работ Подрядчиком Государственному заказчику по актам КС-2 и КС-3 и находятся на ответственном хранении у Подрядчика до передачи Государственному заказчику по акту приема-передачи введенного Объекта в эксплуатацию в установленном порядке с сохранением на Подрядчике до указанного момента риска случайной гибели или повреждения таких результатов выполненных работ.


14. Страхование объекта реконструкции


14.1. Подрядчик в счет цены настоящего Контракта обязуется заключить договор комплексного страхования строительно-монтажных рисков и ответственности (в том числе за причинение вреда третьим лицам) при проведении строительных и монтажных работ на Объекте.

14.2. Подрядчик обязан представить Государственному заказчику доказательства заключения им договора комплексного страхования строительно-монтажных рисков и ответственности при проведении строительных и монтажных работ (копию страхового полиса) с указанием данных о страховщике, размере страховой суммы, определенной как стоимость строительно-монтажных работ, выполняемых Подрядчиком по настоящему Контракту.


15. Имущественная ответственность


15.1. В случае просрочки исполнения Государственным заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляется за: каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.

Государственный заказчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

15.2. Подрядчик при нарушении обязательств, установленных настоящим Контрактом, уплачивает Государственному заказчику:

- за окончание реконструкции Объекта после установленного срока по вине Подрядчика - пеня в размере 1% от цены Контракта за каждый день просрочки. При задержке сдачи Объекта свыше 30 дней Подрядчик уплачивает пеню в размере 2% цены Контракта за каждый день просрочки до фактического исполнения обязательства;

- за несвоевременное освобождение строительной площадки от принадлежащего ему имущества - пеня в размере 1% от цены Контракта за каждый день просрочки;

- за нарушение сроков выполнения отдельных видов работ (срыв графика работ) - пеня в размере 2% стоимости данного вида работ за каждый день просрочки;

- за задержку устранения дефектов в работах и конструкциях против сроков, предусмотренных актом сторон, а в случае неявки Подрядчика - односторонним актом, - пеню в размере 2% от стоимости работ и конструкций за каждый день просрочки.

15.3. Кроме санкций за неисполнение обязательств по настоящему Контракту виновная сторона возмещает другой стороне все вызванные неисполнением обязательств по настоящему Контракту непокрытые неустойками убытки, в том числе упущенную выгоду пострадавшей стороны.

15.4. Уплата неустоек, а также возмещение убытков не освобождает стороны от исполнения своих обязательств в натуре.

15.5. Результаты выполнения работ, включая промежуточные, после их приемки Государственным заказчиком согласно п. 2.5. настоящего Контракта переходят в собственность Российской Федерации в лице Государственного заказчика и находятся у Подрядчика на ответственном хранении до сдачи Объекта реконструкции в эксплуатацию комиссией, создаваемой Государственным заказчиком в установленном порядке. При этом риск случайной гибели или случайного повреждения Объекта лежит на Подрядчике.


16. Обеспечение исполнения контракта


16.1. Условием заключения настоящего Контракта является предоставление Подрядчиком обеспечения исполнения Контракта на срок его действия. Обеспечение исполнения Контракта может быть предоставлено Государственному заказчику в виде безотзывной банковской гарантии, договора поручительства или передачи Государственному заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита) в размере обеспечения исполнения государственного контракта.

Размер обеспечения исполнения Контракта составляет 5 850 000 (семь миллионов пятьсот тысяч рублей).#

16.2. Обеспечение предоставляется Подрядчиком Государственному заказчику в течение 5 рабочих дней с момента размещения протокола Комиссии Государственного заказчика на электронной площадке.

16.3. В случае продления срока выполнения работ по настоящему Контракту Подрядчик обязуется в срок не позднее, чем 10 дней переоформить соответствующую безотзывную банковскую гарантию, договор поручительства или передать Государственному заказчику дополнительные денежные средства в обеспечение исполнения настоящего Контракта, в том числе в форме вклада (депозита).

16.4. В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения Контракта перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Подрядчиком его обязательств по государственному контракту, соответствующий Подрядчик обязуется в течение 10 (десяти) банковских дней с момента, когда соответствующее обеспечение исполнения обязательств по Контракту перестало действовать предоставить Государственному заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение Контракта на тех же условиях и в том же размере, которые указаны в настоящей статье Государственного контракта.

16.5. Уплата Подрядчиком неустойки или применение иной формы ответственности не освобождает его от исполнения обязательств по настоящему Государственному контракту.

16.6. Обеспечение исполнения Контракта удерживается Государственным заказчиком в случае неисполнения Подрядчиком обязательств по настоящему Контракту.


17. Обстоятельства непреодолимой силы


17.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Контракту, если оно явилось следствием природных явлений, действий внешних объективных факторов и прочих обстоятельств непреодолимой силы, на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Контракта.

17.2. Если в результате обстоятельств непреодолимой силы был нанесен значительный, по мнению одной из Сторон, ущерб, то эта Сторона обязана уведомить об этом другую в 3-дневный срок, после чего Стороны обязаны обсудить целесообразность дальнейшего продолжения реконструкции и принять дополнительное соглашение с обязательным указанием новых сроков, порядка ведения и стоимости работ, которое с момента его подписания становится неотъемлемой частью настоящего Контракта, либо инициировать процедуру расторжения Контракта.

17.3. Если, по мнению Сторон, работы могут быть продолжены в порядке, действовавшем согласно настоящему Контракту до начала действия обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по настоящему Контракту продлевается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы и их последствия.


18. Разрешение споров между сторонами


18.1. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего Контракта, разрешаются Сторонами путем переговоров, и возникшие договоренности в обязательном порядке фиксируются дополнительным соглашением Сторон (или протоколом), становящимся с момента его подписания неотъемлемой частью настоящего Контракта.

18.2. При возникновении между Государственным заказчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков выполненной работы или их причин и невозможности урегулирования этого спора переговорами по требованию любой из Сторон должна быть назначена экспертиза.

Расходы на экспертизу несет Сторона, требовавшая назначения экспертизы. В случае установления нарушений Подрядчиком условий Контракта или причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками расходы на экспертизу, назначенную Государственным заказчиком, несет Подрядчик. В случае если экспертиза назначена по соглашению между Сторонами, расходы несут обе Стороны поровну.

18.3. Если, по мнению одной из Сторон, не имеется возможности разрешить возникший между Сторонами спор в соответствии с п.п. 18.1 и 18.2 настоящего Контракта, то он разрешается в Арбитражном суде г. Москвы в установленном порядке.

18.4. Претензионный срок по настоящему Контракту составляет 10 дней с момента получения претензии.


19. Прочие условия


19.1. Все изменения и дополнения к Контракту действительны лишь в том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны должным образом уполномоченными на то представителями обеих Сторон.

19.2. Все приложения к Контракту, подписанные Сторонами, являются его неотъемлемыми частями.

19.3. Исполнитель не вправе передавать свои права и обязанности по Контракту третьей стороне без письменного согласия на то другой Стороны.

19.4. Стороны обязуются информировать друг друга об изменениях реквизитов и других сведений, касающихся исполнения Контракта.

19.5. Контракт составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.

19.6. Контракт вступает в силу с момента его заключения и действует до 20 декабря 2010 года, а в части исполнения гарантийных обязательств - до истечения срока таковых.

19.7. Стороны обязуются в течение 30 дней с момента заключения настоящего Контракта подписать соглашение о замене стороны Контракта - "Государственного заказчика", с Росрыболовства на ФГУ "Севкаспрыбвод" (г. Астрахань, ИНН 3015012847).

19.8. Вся корреспонденция по настоящему Контракту направляется Сторонами путем почтовых отправлений по почтовым адресам, указанным в настоящем Контракте. Каждая из Сторон обязана обеспечить получение ею корреспонденции по указанному ею в настоящем Контракте почтовому адресу. Сторона считается надлежаще уведомленной при оправке в ее адрес, указанный в Контракте, письменного обращения другой Стороны.

19.9. Привлечение сторонних организаций Подрядчиком (субподрядчиков) для исполнения обязательств по настоящему Контракту возможно только по согласованию с Государственным заказчиком.

Разрешается привлечение только тех субподрядчиков, которые имеют соответствующие допуски для исполнения своих обязательств по Контракту. Вся координация деятельности субподрядчиков и ответственность за выполнение ими своих обязательств возлагается на Подрядчика.

19.10. Персонал Подрядчика.

19.10.1. Для выполнения своих обязательств, предусмотренных контрактом, Подрядчик использует на строительной площадке высококвалифицированную рабочую силу, необходимую для качественного и своевременного выполнения работ.

19.10.2. Подрядчик гарантирует освобождение Государственного заказчика от любой ответственности, от уплаты сумм по всем претензиям, требованиям и судебным искам, связанным с выполнением персоналом Подрядчика работ, а также от всякого рода расходов в отношении персонала Подрядчика, связанных с увечьем и несчастными случаями со смертельным исходом.

19.10.3. В случае возникновения претензий к персоналу Подрядчика, независимо от их характера, со стороны третьих лиц, Государственный заказчик не несет по ним никакой материальной, финансовой и юридической ответственности.

19.11. В случае возникновения обоснованных претензий к персоналу Подрядчика, связанных с нарушением режима, Государственный заказчик имеет право дать указание "Подрядчику" на отзыв с Объекта лиц допустивших такие нарушения.

19.12. Подрядчик выполняет иные обязанности, предусмотренные настоящим Контрактом и законодательством Российской Федерации.


20. Перечень документов, прилагаемых к настоящему контракту


Приложения к настоящему Контракту указаны в таблице 1.


Таблица 1


N

Наименование документа

1.

Техническое задание - Приложение N 1

2.

График передачи Государственным заказчиком Подрядчику проектной документации, рабочей документации и разрешительной документации - Приложение N 2

3.

Календарный план - Приложение N 3


21. Адреса и реквизиты сторон




Государственный заказчик:

Подрядчик:

Федеральное агентство по рыболовству

107996, г. Москва

Рождественский бульвар, д. 12

ИНН 7702679523, КПП 770201001,

л/с 03731000760

Отделение N 1 Московского ГТУ банка России г. Москвы,

р/с 40105810700000010079

БИК 044583001




Приложение N 1

к Государственному контракту

от "___"________ 2010 г.

N ______________


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение в 2010 году работ по реконструкции объекта ФГУ "Севкаспрыбвод", г. Астрахань, "Реконструкция Александровского осетрового рыбоводного завода, пос. Труд-Фронт, Икрянинский район, Астраханская область".


1. Государственный заказчик: Федеральное агентство по рыболовству

2. Основания для проведения работ (включая размещение государственного заказа):

2.1. Федеральная целевая программа "Повышение эффективности использования и развитие ресурсного потенциала рыбохозяйственного комплекса в 2009-2013 годах"

2.2. В соответствии с перечнем строек и объектов для федеральных государственных нужд на 2010 год, финансируемых за счет государственных капитальных вложений

2.3. Федеральный Закон РФ от 21.07.2005 г. N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд".

3. Способ проведения торгов:

Открытый аукцион в электронной форме.

4. Цель проведения открытого аукциона:

Размещение Государственного заказа для федеральных государственных нужд в целях реализации утвержденного рабочего проекта "Реконструкция Александровского осетрового рыбоводного завода"

5. Предмет открытого аукциона:

5.1. Выполнение в 2010 году работ по реконструкции объекта ФГУ "Севкаспрыбвод", г. Астрахань, "Реконструкция Александровского осетрового рыбоводного завода, пос. Труд-Фронт, Икрянинский район, Астраханская область". Основные объекты строительства, виды работ и затрат:

- цех длительного выдерживания производителей белорыбицы (в объемах, указанных в локальных сметных расчетах N 1, 2, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13);

- наружные инженерные сети (тепловые сети) - в объемах, указанных в локальном сметном расчете N 7;

- котельная (в объемах, указанных в локальных сметных расчетах N 2, 4, 5);

- наружный газопровод (газопровод высокого давления, шкафной газорегуляторный пункт) - в объемах, указанных в локальных сметных расчетах N 1, 2.

6. Сроки выполнения работ:

6.1. С момента подписания сторонами Государственного контракта до 20 декабря 2010 года.

7. Источник финансирования:

7.1. Средства федерального бюджета

Для определения участниками размещения заказа полного объема работ, подлежащих выполнению, Государственный заказчик размещает на электронной площадке следующую документацию:

проектная документация;

рабочая документация;

сметная документация;

положительное Заключение Главгосэкспертизы N 1065-04/ГГЭ-1138/03 по проекту "Реконструкция Александровского осетрового рыбоводного завода".


Приложение N 1

к Техническому заданию


СВОДНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ N 1065-04/ГТЭ-1138/03
по проекту "Реконструкция Александровского осетрового рыбоводного завода"
(корректировка по замечаниям от 29.12.2003 N 1180-03/ГГЭ-1138/03)
(утв. Главгосэкспертизы РФ)


1. Место расположения объекта - Икрянинский район Астраханской области.

- Заказчик - ФГУ "Севкаспрыбвод" Госкомрыболовства России.

- Источники финансирования - средства федерального бюджета.

- Генпроектировщик - ГП институт "Каспрыбпроект". Лицензия Д-103232, рег. N ФЛЦ 30000178-2(П) от 08.10.2001.

- Подрядная строительная организация - определяется по конкурсу.

- Основание для разработки:

- федеральная целевая программа "Экология и природные ресурсы России (2002-2010 гг.), подпрограмма "Водные биологические ресурсы и аквакультура";

- разрешение Администрации Икрянинского района от 04.10.2001 N 01-33/801, выданное Александровскому ОРЗ на реконструкцию;

- обоснование инвестиций реконструкции Александровского осетрового рыбоводного завода, утвержденное Госкомрыболовством России приказом от 23.05.2002 N 209;

- задание на проектирование, утвержденное Госкомрыболовством России 24.10.2002.

ГАРАНТ:

Нумерация пунктов приводится в соответствии с источником


7. Заключения органов специализированной экспертизы:

- заключение экспертной комиссии государственной экологической экспертизы от 17.09.2004, утвержденное приказом ГУПР и ООС по Астраханской области от 21.09.2004 N 445.

8. Согласования:

- ЦГСЭН в Астраханской области (санитарно-эпидемиологическое заключение от 01.12.2003 N 30.АЦ.01.310.Т.001453.12.03 с приложением);

- ГПС МЧС России от 29.07.2003 N 30.2160;

- Предприятия "Астраханьтрансгаз" ООО "Астраханьгазпром" от 22.10.2004 (согласования представлены на листе согласований и чертежах 9009-ОГСН, л. 2, 3).

9. Основные данные проекта и принятые решения.

9.1. Общие данные.

Александровский завод построен в 1969 году и предназначен для воспроизводства белорыбицы и осетровых рыб.

Проект "Реконструкция Александровского осетрового рыбоводного завода" в 2003 г. был рассмотрен Главгосэкспертизой России и возвращен на доработку (сводное заключение от 29.12.2003 N 1120-03/ГГЭ-1138/03).

Откорректированный проект представлен в следующем составе:

"Пояснительная записка" (кн. 1-к);

"Технологические решения. Рыбоводно-биологическое обоснование" (кн. 3-к);

"Архитектурно-строительные решения" (кн. 4-к);

"Водоснабжение, канализация, теплоснабжение, отопление и вентиляция" (кн. 5-к);

"Электроснабжение и телефонизация" (кн. 6-к);

"Пожарная сигнализация" (кн. 8-к);

"Газоснабжение" (кн. 9-к);

"Блочная котельная" (кн. 10-к);

"Охрана окружающей среды" (кн. 12-к);

"Стоимость строительства" (кн. 13-к);

"Проект организации строительства" (кн. 14-к);

"Эффективность инвестиций" (кн. 15-к);

"Цех длительного выдерживания производителей белорыбицы" (кн. 16).

Кроме того, были ранее представлены отчеты по инженерно-геологическим изысканиям (книга 1 - по площадке завода и книга 2 - по трассе газопровода) и инженерно-геодезическим изысканиям, выполненным ОГУП "Каспрыбпроект" в 11.2002-02.2003 гг.


9.2. Характеристика участка строительства.

Александровский осетрово-рыбоводный завод расположен в дельте реки Волги в Икрянинском районе Астраханской области, в 2,5 км юго-восточнее поселка Труд-Фронт и в 1 км северо-западнее села Чулпан. Расстояние от завода до районного центра Икряное 22 км, до г. Астрахани - 67 км.

Границами завода являются: на западе - ерик Никитинский; на востоке - река Старая Волга; на севере - ерик Безымянный; на юге граница проходит в 500 метрах южнее сухого ерика Зарубина.

Связь завода с районным и областным центром осуществляется водным путем.

Ближайшее к участку пристани располагаются в п. Труд-Фронт и с. Чулпан.

Территория завода застроена и озеленена.

На его территории размещены следующие здания и сооружения:

- пруды Казанского - 4 штуки;

- садки Казанского - 8 штук;

- два цеха выдерживания производителей осетровых;

- цех длительного выдерживания белорыбицы;

- цех инкубации икры осетровых;

- цех длительного выдерживания производителей осетровых видов рыб;

- цех белорыбицы;

- две выростные базы на 94 выростника каждая, эстакада;

- дафниевые бассейны - 90 штук;

- выростные пруды - 87 штук;

- цех по выдерживанию личинок осетровых;

- главная насосная станция с водозабором и трубопроводами производительностью 3,0 ;

- откачивающая станция N 1 с аэролифтной установкой;

- откачивающая станция N 2 с рыбонасосом;

- механизированная рыбозащита центрального распределительного канала;

- котельная на твердом топливе, расположенная в прибрежно-защитной полосе;

- сети водоподающих каналов - 6,56 км;

- сеть водосбросных каналов - 8,93 км;

- причал.

Все здания, сооружения и прудовой фонд нуждаются в ремонте или переоборудовании.

В геоморфологическом отношении площадка изысканий приурочена к дельте р. Волги. Абсолютные отметки поверхности земли изменяются в пределах (-)23,2-(-)24,0 м (площадка АОРЗ), (-)23,3-(-)26,6 м (трасса газопровода).

В геологическом строении участка принимают участие аллювиальные и морские отложения, представленные глинами, суглинками и песками, перекрытые с поверхности насыпными грунтами.

Грунтовые воды вскрыты на глубине 1,4-3,5 м, что соответствует абс. отметкам (-)24,6-(-)25,1 м (площадка АОРЗ) и 0,8-1,7 м, абс. отм. 25,6-25,9 м (трасса газопровода).

В период половодья уровень грунтовых вод в районе открытых водоемов и низких отметок рельефа может достигать отметки поверхности.

Грунтовые воды обладают агрессивностью ко всем маркам бетона по водонепроницаемости.

Степень агрессивного воздействия грунтов на конструкции из бетона и железобетона - средняя.

Нормативная глубина сезонного промерзания грунтов - 0,9 м.

Климатическая характеристика района характеризуется следующими данными:

- вес снегового покрова для I района - 50 ;

- скоростной напор ветра для III района - 38 ;

- расчетная зимняя температура воздуха:

наиболее холодной пятидневки - минус 23°С;

наиболее холодных суток - минус 26°с

- климатический район строительства - IV г.


9.3. Хозяйственная необходимость и целесообразность реконструкции завода.

После зарегулирования стока р. Волги уровень естественного воспроизводства осетровых и белорыбицы снизился из-за потери нерестилищ.

В 1969 году промысел белорыбицы был запрещен, поскольку наступила угроза ее полного исчезновения. Искусственное воспроизводство белорыбицы, начатое в 60-х. годах, обеспечило начало восстановления стада, и в 1975 году учтенные уловы составили 5-6 тонн, а в 1995 г. - уже 50 тонн. Но проблемы экономического плана и влияние антропогенных факторов привели к снижению выпуска молоди, а браконьерство - к снижению запасов.

С 1996 г. вылов белорыбицы ведется только для рыбоводных заводов и научных целей. В 1998 г. он составил 10 тонн.

Аналогичное положение наблюдается и у осетровых рыб. Уровень искусственного воспроизводства осетровых упал с 70 млн. шт. молоди в середине 80-х годов до 50 млн. шт. в настоящее время. При этом за последние годы резко упали уловы, т.е. промысловый возврат.

Основной причиной снижения объемов выпуска молоди является дефицит качественных пригодных для рыбоводных целей производителей и изношенность материально-технической базы рыбоводных заводов на Нижней Волге, которые эксплуатируются более 20 лет.

Рассматриваемый проект предусматривает реконструкцию действующего рыбоводного завода с целью увеличения мощности по выпуску молоди белорыбицы и осетровых видов рыб.


9.4. Генеральный план и транспорт.

Согласно Государственному акту на право собственности на землю, выданному Александровскому осетровому рыбоводному заводу 04.06.96 0030-104 N 000038 Администрацией Икрянинского района, предоставлено 1762 га земель, в том числе нетто прудов 171,6 га.

Завод разделен на 2 участка.

В западной части расположен хозцентр с основными производственными зданиями и прудами, в восточной - административный корпус, котельная и насосная станция.

Хозцентр размещен в центральной части завода и окружен с трех сторон прудами. Площадь хозцентра в границах ограждения составляет 9,74 га.

При реконструкции завода проектом предусматривается строительство на территории хозцентра следующих зданий и сооружений:

- цеха длительного выдерживания производителей белорыбицы;

- машинного отделения для цеха производителей осетровых рыб;

- закрытой стоянки для автомашин;

- навеса над техникой;

- ограждения прудов для производителей осетровых рыб;

- блочной котельной на газовом топливе;

- канализационно-насосной станции;

- водонапорной башни емкостью 15 ;

- очистных канализационных сооружений "Биокомпакт".

Для размещения вновь строящихся зданий и сооружений предусматривается разборка 18 дафниевых бассейнов, нежилого кирпичного дома, гаража, разборка котельной и мазутного хозяйства, площадки склада угля, выгреба дворового туалета.

Территория завода частично огорожена металлической оградой по бетонному цоколю в полуразобранном состоянии. Ограда подлежит разборке с возведением нового металлического ограждения Н=2,0 (решетчатые створки по металлическим стойкам на цоколе из бетона), протяженность ограды 1,86 км.

Из-за большой разницы отметок прудов-отстойников и подъездной автодороги, устраивается подпорная стенка из бетонных блоков ФБС 12.4.3 и 24.3.6, примыкающая к ограждению.

Транспортная связь с городом осуществляется в навигационный период водным и автомобильным транспортом через паромную переправу, связывающую поселок Труд-Фронт и автодорогу Астрахань-Оранжерейное.

9.5. Мощность и номенклатура завода.

Плановый выпуск молоди существующего Александровского завода составляет 9,0 млн. шт. осетровых рыб и 1,2 млн. шт. белорыбицы. После реконструкции предполагается выпускать:

- осетровых 10,50 млн. шт., в том числе осетр - 8,0 млн. шт., белуга - 1,0 млн. шт., севрюга - 1,50 млн. шт.;

- белорыбицы - 9,80 млн. шт.

9.6. Технологические решения.

Принятые в проекте технологические решения по выращиванию молоди в основном традиционные и соответствуют "Временным биомеханическим нормативам по разведению осетровых рыб и белорыбицы на рыбоводных предприятиях "Севкаспрыбвода", утвержденным Главрыбводом 21.09.99 приказом N 264.

9.6.1. Схема выращивания молоди осетровых видов рыб.

Выращивание молоди предусмотрено в два цикла:

- 1-ый цикл - белуга + осетр;

- 2-ой цикл - севрюга.

Заготовка производителей будет осуществляться на тоневых участках Нижней Волги с использованием озимой и яровой росы (50%).

Всего требуется заготовить (шт.):

- белуга: самки 9; самцы 14;

- осетр: самки 216; самцы 216;

- севрюга: самки 272; самцы 272.

Выдерживание производителей предусматривается:

- в существующих прудах Казанского - 4 шт.;

- цехе длительного выдерживания производителей с 16 бассейнами Казанского, в котором предусматривается терморегуляция воды в бассейнах с подсвежкой;

- в построенном хозспособом модуле с 4 бассейнами (объемом 24 - 2 шт.; 36 - 1 шт.; 54 - 1 шт.);

- в освободившемся машинном отделении старого цеха по выдерживанию белорыбицы с 9 бассейнами по 18 каждый.

Изменения традиционной технологии заключается в следующем:

1. Оснащение цеха длительного выдерживания производителей системой терморегуляции воды в бассейнах с подсвежкой.

Регулируемый температурный режим предназначен для резервирования производителей и задержки развития гонад в преднерестовом состоянии (содержание при низкой температуре воды 3-6°С), а также для перевода производителей в нерестовое состояние (повышение температуры воды с 3-6°С до 16-18°С).

Охлаждение воды прекращается при температуре воды в реке, соответствующей требованиям технологического процесса.

В бассейнах при любых температурах выдерживания предусматривается постоянный водообмен. Содержание кислорода на вытоке не должно быть ниже 7 мг/л.

Перевод зарезервированных производителей на режим нерестовых температур производится при повышении температуры постепенно, с градиентом 1°С в сутки, а начинается с нижней границы нерестовых температур (8°С) - 2° в сутки, доводя температуру до 16-18°С.

В бассейнах предусмотрена аэрация воды воздухом. Потребление кислорода в одном бассейне всеми рыбами при рабочей загрузке (170-250 кг) составит:



- 2-3°С

- 3750 мг/ч;


- 5°С

- 7000 мг/ч;


- 20°С

- 36000 мг/ч


Плотность посадки в один бассейн: белуга - 3 - 4 шт.; осетр - 10 - 15 шт.; севрюга - 10 - 15 шт.

Сбор и инкубация икры и получение однодневных личинок производится по существующей схеме, но предусматривается возможность терморегуляции воды в инкубационном цехе.

2. Выдерживание личинок осуществляется по новому индустриальному методу, разработанному ЦНИОРХом, в пластиковых бассейнах, установленных в закрытом цехе, в котором осуществляется терморегулирование с постоянной аэрацией воздуха, через который температура воды в бассейнах поддерживается на оптимальном уровне (13-17°С).

Структура личиночно-выростной базы индустриального типа включает в себя следующие элементы:

- модуль (помещение закрытого типа) для установки пластиковых бассейнов;

- пластиковые бассейны;

- компрессорная с системой воздухоразводки с распылителем для постоянной аэрации воды;

- система водоснабжения (заполнения) бассейнов;

- система регуляции температуры воздуха в помещении для непосредственного поддержания температурного оптимума воды в бассейнах;

- фильтр механической очистки воды для заполнения бассейнов;

- узел сброса подрощенных личинок.

Цех выдерживания личинок по данной технологии на заводе построен хозспособом и метод отработан на практике, однако оборудование цеха нуждается в модернизации.

Выращивание молоди в существующей на заводе прудовой площади.

Учет и выпуск молоди, спуск прудов - согласно существующим на заводе технологическим процессам молодь осетровых рыб выращивается до навесок: белуга и осетр до 3 г, севрюга до 2 г.

Технологический график выращивания молоди белуги, осетра и севрюги приведен в таблице 1.


Таблица 1.

Виды рыб

Площадь прудов, га

Заготовка производителей

Резервирование производителей

Наличие оплодотворенной икры и ее инкубация

Подращивание личинок в пластиковых бассейнах

Залитие выростных прудов

Выращивание молоди в прудах

Спуск прудов

начало

конец

1 ЦИКЛ

белуга

19,3

весна, осень

круглогодично

22.04 - 09.05

02.05 - 22.05

27.04

11.05

12.05 - 16.06

16.06 - 20.06

осетр

133,3

весна, осень

круглогодично

30.04 - 14.05

07.05 - 26.05

02.05

16.05

17.05 - 15.06

16.06 - 30.06

2 ЦИКЛ

севрюга

88,2

весна, осень

круглогодично

16.06 - 26.06

22.06 - 05.07

18.06

02.07

03.07 - 27.07

28.07 - 11.08


Ожидаемый промысловый возврат от прироста выпуска молоди рыб составит 15,0 тыс. шт. или 225 тонн.

Коэффициент промвозврата принят 1% согласно рекомендациям ФГУП КаспНИРХ, письмо от 06.02.2002.

9.6.2. Технология выращивания молоди белорыбицы.

При разработке биотехнических процессов были использованы "Временные биотехнические нормативы по разведению белорыбицы на рыбоводных предприятиях Севкаспрыбвода" (Приложение N 2 к приказу Госкомрыболовства России от 21.09.99 N 264), а также рекомендаций КаспНИРХ.

При разведении белорыбицы предусматриваются следующие технологические процессы:

- заготовка производителей 470 самок и 313 самцов, в том числе для обеспечения прироста: 413 самок и 275 самцов, предусматривается в весенний период (100%) на тоневых участках Астраханской области, согласно письму "КаспНИРХ" от 18.04.2000;

- выдерживание производителей в цехе длительного выдерживания производителей в бассейнах (20x5x1 м) - 8 шт. (в том числе один резервный), на прямоточном водоснабжении с имитацией течения (0,1 - 0,15 м/с) с помощью "турбоджетов", аэрации воды и терморегуляцией;

- получение половых продуктов и оплодотворение икры (сухим способом) - 45,5 млн. шт. икринок;

- инкубация икры с t° воды 2,5-0,1°С (ноябрь-декабрь); 0,1-0,5°С (январь-февраль); 0,2-2,9°С (март-апрель);

- период инкубации 218 градусо-дней (ноябрь-декабрь). Инкубация икры происходит в аппаратах Вейса (320 шт.);

- выдерживание личинок в пластиковых бассейнах (1,2x2,4x0,7 м) - 56 штук в течение 3-х дней с одноразовым залитием водой и аэрацией;

- выращивание молоди производится (прудовым методом) в выростных прудах Александровского ОРЗ (19 га) и водоемах Александровского НВХ-9,135 млн. шт;

- учет и выпуск молоди белорыбицы осуществляется согласно принятым методикам технологических процессов.

Технический график выращивания молоди белорыбицы приведен в таблице 2.


Таблица 2

Виды рыб

Выростная площадь, га

Заготовка производителей

Выдерживание производителей

Получение половых продуктов

Инкубация икры

Выдерживание личинок

Залитие выростных прудов

Выращивание молоди

Спуск прудов

белорыбица

19,0

весна

февраль - октябрь

ноябрь

01.11 - 10.04

01.04 - 20.04

17.03 - 25.04

01.04 - 30.05

15.05 - 15.06


Ожидаемый промысловый возврат от прироста выпуска молоди белорыбицы составит 51,6 тыс. шт. или 412,8 тонн.

Коэффициент промвозврата принят 0,6% согласно рекомендациям ФГУП КаспНИРХ, письмо от 06.02.2002

9.7. Управление производством. Структура предприятия. Кадры.

Завод является самостоятельным государственным предприятием, находящимся в подчинении у Управления "Севкаспрыбвод".

В состав завода входит также нерестно-вырастное хозяйство.

Численность работающих на заводе в настоящее время 126 чел.

Общий штат завода после реконструкции составит 216 чел.

9.8. Архитектурно-строительные решения.

Цех длительного выдерживания производителей.

Здание с размерами 102,0x24,0 м, высотой до низа конструкции 4,20 - 4,56 м, IV степени огнестойкости, класса конструктивной пожарной опасности СО. Каркас здания из рамных конструкций с пролетом 24,0 м, шагом 6,0 м, стеновые ограждения и покрытия из 3-х слойных панелей типа "Сэндвич" из стальных профнастилов 5 = 0,8 мм с утеплителем из минеральной полужесткой плиты из базальтового волокна толщиной 100 мм.

Фундаменты под колонны монолитные железобетонные столбчатого типа.

Машинное отделение цеха производителей осетровых рыб.

Здание одноэтажное с размерами 6x18 м с высотой 3,5 м.

Фундаменты ленточные из сборных бетонных блоков по сборным железобетонным плитам, стены кирпичные, покрытия сборные железобетонные ребристые.

Закрытая стоянка для автомашин с навесом.

Здание одноэтажное с размерами 18x36 м, сблокировано с навесом размером 18x48 м с высотой 3,6-3,87 м.

Здание каркасное из рамных конструкций, стеновые ограждения и покрытия из стеновых панелей типа "Сэндвич" из стальных профлистов 8 = 0,8 мм с утеплителем из минеральной полужесткой плиты из базальтового волокна (у = 100 кг/м) толщиной 100 мм.

Фундаменты под колонны монолитные железобетонные столбчатого типа.

Котельная - блочная котельная ТКУ-2000 полной заводской готовности.

Канализационная насосная станция - ТП 902-1-133.88.

Очистные канализационные сооружения "Биокомпакт" - комплектная поставка заводского изготовления.

Водонапорная башня - заводского изготовления (системы Рожновского) ТП 901-5.29, емкость бака - 15 , высота опор - 12 м.

9.9. Инженерное оборудование, сети и системы.

9.9.1. Водоснабжение и канализация (хозцентр).

Водоснабжение завода предусматривается:

- речной водой (очищенной, обеззараженной) - 2144 ;

- оборотное водоснабжение - 13,3 ;

- водой хоз-питьевого качества - 40,3 .

Водозабор речной воды осуществляется главной насосной станцией производительностью 3,0 , расположенной на протоке Ямная.

В связи с переводом на круглогодичное содержание производителей осетровых и весенней заготовки производителей белорыбицы потребуются дополнительные расходы воды - 342,1 . Дополнительный объем согласован ГУПР и ООС по Астраханской области (письмо от 21.06.2004 N 01-2877) и отражен в общем лимите водопотребления, установленного лицензией на водопользование ACT TPP3X N 00527 от 26.03.2002.

Из общего количества 2144 речной воды на технологические нужды требуется:

- сырой (пруды, садки, бассейны содержания производителей) - 1251,9 ;

- очищенной (выдерживание производителей перед инкубацией) - 81,3 ;

- очищенной, обеззараженной (инкубация, выдерживание личинок) - 810,8 .

Очистка воды предусматривается на фильтрах сетчатых с полипропиленовыми картриджами ГКНГЩ "Бытовая экология", г. Москва.

Обеззараживание - бактерицидными лампами ультрафиолетового излучения НПО "ЛИТ", г. Москва.

Оборотное водоснабжение предусмотрено:

- 8,4 для машиноотделения цеха производителей осетровых на охлаждение 3-х холодильных машины МКТ 80-20 (3 шт.), работающих круглосуточно с 3-ей декады мая по 1-ю декаду ноября;

потребность воды 30-60-90 с температурой воды до 20°С;

- 4,9 для цеха выдерживания белорыбицы на охлаждение машин МКТ 80-20 (2 шт.) и МКТ 40 (1 шт.) при работе с 3-ей декады марта по 1-ю декаду апреля и с июня по сентябрь с потребностью воды 15-45-75 с температурой воды до 20°С.

Источник хоз-питьевого водоснабжения - существующие сети.

Для регулирования подачи воды предусматривается строительство водонапорной башни V бака = 15 .

На сетях водопровода, подающих воду технического качества круглый год, предусматривается установка пожарных гидрантов через 150 м.

Для надежности водообеспечения при пожаре на заводе имеется переносная мотопомпа МП-100. Забор воды из реки Старая Волга, осуществляется установкой мотопомпы на причале.

Расчетный расход на внутреннее и наружное пожаротушение - 35 л/с.

Канализация.

Сточные воды рыбоводного завода подразделяются на производственные (технологические) и хозяйственно-бытовые.

Производственные (нормативно-чистые) воды от бассейнов круглогодичного или сезонного содержания производителей, инкубации икры, промывных вод водоподготовки технологической речной воды отводятся в пр. Ямная и р. Бахтемир через сооружения - водовыпуски.

Годовое водоотведение - 2131,6 .

Для очистки хоз-бытовых стоков предусмотрено строительство установки биологической очистки стоков "Биокомпакт-I" производительностью 50 .

При поступлении стоков на очистные сооружения с показателями по БПК - 375 мг/л, взвешенным веществам 270-325 мг/л, после очистки эти показатели составят:

БПКп - 3 мг/л, взвешенные вещества - 3 мг/л.

Выпуск очищенных хоз-бытовых стоков будет осуществляться в протоку Ямная.

9.9.2. Электроснабжение.

Электроснабжение существующих и проектируемых нагрузок ОРЗ на напряжение 0,4 кВ предусматривается от существующей трансформаторной подстанции, с двумя трансформаторами мощностью 630 кВА каждый, расположенной на территории хозцентра завода по ТУ "Астраханьэнерго" от 19.12.2001 N 02-03-61-519, продленных письмом от 12.07.2004 N 02-03-10-569.

Для обеспечения потребителей I и II категории надежности электроснабжения на заводе имеются аварийные дизель-генераторы в насосной 100 кВт и в электроцеху - 100 кВт.

Установленная мощность проектируемого электрооборудования составляет 743,3 кВт. Годовое потребление электроэнергии - 1653460 кВт/ч.

9.9.3. Холодоснабжение.

Проектом предусмотрено охлаждение воды в бассейнах цехов длительного выдерживания производителей осетровых и цеха производителей белорыбицы.

Охлаждение воды осуществляется по двухконтурной схеме через теплообменник с промежуточным холодоносителем - незамерзающей жидкостью. Холодильные машины приняты отечественного производства типа МКТ, работающие на фреоне 22.

9.9.4. Теплоснабжение, отопление и вентиляция.

Источник теплоснабжения - проектируемая блочная котельная ТКУ-2000 полной заводской готовности, работающей на газе низкого давления.

Резервный вид топлива - легкое жидкое (печное) топливо.

Установленная теплопроизводительность 2,0 МВт (1,72 ГКал/ч).

Теплоноситель в наружной сети - вода с температурой 115-70°С.

Котлы КВ-ГМ-1, установленные в котельной могут работать как на природном газе, так и на легком печном топливе.

Расход печного топлива - 119 кг/ч (2856 кг/сут.) при теплотворной способности топлива 10203 кКал/кг.

Расходный бак для топлива емкостью 1 устанавливается в верхней части котельной.

Подвоз топлива к котельной осуществляется автомобилем-топливозаправщиком.

Годовой расход тепла по заводу - 1478 ГКал/год, в том числе технологические нужды - 475 ГКал/год, отопление - 903 ГКал/год, вентиляция - 100 ГКал/год.

Система отопления в проектируемых зданиях двухтрубная с нижней разводкой.

Трубопроводы - из стальных водогазопроводных труб по ГОСТ 3262-75.

Нагревательные приборы - радиаторы отопительные чугунные марки МС-140-108 и регистры из гладких труб.

В помещении стоянки автомашин отопление принято воздушно-отопительными агрегатами.

Вентиляция цеха длительного выдерживания производителей белорыбицы приточно-вытяжная с естественным и механическим побуждением: в помещениях машинного отделения и санузле - вентиляция механическая, в остальных - естественная.

Вентиляция закрытой автостоянки для машин - приточно-вытяжная с естественным и механическим побуждением: в слесарной - естественная; в остальных - механическая.

В осмотровую яму пункта техосмотра предусмотрен приток подогретого воздуха.

Воздуховоды выполняются из оцинкованной тонколистовой стали.

9.9.5. Газоснабжение.

Источник газоснабжения блочной котельной существующий газопровод высокого давления (до 6 ) с. Федоровка - Труд-Фронт.

Трасса газопровода выбрана комиссионно и оформлена Актом выбора земельного участка от 29.11.2002. Предварительно отвод земельного участка (из земель МО с. Труд-Фронт - 5,75 га и из земель АОРЗ - 1,56 га) согласован постановлением Главы МО "Икрянинский район" Астраханской области.

Согласно техническим условиям Предприятия "Астраханьгаз" от 04.02.2003 N 42-2/15, точка подключения - существующий стальной подземный газопровод "Труд-Фронт-Ямная" 0 219 мм (Р=0,6 МПа).

Для снижения давления с 0,6 МПа до 0,3 МПа запроектирован ГСГ 05-12сРДБК1-50.

Для снижения давления со среднего до низкого предусмотрен шкафной ГРП марки ГРПШ-07-1У с РД НК-1000.

Протяженность газопровода высокого давления - 0,008 км, среднего давления - 3,393 км, низкого - 0,038 км.

Газопровод высокого давления прокладывается подземно, газопровод среднего давления - частично подземно, частично - надземно.

От ГРПШ до котельной газ подается по надземному газопроводу. Расход газа - 334 .

9.9.6. Системы связи и сигнализации.

Проектными решениями предусмотрены следующие виды связи и сигнализации:

- телефонная связь между подразделениями хозцентра с дирекцией завода и с районной телефонной сетью при помощи телефонной станции SAMSUNG DCS;

- радиофикацией;

- пожарной сигнализацией, базовым оборудованием пожарной сигнализации является прибор приемно-контрольный "Сигнал-20" и источник гарантированного питания "Скат 1200У".

9.10. Охрана окружающей природной среды.

В проекте рассмотрены и оценены возможные виды техногенного воздействия на основные составляющие экосистему структуру (воздушную, водную, геологическую среду, почвы, растительность) в условиях эксплуатации и на период строительства; предусмотрены мероприятия по охране окружающей природной среды.

Источниками загрязнения атмосферного воздуха при проведении строительных работ будут являться: дорожная техника и автотранспорт, площадки сварочных и окрасочных работ; площадка приготовления цементного раствора, узлы пересыпки и перевалки инертных материалов, аппарат сварки полиэтиленовых труб. Суммарный выброс загрязняющих веществ в атмосферу при строительстве составит 3,4 т/год. Всего выбрасывается - 19 ингредиентов.

После реконструкции объекта источниками выделения ЗВ в атмосферу будут:

- существующие: слесарная мастерская, автотранспорт и дорожная техника, оборудование электроцеха, ДВС флота, топливозаправочный пункт;

- проектируемые: котлы котельной, холодильные машины, газопроводы, ГРП.

При реконструкции будут аннулированы следующие источники загрязнения: котлы существующей котельной, склад угля.

Всего в атмосферу от источников предприятия при его эксплуатации будет выбрасываться 12 ингредиентов (в том числе азота диоксид, азота оксид, серы диоксид, углерода оксид и др.).

После реконструкции предприятия прогнозируется снижение выбросов ЗВ, а атмосферу на 47,306 т/год (0,48 г/с) за счет перевода котельной с твердого топлива на газообразное и составит 1,187 т/год.

Расчет рассеивания приземных концентраций загрязняющих веществ в приземном слое атмосферного воздуха выполнен по программе "Эколог", версия 2.55 для двух периодов. Расчеты показали, что выбросы загрязняющих веществ с учетом фонового загрязнения не создают концентраций, превышающих ПДК на границе СЗЗ, жилой застройке и акватории р. Старая Волга (пр. Ямная).

Проектом проведен расчет акустического воздействия объекта на жилую застройку на период строительства. Расчетный эквивалентный уровень шума на период о строительства в жилой застройке составляет 38 дБА, что меньше допустимого 60 дБА.

Санитарно-защитная зона предприятия после реконструкции предприятия остается на существующем уровне - 100 м от источников выброса загрязняющих веществ. Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, санитарнозащитная зона (СЗЗ) для газопроводов не нормируется. Размер санитарного разрыва принят согласно требованиям СНиП 2.04.08-87 и СНиП 2.07.01-89: для газопровода среднего давления (0,3 МПа) - 4 м по обе стороны от газопровода; для газопровода низкого давления - 2 м по обе стороны от газопровода; для ШГРП - 10 м от ограждения площадки.

Воздействие на поверхностные воды при реконструкции завода связано с увеличением объема забора воды из поверхностного водного объекта, увеличением объема сброса в него условно чистых сточных вод.

Увеличение объема водозабора (на 339 ) по сравнению с существующим связано со строительством водоемкого объекта (цех длительного выдерживания производителей), увеличением численности обслуживающего персонала. В этой связи объем отведения в водоток производственных и очищенных бытовых сточных вод возрастет на 322,6 . Вода, выпускаемая из прудов и других рыбоводных сооружений, не содержит дополнительных загрязняющих веществ, в связи с чем очистка сбрасываемых из проектируемых рыбоводных цехов вод не предусмотрена и будет осуществляться на основании разрешения на сброс N 103-01 (срок действия до 26.03.2005).

Для снижения негативного воздействия на водную среду хозбытовых стоков предусмотрена их очистка на локальных очистных сооружениях до показателей (БГЖ - до 3 , взвешенные вещества - до 3 ).

На землях, затрагиваемых при строительстве газопровода, на площади 4,73 га проектом предусмотрена предварительная срезка почвенно-растительного слоя толщиной 20 см и временное хранение его в буртах с последующим возвращением его при рекультивации площади отвода. Общий объем снятого почвенно-растительного слоя почв составляет 9500 .

После завершения строительства газопровода, на площади временного пользования, в соответствии с техническими условиями комитета по земельным ресурсам и землеустройству области предусмотрена рекультивация нарушенных земель с выполнением работ в два этапа: технический и биологический.

Формирование на объекте отходов обусловлено выполнением строительно-монтажных работ, осуществлением хозяйственной деятельности при эксплуатации завода. Размещение отходов на предприятии в настоящее время осуществляется в соответствии с лимитом на размещение токсичных отходов (номер регистрации 1329-а, срок действия до 31.12.2008).

В соответствии с принятым в проекте решением предусмотрена ликвидация на территории завода площадки мазутохозяйства (зачистка емкостей хранения мазута, площадки, вывоз нефтезагрязненного грунта). Выполнение работ по зачистке емкостей и площадки от нефтепродуктов планируется с привлечением по договору специализированного предприятия ЗАО "ПК "ЭКО+" (согласование от 27.09.2004 N 405-АСИ/2373).

В целью исключения возможного негативного воздействия отходов на окружающую среду предусмотрен их централизованный сбор и временное хранение на специальных площадках в контейнерах и передача специализированным организациям для дальнейшей утилизации.

9.11. Инженерно-технические мероприятия ГО и ЧС.

Согласно исходным данным ГУ по делам ГО и ЧС по Астраханской области от 30.04.2003 N 12/1811 объект по ГО не категорируется (п. 1) и не подлежит представлению в экспертные органы МЧС России (п. 14).

В составе проекта разработаны мероприятия по системам физической защиты и охраны объекта:

- строительство металлической ограды вокруг хозцентра;

- на проходной завода предусматривается круглосуточное дежурство;

- устройство пожарной сигнализации в проектируемой стоянки автомашин;

- на сетях водопровода предусмотрена установка пожарных гидрантов;

- оповещение работников с помощью громкоговорителей, установленных на территории хозцентра.

9.12. Организация строительства.

Продолжительность реконструкции - 22 месяцев, в т.ч. подготовительный период - 3 месяца.

Максимальная численность работающих (строителей) - 33 чел., в том числе рабочих - 27 чел.

По данным ПОС намечено выполнить следующие основные объемы работ: выемка - 34720 ; насыпь и обратная засыпка - 30145 ; кирпич - 142,4 тыс. шт.; сборный ж/бетон - 261,7 ; товарный бетон - 1929 ; трубы стальные - 8544 м; металлоконструкции - 371,6 т.

Для производства строительно-монтажных работ приняты следующие механизмы: гусеничный кран РДК-25; автомобильный кран КС-3571; бульдозеры ДЗ-42; экскаваторы Э-10011Е и Э-652Б; каток ДУ-16В; пневмотрамбовки ТР-4; автобетоносмеситель СБ-69; компрессор ЗИФ ПКС-525; сварочный агрегат ТЦ-4 (ЗИЛ-130В1); автосамосвалы КАМАЗ-5511; бортовые автомобили.

9.13. Сметная документация.

Сметная документация составлена базисно-индексным методом в ценах 1984-1991 гг.

Общая сметная стоимость строительства определена Сводным сметным расчетом и составляет:



В ценах 1991 года (тыс. руб.)

В ценах II кв. 2003 г.

(тыс. руб.)

Общая сметная стоимость

2925,86

79685,22

в том числе:



СМР

1787,68

53559,25

Оборудование

842,90

20747,81

Прочие

295,28

5378,16


9.14. Эффективность инвестиций.

Эффективность инвестиций в строительство завода определена по действующим методическим рекомендациям по "условной продукции", промыслового возврата от выпускаемой молоди осетра и белорыбицы.

Стоимость товарной продукции определена по рыбе промвозврата условно переработанной в конечную продукцию: балык из белорыбицы, осетр горячего копчения, осетр свежемороженый, икра из осетра.

Простой срок окупаемости капитальных вложений (условный) - 2 года.

10. Оценка принятых решений, замечания и предложения по их совершенствованию.

Проект "Реконструкция Александровского осетрового рыбоводного завода" разработан в достаточном объеме, по составу и содержанию в основном соответствует нормативным требованиям, заданию на проектирование, архитектурно-планировочному заданию и техническим условиям на инженерное обеспечение.

Инженерно-геологические изыскания для реконструкции Александровского ОРЗ, в целом, выполнены в соответствии с требованиями СНиП 11-02-96 "Инженерные изыскания для строительства. Основные положения" и СП 11-105-97 "Инженерно-геологические изыскания для строительства" и являются достаточными для стадии "рабочий проект".

Замечания, изложенные в заключении Главгосэкспертизы России от 29.12.2003 N 1120-03/ГГЭ-1138/03, в основном устранены.

По результатам доработки в проектные материалы внесены следующие изменения и дополнения.

10.1. По исходно-разрешительной документации.

"Пояснительная записка" кн. 1 и "Технологические решения (рыбоводно-биологическое обоснование) кн. 3 дополнены:

- разрешением Администрации Икрянинского района на реконструкцию Александровского ОРЗ от 04.10.2001 N 01-33/801;

- "Временными биотехническими нормативами по осетровым и белорыбице на рыбоводных предприятиях Севкаспрыбвода" (Утвержденные Госкомрыболовством РФ 21 сентября 1999 г. N 264);

- письмом "СЕВКАСПРЫБВОД" от 19.04.2000 г. N 02-24/783;

- письмом института КаспНИРХ от 31.05.2000 г. N 02-24/783;

- рыбоводно-биологическим обоснованием - отчет зав. сектором белорыбицы и полупроходных рыб лаборатории индустриальных технологий, к. б. н. Васильченко О.Н.;

- письмом ФГУП КаспНИРХа от 06.02.2002 г. N 02-24/137;

- среднемесячными и среднедекадными температурами воды за последние 10 лет;

- данными по гидрохимическому режиму воды протоки Ямная и протоки Бахтемир в районе завода.

10.2. По общей части.

Книга 1 - "Пояснительная записка" дополнена подразделами "Теплоснабжение", "Газоснабжение", "Пожарная сигнализация", "Автоматизация производственных процессов", "Связь".

10.3. По технологическим решениям.

По замечаниям экспертизы технологические решения доработаны, приведены дополнительные данные, пояснения и расчеты:

10.3.1. По технологическим процессам выращивания осетровых рыб:

- представлено существующее состояние выростных прудов, уточнена их балансовая площадь (171,6 га). Пруды N 42 и N 43 выведены из категории "выростных" согласно прилагаемому акту от 20.01.2000.

- процентное соотношение выращиваемых видов осетровых принято по рекомендациям Севкаспрыбвода (письмо от 19.04.2000 N 03-13/696) и ФГУП КаспНИРХ (письмо от 31.05.2000 N 02-24/783);

- выполнены расчеты: потребного количества производителей и площадей для их содержания, необходимого количества аппаратов "Осетр", пластиковых бассейнов для выдерживания личинок;

- указаны навески выращиваемой молоди.

10.3.2. По технологическим процессам выращивания белорыбицы:

- в состав проекта включен технологический раздел по цеху белорыбицы (кн. 16);

- представлены подробные сведения по выращиванию молоди белорыбицы;

- выполнены необходимые расчеты потребного количества бассейнов для производителей белорыбицы; пластиковых бассейнов для выдерживания личинок; расчет прудовой площади для молоди белорыбицы

10.3.3. В пояснительную записку включены раздел "Механизация" и раздел "Автоматизация технологических процессов".

10.4. По строительным решениям.

10.4.1. Книга 4 "Архитектурно-строительные решения" дополнена следующими решениями:

- ограждение прудов для осетровых рыб представлены на чертеже 0-ГП, л. 1 и в пояснительной записке, п. 7;

- по фундаменту водонапорной башни приложен лист АС-7 ТП 901-5-29;

- по водоотводу с кровли здания машинного отделения приложен лист АС-2 раздел 1-Р и лист АС-1 "План кровли";

- по перевозке и сборке здания блочной котельной.

10.4.2. При разработке рабочей документации рекомендуется уточнить конструкцию фундамента здания машинного отделения цеха производителей осетровых, так как, по мнению экспертизы, выбор в качестве основания фундаментов глин представляется не совсем удачным решением, поскольку требует выполнения песчаной подготовки под фундаменты.

Кроме того, устройство фундаментной плиты шириной 80 см расчетом необоснованно.

По оценке экспертизы площади опирания блока ФБС для восприятия действующих нагрузок достаточно. Исключение фундаментной плиты и блока не уменьшит конструктивной надежности здания.

10.5. По водоснабжению и канализации:

- представлено разрешение на дополнительный расход воды 342 тыс. куб. м/год для обеспечения водой цеха длительного выдерживания белорыбицы (письмо ГУПР и ООС по Астраханской области от 21.06.2004 N 01-2877);

- раздел дополнен необходимыми данными и решениями по водоподготовке речной воды для цеха белорыбицы и оборотного водоснабжения для машинных залов;

- дополнительно представлен чертеж НВК с указанием на нем пожарных гидрантов.

10.6. По электроснабжению.

Представлены технические условия на электроснабжение завода от 19.12.2001 N 02-03-61-512 пролонгированные с учетом увеличения мощности электрохозяйства завода на 380 кВа (письмо Филиала "Астраханские сети от 17.06.2004 N 02-03-10-466 и от 12.07.2004 N 02-03-10-569).

Раздел откорректирован с учетом увеличения сечения питающих кабелей и применения бронированных кабелей для прокладки в земле.

Вместе с тем, в проектных решениях имеется несоответствие: на чертеже 2934-19, 20, 22-ЭМ показано, что электропитание котельной предусматривается осуществлять по двум вводам, однако "Схема внутриплощадочных электросетей (2934-0-ЭМ л. 9) предусматривает электропитание котельной осуществлять по одному вводу.

Указанное несоответствие необходимо устранить.

10.7. По газоснабжению.

Представлено письмо ОАО "Газпром" о согласовании использования газа для проектируемой котельной завода (письмо от 13.10.2004 N 06/1440-2355).

Замечания экспертизы учтены, в пояснительную записку и чертежи (книга 9-к "Газоснабжение") внесены изменения и дополнения. Проект согласован П "Астраханьтрансгаз" ООО "Астраханьгазпром" 22.10.2004 (согласования представлены на листе согласований, чертежах 9009-0-ГСНл, 2,3).

10.8. По теплоснабжению.

На повторное рассмотрение представлена доработанная и откорректированная по замечаниям экспертизы Книга 10-к "Блочная котельная".

10.9. По отоплению и вентиляции.

Раздел откорректирован с учетом замечаний экспертизы и п. 4.7 СНиП 2.09.04-87*. В проектную документацию внесены изменения и дополнения.

10.10. По связи и сигнализации.

10.10.1. В соответствии с НПБ 110-03 в помещениях закрытой автостоянки: мужской гардероб, коридор, комната зав. гаража, предусмотрена установка дымовых пожарных извещателей, а в помещениях душевая и санузел их установка исключена согласно СНиП 21-02-99 п. 6.30 (черт. 183 ПС, л. 4).

Кроме того, предусмотрена защита автоматической пожарной сигнализацией пространства, образованного между основным потолком автостоянки и потолком бытовых помещений, в соответствии с п. 12.22 НПБ 88-2001 (черт. - 183ПС, л. 3).

10.10.2. Пояснительная записка дополнена проектными решениями по размещению приемно-контрольного прибора "Сигнал-20" в помещениях поста охраны в соответствии с п. 12.49 НПБ 88-2001*, а также организована телефонизация данного поста и предусмотрено электропитание приборов ОПС по I категории надежности.

Схема подключения прибора "Сигнал-20" приложена к проекту.

10.10.3. Проект дополнен разделами "Телефонизация" и "Радиофикация".

Разделы разработаны в составе Книги 6-к "Электроснабжение".

По указанным разделам - замечаний нет.

10.11. По охране окружающей природной среды.

По проектной документации представлено заключение экспертной комиссии государственной экологической экспертизы, утвержденное приказом ГУПР и ООС по Астраханской области от 21.09.2004 N 495.

Согласно заключению экспертной комиссии государственной экологической экспертизы проект "Реконструкция Александровского осетрового рыбоводного завода" по объему и содержанию в основном соответствует требованиям природоохранного законодательства, уровень воздействия на окружающую среду является допустимым.

10.12. По сметной документации.

Сметная стоимость на реконструкцию Александровского осетрового рыбоводного завода определилась в сумме 2925,86 тыс. руб. в ценах 1991 года и увеличилась на 57,80 тыс. руб. за счет включения ранее пропущенных затрат на компенсацию за изымаемые земли для строительства газопровода, затрат на прокладку сетей телефонизации, затрат на проведение торгов, что составляет 2,0% к первоначальной стоимости.

Одновременно сметная стоимость уменьшилась на 10,49 тыс. руб. за счет уточнения стоимости проектно-изыскательских работ, исключения из резерва премии за ввод, исправления арифметической ошибки, что составляет 0,4% к первоначальной стоимости.

В целом сметная стоимость увеличилась на 47,31 тыс. руб., что составляет 1,6% к первоначальной стоимости (2878,55 тыс. руб.).

В текущих ценах 2 кв. 2004 г. сметная стоимость увеличилась на 13563,27 тыс. руб., что составляет 2,05% к первоначально представленной сметной стоимости, одновременно сметная стоимость уменьшилась на 111,61 тыс. руб., что составляет 0,02%). В целом сметная стоимость увеличилась на 13451,66 тыс. руб., что составляет 2,03% и определилась в сумме 79685,22 тыс. руб. с учетом НДС.

10.13. По эффективности инвестиций.

Расчет эффективности инвестиций в реконструкцию рыбзавода выполнен с учетом уточненной стоимости строительства. Полученные технико-экономические показатели свидетельствуют об экономической целесообразности реконструкции завода.

11. Выводы.

Главгосэкспертиза России рассмотрела проект "Реконструкция Александровского осетрового рыбоводного завода", откорректированный по замечаниям заключения от 29.12.2003 N 1120-03/ГГЭ-1138/03, и рекомендует его к утверждению в установленном порядке со следующими технико-экономическими показателями:



1. Мощность Александровского ОРЗ:


после реконструкции по выращиванию молоди, всего

- 20,3 млн. шт.

в том числе:


осетровых

- 10,5 млн. шт.

белорыбицы

- 9,8 млн. шт.

2. Промысловый возврат в результате увеличения мощности,

- 637,8 тонн

в том числе:


осетровых

- 225,0 тонн

белорыбицы

- 412,8 тонн

3. Сметная стоимость реконструкции в ценах 1991 г./II кв. 2004 г. (с НДС)

- 2925,86 тыс. руб./79685,22 тыс. руб.

4. Срок окупаемости капитальных вложений (условный)

- 2 года

5. Продолжительность реконструкции

- 22 месяца

6. Численность работающих чел.

- 216


Начальник Отдела объектов
производственного назначения

Я.Г. Френкель


Главный специалист

Т.И. Абустина


Заместитель начальника

В.Н. Шульц


Приложение N 2

к Государственному контракту

от "___"________ 2010 г.

N ______________


График
передачи Государственным заказчиком Подрядчику проектной документации, рабочей документации и разрешительной документации на выполнение в 2010 году работ по реконструкции объекта ФГУ "Севкаспрыбвод", г. Астрахань, "Реконструкция Александровского осетрового рыбоводного завода, пос. Труд-Фронт, Икрянинский район, Астраханская область"


N

Объект передачи

Срок передачи

Примечания

1

Площадка, пригодная для производства работ.

25-дневный срок со дня заключения контракта

Акт о приеме-передаче земельного участка

2

Проектная документация



3

Рабочая документация



4

Рыбоводно-биологическое обоснование



5

Положительное заключение государственной экспертизы




Государственный заказчик:


Подрядчик:


Приложение N 3

к Государственному контракту

от "___"________ 2010 г.

N ______________


КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН
на выполнение в 2010 году работ по реконструкции объекта ФГУ "Севкаспрыбвод", г. Астрахань, "Реконструкция Александровского осетрового рыбоводного завода, пос. Труд-Фронт, Икрянинский район, Астраханская область"


Контрактная цена _____________ руб.

N п/п

Наименование работ

Дата начала работ

Дата окончания работ

Цена по контракту руб.

Результаты работ








Государственный заказчик:


Подрядчик:



Установлено, что заказ на право заключения госконтракта на выполнение в 2010 г. работ по реконструкции объекта ФГУ "Севкаспрыбвод" - Александровского осетрового рыбоводного завода (пос.Труд-Фронт, Икрянинский район, Астраханская область) размещается путем проведения открытого аукциона в электронной форме.

Утверждены извещение и аукционная документация.

Заявки можно подавать до 9.00 (мск) 7 мая 2010 г.


Приказ Федерального агентства по рыболовству от 6 апреля 2010 г. N 298 "О размещении заказа на право заключения государственного контракта на выполнение в 2010 году работ по реконструкции объекта ФГУ "Севкаспрыбвод", г. Астрахань, "Реконструкция Александровского осетрового рыбоводного завода, пос. Труд-Фронт, Икрянинский район, Астраханская область"


Текст приказа размещен на сайте Федерального агентства по рыболовству в Internet (http://fish.gov.ru)


Текст документа на сайте мог устареть

Вы можете заказать актуальную редакцию полного документа и получить его прямо сейчас.

Или получите полный доступ к системе ГАРАНТ бесплатно на 3 дня


Получить доступ к системе ГАРАНТ

(1 документ в сутки бесплатно)

(До 55 млн документов бесплатно на 3 дня)


Чтобы приобрести систему ГАРАНТ, оставьте заявку и мы подберем для Вас индивидуальное решение

Если вы являетесь пользователем системы ГАРАНТ, то Вы можете открыть этот документ прямо сейчас, или запросить его через Горячую линию в системе.