Приказ Федерального агентства по рыболовству от 30 апреля 2010 г. N 415 "О размещении заказа на право заключения государственного контракта на выполнение в 2010 году научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по направлению "Информатизация, управление и мониторинг промысла" ("Информатизация") по теме: "Проведение научно-исследовательских работ по разработке и созданию отраслевой комплексной информационной инфраструктуры Росрыболовства" для нужд Федерального агентства по рыболовству"

Приказ Федерального агентства по рыболовству от 30 апреля 2010 г. N 415
"О размещении заказа на право заключения государственного контракта на выполнение в 2010 году научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по направлению "Информатизация, управление и мониторинг промысла" ("Информатизация") по теме: "Проведение научно-исследовательских работ по разработке и созданию отраслевой комплексной информационной инфраструктуры Росрыболовства" для нужд Федерального агентства по рыболовству"


С целью обеспечения размещения заказа на право заключения государственного контракта на выполнение в 2010 году научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по направлению "Информатизация, управление и мониторинг промысла" ("Информатизация") по теме: "Проведение научно-исследовательских работ по разработке и созданию отраслевой комплексной информационной инфраструктуры Росрыболовства" для нужд Федерального агентства по рыболовству приказываю:

1. Установить, что размещение заказа на право заключения государственного контракта на выполнение в 2010 году научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по направлению "Информатизация, управление и мониторинг промысла" ("Информатизация") по теме: "Проведение научно-исследовательских работ по разработке и созданию отраслевой комплексной информационной инфраструктуры Росрыболовства" для нужд Федерального агентства по рыболовству осуществляется путем проведения открытого конкурса.

2. Утвердить извещение о проведении открытого конкурса по размещению заказа на право заключения государственного контракта на выполнение в 2010 году научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по направлению "Информатизация, управление и мониторинг промысла" ("Информатизация") по теме: "Проведение научно-исследовательских работ по разработке и созданию отраслевой комплексной информационной инфраструктуры Росрыболовства" для нужд Федерального агентства по рыболовству согласно приложению N 1 к настоящему приказу.

3. Утвердить Конкурсную документацию по размещению заказа на право заключения государственного контракта на выполнение в 2010 году научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по направлению "Информатизация, управление и мониторинг промысла" ("Информатизация") по теме: "Проведение научно-исследовательских работ по разработке и созданию отраслевой комплексной информационной инфраструктуры Росрыболовства" для нужд Федерального агентства по рыболовству согласно приложению N 2 к настоящему приказу.

4. Управлению экономики, имущественных отношений и перспективного развития (В.П. Помогаев) обеспечить размещение заказа в установленном порядке.

5. Административному управлению (О.В. Баранник) совместно с Управлением науки и образования (В.А. Беляев) и Управлением правового обеспечения (Е.С. Кац) в пределах своей компетенции обеспечить заключение государственного контракта с победителем по итогам проведенного открытого конкурса и осуществлять контроль его выполнения.

6. Управлению финансов (Е.Ю. Соловьева) осуществлять оплату государственного контракта в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств на 2010 год.

7. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.


Врио руководителя

В.Б. Бычков


Приложение N 1
к приказу Федерального агентства по рыболовству
от 30 апреля 2010 г. N 415


Извещение
о проведении открытого конкурса по размещению заказа на право заключения государственного контракта на выполнение в 2010 году научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по направлению "Информатизация, управление и мониторинг промысла" ("Информатизация") по теме: "Проведение научно-исследовательских работ по разработке и созданию отраслевой комплексной информационной инфраструктуры Росрыболовства" для нужд Федерального агентства по рыболовству


1. Название торгов - право на заключение государственного контракта на выполнение в 2010 году научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по направлению "Информатизация, управление и мониторинг промысла" ("Информатизация") по теме: "Проведение научно-исследовательских работ по разработке и созданию отраслевой комплексной информационной инфраструктуры Росрыболовства" для нужд Федерального агентства по рыболовству.

2. Форма торгов - открытый конкурс.

3. Государственный заказчик - Федеральное агентство по рыболовству;

Адрес государственного заказчика: 107996, г. Москва, Рождественский бульвар, д. 12.

Адрес электронной почты: avdeev@fishcom.ru

Контактные телефоны: (495) 625-63-23 (Венграновский Павел Юрьевич, Авдеев Борис Николаевич).

4. Предмет государственного контракта - выполнение в 2010 году научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по направлению "Информатизация, управление и мониторинг промысла" ("Информатизация") по теме: "Проведение научно-исследовательских работ по разработке и созданию отраслевой комплексной информационной инфраструктуры Росрыболовства" для нужд Федерального агентства по рыболовству.

5. Место выполнения работ - Государственный заказчик не устанавливает требований к месту выполнения работ.

6. Объем выполняемых работ - Техническое задание на выполнение работ приведено в Приложении 4, являющемся неотъемлемой частью Конкурсной документации по размещению заказа на выполнение в 2010 году научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по направлению: "Информатизация, управление и мониторинг промысла" ("Информатизация") по теме: "Проведение научно-исследовательских работ по разработке и созданию отраслевой комплексной информационной инфраструктуры Росрыболовства" для нужд Федерального агентства по рыболовству.

Наименование работ, срок выполнения работ, начальная (максимальная) цена государственного контракта:


Название темы

Сроки выполнения работ

Начальная (максимальная) цена государственного контракта, руб.

1

2

3

Проведение научно-исследовательских работ по разработке и созданию отраслевой комплексной информационной инфраструктуры Росрыболовства" для нужд Федерального агентства по рыболовству

Не более 144 дня с момента заключения Государственного контракта

6 300 000


Преимущества учреждениям, предприятиям уголовно-исполнительной системы и (или) организациям инвалидов не предоставляются.

7. Официальный сайт, на котором размещена Конкурсная документация по размещению заказа - www.zakupki.gov.ru.

Комплект Конкурсной документации по размещению заказа на выполнение в 2010 году научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по направлению "Информатизация, управление и мониторинг промысла" ("Информатизация") по теме: "Проведение научно-исследовательских работ по разработке и созданию отраслевой комплексной информационной инфраструктуры Росрыболовства" для нужд Федерального агентства по рыболовству на бумажном носителе предоставляется по адресу государственного заказчика в течение двух рабочих дней со дня получения соответствующего заявления.

Плата за предоставление Конкурсной документации по размещению заказа на Выполнение в 2010 году научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по направлению "Информатизация, управление и мониторинг промысла" ("Информатизация") по теме: "Проведение научно-исследовательских работ по разработке и созданию отраслевой комплексной информационной инфраструктуры Росрыболовства" для нужд Федерального агентства по рыболовству не взимается;

8. Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в открытом конкурсе: г. Москва, Рождественский бульвар, 12, Федеральное агентство по рыболовству, 01 июня 2010 года 14 ч. 30 мин. (время московское).

Место и дата рассмотрения заявок: г. Москва, Рождественский бульвар 12, Федеральное агентство по рыболовству, 16 июня 2010 года.

Место и дата подведения итогов открытого конкурса: г. Москва, Рождественский бульвар 12, Федеральное агентство по рыболовству 06 июля 2010 года.


Приложение N 2
к приказу Федерального агентства по рыболовству
от 30 апреля 2010 г. N 415


Конкурсная документация на право заключения государственного контракта на выполнение в 2010 году научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по направлению "Информатизация, управление и мониторинг промысла" ("Информатизация") по теме: "Проведение научно-исследовательских работ по разработке и созданию отраслевой комплексной информационной инфраструктуры Росрыболовства" для нужд Федерального агентства по рыболовству


1. Общие положения


1.1. Настоящая конкурсная документация по размещению заказа на выполнение в 2010 году научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по направлению "Информатизация, управление и мониторинг промысла" ("Информатизация") по теме: "Проведение научно-исследовательских работ по разработке и созданию отраслевой комплексной информационной инфраструктуры Росрыболовства" для нужд Федерального агентства по рыболовству (далее - Конкурсная документация) разработана в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 21.07.2005 N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд" (далее - Закон о размещении заказов), постановлением Правительства Российской Федерации от 10.09.2009 N 722 "Об утверждении правил оценки заявок на участие в конкурсе на право заключить государственный или муниципальный контракт на поставки товаров, выполнения работ, оказание услуг для государственных или муниципальных нужд".


2. Требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в открытом конкурсе и инструкции по ее заполнению


2.1. Участник размещения заказа подает заявку, оформленную в соответствии с приложением N 1 к Конкурсной документации, на участие в открытом конкурсе в письменной форме или в форме электронного документа в запечатанном конверте.

Заявка на участие в открытом конкурсе, подготовленная участником размещения заказа, а также вся корреспонденция и документация, связанная с заявкой на участие в открытом конкурсе, которой обменялись участник размещения заказа и заказчик, должны быть представлены на русском языке.

2.2. К заявке на участие в открытом конкурсе прилагаются следующие документы:

1) полученная не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого конкурса выписка из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенная копия такой выписки (для юридических лиц), полученная не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого конкурса выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенная копия такой выписки (для индивидуальных предпринимателей); копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц), полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого конкурса;

2) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника размещения заказа без доверенности (Руководитель). В случае если от имени участника размещения заказа действует иное лицо, заявка на участие в конкурсе должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени участника размещения заказа, заверенную печатью участника размещения заказа (для юридических лиц) и подписанную руководителем участника размещения заказа или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем участника размещения заказа, заявка на участие в конкурсе должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица;

3) документы, подтверждающие квалификацию участника размещения заказа;

4) описание работ в соответствии с приложением N 5 к Конкурсной документации;

5) копии учредительных документов участника размещения заказа;

6) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа выполнение работ, являющихся предметом государственного контракта, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, обеспечения исполнения государственного контракта является крупной сделкой.

Если заключение государственного контракта в соответствии с Конкурсной документацией и на условиях, предложенных участником размещения заказа, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, обеспечения исполнения государственного контракта является крупной сделкой (в соответствии с Федеральным законом от 08.02.1998 N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью", Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах", Федеральным законом от 14.11.2002 N 161-ФЗ "О государственных и муниципальных унитарных предприятиях"), то в зависимости от организационно-правовой формы участник размещения заказа должен представить:

- выписку из протокола, содержащего решение о совершении крупной сделки, принятое и оформленное в соответствии со статьей 46 Федерального закона от 08.02.1998 N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью" (для обществ с ограниченной ответственностью);

- выписку из протокола, содержащего решение об одобрении крупной сделки, принятое и оформленное в соответствии со статьей 79 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах", либо документом, подтверждающим, что участник размещения заказа является акционерным обществом, состоящим из одного акционера, который одновременно осуществляет функции единоличного исполнительного органа (для акционерных обществ);

- документ, подтверждающий согласие собственника имущества унитарного предприятия на совершение крупной сделки, принятое в соответствии со статьей 23 Федерального закона от 14.11.2002 N 161-ФЗ "О государственных и муниципальных унитарных предприятиях" (для государственных и муниципальных унитарных предприятий).

7) Наличие у участника размещения заказа следующих лицензий:

- лицензия Федеральной службы по техническому и экспортному контролю на проведение работ, связанных с созданием средств защиты информации;

- лицензия Федеральной службы по техническому и экспортному контролю на деятельность по технической защите конфиденциальной информации;

- лицензия Центра по лицензированию, сертификации и защите государственной тайны ФСБ России на осуществление распространения шифровальных (криптографических) средств;

- лицензия Центра по лицензированию, сертификации и защите государственной тайны ФСБ России на осуществление технического обслуживания шифровальных (криптографических) средств.

2.3. Прием заявок на участие в открытом конкурсе прекращается в день вскрытия конвертов с такими заявками.

2.4. Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в открытом конкурсе, обязан обеспечить конфиденциальность сведений, содержащихся в такой заявке до вскрытия конверта с заявкой на участие в открытом конкурсе.

2.5. Участник размещения заказа самостоятельно определяет способ доставки заявок на участие в открытом конкурсе и несет все риски того, что его заявка на участие в открытом конкурсе будет доставлена по неправильному адресу или, при несоблюдении сроков получения заявок на участие в открытом конкурсе, признана опоздавшей.

2.6. Каждая заявка на участие в открытом конкурсе, поступившая в срок, указанный в разделе 8 настоящей Конкурсной документации, регистрируется представителем государственного заказчика в журнале регистрации заявок на участие в открытом конкурсе в порядке поступления заявок. Запись регистрации заявки на участие в открытом конкурсе включает регистрационный номер заявки, дату, время, способ подачи.

2.7. По требованию участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в открытом конкурсе, представитель государственного заказчика, указанный в извещении, выдает расписку в получении такой заявки с указанием даты и времени ее получения, а также регистрационного номера заявки на участие в открытом конкурсе.

2.8. При получении заявки на участие в конкурсе, поданной в форме электронного документа, представитель государственного заказчика, указанный в извещении, подтверждает в письменной форме ее получение в течение одного рабочего дня со дня получения такой заявки.

2.9. Полученные после окончания приема конвертов с заявками на участие в конкурсе и подаваемых в форме электронных документов заявок на участие в конкурсе конверты с заявками на участие в конкурсе вскрываются (в случае, если на конверте не указаны почтовый адрес (для юридического лица) или сведения о месте жительства (для физического лица) участника размещения заказа), осуществляется открытие доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе, и в тот же день такие конверты и такие заявки возвращаются участникам размещения заказа.

2.10. При описании условий и предложений участников размещения заказа должны приниматься общепринятые обозначения и наименования в соответствии с требованиями действующих нормативных правовых актов. Сведения, которые содержатся в заявках участников размещения заказа, не должны допускать двусмысленных толкований.

2.11. Все листы заявки на участие в конкурсе, все листы тома заявки на участие в конкурсе должны быть прошиты и пронумерованы. Заявка на участие в конкурсе и том заявки на участие в конкурсе должны содержать опись входящих в их состав документов, быть скреплены печатью участника размещения заказа (для юридических лиц) и подписаны участником размещения заказа или лицом, уполномоченным таким участником размещения заказа.

2.12. Все листы заявки на участие в конкурсе, все листы тома заявки на участие в конкурсе должны быть четко напечатаны. Подчистки и исправления не допускаются, за исключением исправлений, скрепленных печатью и заверенных подписью уполномоченного лица (для юридических лиц) или собственноручно заверенных (для физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей).

2.13. Все документы, представляемые участниками размещения заказа в составе заявки на участие в открытом конкурсе, должны быть заполнены по всем пунктам.

2.14. Представленные в составе заявки на участие в открытом конкурсе документы не возвращаются участнику размещения заказа.

2.15. Заявка на участие в конкурсе, все документы, относящиеся к заявке, должны быть составлены на русском языке. Любые вспомогательные документы и печатные материалы, представленные Участником размещения заказа, могут быть написаны на другом языке, если такие материалы сопровождаются точным, заверенным надлежащим образом, переводом на русском языке.


3. Требования к описанию участниками размещения заказа выполняемых работ


3.1. Участники размещения заказа осуществляют и представляют заказчику описание выполняемых работ согласно приложению N 5 к Конкурсной документации в соответствии со сроками выполнения, характеристикой работ и начальной ценой государственного контракта, изложенных в техническом задании в приложении N 4 к Конкурсной документации.

3.2. Описание выполняемых работ подписывается лицом, уполномоченным на осуществление действий от имени участника размещения заказа.


4. Начальная (максимальная) цена государственного контракта, место, условия и сроки выполнения работ


4.1. Начальная (максимальная) цена государственного контракта 6300000 (Шесть миллионов триста тысяч) рублей 00 копеек;

4.2. Условия и сроки выполнения работ, указаны в приложении N 4 к Конкурсной документации.

4.3. Форма оплаты работ - безналичный расчет. Порядок и сроки оплаты работ производится в порядке, предусмотренном государственным контрактом.

4.4. Источник финансирования - средства федерального бюджета.

4.5. Место выполнения работ - Государственный заказчик не устанавливает требований к месту выполнения работ.


5. Порядок формирования цены государственного контракта


5.1. Цена государственного контракта включает в себя расходы на страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей.

5.2. Цена государственного контракта, предлагаемая участником размещения заказа, не может превышать начальную (максимальную) цену государственного контракта.

5.3. Цена государственного контракта, предложенная участником размещения заказа, должна быть фиксированной на период проведения открытого конкурса, выполнения работ. Заявка на участие в открытом конкурсе, содержащая предложения о корректировке цены в сторону увеличения, будет отклонена без какого-либо рассмотрения.

5.4. В случае наличия арифметических расхождений в форме заявки на участие в открытом конкурсе между цифрами и словами Единой комиссией Федерального агентства по рыболовству по размещению заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд путем проведения открытого конкурса, аукциона, запроса котировок (далее - Единая комиссия) принимается к рассмотрению число, прописанное словами.


6. Сведения о валюте, используемой для формирования цены государственного контракта и расчетов с исполнителями


6.1. При формировании цены государственного контракта и расчетов с исполнителями используется валюта Российской Федерации.

6.2. Все суммы денежных средств выражаются в российских рублях, за исключением: если к заявке на участие в открытом конкурсе приложены документы, оригиналы которых выданы участнику размещения заказа третьими лицами, в которых суммы денежных средств выражены в других валютах. В этом случае участнику размещения заказа необходимо к заявке на участие в открытом конкурсе приложить указание на денежный эквивалент этих сумм в российских рублях по курсу Центрального банка России на дату размещения извещения о проведении открытого конкурса на официальном сайте Российской Федерации.


7. Сведения о возможности государственного заказчика изменить цену государственного контракта


7.1 Цена государственного контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренного государственным контрактом объема работ и иных условий исполнения государственного контракта.

7.2 Заказчик по согласованию с исполнителем в ходе исполнения государственного контракта вправе изменить не более чем на десять процентов предусмотренный государственным контрактом объем работ при изменении потребности в работах, соответственно на выполнение, которых заключен государственный контракт, или при выявлении потребности в дополнительном объеме работ, не предусмотренных государственным контрактом, но связанных с работами, предусмотренными государственным контрактом. При оказании дополнительного объема таких работ заказчик по согласованию с исполнителем вправе изменить первоначальную цену государственного контракта пропорционально объему таких работ, но не более чем на десять процентов такой цены государственного контракта, а при внесении соответствующих изменений в государственный контракт в связи с сокращением потребности в оказании таких работ заказчик обязан изменить цену государственного контракта указанным образом.


8. Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на участие в открытом конкурсе


8.1. Для участия в открытом конкурсе участник размещения заказа подает заявку на участие в открытом конкурсе в срок и по форме, которые установлены Конкурсной документацией.

8.2. Участник размещения заказа подает заявку на участие в открытом конкурсе в письменной форме или в форме электронного документа.

8.3. Заявка на участие в открытом конкурсе в письменной форме подается участником размещения заказа в запечатанном конверте. При этом на таком конверте указывается наименование открытого конкурса, на участие в котором подается данная заявка. Участник размещения заказа вправе не указывать на таком конверте свое фирменное наименование, почтовый адрес (для юридического лица) или фамилию, имя, отчество, сведения о месте жительства (для физического лица). Конверт с заявкой на участие в открытом конкурсе в письменном виде оформляется в соответствии с приложением N 2 к Конкурсной документации.

8.4. Заявка на участие в открытом конкурсе в форме электронного документа подается участником размещения заказа на оптическом диске CDR (исключающем возможность изменения информации) в форматах doc. и rtf.

Такая заявка (каждый файл, входящий в состав заявки) должна быть подписана электронной цифровой подписью участника размещения заказа, сертификат ключа подписи уполномоченного лица которого изготовлен удостоверяющим центром, сертификат ключа подписи уполномоченного лица которого внесен в Единый государственный реестр сертификатов ключей подписей уполномоченных лиц удостоверяющих центров в соответствии с Федеральным законом от 10.01.2002 N 01-ФЗ "Об электронной цифровой подписи" (информация на сайте http://www.reestr-pki.ru).

ГАРАНТ:

По-видимому, в тексте предыдущего абзаца допущена опечатка. Номер названного Федерального закона от 10.01.2002 следует читать как "1-ФЗ"


Указанный машиночитаемый носитель, содержащий заявку в форме электронного документа, подается в запечатанном конверте (бумажном), в который должны быть вложены необходимые в составе заявки документы в письменной форме, если такие документы подписываются иными лицами, нежели участником размещения заказа, в том числе документы, подающиеся в нотариально заверенной форме.

При этом участник размещения заказа принимает на себя все риски и ответственность за сохранность и неизменность подаваемой им заявки в форме электронного документа, а также гарантирует возможность прочтения такой заявки в форме электронного документа на оптическом диске CD-R (исключающем возможность изменения информации) в форматах doc. и rtf.

Конверт с заявкой на участие в открытом конкурсе в форме электронного документа оформляется в соответствии с приложением N 3 к Конкурсной документации.

Заявки на участие в открытом конкурсе в форме электронного документа, оформленные и/или поданные с нарушением настоящего раздела к участию в открытом конкурсе не допускаются.

8.5. Заявка на участие в открытом конкурсе, как в письменной форме, так и в форме электронного документа может быть:

- направлена по почте по адресу: 107996, г. Москва, Рождественский бульвар, д. 12;

- передана на руки сотруднику, указанному в извещении о проведении открытого конкурса.

Дата начала приема заявок на участие в открытом конкурсе - 01 мая 2010 г.

Дата окончания приема заявок на участие в открытом конкурсе 01 июня 2010 г. в 11-30 (время московское).

Заявки на участие в открытом конкурсе принимаются с понедельника по четверг с 10.00 до 17.00 по московскому времени, по пятницам - с 10.00 до 16.00 по московскому времени.

8.6. Заявка также может быть подана на заседании Единой комиссии непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе и открытием доступа к заявкам на участие в открытом конкурсе, поданным в форме электронного документа по адресу, по которому осуществляется вскрытие конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе и открывается доступ к заявкам на участие в открытом конкурсе, поданным в форме электронного документа (по адресу государственного заказчика).

8.7. Каждый конверт с заявкой на участие в открытом конкурсе, поступивший в срок, указанный в извещении о проведении открытого конкурса, регистрируется государственным заказчиком. При этом отказ в приеме и регистрации конверта с заявкой на участие в открытом конкурсе поданной в письменном виде, на котором не указаны сведения об участнике размещения заказа, подавшем такой конверт, а также требование предоставления таких сведений, в том числе в форме документов, подтверждающих полномочия лица, подавшего конверт с заявкой на участие в открытом конкурсе в письменном виде, на осуществление таких действий от имени участника размещения заказа, не допускается.

8.8. По требованию участника размещения заказа, подавшего конверт с заявкой на участие в открытом конкурсе в письменном виде или в форме электронного документа, государственный заказчик выдает расписку в получении конверта с такой заявкой с указанием даты и времени его получения.


9. Расходы на участие в открытом конкурсе


Участник размещения заказа несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей заявки на участие в открытом конкурсе, участием в открытом конкурсе и заключением государственного контракта.


10. Требования к участникам размещения заказа


В настоящем открытом конкурсе может принять участие любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель.

При размещении заказа устанавливаются следующие обязательные требования к участникам размещения заказа:

10.1. Не проведение ликвидации участника размещения заказа юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

10.2. Не приостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в открытом конкурсе.

10.3. Отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в открытом конкурсе.

10.4. Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участнике размещения заказа.

10.5. Наличие у участника размещения заказа следующих лицензий:

- лицензия Федеральной службы по техническому и экспортному контролю на проведение работ, связанных с созданием средств защиты информации;

- лицензия Федеральной службы по техническому и экспортному контролю на деятельность по технической защите конфиденциальной информации;

- лицензия Центра по лицензированию, сертификации и защите государственной тайны ФСБ России на осуществление распространения шифровальных (криптографических) средств;

- лицензия Центра по лицензированию, сертификации и защите государственной тайны ФСБ России на осуществление технического обслуживания шифровальных (криптографических) средств


11. Порядок и срок отзыва заявок на участие в открытом конкурсе, порядок внесения изменений в такие заявки


11.1 Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в открытом конкурсе, вправе отозвать такую заявку в любое время до момента вскрытия Единой комиссией конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе.

Заявки на участие в открытом конкурсе отзываются в следующем порядке:

Участник размещения заказа подает в письменном виде или в форме электронного документа уведомление об отзыве заявки на участие в открытом конкурсе, содержащее информацию о том, что он отзывает свою заявку на участие в открытом конкурсе. При этом в соответствующем уведомлении в обязательном порядке должна быть указана следующая информация: наименование открытого конкурса, регистрационный номер заявки на участие в открытом конкурсе, дата, время и способ подачи заявки на участие в открытом конкурсе.

Заявление об отзыве заявки на участие в открытом конкурсе, поданное в письменном виде, должно быть скреплено печатью и заверено подписью уполномоченного лица (для юридических лиц) и собственноручно подписано физическим лицом участником размещения заказа.

Заявление об отзыве заявки на участие в открытом конкурсе, поданное в форме электронного документа, должно быть подписано электронной цифровой подписью участника размещения заказа.

Заявление об отзыве заявок на участие в открытом конкурсе подается по адресу государственного заказчика.

В день вскрытия заявок на участие в открытом конкурсе и открытия доступа к заявкам на участие в открытом конкурсе, поданным в форме электронного документа, заявки на участие в открытом конкурсе отзываются на заседании Единой комиссии непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе и открытием доступа к заявкам на участие в открытом конкурсе, поданным в форме электронного документа по адресу, по которому осуществляется вскрытие конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе и открытие доступа к заявкам на участие в открытом конкурсе, поданным в форме электронного документа, указанному в извещении о проведении открытого конкурса.

11.2. Отзывы заявок на участие в открытом конкурсе регистрируются в журнале регистрации заявок на участие в открытом конкурсе.

11.3. Заявки на участие в открытом конкурсе, отозванные до окончания срока подачи заявок на участие в открытом конкурсе в порядке, указанном выше, считаются не поданными.

11.4. После окончания срока подачи заявок не допускается отзыв заявок на участие в открытом конкурсе.

Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в открытом конкурсе, вправе изменить заявку на участие в открытом конкурсе в любое время до момента вскрытия Единой комиссией конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе.

Изменения, внесенные в заявку на участие в открытом конкурсе, считаются неотъемлемой частью заявки на участие в открытом конкурсе.

11.5. Заявки на участие в открытом конкурсе изменяются в следующем порядке.

Изменения заявки на участие в открытом конкурсе подаются в запечатанном конверте. На соответствующем конверте указываются наименование открытого конкурса и регистрационный номер заявки в следующем порядке: "Изменение заявки на участие в открытом конкурсе на право заключения государственного контракта на выполнение в 2010 году научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по направлению "Информатизация, управление и мониторинг промысла" ("Информатизация") по теме: "Проведение научно-исследовательских работ по разработке и созданию отраслевой комплексной информационной инфраструктуры Росрыболовства" (регистрационный номер заявки)".

11.6. Изменения заявки на участие в открытом конкурсе должны быть оформлены в порядке, установленном для оформления заявок на участие в открытом конкурсе в соответствии с разделом 2 Конкурсной документации.

11.7. До последнего дня подачи заявок, установленного разделом 8 Конкурсной документации, изменения заявок на участие в открытом конкурсе подаются по адресу, указанному в извещении о проведении открытого конкурса (с учетом всех изменений извещения о проведении открытого конкурса, являющихся неотъемлемой частью извещения о проведении открытого конкурса).

11.8. В день вскрытия заявок на участие в открытом конкурсе и открытия доступа к заявкам на участие в открытом конкурсе, поданным в форме электронного документа, изменения заявок на участие в открытом конкурсе подаются на заседании Единой комиссии непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе и открытием доступа к заявкам на участие в открытом конкурсе, поданным в форме электронного документа по адресу, по которому осуществляется вскрытие конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе и открытие доступа к заявкам на участие в открытом конкурсе, поданным в форме электронного документа, указанному в извещении о проведении открытого конкурса.

11.9. Изменения заявок на участие в открытом конкурсе регистрируются в журнале регистрации заявок на участие в открытом конкурсе в порядке, установленном разделом 8 Конкурсной документации.

11.10. Участники размещения заказа, подавшие изменения заявок на участие в открытом конкурсе и государственный заказчик обязаны обеспечить конфиденциальность сведений, содержащихся в таких изменениях заявок до вскрытия конвертов с изменениями заявок. Лица, осуществляющие хранение конвертов с изменениями заявок на участие в открытом конкурсе, не вправе допускать повреждение таких конвертов и содержащихся в них изменений до момента их вскрытия.

11.11. Конверты с изменениями заявок на участие в открытом конкурсе вскрываются Единой комиссией одновременно с конвертами с заявками на участие в открытом конкурсе.

11.12. После вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе и конвертов с изменениями соответствующих заявок Единая комиссия устанавливает, поданы ли изменения заявки на участие в открытом конкурсе надлежащим лицом.

11.13. О вскрытии конвертов с изменениями заявок на участие в открытом конкурсе делается соответствующая отметка в протоколе вскрытия заявок на участие в открытом конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе.

11.14. В случае, если на конверте с изменениями заявки на участие в открытом конкурсе указано наименование (для юридических лиц) или фамилия, имя, отчество (для физического лица) участника размещения заказа, либо конверт не запечатан и не маркирован в порядке, указанном выше, такие конверты с изменениями заявок на участие в открытом конкурсе не принимаются государственным заказчиком и возвращаются лицу, подавшему такой конверт. В случае получения такого конверта государственным заказчиком по почте, соответствующий конверт возвращается по адресу отправителя, указанному на конверте.


12. Формы, порядок, даты начала и окончания срока предоставления участникам размещения заказа разъяснений положений Конкурсной документации


12.1. При проведении открытого конкурса какие-либо переговоры Единой комиссии с участником размещения заказа не допускаются. В случае нарушения указанного положения открытый конкурс может быть признан недействительным в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

12.2. Государственный заказчик обязан давать разъяснения положений Конкурсной документации. Со дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого конкурса любой участник размещения заказа вправе направить в письменной форме или в форме электронного документа государственному заказчику запрос о разъяснении положений Конкурсной документации. В течение двух рабочих дней со дня поступления указанного запроса государственный заказчик направит в письменной форме разъяснения положений Конкурсной документации, если указанный запрос поступил не позднее, чем за пять дней до дня окончания подачи заявок на участие в открытом конкурсе на бумажном носителе по адресу, указанному в запросе.

Государственный заказчик прекращает давать разъяснения положений Конкурсной документации за пять дней до дня окончания подачи заявок на участие в открытом конкурсе.

12.4. В течение одного дня со дня направления разъяснения положений Конкурсной документации по запросу участника размещения заказа такое разъяснение должно быть размещено государственным заказчиком на официальном сайте с указанием предмета запроса, но без указания участника размещения заказа, от которого поступил запрос. Разъяснение положений Конкурсной документации не должно изменять ее суть.


13. Место, порядок, даты и время вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в открытом конкурсе


13.1. Место вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе и открытия доступа к заявкам на участие в открытом конкурсе, поданным в форме электронного документа: г. Москва, Рождественский бульвар, д. 12, Федеральное агентство по рыболовству.

Публично 01 июня 2010 г. в 11 ч. 30 мин. (время московское) Единой комиссией вскрываются конверты с заявками на участие в открытом конкурсе и открывается доступ к заявкам на участие в открытом конкурсе, поданным в форме электронного документа.

13.2. В день вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в открытом конкурсе непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе и открытием доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в открытом конкурсе, но не раньше времени, указанного в извещении о проведении открытого конкурса и Конкурсной документации, Единая комиссия обязана объявить присутствующим при вскрытии таких конвертов и открытии доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в открытом конкурсе участникам размещения заказа о возможности подать заявки на участие в открытом конкурсе, изменить или отозвать поданные заявки на участие в открытом конкурсе до вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в открытом конкурсе.

13.3. Единой комиссией вскрываются конверты с заявками на участие в открытом конкурсе и осуществляется открытие доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в открытом конкурсе, которые поступили государственному заказчику до вскрытия заявок на участие в открытом конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в открытом конкурсе.

13.4. Участники размещения заказа, подавшие заявки на участие в открытом конкурсе, или их представители вправе присутствовать при вскрытии конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе и открытии доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в открытом конкурсе.

13.5. В связи с существующим пропускным режимом в здание Росрыболовства участники размещения заказа или их представители, желающие присутствовать при вскрытии конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе и открытии доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в открытом конкурсе, должны не позднее чем за один рабочий день до дня вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в открытом конкурсе сообщить кандидатуру сотрудникам, указанным в извещении о проведении открытого конкурса.

Для прохода в здание Росрыболовства лицу необходимо иметь документ, удостоверяющий личность.

13.6. Все присутствующие при вскрытии конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе и открытии доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в открытом конкурсе лица регистрируются в листе регистрации уполномоченных представителей участников размещения заказа и иных лиц, составляемом и подписываемом секретарем Единой комиссии.

Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица) и почтовый адрес каждого участника размещения заказа, конверт с заявкой на участие в открытом конкурсе которого вскрывается или доступ к поданной в форме электронного документа заявке на участие в открытом конкурсе которого открывается, наличие сведений и документов, предусмотренных Конкурсной документацией, условия исполнения государственного контракта, указанные в такой заявке и являющиеся критерием оценки заявок на участие в открытом конкурсе, объявляются при вскрытии конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе и открытии доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в открытом конкурсе и заносятся в протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в открытом конкурсе.

13.7. Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в открытом конкурсе ведется Единой комиссией и подписывается всеми присутствующими членами Единой комиссии и государственным заказчиком непосредственно после вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в открытом конкурсе.

13.8. Указанный протокол размещается государственным заказчиком в течение дня, следующего после подписания такого протокола, на официальном сайте.

13.9. Государственный заказчик обязан осуществлять аудиозапись вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в открытом конкурсе. Любой участник размещения заказа, присутствующий при вскрытии конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в открытом конкурсе, вправе осуществлять аудио- и видеозапись вскрытия таких конвертов и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в открытом конкурсе.

13.10. Полученные после окончания приема конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе и подаваемых в форме электронных документов заявок на участие в открытом конкурсе конверты с заявками на участие в открытом конкурсе вскрываются (в случае, если на конверте не указаны почтовый адрес (для юридического лица) или сведения о месте жительства (для физического лица) участника размещения заказа), осуществляется открытие доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в открытом конкурсе, и в тот же день такие конверты и такие заявки возвращаются участникам размещения заказа.

13.11. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в открытом конкурсе подана только одна заявка на участие в открытом конкурсе или не подана ни одна заявка на участие в открытом конкурсе, открытый конкурс признается несостоявшимся.


14. Условия допуска к участию в открытом конкурсе


14.1. Единая комиссия рассматривает заявки на участие в открытом конкурсе на соответствие требованиям, установленным Конкурсной документацией, и соответствие участников размещения заказа требованиям, установленным подпунктами 2 - 4 пункта 1 статьи 11 Закона о размещении заказов.

Срок рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе не может превышать двадцати дней со дня вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе.

14.2. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе Единой комиссией принимается решение о допуске к участию в открытом конкурсе участника размещения заказа и о признании участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в открытом конкурсе, участником открытого конкурса или об отказе в допуске такого участника размещения заказа к участию в открытом конкурсе в порядке и по основаниям, которые предусмотрены статьей 12 Закона о размещении заказов, а также оформляется протокол рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе, который ведется Единой комиссией и подписывается всеми присутствующими на заседании членами Единой комиссии и государственным заказчиком, в день окончания рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе. Протокол должен содержать сведения об участниках размещения заказа, подавших заявки на участие в открытом конкурсе, решение о допуске участника размещения заказа к участию в открытом конкурсе и о признании его участником открытого конкурса или об отказе в допуске участника размещения заказа к участию в открытом конкурсе с обоснованием такого решения и с указанием положений Закона о размещении заказов, которым не соответствует участник размещения заказа, положений Конкурсной документации, которым не соответствует заявка на участие в открытом конкурсе этого участника размещения заказа, положений такой заявки, не соответствующих требованиям Конкурсной документации, сведений о решении каждого члена Единой комиссии о допуске участника размещения заказа к участию в открытом конкурсе или об отказе ему в допуске к участию в открытом конкурсе.

14.3. Указанный протокол в день окончания рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе размещается государственным заказчиком на официальном сайте. Участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в открытом конкурсе и признанным участниками открытого конкурса, и участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в открытом конкурсе и не допущенным к участию в открытом конкурсе, направляются уведомления о принятых Единой комиссией решениях не позднее дня, следующего за днем подписания указанного протокола.

14.4. При рассмотрении заявок на участие в открытом конкурсе участник размещения заказа не допускается Единой комиссией к участию в открытом конкурсе в случае:

1) непредоставления определенных разделом 2 Конкурсной документации документов либо наличия в таких документах недостоверных сведений об участнике размещения заказа или о работах, соответственно а выполнение которых размещается заказ;

2) несоответствия требованиям, установленным в соответствии с подпунктами 2 - 4 пункта 1 статьи 11 Закона о размещении заказов;

3) несоответствия заявки на участие в открытом конкурсе требованиям Конкурсной документации, в том числе наличие в таких заявках предложения о цене государственного контракта, превышающей начальную (максимальную) цену государственного контракта (цену лота).

14.5. В случае установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных участником размещения заказа, установления факта проведения ликвидации участника размещения заказа юридического лица или принятия арбитражным судом решения о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства, факта приостановления деятельности такого участника в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, факта наличия у такого участника задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов такого участника по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период, при условии, что участник размещения заказа не обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации, Единая комиссия обязана отстранить такого участника от участия в открытом конкурсе на любом этапе его проведения.


15. Критерии оценки заявок на участие в открытом конкурсе и их значимость


Для определения лучших условий исполнения контракта, предложенных в заявках на участие в конкурсе, конкурсная комиссия оценивает и сопоставляет такие заявки в соответствии со следующими критериями оценки заявок на участие в конкурсе:

1) цена контракта - 35%;

2) качество работ и квалификация участника открытого конкурса - 20 %;

3) сроки проведения работ - 35%;

4) срок предоставления гарантии качества товара, работ, услуг - 10%.


16. Порядок оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе


16.1. Единая комиссия осуществляет оценку и сопоставление заявок на участие в открытом конкурсе, поданных участниками размещения заказа, признанными участниками открытого конкурса.

16.2. Оценка и сопоставление заявок на участие в открытом конкурсе осуществляются Единой комиссией в целях выявления лучших условий исполнения государственного контракта в соответствии с критериями, установленными разделом 15 Конкурсной документации.

16.3. Присуждение каждой заявке порядкового номера по мере уменьшения степени выгодности содержащихся в ней условий исполнения контракта производится по результатам расчета итогового рейтинга по каждой заявке в соответствии со следующей формулой:




где:

- начальная (максимальная) цена контракта, установленная в Конкурсной документации;

- предложение i-го участника конкурса по цене контракта;

- рейтинг, присуждаемый i-й заявке по критерию "качество работ и квалификация участника открытого конкурса";

- максимальный срок выполнения работ в календарных днях с даты заключения государственного контракта; Максимальный срок выполнения работ: 144 дня с даты заключения Государственного контракта;

- минимальный срок выполнения работ в календарных днях с даты заключения государственного контракта; Минимальный срок выполнения работ: 108 дней с даты заключения Государственного контракта;

- предложение, содержащееся в i-й заявке по сроку выполнения работ в календарных днях с даты заключения государственного контракта;

Gmin - минимальный срок предоставления гарантии качества работ; Минимальный срок предоставления гарантии качества работ - 12 месяцев с момента окончания работ;

Gi - предложение i-го участника по сроку гарантии качества товара, работ, услуг.

Для определения рейтинга заявки по критерию "Качество работ и квалификация участника открытого конкурса" в Конкурсной документации устанавливаются:


N п/п

Критерии оценки

Количество баллов

1.

Качество работ и квалификация участника конкурса определяется следующими показателями:

100, из них:


1.1. Качество и полнота представляемого участником описания НИР:



- представляемое участником описание НИР низкого качества, не раскрывает сущность, механизмы и порядок выполнения НИР

0


- представляемое участником описание НИР среднего качества, частично раскрывает сущность, механизмы и порядок выполнения НИР

15


- представляемое участником описание НИР высокого качества, полностью раскрывает сущность, механизмы и порядок выполнения НИОКР

30


1.2. Ожидаемые преимущества НИР и новизна предлагаемых решений:



- работы будут выполнены в объеме, предлагаемом заказчиком в соответствии с Конкурсной документацией

10


- работы будут выполнены в большем объеме, по сравнению с предлагаемом заказчиком в соответствии с Конкурсной документацией

15


- работы будут выполнены в большем объеме, по сравнению с предлагаемым заказчиком в соответствии с Конкурсной документацией и предложена научная новизна работ

20


1.3. Степень применимости ожидаемых результатов работ при выработке управленческих решений:



- ожидаемые результаты работ потребуют доработки заказчиком при выработке управленческих решений

0


- ожидаемые результаты работ потребуют незначительной доработки заказчиком при выработке управленческих решений

5


- ожидаемые результаты работ будут оформлены в качестве готовых проектов управленческих решений и не потребуют доработки заказчиком

10


1.4. Использование в работе международного опыта:



- нет

0


- да

2


1.5. Наличие у участника или соисполнителей работ опыта создания систем технологической и информационной безопасности федеральных органов исполнительной власти, (за последние 3 года, с приложением первого и последнего листов государственных контрактов).



- Нет опыта

0


- Есть опыт - по 1 баллу за каждую работу, но не свыше 3 баллов.

3


1.6. Наличие у участника или соисполнителей работ опыта выполнения разработки распределенных государственных информационных систем с использованием средств защиты и шифрования (за последние 3 года, список работ по тематике по годам).



- Нет опыта

0


- Есть опыт - по 3 балла за каждую работу, но не свыше 10 баллов.

10


1.7. Наличие у участника или соисполнителей работ сотрудников, специалистов по современным информационным технологиям, прошедших международные системы сертификации и имеющих действующий сертификат, относящийся к предмету конкурса и подтверждающий уровень квалификации:



- отсутствие специалистов;

0


- от 1 до 3 специалистов;

10


- от 4 до 6 специалистов;

20


- свыше 6 специалистов

25


ИТОГО:

100


Оценка заявки по критерию оценки "Качество работ и квалификация участника открытого конкурса" производится только при наличии подтверждающих документов, прикладываемых по усмотрению участника размещения заказа.

Копии документов необходимых для оценки по данному критерию должны быть скомпонованы согласно пунктов данной таблицы.

В случае отсутствия подтверждающих документов по соответствующим показателям по критерию "Качество работ и квалификация участника открытого конкурса" будет присваиваться ноль баллов.

Рейтинг, присуждаемый заявке по критерию "Качество работ и квалификация участника открытого конкурса", определяется как среднее арифметическое оценок в баллах всех членов Единой комиссии, присуждаемых этой заявке по указанному критерию.

Показатель рейтинга, присуждаемый i-й заявке по критерию "Качество работ и квалификация участника открытого конкурса" определяется по формуле:



где:

- рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному критерию;

- значение в баллах (среднее арифметическое оценок в баллах всех членов Единой комиссии), присуждаемое Единой комиссией i-й заявке на участие в конкурсе по k-му показателю, где k - количество установленных показателей.

Для получения оценки (значения в баллах) по критерию (показателю) для каждой заявки вычисляется среднее арифметическое оценок в баллах, присвоенных всеми членами Единой комиссии по критерию (показателю).

Оценка заявки по критерию оценки "Качество работ и квалификация участника открытого конкурса" производится только при наличии подтверждающих документов, прикладываемых по усмотрению участника размещения заказа.

16.4. Значение показателя Si округляется с точностью до двух десятичных знаков после запятой по математическим правилам округления.

В соответствии с полученными оценками итогового рейтинга государственный заказчик проводит ранжирование заявок на участие в конкурсе. Победителем конкурса признается участник открытого конкурса, который предложил лучшие условия исполнения контракта и заявке на участие в открытом конкурсе которого присвоен первый номер в соответствии с максимальным показателем Si.

В случае, если две или более заявок на участие в открытом конкурсе получили одинаковый показатель Si меньший порядковый номер присваивается заявке, которая поступила ранее других заявок на участие в открытом конкурсе.

16.5. Единая комиссия ведет протокол оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе, который подписывается всеми присутствующими членами Единой комиссии и государственным заказчиком в течение дня, следующего после дня окончания проведения оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе. Протокол составляется в двух экземплярах, один из которых хранится у государственного заказчика.

16.6. Государственный заказчик в течение трех дней со дня размещения на официальном сайте протокола передает победителю открытого конкурса один экземпляр протокола и проект контракта, который составляется путем включения условий исполнения государственного контракта, который составляется путем включения условий исполнения государственного контракта, предложенных победителем открытого конкурса в заявке на участие в открытом конкурсе в проект государственного контракта, прилагаемый в Конкурсной документации".

16.7. Единая комиссия ведет протокол оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе, который подписывается всеми присутствующими членами Единой комиссии и государственным заказчиком в течение дня, следующего после дня окончания проведения оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе. Протокол составляется в двух экземплярах, один из которых хранится у государственного заказчика.

16.8. Государственный заказчик в течение трех дней со дня размещения на официальном сайте протокола передает победителю открытого конкурса один экземпляр протокола и проект контракта, который составляется путем включения условий исполнения государственного контракта, который составляется путем включения условий исполнения государственного контракта, предложенных победителем открытого конкурса в заявке на участие в открытом конкурсе в проект государственного контракта, прилагаемый в Конкурсной документации".


17. Требования обеспечения исполнения государственного контракта


17.1. Обеспечение исполнения государственного контракта устанавливается в размере 30 % (Тридцать процентов) начальной (максимальной) цены государственного контракта (цены лота), указанной в извещении о проведении открытого конкурса, и составляет 1 890 000 (Один миллион восемьсот девяносто тысяч) рублей 00 копеек. Победитель конкурса до заключения государственного контракта по своему усмотрению предоставляет государственному заказчику безотзывную банковскую гарантию, предоставляет договор поручительства или передает государственному заказчику в залог денежные средства, в том числе в форме вклада (депозита) в размере обеспечения исполнения государственного контракта.

17.2. Способ обеспечения исполнения обязательств государственного контракта определяется участником размещения заказа, с которым заключается государственный контракт, самостоятельно.

17.3. В том случае, если обеспечение исполнения государственного контракта представляется в виде безотзывной банковской гарантии, безотзывная банковская гарантия должна соответствовать требованиям, установленным Гражданским кодексом Российской Федерации, а также иным законодательством Российской Федерации.

В безотзывной банковской гарантии в обязательном порядке должна быть указана сумма, в пределах которой банк гарантирует исполнение обязательств по государственному контракту, которая должна быть не менее суммы, установленной в конкурсной документации.

Безотзывная банковская гарантия должна содержать указание на государственный контракт, исполнение которого она обеспечивает путем указания на стороны государственного контракта, название предмета государственного контракта и по возможности ссылку на протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе (или протокол рассмотрения заявок на участие в конкурсе, в случае признания конкурса несостоявшимся) как основание заключения государственного контракта.

Срок действия безотзывной банковской гарантии должен устанавливаться с учетом установленного срока выполняемых работ по соответствующему государственному контракту и оканчиваться не ранее его завершения.

Безотзывная банковская гарантия должна содержать указание на согласие банка с тем, что изменения и дополнения, внесенные в государственный контракт, не освобождают его от обязательств по соответствующей безотзывной банковской гарантии.

17.4. В случае, если обеспечение исполнения государственного контракта предоставляется в виде договора поручительства, поручителем выступает юридическое лицо, государственная регистрация которого осуществлена в установленном порядке на территории Российской Федерации и капитал и резервы которого, указанные в соответствующем разделе бухгалтерской отчетности, составляют не менее чем триста миллионов рублей. Капитал и резервы, указанные в соответствующем разделе бухгалтерской отчетности, определяются по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату или, если договор поручительства заключен до истечения срока предоставления отчетности по окончании периода, установленного законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете, на предыдущую отчетную дату. При этом размер поручительства не может превышать десять процентов размера капитала и резервов, определенных в порядке, установленном настоящей частью. В случае, если обеспечением исполнения государственного контракта является договор поручительства, государственный контракт может быть заключен только после предоставления победителем конкурса или участником конкурса, с которым заключается контракт в случае уклонения победителя конкурса от заключения контракта, вместе с договором поручительства соответствующей копии бухгалтерского баланса поручителя, сданного в налоговый орган в установленном порядке, а также документов в отношении поручителя, указанных в подпунктах "в" и "д" пункта 1 части 3 статьи 25 Закона о размещении заказов и подтверждающих его полномочия.

17.5. В случае, если обеспечение исполнение государственного контракта предоставляется в виде залога денежных средств, денежные средства, вносимые в обеспечение исполнения государственного контракта, должны быть перечислены в размере, установленном конкурсной документацией.

Факт внесения денежных средств в обеспечение исполнения государственного контракта подтверждается платежным поручением с отметкой банка об оплате.

Денежные средства возвращаются подрядчику, с которым заключается государственный контракт при условии надлежащего исполнения им всех своих обязательств по государственному контракту (этапам) в течение 20 рабочих дней или иного срока, установленного в проекте государственного контракта со дня получения государственным заказчиком соответствующего письменного требования подрядчика. Денежные средства возвращаются на банковский счет, указанный подрядчиком в этом письменном требовании.

Банковские реквизиты государственного заказчика для перечисления обеспечения исполнения обязательств государственного контракта:

Федеральное агентство по рыболовству

Р/с. 40302810800001000079

Лиц/сч. N 05731000760

УФК по г. Москве

Отделение 1 Московского ГТУ Банка России г. Москва

БИК 044583001

ИНН 7702679523

КПП 770201001

17.6. В случае если участник размещения заказа, с которым заключается государственный контракт, не предоставляет обеспечения исполнения государственного контракта, то такой участник размещения заказа признается уклонившимся от заключения государственного контракта.

Сведения об участниках размещения заказа, уклонившихся от заключения государственного контракта, а также об исполнителях, с которыми государственные контракты расторгнуты в связи с существенным нарушением ими государственных контрактов, включаются в реестр недобросовестных поставщиков.


18. Срок и порядок подписания победителем открытого конкурса государственного контракта


18.1. В случае, если открытый конкурс признан несостоявшимся и только один участник размещения заказа, подавший заявку на участие в открытом конкурсе, признан участником размещения заказа государственный заказчик в течение трех рабочих дней со дня размещения на официальном сайте протокола обязан передать такому участнику проект государственного контракта. Такой участник не вправе отказаться от заключения государственного контракта.

18.2. В случае, если открытый конкурс признан несостоявшимся государственный контракт может быть заключен не ранее чем через десять дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе.

18.3. Государственный заказчик, уполномоченный орган в течение трех рабочих дней со дня размещения на официальном сайте протокола оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе передает победителю открытого конкурса один экземпляр протокола и проект государственного контракта, который составляется путем включения условий исполнения государственного контракта, предложенных победителем открытого конкурса в заявке на участие в открытом конкурсе, в проект государственного контракта, прилагаемый к Конкурсной документации (приложение N 6).

18.4. Государственный контракт может быть заключен не ранее чем через десять дней со дня размещения на официальном сайте протокола оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе.

18.5. В случае, если победитель открытого конкурса признан уклонившимся от заключения государственного контракта, государственный заказчик вправе обратиться в суд с иском о требовании о понуждении победителя открытого конкурса заключить государственный контракт, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения государственного контракта, либо заключить государственный контракт с участником размещения заказа, заявке на участие в открытом конкурсе которого присвоен второй номер. При этом заключение государственного контракта для участника размещения заказа, заявке на участие в открытом конкурсе которого присвоен второй номер, является обязательным.

18.6. В случае, если победитель открытого конкурса или участник размещения заказа, заявке на участие в открытом конкурсе которого присвоен второй номер, в срок, предусмотренный Конкурсной документацией, не представил государственному заказчику подписанный государственный контракт, победитель открытого конкурса или участник размещения заказа, заявке на участие в открытом конкурсе которого присвоен второй номер, признается уклонившимся от заключения государственного контракта.

18.7. После определения победителя открытого конкурса в срок, предусмотренный для заключения государственного контракта, государственный заказчик обязан отказаться от заключения государственного контракта с победителем открытого конкурса либо при уклонении победителя открытого конкурса от заключения государственного контракта с участником размещения заказа, с которым заключается такой контракт, в случае установления факта:

1) проведения ликвидации участников размещения заказа, юридических лиц или принятия арбитражным судом решения о признании участников размещения заказа - юридических лиц, индивидуальных предпринимателей банкротами и об открытии конкурсного производства;

2) приостановления деятельности указанных лиц в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

3) предоставления указанными лицами заведомо ложных сведений, содержащихся в документах, предусмотренных разделом 2 Конкурсной документации;

4) нахождения имущества указанных лиц под арестом, наложенным по решению суда, если на момент истечения срока заключения государственного контракта балансовая стоимость арестованного имущества превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов указанных лиц по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

5) наличия у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, при условии, что участник размещения заказа не обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

18.8. Заказ признается размещенным со дня заключения государственного контракта.

18.9. Расторжение государственного контракта допускается по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

18.10 В случае, если государственный контракт заключается с физическим лицом, за исключением индивидуальных предпринимателей и иных занимающихся частной практикой лиц, оплата такого контракта уменьшается на размер налоговых платежей, связанных с оплатой государственного контракта.


Приложение 1
к Конкурсной документации


ЗАЯВКА
на участие в открытом конкурсе


     1. Название открытого конкурса
______________________________________________________________________

     2. Фирменное    наименование    (наименование),    сведения    об
организационно-правовой   форме,   о  месте  нахождения,  юридический,
почтовый  адрес  (для  юридического  лица),  фамилия,  имя,  отчество,
паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица),
номер контактного телефона
______________________________________________________________________

     3. Предлагаемая цена государственного контракта составляет
______________________________________________________________________
                  (указать цену цифрами и прописью)

     4. Предлагаемый срок выполнения работ __________________________.

     5. Предложение  об  объеме   предоставлений   гарантий   качества
выполнения   работ   _______________   (указывается  объем  в  валюте,
используемой для формирования цены  контракта  и  срок  предоставления
гарантии качества выполнения работ).
     6. Настоящей заявкой ____________________________________________
                           (наименование участника размещения заказа)
подтверждает, что на дату подачи заявки на участие в конкурсе:

     6.1. ликвидация ______________________________________________ не
                       (наименование участника размещения заказа)
проводится  и  отсутствует  решение  арбитражного  суда  о   признании
______________________________________________ банкротом и об открытии
  (наименование участника размещения заказа)
конкурсного производства;
     6.2. деятельность _____________________________________________ в
                        (наименование участника размещения заказа)
порядке,   предусмотренном   Кодексом    Российской    Федерации    об
административных правонарушениях, не приостановлена;

     6.3. У ______________________________________________ отсутствует
              (наименование участника размещения заказа)
задолженность  по  начисленным  налогам,  сборам  и  иным обязательным
платежам в бюджеты  любого  уровня  или  государственные  внебюджетные
фонды за прошедший календарный год,  размер которой превышает двадцать
пять  процентов  балансовой  стоимости  активов  участника  размещения
заказа, по  данным  бухгалтерской  отчетности за последний завершенный
отчетный период.

     Либо

     6.3. __________________________________________ обжаловал наличие
          (Наименование участника размещения заказа)
задолженности по платежам в __________________________________________
                               (указать вид и размер задолженности)
в    соответствии   с   законодательством    Российской      Федерации
______________________________________________________________________
      (указать реквизиты иска или жалобы: номер, дату, адресат,
             местонахождение, контактные лица и телефоны)
и решение  по такой жалобе на день подачи заявки на участие в конкурсе
не принято.
     7. Мы извещены о включении сведений о ___________________________
                            (наименование участника размещения заказа)
в Реестр недобросовестных поставщиков в  случае  нашего  уклонения  от
заключения государственного контракта.
     8. К заявке прилагаются следующие документы:
     1)_______________________________
     2)_______________________________
     3)_______________________________

Подпись руководителя (уполномоченного лица)                  (подпись)
участника размещения заказа                     /    ФИО    /

                                                      МП

Приложение 2
к Конкурсной документации


Порядок
оформления конверта с заявкой на участие в открытом конкурсе
подаваемой в письменной форме


 ____________________________________________________________________
|                                                           ЗАКАЗНОЕ |
|                                                           -------- |
|                                                                    |
| НЕ ВСКРЫВАТЬ ДО: 11 ч. 30 мин. 01 июня 2010 г. время московское    |
|                                                                    |
|                                                                    |
|               Заявка на участие в открытом конкурсе                |
|               -------------------------------------                |
|                                                                    |
| __________________________________________________________________ |
|                   (название открытого конкурса)                    |
|                                                                    |
|                                                                    |
|                                                                    |
| Куда: __________________________________________________           |
|                                                                    |
| Кому: __________________________________________________           |
|____________________________________________________________________|

Внимание!


В случае отсутствия на конверте надписи "Заявка на участие в открытом конкурсе" конверт будет вскрыт до начала открытого конкурса и заявка на участие в открытом конкурсе не будет рассматриваться Единой комиссией.


Приложение 3
к Конкурсной документации


Порядок
оформления конверта с заявкой на участие в открытом конкурсе подаваемой в форме электронного документа


 ____________________________________________________________________
|                                                           ЗАКАЗНОЕ |
|                                                           -------- |
|                                                                    |
| НЕ ВСКРЫВАТЬ ДО: 11 ч. 30 мин. 01 июня 2010 г. время московское    |
|                                                                    |
|                                                                    |
|               Заявка на участие в открытом конкурсе                |
|               -------------------------------------                |
|                                                                    |
| __________________________________________________________________ |
|                   (название открытого конкурса)                    |
|                                                                    |
|                                                                    |
|                                                                    |
| Куда: __________________________________________________           |
|                                                                    |
| Кому: __________________________________________________           |
|____________________________________________________________________|

Внимание!


В случае отсутствия на конверте надписи "Заявка на участие в открытом конкурсе" конверт будет вскрыт до начала открытого конкурса и заявка на участие в открытом конкурсе не будет рассматриваться Единой комиссией.


Приложение 4
к Конкурсной документации


Техническое задание
на выполнение в 2010 году научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по теме: "Проведение научно-исследовательских работ по разработке и созданию отраслевой комплексной информационной инфраструктуры Росрыболовства" для нужд Федерального агентства по рыболовству


1. Общие сведения


1.1. Наименование работ

Полное наименование работ: Проведение НИР по разработке и созданию отраслевой комплексной информационной инфраструктуры Росрыболовства. Сокращенное наименование системы - ОКИИ Росрыболовства.


1.2. Заказчик и Исполнитель

Заказчик: Федеральное агентство по рыболовству (Росрыболовство). Исполнитель: определяется по результатам открытого конкурса на выполнение НИР.


1.3. Основания для проведения работ

- Приказ Росрыболовства от 2 марта 2010 года N 143 "Об основных направлениях научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, решаемых в рамках государственного заказа" по направлению "Информатизация, управление и мониторинг промысла" ("Информатизация") для нужд Федерального агентства по рыболовству.

- Государственный заказ на выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в 2010 году за счет средств федерального бюджета (Вн. N 97/АК от 10 марта 2010 года)


1.4. Источник финансирования НИР

Федеральный бюджет.


2. Цели, назначение и исходные данные для проведения работ


2.1. Цели и назначение работы

Целями работы являются:

- Создание предпосылок для повышения производительности, надежности и сокращения издержек по эксплуатации Интегрированной информационно-вычислительной системы (ИИВС) Росрыболовства за счет повышения мощности и оптимизации распределения нагрузки вычислительных ресурсов ИИВС, оперативного отслеживания и управления топологией вычислительной сети, локализации отказов элементов телекоммуникационной системы Росрыболовства и восстановления в кратчайшие сроки работоспособности ИИВС Росрыболовства в случаях отказа оборудования.

- Выработка рекомендаций по созданию отраслевой комплексной информационной инфраструктуры.

- Разработка концепции типового узла отраслевой комплексной инфраструктуры с проработкой следующих основных подсистем:

- Разработка научно-обоснованных предложений по созданию системы виртуализации вычислительных мощностей ЦОД Росрыболовства.

- Разработка научно-обоснованных предложений по созданию единой централизованной системы управления и мониторинга, включающей управление и мониторинг структурированной кабельной сети, телекоммуникационного оборудования, инфраструктуры и вычислительных ресурсов ЦОД Росрыболовства.

- Разработка научно-обоснованных предложений по внедрению инженерных систем для обеспечения безотказного функционирования критических узлов ОКИИ на базе интегрированных инфраструктурных комплексов, объединяющих системы бесперебойного электропитания, кондиционирования и управления.

- Разработка комплекта технических заданий на разработку проектируемых подсистем.

- Анализ и разработка решений по повышению эффективности каналов информационного обмена в рамках ОКИИ.

- Разработка, установка и опытная эксплуатация в Росрыболовстве опытных образцов проектируемых подсистем в составе типового узла ОКИИ в Центральном аппарате Росрыболовства.

Назначением работы является повышение эффективности профильной деятельности Росрыболовства, создание условий для эффективного развития комплексной информационной инфраструктуры Росрыболовства, повышение надежности, производительности и сокращение издержек при эксплуатации ИИВС Росрыболовства за счет повышения мощности вычислительных ресурсов ЦОД, значимого сокращения времени возможных простоев и отказов информационной инфраструктуры при авариях и иных инцидентах.


2.2. Исходные данные для проведения работ

Исходными данными для проведения работ являются:

- информация,содержащаяся в концепциях, приказах, распоряжениях и иных нормативных документах Заказчика по описанию и планируемому развитию информационной инфраструктуры;

- проектно-сметная, эксплуатационная и рабочая документации на существующие инженерные, информационно-технологические и телекоммуникационные системы Заказчика;

- передовые зарубежные и отечественные информационно-технологические решения по построению требуемых систем, разработанные и полученные, в том числе, при взаимодействиях с техническими специалистами компаний-производителей оборудования и программного обеспечения;


3. Характеристика объекта автоматизации


3.1. Общая структура автоматизированной информационной системы Заказчика.

Развертывание опытного образца типового узла комплексной информационной инфраструктуры Росрыболовства должно быть осуществлено в Центральном аппарате Росрыболовства.

Структурно автоматизированная информационная система Центрального аппарата Росрыболовства состоит из следующих составных частей:

инженерные системы и телекоммуникационное оборудование:

- система бесперебойного и выделенного электропитания

- система климат контроля в технологических помещениях ИИВС

- структурированная кабельная сеть и каналы связи;

- телекоммуникационное оборудование, включая систему обеспечения информационной безопасности каналов связи; программно-аппаратные комплексы и общесистемное программное обеспечение:

- система корпоративной электронной почты:

- комплекс серверов сетевых служб;

- система резервного копирования;

- система управления ресурсами сети;

- система контроля доступа к серверам;

- центральный сервер баз данных и Интранет-портала;

- комплекс серверов для работы прикладных систем;

- комплекс защищенного терминального доступа;

Телекоммуникационное, серверное оборудование сети, АРМ располагаются в помещениях с контролируемым доступом.

Программно-аппаратная платформа, используемая в Росрыболовстве, характеризуется следующим:

в качестве серверов различного назначения и АРМ пользователей применяются компьютеры на платформе Intel;

в качестве операционной системы для АРМ пользователей применяется Microsoft Windows XP;

в качестве операционной системы для серверов применяется Microsoft Windows 2003 Server.

Автоматизированная система относится к многопользовательским системам с различными правами пользователей по доступу к информации.

Все программные и технические средства обработки конфиденциальной информации расположены в Центральном аппарате Росрыболовства (здание по адресу: г. Москва, Рождественский бульвар, д. 12) и в территориальных подразделениях Росрыболовства.

Каждое АРМ сети закреплено за определенной категорией пользователей или отдельным пользователем.

Установление прав доступа пользователей к ресурсам АС входит в функции администратора информационной безопасности.


3.2. Инженерные системы и телекоммуникационное оборудование

Структурированная кабельная сеть и каналы связи

Объект Заказчика характеризуется разветвленной инфраструктурой территориально распределенных на территории России объектов и подразделений Росрыболовства, объединенных открытой телекоммуникационной сетью связи.

Существующая локально-вычислительная сеть в Центральном аппарате Росрыболовства была построена в 2001 году и охватывает здания по адресам: Москва, Рождественский бульвар, д. 12, 14, 15.

В структурированной кабельной сети (СКС) Центрального аппарата Заказчика заложено около 20 км кабеля ("витая пара" категории 5) и около 550 метров оптического кабеля. По состоянию на конец 2009 года в СКС установлено свыше 350 розеток.

Состояние ЛВС и парка вычислительной техники Территориальных управлений и подведомственных организаций носит крайне неоднородный характер и должно быть уточнено Исполнителем в процессе обследования.


Телекоммуникационное оборудование


Существующая телекоммуникационная система охватывает все здания объекта Заказчика. Сеть построена на управляемых коммутаторах AVAYA и CISCO до 1000 Мбит/сек. В нее также входят криптомаршрутизаторы DIONIS.

Установленное оборудование позволяет подключить до 400 сетевых устройств (рабочих станций, серверов, сетевых принтеров и т.п.).


3.3. Программно-аппаратные комплексы и общесистемное программное обеспечение

Система корпоративной электронной почты

Система корпоративной электронной почты построена на базе программного обеспечения Microsoft Exchange Server 2003.


Система резервного копирования

Система резервного копирования построена на базе программного обеспечения CA BrightStore ArcServe Backup. Система имеет в своем составе 1 сервер системы резервного копирования с подключенной к нему библиотекой HP MSL2024.


Комплекс серверов сетевых служб (DNS, DHCP, WINS, Active Directory)

Для обеспечения работы внутренних сетевых служб DNS/DHCP используется программное обеспечение Microsoft. Сервисы каталогов Microsoft Active Directory работают на серверах на базе операционной системы Microsoft Windows 2003 Server.


Система управления ресурсами сети

Система управления ресурсами сети построена на базе программного обеспечения компании CA Unicenter.


Система контроля доступа к серверам

Система контроля доступа к серверам построена на базе программного обеспечения компании CA Access Control.


Центральный сервер баз данных и Интранет-портала

В качестве центрального сервера баз данных и Интранет-портала выступают 2 сервера баз данных СУБД с установленным на них ПО MS SQL 2000/2005/2008.


Серверы для работы прикладных систем

В качестве серверов для работы прикладных систем выступают:

- Главный сервер (контролер домена AD).

- Почтовый сервер (внутренний).

- Сервер, управляющий доступом в Интернет и являющийся внешним почтовым сервером.

- Сервер SQL (автоматизация делопроизводства).

- Сервер Правовой информации (базы правовых актов, Консультант).

- Сервер Правовой информации Гарант.

- Сервер файловый.

- Сервер 1С-бухгалтерии.

- Сервер SQL (Рыболовство).

- Сервер Интернет (правовой информации).

- Сервер Системы электронного документооборота (СЭДО).


Комплекс защищенного терминального доступа

Комплекс защищенного терминального доступа включает терминальные серверы (2 шт.) с доверенной специализированной операционной системой, серверы приложений (2 шт.) для решения задач терминалов, специализированные терминалы (2) со считывателями электронных карт.


4. Сроки и этапы выполнения работ. Ожидаемые результаты


4.1. Сроки выполнения работ

Начало НИР: с даты подписания государственного контракта на выполнение НИР.

Окончание НИР: не более 144 дней с момента заключения Государственного контракта.

Календарный план выполнения работ должен быть предложен Заказчику Исполнителем в Описании работ (Приложение 5).


4.2. Ожидаемые результаты

В результате проведения НИР ожидаются следующие результаты:

- Научно-обоснованные предложения, отраженные в отчете о НИР, по созданию типового узла, включающего:

- систему виртуальных серверов ЦОД;

- автоматизированную систему информационной безопасности (АСБ)

- систему мониторинга и управления СКС, телекоммуникационной инфраструктурой, вычислительными ресурсами и систем контроля производительности;

- инженерную систему для критических узлов интегральной вычислительной системы на базе интегрированных комплексов, объединяющих системы электропитания, кондиционирования и управления инфраструктурой;

- охранно-пожарную систему, систему автоматического газового пожаротушения, контроля доступа, видеонаблюдения;

- систему обеспечения информационной безопасности типового узла ОКИИ, включая криптографическую подсистему, подсистемы аудита, обнаружения и предотвращения вторжений, антивирусной защиты.

- Техническое задание на создание системы виртуальных серверов ЦОД Росрыболовства.

- Техническое задание на создание автоматизированной системы безопасности.

- Техническое задание на создание систем мониторинга и управления телекоммуникационными структурами, вычислительными ресурсами и контроля производительности.

- Техническое задание на создание инженерных систем для критических узлов интегральной вычислительной системы на базе интегрированных комплексов,объединяющих системы электропитания, кондиционирования и управления инфраструктурой.

- Техническое задание на создание систем эффективного информационного обмена в рамках ОКИИ.

- Опытные образцы подсистем виртуальных серверов ЦОД, системы автоматизированной безопасности, управления и инженерных подсистем, демонстрирующих все предложенные в НИР технические и проектные решения.

Создаваемые опытные образцы разрабатываемых подсистем типового узла должны продемонстрировать во время опытной эксплуатации весь спектр выбранных решений и технических средств. Конечный состав опытных образцов и площадка их развертывания должны уточняться и согласовываться с Заказчиком по результатам обследования объектов автоматизации.

Разработка опытных образцов подсистем типового узла, их монтаж и поддержание нормальной работоспособности, необходимой для выполнения своих функций в течение всего срока опытной эксплуатации, а также предоставление всего необходимого для создания стендов оборудования должны проводиться Исполнителем за свой счет.


4.3. Этапы выполнения работ

Работы в рамках НИР должны выполняться в один этап.


5. Требования к составу и проведению работ


5.1. Общие требования к проводимым работам Проводимая НИР должна быть согласована с текущими и перспективными планами Заказчика по развитию информационной инфраструктуры Росрыболовства в целом. При проведении работ и проектировании подсистем типового узла отраслевой комплексной информационной инфраструктуры должны выполняться следующие общие требования и условия:

учет существующего организационно-штатного деления Росрыболовства;

сохранение принятых в Росрыболовстве технологий информационного взаимодействия;

преемственность используемых в Росрыболовстве технических решений и совместимость с имеющимся оборудованием;

поддержка мер защиты во всех режимах обмена информацией.

Для решения технических задач необходимо учитывать рекомендации и требования ФСБ РФ, в том числе для работы в выделенных помещениях, а также наличие лицензий на соответствующую деятельность.

Создаваемые подсистемы типового узла отраслевой комплексной информационной инфраструктуры должны обладать необходимой надежностью и масштабируемостью, реализация которых не ухудшит эксплуатационные характеристики сети Росрыболовства.

Создаваемые подсистемы типового узла отраслевой комплексной информационной инфраструктуры должны использовать составные части из стандартных комплектующих и оборудования, соответствие которых предъявляемым требованиям должно быть подтверждено необходимыми сертификатами безопасности и гигиены.

Ремонт вышедших из строя устройств, входящих в состав опытного образца типового узла отраслевой комплексной информационной инфраструктуры, должен осуществляться с помощью поставщиков оборудования и региональных сервисных центров.

При реализации предложенных решений и внедрении предлагаемого оборудования в составе типового узла отраслевой комплексной информационной инфраструктуры должна обеспечиваться безотказная эксплуатация системы в режиме 24x7. Должны выполняться экологические и санитарно-гигиенические требования.

В предлагаемых решениях должна быть предусмотрена возможность дальнейшей эффективной модернизации как системы в целом, так и отдельных ее компонентов.

Создаваемые подсистемы типового узла отраслевой комплексной информационной инфраструктуры должны пройти успешную апробацию в реальных условиях работы опытного образца системы в Центральном аппарате Росрыболовства в течении не менее шести месяцев.


5.2. Требования к составу работ

НИР предполагает выполнение следующих работ:

1. Обследование объектов Заказчика с целью получения достоверной информации, необходимой для проектирования требуемых подсистем.

2. Определение и оценка предлагаемых решений по созданию типового узла отраслевой комплексной информационной инфраструктуры;

3. Определение требований к организации и обзор принципов построения, функциональных возможностей и технических средств, используемых для создания современных ЦОД. Обоснование предлагаемой архитектуры виртуальных серверов ЦОД.

4. Определение требований к организации и обзор принципов построения, функциональных возможностей и технических средств современных систем мониторинга и управления ресурсами информационных сетей масштаба предприятия, обоснование предлагаемой архитектуры системы и технических решений.

5. Определение требований к организации и обзор принципов построения, функциональных возможностей и технических средств современных автоматизированных систем информационной безопасности.

6. Определение требований к обеспечению работы критических узлов интегральной вычислительной системы Росрыболовства, в том числе к системам электропитания, кондиционирования, теплоотвода, обзор современных принципов и технических решений проектирования этих систем, интеграции их работы и управления. Обоснование предлагаемых решений по инженерным подсистемам.

7. Разработка комплекта технических заданий на создание типового узла отраслевой комплексной информационной инфраструктуры в составе:

7.1. Разработка технического задания на создание системы виртуализации вычислительных мощностей ЦОД Росрыболовства. Согласование и утверждение технического задания с Заказчиком.

7.2. Разработка технического задания на создание автоматизированной системы информационной безопасности.

7.3. Разработка технического задания на создание системы управления и мониторинга структурированной кабельной сети, телекоммуникационного оборудования и вычислительных ресурсов. Согласование и утверждение технического задания с Заказчиком.

7.4. Разработка технического задания на создание и модернизацию инженерных систем, обеспечивающих бесперебойное функционирование критических узлов интегральной вычислительной системы Росрыболовства.

8. Разработка и апробация технических решений по созданию системы виртуализации вычислительных мощностей ЦОД Росрыболовства.

9. Разработка и апробация технических решений по построению централизованной системы управления и мониторинга информационной инфраструктуры Росрыболовства.

10. Разработка и апробация технических решений по созданию и модернизации инженерных систем, обеспечивающих бесперебойное функционирование критических узлов интегральной вычислительной системы Росрыболовства.

11. Обоснование, выбор и апробация комплекса технических средств для создания системы виртуализации вычислительных мощностей ЦОД Росрыболовства на примере опытного образца и его опытной эксплуатации.

12. Обоснование, выбор и апробация комплекса технических средств для создания централизованной системы управления и мониторинга СКС, телекоммуникационного оборудования и вычислительных ресурсов Росрыболовства на примере опытного образца системы и его опытной эксплуатации.

13. Обоснование, выбор и апробация комплекса технических средств инженерных систем, обеспечивающих бесперебойное функционирование критических узлов интегральной вычислительной системы Росрыболовства на примере опытного образца систем и его опытной эксплуатации.

14. Систематизация полученных результатов НИР и оформление их в виде отчета НИР. Согласование и утверждение отчета о НИР с Заказчиком.


6. Требования к разработке подсистем опытного образца типового узла отраслевой комплексной информационной инфраструктуры


6.1. Общие требования к разработке подсистем


Разрабатываемые подсистемы типового узла отраслевой комплексной информационной инфраструктуры должны отвечать следующим общим требованиям:

1. Быть ориентированы на поддержку сетей и приложений с распределенной архитектурой.

2. Обеспечивать непрерывный режим работы (24x7).

3. Иметь развитые возможности для масштабируемости. Иметь модульную архитектуру для облегчения достижения требуемой функциональности и уровня производительности. Не иметь верхнего ограничения масштаба поддерживаемой сети.

4. Максимально автоматизировать работу в реальном масштабе времени, минимизировать требуемые настройки по поддержанию работоспособности систем при интенсивном изменении масштаба и топологии сети.

5. Иметь развитые инструменты оповещения (журналы, e-mail, SMS и др.) администраторов систем о произошедших событиях различной степени критичности или о наличии предпосылок преодоления критического порога.

6. Решения должны обеспечивать поддержку открытых протоколов и интерфейсов для разработки приложений (API), обеспечивающих возможность интеграции с широким спектром современных приложений. Наличие встроенных инструментов для доработки интерфейса и функциональных возможностей модулей под требуемые прикладные задачи.

7. Иметь развитые инструменты конфигурирования систем и управляемых объектов. Поддерживать централизованное хранение и управление ранее созданными конфигурациями.

8. Поддерживать выполнение системой действий автоматически с заданной частотой и/или в указанное время по расписанию.

9. Обнаруживать и локализовывать проблемы и отказы с точностью до устройства и до порта.

10. Иметь единый графический интерфейс пользователя (оператора, администратора) с поддержкой веб-интерфейса.

11. Поддерживать следующие ОС:

11.1. Microsoft Windows (Microsoft Windows 2000, Windows Server 2003, Windows Server 2008, Windows XP, Windows 7);

11.2. Solaris (версия 9 и 10);

11.3. Linux (Red Hat Enterprise Linux, Version 3, Update 6 или выше KDE (K Desktop Environment)).


6.2. Требования к разработке подсистемы виртуализации вычислительных мощностей ЦОД в составе типового узла отраслевой комплексной информационной инфраструктуры


Общие требования к подсистеме виртуализации вычислительных мощностей ЦОД в составе типового узла отраслевой комплексной информационной инфраструктуры


При разработке системы виртуализации вычислительных мощностей ЦОД Росрыболовства должна быть обеспечена консолидация и повышение эффективности использования серверных ресурсов. Виртуальные серверы должны разделять ресурсы физических серверов и функционировать под управлением различных операционных систем.

Размещение приложений на виртуальных серверах должно позволить увеличить эффективность использования вычислительных ресурсов и предоставить возможность динамически перераспределять их в соответствии с приоритетом задач в реальном масштабе времени. При разработке научно обоснованных рекомендаций, технического задания и технического эскизного проекта должны быть предусмотрены реализации следующих основных возможностей:

- Концентрация приложений, размещенных на разрозненных физических серверах, в один надежный и масштабируемый виртуальный сервер с обеспечением его удаленного управления и гибкого распределения ресурсов.

- Единое управление фермами серверов и динамическое распределение ресурсов между сервисами и/или задачами.

- Поддержка кластерных конфигураций вычислительных ресурсов и системы хранения для эффективного использования отказоустойчивого оборудования.


Требования к функциональным возможностям разрабатываемой подсистемы виртуализации вычислительных мощностей ЦОД в составе типового узла отраслевой комплексной информационной инфраструктуры


В процессе разработки рекомендаций, технического задания и эскизного проекта системы виртуализации вычислительных мощностей ЦОД должны быть предусмотрены следующие функциональные возможности:

- Реализация динамических логических разделов для консолидации серверов в ЦОД.

- Контроль ресурсов виртуальных машин: загрузка процессоров, загрузка памяти, операции ввода/вывода, использование сети и др.

- Поддержка кластеризации виртуальных машин для различных физических серверов.

- Использование сетевых хранилищ для загрузки системы.

- Инструментарий для осуществления миграции существующих физических систем в виртуальные машины.

- Возможность сохранения образов сконфигурированных систем, запущенных на виртуальных машинах, для их последующего развертывания в лабораторной среде.

- Предоставление эффективных средств контроля качества и инструментов для отладки.


6.3. Требования к разработке автоматизированной системы информационной безопасности в составе типового узла отраслевой комплексной инфраструктуры


6.3.1 Общие требования

При разработке автоматизированной системы безопасности (АСБ) типового узла отраслевой комплексной инфраструктуры должны выполняться следующие общие требования и условия:

- учет существующего организационно-штатного деления Росрыболовства;

- сохранение принятых в Росрыболовстве технологий информационного взаимодействия;

- преемственность используемых в Росрыболовстве технических решений и совместимость с имеющимся оборудованием;

- поддержка мер защиты во всех режимах обмена информацией (при хранении, обработке, передаче по каналам связи).

Для решения технических задач необходимо учитывать рекомендации и требования ФСБ РФ, в том числе для работы в выделенных помещениях, а также наличие лицензий на соответствующую деятельность.

АСБ должна обладать необходимой надежностью и масштабируемостью, реализация которых не ухудшит эксплуатационные характеристики сети Росрыболовства.

В качестве базовой технологии интеграции технических средств и информационных ресурсов в АСБ должна использоваться отечественная информационно-коммуникационная технология с применением СКЗИ и СЗИ от НСД, сертифицированных ФСБ России и ФСТЭК России.

Высший гриф информации, обрабатываемой в автоматизированной системе Росрыболовства, - "Для служебного пользования". Для обеспечения, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, необходимого уровня защиты конфиденциальной информации в ИИВС Росрыболовства и безопасного ее функционирования должна быть создана установленным порядком система информационной безопасности ИИВС Росрыболовства, удовлетворяющая требованиям ФСТЭК России к защищенным АС класса "1Г", требованиям ФСБ России к применению криптографических преобразований и сертифицированных средств криптографической защиты информации по уровням классов КС1 - КС3. Показателями назначения (параметрами, характеризующими степень соответствия системы ее назначению) являются параметры, определяющие требования ФСТЭК России к защищенным АС класса "1Г" и требования ФСБ России к применению криптографических преобразований, в соответствии с ГОСТ 28147-89, и сертифицированных средств криптографической защиты информации по уровням классов КС1 - КС3.


6.3.2. Требования к разработке криптографической подсистемы АСБ.

Применяемые средства криптографической защиты информации (СКЗИ) должны быть сертифицированы по уровню КС1/КС2/КС3 в соответствии с требованиями ФСБ России.

Криптографические преобразования должны соответствовать ГОСТ 28147-89.

Подсистема обеспечения криптографической защиты информации должна реализовывать следующие функции:

- функция криптографической защиты информации;

- функция управления ключевой информацией. СКЗИ, используемые в ИИВС Росрыболовства, должны обеспечивать защиту информации на сетевом и прикладном уровнях.


6.3.3. Требования к составу реализуемых функций АСБ

Должны быть разработаны:

- Подсистема информационной безопасности электронной почтовой системы со следующими функциями:

- функция шифрования сообщений электронной почты, содержащих конфиденциальную информацию и информацию ограниченного распространения (взаимодействие с подсистемой криптографической защиты информации);

- функция туннелирования передаваемых данных (взаимодействие с подсистемой защиты информации при межсетевом взаимодействии);

- функция подтверждения подлинности и обеспечения целостности передаваемых сообщений (взаимодействие с подсистемой обеспечения целостности);

- функция антивирусной защиты передаваемых почтовых сообщений, включая защиту от навязываемых почтовых отправлений, или спама (взаимодействие с подсистемой защиты от программных вирусов);

- функция аутентификации абонентов и администраторов (взаимодействие с подсистемой управления доступом);

- функция разграничения доступа абонентов к ресурсам почтового сервера внешних абонентов и почтового сервера внутренних абонентов;

- функция защиты от несанкционированного доступа (НСД) программно-аппаратных средств электронной почтовой системы (взаимодействие с подсистемой обеспечения целостности).

- Подсистема аудита информационной безопасности (ИБ) для регистрации в журналах безопасности средств защиты различных событий, происходящих в АРМ пользователей или ЛВС в целом.

- Подсистема должна обеспечивать анализ состояния защищенности систем посредством активного аудита архитектуры, топологии и конфигурации вычислительных средств ЛВС с целью выявления потенциальных путей осуществления вторжений в систему, анализа их последствий и выработки решений по обеспечению безопасности информации.

- Подсистема управления процессами обеспечения безопасности информации предназначена для управления или обеспечения управления всеми компонентами и средствами системы информационной безопасности во всех режимах ее работы, с использованием преимущественно организационных мер.

- Подсистема обнаружения и предотвращения вторжений предназначена для своевременного обнаружения несанкционированной сетевой активности с целью пресечения обнаруженных злонамеренных действий.

- Подсистема защиты от программных вирусов;


6.4. Требования к разработке подсистемы управления и мониторинга в составе типового узла отраслевой комплексной информационной инфраструктуры


Требования к разработке управления физическим уровнем сети


При разработке подсистемы управления и мониторинга в составе типового узла отраслевой комплексной информационной инфраструктуры, на физическом уровне сети необходимо разработать:

Реализацию на основе единого программно-аппаратного комплекса, включающего в себя следующие функциональные возможности:

- Осуществление контроля физического уровня сети (Layer 1) вплоть до абонентской розетки на рабочем месте и построение схемы физических соединений (соединения от активного оборудования до патч-панелей, соединения в коммутационных шкафах, соединения от шкафа до розетки; устройства, подсоединенные к розетке на рабочем месте).

- Реализацию непрерывного отслеживания устройств, подключенных к абонентским розеткам (даже если эти устройства отключены от источника электроэнергии).

- Реализацию мониторинга наличия свободных портов в распределительных панелях и абонентских розетках.

- Возможность сравнения текущего состояния сети с планируемой архитектурой.

- Генерацию сообщений о нарушениях и сбоях на физическом уровне сети.

- Генерацию сообщений о неавторизованных событиях в сети.

- Ведение истории изменений в сети. Поддержка планирования работ по изменению топологии сети и подключения оборудования.

- Наличие различных видов встроенных отчетов и представлений информации.

- Поддержку соединений, осуществляемых стандартными патч-кордами (RJ 45).

- Интеграцию с распространенными инструментами управления сетью.


Требования к разработке управления информационной инфраструктурой сети


При разработке системы управления и мониторинга в части управления информационной инфраструктурой сети предъявляются следующие требования:

Единое архитектурное решение. Клиент-серверная архитектура.

Управление функциональностью решения с помощью подключаемых функциональных модулей.

Осуществление непрерывного мониторинга сети (опрос объектов, сбор статистики, анализ).

Обеспечение управления неисправностями сетевой и IT-инфраструктур в реальном времени.

Обеспечение управления производительностью сетевой и IT-инфраструктур в реальном времени.

Построение модели сети в графическом виде в различных представлениях (схемы соединений устройств; размещение устройств (с использованием поэтажных планов); организационное представление - принадлежность устройств разным подразделениям Агентства).

Ведение истории изменений, сравнение конфигураций оборудования на разные моменты времени, поиск внесенных изменений.

Доступные операции:

- Автоматическое построение топологии сети с возможностью ее дальнейшего редактирования.

- Мониторинг состояния сети в реальном масштабе времени.

- Моделирование сетевой архитектуры.

- Анализ корреляции событий и их взаимного влияния на протекающие процессы и предоставляемые сервисы.

- Проактивные действия - автоматические действия системы по устранению сбоев или реагирование на события.

- Проактивный мониторинг загрузки сети и информационных служб для обеспечения максимальной производительности. Тестирование времени отклика и доступности сервисов (выполнение следующих видов тестов: UDP Echo - двусторонняя задержка, используется для измерения времени отклика трафика UDP; UDP Jitter двусторонняя и односторонняя задержки, дрожание, потеря пакетов; TCP Connect - время соединения при мониторинге производительности TCP соединения; DNS - время поиска DNS (производительность DNS сервера, выявление прерывания работы Internet провайдера); DHCP - задержка на получение IP-адреса; HTTP - двусторонняя задержка на получение веб-страницы (производительность веб-сайта, выявление прерывания работы Internet провайдера); ICMP Ping - двусторонняя задержка ICMP Ping; Traceroute - двусторонняя задержка на всем пути прохождения пакета; FTP - двусторонняя задержка при передаче файлов; POP3 - измерение времени отклика POP3 (транзакция); SMTP - измерение времени отклика SMTP почтового сервера (транзакция).

- Поиск и локализация неисправностей в автоматическом режиме.

- Развитые инструменты формирования отчетности. Наличие встроенной базы шаблонов отчетов (например, "Оборудование с наибольшим количеством отказов", "Наиболее часто встречающиеся отказы оборудования", "Инвентаризация сетевого оборудования", "Версии ПО активного оборудования и ОС рабочих станций и серверов", "Изменения моделей устройств за отчетный период", "Количество свободных портов для подключения пользователей". Поддержка генерации отчетов по расписанию, вывод отчетов на печать или сохранение в электронном виде (PDF, Excel, Word).


6.5. Требования к разработке инженерной подсистемы


Общие требования к разработке инженерной подсистемы в составе типового узла отраслевой комплексной информационной инфраструктуры


При разработке инженерной подсистемы типового узла отраслевой комплексной информационной инфраструктуры необходимо предусмотреть несколько механизмов распределения электропитания и охлаждения, при этом в активном состоянии должен находиться только один.

Техническое обслуживание и ремонтные работы (профилактическое и плановое ТО, ремонт и замена компонентов, монтаж компонентов, тестирование компонентов и систем) должны проводиться без остановки работы типового узла отраслевой комплексной информационной инфраструктуры.

При использовании жидкостного охлаждения должно быть предусмотрено наличие двух независимых трубопроводов, позволяющих переключение системы охлаждения между ними и штатную работу системы охлаждения на любом из них.


Требования к разработке общего электроснабжения


Основное распределительное устройство системы электроснабжения должно быть спроектировано с учетом возможности обслуживания, резервирования и наращивания системы.

Система общего электроснабжения должна допускать выполнение техобслуживания и ремонта распредустройства, шины и выключателей. На каждом уровне электрораспределительной системы должны быть предусмотрены устройства подавления переходных помех надлежащего номинала для подавления энергии вероятных переходных процессов.


Требования к разработке системы бесперебойного электроснабжения


При разработке общего электроснабжения типового узла отраслевой комплексной информационной инфраструктуры должна быть предусмотрена система бесперебойного электроснабжения. Она может состоять из отдельных модулей ИБП или из нескольких групп параллельно включенных модулей ИБП. Каждый модуль должен иметь средства индивидуального отключения, исключающие влияние на работоспособность системы в целом или ее резервирование.

Система бесперебойного электроснабжения должна иметь возможность автоматического или ручного перевода на внутренний байпас, должна иметь внешние средства обхода (байпас) системы на случай ее отказа или ремонта. Для обеспечения дополнительной емкости и/или резервирования для каждого модуля ИБП должны быть предусмотрены системы аккумуляторов (возможно обслуживание нескольких модулей ИБП от одной системы аккумуляторов). Емкость батарей должна быть рассчитана на период работы при полной нагрузке системы не менее 2 часов.


Требования к разработке системы гарантированного электроснабжения


Система гарантированного электроснабжения должна быть способна предоставить электроснабжение удовлетворительного качества и устойчивости непосредственно вычислительному и телекоммуникационному оборудованию в случае отказа общедоступной сети.

Дизель-генераторные установки (ДГУ) должны быть расчитаны на подачу синусоидального тока, требуемого системе ИБП или потребителям в машинном зале. При пуске генератор должен быть способен подавать требуемые для пуска электродвигателя пусковые токи с максимальным падением напряжения 15 % у электродвигателя.

Должна быть предусмотрена резервная мощность для обеспечения всего оборудования климат-контроля во избежание тепловых перегрузок. ДГУ, включенные параллельно, должны поддерживать синхронизацию в ручном режиме на случай отказа устройств автоматической синхронизации. Должен быть предусмотрен принудительный обход (байпас) каждого генератора (ДГУ) для прямого питания индивидуальных нагрузок на случай отказа или ремонта распредустройства, соединяющего генераторы в параллельную схему работы. На выходе каждого электрогенератора должно быть установлено устройство подавления переходных помех (TVSS). ДГУ должны работать на дизельном топливе, запас которого может варьироваться от 4 часов до 60 дней.

Для всех систем хранения топлива должны быть предусмотрены дистанционный контроль уровня топлива и аварийная сигнализация. При проектировании запаса топлива следует принять во внимание время поставки топлива. Вокруг ДГУ должно быть предусмотрено освещение, питаемое от ИБП, инвертора аварийного освещения или индивидуальных аккумуляторов. Вблизи генератора должны быть предусмотрены электророзетки с питанием от ИБП. Для системы ДГУ должен быть собственный нагрузочный реостат или возможность для подключения передвижного реостата.


Требования к разработке системы кондиционирования


При разработке системы кондиционирования воздуха необходимо предусмотреть несколько кондиционеров с общей холодопроизводительностью, обеспечивающей в расчетном пространстве требуемые температуру и относительную влажность, а также с резервированием агрегатов, достаточным для нормальной работы системы в случае отказа или отключения одного электрораспределительного щита. Система трубопроводов должна быть двухпутными, для сохранения работы системы кондиционирования в штатном режиме в случае отказа или техобслуживания какого-либо участка трубопровода.

Для обеспечения электрического резервирования необходимо предусмотреть подачу питания к дублирующим агрегатам системы от разных электрощитов. Все кондиционеры машинного зала должны быть обеспечены резервным питанием от системы гарантированного электроснабжения. Типовой узел отраслевой комплексной информационной инфраструктуры должен быть обеспечен специально предназначенным для него холодильным оборудованием с уровнем резервирования N+1.

Должно быть предусмотрено достаточное резервирование оборудования системы кондиционирования для обеспечения возможности отключения любого компонента оборудования без отрицательных последствий для охлаждаемого оборудования.


Требования к разработке системы пожарно-охранной сигнализации и пожаротушения


При разработке системы пожарно-охранной сигнализации и пожаротушения типового узла отраслевой комплексной информационной инфраструктуры должен быть обеспечен минимальный уровень защиты, требуемый нормами и правилами, включая в себя обычную спринклерную систему и огнетушители незагрязняющего действия.

Для особо важных (критически важных) помещений типового узла отраслевой комплексной информационной инфраструктуры с интенсивным воздушным вместо обычных дымовых пожарных извещателей должна использоваться система обнаружения дыма в пробах воздуха.


7. Требования к документированию работ


По результатам выполнения НИР Исполнитель должен предоставить Заказчику следующие документы:

- Отчет о НИР.

- Техническое задание на создание системы виртуализации вычислительных мощностей ЦОД Росрыболовства.

- Техническое задание на создание системы управления и мониторинга структурированной кабельной сети, телекоммуникационного оборудования и вычислительных ресурсов Росрыболовства.

- Техническое задание на создание и модернизацию инженерных систем, обеспечивающих бесперебойное функционирование критических узлов интегральной вычислительной системы Росрыболовства.

- Техническое задание на создание систем эффективного информационного обмена в рамках ОКИИ.

- Эскизный проект опытного образца системы виртуализации вычислительных мощностей ЦОД Росрыболовства в составе следующих документов:

- ведомость эскизного проекта;

- структурная схема;

- схема функциональной структуры;

- схема подключения;

- схема соединения;

- план расположения оборудования и проводок;

- чертеж размещения технических средств;

- пояснительная записка;

- описание комплекса технических средств;

- описание программного обеспечения;

- расчет показателей надежности;

- спецификация оборудования и программного обеспечения.

- Эскизный проект опытного образца системы управления и мониторинга структурированной кабельной сети, телекоммуникационного оборудования и вычислительных ресурсов Росрыболовства в составе следующих документов:

- ведомость эскизного проекта;

- структурная схема;

- схема функциональной структуры;

- схема подключения;

- схема соединения;

- план расположения оборудования и проводок;

- чертеж размещения технических средств;

- пояснительная записка;

- описание комплекса технических средств;

- описание программного обеспечения;

- расчет показателей надежности;

- спецификация оборудования и программного обеспечения.

- Эскизный проект опытного образца инженерных систем, обеспечивающих бесперебойное функционирование критических узлов интегральной вычислительной системы Росрыболовства в составе следующих документов:

- ведомость эскизного проекта;

- структурная схема;

- схема функциональной структуры;

- схема подключения;

- схема соединения;

- план расположения оборудования и проводок;

- чертеж размещения технических средств;

- пояснительная записка;

- описание комплекса технических средств;

- описание программного обеспечения;

- расчет показателей надежности;

- спецификация оборудования и программного обеспечения.

Предоставляемые документы должны соответствовать требованиям действующих ГОСТ, руководящих документов и требований к оформлению научно-технической документации.

Документация должна представляться в распечатанном и сброшюрованном виде в 2 экземплярах, а также в электронной форме на носителе типа CD.

Все документы должны быть оформлены на русском языке.


8. Ожидаемый экономический эффект и технико-экономическое обоснование


Проведение НИР должно создать предпосылки для получения следующих экономических эффектов:

- Общий экономический эффект от повышения качества и надежности информационного обеспечения деятельности Агентства за счет повышения надежности, производительности и сокращение издержек по эксплуатации ИИВС Росрыболовства.

- Минимизация затрат на замену оборудования и программного обеспечения в случае их отказа за счет обеспечения совместимости с существующим оборудованием.

- Оптимизация затрат на администрирование и сопровождение систем ИИВС за счет использования стандартного оборудования, предусматривающего возможность его централизованного администрирования.

- Минимизация затрат на обучение персонала.

Исполнитель работ должен разработать технико-экономическое обоснование (ТЭО) работ.

ТЭО должно включать в себя следующие основные пункты:

общие сведения о проекте;

капитальные затраты;

эксплуатационные затраты;

производственная программа;

финансирование проекта;

оценка коммерческой целесообразности реализации проекта.

В разделе "Общие сведения о проекте" должны быть описаны общий замысел, место размещения и участники проекта, краткая характеристика отрасли деятельности, анализ спроса-предложения, оценка емкости рынка, основные потребители продукции (услуг). Должны быть приведены основные параметры проекта: вид и номенклатура продукции (услуг), мощность (объем услуг) предприятия.

В разделе "Капитальные затраты" представляется смета капитальных (единовременных) затрат, необходимых для реализации проекта.

В разделе "Эксплуатационные затраты" представляется смета эксплуатационных (ежегодных) затрат с разбивкой по статьям затрат.

В разделе "Производственная программа" приводится описание всех видов продукции (услуг), которые планируется выпускать (предоставлять) в рамках рассматриваемого проекта, с указанием объемов производства и цен реализации.

В разделе "Финансирование проекта" представляется схема финансирования проекта с описанием источников получения заемных средств, условий их использования и погашения.

В разделе "Оценка коммерческой целесообразности реализации проекта" на базе исходных данных, принятых для экономической оценки проекта, проводятся расчеты основных экономических показателей, позволяющих оценить целесообразность реализации проекта. Расчетная часть содержит следующий расчетный материал: таблицы движения денежных потоков, прогноз баланса.

По результатам работы заказчик получает ТЭО в виде единого документа на бумажном и электронном носителе.


9. Порядок рассмотрения и приемки работ


Результаты НИР должны оформляться и предъявляться Заказчику в соответствии с календарным планом работ.

Исполнитель должен представить Заказчику конечную продукцию в установленные сроки вместе с актом сдачи-приемки работ с приложением к нему счета-фактуры.

Итоговый отчет должен быть обсужден и одобрен на научно-техническом совете Исполнителя, проводимом с участием представителей Заказчика.

Приемка работ будет осуществляться комиссией, созданной из представителей Заказчика и Исполнителя.

По результатам приемки этапов работ будет составлен и подписан представителями Исполнителя и Заказчика технический акт.

По окончании научно-исследовательской работы (этапа работы) Исполнитель должен представить Заказчику с сопроводительным письмом акт сдачи-приемки работ, прилагая к нему отчет о выполнении научно-исследовательской работы по ГОСТ 7.32-2001 в двух экземплярах и его электронную версию, рецензию.

Датой сдачи Исполнителем работ Заказчику считается дата регистрации сопроводительного письма.

Заказчик в течение пятнадцати рабочих дней со дня получения акта сдачи-приемки работ и отчетных документов обязан принять научно-исследовательскую работу (этап работы) и направить Исполнителю подписанный акт сдачи-приемки или мотивированный отказ от приемки работ.

При наличии мотивированного отказа Заказчика от приемки работ Сторонами составляется акт с перечнем необходимых доработок и с указанием контрольных сроков их выполнения. Такой акт должен быть составлен Сторонами в течение пяти рабочих дней с даты получения Исполнителем мотивированного отказа Заказчика.

Исполнитель по согласованию с Заказчиком может досрочно сдать выполненную научно-исследовательскую работу в целом или ее отдельные этапы.


Приложение 5
к Конкурсной документации


Требования
к описанию участниками размещения заказа на выполнение в 2010 году научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по направлению "Информатизация, управление и мониторинг промысла" ("Информатизация") по теме: "Проведение научно-исследовательских работ по разработке и созданию отраслевой комплексной информационной инфраструктуры Росрыболовства" для нужд Федерального агентства по рыболовству


Участник размещения заказа должен представить описание научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по следующей форме:

1. Наименование работы.

2. Краткая справка-аннотация работы (представляется краткое описание объекта разработки, раскрывается сущность работы, механизмы и порядок выполнения НИР).

2.1. Ожидаемые результаты работы (указываются результаты выполнения работ, их объем, возможность представления дополнительной информации в дополнение к указанной в техническом задании).

3. Этапы работы (указывается последовательность, основное содержание и сроки проведения работ (этапов работ), ожидаемые промежуточные результаты по итогам каждого этапа и какими отчетными документами они подтверждаются) по следующей форме:


N п/п

Наименование работ (этапов работ) Основное содержание работ (этапов работ)

Дата начала этапа

Дата окончания этапа

Цена государственного контракта тыс. руб.

Результаты работ. Документы, подтверждающие выполнение работ (этапов работ)








4. Финансово-экономическое обоснование работы:

4.1. Необходимость привлечения к выполнению работы определенной численности работников различных категорий и объем средств, запрашиваемых на выплату заработной платы с начислениями.

4.2. Необходимость приобретения материалов.

4.3. Необходимость прочих расходов на покупку товаров и оплату услуг.

5. Обоснование возможности выполнения условий открытого конкурса.

5.1. Квалификация участника размещения заказа или исполнителей, являющихся непосредственными исполнителями данной работы:

5.1.1. Наличие у участника или соисполнителей работ опыта создания систем технологической и информационной безопасности федеральных органов исполнительной власти, (за последние 3 года, с приложением первого и последнего листов государственных контрактов).

5.1.2. Наличие у участника или соисполнителей работ опыта выполнения разработки распределенных государственных информационных систем с использованием средств защиты и шифрования (за последние 3 года, список работ по тематике по годам).

5.1.3. Наличие у участника или соисполнителей работ сотрудников, специалистов по современным информационным технологиям, прошедших международные системы сертификации и имеющих действующий сертификат, относящийся к предмету конкурса и подтверждающий уровень квалификации

5.2. Обоснование необходимости привлечения организации-соисполнителя.

ГАРАНТ:

Нумерация подпунктов приводится в соответствии с источником


5.2.2. Сведения об организации-соисполнителе (полное наименование организации, юридический и фактический адрес, фамилия, имя и отчество руководителя организации, телефон, e-mail).

5.2.3. Перечень и содержание работ, выполняемых организациями-соисполнителями.

5.2.4. Квалификация организации-соисполнителя и опыт его работы в выполнении аналогичных работ.

5.2.5. Стоимость выполнения работ организации-соисполнителя.

5.3.Обоснование необходимости привлечения физических лиц и (или) индивидуального предпринимателя в качестве соисполнителя работы.

5.3.1. Сведения о привлекаемых физических лицах и (или) индивидуального предпринимателя (фамилия, имя и отчество, фактический адрес, телефон, e-mail).

5.3.2. Квалификация привлекаемых физических лиц и (или) индивидуального предпринимателя (ученая степень, ученое звание, опыт работы в данной области деятельности, награды - дипломы, лауреатство и т.п.).


Примечания.

1. Описание научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ подписывает руководитель организации.

2. Заявка и ее описание должны быть пронумерованы, прошнурованы, парафированы и скреплены печатью.


Приложение 6
к Конкурсной документации


ПРОЕКТ


                       ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ
                           N ______________
         на выполнение в 2010 году научно-исследовательских и
                опытно-конструкторских работ по теме:
       "Проведение научно-исследовательских работ по разработке
   и созданию отраслевой комплексной информационной инфраструктуры
    Росрыболовства" для нужд Федерального агентства по рыболовству

г. Москва                                        "___"________ 20__ г.


     Федеральное агентство по рыболовству  (далее  -  Росрыболовство),
именуемое  в  дальнейшем "Заказчик",  в лице руководителя (заместителя
руководителя), _______________________________________________________
                                    Ф.И.О.
действующего на   основании  Положения,  утвержденного  постановлением
Правительства   Российской  Федерации  от   11.06.2008   N  444,   или
(доверенности) с одной стороны,
и
______________________________________________________________________
(полное наименование для юридического лица (сокращенное наименование),
             фамилия, имя, отчество для физического лица)

в                                                                 лице
_____________________________________________________________________,
              (для юридических лиц - должность, Ф.И.О.;
                   физическим лицом не заполняется)

действующего                       на                        основании
___________________________________________________,
                          (для юридических лиц - Устав, доверенность;
для физических  лиц  -  паспорт  и  (или) свидетельство о регистрации,
доверенность; для индивидуальных предпринимателей  -  свидетельство  о
регистрации    в   едином   государственном   реестре   индивидуальных
предпринимателей)
признанное ________________________________________ открытого конкурса
          (единственным участником /либо победителем)
на    выполнение     в    20__ году     научно-исследовательских     и
опытно-конструкторских работ по направлению __________________________
для нужд Федерального  агентства  по  рыболовству  по  лоту  N  _____.
Основанием для заключения государственного контракта является протокол
Единой                                                        комиссии
______________________________________________________________________
                (название соответствующего протокола)

от  "__"__________  20__ г.  N   _______,   именуемое   в   дальнейшем
"Исполнитель",  с  другой  стороны,  именуемые в дальнейшем "Стороны",
заключили  настоящий  государственный  контракт  (далее  Контракт)   о
нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА


1.1. Исполнитель обязуется выполнить в соответствии с требованиями и условиями Контракта и своевременно сдать Заказчику, а последний обязуется принять и оплатить научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, а также исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности, полученные при выполнении работ (этапа работ) по настоящему Контракту.

1.2. Научные, технические, экономические и другие требования к результатам работы, являющейся предметом Контракта, определены в техническом задании (Приложение 1), составляющем неотъемлемую часть настоящего Контракта.

1.3. Срок сдачи работ по Контракту, содержание и сроки выполнения основных этапов работ определяются календарным планом (Приложение 2), составляющим неотъемлемую часть настоящего Контракта.

1.4. Приемка и оценка результатов работы осуществляется в соответствии с требованиями технического задания и календарного плана.


2. ЦЕНА КОНТРАКТА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ


2.1. Цена настоящего Контракта в соответствии со сметой затрат (Приложение 3), являющейся неотъемлемой частью настоящего Контракта составляет _____________ (сумма прописью).

Цена Контракта включает компенсацию издержек Исполнителя, включая расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей, расходы по выкупу исключительных прав на результаты выполненных по настоящему Контракту работ у третьих лиц (включая своих работников) в целях их передачи Российской Федерации в лице Заказчика и причитающееся ему вознаграждение, а также стоимость передаваемых Российской Федерации в лице Заказчика исключительных прав на передаваемые Заказчику результаты выполненных работ.

2.2. Работа не облагается НДС (подпункт 16 пункта 3 статьи 149 Налогового кодекса Российской Федерации).

2.3. Оплата работ по настоящему Контракту производится поэтапно (в случае выполнения работ по этапам) в соответствии с календарным планом и сметой затрат.

2.4. Заказчик авансирует работы по настоящему Контракту в размере 30 % от общей стоимости Контракта.

2.5. Оплата по настоящему Контракту производится в течение 25 (двадцати пяти) рабочих дней с даты подписания Заказчиком акта сдачи-приемки результатов научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ о приемке работ (этапа работ) на основании подписанного сторонами подлинного акта сдачи-приемки результатов научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ о приемке работ (этапа работ) с учетом ранее выплаченного аванса. Исполнитель определяет стоимость работ (этапа работ) и стоимость исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и указывает их в акте сдачи-приемки результатов научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (этапа работ).


3. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ


3.1. Перечень научной, технической и другой документации, подлежащей оформлению и сдаче Исполнителем Заказчику на отдельных этапах выполнения работы и по окончании срока действия Контракта, порядок проведения приемочных испытаний опытных образцов (партий) новой техники (продукции), изготавливаемых в соответствии с Контрактом, определены техническим заданием и календарным планом. Приемка выполненных работ осуществляется в порядке, установленном Техническим заданием и ГОСТ 15.101-98 "Порядок выполнения научно-исследовательских работ.

3.2. Сдача и приемка результатов работ (этапов работ - в случае поэтапного выполнения работ) проводятся в сроки, установленные календарным планом. Исполнитель в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней до даты сдачи работ (этапа работ) направляет Заказчику акт сдачи-приемки результатов научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (этапа работ) и прилагает к нему необходимую документацию (отчет по НИР о выполнении научно-исследовательской и опытно-конструкторской работы по ГОСТ 7.32-2001: "Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и правила оформления" в двух экземплярах и его электронную версию, рецензию, сведения о полученных результатах научно-технической деятельности), подтверждающую выполнение работ (этапа работ) в объеме, предусмотренном техническим заданием и календарным планом, и являющуюся результатом работ (этапа работ).

3.3. При отсутствии у Заказчика замечаний к документации, указанной п. 3.2 настоящего Контракта, акт сдачи-приемки результатов научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ подписывается уполномоченными представителями Сторон в срок не позднее 10 (десяти) рабочих дней со дня получения Заказчиком от Исполнителя документации, предусмотренной пунктом 3.2 настоящего Контракта.

3.4. При наличии недостатков в результатах выполненных работ (этапа работ) Стороны составляют двусторонний акт с перечнем необходимых доработок и указанием сроков их выполнения.

3.5. В случае досрочного выполнения Исполнителем работ Заказчик вправе досрочно принять и оплатить работы по контрактной цене.

3.6. Если в ходе работ обнаруживается невозможность достижения результатов вследствие обстоятельств, не зависящих от Исполнителя, или нецелесообразность продолжения работы, Исполнитель обязан приостановить работы и в течение 10 дней после приостановки работ поставить в известность Заказчика.

В этом случае стороны обязаны в течение 30 дней рассмотреть вопрос о целесообразности и направлениях продолжения работ и их дальнейшей оплате.

3.7. В срок не позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты принятия решения о прекращении выполнения работ Стороны на основании акта сверки проводят расчет за фактически выполненный объем работ.

Заказчик обязуется оплатить выполненные работы в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

3.8. Передача оформленной в установленном порядке документации по отдельным этапам Контракта осуществляется сопроводительными документами Исполнителя.


4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН


4.1. Исполнитель обязан:

4.1.1. Исполнитель обязуется выполнить работы по настоящему Контракту согласно техническому заданию и в сроки, установленные календарным планом надлежащего качества.

4.1.2. Обеспечить целевое использование средств, предоставляемых Заказчиком для выполнения работ по настоящему Контракту.

4.1.3. Выполнять предусмотренные настоящим Контрактом работы лично в соответствии с техническим заданием и передать результаты Заказчику в порядке и в сроки, установленные настоящим Контрактом.

4.1.4. Согласовывать с Заказчиком необходимость привлечения к производству работ по настоящему Контракту третьих лиц (соисполнителей).

4.1.5. Согласовать с Заказчиком необходимость использования охраняемых результатов интеллектуальной деятельности, принадлежащих третьим лицам, а также обосновать целесообразность приобретения прав на их использование.

При этом риск нарушения прав третьих лиц на результаты интеллектуальной деятельности несет Исполнитель.

4.1.6. Гарантировать Заказчику передачу полученных по Контракту результатов, не нарушающих исключительных прав третьих лиц.

4.1.7. Представить Заказчику перечень объектов исключительных прав, использование которых предполагается при реализации результатов работы по настоящему Контракту, а также сообщить условия их использования с предоставлением, в случае необходимости, соответствующих расчетов.

4.1.8. Своими силами и за свой счет, не нарушая конечной даты сдачи результатов работ, устранять допущенные по его вине недостатки в выполненной работе, а также ошибки в расчетах и аналитических выводах, которые могут повлечь отступления от параметров, предусмотренных в техническом задании.

4.1.9. Незамедлительно информировать Заказчика об обнаруженной невозможности получить ожидаемые результаты работ или о нецелесообразности продолжения работы.

4.1.10. Если в процессе выполнения работы выясняется неизбежность получения отрицательного результата, Исполнитель обязан приостановить ее, письменно поставив об этом в известность Заказчика в 10-дневный срок после приостановления работ.

4.1.11. Не заключать на время действия настоящего Контракта договоры с третьими лицами в качестве исполнителя на выполнение работ, относящихся к предмету настоящего Контракта, и использованию результатов этих работ.

4.1.12. Включать в трудовые и иные договоры, заключаемые с конкретными исполнителями работ, составляющих предмет настоящего Контракта, необходимые условия, обеспечивающие соблюдение Исполнителем принятых на себя по настоящему Контракту обязательств, включая обязательство о неразглашении конфиденциальной информации.

4.1.13. В случае изменения банковских реквизитов в 3-х дневный срок письменно известить Заказчика.

4.2. Исполнитель имеет право:

4.2.1. Привлекать к исполнению настоящего Контракта третьих лиц (соисполнителей) только на основании письменного согласия Заказчика. При этом Исполнитель несет ответственность за действия таких третьих лиц, в том числе за качество выполненной ими работы и сроки выполнения работы, как за свои собственные.

4.2.2. Использовать полученные в процессе исполнения работ по настоящему Контракту результаты работ только для собственных нужд. Использование Исполнителем указанных результатов в работах по заказу третьих лиц, а также передача третьим лицам допускается только с письменного разрешения Заказчика и на условиях, определенных Заказчиком.

4.3. Заказчик обязан:

4.3.1. Передавать Исполнителю необходимую для работы имеющуюся у Заказчика информацию.

4.3.2. Принять и оплатить результаты работ в соответствии с условиями настоящего Контракта.

4.4. Заказчик имеет право:

4.4.1. Отказаться от оплаты результатов работ (этапа работ) в случае их несоответствия требованиям, установленным техническим заданием и календарным планом, и требовать от Исполнителя исправления недостатков за счет Исполнителя.

4.4.2. Заказчик имеет право в любое время проверять ход и качество выполняемых по настоящему государственному контракту работ, а также процесс расходования Исполнителем полученных бюджетных средств без вмешательства в оперативно-хозяйственную деятельность Исполнителя.

4.4.3 В случае, если Агентством в конкурсной документации на выполнение работ по выполнению НИР было установлено требование обеспечения исполнения государственного контракта, государственный контракт заключается только после предоставления участником конкурса, с которым заключается контракт, безотзывной банковской гарантии, страхования ответственности по контракту, договора поручительства или передачи Агентству в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита), в размере обеспечения исполнения контракта, указанном в конкурсной документации.

4.4.4. Запрашивать у Исполнителя расшифровки статей сметы затрат, (Приложение N 3), являющейся неотъемлемой частью настоящего Контракта.


5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ


5.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему Контракту Исполнитель и Заказчик несут ответственность в соответствии с действующим законодательством и условиями настоящего Контракта.

5.2. В случае нарушения срока выполнения работ (этапа работ) Исполнитель уплачивает Заказчику неустойку в размере 0,1% от стоимости просроченных работ, начиная со дня, следующего после дня окончания работ (этапа работ), за каждый день просрочки.

5.3. Исполнитель по требованию Заказчика своими средствами и за свой счет в срок, согласованный с Заказчиком, устраняет недостатки, допущенные по своей вине в результатах выполненных работ (этапов работ). В случае неустранения указанных недостатков в согласованный Сторонами срок Исполнитель в течение 10 дней с момента окончания указанного срока уплачивает Заказчику неустойку в размере 20% стоимости работ (этапов работ), в результатах которых выявлены недостатки.

5.4. В случае несоблюдения Исполнителем сроков начала и окончания работ (этапов работ), установленных настоящим Контрактом, а также передачи результатов работ (этапов работ), Заказчик имеет право по решению суда или согласию сторон расторгнуть настоящий Контракт и потребовать возмещения ему убытков, причиненных Исполнителем вследствие ненадлежащего исполнения договорных обязательств.

5.5. В случае отказа Исполнителя от исполнения своих обязательств по выполнению работ по Контракту, он обязан выплатить Заказчику штраф в размере 50 (пятидесяти) % от цены настоящего Контракта.

5.6. Исполнитель в полном объеме возмещает убытки, причиненные ненадлежащим исполнением условий настоящего Контракта.

5.7. Исполнитель возмещает Заказчику убытки, причиненные вследствие нарушения исключительных прав третьих лиц на переданные Заказчику результаты работ.

5.8. Уплата неустойки и возмещение убытков не освобождают Стороны от выполнения принятых обязательств.

5.9. При реорганизации юридического лица, выступающего в качестве Стороны-участника настоящего Контракта, все его обязательства переходят к правопреемнику.

5.10. В случае возникновения разногласий между Сторонами по вопросам, предусмотренным настоящим Контрактом, Стороны примут все меры к разрешению их путем переговоров. В случае невозможности разрешения разногласий по настоящему Контракту путем переговоров они будут разрешаться в Арбитражном суде г. Москвы.


6. ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПРАВА НА РЕЗУЛЬТАТЫ НИР


6.1. Сведения обо всех результатах интеллектуальной деятельности, включая объекты интеллектуальной собственности, полученные и (или) использованные при выполнении научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по настоящему Контракту и/или этапов работ, подлежат отражению в отчетной документации.

6.2. Исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности, полученные Исполнителем при выполнении настоящего Контракта, принадлежат Российской Федерации в лице Заказчика. Распоряжение правами на результаты интеллектуальной деятельности осуществляются Заказчиком в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

6.3. Исполнитель обязан:

6.3.1 В случае, если выполнение научно-исследовательской и опытно-конструкторской работы требует проведения патентных исследований, проводить патентные исследования и представлять Заказчику отчет о патентных исследованиях в соответствии с ГОСТ Р 15.011-96 "Система разработки и постановки продукции на производство. Патентные исследования. Содержание и порядок проведения", согласно Техническому заданию (Приложение N 1) и Календарному плану (Приложение N 2).

6.3.2 Представлять в Федеральное агентство по рыболовству на бумажном и электронном носителях сведения о полученных результатах научно-технической деятельности по утвержденным приказом Минобрнауки России от 17 декабря 2009 г. N 736 формам учетных документов.

6.4. Заказчик обязан:

6.4.1. Осуществлять государственный учет результатов научно-технической деятельности в установленном порядке.

6.4.2. Сообщать Исполнителю в месячный срок после поступления от него уведомления о получении результатов интеллектуальной деятельности решение о способе правовой охраны.

6.4.3. Обеспечить за счет выделяемых ему средств федерального бюджета правовую охрану полученного результата интеллектуальной деятельности.

6.5. Исполнитель вправе использовать полученные в процессе исполнения работ по настоящему государственному контракту результаты работ только для собственных нужд. Использование Исполнителем указанных результатов в работах по заказу третьих лиц, а также передача третьим лицам допускается только с письменного разрешения Заказчика и на условиях, определенных Заказчиком.

6.6.Заказчик вправе подать заявку на выдачу патента в течение шести месяцев со дня письменного уведомления Исполнителем о получении результата интеллектуальной деятельности, способного к правовой охране, а Исполнитель обязан путем заключения соответствующих соглашений со своими работниками (и/или третьими лицами) приобрести все права для их передачи Российской Федерации в лице Заказчика. Затраты Исполнителя по выкупу прав для их передачи Российской Федерации в лице Заказчика включены в стоимость работ по настоящему Контракту.

6.7. Если в течение указанного срока Заказчик не подаст заявку на выдачу патента, то право на получение патента принадлежит Исполнителю.

6.8. Выплата вознаграждений авторам результатов интеллектуальной деятельности, полученных при выполнении научно-исследовательской и опытно-конструкторской работы (этапов работы), осуществляется Исполнителем за счет средств, выплачиваемых Исполнителю по настоящему Контракту.

6.9. Условия договоров с авторами результатов интеллектуальной деятельности определяются по согласованию между Исполнителем и авторами.

6.10. Стороны договорились о том, что передача исключительных прав на результаты выполненных Исполнителем по настоящему Контракту работ осуществляется одновременно с передачей самих результатов работ и происходит в силу факта передачи таких результатов. В связи с этим с момента подписания Сторонами акта сдачи-приемки результатов научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ выполненных работ к Заказчику переходят исключительные права на все результаты выполненных Исполнителем работ по настоящему Контракту. Отсутствие в акте сдачи-приемки результатов научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ отметки о передаче исключительных прав не рассматривается как отказ Сторон от передачи исключительных прав на результаты выполненных по настоящему Контракту работ от Исполнителя к Заказчику.


7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВО НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ


7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение или просрочку исполнения своих обязательств по Контракту, если ненадлежащее их исполнение произошло вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, возникших после заключения Контракта, которые стороны не могли предвидеть или предотвратить.

7.2. При наступлении обстоятельств, указанных в пункте 7.1 Контракта, Сторона, для которой создалась невозможность исполнения Контракта, должна направить другой стороне в течение 10 дней с момента наступления указанных обстоятельств письменное уведомление, которое должно содержать, в том числе, данные о характере обстоятельств непреодолимой силы.

В случае не извещения или несвоевременного извещения другой стороны о наступивших обстоятельствах непреодолимой силы, Сторона, не исполнившая обязательства по Контракту, должна нести ответственность в соответствии с разделом 5 Контракта.

7.3. В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы и соблюдения Стороной условий, указанных в пункте 7.2 Контракта, срок выполнения обязательств по Контракту может быть продлен соразмерно времени, в течение которого действуют эти обстоятельства и их последствия, если это не противоречит требованиям к выполняемым работам, указанным в пункте 2.1.2 Контракта.

7.4. В случае невозможности дальнейшего выполнения работ из-за обстоятельств непреодолимой силы Заказчик принимает и оплачивает Исполнителю фактически выполненный объем работ при соблюдении Исполнителем условий, указанных в п. 7.2


8. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА


8.1. Условием заключения настоящего Контракта является предоставление Исполнителем обеспечения исполнения Контракта. Обеспечение исполнения Контракта может быть предоставлено Государственному заказчику в виде ________ (представления безотзывной банковской гарантии, заключения договора поручительства или передачи Государственному заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита) в размере обеспечения исполнения государственного контракта).

Размер обеспечения исполнения Контракта составляет 1 890 000 (Один миллион восемьсот девяносто тысяч рублей) 00 копеек.

8.2. В случае продления срока выполнения работ или увеличения объемов выполняемых работ по настоящему Контракту Исполнитель обязуется в срок не позднее, чем 10 дней переоформить соответствующую безотзывную банковскую гарантию, договор страхования своей ответственности по настоящему Контракту, договор поручительства или передать Государственному заказчику дополнительные денежные средства в обеспечение исполнения настоящего Контракта, в том числе в форме вклада (депозита).

8.3. В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения Контракта перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Исполнителем его обязательств по Контракту, Исполнитель обязуется в течение 10 (десяти) банковских дней с момента, когда соответствующее обеспечение исполнения обязательств по Контракту перестало действовать предоставить Государственному заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение Контракта на тех же условиях и в том же размере, которые указаны в настоящей статье Контракта.

8.4. Уплата Исполнителем неустойки или применение иной формы ответственности не освобождает его от исполнения обязательств по настоящему Контракту.

8.5. Обеспечение исполнения Контракта удерживается Государственным заказчиком в случае неисполнения Исполнителем обязательств по настоящему Контракту.


9. УСЛОВИЯ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ


9.1. Стороны обязуются обеспечить конфиденциальность сведений, касающихся хода выполнения и результатов выполненных работ по настоящему Контракту.

9.2. Каждая из Сторон обязуется публиковать полученные при выполнении работ сведения, признанные конфиденциальными, только с согласия другой Стороны.

9.3. Обязательства по соблюдению конфиденциальности сохраняют свою силу и после истечения срока действия настоящего Контракта или досрочного его расторжения в течение последующих трех лет.

9.4. Нарушившая условия конфиденциальности Сторона возмещает потерпевшей Стороне убытки в размере прямых потерь и упущенной выгоды. Размер ущерба, объем и срок его возмещения определяет комиссия, назначаемая Заказчиком из равного числа представителей Сторон.


10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ


10.1. Заказчик имеет право по согласованию с Исполнителем изменить объем всех предусмотренных настоящим Контрактом работ не более чем на десять процентов такого объема в случае выявления потребности в дополнительных работах, не предусмотренных настоящим Контрактом, но связанных с работами, предусмотренными настоящим Контрактом, или при прекращении потребности в предусмотренной настоящим Контрактом части работ. При этом по согласованию с Исполнителем Заказчик вправе изменить цену настоящего Контракта пропорционально объему указанных дополнительных работ или объему указанной части работ, но не более чем на десять процентов такой цены.

10.2. Работы по настоящему Контракту финансируются из средств федерального бюджета, выделяемых Росрыболовству.

10.3. Все изменения, дополнения и приложения к настоящему Контракту являются его неотъемлемыми частями и действительны лишь в том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны надлежаще уполномоченными на то представителями обеих Сторон.

10.4. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему Контракту третьей стороне без письменного согласия на то другой Стороны.

10.5. Настоящий Контракт составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.


11. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА И ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН


11.1. Настоящий Контракт вступает в силу с момента его заключения и действует по "__" _________ 20_ г. включительно.

11.2. Юридические адреса и банковские реквизиты Сторон:


Заказчика:


107996, г. Москва, Рождественский бул. 12,

ИНН 7702679523,

л/с 03731000760, отделение N 1 Московского ГТУ банка России г. Москва,

р/с 40105810700000010079,

КПП 770201001,

БИК 044583001.


Исполнителя:

______________________________


12. ПРИЛОЖЕНИЕ


12.1. К настоящему Контракту прилагаются:

1) Техническое задание на _____ листах (приложение N 1)

2) Календарный план на _____ листах (приложение N 2)

3) Смета затрат на _____ листах (приложение N 3).


Исполнитель:                               Заказчик:

_________________________                  Руководитель (заместитель
(Должность, сокращенное                    руководителя) Федерального
наименование организации)                  агентства по рыболовству

_______________ (Ф.И.О.)                   ______________ Ф.И.О.
   (подпись)                                  (подпись)

М.П.                                        М.П.

"__"________ 20__ г.                        "__"________ 20__ г.


                                           _______________________
                                           (должность руководителя
                                           ответственного структурного
                                           подразделения
                                           Росрыболовства)

                                           ______________ Ф.И.О.
                                              (подпись)

Приложение N 1
к Контракту
N ______________
от "__"_________ 20__ г.


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение в 2010 году научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по теме: "Проведение научно-исследовательских работ по разработке и созданию отраслевой комплексной информационной инфраструктуры Росрыболовства" для нужд Федерального агентства по рыболовству


1. Основание для проведения работ

2. Цель и исходные данные на проведение работ

3. Этапы работ

4. Основные требования к проведению работ

5. Способ реализации результатов работ

6. Перечень документации, представляемой Заказчику по окончании работ.

7. Порядок рассмотрения и приемки работ

8. Технико-экономическое обоснование.



Исполнитель:                               Заказчик:

_________________________                  Руководитель (заместитель
(Должность, сокращенное                    руководителя) Федерального
наименование организации)                  агентства по рыболовству

_______________ (Ф.И.О.)                   ______________ Ф.И.О.
   (подпись)                                  (подпись)

М.П.                                        М.П.

"__"________ 20__ г.                        "__"________ 20__ г.

                                           _______________________
                                           (должность руководителя
                                           ответственного структурного
                                           подразделения
                                           Росрыболовства)

                                           ______________ Ф.И.О.
                                              (подпись)


Приложение N 2
к Контракту
N ______________
от "__"_________ 2010 г.


КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН
на выполнение в 2010 году научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по теме: "Проведение научно-исследовательских работ по разработке и созданию отраслевой комплексной информационной инфраструктуры Росрыболовства" для нужд Федерального агентства по рыболовству


Контрактная цена ____________ руб.


N п/п

Наименование работ (этапов работ)

Дата начала этапа

Дата окончания этапа

Цена по контракту руб.

Результаты работ

1




0,00


2




0,00









Итого:



0,00



Исполнитель:                               Заказчик:

_________________________                  Руководитель (заместитель
(Должность, сокращенное                    руководителя) Федерального
наименование организации)                  агентства по рыболовству

_______________ (Ф.И.О.)                   ______________ Ф.И.О.
   (подпись)                                  (подпись)

М.П.                                        М.П.

"__"________ 20__ г.                        "__"________ 20__ г.

                                           _______________________
                                           (должность руководителя
                                           ответственного структурного
                                           подразделения
                                           Росрыболовства)

                                           ______________ Ф.И.О.
                                              (подпись)

Приложение N 3
к Контракту
N ______________
от "__"_________ 2010 г.


СМЕТА ЗАТРАТ
на выполнение в 2010 году научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по теме: "Проведение научно-исследовательских работ по разработке и созданию отраслевой комплексной информационной инфраструктуры Росрыболовства" для нужд Федерального агентства по рыболовству


N

Наименование статей расходов

Всего (руб.)

Сумма этапа (руб.)

I этап

II этап

III этап

IV этап

1

Материалы






2

Фонд оплаты труда (ФОТ)






3

Отчисление на социальные нужды






4

Прочие прямые расходы






5

Накладные расходы






6

ИТОГО: себестоимость






7

Прибыль (рентабельность %)






8

Сторонние организации






9

ВСЕГО: контрактная цена








Исполнитель:                               Заказчик:

_________________________                  Руководитель (заместитель
(Должность, сокращенное                    руководителя) Федерального
наименование организации)                  агентства по рыболовству

_______________ (Ф.И.О.)                   ______________ Ф.И.О.
   (подпись)                                  (подпись)

М.П.                                       М.П.

"__"________ 20__ г.                       "__"________ 20__ г.

                                           _______________________
                                           (должность руководителя
                                           ответственного структурного
                                           подразделения
                                           Росрыболовства)

                                           ______________ Ф.И.О.
                                              (подпись)



Установлено, что заказ на право заключения госконтракта на выполнение в 2010 г. НИОКР по разработке и созданию отраслевой комплексной информационной инфраструктуры Росрыболовства для нужд Агентства размещается путем проведения открытого конкурса.


Приказ Федерального агентства по рыболовству от 30 апреля 2010 г. N 415 "О размещении заказа на право заключения государственного контракта на выполнение в 2010 году научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по направлению "Информатизация, управление и мониторинг промысла" ("Информатизация") по теме: "Проведение научно-исследовательских работ по разработке и созданию отраслевой комплексной информационной инфраструктуры Росрыболовства" для нужд Федерального агентства по рыболовству"


Текст приказа размещен на сайте Федерального агентства по рыболовству в Internet (http://fish.gov.ru)


Текст документа на сайте мог устареть

Вы можете заказать актуальную редакцию полного документа и получить его прямо сейчас.

Или получите полный доступ к системе ГАРАНТ бесплатно на 3 дня


Получить доступ к системе ГАРАНТ

(1 документ в сутки бесплатно)

(До 55 млн документов бесплатно на 3 дня)


Чтобы приобрести систему ГАРАНТ, оставьте заявку и мы подберем для Вас индивидуальное решение