Приказ Федерального агентства по рыболовству от 15 июля 2011 г. N 707 "О размещении заказа на право заключения государственного контракта на выполнение в 2011 году работ по реконструкции здания общежития N 3, ФГОУ СПО "Сахалинский морской колледж", ул. Ленина, 61а, г. Невельск, Сахалинская область"

Приказ Федерального агентства по рыболовству от 15 июля 2011 г. N 707
"О размещении заказа на право заключения государственного контракта на выполнение в 2011 году работ по реконструкции здания общежития N 3, ФГОУ СПО "Сахалинский морской колледж", ул. Ленина, 61а, г. Невельск, Сахалинская область"


С целью обеспечения размещения заказа на право заключения государственного контракта на выполнение в 2011 году работ по реконструкции здания общежития N 3, ФГОУ СПО "Сахалинский морской колледж", ул. Ленина, 61а, г. Невельск, Сахалинская область за счет лимитов бюджетных обязательств (письмо Минэкономразвития России от 20.01.2011 года N 605-00/Д17 "О федеральной адресной инвестиционной программе на 2011 год и на плановый период 2012-2013 годов"), приказываю:

1. Установить, что размещение заказа на право заключения государственного контракта на выполнение в 2011 году работ по реконструкции здания общежития N 3, ФГОУ СПО "Сахалинский морской колледж", ул. Ленина, 61а, г. Невельск, Сахалинская область осуществляется путем проведения открытого аукциона в электронной форме.

2. Утвердить Извещение о проведении открытого аукциона в электронной форме по размещению заказа на право заключения государственного контракта на выполнение в 2011 году работ по реконструкции здания общежития N 3 ФГОУ СПО "Сахалинский морской колледж", ул. Ленина, 61а, г. Невельск, Сахалинская область, согласно приложению N 1 к настоящему приказу.

3. Утвердить Документацию об открытом аукционе в электронной форме по размещению заказа на право заключения государственного контракта на выполнение в 2011 году работ по реконструкции здания общежития N 3 ФГОУ СПО "Сахалинский морской колледж", ул. Ленина, 61а, г. Невельск, Сахалинская область согласно приложению N 2 к настоящему приказу.

4. Управлению экономики, имущественных отношений и перспективного развития (С.И. Крылов) обеспечить проведение открытого аукциона в электронной форме, указанного в пункте 1 настоящего приказа, в установленном порядке.

5. Управлению целевых программ и инвестиций (И.Г. Савченко) совместно с Управлением правового обеспечения (Е.С. Кац) в пределах своей компетенции обеспечить заключение государственного контракта с победителем по итогам проведенного открытого аукциона в электронной форме и осуществлять контроль его выполнения.

6. Управлению финансов (Е.Ю. Соловьева) осуществлять оплату государственного контракта в пределах лимитов бюджетных обязательств (письмо Минэкономразвития России от 20.01.2011 года N 605-00/Д17 "О федеральной адресной инвестиционной программе на 2011 год и на плановый период 2012-2013 годов").

Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.


Врио руководителя

В.Б. Бычков


Приложение N 1

к приказу Федерального агентства

по рыболовству

от 15 июля 2011 г. N 707


Извещение
о проведении открытого аукциона в электронной форме на право заключения Государственного контракта на выполнение в 2011 году работ по реконструкции здания общежития N 3, ФГОУ СПО "Сахалинский морской колледж", ул. Ленина, 61а, г. Невельск, Сахалинская область


1. Форма торгов - Открытый аукцион в электронной форме (далее - Аукцион).

2. Адрес электронной площадки в сети Интернет - http://www.sberbank-ast.ru

3. Почтовый адрес и местонахождение Государственного заказчика - Федеральное агентство по рыболовству.

Адрес Государственного заказчика:

107996, г. Москва, Рождественский бульвар, д. 12, стр. 1, 2.

Контактный телефон: (495) 625-63-23

Контактные лица: Авдеев Борис Николаевич (avdeev@fishcom.ru);

Рудак Артем Олегович (Rudak@fishcom.ru).

4. Предмет контракта - выполнение в 2011 году работ по реконструкции здания общежития N 3 ФГОУ СПО "Сахалинский морской колледж", ул. Ленина, 61а, г. Невельск, Сахалинская область.

Техническое задание приведено в приложении N 1 к Аукционной документации, являющемся неотъемлемой частью Аукционной документации.

5. Место выполнения работ - ул. Ленина, 61а, г. Невельск, Сахалинская область.

6. Начальная (максимальная) цена контракта в размере 6 123 750 (Шесть миллионов сто двадцать три тысячи семьсот пятьдесят) рублей 00 копеек.

7. Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в аукционе: 8 августа 2011 года 10 часов 00 минут (московское время).

8. Дата окончания срока рассмотрения заявок на участие в аукционе: 15 августа 2011 года.

9. Дата проведения аукциона: 19 августа 2011 года.


Приложение N 2

к приказу Федерального агентства

по рыболовству

от 15 июля 2011 г. N 707


Документация
об открытом аукционе в электронной форме на право заключения Государственного контракта на выполнение в 2011 году работ по реконструкции здания общежития N 3, ФГОУ СПО "Сахалинский морской колледж", ул. Ленина, 61а, г. Невельск, Сахалинская область


1. Общие сведения


1.1. Законодательное регулирование.

Настоящий открытый аукцион в электронной форме (далее - аукцион) проводится в соответствии с положениями Гражданского кодекса Российской Федерации, Бюджетного кодекса Российской Федерации, на основании Федерального закона от 21 июля 2005 г. N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд", Федерального закона от 26 июля 2006 г. N 135-ФЗ "О защите конкуренции".

В части, прямо не урегулированной законодательством Российской Федерации, проведение аукциона регулируется настоящей документацией об аукционе.

1.2. Государственный заказчик.

Государственный заказчик, указанный в Информационной карте аукциона, проводит аукцион, предмет и условия которого указаны в Информационной карте аукциона, в соответствии с процедурами, условиями и положениями настоящей документации об аукционе.

1.3. Предмет аукциона. Место и сроки выполнения работ.

1.3.1. Государственный заказчик осуществляет выбор организации на поставку товара, выполнения работ, оказания услуг, информация о которых содержится в Информационной карте аукциона, в соответствии с процедурами и условиями, приведенными в документации об аукционе, в том числе в проекте государственного контракта, приведенного в Приложении N 2 к Аукционной документации.

1.3.2. Победивший Участник аукциона должен будет выполнить в 2011 году работы по реконструкции здания общежития N 3, ФГОУ СПО "Сахалинский морской колледж", ул. Ленина, 61а, г. Невельск, Сахалинская область в течение периода времени указанного в Информационной карте аукциона.

ГАРАНТ:

Нумерация пунктов приводится в соответствии с источником


1.4.1. Начальная (максимальная) цена государственного контракта.

Начальная (максимальная) цена государственного контракта указана в Информационной карте аукциона.

В цену государственного контракта включаются все расходы, необходимые для выполнения работ по реконструкции здания общежития N 3, ФГОУ СПО "Сахалинский морской колледж", ул. Ленина, 61а, г. Невельск, Сахалинская область в 2011 году. Цена государственного контракта является фиксированной и пересмотру не подлежит, кроме случаев, установленных законом.

1.5. Источник финансирования и порядок оплаты.

1.5.1. Финансирование государственного контракта на право заключения государственного контракта по реконструкции здания общежития N 3, ФГОУ СПО "Сахалинский морской колледж", ул. Ленина, 61а, г. Невельск, Сахалинская область в 2011 году, который будет заключен по результатам настоящего аукциона, будет осуществляться из источника, указанного в Информационной карте аукциона.

1.5.2. Порядок оплаты за выполнение в 2011 году работ по реконструкции здания общежития N 3, ФГОУ СПО "Сахалинский морской колледж", ул. Ленина, 61а, г. Невельск, Сахалинская область, определяется в проекте государственного контракта, прилагаемом к документации об аукционе, и указан в Информационной карте аукциона.

1.6. Государственным заказчиком устанавливается требование обеспечения заявки на участие в аукционе. Размер обеспечения заявки на участие в аукционе не может быть менее чем 0,5 процента и не может превышать 5 (пять) процентов начальной (максимальной) цены контракта.

Требование об обеспечении заявки на участие в аукционе установлено в Информационной карте аукциона.

1.7. Требования к Участникам размещения заказа.

1.7.1. В настоящем аукционе может принять участие любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, получившие аккредитацию на электронной площадке, указанной в Информационной карте аукциона.

1.7.2. Участник размещения заказа должен соответствовать следующим обязательным требованиям:

- соответствие устанавливаемым законодательством Российской Федерации требованиям к лицам, осуществляющим поставки товаров (выполнение работ, оказание услуг), являющимся предметом настоящего аукциона;

- непроведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

- неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в аукционе;

- отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в аукционе не принято.

1.7.3. В Информационной карте аукциона могут быть установлены дополнительные требования к участнику размещения заказа, если такие требования предусмотрены Законом N 94-ФЗ.

1.7.4. Документы и сведения, направляемые в форме электронных документов участником размещения заказа, направляемые Государственным заказчиком, либо размещаемые ими на официальном сайте или электронной площадке в форме электронных документов, должны быть подписаны электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени соответственно участника размещения заказа, Государственного заказчика.

1.8. Расходы на участие в аукционе.

Участник размещения заказа несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей заявки на участие в аукционе и участием в аукционе. Государственный заказчик не имеет обязательств в связи с такими расходами независимо от того, как проводится и чем завершается процесс торгов.

1.9. Преференции.

В случае если Государственный заказчик установил преимущества учреждениям уголовно-исполнительной системы и организациям инвалидов, то сведения о предоставлении вышеуказанных преимуществ содержатся в Информационной карте аукциона. Преимущества к данным категориям лиц устанавливаются в отношении предлагаемой цены государственного контракта в размере процента, указанного в Информационной карте аукциона.


2. Содержание документации об аукционе


2.1. Документация об аукционе раскрывает, конкретизирует и дополняет информацию, опубликованную в Извещении о проведении аукциона; в случае любых противоречий между ними документация об аукционе имеет приоритет.

2.2. Предполагается, что Участник размещения заказа изучит всю документацию об аукционе, включая изменения, дополнения к документации об аукционе, и разъяснения к документации об аукционе, выпущенные Государственным заказчиком в соответствии с пунктом 2.3 к настоящей документации. Неполное предоставление информации, запрашиваемой в документации об аукционе, или же предоставление заявки на участие в аукционе, не отвечающей всем требованиям документации об аукционе, может привести к отклонению заявки на участие в аукционе на этапе ее рассмотрения.

ГАРАНТ:

Нумерация пунктов приводится в соответствии с источником


2.2. Разъяснение документации об аукционе.

2.2.1. При проведении аукциона какие-либо переговоры Государственного заказчика, оператора электронной площадки с участником размещения заказа не допускаются в случае, если в результате таких переговоров создаются преимущественные условия для участия в аукционе и (или) условия для разглашения конфиденциальных сведений. В случае нарушения указанного положения аукцион может быть признан недействительным по иску заинтересованного лица в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

2.2.2. Любой Участник размещения заказа, получивший аккредитацию на электронной площадке, вправе направить на адрес электронной площадки запрос о разъяснении положений документации об аукционе, при этом такой участник размещения заказа вправе направить не более чем три запроса о разъяснении положений документации об аукционе в отношении одного аукциона.

2.2.3. В течение одного часа с момента поступления указанного запроса оператор электронной площадки направляет запрос Государственному заказчику. В течение двух дней со дня поступления от оператора электронной площадки запроса Государственный заказчик размещает разъяснение положений документации об аукционе с указанием предмета запроса, но без указания участника размещения заказа, от которого поступил запрос, на электронной площадке www.sberbank-ast.ru (далее - электронная площадка), при условии, что указанный запрос поступил Государственному заказчику, не позднее чем за пять дней до дня окончания подачи заявок на участие в аукционе или, если начальная (максимальная) цена государственного контракта (цена лота) не превышает три миллиона рублей, не позднее чем за три дня до дня окончания подачи заявок на участие в аукционе.

2.3. Изменения к документации об аукционе.

2.3.1. Государственный заказчик по собственной инициативе или в соответствии с запросом Участника размещения заказа вправе внести изменения в документацию об аукционе не позднее, чем за 5 (пять) дней до дня окончания срока подачи заявок на участие в аукционе, указанного в Информационной карте аукциона, изменение предмета аукциона не допускаются.

2.3.2. В течение 1 (одного) дня такие изменения размещаются на электронной площадке Государственным заказчиком в порядке, установленном для опубликования и размещения извещения о проведении аукциона.

2.3.3. В случае если в документацию об аукционе были внесены изменения, срок подачи заявок на участие в аукционе должен быть продлен так, чтобы со дня размещения таких изменений до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе этот срок составлял не менее чем пятнадцать дней или, если начальная (максимальная) цена государственного контракта (цена лота) не превышает три миллиона рублей, не менее чем семь дней.

2.4. Отказ от проведения аукциона.

2.4.1. Государственный заказчик вправе отказаться от проведения аукциона не позднее чем за десять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе или, если начальная (максимальная) цена государственного контракта не превышает три миллиона рублей, за пять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.

2.4.2. Извещение об отказе от проведения аукциона размещается на электронной площадке Государственным заказчиком в течение 1 (одного) дня со дня принятия решения об отказе от проведения аукциона в порядке, установленном для размещения на электронной площадке извещения о проведении аукциона.


3. Подготовка заявки на участие в аукционе


3.1. Язык документов, входящих в состав заявки на участие в аукционе.

3.1.1. Заявка на участие в аукционе, подготовленная Участником размещения заказа, а также все запросы разъяснений о положении документации, должны быть написаны на русском языке, если иное не предусмотрено в Информационной карте аукциона.

3.2. Требования к заявке и документам, входящим в состав заявки на участие в аукционе.

3.2.1. Заявка на участие в аукционе состоит из двух частей.

3.2.2. Первая часть заявки на участие в аукционе должна содержать указанные в одном из следующих подпунктов сведения, указывается в Информационной карте аукциона:

1) при размещении заказа на поставку товара:

а) согласие участника размещения заказа на поставку товара в случае, если участник размещения заказа предлагает для поставки товар, указание на товарный знак которого содержится в документации об аукционе, или указание на товарный знак предлагаемого для поставки товара и конкретные показатели этого товара, соответствующие значениям эквивалентности, установленным документацией об аукционе, если участник размещения заказа предлагает для поставки товар, который является эквивалентным товару, указанному в документации об аукционе, при условии содержания в документации об аукционе указания на товарный знак, а также требования о необходимости указания в заявке на участие в аукционе на товарный знак;

б) конкретные показатели, соответствующие значениям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме, и указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при его наличии) предлагаемого для поставки товара при условии отсутствия в документации об открытом аукционе в электронной форме указания на товарный знак;

2) согласие участника размещения заказа на выполнение работ, оказание услуг на условиях, предусмотренных документацией об аукционе, при условии размещения заказа на выполнение работ, оказание услуг;

3) при размещении заказа на выполнение работ, оказание услуг, для выполнения, оказания которых используется товар:

а) согласие, предусмотренное пунктом 2 раздела 3.2.2 настоящей документации, в том числе означающее согласие на использование товара, указание на товарный знак которого содержится в документации об аукционе, или согласие, предусмотренное пунктом 2 раздела 3.2.2 настоящей документации, указание на товарный знак предлагаемого для использования товара и конкретные показатели этого товара, соответствующие значениям эквивалентности, установленным документацией об аукционе, если участник размещения заказа предлагает для использования товар, который является эквивалентным товару, указанному в документации об аукционе, при условии содержания в документации об аукционе указания на товарный знак используемого товара, а также требования о необходимости указания в заявке на участие в аукционе на товарный знак;

б) согласие, предусмотренное пунктом 2 раздела 3.2.2 настоящей документации, а также конкретные показатели, соответствующие значениям, установленным документацией об аукционе, и товарный знак (при его наличии) предлагаемого для использования товара при условии отсутствия в документации об аукционе указания на товарный знак используемого товара.

3.2.3. Вторая часть заявки на участие в аукционе должна содержать указанные в одном из следующих подпунктов сведения, указывается в Информационной карте аукциона:

1) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика;

2) копии документов, подтверждающих соответствие участника размещения заказа требованию, установленному пунктом 1 части 1 статьи 11 Федерального закона от 21.07.2005 N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд" к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом аукциона, и такие требования предусмотрены документацией об аукционе;

3) копии документов, подтверждающих обладание участника размещения заказа исключительными правами на объекты интеллектуальной собственности, если в связи с исполнением государственного контракта Государственный заказчик приобретает права на объекты интеллектуальной собственности, за исключением случаев размещения заказа на создание произведения литературы или искусства (за исключением программ для ЭВМ, баз данных), на финансирование проката или показа национального фильма, если это предусмотрено документацией об аукционе;

4) копии документов, подтверждающих соответствие товаров, работ, услуг требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к таким товарам, работам, услугам и если предоставление указанных документов предусмотрено документацией об аукционе;

5) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом контракта, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, обеспечения исполнения контракта являются крупной сделкой. Предоставление указанного решения не требуется в случае, если начальная (максимальная) цена контракта не превышает максимальную сумму сделки, предусмотренную решением об одобрении или о совершении сделок, предоставляемым для аккредитации участника размещения заказа на электронной площадке.

3.2.4. Непредставление необходимых документов в составе заявки, наличие в таких документах недостоверных сведений об участнике размещения заказа или о товаре, работах, услугах, на поставку которых размещается заказ, является риском участника размещения заказа, подавшего такую заявку, и является основанием для недопуска участника размещения заказа к участию в аукционе.

В случае установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, предоставленных участником размещения заказа в составе заявки на участие в аукционе, такой участник может быть отстранен Государственным заказчиком от участия в аукционе на любом этапе его проведения вплоть до заключения государственного контракта.

3.3. Количество заявок на участие в аукционе.

Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на участие в аукционе. Если в Информационной карте аукциона указано, что аукцион состоит из нескольких лотов, Участник размещения заказа вправе подать одну заявку на участие в аукционе в отношении каждого лота. В данном случае лот рассматривается как отдельный аукцион, в отношении каждого лота оформляется отдельная заявка.

3.4. Форма аукционного предложения по цене государственного контракта.

3.4.1. Участник размещения заказа, направляя заявку на участие в аукционе, заявляет о своем согласии на право заключения государственного контракта на выполнение в 2011 году работ по реконструкции здания общежития N 3, ФГОУ СПО "Сахалинский морской колледж", ул. Ленина, 61а, г. Невельск, Сахалинская область, являющееся предметом аукциона, в пределах стоимости, не превышающей начальную (максимальную) цену государственного контракта, указанную в извещении о проведении настоящего аукциона. При этом конкретное предложение(я) о цене государственного контракта объявляется Участником размещения заказа непосредственно во время процедуры аукциона в порядке, определенном в пункте 5.2 настоящей документации.

3.5. Сведения о валюте, используемой для формирования цены государственного контракта и расчетов с исполнителем.

Валютой, используемой для формирования цены государственного контракта и расчетов с подрядчиком является российский рубль, если иное не предусмотрено Информационной картой аукциона.


4. Подача заявки на участие в аукционе


4.1. Место и срок подачи и регистрации заявок на участие в аукционе.

4.1.1. Заявки на участие в аукционе принимаются оператором электронной площадки, на которой будет проводиться аукцион (адрес электронной площадки указанный в извещении о проведении аукциона), в течение времени указанного в Информационной карте аукциона.

4.1.2. В течение дня, следующего за днем окончания срока подачи заявок на участие в аукционе, оператор электронной площадки направляет Государственному заказчику первую часть заявки на участие в аукционе.

4.1.3. Заявка на участие в аукционе направляется участником размещения заказа оператору электронной площадки в форме двух электронных документов (пункт 3.2.1) к настоящей документации.

Указанные электронные документы подаются одновременно.

4.1.4. Каждая заявка на участие в аукционе, поступившая в срок, регистрируется и ей присваивается порядковый номер, в соответствии с поступлением заявки.

4.1.5. Заявки на участие в аукционе, поступившие по истечении срока их приема, указанного в пункте 4.1.1 к настоящей документации признаются опоздавшими. Такие заявки не рассматриваются.

4.2. Отзыв заявок на участие в аукционе.

4.2.1. Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в аукционе, вправе отозвать заявку на участие в аукционе не позднее окончания срока подачи заявок, указанного в Информационной карте аукциона, направив об этом уведомление оператору электронной площадки.


5. Рассмотрение заявок на участие в аукционе


5.1. Рассмотрение первых частей заявок на участие в аукционе.

5.1.1. Единая комиссия проверяет первые части заявок на участие в аукционе на соответствие требованиям, установленным документацией об аукционе в отношении товаров, работ, услуг, на поставки, выполнение, оказание которых размещается заказ.

5.1.2. Срок рассмотрения первых частей заявок на участие в аукционе не может превышать семь дней со дня окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.

5.1.3. На основании результатов рассмотрения первых частей заявок на участие в аукционе, содержащей сведения, предусмотренные пунктом 3.2.2 настоящей документации Единой комиссией оформляется протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе, который ведется Единой комиссией и подписывается всеми присутствующими на заседании членами Единой комиссии и Государственным заказчиком, в день окончания рассмотрения заявок на участие в аукционе.

Указанный протокол в день окончания рассмотрения заявок на участие в аукционе направляется Государственным заказчиком оператору электронной площадки.

5.1.4. Участник размещения заказа не допускается к участию в аукционе в случае:

1) непредоставления сведений, предусмотренных пунктом 3.2.2 настоящей документации или предоставления недостоверных сведений;

2) несоответствия сведений, предусмотренных пунктом 3.2.2 настоящей документации.

5.2. Процедура проведения аукциона.

5.2.1. В аукционе могут участвовать только участники размещения заказа, признанные участниками аукциона.

5.2.2. Аукцион проводится на электронной площадке в день, указанный в извещении о проведении аукциона. Время начала проведения аукциона устанавливается оператором электронной площадки.

5.2.3. Днем проведения аукциона является рабочий день, следующий после истечения двух дней со дня окончания срока рассмотрения первых частей заявок на участие в аукционе.

5.2.4. Аукцион проводится путем снижения, за исключением случая, установленного пунктом 5.2.17 к настоящей документации начальной (максимальной) цены государственного контракта, указанной в извещении о проведении аукциона.

5.2.5. В случае, если в документации об аукционе указаны общая начальная (максимальная) цена запасных частей к технике, к оборудованию и начальная (максимальная) цена единицы услуги и (или) работы по техническому обслуживанию и (или) ремонту техники, оборудования (при размещении заказа на выполнение технического обслуживания и (или) ремонта техники, оборудования), начальная (максимальная) цена единицы услуги (при размещении заказа на право заключения государственного контракта на оказание услуг связи, юридических услуг), аукцион проводится путем снижения общей начальной (максимальной) цены запасных частей к технике, к оборудованию и начальной (максимальной) цены единицы услуги и (или) работы по техническому обслуживанию и (или) ремонту техники, оборудования, начальной (максимальной) цены единицы услуги, указанных в документации об аукционе, в порядке, установленном настоящей статьей, за исключением случая, установленного пунктом 5.2.17 к настоящей документации.

5.2.6. "Шаг аукциона" составляет от 0,5 процента до пяти процентов начальной (максимальной) цены государственного контракта (цены лота).

5.2.7. При проведении аукциона участники аукциона подают предложения о цене государственного контракта, предусматривающие снижение текущего минимального предложения о цене государственного контракта на величину в пределах "шага аукциона".

5.2.8. При проведении аукциона любой участник аукциона также вправе подать предложение о цене государственного контракта независимо от "шага аукциона" при условии соблюдения требований, предусмотренных пунктом 5.2.9 к настоящей документации.

5.2.9. При проведении аукциона участники аукциона подают предложения о цене государственного контракта с учетом следующих требований:

1) участник аукциона не вправе подавать предложение о цене государственного контракта, равное предложению или большее чем предложение о цене государственного контракта, которые поданы таким участником аукциона ранее, а также предложение о цене государственного контракта, равное нулю;

2) участник открытого аукциона не вправе подавать предложение о цене государственного контракта ниже чем текущее минимальное предложение о цене государственного контракта, сниженное в пределах "шага аукциона";

3) участник аукциона не вправе подавать предложение о цене государственного контракта ниже чем текущее минимальное предложение о цене государственного контракта в случае, если такое предложение о цене государственного контракта подано этим же участником аукциона.

5.2.10. От начала проведения аукциона на электронной площадке до истечения срока подачи предложений о цене государственного контракта указываются все предложения о цене государственного контракта и время их поступления, а также время, оставшееся до истечения срока подачи предложений о цене государственного контракта в соответствии с пунктом 5.2.11 к настоящей документации.

5.2.11. При проведении аукциона устанавливается время приема предложений участников аукциона о цене государственного контракта, составляющее десять минут от начала проведения аукциона до истечения срока подачи предложений о цене государственного контракта, а также десять минут после поступления последнего предложения о цене государственного контракта. Время, оставшееся до истечения срока подачи предложений о цене государственного контракта, обновляется автоматически, с помощью программных и технических средств, обеспечивающих проведение аукциона, после снижения начальной (максимальной) цены государственного контракта или текущего минимального предложения о цене государственного контракта на аукционе. Если в течение указанного времени ни одного предложения о более низкой цене государственного контракта не поступило, аукцион автоматически, при помощи программных и технических средств, обеспечивающих его проведение, завершается.

5.2.12. В течение десяти минут с момента завершения в соответствии с пунктом 5.2.11 настоящей документации аукциона любой участник аукциона вправе подать предложение о цене государственного контракта, которое не ниже чем последнее предложение о минимальной цене государственного контракта на аукционе независимо от "шага аукциона".

5.2.13. Оператор электронной площадки обеспечивает при проведении аукциона конфиденциальность данных об участниках аукциона.

5.2.14. Во время проведения аукциона оператор электронной площадки отклоняет предложение о цене государственного контракта в момент его поступления, если оно не соответствует требованиям, предусмотренным документацией об аукционе.

5.2.15. В случае, если была предложена цена государственного контракта, равная цене, предложенной другим участником аукциона, лучшим признается предложение о цене государственного контракта, поступившее ранее других предложений.

5.2.16. В случае проведения аукциона, в соответствии с пунктом 5.2.5 к настоящей документации участником аукциона, предложившим наиболее низкую цену государственного контракта, признается лицо, предложившее наиболее низкую общую цену запасных частей к технике, к оборудованию и наиболее низкую цену единицы услуги и (или) работы по техническому обслуживанию и (или) ремонту техники, оборудования, наиболее низкую цену единицы услуги, за исключением случая, установленного пунктом 5.2.17 к настоящей документации.

5.2.17. В случае, если при проведении аукциона цена государственного контракта снижена до нуля, проводится аукцион на право заключить государственный контракт. В этом случае аукцион проводится путем повышения цены государственного контракта исходя из положений настоящей документации о порядке проведения аукциона с учетом следующих особенностей:

5.2.17.1 аукцион в соответствии с пунктом 5.2.17 настоящей документации проводится до достижения цены государственного контракта не более чем сто миллионов рублей;

5.2.17.2 в случае проведения аукциона в соответствии с пунктом 5.2.17 участник аукциона не вправе подавать предложения о цене государственного контракта выше максимальной суммы сделки для такого участника размещения заказа, указанной в содержащемся в реестре участников размещения заказа, получивших аккредитацию на электронной площадке, решении об одобрении или о совершении по результатам аукционов сделок от имени участника размещения заказа;

5.2.17.3 в случае проведения аукциона на право заключить государственный контракт до достижения цены государственного контракта, превышающей соответствующее значение начальной (максимальной) цены государственного контракта, обеспечение исполнения государственного контракта предоставляется в размере обеспечения исполнения государственного контракта, предусмотренном документацией об аукционе, исходя из цены государственного контракта, достигнутой на аукционе, проводимом в соответствии с настоящим пунктом 5.2.17.

5.2.18. Протокол проведения аукциона размещается оператором электронной площадки на электронной площадке в течение тридцати минут после окончания аукциона. В этом протоколе указываются адрес электронной площадки, дата, время начала и окончания аукциона, начальная (максимальная) цена государственного контракта, все минимальные предложения о цене государственного контракта, сделанные участниками аукциона и ранжированные по мере убывания (в случае, предусмотренном пунктом 5.2.17 к настоящей документации по мере возрастания) с указанием порядковых номеров, присвоенных заявкам на участие в аукционе, которые поданы участниками аукциона, сделавшими соответствующие предложения о цене государственного контракта, и с указанием времени поступления данных предложений.

5.2.19. В течение одного часа после размещения на электронной площадке протокола, оператор электронной площадки обязан направить Государственному заказчику такой протокол и вторые части заявок на участие в аукционе, поданных участниками аукциона, предложения о цене государственного контракта которых при ранжировании в соответствии с пунктом 5.2.18 к настоящей документации получили первые десять порядковых номеров, или в случае, если в аукционе принимали участие менее десяти участников аукциона, вторые части заявок на участие в аукционе, поданных такими участниками аукциона, а также документы указанных участников, содержащиеся на дату и время окончания срока подачи заявок на участие в аукционе в реестре участников размещения заказа, получивших аккредитацию на электронной площадке. В течение этого же срока оператор электронной площадки обязан направить также уведомление указанным участникам аукциона.

5.2.20. В случае, если в течение десяти минут после начала проведения аукциона ни один из участников аукциона не подал предложение о цене государственного контракта в соответствии с пунктом 5.2.7 к настоящей документации аукцион признается несостоявшимся. В течение тридцати минут после окончания указанного времени оператор электронной площадки размещает на электронной площадке протокол о признании аукциона несостоявшимся. В этом протоколе указываются адрес электронной площадки, дата, время начала и окончания аукциона, начальная (максимальная) цена государственного контракта.

5.2.21. Любой участник аукциона после размещения на электронной площадке указанного в пункте 5.2.18 к настоящей документации протокола вправе направить оператору электронной площадки запрос о разъяснении результатов аукциона. Оператор электронной площадки в течение двух рабочих дней со дня поступления данного запроса предоставляет такому участнику аукциона соответствующие разъяснения.

5.2.22. Оператор электронной площадки обеспечивает непрерывность проведения аукциона, надежность функционирования программных и технических средств, используемых для проведения аукциона, равный доступ участников аукциона к участию в нем.


6. Определение победителя аукциона


6.1. Рассмотрение вторых частей заявок.

6.1.1. Единая комиссия рассматривает вторые части заявок на участие в аукционе, а также документы, направленные Государственному заказчику оператором электронной площадки в соответствии с пунктом 5.2.19 настоящей документации, на соответствие их требованиям, установленным документацией об аукционе.

6.1.2. Единой комиссией на основании результатов рассмотрения вторых частей заявок на участие в аукционе принимается решение о соответствии или о несоответствии заявки на участие в аукционе требованиям, установленным документацией об аукционе, в порядке и по основаниям, которые предусмотрены настоящей документацией об аукционе. Для принятия указанного решения Единая комиссия также рассматривает содержащиеся в реестре участников размещения заказа, получивших аккредитацию на электронной площадке, сведения об участнике размещения заказа, подавшем такую заявку на участие в аукционе.

6.1.3. Единая комиссия рассматривает вторые части заявок на участие в аукционе, направленных в соответствии с пунктом 5.2.19 настоящей документации до принятия решения о соответствии пяти заявок на участие в аукционе требованиям, предусмотренным документацией об аукционе. В случае, если в аукционе принимали участие менее десяти участников аукциона и менее пяти заявок на участие в аукционе соответствуют указанным требованиям, Единая комиссия рассматривает вторые части заявок на участие в аукционе, поданных всеми участниками аукциона, принявшими участие в аукционе. Рассмотрение указанных заявок на участие в аукционе начинается с заявки на участие в аукционе, поданной участником аукциона, предложившим наиболее низкую цену государственного контракта (в случае, предусмотренном пунктом 5.2.17 к настоящей документации - наиболее высокую цену государственного контракта), и осуществляется с учетом ранжирования заявок на участие в аукционе в соответствии с пунктом 5.2.18 к настоящей документации.

6.1.4. В случае, если в соответствии с пунктом 6.1.3 к настоящей документации не выявлены пять заявок на участие в аукционе, соответствующих требованиям, установленным документацией об аукционе, из десяти заявок на участие в аукционе, направленных ранее Государственному заказчику по результатам ранжирования в течение одного часа с момента поступления соответствующего уведомления от Государственного заказчика, оператор электронной площадки направляет Государственному заказчику все вторые части заявок на участие в аукционе участников аукциона, ранжированные в соответствии с пунктом 5.2.18 к настоящей документации для выявления пяти заявок на участие в аукционе, соответствующих требованиям, установленным документацией об аукционе.

6.1.5. Общий срок рассмотрения вторых частей заявок не может превышать шесть дней со дня размещения на электронной площадке протокола проведения аукциона. В случае если начальная цена аукциона не превышает три миллиона рублей, срок рассмотрения вторых частей заявок на участие в аукционе не может превышать четыре дня со дня размещения на электронной площадке протокола проведения аукциона.

6.1.6. Заявка на участие в аукционе признается не соответствующей требованиям, установленным документацией об аукционе, в случае:

1) непредставления документов, определенных пунктом 3.2.3 настоящей документации, с учетом документов, ранее представленных в составе первых частей заявок на участие в аукционе, отсутствия документов, предусмотренных пунктами 1, 3-5, 7 и 8 части 2 статьи 41.4 настоящего Федерального закона, или их несоответствия требованиям документации об аукционе, а также наличия в таких документах недостоверных сведений об участнике размещения заказа. Отсутствие документов, предусмотренных пунктами 1, 3-5, 7 и 8 части 2 статьи 41.4 настоящего Федерального закона от 21.07.2005 N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд", или их несоответствие требованиям документации об аукционе, а также наличие в таких документах недостоверных сведений об участнике размещения заказа определяется на дату и время окончания срока подачи заявок на участие в аукционе. При этом заявка на участие в аукционе не может быть признана не соответствующей требованиям, установленным документацией об аукционе, на основании получения документов, предусмотренных пунктом 4 части 2 статьи 41.4 настоящего Федерального закона, более чем за шесть месяцев до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе;

2) несоответствия участника размещения заказа требованиям, установленным в соответствии со статьей 11 Федерального закона от 21.07.2005 года N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд" п. 1.7.2 и п. 1.7.3 настоящей документации.

6.1.7. В случае принятия решения о соответствии пяти заявок на участие в аукционе требованиям, установленным документацией об аукционе, а также в случае принятия на основании рассмотрения вторых частей заявок на участие в аукционе, поданных всеми участниками аукциона, принявшими участие в аукционе, решения о соответствии более одной заявки, но менее пяти заявок на участие в аукционе указанным требованиям Единой комиссией оформляется протокол подведения итогов аукциона, который подписывается всеми присутствующими на заседании членами Единой комиссии и Государственным заказчиком, в день окончания рассмотрения заявок на участие в аукционе. Протокол содержит сведения о порядковых номерах пяти заявок на участие в аукционе, которые ранжированы в соответствии с пунктом 5.2.18 к настоящей документации и в отношении которых принято решение о соответствии требованиям, установленным документацией об аукционе, а в случае принятия на основании рассмотрения вторых частей заявок на участие в аукционе, поданных всеми участниками аукциона, принявшими участие в аукционе, решения о соответствии более одной заявки, но менее пяти заявок на участие в аукционе - о порядковых номерах таких заявок на участие в аукционе, которые ранжированы в соответствии с пунктом 5.2.18 к настоящей документации и в отношении которых принято решение о соответствии указанным требованиям, об участниках размещения заказа, вторые части заявок на участие в аукционе которых рассматривались, решение о соответствии или о несоответствии заявок на участие в аукционе требованиям, установленным документацией об аукционе, с обоснованием принятого решения и с указанием положений Федерального закона от 21.07.2005 года N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд", которым не соответствует участник размещения заказа, положений документации об аукционе, которым не соответствует заявка на участие в аукционе этого участника размещения заказа, положений заявки на участие в аукционе, которые не соответствуют требованиям, установленным документацией об аукционе, сведения о решении каждого члена Единой комиссии о соответствии или о несоответствии заявки на участие в аукционе требованиям, установленным документацией об аукционе. В течение дня, следующего за днем подписания протокола, протокол размещается Государственным заказчиком, на электронной площадке.

6.1.8. Участник аукциона, который предложил наиболее низкую цену государственного контракта и заявка на участие в аукционе которого соответствует требованиям документации об аукционе, признается победителем аукциона. В случае, предусмотренном пунктом 5.2.17 к настоящей документации победителем аукциона признается участник аукциона, который предложил наиболее высокую цену государственного контракта и заявка на участие в аукционе которого соответствует требованиям документации об аукционе.

6.1.9. В течение одного часа с момента размещения на электронной площадке указанного в пунктах 6.1.7 к настоящей документации и 6.1.10 к настоящей документации протокола оператор электронной площадки направляет участникам аукциона вторые части заявок на участие в аукционе которых рассматривались и в отношении заявок на участие в аукционе которых принято решение о соответствии или о несоответствии требованиям, предусмотренным документацией об аукционе, уведомления о принятом решении.

6.1.10. В случае, если Единой комиссией принято решение о несоответствии всех вторых частей заявок на участие в аукционе или о соответствии только одной второй части заявки на участие в аукционе, в протокол подведения итогов аукциона вносится информация о признании аукциона несостоявшимся.

6.1.11. Любой участник аукциона, за исключением участников аукциона, заявки на участие в аукционе которых получили первые три порядковых номера в соответствии с протоколом подведения итогов аукциона, вправе отозвать заявку на участие в аукционе, направив уведомление об этом оператору электронной площадки, с момента опубликования указанного протокола.

6.1.12. В случае, если в течение одного квартала на одной электронной площадке в отношении вторых частей трех заявок на участие в аукционе, поданных одним участником размещения заказа, приняты решения о несоответствии таких заявок требованиям, предусмотренным документацией об аукционе, по основаниям, установленным пунктом 1 части 6 статьи 41.11. Федерального закона от 21.07.2005 года N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд" (за исключением случаев, если указанный участник размещения заказа обжаловал данные решения в соответствии с настоящим Федеральным законом и по результатам обжалования вынесено решение о необоснованных решениях Единой комиссии о несоответствии заявок на участие в аукционе требованиям документации об аукционе), оператор электронной площадки по истечении тридцати дней с момента принятия решений о несоответствии таких заявок требованиям, предусмотренным документацией об аукционе, по указанным основаниям прекращает осуществленное в соответствии с частью 11 статьи 41.8 Федерального закона от 21.07.2005 года N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд" блокирование операций по счету для проведения операций по обеспечению участия в аукционах участника размещения заказа в отношении денежных средств в размере обеспечения заявки на участие в аукционе и перечисляет эти денежные средства Государственному заказчику.

6.1.13. В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только одна заявка на участие в аукционе, поданная участником аукциона, принявшим участие в аукционе, признана соответствующей требованиям, предусмотренным документацией об аукционе, Государственный заказчик направляет оператору электронной площадки проект государственного контракта, прилагаемого к документации об аукционе, без подписи государственного контракта Государственным заказчиком в течение пяти дней со дня размещения на электронной площадке указанного в пункте 6.1.10 к настоящей документации протокола. Заключение контракта с участником аукциона, подавшим такую заявку на участие в аукционе, осуществляется в соответствии с частями 3-8, 11, 12, 17-19 статьи 41.12. Федерального закона от 21.07.2005 года N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд". При этом государственный контракт заключается на условиях, предусмотренных документацией об аукционе, по минимальной цене государственного контракта, предложенной указанным участником аукциона при проведении аукциона. Указанный участник размещения заказа не вправе отказаться от заключения государственного контракта.


7. Заключение государственного контракта по итогам аукциона


7.1. По результатам аукциона государственный контракт заключается с победителем аукциона, а в случаях, предусмотренных настоящей аукционной документацией, с иным участником аукциона, заявка на участие в аукционе которого в соответствии со статьей 41.11 Федерального закона от 21.07.2005 года N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд" признана соответствующей требованиям, установленным документацией об аукционе.

7.2. Государственный заказчик в течение пяти дней со дня размещения на электронной площадке указанного в 6.1.7 настоящей документации протокола направляют оператору электронной площадки без подписи Государственного заказчика проект контракта, который составляется путем включения цены контракта, предложенной участником аукциона, с которым заключается контракт, сведений о товаре (товарный знак и (или) конкретные показатели товара), указанных в заявке на участие в аукционе такого участника, в проект контракта, прилагаемого к документации об аукционе.

7.3. В течение одного часа с момента получения проекта контракта оператор электронной площадки направляет проект контракта без электронной цифровой подписи лица, имеющего право действовать от имени Государственного заказчика, участнику аукциона, с которым заключается контракт.

7.4. В течение пяти дней со дня получения проекта контракта участник аукциона направляет оператору электронной площадки проект контракта, подписанный электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени участника аукциона, а также подписанный электронной цифровой подписью указанного лица документ об обеспечении исполнения контракта в случае, если Государственным заказчиком было установлено требование обеспечения исполнения контракта или предусмотренный частью 7.4.1 настоящей документации.

7.4.1. Участник аукциона, с которым заключается контракт, в случае наличия разногласий по проекту контракта, направленному в соответствии с положениями настоящей статьи, направляет протокол указанных разногласий, подписанный электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени участника размещения заказа, оператору электронной площадки. При этом участник аукциона, с которым заключается контракт, указывает в протоколе разногласий положения проекта контракта, не соответствующие извещению о проведении аукциона, документации об аукционе и заявке на участие в аукционе этого участника размещения заказа, с указанием соответствующих положений данных документов. В течение одного часа с момента получения протокола разногласий оператор электронной площадки направляет такой протокол разногласий Государственному заказчику.

7.4.2. В течение трех дней со дня получения от оператора электронной площадки протокола разногласий участника аукциона, с которым заключается контракт, Государственный заказчик рассматривает данный протокол разногласий и без подписи Государственного заказчика направляют доработанный проект контракта оператору электронной площадки либо повторно направляют оператору электронной площадки проект контракта с указанием в отдельном документе причин отказа учесть полностью или частично содержащиеся в протоколе разногласий замечания участника аукциона, с которым заключается контракт.

7.4.3. В течение часа с момента получения документов, предусмотренных пунктом 4.2 статьи 41.12 Федерального закона от 21.07.2005 года N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд", оператор электронной площадки направляет такие документы без электронной цифровой подписи лица, имеющего право действовать от имени Государственного заказчика, участнику аукциона, с которым заключается контракт.

7.4.4. В течение трех дней со дня получения документов, предусмотренных пунктом 4.2 статьи 41.12 Федерального закона от 21.07.2005 года N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд", участник аукциона, с которым заключается контракт, направляет оператору электронной площадки проект контракта, подписанный электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени этого участника аукциона, а также документ об обеспечении исполнения контракта, подписанный электронной цифровой подписью указанного лица, в случае, если Государственным заказчиком установлено требование обеспечения исполнения контракта, или предусмотренный пунктом 4.1 статьи 41.12 Федерального закона от 21.07.2005 года N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд" протокол разногласий. В течение одного часа с момента получения протокола разногласий оператор электронной площадки направляет такой протокол разногласий Государственному заказчику.

7.4.5. В случае направления в соответствии с пунктом 4.4 статьи 41.12 Федерального закона от 21.07.2005 года N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд" оператором электронной площадки протокола разногласий Государственный заказчик рассматривает данные разногласия в порядке, установленном пунктом 4.2 статьи 41.12 Федерального закона от 21.07.2005 года N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд", в течение трех дней со дня получения такого протокола разногласий. При этом направление проекта контракта с указанием в отдельном документе причин отказа учесть полностью или частично содержащиеся в протоколе разногласий замечания участника аукциона, с которым заключается контракт, допускается при условии, что участник аукциона, с которым заключается контракт, направил протокол разногласий, предусмотренный пунктом 4.4 статьи 41.12 Федерального закона от 21.07.2005 года N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд", не позднее чем в течение тринадцати дней со дня размещения на электронной площадке протокола.

7.4.6. В случаях, предусмотренных пунктами 4.2 и 4.4 статьи 41.12 Федерального закона от 21.07.2005 года N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд", в течение трех дней со дня получения проекта контракта участник аукциона направляет оператору электронной площадки проект контракта, подписанный электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени этого участника аукциона, а также документ об обеспечении исполнения контракта, подписанный электронной цифровой подписью указанного лица, если Государственным заказчиком установлено требование обеспечения исполнения контракта.

7.5. В течение одного часа с момента получения проекта контракта, подписанного электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени участника аукциона, а также документа об обеспечении исполнения контракта, подписанного электронной цифровой подписью указанного лица, но не ранее чем через десять дней со дня размещения на электронной площадке протокола, указанного в части 8 статьи 41.11 настоящего Федерального закона от 21.07.2005 N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд", оператор электронной площадки направляет Государственному заказчику подписанный проект контракта и документ об обеспечении исполнения контракта.

7.6. Государственный заказчик, в течение трех дней со дня получения от оператора электронной площадки проекта контракта и, если Государственным заказчиком было установлено требование обеспечения исполнения контракта, документа об обеспечении исполнения контракта, подписанных электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени участника аукциона, обязаны направить оператору электронной площадки контракт, подписанный электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени Государственного заказчика.

7.7. Оператор электронной площадки в течение одного часа с момента получения контракта, подписанного электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени Государственного заказчика, обязан направить подписанный контракт участнику аукциона, с которым заключается контракт.

7.8. Государственный контракт считается заключенным с момента направления оператором электронной площадки участнику аукциона контракта в соответствии с пунктом 7.7 к настоящей документации.

7.9. В случае заключения государственного контракта с физическим лицом, за исключением индивидуального предпринимателя и иного занимающегося частной практикой лица, оплата такого контракта, если иное не предусмотрено документацией об аукционе, уменьшается на размер налоговых платежей, связанных с оплатой контракта.

7.10. В случае, если Государственным заказчиком установлено требование обеспечения исполнения контракта, контракт заключается только после предоставления участником аукциона, с которым заключается контракт, безотзывной банковской гарантии, выданной банком или иной кредитной организацией, договора поручительства или передачи Государственному заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита), в размере обеспечения исполнения контракта, установленном документацией об аукционе. Способ обеспечения исполнения контракта из указанных в настоящей части способов определяется таким участником аукциона самостоятельно. Если участником аукциона, с которым заключается контракт, является бюджетное учреждение и Государственным заказчиком установлено требование обеспечения исполнения контракта, предоставление обеспечения исполнения контракта не требуется.

7.11. Государственный контракт может быть заключен не ранее чем через десять дней со дня размещения на электронной площадке протокола подведения итогов аукциона.

7.12. Государственный контракт заключается на условиях, указанных в извещении о проведении аукциона и документации об аукционе, по цене, предложенной победителем аукциона, либо в случае заключения государственного контракта с иным участником аукциона по цене, предложенной таким участником открытого аукциона.

7.13. В случае, если в документации об аукционе при размещении заказа на выполнение работ по техническому обслуживанию и (или) ремонту техники, оборудования, оказание услуг связи, юридических услуг указывались цена запасных частей (каждой запасной части) к технике, к оборудованию, цена единицы услуги и (или) работы, предложенные лицом, с которым заключается контракт, при проведении аукциона, цена запасных частей (каждой запасной части) к технике, к оборудованию, цена единицы услуги и (или) работы являются твердыми и не могут изменяться в ходе исполнения такого контракта. Оплата выполнения таких работ, оказания таких услуг осуществляется по цене единицы услуги и (или) работы исходя из объема фактически оказанных услуг, выполненных работ, по цене каждой запасной части к технике, к оборудованию исходя из количества запасных частей, поставки которых осуществлялись в ходе исполнения контракта, но в размере, не превышающем начальной (максимальной) цены контракта, указанной в документации об аукционе.


8. Информационная карта аукциона (ИКА)



Пункт 1

Государственный заказчик


Федеральное агентство по рыболовству.

Адрес Государственного заказчика: 107996, г. Москва, Рождественский бульвар, д. 12.

Контактный телефон: (495) 625-63-23

Контактное лицо: Авдеев Борис Николаевич (avdeev@fishcom.ru).


Пункт 2

Предмет аукциона


Право на заключение государственного контракта на выполнение работ по реконструкции здания общежития N 3, ФГОУ СПО "Сахалинский морской колледж", ул. Ленина, 61а, г. Невельск, Сахалинская область (Далее - Объект).


Пункт 3

Место, условия и сроки выполнения работ


Место проведения работ:

Здание общежития N 3, ФГОУ СПО "Сахалинский морской колледж", ул. Ленина, 61а, г. Невельск, Сахалинская область

Сроки выполнения работ: с момента заключения Государственного контракта до 1 декабря 2011 года

Условия выполнения работ: в соответствии с Техническим заданием (Приложение N 1 к настоящей документации об открытом аукционе в электронной форме).


Пункт 4

Начальная (максимальная) цена государственного контракта


Начальная (максимальная) цена государственного контракта составляет - 6 123 750 (Шесть миллионов сто двадцать три тысячи семьсот пятьдесят) рублей 00 копеек, в том числе НДС.

Указанная сумма получена путем вычитания из средств, необходимых для реконструкции здания общежития N 3 ул. Ленина, 61а, г. Невельск, Сахалинской области, которая в соответствии с Положительным заключением Государственной экспертизы от 14 марта 2011 года N 65-1-5-0020-11 составляет 53 960 280 (Пятьдесят три миллиона девятьсот шестьдесят тысяч двести восемьдесят) рублей 00 копеек (в ценах 3 квартала 2010 года), объемов бюджетных ассигнований, направленных на оплату ранее выполненных работ (в том числе рабочий проект, сметная документация Приложение N 1 к техническому заданию).


Пункт 5

Шаг аукциона


"Шаг аукциона" составляет от 0,5 процента до одного процента начальной (максимальной) цены контракта.

В течение десяти минут с момента завершения аукциона любой участник аукциона вправе подать предложение о цене контракта независимо от "шага аукциона" с учетом требований, предусмотренных частями 8 и 9 статьи 41.10. 94-ФЗ от 21.07.2005 года "О размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд


Пункт 6

Источник финансирования, форма, срок и порядок оплаты


Источник финансирования - Федеральный бюджет

Форма, сроки и порядок оплаты работ по реконструкции здания общежития N 3, ФГОУ СПО "Сахалинский морской колледж", ул. Ленина, 61а, г. Невельск, Сахалинская область - оплата выполненных работ по государственному контракту производится Государственным заказчиком Подрядчику согласно Календарному плану Приложение N 2 к государственному контракту, подписанных Государственным заказчиком и Подрядчиком актов приемки-передачи выполненных работ и форм отчетности КС-2 и КС-3.

Оплата производится за фактически выполненные работы по государственному контракту.

Оплата выполненных работ производится Государственным заказчиком в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента представления (выставления) Подрядчиком счета при соблюдении условий п. 2.3 государственного контракта.

Датой оплаты работ по государственному контракту считается дата списания денежных средств с лицевого счета Государственного заказчика.

При расхождении фактической стоимости работ со стоимостью работ, предусмотренной государственным контрактом, действует стоимость работ, предусмотренная государственным контрактом.

Оплата по государственному контракту производится Государственным заказчиком безналичным перечислением денежных средств на расчетный счет Подрядчика.

При уменьшении в установленном порядке средств бюджета, выделенных для финансирования работ по государственному контракту, Стороны на основании п. 1 ст. 767 ГК РФ должны согласовать новые сроки выполнения работ по Контракту, а если необходимо и другие условия выполнения работ по государственному контракту в тридцатидневный срок с момента принятия уполномоченным государственным органом решения об уменьшении средств бюджета, выделенных для финансирования работ по государственному контракту.


Пункт 7

Требования к содержанию и составу первой и второй части заявки


Первая часть заявки на участие в аукционе должна содержать следующие сведения:

- согласие участника размещения заказа на выполнение работ на условиях, предусмотренных документацией об аукционе.

При размещении заказа на выполнение работ, оказание услуг, для выполнения, оказания которых используется товар:

- согласие, предусмотренное пунктом 2 раздела 3.2.2 настоящей документации, в том числе означающее согласие на использование товара, указание на товарный знак которого содержится в документации об аукционе, или согласие, предусмотренное пунктом 2 раздела 3.2.2 настоящей документации, указание на товарный знак предлагаемого для использования товара и конкретные показатели этого товара, соответствующие значениям эквивалентности, установленным документацией об аукционе, если участник размещения заказа предлагает для использования товар, который является эквивалентным товару, указанному в документации об аукционе, при условии содержания в документации об аукционе указания на товарный знак используемого товара, а также требования о необходимости указания в заявке на участие в аукционе на товарный знак;

- согласие, предусмотренное пунктом 2 раздела 3.2.2 настоящей документации, а также конкретные показатели, соответствующие значениям, установленным документацией об аукционе, и товарный знак (при его наличии) предлагаемого для использования товара при условии отсутствия в документации об аукционе указания на товарный знак используемого товара.

2. Вторая часть заявки на участие в аукционе должна содержать следующие документы и сведения:

1) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика;

2) Копии документов, подтверждающих соответствие участника размещения заказа требованию, установленному пунктом 1 части 1 статьи 11 Федерального закона от 21.07.2005 г. N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд".

Участнику размещения заказа необходимо в составе заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме представить свидетельство о допуске к следующим видам работ, выданное саморегулируемой организацией в области строительства, реконструкции, капитального ремонта в порядке, установленном Градостроительным кодексом Российской Федерации:

1. Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком):

33.3. Жилищно-гражданское строительство

33.4. Объекты электроснабжения до 110 кВ включительно

33.5. Объекты теплоснабжения

33.7. Объекты водоснабжения и канализации.

3) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом контракта, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, обеспечения исполнения контракта являются крупной сделкой. Предоставление указанного решения не требуется в случае, если начальная (максимальная) цена контракта не превышает максимальную сумму сделки, предусмотренную решением об одобрении или о совершении сделок, предоставляемым для аккредитации участника размещения заказа на электронной площадке.


Пункт 8

Требования к качеству, объёму, техническим характеристикам работ


Весь товар должен быть новым, по объему и техническим характеристикам должен соответствовать Техническому заданию. (Приложение N 1 к настоящей документации об открытом аукционе в электронной форме).


Пункт 9

Дата и время окончания срока подачи заявок


10-00 (московское время) 8 августа 2011 г.


Пункт 10

Дата окончания срока рассмотрения заявок


15 августа 2011 г.


Пункт 11

Дата проведения аукциона


19 августа 2011 года.


Пункт 12

Порядок формирования цены контракта


В указанную цену государственного контракта включается компенсация всех издержек Подрядчика, связанных с исполнением государственного контракта, и вознаграждение Подрядчика.

В цену государственного контракта, в частности, входит:

- оплата всех работ связанных непосредственно с осуществлением реконструкции Объекта;

- оплата аренды необходимых для реконструкции машин и техники (включая амортизацию машин и техники), в том числе деталей, конструкций и оборудования;

- оплата всех строительных материалов, связанных с выполнением работ по настоящему Контракту (реконструкцией Объекта), в том числе деталей, конструкций и оборудования;

- проведение всех необходимых испытаний, связанных с реконструкцией Объекта;

- работы по временному подключению Объекта ко всем необходимым коммуникациям;

- работы по подключению Объекта ко всем необходимым коммуникациям при сдаче Объекта в эксплуатацию;

- охрана Объекта.

В цену включаются все расходы Подрядчика, производимые им в процессе поставки товара, выполнения работ, оказания услуг, в том числе расходы на страхование, уплату налогов, сборов и других обязательных платежей.


Пункт 13

Сведения о валюте


Цена указывается в рублях Российской Федерации.


Пункт 14

Срок подписания государственного контракта


Государственный контракт должен быть заключен не ранее чем через 10 (десять) дней со дня размещения на официальном сайте протокола подведения итогов аукциона в электронной форме.


Пункт 15

Адрес электронной площадки


http://www.sberbank-ast.ru


Пункт 16

Обеспечение заявки


Размер обеспечения заявки на участие в аукционе устанавливается в размере 5 (пять) % от начальной цены Государственного контракта, что составляет 306 187 (Триста шесть тысяч сто восемьдесят семь) рублей 50 копеек.


Пункт 17

Обеспечение контракта


Обеспечение исполнения государственного контракта: устанавливается в размере 30% (Тридцать) процентов начальной (максимальной) цены государственного контракта, что составляет 1 837 125 (Один миллион восемьсот тридцать семь тысяч сто двадцать пять) рублей 00 копеек с учетом НДС, указанной в извещении о проведении аукциона в электронной форме. Победитель аукциона в электронной форме до заключения государственного контракта по своему усмотрению предоставляет Государственному заказчику безотзывную банковскую гарантию, договор поручительства или передает Государственному заказчику в залог денежные средства, в том числе в форме вклада (депозита) в размере обеспечения исполнения государственного контракта.

Способ обеспечения исполнения обязательств государственного контракта определяется участником аукциона в электронной форме, с которым заключается государственный контракт, самостоятельно.


Пункт 18

Дополнительные требования к участникам размещения заказа


Участник размещения заказа не должен числиться в реестре недобросовестных поставщиков.


Приложение N 1

к Аукционной документации


Техническое задание
на выполнение в 2011 году работ по реконструкции здания общежития N 3 ул. Ленина, 61а, г. Невельск, Сахалинская область, ФГОУ СПО "Сахалинский морской колледж", г. Невельск


1. Основание для производства работ по реконструкции


1.1. Основанием для производства работ по реконструкции являются:

- разрешение на строительство - N RU 655020002006001-191/11 от 24 марта 2011 г.

- положительное заключение Государственной экспертизы N 6515002010 от 14 марта 2011 года;

правоустанавливающий документ на земельный участок свидетельство о государственной регистрации права Серия 65АА N 094806 от 06 сентября 2005 г.

проектная документация - задание на проектирование объекта, результаты обследования строительных конструкций здания N 18/393 от 10.06.2009 года, технический паспорт на здание общежитие N 3 инженерно-строительные изыскания 43-4/2009, заключение СНТЦ ОАО институт "Сахалингражданпроект".

- рабочая документация 223-08-1-пз, 223-08-01-АС, 223-08-01-СМ, 223-08-1-ВК, 223-08-1ОВ, 223-08-1ЭО:

- указанные документы предоставляются Заказчиком (Застройщиком); федеральное государственное образовательное учреждение среднего профессионального образования "Сахалинский морской колледж".

- источник финансирования - федеральный бюджет.

- адрес объекта общежитие N 3, ул. Ленина 61а, г. Невельск, Невельского района, Сахалинской области.


2. Описание объекта реконструкции


2.1. технико-экономические показатели объекта:


Площадь застройки

Ед. изм.

До реконструкции

После реконструкции

Площадь застройки

м. кв.

657,3

664,5

Общая площадь

м. кв.

2183,4

2073,3

Строительный объем

м. куб.

9578

9698

Этажность здания

эт.

4

4


Проект "Реконструкция здания общежитие N 3" выполняется для существующего эксплуатируемого здания. Проект предусматривает мероприятия, направленное по восстановлению конструкций и инженерного оборудования. Поврежденного в результате физического износа и землетрясения;

2.2. Географическое размещение: участок расположен в центральной части г. Невельска. Поверхность территории искусственно спланирована, площадка сложена грунтами II категории, нормативная глубина промерзания - 1,72 м; климатический район - II; климатический подрайон - II Г; снеговая нагрузка - 3,2 кПа; господствующее направление ветра - с; сейсмичность площадки - 8 баллов;

Объемно планированные решения состав и расположение в реконструкции не изменились. В связи с устройством монолитного ж/б усиление стен в виде ж/б рубашек и армоцементной штукатурки уменьшились объемно - планировочные показатели.


3. Нормативно-технические требования


3.1. Выполнение работ должно соответствовать государственным стандартам, техническим нормам, строительным нормам и правилам, экологическим нормативным актам страны.


4. Основные конструкции


4.1. Конструктивная система - стеновая с несущими продольными стенами.

4.2. фундаменты - ленточные из сборных бетонных блоков типа ФБС с размерами блока (600*580) h мм h = 1,8 м кладка без армирования, монолитный пояс поверху толщиной 350-600 мм деформации отсутствуют.

4.3. Стены.

- наружные 390 мм из шлакоблочных камней. Для усиления стен применяют арматурную сетку, которая закрепляется на стенках сквозными анкерами.

4.4. Ограждающие стены.

- покрытие металлическая панель "сайдинг".

4.5. Лестницы.

- внутренние в закрытых лестничных клетках, двухмаршевые сборные железобетонные.

4.6. Крыша.

чердачная скатная, стропила деревянные, кровля из профнастила

4.7. Перегородки.

- каменные из шлакоблочных камней.

4.8. Перекрытие.

Из сборных ж/б плит шириной 0,8 м с овальными пустотами.

4.9. Перемычки.

- сборные железобетонные.

4.10. Окна.

Блоки оконные с двойным остеклением ГОСТ 11214-2003.

4.11. Полы в кубриках - линолеум, полы в коридорах - бетон мозаичный, полы в туалете, раздевалке, душевой - керамическая плитка, полы в сушилке, в тепловом узле - бетон В 15, полы в тамбуре, лестничной клетке - керамическая плитка.


5. Хоз.-питьевой водопровод


В проекте разработаны системы водоснабжения и канализации:

- объединенный хоз.-питьевой и противопожарный водопровод;

- горячий водопровод;

- бытовая канализация.

Источником водоснабжения реконструируемого здания общежития является городская сеть водопровода. Строительный объем здания составляет 7900 , расход воды на внутреннее пожаротушение принят 2,5 л/сек по СНиП 2.04.01-85 п. 6.1.

Система холодного водопровода - объединенная хоз.-питьевого и пожарного назначения.

На существующем вводе водопровода предусмотрен водомерный узел со счетчиком марки ВСХ-32 и обводной линией с электрифицированной задвижкой. Гарантированный напор на вводе водопровода - 15 м, что является недостаточным для обеспечения напора при пожаротушении. Для создания необходимого напора во внутренней водопроводной сети для внутреннего пожаротушения устанавливаются насосы. Магистральная сеть и стояки холодного горячего водопровода проложены из стальных водогазопроводных труб по ГОСТ 3262-75 в тепловой изоляции. Разводка по этажам и проводов приборов осуществляется из металлических труб типа "Метанол".

Пожаротушение осуществляется пожарными кранами 50 мм. Расстановка пожарных кранов выполнена с учетом радиуса действия 20 м.

Схема внутреннего водопровода тупиковая. Разводка магистральных сетей выполнена под потолком 1 этажа.


6. Горячее водоснабжение


Горячее водоснабжение решено по закрытой схеме от двух пластинчатых теплообменников, подключенному к тепловому пункту по двухступенчатой последовательной схеме. Магистральная сеть горячего водоснабжения проложена из стальных водогазопроводных труб по ГОСТ 3262-75 в тепловой изоляции. Разводка по этажам и подвод к приборам осуществляется из металлополимерных труб типа "Метанол".


7. Бытовая канализация


В здании запроектирована система бытовой канализации для отведения сточных вод от санитарно-технических приборов в наружную сеть. Подключение проектируемой системы внутренней канализации производится к существующему канализационному колодцу. Диаметр выпуска соответствует диаметру стояка, присоединяемому к данному выпуску. На сети внутренней канализации устраиваются прочистки и ревизии. В помещениях душевой предусматривается устройство лотков с установкой в них трапов.

Система канализации вентилируется через стояк, вытяжная часть которого выводится на 0,5 м выше скатной кровли и заканчивается обрезом трубы. На канализационном стояке при прохождении его через перекрытия устанавливаются противопожарные муфты "ОГРАКС-ПМ" или эквивалент.

Сети канализации монтируются из полиэтиленовых канализационных труб по ГОСТ 22689.2-89.

Антисейсмические мероприятия

- на вводе водопровода перед водомерным узлом, в местах присоединения трубопроводов к насосам устанавливаются гибкие вставки из рукавов по серии 3.904-24,

- применение полиэтиленовых раструбных канализационных труб для внутренней канализации;

Стыковые соединения полиэтиленовых раструбных канализационных труб выполняются с применением резиновых уплотнительных колец;

- в местах поворота канализационного стояка и опусков из вертикального положения в горизонтальное предусматриваются бетонные упоры.


8. Вентиляция


В душевых, санузлах, умывальных и сушилках вентиляция - приточно-вытяжная с механическим побуждением. В остальных помещениях вентиляция - неорганизованная, с периодическим проветриванием при открывании фрамуг окон. В здании запроектировано: 1 приточная система (П1) и 4 вытяжные системы (В1-В4).

Приточная система П1 подает наружный воздух в раздевалки и сушилки. Вытяжные системы обслуживают: В1 - душевые на 1 этаже; В2 - туалеты и умывальные; В3 - сушилки, В4 - электрощитовую и тепловой узел. Вентиляционное оборудование применено в канальном исполнении. Приточная установка расположена в помещении теплового узла. Вытяжные вентиляторы В1-В4 установлены на чердаке. На всех системах установлены регуляторы скорости вращения вентиляторов. Теплоснабжение калорифера системы П1 - водяное. Параметры теплоносителя составляют 95-70°С. Для защиты от замораживания калорифера, на обратном трубопроводе установлен смесительный узел.


9. Электроосвещение. Внутреннее электрооборудование


В качестве вводно-распределительного устройства проектом предусматривается установка панели ВРУ-1Д-250-УХЛ4. Учет электроэнергии осуществляется во ВРУ.

По степени надежности электроснабжения электроприемники общежития относятся к потребителям II категории, электроприемники противопожарных устройств - I категории.

Для обнаружения очага пожара запроектированы дымовые извещатели ИП212-45 или эквивалент и ручные извещатели типа ИПР. Дымовые извещатели устанавливаются на потолке на расстоянии не более 4 м от стен. Способ оповещения - световой и речевой. Система речевого оповещения о пожаре и других ситуаций с помощью комплекса системы "Орфей" или эквивалент, в которую входят блок речевого оповещения для передачи сигналов оповещения о пожаре акустические модули (звуковые колонки). Распределительная сеть пожарной сигнализации и система оповещения выполнена кабели марки КСПЭнг-2*2,5 или эквивалент. Кабели прокладываются скрыто за подвесными потолками, в кабель каналах по стенам, стояки - в металлических трубах.

Устанавливается источник бесперебойного питания. Для управления пожарными насосами и задвижкой на водомерном узле предусматривается станция управления СУ_ПН, обеспечивающая запуск двигателя насоса, автоматическое переключение на резервный насос при отказе рабочего. В качестве осветительных щитов применяются щиты серии ЩО8505 с автоматическими выключателями с комбинированными распределителями или эквивалент. Освещение помещений выполнено светильниками с люминесцентными лампами и лампами накаливания.

На путях эвакуации устанавливаются световые указатели "Выход".

Питающие, силовые распределительные и групповые сети освещения выполняются кабелями марки ВВГнг-ls расчетного сечения. Нормы освещенности, типа светильников, приняты в соответствии с назначением помещений и характеристиками окружающей среды. Управление освещением осуществляется выключателями установленными по месту. Защитные меры безопасности, заземление. Для защиты от поражения электрическим током в случае повреждения изоляции проектом предусматривается:

- защитное зануление металлических корпусов электрооборудования, нормально не находящихся под напряжением. В качестве защитного проводника используется третья жила в однофазной сети,

- применение устройств защитного отключения в групповых линиях, питающих уборочные механизмы,

Дополнительная система управления потенциалов в душевых и умывальных комнатах

- повторное заземление нулевого провода на вводе, выполненное из трех электродов из угловой стали 50*50*5 мм длиной 2,5 м, соединяемых между собой полосовой сталью 40*5 мм, проложенной в земле.


10. Производство работ

ГАРАНТ:

Нумерация пунктов приводится в соответствии с источником


6.1. В процессе производства работ соблюдать требование всех применимых правил техники безопасности при обеспечении доступа к строительной площадке и работе на ней.

6.2. В процессе производства работ применять все разумные меры по охране окружающей среды (как на строительной площадке, так за ее пределами).

6.3. В ходе реконструкции удалять со строительной площадки все препятствия, а также складировать или удалять все оборудование и остатки материалов, мусор или временные объекты, которые больше не требуются.

6.4. обеспечить ограничение доступа посторонних лиц на строительную площадку.

6.5. выполнение работ и завершенные строительством объекты должны соответствовать государственным стандартам, техническим нормам, строительным нормам правилам, экологическим нормативным актам и нормативным актам РФ.

6.6. надлежащие меры предосторожности для обеспечения безопасности своего персонала и рабочей силы.

6.7. выполнение работ осуществлять по согласованию с подрядчиком.


11. Приемка-сдача работ

ГАРАНТ:

Нумерация пунктов приводится в соответствии с источником


7.1. обеспечить подготовку комплекса "исполнительной документацией".

7.2. обеспечить подготовку руководства по техническому обслуживанию и эксплуатации, содержание сведения, достаточные для обеспечения возможности эксплуатации, технического обслуживания, демонтажа, разработки, наладки и ремонта объекта.

7.3. окончание работ с момента заключения государственного контракта до 2011 года декабря месяца 1 дня.


12. Гарантии


Гарантийный срок нормальной эксплуатации объекта устанавливается 60 месяцев с даты подписания Государственным заказчиком акта приемки готового к эксплуатации объекта. В соответствии с утвержденным проектным решением строительных правил, прочих нормативно распредительных документов, регламентирующих производство строительно-монтажных работ согласно условиям государственного контракта.


13. Ожидаемые результаты после проведения реконструкции


создание санитарно-технических условий проживания курсантов.

- улучшение архитектурной выразительности здания, применяя покрытия "сайдинг".

- в связи с физическим износом здания разрушением создать устойчивость конструкциям пространственной системы продольных и поперечных рам.


14. Особые требования


14.1. Подрядчик представляет достоверные сведения в соответствии с требованиями, предусмотренными законодательством Российской Федерации, включая свидетельство о допуске к видам работ, выданное саморегулируемой организацией, в области строительства в порядке установленном Градостроительным кодексом Российской Федерации.

14.2. В процессе строительно-монтажных работ возможна замена рекомендуемых в рабочей документации материалов и оборудования, на эквивалентное только при условии сохранения технических характеристик и параметров, требуемых рабочей документацией, по обязательному согласованию с Заказчиком.

14.3. Все принимаемые технологические решения и применение, приобретение рыбоводного оборудования, материалов, изделий и конструкций согласовать с Государственным заказчиком.

14.4. Представление достоверных сведений в соответствии с требованиями, предусмотренными законодательством Российской Федерации, включая свидетельство о допуске к видам работ, выданное саморегулируемой организацией, в области строительства, реконструкции, капитального ремонта в порядке, установленном Градостроительным кодексом Российской Федерации.


15. Ведомость объемов работ


N
п/п

Наименование работ и затрат

Ед из.

Кол-во

Примечание


Хоз.-питьевой водопровод


1.

Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией диаметром ввода: до 65 мм водомера до 40 мм

1 уз.

1


2.

Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 50 мм

1 шт.

2


3.

Задвижки параллельные фланцевые с выдвижными для воды и пара давлением 1 MПa диаметром 50 мм

шт.

2


4.

Установка фильтров диаметром: 50 мм

10 фильтров

0,1


5.

Арматура фланцевая с электрическим приводом на условное давление до 4 Мпа, диаметр условного прохода: 100 мм

1 шт.

1


6.

Задвижки фланцевые чугунные давлением 1 Мпа, диаметром 100 мм

шт.

1


7.

Фланцы стальные давлением 1 МПа в комплекте с болтами, гайками и прокладками для комплекта с задвижками диам. 100 мм

Комп.

2


8.

Агрегат насосный лопастной центробежный одноступенчатый объемный, поршневой, приводной роторный на общей фундаментной плите или монолитной, массой 0,17 т

1 шт.

2


9.

Насосный агрегат К8/18 с эл/1,5 кВт

К-т

2


10.

Установка наружных кранов поливочных диаметром: 25 мм

1 кр.

2


11.

Установка внутренних кранов диаметром: 15 мм

1 кр.

9


12.

Вентиля проходные муфтовые 15КЧ18 для воды давлением 1,6  диаметром, 25 мм

шт.

9


13.

Вентиля проходные муфтовые 15КЧ18Р для воды, давлением 1,6 МПа 16 кгс/см диаметром 15 мм

шт.

9


14.

Установка кранов пожарных диаметром 50 мм

1 кр.

8


15.

Установка задвижек на трубопроводах диаметром: до 50 мм

шт.

4


15.#

Задвижки параллельные фланцевые для воды и пара давлением 1 МПа диаметром 50 мм

шт.

4


16.

Установка клапанов обратных из стальных труб диаметром 50 мм

шт.

2


17.

Клапан подъемный фланцевый диаметром 50 мм

шт.

2


18.

Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных труб оцинкованных диаметром: 20 мм

100 м

0,26


19.

Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных оцинкованных труб диаметром: 25 мм

100 м

0,26


20.

Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром: 40 мм

100 м

0,26


21.

Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром: 50 мм

100 м

0,26


22.

Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 65 мм

100 м

0,26


23.

Прокладка трубопроводов водоснабжения из многослойных металл-полимер диаметром: 15 мм

100 м

0,525


23.#

Прокладка трубопроводов водоснабжения из многослойных металлополимерных труб: диаметром 20 мм

100 м

0,6


24.

Прокладка трубопроводов водоснабжения из многослойных металлополимерных труб диаметром: 25 мм

100 м

0,375


25.

Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 50 мм

100 м

2,54


26.

Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 100 мм

100 м

0,26



Горячее водоснабжение




27.

Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром: 20 мм

100 м

0,2325


28.

Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром: 25 мм

100 м

0,2325


29.

Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром: 40 мм

100 м

0,2325


30.

Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб: 50 мм

100 м

0,2325


31.

Прокладка трубопроводов водоснабжения из многослойных металлополимерных труб: 15 мм

100 м

0,429


32.

Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных многослойных металл-полимерных труб диаметром 20 мм

100 м

0,429


33.

Прокладка трубопроводов водоснабжения из многослойных металл-полимер 25 мм

100 м

0,442


34.

Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 50 мм

100 м

2,23


35.

Рукав герметический гибкий

1 шт.

1


36.

Установка смесителей

10 шт.

2


37.

Смесители латунный для мойки настольный, с верхней камерой смешения

шт.

20


38.

Смесители общие для ванн и умывальников См-ВУ-ШЛР с душевой сеткой

шт.

20



Бытовая канализация




39.

Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 50 мм

100 м

0,35


40.

Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 100 мм

100 м

0,67


41.

Установка унитазов: с бачком непосредственно присоединенным

10 компл.

2


42.

Установка умывальников одиночных с подводкой холодной и горячей воды

10 компл.

4


43.

Установка смесителей

10 шт.

4


44.

Установка трапов диаметром: 50 мм

10 компл.

1


45.

Установка трапов диаметром: 100 мм

10 компл.

0,4



Узел ввода и учета


46.

Приборы, показывающие первичные (проточные) преобразователи

Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемых на фланцевых соединениях, диаметр до 50 мм

шт.

1


47.

Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, массой: до 5 кг

1 шт.

2


48.

Стоимость теплосчетчика ТЭМ 102

шт.

1



Стоимость пары термопреобразователей

Пара

1


49.

Установка вентилей, задвижек, затворов, обратных клапанов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 25 мм

1 шт.

1


50.

Клапан обратный подъемный 16с9нж диаметр 25 мм

шт.

1


51.

Установка вентилей, задвижек, затворов клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 50 мм

шт.

2


52.

Клапан обратный подъемный 16снж д. 50 мм

шт.

2


53.

Клапан запорный, диаметр прохода 40 мм

шт.

1


54.

Клапан запорный MSV-M

шт.

1


55.

Клапан балансировочный MSV - F-2 Danfooss диам. 65 мм

шт.

1


56.

Арматура фланцевая с ручным приводом на условное давление до 4 Мпа диаметр прохода: 100 мм

шт.

1


57.

Кран шаровый стальной фланцевый диам. 100 мм

К-т

1


58.

Арматура фланцевая с ручным приводом на условное давление до 4 Мпа, диаметр прохода: 65 мм

шт.

4



Кран шаровый стальной фланцевый д. 70 мм

К-т

4


57.#

Арматура фланцевая с ручным приводом на условное давление до 4 Мпа диаметр прохода: 50 мм

шт.

4


58.

Кран шаровый диаметр 50 мм

К-т

4


59.

Арматура фланцевая с ручным приводом на условное давление до 4 Мпа диаметр прохода: 15 мм

шт.

2


60.

Кран шаровый стальной диам. 15 мм

К-т

2


61.

Установка фильтров диаметром: 125 мм

10 фильтр

0,1



Фильтр магнитный ФМФ, д. 125 мм

шт.

1


62.

Установка воздухоотводчиков

шт.

2


63.

Воздухоотводчик автоматический с наружным резьбовым присоединением

шт.

2


64.

Автоматический воздухоотводчик wihd

шт.

2


65.

Установка грязевиков наружным диаметром патрубков: до 133 мм

шт.

2


66.

Установка манометров: с трехходовым краном

1 компл.

4


67.

Установка термометров в опоре прямых и угловых

1 комп.

4


68.

Установка клапанов балансировочных и запорных диаметром: 40 мм

шт.

1


69.

Клапан балансировочный MSV-F2 диам. 40 мм

шт.

1


70.

Установка клапанов балансировочных и запорных диаметром: 100 мм

шт.

2


71.

Клапан балансировочный MSV - F2 диам. 100 мм

шт.

1


72.

Регулятор температуры прямого действия. Прибор, устанавливаемый на фланцевых соединениях, до 1,5 кг

шт.

1


73.

Установка секций водоподогревателей скоростных поверхностью нагрева одной секции: до 12 

Секц.

2



Теплоснабжение калориферов


74.

Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 20 мм

100 м

0,06


75.

Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 50 мм

100 м

0,06


76.

Крепления для трубопроводов

кг

1,2


77.

Установка смесителевых узлов, диаметром до 40 мм

1 узел

1


78.

Счетчики (водомеры) диаметром 32 мм

шт.

1


79.

Смесительный узел SMEX 40-2.5

К-т

1




Вентиляция


80.

Установка вентиляторов радиальных массой: до 0,12 т

1 вентилятор

1


81.

Вентилятор канальный RKB 1 600х350 D3

шт.

1


82.

Регулятор скорости вращения вентилятора, на ток до 40 А

шт.

1


83.

Регулятор скорости вращения вентилятора VRTT L 2,5

шт.

1


84.

Установка воздухонагревателей массой: до 0,25 т

1 агрегат

1


85.

Канальный нагреватель PBAS 600х350 3-2,5

1 агр.

1


86.

Установка фильтров воздушных до 10 тыс

1 фильтр

1


87.

Фильтр-корпус для прямоугольных каналов 600-350

К-т

1


88.

Фильтр-материал для прямоугольных каналов F45 EU3

К-т

1


89.

Установка заслонок воздушных и клапанов воздушных КВР с электрическим приводом: периметром до 2400 мм

шт.

1


90.

Клапан воздушный АВК 600-350

К-т

1


91.

Привод воздушного клапана DAF-2.06

К-т

1


92.

Установка вставок гибких к вентиляторам

0,3


93.

Гибкая вставка для вентилятора DS-600-350

шт.

2


94.

Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали класса Р толщиной: 0,7 мм периметром до 2400 мм

100  поверхности

0,019


95.

Прокладка из листовой, оцинкованной стали класса Н толщиной: до 0,7 мм, периметром от 1100 до 1600 мм

100 

0,145


96.

Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм периметром 600 350 мм

1,9


97.

Воздуховоды из оцинкованной стали тол. 0,7 мм периметр 500 300 мм

8


98.

Воздуховоды из оцинкованной стали тол. 0,7 мм периметром 400 250 мм

6,5


99.

Прокладка воздуховодов из стали и алюминия класса Н толщиной: 0,6 мм до 250 мм

100 

0,12434


100.

Воздуховоды из оцинкованной стали тол. 0,55 мм диаметром 200 мм

9,42


101.

Воздуховоды из оцинкованной стали тол. 0,55 мм диаметром 160 мм

3,014


102.

Установка шумоглушителей вентиляционных

шт.

1


103.

Шумоглушитель прямоугольный 600 350/1000 RSA

шт.

1


104.

Установка дроссель-клапанов: диаметром до 355 мм

1 клапан

1


105.

Установка дроссель-клапанов: периметром до 1600 мм

1 клапан

1


106.

Дроссель-клапаны в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали круглые диаметром до 1600 мм

шт.

1


107.

Дроссель-клапаны в обечайке с сектором управления из тонколистовой стали: диаметром до 280 мм

шт.

1


108.

Установка решеток жалюзийных площадью в свету: дол 0,5 

1 реш.

1


109.

Установка решеток жалюзийных стальных: регулирующих (РР), номер 4, размер 200 400 мм

1 реш.

4


110.

Решетки регулирующие марки РР 4 размер 200 400 мм

0,32


111.

Решетка наружная АРН 600 350

шт.

1


112.

Решетка регулируемая AMP 400 200

шт.

4


113.

Установка диффузора ДПУ-М 160

100 кг отсос

0,04



Диффузор ДПУ-М 160

шт.

4


114.

Установка клапанов: Огнезадерживающий периметром до 1600 мм

1 кл.

3


115.

Огнезадерживающий клапан ОКС-1К-60-Е3-200

шт.

3


116.

Изоляция плоских и криволинейных поверхностей пластинами из каучука (Армофлекс)

10 

0,2


117.

Плиты (пластины) из вспененного полиэтилена, тол. 10 мм

2


118.

Установка вентиляторов радиальных массой: до 0,12 т

1 вент.

1


119.

Вентилятор канальный RKB-1 600 350

шт.

1


120.

Регулятор скорости вращения вентилятора, устанавливаемый на конструкции: на ток до 40 А

шт.

1


121.

Регулятор скорости вращения вентилятора VRTT-L 1,5

шт.

1


122.

Установка вставок гибких к радиальным вентиляторам

0,3


123.

Гибкая вставка для вентилятора DS600-350

шт.

2


124.

Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали класса Н толщиной 0,7 мм, периметром до 2400 мм

100 

0,076


125.

Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали класса Н толщиной: до 0,?# мм, периметром от 1100 до 1600 мм

100 

0,13


126.

Воздуховоды из оцинкованной стали тол. 0,7 мм периметром 600 350 мм

7,6


127.

Воздуховоды из оцинкованной стали периметром 400 250 мм

13


128.

Установка зонтов над шахтами из листовой стали прямоугольного сечения периметром: 2600 мм

1 зонт

1


129.

Зонты вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали, прямоугольные, периметром шахты 2600 мм

шт.

1


130.

Установка решеток жалюзийных стальных: размером 200 400 мм

1 реш.

4


131.

Решетки регулирующие, размером 200 400 мм

0,32


132.

Решетка регулируемая AMP 400 200

шт.

4


133.

Изоляция плоских и криволинейных поверхностей пластинами из вспененного каучука

10 

1,88


134

Плиты (пластины) из вспененного полиэтилена толщ. 10 мм типа "Тепол"

м

18,8


135.

Установка вентиляторов радиальных массой: до 0,12 т

1 вент.

1


136.

Вентилятор канальный RKB 1 600 350

шт.

1


137.

Регулятор скорости вращения вентилятора, устанавливаемый на конструкции, на ток до 40 А

шт.

1


138.

Регулятор скорости вращения вентилятора VRTT L 1,5

К-т

1


139.

Установка вставок гибких к радиальным вентиляторам

0,3


140.

Гибкая вставка для вентилятора DS 600-350

шт.

2


141.

Прокладка воздуховодов из стали, оцинкованной стали и алюминия класса Н тол. 0,7 мм, периметром до 2400 мм

100 

0,076


142.

Прокладка воздуховодов из листовой. оцинкованной стали и алюминия класса Н тол. 0,7 мм, периметром от 1100 до 1600 мм

100 

0,105


143.

Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н тол. 0,7 мм, периметром 900 мм

100 

0,293


144.

Воздуховоды из оцинкованной стали тол. 0,7 мм периметром 600 350 мм

7,6


145.

Воздуховоды из оцинкованной стали тол. 0,7 мм периметром 400 250 мм

10,5


146.

Воздуховоды из оцинкованной стали тол. 0,7 мм диаметром 200 150 мм

7,7


147.

Воздуховоды из оцинкованной стали тол. 0,7 мм диаметром 150 150 мм

21,6


148.

Установка дроссель-клапанов: периметром до 1000 мм

1 клапан

4


149.

Дроссель-клапаны в обечайке с секретом управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали диам. 1000 мм

шт.

4


150.

Установка решеток жалюзийных стальных: регулирующих (РР), номер 4, размер 200 400 мм

1 реш.

40


151.

Решетки регулирующие марки РР-4 размер 200 400 мм

0,32


152.

Решетка регулируемая AMP 300 100 мм

шт.

36


153.

Решетка регулируемая AMP 150 150

шт.

4


154.

Установка вентиляторов радиальных массой: до 0,12 ти

1 вент.

1


155.

Вентилятор канальный СК250 С

К-т

1


156.

Регулятор скорости вращения вентилятора, устанавливаемый на конструкции: на ток до 40 А

шт.

1


157.

Регулятор скорости вращения вентилятора VRS 1,5N

К-т

1


158.

Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н тол. 0,6 мм, диаметром до 250 мм

100 

0,08572


159.

Воздуховоды из оцинкованной стали тол. 0,55 мм диаметр 200 мм

9,42


160.

Воздуховоды из оцинкованной стали тол. 0,55 мм диам. 160 мм

3,014


161.

Установка диффузора ДПУ-М

100 кг

0,04


162.

Диффузор ДПУ-160

шт.

4


163.

Установка клапанов: Огнезадерживающий периметром до 1600 мм

1 клапан

4


164.

Огнезадерживающий клапан ОКС-1К-(60)-Т-3-250

шт.

3


165.

Огнезадерживающий клапан ОКС-1К-(60)-Т3-160

шт.

1


166.

Установка зонтов над шахтами из листовой стали круглого сечения диаметром: 250 мм

1 зонт

1


167.

Зонты вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали, круглые, диам. 250 мм

шт.

1


168.

Изоляция плоских и криволинейных поверхностей пластинами из вспененного каучука ("Армофлекс" )

10 

0,32


169.

Плиты из вспененного полиэтилена, тол. 10 мм типа "Тепол"

3,2



Электроосвещение


170.

Щитки осветительные, устанавливаемые на стене: болтами на конструкции, масса щитка до 15 кг

1 шт.

4


171.

Щиток осветительный ЩО 8505-1408-УХЛЗ, 1

шт.

4


172.

Ящик с понижающим трансформатором

1 шт.

1


173.

Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 21 УЗ

1 шт.

1


174.

Светильник отдельно устанавливаемый: на штырях с количеством ламп в светильнике до 4

100 шт.

0,68


175.

Светильник люминесцентный встраиваемый с зеркальной решеткой ARS мощн. 4 18

шт.

68


176.

Светильник отдельно устанавливаемый: на штырях с количеством ламп в светильнике 2

100 шт.

1,58


177.

Светильник люминесцентный встраиваемый с зеркальной решеткой ARC мощностью 2 36

шт.

132


178.

Светильник люминесцентный встраиваемый с зеркальной решеткой РАС мощн. 2х36

шт.

26


179.

Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений

100 шт.

0,12


180.

Светильники НПО 22 100

шт.

12


181.

Светильник с подвеской на крюк для помещений: с нормальными условиями среды

100 шт.

0,04


182.

Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений

100 шт.

0,01


183.

Светильник НПО 22x100

шт.

12


184.

Светильник НББ 01-60

шт.

4


185.

Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений: с тяжелыми условиями среды, уплотненный

100 шт.

0,09


186.

Светильник НСП-0,2-200-01 промышленный без ламп

шт.

1


187.

Светильники НСП-02-200-01 (без ламп)

шт.

8


188.

Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений: с нормальными условиями среды одноламповый

100 шт.

0,08



Светильники НББ 0,2-25

шт.

8


189.

Светильник переносной марки РВО-42

шт.

1


190.

Лампы люминесцентные ртутные низкого давления типа ЛБ, ЛД, ЛДЦ, ЛТВ, ЛБХ20

10 шт.

27,2


191.

Лампы люминесцентные ртутные низкого давления типа ЛТБ40 БЗ

10 шт.

26,4


192.

Стартеры для ламп 4-20/СК-127

10 шт.

54


193.

Лампы накаливания электрические осветительные общего назначения типа БК220-230-100

10 шт.

2,8


194.

Лампы газопольные в зеркальной колбе МОЗ 40-60

10 шт.

0,1


195.

Выключатель: одноклавишный уплотненного типа при скрытой проводке

100 шт.

0,45


196.

Выключатель двухклавишный уплотненного типа при скрытой проводке

100 шт.

0,32


197.

Выключатель одноклавишный для срытой проводки шт.

шт.

45


198.

Выключатель двухклавишный для скрытой проводки

шт.

32


199.

Коробка кабельная соединительная или разветвительная

1 шт.

112


200.

Коробка ответвительная У-197

шт.

100


201.

Коробка ответвительная КОР94-3

шт.

12


202.

Розетка штепсельная: уплотненного типа скрытой проводки

100 шт.

0,9


203.

Коробка распределительная настенная на кабели с пластиковой оболочкой

1 кор.

167


204.

Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный в пустотах плит перекрытий

100 м

43


205.

Кабель с медными жилами ВВГнг-LS, сеч. 3х2,5

м

1173


206.

Кабель с медными жилами ВВГ-нг-3х1.5

м

3060


207.

Кабель с медными жилами ВВГнгLS, Сеч 2х2,5

м

153



Заземление




208.

Коробка с зажимами, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, для кабелей или проводов сечением: до 10 , с количеством зажимов до 6

1 шт.

1


209.

Стоимость ящика главной заземляющей жилы

шт.

1


210.

Проводник заземляющий из медного изолируемого провода сечением 25  открыто по строительным основаниям

100 м

1,35


211.

Кабель силовой ВВГ сеч. 1х25

м

5,1


212.

Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 0,66 Кв. число жил - 1 и сечением 6,0 

1000 м

0,1326



Электрооборудование


213.

Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устраиваемый на стене

1 шт.

1


214.

Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) устраиваемый на стене

1 шт.

1


215.

Устройство вводно-распределительного ВРУ-1д-250-333УХЛЗ

1 шт.

1


216.

Пункт распределительный ПР11М1064-1УХЛЗ3

1 шт.

1


217.

Пускатель магнитный общего назначения отдельно стоящий, устанавливаемый на конструкции: на стене, на ток до 40 А

1 шт.

4


218.

Регулятор скорости VRTT-L8

К-т

3


219.

Регулятор скорости VRS 1,5

К-т

1


220.

Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на полу, высота или ширина до 1700х1100 мм

1 шт.

1


221.

Станция управления пожарными насосами СУ-ПН-21А

К-т

1


222.

Источник бесперебойного питания 5 кВа

К-т

1


223.

Пост управления кнопочный общего назначения, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, количество элементов 3

1 шт.

9


224.

Пост управления кнопочный ПКЕ232-УЗ

шт.

1


225.

Пост управления кнопочный ПКЕ212-1УЗ

шт.

8


226.

Пускатель магнитный общего назначения отдельно стоящий, устанавливаемый на конструкции

шт.

1


227.

Пускатель магнитный со встроенной кнопкой управления и светосигнальной арматурой ПМЛ1110-2-У3

1 шт.

1


228.

Шкаф с зажимами, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, для кабелей или проводов сечением: до 10 , с количеством зажимов до 6

1 шт.

1


229.

Стоимость шкафа главной заземляющей жилы

шт.

1


230.

Рукав металлический наружный диаметром: до 48 мм

100 м

0,2



Рукава металлические диаметром 27 мм РЗ-Ц-Х

м

20,4


231.

Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметром до 25 мм

100 м

1,2


232.

Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные легкие диам. прохода 20 мм, тол. стенки 2,5 мм

м

120


233.

Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 40 мм

100 м

0,4


234.

Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные (неоцинкованные) диам. 40 мм, тол. стенки 3 мм

м

40


235.

Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 16 

100 м

0,15


236.

Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 70 

100 м

0,4


237.

Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 70 

100 м

0,35


238.

Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 16  с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок

100 м

1,23


239.

Кабель с медными жилами ВВГнг-LS, сеч. 5*1,5

м

117,3


240.

Кабель с медными жилами ВВГнг-LS, сеч. 5 2,5

м

15,3


241.

Кабель с медными жилами ВВГнг-LS, сеч. 5 16

м

86,7


242.

Кабель с медными жилами ВВГнгLS, сеч. 5 4

м

15,3


243.

Кабель с медными жилами ВВГнг-LS, сеч. 3*2,5

м

3,06


244.

Кабель с едиными жилами ВВГнг-LS 3*1,5

м

30,6


245.

Кабель микрофонный с ПЭ изоляцией КММ сеч. 2*0,35

м

20,4


246.

Шнур гибкий ШШШВВП, сеч. 2*0,5 

м

40,8



Для определения участниками размещения заказа полного объема работ, подлежащих выполнению, Государственный заказчик размещает на электронной площадке http://www.sberbank-ast.ru следующую документацию:

- проектная документация (Приложение N 1 к Техническому заданию);

- рабочая документация (Приложение N 2 к Техническому заданию);

- положительное заключение Государственной экспертизы (Приложение N 3 к Техническому заданию).


Приложение N 2

к Аукционной документации


ПРОЕКТ


ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ
на выполнение в 2011 году работ по реконструкции здания общежития N 3, ФГОУ СПО "Сахалинский морской колледж", ул. Ленина, 61а, г. Невельск, Сахалинская область


г. Москва                                   "___" _______________ 2011 г.

Федеральное  агентство по рыболовству (далее - Росрыболовство), именуемое
в дальнейшем "Государственный  заказчик", в лице заместителя руководителя
Фомина Александра Владимировича,   действующего на основании доверенности
от 21 сентября 2010 г. N 5602-АК/У06, с одной стороны и _________________
_______________________________________, признанное победителем открытого
аукциона  в  электронной  форме  на  выполнение  в  2011  году  работ  по
реконструкции   здания  общежития  N 3,  ФГОУ СПО   "Сахалинский  морской
колледж", ул. Ленина, 61а, г. Невельск, Сахалинская область на  основании
протокола подведения итогов  открытого аукциона  в электронной   форме от
"____" ___________ 2011 г. N _______, именуемое в дальнейшем "Подрядчик",
с  другой стороны, именуемые  в дальнейшем "Стороны", заключили настоящий
государственный контракт (далее - Контракт) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА


1.1. По настоящему Контракту Подрядчик обязуется в установленный настоящим Контрактом срок осуществить реконструкцию здания общежития N 3, ФГОУ СПО "Сахалинский морской колледж", ул. Ленина, 61а, г. Невельск, Сахалинская область (далее - Объект), реконструкция Объекта должна осуществляться в соответствии с Техническим заданием Приложение N 1 к настоящему Контракту, проектной (включая смету) и рабочей документациями, передаваемыми Государственным заказчиком Подрядчику, согласно прилагаемому Календарному плану Приложение N 2 к настоящему Контракту, включая поставку оборудования и материалов, работы по техническому и гарантийному обслуживанию Объекта и оборудования, а также выполнение монтажных, пусконаладочных и иных неразрывно связанных с реконструкцией Объекта работ, а Государственный заказчик обязуется предоставить на время выполнения работ по настоящему Контракту Подрядчику земельный участок (общей площадью 2 073,3 , расположенный по адресу: Сахалинская область, г. Невельск, ул. Ленина, 61а) для выполнения работ по Контракту, проектную и рабочую документации, принять и оплатить выполненные в рамках настоящего Контракта работы по реконструкции Объекта.

1.2. Стороны письменно определяют своих уполномоченных представителей по техническим вопросам, которые с момента заключения настоящего Контракта будут принимать непосредственное участие в регулировании вопросов, связанных с исполнением Сторонами обязательств по Контракту и осуществлять контроль над ходом его выполнения.

1.3. Финансирование работ осуществляется за счет средств федерального бюджета.


2. ЦЕНА КОНТРАКТА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ


      2.1. Цена настоящего Контракта составляет _____ (__________) рублей
копеек (включая НДС).

2.2. В указанную цену Контракта включается компенсация всех издержек Подрядчика, связанных с исполнением настоящего Контракта, и вознаграждение Подрядчика.

В цену настоящего Контракта, в частности, входит:

- оплата всех работ связанных непосредственно с осуществлением реконструкции Объекта;

- оплата аренды необходимых для реконструкции машин и техники (включая амортизацию машин и техники), в том числе деталей, конструкций и оборудования;

- оплата всех строительных материалов, связанных с выполнением работ по настоящему Контракту (реконструкцией Объекта), в том числе деталей, конструкций и оборудования;

- проведение всех необходимых испытаний, связанных с реконструкцией Объекта;

- работы по временному подключению Объекта ко всем необходимым коммуникациям;

- работы по подключению Объекта ко всем необходимым коммуникациям при сдаче Объекта в эксплуатацию;

- охрана Объекта.

В цену включаются все расходы Подрядчика, производимые им в процессе поставки товара, выполнения работ, оказания услуг, в том числе расходы на страхование, уплату налогов, сборов и других обязательных платежей.

2.3. Оплата выполненных работ по настоящему Контракту производится Государственным заказчиком Подрядчику ежемесячно на основании подписанных Государственным заказчиком и Подрядчиком актов приемки-передачи выполненных работ (форма КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3).

Оплата производится за фактически выполненные работы по Контракту, в соответствии с их стоимостью, определенной Календарным планом (Приложение N 2 к настоящему Контракту) и проектной документацией.

2.4. Оплата выполненных работ производится Государственным заказчиком в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента представления Подрядчиком счета на оплату, выставленного на основании подписанных Сторонами в соответствии с п. 2.3 Контракта документов (по форме КС-2, КС-3).

2.5. Датой оплаты работ по настоящему Контракту считается дата списания денежных средств с лицевого счета Государственного заказчика.

2.6. При расхождении фактической стоимости работ со стоимостью работ, предусмотренной Контрактом, действует стоимость работ, предусмотренная настоящим Контрактом.

2.7. Оплата по Контракту производится Государственным заказчиком безналичным перечислением денежных средств на расчетный счет Подрядчика.

2.8. При уменьшении в установленном порядке средств бюджета, выделенных для финансирования работ по Контракту, Стороны на основании п. 1 ст. 767 ГК РФ должны согласовать новые сроки выполнения работ по Контракту, а если необходимо и другие условия выполнения работ по Контракту в тридцатидневный срок с момента принятия уполномоченным государственным органом решения об уменьшении средств бюджета, выделенных для финансирования работ по Контракту.

В случае невозможности определения новых сроков и цены Контракта, Стороны согласовывают порядок и условия расторжения Контракта.

2.9. В случае досрочного расторжения Контракта по основаниям, предусмотренным законом, иными правовыми актами и Контрактом, Подрядчик обязуется возвратить выплаченные Государственным заказчиком денежные средства в части, превышающей фактически выполненные по Контракту работы, в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты, с которой в соответствии с законом, иными правовыми актами либо соглашением Сторон настоящий Контракт будет считаться расторгнутым.


3. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ


3.1. Подрядчик обязан приступить к выполнению работ по реконструкции Объекта в течение 5 (пяти) календарных дней с момента заключения настоящего Контракта.

Подрядчик обязан выполнить работы по настоящему Контракту и представить их результат Государственному заказчику к приемке не позднее 1 декабря 2011 года.

3.2. Сроки завершения отдельных работ определяются Календарным планом Приложения N 2 к настоящему Контракту.

3.3. Государственный заказчик передает Подрядчику проектную документацию (Приложение N 1 к Техническому заданию); рабочую документацию (Приложение N 2 к Техническому заданию); положительное заключение Государственной экспертизы (Приложение N 3 к Техническому заданию) на реконструкцию Объекта в течение 25 дней с момента заключения настоящего Контракта.

3.4. Подрядчик обязан вернуть Государственному заказчику документы, указанные в п. 3.3 Контракта в течение 15 дней с момента подписания Сторонами Акта сдачи-приемки работ.


4. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН


4.1. Обязательства Подрядчика.

Для выполнения работ по настоящему Контракту Подрядчик принимает на себя обязательства:

4.1.1. Выполнить все работы по реконструкции Объекта в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим Контрактом и приложениями к нему.

4.1.2. Обеспечить:

- производство работ в полном соответствии с проектной и рабочей документациями, Календарным планом (Приложение N 2 к настоящему Контракту) и строительными нормами и правилами;

- качество выполнения всех работ в соответствии с проектной документацией, рабочей документацией и действующими нормами и техническими условиями;

- своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в течение гарантийного срока эксплуатации Объекта.

4.1.3. Нести ответственность за правильную и надлежащую разметку Объекта по отношению к реперным точкам, линиям и уровням, правильность положения уровней, размеров.

4.1.4. Возвести собственными силами за счёт цены Контракта все временные сооружения.

4.1.5. Осуществить в установленном порядке временные подсоединения коммуникаций на период выполнения работ на строительной площадке и подсоединения вновь построенных коммуникаций в точках подключения в соответствии с проектной и рабочей документацией.

Точки и условия подсоединения согласовывает с эксплуатирующими организациями Государственный заказчик.

4.1.6. Обеспечить в ходе реконструкции выполнение на строительной площадке необходимых мероприятий по технике безопасности, рациональному использованию территории, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли, а также установить временное освещение.

4.1.7. Согласовать с органами государственного надзора порядок ведения работ на Объекте и обеспечить его соблюдение на строительной площадке.

4.1.8. Произвести индивидуальное испытание смонтированного оборудования и принять участие в комплексном его опробовании в присутствии представителя Государственного заказчика.

4.1.9. Немедленно известить Государственного заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:

- возможных неблагоприятных для Государственного заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы;

- иных, не зависящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемой работы либо создающих невозможность ее завершения в срок.

4.1.10. Подрядчик обязан самостоятельно закупить строительные материалы для выполнения работ по настоящему Контракту, а также предоставить и/или арендовать все необходимое оборудование (технику) для выполнения работ по настоящему Контракту. Подрядчик не должен использовать материалы и оборудование, если это может привести к нарушению требований, обязательных для Сторон, по охране окружающей среды и безопасности строительных работ.

4.1.11. Нести ответственность перед Государственным заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств Субподрядчиками.

4.1.12. Передать по окончании реконструкции Государственному заказчику схемы расположения и каталоги координат и высот геодезических знаков, устанавливаемых при геодезических разбивочных работах в период реконструкции и сохраняемых до его окончания, и исполнительную документацию о выполненных строительных и монтажных работах.

4.1.13. Привлечь для выполнения работ, связанных с вскрытием подземных коммуникаций, эксплуатационную организацию и обеспечить ее надзор за выполнением указанных работ.

4.1.14. Заключить Договоры:

- с пусконаладочными организациями и произвести пусконаладочные работы в сроки, в объеме и в порядке, которые установлены в Приложении N 2 к настоящему Контракту;

- на шефмонтаж оборудования с вызовом персонала для его производства.

4.1.15. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях настоящего Контракта.

4.2. Обязательства Государственного заказчика.

Для реализации настоящего Контракта Государственный заказчик принимает на себя обязательства:

4.2.1. Передать Подрядчику в 45-дневный срок со дня заключения настоящего Контракта по акту, подписанному Подрядчиком и Государственным заказчиком, на период реконструкции Объекта и до его завершения строительную площадку, пригодную для производства работ.

4.2.2. Передать Подрядчику документацию, в объеме, в составе и в сроки, указанные в Приложении N 2 к настоящему Контракту.

Передаваемая документация должна составляться в соответствии с требованиями строительных норм и правил, проходить государственную экспертизу и утверждаться в установленном порядке.

4.2.3. Произвести приемку и оплату работ, выполненных Подрядчиком, в порядке, предусмотренном в разделах 2, 5, и в соответствии с Календарным планом Приложения N 2 к настоящему Контракту.

4.2.4. Осуществить предмонтажную ревизию оборудования либо привлечь для этого специализированную организацию за свой счет.

4.2.5. Осуществлять строительный контроль за реконструкцией Объекта.

4.2.6. Обеспечивать непрерывный режим финансирования в течение всего периода ведения работ (реконструкции).

4.2.7. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях настоящего Контракта.


5. СДАЧА И ПРИЕМКА РАБОТ


5.1. Государственный заказчик назначает своего представителя на реконструкцию, который от его имени совместно с Подрядчиком осуществляет надзор и контроль за выполнением работ по настоящему Контракту.

Приемка результата выполненных работ (реконструкция Объекта) осуществляется после выполнения Сторонами всех обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, в соответствии с установленным порядком, действовавшим на дату его подписания.

5.2. Приемка этапов работ, выполненных Подрядчиком, согласно Календарному плану (Приложение N 2 к настоящему Контракту), осуществляется в порядке, установленном п. 5.4 настоящего Контракта.

5.3. Акты приема-передачи выполненных работ, а также справки о стоимости выполненных работ по формам отчетности КС-2 и КС-3 в обязательном порядке подписываются Сторонами Контракта. Неподписание указанных документов обеими Сторонами Контракта является подтверждением неприемки работ Государственным заказчиком.

5.4. Подрядчик при ежемесячной сдаче работ по реконструкции Объекта не позднее 01 числа месяца, следующего за отчетным, представляет подписанные со своей стороны Акты приема-передачи выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ по форме КС-3. Заказчик осуществляет приемку представленных к сдаче работ не позднее 10 календарных дней и в случае отсутствия замечаний подписывает соответствующие Акты приема-передачи выполненных работ, либо направляет замечания, с указанием срока их устранения.

5.5. После окончания выполнения работ по Объекту в полном объеме предусмотренных настоящим Контрактом, производится сдача работ по Объекту Подрядчиком Заказчику.

Уведомление о сдаче-приемке работ по Объекту должно быть направлено Подрядчиком Заказчику не позднее, чем за 14 (четырнадцать) календарных дней до даты окончания работ.

5.6. Для сдачи-приемки работ по Объекту Заказчик в 5 (пяти) дневный срок с даты получения уведомления, указанных в пункте 5.4 настоящего Контракта, создает приемочную комиссию.

При сдаче-приемке работ по Объекту Заказчик осуществляет проверку соответствия объема и качества выполненных работ требованиям, установленным в Контракте.

5.7. Сдача-приемка работ по Объекту осуществляется комиссией, создаваемой Государственным заказчиком в составе своего представителя, представителя проектной организации, Подрядчика, органов Госнадзора, архитектурно-строительного контроля (надзора). Участие в указанной комиссии и полномочия представителей органов местной власти осуществляются в соответствии с законодательными актами субъектов Федерации или органов местного самоуправления.

Приемка работ происходит на основании предоставленных Подрядчиком Государственному заказчику форм отчетности КС-2 и КС-3 и журнала производства работ КС-6, а также предоставленного комплекта исполнительной документации.

Завершение Подрядчиком выполнения работ по реконструкции Объекта подтверждается подписанным Сторонами Контракта Актом сдачи-приемки работ.

5.8. Подрядчик передает Государственному заказчику за 10 дней до начала сдачи-приемки работ по Объекту 4 экземпляра исполнительной документации согласно перечню, переданному Государственным заказчиком Подрядчику в соответствии с обязательствами Государственного заказчика по настоящему Контракту, с письменным подтверждением соответствия переданной документации фактически выполненным работам.

5.9. Дополнительная экспертиза принимаемой Государственным заказчиком части работ или всех работ в целом осуществляется Государственным заказчиком при необходимости за свой счет.

5.10. При сдаче-приемке работ по Объекту Государственному заказчику Подрядчик обязан сообщить ему о требованиях, которые необходимо соблюдать для эффективного и безопасного использования результатов работы, а также о возможных для самого Государственного заказчика и других лиц последствиях несоблюдения соответствующих требований.

5.11. Срок приемки работ по реконструкции Объекта Государственным заказчиком составляет 14 календарных дней с момента представления Подрядчиком уведомления о готовности Объекта к сдаче.

5.12. Сдача работ Заказчику производится в течение 10 (десяти) календарных дней с даты, указанной в письменном уведомлении Подрядчика о готовности работ к сдаче. Сдача-приемка работ оформляется Актом сдачи-приемки работ, который подписывается Сторонами. Если сдаче работ должны предшествовать предварительные испытания, приемка может осуществляться только при положительном результате указанных испытаний, оформленных соответствующими актами.

5.13. Подрядчик не освобождается от выполнения любого из обязательств, принятых по условиям настоящего Контракта, которые остались невыполненными или выполненными ненадлежащим образом к моменту подписания Акта, о чем будет сделана соответствующая запись в вышеуказанном Акте.

5.14. Окончательная приемка работ по Акту сдачи-приемки работ осуществляется после выполнения Сторонами всех обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом.

5.15. Датой окончания работ по настоящему Контракту считается дата подписания Сторонами Акта сдачи-приемки работ.


6. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА ПО СДАННЫМ РАБОТАМ


6.1. Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком по настоящему Контракту.

6.2. Гарантийный срок нормальной эксплуатации Объекта и входящих в него инженерных систем, оборудования, материалов и работ устанавливается 60 месяцев с даты подписания Сторонами акта приемки готового к эксплуатации Объекта.

6.3. Если в период гарантийной эксплуатации Объекта обнаружатся дефекты, допущенные по вине Подрядчика, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет и в согласованные с Государственным заказчиком сроки. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 2-х дней с момента получения письменного извещения Государственного заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

6.4. Указанные гарантии не распространяются на случаи преднамеренного повреждения Объекта со Стороны Государственного заказчика и третьих лиц, а также на случаи нарушения правил эксплуатации Государственным заказчиком или третьими лицами.

6.5. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных дефектов Государственный заказчик составляет односторонний акт на основе квалифицированной экспертизы, осуществляемой им за свой счет с последующим отнесением затрат на Подрядчика.


7. ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕКОНСТРУКЦИИ ЗДАНИЯ МАТЕРИАЛАМИ И ОБОРУДОВАНИЕМ


7.1. Подрядчик принимает на себя обязательство обеспечить реконструкцию упомянутого в п. 1.1 Объекта строительными материалами, изделиями и конструкциями, инженерным (технологическим) оборудованием в соответствии с Техническим заданием Приложения N 1 к настоящему Контракту и в соответствии с Календарным планом Приложения N 2 к настоящему Контракту.

7.2. Все поставляемые для реконструкции материалы и оборудование должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество. Копии этих сертификатов и т.п. должны быть предоставлены Государственному заказчику за 10 дней до начала производства работ, выполняемых с использованием этих материалов и оборудования.

7.3. Подрядчик несет ответственность за сохранность всех поставленных и переданных ему по акту в монтаж для реализации Контракта материалов и оборудования до приемки-передачи Государственному заказчику введенного в эксплуатацию Объекта.

7.4. Подрядчик несет ответственность за соответствие используемых материалов и оборудования, поставляемых для реконструкции Объекта по настоящему Контракту, проектным спецификациям, государственным стандартам и техническим условиям.


8. СТРОИТЕЛЬНАЯ ПЛОЩАДКА


8.1. Государственный заказчик в течение 25 дней с момента заключения Государственного контракта передает Подрядчику копию акта безвозмездного (срочного) пользования земельного участка для реконструкции Объекта, разрешение об отводе мест для складирования резерва грунта и плодородного слоя почвы, необходимого для рекультивации земель, излишнего грунта и строительного мусора.

8.2. Создание геодезической разбивочной основы для реконструкции и геодезические измерения деформаций оснований, в процессе реконструкции являются обязанностью Государственного заказчика, который не менее чем за 10 календарных дней до начала работ по реконструкции передает Подрядчику по акту техническую документацию на геодезическую разбивочную основу и на закрепленные, на территории знаки этой основы с освидетельствованием их в натуре. Состав и объем геодезической основы должны соответствовать требованиям нормативных документов по строительству.

8.3. Производство геодезических работ в процессе реконструкции, геодезический контроль точности геометрических параметров зданий (сооружений) входит в обязанности Подрядчика.

8.4. Если при производстве работ на строительной площадке Подрядчик обнаружит физические, а не климатические препятствия (грунты более твердых пород, чем это предусмотрено проектом, или другие условия) или искусственные препятствия (подземные коммуникации или другие препятствия, не предусмотренные проектом), то Подрядчик немедленно в письменной форме уведомляет об этом представителя Государственного заказчика.

8.5. Подрядчик за свой счет осуществляет содержание и уборку строительной площадки и прилегающей непосредственно к ней территории.

8.6. Подрядчик обязуется вывезти в 10-дневный срок со дня подписания акта о приемке завершенного реконструируемого Объекта за пределы строительной площадки принадлежащие Подрядчику строительные машины, оборудование, инвентарь, инструменты, строительные материалы, временные сооружения и другое имущество. Строительный мусор вывозится Подрядчиком в места, указанные Государственным заказчиком.


9. ЖУРНАЛ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ


9.1. С момента начала работ и до их завершения Подрядчик ведет журнал производства работ на русском языке. Форма журнала установлена в типовой межотраслевой форме N КС-6, утвержденной Постановлением Госкомстата России от 30.10.1997 N 71а. Каждая запись в журнале подписывается Подрядчиком и представителем Государственного заказчика.

9.2. Если Государственный заказчик не удовлетворен ходом и качеством работ, применяемых материалов или записями Подрядчика, то он обязан изложить свое обоснованное мнение в журнале производства работ с указанием срока устранения допущенных отклонений. Подрядчик в течение указанного срока исполняет указания представителя Государственного заказчика, о чем Подрядчик обязан сделать отметку в журнале производства работ.


10. ОХРАНА ОБЪЕКТА


10.1. Охрану реконструируемого Объекта до полного завершения работ (до сдачи реконструированного Объекта Государственному заказчику) (включая период времени, в течение которого Подрядчик будет устранять выявленные в ходе приемки недостатки, демонтировать временные сооружения, а также вывозить находящуюся на территории строительной площадки строительную технику и оборудование) осуществляет Подрядчик.

10.2. Охране подлежит реконструируемый Объект, а также предназначенные для реконструкции материалы, изделия, конструкции, оборудование, строительная техника и инвентарь, находящиеся на строительной площадке и прилегающей к ней территории.

10.3. Расходы Подрядчика на охранные мероприятия осуществляются за счет средств, предусмотренных настоящим Контрактом.


11. КОНТРОЛЬ И НАДЗОР ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАКАЗЧИКА ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ КОНТРАКТА


11.1. Государственный заказчик вправе осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения (графика), качеством применяемых материалов.

11.2. Государственный заказчик в целях осуществления контроля и надзора за реконструкцией вправе заключать договор об оказании услуг по контролю и надзору за ходом и качеством выполняемых работ с соответствующей инженерной организацией или физическим лицом, имеющим свидетельство о допуске к видам работ, выданное саморегулируемой организацией в области строительства, реконструкции, капитального ремонта в порядке, установленном Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 1 декабря 2007 N 315-ФЗ "О саморегулируемых организациях" и Федеральным законом от 22 июля 2008 N 148-ФЗ "О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации" на данный вид деятельности. Государственный заказчик письменно уведомляет Подрядчика о привлечении в качестве своего представителя инженерной организации.

В уведомлении указывается перечень лиц, которые от имени Государственного заказчика будут осуществлять контроль и надзор, и наименование организации, если договор заключен с инженерной организацией.

11.3. Инженерная организация от имени и по письменному поручению Государственного заказчика осуществляет строительный контроль и контроль за соблюдением Подрядчиком графика выполнения и качества работ, а также производит проверку соответствия используемых им материалов и оборудования условиям Договора и проектной документации.

Инженерная организация имеет право беспрепятственного доступа ко всем видам работ в любое время в течение всего периода реконструкции.

11.4. Подрядчик ведет журнал производства работ в соответствии с требованиями раздела 9 настоящего Контракта, в котором отражается весь ход фактического производства работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ, имеющие значение во взаимоотношениях Государственного заказчика и Подрядчика.

Государственный заказчик регулярно проверяет и своей подписью подтверждает записи в журнале.

11.5. При осуществлении контроля ведения работ по настоящему Контракту, Государственный заказчик, а также нанятая инженерная организация не имеют права вмешиваться в хозяйственную деятельность Подрядчика.


12. СКРЫТЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ


12.1. Работы, подлежащие закрытию, должны приниматься представителем Государственного заказчика и/или комиссией созданной Государственным заказчиком.

Подрядчик имеет право приступить к выполнению последующих работ только после приемки Государственным заказчиком скрытых работ и составления актов освидетельствования этих работ. Подрядчик в письменном виде заблаговременно уведомляет представителя Государственного заказчика о необходимости проведения промежуточной приемки выполненных работ, подлежащих закрытию, ответственных конструкций и систем, гидравлических испытаний и лабораторных исследований, но не позднее, чем за 5 календарных дней до начала проведения этой приемки. Если представитель Государственного заказчика не явится к указанному сроку проведения промежуточной приемки выполненных работ, подлежащих закрытию, ответственных конструкций и систем, то Подрядчик составляет односторонний акт и считает работы принятыми, при этом ответственность за качество выполненных работ с Подрядчика не снимается. Вскрытие работ в этом случае по требованию Государственного заказчика производится за его счет.

12.2. В случае если представителем Государственного заказчика внесены в журнал производства работ замечания по выполненным работам, подлежащим закрытию, то они не должны закрываться Подрядчиком без письменного разрешения Государственного заказчика, за исключением случаев неявки представителя Государственного заказчика для приемки (см. п. 12.1 настоящего Контракта). Если закрытие работ выполнено без подтверждения представителя Государственного заказчика (представитель Государственного заказчика не был информирован об этом или информирован с опозданием), то Подрядчик за свой счет обязуется открыть любую часть скрытых работ, не прошедших приемку представителем Государственного заказчика, согласно его указанию, а затем восстановить ее.

12.3. Готовность принимаемых ответственных конструкций, скрытых работ и систем подтверждается подписанием представителем Государственного заказчика и Подрядчиком актов освидетельствования конструкций и скрытых работ и актов гидравлического испытания (включая испытания на герметичность и давление) и приемки каждой системы в отдельности.


13. ПРАВО СОБСТВЕННОСТИ


13.1. Подрядчик не имеет права продавать или передавать в период реконструкции реконструируемый Объект или отдельную часть его, а также проектную документацию на его реконструкцию или реконструкцию отдельной его части никакой третьей стороне.

13.2. Стороны договорились, что все результаты выполненных Подрядчиком по настоящему Контракту работ, включая поставленное оборудование, переходит в собственность Российской Федерации с момента сдачи работ Подрядчиком Государственному заказчику по актам КС-2 и КС-3 и находятся на ответственном хранении у Подрядчика до передачи Государственному заказчику по акту приема-передачи введенного Объекта в эксплуатацию в установленном порядке с сохранением на Подрядчике до указанного момента риска случайной гибели или повреждения таких результатов выполненных работ.


14. СТРАХОВАНИЕ ОБЪЕКТА РЕКОНСТРУКЦИИ


14.1. Подрядчик в счет цены настоящего Контракта обязуется заключить договор комплексного страхования строительно-монтажных рисков и ответственности (в том числе за причинение вреда третьим лицам) при проведении строительных и монтажных работ на Объекте.

14.2. Подрядчик обязан представить Государственному заказчику доказательства заключения им договора комплексного страхования строительно-монтажных рисков и ответственности при проведении строительных и монтажных работ (копию страхового полиса) с указанием данных о страховщике, размере страховой суммы, определенной как стоимость строительно-монтажных работ, выполняемых Подрядчиком по настоящему Контракту.


15. ИМУЩЕСТВЕННАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ


15.1. В случае просрочки исполнения Государственным заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта.

Государственный заказчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

15.2. Подрядчик при нарушении обязательств, установленных настоящим Контрактом уплачивает Государственному заказчику:

- за окончание реконструкции Объекта после установленного срока по вине Подрядчика - пеню в размере 1% от цены Контракта за каждый день просрочки. При задержке сдачи Объекта свыше 30 дней Подрядчик уплачивает пеня в размере 2% от цены Контракта за каждый день просрочки до фактического исполнения обязательства;

за несвоевременное освобождение строительной площадки от принадлежащего ему имущества - пеню в размере 1% от цены Контракта за каждый день просрочки;

за нарушение сроков выполнения отдельных видов работ (срыв графика работ) - пеню в размере 2% от стоимости данного вида работ за каждый день просрочки;

за задержку устранения дефектов в работах и конструкциях против сроков, предусмотренных актом Сторон, а в случае неявки Подрядчика - односторонним актом, - пеню в размере 2% от стоимости работ и конструкций за каждый день просрочки.

Кроме санкций за неисполнение обязательств по настоящему Контракту виновная Сторона возмещает другой Стороне все вызванные неисполнением обязательств по настоящему Контракту непокрытые неустойками убытки, в том числе упущенную выгоду пострадавшей Стороны.

Уплата неустоек, а также возмещение убытков не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств в натуре.

15.3. Результаты выполнения работ, включая промежуточные, после их приемки Государственным заказчиком согласно п. 2.3 настоящего Контракта переходят в собственность Российской Федерации в лице Государственного заказчика и находятся у Подрядчика на ответственном хранении до сдачи Объекта реконструкции в эксплуатацию комиссией, создаваемой Государственным заказчиком в установленном порядке. При этом риск случайной гибели или случайного повреждения Объекта лежит на Подрядчике.


16. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА


16.1. Условием заключения настоящего Контракта является предоставление Подрядчиком обеспечения исполнения Контракта на срок его действия. Обеспечение исполнения Контракта может быть предоставлено Государственному заказчику в виде безотзывной банковской гарантии, договора поручительства или передачи Государственному заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита) в размере обеспечения исполнения государственного контракта.

Размер обеспечения исполнения Контракта устанавливается в размере 1 837 125 (Один миллион восемьсот тридцать семь тысяч сто двадцать пять) рублей 00 копеек с учетом НДС. В случае продления срока выполнения работ по настоящему Контракту Подрядчик обязуется в срок не позднее, чем 10 дней переоформить соответствующую безотзывную банковскую гарантию, договор поручительства или передать Государственному заказчику дополнительные денежные средства в обеспечение исполнения настоящего Контракта, в том числе в форме вклада (депозита).

16.2. В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения Контракта перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Подрядчиком его обязательств по государственному контракту, Подрядчик обязуется в течение 10 (десяти) банковских дней с момента, когда соответствующее обеспечение исполнения обязательств по Контракту перестало действовать предоставить Государственному заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение Контракта на тех же условиях и в том же размере, которые указаны в настоящей статье Государственного контракта.

ГАРАНТ:

Нумерация пунктов приводится в соответствии с источником


16.4. Уплата Подрядчиком неустойки или применение иной формы ответственности не освобождает его от исполнения обязательств по настоящему Государственному контракту.

16.5. Обеспечение исполнения Контракта удерживается Государственным заказчиком в случае неисполнения Подрядчиком обязательств по настоящему Контракту.


17. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ


17.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Контракту, если оно явилось следствием природных явлений, действий внешних объективных факторов и прочих обстоятельств непреодолимой силы, на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Контракта.

17.2. Если в результате обстоятельств непреодолимой силы реконструкции был нанесен значительный, по мнению одной из Сторон, ущерб, то эта Сторона обязана уведомить об этом другую в 3-дневный срок, после чего Стороны обязаны обсудить целесообразность дальнейшего продолжения реконструкции и принять дополнительное соглашение с обязательным указанием новых сроков, порядка ведения и стоимости работ, которое с момента его подписания становится неотъемлемой частью настоящего Контракта, либо инициировать процедуру расторжения Контракта.

17.3. Если, по мнению Сторон, работы могут быть продолжены в порядке, действовавшем согласно настоящему Контракту до начала действия обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по настоящему Контракту продлевается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы и их последствия.


18. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ МЕЖДУ СТОРОНАМИ


18.1. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего Контракта, разрешаются Сторонами путем переговоров, и возникшие договоренности в обязательном порядке фиксируются дополнительным соглашением Сторон (или протоколом), становящимся с момента его подписания неотъемлемой частью настоящего Контракта.

18.2. При возникновении между Государственным заказчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков выполненной работы или их причин и невозможности урегулирования этого спора переговорами по требованию любой из Сторон должна быть назначена экспертиза.

Расходы на экспертизу несёт Сторона, требовавшая назначения экспертизы. В случае установления нарушений Подрядчиком условий Контракта или причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками расходы на экспертизу, назначенную Государственным заказчиком, несет Подрядчик. В случае если экспертиза назначена по соглашению между Сторонами, расходы несут обе Стороны поровну.

18.3. Если, по мнению одной из Сторон, не имеется возможности разрешить возникший между Сторонами спор в соответствии с п.п. 18.1 и 18.2 настоящего Контракта, то он разрешается в Арбитражном суде г. Москвы в установленном порядке.

18.4. Претензионный срок по настоящему Контракту составляет 10 дней с момента получения претензии.


19. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ


19.1. Все изменения и дополнения к Контракту действительны лишь в том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны должным образом уполномоченными на то представителями обеих Сторон.

19.2. Все приложения к Контракту, подписанные Сторонами, являются его неотъемлемыми частями.

19.3. Стороны обязуются информировать друг друга об изменениях реквизитов и других сведений, касающихся исполнения Контракта.

19.4. Контракт составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.

19.5. Контракт вступает в силу с момента его заключения и действует до 31 декабря 2011 года, а в части исполнения гарантийных обязательств - до истечения срока таковых.

19.6. Стороны обязуются в течение 30 дней с момента заключения настоящего Контракта подписать соглашение о замене стороны Контракта - "Государственного заказчика", с Росрыболовства на ФГОУ СПО "Сахалинский морской колледж", ул. Ленина, 61а, г. Невельск, Сахалинская область. Вся корреспонденция по настоящему Контракту направляется Сторонами путем почтовых отправлений по почтовым адресам, указанным в настоящем Контракте. Каждая из Сторон обязана обеспечить получение ею корреспонденции по указанному ею в настоящем Контракте почтовому адресу. Сторона считается надлежаще уведомленной при отправке в ее адрес, указанный в Контракте, письменного обращения другой Стороны.

19.7. Разрешается привлечение только тех субподрядчиков, которые имеют соответствующие допуски для исполнения своих обязательств по Контракту. Вся координация деятельности субподрядчиков и ответственность за выполнение ими своих обязательств возлагается на Подрядчика.

19.8. Персонал Подрядчика.

19.8.1. Для выполнения своих обязательств, предусмотренных контрактом, Подрядчик использует на строительной площадке высококвалифицированную рабочую силу, необходимую для качественного и своевременного выполнения работ.

19.8.2. Подрядчик гарантирует освобождение Государственного заказчика от любой ответственности, от уплаты сумм по всем претензиям, требованиям и судебным искам, связанным с выполнением персоналом Подрядчика работ, а также от всякого рода расходов в отношении персонала Подрядчика, связанных с увечьем и несчастными случаями со смертельным исходом.

19.8.3. В случае возникновения претензий к персоналу Подрядчика, независимо от их характера, со стороны третьих лиц, Государственный заказчик не несет по ним никакой материальной, финансовой и юридической ответственности.

19.8.4. В случае возникновения обоснованных претензий к персоналу Подрядчика, связанных с нарушением режима, Государственный заказчик имеет право дать указание "Подрядчику" на отзыв с Объекта лиц допустивших такие нарушения.

19.9. Подрядчик выполняет иные обязанности, предусмотренные настоящим Контрактом и законодательством Российской Федерации.


20. ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, ПРИЛАГАЕМЫХ К НАСТОЯЩЕМУ КОНТРАКТУ


Неотъемлемыми частями настоящего Контракта являются:

1. Техническое задание - Приложение N 1;

2. Календарный план - Приложение N 2.


21. Адреса и реквизиты сторон


Государственный заказчик:               Подрядчик:
Федеральное агентство
по рыболовству
107996, г. Москва
Рождественский бульвар, д. 12
ИНН 7702679523, КПП 770201001,
л/с 03731000760
Отделение N 1
Московского ГТУ банка России
г. Москвы,
р/с. 40105810700000010079
БИК 044583001

От Государственного заказчика

Заместитель руководителя
Федерального агентства по
рыболовству
_____________________ А.В. Фомин

Приложение N 1

к государственному контракту

от "____" ______________ 2011 г. N _________


Техническое задание
на выполнение в 2011 году работ по реконструкции здания общежития N 3 ул. Ленина, 61а, г. Невельск, Сахалинская область, ФГОУ СПО "Сахалинский морской колледж", г. Невельск


1. Основание для производства работ по реконструкции


1.1. Основанием для производства работ по реконструкции являются:

- разрешение на строительство - N RU 655020002006001-191/11 от 24 марта 2011 г.

- положительное заключение Государственной экспертизы N 6515002010 от 14 марта 2011 года;

правоустанавливающий документ на земельный участок свидетельство о государственной регистрации права Серия 65АА N 094806 от 06 сентября 2005 г.

проектная документация задание на проектирование объекта, результаты обследования строительных конструкций здания N 18/393 от 10.06.2009 года, технический паспорт на здание общежития N 3 инженерно-строительные изыскания 43-4/2009, заключение СНТЦ ОАО институт "Сахалингражданпроект".

- рабочая документация 223-08-1-пз, 223-08-01-АС, 223-08-01-СМ, 223-08-1-ВК, 223-08-1ОВ, 223-08-1ЭО;

- указанные документы предоставляются Заказчиком (Застройщиком); федеральное государственное образовательное учреждение среднего профессионального образования "Сахалинский морской колледж".

- источник финансирования - федеральный бюджет.

- адрес объекта общежитие N 3, ул. Ленина 61а, г. Невельск, Невельского района, Сахалинской области.


2. Описание объекта реконструкции


2.1. технико-экономические показатели объекта:


Площадь застройки

Ед. изм.

До реконструкции

После реконструкции

Площадь застройки

м. кв.

657,3

664,5

Общая площадь

м. кв.

2183,4

2073,3

Строительный объем

м. куб.

9578

9698

Этажность здания

эт.

4

4


Проект "Реконструкция здания общежития N 3" выполняется для существующего эксплуатируемого здания. Проект предусматривает мероприятия, направленные на восстановление конструкций и инженерного оборудования, поврежденного в результате физического износа и землетрясения;

2.2. Географическое размещение: участок расположен в центральной части г. Невельска Поверхность территории искусственно спланирована, площадка сложена грунтами II категории, нормативная глубина промерзания - 1,72 м; климатический район - II; климатический подрайон - II Г; снеговая нагрузка - 3,2 кПа; господствующее направление ветра - с; сейсмичность площадки - 8 баллов;

объемно планированные решения состав и расположение в реконструкции не изменились. В связи с устройством монолитного ж/б усиление стен в виде ж/б рубашек и армоцементной штукатурки уменьшились объемно-планировочные показатели.


3. Нормативно-технические требования


3.1. Выполнение работ должно соответствовать государственным стандартам, техническим нормам, строительным нормам и правилам, экологическим нормативным актам страны.


4. Основные конструкции


4.1. Конструктивная система - стеновая с несущими продольными стенами;

4.2. фундаменты - ленточные из сборных бетонных блоков типа ФБС с размерами блока (600*580) h мм h = 1,8 м кладка без армирования, монолитный пояс поверху толщиной 350-600 мм деформации отсутствуют.

4.3. Стены.

- наружные 390 мм из шлакоблочных камней. Для усиления стен применяют арматурную сетку, которая закрепляется на стенках сквозными анкерами.

4.4. Ограждающие стены.

- покрытие металлическая панель "сайдинг".

4.5. Лестницы.

- внутренние в закрытых лестничных клетках, двухмаршевые сборные железобетонные.

4.6. Крыша.

чердачная скатная, стропила деревянные, кровля из профнастила.

4.7. Перегородки.

- каменные из шлакоблочных камней.

4.8. Перекрытие.

Из сборных ж/б плит шириной 0,8 м с овальными пустотами.

4.9. Перемычки.

- сборные железобетонные.

4.10. Окна.

Блоки оконные с двойным остеклением ГОСТ 11214-2003.

4.11. Полы в кубриках - линолеум, полы в коридорах - бетон мозаичный, полы в туалете, раздевалке, душевой - керамическая плитка, полы в сушилке, в тепловом узле - бетон В 15, полы в тамбуре, лестничной клетке - керамическая плитка.


5. Хоз.-питьевой водопровод


В проекте разработаны системы водоснабжения и канализации:

- объединенный хоз.-питьевой и противопожарный водопровод;

- горячий водопровод;

- бытовая канализация.

Источником водоснабжения реконструируемого здания общежития является городская сеть водопровода. Строительный объем здания составляет 7900 , расход воды на внутреннее пожаротушение принят 2,5 л/сек по СНиП 2.04.01-85 п. 6.1.

Система холодного водопровода - объединенная хоз.-питьевого и пожарного назначения.

На существующем вводе водопровода предусмотрен водомерный узел со счетчиком марки ВСХ-32 и обводной линией с электрифицированной задвижкой. Гарантированный напор на вводе водопровода - 15 м, что является недостаточным для обеспечения напора при пожаротушении. Для создания необходимого напора во внутренней водопроводной сети для внутреннего пожаротушения устанавливаются насосы. Магистральная сеть и стояки холодного горячего водопровода проложены из стальных водогазопроводных труб по ГОСТ 3262-75 в тепловой изоляции. Разводка по этажам и проводов приборов осуществляется из металлических труб типа "Метанол".

Пожаротушение осуществляется пожарными кранами 50 мм. Расстановка пожарных кранов выполнена с учетом радиуса действия 20 м.

Схема внутреннего водопровода тупиковая. Разводка магистральных сетей выполнена под потолком 1 этажа.


6. Горячее водоснабжение


Горячее водоснабжение решено по закрытой схеме от двух пластинчатых теплообменников, подключенных к тепловому пункту по двухступенчатой последовательной схеме. Магистральная сеть горячего водоснабжения проложена из стальных водогазопроводных труб по ГОСТ 3262-75 в тепловой изоляции. Разводка по этажам и подвод к приборам осуществляется из металлополимерных труб типа "Метанол".


7. Бытовая канализация


В здании запроектирована система бытовой канализации для отведения сточных вод от санитарно-технических приборов в наружную сеть. Подключение проектируемой системы внутренней канализации производится к существующему канализационному колодцу. Диаметр выпуска соответствует диаметру стояка, присоединяемому к данному выпуску. На сети внутренней канализации устраиваются прочистки и ревизии. В помещениях душевой предусматривается устройство лотков с установкой в них трапов.

Система канализации вентилируется через стояк, вытяжная часть которого выводится на 0,5 м выше скатной кровли и заканчивается обрезом трубы. На канализационном стояке при прохождении его через перекрытия устанавливаются противопожарные муфты "ОГРАКС-ПМ" или эквивалент.

Сети канализации монтируются из полиэтиленовых канализационных труб по ГОСТ 22689.2-89.

Антисейсмические мероприятия

- на вводе водопровода перед водомерным узлом, в местах присоединения трубопроводов к насосам устанавливаются гибкие вставки из рукавов по серии 3.904-24,

- применение полиэтиленовых раструбных канализационных труб для внутренней канализации;

Стыковые соединения полиэтиленовых раструбных канализационных труб выполняются с применением резиновых уплотнительных колец;

- в местах поворота канализационного стояка и опусков из вертикального положения в горизонтальное предусматриваются бетонные упоры.


8. Вентиляция


В душевых, санузлах, умывальных и сушилках вентиляция - приточно-вытяжная с механическим побуждением. В остальных помещениях вентиляция - неорганизованная, с периодическим проветриванием при открывании фрамуг окон. В здании запроектировано: 1 приточная система (П1) и 4 вытяжные системы (В1-В4).

Приточная система П1 подает наружный воздух в раздевалки и сушилки. Вытяжные системы обслуживают: В1 - душевые на 1 этаже; В2 - туалеты и умывальные; В3 - сушилки, В4 - электрощитовую и тепловой узел. Вентиляционное оборудование применено в канальном исполнении. Приточная установка расположена в помещении теплового узла. Вытяжные вентиляторы В1-В4 установлены на чердаке. На всех системах установлены регуляторы скорости вращения вентиляторов. Теплоснабжение калорифера системы П1 - водяное. Параметры теплоносителя составляют 95-70°С. Для защиты от замораживания калорифера, на обратном трубопроводе установлен смесительный узел.


9. Электроосвещение. Внутреннее электрооборудование


В качестве вводно-распределительного устройства проектом предусматривается установка панели ВРУ-1Д-250-УХЛ4. Учет электроэнергии осуществляется во ВРУ.

По степени надежности электроснабжения электроприемники общежития относятся к потребителям II категории, электроприемники противопожарных устройств - I категории.

Для обнаружения очага пожара запроектированы дымовые извещатели ИП212-45 или эквивалент и ручные извещатели типа ИПР. Дымовые извещатели устанавливаются на потолке на расстоянии не более 4 м от стен. Способ оповещения - световой и речевой, Система речевого оповещения о пожаре и других ситуациях с помощью комплекса системы "Орфей" или эквивалент, в которую входят блок речевого оповещения для передачи сигналов оповещения о пожаре акустические модули (звуковые колонки). Распределительная сеть пожарной сигнализации и система оповещения выполнена кабелями марки КСПЭнг-2*2,5 или эквивалент. Кабели прокладываются скрыто за подвесными потолками, в кабель каналах по стенам, стояки - в металлических трубах.

Устанавливается источник бесперебойного питания. Для управления пожарными насосами и задвижкой на водомерном узле предусматривается станция управления СУ_ПН, обеспечивающая запуск двигателя насоса, автоматическое переключение на резервный насос при отказе рабочего. В качестве осветительных щитов применяются щиты серии ЩО8505 с автоматическими выключателями с комбинированными распределителями или эквивалент. Освещение помещений выполнено светильниками с люминесцентными лампами и лампами накаливания.

На путях эвакуации устанавливаются световые указатели "Выход".

Питающие, силовые распределительные и групповые сети освещения выполняются кабелями марки ВВГнг-ls расчетного сечения. Нормы освещенности, типа светильников, приняты в соответствии с назначением помещений и характеристиками окружающей среды. Управление освещением осуществляется выключателями установленными по месту. Защитные меры безопасности, заземление. Для защиты от поражения электрическим током в случае повреждения изоляции проектом предусматривается:

- защитное зануление металлических корпусов электрооборудования, нормально не находящихся под напряжением. В качестве защитного проводника используется третья жила в однофазной сети.

- применение устройств защитного отключения в групповых линиях, питающих уборочные механизмы.

Дополнительная система управления потенциалов в душевых и умывальных комнатах

- повторное заземление нулевого провода на вводе, выполненное из трех электродов из угловой стали 50*50*5 мм длиной 2,5 м, соединяемых между собой полосовой сталью 40*5 мм, проложенной в земле.


10. Производство работ

ГАРАНТ:

Нумерация пунктов приводится в соответствии с источником


6.1. В процессе производства работ соблюдать требование всех применимых правил техники безопасности при обеспечении доступа к строительной площадке и работе на ней.

6.2. В процессе производства работ применять все разумные меры по охране окружающей среды (как на строительной площадке, так за ее пределами).

6.3. В ходе реконструкции удалять со строительной площадки все препятствия, а также складировать или удалять все оборудование и остатки материалов, мусор или временные объекты, которые больше не требуются.

6.4. обеспечить ограничение доступа посторонних лиц на строительную площадку.

6.5. выполнение работ и завершенные строительством объекты должны соответствовать государственным стандартам, техническим нормам, строительным нормам, правилам, экологическим нормативным актам и нормативным актам РФ.

6.6. надлежащие меры предосторожности для обеспечения безопасности своего персонала и рабочей силы.

6.7. выполнение работ осуществлять по согласованию с подрядчиком.


11. Приемка-сдача работ

ГАРАНТ:

Нумерация пунктов приводится в соответствии с источником


7.1. обеспечить подготовку комплекса "исполнительной документацией".

7.2. обеспечить подготовку руководства по техническому обслуживанию и эксплуатации, содержание сведений, достаточных для обеспечения возможности эксплуатации, технического обслуживания, демонтажа, разработки, наладки и ремонта объекта

7.3. окончание работ с момента заключения государственного контракта до 2011 года декабря месяца 1 дня.


12. Гарантии


Гарантийный срок нормальной эксплуатации объекта устанавливается 60 месяцев с даты подписания Государственным заказчиком акта приемки готового к эксплуатации объекта. В соответствии с утвержденными проектными решениями строительных правил, прочих нормативно распределительных документов, регламентирующих производство строительно-монтажных работ согласно условиям государственного контракта.


13. Ожидаемые результаты после проведения реконструкции


создание санитарно-технических условий проживания курсантов.

- улучшение архитектурной выразительности здания, применяя покрытие "сайдинг".

- в связи с физическим износом здания разрушением создать устойчивость конструкциям пространственной системы продольных и поперечных рам.


14. Особые требования


14.1. Подрядчик представляет достоверные сведения в соответствии с требованиями, предусмотренными законодательством Российской Федерации, включая свидетельство о допуске к видам работ, выданное саморегулируемой организацией, в области строительства в порядке установленном Градостроительным кодексом Российской Федерации.

14.2. В процессе строительно-монтажных работ возможна замена рекомендуемых в рабочей документации материалов и оборудования, на эквивалентное только при условии сохранения технических характеристик и параметров, требуемых рабочей документацией, по обязательному согласованию с Заказчиком.

14.3. Все принимаемые технологические решения и применение, приобретение рыбоводного оборудования, материалов, изделий и конструкций согласовать с Государственным заказчиком.

14.4. Представление достоверных сведений в соответствии с требованиями, предусмотренными законодательством Российской Федерации, включая свидетельство о допуске к видам работ, выданное саморегулируемой организацией, в области строительства, реконструкции, капитального ремонта в порядке, установленном Градостроительным кодексом Российской Федерации.


15. Ведомость объемов работ


N
п/п

Наименование работ и затрат

Ед. из.

Кол-во

Примечание


Хоз.-питьевой водопровод


1.

Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией диаметром ввода: до 65 мм водомера до 40 мм

1 уз.

1


2.

Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 50 мм

1 шт.

2


3.

Задвижки параллельные фланцевые с выдвижными для воды и пара давлением 1 МПа диаметром 50 мм

шт.

2


4.

Установка фильтров диаметром: 50 мм

10 фильтров

0,1


5.

Арматура фланцевая с электрическим приводом на условное давление до 4 Мпа, диаметр условного прохода: 100 мм

1 шт.

1


6.

Задвижки фланцевые чугунные давлением 1 Мпа, диаметром 100 мм

шт.

1


7.

Фланцы стальные давлением 1 МПа в комплекте с болтами, гайками и прокладками для комплекта с задвижками диам. 100 мм

Комп.

2


8.

Агрегат насосный лопастной центробежный одноступенчатый объемный, поршневой, приводной роторный на общей фундаментной плите или монолитной, массой 0,17 т

1 шт.

2


9.

Насосный агрегат К8/18 с эл/1,5 кВт

К-т

2


10.

Установка наружных кранов поливочных диаметром: 25 мм

1 кр.

2


11.

Установка внутренних кранов диаметром: 15 мм

1 кр.

9


12.

Вентили проходные муфтовые 15КЧ18 для воды давлением 1,6  диаметром, 25 мм

шт.

9


13.

Вентили проходные муфтовые 15КЧ18Р для воды, давлением 1,6 МПа 16 кгс/см диаметром 15 мм

шт.

9


14.

Установка кранов пожарных диаметром 50 мм

1 кр.

8


15.

Установка задвижек на трубопроводах диаметром: до 50 мм

шт.

4


15.#

Задвижки параллельные фланцевые для воды и пара давлением 1 МПа диаметром 50 мм

шт.

4


16.

Установка клапанов обратных из стальных труб диаметром 50 мм

шт.

2


17.

Клапан подъемный фланцевый диаметром 50 мм

шт.

2


18.

Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных труб оцинкованных диаметром: 20 мм

100 м

0,26


19.

Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных оцинкованных труб диаметром: 25 мм

100 м

0,26


20.

Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром: 40 мм

100 м

0,26


21.

Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром: 50 мм

100 м

0,26


22.

Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 65 мм

100 м

0,26


23.

Прокладка трубопроводов водоснабжения из многослойных металл-полимер диаметром: 15 мм

100 м

0,525


23.#

Прокладка трубопроводов водоснабжения из многослойных металлополимерных труб: диаметром 20 мм

100 м

0,6


24.

Прокладка трубопроводов водоснабжения из многослойных металлополимерных труб диаметром: 25 мм

100 м

0,375


25.

Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 50 мм

100 м

2,54


26.

Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 100 мм

100 м

0,26



Горячее водоснабжение




27.

Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром: 20 мм

100 м

0,2325


28.

Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром: 25 мм

100 м

0,2325


29.

Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром: 40 мм

100 м

0,2325


30.

Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб: 50 мм

100 м

0,2325


31.

Прокладка трубопроводов водоснабжения из многослойных металлополимерных труб: 15 мм

100 м

0,429


32.

Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных многослойных металл-полимерных труб диаметром 20 мм

100 м

0,429


33.

Прокладка трубопроводов водоснабжения из многослойных металл-полимер 25 мм

100 м

0,442


34.

Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 50 мм

100 м

2,23


35.

Рукав герметический гибкий

1 шт.

1


36.

Установка смесителей

10 шт.

2


37.

Смесители латунный для мойки настольный, с верхней камерой смешения

шт.

20


38.

Смесители общие для ванн и умывальников См-ВУ-ШЛР с душевой сеткой

шт.

20



Бытовая канализация




39.

Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 50 мм

100 м

0,35


40.

Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 100 мм

100 м

0,67


41.

Установка унитазов: с бачком непосредственно присоединенным

10 компл.

2


42..

Установка умывальников одиночных: с подводкой холодной и горячей воды

10 компл.

4


43.

Установка смесителей

10 шт.

4


44.

Установка трапов диаметром: 50 мм

10 компл.

1


45.

Установка трапов диаметром: 100 мм

10 компл.

0,4



Узел ввода и учета


46.

Приборы, показывающие первичные (проточные) преобразователи. Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемых на фланцевых соединениях, диаметр до 50 мм

шт.

1


47.

Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, массой: до 5 кг

1 шт.

2


48.

Стоимость теплосчетчика ТЭМ 102

шт.

1



Стоимость пары термопреобразователей

пара

1


49.

Установка вентилей, задвижек, затворов, обратных клапанов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 25 мм

1 шт.

1


50.

Клапан обратный подъемный 16с9нж диаметр 25 мм

шт.

1


51.

Установка вентилей, задвижек, затворов клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 50 мм

шт

2


52.

Клапан обратный подъемный 16снж д. 50 мм

шт.

2


53.

Клапан запорный, диаметр прохода 40 мм

шт.

1


54.

Клапан запорный MSV-M

шт.

1


55.

Клапан балансировочный MSV - F-2 Danfooss диам. 65 мм

шт.

1


56.

Арматура фланцевая с ручным приводом на условное давление до 4 Мпа диаметр прохода: 100 мм

шт.

1


57.

Кран шаровый стальной фланцевый диам. 100 мм

К-т

1


58.

Арматура фланцевая с ручным приводом на условное давление до 4 Мпа, диаметр прохода: 65 мм

шт

4



Кран шаровый стальной фланцевый д. 70 мм

К-т

4


57.#

Арматура фланцевая с ручным приводом на условное давление до 4 Мпа диаметр прохода: 50 мм

шт.

4


58.

Кран шаровый диаметр 50 мм

К-т

4


59.

Арматура фланцевая с ручным приводом на условное давление до 4 Мпа диаметр прохода: 15 мм

шт.

2


60.

Кран шаровый стальной диам. 15 мм

К-т

2


61.

Установка фильтров диаметром: 125 мм

10 фильтр.

0,1



Фильтр магнитный ФМФ, д. 125 мм

шт.

1


62.

Установка воздухоотводчиков

шт.

2


63.

Воздухоотводчик автоматический с наружным резьбовым присоединением

шт.

2


64.

Автоматический воздухоотводчик wihd

шт.

2


65.

Установка грязевиков наружным диаметром патрубков: до 133 мм

шт.

2


66.

Установка манометров: с трехходовым краном

1 компл.

4


67.

Установка термометров в опоре прямых и угловых

1 комп.

4


68.

Установка клапанов балансировочных и запорных диаметром: 40 мм

шт.

1


69.

Клапан балансировочный MSV-F2 диам. 40 мм

шт.

1


70.

Установка клапанов балансировочных и запорных диаметром: 100 мм

шт.

2


71.

Клапан балансировочный MSV - F2 диам. 100 мм

шт.

1


72.

Регулятор температуры прямого действия. Прибор, устанавливаемый на фланцевых соединениях, до 1,5 кг

шт.

1


73.

Установка секций водоподогревателей скоростных поверхностью нагрева одной секции: до 12 

Секц.

2




Теплоснабжение калориферов


74.

Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 20 мм

100 м

0,06


75.

Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 50 мм

100 м

0,06


76.

Крепления для трубопроводов

кг

1,2


77.

Установка смесителевых узлов, диаметром до 40 мм

1 узел

1


78.

Счетчики (водомеры) диаметром 32 мм

шт.

1


79.

Смесительный узел SMEX 40-2,5

К-т

1



Вентиляция


80.

Установка вентиляторов радиальных массой: до 0,12 т

1 вентилятор

1


81.

Вентилятор канальный RKB 1 600х350 D3

шт.

1


82.

Регулятор скорости вращения вентилятора, на ток до 40 А

шт.

1


83.

Регулятор скорости вращения вентилятора VRTT L 2,5

шт.

1


84.

Установка воздухонагревателей массой: до 0,25 т

1 агрегат

1


85.

Канальный нагреватель РВАS 600х350 3-2,5

1 агр.

1


86.

Установка фильтров воздушных до 10 тыс

1 фильтр

1


87.

Фильтр-корпус для прямоугольных каналов 600-350

К-т

1


88.

Фильтр-материал для прямоугольных каналов F45 EU3

К-т

1


89.

Установка заслонок воздушных и клапанов воздушных КВР с электрическим приводом: периметром до 2400 мм

шт.

1


90.

Клапан воздушный АВК 600-350

К-т

1


91.

Привод воздушного клапана DAF-2.06

К-т

1


92.

Установка вставок гибких к вентиляторам

0,3


93.

Гибкая вставка для вентилятора DS-600-350

шт.

2


94.

Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали класса Р толщиной: 0,7 мм, периметром до 2400 мм

100  поверхности

0,019


95.

Прокладка из листовой, оцинкованной стали класса Н толщиной: до 0,7 мм, периметром от 1100 до 1600 мм

100 

0,145


96.

Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм периметром 600 350 мм

1,9


97.

Воздуховоды из оцинкованной стали тол. 0,7 мм периметр 500 300 мм

8


98.

Воздуховоды из оцинкованной стали тол. 0,7 мм периметром 400 250 мм

6,5


99.

Прокладка воздуховодов из стали и алюминия класса Н толщиной: 0,6 мм до 250 мм

100 

0,12434


100.

Воздуховоды из оцинкованной стали тол. 0,55 мм диаметром 200 мм

9,42


101.

Воздуховоды из оцинкованной стали тол. 0,55 мм диаметром 160 мм

3,014


102.

Установка шумоглушителей вентиляционных

шт.

1


103.

Шумоглушитель прямоугольный 600 350/1000 RSA

шт.

1


104.

Установка дроссель-клапанов: диаметром до 355 мм

1 клапан

1


105.

Установка дроссель-клапанов: периметром до 1600 мм

1 клапан

1


106.

Дроссель-клапаны в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали круглые диаметром до 1600 мм

шт.

1


107.

Дроссель-клапаны в обечайке с сектором управления из тонколистовой стали: диаметром до 280 мм

шт.

1


108.

Установка решеток жалюзийных площадью в свету: дол 0,5 

1 реш.

1


109.

Установка решеток жалюзийных стальных: регулирующих (РР), номер 4, размер 200 400 мм

1 реш.

4


110.

Решетки регулирующие марки РР 4 размер 200 400 мм

0,32


111.

Решетка наружная АРН 600 350

шт.

1


112.

Решетка регулируемая AMP 400 200

шт.

4


113.

Установка диффузора ДПУ - М 160

100 кг отсос

0,04



Диффузор ДПУ - М 160

шт.

4


114.

Установка клапанов: Огнезадерживающий периметром до 1600 мм

1 кл.

3


115.

Огнезадерживающий клапан (ОКС-1К-60-Е3-200

шт.

3


116.

Изоляция плоских и криволинейных поверхностей пластинами из каучука (Армофлекс)

10 

0,2


117.

Плиты (пластины) из вспененного полиэтилена, тол. 10 мм

2


118.

Установка вентиляторов радиальных массой: до 0,12 т

1 вент.

1


119.

Вентилятор канальный RKB-1 600 350

шт.

1


120.

Регулятор скорости вращения вентилятора, устанавливаемый на конструкции: на ток до 40 А

шт.

1


121.

Регулятор скорости вращения вентилятора VRTT-1,5

шт.

1


122.

Установка вставок гибких к радиальным вентиляторам

0,3


123.

Гибкая вставка для вентилятора DS600-350

шт.

2


124.

Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали класса Н толщиной 0,7 мм, периметром до 2400 мм

100 

0,076


125.

Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали класса Н толщиной: до 0,?# мм, периметром от 1100 до 1600 мм

100 

0,13


126.

Воздуховоды из оцинкованной стали тол. 0,7 мм периметром 600 350 мм

7,6


127.

Воздуховоды из оцинкованной стали периметром 400 250 мм

13


128.

Установка зонтов над шахтами из листовой стали прямоугольного сечения периметром 2600 мм

1 зонт

1


129.

Зонты вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали, прямоугольные, периметром шахты 2600 мм

шт.

1


130.

Установка решеток жалюзийных стальных: размером 200 400 мм

1 реш.

4


131.

Решетки регулирующие, размером 200 400 мм

0,32


132.

Решетка регулируемая AMP 400 200

шт.

4


133.

Изоляция плоских и криволинейных поверхностей пластинами из вспененного каучука

10 

1,88


134.

Плиты (пластины) из вспененного полиэтилена толщ. 10 мм типа "Тепол"

м

18,8


135.

Установка вентиляторов радиальных массой: до 0,12 т

1 вент.

1


136.

Вентилятор канальный RKB 1 600 350

шт.

1


137.

Регулятор скорости вращения вентилятора, устанавливаемый на конструкции, на ток до 40 А

шт.

1


138.

Регулятор скорости вращения вентилятора VRTT L 1,5

К-т

1


139.

Установка вставок гибких к радиальным вентиляторам

0,3


140.

Гибкая вставка для вентилятора DS 600-350

шт.

2


141.

Прокладка воздуховодов из стали, оцинкованной стали и алюминия класса Н тол. 0,7 мм, периметром до 2400 мм

100 

0,076


142.

Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н тол. 0,7 мм, периметром от 1100 до 1600 мм

100 

0,105


143.

Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н тол. 0,7 мм, периметром 900 мм

100 

0,293


144.

Воздуховоды из оцинкованной стали тол. 0,7 мм периметром 600 350 мм

7,6


145.

Воздуховоды из оцинкованной стали тол. 0,7 мм периметром 400 250 мм

10,5


146.

Воздуховоды из оцинкованном стали тол. 0,7 мм диаметром 200 150 мм

7,7


147.

Воздуховоды из оцинкованной стали тол. 0,7 мм диаметром 150 150 мм

21,6


148.

Установка дроссель-клапанов: периметром до 1000 мм

1 клапан

4


149.

Дроссель-клапаны в обечайке с секретом управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали диам. 1000 мм

шт.

4


150.

Установка решеток жалюзийных стальных, регулирующих (РР), номер 4, размер 200 400 мм

1 реш.

40


151.

Решетки регулирующие марки РР - 4 размер 200 400 мм

0,32


152.

Решетка регулируемая AMP 300 100 мм

шт.

36


153.

Решетка регулируемая AMP 150 150

шт.

4


154.

Установка вентиляторов радиальных массой: до 0,12 ти

1 вент.

1


155.

Вентилятор канальный СК250 С

К-т

1


156.

Регулятор скорости вращения вентилятора, устанавливаемый на конструкции: на ток до 40 А

шт.

1


157.

Регулятор скорости вращения вентилятора VRS 1,5N

К-т

1


158.

Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н тол. 0,6 мм, диаметром до 250 мм

100 

0,08572


159.

Воздуховоды из оцинкованной стали тол. 0,55 мм диаметр 200 мм

9,42


160.

Воздуховоды из оцинкованной стали тол. 0,55 мм диам. 160 мм

3,014


161.

Установка диффузора ДПУ-М

100 кг

0,04


162.

Диффузор ДПУ-160

шт.

4


163.

Установка клапанов: Огнезадерживающий периметром до 1600 мм

1 клапан

4


164.

Огнезадерживающий клапан ОКС-1К-(60)-Т-3-250

шт.

3


165.

Огнезадерживающий клапан ОКС-1К-(60)-Т3-160

шт.

1


166.

Установка зонтов над шахтами из листовой стали круглого сечения диаметром: 250 мм

1 зонт

1


167.

Зонты вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали, круглые, диам. 250 мм

шт.

1


168.

Изоляция плоских и криволинейных поверхностей пластинами из вспененного каучука ("Армофлекс" )

10 

0,32


169.

Плиты из вспененного полиэтилена, тол. 10 мм типа "Тепол"

3,2



Электроосвещение


170.

Щитки осветительные, устанавливаемые на стене: болтами на конструкции, масса щитка до 15 кг

1 шт.

4


171.

Щиток осветительный ЩО 8505-1408-УХЛЗ, 1

шт.

4


172.

Ящик с понижающим трансформатором

1 шт.

1


173.

Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 21УЗ

1 шт.

1


174.

Светильник отдельно устанавливаемый: на штырях с количеством ламп в светильнике до 4

100 шт.

0,68


175.

Светильник люминесцентный встраиваемый с зеркальной решеткой ARS мощн. 4 18

шт.

68


176.

Светильник отдельно устанавливаемый: на штырях с количеством ламп в светильнике 2

100 шт.

1,58


177.

Светильник люминесцентный встраиваемый с зеркальной решеткой ARC мощностью 2 36

шт.

132


178.

Светильник люминесцентный встраиваемый с зеркальной решеткой РАС мощн. 2х36

шт.

26


179.

Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений

100 шт.

0,12


180.

Светильники НПО 22 100

шт.

12


181.

Светильник с подвеской на крюк для помещений: с нормальными условиями среды

100 шт.

0,04


182.

Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений

100 шт.

0,01


183.

Светильник НПО 22x100

шт.

12


184.

Светильник НББ 01-60

шт.

4


185.

Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений: с тяжелыми условиями среды, уплотненный

100 шт.

0,09


186.

Светильники НСП-0,2-200-01 промышленный без ламп

шт.

1


187.

Светильники НСП-02-200-01 (без ламп)

шт.

8


188.

Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений: с нормальными условиями среды одноламповый

100 шт.

0.08



Светильники НББ 0,2-25

шт.

8


189.

Светильник переносной марки РВО-42

шт.

1


190.

Лампы люминесцентные ртутные низкого давления типа ЛБ, ЛД, ЛДЦ, ЛТВ, ЛБХ20

10 шт.

27,2


191.

Лампы люминесцентные ртутные низкого давления типа ЛТБ40 БЗ

10 шт.

26,4


192.

Стартеры для ламп 4-20/СК-127

10 шт.

54


193.

Лампы накаливания электрические осветительные общего назначения типа БК220-230-100

10 шт.

2,8


194.

Лампы газопольные в зеркальной колбе МОЗ 40-60

10 шт.

0,1


195.

Выключатель: одноклавишный уплотненного типа при скрытой проводке

100 шт.

0,45


196.

Выключатель двухклавишный уплотненного типа при скрытой проводке

100 шт.

0,32


197.

Выключатель одноклавишный для срытой проводки шт.

шт.

45


198.

Выключатель двухклавишный для скрытой проводки

шт.

32


199.

Коробка кабельная соединительная или разветвительная

1 шт.

112


200.

Коробка ответвительная У-197

шт.

100


201.

Коробка ответвительная КОР94-3

шт.

12


202.

Розетка штепсельная: уплотненного типа скрытой проводке

100 шт.

0,9


203.

Коробка распределительная настенная на кабели с пластиковой оболочкой

1 кор.

167


204.

Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный в пустотах плит перекрытий

100 м

43


205.

Кабель с медными жилами ВВГнг-LS,ceч. 3х2,5

м

1173


206.

Кабель с медными жидами ВВГнг-3х1,5

м

3060


207.

Кабель с медными жилами ВВГнгLS Сеч. 2х2,5

м

153



Заземление




208.

Коробка с зажимами, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, для кабелей или кабелей или проводов сечением: до 10 , с количеством зажимов до 6

1 шт.

1


209.

Стоимость ящика главной заземляющей жилы

шт.

1


210.

Проводник заземляющий из медного изолируемого провода сечением 25  открыто по строительным основаниям

100 м

1,35


211.

Кабель силовой ВВГ сеч. 1х25

м

5,1


212.

Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил - 1 и сечением 6,0 

1000 м

0,1326



Электрооборудование


213.

Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устраиваемый на стене

1 шт.

1


214.

Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) устраиваемый на стене

1 шт.

1


215.

Устройство вводно-распределительного ВРУ-1д-250-333УХЛЗ

1 шт.

1


216.

Пункт распределительный ПР11М1064-1УХЛЗ3

1 шт.

1


217.

Пускатель магнитный общего назначения отдельно стоящий, устанавливаемый на конструкции: на стене, на ток до 40 А

1 шт.

4


218.

Регулятор скорости VRTT-L8

К-т

3


219.

Регулятор скорости VRS 1,5

К-т

1


220.

Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на полу, высота или ширина до 1700х1100 мм

1 шт.

1


221.

Станция управления пожарными насосами СУ-ПН-21А

К-т

1


222.

Источник бесперебойного питания 5 кВа

К-т

1


223.

Пост управления кнопочный общего назначения, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, количество элементов 3

1 шт.

9


224.

Пост управления кнопочный ПКЕ-232-УЗ

шт.

1


225.

Пост управления кнопочный ПКЕ212-1УЗ

шт.

8


226.

Пускатель магнитный общего назначения отдельно стоящий, устанавливаемый на конструкции

шт.

1


227.

Пускатель магнитный со встроенной кнопкой управления и светосигнальной арматурой ПМЛ1110-2-УЗ

1 шт.

1


228.

Шкаф с зажимами, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, для кабелей или проводов сечением: до 10 , с количеством зажимов до 6

1 шт.

1


229.

Стоимость шкафа главной заземляющей жилы

шт.

1


230.

Рукав металлический наружный диаметром: до 48 мм

100 м

0,2



Рукава металлические диаметром 27 мм РЗ-Ц-Х

м

20,4


231.

Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметром до 25 мм

100 м

1,2


232.

Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные легкие диам. прохода 20 мм, тол. стенки 2,5 мм

м

120


233.

Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 40 мм

100 м

0,4


234.

Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные (неоцинкованные) диам. 40 мм, тол. стенки 3 мм

м

40


235.

Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 16 

100 м

0,15


236.

Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 70 

100 м

0,4


237.

Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 70 

100 м

0,35


238.

Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 16  с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок

100 м

1,23


239.

Кабель с медными жилами ВВГнг-LS, сеч. 5*1,5

м

117,3


240.

Кабель с медными жилами ВВГнг-LS. Сеч. 5 2,5

м

15,3


241.

Кабель с медными жилами ВВГнг-LS ceч. 5 16

м

86,7


242.

Кабель с медными жилами BBГнг-LS. сеч. 5 4

м

15,3


243.

Кабель с медными жилами ВВГнг-LS сеч. 3*2,5

м

3,06


244.

Кабель с едиными жилами ВВГнг-LS 3*1,5

м

30,6


245.

Кабель микрофонный с ПЭ изоляцией КММ сеч. 2*0,35

м

20,4


246.

Шнур гибкий ШВВП, сеч. 2х0,5 

м

40,8



Для определения участниками размещения заказа полного объема работ, подлежащих выполнению, Государственный заказчик размещает на электронной площадке http://www.sberbank-ast.ru следующую документацию:

- проектная документация (Приложение N 1 к Техническому заданию);

- рабочая документация (Приложение N 2 к Техническому заданию);

- положительное заключение Государственной экспертизы (Приложение N 3 к Техническому заданию).


Государственный заказчик:                                      Подрядчик:
Федеральное агентство по рыболовству
107996, г. Москва, Рождественский бульвар, д. 12
ИНН 7702679523, КПП 770201001,
л/с 03731000760
Отделение N 1 Московского ГТУ банка России
г. Москвы, р/с. 40105810700000010079
БИК 04458300
От Государственного заказчика
Заместитель руководителя
Федерального агентства по рыболовству
_________________________ А.В. Фомин

Приложение N 2

к государственному контракту

от "___" ___________ 2011 г. N ___


Календарный план
на выполнение в 2011 году работ по реконструкции здания общежития N 3, ФГОУ СПО "Сахалинский морской колледж", ул. Ленина, 61а, г. Невельск, Сахалинская область


Государственный заказчик передает Подрядчику рабочий проект, сметную документацию (Приложение N 1 к Техническому заданию); положительное заключение Государственной экспертизы на реконструкцию Объекта в течение 25 дней с момента заключения настоящего Контракта.


Наименование работ и затрат

Начало работ

Окончание работ

Стоимость работ по утв. ПСД (тыс. рублей)

1

2

3

4

Представление работ по Объекту к сдаче-приемке


Не позднее 1 декабря 2011 года


Осуществление сдачи-приемки работ по Объекту


Не позднее 16 декабря 2011 года


Хозпитьевой водопровод

Не позднее 5 дней с даты передачи рабочего проекта и сметной документации

Не позднее 1 декабря 2011 г.

612,0*

Бытовая канализация

Не позднее 5 дней с даты передачи рабочего проекта и сметной документации

Не позднее 1 декабря 2011 г.

367,85*

Электроосвещение

Не позднее 5 дней с даты передачи рабочего проекта и сметной документации

Не позднее 1 ноября 2011 г.

2439,6*

Горячее водоснабжение

Не позднее 5 дней с даты передачи рабочего проекта и сметной документации

Не позднее 1 ноября 2011 г.

248,38*

Узел ввода и учета

Не позднее 5 дней с даты передачи рабочего проекта и сметной документации

Не позднее 1 ноября 2011 г.

615,04*

Теплоснабжение калориферов

Не позднее 5 дней с даты передачи рабочего проекта и сметной документации

Не позднее 1 ноября 2011 г.

47,34*

Вентиляция

Не позднее 5 дней с даты передачи рабочего проекта и сметной документации

Не позднее 1 ноября 2011 г.

966,62*

Электрооборудование

Не позднее 5 дней с даты передачи рабочего проекта и сметной документации

Не позднее 1 ноября 2011 г.

826,92* (в том числе оборудование - 491,3)

Всего:

с учетом затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время, резерва средств на непредвиденные работы и затраты, НДС (18%)



Не более 6123,75*


______________________________

* Стоимость работ подлежит корректировке пропорционально изменению цены предложения победителя открытого аукциона относительно начальной максимальной цены, установленной аукционной документацией.


Государственный заказчик:                     Подрядчик:
Заместитель руководителя                      Генеральный директор
Федерального агентства
по рыболовству
________________________                      ____________________

"___" ________ 2011 год                       "___" _____ 2011 год

М.п.                                          М.п.

Установлено, что заказ на право заключения госконтракта на выполнение в 2011 г. работ по реконструкции здания общежития N 3 ФГОУ СПО "Сахалинский морской колледж" (ул. Ленина, 61а, г. Невельск, Сахалинская область) размещается путем проведения открытого аукциона в электронной форме.

Утверждены извещение и аукционная документация.

Заявку можно подать до 10.00 (мск) 8 августа 2011 г.


Приказ Федерального агентства по рыболовству от 15 июля 2011 г. N 707 "О размещении заказа на право заключения государственного контракта на выполнение в 2011 году работ по реконструкции здания общежития N 3, ФГОУ СПО "Сахалинский морской колледж", ул. Ленина, 61а, г. Невельск, Сахалинская область"


Текст приказа официально опубликован не был


Откройте нужный вам документ прямо сейчас или получите полный доступ к системе ГАРАНТ на 3 дня бесплатно!

Получить доступ к системе ГАРАНТ

Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.