Приказ Федерального агентства по рыболовству от 13 сентября 2010 г. N 779 "О размещении заказа на право заключения государственного контракта на оказание услуг и выполнение работ по модификации, администрированию и сопровождению внешнего, внутреннего порталов и системы электронного документооборота Центрального аппарата Федерального агентства по рыболовству в 2010 году"

Приказ Федерального агентства по рыболовству от 13 сентября 2010 г. N 779
"О размещении заказа на право заключения государственного контракта на оказание услуг и выполнение работ по модификации, администрированию и сопровождению внешнего, внутреннего порталов и системы электронного документооборота Центрального аппарата Федерального агентства по рыболовству в 2010 году"


С целью обеспечения размещения заказа на право заключения государственного контракта на оказание услуг и выполнение работ по модификации, администрированию и сопровождению внешнего, внутреннего порталов и системы электронного документооборота Центрального аппарата Федерального агентства по рыболовству в 2010 году приказываю:

1. Установить, что размещение заказа на право заключения государственного контракта на оказание услуг и выполнение работ по модификации, администрированию и сопровождению внешнего, внутреннего порталов и системы электронного документооборота Центрального аппарата Федерального агентства по рыболовству в 2010 году осуществляется путем проведения открытого конкурса.

2. Утвердить Извещение о проведении открытого конкурса по размещению заказа на оказание услуг и выполнение работ по модификации, администрированию и сопровождению внешнего, внутреннего порталов и системы электронного документооборота Центрального аппарата Федерального агентства по рыболовству в 2010 году согласно приложению N 1 к настоящему приказу.

3. Утвердить конкурсную документацию по размещению заказа на оказание услуг и выполнение работ по модификации, администрированию и сопровождению внешнего, внутреннего порталов и системы электронного документооборота Центрального аппарата Федерального агентства по рыболовству в 2010 году согласно приложению N 2 к настоящему приказу.

4. Управлению экономики, имущественных отношений и перспективного развития (В.П. Помогаев) обеспечить размещение заказа, указанного в пункте 1 настоящего приказа, в установленном порядке.

5. Административному управлению (О.В. Баранник) совместно с Управлением правового обеспечения (Е.С. Кац) в пределах своей компетенции обеспечить заключение государственного контракта с победителем по итогам проведенного открытого конкурса и осуществить контроль его выполнения.

6. Управлению финансов (Е.Ю. Соловьева) осуществлять оплату государственного контракта в пределах средств федерального бюджета, предусмотренных в смете расходов на обеспечение деятельности Центрального аппарата Федерального агентства по рыболовству в 2010 году.

7. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.


Врио руководителя

В.Б. Бычков


Приложение N 1

к приказу Федерального

агентства по рыболовству

от 13 сентября 2010 г. N 779


Извещение
о проведении открытого конкурса на право заключения государственного контракта на оказание услуг и выполнение работ по модификации, администрированию и сопровождению внешнего, внутреннего порталов и системы электронного документооборота центрального аппарата Федерального агентства по рыболовству в 2010 году


1. Название торгов - право на заключение государственного контракта на оказание услуг и выполнение работ по модификации, администрированию и сопровождению внешнего, внутреннего порталов и системы электронного документооборота центрального аппарата Федерального агентства по рыболовству в 2010 году.

2. Форма торгов - открытый конкурс.

3. Государственный заказчик - Федеральное агентство по рыболовству.

Адрес государственного заказчика: 107996, г. Москва, Рождественский бульвар, д. 12

Контактный телефон: (495) 625-63-23.

Контактные лица: Авдеев Борис Николаевич (avdeev@fishcom.ru);

Венграновский Павел Юрьевич (vengranovskiy@fishcom.ru).

4. Предмет государственного контракта - право на заключение государственного контракта на оказание услуг и выполнение работ по модификации, администрированию и сопровождению внешнего, внутреннего порталов и системы электронного документооборота центрального аппарата Федерального агентства по рыболовству в 2010 году.

5. Место оказания услуг и проведения работ - Российская Федерация, 107996, г. Москва, Рождественский бульвар, д. 12, 14, 15.

6. Срок оказания услуг по модификации, администрированию и сопровождению внешнего, внутреннего порталов и системы электронного документооборота центрального аппарата Федерального агентства по рыболовству в 2010 году - с даты заключения государственного контракта по 31 декабря 2010 г.

Сроки выполнения работ по модификации, администрированию и сопровождению внешнего, внутреннего порталов и системы электронного документооборота центрального аппарата Федерального агентства по рыболовству в 2010 году - не более 45 дней с даты заключения государственного контракта.

7. Начальная (максимальная) цена государственного контракта - 3 100 000 (три миллиона сто тысяч) рублей 00 коп.

8. Техническое задание на оказание услуг и выполнение работ по модификации, администрированию и сопровождению внешнего, внутреннего порталов и системы электронного документооборота центрального аппарата Федерального агентства по рыболовству в 2010 году приведено в приложении N 4 к Конкурсной документации, являющемся неотъемлемой частью Конкурсной документации по размещению заказа на оказание услуг и выполнение работ по модификации, администрированию и сопровождению внешнего, внутреннего порталов и системы электронного документооборота центрального аппарата Федерального агентства по рыболовству в 2010 году.

Преимущества учреждениям, предприятиям уголовно-исполнительной системы и (или) организациям инвалидов не предоставляются.

9. Официальный сайт, на котором размещена Конкурсная документация по размещению заказа - www.zakupki.gov.ru.

Комплект Конкурсной документации по размещению заказа на оказание услуг и выполнение работ по модификации, администрированию и сопровождению внешнего, внутреннего порталов и системы электронного документооборота центрального аппарата Федерального агентства по рыболовству в 2010 году на бумажном носителе предоставляется по адресу государственного заказчика в течение двух рабочих дней со дня получения соответствующего заявления.

Плата за предоставление Конкурсной документации по размещению заказа на оказание услуг и выполнение работ по модификации, администрированию и сопровождению внешнего, внутреннего порталов и системы электронного документооборота центрального аппарата Федерального агентства по рыболовству в 2010 году не взимается.

10. Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в открытом конкурсе - г. Москва, Рождественский бульвар, д. 12, Федеральное агентство по рыболовству, 15 октября 2010 г. 11 ч. 00 мин. (время московское).

Место и дата рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе - г. Москва, Рождественский бульвар, д. 12, Федеральное агентство по рыболовству, 22 октября 2010 г.

Место и дата подведения итогов открытого конкурса - г. Москва, Рождественский бульвар, д. 12, Федеральное агентство по рыболовству, 29 октября 2010 г.


Приложение N 2

к приказу Федерального

агентства по рыболовству

от 13 сентября 2010 г. N 779


Конкурсная документация на право заключения государственного контракта на оказание услуг и выполнение работ по модификации, администрированию и сопровождению внешнего, внутреннего порталов и системы электронного документооборота центрального аппарата Федерального агентства по рыболовству в 2010 году


1. Общие положения


1.1. Настоящая конкурсная документация по размещению заказа на оказание услуг и выполнение работ по модификации, администрированию и сопровождению внешнего, внутреннего порталов и системы электронного документооборота центрального аппарата Федерального агентства по рыболовству в 2010 году (далее - Конкурсная документация) разработана в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 21.07.2005 N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд" (далее - Закон о размещении заказов), постановлением Правительства Российской Федерации от 10.09.2009 N 722 "Об утверждении правил оценки заявок на участие в конкурсе на право заключить государственный или муниципальный контракт на поставки товаров, выполнения работ, оказание услуг для государственных или муниципальных нужд".


2. Требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в открытом конкурсе и инструкции по ее заполнению


2.1. Участник размещения заказа подает заявку на участие в открытом конкурсе, оформленную в соответствии с приложением N 1 к Конкурсной документации, в письменной форме или в форме электронного документа в запечатанном конверте.

Заявка на участие в открытом конкурсе, подготовленная участником размещения заказа, а также вся корреспонденция и документация, связанная с заявкой на участие в открытом конкурсе, которой обменялись участник размещения заказа и государственный заказчик, должны быть представлены на русском языке.

2.2. К заявке на участие в открытом конкурсе прилагаются следующие документы:

1) полученная не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого конкурса выписка из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенная копия такой выписки (для юридических лиц), полученная не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого конкурса выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенная копия такой выписки (для индивидуальных предпринимателей); копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц), полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого конкурса;

2) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника размещения заказа без доверенности (Руководитель). В случае, если от имени участника размещения заказа действует иное лицо, заявка на участие в конкурсе должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени участника размещения заказа, заверенную печатью участника размещения заказа (для юридических лиц) и подписанную руководителем участника размещения заказа или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем участника размещения заказа, заявка на участие в конкурсе должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица;

3) документы, подтверждающие квалификацию участника размещения заказа;

4) описание участниками размещения заказа оказания услуг по модификации, администрированию и сопровождению внешнего, внутреннего порталов и системы электронного документооборота центрального аппарата Федерального агентства по рыболовству в 2010 году, которые являются предметом открытого конкурса, их количественных и качественных характеристик, оформленное в соответствии с приложением N 5 к Конкурсной документации;

5) копии учредительных документов участника размещения заказа (для юридических лиц);

6) платежное поручение или копия такого поручения, подтверждающего перечисление денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе;

7) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа на оказание услуг и выполнение работ по модификации, администрированию и сопровождению внешнего, внутреннего порталов и системы электронного документооборота центрального аппарата Федерального агентства по рыболовству в 2010 году, являющихся предметом государственного контракта, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, обеспечения исполнения государственного контракта является крупной сделкой;

Если заключение государственного контракта в соответствии с Конкурсной документацией и на условиях, предложенных участником размещения заказа, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, обеспечения исполнения государственного контракта является крупной сделкой (в соответствии с Федеральным законом от 08.02.1998 N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью", Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах", Федеральным законом от 14.11.2002 N 161-ФЗ "О государственных и муниципальных унитарных предприятиях"), то в зависимости от организационно-правовой формы участник размещения заказа должен представить:

- выписку из протокола, содержащего решение о совершении крупной сделки, принятое и оформленное в соответствии со статьей 46 Федерального закона от 08.02.1998 N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью";

- выписку из протокола, содержащего решение об одобрении крупной сделки, принятое и оформленное в соответствии со статьей 79 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" либо документом, подтверждающим, что участник размещения заказа является акционерным обществом, состоящим из одного акционера, который одновременно осуществляет функции единоличного исполнительного органа (для акционерных обществ);

- документ, подтверждающий согласие собственника имущества унитарного предприятия на совершение крупной сделки, принятое в соответствии со статьей 23 Федерального закона от 14.11.2002 N 161-ФЗ "О государственных и муниципальных унитарных предприятиях" (для государственных и муниципальных унитарных предприятий);

8) копия лицензии участника размещения заказа на осуществление разработки, производства шифровальных (криптографических) средств, защищенных с использованием шифровальных (криптографических) средств информационных и телекоммуникационных систем, выданной Центром по лицензированию, сертификации и защите государственной тайны ФСБ России;

9) копия лицензии участника размещения заказа на осуществление технического обслуживания шифровальных (криптографических) средств, выданной Управлением Федеральной службы безопасности Российской Федерации;

10) копия лицензии участника размещения заказа на осуществление распространения шифровальных (криптографических) средств, выданной Управлением Федеральной службы безопасности Российской Федерации.

2.3. Прием заявок на участие в открытом конкурсе прекращается в день вскрытия конвертов с такими заявками.

2.4. Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в открытом конкурсе обязан обеспечить конфиденциальность сведений, содержащихся в такой заявке до вскрытия конверта с заявкой на участие в открытом конкурсе.

2.5. Участник размещения заказа самостоятельно определяет способ доставки заявок на участие в открытом конкурсе и несет все риски того, что его заявка на участие в открытом конкурсе будет доставлена по неправильному адресу или, при несоблюдении сроков получения заявок на участие в открытом конкурсе, признана опоздавшей.

2.6. Каждая заявка на участие в открытом конкурсе, поступившая в срок, указанный в разделе 8 настоящей Конкурсной документации, регистрируется представителем государственного заказчика в журнале регистрации заявок на участие в открытом конкурсе в порядке поступления заявок. Запись регистрации заявки на участие в открытом конкурсе включает регистрационный номер заявки, дату, время, способ подачи.

2.7. По требованию участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в открытом конкурсе, представитель государственного заказчика, указанный в извещении выдает расписку в получении такой заявки с указанием даты и времени ее получения, а также регистрационного номера заявки на участие в открытом конкурсе.

2.8. При получении заявки на участие в конкурсе, поданной в форме электронного документа, представитель государственного заказчика, указанный в извещении подтверждает в письменной форме ее получение в течение одного рабочего дня со дня получения такой заявки.

2.9. Полученные после окончания приема конвертов с заявками на участие в конкурсе и подаваемых в форме электронных документов заявок на участие в конкурсе конверты с заявками на участие в конкурсе вскрываются (в случае, если на конверте не указаны почтовый адрес (для юридического лица) или сведения о месте жительства (для физического лица) участника размещения заказа), осуществляется открытие доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе, и в тот же день такие конверты и такие заявки возвращаются участникам размещения заказа.

2.10. При описании условий и предложений участников размещения заказа должны приниматься общепринятые обозначения и наименования в соответствии с требованиями действующих нормативных правовых актов. Сведения, которые содержатся в заявках участников размещения заказа, не должны допускать двусмысленных толкований.

2.11. Все листы заявки на участие в конкурсе, все листы тома заявки на участие в конкурсе должны быть прошиты и пронумерованы. Заявка на участие в конкурсе и том заявки на участие в конкурсе должны содержать опись входящих в их состав документов, быть скреплены печатью участника размещения заказа (для юридических лиц) и подписаны участником размещения заказа или лицом, уполномоченным таким участником размещения заказа.

2.12. Все листы заявки на участие в конкурсе, все листы тома заявки на участие в конкурсе должны быть четко напечатаны. Подчистки и исправления не допускаются, за исключением исправлений, скрепленных печатью и заверенных подписью уполномоченного лица (для юридических лиц) или собственноручно заверенных (для физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей).

2.13. Все документы, представляемые участниками размещения заказа в составе заявки на участие в открытом конкурсе, должны быть заполнены по всем пунктам.

2.14. Представленные в составе заявки на участие в открытом конкурсе документы не возвращаются участнику размещения заказа.

2.15. Заявка на участие в конкурсе, все документы, относящиеся к заявке, должны быть составлены на русском языке. Любые вспомогательные документы и печатные материалы, представленные Участником размещения заказа, могут быть написаны на другом языке, если такие материалы сопровождаются точным, заверенным надлежащим образом, переводом на русском языке.


3. Требования к описанию участниками размещения заказа работ по оказанию услуг по модификации, администрированию и сопровождению внешнего, внутреннего порталов и системы электронного документооборота центрального аппарата Федерального агентства по рыболовству в 2010 году


3.1 Участники размещения заказа осуществляют и представляют государственному заказчику описание услуг по модификации, администрированию и сопровождению внешнего, внутреннего порталов и системы электронного документооборота центрального аппарата Федерального агентства по рыболовству в 2010 году согласно приложению N 5 к Конкурсной документации в соответствии со сроками выполнения, характеристикой услуг по модификации, администрированию и сопровождению внешнего, внутреннего порталов и системы электронного документооборота центрального аппарата Федерального агентства по рыболовству в 2010 году и начальной ценой государственного контракта, изложенных в техническом задании в приложении N 4 к Конкурсной документации.

3.2 Описание оказываемых услуг по модификации, администрированию и сопровождению внешнего, внутреннего порталов и системы электронного документооборота центрального аппарата Федерального агентства по рыболовству в 2010 году подписывается лицом, уполномоченным на осуществление действий от имени участника размещения заказа.


4. Начальная (максимальная) цена государственного контракта, место, условия и сроки оказания услуг по модификации, администрированию и сопровождению внешнего, внутреннего порталов и системы электронного документооборота центрального аппарата Федерального агентства по рыболовству в 2010 году


4.1. Начальная (максимальная) цена государственного контракта - 3 100 000 (Три миллиона сто тысяч) рублей 00 копеек.

4.2. Условия и сроки выполнения работ и оказания услуг по модификации, администрированию и сопровождению внешнего, внутреннего порталов и системы электронного документооборота центрального аппарата Федерального агентства по рыболовству в 2010 году указаны в приложении N 4 к Конкурсной документации.

4.3. Форма оплаты работ и оказываемых услуг по модификации, администрированию и сопровождению внешнего, внутреннего порталов и системы электронного документооборота центрального аппарата Федерального агентства по рыболовству в 2010 году - безналичный расчет. Порядок и сроки оплаты выполненных работ и оказываемых услуг по модификации, администрированию и сопровождению внешнего, внутреннего порталов и системы электронного документооборота центрального аппарата Федерального агентства по рыболовству в 2010 году производится в порядке, предусмотренном государственным контрактом.

4.4. Источник финансирования - средства федерального бюджета.

4.5. Место оказания услуг и проведения работ - Российская Федерация, 107996, г. Москва, Рождественский бульвар, д. 12, 14, 15.


5. Порядок формирования цены государственного контракта


5.1. Цена государственного контракта включает в себя расходы на страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей.

5.2. Цена государственного контракта, предлагаемая участником размещения заказа, не может превышать начальную (максимальную) цену государственного контракта.

5.3. Цена государственного контракта, предложенная участником размещения заказа, должна быть фиксированной на период проведения открытого конкурса, выполнения работ. Заявка на участие в открытом конкурсе, содержащая предложения о корректировке цены в сторону увеличения, будет отклонена без какого-либо рассмотрения.

5.4. В случае наличия арифметических расхождений в форме заявки на участие в открытом конкурсе между цифрами и словами Единой комиссией Федерального агентства по рыболовству по размещению заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд путем проведения открытого конкурса, аукциона, в том числе открытого аукциона в электронной форме, запроса котировок (далее - Единая комиссия) принимается к рассмотрению число, прописанное словами.


6. Сведения о валюте, используемой для формирования цены государственного контракта и расчетов с подрядчиками


6.1. При формировании цены государственного контракта и расчетов с подрядчиками используется валюта Российской Федерации.

6.2. Все суммы денежных средств выражаются в российских рублях, за исключением: если к заявке на участие в открытом конкурсе приложены документы, оригиналы которых выданы участнику размещения заказа третьими лицами, в которых суммы денежных средств выражены в других валютах. В этом случае участнику размещения заказа необходимо к заявке на участие в открытом конкурсе приложить указание на денежный эквивалент этих сумм в российских рублях по курсу Центрального банка России на дату размещения извещения о проведении открытого конкурса на официальном сайте Российской Федерации.


7. Сведения о возможности государственного заказчика изменить цену государственного контракта


Цена государственного контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренного государственным контрактом объема работ и иных условий исполнения государственного контракта.


8. Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на участие в открытом конкурсе


8.1. Для участия в открытом конкурсе участник размещения заказа подает заявку на участие в открытом конкурсе в срок и по форме, которые установлены Конкурсной документацией.

8.2. Участник размещения заказа подает заявку на участие в открытом конкурсе в письменной форме или в форме электронного документа.

8.3. Заявка на участие в открытом конкурсе в письменной форме подается участником размещения заказа в запечатанном конверте. При этом на таком конверте указывается наименование открытого конкурса, на участие в котором подается данная заявка. Участник размещения заказа вправе не указывать на таком конверте свое фирменное наименование, почтовый адрес (для юридического лица) или фамилию, имя, отчество, сведения о месте жительства (для физического лица).

Конверт с заявкой на участие в открытом конкурсе в письменном виде оформляется в соответствии с приложением N 2 к Конкурсной документации.

8.4. Заявка на участие в открытом конкурсе в форме электронного документа подается участником размещения заказа на оптическом диске CD-R (исключающем возможность изменения информации) в форматах doc. и rtf.

Такая заявка (каждый файл, входящий в состав заявки) должна быть подписана электронной цифровой подписью участника размещения заказа, сертификат ключа подписи уполномоченного лица которого изготовлен удостоверяющим центром, сертификат ключа подписи уполномоченного лица которого внесен в Единый государственный реестр сертификатов ключей подписей уполномоченных лиц удостоверяющих центров в соответствии с Федеральным законом от 10.01.2002 N 1-ФЗ "Об электронной цифровой подписи" (информация на сайте http://www.reestr-pki.ru).

Указанный машиночитаемый носитель, содержащий заявку в форме электронного документа, подается в запечатанном конверте (бумажном), в который должны быть вложены необходимые в составе заявки документы в письменной форме, если такие документы подписываются иными лицами, нежели участником размещения заказа, в том числе документы, подающиеся в нотариально заверенной форме.

При этом участник размещения заказа принимает на себя все риски и ответственность за сохранность и неизменность подаваемой им заявки в форме электронного документа, а также гарантирует возможность прочтения такой заявки в форме электронного документа на оптическом диске CD-R (исключающем возможность изменения информации) в форматах doc. и rtf.

Конверт с заявкой на участие в открытом конкурсе в форме электронного документа оформляется в соответствии с приложением N 3 к Конкурсной документации.

Заявки на участие в открытом конкурсе в форме электронного документа, оформленные и/или поданные с нарушением настоящего раздела к участию в открытом конкурсе не допускаются.

8.5. Заявка на участие в открытом конкурсе, как в письменной форме, так и в форме электронного документа может быть:

- направлена по почте по адресу: 107996, г. Москва, Рождественский бульвар, д. 12;

- передана на руки сотруднику, указанному в извещении о проведении открытого конкурса.

Дата начала приема заявок на участие в открытом конкурсе - 15 сентября 2010 г.

Дата окончания приема заявок на участие в открытом конкурсе - 15 октября 2010 г. в 11-00 (время московское).

Заявки на участие в открытом конкурсе принимаются с понедельника по четверг с 10.00 до 17.00 по московскому времени, по пятницам - с 10.00 до 16.00 по московскому времени.

8.6. Заявка также может быть подана на заседании Единой комиссии непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе и открытием доступа к заявкам на участие в открытом конкурсе, поданным в форме электронного документа по адресу, по которому осуществляется вскрытие конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе и открывается доступ к заявкам на участие в открытом конкурсе, поданным в форме электронного документа (по адресу государственного заказчика).

8.7. Каждый конверт с заявкой на участие в открытом конкурсе, поступивший в срок, указанный в извещении о проведении открытого конкурса, регистрируется государственным заказчиком. При этом отказ в приеме и регистрации конверта с заявкой на участие в открытом конкурсе поданной в письменном виде, на котором не указаны сведения об участнике размещения заказа, подавшем такой конверт, а также требование предоставления таких сведений, в том числе в форме документов, подтверждающих полномочия лица, подавшего конверт с заявкой на участие в открытом конкурсе в письменном виде, на осуществление таких действий от имени участника размещения заказа, не допускается.

8.8. По требованию участника размещения заказа, подавшего конверт с заявкой на участие в открытом конкурсе в письменном виде или в форме электронного документа, государственный заказчик выдает расписку в получении конверта с такой заявкой с указанием даты и времени его получения.


9. Расходы на участие в открытом конкурсе


Участник размещения заказа несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей заявки на участие в открытом конкурсе, участием в открытом конкурсе и заключением государственного контракта.


10. Требования к участникам размещения заказа


В настоящем открытом конкурсе может принять участие любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель.

При размещении заказа устанавливаются следующие обязательные требования к участникам размещения заказа:

10.1. Не проведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

10.2. Не приостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в открытом конкурсе.

10.3. Отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в открытом конкурсе.

10.4. Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участнике размещения заказа.

10.5. Наличие у участника размещения заказа лицензии на осуществление разработки, производства шифровальных (криптографических) средств, защищенных с использованием шифровальных (криптографических) средств информационных и телекоммуникационных систем, выданной Центром по лицензированию, сертификации и защите государственной тайны ФСБ России;

10.6. Наличие у участника размещения заказа лицензии на осуществление технического обслуживания шифровальных (криптографических) средств, выданной Управлением Федеральной службы безопасности Российской Федерации;

10.7. Наличие у участника размещения заказа лицензии на осуществление распространения шифровальных (криптографических) средств, выданной Управлением Федеральной службы безопасности Российской Федерации.


11. Порядок и срок отзыва заявок на участие в открытом конкурсе, порядок внесения изменений в такие заявки


11.1 Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в открытом конкурсе, вправе отозвать такую заявку в любое время до момента вскрытия Единой комиссией конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе.

Заявки на участие в открытом конкурсе отзываются в следующем порядке.

Участник размещения заказа подает в письменном виде или в форме электронного документа уведомление об отзыве заявки на участие в открытом конкурсе, содержащее информацию о том, что он отзывает свою заявку на участие в открытом конкурсе. При этом в соответствующем уведомлении в обязательном порядке должна быть указана следующая информация: наименование открытого конкурса, регистрационный номер заявки на участие в открытом конкурсе, дата, время и способ подачи заявки на участие в открытом конкурсе.

Заявление об отзыве заявки на участие в открытом конкурсе, поданное в письменном виде, должно быть скреплено печатью и заверено подписью уполномоченного лица (для юридических лиц) и собственноручно подписано физическим лицом участником размещения заказа.

Заявление об отзыве заявки на участие в открытом конкурсе, поданное в форме электронного документа, должно быть подписано электронной цифровой подписью участника размещения заказа.

Заявление об отзыве заявок на участие в открытом конкурсе подается по адресу государственного заказчика.

В день вскрытия заявок на участие в открытом конкурсе и открытия доступа к заявкам на участие в открытом конкурсе, поданным в форме электронного документа, заявки на участие в открытом конкурсе отзываются на заседании Единой комиссии непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе и открытием доступа к заявкам на участие в открытом конкурсе, поданным в форме электронного документа по адресу, по которому осуществляется вскрытие конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе и открытие доступа к заявкам на участие в открытом конкурсе, поданным в форме электронного документа, указанному в извещении о проведении открытого конкурса.

11.2. Отзывы заявок на участие в открытом конкурсе регистрируются в журнале регистрации заявок на участие в открытом конкурсе.

11.3. Заявки на участие в открытом конкурсе, отозванные до окончания срока подачи заявок на участие в открытом конкурсе в порядке, указанном выше, считаются не поданными.

11.4. После окончания срока подачи заявок не допускается отзыв заявок на участие в открытом конкурсе.

Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в открытом конкурсе, вправе изменить заявку на участие в открытом конкурсе в любое время до момента вскрытия Единой комиссией конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе.

Изменения, внесенные в заявку на участие в открытом конкурсе, считаются неотъемлемой частью заявки на участие в открытом конкурсе.

11.5. Заявки на участие в открытом конкурсе изменяются в следующем порядке.

Изменения заявки на участие в открытом конкурсе подаются в запечатанном конверте. На соответствующем конверте указываются наименование открытого конкурса и регистрационный номер заявки в следующем порядке: "Изменение заявки на участие в открытом конкурсе (на право заключения государственного контракта на оказание услуг и выполнение работ по модификации, администрированию и сопровождению внешнего, внутреннего порталов и системы электронного документооборота центрального аппарата Федерального агентства по рыболовству в 2010 году) _____ (регистрационный номер заявки)".

11.6. Изменения заявки на участие в открытом конкурсе должны быть оформлены в порядке, установленном для оформления заявок на участие в открытом конкурсе в соответствии с разделом 2 Конкурсной документации.

11.7. До последнего дня подачи заявок, установленного разделом 8 Конкурсной документации, изменения заявок на участие в открытом конкурсе подаются по адресу, указанному в извещении о проведении открытого конкурса (с учетом всех изменений извещения о проведении открытого конкурса, являющихся неотъемлемой частью извещения о проведении открытого конкурса).

11.8. В день вскрытия заявок на участие в открытом конкурсе и открытия доступа к заявкам на участие в открытом конкурсе, поданным в форме электронного документа, изменения заявок на участие в открытом конкурсе подаются на заседании Единой комиссии непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе и открытием доступа к заявкам на участие в открытом конкурсе, поданным в форме электронного документа по адресу, по которому осуществляется вскрытие конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе и открытие доступа к заявкам на участие в открытом конкурсе, поданным в форме электронного документа, указанному в извещении о проведении открытого конкурса.

11.9. Изменения заявок на участие в открытом конкурсе регистрируются в журнале регистрации заявок на участие в открытом конкурсе в порядке, установленном разделом 8 Конкурсной документации.

11.10. Участники размещения заказа, подавшие изменения заявок на участие в открытом конкурсе и государственный заказчик обязаны обеспечить конфиденциальность сведений, содержащихся в таких изменениях заявок до вскрытия конвертов с изменениями заявок. Лица, осуществляющие хранение конвертов с изменениями заявок на участие в открытом конкурсе, не вправе допускать повреждение таких конвертов и содержащихся в них изменений до момента их вскрытия.

11.11. Конверты с изменениями заявок на участие в открытом конкурсе вскрываются Единой комиссией одновременно с конвертами с заявками на участие в открытом конкурсе.

11.12. После вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе и конвертов с изменениями соответствующих заявок Единая комиссия устанавливает, поданы ли изменения заявки на участие в открытом конкурсе надлежащим лицом.

11.13. О вскрытии конвертов с изменениями заявок на участие в открытом конкурсе делается соответствующая отметка в протоколе вскрытия заявок на участие в открытом конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе.

11.14. В случае, если на конверте с изменениями заявки на участие в открытом конкурсе указано наименование (для юридических лиц) или фамилия, имя, отчество (для физического лица) участника размещения заказа, либо конверт не запечатан и не маркирован в порядке, указанном выше, такие конверты с изменениями заявок на участие в открытом конкурсе не принимаются государственным заказчиком и возвращаются лицу, подавшему такой конверт. В случае получения такого конверта государственным заказчиком по почте, соответствующий конверт возвращается по адресу отправителя, указанному на конверте.


12. Формы, порядок, даты начала и окончания срока предоставления участникам размещения заказа разъяснений положений Конкурсной документации


12.1. При проведении открытого конкурса какие-либо переговоры Единой комиссии с участником размещения заказа не допускаются. В случае нарушения указанного положения открытый конкурс может быть признан недействительным в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

12.2. Государственный заказчик обязан давать разъяснения положений Конкурсной документации. Со дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого конкурса любой участник размещения заказа вправе направить в письменной форме или в форме электронного документа государственному заказчику запрос о разъяснении положений Конкурсной документации. В течение двух рабочих дней со дня поступления указанного запроса государственный заказчик направит в письменной форме разъяснения положений Конкурсной документации, если указанный запрос поступил не позднее, чем за пять дней до дня окончания подачи заявок на участие в открытом конкурсе на бумажном носителе по адресу, указанному в запросе.

Государственный заказчик прекращает давать разъяснения положений Конкурсной документации за пять дней до дня окончания подачи заявок на участие в открытом конкурсе.

12.3. Запросы о разъяснении Конкурсной документации, подаваемые в форме электронных документов, должны быть подписаны электронной цифровой подписью участника размещения заказа.

12.4. В течение одного дня со дня направления разъяснения положений Конкурсной документации по запросу участника размещения заказа такое разъяснение должно быть размещено государственным заказчиком на официальном сайте с указанием предмета запроса, но без указания участника размещения заказа, от которого поступил запрос. Разъяснение положений Конкурсной документации не должно изменять ее суть.


13. Место, порядок, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в открытом конкурсе


13.1. Место вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе и открытия доступа к заявкам на участие в открытом конкурсе, поданным в форме электронного документа: г. Москва, Рождественский бульвар, д. 12, Федеральное агентство по рыболовству.

Публично 15 октября 2010 г. в 11 ч. 00 мин. (время московское) Единой комиссией вскрываются конверты с заявками на участие в открытом конкурсе и открывается доступ к заявкам на участие в открытом конкурсе, поданным в форме электронного документа.

13.2. В день вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в открытом конкурсе непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе и открытием доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в открытом конкурсе, но не раньше времени, указанного в извещении о проведении открытого конкурса и Конкурсной документации, Единая комиссия обязана объявить присутствующим при вскрытии таких конвертов и открытии доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в открытом конкурсе участникам размещения заказа о возможности подать заявки на участие в открытом конкурсе, изменить или отозвать поданные заявки на участие в открытом конкурсе до вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в открытом конкурсе.

13.3. Единой комиссией вскрываются конверты с заявками на участие в открытом конкурсе и осуществляется открытие доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в открытом конкурсе, которые поступили государственному заказчику до вскрытия заявок на участие в открытом конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в открытом конкурсе.

13.4. Участники размещения заказа, подавшие заявки на участие в открытом конкурсе, или их представители вправе присутствовать при вскрытии конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе и открытии доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в открытом конкурсе.

13.5. В связи с существующим пропускным режимом в здание Росрыболовства участники размещения заказа или их представители, желающие присутствовать при вскрытии конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе и открытии доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в открытом конкурсе, должны не позднее чем за один рабочий день до дня вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в открытом конкурсе сообщить кандидатуру сотрудникам, указанным в извещении о проведении открытого конкурса.

Для прохода в здание Росрыболовства лицу необходимо иметь документ, удостоверяющий личность.

13.6. Все присутствующие при вскрытии конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе и открытии доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в открытом конкурсе лица регистрируются в листе регистрации уполномоченных представителей участников размещения заказа и иных лиц, составляемом и подписываемом секретарем Единой комиссии.

Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица) и почтовый адрес каждого участника размещения заказа, конверт с заявкой на участие в открытом конкурсе которого вскрывается или доступ к поданной в форме электронного документа заявке на участие в открытом конкурсе которого открывается, наличие сведений и документов, предусмотренных Конкурсной документацией, условия исполнения государственного контракта, указанные в такой заявке и являющиеся критерием оценки заявок на участие в открытом конкурсе, объявляются при вскрытии конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе и открытии доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в открытом конкурсе и заносятся в протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в открытом конкурсе.

13.7. Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в открытом конкурсе ведется Единой комиссией и подписывается всеми присутствующими членами Единой комиссии и государственным заказчиком непосредственно после вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в открытом конкурсе.

13.8. Указанный протокол размещается государственным заказчиком в течение дня, следующего после подписания такого протокола, на официальном сайте.

13.9. Государственный заказчик обязан осуществлять аудиозапись вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в открытом конкурсе. Любой участник размещения заказа, присутствующий при вскрытии конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в открытом конкурсе, вправе осуществлять аудио- и видеозапись вскрытия таких конвертов и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в открытом конкурсе.

13.10. Полученные после окончания приема конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе и подаваемых в форме электронных документов заявок на участие в открытом конкурсе конверты с заявками на участие в открытом конкурсе вскрываются (в случае, если на конверте не указаны почтовый адрес (для юридического лица) или сведения о месте жительства (для физического лица) участника размещения заказа), осуществляется открытие доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в открытом конкурсе, и в тот же день такие конверты и такие заявки возвращаются участникам размещения заказа.

13.11. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в открытом конкурсе подана только одна заявка на участие в открытом конкурсе или не подана ни одна заявка на участие в открытом конкурсе, открытый конкурс признается несостоявшимся.


14. Условия допуска к участию в открытом конкурсе


14.1. Единая комиссия рассматривает заявки на участие в открытом конкурсе на соответствие требованиям, установленным Конкурсной документацией, и соответствие участников размещения заказа требованиям, установленным подпунктами 2-4 пункта 1 статьи 11 Закона о размещении заказов.

Срок рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе не может превышать двадцати дней со дня вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе.

14.2. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе Единой комиссией принимается решение о допуске к участию в открытом конкурсе участника размещения заказа и о признании участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в открытом конкурсе, участником открытого конкурса или об отказе в допуске такого участника размещения заказа к участию в открытом конкурсе в порядке и по основаниям, которые предусмотрены статьей 12 Закона о размещении заказов, а также оформляется протокол рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе, который ведется Единой комиссией и подписывается всеми присутствующими на заседании членами Единой комиссии и государственным заказчиком, в день окончания рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе. Протокол должен содержать сведения об участниках размещения заказа, подавших заявки на участие в открытом конкурсе, решение о допуске участника размещения заказа к участию в открытом конкурсе и о признании его участником открытого конкурса или об отказе в допуске участника размещения заказа к участию в открытом конкурсе с обоснованием такого решения и с указанием положений Закона о размещении заказов, которым не соответствует участник размещения заказа, положений Конкурсной документации, которым не соответствует заявка на участие в открытом конкурсе этого участника размещения заказа, положений такой заявки, не соответствующих требованиям Конкурсной документации, сведений о решении каждого члена Единой комиссии о допуске участника размещения заказа к участию в открытом конкурсе или об отказе ему в допуске к участию в открытом конкурсе.

14.3. Указанный протокол в день окончания рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе размещается государственным заказчиком на официальном сайте. Участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в открытом конкурсе и признанным участниками открытого конкурса, и участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в открытом конкурсе и не допущенным к участию в открытом конкурсе, направляются уведомления о принятых Единой комиссией решениях не позднее дня, следующего за днем подписания указанного протокола.

14.4. При рассмотрении заявок на участие в открытом конкурсе участник размещения заказа не допускается Единой комиссией к участию в открытом конкурсе в случае:

1) непредоставления определенных разделом 2 Конкурсной документации документов либо наличия в таких документах недостоверных сведений об участнике размещения заказа или о работах, соответственно на выполнение которых размещается заказ;

2) несоответствия требованиям, установленным в соответствии с подпунктами 2-4 пункта 1 статьи 11 Закона о размещении заказов;

3) несоответствия заявки на участие в открытом конкурсе требованиям Конкурсной документации, в том числе наличие в таких заявках предложения о цене государственного контракта, превышающей начальную (максимальную) цену государственного контракта.

14.5. В случае установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных участником размещения заказа, установления факта проведения ликвидации участника размещения заказа юридического лица или принятия арбитражным судом решения о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства, факта приостановления деятельности такого участника в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, факта наличия у такого участника задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов такого участника по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период, при условии, что участник размещения заказа не обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации, Единая комиссия обязана отстранить такого участника от участия в открытом конкурсе на любом этапе его проведения.


15. Критерии оценки заявок на участие в открытом конкурсе и их значимость


Для определения лучших условий исполнения государственного контракта, предложенных в заявках на участие в конкурсе, Единая комиссия оценивает и сопоставляет такие заявки в соответствии со следующими критериями оценки заявок на участие в открытом конкурсе:

1. Цена государственного контракта - 35%;

2. Качество предлагаемых услуг и квалификация участника размещения заказа - 20%;

3. Срок (период) выполнения работ - 35%.

4. Объем предоставления гарантии качества на оказание услуг по модификации, администрированию и сопровождению внешнего, внутреннего порталов и системы электронного документооборота центрального аппарата Федерального агентства по рыболовству в 2010 году - 10%.


16. Порядок оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе


16.1. Единая комиссия осуществляет оценку и сопоставление заявок на участие в открытом конкурсе, поданных участниками размещения заказа, признанными участниками открытого конкурса.

16.2. Оценка и сопоставление заявок на участие в открытом конкурсе осуществляются Единой комиссией в целях выявления лучших условий исполнения государственного контракта в соответствии с критериями, установленными разделом 15 Конкурсной документации.

16.3. Присуждение каждой заявке порядкового номера по мере уменьшения степени выгодности содержащихся в ней условий исполнения контракта производится по результатам расчета итогового рейтинга Si по каждой заявке в соответствии со следующей формулой:



где:

Rai - рейтинг, присуждаемый i-ой заявке по критерию "цена контракта";

Ci - рейтинг, присуждаемый i-й заявке по критерию "качество работ и квалификация участника открытого конкурса";

Rfi - рейтинг, присуждаемый i-й заявке по критерию "срок (период) выполнения работ";

Rgi - рейтинг, присуждаемый i-й заявке по критерию "срок предоставления гарантии качества работ.

Оценка заявок по критерию "Цена контракта".

Рейтинг, присуждаемый заявке по критерию "Цена контракта" определяется следующим образом:


,


где:

- рейтинг, присуждаемый i-ой заявке по критерию "Цена контракта";

- начальная (максимальная) цена государственного контракта;

- предложение i-го Участника конкурса по цене государственного контракта.


Для расчета итогового рейтинга по заявке, рейтинг, присуждаемый этой заявке по критерию "цена контракта" умножается на соответствующую указанному критерию значимость.

При оценке заявок по критерию "цена контракта" лучшим условием исполнения государственного контракта по указанному критерию признается предложение участника конкурса с наименьшей ценой контракта.

Оценка заявок по критерию "Качество работ и квалификация участника открытого конкурса".

Для определения рейтинга заявки по критерию "Качество работ и квалификация участника открытого конкурса" в Конкурсной документации устанавливаются следующие подкритерии:


N п/п

Предмет оценки и перечень показателей по критерию "Качество работ и квалификация участника открытого конкурса"

Максимальное количество баллов

C_k

1

Качество работ


1.1

Степень детализации и содержательной проработанности предложений участника размещения заказа по выполнению работ и оказанию услуг в соответствии с Техническими требованиями (описании выполняемых работ и оказываемых услуг), предложений участника размещения заказа в части ожидаемых результатов выполнения работ и оказания услуг и их соответствия Техническому заданию; методология выполнения работ и оказания услуг (#оптимальность предлагаемой участником размещения заказа методологии и технологии выполнения работ и оказания услуг с точки зрения достижения наилучшего результата.



- техническое предложение соответствует требованиям, установленным техническим заданием, но не раскрывает сущность, механизмы и порядок выполнения работ;

0


- техническое предложение соответствует требованиям, установленным техническим заданием, частично раскрывает сущность, механизмы и порядок выполнения работ;

30


- техническое предложение соответствует требованиям, установленным техническим заданием, полностью раскрывает сущность, механизмы и порядок выполнения работ, содержит календарный план с этапами и сроками выполнения работ, предложенный объем работ детально описан и будет превышать определенный в техническом задании, конкретные предложения по использованию опыта участника по реализации аналогичных проектов, методология и технологии выполнения работ и оказания услуг, предлагаемые участником размещения заказа оптимальны с точки зрения достижения наилучшего результата.

60

2

Квалификация и опыт участника открытого конкурса


2.1

Опыт участника конкурса



- Наличие у участника положительных отзывов других заказчиков по итогам выполнения договоров (контрактов) по тематике, аналогичной предмету конкурса.



- приложено максимальное количество положительных отзывов других заказчиков среди всех заявок участников открытого конкурса, допущенных к участию в открытом конкурсе (остальным заявкам по данному критерию количество баллов снижается на 1 балл по мере уменьшения численности приложенных положительных отзывов других заказчиков, вместе с тем бальная оценка не может быть менее 1 балла);

30


- отсутствие в комплекте заявки положительных отзывов других заказчиков

0


Участник размещения заказа подтверждает наличие положительных отзывов других заказчиков по итогам выполнения договоров (контрактов) по тематике, аналогичной предмету конкурса, копиями имеющихся документов.


2.2

Квалификация работников Участника конкурса:



- наличие сотрудников - специалистов, прошедших сертификацию DocsVision;



- отсутствие специалистов

0


- от 1 до 5 специалистов

1


- от 6 до 9 специалистов

2


- свыше 9 специалистов

5


Источником информации о квалификации участника конкурса для конкурсной комиссии являются копии сертификатов специалистов, представляемые участниками размещения заказа в составе заявки.


2.3

Наличие у участника конкурса статуса партнера компании DocsVision, являющейся разработчиком ПО, на котором функционирует Система;



- нет партнерского статуса компании DocsVision

0


- есть партнерский статус компании DocsVision

1


- есть статус Сертифицированного партнера компании DocsVision

2


- есть статус Премиум партнера компании DocsVision

5


Участник размещения заказа подтверждает наличие статуса партнера компании DocsVision заверенными копиями соответствующих сертификатов



Итого: максимальная оценка

100


Оценка заявки по критерию оценки "Качество работ и квалификация участника открытого конкурса" производится только при наличии подтверждающих документов, прикладываемых по усмотрению участника размещения заказа.

Копии документов необходимых для оценки по данному критерию должны быть скомпонованы согласно пунктов данной таблицы.

В случае отсутствия подтверждающих документов по соответствующим показателям по критерию "Качество работ и квалификация участника открытого конкурса" будет присваиваться ноль баллов.

Рейтинг, присуждаемый заявке по критерию "Качество работ и квалификация участника открытого конкурса", определяется как среднее арифметическое оценок в баллах всех членов Единой комиссии, присуждаемых этой заявке по указанному критерию.

Показатель рейтинга, присуждаемый i-й заявке по критерию "Качество работ и квалификация участника открытого конкурса" определяется по формуле:


,


где:

Ci - рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному критерию;

Cik - значение в баллах (среднее арифметическое оценок в баллах всех членов Единой комиссии), присуждаемое Единой комиссией i-й заявке на участие в конкурсе по k-му показателю, где к - количество установленных показателей.


Для получения оценки (значения в баллах) по критерию (показателю) для каждой заявки вычисляется среднее арифметическое оценок в баллах, присвоенных всеми членами Единой комиссии по критерию (показателю).

Оценка заявки по критерию оценки "Качество работ и квалификация участника открытого конкурса" производится только при наличии подтверждающих документов, прикладываемых по усмотрению участника размещения заказа.

Оценка заявок по критерию "срок (период) выполнения работ".

В рамках критерия оценивается срок (период) в течении которого участник конкурса в случае заключения с ним государственного контракта должен выполнить работы.

Оценка заявок осуществляется по нескольким срокам (периодам) выполнения работ, оказания услуг, приведенным в Технических требованиях.

Для определения рейтинга заявки по критерию "срок (период) выполнения работ" устанавливается единица измерения срока (периода) выполнения работ в днях.

Рейтинг, присуждаемый i-й заявке по критерию "срок (период) выполнения работ", определяется по формуле:

,


где:

Rfi - рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному критерию;

- максимальный срок выполнения работ по k-му сроку (периоду) выполнения работ в днях с даты заключения государственного контракта;

- минимальный срок выполнения работ по k-му сроку (периоду) выполнения работ в днях с даты заключения государственного контракта;

- предложение, содержащееся в i-й заявке по k-му сроку (периоду) выполнения работ в днях с даты заключения государственного контракта.


Максимальный и минимальный сроки выполнения работ


N п/п

Состав работ

Сроки выполнения работ

Максимальный срок, F_перk(max)

Минимальный срок, F_перk(min)

I. Работы по модификации внешнего и внутреннего порталов

1

Доработка внешнего портала в части создания страницы для ведения информации о государственных закупках Агентства

45 рабочих дней с момента заключения Государственного контракта

10 рабочих дней с момента заключения Государственного контракта

2

Перенос внутреннего портала на новый ПАК

45 рабочих дней с момента заключения Государственного контракта

10 рабочих дней с момента заключения Государственного контракта

3

Доработка внешнего портала в части предоставления пользователям информации об услугах Агентства

45 рабочих дней с момента заключения Государственного контракта

10 рабочих дней с момента заключения Государственного контракта

4

Перенос внешнего портала на новый ПАК

45 рабочих дней с момента заключения Государственного контракта

10 рабочих дней с момента заключения Государственного контракта

5

Доработка внутреннего портала в части автоматизации бизнес-процесса согласования командировок

45 рабочих дней с момента заключения Государственного контракта

10 рабочих дней с момента заключения Государственного контракта

6

Актуализация пользовательской документации на внутренний и внешний порталы по изменениям

45 рабочих дней с момента заключения Государственного контракта

10 рабочих дней с момента заключения Государственного контракта

7

Полная интеграция внутреннего портала с действующей системой Active Directory и почтовой системой Microsoft Exchange Server 2007

45 рабочих дней с момента заключения Государственного контракта

15 рабочих дней с момента заключения Государственного контракта

II. Работы по модификации СЭД

1

Расширение функциональности подсистемы контроля исполнительской дисциплины в соответствии с изменениями регламентов контроля исполнения поручений в СЭД

45 рабочих дней с момента заключения Государственного контракта

15 рабочих дней с момента заключения Государственного контракта

2

Подготовка проекта регламента работы сотрудников Агентства в СЭД.

45 рабочих дней с момента заключения Государственного контракта

15 рабочих дней с момента заключения Государственного контракта

3

Расширение функциональности подсистемы разграничения прав доступа в соответствии с изменениями регламентов регистрации, учета, контроля, исполнения и хранения документов в СЭД.

45 рабочих дней с момента заключения Государственного контракта

15 рабочих дней с момента заключения Государственного контракта

4

Расширение функциональных характеристик СЭД, обеспечивающих взаимодействие с системой межведомственного электронного документооборота (МЭДО).

45 рабочих дней с момента заключения Государственного контракта

15 рабочих дней с момента заключения Государственного контракта


Для получения итогового рейтинга по заявке рейтинг, присуждаемый этой заявке по критерию "срок (период) выполнения работ", умножается на соответствующую указанному критерию значимость.

Лучшим условием исполнения государственного контракта по критерию "срок (период) выполнения работ" признается предложение в заявке с наименьшим суммарным сроком (периодом) выполнения работ по всем срокам (периодам) выполнения работ.

Предложениям в заявках с суммарным сроком (периодом) выполнения работ по всем срокам (периодам) выполнения работ, равным менее половины суммарного срока (периода) выполнения работ по всем максимальным срокам (периодам) выполнения работ, установленным в конкурсной документации, присваивается рейтинг по данному критерию, равный 50.

Государственный контракт заключается на условиях по данному критерию, указанных в заявке.

Оценка заявок по критерию "срок предоставления гарантии качества работ".

В рамках указанного критерия оценивается срок предоставления гарантии качества выполненных работ, на который участник конкурса в случае заключения с ним государственного контракта принимает на себя обязательство по гарантии качества работ, при этом такой срок должен превышать минимальный срок гарантии качества товара, работ, услуг, установленный в конкурсной документации.

Единица измерения срока предоставления гарантии качества работ устанавливается в месяцах.

Минимальный срок предоставления гарантии качества работ составляет - 12 месяцев с даты подписания Акта сдачи-приемки работ.

Объем предоставления гарантии качества работ, (предмет и исчерпывающий перечень условий исполнения гарантийного обязательства) представлен в проекте государственного контракта.

Рейтинг, присуждаемый i-й заявке по критерию "срок предоставления гарантии качества работ" определяется по формуле:


,


где:

- рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному критерию;

- минимальный срок предоставления гарантии качества работ, установленный в конкурсной документации;

- предложение i-го участника по сроку гарантии качества работ.


Для получения итогового рейтинга по заявке, рейтинг, присуждаемый заявке по критерию "срок предоставления гарантии качества работ", умножается на соответствующую указанному критерию значимость.

При оценке заявок по критерию "срок предоставления гарантии качества работ" лучшим условием исполнения государственного контракта по указанному критерию признается предложение в заявке с наибольшим сроком предоставления гарантии качества работ.

В целях оценки и сопоставления предложений в заявках со сроком предоставления гарантии качества работ, превышающим более чем на половину минимальный срок предоставления гарантии качества работ, установленный в конкурсной документации, таким заявкам присваивается рейтинг по указанному критерию, равный 50.

При этом государственный контракт заключается на условиях по данному критерию, указанных в заявке. Исполнение гарантийного обязательства осуществляется участником конкурса, с которым заключается контракт, без взимания дополнительной платы, кроме цены контракта.

16.4. Значение показателя округляется с точностью до двух десятичных знаков после запятой по математическим правилам округления.

В соответствии с полученными оценками итогового рейтинга государственный заказчик проводит ранжирование заявок на участие в конкурсе. Победителем конкурса признается участник открытого конкурса, который предложил лучшие условия исполнения контракта и заявке на участие в открытом конкурсе которого присвоен первый номер в соответствии с максимальным показателем .

В случае, если две или более заявок на участие в открытом конкурсе получили одинаковый показатель меньший порядковый номер присваивается заявке, которая поступила ранее других заявок на участие в открытом конкурсе.

16.5. Предложение участника конкурса в отношении условий исполнения контракта в соответствии с критериями подлежат оценке только в той части, которая обеспечена в соответствии с требованиями конкурсной документации.

16.6. Единая комиссия ведет протокол оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе, который подписывается всеми присутствующими членами Единой комиссии и государственным заказчиком в течение дня, следующего после дня окончания проведения оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе. Протокол составляется в двух экземплярах, один из которых хранится у государственного заказчика.

16.7. Государственный заказчик в течение трех дней со дня размещения на официальном сайте протокола передает победителю открытого конкурса один экземпляр протокола и проект контракта, который составляется путем включения условий исполнения государственного контракта, предложенных победителем открытого конкурса в заявке на участие в открытом конкурсе в проект государственного контракта, прилагаемый к Конкурсной документации".


17. Требования обеспечения заявки на участие в конкурсе


17.1. Обеспечение заявки на участие в конкурсе устанавливается в размере 5% (Пять процентов) начальной (максимальной) цены государственного контракта, указанной в извещении о проведении открытого конкурса и составляет 155 000 (сто пятьдесят пять тысяч) рублей 00 коп.

Обеспечение заявки должно отвечать следующим требованиям:

- в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе используются только денежные средства;

- в качестве документа, подтверждающего перечисление денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, должно быть платежное поручение или копия такого поручения.

17.2. Участник размещения заказа, заявка на участие в конкурсе которого не сопровождается установленным обеспечением, не будет допущен до участия в конкурсе.

17.3. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, возвращаются:

- в течение пяти рабочих дней со дня принятия государственным заказчиком решения об отказе от проведения открытого конкурса;

- в течение пяти рабочих дней со дня поступления государственному заказчику уведомления об отзыве участником размещения заказа заявки на участие в открытом конкурсе;

- в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе участнику размещения заказа, не допущенному к участию в конкурсе;

- в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе участникам размещения заказа, которые участвовали в открытом конкурсе, но не стали победителями открытого конкурса, кроме участника размещения заказа, заявке которого присвоен второй номер;

- участнику размещения заказа, заявке на участие в открытом конкурсе которого присвоен второй номер, в течение пяти рабочих дней со дня заключения государственного контракта с победителем открытого конкурса или с таким участником размещения заказа;

- победителю открытого конкурса в течение рабочих пяти дней со дня заключения с ним государственного контракта;

- в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе участникам размещения заказа, чьи конверты с заявками на участие в открытом конкурсе, и поданные в форме электронного документа заявки на участие в открытом конкурсе, поданы после окончания приема конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе.

17.4. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, не возвращаются в случаях:

- уклонения победителя конкурса от заключения государственного контракта;

- уклонения участника размещения заказа, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер, от заключения государственного контракта, в том случае, если победитель конкурса уклонился от заключения государственного контракта.

17.5. Банковские реквизиты государственного заказчика для перечисления обеспечения заявки на участие в открытом конкурсе:

Федеральное агентство по рыболовству

Р/с. 40302810800001000079

Лиц/сч. N 05731000760

УФК по г. Москве

Отделение 1 Московского ГТУ Банка России г. Москва

БИК 044583001

ИНН 7702679523

КПП 770201001


18. Требования обеспечения исполнения государственного контракта


18.1. Обеспечение исполнения государственного контракта устанавливается в размере 30% (тридцати процентов) начальной (максимальной) цены государственного контракта, указанной в извещении о проведении открытого конкурса, и составляет 930 000 (Девятьсот тридцать тысяч) рублей 00 коп. Победитель конкурса до заключения государственного контракта по своему усмотрению предоставляет государственному заказчику безотзывную банковскую гарантию, предоставляет договор поручительства или передает государственному заказчику в залог денежные средства, в том числе в форме вклада (депозита) в размере обеспечения исполнения государственного контракта.

18.2. Способ обеспечения исполнения обязательств государственного контракта определяется участником размещения заказа, с которым заключается государственный контракт, самостоятельно.

18.3. В том случае, если обеспечение исполнения государственного контракта представляется в виде безотзывной банковской гарантии, безотзывная банковская гарантия должна соответствовать требованиям, установленным Гражданским кодексом Российской Федерации, а также иным законодательством Российской Федерации.

В безотзывной банковской гарантии в обязательном порядке должна быть указана сумма, в пределах которой банк гарантирует исполнение обязательств по государственному контракту, которая должна быть не менее суммы, установленной в конкурсной документации.

Безотзывная банковская гарантия должна содержать указание на государственный контракт, исполнение которого она обеспечивает путем указания на стороны государственного контракта, название предмета государственного контракта и по возможности ссылку на протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе (или протокол рассмотрения заявок на участие в конкурсе, в случае признания конкурса несостоявшимся) как основание заключения государственного контракта.

Срок действия безотзывной банковской гарантии должен устанавливаться с учетом установленного срока выполняемых работ по соответствующему государственному контракту и оканчиваться не ранее его завершения.

Безотзывная банковская гарантия должна содержать указание на согласие банка с тем, что изменения и дополнения, внесенные в государственный контракт, не освобождают его от обязательств по соответствующей безотзывной банковской гарантии.

18.4. В случае, если обеспечение исполнения государственного контракта предоставляется в виде договора поручительства, поручителем выступает юридическое лицо, государственная регистрация которого осуществлена в установленном порядке на территории Российской Федерации и капитал и резервы которого, указанные в соответствующем разделе бухгалтерской отчетности, составляют не менее чем триста миллионов рублей. Капитал и резервы, указанные в соответствующем разделе бухгалтерской отчетности, определяются по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату или, если договор поручительства заключен до истечения срока предоставления отчетности по окончании периода, установленного законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете, на предыдущую отчетную дату. При этом размер поручительства не может превышать десять процентов размера капитала и резервов, определенных в порядке, установленном настоящей частью. В случае, если обеспечением исполнения государственного контракта является договор поручительства, государственный контракт может быть заключен только после предоставления победителем конкурса или участником конкурса, с которым заключается контракт в случае уклонения победителя конкурса от заключения контракта, вместе с договором поручительства соответствующей копии бухгалтерского баланса поручителя, сданного в налоговый орган в установленном порядке, а также документов в отношении поручителя, указанных в подпунктах "в" и "д" пункта 1 части 3 статьи 25 Закона о размещении заказов и подтверждающих его полномочия.

18.5. В случае, если обеспечение исполнение государственного контракта предоставляется в виде залога денежных средств, денежные средства, вносимые в обеспечение исполнения государственного контракта, должны быть перечислены в размере, установленном конкурсной документацией.

Факт внесения денежных средств в обеспечение исполнения государственного контракта подтверждается платежным поручением с отметкой банка об оплате.

Денежные средства возвращаются подрядчику, с которым заключается государственный контракт при условии надлежащего исполнения им всех своих обязательств по государственному контракту (этапам) в течение 20 рабочих дней или иного срока, установленного в проекте государственного контракта со дня получения государственным заказчиком соответствующего письменного требования подрядчика. Денежные средства возвращаются на банковский счет, указанный подрядчиком в этом письменном требовании.

Банковские реквизиты государственного заказчика для перечисления обеспечения исполнения обязательств государственного контракта:

Федеральное агентство по рыболовству

Р/с. 40302810800001000079

Лиц/сч. N 05731000760

УФК по г. Москве

Отделение 1 Московского ГТУ Банка России г. Москва

БИК 044583001

ИНН 7702679523

КПП 770201001

18.6. В случае если участник размещения заказа, с которым заключается государственный контракт, не предоставляет обеспечения исполнения государственного контракта, то такой участник размещения заказа признается уклонившимся от заключения государственного контракта.

Сведения об участниках размещения заказа, уклонившихся от заключения государственного контракта, а также об исполнителях, с которыми государственные контракты расторгнуты в связи с существенным нарушением ими государственных контрактов, включаются в реестр недобросовестных поставщиков.


19. Срок и порядок подписания победителем открытого конкурса государственного контракта


19.1. В случае, если открытый конкурс признан несостоявшимся и только один участник размещения заказа, подавший заявку на участие в открытом конкурсе, признан участником размещения заказа государственный заказчик в течение трех рабочих дней со дня размещения на официальном сайте протокола обязан передать такому участнику проект государственного контракта. Такой участник не вправе отказаться от заключения государственного контракта.

19.2. В случае, если открытый конкурс признан несостоявшимся государственный контракт может быть заключен не ранее чем через десять дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе.

19.3. Государственный заказчик, уполномоченный орган в течение трех рабочих дней со дня размещения на официальном сайте протокола оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе передает победителю открытого конкурса один экземпляр протокола и проект государственного контракта, который составляется путем включения условий исполнения государственного контракта, предложенных победителем открытого конкурса в заявке на участие в открытом конкурсе, в проект государственного контракта, прилагаемый к Конкурсной документации (приложение N 6).

19.4. Государственный контракт может быть заключен не ранее чем через десять дней со дня размещения на официальном сайте протокола оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе.

19.5. В случае, если победитель открытого конкурса признан уклонившимся от заключения государственного контракта, государственный заказчик вправе обратиться в суд с иском о требовании о понуждении победителя открытого конкурса заключить государственный контракт, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения государственного контракта, либо заключить государственный контракт с участником размещения заказа, заявке на участие в открытом конкурсе которого присвоен второй номер. При этом заключение государственного контракта для участника размещения заказа, заявке на участие в открытом конкурсе которого присвоен второй номер, является обязательным.

19.6. В случае, если победитель открытого конкурса или участник размещения заказа, заявке на участие в открытом конкурсе которого присвоен второй номер, в срок, предусмотренный Конкурсной документацией, не представил государственному заказчику подписанный государственный контракт, победитель открытого конкурса или участник размещения заказа, заявке на участие в открытом конкурсе которого присвоен второй номер, признается уклонившимся от заключения государственного контракта.

19.7. После определения победителя открытого конкурса в срок, предусмотренный для заключения государственного контракта, государственный заказчик обязан отказаться от заключения государственного контракта с победителем открытого конкурса либо при уклонении победителя открытого конкурса от заключения государственного контракта с участником размещения заказа, с которым заключается такой контракт, в случае установления факта:

1) проведения ликвидации участников размещения заказа юридических лиц или принятия арбитражным судом решения о признании участников размещения заказа - юридических лиц, индивидуальных предпринимателей банкротами и об открытии конкурсного производства;

2) приостановления деятельности указанных лиц в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

3) предоставления указанными лицами заведомо ложных сведений, содержащихся в документах, предусмотренных разделом 2 Конкурсной документации;

4) нахождения имущества указанных лиц под арестом, наложенным по решению суда, если на момент истечения срока заключения государственного контракта балансовая стоимость арестованного имущества превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов указанных лиц по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

5) наличия у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, при условии, что участник размещения заказа не обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

19.8. Заказ признается размещенным со дня заключения государственного контракта.

19.9. Расторжение государственного контракта допускается по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

19.10. В случае просрочки исполнения государственным заказчиком обязательства, предусмотренного государственным контрактом, другая сторона вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного государственным контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного государственным контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Государственный заказчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

19.11. В случае просрочки исполнения подрядчиком, обязательства, предусмотренного государственным контрактом, Государственный заказчик вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного государственным контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного государственным контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается государственным контрактом в размере одной сотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Подрядчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Государственного заказчика.

19.12. В случае, если государственный контракт заключается с физическим лицом, за исключением индивидуальных предпринимателей и иных занимающихся частной практикой лиц, оплата такого контракта уменьшается на размер налоговых платежей, связанных с оплатой государственного контракта.


Приложение N 1

к Конкурсной документации


                                Заявка
                    на участие в открытом конкурсе


     1. Название открытого конкурса:
_________________________________________________________________________

     2. Фирменное    наименование    (наименование),     сведения      об
организационно-правовой   форме,   о  месте     нахождения,  юридической,
почтовый  адрес  (для  юридического  лица),   фамилия,    имя,  отчество,
паспортные данные, сведения о месте жительства (для  физического   лица),
номер контактного телефона _____________________________________________.

     3. Предлагаемая цена государственного контракта составляет
_________________________________________________________________________
                    (указать цену цифрами и прописью).

     4. Предлагаемый срок выполнения работ _____________________________.

Предлагаемый срок выполнения работ по модификации внешнего и внутреннего порталов:


N п/п

Состав работ

Сроки выполнения работ

1

Доработка внешнего портала в части создания страницы для ведения информации о государственных закупках Агентства


2

Перенос внутреннего портала на новый ПАК


3

Доработка внешнего портала в части предоставления пользователям информации об услугах Агентства


4

Перенос внешнего портала на новый ПАК


5

Доработка внутреннего портала в части автоматизации бизнес-процесса согласования командировок


6

Актуализация пользовательской документации на внутренний и внешний порталы по изменениям


7

Полная интеграция внутреннего портала с действующей системой Active Directory и почтовой системой Microsoft Exchange Server 2007



Предлагаемый срок выполнения работ по модификации СЭД:


N п/п

Состав работ

Сроки выполнения работ

1

Расширение функциональности подсистемы контроля исполнительской дисциплины в соответствии с изменениями регламентов контроля исполнения поручений в СЭД


2

Подготовка проекта регламента работы сотрудников Агентства в СЭД.


3

Расширение функциональности подсистемы разграничения прав доступа в соответствии с изменениями регламентов регистрации, учета, контроля, исполнения и хранения документов в СЭД.


4

Расширение функциональных характеристик СЭД, обеспечивающих взаимодействие с системой межведомственного электронного документооборота (МЭДО).



     5. Срок предоставлений гарантий качества выполнения работ __________
месяцев с даты подписания Акта сдачи-приемки работ.
     6. Настоящей заявкой _______________________________________________
                           (наименование участника размещения заказа)
подтверждает, что на дату подачи заявки на участие в конкурсе:
     6.1. ликвидация _________________________________________________ не
                       (наименование участника размещения заказа)
проводится  и  отсутствует  решение  арбитражного  суда     о   признании
_________________________________________________ банкротом и об открытии
  (наименование участника размещения заказа)
конкурсного производства;
     6.2. деятельность ________________________________________________ в
                        (наименование участника размещения заказа)
порядке,   предусмотренном     Кодексом    Российской    Федерации     об
административных правонарушениях, не приостановлена;
     6.3. У _________________________________________________ отсутствует
              (наименование участника размещения заказа)
задолженность  по  начисленным  налогам,  сборам  и  иным    обязательным
платежам в бюджеты  любого  уровня  или  государственные     внебюджетные
фонды за прошедший календарный год,  размер которой   превышает  двадцать
пять  процентов  балансовой  стоимости  активов   участника    размещения
заказа, по  данным  бухгалтерской  отчетности за последний    завершенный
отчетный период.

     Либо

     6.3. _____________________________________________ обжаловал наличие
          (Наименование участника размещения заказа)
задолженности по платежам в _____________________________________________
                               (указать вид и размер задолженности)
в      соответствии    с   законодательством    Российской      Федерации
_________________________________________________________________________
      (указать реквизиты иска или жалобы: номер, дату, адресат,
             местонахождение, контактные лица и телефоны)
и решение  по такой жалобе на день подачи заявки на участие  в   конкурсе
не принято.

     6. Мы извещены о включении сведений о ______________________________
                               (наименование участника размещения заказа)
в Реестр недобросовестных поставщиков в  случае  нашего  уклонения     от
заключения государственного контракта.
     7. К заявке прилагаются следующие документы:
     1)_______________________________
     2)_______________________________
     3)_______________________________

Подпись руководителя (уполномоченного лица)                     (подпись)
участника размещения заказа                     /    ФИО    /

                                                      МП

Приложение 2

к Конкурсной документации


Порядок
оформления конверта с заявкой на участие в открытом конкурсе подаваемой в письменной форме



ЗАКАЗНОЕ
--------

НЕ ВСКРЫВАТЬ ДО: 16 ч. 00 мин. (время московское)
15 октября 2010 г.

Заявка на участие в открытом конкурсе
-------------------------------------

__________________________________________________________________
(название открытого конкурса)

Куда: __________________________________________________

Кому: __________________________________________________

Внимание!


В случае отсутствия на конверте надписи "Заявка на участие в открытом конкурсе" конверт будет вскрыт до начала открытого конкурса и заявка на участие в открытом конкурсе не будет рассматриваться Единой комиссией.


Приложение 3

к Конкурсной документации


Порядок
оформления конверта с заявкой на участие в открытом конкурсе подаваемой в форме электронного документа



ЗАКАЗНОЕ
--------
"В форме электронного документа"

НЕ ВСКРЫВАТЬ ДО: 11 ч. 00 мин. (время московское)
15 октября 2010 г.

Заявка на участие в открытом конкурсе
-------------------------------------

__________________________________________________________________
(название открытого конкурса)

Куда: __________________________________________________

Кому: __________________________________________________

Внимание!


В случае отсутствия на конверте надписи "Заявка на участие в открытом конкурсе" конверт будет вскрыт до начала открытого конкурса и заявка на участие в открытом конкурсе не будет рассматриваться Единой комиссией.


Приложение 4

к Конкурсной документации


Техническое задание
на оказание услуг и выполнение работ по модификации, администрированию и сопровождению внешнего, внутреннего порталов и системы электронного документооборота центрального аппарата Федерального агентства по рыболовству в 2010 году


1. Цель оказания услуг и выполнения работ


Целью оказания услуг и выполнения работ является обеспечение на постоянной основе в течение всего срока действия Государственного контракта надлежащего функционирования Системы Электронного Документооборота (далее - СЭД), внешнего и внутреннего порталов Федерального агентства по рыболовству (далее по тексту именуется Агентство или Заказчик), включая:

- оказание услуг и выполнение работ по обеспечению бесперебойной работы порталов, консультации администраторов Агентства и ключевых пользователей по информационному наполнению сайтов;

- оказание услуг и выполнение работ по модификации СЭД, администрированию СЭД, обеспечению бесперебойной работы программно-аппаратного комплекса СЭД.


2. Услуги и работы по обеспечению надлежащего функционирования системы электронного документооборота, внешнего и внутреннего порталов


2.1. Основные сведения о внешнем и внутреннем порталах

Внешний и внутренний сайты Агентства разработаны на базе Microsoft SharePoint в 2009 году и обеспечивают сервисы размещения информации о деятельности Агентства и доступа к ней заинтересованных лиц (пользователей локальной сети или сети интернет). Технические характеристики и программное обеспечение серверов, на которых функционируют внутренний и внешний сайты Агентства приведены в Таблице 1.


Таблица 1. Технические характеристики сервера и рабочих станций, их программное обеспечение


Сервер внешнего портала

Технические характеристики

System Model: WD84510A

BIOS: Default System BIOS

Processor: Intel(R) Pentium(R) 4 CPU 2.26GHz, ~ 2.2GHz Memory: 1024MB RAM

Page File: 969MB used, 2016MB available

Типовое программное обеспечение

Windows Server 2003, Standard Edition (5.2, Build 3790) Service Pack 2

MS Office 2007

Microsoft SQLServer 2008 RUS (64-бит)

MOSS 2007 Standard Edition

Сервер внутреннего портала

Технические характеристики

System Manufacturer: HP System Model: ProLiant DL380 G5 BIOS: Default System BIOS

Processor: Intel(R) Xeon(R) CPU E5420 @ 2.50GHz (8 CPUs), ~ 2.5GHz Memory: 8190MB RAM Page File: 8403MB used, 12011MB available

Типовое программное обеспечение

Windows Server 2008 Russian Standart Docsvision 4.1.1640.0

MS Office 2007

Microsoft SQLServer 2008 RUS (64-бит)

MOSS 2007 Standard Edition

Клиентская рабочая станция

Технические характеристики

Processor: Celeron 900 Mhz Memory: 512RAM

Типовое программное обеспечение

ОС MS Windows XP IE 6.0

MS Office 2003-2007

Net framework 3.5


2.2. Основные сведения о программно-аппаратном комплексе СЭД

СЭД Агентства разработана на базе платформы DocsVision 4.1 и включает в себя серверные и клиентские компоненты. Технические характеристики и программное обеспечение серверов и рабочих станций, на которых функционирует СЭД, приведены в Таблице 2.


Таблица 2. Технические характеристики сервера и рабочих станций, их программное обеспечение


Сервер СЭД

Технические характеристики

System Manufacturer: HP

System Model: ProLiant DL380 G5

BIOS: Default System BIOS

Processor: Intel(R) Xeon(R) CPU E5420 @

2.50GHz (8 CPUs), ~ 2.5 GHz

Memory: 8190MB RAM

Page File: 8403MB used,

12011MB available

Типовое программное обеспечение

Windows Server 2008 Russian Standart Docsvision 4.1.1640.0

MS Office 2007

Microsoft SQLServer 2008 RUS (64-бит)

Рабочие станции

Технические характеристики

Processor: Celeron 900 Mhz

Memory: 512RAM

Типовое программное обеспечение

ОС MS Windows XP IE 6.0

MS Office 2003-2007

Net framework 3.5


В настоящее время пользователями СЭД являются 190 сотрудников Агентства, которые участвуют в выполнении следующих основных автоматизированных процессов документооборота:

1. Сканирование, регистрация входящей/исходящей/внутренней корреспонденции Агентства.

2. Подготовка и исполнение резолюций до уровня конечных исполнителей.

3. Постановка на контроль до уровня начальников управлений Агентства.

4. Контроль исполнения резолюций до уровня управлений Агентства.

5. Формирование данных о состоящих на контроле документах с разбивкой по управлениям, составлением сводных таблиц для руководителей агентства и управлений

6. Резервное копирование данных в СЭД

7. Формирование запросов и отчетов по документам, обрабатываемым в СЭД.

8. Ведение номенклатуры дел и списание документов в дело

9. Выполнение иных процессов в соответствии с функциональными характеристиками СЭД.

2.3.Требования к составу работ и срокам выполнения

2.3.1. Требования к составу работ и срокам выполнения работ по модификации внешнего и внутреннего порталов

В рамках выполнения работ по модификации внешнего и внутреннего порталов должны быть реализованы следующие работы:


N п/п

Состав работ

Сроки выполнения работ

1

Доработка внешнего портала в части создания

страницы для ведения информации о государственных закупках Агентства

От 10 до 45 дней с даты подписания государственного контракта

2

Перенос внутреннего портала на новый ПАК

От 10 до 45 дней с даты подписания государственного контракта

3

Доработка внешнего портала в части предоставления пользователям информации об услугах Агентства

От 10 до 45 дней с даты подписания государственного контракта

4

Перенос внешнего портала на новый ПАК

От 10 до 45 дней с даты подписания государственного контракта

5

Доработка внутреннего портала в части автоматизации бизнес-процесса согласования командировок

От 10 до 45 дней с даты подписания государственного контракта

6

Актуализация пользовательской документации на внутренний и внешний порталы по изменениям

От 10 до 45 дней с даты подписания государственного контракта

7

Интеграция внутреннего портала с действующей системой Active Directory и почтовой системой Microsoft Exchange Server 2007

От 10 до 45 дней с даты подписания государственного контракта


2.3.2. Требования к составу работ и срокам выполнения работ по модификации СЭД

В рамках работ по модификации СЭД должны выполняться следующие работы:


N п/п

Состав работ

Сроки выполнения работ

1

Расширение функциональности подсистемы контроля исполнительской дисциплины в соответствии с изменениями регламентов контроля исполнения поручений в СЭД

От 15 до 45 дней с даты подписания государственного контракта

2

Подготовка проекта регламента работы сотрудников Агентства в СЭД.

От 15 до 45 дней с даты подписания государственного контракта

3

Расширение функциональности подсистемы разграничения прав доступа в соответствии с изменениями регламентов регистрации, учета, контроля, исполнения и хранения документов в СЭД в том числе обеспечение механизмов шифрования данных и электронно-цифровой подписи документов.

От 15 до 45 дней с даты подписания государственного контракта

4

Расширение функциональных характеристик СЭД, обеспечивающих взаимодействие с системой межведомственного электронного документооборота (МЭДО).

От 15 до 45 дней с даты подписания государственного контракта


2.4.Требования к услугам

2.4.1. Требования к составу услуг по администрированию и поддержке внешнего и внутреннего порталов

В рамках оказания услуг по администрированию и поддержке порталов должны выполняться следующие работы:

- Техническая поддержка порталов на территории Агентства:

- присутствие технического специалиста исполнителя на территории заказчика для оперативного консультирования и сопровождения не менее 40 часов в неделю;

- консультации пользователей по работе с порталами (по телефону, электронной почте и на рабочих местах пользователей);

- контроль соблюдения пользователями регламентов работы по работе с порталами;

- администрирование порталов в части разрешения ошибочных ситуаций работы системы и корректировки данных, препятствующих нормальному функционированию системы;

- проверка на местах работоспособности клиентской части порталов;

- подготовка и переподготовка ответственных по наполнению порталом и работе с программным обеспечением порталов;

- переконфигурирование или переустановка прикладного программного обеспечения порталов при изменениях в аппаратном обеспечении;

- обновление версий порталов;

- настройка программного обеспечения порталов в связи с изменениями задач организационно-административной деятельности Заказчика (кроме разработки новых функциональных задач);

- выполнение настроек, обеспечивающих ежедневное копирование всей размещенной на порталах информации и электронных журналов учета операций на резервный материальный носитель, обеспечивающее возможность их восстановления. Время восстановления работоспособности порталов - не более 1 суток (при условии работоспособности ПАК);

- восстановление данных, утраченных из-за сбоев оборудования или неверных действий персонала Заказчика из резервных архивов порталов;

- диагностика сбоев работы программного обеспечения;

- актуализация пользовательской документации (инструкций по работе с порталами);

- выполнение настроек по обеспечению хранения резервных материальных носителей с ежедневными копиями всей размещенной на порталах информации и электронных журналов учета операций - не менее одного года, с еженедельными копиями всей размещенной на порталах информации - не менее двух лет, с ежемесячными копиями всей размещенной на порталах информации - не менее трех лет;

- Мониторинг производительности сайта, ведение и анализ журналов обработки данных, обслуживание баз данных.

2.4.2. Требования к порядку оказания услуг по администрированию и поддержке внешнего и внутреннего порталов

Внутренний и внешние порталы должны непрерывно функционировать 24 часа в сутки. Допускается проведение профилактических работ в нерабочее время и выходные дни по согласованию с Заказчиком. Длительность профилактических работ на порталах не должна превышать 2-4 часов (за исключением ситуации физического выхода из строя ПАК).

Администрирование порталов должно производиться удаленно через предоставляемое Заказчиком защищенное удаленное соединение.

Порядок оказания консультационных услуг определяется критичностью запроса.


Таблица 3 Типы консультаций и условия их предоставления при штатной работе


Тип консультации

Время предоставления консультаций

Телефонная

В рабочие дни с 9.00 до 18.00 по запросу, в течение всего срока действия Государственного контракта

По электронной почте

В рабочие дни с 9.00 до 18.00 по запросу, в течение всего срока действия Государственного контракта


Время реакции на запросы зависит от приоритета запроса, определяемого его критичностью для работы сайтов и их доступности для работы пользователей. Приоритет запросов и соответствующее им максимальное время реакции указаны в Таблице 4.


Таблица 4 Типы запросов и время реакции на них


Тип запроса

Максимальное время реакции

Характеристика

Критичный

4 часа

Запросы, связанные с остановкой выполнения критичных процессов.

Приоритетный

1 день

Запросы, связанные с проблемами, не приводящими к остановке критичных процессов, но мешающие нормальной работе не критичных процессов или предоставляемых системой сервисов (например, Web доступ к телефонному справочнику).

Обычный

2 дня

Запросы, связанные с проблемами, которые не влияют на процессы работы, но требуют вмешательства Исполнителя для полного восстановления работоспособности системы или исправления данных.


Реагирование на запросы происходит в рабочее время с 09.00 - 18.00 по Московскому времени в рабочие дни. При поступлении запроса вне рабочего времени отсчет времени реакции происходит с 09.00 следующего рабочего дня.

Запросы поступают от Заказчика к исполнителю через систему учета запроса. Исполнитель предоставляет удаленный доступ Заказчику к системе поступления запросов.

2.4.3. Требования к составу услуг по администрированию и поддержке СЭД

В рамках оказания услуг по администрированию и поддержке СЭД должны выполняться следующие работы:

- Техническая поддержка СЭД на территории Агентства:

- присутствие технического специалиста исполнителя на территории заказчика для оперативного консультирования и сопровождения не менее 40 часов в неделю;

- консультации пользователей по работе с СЭД (по телефону, электронной почте и на рабочих местах пользователей);

- настройка рабочих мест пользователей в СЭД;

- контроль соблюдения пользователями регламентов работы в СЭД;

- администрирование СЭД в части разрешения ошибочных ситуаций работы системы и корректировки данных, препятствующих нормальному функционированию системы;

- проверка на местах работоспособности клиентской части СЭД;

- подготовка и переподготовка ответственных по СЭД по работе с программным обеспечением СЭД;

- переконфигурирование или переустановка прикладного программного обеспечения СЭД при изменениях в аппаратном обеспечении;

- настройка прикладного программного обеспечения СЭД с целью улучшения временных и функциональных характеристик комплекса;

- обновление версий СЭД;

- настройка программного обеспечения СЭД в связи с изменениями задач организационно-административной деятельности Заказчика (кроме разработки новых функциональных задач);

- создание запросов, которые не представляется возможным построить с использованием атрибутивного поиска СЭД;

- восстановление данных, утраченных из-за сбоев оборудования или неверных действий персонала Заказчика из резервных архивов СЭД;

- диагностика сбоев работы прикладного программного обеспечения;

- актуализация пользовательской документации (инструкций по работе с СЭД);

- обеспечение работоспособности отчетов СЭД и их выгрузки в MS Word/MS Excel;

- техническое обеспечение и фактическое осуществление резервного копирования баз данных на носители длительного хранения СЭД.

- Разработка и поставка новых версий СЭД (не менее 2-х версий):

- разработка версий СЭД для устранения замечаний к работе системы, возникающих в ходе эксплуатации системы;

- перевод Агентства на новые версии решения, установка и настройка новых версий СЭД;

- консультации (в том числе групповые) пользователей по работе с функционалом новых версий.

- Доработка и поставка обновленной эксплуатационной документации СЭД:

- Модификация пользовательской документации СЭД;

- Подготовка и размещение в системе новостей по новому функционалу СЭД;

- Консультирование пользователей СЭД по вопросам работы в системе:

- Проведение групповых и индивидуальных консультаций по согласованному графику консультаций.

- Проведение ознакомительных потоковых консультаций по функционалу новых версий СЭД.

2.4.4. Требования к порядку оказания услуг по администрированию и поддержке СЭД

СЭД должна непрерывно функционировать 24 часа в сутки. Допускается проведение профилактических работ в нерабочее время и выходные дни по согласованию с Заказчиком. Длительность профилактических работ на порталах не должна превышать 2-4 часов (за исключением ситуации физического выхода из строя ПАК).

Порядок оказания консультационных услуг определяется типом консультации и критичностью запроса. Типы консультаций и условия их предоставления приведены в Таблице 5.


Таблица 5 Типы консультаций и условия их предоставления при штатной работе


Тип консультации

Время предоставления консультаций

Телефонная

В рабочие дни на территории Заказчика с 9.00 до 18.00 постоянно, по запросу, в течение всего срока действия Государственного контракта

По электронной почте

В рабочие дни с 9.00 до 18.00 постоянно, по запросу, в течение всего срока действия Государственного контракта

На территории Заказчика

В рабочие дни с 9.00 до 18.00 постоянно, в течение всего срока действия Государственного контракта


Время реакции на запросы пользователей зависит от приоритета запроса, определяемого его критичностью для работы СЭД и выполнения процессов электронного документооборота. Приоритет запросов и соответствующее им максимальное время реакции, требующих непосредственного присутствия Исполнителя на территории Заказчика, указаны в Таблице 6.


Таблица 6 Типы запросов и время реакции на них, требующие непосредственного присутствия Исполнителя на территории Заказчика


Тип запроса

Максимальное время реакции

Характеристика

Критичный

до 30 мин., если Исполнитель присутствует на территории Заказчика до 2 часов, если Исполнитель отсутствует на территории Заказчика

Запросы, связанные с остановкой выполнения критичных процессов документооборота (регистрация документов и подготовка резолюций).

Приоритетный

1 день

Запросы, связанные с проблемами, не приводящими к остановке критичных процессов документооборота, но мешающие нормальной работе не критичных процессов документооборота или предоставляемых системой сервисов (например, Web доступ к телефонному справочнику, формирование запросов и отчетов).

Обычный

2 дня

Запросы, связанные с проблемами, которые не влияют на процессы документооборота, но требуют вмешательства Исполнителя для полного восстановления работоспособности системы или исправления данных.


Реагирование на запросы происходит в рабочее время с 09.00 - 18.00 по Московскому времени в рабочие дни. При поступлении запроса вне рабочего времени отсчет времени реакции происходит с 09.00 следующего рабочего дня.

2.5. Порядок контроля выполнения, приемки и оформления результатов услуг

Заказчик вправе в течение всего срока действия Государственного контракта, не вмешиваясь в оперативную деятельность Исполнителя, контролировать надлежаще выполнение им обязательств.

Итоговым документом, подтверждающим выполнение услуг в отчетном месяце, является Акт сдачи-приемки выполненных услуг. К акту сдачи-приемки прилагается Журнал оказанных услуг.

Все выполненные Исполнителем услуги фиксируются в Журнале оказанных услуг, форма которого согласовывается Сторонами при подписании Государственного контракта. В Журнале оказанных услуг в обязательном порядке указывается следующая информация:

1. Дата поступления заявки Заказчика.

2. Фамилия заявителя, отдел, управление.

3. Текст заявки или описание ошибки.

4. Время приема заявки Исполнителем (по телефону или электронным письмом с подтверждением получения).

5. Фамилия непосредственного исполнителя заявки у Исполнителя или консультанта, если вопрос решается удаленно (по телефону или электронным письмом).

6. Отметка о выполнении заявки.

7. Примечания


Приложение N 5

к Конкурсной документации


Требования
к описанию участниками размещения заказа на оказание услуг и выполнение работ по модификации, администрированию и сопровождению внешнего, внутреннего порталов и системы электронного документооборота центрального аппарата Федерального агентства по рыболовству в 2010 году


Участник размещения заказа представляет описание оказания услуг и выполнения работ по модификации, администрированию и сопровождению внешнего, внутреннего порталов и системы электронного документооборота центрального аппарата Федерального агентства по рыболовству в 2010 году по следующей форме:

Наименование работ - оказание услуг и выполнение работ по модификации, администрированию и сопровождению внешнего, внутреннего порталов и системы электронного документооборота центрального аппарата Федерального агентства по рыболовству в 2010 году.

Участник размещения заказа указывает последовательность, основное содержание и сроки проведения работ.

Участник размещения заказа в произвольной форме по ниже перечисленным позициям представляет следующую информацию и по своему усмотрению прилагает документы, подтверждающие эту информацию:

- Методология и технология оказания услуг и выполнения работ;

- Предложения в соответствии с Техническим заданием, и предложения, представляемые в части ожидаемых результатов по оказанию услуг и выполнению работ и их соответствия Техническому заданию;

- Наличие у участника или соисполнителей работ положительных отзывов других заказчиков по итогам выполнения договоров (контрактов) по тематике, аналогичной предмету конкурса;

- Наличие сотрудников - специалистов, прошедших сертификацию DocsVision;

- Наличие у участника конкурса статуса партнера компании DocsVision, являющейся разработчиком ПО, на котором функционирует Система.

Оценка заявки участника размещения заказа по вышеуказанной информации будет производиться только при представлении подтверждающих документов, прикладываемых по усмотрению участника размещения заказа.

В случае отсутствия документов по соответствующим подкритериям будет ставиться ноль баллов.


Примечания.

1. Описание услуг и работ подписывает лицо, уполномоченное на осуществление действий от имени участника размещения заказа.

2. Заявка и описание услуг и работ должны быть пронумерованы, прошнурованы, парафированы и скреплены печатью.


Приложение N 6

к Конкурсной документации


Проект


Государственный Контракт
N ______________
на оказание услуг и выполнение работ по модификации, администрированию и сопровождению внешнего, внутреннего порталов и системы электронного документооборота центрального аппарата Федерального агентства по рыболовству в 2010 году



г. Москва                                          "__" _________ 2010 г.

Федеральное агентство по рыболовству (далее - Росрыболовство), именуемое в дальнейшем "Заказчик", в лице, действующее на основании ____________________________________________________ с одной стороны, и ____________________________________________ (полное наименование (сокращенное) для юридического лица, фамилия, имя, отчество для физического лица) в лице __________________________________________ , (для юридических лиц - должность, Ф.И.О.; физическим лицом не заполняется) действующего на основании __________________ (для юридических лиц - Устав, доверенность; для физических лиц - паспорт и (или) свидетельство о регистрации, доверенность; для индивидуальных предпринимателей - свидетельство о регистрации в едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей) признанное ________________________________ открытого конкурса (единственным участником / либо победителем) на право заключения государственного контракта на оказание услуг и выполнение работ по модификации, администрированию и сопровождению внешнего, внутреннего порталов и системы электронного документооборота центрального аппарата Федерального агентства по рыболовству в 2010 году (Основание: Протокол Единой комиссии Федерального агентства по рыболовству по размещению заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд путем проведения конкурса, аукциона, в том числе открытого аукциона в электронной форме, запроса котировок ___________ от "__" _______ 2010 г. N _____ ), именуемый в дальнейшем "Исполнитель", с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем "Стороны", заключили настоящий государственный контракт (далее - Контракт) о нижеследующем:


1. Предмет и условия Контракта


1.1. Исполнитель обязуется оказать услуги и выполнить работы, обусловленные Техническим заданием Заказчика по модификации, администрированию и сопровождению внешнего, внутреннего порталов и системы электронного документооборота центрального аппарата Федерального агентства по рыболовству в 2010 году (далее - Услуги и Работы), подлежащие выполнению в Росрыболовстве в 2010 году.

1.2. Услуги и Работы по Контракту выполняются в соответствии с Календарным планом (Приложение N 1 к настоящему Контракту), Расчетом цены Контракта (Приложение N 2 к настоящему Контракту) и Техническим заданием (Приложение N 5 к настоящему Контракту), являющимися неотъемлемой частью Контракта.

1.3. Заказчик обязуется принять и оплатить Услуги и Работы в порядке и на условиях, определенных настоящим Контрактом.


2. Порядок оказания Услуг и выполнения Работ


2.1. Исполнитель:

2.1.1. Оказывает Услуги и выполняет Работы, перечисленные в Расчете цены Контракта (Приложение N 2 к настоящему Контракту), в соответствии с Календарным планом (Приложение N 1 к настоящему Контракту) и Техническим заданием (Приложение N 5 к настоящему Контракту).

2.1.2. Обеспечивает присутствие не менее одного своего специалиста на территории Заказчика для оказания Услуг в рабочие дни с 09.00 до 18.00.

2.1.3. В случае установления факта неисправности, исправление которой не является предметом настоящего Контракта, извещает об этом представителя Заказчика.

2.2. Заказчик:

2.2.1. Оформляет документы для беспрепятственного прохода на территорию Заказчика специалистов Исполнителя.

2.2.2. Предоставляет специалисту Исполнителя на своей территории рабочее место и условия работы, отвечающие требованиям санитарии и техники безопасности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

2.2.3. Принимает у Исполнителя выполненные Работы и оказанные Услуги по "Акту сдачи-приемки выполненных работ" и "Акту сдачи-приемки оказанных услуг" и оплачивает их в соответствии с условиями настоящего Контракта".


3. Порядок сдачи-приемки оказанных Услуг и выполненных Работ


3.1. Услуги, оказанные Исполнителем в соответствии с пунктом 2.1 настоящего Контракта, принимаются конечным пользователем Заказчика и оформляются электронной заявкой. В электронной заявке отражаются оказанные Услуги. Ответственный по системе электронного документооборота контролирует сроки и качество исполнения заявок.

3.2. Приемка Услуг, оказанных Исполнителем в соответствии с пунктом 2.1 Контракта, осуществляется Заказчиком ежемесячно, путем составления Сторонами "Акта сдачи-приемки оказанных Услуг", который подписывается уполномоченными представителями Сторон и утверждается Заказчиком в установленном порядке. В "Акте сдачи-приемки оказанных Услуг" отражается перечень оказанных Услуг. К "Акту сдачи-приемки оказанных Услуг" прилагается реестр выполненных заявок (Приложение N 3 к настоящему Контракту).

3.3. Приемка Работ, выполненных Исполнителем в соответствии с пунктом 2.1 настоящего Контракта, осуществляется Заказчиком в соответствии с Календарным планом (Приложение N 1), путем составления Сторонами "Акта сдачи-приемки выполненных работ", который подписывается уполномоченными представителями Сторон в установленном порядке. В "Акте сдачи-приемки выполненных Работ" отражается перечень Работ, подлежащих оплате.

3.4. При несвоевременном или неполном выполнении обязательств какой-либо из Сторон другая Сторона составляет претензию и направляет ее другой Стороне. Претензии рассматриваются Сторонами в течение 5 рабочих дней с даты их получения. В случае если претензия признается обоснованной, виновная Сторона устраняет допущенные недостатки. В противном случае Стороны вправе обратиться в суд.

3.5. При наличии мотивированного отказа Заказчика от приемки Услуг или Работ Сторонами составляется акт с перечнем замечаний и с указанием контрольных сроков их исполнения.


4. Стоимость Услуг и Работ и порядок расчетов


4.1.1. Оплата Услуг и Работ осуществляется за счет средств Федерального бюджета.

4.1.2. Цена Контракта составляет ______________________ рублей ( _________ ) ___ копеек, включая НДС (18%) в сумме ______________ ( ________ ) рублей ____ копеек.

4.1.3. Цена Контракта является твердой и не может изменяться в процессе его исполнения.

4.1.4. Стоимость Услуг и Работ, оказанных Исполнителем в соответствии с пунктом 1.1 настоящего Контракта, определяется на основании Расчета цены настоящего Контракта (Приложение N 2 к настоящему Контракту).

4.1.5. Ежемесячная стоимость Услуг, оказанных Исполнителем в соответствии с пунктом 1.1 настоящего Контракта, определяется на основании "Акта сдачи-приемки оказанных Услуг" (Приложение N 4 к настоящему Контракту), составленного в соответствии с пунктом 3.2 настоящего Контракта.

4.1.6. Основанием для проведения взаиморасчетов по настоящему Контракту являются утвержденные Заказчиком в установленном порядке "Акты сдачи-приемки оказанных Услуг" и "Акты сдачи-приемки выполненных Работ" (Приложение N 6 к настоящему контракту)

4.1.7. Оплата оказанных Услуг и выполненных Работ осуществляется Заказчиком по счету Исполнителя в течение 10 (Десяти) рабочих дней со дня выставления счета Исполнителем с приложенными к нему утвержденных "Актов сдачи-приемки оказанных Услуг" и реестра выполненных заявок или "Актов сдачи-приемки выполненных Работ".

4.1.8. Счет за Услуги, оказанные в IV квартале 2010 года выставляется Исполнителем не позднее 15 декабря 2010 года.


5. Права и обязанности Сторон


5.1 Исполнитель обязан:

5.1.1. Выполнить Работы и оказать Услуги в соответствии с Техническим заданием (Приложение N 5 к настоящему контракту) и Календарным планом (Приложение N 1 к настоящему контракту) и обеспечить надлежащее качество выполненных Работ и оказываемых Услуг.

5.1.2. Согласовывать с Заказчиком необходимость использования охраняемых результатов творческой деятельности, принадлежащих третьим лицам, и приобретения прав на их использование. При этом риск нарушения прав третьих лиц на результаты творческой деятельности несет Исполнитель. Гарантировать Заказчику передачу полученных по настоящему Контракту результатов, не нарушающих исключительных прав третьих лиц.

5.1.3. Известить Заказчика в течении 3 (Трех) рабочих дней об изменении своих банковских реквизитов. В случае несвоевременного извещения Заказчика об изменении своих банковских реквизитов Исполнитель обязан незамедлительно обеспечить возврат перечисленных Заказчиком средств.

5.1.4. Предоставить по требованию Заказчика документы, поясняющие объем и перечень оказываемых Услуг и выполняемых Работ.

5.2. Исполнитель вправе:

5.2.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств по платежам, предусмотренным настоящим Контрактом, приостановить оказание Услуг по настоящему Контракту на срок до исполнения Заказчиком обязательств по платежам.

5.3. Заказчик обязан:

5.3.1. Передавать имеющуюся у него необходимую для оказания Услуг информацию Исполнителю.

5.3.2. Принять у Исполнителя оказанные Услуги и оплатить их в соответствии с условиями настоящего Контракта.

5.4. Стороны обязуются:

Сохранять конфиденциальность информации, полученной в процессе исполнения обязательств по настоящему Контракту. Исполнитель обязуется принять все необходимые меры по обеспечению конфиденциальности полученных результатов, включая охрану документации и материалов, ограничение круга лиц, допущенных к информации, заключение соглашений о конфиденциальности с лицами, допущенными к конфиденциальной информации.

Не передавать третьим лицам конфиденциальную информацию, а также не публиковать или иным способом не разглашать полученные результаты без письменного согласия другой Стороны.


6. Ответственность Сторон


6.1. Исполнитель несет ответственность за полное или частичное неисполнение предусмотренных настоящим Контрактом обязательств, в соответствии с условиями настоящего Контракта и законодательством Российской Федерации.

6.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, Исполнитель вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим Контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Исполнителя.

6.3. В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, Заказчик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим Контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки устанавливается в размере одной сотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Исполнитель освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.

6.4 В случае отказа Исполнителя от исполнения обязательств по настоящему Контракту, Исполнитель обязуется уплатить Заказчику штраф в размере 50% (пятидесяти) процентов от цены Контракта.


7. Обстоятельства непреодолимой силы


7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Контракту, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, которые понимаются как обстоятельства, возникшие в результате непредвиденных и неотвратимых событий чрезвычайного характера, не поддающиеся контролю Сторон, включая пожар, наводнение, землетрясение и любые другие стихийные бедствия, а также войну, военные действия, восстание, саботаж, забастовки, локауты, объявления эмбарго или блокады, враждебные действия какого-либо другого государства, существующие де-юре или де-факто, и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Контракта.

7.2. Сторона, которая по причине обстоятельств непреодолимой силы не может исполнить обязательства по настоящему Контракту, обязана незамедлительно письменно уведомить другую Сторону о наступлении и предполагаемом сроке действия этих обстоятельств, после чего Стороны немедленно проведут взаимные консультации для принятия необходимых мер.

7.3. Надлежащим доказательством наличия обстоятельств непреодолимой силы и их продолжительности будут служить справки, выдаваемые местными компетентными органами административной территории, на которой находится Сторона, заявившая о таких обстоятельствах, или на которой произошло такое событие.

7.4. Не уведомление, несвоевременное и (или) ненадлежащим образом оформленное уведомление о наступлении обстоятельств непреодолимой силы лишает Стороны права ссылаться на любые из них как на основание, освобождающее от ответственности за неисполнение обязательства.

7.5. Если какое-либо из обстоятельств непреодолимой силы непосредственно повлияет на выполнение каких-либо обязательств по настоящему Контракту, период их выполнения по соглашению Сторон может быть продлен на срок действия указанных обстоятельств.

7.6. Если эти обстоятельства будут продолжаться более двух месяцев, Стороны проведут переговоры для обсуждения сложившейся ситуации и поиска возможных путей ее разрешения.

7.7. Если Стороны не найдут взаимоприемлемого решения, то каждая из Сторон будет иметь право отказаться от дальнейшего исполнения настоящего Контракта, при этом Стороны обязаны произвести полные взаиморасчеты по уже реализованной части настоящего Контракта, и ни одна из Сторон не будет иметь право на возмещение убытков и упущенной выгоды.


8. Обеспечение исполнения Контракта


8.1. Условием заключения настоящего Контракта является предоставление Исполнителем обеспечения исполнения Контракта. Обеспечение исполнения Контракта может быть предоставлено Заказчику в виде ___________ (представления безотзывной банковской гарантии, заключения договора поручительства или передачи Заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита) в размере обеспечения исполнения Контракта).

Размер обеспечения исполнения настоящего Контракта составляет 930 000 (девятьсот тридцать тысяч рублей) 00 копеек.

8.2. В случае продления срока выполнения работ или увеличения объемов выполняемых работ по настоящему Контракту Исполнитель обязуется в срок не позднее, чем 10 дней переоформить соответствующую безотзывную банковскую гарантию, договор страхования своей ответственности по настоящему Контракту, договор поручительства или передать Заказчику дополнительные денежные средства в обеспечение исполнения настоящего Контракта, в том числе в форме вклада (депозита).

8.3. В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения настоящего Контракта перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Исполнителем его обязательств по настоящему Контракту, Исполнитель обязуется в течение 10 (десяти) банковских дней с момента, когда соответствующее обеспечение исполнения обязательств по настоящему Контракту перестало действовать предоставить Заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение настоящего Контракта на тех же условиях и в том же размере, которые указаны в настоящей статье Контракта.

8.4. Уплата Исполнителем неустойки или применение иной формы ответственности не освобождает его от исполнения обязательств по настоящему Контракту.

8.5. Обеспечение исполнения настоящего Контракта удерживается Заказчиком в случае неисполнения Исполнителем обязательств по настоящему Контракту.


9. Заключительные положения


9.1. Настоящий Контракт составлен в 2 (Двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один из которых находится у Заказчика, а другой передается Исполнителю.

9.2. Настоящий Контракт вступает в силу и становится обязательным для Сторон с момента подписания настоящего Контракта и действует до полного исполнения Сторонами обязательств по настоящему Контракту, но не позднее 31 декабря 2010 года.

9.3. Изменения и дополнения к настоящему Контракту действительны, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями Сторон. Все изменения и дополнения к настоящему Контракту составляются в двух экземплярах и являются неотъемлемой частью настоящего Контракта.

9.4. В остальных случаях, не урегулированных настоящим Контрактом, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

9.5. К настоящему Контракту прилагаются и являются его неотъемлемыми частями следующие приложения:

1. Календарный план (Приложение N 1 к настоящему Контракту) на ____ л;

2. Расчет цены государственного контракта (Приложение N 2 к настоящему Контракту) на ______ л;

3. Форма Реестра выполненных заявок (Приложение N 3 к настоящему Контракту) на _____ л;

4. Форма Акта сдачи-приемки оказанных Услуг (Приложение N 4 к настоящему Контракту) на _____ л.

5. Техническое задание (Приложение N 5 к настоящему Контракту) на _____ л;

6. Форма Акта сдачи-приемки выполненных Работ (Приложение N 6 к настоящему Контракту) на ____ л.

10. Наименование и юридические адреса Сторон, их банковские реквизиты


Заказчик:                                       Исполнитель:
107996, г. Москва, Рождественский
бул. 12,
ИНН 7702679523,
л/с 03731000760, отделение N 1
Московского ГТУ банка России г. Москва,
р/с 40105810700000010079,
КПП 770201001,
БИК 044583001.

__________________________________
"____" ____________________20___ г.

               М.П.

                                       __________________________________
                                      "____" ____________________20___ г.

                                                 М.П.

Приложение N 1

к Государственному контракту

от "__" __________ 20__ г. N ___


Календарный план
оказания услуг по модификации, администрированию и сопровождению внешнего, внутреннего порталов и системы электронного документооборота центрального аппарата Федерального агентства по рыболовству в 2010 году


N этапа

Основное содержание работ

Результаты Этапа

Сроки выполнения этапа

Стоимость этапа, тыс. руб., включая НДС 18%

1.

Доработка внешнего портала в части создания страницы для ведения информации о государственных закупках Агентства




2.

Перенос внутреннего портала на новый ПАК




3.

Доработка внешнего портала в части предоставления пользователям информации об услугах Агентства




4.

Перенос внешнего портала на новый ПАК




5.

Доработка внутреннего портала в части автоматизации бизнес-процесса согласования командировок




6.

Актуализация пользовательской документации на внутренний и внешний порталы по изменениям




7.

Полная интеграция внутреннего портала с действующей системой Active Directory и почтовой системой Microsoft Exchange Server 2007




8.

Расширение функциональности подсистемы контроля исполнительской дисциплины в соответствии с изменениями регламентов контроля исполнения поручений в СЭД




9.

Подготовка проекта регламента работы сотрудников Агентства в СЭД.




10.

Расширение функциональности подсистемы разграничения прав доступа в соответствии с изменениями регламентов регистрации, учета, контроля, исполнения и хранения документов в СЭД в том числе обеспечение механизмов шифрования данных и электронно-цифровой подписи документов.




11.

Расширение функциональных характеристик СЭД, обеспечивающих взаимодействие с системой межведомственного электронного документооборота (МЭДО).




Итого:





Приложение N 2

к Государственному контракту

от "__" __________ 2010 г. N ___


Расчет цены Государственного Контракта
на услуги по модификации, администрированию и сопровождению внешнего, внутреннего порталов и системы электронного документооборота центрального аппарата Федерального агентства по рыболовству в 2010 году


Стоимость услуг по модификации, администрированию и сопровождению внешнего, внутреннего порталов и системы электронного документооборота центрального аппарата Федерального агентства по рыболовству в 2010 году


Общие услуги


Наименование

Сумма с НДС, (руб.)









Итого


Профилактические услуги


Наименование

Сумма с НДС, (руб.)



















Итого


Услуги по устранению нештатных ситуаций


Наименование

Сумма с НДС, (руб.)















Итого



Итого: ________ ( ____________ ) рублей ___ копеек, в том числе НДС 18% в сумме ____________ ( ______________ ) рублей __ копеек.


Приложение N 3

к Государственному контракту

от "__" __________ 2010 г. N ___


Форма Реестра Заявок
оказанных услуг по модификации, администрированию и сопровождению внешнего, внутреннего порталов и системы электронного документооборота центрального аппарата Федерального агентства по рыболовству в 2010 году


N заявки

Дата заявки

Ответственный (ФИО)

Пользователь (ФИО)

Краткое описание заявки

1





2





3





4





5





6





7











       Руководитель организации ___________________ ( ________ )
                                                        (ФИО)
                                         М.П.

Приложение N 4

к Государственному контракту

от "__" __________ 2010 г. N ___


Форма Акта сдачи-приемки оказанных услуг


                                                      УТВЕРЖДАЮ

                                               "__"__________ 200_ г.


                               АКТ N __
                    сдачи-приемки оказанных услуг
      по Государственному контракту N _________ от _________ г.


Настоящий Акт составлен в том, что в____________ 2010 г. в соответствии с
                                       месяц      год

Государственным  контрактом  от ___________ N ____________  "Исполнитель"

_________________________________________________________________________
                         название организации
оказал и сдал,  а "Заказчик" - Федеральное    агентство   по  рыболовству
принял   услуги  по  модификации,  администрированию    и   сопровождению
внешнего, внутреннего порталов и системы электронного    документооборота
центрального аппарата    Федерального агентства по рыболовству,  согласно
прилагаемому  Реестру   N _______________ заявок  на  услуги,   оказанных
_________________________________________________________________________
                         название организации
для Федерального агентства по рыболовству на общую сумму ________________
(___________________________________) рублей __ копеек,  в том  числе НДС
____% (__________) рублей ____ копеек

Стоимость оказанных    услуг     составила ______________________________
(____________________________________)  рублей __ копеек,  в том числе
НДС _____% (__________________) рублей __ копеек


              Сдал                               Принял
     Представитель Исполнителя           Представитель Заказчика
     _________________________           _______________________
     _________________________           _______________________

Приложение N 5

к Государственному контракту

от "__" __________ 2010 г. N ___


Техническое задание
на оказание услуг и выполнение работ по модификации, администрированию и сопровождению внешнего, внутреннего порталов и системы электронного документооборота центрального аппарата Федерального агентства по рыболовству в 2010 году


3. Цель оказания услуг

ГАРАНТ:

Нумерация разделов и пунктов приводится в соответствии с источником


Целью выполнения услуг является обеспечение на постоянной основе в течение всего срока действия Государственного контракта надлежащего функционирования Системы Электронного Документооборота (далее - СЭД), внешнего и внутреннего порталов Федерального агентства по рыболовству (далее по тексту именуется Агентство или Заказчик), включая:

- выполнение услуг по обеспечению бесперебойной работы порталов, консультации администраторов Агентства и ключевых пользователей по информационному наполнению сайтов;

- выполнение услуг по модификации СЭД, администрированию СЭД, обеспечению бесперебойной работы программно-аппаратного комплекса СЭД.


4. Услуги и работы по обеспечению надлежащего функционирования системы электронного документооборота, внешнего и внутреннего порталов


4.1. Основные сведения о внешнем и внутреннем порталах

Внешний и внутренний сайты Агентства разработаны на базе Microsoft SharePoint в 2009 году и обеспечивают сервисы размещения информации о деятельности Агентства и доступа к ней заинтересованных лиц (пользователей локальной сети или сети интернет). Технические характеристики и программное обеспечение серверов, на которых функционируют внутренний и внешний сайты Агентства приведены в Таблице 1.


Таблица 1. Технические характеристики сервера и рабочих станций, их программное обеспечение


Сервер внешнего портала


Технические характеристики

System Model: WD84510A

BIOS: Default System BIOS

Processor: Intel(R) Pentium(R) 4 CPU 2.26GHz, ~ 2.2GHz Memory: 1024MB RAM

Page File: 969MB used, 2016MB available

Типовое программное обеспечение

Windows Server 2003, Standard Edition (5.2, Build 3790) Service Pack 2

MS Office 2007

Microsoft SQLServer 2008 RUS (64-бит)

MOSS 2007 Standard Edition

Сервер внутреннего портала

Технические характеристики

System Manufacturer: HP

System Model: ProLiant DL380 G5

BIOS: Default System BIOS

Processor: Intel(R) Xeon(R) CPU E5420 @ 2.50GHz (8 CPUs), ~ 2.5GHz

Memory: 8190MB RAM

Page File: 8403MB used, 12011MB available

Типовое программное обеспечение

Windows Server 2008 Russian Standart Docsvision 4.1.1640.0

MS Office 2007

Microsoft SQLServer 2008 RUS (64-бит)

MOSS 2007 Standard Edition

Клиентская рабочая станция

Технические характеристики

Processor: Celeron 900 Mhz

Memory: 512RAM

Типовое программное обеспечение

ОС MS Windows XP IE 6.0

MS Office 2003-2007

Net framework 3.5


4.2. Основные сведения о программно-аппаратном комплексе СЭД

СЭД Агентства разработана на базе платформы DocsVision 4.1 и включает в себя серверные и клиентские компоненты. Технические характеристики и программное обеспечение серверов и рабочих станций, на которых функционирует СЭД, приведены в Таблице 2.


Таблица 2. Технические характеристики сервера и рабочих станций, их программное обеспечение


Сервер СЭД

Технические характеристики

System Manufacturer: HP

System Model: ProLiant DL380 G5

BIOS: Default System BIOS

Processor: Intel(R) Xeon(R) CPU E5420 @

2.50GHz (8 CPUs), ~ 2.5 GHz

Memory: 8190MB RAM

Page File: 8403MB used,

12011MB available

Типовое программное обеспечение

Windows Server 2008 Russian Standart Docsvision 4.1.1640.0

MS Office 2007

Microsoft SQLServer 2008 RUS (64-бит)

Рабочие станции

Технические характеристики

Processor: Celeron 900 Mhz Memory: 512RAM

Типовое программное обеспечение

ОС MS Windows XP IE 6.0

MS Office 2003-2007

Net framework 3.5


В настоящее время пользователями СЭД являются 190 сотрудников Агентства, которые участвуют в выполнении следующих основных автоматизированных процессов документооборота:

10. Сканирование, регистрация входящей/исходящей/внутренней корреспонденции Агентства.

11. Подготовка и исполнение резолюций до уровня конечных исполнителей.

12. Постановка на контроль до уровня начальников управлений Агентства.

13. Контроль исполнения резолюций до уровня управлений Агентства.

14. Формирование данных о состоящих на контроле документах с разбивкой по управлениям, составлением сводных таблиц для руководителей агентства и управлений

15. Резервное копирование данных в СЭД

16. Формирование запросов и отчетов по документам, обрабатываемым в СЭД.

17. Ведение номенклатуры дел и списание документов в дело

18. Выполнение иных процессов в соответствии с функциональными характеристиками СЭД.

4.3.Требования к составу работ и срокам выполнения

4.3.1. Требования к составу работ и срокам выполнения работ по модификации внешнего и внутреннего порталов

В рамках выполнения работ по модификации внешнего и внутреннего порталов должны быть реализованы следующие работы:


N п/п

Состав работ

Сроки выполнения работ

1

Доработка внешнего портала в части создания страницы для ведения информации о государственных закупках Агентства

От 10 до 45 дней с даты подписания государственного контракта

2

Перенос внутреннего портала на новый ПАК

От 10 до 45 дней с даты подписания государственного контракта

3

Доработка внешнего портала в части предоставления пользователям информации об услугах Агентства

От 10 до 45 дней с даты подписания государственного контракта

4

Перенос внешнего портала на новый ПАК


От 10 до 45 дней с даты подписания государственного контракта

5

Доработка внутреннего портала в части автоматизации бизнес-процесса согласования командировок


От 10 до 45 дней с даты подписания государственного контракта

6

Актуализация пользовательской документации на

внутренний и внешний порталы по изменениям

От 10 до 45 дней с даты подписания государственного контракта

7

Интеграция внутреннего портала с действующей

системой Active Directory и почтовой системой

Microsoft Exchange Server 2007


От 10 до 45 дней с даты подписания государственного контракта


4.3.2. Требования к составу работ и срокам выполнения работ по модификации СЭД

В рамках работ по модификации СЭД должны выполняться следующие работы:


N п/п

Состав работ

Сроки выполнения работ

1

Расширение функциональности подсистемы контроля исполнительской дисциплины в соответствии с изменениями регламентов контроля исполнения поручений в СЭД

От 15 до 45 дней с даты подписания государственного контракта

2

Подготовка проекта регламента работы сотрудников

Агентства в СЭД.



От 15 до 45 дней с даты подписания государственного контракта

3

Расширение функциональности подсистемы разграничения прав доступа в соответствии с изменениями регламентов регистрации, учета, контроля, исполнения и хранения документов в СЭД в том числе обеспечение механизмов шифрования данных и электронно-цифровой подписи документов.

От 15 до 45 дней с даты подписания государственного контракта

4

Расширение функциональных характеристик СЭД, обеспечивающих взаимодействие с системой межведомственного электронного документооборота (МЭДО).

От 15 до 45 дней с даты подписания государственного контракта


4.4.Требования к услугам

4.4.1. Требования к составу услуг по администрированию и поддержке внешнего и внутреннего порталов

В рамках оказания услуг по администрированию и поддержке порталов должны выполняться следующие работы:

- Техническая поддержка порталов на территории Агентства:

- присутствие технического специалиста исполнителя на территории заказчика для оперативного консультирования и сопровождения не менее 40 часов в неделю;

- консультации пользователей по работе с порталами (по телефону, электронной почте и на рабочих местах пользователей);

- контроль соблюдения пользователями регламентов работы по работе с порталами;

- администрирование порталов в части разрешения ошибочных ситуаций работы системы и корректировки данных, препятствующих нормальному функционированию системы;

- проверка на местах работоспособности клиентской части порталов;

- подготовка и переподготовка ответственных по наполнению порталом и работе с программным обеспечением порталов;

- переконфигурирование или переустановка прикладного программного обеспечения порталов при изменениях в аппаратном обеспечении;

- обновление версий порталов;

- настройка программного обеспечения порталов в связи с изменениями задач организационно-административной деятельности Заказчика (кроме разработки новых функциональных задач);

- выполнение настроек, обеспечивающих ежедневное копирование всей размещенной на порталах информации и электронных журналов учета операций на резервный материальный носитель, обеспечивающее возможность их восстановления. Время восстановления работоспособности порталов - не более 1 суток (при условии работоспособности ПАК);

- восстановление данных, утраченных из-за сбоев оборудования или неверных действий персонала Заказчика из резервных архивов порталов;

- диагностика сбоев работы программного обеспечения;

- актуализация пользовательской документации (инструкций по работе с порталами);

- выполнение настроек по обеспечению хранения резервных материальных носителей с ежедневными копиями всей размещенной на порталах информации и электронных журналов учета операций - не менее одного года, с еженедельными копиями всей размещенной на порталах информации - не менее двух лет, с ежемесячными копиями всей размещенной на порталах информации - не менее трех лет;

- Мониторинг производительности сайта, ведение и анализ журналов обработки данных, обслуживание баз данных.

4.4.2. Требования к порядку оказания услуг по администрированию и поддержке внешнего и внутреннего порталов

Внутренний и внешние порталы должны непрерывно функционировать 24 часа в сутки. Допускается проведение профилактических работ в нерабочее время и выходные дни по согласованию с Заказчиком. Длительность профилактических работ на порталах не должна превышать 2-4 часов (за исключением ситуации физического выхода из строя ПАК).

Администрирование порталов должно производиться удаленно через предоставляемое Заказчиком защищенное удаленное соединение.

Порядок оказания консультационных услуг определяется критичностью запроса.


Таблица 3 Типы консультаций и условия их предоставления при штатной работе


Тип консультации

Время предоставления консультаций

Телефонная

В рабочие дни с 9.00 до 18.00 по запросу, в течение всего срока действия Государственного контракта

По электронной почте

В рабочие дни с 9.00 до 18.00 по запросу, в течение всего срока действия Государственного контракта


Время реакции на запросы зависит от приоритета запроса, определяемого его критичностью для работы сайтов и их доступности для работы пользователей. Приоритет запросов и соответствующее им максимальное время реакции указаны в Таблице 4.


Таблица 4 Типы запросов и время реакции на них


Тип запроса

Максимальное время реакции

Характеристика

Критичный

4 часа

Запросы, связанные с остановкой выполнения критичных процессов.

Приоритетный

1 день

Запросы, связанные с проблемами, не приводящими к остановке критичных процессов, но мешающие нормальной работе не критичных процессов или предоставляемых системой сервисов (например, Web доступ к телефонному справочнику).

Обычный

2 дня

Запросы, связанные с проблемами, которые не влияют на процессы работы, но требуют вмешательства Исполнителя для полного восстановления работоспособности системы или исправления данных.


Реагирование на запросы происходит в рабочее время с 09.00 - 18.00 по Московскому времени в рабочие дни. При поступлении запроса вне рабочего времени отсчет времени реакции происходит с 09.00 следующего рабочего дня.

Запросы поступают от Заказчика к исполнителю через систему учета запроса. Исполнитель предоставляет удаленный доступ Заказчику к системе поступления запросов.

4.4.3. Требования к составу услуг по администрированию и поддержке СЭД

В рамках оказания услуг по администрированию и поддержке СЭД должны выполняться следующие работы:

- Техническая поддержка СЭД на территории Агентства:

- присутствие технического специалиста исполнителя на территории заказчика для оперативного консультирования и сопровождения не менее 40 часов в неделю;

- консультации пользователей по работе с СЭД (по телефону, электронной почте и на рабочих местах пользователей);

- настройка рабочих мест пользователей в СЭД;

- контроль соблюдения пользователями регламентов работы в СЭД;

- администрирование СЭД в части разрешения ошибочных ситуаций работы системы и корректировки данных, препятствующих нормальному функционированию системы;

- проверка на местах работоспособности клиентской части СЭД;

- подготовка и переподготовка ответственных по СЭД по работе с программным обеспечением СЭД;

- переконфигурирование или переустановка прикладного программного обеспечения СЭД при изменениях в аппаратном обеспечении;

- настройка прикладного программного обеспечения СЭД с целью улучшения временных и функциональных характеристик комплекса;

- обновление версий СЭД;

- настройка программного обеспечения СЭД в связи с изменениями задач организационно-административной деятельности Заказчика (кроме разработки новых функциональных задач);

- создание запросов, которые не представляется возможным построить с использованием атрибутивного поиска СЭД;

- восстановление данных, утраченных из-за сбоев оборудования или неверных действий персонала Заказчика из резервных архивов СЭД;

- диагностика сбоев работы прикладного программного обеспечения;

- актуализация пользовательской документации (инструкций по работе с СЭД);

- обеспечение работоспособности отчетов СЭД и их выгрузки в MS Word/MS Excel;

- техническое обеспечение и фактическое осуществление резервного копирования баз данных на носители длительного хранения СЭД.

- Разработка и поставка новых версий СЭД (не менее 2-х версий):

- разработка версий СЭД для устранения замечаний к работе системы, возникающих в ходе эксплуатации системы;

- перевод Агентства на новые версии решения, установка и настройка новых версий СЭД;

- консультации (в том числе групповые) пользователей по работе с функционалом новых версий.

- Доработка и поставка обновленной эксплуатационной документации СЭД:

- Модификация пользовательской документации СЭД;

- Подготовка и размещение в системе новостей по новому функционалу СЭД;

- Консультирование пользователей СЭД по вопросам работы в системе:

- Проведение групповых и индивидуальных консультаций по согласованному графику консультаций.

- Проведение ознакомительных потоковых консультаций по функционалу новых версий СЭД.

4.4.4. Требования к порядку оказания услуг по администрированию и поддержке СЭД

СЭД должна непрерывно функционировать 24 часа в сутки. Допускается проведение профилактических работ в нерабочее время и выходные дни по согласованию с Заказчиком. Длительность профилактических работ на порталах не должна превышать 2-4 часов (за исключением ситуации физического выхода из строя ПАК).

Порядок оказания консультационных услуг определяется типом консультации и критичностью запроса. Типы консультаций и условия их предоставления приведены в Таблице 5.


Таблица 5 Типы консультаций и условия их предоставления при штатной работе


Тип консультации

Время предоставления консультаций

Телефонная

В рабочие дни на территории Заказчика с 9.00 до 18.00 постоянно, по запросу, в течение всего срока действия Государственного контракта

По электронной почте

В рабочие дни с 9.00 до 18.00 постоянно, по запросу, в течение всего срока действия Государственного контракта

На территории Заказчика

В рабочие дни с 9.00 до 18.00 постоянно, в течение всего срока действия Государственного контракта


Время реакции на запросы пользователей зависит от приоритета запроса, определяемого его критичностью для работы СЭД и выполнения процессов электронного документооборота. Приоритет запросов и соответствующее им максимальное время реакции, требующих непосредственного присутствия Исполнителя на территории Заказчика, указаны в Таблице 6.


Таблица 6 Типы запросов и время реакции на них, требующие непосредственного присутствия Исполнителя на территории Заказчика


Тип запроса

Максимальное время реакции

Характеристика

Критичный

до 30 мин., если Исполнитель присутствует на территории Заказчика до 2 часов, если Исполнитель отсутствует на территории Заказчика

Запросы, связанные с остановкой выполнения критичных процессов документооборота (регистрация документов и подготовка резолюций).

Приоритетный

1 день

Запросы, связанные с проблемами, не приводящими к остановке критичных процессов документооборота, но мешающие нормальной работе не критичных процессов документооборота или предоставляемых системой сервисов (например, Web доступ к телефонному справочнику, формирование запросов и отчетов).

Обычный

2 дня

Запросы, связанные с проблемами, которые не влияют на процессы документооборота, но требуют вмешательства Исполнителя для полного восстановления работоспособности системы или исправления данных.


Реагирование на запросы происходит в рабочее время с 09.00 - 18.00 по Московскому времени в рабочие дни. При поступлении запроса вне рабочего времени отсчет времени реакции происходит с 09.00 следующего рабочего дня.

4.5. Порядок контроля выполнения, приемки и оформления результатов услуг

Заказчик вправе в течение всего срока действия Государственного контракта, не вмешиваясь в оперативную деятельность Исполнителя, контролировать надлежаще выполнение им обязательств.

Итоговым документом, подтверждающим выполнение услуг в отчетном месяце, является Акт сдачи-приемки выполненных услуг. К акту сдачи-приемки прилагается Журнал оказанных услуг.

Все выполненные Исполнителем услуги фиксируются в Журнале оказанных услуг, форма которого согласовывается Сторонами при подписании Государственного контракта. В Журнале оказанных услуг в обязательном порядке указывается следующая информация:

8. Дата поступления заявки Заказчика.

9. Фамилия заявителя, отдел, управление.

10. Текст заявки или описание ошибки.

11. Время приема заявки Исполнителем (по телефону или электронным письмом с подтверждением получения).

12. Фамилия непосредственного исполнителя заявки у Исполнителя или консультанта, если вопрос решается удаленно (по телефону или электронным письмом).

13. Отметка о выполнении заявки.

14. Примечания


Приложение N 6

к Государственному контракту

от "__" __________ 2010 г. N ___


Акт выполнения работ N ___
по государственному контракту от "__" ______ 2010 г. N ______ , на оказание услуг и выполнение работ по модификации, администрированию и сопровождению внешнего, внутреннего порталов и системы электронного документооборота центрального аппарата Федерального агентства по рыболовству в 2010 году


Составлен "__" ____________ 2010 г.


Наименование работ: на оказание услуг и выполнение работ по модификации, администрированию и сопровождению внешнего, внутреннего порталов и системы электронного документооборота центрального аппарата Федерального агентства по рыболовству в 2010 году.

Мы, нижеподписавшиеся, представитель Исполнителя _________________________, с одной стороны, и представитель Заказчика ________________________________________ , с другой стороны, составили настоящий акт о том, что Исполнителем выполнены работы по модификации, администрированию и сопровождению внешнего, внутреннего порталов и системы электронного документооборота центрального аппарата Федерального агентства по рыболовству в 2010 году в период с ________ 2010 г. по __________ 2010 г. Работы удовлетворяют условиям Государственного контракта, Технического задания, и в надлежащем порядке оформлены.

Краткое содержание выполненных работ:

Стоимость выполненных работ по Государственному контракту составляет ___________ (прописью).


Заказчик                                           Исполнитель
Федеральное агентство по рыболовству
Адрес: 107996, г. Москва,
Рождественский бульвар, д. 12, стр. 1
Телефон: (495) 623-23-20
Факс:(495) 628-19-04
Р/с. N 40105810700000010079
Лиц./сч. N 03731000760
УФК по г. Москве отделение N 1
Московского ГТУ Банка России г. Москва
БИК 044583001
Л/С 03731000760
ИНН 7702679523 КПП 770201001


Установлено, что заказ на право заключения госконтракта на оказание услуг и выполнение работ по модификации, администрированию и сопровождению внешнего, внутреннего порталов и системы электронного документооборота центрального аппарата Росрыболовства в 2010 г. размещается путем проведения открытого конкурса.

Утверждены извещение и конкурсная документация.

Срок подачи заявок истекает в 11.00 (мск) 15 октября 2010 г.


Приказ Федерального агентства по рыболовству от 13 сентября 2010 г. N 779 "О размещении заказа на право заключения государственного контракта на оказание услуг и выполнение работ по модификации, администрированию и сопровождению внешнего, внутреннего порталов и системы электронного документооборота Центрального аппарата Федерального агентства по рыболовству в 2010 году"


Текст приказа официально опубликован не был


Текст документа на сайте мог устареть

Вы можете заказать актуальную редакцию полного документа и получить его прямо сейчас.

Или получите полный доступ к системе ГАРАНТ бесплатно на 3 дня


Получить доступ к системе ГАРАНТ

(1 документ в сутки бесплатно)

(До 55 млн документов бесплатно на 3 дня)


Чтобы приобрести систему ГАРАНТ, оставьте заявку и мы подберем для Вас индивидуальное решение