Приказ Федерального агентства по рыболовству от 26 марта 2010 г. N 260 "О размещении заказа на право заключения государственного контракта на выполнение в 2010-2011 годах работ по объекту "Строительство гидротехнических сооружений на Урожайном лососевом рыбоводном заводе", пос. Урожайное, Томаринский район, Сахалинская область, ФГУ "Сахалинрыбвод"

Приказ Федерального агентства по рыболовству от 26 марта 2010 г. N 260
"О размещении заказа на право заключения государственного контракта на выполнение в 2010-2011 годах работ по объекту "Строительство гидротехнических сооружений на Урожайном лососевом рыбоводном заводе", пос. Урожайное, Томаринский район, Сахалинская область, ФГУ "Сахалинрыбвод"


С целью обеспечения размещения заказа на право заключения государственного контракта на выполнение в 2010-2011 годах работ по объекту "Строительство гидротехнических сооружений на Урожайном лососевом рыбоводном заводе", пос. Урожайное, Томаринский район, Сахалинская область, ФГУ "Сахалинрыбвод" за счет средств федерального бюджета, приказываю:

1. Установить, что размещение заказа на право заключения государственного контракта на выполнение в 2010-2011 годах работ по объекту "Строительство гидротехнических сооружений на Урожайном лососевом рыбоводном заводе", пос. Урожайное, Томаринский район, Сахалинская область, ФГУ "Сахалинрыбвод" осуществляется путем проведения открытого аукциона в электронной форме.

2. Утвердить Извещение об открытом аукционе в электронной форме по размещению заказа на право заключения государственного контракта на выполнение в 2010-2011 годах работ по объекту, "Строительство гидротехнических сооружений на Урожайном лососевом рыбоводном заводе", пос. Урожайное, Томаринский район, Сахалинская область, ФГУ "Сахалинрыбвод" согласно Приложению N 1 к настоящему приказу.

3. Утвердить Документацию об открытом аукционе в электронной форме по размещению заказа на право заключения государственного контракта на выполнение в 2010-2011 годах работ по объекту "Строительство гидротехнических сооружений на Урожайном лососевом рыбоводном заводе", пос. Урожайное, Томаринский район, Сахалинская область, ФГУ "Сахалинрыбвод", согласно Приложению N 2 к настоящему приказу.

4. Управлению экономики, имущественных отношений и перспективного развития (Н.В. Кругликов), обеспечить размещение заказа указанного в пункте 1 настоящего приказа, в установленном порядке.

5. Управлению целевых программ и инвестиций (А.Е. Лукиенко) совместно с Управлением правового обеспечения (Е.С. Кац) в пределах своей компетенции обеспечить заключение государственного контракта с победителем по итогам проведенного открытого аукциона в электронной форме и осуществлять контроль его выполнения.

6. Управлению финансов (Е.Ю. Соловьева) осуществлять оплату государственного контракта, в пределах средств федерального бюджета, предусмотренных на указанные цели в рамках федеральной целевой программы на 2010-2011 годы.

7. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.


Руководитель

А.А. Крайний


Приложение N 1

к приказу Федерального

агентства по рыболовству

от 26 марта 2010 г. N 260


Извещение
о проведении открытого аукциона в электронной форме на право заключения государственного контракта на выполнение в 2010-2011 годах работ по объекту "Строительство гидротехнических сооружений на Урожайном лососевом рыбоводном заводе", пос. Урожайное, Томаринский район, Сахалинская область. ФГУ "Сахалинрыбвод"


1. Форма торгов - Открытый аукцион в электронной форме (далее - Аукцион).

2. Адрес электронной площадки в сети Интернет www.sberbank-ast.ru.

3. Почтовый адрес и местонахождения государственного заказчика - Федеральное агентство по рыболовству.

Адрес государственного заказчика: 107996, г. Москва, Рождественский бульвар, д. 12.

Контактный телефон: (495) 625-63-23

Контактные лица: Авдеев Борис Николаевич (avdeev@fishcom.ru);

Венграновский Павел Юрьевич (vengranovskiy@fishcom.ru).

4. Предмет государственного контракта - выполнение в 2010-2011 годах работ по объекту, "Строительство гидротехнических сооружений на Урожайном лососевом рыбоводном заводе", пос. Урожайное, Томаринский район, Сахалинская область, ФГУ "Сахалинрыбвод".

Техническое задание приведено в приложении N 1 к Аукционной документации, являющемся неотъемлемой частью Аукционной документации.

5. Место выполнения работ - Урожайный лососевый рыбоводный завод", пос. Урожайное, Томаринский район, Сахалинская область, ФГУ "Сахалинрыбвод".

6. Начальная (максимальная) цена государственного контракта - 27 400 000 (Двадцать семь миллионов четыреста тысяч) рублей с учетом НДС.

7. Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в аукционе: "26" апреля 2010 года.

8. Дата окончания срока рассмотрения заявок на участие в аукционе: "3" мая 2010 года.

9. Дата проведения аукциона: "6" мая 2010 года.


Приложение N 2

к приказу Федерального

агентства по рыболовству

от 26 марта 2010 г. N 260


Документация об открытом аукционе в электронной форме на право заключения государственного контракта на выполнение в 2010-2011 годах работ по объекту "Строительство гидротехнических сооружений на Урожайном лососевом рыбоводном заводе", пос. Урожайное, Томаринский район, Сахалинской области, ФГУ "Сахалинрыбвод"


1. Общие сведения


1.1. Pаконодательное регулирование.

Настоящий открытый аукцион в электронной форме (далее - аукцион) проводится в соответствии положениями Гражданского кодекса Российской Федерации, Бюджетного кодекса Российской Федерации, на основании Федерального закона от 21 июля 2005 г. N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд", Федерального закона от 26 июля 2006 г. N 135-ФЗ "О защите конкуренции".

В части, прямо не урегулированной законодательством Российской Федерации, проведение аукциона регулируется настоящей документацией об аукционе.

1.2. Государственный заказчик.

Государственный заказчик, указанный в Информационной карте аукциона, проводит аукцион, предмет и условия которого указаны в Информационной карте аукциона, в соответствии с процедурами, условиями и положениями настоящей документации об аукционе.

1.3. Предмет аукциона. Место и сроки выполнения работ.

1.3.1. Государственный заказчик осуществляет выбор организации для поставки товара, выполнения работ, оказания услуг, информация о которых содержится в Информационной карте аукциона, в соответствии с процедурами и условиями, приведенными в документации об аукционе, в том числе в проекте государственного контракта.

1.3.2. Победивший Участник аукциона должен будет поставить товар, выполнить работы, оказать услуги, являющиеся предметом аукциона, в течение периода времени указанного в Информационной карте аукциона.

1.4. Начальная (максимальная) цена государственного контракта.

Начальная (максимальная) цена государственного контракта указана в Информационной карте аукциона. Данная цена не может быть превышена при заключении государственного контракта по итогам аукциона.

1.5. Источник финансирования и порядок оплаты.

1.5.1. Финансирование государственного контракта на поставку товара, выполнение работ, оказание услуг, который будет заключен по результатам настоящего аукциона, будет осуществляться из источника, указанного в Информационной карте аукциона.

1.5.2. Порядок оплаты за поставку товара, выполнение работ, оказание услуг определяется в проекте государственного контракта, прилагаемом к документации об аукционе, и указан в Информационной карте аукциона.

1.6. Требования к Участникам размещения заказа.

1.6.1. В настоящем аукционе может принять участие любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, получившие аккредитацию на электронной площадке, а так же при наличии на счете участника размещения заказа, открытом для проведения операций по обеспечению участия в открытых аукционах, денежных средств в размере не менее чем размер обеспечения заявки на участие в аукционе, предусмотренный документацией об аукционе.

1.6.2. Государственным заказчиком устанавливается требование обеспечения заявки на участие в аукционе. Размер обеспечения заявки на участие в аукционе не может быть менее чем 0,5 процента и не может превышать 5 (пять) процентов начальной (максимальной) цены контракта.

Требование об обеспечении заявки на участие в аукционе установлено в Информационной карте аукциона.

1.6.3. Участник размещения заказа должен соответствовать требованиям, предъявляемым законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работ, оказание услуг, являющимися предметом аукциона (если такие требования установлены, информация о них содержится в Информационной карте аукциона).

1.7. Расходы на участие в аукционе.

Участник размещения заказа несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей заявки на участие в аукционе и участием в аукционе. Государственный заказчик не имеет обязательств в связи с такими расходами независимо от того, как проводится и чем завершается процесс торгов.

1.8. Преференции.

В случае если Государственный заказчик установил преимущества учреждениям уголовно-исполнительной системы и организациям инвалидов, то сведения о предоставлении вышеуказанных преимуществ содержатся в Информационной карте аукциона. Преимущества к данным категориям лиц устанавливаются в отношении предлагаемой цены государственного контракта в размере процента, указанного в Информационной карте аукциона.


2. Содержание документации об аукционе


2.1. Документация об аукционе раскрывает, конкретизирует и дополняет информацию, опубликованную в Извещении о проведении аукциона; в случае любых противоречий между ними документация об аукционе имеет приоритет.

2.2. Предполагается, что Участник размещения заказа изучит всю документацию об аукционе, включая изменения, дополнения к документации об аукционе, и разъяснения к документации об аукционе, выпущенные Государственным заказчиком в соответствии с пунктом 2.3. Неполное предоставление информации, запрашиваемой в документации об аукционе, или же предоставление заявки на участие в аукционе, не отвечающей всем требованиям документации об аукционе, может привести к отклонению заявки на участие в аукционе на этапе ее рассмотрения.

2.2. Разъяснение документации об аукционе.

2.2.1. При проведении аукциона какие-либо переговоры Государственного заказчика или Единой комиссии Федерального агентства по рыболовству по размещению заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд путем проведения конкурса, аукциона, запроса котировок (далее - Единая комиссия) с Участником размещения заказа не допускаются. В случае нарушения указанного положения аукцион может быть признан недействительным в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации. Государственный заказчик может давать разъяснения положений документации об аукционе.

2.2.2. Любой Участник размещения заказа вправе направить на адрес электронной площадки запрос о разъяснении положений документации об аукционе.

2.2.3. В течение одного часа с момента поступления указанного запроса оператор электронной площадки направляет запрос Государственному заказчику. В течение двух дней со дня поступления от оператора электронной площадки запроса Государственный заказчик, размещает разъяснение положений документации об аукционе с указанием предмета запроса, но без указания участника размещения заказа, от которого поступил запрос, на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о размещении заказов http://www.zakupki.gov.ru (далее - официальный сайт), при условии, что указанный запрос поступил Государственному заказчику, не позднее чем за пять дней до дня окончания подачи заявок на участие в аукционе или, если начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) не превышает три миллиона рублей, не позднее чем за три дня до дня окончания подачи заявок на участие в аукционе.

2.3. Изменения к документации об аукционе.

2.3.1. Государственный заказчик по собственной инициативе или в соответствии с запросом Участника размещения заказа вправе внести изменения в документацию об аукционе не позднее, чем за 5 (пять) дней до дня окончания срока подачи заявок на участие в аукционе, указанного в Информационной карте аукциона, изменение предмета аукциона не допускаются.

2.3.2. В течение 1 (одного) дня такие изменения размещаются на официальном сайте Государственным заказчиком в порядке, установленном для опубликования и размещения извещения о проведении аукциона.

2.3.3. В случае если в документацию об аукционе были внесены изменения, срок подачи заявок на участие в аукционе должен быть продлен так, чтобы со дня размещения таких изменений до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе этот срок составлял не менее чем пятнадцать дней или, если начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) не превышает три миллиона рублей, не менее чем семь дней.

2.4. Отказ от проведения аукциона

2.4.1. Государственный заказчик вправе отказаться от проведения аукциона не позднее чем за десять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе или, если начальная (максимальная) цена контракта не превышает три миллиона рублей, за пять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.

2.4.2. Извещение об отказе от проведения аукциона размещается на официальном сайте Государственным заказчиком в течение 1 (одного) дня со дня принятия решения об отказе от проведения аукциона в порядке, установленном для размещения на официальном сайте извещения о проведении аукциона.


3. Подготовка заявки на участие в аукционе


3.1. Язык документов, входящих в состав заявки на участие в аукционе.

3.1.1. Заявка на участие в аукционе, подготовленная Участником размещения заказа, а также все запросы разъяснений о положении документации, должны быть написаны на русском языке, если иное не предусмотрено в Информационной карте аукциона.

3.2. Требования к заявке и документам, входящим в состав заявки на участие в аукционе.

3.2.1. Заявка на участие в аукционе состоит из двух частей.

3.2.2. Первая часть заявки на участие в аукционе должна содержать следующие сведения:

3.2.2.1. согласие участника размещения заказа на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, соответствующих требованиям документации об аукционе, на условиях, предусмотренных документацией об аукционе;

3.2.2.2. сведения о качестве, технических характеристиках товара, его безопасности, функциональных характеристиках (потребительских свойствах) товара, о размере, об упаковке, отгрузке товара и иные сведения о товаре, представление которых предусмотрено документацией об аукционе. Указание таких сведений не требуется в случае, если участник размещения заказа предлагает для поставки товар, указание на товарный знак которого содержится в документации об аукционе, или для использования этого товара при выполнении работ, оказании услуг.

3.2.2.3. первая часть заявки на участие в аукционе, может содержать эскиз, рисунок, чертеж, фотографию, иное изображение товара, на поставку которого размещается заказ.

3.2.3. Вторая часть заявки на участие в аукционе должна содержать следующие документы и сведения:

1) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика;

2) копии документов, подтверждающих соответствие участника размещения заказа требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом аукциона, и такие требования предусмотрены документацией об аукционе;

3) копии документов, подтверждающих обладание участника размещения заказа исключительными правами на объекты интеллектуальной собственности, если в связи с исполнением государственного контракта Государственный заказчик приобретает права на объекты интеллектуальной собственности, за исключением случаев размещения заказа на создание произведения литературы или искусства (за исключением программ для ЭВМ, баз данных), на финансирование проката или показа национального фильма, если это предусмотрено документацией об аукционе;

4) копии документов, подтверждающих соответствие товаров, работ, услуг требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к таким товарам, работам, услугам и если предоставление указанных документов предусмотрено документацией об аукционе;

5) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом контракта, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, обеспечения исполнения контракта являются крупной сделкой. Предоставление указанного решения не требуется в случае, если начальная (максимальная) цена контракта не превышает максимальную сумму сделки, предусмотренную решением об одобрении или о совершении сделок, предоставляемым для аккредитации участника размещения заказа на электронной площадке.

6) копия свидетельства о допуске к видам работ являющихся предметом настоящего открытого аукциона, выданного участнику размещения заказа саморегулируемой организацией в области строительства в порядке установленном Градостроительным кодексом Российской Федерации (перечень необходимых видов работ указан в Информационной карте аукциона.

3.2.4. Непредставление необходимых документов в составе заявки, наличие в таких документах недостоверных сведений об участнике размещения заказа или о товаре, работах, услугах, на поставку которых размещается заказ, является риском участника размещения заказа, подавшего такую заявку, и является основанием для не допуска участника размещения заказа к участию в аукционе.

В случае установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, предоставленных участником размещения заказа в составе заявки на участие в аукционе, такой участник может быть отстранен Государственным заказчиком от участия в аукционе на любом этапе его проведения вплоть до заключения государственного контракта.

3.3. Количество заявок на участие в аукционе.

Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на участие в аукционе. Если в Информационной карте аукциона указано, что аукцион состоит из нескольких лотов, Участник размещения заказа вправе подать одну заявку на участие в аукционе в отношении каждого лота. В данном случае лот рассматривается как отдельный аукцион, в отношении каждого лота оформляется отдельная заявка.

3.4. Форма аукционного предложения по цене государственного контракта.

3.4.1. Участник размещения заказа, направляя заявку на участие в аукционе, заявляет о своем согласии выполнить работы, являющиеся предметом аукциона, в пределах стоимости, не превышающей начальную цену государственного контракта, указанную в извещении о проведении настоящего аукциона. При этом конкретное предложение(я) о цене государственного контракта объявляется Участником размещения заказа непосредственно во время процедуры аукциона в порядке, определенном в пункте 5.2.

3.5. Сведения о валюте, используемой для формирования цены государственного контракта и расчетов с подрядчиком.

Валютой, используемой для формирования цены государственного контракта и расчетов с подрядчиком является российский рубль, если иное не предусмотрено в Информационной картой аукциона.


4. Подача заявки на участие в аукционе


4.1. Место и срок подачи и регистрации заявок на участие в аукционе.

4.1.1. Заявки на участие в аукционе принимаются оператором электронной площадки, на которой будет проводиться аукцион (адрес электронной площадки указанный в извещении о проведении аукциона), в течение времени указанного в Информационной карте аукциона.

4.1.2. В течении дня, следующего за днем окончания срока подачи заявок на участие в аукционе, оператор электронной площадки направляет Государственному заказчику первую часть заявки на участие в аукционе.

4.1.3. Заявка на участие в аукционе направляется участником размещения заказа оператору электронной площадки в форме двух электронных документов (пункт 3.2.1.).

Указанные электронные документы подаются одновременно.

4.1.4. Каждая заявка на участие в аукционе, поступившая в срок, регистрируется и ей присваивается порядковый номер, в соответствии с поступлением заявки.

4.1.5. Заявки на участие в аукционе, поступившие по истечении срока их приема, указанного в пункте 4.1.1 признаются опоздавшими. Такие заявки не рассматриваются.

4.2. Отзыв заявок на участие в аукционе.

ГАРАНТ:

Нумерация пунктов приводится в соответствии с источником


4.4.1. Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в аукционе, вправе отозвать заявку на участие в аукционе не позднее окончания срока подачи заявок, указанного в Информационной карте аукциона, направив об этом уведомление оператору электронной площадки.


5. Рассмотрение заявок на участие в аукционе


5.1. Рассмотрение первых частей заявок на участие в аукционе.

5.1.1. Единая комиссия проверяет первые части заявок на участие в аукционе на соответствие требованиям, установленным документацией об аукционе в отношении товаров, работ, услуг, на поставки, выполнение, оказание которых размещается заказ.

5.1.2. Срок рассмотрения первых частей заявок на участие в аукционе не может превышать семь дней со дня окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.

5.1.3. На основании результатов рассмотрения первых частей заявок на участие в аукционе в электронной форме, содержащей сведения, предусмотренные пунктом 3.2.2.1. и пунктом 3.2.2.2. Единой комиссией оформляется протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе, который ведется Единой комиссией и подписывается всеми присутствующими на заседании членами Единой комиссии и Государственным заказчиком, в день окончания рассмотрения заявок на участие в аукционе.

Указанный протокол в день окончания рассмотрения заявок на участие в аукционе направляется Государственным заказчиком оператору электронной площадки.

5.1.4. Участник размещения заказа не допускается к участию в аукционе в случае:

1) не предоставления сведений, предусмотренных пунктом 3.2.2. или предоставления недостоверных сведений;

2) несоответствия сведений, предусмотренных пунктом 3.2.2.2.

5.2. Процедура проведения аукциона.

5.2.1. В аукционе могут участвовать только участники размещения заказа, признанные участниками аукциона.

5.2.2. Аукцион проводится на электронной площадке в день, указанный в извещении о проведении аукциона. Время начала проведения аукциона устанавливается оператором электронной площадки.

5.2.3. Днем проведения аукциона является рабочий день, следующий после истечения двух дней со дня окончания срока рассмотрения первых частей заявок на участие в аукционе.

5.2.4. Аукцион проводится путем снижения, за исключением случая, установленного пунктом 5.2.17. начальной (максимальной) цены контракта, указанной в извещении о проведении аукциона.

5.2.5. В случае, если в документации об аукционе указаны общая начальная (максимальная) цена запасных частей к технике, к оборудованию и начальная (максимальная) цена единицы услуги и (или) работы по техническому обслуживанию и (или) ремонту техники, оборудования (при размещении заказа на выполнение технического обслуживания и (или) ремонта техники, оборудования), начальная (максимальная) цена единицы услуги (при размещении заказа на оказание услуг связи, юридических услуг), аукцион проводится путем снижения общей начальной (максимальной) цены запасных частей к технике, к оборудованию и начальной (максимальной) цены единицы услуги и (или) работы по техническому обслуживанию и (или) ремонту техники, оборудования, начальной (максимальной) цены единицы услуги, указанных в документации об аукционе, в порядке, установленном настоящей статьей, за исключением случая, установленного пунктом 5.2.17.

5.2.6. "Шаг аукциона" составляет от 0,5 процента до одного процента начальной (максимальной) цены контракта (цены лота).

5.2.7. При проведении аукциона участники аукциона подают предложения о цене контракта, предусматривающие снижение текущего минимального предложения о цене контракта на величину в пределах "шага аукциона".

5.2.8. При проведении аукциона любой участник аукциона также вправе подать предложение о цене контракта независимо от "шага аукциона" при условии соблюдения требований, предусмотренных пунктом 5.2.9.

5.2.9. При проведении аукциона участники аукциона подают предложения о цене контракта с учетом следующих требований:

1) участник аукциона не вправе подавать предложение о цене контракта, равное предложению или большее чем предложение о цене контракта, которые поданы таким участником аукциона ранее, а также предложение о цене контракта, равное нулю;

2) участник аукциона не вправе подавать предложение о цене контракта ниже чем текущее минимальное предложение о цене контракта, сниженного на "шаг аукциона";

3) участник аукциона не вправе подавать предложение о цене контракта ниже чем текущее минимальное предложение о цене контракта в случае, если такое предложение о цене контракта подано этим же участником аукциона.

5.2.10. От начала проведения аукциона на электронной площадке до истечения срока подачи предложений о цене контракта указываются все предложения о цене контракта и время их поступления, а также время, оставшееся до истечения срока подачи предложений о цене контракта в соответствии с пунктом 5.2.11.

5.2.11. При проведении аукциона устанавливается время приема предложений участников аукциона о цене контракта, составляющее десять минут от начала проведения аукциона до истечения срока подачи предложений о цене контракта, а также десять минут после поступления последнего предложения о цене контракта. Если в течение указанного времени ни одного предложения о более низкой цене контракта не поступило, аукцион автоматически, при помощи программных и технических средств, обеспечивающих его проведение, завершается.

5.2.12. В течение десяти минут с момента завершения аукциона в соответствии с пунктом 5.2.11. любой участник аукциона вправе подать предложение о цене контракта независимо от "шага аукциона" с учетом требований, предусмотренных пунктами 5.2.8. и 5.2.9.

5.2.13. Оператор электронной площадки обеспечивает при проведении аукциона конфиденциальность данных об участниках аукциона.

5.2.14. Во время проведения аукциона оператор электронной площадки отклоняет предложение о цене контракта в момент его поступления, если оно не соответствует требованиям, предусмотренным документацией об аукционе.

5.2.15. В случае, если была предложена цена контракта, равная цене, предложенной другим участником аукциона, лучшим признается предложение о цене контракта, поступившее ранее других предложений.

5.2.16. В случае проведения аукциона, в соответствии с пунктом 5.2.5. участником аукциона, предложившим наиболее низкую цену контракта, признается лицо, предложившее наиболее низкую общую цену запасных частей к технике, к оборудованию и наиболее низкую цену единицы услуги и (или) работы по техническому обслуживанию и (или) ремонту техники, оборудования, наиболее низкую цену единицы услуги, за исключением случая, установленного пунктом 5.2.17.

5.2.17. В случае, если при проведении аукциона цена контракта снижена до нуля, проводится аукцион на право заключить государственный контракт путем повышения цены контракта на величину в пределах "шага аукциона".

5.2.18. Протокол проведения аукциона размещается оператором электронной площадки на электронной площадке в течение тридцати минут после окончания аукциона. В этом протоколе указываются адрес электронной площадки, дата, время начала и окончания аукциона, начальная (максимальная) цена контракта, все минимальные предложения о цене контракта, сделанные участниками аукциона и ранжированные по мере убывания (в случае, предусмотренном пунктом 5.2.17. по мере возрастания) с указанием порядковых номеров, присвоенных заявкам на участие в аукционе, которые поданы участниками аукциона, сделавшими соответствующие предложения о цене контракта, и с указанием времени поступления данных предложений.

5.2.19. В течение одного часа после размещения на электронной площадке протокола проведения аукциона оператор электронной площадки направляет Государственному заказчику такой протокол и вторые части заявок на участие в аукционе, поданных участниками аукциона, предложения о цене контракта которых при ранжировании в соответствии с пунктом 5.2.18. получили первые десять порядковых номеров, или в случае, если в аукционе принимали участие менее десяти участников аукциона, вторые части заявок на участие в аукционе, поданных такими участниками аукциона. В течение этого же срока оператор электронной площадки направляет также уведомление указанным участникам аукциона.

5.2.20. В случае, если в течение десяти минут после начала проведения аукциона ни один из участников аукциона не подал предложение о цене контракта в соответствии с пунктом 5.2.7. аукцион признается несостоявшимся. В течение тридцати минут после окончания указанного времени оператор электронной площадки размещает на электронной площадке протокол о признании аукциона несостоявшимся. В этом протоколе указываются адрес электронной площадки, дата, время начала и окончания аукциона, начальная (максимальная) цена контракта.

5.2.21. Любой участник аукциона после размещения на электронной площадке указанного в пункте 5.2.18. протокола вправе направить оператору электронной площадки запрос о разъяснении результатов аукциона. Оператор электронной площадки в течение двух рабочих дней со дня поступления данного запроса предоставляет такому участнику аукциона соответствующие разъяснения.

5.2.22. Оператор электронной площадки обеспечивает непрерывность проведения аукциона, надежность функционирования программных и технических средств, используемых для проведения аукциона, равный доступ участников аукциона к участию в нем.


6. Определение победителя аукциона


6.1. Рассмотрение вторых частей заявок.

6.1.1. Единая комиссия рассматривает вторые части заявок на участие в аукционе, направленных Государственному заказчику оператором электронной площадки в соответствии с пунктом 5.2.19. на соответствие их требованиям, установленным документацией об аукционе.

6.1.2. Единой комиссией на основании результатов рассмотрения вторых частей заявок на участие в аукционе принимается решение о соответствии или о несоответствии заявки на участие в аукционе требованиям, установленным документацией об аукционе, в порядке и по основаниям, которые предусмотрены настоящей документацией об аукционе. Для принятия указанного решения Единая комиссия также рассматривает содержащиеся в реестре участников размещения заказа, получивших аккредитацию на электронной площадке, сведения об участнике размещения заказа, подавшем такую заявку на участие в аукционе.

6.1.3. Единая комиссия рассматривает вторые части заявок на участие в аукционе, направленных в соответствии с пунктом 5.2.19. до принятия решения о соответствии пяти заявок на участие в аукционе требованиям, предусмотренным документацией об аукционе. В случае, если в аукционе принимали участие менее десяти участников аукциона и менее пяти заявок на участие в аукционе соответствуют указанным требованиям, Единая комиссия рассматривает вторые части заявок на участие в аукционе, поданных всеми участниками аукциона, принявшими участие в аукционе. Рассмотрение указанных заявок на участие в аукционе начинается с заявки на участие в аукционе, поданной участником аукциона, предложившим наиболее низкую цену контракта (в случае, предусмотренном пунктом 5.2.17. - наиболее высокую цену контракта), и осуществляется с учетом ранжирования заявок на участие в аукционе в соответствии с пунктом 5.2.18.

6.1.4. В случае, если в соответствии с пунктом 6.1.3. не выявлены пять заявок на участие в аукционе, соответствующих требованиям, установленным документацией об аукционе, из десяти заявок на участие в аукционе, направленных ранее Государственному заказчику по результатам ранжирования в течение одного часа с момента поступления соответствующего уведомления от Государственного заказчика, оператор электронной площадки направляет Государственному заказчику все вторые части заявок на участие в аукционе участников аукциона, ранжированные в соответствии с пунктом 5.2.18. для выявления пяти заявок на участие в аукционе, соответствующих требованиям, установленным документацией об аукционе.

6.1.5. Общий срок рассмотрения вторых частей заявок не может превышать шесть дней со дня размещения на электронной площадке протокола проведения аукциона. В случае если начальная цена аукциона не превышает три миллиона рублей, срок рассмотрения вторых частей заявок на участие в аукционе не может превышать четыре дня со дня размещения на электронной площадке протокола проведения аукциона.

6.1.6. Заявка на участие в аукционе признается не соответствующей требованиям, установленным документацией об аукционе, в случае:

1) непредставления документов, определенных пунктом 3.2.3. с учетом документов, ранее представленных в составе первых частей заявок на участие в аукционе, отсутствия документов, предусмотренных частью 2 статьи 41.3 Федерального закона от 21.07.2005 года N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд", или их несоответствия требованиям документации об аукционе, а также наличия в таких документах недостоверных сведений об участнике размещения заказа. Отсутствие документов, предусмотренных частью 2 статьи 41.3 Федерального закона от 21.07.2005 года N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд", или их несоответствие требованиям документации об аукционе, а также наличие в таких документах недостоверных сведений об участнике требованиям, установленным документацией об аукционе. В течение дня, следующего за днем подписания протокола, протокол размещается Государственным заказчиком, на электронной площадке.

ГАРАНТ:

Нумерация пунктов приводится в соответствии с источником


6.1.8. Участник аукциона, который предложил наиболее низкую цену контракта и заявка на участие в аукционе которого соответствует требованиям документации об аукционе, признается победителем аукциона. В случае, предусмотренном пунктом 5.2.17. победителем аукциона признается участник аукциона, который предложил наиболее высокую цену контракта и заявка на участие в аукционе которого соответствует требованиям документации об аукционе.

6.1.9. В течение одного часа с момента размещения на электронной площадке указанного в пунктах 6.1.7. и 6.1.10. протокола оператор электронной площадки направляет участникам аукциона вторые части заявок на участие в аукционе которых рассматривались и в отношении заявок на участие в аукционе которых принято решение о соответствии или о несоответствии требованиям, предусмотренным документацией об аукционе, уведомления о принятом решении.

6.1.10. В случае, если Единой комиссией принято решение о несоответствии всех вторых частей заявок на участие в аукционе или о соответствии только одной второй части заявки на участие в аукционе, в протокол подведения итогов аукциона вносится информация о признании аукциона несостоявшимся.

6.1.11. Любой участник аукциона, за исключением участников аукциона, заявки на участие в аукционе которых получили первые три порядковых номера в соответствии с протоколом подведения итогов аукциона, вправе отозвать заявку на участие в аукционе, направив уведомление об этом оператору электронной площадки, с момента опубликования указанного протокола.

6.1.12. В случае, если в течение одного квартала на одной электронной площадке в отношении вторых частей трех заявок на участие в аукционе, поданных одним участником размещения заказа, приняты решения о несоответствии таких заявок требованиям, предусмотренным документацией об аукционе, по основаниям, установленным пунктом 1 части 6 статьи 41.11. Федерального закона от 21.07.2005 года N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд" (за исключением случаев, если указанный участник размещения заказа обжаловал данные решения в соответствии с настоящим Федеральным законом и по результатам обжалования вынесено решение о необоснованных решениях Единой комиссии о несоответствии заявок на участие в аукционе требованиям документации об аукционе), оператор электронной площадки по истечении тридцати дней с момента принятия решений о несоответствии таких заявок требованиям, предусмотренным документацией об аукционе, по указанным основаниям прекращает осуществленное в соответствии с частью 11 статьи 41.8 Федерального закона от 21.07.2005 года N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд" блокирование операций по счету для проведения операций по обеспечению участия в открытых аукционах в электронной форме участника размещения заказа в отношении денежных средств в размере обеспечения заявки на участие в аукционе и перечисляет эти денежные средства Государственному заказчику.

6.1.13. В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только одна заявка на участие в аукционе, поданная участником аукциона, принявшим участие в аукционе, признана соответствующей требованиям, предусмотренным документацией об аукционе, Государственный заказчик направляет оператору электронной площадки проект контракта, прилагаемого к документации об аукционе, без подписи контракта Государственным заказчиком в течение четырех дней со дня размещения на электронной площадке указанного в пункте 6.1.10. протокола. Заключение контракта с участником аукциона, подавшим такую заявку на участие в аукционе, осуществляется в соответствии с частями 3-8, 11, 12, 17-19 статьи 41.12. Федерального закона от 21.07.2005 года N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд". При этом государственный контракт заключается на условиях, предусмотренных документацией об аукционе, по минимальной цене контракта, предложенной указанным участником аукциона при проведении аукциона. Указанный участник размещения заказа не вправе отказаться от заключения государственного контракта.


7. Заключение государственного контракта по итогам аукциона


7.1. По результатам аукциона государственный контракт заключается с победителем аукциона, а в случаях, предусмотренных настоящей аукционной документацией, с иным участником аукциона, заявка на участие в аукционе которого в соответствии со статьей 41.11 Федерального закона от 21.07.2005 года N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд" признана соответствующей требованиям, установленным документацией об аукционе.

7.2. Государственный заказчик, в течение четырех дней со дня размещения на электронной площадке указанного пункте 6.1.7. протокола направляют оператору электронной площадки проект контракта без подписи Государственного заказчика, который составляется путем включения цены контракта, предложенной участником аукциона, с которым заключается контракт, в проект контракта, прилагаемого к документации об аукционе.

7.3. В течение одного часа с момента получения проекта контракта оператор электронной площадки направляет проект контракта без электронной цифровой подписи лица, имеющего право действовать от имени Государственного заказчика, участнику аукциона, с которым заключается контракт.

7.4. В течение шести дней со дня получения проекта контракта участник аукциона направляет оператору электронной площадки проект контракта, подписанный электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени участника аукциона, а также подписанный электронной цифровой подписью указанного лица документ об обеспечении исполнения контракта в случае, если Государственным заказчиком было установлено требование обеспечения исполнения контракта в Информационной карте документации об аукционе.

7.5. По истечении десяти дней со дня размещения на электронной площадке указанного в пункте 6.1.7. протокола оператор электронной площадки направляет Государственному заказчику проект контракта и документ об обеспечении исполнения контракта, подписанные электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени участника аукциона, в случае, если Государственным заказчиком, было установлено требование обеспечения исполнения контракта.

7.6. Государственный заказчик, в течение трех дней со дня получения от оператора электронной площадки проекта контракта и, если Государственным заказчиком, было установлено требование обеспечения исполнения контракта, документа об обеспечении исполнения контракта, подписанных электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени участника аукциона, направляет оператору электронной площадки контракт, подписанный электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени Государственного заказчика.

7.7. Оператор электронной площадки в течение одного часа с момента получения от Государственного заказчика контракта, подписанного электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени Государственного заказчика, направляет подписанный контракт участнику аукциона.

7.8. Государственный контракт считается заключенным с момента направления оператором электронной площадки участнику аукциона контракта в соответствии с пунктом 7.7.

7.9. В случае заключения государственного контракта с физическим лицом, за исключением индивидуального предпринимателя и иного занимающегося частной практикой лица, оплата такого контракта, если иное не предусмотрено документацией об аукционе, уменьшается на размер налоговых платежей, связанных с оплатой контракта.

7.10. В случае, если Государственным заказчиком было установлено требование обеспечения исполнения контракта, государственный контракт заключается только после предоставления победителем аукциона или участником аукциона, с которым заключается контракт в случае уклонения победителя аукциона от заключения контракта, безотзывной банковской гарантии, договора поручительства или после передачи Государственному заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита), в размере обеспечения исполнения контракта, указанном в документации об аукционе. Способ обеспечения исполнения контракта из указанных в настоящем пункте способов определяется таким участником аукциона самостоятельно. Если победителем аукциона или участником аукциона, с которым заключается контракт, является бюджетное учреждение и Государственным заказчиком, было установлено требование обеспечения исполнения контракта, предоставление обеспечения исполнения контракта не требуется.

7.11. Государственный контракт может быть заключен не ранее чем через 10 дней со дня размещения на официальном сайте http://www.zakupki.gov.ru протокола подведения итогов открытого аукциона в электронной форме.

7.12. Государственный контракт заключается на условиях, указанных в извещении о проведении открытого аукциона в электронной форме и документации об открытом аукционе в электронной форме по цене, предложенной победителем открытого аукциона в электронной форме, либо в случае заключения Государственного контракта с иным участником открытого аукциона в электронной форме по цене, предложенной таким участником открытого аукциона.


8. Информационная карта аукциона (ИКА)



Пункт 1

Государственный заказчик


Федеральное агентство по рыболовству.

Адрес государственного заказчика: 107996, г. Москва, Рождественский бульвар, д. 12.

Контактный телефон: (495) 625-63-23

Контактные лица: Авдеев Борис Николаевич (avdeev@fishcom.ru);

Венграновский Павел Юрьевич (vengranovskiy@fishcom.ru).


Пункт 2

Предмет аукциона


Заключение государственного контракта на выполнение в 2010-2011 годах работ по объекту "Строительство гидротехнических сооружений на Урожайном лососевом рыбоводном заводе", пос. Урожайное, Томаринский район, Сахалинская область, ФГУ "Сахалинрыбвод"


Пункт 3

Место, условия и сроки выполнения работ


Место выполнения работ - "Урожайный лососевый рыбоводный завод", пос. Урожайное, Томаринский район, Сахалинская область, ФГУ "Сахалинрыбвод".

Перечень работ, их количественные и качественные характеристики, срок, место и условия выполнения работ указаны в Техническом задании (Приложение N 1 к аукционной документации), проекте Государственного контракта (Приложение N 2 к аукционной документации), а также в проектной документации, размещенной на официальном сайте http://www.zakupki.gov.ru

Начало работ: с момента заключения Государственного контракта.

Окончание работ: 2011 года сентября месяца 15 дня.


Пункт 4

Начальная (максимальная) цена государственного контракта


27 400 000,0 (Двадцать семь миллионов четыреста тысяч) рублей с учетом НДС.


Пункт 5

Шаг аукциона


Шаг аукциона" составляет от 0,5 процента до одного процента начальной (максимальной) цены контракта.

В течение десяти минут с момента завершения аукциона любой участник аукциона вправе подать предложение о цене контракта независимо от "шага аукциона" с учетом требований, предусмотренных частями 8 и 9 статьи 41.10. 94-ФЗ от 21.07.2005 года "О размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд".


Пункт 6

Источник финансирования, форма, срок и порядок оплаты


6.1. Федеральный бюджет.

6.2. Государственный заказчик в течение 25 (двадцати пяти) рабочих дней с момента заключения Государственного контракта производит авансирование работ в размере 30% от цены Государственного контракта.

Оплата аванса производится на основании счёта Подрядчика выставленного в адрес Государственного заказчика.

6.3. Погашение суммы аванса будет осуществляться путем уменьшения на процент авансового платежа суммы каждого очередного счета Подрядчика, выставляемого за выполненные работы по Государственному контракту, согласно Календарному плану (Приложение N 3).

6.4. Оплата выполненных работ по Государственному контракту производится Государственным заказчиком Подрядчику согласно Календарному плану (Приложение N 3), подписанных Государственным заказчиком и Подрядчиком актов приемки-передачи выполненных работ и форм отчетности КС-2 и КС-3.

Оплата производится за фактически выполненные работы (поставленные материалы, оборудование и прочее) по Государственному контракту.

6.5. Оплата выполненных работ производится Государственным заказчиком в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента представления (выставления) Подрядчиком счета при соблюдении условий п. 2.5. Государственного контракта.

6.6. Датой оплаты работ по Государственному контракту считается дата списания денежных средств с лицевого счета Государственного заказчика.

6.7. При расхождении фактической стоимости работ со стоимостью работ, предусмотренной Государственным контрактом, действует стоимость работ, предусмотренная Государственным контрактом.

6.8. Оплаты по Государственному контракту производится# Государственным заказчиком безналичным перечислением денежных средств на расчетный счет Подрядчика.

6.9. В случае уменьшения (отсутствия) бюджетного финансирования в 2010-2011 годах и, в связи с этим, невозможности выполнения обязательств по Государственному контракту в установленные сроки в установленном им объеме, Государственный заказчик освобождается от ответственности перед Подрядчиком в соответствии с п. 1 ст. 401 ГК РФ. При уменьшении в установленном порядке средств бюджета, выделенных для финансирования работ по Государственному контракту, Стороны на основании п. 1 ст. 767 ГК РФ должны согласовать новые сроки выполнения работ по Государственному контракту, а если необходимо, и другие условия выполнения работ по Государственному контракту в тридцатидневный срок с момента принятия уполномоченным государственным органом решения об уменьшении средств бюджета, выделенных для финансирования работ по Государственному контракту.

В случае невозможности определения новых сроков и цены Государственного контракта, Стороны согласовывают порядок и условия расторжения Государственного контракта.

6.10. В случае досрочного расторжения Государственного контракта по основаниям, предусмотренным законом, иными правовыми актами и Государственным контрактом, Подрядчик обязуется возвратить выплаченные Государственным заказчиком денежные средства в части, превышающей фактически выполненные по Государственному контракту работы, в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты, с которой в соответствии с законом, иными правовыми актами либо соглашением Сторон настоящий Государственный контракт будет считаться расторгнутым.


Пункт 7

Требования к содержанию и составу заявки


Необходимые документы указаны в пункте 3.

Наличие свидетельства о допуске к видам работ являющихся предметом настоящего аукциона, выданное участнику размещения заказа саморегулируемой организацией в области строительства, в порядке, установленном Градостроительным кодексом Российской Федерации, в том числе работам:

1. Подготовительные работы на строительной площадке

2. Работы по сносу строений и разборке конструкций

3. Работы по водопонижению, организации поверхностного стока и водоотвода

4. Работы по разработке выемок, вертикальной планировке

5. Работы по устройству насыпей и обратным засыпкам

6. Работы гидромеханизированные и дноуглубительные

7. Работы по устройству свайных оснований, шпунтовых ограждений, анкеров

8. Работы по уплотнению грунтов естественного залегания и устройству грунтовых подушек

9. Работы по сооружению опускных колодцев и кессонов

10. Работы по возведению сооружений способом "стена в грунте"

11. Работы по закреплению грунтов

12. Работы по искусственному замораживанию грунтов

13. Работы бетонные

14. Работы по монтажу сборных железобетонных и бетонных конструкций

15. Работы по монтажу металлических конструкций

16. Работы по монтажу деревянных конструкций

17. Работы по монтажу легких ограждающих конструкций

18. Работы по монтажу стен из панелей типа "СЭНДВИЧ" и полистовой сборки

19. Работы по устройству каменных конструкций

20. Работы по экранированию помещений и устройству деформационных швов

21. Работы по устройству кровель

22. Работы по гидроизоляции строительных конструкций

23. Работы по антикоррозийной защите строительных конструкций и оборудования

24. Работы по теплоизоляции строительных конструкций, трубопроводов и оборудования

25. Работы по устройству внутренних инженерных систем и оборудования

26. Работы по монтажу наружных инженерных сетей и коммуникаций

27. Работы по монтажу технологического оборудования

28. Работы пусконаладочные

29. Работы по строительству автомобильных дорог

30. Работы по устройству конструкций скважин

31. Работы по осуществлению строительного контроля застройщиком

32. Работы по осуществлению строительного контроля привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем

33. Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком)


Пункт 8

Требования к качеству, объёму, техническим характеристикам работ


Требования к качеству, объёму, техническим характеристикам работ содержатся в Техническом задании, которое является неотъемлемой частью настоящей документации об открытом аукционе в электронной форме (Приложение N 1).

Все услуги, являющиеся предметом аукциона, оказываются в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, в т.ч. требованиями по лицензированию и сертификации соответствующих видов деятельности.


Пункт 9

Дата и время окончания срока подачи заявок


12-00 (московское время) 26 апреля 2010 г.


Пункт 10

Дата окончания срока рассмотрения заявок


3 мая 2010 г.


Пункт 11

Дата проведения аукциона


6 мая 2010 г.


Пункт 12

Порядок формирования цены контракта


В указанную цену Государственного контракта включается компенсация всех издержек Подрядчика, связанных с исполнением Государственного контракта, и вознаграждение Подрядчика.

В цену Государственного контракта, в частности, входит:

- оплата всех работ связанных непосредственно с осуществлением строительства Объекта;

- оплата аренды необходимых для строительства машин и техники (включая амортизацию машин и техники), в том числе деталей, конструкций и оборудования;

- оплата всех строительных материалов, связанных с выполнением работ по Государственному контракту (строительством Объекта), в том числе деталей, конструкций и оборудования;

- проведение всех необходимых испытаний, связанных с строительством Объекта;

- работы по временному подключению Объекта ко всем необходимым коммуникациям;

- работы по подключению Объекта ко всем необходимым коммуникациям при сдаче Объекта в эксплуатацию;

- охрана Объекта.

В цену включаются все расходы Подрядчика, производимые им в процессе выполнения работ, оказания услуг, в том числе расходы на страхование строительно-монтажных рисков, уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, включая расходы на проведение строительного контроля.


Пункт 13

Сведения о валюте


Цена указывается в рублях Российской Федерации.


Пункт 14

Срок подписания государственного контракта


Государственный контракт должен быть заключен не ранее чем через 10 (десять) дней со дня размещения на официальном сайте протокола подведения итогов аукциона в электронной форме.


Пункт 15

Адрес официального сайта


http://www.zakupki.gov.ru


Пункт 16

Адрес электронной площадки


www.sberbank-ast.ru


Пункт 17

Обеспечение заявки


Размер обеспечения заявки на участие в аукционе устанавливается в размере 5% от начальной максимальной цены Государственного контракта, что составляет 1 370 000 (Один миллион триста семьдесят тысяч) рублей.


Пункт 18

Обеспечение контракта


18.1. Условием заключения Государственного контракта является предоставление Подрядчиком обеспечения исполнения Государственного контракта на срок его действия и срока действия гарантийных обязательств, согласно раздела 6 Государственного контракта. Обеспечение исполнения государственного контракта: устанавливается в размере 30% (тридцать) процентов начальной (максимальной) цены государственного контракта, указанной в извещении о проведении аукциона в электронной форме, что составляет 8 220 000 рублей. Победитель аукциона в электронной форме до заключения государственного контракта по своему усмотрению предоставляет государственному заказчику безотзывную банковскую гарантию, договор поручительства или передает государственному заказчику в залог денежные средства, в том числе в форме вклада (депозита) в размере обеспечения исполнения государственного контракта.

18.2. Обеспечение предоставляется Подрядчиком Государственному заказчику в течение 5 рабочих дней с момента размещения протокола Комиссии Государственного заказчика на официальном сайте www.zakupki.gov.ru.

18.3. В случае продления срока выполнения работ по Государственному контракту Подрядчик обязуется в срок не позднее, чем 10 дней переоформить соответствующую безотзывную банковскую гарантию, договор поручительства или передать Государственному заказчику дополнительные денежные средства в обеспечение исполнения Государственного контракта, в том числе в форме вклада (депозита).

18.4. В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения Государственного контракта перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Подрядчиком его обязательств по государственному контракту, Подрядчик обязуется в течение 10 (десяти) банковских дней с момента, когда соответствующее обеспечение исполнения обязательств по Государственному контракту перестало действовать предоставить Государственному заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение Государственного контракта на тех же условиях и в том же размере, которые указаны в настоящей статье Государственного контракта.

18.5. Уплата Подрядчиком неустойки или применение иной формы ответственности не освобождает его от исполнения обязательств по Государственному контракту.

18.6. Обеспечение исполнения Государственного контракта удерживается Государственным заказчиком в случае неисполнения Подрядчиком обязательств по Государственному контракту.


Приложение N 1

к Аукционной документации


Техническое задание
на выполнение в 2010-2011 годах работ но объекту "Строительство гидротехнических сооружений на Урожайном лососевом рыбоводном заводе, пос. Урожайное, Томаринский район, Сахалинская область"


Наименование строительства:

"Строительство гидротехнических сооружений на Урожайном лососевом рыбоводном заводе"

Адрес строительства:

пос. Урожайное, Томаринский район, Сахалинская область:

а) Пункт сбора икры расположен в Томаринском районе, на р. Черная, в 7 км к юго-востоку от устья;

б) Водоподпорное сооружение расположено в границах земельного участка, отведенного существующему рыбоводному заводу.


1. Основание для производства строительно-монтажных работ (СМР)


1.1. Основанием для производства строительно-монтажных работ являются:

- разрешение на строительство - Министерство строительства Сахалинской области.

- правоустанавливающий документ на земельный участок - договор аренды N 537 от 06.10.09 г. на земельный участок площадью - 0,3 га для строительства "Рыбохода"; договор аренды N 538 от 06.10.09 г. на земельный участок площадью - 0,5 га для строительства "Пункта сбора икры" с КУМС МО "Томаринский городской округ" Сахалинской области;

Свидетельство о государственной регистрации права постоянного (бессрочного) пользования земельным участком для Урожайного лососевого рыбоводного завода, серия 65 АА N 010293, выданное управлением Федеральной регистрационной службы по Сахалинской области 24.07.2002 г.

- ГПЗУ - находится на оформлении в администрации МО "Томаринский городской округ"

- Проектная и рабочая документация - выполнена ООО "Рыбоводстрой" согласно государственного контракта N 14/09 от 06.04.2009 г.

- Положительное заключение Государственной экспертизы - ГУ "Управление Государственной экспертизы" Сахалинской области N 65-1-5-0098-09 от 30 ноября 2009 г.

- Приказ Федерального Агентства по рыболовству от 12.02.2010 года N 94.

Указанные документы предоставляются Государственным Заказчиком (Застройщиком).

- Федеральная целевая программа "Повышение эффективности использования и развитие ресурсного потенциала рыбохозяйственного комплекса на 2009-2013 гг".


2. Описание объекта строительства

ГАРАНТ:

Нумерация пунктов приводится в соответствии с источником


2.2. Технико-экономические показатели объекта:


Площадь участка гидротехнических сооружений:


всего -

0,20 га

в том числе:


- площадка пункта сбора икры

0,143 га

- площадка водоподпорного сооружения

0,006 га

- площадка рыбохода

0,05 га

Садковая площадь пункта сбора икры

56,7 м2

- длина рыбохода

80,0 п.м

- годовой объем электроэнергии

5365,8 тыс.кВт час


2.3. Здания и сооружения, входящие в состав объекта строительства:


Здание (сооружение), входящее в состав объект

ТЭП/основные конструкции

1. Цех сбора икры

Размеры здания в плане 6 х 9 м (в осях) с внутренней минимальной высотой до низа выступающих конструкций: 3 м

Пролет несущих рам 6 м, шаг рам 5 и 4 м, здание одноэтажное.

Общая площадь - 58,3 кв.м

Площадь застройки - 61 м2

Строительный объем - 226 м3

Фундаменты - монолитные железобетонные столбчатые на естественном и искусственном основании.

Фундаментные балки - монолитные железобетонные.

Каркас здания - металлический.

Колонны и балки из стальных прокатных двутавров.

Кровельные прогоны и стеновые ригели из стальных прокатных швеллеров.

Стены - сэндвич - панели с пенополиуретановым утеплителем и стальные оцинкованные профилированные листы.

Покрытие - сэндвич - панели с пенополиуретановым утеплителем и стальные оцинкованные профилированные листы.

Перегородка - сэндвич - панели с пенополиуретановым утеплителем.

Окна алюминиевые с размерами 1,2 х 1,2 м.

Двери стальные.

Крыльца входов - монолитные железобетонные.

Отмостки - монолитные бетонные.

Пространственная жёсткость здания обеспечивается жёсткими

соединениями колонн с фундаментами.

Зашита строительных конструкций и сооружений от коррозии.

Стальные каркасы зданий имеют покрасочное покрытие.

Панели наружных стен, покрытия и перегородки изготовлены

с наружными стальными оцинкованными листами и полимерным покрытием.

Подземные железобетонные конструкции запроектированы из бетона пониженной проницаемости с маркой по водонепроницаемости W 6 и водоцементным отношением В/Ц не более 0,55.

Бункер для накопления и отгрузки использованных производителей - Металлический, с механическим затвором. Ёмкостью 2,5 т.

2. Мобильное здание

ДЭС

Здание - электростанции комплектной поставки - утеплённое здание контейнерного типа.

Здание оборудовано системой электроосвещения, отопления, вентиляции, пожаротушения.

Здание устанавливается на ровную поверхность и подключается к энергопотребителям.

Наружные размеры здания 3 х 2,3 х 2,4(h)м.

Каркас здания - цельносварная металлическая конструкция, обшитая с наружной стороны оцинкованным профилированным листом с полимерным покрытием.

Утеплитель - минеральная вата, толщиной 100 мм.

Пол - снизу зашит металлическим листом, поверх которого установлены лаги, утеплитель (минвата, 100 мм) и стальной рифленый лист.

Крыша - цельностальная стальная прямая.

Двери - стальные утепленные с замком.

3. Гидротехнические сооружения

Рыбозаградительное сооружение с правым и левым береговыми устоями.

Предусмотрено два поперечных устоя: первый выполняет функцию рыбозаграждения (к нему будут крепиться плавучие щиты)

Второй поперечный устой представляет собой водосливную плотину высотой 0,8 м, в которой предусмотрено 13 окон шириной 1,0 м. Необходимо предусмотреть крепления для навешивания рыбозаградительных щитов.

Рыбозаградительное сооружение представляет собой

водосливную плотину высотой 0,85 м, в которой предусмотрено 8 окон шириной 1,0 м.

Садковый отсек состоит из трех линий, каждая из которых

состоит из 2 садков (3,6 х 1,75 х 1,5 h) и 1 ловушки (4,5 х 1,75 х 1,5 h) на входе, выполненный из монолитного железобетона.

Каждая садковая линия разделяется на 1 ловушку и 2 садка,

установкой в шандорные пазы рыбозаградительных решеток.

4. Водоподпорное сооружение

Водоподпорное сооружение представляет собой водосливную плотину шириной 22 м, высотой 1,6 м, в которой устроено 14 окон, шириной 1,0 м. Окна будут перекрываться шандорами только в меженный период в течение нерестового хода производителей.

5. Рыбоход

Проектируемое сооружение рыбохода представляет собой монолитную железобетонную конструкцию, состоящую из: поперечного устоя (передняя стенка рыбохода высотой 1,5 м, водосливная стенка высотой 0,7 м) переменной высоты, канал рыбохода шириной 3 м и длиной 80 м, разделенного на отсеки переменной длины поперечными водоподпорными стенками (высотой 0,9 м) с устроенными в них вплывными отверстиями 0,7 х 0,5 м для прохода рыбы.


3. Нормативно-технические требования


3.1. Выполнение работ и завершенные строительством Объекты должны соответствовать государственным стандартам, техническим регламентам РФ.


4. Благоустройство территории


4.1. Выполнение работ по благоустройству территории:

- устройство бетонной площадки под бункер накопитель использованных производителей;

- устройство ограждения территории пункта сбора икры;

- устройство гравийного покрытия подъездных путей от гидротехнических сооружений до территории завода.


5. Сведения об инженерном оборудовании сетях инженерно-технического обеспечения


5.1. Система электроснабжения:

Пункт сбора икры:

- электроснабжение пункта сбора икры осуществляется от дизель-генераторной установки контейнерного типа мощностью 16 кВт, кабелем ВБбШв 5 х 10 , напряжением 380/220 В.

- силовое электрооборудование включает в себя электродвигатели: насоса технологического водоснабжения "Sakuragava" U212KA, наклонного транспортера и шнекового рыбоподъемника. Аппараты управления и защиты электрооборудования установлены по месту. Напряжение питания электрооборудования 380 В., 50 Гц.

- рабочее электроосвещение и наружное электроосвещение территории напряжением 220В. Устанавливаемые светильники с люминесцентными лампами исполнения IP54. Для наружного электроосвещения применяются прожектора исполнения IP55 с галогеновыми лампами. Питающая сеть выполнена кабелем марки ВВГнг, уложена в трубу, по конструкции ферм.

- устанавливаемые розетки двухполюсные на 220 В с защитным контактом. Электропроводки к ним выполнены кабелем марки ВВГнг с защитным "РЕ" проводником.

устройство наружного контура заземления дизель - генераторной, состоящее из 12-ти вертикальных электродов (уголок 50 x 50 x 5, длиной 3 м.) и горизонтальных электродов общей длинной 40 м.

5.2 Система водоснабжения и водоотведения, канализация.

Пункт сбора икры:

- для водоснабжения предусмотрена установка электронасоса низкой производительности (0,75 кВт, 200 л/мин., h = 10 м). Насосом по пластиковому трубопроводу вода будет подаваться для водоснабжения гидрожелобов и далее в накопительный (расходный) бак, емкостью 1,6 куб/сек;

- отвод поверхностных вод с площадки осуществляется по искусственно спланированной поверхности на рельеф;

- загрязненные воды от технологических процессов сбрасываются в бетонный септик - выгреб емкостью 12 куб.м.;

- биотуалет;

- для хозяйственно-питьевого водоснабжения используется привозная вода.

5.3. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети

- отопление подсобного помещения пункта сбора икры будет осуществляться бытовыми электрическими обогревателями масляного типа.

- вентиляция помещений естественная через существующие оконные и дверные проемы.

- отопление мобильного здания ДЭС комплектной поставки электрическое - настенными электронагревателями.

5.4. Сети связи

- используется мобильная связь.

5.5. Противопожарные мероприятия.

- организация наружного пожаротушения из водоема (реки)

- пожаротушение осуществлять переносной мотопомпой типа МП-800Б.01.

- территория пункта сбора икры оснащается пожарным щитом типа ЩП-В.

- в мобильном здании ДЭС комплектной поставки установлен пожарный извещатель.


6. Требования к организации и производству работ


6.1. Начало работ.

6.1.1. К Государственному контракту представить (приложить) календарный план строительно-монтажных работ по годам строительства, сводно-сметный расчет (договорной) цены строительства.

6.1.2. Перед началом работ согласовать календарный план строительства с ФГУ "Сахалинрыбвод".

6.1.3. Перед началом работ в установленном порядке представить проект производства работ (ППР).

6.1.4. На технологические процессы производства работ разработать и согласовать в установленном порядке технологические карты.

6.2. Производство работ.

6.2.1. В процессе производства работ соблюдать условия проведения строительных работ в водоохранной зоне и соблюдать требования всех применимых правил техники безопасности при обеспечении доступа к строительной площадке и работе на ней.

6.2.2. В процессе производства работ применять все разумные меры по охране окружающей среды (как на строительной площадке, так и за ее пределами).

6.2.3. В ходе строительства удалять со строительной площадки все препятствия, а также складировать или удалять все оборудование и остатки материалов, убирать и удалять со строительной площадки все остатки материалов, мусор или временные объекты, которые больше не требуются.

6.2.4. Обеспечить ограничение доступа посторонних лиц на строительную площадку.

6.2.5. Выполнение работ и завершенные строительством объекты должны соответствовать государственным стандартам, техническим нормам, строительным нормам и правилам, экологическим нормативным актам и нормативным актам РФ.

6.2.6. Обеспечить надлежащие меры предосторожности для обеспечения безопасности своего персонала, рабочей силы и работников завода.

6.3. Приемка-сдача работ.

6.3.1. Предоставить комплект "Исполнительной документации" по строительству и оформленные документы в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса РФ, статья 55, пункт 3, подпункты 1-9.

6.3.2. Обеспечить подготовку руководства по техническому обслуживанию и эксплуатации, содержащие сведения, достаточные для обеспечения возможности эксплуатации, технического обслуживания, демонтажа, разборки, наладки и ремонта объектов.

6.3.3. Приёмка и полный расчет за выполненные работы производится после пробной эксплуатации и устранения выявленных замечаний в 2011 году.

6.3.4. Срок окончания строительства - 15 сентября 2011 года.

6.3.5. Подрядчик оформляет всю исполнительную документацию по объекту для получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.


7. Гарантии


7.1 Срок гарантии на выполненные работы, материалы и изделия должен составлять 60 месяцев с даты их приемки Государственным заказчиком.


8. Ведомость объемов работ


1. Земляные работы:


- выемка грунта

- 3,624 тыс.м3

- насыпь и обратная засыпка грунта

- 3,624 тыс.м3

- снятие растительного грунта

- 0,110 тыс.м3

- возвращение растительного грунта

- 0,110 тыс. м3

- уплотнение и разравнивание грунта

- 2,841 тыс.м3

2. Устройство бетонных конструкций:


- монолитный бетон и железобетон

- 625,5 м3

- сборный железобетон

- 5,5 м3

- укладка трубопроводов

- 93,3 п.м.

- Гидроизоляционные работы

- 602 м2

- Монтаж конструкций

- 4,1 т

- Монтаж ограждающих конструкций

- 224 м2

- Монтаж кровли

- 71,7 м2

- Монтаж оконных блоков

- 7,2 м2

- Монтаж дверных блоков

- 4,62 м2


9. Ведомость потребности в строительных конструкциях, изделиях, материалах и оборудовании


1. Щебень

- 413,1 м3

2. Песок

- 321,3 м3

3. Сталь стержневая арматурная

- 32,44 т

4. Сталь конструкционная

- 4,1 т

5. Бетон и железобетон монолитный

- 625,5 м3

6. Бетон сборный

- 5,5 м3

7. Цемент

- 283 т

8. Трубы полимерные

- 93,3 п.м.

9. Кабельная продукция

- 0,295 км

10. Сэндвич - панели

- 100 м2

11. Профилированный лист

- 100 м2


10. Особые условия соблюдения технологического процесса существующего лососевого рыбоводного завода при выполнении строительно-монтажных работ


1. Выполнение строительно-монтажных работ по рыбоходу при условии обустройства отводного русла для прохода производителей лососей возможно вести с 15 апреля по 20 мая 2010-2011 гг. и с 15 июня по 10 августа 2010-2011 гг., далее с 15 сентября по 30 октября 2010-2011 гг.;

2. Выполнение строительно-монтажных работ на забойке в русле реки возможно вести с 15 апреля по 20 мая 2010 - 2011 гг. и с 15 июня по 10 августа 2010-2011 гг., работы на берегу (здание, бункер, площадка, подъездные пути и т.д.) можно вести с 15 апреля по 15 августа 2010-2011 гг.

3. Выпуск молоди с 25 мая по 12 июня 2010-2011 гг.

4. Сбор икры с 20 августа по 25 сентября 2010-2011 гг.


11. Основные требования

ГАРАНТ:

Нумерация пунктов приводится в соответствии с источником


10.1. Все принимаемые технологические решения и применение, приобретение рыбоводного оборудования, материалов, изделий и конструкций согласовать с Заказчиком.

10.2. Подрядчик предоставляет допуск к выполнению гидротехнических работ и их комплексы, бетонных работ, строительно-монтажных работ с трубопроводной арматурой из ПВХ.


12. Особые рыбоводно-технические требования при строительстве гидротехнических сооружений


N п/п

Наименование

Рыбоводно-технические требования

I

Общие требования

1


При расположении задвижек вне помещений предусмотреть устройство павильонов.

2


Трубопроводы технологической воды должны быть помещены в специальных каналах, закрытых решётками (щитами).

II

Пункт отлова производителей



В садковом хозяйстве для накопления и выдерживания производителей создать максимальную проточность по всей толще воды, условия выдерживания рыбы приблизить к естественным; при необходимости предусмотреть аэрацию воды в садковых линиях и местах отстоя производителей.

Обеспечить полную механизацию процессов подачи рыбы:

а) из садков с помощью шнековых транспортеров,

б) с палубы в цех с помощью - горизонтальных транспортеров или гидрожелобов,

в) из цеха в бункер с помощью наклонных транспортёров,

г) для отгрузки излишних производителей - козловые краны с тельферами.

Под бункером предусмотреть бетонированную площадку для подъезда транспорта с уклоном, обеспечивающим слив в канализацию.

На забойках предусмотреть дополнительную подачу воды из ручья или скважины, т.к. в сентябре-октябре на базовых реках паводки и речная вода несёт много мусора. В жаркую погоду более холодную воду применять для выдерживания производителей;

С помощью дополнительного поперечного опорного устоя ниже по течению реки создать русловой водоем с целью накопления производителей; площадь руслового водоема будет зависеть от мощности ЛРЗ и гидрологии реки.

Опорные устои оборудовать прочными креплениями из нержавеющей стали для навешивания щитов;

Предусмотреть сквозную проточную промывку садков и каналов;

III

Водозаборы



Обеспечить самотечную водоподачу из поверхностных водоисточников в садковые линии пункта сбора икры.

Поверхностные водозаборы должны быть оборудованы самоочищающейся системой отвода корчей во избежание попадания в садки лесного мусора и коряг во время паводков.

Регулировку подачи воды производить не шандорами, а винтовыми затворами.


Для определения участниками размещения заказа полного объема работ, подлежащих выполнению, Государственный заказчик размещает на официальном сайте http://www.zakupki.gov.ru следующую документацию:

Проектная и рабочая документация;

Положительное заключение экспертизы от 30 ноября 2009 г. N 65-1-5-0098-09.


Приложение N 1

к Техническому заданию


Российская Федерация
Администрация Сахалинской области
Государственное учреждение
Управление государственной экспертизы Сахалинской области


Положительное заключение государственной экспертизы


N

6

5

-

1

-

5

-

0

0

9

8

-

0

9


(утв. Управлением государственной экспертизы Сахалинской области 30 ноября 2009 г.)


Объект капитального строительства
Строительство гидротехнических сооружений на Урожайном лососевом рыбоводном заводе


Объект государственной экспертизы:
Проектная документация, включая смету и результаты инженерных изысканий


1. Основные сведения об объекте экспертизы


1.1. Место расположения объекта - Сахалинская область, Томаринский район, с. Урожайное, Урожайный рыбоводный завод.

1.2. Заказчик - застройщик - ФГУ "Сахалинрыбвод".

1.3. Исполнители:

- проектной документации - ООО "Рыбоводстрой", юридический адрес - г. Южно-Сахалинск, ул. Ленина, 384 Б/1. Лицензия Министерства регионального развития Российской Федерации на проектирование зданий и сооружений I и II уровней ответственности Е 112618 регистрационный номер ГС-7-65-02-26-0-6501067536-003119-2 сроком действия до 30.06.2013, область действия - территория Российской Федерации;

- инженерных изысканий - ООО "Геостройпроект", юридический адрес - г. Южно-Сахалинск, ул. Комсомольская, 257, офис 16. Лицензия Министерства регионального развития Российской Федерации на инженерные изыскания для строительства зданий и сооружений, за исключением сооружений сезонного или вспомогательного назначения, К 057960 регистрационный номер ГС-7-65-02-1028-0-6501141010-003482-2 сроком действия до 18.12.2013, область действия - территория Российской Федерации.

1.4. Источник финансирования (инвестор) - бюджетные средства в рамках ФЦП "Повышение эффективности использования и развитие ресурсного потенциала рыбохозяйственного комплекса на 2009-2013 годы".

1.5. Состав проектной документации (номер объекта 054):


- Том 1. Книга 1

- Общая пояснительная записка. Генеральный план.

- Том 1. Книга 2

- Наружные сети электроснабжения. Электрооборудование. Электроосвещение.

- Том 2

- Технологические решения. Водоснабжение и канализация.

- Том 3. Книга 1

- Пункт сбора икры. Гидротехнические решения.

- Том 3. Книга 2

- Цех сбора икры. Архитектурно-строительные решения.

- Том 4. Книга 1

- Водоподпорное сооружение. Гидротехнические решения.

- Том 5. Книга 1

- Рыбоход. Гидротехнические решения.

- Том 6

- Проект организации строительства.

- Том 7

- Перечень мероприятий по охране окружающей среды.

- Том 8. Книга 1

- Сводный сметный расчет. Объектные сметы.

- Том 8. Книга 2

- Локальные сметы.

1.6. Состав отчетных материалов о результатах инженерных изысканий


Шифр техотчета

Наименование

Прим.

19-И/2009

Кн. N 1 - Инженерно-геодезические и инженерно-геологические изыскания.

ООО "Геостройпроект"

-"-

Кн. N 2 - Инженерно-гидрометеорологические изыскания.

-"-


2. Основания для проектирования и исходные данные


2.1. Задание на проектирование строительства гидротехнических сооружений на Урожайном лососевом рыбоводном заводе, утвержденное заместителем руководителя Федерального агентства по рыболовству Холодовым В.В. 27.01.2009 и подписанное начальником ФГУ "Сахалинрыбвод" Проскуряковым А.И.

2.2. Федеральная целевая программа "Повышение эффективности использования и развитие ресурсного потенциала рыбохозяйственного комплекса на 2009-2013 годы".

2.3. Письмо ГУ "Сахалинское УГМС" от 03.09.2008 N 7-3/847 - о фоновом загрязнение# атмосферного воздуха и климатические характеристики.

2.4. Правоустанавливающие документы на земельный участок:

- Свидетельство о государственной регистрации права постоянного (бессрочного) пользования земельным участком для Урожайного ЛРЗ, серия 65 АА N 010293, выданное управлением Федеральной регистрационной службы по Сахалинской области 24.07.2002;

- Постановление Главы администрации МО "Томаринский район" о разрешении ФГУ "Сахалинрыбвод" провести предварительные согласования и подготовительные работы по выбору земельного участка для строительства объекта "Строительство гидротехнических сооружений (пункта сбора икры) на Урожайном лососевом рыбоводном заводе" от 05.10.2009 г. N 495;

- Постановление Главы администрации МО "Томаринский район" о разрешении ФГУ "Сахалинрыбвод" провести предварительные согласования и подготовительные работы по выбору земельного участка для строительства объекта "Строительство гидротехнических сооружений (Рыбохода) на Урожайном лососевом рыбоводном заводе" от 06.10.2009 г. N 496;

- Постановление Главы администрации МО "Томаринский район" об утверждении материалов предварительных согласований ФГУ "Сахалинрыбвод" по выбору земельного участка для строительства объекта "Строительство гидротехнических сооружений (пункта сбора икры) на Урожайном лососевом рыбоводном заводе" от 06.10.2009 г. N 497;

- Постановление Главы администрации МО "Томаринский район" об утверждении материалов предварительных согласований ФГУ "Сахалинрыбвод" по выбору земельного участка для строительства объекта "Строительство гидротехнических сооружений (Рыбохода) на Урожайном лососевом рыбоводном заводе" от 06.10.2009 г. N 498;

- Акт выбора земельного участка, предоставляемого ФГУ "Сахалинрыбвод" для проведения предварительных согласований и подготовительных работ по выбору земельного участка для строительства объекта "Строительство гидротехнических сооружений на Урожайном лососевом рыбоводном заводе" (Пункт сбора икры), расположенного в Томаринском районе, на р. Черная, в 7 км к юго-востоку от устья. Утвержден Постановлением Главы администрации МО "Томаринский район" от 06.10.2009 г. N 497;

- Акт выбора земельного участка, предоставляемого ФГУ "Сахалинрыбвод" для проведения предварительных согласований и подготовительных работ по выбору земельного участка для строительства объекта "Строительство гидротехнических сооружений на Урожайном лососевом рыбоводном заводе" (Рыбоход), расположенного в Томаринском районе, на р. Черная, в 3 км к юго-востоку от устья. Утвержден Постановлением Главы администрации МО "Томаринский район" N 498 от 06.10.2009 г.


3. Характеристика объекта капитального строительства и основные проектные решения


3.1. Характеристика участка строительства

Урожайный лососевый рыбоводный завод расположен на западном побережье Сахалина в Томаринском районе, с. Урожайное. Расстояние до г. Томари - 13 км, до областного центра Южно-Сахалинска - 205 км. Основными объектами разведения на Урожайном ЛРЗ являются - горбуша, кета, также завод занимается разведением симы. Завод функционирует с 1956 года. Мощность завода по выпуску молоди лососевых: горбуша - 10,2 млн. экз., кета - 5,4 млн. экз., сима - 0,4 млн. экз.

С целью проведения изысканий, проектирования и последующего строительства гидротехнических сооружений произведен выбор земельных участков: 0,3 га - для строительства рыбохода и 0,5 га - для строительства пункта сбора икры.

Проектной документацией предусмотрено строительство пункта сбора икры, водоподпорного сооружения и рыбохода.

В соответствии с проектной документацией для строительства гидротехнических сооружений необходимо и достаточно 0,2 га площади, в т.ч.:


     - пункт сбора икры                        0,143 га;
     - водоподпорное сооружение                0,006 га;
     - рыбоход                                 0,05 га.

3.1.1. Краткая климатическая характеристика

Климатический район - II;

Климатический подрайон - II Г;

Сейсмичность района - 8 баллов;

Сейсмичность площадки - 8 баллов;

Расчетная снеговая нагрузка - 320 ;

Нормативный скоростной напор ветра - 73 ;

Нормативная глубина промерзания грунтов - 1,87 м;

Расчетная зимняя температура наружного воздуха - -17,0°С;

Нормативная глубина промерзания грунтов - 1,0-1,95 м.

Климат носит чётко выраженный муссонный характер.

Климатические характеристики определены по данным ГМС Ильинск.

Зимний период в рассматриваемом районе длится с ноября по март. В конце октября начале ноября наблюдается переход среднесуточной температуры через 0°С и её дальнейшее понижение. Средняя температура января - самого холодного месяца составляет -12,3°С.

Абсолютный минимум равен -34°С. Также возможны случаи, когда зимой температура воздуха достигает положительных значений (абсолютный максимум января равен 4°С).

В конце марта происходит переход среднесуточной температуры воздуха через 0°С и идет ее дальнейшее повышение. Температура повышается сравнительно медленно, наблюдаются возвраты холодов, даже в апреле, в отдельные дни, возможны понижения температуры до -17°С.

Весна отличается холодной и пасмурной погодой.

Среднемесячная температура августа равна 16,5°С (абсолютный максимум равен 30°С). Средняя дата первого заморозка - 8 октября, последнего - 19 мая.

Муссонный характер климата для рассматриваемого района хорошо отражён в сезонном ходе выпавших осадков. В среднем в тёплое время года выпадает около 508 мм или 61,7% годовой нормы осадков, и только 316 мм или 38,3% осадков выпадает в холодное время года.

3.1.2. Инженерно-геологические условия

В геологическом строении участка строительства принимают участие отложения четвертичного и неогенового возраста. Современные четвертичные отложения по генезису представлены аллювиальными и элювиально-делювиальными образованиями.

Современные аллювиальные отложения занимают незначительную площадь. Мощность осадочного чехла, развитого фрагментарно, по данным бурения скважин на исследуемых участках составляет 2,5-4,0 м. Представлен только русловой аллювий.

Механический состав аллювия гравийно-галечниковый с различным содержанием глинистого заполнителя и валунами.

Прилегающие горные склоны и основание четвертичных пород сложены отложениями холмской свиты неогена. Отложения Холмской свиты в районе изысканий представлены однообразной толщей серых, темно-серых туффитовых и туфогенных алевролитов, с прослоями разнозернистых туфо-генных песчаников, туфов и туффитов.

Площадка пункта сбора икры. В геологическом разрезе в пределах надпойменной террасы представлены песчаные и крупнообломочные аллювиальные отложения и скальные неогеновые образования. С поверхности под почвенным слоем распространены пески средней крупности среднеплотного сложения. Мощность слоя 0,9-1,4 м. Крупнообломочные грунты, залегающие под покровными песчаными отложениями, представлены галечниковым грунтом с супесчаным заполнителем русловой фракции. Мощность слоя изменяется в пределах 1,5-2,5 м. Коренное ложе долины реки, на котором аккумулированы аллювиальные образования, вскрыто с глубины 2,5-4,0 м и представлено алевролитами серого цвета, трещиноватыми, очень прочными. Вскрытая мощность коренных отложений 6 м. Истинная составляет порядка 1800 м.

Площадка рыбохода. В геологическом разрезе в бортах и русле реки представлены скальные неогеновые образования. На локальных участках прослежены маломощные крупнообломочные щебенистые отложения до 0,1 м.

3.1.3. Гидрогеологические условия

Гидрогеологические условия исследуемой территории определяются составом и фильтрационными свойствами горных пород, условиями залегания и распространения водовмещающих пород, климатическими факторами, наличием поверхностных водостоков.

Водоносный горизонт аллювиальных отложений приурочен к пойме и надпойменной террасе реки.

Водовмещающие отложения по гранулометрическому составу представлены гравийно-галечниковыми грунтами. Подземные воды, развитые в четвертичных отложениях носят грунтовый характер. Уровень вод свободный. На площадке пункта сбора икры прослежен в слое галечникового грунта на глубине 1,3-2,3 м. На площадке рыбохода грунтовые воды не вскрыты.

Воды четвертичных аллювиальных отложений имеют тесную гидравлическую связь с поверхностными водами реки. Их режим характеризуется сезонными колебаниями и, в общем, повторяет уровенный режим водотока.

Питание грунтовых вод происходит за счет инфильтрации атмосферных осадков, подземного стока со стороны склонов, поверхностных вод реки.

По результатам химических анализов подземные воды исследуемого участка - ультрапресные с минерализацией 106 мг/л. По составу воды характеризуются как гидрокарбонатно-натриевые; по активной реакции рН - нейтральные (7,16); по показателю общей жесткости (до 0,96 мг-экв/л) - мягкие. По отношению к бетонам марок W6 и W8 - не агрессивные.

3.1.4. Гидрологические условия

Река Чёрная относится к низкогорно-холмогорным рекам, берёт своё начало на западных склонах Южно-Камышового хребта, на высоте 550 м над уровнем моря и впадает в Татарский пролив Японского моря в 8 километрах к югу от г. Томари. В верховьях река сильно извилистая, имеет множество мелких притоков.

Общая площадь водосбора - 143  (до створа забойки 112,3 , до створа рыбохода - 141,8 ), длина реки - 32 км. Средняя высота водосбора 230 м. Гидрографическая сеть в пределах водосбора развита хорошо. Густота речной сети 2,02 . Река Чёрная имеет 182 притока длиной до 10 км, имеющих общую длину порядка 247 км. Наибольшие притоки - реки Валежная (Урожайная), Гнилая, Чайковка и Шапка.

Створ забойки расположен вблизи старой забойки на расстоянии 2 км выше ЛРЗ. На левом берегу, действующая забойка оборудована бетонной площадкой и полуразрушенной бетонной плотиной. Длина бетонной площадки 7-8 м. Ниже плотины находится водобойный колодец глубиной 1,5-1,8 м. Пойма асимметричная, преимущественно левобережная, покрыта ивой, ольхой, реже рябиной. Правобережная пойма шириной до 100 м, левобережная 200-250 м, частично распахана и занята под сенокосные угодья. Берега реки сложены крупным галечником с гравием, супесчаным наполнителем, они поросли ольхой, берёзой, ивой, бузиной, рябиной, разнотравьем. Ширина русла в створе 12-15 м. Высота левой бровки 1,0-1,5 м, правой - 1,5-2,5 м. Максимальная глубина в створе 0,90 м. Дно русла галечно-валунное, иногда встречаются большие валуны.

Створ рыбохода. В данном створе река протекает двумя рукавами. Наблюдаются разрушенные бетонные основания старого рыбохода. Правый и левый берега крутые и обрывистые, высотой 20-25 м, сложены скальными породами. По берегам растут немногочисленные деревья, кустарники и различная травянистая растительность. Ниже створа с правого берега в реку впадает родник, имеются остатки плотины, в виде вертикально вбитых железных труб диаметром 100 мм. На остатках плотины во время прохождения максимальных расходов воды оседает крупный и мелкий плавник. В створе дно слагают скальные породы, ниже створа дно валунно-галечное вперемежку с выходами скальных образований.

Река не зарастает, не перемерзает и не пересыхает.

3.1.5. Современные физико-геологические процессы и явления

Одним из самых опасных геологических процессов, тесно связанных с тектоническим строением, является тектоническая активность территории.

Согласно СНиП II-7-81* "Строительство в сейсмических районах", сейсмическая активность для средних грунтовых условий (грунты II категории по сейсмическим свойствам) для исследуемой территории определена в восемь баллов для объектов массового строительства и повышенной ответственности (карты А, В). Категория грунтов по сейсмическим свойствам для всех встреченных разновидностей - II.

Территория расположена в пределах местности с сезонным промерзанием и оттаиванием грунтов. Нормативна расчетная глубина сезонного промерзания 1,0-1,95 м.

Грунты, распространенные в пределах границ сезонного промерзания, не проявляют пучинистых свойств.

Эрозионная деятельность реки выражается в виде деформации русла, как боковой эрозией, так и углублением дна.


3.2. Основные технико-экономические показатели объекта, функциональное назначение


N пп

Наименование

Ед. изм.

Кол-во

1.

Мощность пункта сбора икры по закладке

млн. экз./сут.

1,6

2.

Садковая площадь пункта сбора икры

м2

56,7

3.

Годовой объем водопотребления

тыс.м3

2136,9

4.

Годовой объем электроэнергии

тыс. кВт час

5365,8

5.

Длина рыбохода

п.м.

80,0

6.

Площадь участка гидротехнических сооружений




всего, в т.ч.:

га

0,20


- площадка пункта сбора икры;

га

0,143


- площадка водопроводного сооружения

га

0,006


- площадка рыбохода

га

0,05

7.

Продолжительность строительства

мес.

6,0

8.

Полная сметная стоимость в базисных ценах 2001 года без учета НДС




- всего/СМР

тыс. руб.

6651,7/4289,00


В том числе стоимость импортного оборудования, приобретенного ранее

-"-

414,06


Сметная стоимость в тек. ценах 2 кв. 2009 года с учетом НДС 18%




- всего/СМР

тыс. руб.

32818,68/24068,34


В том числе стоимость импортного оборудования, приобретенного ранее

-"-

1343,64


Назначение объекта - строительство гидротехнических сооружений на Урожайном ЛРЗ имеет своей целью повышение эффективности функционирования существующего рыбоводного завода, обеспечение современного уровня технологических процессов.


3.3. Основные проектные решения

3.3.1. Схема планировочной организации земельного участка

Планировка проектируемых сооружений выполнена исходя из обеспечения технологических потребностей и рациональных производственных связей входящих в состав рыбоводного завода объектов и сооружений с учетом топографических, гидрологических, инженерно-геологических и других природно-климатических условий.

Планировка площадок предусматривает создание благоприятных условий, рациональное использование земельного участка с минимальными капиталовложениями. Размещение зданий и сооружений выполнено с учетом технологических связей, санитарно-гигиенических и противопожарных требований, для зданий принята максимальная их блокировка.

При организации рельефа исходным требованием было сохранение баланса перемещаемых масс. Проектные отметки по возможности принимались с максимальным приближением к отметкам существующего рельефа. Водоотвод ливневых вод решен открытым способом, с выводом на рельеф.

Учитывая, что площадку пункта сбора икры будет затапливать при расчетном уровне воды менее 10% обеспеченности, сооружения, которые могут послужить источником загрязнения реки (септик выгреб, модульное здание дизельной электростанции, биотуалет), вынесены из зоны затопления за пределы прибрежной защитной полосы.

Объекты, входящие в состав проектируемых сооружений размещены на трех площадках:

- пункт сбора икры;

- водоподпорное сооружение;

- рыбоход.

В состав проектируемых гидротехнических сооружений Урожайного ЛРЗ входят:

- гидротехнические сооружения пункта сбора икры в составе: рыбозаградительное сооружение с правым и левым береговым устоями, нижний поперечный устой, садковое хозяйство;

- цех сбора икры;

- модульное здание контейнерного типа дизельной электростанции для электроснабжения пункта сбора икры;

- водоподпорное сооружение в составе: поперечный водосливной устой с правым и левым береговыми устоями;

- рыбоход в составе: поперечный водосливной устой, канал рыбохода.


Вертикальная планировка


Организация рельефа вертикальной планировки выполнена с учетом технологической связи проектируемых зданий и сооружений, применяемого оборудования, сложившегося рельефа.

Планировка выполнена срезкой и отсыпкой территории до проектных отметок с соблюдением нормативных уклонов с учетом сохранения баланса перемещаемых масс.

Проектные отметки площадок приняты с максимальным приближением к отметкам существующего рельефа. Водоотвод ливневых вод решен открытым способом с выводом на рельеф.


Благоустройство и озеленение


Проектной документацией предусмотрено благоустройство территории пункта сбора икры. По периметру площадки пункта сбора икры устраивается ограждение из колючей проволоки по деревянным столбам, на въезде - ворота. На территории предусмотрены следующие виды покрытий: бетонная площадка - 62,5 ; гравийное покрытие - 510 .

3.3.2. Технологические решения

Технологическая схема работы проектируемого пункта сбора икры включает следующие рыбоводные процессы:

- выдерживание и отлов производителей;

- сбор и осеменение икры;

- набухание икры;

- транспортировка икры в инкубационно-личиночный цех для дальнейшей инкубации.

Технологические решения приняты в соответствии с "Временными биотехническими нормативами по разведению кеты и горбуши на рыбоводных предприятиях Сахалинрыбвода", утвержденными приказом Госкомрыболовства России от 21.09.1999 N 264, а также "Нормами технологического проектирования лососевых рыбоводных заводов и форелевых рыбоводных хозяйств ВНТП 34-86" в части показателей, не учтенных в выше названном документе.

Для сохранения генетического разнообразия, которое самым непосредственным образом влияет на выживание вида в меняющихся условиях существования, сбор икры осуществляется с соблюдением определенных правил. В течение нерестовой миграции сбор икры необходимо осуществлять приблизительно в следующем соотношении: 25% икры следует собирать от начала хода, 50% - от середины хода и 25% - конца хода, в соответствии с теорией Алтухова.

Пропуск производителей на естественный нерест на проектируемом пункте сбора икры осуществляется через садковый отсек по одной из линий. В рыбозаградительных решетках вынимается по 3-4 рядом расположенных пластиковых трубки и производители свободно через водоподающий канал садкового отсека попадают в верхний бьеф рыбозаградительного сооружения. При этом ведется учет пропускаемых производителей.

Производителей горбуши, в половом соотношении 1:1, отсаживают в садки при плотности посадки 40 , где производится выдерживание, обычно не более 3-х суток. Проектом предусмотрено строительство садкового отсека, состоящего из рыбонакопителя площадью 13,7 , трех ловушек и шести садков, общей площадью - 56,7 . Одновременно на данной площади может содержаться - 2268 производителей горбуши, общей массой 2722 кг.

При половом соотношении 1:1 и нормативной рабочей плодовитости 1200 икринок, емкость садков в пересчете на икру составляет - 1633,2 тыс. икринок.

3.3.3. Конструктивные и строительные решения

Конструктивные решения по зданиям и сооружениям приняты с учётом технологических требований, задания на проектирование и действующих нормативных документов.

Геометрические параметры зданий, размеры пролетов, шаг колонн и высота этажа приняты согласно технологическим требованиям, монтируемому производственному оборудованию, СНиП 31-03-2001.


Цех сбора икры


Размеры здания в плане 6 х 9 м (в осях), с внутренней минимальной высотой до низа выступающих конструкций 3 м.

Пролёт несущих рам 6 м, шаг рам 5 и 4 м.

Общая площадь - 58,3 .

Площадь застройки - 61 .

Строительный объём - 226 .

Фундаменты - монолитные железобетонные столбчатые на естественном и искусственном основании. Фундаменты по оси А опираются на естественное основание из алевролита скального, трещиноватого, очень прочного. Из-за близко расположенного левобережного железобетонного устоя, фундаменты по оси Б опираются на искусственное основание из уплотнённого галечникового грунта с супесчаным заполнителем (коэффициент уплотнения 0,95).

Фундаментные балки - монолитные железобетонные.

Каркас здания металлический.

Колонны и балки из стальных прокатных двутавров.

Кровельные прогоны и стеновые ригели из стальных прокатных швеллеров.

Стены - сэндвич - панели с пенополиуретановым утеплителем и стальные оцинкованные профилированные листы

Покрытие - сэндвич - панели с пенополиуретановым утеплителем и стальные оцинкованные профилированные листы

Перегородка - сэндвич - панели с пенополиуретановым утеплителем.

Окна алюминиевые с размерами 1,2 х 1,2 м.

Двери стальные.

Крыльца входов - монолитные железобетонные.

Отмостка - монолитная бетонная.

Пространственная жёсткость здания обеспечивается жёсткими соединениями колонн с фундаментами.

Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии. Стальные каркасы зданий имеют покрасочное покрытие.

Панели наружных стен, покрытия и перегородки изготовлены с наружными стальными оцинкованными листами и полимерным покрытием.

Подземные железобетонные конструкции запроектированы из бетона пониженной проницаемости с маркой по водонепроницаемости W6 и водоцементным отношением В/Ц не более 0,55.


Мобильное здание ДЭС


Мобильное здание дизельной электростанции комплектной поставки - утепленное здание контейнерного типа. Здания оборудованы системой электроосвещения, отопления, вентиляции, пожаротушения. Эксплуатируются при температуре окружающего воздуха от -60°С до +45°С. Мобильное здание устанавливается на ровную поверхность и подключается к энергопотребителям. Наружные габаритные размеры здания 3 х 4 х 2,4 (h) м.

Каркас здания - цельносварная металлическая конструкция, обшитая с наружной стороны оцинкованным профилированным листом с полимерным покрытием.

Утеплитель - минеральная вата, толщиной 100 мм.

Пол - снизу зашит металлическим листом, поверх которого установлены лаги, утеплитель (мин. вата, 100 мм) и стальной рифленый лист.

Крыша - цельностальная стальная прямая.

Двери - стальные утепленные с замком.


Гидротехнические сооружения


В составе проекта предусмотрено строительство следующих гидротехнических сооружений:

- гидротехнические сооружения пункта сбора икры (рыбозаградительное сооружение с правым и левым береговыми устоями, нижний поперечный устой, садковый отсек);

- водоподпорное сооружение;

- рыбоход.

Гидротехнические сооружения пункта сбора икры

В составе гидротехнических сооружений пункта сбора икры предусмотрено два поперечных устоя: первый выполняет функцию рыбозаграждения (к нему будут крепиться плавучие щиты), а второй образует между устоями русловой садок размером 20 х 20 м, где возможно длительное выдерживание производителей.

Рыбозаградительное сооружение представляет собой водосливную плотину высотой 0,85 м, в которой предусмотрено 8 окон шириной 1,0 м с отметкой входа 41,65, в период эксплуатации перекрываемых шандорами. Рыбозаградительное сооружение устанавливается только на период работы пункта отлова производителей. В остальное время шандоры сняты, и пропуск воды осуществляется через окна.

Второй поперечный устой представляет собой водосливную плотину высотой 0,8 м, в которой предусмотрено 13 окон шириной 1,0 м с отметкой входа 41,50 м. Окна будут перекрываться шандорами только в период эксплуатации пункта сбора икры, в остальное время пропуск воды будет осуществляться через окна.

Садковый отсек состоит из трех линий, каждая из которых состоит из 2 садков (3,6 х 1,75 х 1,5h) и 1 ловушки (4,5 х 1,75 х 1,5h) на входе, выполненный из монолитного железобетона и предназначенный для отлова и выдерживания производителей.

Каждая садковая линия разделяется на 1 ловушку и 2 садка установкой в шандорные пазы рыбозаградительных решеток.

Вода в головную часть садков входит по водоподающему каналу с входным отверстием шириной 2,0 м, в котором предусмотрены двойные пазы для установки решетки и шандор. Отметка порога входного отверстия назначена выше отметки дна реки и садкового отсека на 0,2 м для защиты от донных наносов.


Водоподпорное сооружение


Водоподпорное сооружение устраивается для поднятия уровня воды в меженный период перед входом в рыбоходный канал, ведущий в бетонные пруды, расположенные в конце инкубационно-личиночного цеха.

Отметка дна рыбоходного канала, сопряженного с дном реки - 25,66 м. Отметка гребня водоподпорного сооружения - 26,00 м. Отметки дна перед и после водоподпорного сооружения - 24,40 м.

Водоподпорное сооружение представляет собой водосливную плотину высотой 1,6 м, в которой устроено 14 окон, шириной 1,0 м. Окна будут перекрываться шандорами только в меженный период в течение нерестового хода производителей. В остальное время пропуск воды будет осуществляться через окна, не оказывая влияние на паводковые уровни воды. Для прохода рыбы одно или два окна частично или полностью (в зависимости от расхода) оставляются открытыми.


Рыбоход


Основное назначение проектируемого рыбохода - обеспечить проход рыбы через труднопреодолимый участок реки.

Проектируемое сооружение рыбохода представляет собой монолитную железобетонную конструкцию, состоящую из: поперечного устоя (передняя стенка рыбохода высотой 1,5 м, водосливная стенка высотой 0,7 м) переменной высоты, канала рыбохода шириной 3 м и длиной 80 м, разделенного на отсеки переменной длины поперечными водоподпорными стенками (высотой 0,9 м) с устроенными в них вплывными отверстиями 0,7 х 0,5 м для прохода рыбы, расположенными в шахматном порядке. Отсеки располагаются ступенчато с перепадом 0,5 м.

Исходными данными для расчетов принято минимальное значение 30-ти суточного меженного расхода обеспеченностью 90% - 0,52  и расхода 6,0 . Параметры рыбохода были рассчитаны для обеспечения прохода рыбы по каналу рыбохода в верхний бьеф в диапазоне вышеуказанных расходов.

Назначение поперечного устоя - создать уровень воды перед отверстием в рыбоход для обеспечения беспрепятственного прохода рыбы в верхний бьеф в маловодный период и для пропуска паводка в многоводный период.

Перед поперечным устоем напротив входного отверстия в рыбоход в скальном грунте устраивается канал с отметкой дна перед устоем 21,00 м, для обеспечения направленного потока воды в канал рыбохода в меженный период. Входное отверстие в рыбоход назначено на отметке 21,30 м. Размеры отверстия 1,0 х 0,7 м.

Поперечный устой запроектирован переменной высоты: левая часть (10 м) - передняя стенка рыбоходного канала с отметкой верха 22,50 м, правая часть (24 м) - водосливная стенка с отметкой гребня - 21,70 м.

Для создания промывного режима в водосливной стенке устроено окно шириной 1,0 м с отметкой входа - 21,30 м с возможностью установки шандор.

Тракт (канал) рыбохода запроектирован лестничного типа - состоит из горизонтальных участков - бассейнов (отсеков), расположенных ступенчато с перепадом 0,5 м, и разделенных стенками (h=0,9 м) с вплывными отверстиями (размером 0,7 х 0,5 м), размещенными в шахматном порядке. Количество горизонтальных отсеков, их размер и перепад уровня между камерами назначен исходя из общего перепада высот на данном участке реки, характера продольного профиля местности и обеспечения скорости во вплывных отверстиях, не превышающих бросковых скоростей для лососевых видов рыб.


Решения по инженерной защите территории от опасных геологических процессов, паводковых, поверхностных и грунтовых вод


Площадка пункта сбора икры приурочена к прямолинейному участку реки. В геологическом разрезе в пределах надпойменной террасы представлены песчаные крупнообломочные аллювиальные отложения и скальные неогеновые образования. Гидрогеологические условия характеризуются наличием водоносного горизонта четвертичных отложений, уровень которого залегает в слое галечникового грунта на глубине 1,3-2,3 м. Площадка пункта сбора икры защищена левобережным устоем от затопления паводками, превышающими уровни паводков 10% вероятности превышения.

Для перехвата и отвода поверхностного и подземного стока с самой площадки пункта сбора икры и прилегающих территорий проектом предусмотрена проходка нагорной канавы по юго-западной границе земельного участка.

Рыбозаградительные, водоподпорные сооружения и рыбоход допускают перелив паводковых вод.

Одним из самых опасных геологических процессов, тесно связанных с тектоническим строением, является сейсмическая активность составляющая 8 баллов.

С учетом сейсмических условий верхнее строение цеха сбора икры принято из легких металлических конструкций:

- каркас из стальных прокатных профилей;

- стены, покрытие и перегородка из сэндвич-панелей и стальных профилированных листов. Пространственная жесткость здания обеспечивается жесткими соединениями колонн с фундаментами.

Территория расположена в пределах местности с сезонным промерзанием и оттаиванием грунтов. Нормативная расчетная глубина сезонного промерзания 1,0-1,95 м.

На всех строительных площадках вскрыты непучинистые грунты различной мощности:

- площадка пункта сбора икры - пески средней крупности (0,9-1,4 м), галечниковые грунты (1,5-2,5 м), ниже расположена коренная порода, представленная алевролитом, трещиноватым, очень прочным;

- рыбоход - на бортах и русле реки представлены скальные неогеновые образования;

В связи с тем, что в пределах площадок строительства представлены непучинистые разновидности грунтов естественного сложения замена грунта под сооружения не проводится, обратная засыпка котлованов, траншей, пазух фундаментов выполняется местными гравийно-галечниковыми и скальными грунтами. Все бетонные поверхности, соприкасающиеся с грунтом, обмазываются холодной битумной мастикой за 2 раза.


3.3.4. Инженерное оборудование, сети инженерно-технического обеспечения, инженерно-технические мероприятия


Водоснабжение и канализация


Плановое расположение сетей водоснабжения и водоотведения намечено по условиям размещения зданий и сооружений, вертикальной планировки, естественного рельефа местности, наличия и местоположения источников водоснабжения и водоприемников сточных вод.

Технологическое водоснабжение садков пункта сбора икры осуществляется поверхностными водами р. Черной. Для обеспечения водоснабжением запроектированного количества садков и ловушек потребуется 272 л/с. Меженный 30 суточный расход 90% обеспеченности в створе пункта сбора икры (согласно изысканиям) составляет 419 л/с.

Для водоснабжения цеха сбора икры в водоподающем канале садкового отсека предусмотрена установка электронасоса низкой производительности (0,75 кВт, 200 л/мин., h=10 м). Насосом по пластиковому трубопроводу вода подается для водоснабжения гидрожелобов и далее в накопительный (расходный) бак, емкостью 1,6 . Емкость бака рассчитана исходя из обеспечения процесса набухания 1,6 млн. шт. икринок в течение 2 часов в случае перебоев с электроснабжением. Из расходного бака вода самотеком поступает непосредственно в цех сбора икры, где по разводке ко всем технологическим участкам (промывки икры, набухания).

Расчет необходимого количества воды велся исходя из предполагаемой мощности пункта по сбору 1,6 млн. шт. икринок в сутки.

Незагрязненная вода, используемая для водоснабжения садкового отсека в количестве 23472 , и используемая для процесса набухания икры (6,0 ) сбрасывается в р. Черную.

Годовой расход водопотребления 2136,9 .

Загрязненная вода, образующаяся в результате промывки инвентаря, транспортера, бункера, площадки для отгрузки рыбы в количестве 3 отводится в септик-выгреб. Емкость септика (6 ) позволяет накапливать сбросную воду в течение 4 дней.

Отвод поверхностных вод с площадки пункта сбора икры осуществляется по искусственно спланированной поверхности на рельеф.

Для хозяйственно-питьевого водоснабжения используется привозная вода.

Параметры трубопроводов приняты по условию пропуска расчетных расходов воды и стоков в необходимом режиме.


Отопление, вентиляция


Проектной документацией предусматривается отопление только подсобного помещения здания цеха сбора икры. Помещение самого цеха сбора икры не отапливается.

Отопление подсобного помещения пункта сбора икры будет осуществляться бытовыми электрическими обогревателями масляного типа.

Вентиляция производственных помещений естественная через существующие оконные и дверные проемы.

Отопление мобильного здания ДЭС комплектной поставки электрическое - настенными электронагревателями.


Электроснабжение


Для обеспечения электроэнергией пункта сбора икры в проекте предусмотрено установка дизельной электростанции в модульном здании готовой комплектации контейнерного типа, мощностью 30 кВт Российского производства, первой степени автоматизации.

Проектная документация внутриплощадочных электрических сетей выполнена на основании технического задания на разработку проектно-сметной документации, в соответствии с требованиями нормативных документов.

По степени надежности электроснабжения токоприемники пункта сбора икры относятся к III категории. Ру=12,1 кВт; Рр=10,5кВт; Iр=20,2А.

Силовое электрооборудование включает в себя электродвигатели: насоса технологического водоснабжения "Sakuragava" U212KA, наклонного транспортера и шнекового рыбоподъемника. Аппараты управления и защиты электрооборудования установлены по месту. Напряжение питания электрооборудования 380В, 50 Гц.

Предусмотрено рабочее электроосвещение цеха сбора икры и наружное электроосвещение территории напряжением 220 В. Устанавливаемые светильники с люминесцентными лампами исполнения IP54. Светильники крепятся к шине. Для наружного электроосвещения применяются прожектора исполнения IP55 с галогеновыми лампами. Питающая сеть выполнена кабелем марки ВВГнг, уложена в трубу, по конструкции ферм.

Все устанавливаемые розетки двухполюсные на 220 В с защитным контактом. Электропроводки к ним выполнены кабелем марки ВВГнг с защитным "РЕ" проводником.

Проектной документацией предусматривается устройство наружного контура заземления дизель-генераторной, состоящее из 12-ти вертикальных электродов (уголок 50 x 50 x 5, длинной 3 м.) и горизонтальных электродов общей длинной 40 м. Соединения между горизонтальными и вертикальными электродами выполняются сваркой.

Для защиты людей от поражения электрическим током в случае нарушения изоляции предусматривается:

- на линии питания розеток для переносного электроинструмента устройство защитного отключения типа АД12/25А на ток утечки 30 мА;

- все металлические части, нормально не находящиеся под напряжением должны быть занулены. Защитное зануление выполнить отдельной, третьей (пятой) жилой кабеля;

- система уравнивания потенциалов на вводе в здание.

ГАРАНТ:

Нумерация пунктов приводится в соответствии с источником


3.3.4. Организация строительства

Весь комплекс работ разделен на подготовительный и основной периоды.

Согласно расчету продолжительности строительства подготовительный период составляет 1 месяц.

В подготовительный период выполняются работы, после которых создаются условия для строительства основных объектов.

Комплекс работ и мероприятий подготовительного периода включает в себя: изучение проектно-сметной документации; вынос в натуру осей сооружений; устройство полевого лагеря строителей, электроснабжение и связь; строительство временных зданий и сооружений; подготовка площадки и монтаж производственной передвижной базы и т.д.

На площадке временной производственной базы устанавливаются бетонно-растворный узел, ремонтно-механические мастерские и т.д.

В основной период строительства производятся строительные, строительно-монтажные и специальные работы по возведению подземной и надземной частей здания, завершающие общеплощадочные работы по устройству сетей, благоустройству, озеленению.

Проектом организации строительства определены потребность в строительных машинах и средствах транспорта, электроэнергии, паре, кислороде, воде и других ресурсах, приведены методы производства и механизации основных работ, рассмотрены мероприятия по охране окружающей среды, охране и гигиены труда и техники безопасности в период строительства.


     Общий расчетный срок строительства         - 6 месяцев.
     Общая трудоемкость                         - 8,8 тыс. чел.- час.
     Максимальная численность работающих        - 55 чел.

3.3.5. Мероприятия по охране окружающей среды

Проектной документацией выполнен раздел - "Перечень мероприятий по охране окружающей среды", рассматривающий воздействие объекта на атмосферный воздух, водные и земельные ресурсы.

Реализация проектных решений связана с определёнными воздействиями на окружающую среду в процессе строительства и эксплуатации объекта.

Данный раздел проектной документации содержит оценку вида и степени неблагоприятных воздействий, рассматривает комплекс природоохранных мероприятий для их минимизации и включает:

- описание региональных и местных условий окружающей природной среды;

- выявление и оценку возможного воздействия на окружающую природную среду в процессе строительства и эксплуатации;

- перечень природоохранных мероприятий, призванных минимизировать негативные воздействия.


Охрана атмосферного воздуха


Основными строительными операциями, в процессе которых происходит выделение загрязняющих веществ, являются: работа двигателей внутреннего сгорания, выемка грунта, погрузочные работы, перемещение грунта и строительного мусора.

Основными источниками загрязнения атмосферного воздуха во время проведения строительных работ являются дорожно-строительные машины и земляные работы.

В состав выброса отработанных газов входит ряд компонентов, большая доля которых по объему приходится на токсичные газы: окись углерода - СО, углеводороды - , окись азота - , сажа - С и диоксид серы - .

Интенсивными неорганизованными источниками пылеобразования являются пересыпка материала, ссыпка его открытой струей и сдув пыли при перемещении грунта.

Согласно выполненным расчетам выбросы в период строительства по загрязняющим показателям составили по стационарным источникам от 0,0000210 т - сероводород, до 0,931234 т - азота диоксид.

Плата за выбросы в атмосферу загрязняющих веществ в период строительства суммарно составила 1033,83 руб. в современных ценах.

Для снижения суммарных выбросов загрязняющих веществ в период строительства предусмотрено:

- исключение применения в процессе производства работ веществ и строительных материалов, не имеющих сертификатов качества России;

- запрещение разведения костров и сжигания в них любых видов материалов и отходов;

- постоянный контроль за соблюдением технологических процессов с целью обеспечения минимальных выбросов загрязняющих веществ;

- прекращение использования оборудования, выбросы которого значительно превышают нормативно-допустимые;

- исключение использования материалов и веществ, выделяющих в атмосферу токсичные и канцерогенные вещества, неприятные запахи и т.д.;

- оперативное реагирование на все случаи нарушения природоохранного законодательства;

- осуществление периодического контроля за содержание загрязняющих веществ в выхлопных газах силами подрядчика;

- для удержания значений выбросов загрязняющих веществ от автотранспорта в расчетных пределах необходимо обеспечение контроля топливной системы механизмов;

- допуск к эксплуатации машины и механизмы только в исправном состоянии.

Загрязнение атмосферы в период производства работ является кратковременным.


Характеристика шумового воздействия


Источниками шума в период строительства является строительная техника и автотранспорт при ее функционировании.

По результатам расчета шумового воздействия уровень шума в период строительства согласно СН 2.2.4/2.1.8.562-96 является допустимым.


Охрана водных ресурсов


Какого-либо значительного воздействия на водные ресурсы в результате проведения работ по строительству объекта и при его эксплуатации оказано не будет.

Вероятное воздействие на водные ресурсы возможно, в основном, в подготовительный период строительства, во время которого предполагаются работы связанные с нарушением растительного слоя, разработкой и перемещением грунта.

Особенности производства работ предопределяют смыв загрязнений в период прохождения дождя, как следствие смыва взвешенных веществ с участков, имеющих повреждения растительного слоя.

Согласно выполненным расчетам смыв с участка строительства площадью 1,17 га составит 5,26 л/с при концентрации взвешенных веществ в стоке до 6000 мг/л, нефтепродуктов до 50 мг/л.

Масса сброса загрязняющих веществ с неорганизованным стоком с территории строительства составит по взвешенным веществам 2,78 т за весь период строительства, по нефтепродуктам - 0,0232 т.

Плата за водоотведение в период строительства суммарно составила 15,49 тыс. руб. в современных ценах.

Проектной документацией предусмотрен ряд мероприятий по охране водных ресурсов в период строительства:

- запрещение хранения ГСМ в лагере, заправка машин и механизмов ГСМ должна осуществляться передвижными заправочными машинами;

- контроль исправности техники и механизмов;

- площадка для ремонта строительной техники должна быть оборудована металлическими поддонами для сбора масел и других ГСМ;

- строгое запрещение мойки машин и механизмов, слив ГСМ;

- территория лагеря, также площадки временного складирования должны быть обвалованы во избежание попадания на площадку, как внешних вод, так и организованного стока непосредственно с площадок;

- проведение строительно-монтажных работ на высоком технологическом уровне с выполнением требований СНиП, обеспечение контроля над качеством проведения строительно-монтажных работ;

- организация контроля строительных конструкций и материалов на предмет соответствия качества применяемых материалов в части содержания токсичных веществ, опасных для растительного и животного мира.

Строительство гидротехнических сооружений проводится в меженный период, что позволит минимизировать воздействия на водные ресурсы.


Охрана земельных ресурсов


Строительство нового пункта сбора икры и насосной станции технологического водоснабжения предусмотрено на территории земельного участка, отведенного в постоянное пользование для Урожайного ЛРЗ.

Согласно проектной документации, потребная площадь земель поступающей в постоянное пользование составляет 0,20 га.

Основное воздействие будет оказано при ведении строительных работ.

Основными источниками воздействия на почвы будут являться:

- строительная техника и автотранспорт;

- снятие растительного грунта;

- площадки складирования материалов;

- вспомогательные сооружения (склад, вагончик охраны, помещения для строителей);

- емкости и резервуары для хранения ГСМ, твердых и жидких отходов.

После окончания строительно-монтажных работ должна быть проведена рекультивация нарушенной строительством территории в два этапа: техническая и биологическая рекультивация.

Техническая рекультивация нарушенных земель включает следующие основные работы:

- разравнивание и планировка поверхностей занятых в процессе работ;

- уборку строительного мусора.

К мероприятиям по биологической рекультивации территории относятся посев семян многолетних растений и озеленение территории, посадка деревьев и кустарников.


Обращение с отходами


В разделе проектной документации "Перечень мероприятий по охране окружающей среды" выполнен расчет образования отходов.

Согласно выполненным расчетам в период строительства ожидается образование 84,43 т отходов, в том числе: отходы 4 класса опасности - 16,8300 т; отходы 5 класса опасности - 67,6033 т.

Плата за размещение отходов в период строительства составила 17,84 тыс. руб. в современных ценах.


3.3.6. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности

Размещение проектируемых зданий и сооружений на площадке обусловлено технологической схемой с соблюдением противопожарных и санитарных разрывов.

Автомобильные проезды и площадки на территории запроектированы с учетом технологического и противопожарного обслуживания.

Движение транспортных средств принято односторонним.

Ширина проездов и радиусы поворотов соответствуют противопожарным и техническим нормативам обслуживаемого транспорта.

В соответствии с НПБ 110-03 проектируемые здание пункта сбора икры не требуют оснащения автоматическими установками пожаротушения и автоматическими установками пожарной сигнализации.

Согласно СНиП 2.04.01-85 "Внутренний водопровод и канализация зданий" в производственных зданиях IV степени огнестойкости, категории Д и объеме менее 5000 (226 ) устройство внутреннего противопожарного трубопровода не требуется.

Проектом предусматривается организация наружного пожаротушения здания пункта сбора икры из водоема (реки).

Расход воды на наружное пожаротушение при степени огнестойкости здания IV, категории помещений Д и объеме до 3 составляет - 10 л/с на один расчетный пожар.

Пожаротушение предусматривается осуществлять переносной мотопомпой типа МП-800Б.01, хранящейся непосредственно на охраняемой территории пункта сбора икры в период его эксплуатации с 01 июля по 14 сентября.

Подача воды мотопомпой составляет 13,7 л/с с напором 60 м.

В соответствии с п. 9 Приложения 3 ППБ 01-03 и спецификой производства помещения цеха сбора икры, верхнего строения садковой линии и насосной станции технологического водоснабжения не оснащаются огнетушителями.

Территория пункта сбора икры оснащается пожарным щитом типа ЩП-В - 1 комплект.


3.3.7. Сметная документация

Сметная стоимость строительства определена в базисных ценах 2001 г. (на 01.01.2000); в текущих ценах на 2 кв. 2009 г.

При составлении сметной документации в базисных ценах 2001 г. использованы территориальные единичные расценки (ТЕР-2001, ТЕРм-2001); территориальные сборники сметных цен на материалы, изделия и конструкции (ТССЦ 81-01-2001 в пяти частях) для Южно-Сахалинской зоны с применением поправочного переходного коэффициента на материальные ресурсы для Холмской зоны И=1,026.

Сметные цены на материалы и оборудование, отсутствующие в утвержденных ценниках, приняты обратным пересчетом - делением текущей сметной цены по прайс-листам на индекс удорожания.

Для определения стоимости работ приняты следующие начисления:

- накладные расходы в % от фонда оплаты труда рабочих строителей и механизаторов по МДС 81-34.2004;

- сметная прибыль также в % от фонда оплаты труда рабочих-строителей и механизаторов по МДС 81-25.2001 по письму Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству от 18.11.04 N ПА-5536/06 (прил. N 1).

Сметная стоимость строительства в текущих ценах 2 кв. 2009 г. определена базисно-индексным методом с использованием индексов удорожания на 2 кв. 2009 г. (в каждой расценке): на оплату труда основных рабочих и механизаторов - 4,185, к стоимости эксплуатации машин и автомобильные перевозки 4,071, средневзвешенного индекса по региону на материалы 5.294 для промышленного строительства (сборник РЦЦС "Индексы цен в строительстве на 2 кв. 2009 г." вып. 2/2009).

При пересчете также использованы индексы удорожания на оборудование - 2,75, прочие затраты - 5,22, изыскательские работы - 3,03, проектные работы - 2,97 согласно письму Минрегион развития России N 10217-СК/08 от 09.04.2009 года.

Корректировка выполнена в процессе проведения государственной экспертизы (подробно изложено в разд. 5 настоящего заключения).


Данные по откорректированной сметной стоимости


NN пп

Наименование показателей

Ед. изм.

Кол-во

1.

Полная сметная стоимость в базисных ценах 2001 года без учета НДС




Всего

тыс. руб.

6651,7


строительно-монтажные работы

-"-

4289,00


оборудование

-"-

718,87


прочие затраты

-"-

1643,83


В том числе стоимость импортного оборудования, приобретенного ранее

-"-

414,06


Полная сметная стоимость в тек. ценах 2 кв. 2009 г. с учетом НДС 18%




Всего

тыс. руб.

32818,68


строительно-монтажные работы

-"-

24068,34


оборудование

-"-

2363,74


прочие затраты

-"-

6386,59


В том числе стоимость импортного оборудования, приобретенного ранее

-"-

1343,64


4. Оценка соответствия проектной документации и результатов инженерных изысканий нормативным требованиям


В целом проектная документация "Строительство гидротехнических сооружений на Урожайном лососевом рыбоводном заводе" выполнен в соответствии с заданием на проектирование, действующими нормативными документами.

Представленные материалы проектной документации по объёму и содержанию в основном соответствуют требованиям законодательных актов Российской Федерации и нормативных документов.

В материалах проектной документации обоснована возможность реализации намечаемой строительной деятельности.


5. Изменения, внесенные в проектную документацию и результаты инженерных изысканий в процессе экспертизы


В процессе проведения экспертизы заказчику и проектной организации были выданы предварительно замечания письмами от 12.11.2009 г. N 297.

В проектную документацию внесены изменения и дополнения, устранены разночтения и несоответствия согласно замечаниям по соответствующим разделам.

На повторное рассмотрение представлены разделы проектной документации, откорректированные в соответствии с замечаниями.


1. По разделам НВК, ВК


1.1. Прокладка труб вдоль входной двери в пункте сбора икры принята на 100 мм ниже отметки пола.

1.2. Уточнена емкость септика, которая составила 6 (вместо 12 ).

1.3. В спецификацию добавлено опорное кольцо под люка# септика.

1.4. Таблицы 3.1 и 3.2 дополнены часовыми и секундными расходами.


2. По электротехническому разделу


2.1. Дизель-генератор принят мощностью 16 кВт (было 30 кВт) при расчетной мощности пункта сбора икры 10,5 кВт.

2.2. Для помещений пункта сбора икры указана нормируемая освещенность.

2.3. Обосновано принятое количество наружных светильников - 9 шт.

2.4. Приведен годовой расход электроэнергии 5365,8 кВт час.


3. По разделу архитектурно-строительные и конструктивные решения


3.1. Текстовая часть листа общих данных переработана в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 г. N 87 "Положение о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию".

3.2. Выполнен чертеж фундаментной балки.

3.3. Обосновано применение стеновых панелей в покрытии здания.

3.4. Лист общих данных дополнен спецификацией металлопроката с указанием марок стали.

3.5. В опорных столиках колонн и балок круглые отверстия заменены на овальные.


4. По сметной документации


На рассмотрение экспертизы представлена откорректированная сметная документация (в базисных и текущих ценах): сводные сметные расчеты, объектные и локальные сметные расчеты.

Снижены затраты по строительству гидротехнических сооружений и пункта сбора икры (-69,66 тыс. руб. в тек. ценах); откорректированы затраты по удорожанию производства строительно-монтажных работ в зимнее время (-64,96 тыс. руб. в тек. ценах), по страхованию строительных рисков и премированию за ввод в действие в срок объектов строительства (соответственно +179,37 тыс. руб., -84,84 тыс. руб. в тек. ценах) и т.д.

После корректировки общая сметная стоимость (с учетом стоимости ранее приобретенного оборудования) составила 32818,68 тыс. руб. в текущих ценах 2 кв. 2009 г. (ранее заявленная - 32871,9 тыс. руб.).

Общее снижение сметной стоимости составило 53,22 тыс. руб. в текущих ценах.


6. Выводы:


Проектная документация "Строительство гидротехнических сооружений на Урожайном лососевом рыбоводном заводе" и материалы инженерных изысканий соответствуют нормативным требованиям, а также достоверности определения сметной стоимости строительства и рекомендуется к утверждению со следующими основными технико-экономическими показателями:


N пп

Наименование

Ед. изм.

Кол-во

1.

Мощность пункта сбора икры по закладке

млн. экз./сут.

1,6

2.

Садковая площадь пункта сбора икры

м2

56,7

3.

Годовой объем водопотребления

тыс.м3

2136,9

4.

Годовой объем электроэнергии

тыс. кВт час

5365,8

5.

Длина рыбохода

п.м.

80,0

6.

Площадь участка гидротехнических сооружений




всего, в т.ч.:

га

0,20


- площадка пункта сбора икры;

га

0,143


- площадка водопроводного сооружения

га

0,006


- площадка рыбохода

га

0,05

7.

Продолжительность строительства

мес.

6,0

8.

Полная сметная стоимость в базисных ценах 2001 года без учета НДС




- всего/СМР

тыс. руб.

6651,7/4289,00


В том числе стоимость импортного оборудования, приобретенного ранее

-"-

414,06


Сметная стоимость в тек. ценах 2 кв. 2009 года с учетом НДС 18%




- всего/СМР

тыс. руб.

32818,68/24068,34


В том числе стоимость импортного оборудования, приобретенного ранее

-"-

1343,64


Главный специалист

А.В. Шилин


Начальник управления

С.Г. Мусохранов

30 ноября 2009 г.


Приложение N 2

к Аукционной документации


Проект


Государственный контракт
на выполнение работ по строительству


г. Москва                                    "_____"______________2010 г.

Федеральное агентство по рыболовству, именуемое в дальнейшем "Государственный заказчик", в лице руководителя Крайнего Андрея Анатольевича, действующего на основании Положения о Федеральном агентстве по рыболовству, утверждённого постановлением Правительства Российской Федерации от 11.06.2008 г. N 444, с одной стороны, и ______________________________________________________________ в лице ____________________________________________________________, действующего на основании Устава, признанное победителем ___________________________________________________________, именуемое в дальнейшем "Подрядчик" с другой стороны (совместно именуемые - "Стороны") с соблюдением требований Федерального закона от 21.07.2005 N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд", на основании результатов размещения государственного заказа путем проведения открытого аукциона (открытого аукциона в электронной форме) на выполнение в 2010-2011 годах работ по объекту "Строительство гидротехнических сооружений на Урожайном лососевом рыбоводном заводе", пос. Урожайное, Томаринский район, Сахалинская область, ФГУ "Сахалинрыбвод", (в соответствии с протоколом заседания Единой комиссии Федерального агентства по рыболовству по размещению заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказанию услуг для государственных нужд путем проведения конкурса, открытого аукциона, запроса котировок от ___________N ______), заключили настоящий Государственный контракт, далее именуемый "Контракт" о нижеследующем:


Статья 1. Предмет Контракта


1.1. По настоящему Контракту Подрядчик обязуется в установленный настоящим Контрактом срок осуществить строительство "под ключ" и сдать Государственному заказчику "Строительство гидротехнических сооружений на Урожайном лососевом рыбоводном заводе, пос. Урожайное, Томаринский район, Сахалинская область" (далее - Объект), строительство Объекта должно осуществляться в соответствии с Техническим заданием (Приложение N 1), проектной (включая смету) и рабочей документациями, передаваемыми Государственным заказчиком Подрядчику согласно прилагаемому Графику (Приложение N 2) и Календарным планом (Приложение N 3), включая поставку оборудования и материалов, работы по техническому и гарантийному обслуживанию Объекта и оборудования, а также выполнение монтажных, пусконаладочных и иных неразрывно связанных со строительством Объекта работ, а Государственный заказчик обязуется предоставить на время выполнения работ по настоящему Контракту Подрядчику земельный участок для выполнения работ по Контракту, проектную и рабочую документации, принять и оплатить выполненные в рамках настоящего Контракта работы по строительству Объекта.

Строительство Объекта осуществляется в рамках реализации ФЦП "Повышение эффективности использования и развитие ресурсного потенциала рыбохозяйственного комплекса в 2009-2013 годах", постановление Правительства Российской Федерации от 12 августа 2008 года N 606, по Объекту "Строительство гидротехнических сооружений на Урожайном лососевом рыбоводном заводе", пос. Урожайное, Томаринский район, Сахалинская область, ФГУ "Сахалинрыбвод".

1.2. Стороны письменно определяют своих уполномоченных представителей по техническим вопросам, которые с момента заключения настоящего Контракта будут принимать непосредственное участие в регулировании вопросов, связанных с исполнением Сторонами обязательств по Контракту и осуществлять контроль над ходом его выполнения.

1.3. Финансирование работ осуществляется за счет средств федерального бюджета.


2. Цена Контракта и порядок расчетов


2.1. Цена настоящего Контракта составляет_______________0,00 руб. (___________________- рублей) (включая НДС).

Цена настоящего Контракта является твердой и неизменной.

2.2. В указанную цену Контракта включается компенсация всех издержек Подрядчика, связанных с исполнением настоящего Контракта, и вознаграждение Подрядчика.

В цену настоящего Контракта, в частности, входит:

- оплата всех работ связанных непосредственно с осуществлением строительства Объекта;

- оплата аренды необходимых для строительства машин и техники (включая амортизацию машин и техники), в том числе деталей, конструкций и оборудования;

- оплата всех строительных материалов, связанных с выполнением работ по настоящему Контракту (строительством Объекта), в том числе деталей, конструкций и оборудования;

- проведение всех необходимых испытаний, связанных с строительством Объекта;

- работы по временному подключению Объекта ко всем необходимым коммуникациям;

- работы по подключению Объекта ко всем необходимым коммуникациям при сдаче Объекта в эксплуатацию;

- охрана Объекта.

В цену включаются все расходы Подрядчика, производимые им в процессе поставки товара, выполнения работ, оказания услуг, в том числе расходы на страхование, уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, включая расходы на проведение строительного контроля.

2.3. Государственный заказчик в течение 25 (двадцати пяти) рабочих дней с момента заключения настоящего Контракта производит авансирование работ в размере 30% от цены Контракта.

Оплата аванса производится на основании счёта Подрядчика выставленного в адрес Государственного заказчика.

2.4. Погашение суммы аванса будет осуществляться путем уменьшения на процент авансового платежа суммы каждого очередного счета Подрядчика, выставляемого за выполненные работы по настоящему Контракту, согласно Календарному плану (Приложение N 3).

2.5. Оплата выполненных работ по настоящему Контракту производится Государственным заказчиком Подрядчику согласно Календарному плану (Приложение N 3), подписанных Государственным заказчиком и Подрядчиком актов приемки-передачи выполненных работ и форм отчетности КС-2 и КС-3.

Оплата производится за фактически выполненные работы (поставленные материалы, оборудование и прочее) по Контракту.

2.6. Оплата выполненных работ производится Государственным заказчиком в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента представления (выставления) Подрядчиком счета при соблюдении условий п. 2.5. Контракта.

2.7. Датой оплаты работ по настоящему Контракту считается дата списания денежных средств с лицевого счета Государственного заказчика.

2.8. При расхождении фактической стоимости работ со стоимостью работ, предусмотренной Контрактом, действует стоимость работ, предусмотренная настоящим Контрактом.

2.9. Оплаты по Контракту производится Государственным заказчиком безналичным перечислением денежных средств на расчетный счет Подрядчика.

2.10. В случае уменьшения (отсутствия) бюджетного финансирования в 2010-2011 годах и, в связи с этим, невозможности выполнения обязательств по настоящему Контракту в установленные сроки в установленном им объеме, Государственный заказчик освобождается от ответственности перед Подрядчиком в соответствии с п. 1 ст. 401 ГК РФ. При уменьшении в установленном порядке средств бюджета, выделенных для финансирования работ по Контракту, Стороны на основании п. 1 ст. 767 ГК РФ должны согласовать новые сроки выполнения работ по Контракту, а если необходимо, и другие условия выполнения работ по Контракту в тридцатидневный срок с момента принятия уполномоченным государственным органом решения об уменьшении средств бюджета, выделенных для финансирования работ по Контракту.

В случае невозможности определения новых сроков и цены Контракта, Стороны согласовывают порядок и условия расторжения Контракта.

2.11. В случае досрочного расторжения Контракта по основаниям, предусмотренным законом, иными правовыми актами и Контрактом, Подрядчик обязуется возвратить выплаченные Государственным заказчиком денежные средства в части, превышающей фактически выполненные по Контракту работы, в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты, с которой в соответствии с законом, иными правовыми актами либо соглашением Сторон настоящий Контракт будет считаться расторгнутым.


3. Сроки выполнения работ


3.1. Календарные сроки выполнения работ определены сторонами:

Начало работ:_____________года_________________месяца______дня.

Окончание работ: 2011 года сентября месяца 15 дня.

Общая продолжительность строительства составляет_________дней.

3.2. На момент подписания настоящего Контракта дата окончания работ в соответствии с Календарным планом (Приложение N 3) является исходной для определения имущественных санкций в случаях нарушения сроков строительства.

3.3. Сроки завершения отдельных работ определяются Календарным планом (Приложение N 3).


4. Обязательства Сторон


4.1. Обязательства Подрядчика.

Для выполнения работ по настоящему Контракту Подрядчик принимает на себя обязательства:

4.1.1. Выполнить все работы по строительству в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим Контрактом и приложениями к нему, и сдать Объект Государственному заказчику в установленный Контрактом срок.

4.1.2. Обеспечить:

- производство работ в полном соответствии с проектной и рабочей документациями, Календарным планом (Приложение N 3) и строительными нормами и правилами;

- качество выполнения всех работ в соответствии с проектной документацией, рабочей документацией и действующими нормами и техническими условиями;

- своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в течение гарантийного срока эксплуатации Объекта.

4.1.3. Нести ответственность за правильную и надлежащую разметку Объекта по отношению к реперным точкам, линиям и уровням, правильность положения уровней, размеров.

4.1.4. Возвести собственными силами за счёт цены Контракта все временные сооружения.

4.1.5. Осуществить в установленном порядке временные подсоединения коммуникаций на период выполнения работ на строительной площадке и подсоединения вновь построенных коммуникаций в точках подключения в соответствии с проектной и рабочей документацией.

Точки и условия подсоединения согласовывает с эксплуатирующими организациями Государственный заказчик.

4.1.6. Обеспечить в ходе строительства выполнение на строительной площадке необходимых мероприятий по технике безопасности, рациональному использованию территории, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли, а также установить временное освещение.

4.1.7. Согласовать с органами государственного надзора порядок ведения работ на Объекте и обеспечить его соблюдение на строительной площадке.

4.1.8. При готовности Объекта известить об этом Государственного заказчика в 5- дневный срок.

4.1.9. Произвести индивидуальное испытание смонтированного оборудования и принять участие в комплексном его опробовании в присутствии представителя Государственного заказчика.

4.1.10. Немедленно известить Государственного заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:

- возможных неблагоприятных для Государственного заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы;

- иных, не зависящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемой работы либо создающих невозможность ее завершения в срок.

4.1.11. Подрядчик обязан самостоятельно закупить строительные материалы для выполнения работ по настоящему Контракту, а также предоставить и/или арендовать все необходимое оборудование (технику) для выполнения работ по настоящему Контракту. Подрядчик не должен использовать материалы и оборудование, если это может привести к нарушению требований, обязательных для Сторон, по охране окружающей среды и безопасности строительных работ.

4.1.12. Нести ответственность перед Государственным заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств Субподрядчиками.

4.1.13. Передать по окончании строительства Государственному заказчику схемы расположения и каталоги координат и высот геодезических знаков, устанавливаемых при геодезических разбивочных работах в период строительства и сохраняемых до его окончания, и исполнительную документацию о выполненных строительных и монтажных работах.

4.1.14. Привлечь для выполнения работ, связанных с вскрытием подземных коммуникаций, эксплуатационную организацию и обеспечить ее надзор за выполнением указанных работ.

4.1.15. Заключить Договоры:

- с пусконаладочными организациями и произвести пусконаладочные работы в сроки, в объеме и в порядке, которые установлены в Приложении N 3 к настоящему Контракту;

- на шеф-монтаж оборудования с вызовом персонала для его производства.

4.1.16. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях настоящего Контракта.

4.2. Обязательства Государственного заказчика.

Для реализации настоящего Контракта Государственный заказчик принимает на себя обязательства:

4.2.1. Передать Подрядчику в 25-дневный срок со дня заключения настоящего Контракта по акту, подписанному Подрядчиком и Государственным заказчиком, на период строительства Объекта и до его завершения строительную площадку, пригодную для производства работ.

4.2.2. Передать Подрядчику документацию, в объеме, в составе и в срок, указанные в Приложении N 2.

Передаваемая документация должна составляться в соответствии с требованиями строительных норм и правил, проходить государственную экспертизу и утверждаться в установленном порядке.

4.2.3. Произвести приемку и оплату работ, выполненных Подрядчиком, в порядке, предусмотренном в разделах 2, 5, и в соответствии с Календарным планом (Приложение N 3) настоящего Контракта

4.2.4. Осуществить предмонтажную ревизию оборудования либо привлечь для этого специализированную организацию за свой счет.

4.2.5. Осуществлять технический надзор за строительством.

4.2.6. Обеспечивать непрерывный режим финансирования в течение всего периода ведения работ (строительства).

4.2.7. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях настоящего Контракта.


5. Сдача и приемка работ


5.1. Государственный заказчик назначает своего представителя на строительстве, который от его имени совместно с Подрядчиком осуществляет надзор и контроль за выполнением работ по настоящему Контракту.

5.2. Приемка результата выполненных работ осуществляется после выполнения Сторонами всех обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, в соответствии с установленным порядком, действовавшим на дату его подписания.

5.3. Приемка осуществляется комиссией, создаваемой Государственным заказчиком в составе своего представителя, представителя проектной организации, Подрядчика, органов Госнадзора, архитектурно-строительного контроля (надзора). Участие в указанной комиссии и полномочия представителей органов местной власти осуществляются в соответствии с законодательными актами субъектов Федерации или органов местного самоуправления.

Приемка работ происходит на основании предоставленных Подрядчиком Государственному заказчику форм отчетности КС-2 и КС-3 и журнала производства работ.

5.4. Подрядчик передает Государственному заказчику за 10 дней до начала приемки законченного строительством Объекта 4 экземпляра исполнительной документации согласно перечню, переданному Государственным заказчиком Подрядчику в соответствии с обязательствами Государственного заказчика по настоящему Контракту, с письменным подтверждением соответствия переданной документации фактически выполненным работам.

5.5. Дополнительная экспертиза принимаемой Государственным заказчиком части работ или всех работ в целом осуществляется Государственным заказчиком при необходимости за свой счет.

5.6. При сдаче работы Государственный заказчику Подрядчик обязан сообщить ему о требованиях, которые необходимо соблюдать для эффективного и безопасного использования результатов работы, а также о возможных для самого Государственного заказчика и других лиц последствиях несоблюдения соответствующих требований.

5.7. Срок приемки работ Государственным заказчиком составляет 30 дней с момента представления Подрядчиком уведомления о выполненных работах (этапе работ) по настоящему Контракту.


6. Гарантии качества по сданным работам


6.1. Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком по настоящему Контракту.

6.2. Гарантийный срок нормальной эксплуатации Объекта и входящих в него инженерных систем, оборудования, материалов и работ устанавливается 60 месяцев с даты подписания Сторонами акта приемки готового к эксплуатации Объекта.

6.3. Если в период гарантийной эксплуатации Объекта обнаружатся дефекты, допущенные по вине Подрядчика, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет и в согласованные с Государственным заказчиком сроки. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 2-х дней с момента получения письменного извещения Государственного заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

6.4. Указанные гарантии не распространяются на случаи преднамеренного повреждения Объекта со Стороны Государственного заказчика и третьих лиц, а также на случаи нарушения правил эксплуатации Государственным заказчиком или третьими лицами.

6.5. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных дефектов Государственный заказчик составляет односторонний акт на основе квалифицированной экспертизы, осуществляемой им за свой счет с последующим отнесением затрат на Подрядчика.


7. Обеспечение строительства материалами и оборудованием


7.1. Подрядчик принимает на себя обязательство обеспечить строительство упомянутого в п. 1.1 Объекта строительными материалами, изделиями и конструкциями, инженерным (технологическим) оборудованием в соответствии с Технической документацией (Приложение N 1) и в соответствии с Календарным планом (Приложение N 3) к настоящему Контракту.

7.2. Все поставляемые для строительства материалы и оборудование должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество. Копии этих сертификатов и т.п. должны быть предоставлены Государственному заказчику за 10 дней до начала производства работ, выполняемых с использованием этих материалов и оборудования.

7.3. Подрядчик несет ответственность за сохранность всех поставленных и переданных ему по акту в монтаж для реализации Контракта материалов и оборудования до приемки-передачи Государственному заказчику введенного в эксплуатацию Объекта.

7.4. Подрядчик несет ответственность за соответствие используемых материалов и оборудования, поставляемых для строительства Объекта по настоящему Контракту, проектным спецификациям, государственным стандартам и техническим условиям.


8. Строительная площадка


8.1. Государственный заказчик одновременно с копией акта на право пользования землей для строительства Объекта передает Подрядчику разрешение об отводе мест для складирования резерва грунта и плодородного слоя почвы, необходимого для рекультивации земель, излишнего грунта и строительного мусора, карьеров для получения или разработки недостающего грунта.

8.2. Создание геодезической разбивочной основы для строительства и геодезические измерения деформаций оснований, в процессе строительства являются обязанностью Государственного заказчика, который не менее чем за 10 календарных дней до начала выполнения строительных работ передает Подрядчику по акту техническую документацию на геодезическую разбивочную основу и на закрепленные на территории знаки этой основы с освидетельствованием их в натуре. Состав и объем геодезической основы должны соответствовать требованиям нормативных документов по строительству.

8.3. Производство геодезических работ в процессе строительства, геодезический контроль точности геометрических параметров зданий (сооружений) входит в обязанности Подрядчика.

8.4. Если при производстве работ на строительной площадке Подрядчик обнаружит физические, а не климатические препятствия (грунты более твердых пород, чем это предусмотрено проектом, или другие условия) или искусственные препятствия (подземные коммуникации или другие препятствия, не предусмотренные проектом), то Подрядчик немедленно в письменной форме уведомляет об этом представителя государственного заказчика.

8.5. Подрядчик за свой счет осуществляет содержание и уборку строительной площадки и прилегающей непосредственно к ней территории.

8.6. Подрядчик обязуется вывезти в 10-дневный срок со дня подписания акта о приемке завершенного строительством Объекта за пределы строительной площадки принадлежащие Подрядчику строительные машины, оборудование, инвентарь, инструменты, строительные материалы, временные сооружения и другое имущество. Строительный мусор вывозится Подрядчиком в места, указанные Государственным заказчиком.


9. Журнал производства работ


9.1. С момента начала работ и до их завершения Подрядчик ведет журнал производства работ на русском языке. Форма журнала установлена в типовой межотраслевой форме N КС-6, утвержденной Постановлением Госкомстата России от 30.10.1997 N 71а. Каждая запись в журнале подписывается Подрядчиком и представителем Государственного заказчика.

9.2. Если Государственный заказчик не удовлетворен ходом и качеством работ, применяемых материалов или записями Подрядчика, то он обязан изложить свое обоснованное мнение в журнале производства работ с указанием срока устранения допущенных отклонений. Подрядчик в течение указанного срока исполняет указания представителя Государственного заказчика, о чем Подрядчик обязан сделать отметку в журнале производства работ.


10. Охрана объекта


10.1. Охрану строящегося Объекта до полного завершения работ (до сдачи Объекта завершенного строительства Государственному заказчику) (включая период времени, в течение которого Подрядчик будет устранять выявленные в ходе приемки недостатки, демонтировать временные сооружения, а также вывозить находящуюся на территории строительной площадки строительную технику и оборудование) осуществляет Подрядчик.

10.2. Охране подлежит строящийся Объект, а также предназначенные для строительства материалы, изделия, конструкции, оборудование, строительная техника и инвентарь, находящиеся на строительной площадке и прилегающей к ней территории.

10.3. Расходы Подрядчика на охранные мероприятия осуществляются за счет средств, предусмотренных настоящим Контрактом.


11. Контроль и надзор государственного заказчика за исполнением Контракта


11.1. Государственный заказчик вправе осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения (графика), качеством применяемых материалов.

11.2. Государственный заказчик в целях осуществления контроля и надзора за строительством вправе заключать договор об оказании услуг по контролю и надзору за ходом и качеством выполняемых работ с соответствующей инженерной организацией или физическим лицом, имеющим свидетельство о допуске к видам работ, выданное саморегулируемой организацией в области строительства, реконструкции, капитального ремонта в порядке, установленном Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 1 декабря 2007 N 315-ФЗ "О саморегулируемых организациях" и Федеральным законом от 22 июля 2008 N 148-ФЗ "О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации" на данный вид деятельности.

Государственный заказчик письменно уведомляет Подрядчика о привлечении в качестве своего представителя инженерной организации. В уведомлении указывается перечень лиц, которые от имени Государственного заказчика будут осуществлять контроль и надзор, и наименование организации, если договор заключен с инженерной организацией.

11.3. Инженерная организация от имени и по письменному поручению Государственного заказчика осуществляет технический надзор и контроль за соблюдением Подрядчиком графика выполнения и качества работ, а также производит проверку соответствия используемых им материалов и оборудования условиям Договора и проектной документации.

Инженерная организация имеет право беспрепятственного доступа ко всем видам работ в любое время в течение всего периода строительства.

11.4. Подрядчик ведет журнал производства работ в соответствии с требованиями раздела 9 настоящего Контракта, в котором отражается весь ход фактического производства работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ, имеющие значение во взаимоотношениях Государственного заказчика и Подрядчика.

Государственный заказчик регулярно проверяет и своей подписью подтверждает записи в журнале.

11.5. При осуществлении контроля ведения работ по настоящему Контракту, Государственный заказчик, а также нанятая инженерная организация не имеют права вмешиваться в хозяйственную деятельность Подрядчика.


12. Скрытые строительные работы


12.1. Работы, подлежащие закрытию, должны приниматься представителем Государственного заказчика и/или комиссией созданной Государственным заказчиком.

Подрядчик имеет право приступить к выполнению последующих работ только после приемки Государственным заказчиком скрытых работ и составления актов освидетельствования этих работ. Подрядчик в письменном виде заблаговременно уведомляет представителя Государственного заказчика о необходимости проведения промежуточной приемки выполненных работ, подлежащих закрытию, ответственных конструкций и систем, гидравлических испытаний и лабораторных исследований, но не позднее чем за 5 календарных дней до начала проведения этой приемки. Если представитель Государственного заказчика не явится к указанному сроку проведения промежуточной приемки выполненных работ, подлежащих закрытию, ответственных конструкций и систем, то Подрядчик составляет односторонний акт и считает работы принятыми, при этом ответственность за качество выполненных работ с Подрядчика не снимается. Вскрытие работ в этом случае по требованию Государственного заказчика производится за его счет.

12.2. В случае если представителем Государственного заказчика внесены в журнал производства работ замечания по выполненным работам, подлежащим закрытию, то они не должны закрываться Подрядчиком без письменного разрешения Государственного заказчика, за исключением случаев неявки представителя Государственного заказчика для приемки (см. п. 12.1 настоящего Контракта). Если закрытие работ выполнено без подтверждения представителя Государственного заказчика (представитель Государственного заказчика не был информирован об этом или информирован с опозданием), то Подрядчик за свой счет обязуется открыть любую часть скрытых работ, не прошедших приемку представителем Государственного заказчика, согласно его указанию, а затем восстановить ее.

12.3. Готовность принимаемых ответственных конструкций, скрытых работ и систем подтверждается подписанием представителем Государственный заказчика и Подрядчиком актов освидетельствования конструкций и скрытых работ и актов гидравлического испытания (включая испытания на герметичность и давление) и приемки каждой системы в отдельности.


13. Право собственности


13.1 Подрядчик не имеет права продавать или передавать строящийся или построенный Объект или отдельную часть его, а также проектную документацию на его строительство или строительство отдельной его части никакой третьей стороне.

13.2. Стороны договорились, что все результаты выполненных Подрядчиком по настоящему Контракту работ, включая поставленное оборудование, переходит в собственность Российской Федерации с момента сдачи работ Подрядчиком Государственному заказчику по актам КС-2 и КС-3 и находятся на ответственном хранении у Подрядчика до передачи Государственному заказчику по акту приема-передачи введенного Объекта в эксплуатацию в установленном порядке с сохранением на Подрядчике до указанного момента риска случайной гибели или повреждения таких результатов выполненных работ.


14. Страхование объекта строительства


14.1. Подрядчик в счет цены настоящего Контракта обязуется заключить договор комплексного страхования строительно-монтажных рисков и ответственности (в том числе за причинение вреда третьим лицам) при проведении строительных и монтажных работ на Объекте.

14.2. Подрядчик обязан представить Государственному заказчику доказательства заключения им договора комплексного страхования строительно-монтажных рисков и ответственности при проведении строительных и монтажных работ (копию страхового полиса) с указанием данных о страховщике, размере страховой суммы, определенной как стоимость строительно-монтажных работ, выполняемых Подрядчиком по настоящему Контракту.


15. Имущественная ответственность


15.1. В случае просрочки исполнения Государственным заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.

Государственный заказчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

15.2. Подрядчик при нарушении обязательств, установленных настоящим Контрактом уплачивает Государственному заказчику:

- за окончание строительства Объекта после установленного срока по вине Подрядчика - пеня в размере 1% от цены Контракта за каждый день просрочки. При задержке сдачи Объекта свыше 30 дней Подрядчик уплачивает пеня в размере 2% цены Контракта за каждый день просрочки до фактического исполнения обязательства;

- за несвоевременное освобождение строительной площадки от принадлежащего ему имущества - пеня в размере 1% от цены Контракта за каждый день просрочки;

- за нарушение сроков выполнения отдельных видов работ (срыв графика работ) - пеня в размере 2% стоимости данного вида работ за каждый день просрочки;

- за задержку устранения дефектов в работах и конструкциях против сроков, предусмотренных актом Сторон, а в случае неявки Подрядчика - односторонним актом, - пеню в размере 2% от стоимости работ и конструкций за каждый день просрочки.

15.3. Кроме санкций за неисполнение обязательств по настоящему Контракту виновная Сторона возмещает другой Стороне все вызванные неисполнением обязательств по настоящему Контракту непокрытые неустойками убытки, в том числе упущенную выгоду пострадавшей Стороны.

15.4. Уплата неустоек, а также возмещение убытков не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств в натуре.

15.5. Результаты выполнения работ, включая промежуточные, после их приемки Государственным заказчиком согласно п. 2.5. настоящего Контракта переходят в собственность Российской Федерации в лице Государственного заказчика и находятся у Подрядчика на ответственном хранении до сдачи Объекта строительства в эксплуатацию комиссией, создаваемой Государственным заказчиком в установленном порядке. При этом риск случайной гибели или случайного повреждения Объекта лежит на Подрядчике.


16. Обеспечение исполнения Контракта


16.1 Условием заключения настоящего Контракта является предоставление Подрядчиком обеспечения исполнения Контракта на срок его действия, включая срок действия гарантийных обязательств, согласно раздела 6 настоящего Контракта. Обеспечение исполнения Контракта может быть предоставлено Государственному заказчику в виде безотзывной банковской гарантии, договора поручительства или передачи Государственному заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита) в размере обеспечения исполнения государственного контракта.

Размер обеспечения исполнения Контракта составляет 8 220 000 (восемь миллионов двести двадцать тысяч) рублей.

16.2. Обеспечение предоставляется Подрядчиком Государственному заказчику в течение 5 рабочих дней с момента размещения протокола Комиссии Государственного заказчика на официальном сайте www.zakupki.gov.ru.

16.3. В случае продления срока выполнения работ по настоящему Контракту Подрядчик обязуется в срок не позднее, чем 10 дней переоформить соответствующую безотзывную банковскую гарантию, договор поручительства или передать Государственному заказчику дополнительные денежные средства в обеспечение исполнения настоящего Контракта, в том числе в форме вклада (депозита).

16.4. В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения Контракта перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Подрядчиком его обязательств по государственному контракту, Подрядчик обязуется в течение 10 (десяти) банковских дней с момента, когда соответствующее обеспечение исполнения обязательств по Контракту перестало действовать предоставить Государственному заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение Контракта на тех же условиях и в том же размере, которые указаны в настоящей статье Государственного контракта.

16.5. Уплата Подрядчиком неустойки или применение иной формы ответственности не освобождает его от исполнения обязательств по настоящему Государственному контракту.

16.6. Обеспечение исполнения Контракта удерживается Государственным заказчиком в случае неисполнения Подрядчиком обязательств по настоящему Контракту.


17. Обстоятельства непреодолимой силы


17.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Контракту, если оно явилось следствием природных явлений, действий внешних объективных факторов и прочих обстоятельств непреодолимой силы, на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Контракта.

17.2. Если в результате обстоятельств непреодолимой силы строительству был нанесен значительный, по мнению одной из Сторон, ущерб, то эта Сторона обязана уведомить об этом другую в 3-дневный срок, после чего Стороны обязаны обсудить целесообразность дальнейшего продолжения строительства и принять дополнительное соглашение с обязательным указанием новых сроков, порядка ведения и стоимости работ, которое с момента его подписания становится неотъемлемой частью настоящего Контракта, либо инициировать процедуру расторжения Контракта.

17.3. Если, по мнению Сторон, работы могут быть продолжены в порядке, действовавшем согласно настоящему Контракту до начала действия обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по настоящему Контракту продлевается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы и их последствия.


18. Разрешение споров между Сторонами


18.1. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего Контракта, разрешаются Сторонами путем переговоров, и возникшие договоренности в обязательном порядке фиксируются дополнительным соглашением Сторон (или протоколом), становящимся с момента его подписания неотъемлемой частью настоящего Контракта.

18.2. При возникновении между Государственным заказчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков выполненной работы или их причин и невозможности урегулирования этого спора переговорами по требованию любой из Сторон должна быть назначена экспертиза.

Расходы на экспертизу несёт Сторона, требовавшая назначения экспертизы. В случае установления нарушений Подрядчиком условий Контракта или причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками расходы на экспертизу, назначенную Государственным заказчиком, несет Подрядчик. В случае, если экспертиза назначена по соглашению между Сторонами, расходы несут обе Стороны поровну.

18.3. Если, по мнению одной из Сторон, не имеется возможности разрешить возникший между Сторонами спор в соответствии с п.п. 18.1 и 18.2 настоящего Контракта, то он разрешается в Арбитражном суде г. Москвы в установленном порядке.

18.4. Претензионный срок по настоящему Контракту составляет 10 дней с момента получения претензии.


19. Прочие условия


19.1. Все изменения и дополнения к Контракту действительны лишь в том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны должным образом уполномоченными на то представителями обеих Сторон.

19.2. Все приложения к Контракту, подписанные Сторонами, являются его неотъемлемыми частями.

19.3. Исполнитель не вправе передавать свои права и обязанности по Контракту третьей стороне без письменного согласия на то другой Стороны.

19.4. Стороны обязуются информировать друг друга об изменениях реквизитов и других сведений, касающихся исполнения Контракта.

19.5. Контракт составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.

19.6. Контракт вступает в силу с момента его заключения и действует до________________, а в части исполнения гарантийных обязательств - до истечения срока таковых.

19.7. Стороны обязуются в течение 30 дней с момента заключения настоящего Контракта подписать соглашение о замене стороны Контракта - "Государственного заказчика", с Росрыболовствам на ФГУ "Сахалинрыбвод", 693006, Южно-Сахалинск, ул. Емельянова, 43А, ИНН 6501068931.

19.8. Вся корреспонденция по настоящему Контракту направляется Сторонами путем почтовых отправлений по почтовым адресам, указанным в настоящем Контракте. Каждая из Сторон обязана обеспечить получение ею корреспонденции по указанному ею в настоящем Контракте почтовому адресу. Сторона считается надлежаще уведомленной при оправке в ее адрес, указанный в Контракте, письменного обращения другой Стороны.

19.9. Привлечение сторонних организаций Подрядчиком (субподрядчиков) для исполнения обязательств по настоящему Контракту возможно только по согласованию с Государственным заказчиком.

Разрешается привлечение только тех субподрядчиков, которые имеют соответствующие допуски для исполнения своих обязательств по Контракту. Вся координация деятельности субподрядчиков и ответственность за выполнение ими своих обязательств возлагается на Подрядчика.

19.10. Персонал Подрядчика.

19.10.1. Для выполнения своих обязательств, предусмотренных контрактом, Подрядчик использует на строительной площадке высококвалифицированную рабочую силу, необходимую для качественного и своевременного выполнения работ.

19.10.2. Подрядчик гарантирует освобождение Государственного заказчика от любой ответственности, от уплаты сумм по всем претензиям, требованиям и судебным искам, связанным с выполнением персоналом Подрядчика работ, а также от всякого рода расходов в отношении персонала Подрядчика, связанных с увечьем и несчастными случаями со смертельным исходом.

19.10.3. В случае возникновения претензий к персоналу Подрядчика, независимо от их характера, со стороны третьих лиц, Государственный заказчик не несет по ним никакой материальной, финансовой и юридической ответственности.

19.11. В случае возникновения обоснованных претензий к персоналу Подрядчика, связанных с нарушением режима, Государственный заказчик имеет право дать указание "Подрядчику" на отзыв с Объекта лиц допустивших такие нарушения.

19.12. Подрядчик выполняет иные обязанности, предусмотренные настоящим Контрактом и законодательством Российской Федерации.


20. Перечень документов, прилагаемых к настоящему Контракту


Приложения к настоящему Контракту, а также стороны, их оформляющие, указаны в таблице 1.


Таблица 1


N

Наименование документа

Кто оформляет

1.

Техническое задание - Приложение N 1

Государственный заказчик

2.

График передачи государственным заказчиком Подрядчику проектной документации, рабочей документации и разрешительной документации - Приложение N 2

Государственный заказчик

3.

Календарный план - Приложение N 3

Подрядчик,

Государственный заказчик


21. Адреса и реквизиты сторон


Государственный заказчик:                     Подрядчик:
Федеральное агентство по
рыболовству
107996, г. Москва
Рождественский бульвар, д. 12
ИНН 7702679523, КПП 770201001,
л/с 03731000760
Отделение N 1
Московского ГТУ банка России
г. Москвы,
р/с 40105810700000010079
БИК 044583001

Приложение N 1

к государственному контракту

от "____" ______________2010 г.


Техническое задание
на выполнение в 2010-2011 годах работ объекту "Строительство гидротехнических сооружений на Урожайном лососевом рыбоводном заводе, пос. Урожайное, Томаринский район, Сахалинская область", ФГУ "Сахалинрыбвод"


_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________


Государственный заказчик:


Подрядчик:


Приложение N 2

к государственному контракту

от "____ "_____________2010 г.


График
передачи Государственным заказчиком Подрядчику проектной документации, рабочей документации и разрешительной документации на выполнение в 2010-2011 годах работ объекту "Строительство гидротехнических сооружений на Урожайном лососевом рыбоводном заводе, пос. Урожайное, Томаринский район, Сахалинская область", ФГУ "Сахалинрыбвод"


N

Объект передачи

Срок передачи

Примечания

1

Площадка, пригодная для производства работ.

2 5-дневный срок со дня заключения контракта


2

Проектная документация



3

Рабочая документация



4

Рыбоводно-биологическое обоснование



5

Положительное заключение государственной экспертизы




Государственный заказчик:


Подрядчик:


Приложение N 3

к государственному контракту

от "____"_________2010 г.


Календарный план
на выполнение в 2010-2011 годах работ объекту "Строительство гидротехнических сооружений на Урожайном лососевом рыбоводном заводе, пос. Урожайное, Томаринский район, Сахалинская область", ФГУ "Сахалинрыбвод"


Контрактная цена_____________руб.


N п/п

Наименование работ

Дата начала

Дата окончания

Цена по контракту руб.

Результаты работ








Государственный заказчик:


Подрядчик:



Установлено, что заказ на право заключения госконтракта на выполнение в 2010-2011 гг. работ по строительству гидротехнических сооружений на Урожайном лососевом рыбоводном заводе размещается путем проведения открытого аукциона в электронной форме.

Утверждены извещение и аукционная документация.

Крайний срок подачи заявок - 26 апреля 2010 г.


Приказ Федерального агентства по рыболовству от 26 марта 2010 г. N 260 "О размещении заказа на право заключения государственного контракта на выполнение в 2010-2011 годах работ по объекту "Строительство гидротехнических сооружений на Урожайном лососевом рыбоводном заводе", пос. Урожайное, Томаринский район, Сахалинская область, ФГУ "Сахалинрыбвод"


Текст приказа официально опубликован не был


Откройте нужный вам документ прямо сейчас или получите полный доступ к системе ГАРАНТ на 3 дня бесплатно!

Получить доступ к системе ГАРАНТ

Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.