Приказ Федерального агентства по рыболовству от 13 сентября 2010 г. N 780 "О размещении заказа на право заключения государственного контракта на выполнение в 2010, 2011 годах подрядных работ по объекту "Строительство научно-экспериментального комплекса по молекулярно-генетическим исследованиям федерального государственного унитарного предприятия "Каспийский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства", с. Икряное, Астраханская область"

Приказ Федерального агентства по рыболовству от 13 сентября 2010 г. N 780
"О размещении заказа на право заключения государственного контракта на выполнение в 2010, 2011 годах подрядных работ по объекту "Строительство научно-экспериментального комплекса по молекулярно-генетическим исследованиям федерального государственного унитарного предприятия "Каспийский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства", с. Икряное, Астраханская область"


С целью обеспечения размещения заказа на право заключения государственного контракта на выполнение в 2010, 2011 годах подрядных работ по объекту "Строительство научно-экспериментального комплекса по молекулярно-генетическим исследованиям федерального государственного унитарного предприятия "Каспийский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства", с. Икряное, Астраханская область" за счет средств федерального бюджета, приказываю:

1. Установить, что размещение заказа на право заключения государственного контракта на выполнение в 2010, 2011 годах подрядных работ по объекту "Строительство научно-экспериментального комплекса по молекулярно-генетическим исследованиям федерального государственного унитарного предприятия "Каспийский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства", с. Икряное, Астраханская область" осуществляется путем проведения открытого аукциона в электронной форме.

2. Утвердить Извещение о проведении открытого аукциона в электронной форме по размещению заказа на право заключения государственного контракта на выполнение в 2010, 2011 годах подрядных работ по объекту "Строительство научно-экспериментального комплекса по молекулярно-генетическим исследованиям федерального государственного унитарного предприятия "Каспийский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства", с. Икряное, Астраханская область" согласно Приложению N 1 к настоящему приказу.

3. Утвердить Документацию об открытом аукционе в электронной форме по размещению заказа на право заключения государственного контракта на выполнение в 2010, 2011 годах подрядных работ по объекту "Строительство научно-экспериментального комплекса по молекулярно-генетическим исследованиям федерального государственного унитарного предприятия "Каспийский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства", с. Икряное, Астраханская область" согласно Приложению N 2 к настоящему приказу.

4. Управлению экономики, имущественных отношений и перспективного развития (В.П. Помогаев) обеспечить размещение заказа, указанного в пункте 1 настоящего приказа, в установленном порядке.

5. Управлению целевых программ и инвестиций (И.Г. Савченко) совместно с Управлением правового обеспечения (Е.С. Кац) в пределах своей компетенции обеспечить заключение государственного контракта с победителем по итогам проведенного открытого аукциона в электронной форме и осуществлять контроль его выполнения.

6. Управлению финансов (Е.Ю. Соловьева) осуществлять оплату государственного контракта в пределах средств федерального бюджета, предусмотренных на указанные цели в рамках федеральной целевой программы "Повышение эффективности использования и развитие ресурсного потенциала рыбохозяйственного комплекса в 2009 - 2014 годах" на 2010, 2011 годы.

7. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.


Руководитель

А.А. Крайний


Приложение N 1
к приказу Федерального
агентства по рыболовству
от 13 сентября 2010 г. N 780


Извещение
о проведении открытого аукциона в электронной форме на право заключения государственного контракта на выполнение в 2010, 2011 годах подрядных работ по объекту "Строительство научно-экспериментального комплекса по молекулярно-генетическим исследованиям федерального государственного унитарного предприятия "Каспийский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства", с. Икряное, Астраханская область"


1. Форма торгов - Открытый аукцион в электронной форме (далее - Аукцион)

2. Адрес электронной площадки в сети Интернет http://www.sberbank-ast.ru

3. Почтовый адрес и местонахождение государственного заказчика - Федеральное агентство по рыболовству.

Адрес государственного заказчика: 107996, г. Москва, Рождественский бульвар, д. 12.

Контактный телефон: (495) 625-63-23

Контактные лица: Авдеев Борис Николаевич (avdeev@fishcom.ru);

Венграновский Павел Юрьевич (vengranovskiy@fishcom.ru).

4. Предмет государственного контракта - выполнение в 2010, 2011 годах подрядных работ по объекту "Строительство научно-экспериментального комплекса по молекулярно-генетическим исследованиям федерального государственного унитарного предприятия "Каспийский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства", с. Икряное, Астраханская область".

Техническое задание на выполнение в 2010, 2011 годах подрядных работ по объекту "Строительство научно-экспериментального комплекса по молекулярно-генетическим исследованиям федерального государственного унитарного предприятия "Каспийский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства", с. Икряное, Астраханская область", приведено в Приложении N 1 к Аукционной документации, являющемся неотъемлемой частью Аукционной документации.

5. Место выполнения работ - Российская Федерация, Астраханская область, с. Икряное, ФГУП "КаспНИРХ".

6. Начальная (максимальная) цена государственного контракта - 80 886 690 (Восемьдесят миллионов восемьсот восемьдесят шесть тысяч шестьсот девяносто) рублей 00 копеек с учетом НДС.

7. Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в аукционе: "5" октября 2010 год в 10 часов 00 минут (время московское)

8. Дата окончания срока рассмотрения заявок на участие в аукционе: "11" октября 2010 год.

9. Дата проведения аукциона: "14" октября 2010 года.


Приложение N 2
к приказу Федерального
агентства по рыболовству
от 13 сентября 2010 г. N 780


Документация об открытом аукционе в электронной форме
на право заключения государственного контракта на выполнение в 2010, 2011 годах подрядных работ по объекту "Строительство научно-экспериментального комплекса по молекулярно-генетическим исследованиям федерального государственного унитарного предприятия "Каспийский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства", с. Икряное, Астраханская область"


1. Общие сведения


1.1. Законодательное регулирование


Настоящий открытый аукцион в электронной форме (далее - аукцион) проводится в соответствии с положениями Гражданского кодекса Российской Федерации, Бюджетного кодекса Российской Федерации, на основании Федерального закона от 21 июля 2005 г. N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд", Федерального закона от 26 июля 2006 г. N 135-ФЗ "О защите конкуренции".

В части, прямо не урегулированной законодательством Российской Федерации, проведение аукциона регулируется настоящей документацией об аукционе.


1.2. Государственный заказчик


Государственный заказчик, указанный в Информационной карте аукциона, проводит аукцион, предмет и условия которого указаны в Информационной карте аукциона, в соответствии с процедурами, условиями и положениями настоящей документации об аукционе.


1.3. Предмет аукциона. Место и сроки поставки товара, выполнение работ, оказание услуг


1.3.1. Государственный заказчик осуществляет выбор организации для поставки товара, выполнения работ, оказания услуг, информация о которых содержится в Информационной карте аукциона, в соответствии с процедурами и условиями, приведенными в документации об аукционе, в том числе в проекте государственного контракта.

1.3.2. Победивший Участник аукциона должен будет поставить товар, выполнить работы, оказать услуги, являющиеся предметом аукциона, в течение периода времени, указанного в Информационной карте аукциона.


1.4. Начальная (максимальная) цена государственного контракта


Начальная (максимальная) цена государственного контракта указана в Информационной карте аукциона. Данная цена не может быть превышена при заключении государственного контракта по итогам аукциона.


1.5. Источник финансирования и порядок оплаты


1.5.1. Финансирование государственного контракта на поставку товара, выполнение работ, оказание услуг, который будет заключен по результатам настоящего аукциона, будет осуществляться из источника, указанного в Информационной карте аукциона.

1.5.2. Порядок оплаты за поставку товара, выполнение работ, оказание услуг определяется в проекте государственного контракта, прилагаемом к документации об аукционе, и указан в Информационной карте аукциона.


1.6. Требования к Участникам размещения заказа


1.6.1. В настоящем аукционе может принять участие любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, получившие аккредитацию на электронной площадке, а также при наличии на счете участника размещения заказа, открытом для проведения операций по обеспечению участия в открытых аукционах, денежных средств в размере не менее, чем размер обеспечения заявки на участие в аукционе, предусмотренный документацией об аукционе.

1.6.2. Государственным заказчиком устанавливается требование обеспечения заявки на участие в аукционе. Размер обеспечения заявки на участие в аукционе не может быть менее чем 0,5 процента и не может превышать 5 (пять) процентов начальной (максимальной) цены контракта (цены лота).

Требование об обеспечении заявки на участие в аукционе установлено в Информационной карте аукциона.

1.6.3. Участник размещения заказа должен соответствовать требованиям, предъявляемым законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работ, оказание услуг, являющимися предметом аукциона (если такие требования установлены, информация о них содержится в Информационной карте аукциона).


1.7. Расходы на участие в аукционе


Участник размещения заказа несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей заявки на участие в аукционе и участием в аукционе. Государственный заказчик не имеет обязательств, в связи с такими расходами независимо от того, как проводится и чем завершается процесс торгов.


1.8. Преференции


В случае если Государственный заказчик установил преимущества учреждениям уголовно-исполнительной системы и организациям инвалидов, то сведения о предоставлении вышеуказанных преимуществ содержатся в Информационной карте аукциона. Преимущества к данным категориям лиц устанавливаются в отношении предлагаемой цены государственного контракта в размере процента, указанного в Информационной карте аукциона.


2. Содержание документации об аукционе


2.1. Документация об аукционе раскрывает, конкретизирует и дополняет информацию, опубликованную в Извещении о проведении аукциона; в случае любых противоречий между ними документация об аукционе имеет приоритет.

2.2. Предполагается, что Участник размещения заказа изучит всю документацию об аукционе, включая изменения, дополнения к документации об аукционе, и разъяснения к документации об аукционе, выпущенные Государственным заказчиком в соответствии с пунктом.

ГАРАНТ:

По-видимому, в тексте предыдущего абзаца допущена опечатка. Имеется в виду "пунктом 2.2."


2.3. Неполное предоставление информации, запрашиваемой в документации об аукционе, или же предоставление заявки на участие в аукционе, не отвечающей всем требованиям документации об аукционе, может привести к отклонению заявки на участие в аукционе на этапе ее рассмотрения.


ГАРАНТ:

Нумерация пунктов приводится в соответствии с источником


2.2. Разъяснение документации об аукционе


2.2.1. При проведении аукциона какие-либо переговоры Государственного заказчика или Единой комиссии Федерального агентства по рыболовству по размещению заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд путем проведения конкурса, аукциона, в том числе открытого аукциона в электронной форме, запроса котировок (далее - Единая комиссия) с Участником размещения заказа не допускаются. В случае нарушения указанного положения аукцион может быть признан недействительным в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации. Государственный заказчик может давать разъяснения положений документации об аукционе.

2.2.2. Любой Участник размещения заказа вправе направить на адрес электронной площадки запрос о разъяснении положений документации об аукционе.

2.2.3. В течение одного часа с момента поступления указанного запроса оператор электронной площадки направляет запрос Государственному заказчику. В течение двух дней со дня поступления от оператора электронной площадки запроса Государственный заказчик, размещает разъяснение положений документации об аукционе с указанием предмета запроса, но без указания участника размещения заказа, от которого поступил запрос, на электронной площадке www. sberbank-ast.ru (далее - электронная площадка), при условии, что указанный запрос поступил Государственному заказчику, не позднее чем за пять дней до дня окончания подачи заявок на участие в аукционе или, если начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) не превышает три миллиона рублей, не позднее чем за три дня до дня окончания подачи заявок на участие в аукционе.


2.3. Изменения к документации об аукционе


2.3.1. Государственный заказчик по собственной инициативе или в соответствии с запросом Участника размещения заказа вправе внести изменения в документацию об аукционе не позднее, чем за 5 (пять) дней до дня окончания срока подачи заявок на участие в аукционе, указанного в Информационной карте аукциона, изменение предмета аукциона не допускаются.

2.3.2. В течение 1 (одного) дня такие изменения размещаются на электронной площадке Государственным заказчиком в порядке, установленном для опубликования и размещения извещения о проведении аукциона.

2.3.3. В случае если в документацию об аукционе были внесены изменения, срок подачи заявок на участие в аукционе должен быть продлен так, чтобы со дня размещения таких изменений до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе этот срок составлял не менее чем пятнадцать дней или, если начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) не превышает три миллиона рублей, не менее чем семь дней.


2.4. Отказ от проведения аукциона


2.4.1. Государственный заказчик вправе отказаться от проведения аукциона не позднее, чем за десять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе или, если начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) не превышает три миллиона рублей, за пять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.

2.4.2. Извещение об отказе от проведения аукциона размещается на электронной площадке Государственным заказчиком в течение 1 (одного) дня со дня принятия решения об отказе от проведения аукциона в порядке, установленном для размещения на электронной площадке извещения о проведении аукциона.


3. Подготовка заявки на участие в аукционе


3.1. Язык документов, входящих в состав заявки на участие в аукционе


3.1.1. Заявка на участие в аукционе, подготовленная Участником размещения заказа, а также все запросы разъяснений о положении документации, должны быть написаны на русском языке, если иное не предусмотрено в Информационной карте аукциона.


3.2. Требования к заявке и документам, входящим в состав заявки на участие в аукционе


3.2.1. Заявка на участие в аукционе состоит из двух частей.

3.2.2. Первая часть заявки на участие в аукционе должна содержать следующие сведения:

3.2.2.1. согласие участника размещения заказа на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, соответствующих требованиям документации об аукционе, на условиях, предусмотренных документацией об аукционе;

3.2.2.2. сведения о качестве, технических характеристиках товара, его безопасности, функциональных характеристиках (потребительских свойствах) товара, о размере, об упаковке, отгрузке товара и иные сведения о товаре, представление которых предусмотрено документацией об аукционе. Указание таких сведений не требуется в случае, если участник размещения заказа предлагает для поставки товар, указание, на товарный знак которого содержится в документации об аукционе, или для использования этого товара при выполнении работ, оказании услуг.

3.2.2.3. первая часть заявки на участие в аукционе, может содержать эскиз, рисунок, чертеж, фотографию, иное изображение товара, на поставку которого размещается заказ.

3.2.3. Вторая часть заявки на участие в аукционе должна содержать следующие документы и сведения:

1) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика;

2) копии документов, подтверждающих соответствие участника размещения заказа требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом аукциона, (копия свидетельства о допуске к видам работ являющихся предметом настоящего открытого аукциона, выданного участнику размещения заказа саморегулируемой организацией в области строительства в порядке установленном Градостроительным кодексом Российской Федерации (перечень необходимых видов работ указан в пункте 7 Информационной карты аукциона);

3) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом контракта, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, обеспечения исполнения контракта являются крупной сделкой. Предоставление указанного решения не требуется в случае, если начальная (максимальная) цена контракта не превышает максимальную сумму сделки, предусмотренную решением об одобрении или о совершении сделок, предоставляемым для аккредитации участника размещения заказа на электронной площадке.

Непредставление необходимых документов в составе заявки, наличие в таких документах недостоверных сведений об участнике размещения заказа или о товаре, работах, услугах, на поставку которых размещается заказ, является риском участника размещения заказа, подавшего такую заявку, и является основанием для не допуска участника размещения заказа к участию в аукционе.

В случае установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, предоставленных участником размещения заказа в составе заявки на участие в аукционе, такой участник может быть отстранен Государственным заказчиком от участия в аукционе на любом этапе его Проведения вплоть до заключения государственного контракта.


3.3. Количество заявок на участие в аукционе


Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на участие в аукционе. Если в Информационной карте аукциона указано, что аукцион состоит из нескольких лотов, Участник размещения заказа вправе подать одну заявку на участие в аукционе в отношении каждого лота. В данном случае лот рассматривается как отдельный аукцион, в отношении каждого лота оформляется отдельная заявка.


3.4. Форма аукционного предложения по цене государственного контракта


3.4.1. Участник размещения заказа, направляя заявку на участие в аукционе, заявляет о своем согласии поставить товары, являющиеся предметом аукциона, в пределах стоимости, не превышающей начальную цену государственного контракта, указанную в извещении о проведении настоящего аукциона. При этом конкретное предложение(я) о цене государственного контракта объявляется Участником размещения заказа непосредственно во время процедуры аукциона в порядке, определенном в пункте 5.2.


3.5. Сведения о валюте, используемой для формирования цены государственного контракта и расчетов с подрядчиками


Валютой, используемой для формирования цены государственного контракта и расчетов с подрядчиками, является российский рубль, если иное не предусмотрено Информационной картой аукциона.


4. Подача заявки на участие в аукционе


4.1. Место и срок подачи и регистрации заявок на участие в аукционе


4.1.1. Заявки на участие в аукционе принимаются оператором электронной площадки, на которой будет проводиться аукцион (адрес электронной площадки указанный в извещении о проведении аукциона), в течение времени указанного в Информационной карте аукциона.

4.1.2. В течение дня, следующего за днем окончания срока подачи заявок на участие в аукционе, оператор электронной площадки направляет Государственному заказчику первую часть заявки на участие в аукционе.

4.1.3. Заявка на участие в аукционе направляется участником размещения заказа оператору электронной площадки в форме двух электронных документов (пункт 3.2.1.).

Указанные электронные документы подаются одновременно.

4.1.4. Каждая заявка на участие в аукционе, поступившая в срок, регистрируется и ей присваивается порядковый номер, в соответствии с поступлением заявки.

4.1.5. Заявки на участие в аукционе, поступившие по истечении срока их приема, указанного в пункте 4.1.1 признаются опоздавшими. Такие заявки не рассматриваются.


4.4. Отзыв заявок на участие в аукционе


4.4.1. Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в аукционе, вправе отозвать заявку на участие в аукционе не позднее окончания срока подачи заявок, указанного в Информационной карте аукциона, направив об этом уведомление оператору электронной площадки.


5. Рассмотрение заявок на участие в аукционе


5.1. Рассмотрение первых частей заявок на участие в аукционе


5.1.1. Единая комиссия проверяет первые части заявок на участие в аукционе на соответствие требованиям, установленным документацией об аукционе в отношении товаров, работ, услуг, на поставки, выполнение, оказание которых размещается заказ.

5.1.2. Срок рассмотрения первых частей заявок на участие в аукционе не может превышать семь дней со дня окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.

5.1.3. На основании результатов рассмотрения первых частей заявок на участие в аукционе в электронной форме, содержащей сведения, предусмотренные пунктом 3.2.2.1 и пунктом 3.2.2.2. Единой комиссией оформляется протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе, который ведется Единой комиссией и подписывается всеми присутствующими на заседании членами Единой комиссии и Государственным заказчиком, в день окончания рассмотрения заявок на участие в аукционе.

Указанный протокол в день окончания рассмотрения заявок на участие в аукционе направляется Государственным заказчиком оператору электронной площадки.

5.1.4. Участник размещения заказа не допускается к участию в аукционе в случае:

1) не предоставления сведений, предусмотренных пунктом 3.2.2. или предоставления недостоверных сведений;

2) несоответствия сведений, предусмотренных пунктом 3.2.2.2.


5.2. Процедура проведения аукциона


5.2.1. В аукционе могут участвовать только участники размещения заказа, признанные участниками аукциона.

5.2.2. Аукцион проводится на электронной площадке в день, указанный в извещении о проведении аукциона. Время начала проведения аукциона устанавливается оператором электронной площадки.

5.2.3. Днем проведения аукциона является рабочий день, следующий после истечения двух дней со дня окончания срока рассмотрения первых частей заявок на участие в аукционе.

5.2.4. Аукцион проводится путем снижения, за исключением случая, установленного пунктом 5.2.17. начальной (максимальной) цены контракта, указанной в извещении о проведении аукциона.

5.2.5. В случае если в документации об аукционе указаны общая начальная (максимальная) цена запасных частей к технике, к оборудованию и начальная (максимальная) цена единицы услуги и (или) работы по техническому обслуживанию и (или) ремонту техники, оборудования (при размещении заказа на выполнение технического обслуживания и (или) ремонта техники, оборудования), начальная (максимальная) цена единицы услуги (при размещении заказа на оказание услуг связи, юридических услуг), аукцион проводится путем снижения общей начальной (максимальной) цены запасных частей к технике, к оборудованию и начальной (максимальной) цены единицы услуги и (или) работы по техническому обслуживанию и (или) ремонту техники, оборудования, начальной (максимальной) цены единицы услуги, указанных в документации об аукционе, в порядке, установленном настоящей статьей, за исключением случая, установленного пунктом 5.2.17.

5.2.6. "Шаг аукциона" составляет от 0,5 процента до одного процента начальной (максимальной) цены контракта (цены лота).

5.2.7. При проведении аукциона участники аукциона подают предложения о цене контракта, предусматривающие снижение текущего минимального предложения о цене контракта на величину в пределах "шага аукциона".

5.2.8. При проведении аукциона любой участник аукциона также вправе подать предложение о цене контракта независимо от "шага аукциона" при условии соблюдения требований, предусмотренных пунктом 5.2.9.

5.2.9. При проведении аукциона участники аукциона подают предложения о цене контракта с учетом следующих требований:

1) участник аукциона не вправе подавать предложение о цене контракта, равное предложению или большее чем предложение о цене контракта, которые поданы таким участником аукциона ранее, а также предложение о цене контракта, равное нулю;

2) участник аукциона не вправе подавать предложение о цене контракта ниже, чем текущее минимальное предложение о цене контракта, сниженного на "шаг аукциона";

3) участник аукциона не вправе подавать предложение о цене контракта ниже, чем текущее минимальное предложение о цене контракта в случае, если такое предложение о цене контракта подано этим же участником аукциона.

5.2.10. От начала проведения аукциона на электронной площадке до истечения срока подачи предложений о цене контракта указываются все предложения о цене контракта и время их поступления, а также время, оставшееся до истечения срока подачи предложений о цене контракта в соответствии с пунктом 5.2.11.

5.2.11. При проведении аукциона устанавливается время приема предложений участников аукциона о цене контракта, составляющее десять минут от начала проведения аукциона до истечения срока подачи предложений о цене контракта, а также десять минут после поступления последнего предложения о цене контракта. Если в течение указанного времени ни одного предложения о более низкой цене контракта не поступило, аукцион автоматически, при помощи программных и технических средств, обеспечивающих его проведение, завершается.

5.2.12. В течение десяти минут с момента завершения аукциона в соответствии с пунктом 5.2.11. любой участник аукциона вправе подать предложение о цене контракта независимо от "шага аукциона" с учетом требований, предусмотренных пунктами 5.2.8. и 5.2.9.

5.2.13. Оператор электронной площадки обеспечивает при проведении аукциона конфиденциальность данных об участниках аукциона.

5.2.14. Во время проведения аукциона оператор электронной площадки отклоняет предложение о цене контракта в момент его поступления, если оно не соответствует требованиям, предусмотренным документацией об аукционе.

5.2.15. В случае если была предложена цена контракта, равная цене, предложенной другим участником аукциона, лучшим признается предложение о цене контракта, поступившее ранее других предложений.

5.2.16. В случае проведения аукциона, в соответствии с пунктом 5.2.5. участником аукциона, предложившим наиболее низкую цену контракта, признается лицо, предложившее наиболее низкую общую цену запасных частей к технике, к оборудованию и наиболее низкую цену единицы услуги и (или) работы по техническому обслуживанию и (или) ремонту техники, оборудования, наиболее низкую цену единицы услуги, за исключением случая, установленного пунктом 5.2.17.

5.2.17. В случае если при проведении аукциона цена контракта снижена до нуля, проводится аукцион на право заключить государственный контракт путем повышения цены контракта на величину в пределах "шага аукциона".

5.2.18. Протокол проведения аукциона размещается оператором электронной площадки на электронной площадке в течение тридцати минут после окончания аукциона. В этом протоколе указываются адрес электронной площадки, дата, время начала и окончания аукциона, начальная (максимальная) цена контракта, все минимальные предложения о цене контракта, сделанные участниками аукциона и ранжированные по мере убывания (в случае, предусмотренном пунктом 5.2.17. по мере возрастания) с указанием порядковых номеров, присвоенных заявкам на участие в аукционе, которые поданы участниками аукциона, сделавшими соответствующие предложения о цене контракта, и с указанием времени поступления данных предложений.

5.2.19. В течение одного часа после размещения на электронной площадке протокола, проведения аукциона, оператор электронной площадки направляет Государственному заказчику, такой протокол и вторые части заявок на участие в аукционе, поданных участниками аукциона, предложения, о цене контракта которых при ранжировании в соответствии с пунктом 5.2.18. получили первые десять порядковых номеров, или в случае, если в аукционе принимали участие менее десяти участников аукциона, вторые части заявок на участие в аукционе, поданных такими участниками аукциона. В течение этого же срока оператор электронной площадки направляет также уведомление указанным участникам аукциона.

5.2.20. В случае если в течение десяти минут после начала проведения аукциона ни один из участников аукциона не подал предложение о цене контракта в соответствии с пунктом 5.2.7., аукцион признается несостоявшимся. В течение тридцати минут после окончания указанного времени оператор электронной площадки размещает на электронной площадке протокол о признании аукциона несостоявшимся. В этом протоколе указываются адрес электронной-площадки, дата, время начала и окончания аукциона, начальная (максимальная) цена контракта.

5.2.21. Любой участник аукциона после размещения на электронной площадке указанного в пункте 5.2.18. протокола вправе направить оператору электронной площадки запрос о разъяснении результатов аукциона. Оператор электронной площадки в течение двух рабочих дней со дня поступления данного запроса предоставляет такому участнику аукциона соответствующие разъяснения.

5.2.22. Оператор электронной площадки обеспечивает непрерывность проведения аукциона, надежность функционирования программных и технических средств, используемых для проведения аукциона, равный доступ участников аукциона к участию в нем.


6. Определение победителя аукциона


6.1. Рассмотрение вторых частей заявок


6.1.1. Единая комиссия рассматривает вторые части заявок на участие в аукционе, направленных Государственному заказчику оператором электронной площадки в соответствии с пунктом 5.2.19. на соответствие их требованиям, установленным документацией об аукционе.

6.1.2. Единой комиссией на основании результатов рассмотрения вторых частей заявок на участие в аукционе принимается решение о соответствии или о несоответствии заявки на участие в аукционе требованиям, установленным документацией об аукционе, в порядке и по основаниям, которые предусмотрены настоящей документацией об аукционе. Для принятия указанного решения Единая комиссия также рассматривает содержащиеся в реестре участников размещения заказа, получивших аккредитацию на электронной площадке, сведения об участнике размещения заказа, подавшем такую заявку на участие в аукционе.

6.1.3. Единая комиссия рассматривает вторые части заявок на участие в аукционе, направленных в соответствии с пунктом 5.2.19. до принятия решения о соответствии пяти заявок на участие в аукционе требованиям, предусмотренным документацией об аукционе. В случае если в аукционе принимали участие менее десяти участников аукциона и менее пяти заявок на участие в аукционе соответствуют указанным требованиям, Единая комиссия рассматривает вторые части заявок на участие в аукционе, поданных всеми участниками аукциона, принявшими участие в аукционе. Рассмотрение указанных заявок на участие в аукционе начинается с заявки на участие в аукционе, поданной участником аукциона, предложившим наиболее низкую цену контракта (в случае, предусмотренном пунктом 5.2.17. - наиболее высокую цену контракта), и осуществляется с учетом ранжирования заявок на участие в аукционе в соответствии с пунктом 5.2.18.

6.1.4. В случае если в соответствии с пунктом 6.1.3. не выявлены пять заявок на участие в аукционе, соответствующих требованиям, установленным документацией об аукционе, из десяти заявок на участие в аукционе, направленных ранее Государственному заказчику по результатам ранжирования в течение одного часа с момента поступления соответствующего уведомления от Государственного заказчика, оператор электронной площадки направляет Государственному заказчику все вторые части заявок на участие в аукционе участников аукциона, ранжированные в соответствии с пунктом 5.2.18. для выявления пяти заявок на участие в аукционе, соответствующих требованиям, установленным документацией об аукционе.

6.1.5. Общий срок рассмотрения вторых частей заявок не может превышать шесть дней со дня размещения на электронной площадке протокола проведения аукциона. В случае если начальная цена аукциона не превышает три миллиона рублей, срок рассмотрения вторых частей заявок на участие в аукционе не может превышать четыре дня со дня размещения на электронной площадке протокола проведения аукциона.

6.1.6. Заявка на участие в аукционе признается не соответствующей требованиям, установленным документацией об аукционе, в случае:

1) непредставления документов, определенных пунктом 3.2.3. с учетом документов, ранее представленных в составе первых частей заявок на участие в аукционе, отсутствия документов, предусмотренных частью 2 статьи 41.3 Федерального закона от 21.07.2005 года N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд", или их несоответствия требованиям документации об аукционе, а также наличия в таких документах недостоверных сведений об участнике размещения заказа. Отсутствие документов, предусмотренных частью 2 статьи 41.3 Федерального закона от 21.07.2005 года N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд", или их несоответствие требованиям документации об аукционе, а также наличие в таких документах недостоверных сведений об участнике размещения заказа определяется на дату и время окончания срока подачи заявок на участие в аукционе;

2) несоответствия участника размещения заказа требованиям, установленным в соответствии со статьей 11 Федерального закона от 21.07.2005 года N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд".

6.1.7. В случае принятия решения о соответствии пяти заявок на участие в аукционе требованиям, установленным документацией об аукционе, а также в случае принятия на основании рассмотрения вторых частей заявок на участие в аукционе, поданных всеми участниками аукциона, принявшими участие в аукционе, решения о соответствии более одной заявки, но менее пяти заявок на участие в аукционе указанным требованиям Единой комиссией оформляется протокол подведения итогов аукциона, который подписывается всеми присутствующими на заседании членами Единой комиссии и Государственным заказчиком, в день окончания рассмотрения заявок на участие в аукционе. Протокол содержит сведения о порядковых номерах пяти заявок на участие в аукционе, которые ранжированы в соответствии с пунктом 5.2.18 и в отношении которых принято решение о соответствии требованиям, установленным документацией об аукционе, а в случае принятия на основании рассмотрения вторых частей заявок на участие в аукционе, поданных всеми участниками аукциона, принявшими участие в аукционе, решения о соответствии более одной заявки, но менее пяти заявок на участие в аукционе - о порядковых номерах таких заявок на участие в аукционе, которые ранжированы в соответствии с пунктом 5.2.18 и в отношении которых принято решение о соответствии указанным требованиям, об участниках размещения заказа, вторые части заявок на участие в аукционе которых рассматривались, решение о соответствии или о несоответствии заявок на участие в аукционе требованиям, установленным документацией об аукционе, с обоснованием принятого решения и с указанием положений Федерального закона от 21.07.2005 года N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд", которым не соответствует участник размещения заказа, положений документации об аукционе, которым не соответствует заявка на участие в аукционе этого участника размещения заказа, положений заявки на участие в аукционе, которые не соответствуют требованиям, установленным документацией об аукционе, сведения о решении каждого члена Единой комиссии о соответствии или о несоответствии заявки на участие в аукционе требованиям, установленным документацией об аукционе. В течение дня, следующего за днем подписания протокола, протокол размещается Государственным заказчиком, на электронной площадке.

6.1.8. Участник аукциона, который предложил наиболее низкую цену контракта, и заявка на участие в аукционе которого соответствует требованиям документации об аукционе, признается победителем аукциона. В случае, предусмотренном пунктом 5.2.17. победителем аукциона признается участник аукциона, который предложил наиболее высокую цену контракта, и заявка на участие в аукционе которого соответствует требованиям документации об аукционе.

6.1.9. В течение одного часа с момента размещения на электронной площадке указанного в пунктах 6.1.7. и 6.1.10. протокола оператор электронной площадки направляет участникам аукциона, вторые части заявок на участие в аукционе которых рассматривались и в отношении заявок на участие в аукционе которых принято решение о соответствии или о несоответствии требованиям, предусмотренным документацией об аукционе, уведомления о принятом решении.

6.1.10. В случае если Единой комиссией принято решение о несоответствии всех вторых частей заявок на участие в аукционе или о соответствии только одной второй части заявки на участие в аукционе, в протокол подведения итогов аукциона вносится информация о признании аукциона несостоявшимся.

6.1.11. Любой участник аукциона, за исключением участников аукциона, заявки на участие в аукционе которых получили первые три порядковых номера в соответствии с протоколом подведения итогов аукциона, вправе отозвать заявку на участие в аукционе, направив уведомление об этом оператору электронной площадки, с момента опубликования указанного протокола.

6.1.12. В случае если в течение одного квартала на одной электронной площадке в отношении вторых частей трех заявок на участие в аукционе, поданных одним участником размещения заказа, приняты решения о несоответствии таких заявок требованиям, предусмотренным документацией об аукционе, по основаниям, установленным пунктом 1 части 6 статьи 41.11. Федерального закона от 21.07.2005 года N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд" (за исключением случаев, если указанный участник размещения заказа обжаловал данные решения в соответствии с настоящим Федеральным законом и по результатам обжалования вынесено решение о необоснованных решениях Единой комиссии о несоответствии заявок на участие в аукционе требованиям документации об аукционе), оператор электронной площадки по истечении тридцати дней с момента принятия решений о несоответствии таких заявок требованиям, предусмотренным документацией об аукционе, по указанным основаниям прекращает осуществленное в соответствии с частью 11 статьи 41.8 Федерального закона от 21.07.2005 года N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд" блокирование операций по счету для проведения операций по обеспечению участия в открытых аукционах в электронной форме участника размещения заказа в отношении денежных средств в размере обеспечения заявки на участие в аукционе и перечисляет эти денежные средства Государственному заказчику.

6.1.13. В случае если аукцион признан несостоявшимся и только одна заявка на участие в аукционе, поданная участником аукциона, принявшим участие в аукционе, признана соответствующей требованиям, предусмотренным документацией об аукционе, Государственный заказчик направляет оператору электронной площадки проект контракта, прилагаемого к документации об аукционе, без подписи контракта Государственным заказчиком в течение четырех дней со дня размещения на электронной площадке указанного в пункте 6.1.10. протокола. Заключение контракта с участником аукциона, подавшим такую заявку на участие в аукционе, осуществляется в соответствии с частями 3 - 8, 11, 12, 17 - 19 статьи 41.12. Федерального закона от 21.07.2005 года N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд". При этом государственный контракт заключается на условиях, предусмотренных документацией об аукционе, по минимальной цене контракта, предложенной указанным участником аукциона при проведении аукциона. Указанный участник размещения заказа не вправе отказаться от заключения государственного контракта.


7. Заключение государственного контракта по итогам аукциона


7.1. По результатам аукциона государственный контракт заключается с победителем аукциона, а в случаях, предусмотренных настоящей аукционной документацией, с иным участником аукциона, заявка на участие в аукционе которого в соответствии со статьей 41.11 Федерального закона от 21.07.2005 года N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд" признана соответствующей требованиям, установленным документацией об аукционе.

7.2. Государственный заказчик, в течение четырех дней со дня размещения на электронной площадке указанного пункте 6.1.7. протокола направляют оператору электронной площадки проект контракта без подписи Государственного заказчика, который составляется путем включения цены контракта, предложенной участником аукциона, с которым заключается контракт, в проект контракта, прилагаемого к документации об аукционе.

7.3. В течение одного часа с момента получения проекта контракта оператор электронной площадки направляет проект контракта без электронной цифровой подписи лица, имеющего право действовать от имени Государственного заказчика, участнику аукциона, с которым заключается контракт.

7.4. В течение шести дней со дня получения проекта контракта участник аукциона направляет оператору электронной площадки проект контракта, подписанный электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени участника аукциона, а также подписанный электронной цифровой подписью указанного лица документ об обеспечении исполнения контракта в случае, если Государственным заказчиком было установлено требование обеспечения исполнения контракта в Информационной карте документации об аукционе.

7.5. По истечении десяти дней со дня размещения на электронной площадке указанного в пункте 6.1.7. протокола оператор электронной площадки направляет Государственному заказчику проект контракта и документ об обеспечении исполнения контракта, подписанные электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени участника аукциона, в случае, если Государственным заказчиком, было установлено требование обеспечения исполнения контракта.

7.6. Государственный заказчик, в течение трех дней со дня получения от оператора электронной площадки проекта контракта и, если Государственным заказчиком, было установлено требование обеспечения исполнения контракта, документа об обеспечении исполнения контракта, подписанных электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени участника аукциона, направляет оператору электронной площадки контракт, подписанный электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени Государственного заказчика.

7.7. Оператор электронной площадки в течение одного часа с момента получения от Государственного заказчика контракта, подписанного электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени Государственного заказчика, направляет подписанный контракт участнику аукциона.

7.8. Государственный контракт считается заключенным с момента направления оператором электронной площадки участнику аукциона контракта в соответствии с пунктом 7.7.

7.9. В случае заключения государственного контракта с физическим лицом, за исключением индивидуального предпринимателя и иного занимающегося частной практикой лица, оплата такого контракта, если иное не предусмотрено документацией об аукционе, уменьшается на размер налоговых платежей, связанных с оплатой контракта.

7.10. В случае если Государственным заказчиком было установлено требование обеспечения исполнения контракта, государственный контракт заключается только после предоставления победителем аукциона или участником аукциона, с которым заключается контракт в случае уклонения победителя аукциона от заключения контракта, безотзывной банковской гарантии, договора поручительства или после передачи Государственному заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита), в размере обеспечения исполнения контракта, указанном в документации об аукционе. Способ обеспечения исполнения контракта из указанных в настоящем пункте способов определяется таким участником аукциона самостоятельно. Если победителем аукциона или участником аукциона, с которым заключается контракт, является бюджетное учреждение и Государственным заказчиком, было установлено требование обеспечения исполнения контракта, предоставление обеспечения исполнения контракта не требуется.


8. Информационная карта аукциона (ИКА)



Пункт 1

Государственный заказчик


Федеральное агентство по рыболовству.

Адрес государственного заказчика: 107996, г. Москва, Рождественский бульвар, д. 12.

Контактный телефон: (495) 625-63-23

Контактные лица: Авдеев Борис Николаевич (avdeev@fishcom.ru);

Венграновский Павел Юрьевич (vegranovskiy@fishcom.ru).


Пункт 2

Предмет аукциона


Выполнение в 2010, 2011 годах подрядных работ по объекту "Строительство научно-экспериментального комплекса по молекулярно-генетическим исследованиям федерального государственного унитарного предприятия "Каспийский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства", с. Икряное, Астраханская область"


Пункт 3

Место, условия и сроки выполнения работ


Российская Федерация, ФГУП "КаспНИРХ"", г. Астрахань, с. Икряное, Астраханская область

Перечень работ, их количественные и качественные характеристики, срок, место и условия выполнения работ указаны в Техническом задании (Приложение N 1 к аукционной документации), проекте Государственного контракта (Приложение N 2 к аукционной документации), проектной документации, рабочей документации, сметной документации и положительном заключении Ростовского филиала ФГУ "Главгосэкспертиза", размещенных на электронной площадке http://www.sberbank-ast.ru

Срок выполнение работ:

Начало работ: с момента заключения Государственного контракта.

Окончание работ: 20 декабря 2011 года.

На момент подписания Государственного контракта дата окончания работ в соответствии с Календарным планом (Приложение N 3 к Государственному контракту) является исходной для определения имущественных санкций в случаях нарушения сроков строительства. Сроки завершения отдельных работ определяются Календарным планом (Приложение N 3 к Государственному контракту).


Пункт 4

Начальная (максимальная) цена государственного контракта


80 886 690 (Восемьдесят миллионов восемьсот восемьдесят шесть тысяч шестьсот девяносто) рублей 00 копеек с учетом НДС. В указанную цену включены все расходы, отраженные в п. 2.1 Государственного контракта (приложение N 2 к Аукционной документации).


Пункт 5

Шаг аукциона


"Шаг аукциона" составляет от 0,5 процента до одного процента начальной (максимальной) цены контракта.

В течение десяти минут с момента завершения аукциона любой участник аукциона вправе подать предложение о цене контракта независимо от "шага аукциона" с учетом требований, предусмотренных частями 8 и 9 статьи 41.10. 94-ФЗ от 21.07.2005 года "О размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд".

ГАРАНТ:

По-видимому, в предыдущем абзаце пропущены слова "Федерального закона"


Пункт 6

Источник финансирования, форма, срок и порядок оплаты


6.1. Федеральный бюджет.

6.2. Государственный заказчик в течение 25 (двадцати пяти) рабочих дней с момента заключения Государственного контракта производит авансирование работ в размере 20% (от денежных средств, предусмотренных на первый год строительства Объекта).

Оплата аванса производится на основании счёта Подрядчика выставленного в адрес Государственного заказчика.

6.3. Погашение суммы аванса будет осуществляться путем уменьшения на процент авансового платежа суммы каждого очередного счета Подрядчика, выставляемого за выполненные работы по Государственному контракту, согласно Календарному плану (приложение N 3 к Государственному контракту).

6.4. Оплата выполненных работ по Государственному контракту производится Государственным заказчиком Подрядчику согласно Календарному плану (приложение N 3 к Государственному контракту), подписанных Государственным заказчиком и Подрядчиком актов приемки-передачи выполненных работ и форм отчетности КС-2 и КС-3.

6.5. Оплата производится за фактически выполненные работы (поставленные материалы, оборудование и прочее) по Государственному контракту.

6.6. Оплата выполненных работ производится Государственным заказчиком в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента представления (выставления) Подрядчиком счета при соблюдении условий п. 2.5. Государственного контракта.

6.7. Датой оплаты работ по Государственному контракту считается дата списания денежных средств с лицевого счета Государственного заказчика.

6.8. При расхождении фактической стоимости работ со стоимостью работ, предусмотренной Государственным контрактом, действует стоимость работ, предусмотренная Государственным контрактом.

6.9. Оплата по Государственному контракту производится Государственным заказчиком безналичным перечислением денежных средств на расчетный счет Подрядчика.

6.10. В случае уменьшения (отсутствия) бюджетного финансирования в 2011 году и, в связи с этим, невозможности выполнения обязательств по Государственному контракту в установленные сроки в установленном им объеме, Государственный заказчик освобождается от ответственности перед Подрядчиком в соответствии с п. 1 ст. 401 ГК РФ. При уменьшении в установленном порядке средств бюджета, выделенных для финансирования работ по Государственному контракту, Стороны на основании п. 1 ст. 767 ГК РФ должны согласовать новые сроки выполнения работ по Контракту, а если необходимо, и другие условия выполнения работ по Государственному контракту в тридцатидневный срок с момента принятия уполномоченным государственным органом решения об уменьшении средств бюджета, выделенных для финансирования работ по Государственному контракту. В случае невозможности определения новых сроков и цены Государственного контракта, Стороны согласовывают порядок и условия расторжения Государственного контракта.


Пункт 7

Требования к содержанию и составу заявки


Необходимые документы указаны в разделе 3 настоящей аукционной документации.

В случае выполнения работ без привлечения субподрядчиков, участнику размещения заказа необходимо в составе заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме представить свидетельство о допуске к видам работ, являющихся предметом настоящего аукциона, выданное саморегулируемой организацией в области строительства, реконструкции, капитального ремонта в порядке, установленном Градостроительным кодексом Российской Федерации, в том числе:

1. Геодезические работы, выполняемые на строительных площадках

1.1. Разбивочные работы в процессе строительства*

1.2. Геодезический контроль точности геометрических параметров зданий и сооружений*

2. Подготовительные работы

2.1. Разборка (демонтаж) зданий и сооружений, стен, перекрытий, лестничных маршей и иных конструктивных и связанных с ними элементов или их частей*

3. Земляные работы

3.1. Механизированная разработка грунта*

4. Устройство бетонных и железобетонных монолитных конструкций

4.1. Опалубочные работы

4.2. Арматурные работы

4.3. Устройство монолитных бетонных и железобетонных конструкций

5. Монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций

5.1. Монтаж фундаментов и конструкций подземной части зданий и сооружений

5.2. Монтаж элементов конструкций надземной части зданий и сооружений, в том числе колонн, рам, ригелей, ферм, балок, плит, поясов, панелей стен и перегородок

6. Работы по устройству каменных конструкций

6.1. Устройство конструкций зданий и сооружений из природных и искусственных камней, в том числе с облицовкой*

6.2. Устройство конструкций из кирпича, в том числе с облицовкой*

7. Монтаж металлических конструкций

7.1. Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов и ограждающих конструкций зданий и сооружений

8. Монтаж деревянных конструкций

8.1. Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов и ограждающих конструкций зданий и сооружений, в том числе из клееных конструкций*

9. Защита строительных конструкций, трубопроводов и оборудования (кроме магистральных и промысловых трубопроводов)

9.1. Защитное покрытие лакокрасочными материалами*

9.2. Антисептирование деревянных конструкций

9.3. Гидроизоляция строительных конструкций

9.4. Работы по теплоизоляции зданий, строительных конструкций и оборудования

9.5. Работы по теплоизоляции трубопроводов*

9.6. Работы по огнезащите строительных конструкций и оборудования

10. Устройство кровель

10.1. Устройство кровель из штучных и листовых материалов*

11. Фасадные работы

11.1. Облицовка поверхностей природными и искусственными камнями и линейными фасонными камнями*

11.2. Устройство вентилируемых фасадов*

12. Устройство внутренних инженерных систем и оборудования зданий и сооружений

12.1. Устройство и демонтаж системы водопровода и канализации*

12.2. Устройство и демонтаж системы отопления*

12.3. Устройство и демонтаж системы газоснабжения

12.4. Устройство и демонтаж системы вентиляции и кондиционирования воздуха*

12.5. Устройство системы электроснабжения*

12.6. Устройство электрических и иных сетей управления системами жизнеобеспечения зданий и сооружений*

13. Устройство наружных сетей водопровода

13.1. Укладка трубопроводов водопроводных

13.2. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования водопроводных сетей

13.3. Устройство водопроводных колодцев, оголовков, гасителей водосборов

13.4. Очистка полости и испытание трубопроводов водопровода

14. Устройство наружных сетей канализации

14.1. Укладка трубопроводов канализационных безнапорных

14.2. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования канализационных сетей

14.3. Устройство канализационных и водосточных колодцев

14.4. Очистка полости и испытание трубопроводов канализации

15. Устройство наружных сетей теплоснабжения

15.1. Укладка трубопроводов теплоснабжения с температурой теплоносителя до 115 градусов Цельсия

15.2. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования сетей теплоснабжения

15.3. Устройство колодцев и камер сетей теплоснабжения

15.4. Очистка полости и испытание трубопроводов теплоснабжения

16. Устройство наружных электрических сетей

16.1. Устройство сетей электроснабжения напряжением до 1 кВ включительно*

16.2. Монтаж и демонтаж опор для воздушных линий электропередачи напряжением до 35 кВ

16.3. Установка распределительных устройств, коммутационной аппаратуры, устройств защиты

17. Устройство наружных линий связи, в том числе телефонных, радио и телевидения*

18. Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком):

18.1. Жилищно-гражданское строительство

В случае выполнения работ с привлечением субподрядчиков, участнику размещения заказа необходимо в составе заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме представить свидетельство о допуске к работам по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком), выданное саморегулируемой организацией в области строительства, реконструкции, капитального ремонта в порядке, установленном Градостроительным кодексом Российской Федерации.


Пункт 8

Требования к качеству, объёму, техническим характеристикам работ


Участник размещения заказа должен представить подробное описание качественных и количественных характеристик выполняемых работ, поставляемых материалов, изделий и оборудования. Предложения о качестве работ должны соответствовать или превосходить требования, указанные в документации, размещенной в электронной форме на электронной площадке.

Все работы, являющиеся предметом аукциона, указываются в соответствии с требованиями Законодательства Российской Федерации, в т.ч. требованиями по лицензированию и сертификации соответствующих видов деятельности.


Пункт 9

Дата и время окончания срока подачи заявок


10 часов 00 минут (московское время) "5" октября 2010 г.


Пункт 10

Дата окончания срока рассмотрения заявок


"11" октября 2010 г.


Пункт 11

Дата проведения аукциона


"14" октября 2010 г.


Пункт 12

Порядок формирования цены контракта


В цену Государственного контракта входит:

- компенсация всех издержек Подрядчика, связанных с исполнением государственного контракта, и вознаграждение Подрядчика;

- оплата всех работ связанных непосредственно с осуществлением строительства Объекта;

- оплата аренды необходимых для строительства машин и техники (включая амортизацию машин и техники), в том числе деталей, конструкций и оборудования;

- оплата всех строительных материалов, связанных с выполнением работ по настоящему Контракту (строительством Объекта), в том числе деталей, конструкций и оборудования;

- проведение всех необходимых испытаний, связанных с строительством Объекта;

- работы по временному подключению Объекта ко всем необходимым коммуникациям;

- работы по подключению Объекта ко всем необходимым коммуникациям при сдаче Объекта в эксплуатацию;

- охрана Объекта.

В цену включаются все расходы Подрядчика, производимые им в процессе поставки товара, выполнения работ, оказания услуг, в том числе расходы на страхование, уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, включая расходы на проведение строительного контроля.


Пункт 13

Сведения о валюте


Цена указывается в рублях Российской Федерации.


Пункт 14

Срок подписания государственного контракта


Государственный контракт должен быть заключен не ранее чем через 10 (десять) дней со дня размещения на электронной площадке протокола подведения итогов аукциона в электронной форме.


Пункт 15

Адрес электронной площадки


http://www.sberbank-ast.ru


Пункт 16

Обеспечение заявки


Размер обеспечения заявки на участие в аукционе устанавливается в размере 5% от начальной (максимальной) цены Государственного контракта, что составляет 4 044 334 рублей 50 копеек.


Пункт 17

Обеспечение контракта


Обеспечение исполнения государственного контракта устанавливается в размере 30% (тридцать) процентов начальной (максимальной) цены государственного контракта, указанной в извещении о проведении аукциона в электронной форме.

Победитель аукциона в электронной форме до заключения государственного контракта по своему усмотрению предоставляет государственному заказчику безотзывную банковскую гарантию, договор поручительства или передает государственному заказчику в залог денежные средства, в том числе в форме вклада (депозита) в размере обеспечения исполнения государственного контракта.

Способ обеспечения исполнения обязательств государственного контракта определяется участником аукциона в электронной форме, с которым заключается государственный контракт, самостоятельно.


Приложение N 1
к Аукционной документации
от "___" _______ 2010 г. N ____


Техническое задание
на выполнение в 2010, 2011 годах подрядных работ по объекту "Строительство научно-экспериментального комплекса по молекулярно-генетическим исследованиям федерального государственного унитарного предприятия "Каспийский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства", с. Икряное, Астраханская область"


Государственный заказчик:

Федеральное агентство по рыболовству

Основания для проведения работ (включая размещение государственного заказа):

В соответствии с перечнем строек и объектов для федеральных государственных нужд на 2010 - 2011 годы, финансируемых за счет государственных капитальных вложений по федеральной целевой программе "Повышение эффективности использования и развитие ресурсного потенциала рыбохозяйственного комплекса в 2009 - 2014 годах". Федеральный Закон РФ от 21.07.2005 г. N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд".

Способ проведения торгов:

Открытый аукцион в электронной форме

Источник финансирования:

Средства федерального бюджета.

Наименование строительства: "Строительство научно-экспериментального комплекса по молекулярно-генетическим исследованиям федерального государственного унитарного предприятия "Каспийский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства", с. Икряное, Астраханская область.

Сроки окончания работ:

Окончание работ: с момента заключения государственного контракта, до 20 декабря 2011 года.


1. Основание для производства строительно-монтажных работ (СМР)


1.1. Основанием для производства строительно-монтажных работ являются:

- разрешение на строительство N Ru от 30504305-38 от 08.07.2010 г.;

- правоустанавливающий документ на земельный участок Свидетельство о государственной регистрации права бессрочного пользования ФГУП "Научно-производственный центр по осетроводству "БИОС" от 03.11.2006 г. 30 АА 105540,

Постановление главы Икрянинского района Астраханской области 22.04.2002 г. N 68;

Кадастровый план земельного участка от 28.08.2006 г.

- Рабочий проект "Строительство научно-экспериментального комплекса по молекулярно-генетическим исследованиям, с. Икряное, Астраханская область", N 108/109 ООО "Альфа-Стиль";

- Положительное заключение Ростовского филиала ФГУ "Главгосэкспертиза России" от 06 июля 2010 года N 299-10/РГЭ-1119/05;


2. Описание объекта строительства


2.1. Технико-экономические показатели объекта:

- площадь застройки - 1120,00

- общая площадь зданий - 1476,81

2.2. Объекты, входящие в состав объекта строительства:


Здание, входящее в состав объекта

ТЭП

Научно-экспериментальный комплекс по молекулярно-генетическим исследованиям

Проектируемое здание научной лаборатории, размерами в осях 43,80 х 46,155 м, состоящее из двух корпусов.

Первый корпус - лабораторно-экспериментальный, одноэтажный.

Размеры в осях 15,00 х 36,00 м.

высотой до конька - 6,17 м

Высота помещений 3,0 м.

Второй корпус - административно-общественно-бытовой, двухэтажный.

Размеры в осях 46,155 x 43,80 м,

высотой до конька 8,83 м.

Высота этажа 3,3 м в чистоте.

Корпуса объединены холлом с лестницей.

Сети электроснабжения

Питание электроприемников здания принято от сети переменного тока 380/220 В с глухозаземленной нейтралью. Тип системы питания TN-C-S.

НВК

Канализование - в существующий септик емк. 50 м3.

Стоки от хим. лаборатории отводятся отдельным выпуском в стальной резервуар емк. 1,2 м3.

Водоснабжение проектируемого научно-экспериментального комплекса осуществляется от наружных сетей существующего водопровода D 100 мм.

Горячее водоснабжение комплекса предусматривается - централизованное, с резервным источником - от накопительного электроводонагревателя.

Отопление и вентиляция

Источником теплоснабжения является существующая котельная мощностью 5 МВт.

В переходный период температура в здании поддерживается при помощи напольного газового котла, мощностью 45 кВт.

Тепловая сеть - четырехтрубная, подземная, в непроходных лотковых каналах,

Вентиляция запроектирована общеобменная, приточно-вытяжная с механическим побуждением.

Для создания в помещениях научно-экспериментального комплекса нормируемого микроклимата, проектом предусмотрена установка центральных кондиционеров.

Сети связи

Разводка кабельной сети от помещения серверной к каждому рабочему месту в помещениях лабораторий и административных помещениях.

Пожарная и охранная сигнализация

Предусмотрена пожарная сигнализация, предназначенная для раннего обнаружения возникновения пожара.

Предусматривается система оповещения о пожаре, которая включает в себя систему пожарной защиты в здании, выполняющей задачу обнаружения пожара и формирования управленческих сигналов для системы оповещения.


3. Нормативно-технические требования


3.1. Выполнение работ и завершенные строительством Объекты должны соответствовать государственным стандартам, техническим нормам, строительным нормам и правилам, экологическим нормативным актам и нормативным актам Страны.


4. Основные конструкции


4.1. Здание научно-экспериментального комплекса по молекулярно-генетическим исследованиям.

4.1.1. Здание научной лаборатории с общими размерами в плане B x L = 43,8 x 46,155 м кирпичное и состоит из 2-х корпусов разной высоты, примыкающих друг к другу поперечной стеной длиной 15,5 м.

4.1.2. Фундаменты под столбы приняты монолитные столбчатые. Фундаменты под наружные и внутренние стены приняты монолитные ленточные шириной 400 мм, ширина подошвы фундамента 1200 - 1400 мм. По монолитным ленточным фундаментам выполняется один ряд фундаментных блоков и кирпичный цоколь толщиной 380 мм. Глубина заложения фундаментов вдоль наружных стен принята 1,2 м от уровня планировки земли вокруг здания.

4.1.3. Наружные стены здания приняты толщиной 380 мм из обыкновенного глиняного кирпича марки КР100/1650/35 по ГОСТ 530-95 на цементно-песчаном растворе марки 50 с наружным слоем эффективного утеплителя из пенополистирола весом у = 50 .

Внутренние стены и перегородки - кирпичные толщиной 250 мм из обыкновенного глиняного кирпича КР100/1650/35.

Перегородки второго этажа - из пенобетонных перегородочных блоков толщиной 120 мм.

4.1.4. Лестничные пролеты - железобетонные монолитные.

4.1.5. Кровля чердачная по деревянным стропилам, многоуровневая с уклонами 18%, 32%, 36%. Водосток - наружный.

Состав кровли:

- металлочерепица;

- обрешетка - доска толщиной 25 мм;

- стропила - 100 x 180 мм;

- антиконденсатная мембрана;

- утеплитель - базальтовые плиты толщиной 150 мм;

- ж.б. плита перекрытия - 220 мм.

4.1.6. Окна - металлопластиковые из ПВХ профиля с двухкамерным стеклопакетом.

4.1.7. Входные, служебные и внутренние двери наружные и внутренние двери - металлопластиковые из ПВХ профиля с двухкамерным стеклопакетом, алюминиевого профиля, металлические, деревянные.

4.1.8. Полы - бетонные. В покрытиях применены в основных помещениях: керамогранитная плитка, линолеум по слою цементно-песчаной стяжки. В санузлах, душевых, моечной и т.п. - керамическая плитка по стяжке, а также обмазочной и оклеечной гидроизоляции.


5. Ведомость отделки помещений


Наименование помещений

Отделка

Научно-экспериментальный комплекс по молекулярно-генетическим исследованиям

Наружная отделка

Наружная отделка стен - керамогранит;

отделка цокольной части - керамогранит;

пилястры - с использованием искусственного декоративного камня;

Внутренняя отделка

Стены. Для внутренней отделки помещений используются:

- обои с последующей окраской,

- водно-дисперсионные краски,

- глазурованная плитка.

Потолки - подвесные плитные и из металлической рейки, - окраска водно-дисперсионной краской.

наружные окна и витражи - ПВХ-профиль с двухкамерным стеклопакетом; двери - деревянные.

Внутренние двери - алюминиевые, деревянные.

Пол. В покрытиях полов применены в основных помещениях: керамогранитная плитка, линолеум по слою цементно-песчаной стяжки. В санузлах, душевых, моечной и т.п. - керамическая плитка по стяжке, а также обмазочной и оклеечной гидроизоляции.


Все отделочные материалы должны иметь гигиенические сертификаты, а также пожарные сертификаты с указанием дымообразующей способности, токсичности продуктов сгорания и пр.


6. Инженерные системы зданий


Выполнить в соответствии с проектной и рабочей документации инженерные системы:


6.1. Сети электроснабжения


Питание электроприемников здания принято от сети переменного тока 380/220 В с глухозаземленной нейтралью. Тип системы питания TN-C-S. По степени обеспечения надежности электроснабжения, электроприемники здания относятся к II категории. Электроснабжение объекта предусматривается по сети 0,4 кВ от существующей трансформаторной подстанции ТП 10/0,4 кВ 2 х 400 кВА.

Электрические сети электроснабжения 0,4 кВ выполнены кабелем с алюминиевыми жилами АВБбШв 4 х 95 .

Проектом предусмотрено 3 вида освещения:

- рабочее;

- безопасности (аварийное);

- ремонтное.


6.2. Наружная и внутренняя канализации


Канализование научно-экспериментального комплекса предусмотрено в существующий септик емк. 50 .

Хозяйственно-бытовая канализация предусматривает отвод стоков от санитарно-технических приборов.

Система производственной канализации предусматривает отвод сточных вод от раковин установленных в лабораториях.

Стоки от хим. лаборатории отводятся отдельным выпуском в стальной резервуар емк. 1,2 .

Внутренние сети хоз-бытовой и производственной канализации запроектированы из труб ПВХ  мм ТУ6-19-307-86 и чугунных труб по ГОСТ 6942-98 (сети проложенные ниже 0.00 и выпуски).

Наружные сети выполнены из асбестоцементных безнапорных труб 150 мм ГОСТ 539-80*.

На сетях предусмотрено устройство канализационных колодцев 1000 мм по типовому проекту 902-09-22.84.

Водоснабжение проектируемого научно-экспериментального комплекса осуществляется от наружных сетей существующего водопровода 100 мм.

Внутренний хозяйственно-питьевой противопожарный водопровод запроектирован из стальных водогазопроводных оцинкованных труб 15-50 мм ГОСТ 3262-75*(магистральные участки и стояки), полипропиленовых труб PPRC  мм (подводки) и полиэтиленовых труб ПЭ 100, SDR17 - 63 x 3,8 (или эквивалент) "питьевая" ГОСТ 18599-2001 (ввод)

Наружные сети хозяйственно-питьевого противопожарного водопровода выполнены из полиэтиленовых труб ПЭ 100, SDR17 - 63 x 3,8 (или эквивалент) "питьевая" ГОСТ 18599-2001. Подключение осуществляется в существующем колодце.

Горячее водоснабжение комплекса предусматривается - централизованное, с резервным источником - от накопительного электроводонагревателя SHO АС 600 (или эквивалент), N = 7,5 квт.

Система горячего водоснабжения принимается циркуляционной для поддержания постоянной температуры.

Внутренний водопровод горячей воды и циркуляционный трубопровод запроектированы из стальных водогазопроводных оцинкованных труб  мм по ГОСТ 3262-75* (магистральные участки и стояки) и полипропиленовых труб PPRC  мм (подводки) или эквивалент.


6.3. Отопление и вентиляция


Источником теплоснабжения является существующая котельная мощностью 5 МВт.

В переходный период, когда температура наружного воздуха поднимается выше +8°С, температура в здании поддерживается при помощи напольного газового котла, мощностью 45 кВт.

Тепловая сеть - четырехтрубная, подземная, в непроходных лотковых каналах, с применением стальных электросварных труб по ГОСТ 10704-91*и водогазопроводных оцинкованных по ГОСТ 3262-75* в тепловой изоляции цилиндрами из стекловолокна с покрытием из алюминиевой фольги, толщиной 50 мм.

Трубопроводы тепловой сети приняты марки Ст 20.

В научно-экспериментальном комплексе запроектировано четыре пофасадные системы отопления - двухтрубные, горизонтальные, тупиковые. В качестве отопительных приборов приняты конвекторы и напольные радиаторы. Трубопроводы и отопительные приборы размещены вдоль наружных стен, на высоте 0,1 м от пола.

Вентиляция запроектирована общеобменная, приточно-вытяжная с механическим побуждением.

Для обеспечения нормируемого микроклимата предусматривается устройство приточно-вытяжной вентиляции.

Удаление воздуха из помещений лабораторий осуществляется канальными вентиляторами. Самостоятельные системы приточно-вытяжной вентиляции предусматриваются:

- из помещений лабораторий

- из комнат сотрудников

Для создания в помещениях научно-экспериментального комплекса нормируемого микроклимата, проектом предусмотрена установка центральных кондиционеров.

Автоматическое регулирование и контроль работы приточных установок осуществляется системами САУ, поставляемыми вместе с оборудованием по специальному заказу.


6.4. Сети связи


Проектом предусмотрена разводка кабельной сети от помещения серверной к каждому рабочему месту в помещениях лабораторий и административных помещениях. На каждом рабочем месте устанавливается телефонная и сетевая розетки.


6.5. Пожарная и охранная сигнализация


Рабочими чертежами предусмотрена пожарная и охранная сигнализация, предназначенная для раннего обнаружения возникновения пожара.

В качестве приемного прибора пожарной сигнализации принят прибор приемно-контрольно пожарный ARK "С2000-КДП" (или эквивалент) на 127 шлейфов устанавливаемый в холле.

Прибор предназначен для автономной и централизованной охраны объекта и контролирует шесть шлейфов пожарной сигнализации. Извещатели пожарной сигнализации:

- дымовые, типа ДИП-34А (или эквивалент),

- ручные, типа ИПР513-ЗА (или эквивалент).

Бесперебойное электропитание прибора по 1 категории осуществляется от двух независимых источников питания, - от сети переменного тока напряжением 220 В, от щита аварийного освещения ЩАО-1;

- резервное питание - от блока бесперебойного питания РИП-12 (или эквивалент), обеспечивающим бесперебойную работу всего комплекса ПС при проподании питающего сетевого напряжения на время до 24 часов в дежурном режиме.

Проектом предусматривается система оповещения о пожаре, которая включает в себя систему пожарной защиты в здании, выполняющей задачу обнаружения пожара и формирования управленческих сигналов для системы оповещения.

Сигнал тревоги по абонентской линии АТС поступает на пульт центрального наблюдения.

На путях эвакуации предусмотрены ручные пожарные извещатели, включенные в шлейф пожарной сигнализации, на высоте 1,5 м, и световые указатели с надписью "Выход", включенные в сеть аварийного освещения.

Шлейфы пожарной сигнализации выполняются кабелем марки КПСВ сеч. 2 x 0,5 мм.

Шлейфы оповещения о пожаре, выполняются кабелем марки ШВВП 2 х 0,5 мм. или эквивалент. Цепи питания выполняются кабелем марки ВВГчг - 3 х 1,5 мм. или эквивалент. Кабели прокладываются в кабель-каналах.

Монтаж, наладку и сдачу в эксплуатацию средств пожарной сигнализации и оповещения о пожаре должны быть выполнены силами специализированной монтажной организации и в соответствии с ОСТН 600-93, РД 78.145-93, ПУЗ, технической документацией и инструкциями по установке и эксплуатации.


7. Сведения о сносе зданий


7.1. Разборка и снос 2-х зданий состоит из подготовительного и основного периодов.

7.1.1. Площадь зданий 326 и 328 . До начала разборки 2-х зданий необходимо выполнить работы подготовительного периода:

- установить временное сетчатое ограждение стройплощадки на блоках ФБС высотой Н = 2,0 м;

- отключить и вырезать все существующие подземные и надземные инженерные коммуникации, питающие здания и сооружения, с составлением и подписанием актов о выполнении данных работ;

- установить временные бытовые помещения контейнерного типа, пункт охраны и биотуалеты (смотреть лист стройгенплана);

- выполнить временное освещение стройплощадки;

- установить на стройплощадке средства пожаротушения в соответствии с ППБ-01-03 "Правила пожарной безопасности в РФ";

- установку контейнеров для сбора строительного мусора;

- проложить временные автодороги;

- оградить стволы деревьев, оставшихся на стройплощадке, на высоту Н = 2,0 м;

- назначить приказом по организации лицо, ответственное за соблюдение санитарных правил на объекте;

7.1.2. Работы основного периода:

- демонтаж технологического оборудования;

- разборка конструкций кровли;

- механизированный снос конструкций надземной и подземной частей;

- вывоз строительного мусора со стройплощадки.


8. Решения по благоустройству территории


8.1. Площадь земельного участка в условных границах проектных работ, определенная проектом для размещения проектируемого здания лаборатории - 3084 кв.м.

Разбивка осей проектируемого здания ведется от строительных осей стен.

Разбивка здания дана в осях, размеры в метрах.

Разбивка благоустройства ведется от наружных граней стен здания.

Радиусы закруглений проездов равны 5,5 м.

Детали дорожных покрытий принять с учетом рекомендаций "Типовых конструкций дорожных одежд городских дорог", утвержденных приказом министра жилищно-коммунального хозяйства РФ и "Инструкции по проектированию дорожных одежд нежесткого типа" (ВСН 46-83 Минтрансстрой).

В проекте благоустройства предусматривается два вида твердых покрытий:

- асфальтобетонное (для проезда и стоянок автотранспорта) h = 0,25 м;

- плиточное (для пешеходных тротуаров и площадок) h = 0,25 м.

Проектом предлагается использовать в озеленении участка деревьев породы "Ива плакучая" кустарниковые растения породы "Шиповник декоративный" и партерный газон для солнечных участков.

При устройстве газонов растительный слой принимается толщиной 0,15 м, для цветников - 0,25 м.

В целях создания среды, комфортной работников предприятия, на площадках перед входами устанавливается переносное оборудование: скамьи для отдыха, урны, флагштоки, рекламные и информационные устройства.

8.2. Проектом предусматриваются мероприятия для беспрепятственного и удобного передвижения маломобильных групп населения по участку застройки с учетом требований градостроительных норм.


9. Оборудование и материалы


Перечень приобретаемого технологического оборудования


N
п/п

Наименование

Ед. изм.

Кол-во

1

Биохимический анализатор

шт.


2

Гематологический анализатор

шт.

1

3

Микроскоп с цифровым фотоаппаратом

шт.

1

4

Мултифункциональный# спектрофотометр

шт.

1

5

Жидкостной хромато-масс спектрометр с времяпролетным детектором

шт.

1

6

Вибрационная мельница

шт.

2

7

Электронные весы

шт.

2

8

Стационарный рН-метр

шт.

1

9

Гель-документирующая система

шт.

1

10

Вортекс

шт.

1

11

Набор насадок-мешалок для Вортекс

шт.

1

12

Весы Ohaus 62 г Или эквивалент

шт.

1

13

Весы Ohaus 400 г Или эквивалент

шт.

1

14

рН-метр М540 Basic с электродом Или эквивалент

шт.

1

15

Центрифуга 5424 с ротором

шт.

1

16

6 адаптеров для 0,5 мл пробирок

шт.

4

17

6 адаптеров для 0,2 мл ПЦР пробирок

шт.

4

18

Амплификатор персональный

шт.

1

19

Персональная карта

шт.

1

20

Термостат плюс без термоблока

шт.

1

21

Термоблок для пробирок 0,5 мл

шт.

1

22

Термоблок для пробирок 1,5 - 2 мл

шт.

1

23

Пипетка 0,5 - 10 мкл

шт.

1

24

Пипетка 10 - 100 мкл

шт.

1

25

Пипетка 100 - 1000 мкл

шт.

1

26

Пипетка восмиканальная

шт.

1

27

Наконечники стерильные с фильтрами для пипеток 0,5 - 10 мкл, 960

шт.

1

28

Наконечники стерильные с фильтрами для пипеток 2 - 100 мкл, 960

шт.

1

29

Наконечники для пипеток 20 - 300 мкл, 960

шт.

1

30

Наконечники стерильные Eppendorf Biopur для пипеток 100 - 1000 мкл, 480 или эквивалент.

шт.

1

31

ПЦР пробирки 0,2 мл, 1000 шт.

шт.

1

32

ПЦР пробирки 0,5 мл тонкостенные, 500 шт.

шт.

1

33

ПЦР пластины 96, бесцветные

шт.

1

34

Подставка для 4-х пипеток

шт.

1

35

Холодильник медицинский вертикальный (-50...-90°С)

шт.

1

36

Система аварийная электронная СО2 для всех вертикальных морозильников на -85.

шт.

1

37

Терморегистратор-самописец +50/-100С (включая маркер и бумагу на 1 год)

шт.

1

38

Бумага для самописца (на 1 год работы)

шт.

1

39

Маркер для регистратора температуры

шт.

1

40

Контейнер для бумаги

шт.

1

41

Шкаф биологической безопасности 2 класса защиты с подставкой

шт.

1

42

УФ-излучатель, встроенный в боковые стенки, 15 Вт х 4

шт.

1

43

Система очистки воды RiOs 16 (16л/час) или эквивалент

шт.

1

44

Резервуар 100 л. полиэтиленовый

шт.

1

45

Картридж предочистки Прогард 2 или эквивалент

шт.

1

46

Таблетки для санитизации ОО мембраны

шт.

1

47

Вентфильтр для Резервуара 30/60 л.

шт.

1

48

Система очистки воды Милли Кью или эквивалент

шт.

1

49

Картридж предобработки воды

шт.

1

50

Фильтр для предобработки воды

шт.

1

51

Картридж 1

шт.

1

52

Картридж 2

шт.

2

53

Термостат-циркулятор с комплектом штативов

шт.

1

54

Магнитная плитка-мешалка

шт.

1

55

Адаптер к мешалке

шт.

1

56

Концентратор с угловым ротором

шт.

1

57

Гомогенизатор в комплекте с пробниками и штативом

шт.

1

58

Адаптер, на 10 по 50 мкл.

шт.

1

59

Адаптер на 100 по 2000 мкл.

шт.

1

60

Пробник

шт.


61

Штатив

шт.

1

62

Спектрофотометр

шт.

1

63

Центрифуга с кондиционированием

шт.

2

64

Ротор с фиксированным углом на 24 1,5 мл. пробирки

шт.

2

65

Ротор колебательный для 96 лунночных планшет

шт.

2

66

Морозильник вертикальный

шт.

2

67

Система капиллярного электрофореза

шт.

1

68

Секвенатор

шт.

1

69

Гельсканер

шт.

1

70

Амплификатор

шт.

2

71

Альфа-блок для амплификатора

шт.

8

72

ПЦР-бокс

шт.

2

73

Камера для вертикального электрофореза 20 на 20 см.

шт.

6

74

Камера для вертикального электрофореза 10 на 10 см.

шт.

2

75

Камера для горизонтального электрофореза до 40 образцов

шт.

3

76

Камера для горизонтального электрофореза до 90 образцов

шт.

2

77

Источник тока для электрофореза

шт.

7

78

Орбитальный шейкер

шт.

2

79

Магнитная мешалка с подогревом

шт.

1

80

Пленка для ПЦР планшетов

шт.

10

81

Планшет 96-луночный комбинированный, с "полу-юбкой"

шт.

10

82

Пробирки тонкостенные в планшетах для ПЦР, 96-луночные, без "юбки"

шт.

100

83

Комбо-упаковка: стрипы SSI-3111 и плоские крышки SSI-3105 или эквивалент

шт.

50

84

Пробирки в стрипах по 8 штук с отдельно прикрепленными плоскими крышками

шт.

2

85

Микропробирки с плоской крышкой, flat cap или эквивалент

шт.

2

86

Шейкер инкубатор

шт.

1

87

Штатив для пипеток

шт.

5

88

Штатив для пробирок "Рабочее место" или эквивалент

шт.

10

89

Наконечники с фильтром 0,1 - 10 мкл.

шт.

10

90

Наконечники с фильтром 20 мкл.

шт.

10

91

Наконечники с фильтром 50 мкл.

шт.

10

92

Наконечники с фильтром 100 мкл.

шт.

10

93

Наконечники с фильтром 150 мкл.

шт.

10

94

Наконечники с фильтром 200 мкл.

шт.

10

95

Наконечники с фильтром 1000 мкл.

шт.

10

96

Наконечники 0,1 - 10 мкл.

шт.

10

97

Наконечники 20 мкл.

шт.

10

98

Наконечники 200 мкл.

шт.

10

99

Наконечники 300 мкл.

шт.

10

100

Наконечники 1000 мкл.

шт.

10

101

Наконечники 5000 мкл.

шт.

10

102

Наконечник для нанесения на гель

шт.

50

103

Пипетка 0,5 - 10 мкл.

шт.

3

104

Пипетка 2 - 20 мкл.

шт.

3

105

Пипетка 10 - 100 мкл.

шт.

3

106

Пипетка 100 - 1000 мкл.

шт.

3

107

Пипетка 1000 - 5000 мкл.

шт.

3

108

Пипетка 2000 - 10000 мкл.

шт.

3

109

Степпер автоматический

шт.

3

110

Степпер электронный

шт.

1

111

Многоканальная микропипетка 5 - 50 мкл.

шт.

2

112

Холодильник бытовой

шт.

3

113

Сушильный шкаф

шт.

1

114

Термостат твердотельный

шт.

2

115

Термостат твердотельный

шт.

1

116

Вортекс - микроцентрифуга

шт.

4

117

Штатив для пипеток

шт.

6

118

Пробирки градуированные

шт.

10

119

Пипетка электронная 1 - 10 мкл.

шт.

1

120

Пипетка электронная 5 - 100 мкл.

шт.

1

121

Пипетка электронная 30 - 300 мкл.

шт.

1

122

Пипетка электронная 100 - 1000 мкл.

шт.

1

123

Пипетка электронная 1000 - 10000 мкл.

шт.

1

124

Многоканальная микропипетка электронная 5 - 50 мкл.

шт.

1

125

Микропипетка электронная 5 - 50 мкл.

шт.

1

126

Многоканальная микропипетка электронная 0,5 - 10 мкл.

шт.

1

127

12 канальная пипетка 1 - 10 мкл.

шт.

1

128

8-канальный модуль для степпера

шт.

1

129

Шприцы-наконечники объем 0,1 мл.

шт.

2

130

Шприцы-наконечники объем 0,2 мл.

шт.

2

131

Шприцы-наконечники объем 0,5 мл.

шт.

2

132

Шприцы-наконечники объем 1,0 мл.

шт.

2

133

Шприцы-наконечники объем 10 мл.

шт.

2

134

Шприцы-наконечники объем 2,5 мл

шт.

2

135

Шприцы-наконечники объем 25 мл

шт.

2

136

Шприцы-наконечники объем 5,0 мл

шт.

2

137

Шприцы-наконечники объем 50 мл

шт.

2

138

Шприц инъекционный однократного применения 150 мл

шт.

5

139

8020Е Кросс-тренажер, 20 ур. нагрузки

шт.

1

140

8020U Кардиотренажер

шт.

1

141

Беговая дорожка электрическая

шт.

1

142

Шкаф морозильный

шт.

2

143

Шкаф холодильный с капноэ

шт.

2

144

Компьютер персональный

шт.

10

145

Электросушитель для рук

шт.

17

146

Камера УФ-бактерицидная для хранения стерильных изделий, передвижная

шт.

4

147

Облучатель бактерицидный

шт.

10

148

Холодильник бытовой однокамерный

шт.

2

149

Стол однотумбовый

шт.

27

150

Шкаф медицинский

шт.

5

151

Набор офисной мебели (Стол угловой, кресло офисное)

шт.

21

152

Ванна моечная двухсекционная

шт.

1

153

Полка настенная открытая

шт.

1

154

Стол химический

шт.

2

155

Стол для титрования

шт.

1

156

Стол химический на усиленном каркасе

шт.

1

157

Сушка для химической посуды

шт.

1

158

Стол с мойкой

шт.

1


10. Требования к организации и производству работ


Все принимаемые технологические решения и применения, приобретение научно-экспериментального оборудования, материалов, изделий и конструкций согласовать с Государственным заказчиком.

Представление достоверных сведений в соответствии с требованиями, предусмотренными законодательством Российской Федерации, включая свидетельство о допуске к видам работ, выданное саморегулируемой организацией, в области строительства. Реконструкции, капитального ремонта - в порядке, установленном Градостроительным кодексом Российской Федерации.

В процессе производства работ возможна замена рекомендуемых в рабочей документации материалов и оборудования, на эквивалентные только при условии сохранения технических характеристик и параметров, требуемых рабочей документацией, по согласованию с Государственным заказчиком (Застройщиком).


10.1. Начало работ


10.1.1. Перед началом работ разработать и согласовать в установленном порядке проект производства работ (ППР).

10.1.2. На технологические процессы производства работ разработать и согласовать в установленном порядке технологические карты.

10.1.3. До начала работ разработать и согласовать в установленном порядке календарный план выполнения работ.


10.2. Производство работ


10.2.1. В процессе производства работ соблюдать требования всех применимых правил техники безопасности при обеспечении доступа к строительной площадке и работе на ней.

10.2.2. В процессе производства работ применять все разумные меры по охране окружающей среды (как на строительной площадке, так и за ее пределами).

10.2.3. В ходе строительства удалять со строительной площадки все препятствия, а также складировать или удалять все оборудование и остатки материалов, убирать и удалять со строительной площадки все остатки материалов, мусор или Временные объекты, которые больше не требуются.

10.2.4. Обеспечить ограничение доступа посторонних лиц на строительную площадку.

10.2.5. Выполнение работ и завершенные строительством объекты должны соответствовать государственным стандартам, техническим нормам, строительным нормам и правилам, экологическим нормативным актам и нормативным актам РФ.

10.2.6. Обеспечить надлежащие меры предосторожности для обеспечения безопасности своего персонала и рабочей силы.


10.3. Приемка-сдача работ


10.3.1. Обеспечить подготовку комплекта "Исполнительной документации".

10.3.2. Обеспечить подготовку руководства по техническому обслуживанию и эксплуатации, содержащие сведения, достаточные для обеспечения возможности эксплуатации, технического обслуживания, демонтажа, разборки, наладки и ремонта объектов


11. Гарантии


11.1. Срок гарантии на выполненные работы, материалы и изделия должен составлять 60 месяцев (месяцев) с даты их приемки Государственным заказчиком.


12. Ведомость объемов работ, подлежащих выполнению

ГАРАНТ:

Нумерация пунктов в таблице приводится в соответствии с источником


N
пп

Наименование

Ед. изм.

Кол.

Примечание

1

2

3

4

5


Разборка здания конторы


1

Разборка покрытий кровель из: волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов

100 м2 покрытий кровель

6,12


2

Разборка обрешетки из брусков с прозорами

100 м2 кровли

6,12


3

Разборка стропил со стойками и подкосами из: брусьев и бревен

100 м2 кровли

6,12


4

Разборка мауэрлатов

100 м2 кровли

6,12


5

Разборка подшивки потолков: чистой из фанеры

100 м2 подшивки

3,54


6

Разборка кладки стен из: кирпича

10 м3 кладки

17,55


7

Разборка каркаса из брусьев

100 м2 стен

1,75


8

Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с: отбивкой штукатурки откосов

100 коробок

0,24


9

Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с: отбивкой штукатурки откосов

100 коробок

0,12


10

Разборка оснований покрытия полов: лаг из досок и брусков

100 м2 основания

3,3


11

Мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3: погрузка

тонна

403,9


12

Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т. работающих вне карьера. Расстояние перевозки 5 км; нормативное время пробега 0,613 час; класс груза 1

т

403,9



Разборка здания общежития


1

Разборка покрытий кровель из: волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов

100 м2 покрытий кровель

7,7


2

Разборка обрешетки из брусков с прозорами

100 м2 кровли

7,7


3

Разборка стропил со стойками и подкосами из: брусьев и бревен

100 м2 кровли

7,7


4

Разборка мауэрлатов

100 м2 кровли

7,7


5

Разборка подшивки потолков: чистой из фанеры

100 м2 подшивки

3,85


6

Разборка кладки стен из: кирпича

10 м3 кладки

16,24


7

Разборка каркаса из брусьев

100 м2 стен

3,18


8

Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с: отбивкой штукатурки откосов

100 коробок

0,85


9

Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с: отбивкой штукатурки откосов

100 коробок

0,3


10

Разборка оснований покрытия полов: лаг из досок и брусков

100 м2 основания

3,44


11

Мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3: погрузка

тонна

386


12

Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т. работающих вне карьера. Расстояние перевозки 5 км; нормативное время пробега 0,613 час; класс груза 1

т

386



Раздел 1. Земляные работы


1

Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов: 2

1000 м3 грунта

0,384


2

Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов: 2

1000 м3 грунта

0,896


3

Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера. Расстояние перевозки 1 км; нормативное время пробега 0,263 час; класс груза 1

т

2240


4

Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м., группа грунтов: 2

100 м3 грунта

0,6


5

Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов: 1

1000 м3 грунта

0,87


6

Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера. Расстояние перевозки 1 км; нормативное время пробега 0,263 час; класс груза 1

т

1522,5


7

Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 (80) кВт (л.с.), 1 группа грунтов

1000 м3 грунта

0,87


8

Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1, 2

100 м3 уплотненного грунта

8,7


9

Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2

100 м3 грунта

0,6



Раздел 2. Фундаменты


10

Устройство бетонной подготовки

100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле

0,69


11

Устройство железобетонных фундаментов общего назначения под колонны объемом: до 3 м3

100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле

0,195


12

Устройство ленточных фундаментов: железобетонных при ширине поверху до 1000 мм.

100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле

2,7822


13

Гидроизоляция боковая: обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону

100 м2 изолируемой поверхности

11,1808


14

Гидроизоляция стен, фундаментов: горизонтальная цементная с жидким стеклом

100 м2 изолируемой поверхности

6,2142


15

Установка блоков стен подвалов массой: до 1,5 т.

100 шт. сборных конструкций

1,56


16

Установка блоков стен подвалов массой: до 0,5 т.

100 шт. сборных конструкций

0,2


17

Установка блоков стен подвалов массой: до 1 т.

100 шт. сборных конструкций

0,09


18

Укладка резиновых прокладок толщиной: 30 мм.

100 м2 площади прокладок

0,0728



Раздел 3. Стены


19

Кладка стен кирпичных наружных средней сложности: при высоте этажа до 4 м.

1 м3 кладки

340,8


20

Кирпич керамический одинарный

т.шт

136,3


21

Кладка стен кирпичных внутренних0#: при высоте этажа до 4 м.

1 м3 кладки

178,7


22

Кирпич керамический одинарный

т.шт

70,59


23

Кладка стен кирпичных наружных средней сложности: при высоте этажа до 4 м - фронтоны

1 м3 кладки

85,6


24

Кирпич керамический одинарный

т.шт

34,24


25

Армирование кладки стен и других конструкций

1 т металлических изделий

8,998


26

Устройство поясов: в опалубке

100 м3 железобетона в деле

0,547


27

Кладка перегородок из кирпича армированных: толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м.

100 м2 перегородок (за вычетом проемов)

3,833


28

Установка перегородок из гипсовых плит: в 1 слой при высоте этажа до 4 м.

100 м2 перегородок (за вычетом проемов)

0,975



Перемычки


29

Укладка перемычек до массой 0,3 т.

100 шт. сборных конструкций

3,02



Раздел 4. Перекрытие


30

Монтаж балок, ригелей перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий при высоте здания: до 25 м.

1 т конструкций

6,90615


31

Устройство опорных подушек

100 м3 железобетона в деле

0,0171


32

Установка панелей перекрытий с опиранием на 2 стороны площадью: до 5 м2.

100 шт. сборных конструкций

0,18


33

Установка панелей перекрытий с опиранием на 2 стороны площадью: до 10 м2.

100 шт. сборных конструкций

0,73


34

Установка панелей перекрытий с опиранием на 2 стороны площадью: до 15 м2.

100 шт. сборных конструкций

0,44


35

Устройство перекрытий по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью более 5 м2, приведенной толщиной: до 150 мм.

100 м3 в деле

0,2291


36

Штукатурка по сетке без устройства каркаса: улучшенная потолков

100 м2 оштукатуриваемой поверхности

2,183


37

Устройство каркаса при оштукатуривании: потолков

100 м2 оштукатуриваемой поверхности

2,183


38

Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо

1 м3 изоляции

207,75



Раздел 5. Кровля


39

Установка стропил

1 м3 древесины в конструкции

41,15


40

Устройство: карнизов

100 м2 стен, фронтонов за вычетом проемов и разв. поверхн. к

0,184


41

Подшивка лобовой доской толщиной 20 мм.

100 м2 стен, фронтонов за вычетом проемов и разв. поверхн. к

0,735


42

Устройство по фермам настила: рабочего толщиной 25 мм. разреженного

100 м2 покрытия

14,01


43

Устройство пароизоляции из 1 слоя "Изоспана" или эквивалент

100 м2 поверхности покрытия изоляции

0,98


44

Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо

1 м3 изоляции

14,7


45

Устройство антиоксидантной мемраны "Tyvek" или эквивалент

100 м2 изолируемой поверхности

0,98


46

Устройство кровли из металлочерепицы (с отделочным покрытием), в зависимости от сложности, по готовым прогонам простая кровля

100 м2 кровли

14,01


47

Подшивка потолков из досок

100 м2 потолков

0,61


48

Антисептирование пастами: покрытий прогонов по фермам

100 м2 стен, перекрытий, перегородок, покрытий

16,5


49

Огнезащита деревянных конструкций: ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов

10 м3 древесины в конструкции

5,904


50

Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением

1 т конструкций

0,23352


51

Установка закладных деталей весом: до 4 кг.

1 т

0,17952



Раздел 6. Проемы


52

Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами: спаренными в стенах каменных площадью проема более 2 м2.

100 м2 проемов

1,503


54

Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей глухих с площадью проема более 2 м2.

100 м2 проёмов

0,959


55

Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей глухих с площадью проема более 2 м2.

100 м2 проёмов

0,0664


56

Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных поворотно-откидных) площадью проема более 2 м2. трехстворчатых

100 м2

0,545



Двери


57

Монтаж: конструкций дверей,

1 т конструкций

0,19005


58

Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема более 3 м2.

100 м2 проема

0,203


59

Монтаж перегородок из алюминивых сплавов сборно-разборных с остеклкнием

100 м2

0,152


60

Конструкции витражей с одинарным остеклением из алюминивых сплавов (с нащельниками и сливами)

м2

152


61

Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2.

100 м2

1,385


62

Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема более 3 м2.

100 м2

0,567


63

Установка доводчиков

100 комплектов

0,22


64

Скобяные изделия

комплект

88


65

Замок

комплект

88



Раздел 7. Полы


66

Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м. бульдозерами мощностью: 59 (80) кВт (л.с.), 1 группа грунтов - подсыпка под полы

1000 м3 грунта

1,01


67

При перемещении грунта на каждые последующие 5 м. добавлять: к норме 01-01-033-1

1000 м3 грунта

1,01


68

Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1, 2

100 м3 уплотненного грунта

10,1


69

Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1

100 м3 грунта

0,53


70

Устройство подстилающих слоев: щебеночных

1 м3 подстилающего слоя

137


71

Устройство подстилающих слоев: бетонных

1 м3 подстилающего слоя

137,1


71

Устройство стяжек: легкобетонных толщиной 20 мм. (толщ 150 мм)

100 м2 стяжки

9,14


73

Устройство стяжек: легкобетонных на каждые 5 мм. изменения толщины стяжки добавлять или исключать к норме 11-01-011-05

100 м2 стяжки

9,14


74

Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм. (толщ. 10 мм.)

100 м2 стяжки

1,1611


75

Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм.

100 м2 стяжки

1,374


76

Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм. (толщ. 25 мм.)

100 м2 стяжки

1,6488


77

Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм. (толщ. 30 мм.)

100 м2 стяжки

5,8539


78

Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм. (толщ. 46,5 мм.)

100 м2 стяжки

3,855


79

Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами: на резино-битумной мастике первый слой

100 м2 изолируемой поверхности

0,687


80

Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами: на резино-битумной мастике последующий слой

100 м2 изолируемой поверхности

0,687


81

Устройство покрытий на цементном растворе из керамогранита толщ. 10 мм

100 м2 покрытия

7,6556


82

Устройство покрытий из линолеума на клее: КН-2

100 м2 покрытия

3,855


80

Устройство покрытий на цементном растворе из плиток: керамических для полов одноцветных с красителем

100 м2 покрытия

0,687


83

Устройство покрытий на цементном растворе из плиток: бетонных

100 м2 покрытия

1,0082


84

Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на клее КН-2

100 м плинтусов

4,13


85

Устройство плинтусов: из плиток керамических

100 м плинтусов

0,65


84

Устройство плинтусов: цементных

100 м плинтусов



86

Устройство плинтусов: из плиток керамогранитных

100 м плинтусов




Раздел 8. Лестницы


87

Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением

1 т конструкций

0,0383


88

Монтаж: конструкций дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер

1 т конструкций

0,005


89

Монтаж опорных балок массой: до 0,1 т

1 т конструкций

1,04518


90

Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных ступеней: с мозаичным покрытием

100 м ступеней

0,6


91

Установка площадок массой: до 1 т.

100 шт. сборных конструкций

0,03


92

Постановка болтов: строительных с гайками и шайбами

100 шт. болтов

0,24



Раздел 9. Внутренняя отделка


93

Устройство подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля или эквивалент

100 м2 поверхности облицовки

8,4086


94

Устройство потолков реечных алюминиевых

100 м2 поверхности облицовки

0,5612


95

Отделка поверхностей из сборных элементов и плит под окраску или оклейку обоями: потолков сборных из плит

100 м2 отделываемой поверхности

4,8061


96

Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям, подготовленным под окраску потолков

100 м2 окрашиваемой поверхности

4,8061


97

Штукатурка поверхностей цементно-известковым раствором высококачественная: по камню и бетону стен

100 м2 оштукатуриваемой поверхности

21,9068


98

Оштукатуривание поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: высококачественное стен

100 м2 оштукатуриваемой поверхности

12,1312


99

Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону: тиснеными и плотными

100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности

11,01


100

Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке стен

100 м2 окрашиваемой поверхности

15,623


101

Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) с установкой плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону

100 м2 поверхности облицовки

7,405


102

Подшивка потолков ГКЛ

100 м2 потолков

1,22

0,61*2


103

Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню: плоских

100 м2 оштукатуриваемой поверхности

2,19


104

Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке стен

100 м2 окрашиваемой поверхности

2,19


105

Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов: при высоте помещений до 6 м

100 м2 горизонтальной проекции

0,15


106

Окраска эмалевыми составами по дереву с подготовкой поверхности: заполнений проемов дверных (глухих в стенах)

100 м2 окрашиваемой поверхности или покрытия

2,532

1,055*2,4


107

Окраска эмалевыми составами по дереву с подготовкой поверхности: заполнений проемов дверных (остекленные в стенах)

100 м2 окрашиваемой поверхности или покрытия

0,4554

0,253*1,8


108

Окраска эмалевыми составами по дереву с подготовкой поверхности: заполнений проемов дверных (глухих в перегородках)

100 м2 окрашиваемой поверхности или покрытия

1,6065

0,595*2,7


109

Окраска эмалевыми составами по дереву с подготовкой поверхности: заполнений проемов дверных (остекленные в перегородках)

100 м2 окрашиваемой поверхности или покрытия

0,1323

0,063*2,1


110

Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 или эквивалент

100 м2 окрашиваемой поверхности

0,076


111

Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 за 2 раза или эквивалент

100 м2 окрашиваемой поверхности

0,076



Раздел 10. Наружная отделка


112

Облицовка стен фасадов зданий искусственными плитами "Керамогранит" на металлическом каркасе или эквивалент

100 м2 поверхности облицовки

11,83


113

Изоляция стен и колонн прямоугольных плитами из пенополистирола

1 м3 изоляции

87


114

Устройство обделок на фасадах (наружные подоконники, пояски, балконы и др.): без водосточных труб

100 м2 фасадов без вычета проемов

13,51


115

Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для кладки облицовки

100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов

9,47



Раздел 11. Крыльца


116

Устройство бетонной подготовки

100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле

0,022


117

Устройство монолитных ж/б крылец

100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле

0,082


118

Устройство покрытий на цементном растворе из керамогранита толщ. 10 мм

100 м2 покрытия

0,44


119

Наружная облицовка по бетонной поверхности керамогранитом: на цементном растворе стен

100 м2 облицованной поверхности

0,056


120

Устройство металлических ограждений с поручнями индивидуальных: из труб с хромированным окисленным покрытием

100 м ограждений

0,152


121

Устройство фундаментов-столбов: бетонных

100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле

0,0584


122

Устройство металлического каркаса козырька из труб, швеллера, уголка

1 т конструкций

1,52645


123

Устройство по фермам настила: рабочего толщиной 25 мм сплошного

100 м2 покрытия

0,39


124

Устройство кровли из металлочерепицы (с отделочным покрытием), в зависимости от сложности, по готовым прогонам простая кровля

100 м2 кровли

0,39



Раздел 12. Отмостка


125

Устройство щебеночного основания отмостки

1 м3 подстилающего слоя

60,3


126

Устройство бетонной отмостки

1 м3 подстилающего слоя

60,3



Отопление



Раздел 1. Система отопления 1


1

Установка регистров из стальных труб водогазопроводных диаметром нитки: 40 мм

100 м труб нитки регистра

0,16


2

Установка конвекторов

100 квт радиаторов и конвекторов

0,25737


3

Конвектор стальной MINI-08-09 L = 1,10 м или эквивалент

шт

4


4

Конвектор стальной MINI-08-09 L = 1,20 м или эквивалент

шт

1


5

Конвектор стальной MINI-08-09 L = 1,40 м или эквивалент

шт

1


6

Конвектор стальной MINI-08-09 L = 1,60 м или эквивалент

шт

2


7

Конвектор "Сантехпром" тип КСК20-0.787С или эквивалент

шт

1


8

Конвектор "Сантехпром" тип КСК20-0.918С или эквивалент

шт

2


9

Конвектор "Сантехпром" тип КСК20-1.049С или эквивалент

шт

2


10

Конвектор "Сантехпром" тип КСК20-1.18С или эквивалент

шт

3


11

Конвектор "Сантехпром" тип КСК20-1.311С или эквивалент

шт

2


12

Конвектор "Сантехпром" тип КСК20-1.442С или эквивалент

шт

3


13

Конвектор "Сантехпром" тип КСК20-1.573С или эквивалент

шт

1


14

Конвектор "Сантехпром" тип КСК20-1.966С или эквивалент

шт

1


15

Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 15 мм.

100 м трубопровода

0,035


16

Масляная окраска металлических поверхностей: решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2

100 м2 окрашиваемой поверхности

0,00385


17

Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 50 мм.

100 м трубопровода

0,035


18

Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 20 мм.

100 м трубопровода

0,345


19

Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 25 мм.

100 м трубопровода

0,671


20

Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 32 мм.

100 м трубопровода

0,302


21

Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 40 мм.

100 м трубопровода

1,075


22

Труба многослойная композиционная UNIPIPE 16 x 2.0 или эквивалент

м

34,5


23

Труба многослойная композиционная UNIPIPE 25 x 2.5 или эквивалент

м

67,1


24

Труба многослойная композиционная UNIPIPE 32 x 3.0 или эквивалент

м

30,2


25

Труба многослойная композиционная UNIPIPE 40 x 4.0 или эквивалент

м

107,5


26

Скоба для трубы 25 x 2.5

шт

84


27

Скоба для трубы 32 x 3.0

шт

38


28

Скоба для трубы 40 x 4.0

шт

135


29

Клапан RTD-N-П "Danfoss" 10 мм или эквивалент

шт

1


30

Клапан RTD-N-П "Danfoss" 15 мм или эквивалент

шт

23


31

Термостатический элемент RTD3640 или эквивалент

шт

24


32

Клапан RLV-П "Danfoss" 10 мм или эквивалент

шт

1


33

Клапан RLV-П "Danfoss" 15 мм или эквивалент

шт

21


34

Клапан RLV-П "Danfoss" 20 мм или эквивалент

шт

2


35

Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 или эквивалент

100 м2 окрашиваемой поверхности

0,002


36

Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью МА-22 в 2 слоя или эквивалент

100 м2 окрашиваемой поверхности

0,002


37

Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука ("Армофлекс"), вспененного полиэтилена ("Термофлекс"): трубками или эквивалент

10 м трубопроводов

5,63



Раздел 2. Система отопления
2


38

Установка конвекторов

100 квт радиаторов и конвекторов

0,26448


39

Конвектор стальной MINI-08-09 L = 0,9 м или эквивалент

шт

1


40

Конвектор "Сантехпром" тип КСК20-0.655С или эквивалент

шт

4


41

Конвектор "Сантехпром" тип КСК20-0.787С или эквивалент

шт

8


42

Конвектор "Сантехпром" тип КСК20-0.918С или эквивалент

шт

9


43

Конвектор "Сантехпром" тип КСК20-1.049С или эквивалент

шт

5


44

Конвектор "Сантехпром" тип КСК20-1.442С или эквивалент

шт

1


45

Конвектор "Сантехпром" тип КСК20-1.966С или эквивалент

шт

1


46

Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 20 мм

100 м трубопровода

0,508


47

Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 25 мм.

100 м трубопровода

2,43


48

Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 32 мм.

100 м трубопровода

0,05


49

Труба многослойная композиционная UNIPIPE 16 x 2.0 или эквивалент

м

50,8


50

Труба многослойная композиционная UNIPIPE 25 x 2.5 или эквивалент

м

243


51

Труба многослойная композиционная UNIPIPE 32 x 3.0 или эквивалент

м

5


52

Скоба для трубы 25 x 2.5

шт

304


53

Скоба для трубы 32 x 3.0

шт

6


54

Металлический хомут с шурупом 32 мм.

шт

3


55

Клапан RTD-N-П "Danfoss" 15 мм или эквивалент

шт

29


56

Термостатический элемент RTD3640 или эквивалент

шт

29


57

Клапан RLV-П "Danfoss" 15 мм или эквивалент

шт

26


58

Клапан RLV-П "Danfoss" 20 мм или эквивалент

шт

3



Раздел 3. Система отопления 3


59

Установка конвекторов

100 квт радиаторов и конвекторов

0,33338


60

Конвектор стальной MINI-08-09 L =1,10 м или эквивалент

шт

6


61

Конвектор стальной MINI-08-09 L = 1,20 м или эквивалент

шт

6


62

Конвектор стальной MINI-08-09 L = 1,40 м или эквивалент

шт

10


63

Конвектор стальной MINI-08-09 L = 1,60 м или эквивалент

шт

4


64

Конвектор стальной MINI-08-09 L = 1,80 м или эквивалент

шт

1


65

Конвектор "Сантехпром" тип КСК20- 1.049С или эквивалент

шт

1


66

Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 20 мм.

100 м трубопровода

0,215


67

Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 25 мм.

100 м трубопровода

1,658


68

Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 32 мм.

100 м трубопровода

0,405


69

Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 40 мм.

100 м трубопровода

0,105


70

Труба многослойная композиционная UNIPIPE 16 x 2.0 или эквивалент

м

21,5


71

Труба многослойная композиционная UNIPIPE 25 x 2.5 или эквивалент

м

165,8


72

Труба многослойная композиционная UNIPIPE 32 x 3.0 или эквивалент

м

40,5


73

Труба многослойная композиционная UNIPIPE 40 x 4.0 или эквивалент

м

10,5


74

Скоба для трубы 25 x 2.5

шт

207


75

Скоба для трубы 32 x 3.0

шт

51


76

Скоба для трубы 40 x 4.0

шт

14


77

Клапан RTD-N-П "Danfoss" 15 мм или эквивалент

шт

28


78

Термостатический элемент RTD3640 или эквивалент

шт

28


79

Клапан RLV-П "Danfoss" 15 мм или эквивалент

шт

25


80

Клапан RLV-П "Danfoss" 20 мм или эквивалент

шт

3


81

Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука ("Армофлекс"), вспененного полиэтилена ("Термофлекс"): трубками или эквивалент

10 м трубопроводов

1,12



Раздел 4. Система отопления 4


82

Установка конвекторов

100 квт радиаторов и конвекторов

0,1285


83

Конвектор "Сантехпром" тип КСК20-0.655С или эквивалент

шт

1


84

Конвектор "Сантехпром" тип КСК20-0.787С или эквивалент

шт

2


85

Конвектор "Сантехпром" тип КСК20-0.918С или эквивалент

шт

4


86

Конвектор "Сантехпром" тип КСК20-1.049С или эквивалент

шт

4


87

Конвектор "Сантехпром" тип КСК20-1.18С или эквивалент

шт

1


88

Конвектор "Сантехпром" тип КСК20-1.573С или эквивалент

шт

1


89

Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 20 мм.

100 м трубопровода

0,228


90

Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 25 мм.

100 м трубопровода

1,125


91

Труба многослойная композиционная UNIPIPE 16 x 2.0 или эквивалент

м

22,8


92

Труба многослойная композиционная UNIPIPE 25 x 2.5 или эквивалент

м

112,5


93

Скоба для трубы 25 x 2.5

шт

141


94

Клапан RTD-N-П "Danfoss" 15 мм. или эквивалент

шт

13


95

Термостатический элемент RTD3640 или эквивалент

шт

13


96

Клапан RLV-П "Danfoss" 15 мм. или эквивалент

шт

12


97

Клапан RLV-П "Danfoss" 20 мм. или эквивалент

шт

1


98

Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука ("Армофлекс"), вспененного полиэтилена ("Термофлекс"): трубками или эквивалент

10 м трубопроводов

2,42



Раздел 5. Узел управления


99

Установка котлов стальных жаротрубных пароводных на жидком топливе или газе теплопроизводительностью, МВт (Гкал/ч): до 0.21 (0.18)

1 котел

1


100

Отопительный котел SUPRALINE К45-8Е или эквивалент

шт

1


101

Установка грязевиков наружным диаметром патрубков: до 57 мм

1 шт.

2


102

Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3; давлением 1.6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 50 мм.

шт.

8


103

Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 25 мм.

1 шт

7


104

Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 50 мм.

1 шт

17


105

Кран шаровой фланцевый "BALLOMAX" 20 мм или эквивалент

шт

3


106

Кран шаровой фланцевый "BALLOMAX" 25 мм. или эквивалент

шт

4


107

Кран шаровой фланцевый "BALLOMAX" 32 мм. или эквивалент

шт

11


108

Кран шаровой фланцевый "BALLOMAX" 50 мм. или эквивалент

шт

4


109

Клапан обратный фланцевый "Danfoss" 32 мм. или эквивалент

шт

2


110

Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3; давлением 1.6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм.

шт.

6


111

Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3; давлением 1.6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 25 мм

шт.

8


112

Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3; давлением 1.6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 32 мм

шт.

26


113

Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3; давлением 1.6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 50 мм.

шт.

8


114

Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды, давлением 1.6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 15 мм.

шт

8


115

Установка манометров: с трехходовым краном

1 комплект

11


116

Установка термометров в оправе прямых и угловых

1 комплект

18


117

Установка указателей уровня кранового типа

1 комплект

27


118

Кран трехходовой 11б18бк 15 мм. или эквивалент

шт

27


119

Отборное устройство ЗК 14-2-3-01 и ЗК 14-2-4-01 или эквивалент

шт

27


120

Установка насосов центробежных с электродвигателем массой агрегата: до 0.1 т.

1 насос

1


121

Циркуляционный насос Wilo TOP-SD 30/5 3-PN10 или эквивалент

насос

1


122

Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3; давлением 1.6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 32 мм

шт.

2


123

Установка фасонных частей стальных сварных диаметром: 100 - 250 мм.

1 т фасонных частей

0,093676


124

Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской диаметром от 20 до 377 мм из стали марок БСт2кп - БСт4кп и БСт2пс - БСт4пс наружный диаметр 20 мм толщина стенки 2 мм.

м

5


125

Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской диаметром от 20 до 377 мм из стали марок БСт2кп - БСт4кп и БСт2пс - БСт4пс наружный диаметр 25 мм. толщина стенки 2 мм.

м

2,2


126

Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской диаметром от 20 до 377 мм из стали марок БСт2кп - БСт4кп и БСт2пс - БСт4пс наружный диаметр 32 мм. толщина стенки 2.0 мм.

м

10


127

Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской диаметром от 20 до 377 мм из стали марок БСт2кп - БСт4кп и БСт2пс - БСт4пс наружный диаметр 38 мм. толщина стенки 2.0 мм.

м

10


128

Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской диаметром от 20 до 377 мм из стали марок БСт2кп - БСт4кп и БСт2пс - БСт4пс наружный диаметр 45 мм. толщина стенки 2,0 мм.

м

2


129

Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской диаметром от 20 до 377 мм из стали марок БСт2кп - БСт4кп и БСт2пс - БСт4пс наружный диаметр 57 мм. толщина стенки 2.5 мм.

м

15


130

Конструкции для установки приборов, масса, кг, до: 2

шт.

1


131

Ящик металлический

шт

1


132

Аппарат настенный, масса от 0,15 т до 0,2 т.

шт.

1


133

Клапан регулирующий, диаметр условного прохода, мм: 40, 50

шт.

1


134

Клапан предохранительный 40 мм.

шт

1


135

Клапан регулирующий, диаметр условного прохода, мм: 15, 20

шт.

2


136

Клапан регулирующий VB2 15 мм. или эквивалент

шт

2


137

Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода, мм, до: 32

шт.

6


138

Бобышки, штуцеры на условное давление: до 10 МПа.

100 шт.

0,2


139

Теплосчетчик-регистратор ТСК6-7 в комплекте или эквивалент

комплект

1


140

Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр, мм, до: 25

100 м

0,3


141

Труба винипластовая диаметром 10 мм

м

30,6


142

Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава. Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до: 6

100 м

0,3


143

Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки КВВГ, с числом жил - 4 и сечением 1 мм2

1000 м

0,0306


144

Присоединение к приборам электрических проводок под винт: с оконцеванием наконечником

100 концов

0,2


145

Приборы, устанавливаемые на резьбовых соединениях, масса, кг, до: 1,5 (врезки)

шт.

2


146

Установка фильтров диаметром: 50 мм

10 фильтров

0,2


147

Клапан регулирующий, диаметр условного прохода, мм: 15, 20

шт.

1


148

Клапан регулирующий, диаметр условного прохода, мм: 65, 80

шт.

1


149

Регулятор давления 65 мм. Danfoss или эквивалент

шт

1


150

Регулятор давления 20 мм. Danfoss или эквивалент

шт

1


151

Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 или эквивалент

100 м2 окрашиваемой поверхности

0,12


152

Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью МА-22 в 2 слоя или эквивалент

100 м2 окрашиваемой поверхности

0,12


153

Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука ("Армофлекс"), вспененного полиэтилена ("Термофлекс"): трубками или эквивалент

10 м трубопроводов

3,92



Раздел 6. Дымовая труба


154

Навеска дымовой трубы DW-ALKON 180 мм или эквивалент

компл

1


155

Настенная консоль

шт

1


156

Опорный элемент с конденсатоотводом

шт

1


157

Элемент трубы с прямоугольным люком для чистки, с дверкой для ревизии

шт

1


158

Присоединение котлового дымохода

шт

1


159

Проход сквозь кирпичную стену с двойными стенками

шт

1


160

Отвод 90

шт

1


161

Элемент трубы номинальная труба 280 мм.

шт

2


162

Элемент трубы номинальная труба 480 мм.

шт

3


163

Элемент трубы номинальная труба 1020 мм.

шт

5


164

Крепление к стене статическое

шт

2


165

Удлинение крепления к стене 400

шт

1


166

Удлинение крепления к стене 600

шт

1


167

Отвод 30

шт

1


168

Зонт

шт

2


169

Вставной конец 180 мм

шт

1



Вентиляция и кондиционирование


1

Установка блоков приемных производительностью: до 10 тыс. м3/час.

1 блок

2


2

Кондиционеры компактные панельные ККП-Б с эл. или эквивалент двигателем 0,37 - 4 кВт, с водяным нагревателем

компл

2


3

Установка вентиляторов радиальных массой: до 0,05 т

1 вентилятор

2


4

Вентиляторы канальные 2.5-4-1

компл

1


5

Вентиляторы канальные 3.15-4-4

компл

1


6

Установка воздушно-тепловой завесы

1 агрегат

1


7

Воздухораспределители прямоструйные, сечением до 1600 x 1600 мм.

компл

1


8

Установка люков герметических

1 шт.

2


9

Лючки герметические

шт

2


10

Установка зонтов над шахтами из листовой стали круглого сечения диаметром: 200 мм.

1 зонт

33


11

Зонты вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали, круглые, диаметр шахты 200 мм.

шт

33


12

Установка зонтов над шахтами из листовой стали круглого сечения диаметром: 250 мм

1 зонт

1


13

Зонты вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали, круглые, диаметр шахты 250 мм.

шт

1


14

Установка зонтов над шахтами из листовой стали круглого сечения диаметром: 400 мм.

1 зонт

1


15

Зонты вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали, круглые, диаметр шахты 400 мм

шт

1


16

Установка диффузоров площадью в свету: до 0,5 м2.

1 решетка

35


17

Диффузоры MB 100 Пфс или эквивалент

шт

35


18

Установка решеток жалюзийных стальных: неподвижных односекционных

1 решетка

66


19

Установка решеток жалюзийных стальных: щелевых регулирующих (Р) номер 150 размер 150 x 150 мм

1 решетка

10


20

Установка решеток жалюзийных стальных: регулирующих (РР) номер 1 размер 100 x 200 мм.

1 решетка

22


21

Установка решеток жалюзийных стальных: регулирующих (РР) номер 2 размер 150 x 300 мм.

1 решетка

1


22

Установка решеток жалюзийных стальных: регулирующих (РР) номер 5 размер 400 x 800 мм.

1 решетка

1


23

Установка клапанов огнезадерживающих периметром: до 1600 мм.

1 клапан

1


24

Клапаны воздушные регулирующие прямоугольного сечения с электрическим приводом МЭО-16/63-0,25Р-82 КВУ 200 x 400 или эквивалент

шт

1


25

Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,5 мм, диаметром до 200 мм.

100 м2 поверхности воздуховодов

0,57148


26

Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,6 мм, диаметром до 250 мм.

100 м2 поверхности воздуховодов

2,748


27

Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,6 мм, диаметром до 450 мм.

100 м2 поверхности воздуховодов

0,06995


28

Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,5 мм, периметром до 600 мм

100 м2 поверхности воздуховодов

0,8229


29

Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,5 мм, периметром 800, 1000 мм.

100 м2 поверхности воздуховодов

0,9014


30

Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,7 мм, периметром от 1100 до 1600 мм.

100 м2 поверхности воздуховодов

0,3876


31

Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,7 мм, периметром до 2400 мм.

100 м2 поверхности воздуховодов

0,1926


32

Подвесы П-11 или эквивалент

кг

14,2


33

Профили монтажные К-239 L-500 мм. или эквивалент

шт

12


34

Профили монтажные К-241 L-750 мм. или эквивалент

шт

4


35

Профили монтажные К-225 L-1000 мм. или эквивалент

шт

7


36

Профили монтажные К-238 L-250 мм. или эквивалент

шт

48


37

Изоляция трубопроводов: матами из стеклянного штапельного волокна

1 м3 изоляции

9,495


38

Устройство кровель из черепицы: полосной битумной на скатной кровле по сплошной обшивки без ее устройства

100 м2 кровли

0,0332



Хозяйственно-питьевой противопожарный водопровод


1

Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией диаметром ввода: до 65 мм, диаметром водомера до 40 мм.

1 узел

1


2

Водомер диаметром до 65 мм (ВСХ-40) или эквивалент

шт

1


3

Установка кранов пожарных диаметром 50 мм.

1 кран

8


4

Рукава пожарные льняные сухого прядения нормальные, диаметром 51 мм.

м

160


5

Установка металлических пожарных шкафов ШПК-Пульс-320Н ОБП или эквивалент

100 шт.

0,08


6

Шкафы пожарные металлические навесные ШПК-Пульс-320Н ОБП или эквивалент

шт

8


7

Огнетушитель химический воздушно-пенный ОП-5 или эквивалент

шт

16


8

Установка кранов поливочных, диаметром: 25 мм.

1 кран

2


9

Рукава поливочные диаметром 20 мм.

м

60


10

Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полипропиленовых труб PPR-C PN20 наружным диаметром: 20 мм. или эквивалент

100 м трубопровода

0,95


11

Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полипропиленовых труб PPR-C PN20 диаметром: 25 мм или эквивалент

100 м трубопровода

0,4


12

Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром: 25 мм.

100 м трубопровода

0,16


13

Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром: 50 мм.

100 м трубопровода

1,15


14

Кран шаровой латунный 11Б27п1 Ду = 15 мм. или эквивалент

шт

19


15

Кран шаровой латунный 11Б27п1 Ду = 25 мм. или эквивалент

шт

6


16

Кран шаровой латунный 11Б27п1 Ду = 50 мм. или эквивалент

шт

6


18

Металлические хомуты с шурупом SCITO 50 или эквивалент

шт

30


19

Фасонные и соединительные части к полипропиленовым трубам

шт

140


20

Изоляция трубопроводов Ду = 50 мм. изделиями из вспененного полиэтилена ("Термофлекс"): трубками или эквивалент

10 м трубопроводов

9,5


21

Теплоизоляция Энергофлекс 64 б = 9 мм. или эквивалент

м

104,5

9,5*11


22

Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 63 мм.

100 м трубопровода

0,05


23

Трубы из ПЭ 110 SDR 17 - 63 x 3,8 питьевая или эквивалент

м

5,1

0,05*102


24

Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 50 мм

100 м трубопровода

1,31


25

Масляная окраска металлических поверхностей: решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм. и т.п., количество окрасок 2

100 м2

0,3432



Водопровод после химводоочистки


1

Установка фильтров диаметром: 25 мм

10 фильтров

0,1


2

Краны 11б27п д15 мм. шаровый проходные сальниковые муфтовые или эквивалент

шт

5


3

Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром: 25 мм.

100 м трубопровода

0,07


4

Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром: 20 мм.

100 м трубопровода

0,25


5

Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 50 мм.

100 м трубопровода

0,32


6

Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука ("Армофлекс"), вспененного полиэтилена ("Термофлекс"): трубками или эквивалент

10 м трубопроводов

0,9


7

Крепления

кг

6


8

Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 или эквивалент

100 м2 окрашиваемой поверхности

0,006


9

Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 за 2 раза или эквивалент

100 м2 окрашиваемой поверхности

0,006



Трпубопрводы Т3. Т4



Раздел 1. Трубопровод Т3


1

Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией диаметром ввода: до 65 мм, диаметром водомера до 40 мм.

1 узел

1


2

Водомер диаметром до 65 мм. (СТВ-65) или эквивалент

шт.

1


3

Установка воздухоотводчиков

1 шт.

6


4

Краны 11б27п д15 мм. шаровый проходные сальниковые муфтовые или эквивалент

шт

10


5

Краны 11б27п д20 мм. шаровый проходные сальниковые муфтовые или эквивалент

шт

7


6

Краны 11б27п д25 мм. шаровый проходные сальниковые муфтовые или эквивалент

шт

2


7

Краны 11б27п д32 мм. шаровый проходные сальниковые муфтовые или эквивалент

шт

1


8

Краны 11б27п д40 мм. шаровый проходные сальниковые муфтовые или эквивалент

шт

1


9

Установка смесителей

10 шт

2,9


10

Установка водоподогревателей емкостных вместимостью: до 1 м3 или эквивалент

1 водоподогреватель

1


11

Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 20 мм.

100 м трубопровода

0,58


12

Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 25 мм.

100 м трубопровода

0,3


13

Фасонные и соединительные части к многослойным металлополимерным трубам

шт

44


14

Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром: 15 мм.

100 м трубопровода

0,25


15

Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром: 20 мм.

100 м трубопровода

0,62


16

Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром: 32 мм.

100 м трубопровода

0,2


17

Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром: 40 мм.

100 м трубопровода

0,08


18

Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 50 мм.

100 м трубопровода

1,15


19

Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука ("Армофлекс"), вспененного полиэтилена ("Термофлекс"): трубками или эквивалент

10 м трубопроводов

6


20

Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука ("Армофлекс"), вспененного полиэтилена ("Термофлекс"): трубками или эквивалент

10 м трубопроводов

6


21

Крепления

кг

70


22

Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 или эквивалент

100 м2 окрашиваемой поверхности

0,0738


23

Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 за 2 раза или эквивалент

100 м2 окрашиваемой поверхности

0,0738



Раздел 2. Трубопровод Т4


24

Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией диаметром ввода: до 65 мм, диаметром водомера до 40 мм.

1 узел

1


25

Водомер диаметром до 65 мм. (СТВ-65) или эквивалент

шт.

1


26

Краны 11б27п д15 мм. шаровый проходные сальниковые муфтовые или эквивалент

шт

6


27

Краны 11б27п д25 мм. шаровый проходные сальниковые муфтовые или эквивалент

шт

2


28

Краны 11б27п д32 мм. шаровый проходные сальниковые муфтовые или эквивалент

шт

1


29

Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром: 15 мм.

100 м трубопровода

0,13


30

Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром: 20 мм.

100 м трубопровода

0,5


31

Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром: 25 мм.

100 м трубопровода

0,1


32

Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром: 32 мм.

100 м трубопровода

0,07


33

Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука ("Армофлекс"), вспененного полиэтилена ("Термофлекс"): трубками или эквивалент

10 м трубопроводов

4,8


34

Крепления

кг

52


35

Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 или эквивалент

100 м2 окрашиваемой поверхности

0,0445


36

Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 за 2 раза или эквивалент

100 м2 окрашиваемой поверхности

0,0455


37

Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 50 мм.

100 м трубопровода

0,8



Канализация К1, К3, К13


1

Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 50 мм.

100 м трубопровода

0,16


2

Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 100 мм.

100 м трубопровода

0,15


3

Прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 50 мм.

100 м трубопровода

0,02


4

Прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 100 мм.

100 м трубопровода

1,3


5

Установка унитазов: с бачком непосредственно присоединенным

10 комплектов

1,6


6

Установка умывальников одиночных0#: с подводкой холодной и горячей воды

10 комплектов

1,6


7

Установка поддонов душевых: чугунных и стальных мелких

10 комплектов

1,2


8

Установка ванн купальных прямых: чугунных

10 комплектов

0,1


9

Изоляция трубопроводов: плитами из стеклянного штапельного волокна ППТ или эквивалент

1 м3 изоляции

0,12


10

Покрытие поверхности изоляции трубопроводов: листами алюминиевых сплавов

100 м2 поверхности покрытия изоляции

0,02


11

Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 50 мм.

100 м трубопровода

0,05


12

Прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 50 мм.

100 м трубопровода

0,43


13

Установка раковин

10 комплектов

0,4


14

Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 50 мм.

100 м трубопровода

0,12


15

Установка раковин

10 комплектов

0,6



Раздел 1. Электрооборудование


1

Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на полу, высота и ширина, мм, до: 1700 x 1100 (ВРУ)

шт.

2


2

Вводно-расределительное устройство ВРУЗ-10УХЛ4 или эквивалент

шт

1


3

АВР 160А или эквивалент

шт

1


4

Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: трехфазные

шт.

1


5

Счетчик СЭТ4-1 или эквивалент

шт

1


6

Предохранитель напряжением 35 кВ.

шт.

2


7

Предохранитель ПН2 250/63А или эквивалент

шт

2


8

Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на полу, высота и ширина, мм, до: 1700 x 1100

шт.

1


9

Вводно-распределительное устройство ВРУЗ-25-000 или эквивалент

шт

1


10

Предохранитель напряжением 35 кВ.

шт.

9


11

Предохранитель ПН2 100/31,5А. или эквивалент

шт

8


12

Предохранитель ПН2 100/50А или эквивалент

шт

1


13

Трехфазный источник бесперебойного питания Modula 3 x 230V или эквивалент

шт.

1


14

Трехфазный источник бесперебойного питания Modula 3 x 230V или эквивалент

шт

1


15

Щитки осветительные, устанавливаемые в нише распорными дюбелями, масса щитка, кг, до: 50

шт.

6


16

ЩРн-18(з) или эквивалент

шт

6


17

Шина N проводников

шт

6


18

Шина РЕ проводников

шт

6


19

Выключатели установочные автоматические (автоматы) или неавтоматические. Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до: 100

шт.

2


20

Выключатели автоматические 40а трехполюсные

шт

1


21

Выключатели автоматические 30а трехполюсные

шт

1


22

Выключатели установочные автоматические (автоматы) или неавтоматические. Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до: 25

шт.

39


23

Выключатели автоматические 6а однополюсные

шт

7


24

Выключатели автоматические 16а 3-х полюсные

шт

3


25

Выключатели автоматические 20А 3-х полюсные

шт

5


26

Автоматический выключатель с дифзащитой 10А 2-х полюсный

шт

8


27

Автоматический выключатель с дифзащитой 6А 2-х полюсный

шт

6


28

Автоматический выключатель с дифзащитой 25А 2-х полюсный

шт

2


29

Автоматический выключатель с дифзащитой 16А 2-х полюсный

шт

6


30

Выключатели автоматические 6А 3р или эквивалент

шт

2


31

Щитки осветительные, устанавливаемые в нише распорными дюбелями, масса щитка, кг, до: 50

шт.

1


32

ЩРн-9(з) или эквивалент

шт

1


33

Шина N проводников

шт

1


34

Шина РЕ проводников

шт

1


35

Выключатели установочные автоматические (автоматы) или неавтоматические. Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до: 25

шт.

4


36

Выключатели автоматические 10А 3р или эквивалент

шт

1


37

Автоматический выключатель с дифзащитой 6А 2-х полюсный

шт

3


38

Розетка штепсельная: полугерметическая и герметическая

100 шт.

0,91


39

Розетка скрытой проводки с заземлением сдвоенная

шт

35


40

Розетка скрытой проводки с заземлением одинарная

шт

56


41

Труба винипластовая по установленным конструкциям, по потолкам, диаметр, мм, до: 50

100 м

16


42

Легкая гофрированная труба со стальной протяжкой 20 мм.

м

1326


43

Легкая гладкая жесткая труба 25 мм.

м

306


44

Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава. Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до: 16

100 м

16


45

Провода групповых осветительных сетей. Провод в защитной оболочке или кабель двух-трехжильные: под штукатурку по стенам или в бороздах

100 м

6,24


46

Кабель силовой BBГнгLS 3 x 1,5 или эквивалент

м

52,02


47

Кабель силовой BBГнгLS 3 x 2,5 или эквивалент

м

1328,04


48

Кабель силовой BBГнгLS 3 x 4 или эквивалент

м

348,84


49

Кабель силовой BBГнгLS 5 x 2,5 или эквивалент

м

46,92


50

Кабель силовой BBГнгLS 5 x 4 или эквивалент

м

167,28


51

Кабель силовой BBГнгLS 5 x 6 или эквивалент

м

238,68


52

Кабель силовой BBГнгLS 5 x 10 или эквивалент

м

5,1


53

Провод ПВ-1-380В или эквивалент

м

82,4


54

Коробки ответвительная

шт

120


55

Заземлитель горизонтальный из стали: полосовой сечением 160 мм2.

100 м

0,01


56

Проводник заземляющий скрыто в подливке пола из стали: полосовой сечением 100 мм2

100 м

0,21


57

Заземлитель горизонтальный из стали: полосовой сечением 160 мм2.

100 м

2,93


58

Заземлитель вертикальный из угловой стали, размер, мм: 50 x 50 x 5

10 шт.

1,1


59

Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из круглой стали, диаметр, мм: 8

100 м

6,39



Раздел 1


1

Щитки осветительные, устанавливаемые в нише распорными дюбелями, масса щитка, кг, до: 50

шт.

1


2

ЩРн-12(з) или эквивалент

шт

1


3

Шина N проводников

шт

1


4

Шина РЕ проводников

шт

1


5

Выключатели установочные автоматические (автоматы) или неавтоматические. Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до: 25

шт.

9


6

Выключатели автоматические 16А 3р

шт

1


7

Выключатели автоматические 6А 1р

шт

6


8

Выключатели автоматические 10А 1р

шт

2


9

Щитки осветительные, устанавливаемые в нише распорными дюбелями, масса щитка, кг, до: 50

шт.

7


10

ЩРн-9(з)

шт

7


11

Шина N проводников

шт

7


12

Шина РЕ проводников

шт

7


13

Выключатели установочные автоматические (автоматы) или неавтоматические. Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до: 25

шт.

34


14

Выключатели автоматические 16А 3р

шт

4


15

Выключатели автоматические 6 А 1р

шт

20


16

Выключатели автоматические 10А 1р

шт

8


17

Выключатели автоматические 10А 3р

шт

3


18

Выключатель: одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке

100 шт.

0,34


19

Выключатель: двухклавишный неутопленного типа при открытой проводке

100 шт.

0,4


20

Выключатель однополюсный открытого исполнения одинарный

шт

34


21

Выключатель однополюсный открытого исполнения сдвоенный

шт

40


22

Светильники с люминесцентными лампами в подвесных потолках, устанавливаемый на закладных деталях, количество ламп в светильнике до: 4

100 шт.

2,34


23

Светильники с люминесцентными лампами ARS/S 4 x 18 с лампами и стартером или эквивалент

шт

234


24

Светильники с люминесцентными лампами в подвесных потолках, устанавливаемый на закладных деталях, количество ламп в светильнике до: 2

100 шт.

0,16


25

Светильники с люминесцентными лампами ARS/S 2 x 18 с лампами и стартером или эквивалент

шт

16


26

Светильники с люминесцентными лампами отдельно устанавливаемый на подвесах (штангах) с количеством ламп в светильнике: 1

100 шт.

0,47


27

Светильник люминесцентный ALS.OPL 1 x 36 с лампами и стартером или эквивалент

шт

31


28

Светильник люминесцентный С360 - 1 x 32 с лампами и стартером или эквивалент

шт

16


29

Светильники, устанавливаемые вне зданий. Светильник с лампами: люминесцентными

шт.

8


30

Светильник люминесцентный NBU F226 с лампами и стартером или эквивалент

шт

8


31

Коробки ответвительные

шт

75


32

Кабель-канал 10 x 7

100 м

15,42


33

Кабель-канал

м

1572,84


34

Труба винипластовая по установленным конструкциям, по потолкам, диаметр, мм, до: 50

100 м

8,02


35

Легкая гофрированная труба со стальной протяжкой 20 мм.

м

787,44


36

Легкая гладкая жесткая труба 25 мм.

м

30,6


37

Провода групповых осветительных сетей. Провод в защитной оболочке или кабель двух-трехжильные: в готовых каналах стен и перекрытий

100 м

15,42


38

Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава. Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до: 6

100 м

7,72


39

Кабель силовой BBГнгLS 3 x 1,5 или эквивалент

м

2360,28


40

Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава. Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до; 2,5

100 м

0,3


41

Провод ПВ-1-380В или эквивалент

м

30,9



Раздел 1. Внутреннее газоснабжение


1

Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 25 мм.

100 м трубопровода

0,05


2

Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 32 мм.

100 м трубопровода

0,015


3

Установка фильтров для очистки газа от механических примесей диаметром: до 50 мм.

1 фильтр

1


4

Счетчик газовый

шт

1


5

Пневматическое испытание газопроводов

100 м газопровода

0,065


6

Кран шаровый фланцевый Ballomax VALVE GROUP Ду-25 Ру-40бар с комплектом ответных фланцев или эквивалент

шт

2


7

Кран шаровый фланцевый Ballomax VALVE GROUP Ду-32 Ру-40бар с комплектом ответных фланцев или эквивалент

шт

1


8

Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 или эквивалент

100 м2 окрашиваемой поверхности

0,012


9

Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью МА-21 или эквивалент

100 м2 окрашиваемой поверхности

0,024


10

Сигнализатор загазованности СГГ-6М-П10 или эквивалент

шт

1


11

Отключающий клапан КЭГ-9720 или эквивалент

шт

1


12

Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром: до 100 мм.

1 сальник

1


13

Прокладка продувочного газопровода диаметром: 25 мм.

100 м трубопровода

0,09


14

Кран шаровый фланцевый Ballomax VALVE GROUP Ду-20 Ру-40бар с комплектом ответных фланцев или эквивалент

шт

1


15

Клапан термозапорный КТЗ Ду-20 или эквивалент

шт

1



Раздел 1. Охранная сигнализация


1

Пульт контроля и управления С2000м или эквивалент

шт

1


2

Контроллеры С2000-кдл на 127 извещателя или эквивалент

шт

3


3

Извещатели дымовые магнитоконтактные С2000-смк или эквивалент

шт

52


4

Оповещатели пожарные со встроенной сиреной С2000-ст или эквивалент

шт

103


5

Извещатели дымовые оптические электронные С2000-ик или эквивалент

шт

42


6

Источник резервного питания РИП-24-3А-7А или эквивалент

шт

1


7

Аккумуляторный блок

шт.

1


8

Стоимость аккумуляторного блока 2х17А*Ч




9

Коробка КС-3 или эквивалент

шт

79


10

Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр, мм, до: 25

100 м

10,64


11

Трубы гофрированные легкого типа д = 16 мм.

м

1010


12

Трубы гладкие жесткого типа д = 16 мм.

м

54


13

Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава. , суммарное сечение, мм2, до: 2,5 Кабель КСПВ 2 х 0,5 мм. или эквивалент

100 м

10,1


14

Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава, суммарное сечение, мм2, до: 6 Кабель ВВГнг-LS 3 x 1,5 или эквивалент

100 м

0,54



Раздел 2. Пожарная сигнализация


15

Пульт контроля и управления С2000м. или эквивалент

шт

1


16

Контроллеры С2000-кдл на 127 извещатели или эквивалент

шт

3


17

Блок сигнально-пусковой С200-СП1 или эквивалент

шт

1


18

Модуль преобразователя МП24/12В или эквивалент

шт

1


19

Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный ДИП-34А-01-01 или эквивалент

шт

141


20

Извещатель ручной электроконтактный ИПР-513-3-01 или эквивалент

шт

6


21

Световое табло "Выход" или эквивалент

шт

7


22

Прибор "Свирель-2 О-29/3 или эквивалент

шт

4


23

Извещатель охранно-пожарный звуковой ACT или эквивалент

шт

15


24

Источник резервного питания РИП-24-3А-7А или эквивалент

шт

1


25

Аккумуляторный блок

шт.

1


26

Коробка КС-3 или эквивалент

шт

79


27

Трубы гофрированные легкого типа д = 16 мм.

м

1005


28

Трубы гладкие жесткого типа д = 16 мм.

м

55


29

Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава., суммарное сечение, мм2, до: 2,5 Кабель КСПВ 2 х 0,5 мм, кабель ШВВП 2 х 0,75 мм. или эквивалент

100 м

10,05


30

Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава, суммарное сечение, мм2, до: 6 Кабель ВВГнг-LS 3 x 1,5 или эквивалент

100 м

0,54



Система СКС


1

Коммутатор служебной связи

шт.

6


2

Переключатель шнуровой с рабочим местом бригадира (маршрутизатор)

шт.

1


3

Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина, мм, до: 600 x 600

шт.

6


4

Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на полу, высота и ширина, мм, до: 1700 x 1100

шт.

1


5

Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на полу, высота и ширина, мм, до: 1200 x 1000

шт.

1


6

Аппарат настенный, масса от 0,15 т до 0,2 т

шт.

1


7

Аппарат настольный, масса, т, до 0: 0,015

шт.

1


8

Отдельно устанавливаемый: преобразователь или блок питания

шт.

8


9

Лак электроизоляционный 318

кг

0,24


10

Скрепы 10 x 2

кг

0,16


11

Радиостанция УКВ связи абонентская мощность, до 15 Вт: стационарная

компл.

6


12

Жесть белая толщиной 0,25 мм.

т

1,2


13

Провод в лотках, сечение, мм2, до: 6

100 м

175,35


14

Прибор или аппарат, снятый перед транспортировкой

шт.

330


15

Шкаф или панель коммутации связи и сигнализации на стене или в нише, количество пар: 150

шт.

7


16

Коммутаторы 2960G-48TC-L или эквивалент

шт

3


17

Коммутаторы 2960G-24TC-L или эквивалент

шт

3


18

Маршрутизатор 19"/2U или эквивалент

шт

1


19

Шкафы настенные REC W-065A или эквивалент

шт

6


20

Шкафы напольные REC-6425S или эквивалент

шт

1


21

Шкафы напольные REC-6226S или эквивалент

шт

1


22

Медиа-сервер S8400 или эквивалент

шт

1


23

Сервер 19"/2U или эквивалент

шт

1


24

Источники бесперебойного питания 19"/3U или эквивалент

шт

2


25

Источники бесперебойного питания 19"/1U или эквивалент

шт

6


26

Беспроводная точка доступа 802.11g или эквивалент

шт

6


27

Монтажная рамка на 2 розетки

шт

165


28

Модуль розеточный RJ45 или эквивалент

шт

330


29

Коммутационная панель 19"/2U 48 или эквивалент

шт

6


30

Оптическая патч-панель 19"/2U 8-48 или эквивалент

шт

1


31

Кабель UTP 0,5 x 2 x 4

10,17/4,33*1,15*1000 = 2701,04 или эквивалент

1000 м

17,535



Система электроснабжения


1

Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 (0,3 - 0,45) м3, группа грунтов: 1

1000 м3 грунта

0,065


2

Устройство подстилающих слоев: песчаных

1 м3 подстилающего слоя

16


3

Кабели до 35 кв в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м, кг, до: 2

100 м кабеля

4


4

Покрытие кабеля, проложенного в траншее, кирпичом: одного кабеля

100 м кабеля

2


5

Покрытие кабеля, проложенного в траншее, кирпичом: каждого последующего

100 м кабеля

2


6

Укладка трубопроводов из асбестоцементных безнапорных труб диаметром: 150 мм. (футляр)

1 км трубопровода

0,012


7

Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром: 150 мм.

1 км трубопровода

0,006


8

Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава. Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до: 240

100 м

0,18


9

Пробивка проемов в конструкциях: из бетона

1 м3

0,033


10

Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1

100 м3 грунта

0,46


11

Кабель АВБбШв4*95мм2. или эквивалент

1000 м

0,4



Сети водопровода


1

Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3., группа грунтов: 2

1000 м3 грунта

0,028125


2

Доработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2

100 м3 грунта

0,028125


3

Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1, 2

100 м3 уплотненного грунта

0,03


4

Грунт растительного слоя (земля, перегной): погрузка

тонна

39,375


5

Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т. работающих вне карьера. Расстояние перевозки 5 км; нормативное время пробега 0,613 час; класс груза 1

т

39,375


6

Устройство основания: песчаного

10 м3 основания

0,15


7

Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 65 мм.

1 км трубопровода

0,015


8

Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром: 300 мм. (футляры)

1 км трубопровода

0,01


9

Врезка в существующие сети из чугунных труб чугунных тройников диаметром: 100 мм.

1 врезка

1


10

Установка задвижек или клапанов обратных чугунных диаметром: 100 мм.

1 задвижка (или клапан обратный)

1


11

Протаскивание в футляр ПЭ труб диаметром: 100 мм.

100 м трубы, уложенной в футляр

0,1


12

Установка полиэтиленовых фасонных частей: отводов, колен, патрубков, переходов

10 фасонных частей

0,2


13

Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром: 100 мм.

1 фланец

2


14

Установка полиэтиленовых фасонных частей: отводов, колен, патрубков, переходов

10 фасонных частей

0,1


15

Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром: 50 - 65 мм.

1 км трубопровода

0,015


16

Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами стальных трубопроводов диаметром: 75 мм.

1 км трубопровода

0,015


17

Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м. бульдозерами мощностью: 303 (410) кВт (л.с), 1 группа грунта

1000 м3 грунта

0,023451


18

Песок для строительных работ природный

м3

25,7961



Наружная канализация


1

Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов: 1

1000 м3 грунта

0,09


2

Доработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 1

100 м3 грунта

0,09


3

Грунт растительного слоя (земля, перегной): погрузка

тонна

173


4

Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т. работающих вне карьера. Расстояние перевозки 1 км; нормативное время пробега 0,263 час; класс груза 1

т

173


5

Укладка трубопроводов из асбестоцементных безнапорных труб диаметром: 150 мм.

1 км трубопровода

0,048


6

Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 (0,3 - 0,45) м3, группа грунтов: 1

1000 м3 грунта

0,00334


7

Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром: 1 м. в грунтах сухих

10 м3 железобетонных и бетонных конструкций колодцев

0,318


8

Люки чугунные

шт

3


9

Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы

т

0,015


11

Грунт растительного слоя (земля, перегной): погрузка

тонна

156


12

Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т. работающих вне карьера. Расстояние перевозки 1 км; нормативное время пробега 0,263 час; класс груза 1

т

156


13

Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 (80) кВт (л.с.), 2 группа грунтов

1000 м3 грунта

0,084


14

Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1, 2

100 м3 уплотненного грунта

0,84


15

Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2

100 м3 грунта

0,05


16

Установка баков металлических для воды: массой 0,2тн V - 1,2 м3

1 648,71 = 10 248,71 - 10 х 860,00

10 баков

0,1



Тепловая сеть


1

Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов: 2

1000 м3 грунта

0,19217


2

Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м. без креплений с откосами, группа грунтов: 2

100 м3 грунта

0,19217


3

Устройство непроходных каналов одноячейковых: перекрываемых или опирающихся на плиту

100 м3 сборных конструкций

0,272


4

Лотки каналов, массой 2,5 т Л6-8 - 17 шт

м3

15,3


5

Плиты перекрытий каналов, площадью 5 м2, массой 1,5 т - П8-8 - 34 шт.

м3

11,9


6

Прокладка трубопроводов в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150 гр. С, диаметр труб: 50 мм.

1 км трубопроводов

0,2


7

Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской диаметром от 20 до 377 мм из стали марок БСт2кп - БСт4кп и БСт2пс - БСт4пс наружный диаметр 32 мм. толщина стенки 2.5 мм - 25*2,2 мм.

м

101


8

Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской диаметром от 20 до 377 мм. из стали марок БСт2кп - БСт4кп и БСт2пс - БСт4пс наружный диаметр 48 мм. толщина стенки 2.5 мм.

м

102,01


9

Прокладка трубопроводов в каналах и надземная при условном давлении 0,6 МПа, температуре 115 гр. С, диаметр труб: 80 мм

1 км трубопровода

0,2


10

Устройство постоянных бетонных упоров на трубопроводе диаметром: 100 мм.

1 км трубопровода

0,1


11

Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 303 (410) кВт (л.с), 2 группа грунта

1000 м3 грунта

0,07344


12

Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром: 80 мм.

1 фланец

12


13

Установка задвижек или клапанов обратных стальных диаметром: 100 мм.

1 задвижка (или клапан обратный)

6


14

Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3; давлением 1.6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 80 мм

шт

12


15

Установка вентиля чугунного фланцевого д25 15кч 19п2 или эквивалент

1 комплект задвижек или клапана

7


16

Вентили проходные фланцевые 15КЧ19П2 для воды, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 25 мм. или эквивалент

шт.

7


17

Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3; давлением 0.1 и 0.25 МПа (1 и 2.5 кгс/см2), диаметром 25 мм или эквивалент

шт.

14


18

Установка задвижек или клапанов обратных стальных диаметром: 45 мм.

1 задвижка (или клапан обратный)

3


19

Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром: 45 мм.

1 фланец

6


20

Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3; давлением 1.6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 45 мм

шт

6


21

Установка фасонных частей стальных сварных диаметром: 100 - 250 мм.

1 т фасонных частей

0,01


22

Очистка поверхности щетками

1 м2 очищаемой поверхности

78


23

Обеспыливание поверхности

1 м2 обеспыливаемой поверхности

78


24

Обезжиривание поверхностей аппаратов и трубопроводов диаметром до 500 мм: бензином

100 м2 обезжириваемой поверхности

0,78


25

Окраска металлических огрунтованных поверхностей: органосиликатной композицией ОС-51-03 за 4 раза или эквивалент

100 м2 окрашиваемой поверхности

0,78


26

Изоляция трубопроводов: матами из стеклянного штапельного волокна

1 м3 изоляции

6,53


27

Оклеивание поверхности изоляции: тканями стеклянными, хлопчатобумажными на клеях ПВА или эквивалент

100 м2 поверхности покрытия изоляции

2,193


28

Врезка трубопроводов условным давлением 2,5 МПа в действующие магистрали. Диаметр наружный врезаемой трубы, мм: 57

1 врезка

2


29

Врезка трубопроводов условным давлением 2,5 МПа в действующие магистрали. Диаметр наружный врезаемой трубы, мм: 89

1 врезка

2


30

Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м. бульдозерами мощностью: 303 (410) кВт (л.с.), 2 группа грунта

1000 м3 грунта

0,07344



Благоустройство территории


1

Планировка участка: механизированным способом

100 м2

7,63


2

Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка

100 м3 материала основания (в плотном теле)

7,63


3

Песок для строительных работ природный

м3

763


4

Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня

100 м3 материала основания (в плотном теле)

0,3336


5

Щебень

м3

33,36


6

Устройство покрытий из тротуарной плитки при укладке на 1 м2 55 шт. (искусственная брусчатка на гарцовке)

10 м2

44,9


7

Камень булыжный (искусственная брусчатка)

м3

23,1235


8

Устройство покрытий из тротуарной плитки при укладке на 1 м2 40 шт.

10 м2

3,6


9

Плитка тротуарная 450/1,18/4,33*1,15 = 101,28

м2

36,72


10

Резка тротуарной плитки толщиной 70 мм угловой шлифовальной машинкой

1 м реза

12


11

Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальто-бетонной смеси толщиной 3 см.

100 м2 покрытия

2,78


12

Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий (БР100.20-8)

100 м бортового камня

2,1


13

Камень бортовой БР100.20-8

шт

210


14

Бетон тяжелый, класс В 15 (М200)

м3

10,6554


15

Раствор готовый кладочный цементный, марка 100

м3

0,04158


16

Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий (БР300.30-29) или эквивалент

100 м бортового камня

0,87


17

Планировка участка: механизированным способом

100 м2

13,6


18

Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную

100 м2

13,6


19

Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером: 0,8 x 0,6 м.

10 деревьев

0,5


20

Деревья-саженцы (ива шаровидная)

шт

5


21

Посадка кустарников-саженцев в группы, размер ямы: 0,5 x 0,5 м.

10 кустарников-саженцев

25


22

Кустарники-саженцы (шиповник витаминный)

шт

250



ГАРАНТ:

Нумерация пунктов приводится в соответствии с источником


12. Ожидаемые результаты


Повышение эффективности проведения молекулярно-генетических исследований осетровых видов рыб.

Для определения участниками размещения заказа полного объема работ, подлежащих выполнению, Государственный заказчик размещает на электронной площадке http://www.sberbank-ast.ru следующую документацию:

- рабочий проект, сметная документация;

- положительное заключение Ростовского филиала ФГУ "Главгосэкспертиза России" от 06 июля 2010 года N 299-10/РГЭ-1119/05.


Приложение N 2
к Аукционной документации


Проект


Государственный контракт
на выполнение работ по строительству


      г. Москва                                     "___" _______ 2010 г.

      Федеральное  агентство  по  рыболовству  (далее  - Росрыболовство),
именуемое  в  дальнейшем  "Заказчик",  в  лице  руководителя (заместителя
руководителя),  ________________  действующего  на  основании  Положения,
утвержденного   постановлением   Правительства  Российской  Федерации  от
11.06.2008    N 444,    или    (доверенности)    с   одной   стороны,   и
_________________________________________________________________________
      (полное наименование и сокращенное наименование организации)
в лице _________________________________________________________________,
                            (должность, Ф.И.О.)
действующего на основании _______________________________________________
                                       (Устав, доверенность)
признанное _________________________________________ открытого аукциона в
           (единственным участником / победителем)
электронной форме
на выполнение в 2010, 2011 годах подрядных работ по строительству объекта
"Строительство        научно-экспериментального        комплекса       по
молекулярно-генетическим   исследованиям   федерального  государственного
унитарного   предприятия  "Каспийский  научно-исследовательский  институт
рыбного хозяйства", с. Икряное, Астраханская область
_________________________________________________________________________
(основанием для заключения государственного контракта является протокол
                 название соответствующего протокола)
от "___" _______ 20   г. N    ),  именуемое в дальнейшем "Исполнитель", с
другой  стороны,  именуемые  в  дальнейшем "Стороны", заключили настоящий
государственный контракт (далее Контракт) о нижеследующем:

1. Предмет контракта


1.1. По настоящему Контракту Подрядчик обязуется в установленный настоящим Контрактом срок осуществить строительство "под ключ" и сдать Государственному заказчику объект "Строительство научно-экспериментального комплекса по молекулярно-генетическим исследованиям федерального государственного унитарного предприятия "Каспийский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства", с. Икряное, Астраханская область" (далее - Объект), строительство Объекта должно осуществляться в соответствии с Техническим заданием Приложение N 1 к настоящему Контракту, проектной (включая смету) и рабочей документациями, передаваемыми Государственным заказчиком Подрядчику согласно прилагаемому Графику Приложение N 2 к настоящему Контракту и Календарным планом Приложение N 3 к настоящему Контракту, включая поставку оборудования и материалов, работы по техническому и гарантийному обслуживанию Объекта и оборудования, а также выполнение монтажных, пусконаладочных и иных неразрывно связанных со строительством Объекта работ, а Государственный заказчик обязуется предоставить на время выполнения работ по настоящему Контракту Подрядчику земельный участок (площадью 3084 квадратных метров, расположенный по адресу: Астраханская область, с. Икряное, ул. Рыбацкая, 3) для выполнения работ по Контракту, проектную и рабочую документации, принять и оплатить выполненные в рамках настоящего Контракта работы по строительству Объекта.

Строительство Объекта осуществляется в рамках реализации федеральной целевой программы "Повышение эффективности использования и развитие ресурсного потенциала рыбохозяйственного комплекса в 2009 - 2014 годах", по объекту "Строительство научно-экспериментального комплекса по молекулярно-генетическим исследованиям федерального государственного унитарного предприятия "Каспийский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства", с. Икряное, Астраханская область".

1.2. Стороны письменно определяют своих уполномоченных представителей по техническим вопросам, которые с момента заключения настоящего Контракта будут принимать непосредственное участие в регулировании вопросов, связанных с исполнением Сторонами обязательств по Контракту и осуществлять контроль над ходом его выполнения.

1.3. Финансирование работ осуществляется за счет средств федерального бюджета.


2. Цена контракта и порядок расчетов


2.1. Цена настоящего Контракта составляет ____________ (включая НДС).

При этом стоимость выполненных работ по Контракту в 2010 году не может превышать 34311200 (Тридцать четыре миллиона триста одиннадцать тысяч двести) рублей 00 копеек (включая НДС), а в 2011 году ________ руб. (Указывается разница между ценой Контракта и указанной стоимостью на 2010 год).

Цена настоящего Контракта, указанная в первом абзаце настоящего пункта является твердой и не подлежит увеличению.

2.2. В указанную цену Контракта включается компенсация всех издержек Подрядчика, связанных с исполнением настоящего Контракта, и вознаграждение Подрядчика.

В цену настоящего Контракта, в частности, входит:

- оплата всех работ связанных непосредственно с осуществлением строительства Объекта;

- оплата аренды необходимых для строительства машин и техники (включая амортизацию машин и техники), в том числе деталей, конструкций и оборудования;

- оплата всех строительных материалов, связанных с выполнением работ по настоящему Контракту (строительством Объекта), в том числе деталей, конструкций и оборудования;

- проведение всех необходимых испытаний, связанных с строительством Объекта;

- работы по временному подключению Объекта ко всем необходимым коммуникациям;

- работы по подключению Объекта ко всем необходимым коммуникациям при сдаче Объекта в эксплуатацию;

- охрана Объекта.

В цену включаются все расходы Подрядчика, производимые им в процессе поставки товара, выполнения работ, оказания услуг, в том числе расходы на страхование, уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, включая расходы на проведение строительного контроля.

2.3. Государственный заказчик в течение 25 (двадцати пяти) рабочих дней с момента заключения настоящего Контракта производит авансирование работ в размере 6862240 (Шесть миллионов восемьсот шестьдесят две тысячи двести сорок) рублей 00 копеек.

Оплата аванса производится на основании счета Подрядчика выставленного в адрес Государственного заказчика.

2.4. Погашение суммы аванса будет осуществляться путем уменьшения на процент авансового платежа суммы каждого очередного счета Подрядчика, выставляемого за выполненные работы по настоящему Контракту, согласно Календарному плану Приложение N 3 к настоящему Контракту.

2.5. Оплата выполненных работ по настоящему Контракту производится Государственным заказчиком Подрядчику согласно Календарному плану Приложение N 3 к настоящему Контракту, подписанных Государственным заказчиком и Подрядчиком актов приемки-передачи выполненных работ и форм отчетности КС-2 и КС-3.

Оплата производится за фактически выполненные работы (поставленные материалы, оборудование и прочее) по Контракту.

2.6. Оплата выполненных работ производится Государственным заказчиком в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента представления (выставления) Подрядчиком счета при соблюдении условий п. 2.5. Контракта.

2.7. Датой оплаты работ по настоящему Контракту считается дата списания денежных средств с лицевого счета Государственного заказчика.

2.8. При расхождении фактической стоимости работ со стоимостью работ, предусмотренной Контрактом, действует стоимость работ, предусмотренная настоящим Контрактом.

2.9. Оплата по Контракту производится Государственным заказчиком безналичным перечислением денежных средств на расчетный счет Подрядчика.

2.10. В случае уменьшения (отсутствия) бюджетного финансирования в 2011 году и, в связи с этим, невозможности выполнения обязательств по настоящему Контракту в установленные сроки в установленном им объеме, Государственный заказчик освобождается от ответственности перед Подрядчиком в соответствии с п. 1 ст. 401 ГК РФ. При уменьшении в установленном порядке средств бюджета, выделенных для финансирования работ по Контракту, Стороны на основании п. 1 ст. 767 ГК РФ должны согласовать новые сроки выполнения работ по Контракту, а если необходимо, и другие условия выполнения работ по Контракту в тридцатидневный срок с момента принятия уполномоченным государственным органом решения об уменьшении средств бюджета, выделенных для финансирования работ по Контракту.

В случае невозможности определения новых сроков и цены Контракта, Стороны согласовывают порядок и условия расторжения Контракта.

2.11. В случае досрочного расторжения Контракта по основаниям, предусмотренным законом, иными правовыми актами и Контрактом, Подрядчик обязуется возвратить выплаченные Государственным заказчиком денежные средства в части, превышающей фактически выполненные по Контракту работы, в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты, с которой в соответствии с законом, иными правовыми актами либо соглашением Сторон настоящий Контракт будет считаться расторгнутым.


3. Сроки выполнения работ


3.1. Календарные сроки выполнения работ определены сторонами:

Начало работ: С момента заключения настоящего Контракта

Окончание работ: 20 декабря 2011 года.

3.2. На момент подписания настоящего Контракта дата окончания работ в соответствии с Календарным планом Приложение N 3 к настоящему Контракту является исходной для определения имущественных санкций в случаях нарушения сроков строительства.

3.3. Сроки завершения отдельных работ определяются Календарным планом Приложение N 3 к настоящему Контракту.


4. Обязательства сторон


4.1. Обязательства Подрядчика.

Для выполнения работ по настоящему Контракту Подрядчик принимает на себя обязательства:

4.1.1. Выполнить все работы по строительству в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим Контрактом и приложениями к нему, и сдать Объект Государственному заказчику в установленный Контрактом срок.

4.1.2. Обеспечить:

- производство работ в полном соответствии с проектной и рабочей документациями, Календарным планом Приложение N 3 к настоящему Контракту и строительными нормами и правилами;

- качество выполнения всех работ в соответствии с проектной документацией, рабочей документацией и действующими нормами и техническими условиями;

- своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в течение гарантийного срока эксплуатации Объекта.

4.1.3. Нести ответственность за правильную и надлежащую разметку Объекта по отношению к реперным точкам, линиям и уровням, правильность положения уровней, размеров.

4.1.4. Возвести собственными силами за счёт цены Контракта все временные сооружения.

4.1.5. Осуществить в установленном порядке временные подсоединения коммуникаций на период выполнения работ на строительной площадке и подсоединения вновь построенных коммуникаций в точках подключения в соответствии с проектной и рабочей документацией.

Точки и условия подсоединения согласовывает с эксплуатирующими организациями Государственный заказчик.

4.1.6. Обеспечить в ходе строительства выполнение на строительной площадке необходимых мероприятий по технике безопасности, рациональному использованию территории, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли, а также установить временное освещение.

4.1.7. Согласовать с органами государственного надзора порядок ведения работ на Объекте и обеспечить его соблюдение на строительной площадке.

4.1.8. При готовности Объекта известить об этом Государственного заказчика в 5-дневный срок.

4.1.9. Произвести индивидуальное испытание смонтированного оборудования и принять участие в комплексном его опробовании в присутствии представителя Государственного заказчика.

4.1.10. Немедленно известить Государственного заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:

- возможных неблагоприятных для Государственного заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы;

- иных, не зависящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемой работы либо создающих невозможность ее завершения в срок.

4.1.11. Подрядчик обязан самостоятельно закупить строительные материалы для выполнения работ по настоящему Контракту, а также предоставить и/или арендовать все необходимое оборудование (технику) для выполнения работ по настоящему Контракту. Подрядчик не должен использовать материалы и оборудование, если это может привести к нарушению требований, обязательных для Сторон, по охране окружающей среды и безопасности строительных работ.

4.1.12. Нести ответственность перед Государственным заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств Субподрядчиками.

4.1.13. Передать по окончании строительства Государственному заказчику схемы расположения и каталоги координат и высот геодезических знаков, устанавливаемых при геодезических разбивочных работах в период строительства и сохраняемых до его окончания, и исполнительную документацию о выполненных строительных и монтажных работах.

4.1.14. Привлечь для выполнения работ, связанных с вскрытием подземных коммуникаций, эксплуатационную организацию и обеспечить ее надзор за выполнением указанных работ.

4.1.15. Заключить Договоры:

- с пусконаладочными организациями и произвести пусконаладочные работы в сроки, в объеме и в порядке, которые установлены в Приложении N 3 к настоящему Контракту;

- на шеф-монтаж оборудования с вызовом персонала для его производства.

4.1.16. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях настоящего Контракта.

4.2. Обязательства Государственного заказчика.

Для реализации настоящего Контракта Государственный заказчик принимает на себя обязательства:

4.2.1. Передать Подрядчику в 25-дневный срок со дня заключения настоящего Контракта по акту, подписанному Подрядчиком и Государственным заказчиком, на период строительства Объекта и до его завершения строительную площадку, пригодную для производства работ.

4.2.2. Передать Подрядчику документацию, в объеме, в составе и в срок, указанные в Приложении N 2 к настоящему Контракту.

Передаваемая документация должна составляться в соответствии с требованиями строительных норм и правил, проходить государственную экспертизу и утверждаться в установленном порядке.

4.2.3. Произвести приемку и оплату работ, выполненных Подрядчиком, в порядке, предусмотренном в разделах 2, 5, и в соответствии с Календарным планом Приложение N 3 к настоящему Контракту.

4.2.4. Осуществить предмонтажную ревизию оборудования либо привлечь для этого специализированную организацию за свой счет.

4.2.5. Осуществлять технический надзор за строительством.

4.2.6. Обеспечивать непрерывный режим финансирования в течение всего периода ведения работ (строительства).

4.2.7. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях настоящего Контракта.


5. Сдача и приемка работ


5.1. Государственный заказчик назначает своего представителя на строительстве, который от его имени совместно с Подрядчиком осуществляет надзор и контроль за выполнением работ по настоящему Контракту.

5.2. Приемка результата выполненных работ осуществляется после выполнения Сторонами всех обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, в соответствии с установленным порядком, действовавшим на дату его подписания.

5.3. Приемка осуществляется комиссией, создаваемой Государственным заказчиком в составе своего представителя, представителя проектной организации, Подрядчика, органов Госнадзора, архитектурно-строительного контроля (надзора). Участие в указанной комиссии и полномочия представителей органов местной власти осуществляются в соответствии с законодательными актами субъектов Федерации или органов местного самоуправления.

Приемка работ происходит на основании предоставленных Подрядчиком Государственному заказчику форм отчетности КС-2 и КС-3 и журнала производства работ.

5.4. Подрядчик передает Государственному заказчику за 10 дней до начала приемки законченного строительством Объекта 4 экземпляра исполнительной документации согласно перечню, переданному Государственным заказчиком Подрядчику в соответствии с обязательствами Государственного заказчика по настоящему Контракту, с письменным подтверждением соответствия переданной документации фактически выполненным работам.

5.5. Дополнительная экспертиза принимаемой Государственным заказчиком части работ или всех работ в целом осуществляется Государственным заказчиком при необходимости за свой счет.

5.6. При сдаче работы Государственному заказчику Подрядчик обязан сообщить ему о требованиях, которые необходимо соблюдать для эффективного и безопасного использования результатов работы, а также о возможных для самого Государственного заказчика и других лиц последствиях несоблюдения соответствующих требований.

5.7. Срок приемки работ Государственным заказчиком составляет 30 дней с момента представления Подрядчиком уведомления о выполненных работах (этапе работ) по настоящему Контракту.


6. Гарантии качества по сданным работам


6.1. Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком по настоящему Контракту.

6.2. Гарантийный срок нормальной эксплуатации Объекта и входящих в него инженерных систем, оборудования, материалов и работ устанавливается 60 месяцев с даты подписания Сторонами акта приемки готового к эксплуатации Объекта.

6.3. Если в период гарантийной эксплуатации Объекта обнаружатся дефекты, допущенные по вине Подрядчика, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет и в согласованные с Государственным заказчиком сроки. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 2-х дней с момента получения письменного извещения Государственного заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

6.4. Указанные гарантии не распространяются на случаи преднамеренного повреждения Объекта со Стороны Государственного заказчика и третьих лиц, а также на случаи нарушения правил эксплуатации Государственным заказчиком или третьими лицами.

6.5. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных дефектов Государственный заказчик составляет односторонний акт на основе квалифицированной экспертизы, осуществляемой им за свой счет с последующим отнесением затрат на Подрядчика.


7. Обеспечение строительства материалами и оборудованием


7.1. Подрядчик принимает на себя обязательство обеспечить строительство упомянутого в п. 1.1 Объекта строительными материалами, изделиями и конструкциями, инженерным (технологическим) оборудованием в соответствии с Техническим заданием Приложение N 1 к настоящему Контракту и в соответствии с Календарным планом Приложение N 3 к настоящему Контракту.

7.2. Все поставляемые для строительства материалы и оборудование должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество. Копии этих сертификатов и т.п. должны быть предоставлены Государственному заказчику за 10 дней до начала производства работ, выполняемых с использованием этих материалов и оборудования.

7.3. Подрядчик несет ответственность за сохранность всех поставленных и переданных ему по акту в монтаж для реализации Контракта материалов и оборудования до приемки-передачи Государственному заказчику введенного в эксплуатацию Объекта.

7.4. Подрядчик несет ответственность за соответствие используемых материалов и оборудования, поставляемых для строительства Объекта по настоящему Контракту, проектным спецификациям, государственным стандартам и техническим условиям.


8. Строительная площадка


8.1. Государственный заказчик одновременно с копией акта на право пользования землей для строительства Объекта передает Подрядчику разрешение об отводе мест для складирования резерва грунта и плодородного слоя почвы, необходимого для рекультивации земель, излишнего грунта и строительного мусора, карьеров для получения или разработки недостающего грунта.

8.2. Создание геодезической разбивочной основы для строительства и геодезические измерения деформаций оснований, в процессе строительства являются обязанностью Государственного заказчика, который не менее чем за 10 календарных дней до начала выполнения строительных работ передает Подрядчику по акту техническую документацию на геодезическую разбивочную основу и на закрепленные на территории знаки этой основы с освидетельствованием их в натуре. Состав и объем геодезической основы должны соответствовать требованиям нормативных документов по строительству.

8.3. Производство геодезических работ в процессе строительства, геодезический контроль точности геометрических параметров зданий (сооружений) входит в обязанности Подрядчика.

8.4. Если при производстве работ на строительной площадке Подрядчик обнаружит физические, а не климатические препятствия (грунты более твердых пород, чем это предусмотрено проектом, или другие условия) или искусственные препятствия (подземные коммуникации или другие препятствия, не предусмотренные проектом), то Подрядчик немедленно в письменной форме уведомляет об этом представителя государственного заказчика.

8.5. Подрядчик за свой счет осуществляет содержание и уборку строительной площадки и прилегающей непосредственно к ней территории.

8.6. Подрядчик обязуется вывезти в 10-дневный срок со дня подписания акта о приемке завершенного строительством Объекта за пределы строительной площадки принадлежащие Подрядчику строительные машины, оборудование, инвентарь, инструменты, строительные материалы, временные сооружения и другое имущество. Строительный мусор вывозится Подрядчиком в места, указанные Государственным заказчиком.


9. Журнал производства работ


9.1. С момента начала работ и до их завершения Подрядчик ведет журнал производства работ на русском языке. Форма журнала установлена в типовой межотраслевой форме N КС-6, утвержденной Постановлением Госкомстата России от 30.10.1997 N 71а. Каждая запись в журнале подписывается Подрядчиком и представителем Государственного заказчика.

9.2. Если Государственный заказчик не удовлетворен ходом и качеством работ, применяемых материалов или записями Подрядчика, то он обязан изложить свое обоснованное мнение в журнале производства работ с указанием срока устранения допущенных отклонений. Подрядчик в течение указанного срока исполняет указания представителя Государственного заказчика, о чем Подрядчик обязан сделать отметку в журнале производства работ.


10. Охрана объекта


10.1. Охрану строящегося Объекта до полного завершения работ (до сдачи Объекта завершенного строительства Государственному заказчику) (включая период времени, в течение которого Подрядчик будет устранять выявленные в ходе приемки недостатки, демонтировать временные сооружения, а также вывозить находящуюся на территории строительной площадки строительную технику и оборудование) осуществляет Подрядчик.

10.2. Охране подлежит строящийся Объект, а также предназначенные для строительства материалы, изделия, конструкции, оборудование, строительная техника и инвентарь, находящиеся на строительной площадке и прилегающей к ней территории.

10.3. Расходы Подрядчика на охранные мероприятия осуществляются за счет средств, предусмотренных настоящим Контрактом.


11. Контроль и надзор государственного заказчика за исполнением контракта


11.1. Государственный заказчик вправе осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения (графика), качеством применяемых материалов.

11.2. Государственный заказчик в целях осуществления контроля и надзора за строительством вправе заключать договор об оказании услуг по контролю и надзору за ходом и качеством выполняемых работ с соответствующей инженерной организацией или физическим лицом, имеющим свидетельство о допуске к видам работ, выданное саморегулируемой организацией в области строительства, реконструкции, капитального ремонта в порядке, установленном Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 01 декабря 2007 N 315-ФЗ "О саморегулируемых организациях" и Федеральным законом от 22 июля 2008 N 148-ФЗ "О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации" на данный вид деятельности. Государственный заказчик письменно уведомляет Подрядчика о привлечении в качестве своего представителя инженерной организации. В уведомлении указывается перечень лиц, которые от имени Государственного заказчика будут осуществлять контроль и надзор, и наименование организации, если договор заключен с инженерной организацией.

11.3. Инженерная организация от имени и по письменному поручению Государственного заказчика осуществляет технический надзор и контроль за соблюдением Подрядчиком графика выполнения и качества работ, а также производит проверку соответствия используемых им материалов и оборудования условиям Договора и проектной документации.

Инженерная организация имеет право беспрепятственного доступа ко всем видам работ в любое время в течение всего периода строительства.

11.4. Подрядчик ведет журнал производства работ в соответствии с требованиями раздела 9 настоящего Контракта, в котором отражается весь ход фактического производства работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ, имеющие значение во взаимоотношениях Государственного заказчика и Подрядчика.

Государственный заказчик регулярно проверяет и своей подписью подтверждает записи в журнале.

11.5. При осуществлении контроля ведения работ по настоящему Контракту, Государственный заказчик, а также нанятая инженерная организация не имеют права вмешиваться в хозяйственную деятельность Подрядчика.


12. Скрытые строительные работы


12.1. Работы, подлежащие закрытию, должны приниматься представителем Государственного заказчика и/или комиссией созданной Государственным заказчиком.

Подрядчик имеет право приступить к выполнению последующих работ только после приемки Государственным заказчиком скрытых работ и составления актов освидетельствования этих работ. Подрядчик в письменном виде заблаговременно уведомляет представителя Государственного заказчика о необходимости проведения промежуточной приемки выполненных работ, подлежащих закрытию, ответственных конструкций и систем, гидравлических испытаний и лабораторных исследований, но не позднее чем за 5 календарных дней до начала проведения этой приемки. Если представитель Государственного заказчика не явится к указанному сроку проведения промежуточной приемки выполненных работ, подлежащих закрытию, ответственных конструкций и систем, то Подрядчик составляет односторонний акт и считает работы принятыми, при этом ответственность за качество выполненных работ с Подрядчика не снимается. Вскрытие работ в этом случае по требованию Государственного заказчика производится за его счет.

12.2. В случае если представителем Государственного заказчика внесены в журнал производства работ замечания по выполненным работам, подлежащим закрытию, то они не должны закрываться Подрядчиком без письменного разрешения Государственного заказчика, за исключением случаев неявки представителя Государственного заказчика для приемки (см. п. 12.1 настоящего Контракта). Если закрытие работ выполнено без подтверждения представителя Государственного заказчика (представитель Государственного заказчика не был информирован об этом или информирован с опозданием), то Подрядчик за свой счет обязуется открыть любую часть скрытых работ, не прошедших приемку представителем Государственного заказчика, согласно его указанию, а затем восстановить ее.

12.3. Готовность принимаемых ответственных конструкций, скрытых работ и систем подтверждается подписанием представителем Государственный заказчика и Подрядчиком актов освидетельствования конструкций и скрытых работ и актов гидравлического испытания (включая испытания на герметичность и давление) и приемки каждой системы в отдельности.


13. Право собственности


13.1. Подрядчик не имеет права продавать или передавать строящийся или построенный Объект или отдельную часть его, а также проектную документацию на его строительство или строительство отдельной его части никакой третьей стороне.

13.2. Стороны договорились, что все результаты выполненных Подрядчиком по настоящему Контракту работ, включая поставленное оборудование, переходит в собственность Российской Федерации с момента сдачи работ Подрядчиком Государственному заказчику по актам КС-2 и КС-3 и находятся на ответственном хранении у Подрядчика до передачи Государственному заказчику по акту приема-передачи введенного Объекта в эксплуатацию в установленном порядке с сохранением на Подрядчике до указанного момента риска случайной гибели или повреждения таких результатов выполненных работ.


14. Страхование объекта строительства


14.1. Подрядчик в счет цены настоящего Контракта обязуется заключить договор комплексного страхования строительно-монтажных рисков и ответственности (в том числе за причинение вреда третьим лицам) при проведении строительных и монтажных работ на Объекте.

14.2. Подрядчик обязан представить Государственному заказчику доказательства заключения им договора комплексного страхования строительно-монтажных рисков и ответственности при проведении строительных и монтажных работ (копию страхового полиса) с указанием данных о страховщике, размере страховой суммы, определенной как стоимость строительно-монтажных работ, выполняемых Подрядчиком по настоящему Контракту.


15. Имущественная ответственность


15.1. В случае просрочки исполнения Государственным заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта.

Государственный заказчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

15.2. Подрядчик при нарушении обязательств, установленных настоящим Контрактом уплачивает Государственному заказчику:

- за окончание строительства Объекта после установленного срока по вине Подрядчика - пеня в размере 1% от цены Контракта за каждый день просрочки. При задержке сдачи Объекта свыше 30 дней Подрядчик уплачивает пеня в размере 2% от цены Контракта за каждый день просрочки до фактического исполнения обязательства;

- за несвоевременное освобождение строительной площадки от принадлежащего ему имущества - пеня в размере 1% от цены Контракта за каждый день просрочки;

- за нарушение сроков выполнения отдельных видов работ (срыв графика работ) - пеня в размере 2% от стоимости данного вида работ за каждый день просрочки;

- за задержку устранения дефектов в работах и конструкциях против сроков, предусмотренных актом Сторон, а в случае неявки Подрядчика - односторонним актом, - пеню в размере 2% от стоимости работ и конструкций за каждый день просрочки.

15.3. Кроме санкций за неисполнение обязательств по настоящему Контракту виновная Сторона возмещает другой Стороне все вызванные неисполнением обязательств по настоящему Контракту непокрытые неустойками убытки, в том числе упущенную выгоду пострадавшей Стороны.

15.4. Уплата неустоек, а также возмещение убытков не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств в натуре.

15.5. Результаты выполнения работ, включая промежуточные, после их приемки Государственным заказчиком согласно п. 2.5. настоящего Контракта переходят в собственность Российской Федерации в лице Государственного заказчика и находятся у Подрядчика на ответственном хранении до сдачи Объекта строительства в эксплуатацию комиссией, создаваемой Государственным заказчиком в установленном порядке. При этом риск случайной гибели или случайного повреждения Объекта лежит на Подрядчике.


16. Обеспечение исполнения контракта


16.1 Условием заключения настоящего Контракта является предоставление Подрядчиком обеспечения исполнения Контракта на срок его действия. Обеспечение исполнения Контракта может быть предоставлено Государственному заказчику в виде безотзывной банковской гарантии, договора поручительства или передачи Государственному заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита) в размере обеспечения исполнения государственного контракта.

Размер обеспечения исполнения Контракта составляет 24266007 (Двадцать четыре миллиона двести шестьдесят шесть тысяч семь) рублей 00 копеек.

16.2. В случае продления срока выполнения работ по настоящему Контракту Подрядчик обязуется в срок не позднее, чем 10 дней переоформить соответствующую безотзывную банковскую гарантию, договор поручительства или передать Государственному заказчику дополнительные денежные средства в обеспечение исполнения настоящего Контракта, в том числе в форме вклада (депозита).

16.3. В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения Контракта перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Подрядчиком его обязательств по государственному контракту, Подрядчик обязуется в течение 10 (десяти) банковских дней с момента, когда соответствующее обеспечение исполнения обязательств по Контракту перестало действовать предоставить Государственному заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение Контракта на тех же условиях и в том же размере, которые указаны в настоящей статье Государственного контракта.

16.4. Уплата Подрядчиком неустойки или применение иной формы ответственности не освобождает его от исполнения обязательств по настоящему Государственному контракту.

16.5. Обеспечение исполнения Контракта удерживается Государственным заказчиком в случае неисполнения Подрядчиком обязательств по настоящему Контракту.


17. Обстоятельства непреодолимой силы


17.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Контракту, если оно явилось следствием природных явлений, действий внешних объективных факторов и прочих обстоятельств непреодолимой силы, на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Контракта.

17.2. Если в результате обстоятельств непреодолимой силы строительству был нанесен значительный, по мнению одной из Сторон, ущерб, то эта Сторона обязана уведомить об этом другую в 3-дневный срок, после чего Стороны обязаны обсудить целесообразность дальнейшего продолжения строительства и принять дополнительное соглашение с обязательным указанием новых сроков, порядка ведения и стоимости работ, которое с момента его подписания становится неотъемлемой частью настоящего Контракта, либо инициировать процедуру расторжения Контракта.

17.3. Если, по мнению Сторон, работы могут быть продолжены в порядке, действовавшем согласно настоящему Контракту до начала действия обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по настоящему Контракту продлевается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы и их последствия.


18. Разрешение споров между сторонами


18.1. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего Контракта, разрешаются Сторонами путем переговоров, и возникшие договоренности в обязательном порядке фиксируются дополнительным соглашением Сторон (или протоколом), становящимся с момента его подписания неотъемлемой частью настоящего Контракта.

18.2. При возникновении между Государственным заказчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков выполненной работы или их причин и невозможности урегулирования этого спора переговорами по требованию любой из Сторон должна быть назначена экспертиза.

Расходы на экспертизу несёт Сторона, требовавшая назначения экспертизы. В случае установления нарушений Подрядчиком условий Контракта или причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками расходы на экспертизу, назначенную Государственным заказчиком, несет Подрядчик. В случае, если экспертиза назначена по соглашению между Сторонами, расходы несут обе Стороны поровну.

18.3. Если, по мнению одной из Сторон, не имеется возможности разрешить возникший между Сторонами спор в соответствии с п.п. 18.1 и 18.2 настоящего Контракта, то он разрешается в Арбитражном суде г. Москвы в установленном порядке.

18.4. Претензионный срок по настоящему Контракту составляет 10 дней с момента получения претензии.


19. Прочие условия


19.1. Все изменения и дополнения к Контракту действительны лишь в том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны должным образом уполномоченными на то представителями обеих Сторон.

19.2. Все приложения к Контракту, подписанные Сторонами, являются его неотъемлемыми частями.

19.3. Исполнитель не вправе передавать свои права и обязанности по Контракту третьей стороне без письменного согласия на то другой Стороны.

19.4. Стороны обязуются информировать друг друга об изменениях реквизитов и других сведений, касающихся исполнения Контракта.

19.5. Контракт составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.

19.6. Контракт вступает в силу с момента его заключения и действует до 30 декабря 2011 года а в части исполнения гарантийных обязательств - до истечения срока таковых.

19.7. Стороны обязуются в течение 30 дней с момента заключения настоящего Контракта подписать соглашение о замене стороны Контракта - "Государственного заказчика", с Росрыболовства на ФГУП "КаспНИРХ", г. Астрахань, ул. Савушкина, д. 1, ИНН 3016006187.

19.8. Вся корреспонденция по настоящему Контракту направляется Сторонами путем почтовых отправлений по почтовым адресам, указанным в настоящем Контракте. Каждая из Сторон обязана обеспечить получение ею корреспонденции по указанному ею в настоящем Контракте почтовому адресу. Сторона считается надлежаще уведомленной при оправке в ее адрес, указанный в Контракте, письменного обращения другой Стороны.

19.9. Разрешается привлечение только тех субподрядчиков, которые имеют соответствующие допуски для исполнения своих обязательств по Контракту. Вся координация деятельности субподрядчиков и ответственность за выполнение ими своих обязательств возлагается на Подрядчика.

19.10. Персонал Подрядчика.

19.10.1. Для выполнения своих обязательств, предусмотренных контрактом, Подрядчик использует на строительной площадке высококвалифицированную рабочую силу, необходимую для качественного и своевременного выполнения работ.

19.10.2. Подрядчик гарантирует освобождение Государственного заказчика от любой ответственности, от уплаты сумм по всем претензиям, требованиям и судебным искам, связанным с выполнением персоналом Подрядчика работ, а также от всякого рода расходов в отношении персонала Подрядчика, связанных с увечьем и несчастными случаями со смертельным исходом.

19.10.3. В случае возникновения претензий к персоналу Подрядчика, независимо от их характера, со стороны третьих лиц, Государственный заказчик не несет по ним никакой материальной, финансовой и юридической ответственности.

19.10.4. В случае возникновения обоснованных претензий к персоналу Подрядчика, связанных с нарушением режима, Государственный заказчик имеет право дать указание "Подрядчику" на отзыв с Объекта лиц допустивших такие нарушения.

19.11. Подрядчик выполняет иные обязанности, предусмотренные настоящим Контрактом и законодательством Российской Федерации.


20. Перечень документов, прилагаемых к настоящему контракту


Неотъемлемыми частями настоящего Контракта являются:

1. Техническое задание - Приложение N 1;

2. График передачи государственным заказчиком Подрядчику проектной документации, рабочей документации и разрешительной документации - Приложение N 2;

3. Календарный план - Приложение N 3;


21. Адреса и реквизиты сторон


Государственный заказчик:                     Подрядчик:
Федеральное агентство по
рыболовству
107996, г. Москва
Рождественский бульвар, д. 12
ИНН 7702679523, КПП 770201001,
л/с 03731000760
Отделение N 1
Московского ГТУ банка России
г. Москвы,
р/с. 40105810700000010079
БИК 044583001

Приложение N 1
к Государственному контракту
от "___" ________ 2010 г. N ____


Техническое задание
на выполнение в 2010, 2011 годах подрядных работ по объекту "Строительство научно-экспериментального комплекса по молекулярно-генетическим исследованиям федерального государственного унитарного предприятия "Каспийский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства", с. Икряное, Астраханская область"


Государственный заказчик:

Федеральное агентство по рыболовству

Основания для проведения работ (включая размещение государственного заказа):

В соответствии с перечнем строек и объектов для федеральных государственных нужд на 2010 - 2011 годы, финансируемых за счет государственных капитальных вложений по федеральной целевой программе "Повышение эффективности использования и развитие ресурсного потенциала рыбохозяйственного комплекса в 2009 - 2014 годах". Федеральный Закон РФ от 21.07.2005 г. N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд".

Способ проведения торгов:

Открытый аукцион в электронной форме

Источник финансирования:

Средства федерального бюджета.

Наименование строительства: "Строительство научно-экспериментального комплекса по молекулярно-генетическим исследованиям федерального государственного унитарного предприятия "Каспийский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства", с. Икряное, Астраханская область.

Сроки окончания работ:

Окончание работ: с момента заключения государственного контракта, до 2011 года декабря месяца 20 дня.


1. Основание для производства строительно-монтажных работ (СМР)


1.1. Основанием для производства строительно-монтажных работ являются:

- разрешение на строительство N Ru от 30504305-38 от 08.07.2010 г.;

- правоустанавливающий документ на земельный участок Свидетельство о государственной регистрации права бессрочного пользования ФГУП "Научно-производственный центр по осетроводству "БИОС" от 03.11.2006 г. 30 АА 105540,

Постановление главы Икрянинского района Астраханской области 22.04.2002 г. N 68;

Кадастровый план земельного участка от 28.08.2006 г.

- Рабочий проект "Строительство научно-экспериментального комплекса по молекулярно-генетическим исследованиям, с. Икряное, Астраханская область", N 108/109 ООО "Альфа-Стиль";

- Положительное заключение Ростовского филиала ФГУ "Главгосэкспертиза России" от 06 июля 2010 года N 299-10/РГЭ-1119/05;


2. Описание объекта строительства


2.1. Технико-экономические показатели объекта:

- площадь застройки - 1120,00 

- общая площадь зданий - 1476,81 

2.2. Объекты, входящие в состав объекта строительства:


Здание, входящее в состав объекта

ТЭП

Научно-экспериментальный комплекс по молекулярно-генетическим исследованиям

Проектируемое здание научной лаборатории, размерами в осях 43,80 х 46,155 м, состоящее из двух корпусов.

Первый корпус - лабораторно-экспериментальный, одноэтажный.

Размеры в осях 15,00 х 36,00 м.

высотой до конька - 6,17 м

Высота помещений 3,0 м.

Второй корпус - административно-общественно-бытовой, двухэтажный.

Размеры в осях 46,155 x 43,80 м,

высотой до конька 8,83 м.

Высота этажа 3,3 м в чистоте.

Корпуса объединены холлом с лестницей.

Сети электроснабжения

Питание электроприемников здания принято от сети переменного тока 380/220 В с глухозаземленной нейтралью. Тип системы питания TN-C-S.

НВК

Канализование - в существующий септик емк. 50 м3.

Стоки от хим. лаборатории отводятся отдельным выпуском в стальной резервуар емк. 1,2 м3.

Водоснабжение проектируемого научно-экспериментального комплекса осуществляется от наружных сетей существующего водопровода d 100 мм.

Горячее водоснабжение комплекса предусматривается - централизованное, с резервным источником - от накопительного электроводонагревателя.

Отопление и вентиляция

Источником теплоснабжения является существующая котельная мощностью 5 МВт.

В переходный период температура в здании поддерживается при помощи напольного газового котла, мощностью 45 кВт.

Тепловая сеть - четырехтрубная, подземная, в непроходных лотковых каналах,

Вентиляция запроектирована общеобменная, приточно-вытяжная с механическим побуждением.

Для создания в помещениях научно-экспериментального комплекса нормируемого микроклимата, проектом предусмотрена установка центральных кондиционеров.

Сети связи

Разводка кабельной сети от помещения серверной к каждому рабочему месту в помещениях лабораторий и административных помещениях.

Пожарная и охранная сигнализация

Предусмотрена пожарная сигнализация, предназначенная для раннего обнаружения возникновения пожара.

Предусматривается система оповещения о пожаре, которая включает в себя систему пожарной защиты в здании, выполняющей задачу обнаружения пожара и формирования управленческих сигналов для системы оповещения.


3. Нормативно-технические требования


3.1. Выполнение работ и завершенные строительством Объекты должны соответствовать государственным стандартам, техническим нормам, строительным нормам и правилам, экологическим нормативным актам и нормативным актам Страны.


4. Основные конструкции


4.1. Здание научно-экспериментального комплекса по молекулярно-генетическим исследованиям.

4.1.1. Здание научной лаборатории с общими размерами в плане B x L = 43,8 x 46,155 м кирпичное и состоит из 2-х корпусов разной высоты, примыкающих друг к другу поперечной стеной длиной 15,5 м.

4.1.2. Фундаменты под столбы приняты монолитные столбчатые. Фундаменты под наружные и внутренние стены приняты монолитные ленточные шириной 400 мм, ширина подошвы фундамента 1200 - 1400 мм. По монолитным ленточным фундаментам выполняется один ряд фундаментных блоков и кирпичный цоколь толщиной 380 мм. Глубина заложения фундаментов вдоль наружных стен принята 1,2 м от уровня планировки земли вокруг здания.

4.1.3. Наружные стены здания приняты толщиной 380 мм из обыкновенного глиняного кирпича марки КР100/1650/35 по ГОСТ 530-95 на цементно-песчаном растворе марки 50 с наружным слоем эффективного утеплителя из пенополистирола весом у = 50 .

Внутренние стены и перегородки - кирпичные толщиной 250 мм из обыкновенного глиняного кирпича КР100/1650/35.

Перегородки второго этажа - из пенобетонных перегородочных блоков толщиной 120 мм.

4.1.4. Лестничные пролеты - железобетонные монолитные.

4.1.5. Кровля чердачная по деревянным стропилам, мн