Приказ Министерства экономического развития РФ от 18 августа 2011 г. N 405 "О проведении открытого конкурса на право заключить государственный контракт на выполнение научно-исследовательской работы в 2011 году в рамках реализации Государственной программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности на период до 2020 года (шифр темы 2501-07-11)"

Приказ Министерства экономического развития РФ
от 18 августа 2011 г. N 405
"О проведении открытого конкурса на право заключить государственный контракт на выполнение научно-исследовательской работы в 2011 году в рамках реализации Государственной программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности на период до 2020 года (шифр темы 2501-07-11)"


В целях организации работ по проведению открытого конкурса на право заключить государственный контракт на выполнение научно-исследовательской работы в 2011 году в рамках реализации Государственной программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности на период до 2020 года приказываю:

1. Объявить в III квартале 2011 года открытый конкурс на право заключить государственный контракт на выполнение научно-исследовательской работы в 2011 году в рамках реализации Государственной программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности на период до 2020 года (далее - открытый конкурс) в соответствии с приложением N 1.

2. Утвердить конкурсную документацию согласно приложению N 2.

3. Единой комиссии Минэкономразвития России по размещению заказов на выполнение научно-исследовательских работ и научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ осуществлять функции конкурсной комиссии.

4. Департаменту инновационного развития и корпоративного управления (И.В. Осколков) обеспечить опубликование на официальном сайте Российской Федерации в сети Интернет для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг извещения о проведении открытого конкурса, а также иных документов, установленных законодательством Российской Федерации о размещении заказов.

5. Финансовому департаменту (С.Н. Бабарин) произвести оплату государственного контракта, заключенного по итогам проведения открытого конкурса, в пределах средств федерального бюджета в соответствии с утвержденными лимитами бюджетных обязательств.

6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.


Заместитель Министра

С.С. Воскресенский


Приложение N 1
к приказу Министерства
экономического развития РФ
от 18 августа 2011 г. N 405


Шифр темы

Наименование темы

Лимит средств, тыс. руб.

2501-07-11

Формирование библиотеки типовых технических и организационных решений по реализации потенциала энергосбережения на объектах бюджетной сферы и жилого сектора, в т.ч. с использованием технологий малой генерации

30000,00


Приложение N 2
к приказу Министерства
экономического развития РФ
от 18 августа 2011 г. N 405


Конкурсная документация на проведение открытого конкурса на право заключить государственный контракт на выполнение научно-исследовательской работы в 2011 году в рамках реализации Государственной программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности на период до 2020 года
(шифр темы 2501-07-11)


Раздел I. Общие условия проведения конкурса


1. Общие сведения


1.1 Законодательное регулирование

1.1.1 Настоящий конкурс проводится в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 г. N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд" (далее - Закон). В части, прямо не урегулированной законодательством Российской Федерации о размещении заказов, проведение конкурса регулируется настоящей конкурсной документацией.

1.2 Государственный заказчик

1.2.1 Государственный заказчик (далее - Заказчик) указан в Информационной карте конкурса.

1.3 Вид и предмет конкурса. Место, условия и сроки выполнения научно-исследовательских работ

1.3.1 Заказчик осуществляет выбор исполнителя научно-исследовательских работ (далее - НИР), информация о которых содержится в Информационной карте конкурса, в соответствии с процедурами и условиями, приведенными в конкурсной документации, в том числе в проекте государственного контракта (Раздел IV).

1.3.2 Участник конкурса, с которым заключается государственный контракт, должен выполнить НИР, являющиеся предметом государственного контракта, в течение периода времени и в месте, указанных в Информационной карте конкурса, по цене, указанной в его заявке на участие в конкурсе.

1.3.3 Если указано в Информационной карте конкурса в настоящем конкурсе выделяются лоты. Если конкурс состоит из нескольких лотов, предметы, начальные (максимальные) цены контрактов, сроки и иные условия выполнения НИР по лотам, указаны в Информационной карте конкурса. При этом Участник размещения заказа подает заявку на участие в конкурсе в отношении определенного лота. В отношении каждого лота заключается отдельный государственный контракт.

1.3.4 Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на участие в конкурсе в отношении определенного лота.

1.4 Начальная (максимальная) цена государственного контракта

1.4.1 Начальная (максимальная) цена государственного контракта (цена лота) указана в Информационной карте конкурса. Данная цена не может быть превышена при заключении государственного контракта по итогам открытого конкурса.

1.4.2 Для установления начальной (максимальной) цены контракта (цены лота) источниками информации о цене НИР могут быть данные государственной статистической отчетности, официальный сайт, реестр контрактов, информация о ценах на НИР, общедоступные результаты изучения рынка, исследования рынка, проведенные по инициативе Заказчика, в том числе по контракту или гражданско-правовому договору, и иные источники информации. Заказчик вправе осуществить свои расчеты начальной (максимальной) цены контракта (цены лота). Порядок установления начальной (максимальной) цены контракта (цены лота) указан в Информационной карте конкурса

1.5 Источник финансирования, форма, срок и порядок оплаты

1.5.1 Финансирование государственного контракта на выполнение НИР, который будет заключен по результатам данного конкурса, будет осуществляться из источника, указанного в Информационной карте конкурса.

1.5.2 Порядок, форма и сроки оплаты за выполненные НИР определяются в проекте государственного контракта, приведенном в конкурсной документации, и указаны в Информационной карте конкурса.

1.6 Требования к участникам размещения заказа

1.6.1 В настоящем конкурсе может принять участие любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель.

1.6.2 Участник размещения заказа должен соответствовать следующим обязательным требованиям:

1.6.2.1 соответствие Участника размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение НИР, являющихся предметом настоящего конкурса. Если такие требования установлены, информация о них содержится в Информационной карте конкурса;

1.6.2.2 непроведение ликвидации Участника размещения заказа - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании Участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

1.6.2.3 неприостановление деятельности Участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в конкурсе;

1.6.2.4 отсутствие у Участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов Участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе не принято.

1.6.3 Если указано в Информационной карте конкурса Заказчик вправе установить следующие требования к Участникам размещения заказа:

- обладание Участниками размещения заказа исключительными правами на объекты интеллектуальной собственности, если в связи с исполнением государственного контракта Заказчик приобретает права на объекты интеллектуальной собственности;

- отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об Участнике размещения заказа.

1.6.4 Участники размещения заказов имеют право выступать в отношениях, связанных с размещением заказов на выполнение НИР для государственных нужд, как непосредственно, так и через своих представителей. Полномочия представителей Участников размещения заказа подтверждаются доверенностью, выданной и оформленной в соответствии с гражданским законодательством, или ее нотариально заверенной копией.

1.7 Привлечение соисполнителей

1.7.1 Если иного не оговорено в Информационной карте конкурса, Исполнитель по государственному контракту обязан выполнить НИР лично. В процессе исполнения государственного контракта он вправе привлекать к выполнению НИР третьих лиц только по согласованию с Заказчиком.

1.8 Затраты на подготовку заявки на участие в конкурсе

1.8.1 Участник размещения заказа несет все расходы, связанные с подготовкой заявки на участие в конкурсе и участием в конкурсе. Заказчик не несет ответственности и не имеет обязательства в связи с такими расходами независимо от того, как проводится и чем завершается конкурс.

1.9 Преимущества учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы, организациям инвалидов

1.9.1 В случае, если Заказчик установил преимущества учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы, организациям инвалидов, то сведения о таких преимуществах и порядке их применения содержатся в Информационной карте конкурса.


2. Конкурсная документация


2.1 Содержание конкурсной документации

2.1.1 Конкурсная документация может быть представлена Участникам размещения заказа как в письменной форме, так и в форме электронного документа. При разрешении разногласий (в случае их возникновения) Заказчик, Конкурсная комиссия будут руководствоваться текстом конкурсной документации, утвержденной приказом Минэкономразвития России, и не нести ответственность за содержание конкурсной документации, полученной Участником размещения заказа неофициально.

2.1.2 Участнику размещения заказа следует изучить конкурсную документацию, включая все приложения. Непредставление полной информации, требуемой по конкурсной документации, представление неверных сведений или подача заявки на участие в конкурсе, не отвечающей требованиям, содержащимся в конкурсной документации, может привести к отклонению заявки на участие в конкурсе.

2.1.3 Заявка Участника размещения заказа, подготовленная не на основании официально полученной редакции конкурсной документации, утвержденной приказом Минэкономразвития России, но соответствующая всем требованиям конкурсной документации, будет рассматриваться на общих основаниях в соответствии с установленным порядком.

2.2 Разъяснение положений конкурсной документации

2.2.1 При проведении конкурса какие-либо переговоры Заказчика, Конкурсной комиссии с Участником размещения заказа не допускаются. В случае нарушения указанного положения конкурс может быть признан недействительным по иску заинтересованного лица в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации. Заказчик может давать разъяснения положений конкурсной документации.

2.2.2 Любой Участник размещения заказа вправе направить в письменной форме Заказчику запрос о разъяснении положений конкурсной документации. В течение двух рабочих дней со дня поступления указанного запроса Заказчик направляет в письменной форме или в форме электронного документа (сообщением по электронной почте) разъяснения положений конкурсной документации, если указанный запрос поступил к Заказчику не позднее, чем за пять дней до дня окончания подачи заявок на участие в конкурсе.

2.2.3 В течение одного дня со дня направления разъяснения положений конкурсной документации по запросу Участника размещения заказа такое разъяснение должно быть размещено Заказчиком на официальном сайте с указанием предмета запроса, но без указания Участника размещения заказа, от которого поступил запрос. Разъяснение положений конкурсной документации не должно изменять ее суть.

2.3 Внесение изменений в извещение о проведении конкурса и в конкурсную документацию

2.3.1 Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в извещение о проведении открытого конкурса не позднее, чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в конкурсе. Изменение предмета конкурса не допускается. В течение одного дня со дня принятия указанного решения такие изменения размещаются Заказчиком на официальном сайте в порядке, установленном для размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого конкурса. При этом срок подачи заявок на участие в конкурсе продлевается так, чтобы со дня размещения на официальном сайте внесенных изменений в извещение о проведении открытого конкурса до даты окончания подачи заявок на участие в конкурсе такой срок составлял не менее чем двадцать дней.

2.3.2 Заказчик по собственной инициативе или в соответствии с запросом Участника размещения заказа вправе принять решение о внесении изменений в конкурсную документацию не позднее чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в конкурсе. Изменение предмета конкурса не допускается. В течение одного дня со дня принятия решения о внесении изменений в конкурсную документацию такие изменения размещаются Заказчиком на официальном сайте в порядке, установленном для размещения извещения о проведении открытого конкурса, и в течение двух рабочих дней направляются заказными письмами или в форме электронных документов (сообщениями по электронной почте) всем Участникам размещения заказа, которым была предоставлена конкурсная документация. При этом срок подачи заявок на участие в конкурсе должен быть продлен так, чтобы со дня размещения на официальном сайте внесенных изменений в конкурсную документацию до даты окончания подачи заявок на участие в конкурсе такой срок составлял не менее чем двадцать дней.

2.3.3 Участники размещения заказа, получившие комплект конкурсной документации на официальном сайте и не направившие заявления на получение конкурсной документации, должны самостоятельно отслеживать появление на официальном сайте изменений в извещение о проведении конкурса и разъяснений и изменений конкурсной документации. Заказчик не несет ответственности в случае неполучения такими Участниками размещения заказа соответствующей информации.

2.4 Отказ от проведения конкурса

2.4.1 Заказчик, официально разместивший на официальном сайте извещение о проведении открытого конкурса, вправе отказаться от его проведения не позднее, чем за пятнадцать дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе.

2.4.2 Извещение об отказе от проведения открытого конкурса размещается Заказчиком на официальном сайте в течение двух дней со дня принятия решения об отказе от проведения открытого конкурса в порядке, установленном для размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого конкурса.

2.4.3 В течение двух рабочих дней со дня принятия указанного решения Заказчиком вскрываются (в случае, если на конверте не указаны почтовый адрес (для юридического лица) или сведения о месте жительства (для физического лица) Участника размещения заказа) конверты с заявками на участие в конкурсе, открывается доступ к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе и направляются соответствующие уведомления всем Участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в конкурсе.


3. Подготовка заявки на участие в конкурсе


3.1 Формы заявки на участие в конкурсе

3.1.1 Участник размещения заказа подает заявку на участие в конкурсе в письменной форме в запечатанном конверте или в форме электронного документа, оформленную в соответствии с указаниями, содержащимися в Информационной карте конкурса.

3.2 Язык документов, входящих в состав заявки на участие в конкурсе

3.2.1 Заявка на участие в конкурсе, все документы, относящиеся к заявке на участие в конкурсе, должны быть составлены на русском языке.

3.2.2 Любые дополнительные документы и печатные материалы, представленные Участником размещения заказа, могут быть написаны на другом языке, если такие материалы сопровождаются заверенным надлежащим образом переводом на русский язык.

3.3 Требования к содержанию документов, входящих в состав заявки на участие в конкурсе

3.3.1 Заявка на участие в конкурсе должна содержать:

3.3.1.1 Сведения и документы об Участнике размещения заказа, подавшем такую заявку:

а) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона;

б) полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого конкурса выписку из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки (для юридических лиц), полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого конкурса выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки (для индивидуальных предпринимателей), копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц), полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого конкурса;

в) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени Участника размещения заказа - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника размещения заказа без доверенности (далее для целей настоящей главы - руководитель). В случае, если от имени Участника размещения заказа действует иное лицо, заявка на участие в конкурсе должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени Участника размещения заказа, заверенную печатью Участника размещения заказа и подписанную руководителем Участника размещения заказа (для юридических лиц) или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем Участника размещения заказа, заявка на участие в конкурсе должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица;

г) документы, подтверждающие квалификацию Участника размещения заказа, если в Информационной карте конкурса указан такой критерий оценки заявок на участие в конкурсе, как квалификация Участника размещения заказа.

д) копии учредительных документов Участника размещения заказа (для юридических лиц);

е) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для Участника размещения заказа выполнение НИР, являющихся предметом государственного контракта, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, обеспечения исполнения государственного контракта являются крупной сделкой.

3.3.1.2 Предложение о качестве НИР и иные предложения об условиях исполнения государственного контракта, в том числе предложение о цене государственного контракта. Если указано в Информационной карте конкурса, также копии документов, подтверждающих соответствие НИР требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, если законодательством Российской Федерации установлены требования к таким НИР.

3.3.1.3 Документы или копии документов, подтверждающих соответствие Участника размещения заказа требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, и условиям допуска к участию в конкурсе:

а) документы, подтверждающие внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, в случае, если в Информационной карте конкурса содержится указание на требование обеспечения заявки на участие в конкурсе (платежное поручение, подтверждающее перечисление денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, или копия такого поручения);

б) копии документов, указанные в Информационной карте конкурса, подтверждающих соответствие Участника размещения заказа требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение НИР, являющихся предметом конкурса.

3.3.2 При подготовке заявки на участие в конкурсе и документов в составе заявки на участие в конкурсе, не допускается применение факсимильных подписей.

3.3.3 В заявке на участие в конкурсе декларируется соответствие участника размещения заказа следующим требованиям:

- непроведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

- неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в конкурсе;

- отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе не принято.

3.4 Предложение о цене государственного контракта в заявке на участие в конкурсе

3.4.1 Цена государственного контракта, предлагаемая Участником размещения заказа в заявке на участие в конкурсе, не должна превышать начальную (максимальную) цену государственного контракта (цену лота) указанную в извещении о проведении конкурса и в Информационной карте конкурса. В случае, если цена государственного контракта (цена лота), указанная в заявке на участие в конкурсе, превышает начальную (максимальную) цену государственного контракта (цену лота), данная заявка отклоняется Конкурсной комиссией на этапе рассмотрения заявок на основании ее несоответствия требованиям, установленным конкурсной документацией.

3.4.2 Все налоги, пошлины и прочие сборы, которые исполнитель государственного контракта должен оплачивать в соответствии с условиями государственного контракта или на иных основаниях, должны быть включены в цену государственного контракта, предлагаемую Участником размещения заказа в заявке на участие в конкурсе.

3.4.3 Цена государственного контракта, содержащаяся в заявке на участие в конкурсе, должна быть выражена в рублях, если иное не оговорено Информационной картой конкурса.

3.4.4 Неучтенные затраты исполнителя по государственному контракту, связанные с исполнением государственного контракта, но не включенные в предлагаемую цену государственного контракта, не подлежат оплате Заказчиком.

3.5 Требования к описанию НИР

3.5.1 Описание подлежащих выполнению НИР осуществляется в соответствии с требованиями, указанными в Информационной карте конкурса, в Техническом задании и по форме описания подлежащих выполнению НИР, предложения о качестве НИР и иных предложениях об условиях исполнения государственного контракта, приведенной в Разделе III.

3.6 Требования к оформлению заявки на участие в конкурсе

3.6.1 Заявка на участие в конкурсе оформляется в соответствии с требованиями действующих нормативных правовых актов Российской Федерации и с указаниями, изложенными в Информационной карте конкурса.

3.6.2 Если конверт с заявкой на участие в конкурсе, поданной в письменной форме, не запечатан и не маркирован в соответствии с требованиями конкурсной документации, Заказчик не несет ответственности за утерю конверта, или его содержимого, или досрочное вскрытие такого конверта.

3.6.3 Все документы, входящие в состав заявки на участие в конкурсе, подаваемой в форме электронного документа, должны быть оформлены с использованием электронной цифровой подписи уполномоченных лиц.

3.6.4 Представленная заявка на участие в конкурсе и документы в составе заявки на участие в конкурсе не возвращаются Участнику размещения заказа, за исключением случая, предусмотренного пунктом 4.4 настоящего Раздела.

3.6.5 Если конкурс состоит из нескольких лотов, заявка на участие в конкурсе и документы в составе заявки на участие в конкурсе оформляются отдельно в отношении каждого лота.


4. Подача заявки на участие в конкурсе


4.1 Место, дата начала и окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе

4.1.1 Заявки на участие в конкурсе принимаются по адресу, по которому осуществляется вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытие доступа к заявкам, поданным в форме электронного документа, указанному в извещении о проведении конкурса и в Информационной карте конкурса.

4.1.2 Заявки на участие в конкурсе принимаются, начиная со дня, следующего за днем размещения на официальном сайте извещения о проведении конкурса.

4.1.3 Прием заявок на участие в конкурсе прекращается в день вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронного документа заявкам на участие в конкурсе, указанный в извещении о проведении открытого конкурса и в Информационной карте конкурса.

4.1.4 Участник размещения заказа при отправке заявки на участие в конкурсе по почте, несет риск того, что его заявка будет доставлена по неправильному адресу и признана опоздавшей (пункт 4.4.1 настоящего Раздела).

4.2 Порядок подачи заявок на участие в конкурсе

4.2.1 Заявки на участие в конкурсе, оформленные в соответствии с пунктом 3.6 настоящего Раздела, направляются Участником размещения заказа до окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе в порядке, изложенном в Информационной карте конкурса. Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на участие в конкурсе в отношении каждого предмета конкурса (лота).

4.2.2 Каждый конверт с заявкой на участие в конкурсе и каждая поданная в форме электронного документа заявка на участие в конкурсе, поступившие в срок, регистрируются представителем Заказчика в Журнале регистрации заявок на участие в конкурсе в порядке поступления заявок на участие в конкурсе. Запись регистрации заявки на участие в конкурсе включает регистрационный номер заявки, дату, время, способ подачи.

4.2.3 По требованию Участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в конкурсе, Заказчик выдает расписку в получении такой заявки. Такая расписка содержит регистрационный номер заявки на участие в конкурсе, дату, время, способ подачи, подпись и расшифровку подписи должностного лица, получившего конверт с заявкой, указанные в Журнале регистрации заявок на участие в конкурсе. (При получении заявки на участие в конкурсе, поданной в форме электронного документа, Заказчик обязан подтвердить в форме электронного документа ее получение в течение одного рабочего дня.)

4.2.4 Участники размещения заказа, подавшие заявки на участие в конкурсе, и Заказчик обязаны обеспечить конфиденциальность сведений, содержащихся в таких заявках до вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе. Лица, осуществляющие хранение конвертов с заявками на участие в конкурсе, не вправе допускать повреждение таких конвертов и заявок до момента их вскрытия.

4.3 Порядок и срок отзыва заявок на участие в конкурсе, порядок внесения изменений в такие заявки

4.3.1 Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в конкурсе, вправе изменить или отозвать заявку на участие в конкурсе в любое время до момента вскрытия Конкурсной комиссией конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе путем письменного уведомления Заказчика об этом до окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе, установленного в соответствии с пунктом 4.1.3 настоящего Раздела.

4.3.2 Изменения заявки на участие в конкурсе должны оформляться и представляться в соответствии с пунктами 3.6 и 4.1 настоящего Раздела и направляться Заказчику до окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе в порядке, предусмотренном пунктом 4.2 настоящего Раздела. На конверте ставится маркировка: "ИЗМЕНЕНИЕ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ".

4.3.3 Участник размещения заказа, желающий отозвать свою заявку на участие в конкурсе, уведомляет об этом Заказчика в письменной форме до окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе. В уведомлении об отзыве заявки на участие в конкурсе Участник размещения заказа в обязательном порядке должен указать фирменное наименование, почтовый адрес (для юридического лица), или фамилия, имя, отчество, сведения о месте жительства (для физического лица) - Участника размещения заказа, отзывающего заявку, способ возврата заявки.

4.3.4 Возврат отозванных заявок осуществляется следующим образом:

- если на конверте с заявкой на участие в конкурсе указаны фирменное наименование, почтовый адрес (для юридического лица), или фамилия, имя, отчество, сведения о месте жительства (для физического лица) - Участника размещения заказа, отзывающего заявку, такой конверт с заявкой возвращается невскрытым в соответствии с выбранным Участником размещения заказа способом возврата заявки;

- если на конверте с заявкой на участие в конкурсе не указаны фирменное наименование, почтовый адрес (для юридического лица), или фамилия, имя, отчество, сведения о месте жительства (для физического лица) - Участника размещения заказа, отзывающего заявку, но представлена расписка в получении конверта с заявкой на участие в конкурсе, выданная Заказчиком, такой конверт с заявкой на участие в конкурсе возвращается невскрытым в соответствии с выбранным Участником размещения заказа способом возврата заявки;

- если на конверте с заявкой на участие в конкурсе не указаны фирменное наименование, почтовый адрес (для юридического лица), или фамилия, имя, отчество, сведения о месте жительства (для физического лица) - Участника размещения заказа, отзывающего заявку, и не представлена расписка в получении конверта с заявкой на участие в конкурсе, выданная Заказчиком, что не позволяет идентифицировать отзываемый конверт на участие в конкурсе, возврат такого конверта с заявкой осуществляется после вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе в соответствии с выбранным Участником размещения заказа способом возврата заявки;

- если заявка на участие в конкурсе была подана в форме электронного документа, Заказчик направляет уведомление на почтовый адрес (для юридического лица), или по месту жительства (для физического лица) - Участника размещения заказа, отзывающего заявку на участие в конкурсе, о том, что заявка на участие в конкурсе, поданная в форме электронного документа считается отозванной.

4.3.5 После окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе не допускается внесение изменений в заявки на участие в конкурсе и отзыв заявок на участие в конкурсе.

4.4 Заявки на участие в конкурсе, поданные с опозданием

4.4.1 Полученные после окончания приема конвертов с заявками на участие в конкурсе и подаваемых в форме электронных документов заявок на участие в конкурсе конверты с заявками на участие в конкурсе вскрываются (в случае, если на конверте не указаны почтовый адрес (для юридического лица) или сведения о месте жительства (для физического лица) Участника размещения заказа), осуществляется открытие доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе, и в тот же день такие конверты и такие заявки возвращаются участникам размещения заказа вместе с соответствующим уведомлением.

4.5 Срок действия заявок на участие в конкурсе

4.5.1 Заявки на участие в конкурсе должны сохранять свое действие в течение срока, указанного в Информационной карте конкурса.

4.6 Обеспечение заявки на участие в конкурсе

4.6.1 В случае, если в Информационной карте конкурса Заказчик установил требование обеспечения заявки на участие в конкурсе, такое требование в равной мере распространяется на всех Участников размещения заказа. Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе, срок и порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения такой заявки, реквизиты счета для перечисления указанных денежных средств указаны в Информационной карте конкурса.


5. Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытие доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе


5.1 Порядок вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе

5.1.1 Публично в день, во время и в месте, указанные в Информационной карте конкурса. Конкурсной комиссией вскрываются конверты с заявками на участие в конкурсе и осуществляется открытие доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе.

5.1.2 В день вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытием доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе или в случае проведения конкурса по нескольким лотам перед вскрытием конвертов с заявками на участие в конкурсе, поданными в отношении каждого лота, и открытием доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе в отношении такого лота, но не раньше времени, указанного в извещении о проведении открытого конкурса и в Информационной карте конкурса, Конкурсная комиссия объявляет присутствующим при вскрытии таких конвертов и открытии доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе Участникам размещения заказа о возможности подать заявки на участие в конкурсе, изменить или отозвать поданные заявки на участие в конкурсе до вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе.

5.1.3 Конкурсной комиссией вскрываются конверты с заявками на участие в конкурсе и осуществляется открытие доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе, которые поступили Заказчику до вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе. В случае установления факта подачи одним участником размещения заказа двух или более заявок на участие в конкурсе в отношении одного и того же лота при условии, что поданные ранее заявки таким участником не отозваны, все заявки на участие в конкурсе такого Участника размещения заказа, поданные в отношении данного лота, не рассматриваются и возвращаются такому участнику.

5.1.4 Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица) и почтовый адрес каждого Участника размещения заказа, конверт с заявкой на участие в конкурсе которого вскрывается или доступ к поданной в форме электронного документа заявке на участие в конкурсе открывается, наличие сведений и документов, предусмотренных конкурсной документацией, условия исполнения государственного контракта, указанные в такой заявке и являющиеся критерием оценки заявок на участие в конкурсе, объявляются при вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытии доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе и заносятся в протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе подана только одна заявка на участие в конкурсе или не подано ни одной заявки на участие в конкурсе, в указанный протокол вносится информация о признании конкурса несостоявшимся. Указанный протокол ведется Конкурсной комиссией и подписывается всеми присутствующими членами Конкурсной комиссии и Заказчиком непосредственно после вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе и размещается Заказчиком в течение дня, следующего после дня подписания протокола на официальном сайте.

5.1.5 Участники размещения заказа, подавшие заявки на участие в конкурсе, или их представители вправе присутствовать при вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе.

5.1.6 Заказчик осуществляет аудиозапись вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе. Любой Участник размещения заказа, присутствующий при вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе, вправе осуществлять аудио- и видеозапись вскрытия таких конвертов и открытия доступа к таким заявкам.


6. Рассмотрение заявок на участие в конкурсе и допуск к участию в конкурсе


6.1 Рассмотрение заявок на участие в конкурсе

6.1.1 Конкурсная комиссия рассматривает заявки на участие в конкурсе на соответствие требованиям, установленным в пункте 3.3 настоящего Раздела, и соответствие Участников размещения заказа требованиям, установленным в пункте 1.6 настоящего Раздела.

6.1.2 Срок рассмотрения заявок на участие в конкурсе не может превышать двадцать дней со дня вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе.

6.1.3 Рассмотрение заявок на предмет их соответствия требованиям, установленным в пункте 3.3 настоящего Раздела, и Участников размещения заказа на предмет их соответствия требованиям, установленным в пункте 1.6 настоящего Раздела, осуществляется по принципу: "соответствует требованиям" или "не соответствует требованиям".

6.1.4 Для проверки соответствия Участников размещения заказа требованиям, установленным в пункте 1.6 настоящего Раздела, Заказчик вправе запросить у соответствующих органов и организаций сведения о проведении ликвидации Участника размещения заказа - юридического лица, подавшего заявку на участие в конкурсе, о принятии арбитражным судом решения о признании такого участника - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства, о приостановлении деятельности такого участника в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, о наличии задолженностей такого участника по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня и в государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, об обжаловании наличия таких задолженностей и о результатах рассмотрения жалоб.

6.1.5 В случае установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, предусмотренных пунктом 3.3 настоящего Раздела, установления факта проведения ликвидации Участника размещения заказа - юридического лица или принятия арбитражным судом решения о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства, факта приостановления деятельности такого участника в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, факта наличия у такого участника задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов такого участника по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период, при условии, что Участник размещения заказа не обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации, Конкурсная комиссия отстраняет такого участника от участия в конкурсе на любом этапе его проведения.

6.1.6 Если в заявке имеются расхождения между обозначением сумм словами и цифрами, то Конкурсной комиссией принимается к рассмотрению сумма, указанная словами.

6.2 Допуск к участию в конкурсе

6.2.1 На основании результатов рассмотрения заявок на участие в конкурсе Конкурсной комиссией принимается решение:

а. о допуске к участию в конкурсе Участника размещения заказа (о признании Участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в конкурсе, Участником конкурса);

б. об отказе в допуске Участника размещения заказа к участию в конкурсе.

6.2.2 Участник размещения заказа не допускается до участия в конкурсе в случае:

а. непредоставления определенных пунктом 3.3 настоящего Раздела документов (за исключением предусмотренных подпунктом "г" пункта 3.3.1.1 настоящего Раздела), либо наличия в таких документах недостоверных сведений об Участнике размещения заказа или о НИР, на выполнение которых размещается заказ;

б. несоответствия требованиям, установленным в пункте 1.6 настоящего Раздела;

в. несоответствия заявки на участие в конкурсе требованиям конкурсной документации, в том числе предложение о цене государственного контракта превышает начальную (максимальную) цену государственного контракта (цену лота);

г. непредоставления документа или копии документа, подтверждающего внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, если в Информационной карте конкурса установлено требование обеспечения заявки на участие в конкурсе.

6.2.3 Конкурсной комиссией ведется протокол рассмотрения заявок на участие в конкурсе, который содержит сведения об Участниках размещения заказа, подавших заявки на участие в конкурсе, решение о допуске Участника размещения заказа к участию в конкурсе и о признании его Участником конкурса или об отказе в допуске Участника размещения заказа к участию в конкурсе с обоснованием такого решения и с указанием положений Закона, которым не соответствует Участник размещения заказа, положений конкурсной документации, которым не соответствует заявка на участие в конкурсе этого Участника размещения заказа, положений такой заявки, не соответствующих требованиям конкурсной документации, сведений о решении каждого члена конкурсной комиссии о допуске Участника размещения заказа к участию в конкурсе или об отказе ему в допуске к участию в конкурсе. Указанный протокол в день окончания рассмотрения заявок на участие в конкурсе подписывается всеми присутствующими на заседании членами Конкурсной комиссии и Заказчиком и размещается Заказчиком на официальном сайте.

6.2.4 Участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в конкурсе и признанным Участниками конкурса, и Участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в конкурсе и не допущенным к участию в конкурсе, направляются уведомления о принятых Конкурсной комиссией решениях не позднее дня, следующего за днем подписания указанного протокола.


7. Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе


7.1 Критерии и порядок оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе

7.1.1 Конкурсная комиссия осуществляет оценку и сопоставление заявок на участие в конкурсе, поданных Участниками размещения заказа, признанными Участниками конкурса.

7.1.2 Срок оценки и сопоставления таких заявок не может превышать тридцать дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе.

7.1.3 Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе осуществляются Конкурсной комиссией в целях выявления лучших условий исполнения государственного контракта в соответствии с критериями и в порядке, которые установлены в Информационной карте конкурса. Совокупная значимость таких критериев должна составлять 100 (сто) процентов.

7.2 Определение победителя конкурса

7.2.1 На основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе Конкурсной комиссией каждой заявке на участие в конкурсе относительно других по мере уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения государственного контракта присваивается порядковый номер. Заявке на участие в конкурсе, в которой содержатся лучшие условия исполнения государственного контракта, присваивается первый номер. В случае если в нескольких заявках на участие в конкурсе содержатся одинаковые условия исполнения государственного контракта, меньший порядковый номер присваивается заявке на участие в конкурсе, которая поступила ранее других заявок на участие в конкурсе, содержащих такие условия.

7.2.2 Победителем конкурса признается Участник конкурса, который предложил лучшие условия исполнения государственного контракта и заявке на участие в конкурсе которого присвоен первый номер.

7.2.3 Конкурсная комиссия ведет протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе, в котором должны содержаться сведения о месте, дате, времени проведения оценки и сопоставления таких заявок, об участниках конкурса, заявки на участие в конкурсе которых были рассмотрены, о порядке оценки и о сопоставлении заявок на участие в конкурсе, о принятом на основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе решении о присвоении заявкам на участие в конкурсе порядковых номеров, сведения о решении каждого члена комиссии о присвоении заявкам на участие в конкурсе значений по каждому из предусмотренных критериев оценки заявок на участие в конкурсе, а также наименования (для юридических лиц), фамилии, имена, отчества (для физических лиц) и почтовые адреса участников конкурса, заявкам на участие в конкурсе которых присвоен первый и второй номера.

7.2.4 Протокол подписывается всеми присутствующими членами Конкурсной комиссии и Заказчиком в течение дня, следующего после дня окончания проведения оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе. Протокол составляется в двух экземплярах, один из которых хранится у Заказчика.

7.2.5 Протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе размещается на официальном сайте Заказчиком в течение дня, следующего после дня подписания указанного протокола.

7.2.6 Любой Участник конкурса после размещения протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе вправе направить Заказчику в письменной форме, в том числе в форме электронного документа, запрос о разъяснении результатов конкурса. Заказчик в течение двух рабочих дней со дня поступления такого запроса представляет Участнику конкурса в письменной форме или в форме электронного документа соответствующие разъяснения.


8. Заключение государственного контракта


8.1 Срок заключения государственного контракта

8.1.1 Заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе передает победителю конкурса один экземпляр протокола и проект государственного контракта, который составляется путем включения условий исполнения государственного контракта, предложенных победителем конкурса в заявке на участие в конкурсе, в проект государственного контракта, прилагаемый к конкурсной документации.

8.1.2 Государственный контракт заключается на условиях, указанных в поданной Участником конкурса, с которым заключается государственный контракт, заявке на участие в конкурсе и в конкурсной документации. В случае если государственный контракт заключается с физическим лицом, за исключением индивидуальных предпринимателей и иных занимающихся частной практикой лиц, оплата такого контракта уменьшается на размер налоговых платежей, связанных с оплатой контракта.

8.1.3 Государственный контракт должен быть подписан Участником конкурса, с которым заключается государственный контракт в течение срока указанного в Информационной карте конкурса.

8.1.4 В случае если победитель конкурса или Участник конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер, в срок, предусмотренный в Информационной карте конкурса, не представил Заказчику подписанный государственный контракт, переданный ему в соответствии с подпунктом 8.1.1 настоящего Раздела, а также обеспечение исполнения государственного контракта (в случае, если Заказчиком было установлено требование обеспечения исполнения государственного контракта), победитель конкурса или участник конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер, признается уклонившимся от заключения государственного контракта.

8.1.5 В случае, если победитель конкурса признан уклонившимся от заключения государственного контракта, Заказчик вправе обратиться в суд с иском о требовании о понуждении победителя конкурса заключить государственный контракт, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения государственного контракта, либо заключить государственный контракт с Участником конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер. При этом заключение государственного контракта для Участника конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер, является обязательным. В случае уклонения Участника конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер, от заключения государственного контракта заказчик вправе обратиться в суд с иском о требовании о понуждении такого участника заключить государственный контракт, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения государственного контракта, или принять решение о признании конкурса несостоявшимся.

8.1.6 Государственный контракт может быть заключен не ранее чем через десять дней со дня размещения на официальном сайте протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе.

8.1.7 Заказ признается размещенным со дня заключения государственного контракта.

8.2 Обеспечение исполнения государственного контракта, срок и порядок его представления

8.2.1 В случае если в Информационной карте конкурса Заказчик установил требование обеспечения исполнения государственного контракта, государственный контракт заключается только после предоставления Участником конкурса, с которым заключается государственный контракт, обеспечения исполнения государственного контракта. Размер обеспечения исполнения государственного контракта, срок и порядок его предоставления указаны в Информационной карте конкурса.

8.2.2 Обеспечение исполнения государственного контракта может быть представлено в виде безотзывной банковской гарантии, выданной банком или иной кредитной организацией, договора поручительства или передачи Заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита), в размере обеспечения исполнения государственного контракта. Условия предоставления Исполнителем обеспечения государственного контракта указаны в Информационной карте конкурса.

8.2.3 В случае, если обеспечением исполнения государственного контракта является договор поручительства, поручителем выступает юридическое лицо, государственная регистрация которого осуществлена в установленном порядке на территории Российской Федерации и которое соответствует следующим требованиям:

8.2.3.1 капитал и резервы поручителя, указанные в соответствующем разделе бухгалтерской отчетности, должны составлять не менее чем триста миллионов рублей и превышать размер поручительства не менее чем в десять раз;

8.2.3.2 чистая прибыль поручителя, указанная в соответствующем разделе бухгалтерской отчетности, должна превышать не менее чем в три раза размер поручительства или размер чистой прибыли поручителя должен составлять более чем сто миллионов рублей;

8.2.3.3 стоимость основных средств (в части зданий) поручителя, указанная в соответствующем разделе бухгалтерской отчетности, должна составлять не менее чем триста миллионов рублей и превышать не менее чем в десять раз размер поручительства или стоимость указанных основных средств (в части зданий) должна составлять более чем один миллиард рублей.

8.2.4 Соответствие поручителя требованиям, установленным в пункте 8.2.3, определяется по данным бухгалтерской отчетности за два последних отчетных года или, если договор поручительства заключен до истечения срока представления годовой отчетности, установленного законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете, по выбору поручителя по данным бухгалтерской отчетности за два отчетных года, предшествующих последнему отчетному году. При этом соответствие поручителя требованиям, установленным в пункте 8.2.3, определяется по данным бухгалтерской отчетности за каждый отчетный год.

8.2.5 В случае если обеспечением исполнения государственного контракта является договор поручительства, государственный контракт может быть заключен только после предоставления Участником конкурса, с которым заключается государственный контракт, одновременно с договором поручительства соответствующих копий бухгалтерских отчетностей поручителя, представленных в налоговый орган в установленном порядке, а также документов в отношении поручителя, указанных в подпунктах "в" и "д" пункта 1 части 3 статьи 25 Закона и подтверждающих его полномочия. Все листы предоставляемых документов должны быть прошиты, скреплены печатью поручителя и подписаны уполномоченным лицом поручителя. Соблюдение указанных требований подтверждает подлинность и достоверность предоставленных документов, сведений поручителя.

8.2.6 В случае если Участник конкурса, с которым заключается государственный контракт, не предоставляет обеспечения исполнения государственного контракта в соответствии с требованиями Закона и конкурсной документации в течение срока, указанного в п. 8.2.1, то такой Участник конкурса признается уклонившимся от заключения государственного контракта.

8.3 Изменение объема НИР и цены государственного контракта

8.3.1 Цена государственного контракта является твердой и не может изменяться в процессе его исполнения, за исключением следующих случаев:

- Цена государственного контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренного государственным контрактом объема работ и иных условий исполнения государственного контракта.

- Заказчик по согласованию с Исполнителем в ходе исполнения государственного контракта вправе изменить не более чем на 10% предусмотренный государственным контрактом объем НИР при изменении потребности в НИР, на выполнение которых заключен государственный контракт, или при выявлении потребности в дополнительном объеме НИР, не предусмотренном государственным контрактом, но связанном с НИР, предусмотренными государственным контрактом. При выполнении дополнительного объема таких НИР Заказчик по согласованию с Исполнителем по государственному контракту вправе изменить первоначальную цену государственного контракта пропорционально объему таких НИР, но не более чем на 10% такой цены государственного контракта, а при внесении соответствующих изменений в государственный контракт в связи с сокращением потребности в выполнении таких НИР Заказчик обязан изменить цену государственного контракта указанным образом.

8.4 Отказ от заключения государственного контракта

8.4.1 Заказчик, после объявления победителя конкурса в срок, предусмотренный для заключения государственного контракта, обязан отказаться от заключения государственного контракта с победителем конкурса либо при уклонении победителя конкурса от заключения контракта с Участником конкурса, с которым заключается такой контракт, в случае установления факта:

- проведения ликвидации Участников конкурса - юридических лиц или принятия арбитражным судом решения о признании участников конкурса - юридических лиц, индивидуальных предпринимателей банкротами и об открытии конкурсного производства;

- приостановления деятельности указанных лиц в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

- предоставления Участником конкурса заведомо ложных сведений, содержащихся в документах, поданных Участником конкурса в составе заявки на участие в конкурсе;

- нахождения имущества Участника конкурса под арестом, наложенным по решению суда, если на момент истечения срока заключения государственного контракта балансовая стоимость арестованного имущества превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов указанных лиц по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период;

- наличия у Участника конкурса задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов Участника конкурса по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, при условии, что Участник конкурса не обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

8.4.2 В случае отказа от заключения государственного контракта с победителем конкурса, либо при уклонении победителя конкурса от заключения государственного контракта с Участником конкурса, с которым заключается такой контракт, Заказчиком не позднее одного рабочего дня, следующего после дня установления фактов, предусмотренных пунктом 8.4.1 конкурсной документации и являющихся основанием для отказа от заключения государственного контракта, составляется протокол об отказе от заключения государственного контракта, в котором должны содержаться сведения о месте, дате и времени его составления, о лице, с которым Заказчик отказывается заключить государственный контракт, сведения о фактах, являющихся основанием для отказа от заключения государственного контракта, а также реквизиты документов, подтверждающих такие факты. Протокол подписывается Заказчиком в день составления такого протокола. Протокол составляется в двух экземплярах, один из которых хранится у Заказчика. Указанный протокол размещается Заказчиком на официальном сайте для размещения информации о размещении заказов в течение дня, следующего после дня подписания указанного протокола. Заказчик в течение двух рабочих дней со дня подписания протокола передает один экземпляр протокола лицу, с которым Заказчик отказывается заключить государственный контракт.


9. Признание конкурса несостоявшимся


9.1 В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе подана только одна заявка на участие в конкурсе или не подано ни одной заявки на участие в конкурсе, конкурс признается несостоявшимся.

9.2 В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе подана только одна заявка на участие в конкурсе, то вскрывается конверт с указанной заявкой на участие в конкурсе или открывается доступ к поданной в форме электронного документа заявке на участие в конкурсе. Указанная заявка рассматривается в порядке, установленном настоящим Разделом.

9.3 В случае если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в конкурсе принято решение об отказе в допуске к участию в конкурсе всех Участников размещения заказа, подавших заявки на участие в конкурсе, или о допуске к участию в конкурсе и признании Участником конкурса только одного Участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в конкурсе, конкурс признается несостоявшимся.

9.4 В случае, если конкурс признан несостоявшимся и только один Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в конкурсе, признан Участником конкурса, Заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе обязан передать такому Участнику конкурса проект государственного контракта, который составляется путем включения условий исполнения государственного контракта, предложенных таким участником в заявке на участие в конкурсе, в проект государственного контракта, прилагаемый к конкурсной документации. При этом государственный контракт заключается с учетом пункта 8.2 настоящего Раздела на условиях и по цене государственного контракта, которые предусмотрены заявкой на участие в конкурсе, и конкурсной документацией, но цена такого государственного контракта не может превышать начальную (максимальную) цену государственного контракта (цену лота), указанную в извещении о проведении открытого конкурса и в Информационной карте конкурса. Такой участник не вправе отказаться от заключения государственного контракта.


10. Обеспечение защиты прав и законных интересов участников размещения заказов


10.1 Любой Участник размещения заказа имеет право обжаловать в административном или судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации, действия (бездействие) Заказчика, Конкурсной комиссии, если такие действия (бездействие) нарушают права и законные интересы Участника размещения заказа.


Раздел II. Информационная карта конкурса


Следующая информация и данные дополняют положения Раздела I. "Общие условия проведения конкурса". При возникновении противоречия положения настоящего раздела имеют приоритет над положениями Раздела I "Общие условия проведения конкурса".


Пункт 1.2.1 Наименование Заказчика

Министерство экономического развития Российской Федерации, Адрес: 125993, ГСП-3, г. Москва, А-47, ул. 1-я Тверская-Ямская, д. 1, 3.

Контактные лица:

Васильева Ольга Вадимовна, e-mail: VasilevaOV@economy.gov.ru;

Вахрамеева Людмила Николаевна, e-mail: Vahrameeva@economy.gov.ru.

Время работы: с понедельника по четверг с 9-00 до 18-00, в пятницу с 9-00 до 16-45 по московскому времени.

Ответственное подразделение за организацию и проведение конкурса - отдел научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ Департамента инновационного развития и корпоративного управления Министерства экономического развития Российской Федерации.

Адрес официального сайта Российской Федерации в сети "Интернет" для размещения информации о размещении заказов: http://zakupki.gov.ru.


Пункт 1.3.1 Вид и предмет конкурса

1.3.3 Открытый конкурс на право заключить государственный контракт на выполнение научно-исследовательской работы в 2011 году в рамках реализации Государственной программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности на период до 2020 года по теме "Формирование библиотеки типовых технических и организационных решений по реализации потенциала энергосбережения на объектах бюджетной сферы и жилого сектора, в т.ч. с использованием технологий малой генерации", шифр темы 2501-07-11.


Пункт 1.3.2 Место, условия и сроки выполнения НИР

Заказчик не устанавливает требований к месту выполнения НИР.

Адрес сдачи результатов НИР: 125993, ГСП-3, г. Москва, А-47, 1-я Тверская-Ямская ул., д. 1, 3, Министерство экономического развития Российской Федерации.

НИР, являющиеся предметом настоящего конкурса, выполняются согласно техническому заданию (Раздел V).

Срок выполнения НИР по государственному контракту: со дня заключения государственного контракта до 15 декабря 2011 г. включительно.


Пункт 1.4.1 Начальная (максимальная) цена государственного контракта

Начальная (максимальная) цена государственного контракта составляет -
30 000 000 (Тридцать миллионов) рублей 00 копеек, без обложения налогом на добавленную стоимость (НДС) в соответствии с пп. 16 п. 3 ст. 149 Налогового кодекса Российской Федерации.

Цена государственного контракта является твердой и не может изменяться в процессе его исполнения, за исключением следующих случаев:

- Цена государственного контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренного государственным контрактом объема работ и иных условий исполнения государственного контракта.

- Заказчик по согласованию с Исполнителем в ходе исполнения государственного контракта вправе изменить не более чем на 10% предусмотренный государственным контрактом объем НИР при изменении потребности в НИР, на выполнение которых заключен государственный контракт, или при выявлении потребности в дополнительном объеме НИР, не предусмотренном государственным контрактом, но связанном с НИР, предусмотренными государственным контрактом. При выполнении дополнительного объема таких НИР Заказчик по согласованию с Исполнителем по государственному контракту вправе изменить первоначальную цену государственного контракта пропорционально объему таких НИР, но не более чем на 10% такой цены государственного контракта, а при внесении соответствующих изменений в государственный контракт в связи с сокращением потребности в выполнении таких НИР Заказчик обязан изменить цену государственного контракта указанным образом.


Пункт 1.4.2 Для определения начальной (максимальной) цены НИР в качестве источников информации о ценах работ были использованы: информация официального сайта Российской Федерации в сети Интернет для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг; метод составления смет по укрупненным показателям затрат рабочего времени.

Примерный расчет начальной (максимальной) цены НИР приведен в Разделе VI. "ОБОСНОВАНИЕ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА (ЦЕНЫ ЛОТА)"


Пункт 1.5.1, 1.5.2 Источник финансирования, форма, срок и порядок оплаты НИР

Финансирование НИР по государственному контракту осуществляется за счет средств федерального бюджета.

Цена государственного контракта формируется с учетом всех расходов, в том числе с уплатой всех пошлин, налогов и иных платежей в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Выполнение НИР по государственному контракту не облагается НДС в соответствии с пп. 16 п. 3 ст. 149 Налогового кодекса Российской Федерации. Форма оплаты - безналичный расчет.

Оплата работ по государственному контракту производится с авансовым платежом в размере 30% стоимости НИР.

Оплата стоимости НИР производится в течение десяти рабочих дней с даты подписания Заказчиком акта сдачи-приемки НИР на основании подлинного акта сдачи-приемки НИР с учетом ранее перечисленного аванса.


Пункт 1.6.3 Дополнительные требования к Участникам размещения заказа

Сведения об участнике размещения заказа не должны быть включены в Реестр недобросовестных поставщиков


Пункт 1.7.1 Привлечение соисполнителей

Исполнитель по государственному контракту обязан выполнить НИР лично. В процессе исполнения государственного контракта он вправе привлекать к выполнению НИР третьих лиц только с письменного согласия Заказчика. Исполнитель несет ответственность за действия таких соисполнителей, в том числе за качество выполненной ими работы и сроки выполнения работы, как за свои собственные.


Пункт 1.9.1 Преимущества учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы, организациям инвалидов

Учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы, организациям инвалидов при участии в размещении заказа преимущества не предоставляются.


Пункт 3.1.1 Формы заявки на участие в конкурсе

Заявка на участие в конкурсе подается в форме бумажного документа или в форме электронного документа, подписанного в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации. Заявка на участие в конкурсе должна быть подготовлена по формам, представленным в Разделе III настоящей конкурсной документации.

Все листы заявки на участие в конкурсе, все листы тома заявки на участие в конкурсе должны быть прошиты и пронумерованы. Заявка на участие в конкурсе и том заявки на участие в конкурсе должны содержать опись входящих в их состав документов, быть скреплены печатью участника размещения заказа (для юридических лиц) и подписаны участником размещения заказа или лицом, уполномоченным таким участником размещения заказа. Соблюдение Участником размещения заказа указанных требований означает, что все документы и сведения, входящие в состав заявки на участие в конкурсе и тома заявки на участие в конкурсе, поданы от имени участника размещения заказа, а также подтверждает подлинность и достоверность представленных в составе заявки на участие в конкурсе и тома заявки на участие в конкурсе документов и сведений. При этом ненадлежащее исполнение участником размещения заказа требования о том, что все листы заявки на участие в конкурсе и тома заявки на участие в конкурсе должны быть пронумерованы, не является основанием для отказа в допуске к участию в конкурсе.


Пункт 3.3.1 Документы, входящие в состав заявки на участие в конкурсе

Согласно описи документов (форма 1 Раздела III).


Пункт 3.3.1.3а), 4.6 Обеспечение заявки на участие в конкурсе

В качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе используются только денежные средства.

Денежные средства в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе перечисляются на нижеуказанный банковский счет не позднее даты вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. При этом документ, подтверждающий внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, должен прилагаться к заявке на участие в конкурсе.

Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе по теме "Формирование библиотеки типовых технических и организационных решений по реализации потенциала энергосбережения на объектах бюджетной сферы и жилого сектора, в т.ч. с использованием технологий малой генерации", шифр темы 2501-07-11, - 1 500 000 (Один миллион пятьсот тысяч) рублей 00 копеек, что составляет 5% от начальной (максимальной) цены государственного контракта (цены лота).

Банковские реквизиты Заказчика для перечисления обеспечения заявки на участие в конкурсе:

ИНН 7725074789 УФК по г. Москве

ИНН 7710349494 Министерство экономического развития Российской Федерации

Лицевой счет 05731001390

Расчетный счет 40302810800001000079 в Отделении N 1 Московского ГТУ Банка России г. Москва, 705

БИК 044583001, КПП 771001001, ОКАТО 45286585000, код по ОКПО 00083204.

Документом, подтверждающим внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, является платежное поручение с отметкой банка об оплате или копия такого поручения (Форма 2.5 Раздела III). Денежные средства, внесённые в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, возвращаются:

Участникам размещения заказа - в течение пяти рабочих дней со дня принятия Заказчиком решения об отказе от проведения конкурса;

Участнику размещения заказа, отозвавшему заявку на участие в конкурсе, -в течение пяти рабочих дней со дня поступления Заказчику уведомления об отзыве заявки на участие в конкурсе;

единственному Участнику размещения заказа - в течение пяти рабочих дней со дня заключения с ним государственного контракта;

Участникам размещения заказа, чьи заявки на участие в конкурсе получены после окончания приема конвертов с заявками на участие в конкурсе, - в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе;

Участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в конкурсе и не допущенным к участию в конкурсе, - в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе;

Участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в конкурсе (если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в конкурсе принято решение об отказе в допуске к участию в конкурсе всех Участников размещения заказа, подавших заявки на участие в конкурсе, или о допуске к участию в конкурсе и признании Участником конкурса только одного Участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в конкурсе), - в течение пяти рабочих дней, со дня признания конкурса несостоявшимся, за исключением Участника размещения заказа, признанного Участником конкурса;

единственному Участнику конкурса - в течение пяти рабочих дней со дня заключения с ним государственного контракта;

Участникам конкурса, которые участвовали в конкурсе, но не стали победителями конкурса, за исключением Участника конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер, - в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе;

победителю конкурса - в течение пяти рабочих дней со дня заключения с ним государственного контракта;

Участнику конкурса, заявке которого присвоен второй номер, - в течение пяти рабочих дней со дня заключения государственного контракта с победителем конкурса или с таким Участником конкурса.

Денежные средства, внесённые в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, не возвращаются в следующих случаях:

уклонения Участника конкурса от заключения государственного контракта в случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в конкурсе принято решение о признании Участником конкурса только одного Участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в конкурсе;

уклонения Участника размещения заказа в случае, если на конкурс была подана единственная заявка на участие в конкурсе, и на основании результатов ее рассмотрения было принято решение о признании Участника размещения заказа Участником конкурса;

уклонения победителя конкурса или Участника конкурса, заявке на участие в конкурсе, которого присвоен второй номер, от заключения государственного контракта;

непредставления победителем конкурса или Участником конкурса, с которым заключается государственный контракт, обеспечения исполнения государственного контракта.


Пункт 3.5.1 Требования к описанию предлагаемых НИР

Описание НИР производится по формам, приведенным в Разделе III.


Пункт 3.6.1 Требования к оформлению заявок на участие в конкурсе

Заявка на участие в конкурсе, поданная Участником размещения заказа в письменной форме, оформляется следующим образом.

Участник размещения заказа представляет один оригинальный экземпляр заявки на участие в конкурсе, который подшивается в отдельную папку и помечается "ОРИГИНАЛ". Участник размещения заказа подает заявку на участие в конкурсе в запечатанном конверте. При этом на таком конверте указывается наименование открытого конкурса (лота), на участие в котором подается данная заявка. Участник размещения заказа вправе не указывать на таком конверте свое фирменное наименование, почтовый адрес (для юридического лица) или фамилию, имя, отчество, сведения о месте жительства (для физического лица).

Кроме того, Заказчик просит Участника размещения заказа представить один экземпляр копии заявки на участие в конкурсе, помеченный "КОПИЯ", который также подшивается в отдельную папку.

В случае если Участник размещения заказа представил копию заявки на участие в конкурсе, то он помещает прошитые оригинал и копию заявки на участие в конкурсе в отдельные конверты, должным образом маркированные надписями "ОРИГИНАЛ" и "КОПИЯ". На каждом внутреннем конверте должны быть указаны фирменное наименование, почтовый адрес (для юридического лица) или фамилия, имя, отчество, сведения о месте жительства (для физического лица или индивидуального предпринимателя) Участника размещения заказа, наименование конкурса, номер лота, шифр темы. Затем эти конверты помещаются во внешний конверт. При этом на внешнем конверте должно быть указано наименование открытого конкурса, на участие в котором подается данная заявка, номер лота и шифр темы. Участник размещения заказа вправе не указывать на внешнем конверте свое фирменное наименование, почтовый адрес (для юридического лица) или фамилию, имя, отчество, сведения о месте жительства (для физического лица или индивидуального предпринимателя).

Заказчик также просит, чтобы в конверт с оригиналом заявки на участие в конкурсе Участник размещения заказа вложил один CD-диск, содержащий электронную версию заявки на участие в конкурсе и приложений по формам 1, 2, 2.1, 2.3, 2.4 раздела III настоящей конкурсной документации в формате Microsoft Word или отсканированные с разрешением не менее 200 dpi цветные изображения (в формате *.tiff, *.jpg, *.bmp, *.pdf) документов, входящих в состав заявки на участие в конкурсе, подписанные и заверенные печатью в соответствии с вышеуказанными требованиями.


Пункт 4.1.1 Место подачи заявок на участие в конкурсе

Подача заявок на участие в конкурсе на бумажном носителе осуществляется по адресу: (125993, ГСП-3, Москва, А-47, 1-я Тверская-Ямская ул., д. 1, 3).

Адрес электронной почты (e-mail) для подачи заявок на участие в конкурсе в форме электронного документа: NIOKR@economy.gov.ru


Пункт 4.1.3 Окончание срока подачи заявок на участие в конкурсе

Заявки на участие в конкурсе должны быть поданы не позднее____.00 часов (по московскому времени) "___"_________2011 г.


Пункт 4.2.1 Порядок подачи заявок на участие в конкурсе

Участник размещения заказа самостоятельно выбирает способ подачи заявки на участие в конкурсе.

Заявка на участие в конкурсе (включая все документы в составе заявки на участие в конкурсе) подается отдельно в отношении каждого предмета конкурса (лота).

Заказчик обеспечивает прием заявок на участие в конкурсе, поступающих ему общедоступной почтовой связью, а также обеспечивает возможность получения заявок нарочным.

Заказчик осуществляет прием заявок на участие в конкурсе по рабочим дням с 9-30 до 18-00 (с 9-30 до 16-45 по пятницам) по московскому времени в течение всего срока приема заявок на участие в конкурсе, а в день вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе до_____.00 по московскому времени.

При подаче заявки на участие в конкурсе нарочным, необходимо заблаговременно проинформировать об этом контактные лица Заказчика. Прием заявок на участие в конкурсе осуществляют: Вахрамеева Людмила Николаевна, контактный телефон: (499) 251-18-84; Васильева Ольга Вадимовна, контактный телефон: (495) 650-80-96.

Заявки на участие в конкурсе могут быть высланы по почте (заказным письмом) по адресу: 125993, ГСП-3, Москва, А-47, 1-я Тверская-Ямская ул., д. 1, 3.

Заявки на участие в конкурсе могут быть поданы Участником размещения заказа на заседании Конкурсной комиссии непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в конкурсе после объявления присутствующим о возможности подать заявки, изменить или отозвать поданные заявки.

При получении заявки на участие в конкурсе, поданной в форме электронного документа, Заказчик обязан подтвердить в письменной форме или в форме электронного документа ее получение в течение одного рабочего дня со дня получения такой заявки.


Пункт 4.5.1 Срок действия заявок на участие в конкурсе

Срок действия заявки не ограничивается


Пункт 5.1.1 Дата и место вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытие доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе

Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытие доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе будет осуществляться по адресу: 125993, ГСП-3, Москва, А-47, 1-я Тверская-Ямская ул., д. 1, 3, ______-я переговорная, в ______-00 часов (по московскому времени) "___"_____________2011 г.

В связи с тем, что в здании Минэкономразвития России действует пропускной режим, для участия в процедуре вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе Участник размещения заказа не позднее чем за два часа до окончания рабочего дня, предшествующего дню вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе, сообщает контактному лицу Заказчика в Отдел научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ Департамента инновационного развития и корпоративного управления по телефонам: (499) 251-18-84, (495) 650-80-96 или по электронной почте: VasilevaOV@economy.gov.ru, Vahrameeva@economy.gov.ru информацию о своем представителе, направляемом для участия в процедуре вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе с указанием ФИО (полностью), должности, наименования организации.

При несоблюдении данного условия Заказчик не несет ответственности за невозможность присутствия такого Участника конкурса (его представителя) на процедуре вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.


Пункт 7.1.3 Критерии и порядок оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе

Критерии и порядок оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе по теме: "Формирование библиотеки типовых технических и организационных решений по реализации потенциала энергосбережения на объектах бюджетной сферы и жилого сектора, в т.ч. с использованием технологий малой генерации", шифр темы 2501-07-11.

Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе осуществляется Конкурсной комиссией в соответствии с Правилами оценки заявок на участие в конкурсе на право заключить государственный и муниципальный контракт на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных или муниципальных нужд, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 10 сентября 2009 г. N 722 (далее - Постановление) и подразделом 7 настоящей конкурсной документации в целях выявления лучших условий исполнения государственного контракта в соответствии со следующими критериями:

Критерий - "Цена государственного контракта"

(вес критерия 55%).

(определяется в соответствии с пунктами 14-18 раздела II Постановления).

Критерий - "Качество НИР и квалификация участника конкурса"

(вес критерия 45%).

(определяется в соответствии с пунктами 26-32 раздела II Постановления).

Определение рейтинга заявки на участие в конкурсе по критерию "Качество НИР и квалификация участника конкурса" осуществляется путем экспертной оценки с учетом следующих показателей:



Перечень показателей критерия "Качество НИР и квалификация участника конкурса"

Максимальное значение баллов

1.

Качество предлагаемой НИР

80

1.1

Предлагаемая методология выполнения НИР, ее эффективность и обоснованность с точки зрения достижения наилучшего результата

80

2.

Квалификация Участника конкурса

20

2.1

Наличие у Участника конкурса опыта разработки и реализации НИР, относящихся к предмету контракта, за последние 5 лет

5

2.2

Квалификация и опыт ключевого персонала Участника конкурса (наличие трудовых ресурсов, соответствие профессиональной подготовки ключевого персонала предмету контракта, опыт работы научного руководителя и специалистов-экспертов)

15


Итого

100


По каждой заявке Конкурсная комиссия оценивает качество НИР и квалификацию участника конкурса на основе представленной информации в заявке на участие в конкурсе.

Более высокий балл соответствует более высокому качеству предлагаемой НИР или квалификации участника конкурса.

Показатель 1.1. "Предлагаемая методология выполнения НИР, ее эффективность и обоснованность с точки зрения достижения наилучшего результата" оценивается с учетом соответствия или улучшения предложенных участниками конкурса показателей в сравнении с показателями, заданными в Техническом задании с точки зрения достижения наилучшего результата.

Оценка осуществляется в сравнении с заявками, поданными всеми Участниками конкурса.

Каждой заявке присваивается от 0 до 80 баллов.

Показатель 2.1. "Наличие у Участника конкурса опыта разработки и реализации НИР, относящихся к предмету контракта, за последние 5 лет" оценивается следующим образом:

При оценке по данному показателю анализируется информация участника размещения заказа о его научно-исследовательской деятельности.

Данный показатель рассчитывается следующим образом: 1 проект сопоставимого характера и объема - 1 балл, но не более 5 баллов в сумме по данному показателю.

Показатель 2.2. "Квалификация и опыт ключевого персонала Участника конкурса (наличие трудовых ресурсов, соответствие профессиональной подготовки ключевого персонала предмету контракта, опыт работы научного руководителя и специалистов-экспертов)".

При оценке по данному показателю анализируется информация Участника конкурса о численности его штатных сотрудников, соответствие профессиональной подготовки ключевого персонала предмету контракта, опыт работы научного руководителя и специалистов-экспертов.

Данный показатель рассчитывается следующим образом: - 1 балл за одного штатного сотрудника с опытом работы не менее чем в двух проектах по тематике исследований, аналогичных предмету конкурса, предлагаемого для участия в выполнении НИР.

Опыт работы научного руководителя не менее чем в двух проектах по тематике исследований, аналогичных предмету конкурса - 1 балл.

Максимальное значение баллов по данному показателю в сумме не должно превышать 15 баллов.

В случае отсутствия у Участника конкурса опыта разработки и реализации НИР, относящихся к предмету контракта, за последние 5 лет, и квалификации и опыта ключевого персонала Участник конкурса получает ноль баллов по соответствующему показателю.

При отсутствии информации в заявке на участие в конкурсе об опыте разработки и реализации НИР, относящихся к предмету контракта, за последние 5 лет, и о квалификации и об опыте ключевого персонала, Участник конкурса получает ноль баллов по соответствующему показателю. Заявке на участие в конкурсе, которая по результатам оценки получает максимальное количество баллов, присваивается первый номер. Последующие номера присваиваются заявкам на участие в конкурсе по мере уменьшения суммарного количества баллов.

При равных количествах баллов нескольких заявок на участие в конкурсе меньший номер присваивается заявке на участие в конкурсе, которая была получена Заказчиком раньше.

Победителем конкурса признается участник конкурса, заявке которого присвоен первый порядковый номер.


Пункт 8.1.3 Срок заключения государственного контракта

Заказчик в течение 3 (трех) рабочих дней после подписания протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе передает победителю конкурса проект государственного контракта.

Государственный контракт между победителем конкурса и Заказчиком должен быть заключен не ранее чем через 10 (десять) дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе или протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе. При этом государственный контракт подписывается:

- Победителем конкурса - в течение 7 (семи) дней со дня размещения на официальном сайте протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе;

- Участником конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоено второе место (в случае уклонения победителя конкурса от заключения государственного контракта) - в течение 7 (семи) дней со дня передачи такому участнику проекта государственного контракта;

- Единственным Участником конкурса (в случае если конкурс признан несостоявшимся) - в течение 7 (семи) дней со дня передачи такому Участнику конкурса проекта государственного контракта.

При этом лицо, подписывающее государственный контракт, может передать Заказчику подписанный государственный контракт в любой день до окончания указанного срока.

В случае если государственный контракт не будет подписан победителем конкурса / Участником конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоено второе место / единственным Участником размещения заказа в сроки, предусмотренные конкурсной документацией, или им не будет представлено обеспечение исполнения государственного контракта, то победитель конкурса / Участник конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоено второе место / единственный Участник размещения заказа будет признан уклонившимся от заключения государственного контракта.


Пункт 8.2 Обеспечение исполнения государственного контракта, сроки и порядок его представления

По теме "Формирование библиотеки типовых технических и организационных решений по реализации потенциала энергосбережения на объектах бюджетной сферы и жилого сектора, в т.ч. с использованием технологий малой генерации", шифр темы 2501-07-11, размер обеспечения исполнения государственного контракта составляет 9 000 000 (Девять миллионов) рублей 00 копеек, что составляет 30% от начальной (максимальной) цены государственного контракта (цены лота).

Обеспечение исполнения государственного контракта предоставляется Заказчику до заключения государственного контракта.

Способ обеспечения исполнения обязательств по государственному контракту определяется Участником конкурса, с которым заключается контракт, самостоятельно.

Если Участником конкурса, с которым заключается контракт, является бюджетное учреждение, предоставления обеспечения исполнения обязательств по государственному контракту не требуется.

Банковские реквизиты Заказчика для перечисления денежных средств в качестве обеспечения исполнения обязательств по государственному контракту:

ИНН 7725074789 УФК по г. Москва

ИНН 7710349494 Министерство экономического развития Российской Федерации

Лицевой счет 05731001390

Расчетный счет 40302810800001000079 в отделении N 1 Московского ГТУ Банка России, г. Москва

БИК 044583001, КПП 771001001, (ОКАТО 45286585000, ОКПО 00083204.

Факт внесения денежных средств в обеспечение исполнения государственного контракта подтверждается платежным поручением с отметкой банка об оплате.

Обеспечение исполнения обязательств по государственному контракту, представленное в форме депозита денежных средств, возвращается Исполнителю не ранее, чем через 30 (тридцать) дней после даты подписания сторонами акта сдачи-приемки работ и выполнением Исполнителем всех своих обязательств по государственному контракту. Денежные средства возвращаются Заказчиком на основании письменного требования Исполнителя по государственному контракту на банковский счет, указанный в государственном контракте.


Раздел III. Образцы форм и документов для заполнения участниками размещения заказа


Форма N 1. Опись
документов, представляемых для участия в конкурсе


                         Опись документов
      представляемых ____________________________________________
                     (наименование  участника  размещения  заказа)
        для участия в открытом конкурсе  на  право  заключить
                государственный контракт на  выполнение
          научно-исследовательской работы в 2011 году в рамках
         реализации Государственной программы энергосбережения и
       повышения энергетической эффективности на период до 2020 года
  по теме "Формирование библиотеки типовых технических и организационных
      решений по реализации потенциала энергосбережения на объектах
                  бюджетной сферы и жилого сектора,
          в т.ч. с использованием технологий малой генерации",
                         шифр темы 2501-07-11.

N п/п

Наименование

N

страницы

Количество страниц

1.

Заявка на участие в конкурсе (форма 2 раздела III)



2.

Предложения о качестве НИР и иные предложения об условиях исполнения государственного контракта (форма 2.1 раздела III)



3.

Документы, подтверждающие квалификацию участника размещения заказа (форма 2.3 раздела III)



4.

Для юридических лиц:

- выписка или нотариально заверенная копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц, полученная не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого конкурса.

Для индивидуальных предпринимателей:

- выписка или нотариально заверенная копия выписки из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, полученная не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого конкурса.

Для иных физических лиц:

- копии документов, удостоверяющих личность.

Для иностранных лиц:

- надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства, полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого конкурса.



5.

Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника размещения заказа без доверенности (далее - руководитель). В случае, если от имени участника размещения заказа действует иное лицо, заявка на участие в конкурсе должна содержать также доверенность на осуществление действий участника размещения заказа, заверенную печатью участника размещения заказа и подписанную руководителем размещения заказа (для юридических лиц) или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем участника размещения заказа, заявка на участие в конкурсе должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица



6.

Копии учредительных документов участника размещения заказа (для юридических лиц)



7.

Доверенность, выданная и оформленная в соответствии с гражданским законодательством, или ее нотариально заверенная копия (если Участник размещения заказа выступает в отношениях, связанных с размещением заказа на выполнение НИР через своего представителя)



8.

Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения, в случае если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа на выполнение НИР, являющихся предметом контракта, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, обеспечения исполнения контракта являются крупной сделкой



9.

Документы, подтверждающие внесение денежных средств в качестве обеспечения Заявки на участие в конкурсе (платежное поручение, подтверждающее перечисление денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, или копия такого поручения) (форма 2.5 раздела III)



10.

Другие документы, прикладываемые Участником размещения заказа по его усмотрению




Подпись руководителя (уполномоченного лица)
Участника размещения заказа______________________________________(Ф.И.О.)
                                         (подпись)
                              МП

Для физического лица: ___________________________________________ (Ф.И.О)
                                (подпись)
(или электронная  цифровая   подпись  или иным аналогам  собственноручной
подписи, если заявка  на участие в конкурсе  представляется в электронной
форме)

Форма N 2. Заявка
на участие в конкурсе


На бланке организации

Дата, исх. номер


                                                   Заказчику:
                                     Министерство экономического развития
                                              Российской Федерации

                      Заявка на участие в конкурсе
              на право заключить государственный контракт
             на выполнение научно-исследовательской работы
       в 2011 году в рамках  реализации Государственной программы
       энергосбережения и повышения энергетической эффективности
                          на период до 2020 года

     наименование  темы  "Формирование  библиотеки  типовых технических и
организационных  решений  по  реализации  потенциала  энергосбережения на
объектах бюджетной  сферы  и  жилого  сектора,  в т.ч.  с  использованием
технологий малой генерации", шифр темы 2501-07-11
     1.    ________________________  (наименование  Участника  размещения
заказа)  в  лице  ___________________________  (должность уполномоченного
лица,        его        Ф.И.О.),        действующего      на    основании
_____________________________    предлагает    выполнить  предусмотренную
конкурсом  научно-исследовательскую  работу в соответствии с требованиями
конкурсной документации на следующих условиях:
     Предлагаемая     цена    государственного    контракта    составляет
____________ (указать цену цифрами и прописью).
     В  указанную  цену  включены  все  затраты,  связанные с выполнением
научно-исследовательской    работы,    в    том  числе  налоги  и  другие
обязательные  платежи,  подлежащие  уплате  в  связи с выполнением данной
научно-исследовательской                                          работы.
___________________________(наименование   Участника  размещения  заказа)
осведомлен    о    том,    что    научно-исследовательская    работа   по
государственному    контракту    не  облагается  налогом  на  добавленную
стоимость  в  соответствии  с  пунктом 16  части  3 статьи 149 Налогового
кодекса  Российской  Федерации,  а  также  о том, что неучтенные затраты,
связанные    с    выполнением   научно-исследовательской  работы,  но  не
включенные  в  предлагаемую  цену государственного контракта, не подлежат
оплате Заказчиком.
     Научно-исследовательская  работа  будет выполнена в сроки, указанные
в конкурсной документации.
     2.  Настоящей  заявкой  подтверждаем, что против____________________
(наименование   Участника  размещения  заказа)  не  проводится  процедура
ликвидации,  отсутствует  решение арбитражного суда о признании Участника
размещения  заказа  -  юридического лица, индивидуального предпринимателя
банкротом  и об открытии конкурсного производства, а также то, что размер
задолженности    по  начисленным  налогам,  сборам  и  иным  обязательным
платежам  в  бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды
за  прошедший календарный год не превышает 25% балансовой стоимости наших
активов  по  данным  бухгалтерской  отчетности  за  последний завершенный
отчетный период.
     Сведения    об    __________________________________   (наименование
Участника  размещения  заказа)  не  включены  в  Реестр  недобросовестных
поставщиков.
     3.  В  случае если наши предложения будут признаны лучшими, мы берем
на  себя обязательство подписать государственный контракт с Министерством
экономического    развития    Российской    Федерации  в  соответствии  с
требованиями  конкурсной  документации и условиями, содержащимися в нашей
заявке,  в  срок,  не превышающий семи календарных дней со дня размещения
на  официальном  сайте протокола оценки и сопоставления заявок на участие
в  конкурсе  (в случае признания победителем), либо в срок не превышающий
семи  дней  со  дня передачи проекта государственного контракта (в случае
присуждения  второго  места и уклонения победителя конкурса от заключения
государственного  контракта,  либо  при несостоявшемся конкурсе), а также
представить  в  этот  же  срок  обеспечение  исполнения  государственного
контракта.
     4.  Мы извещены о включении сведений о _____________________________
(наименование  Участника  размещения  заказа)  в  Реестр недобросовестных
поставщиков  в  случае  нашего  уклонения  от подписания государственного
контракта.
     5.    Сообщаем,    что  для  оперативного  уведомления  по  вопросам
организационного    характера    и    взаимодействия  с  Заказчиком  нами
уполномочен_______________________  (Ф.И.О.,  телефон,  адрес электронной
почты работника).
     Все   сведения  о  проведении  открытого  конкурса  просим  сообщать
уполномоченному лицу.
     6.    Наше    местонахождение    и   почтовый  адрес  (наименование,
организационно-правовая    форма,    юридический   и  фактический  адреса
(фамилия,  имя,  отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства
(для   физического  лица),  телефон___________,  факс____________,  адрес
электронной     почты    ___________________,    банковские    реквизиты:
_____________________, ИНН______________.
     Предложения    о    качестве    НИР    и  иных  условиях  исполнения
государственного контракта прилагаются.

Подпись руководителя (уполномоченного лица)
Участника размещения заказа                                       / ФИО /
                                         (подпись)
                                МП

Для физического лица:____________________________________________ (Ф.И.О)
                                (подпись)

(или электронная цифровая подпись или  иным#  аналогам#    собственно  ручной
подписи, если заявка на участие в  конкурсе  представляется в электронной
форме)

Форма N 2.1. Предложение
о качестве НИР и иные предложения об условиях исполнения государственного контракта


На бланке организации
Дата, исх. номер.                                   ЗАКАЗЧИКУ:
                                     Министерство экономического развития
                                              Российской Федерации

                       Предложение о качестве НИР
    и иные предложения об условиях исполнения государственного контракта

     Наименование  темы  "Формирование  библиотеки  типовых технических и
организационных  решений  по  реализации  потенциала  энергосбережения на
объектах  бюджетной  сферы  и  жилого  сектора,  в  т.ч. с использованием
технологий малой генерации", шифр темы 2501-07-11
_________________________________________________________________________
                 (наименование Участника размещения заказа)

     Участник  размещения  заказа  в  данной  форме представляет описание
подлежащих    выполнению    НИР   и  сведения,  характеризующие  качество
подлежащих  выполнению НИР, необходимые для оценки и сопоставления заявок
на  участие  в  конкурсе  согласно  принятым  в  конкурсной  документации
критериям оценки качества работ.
     Описание  методологии  подлежащих  выполнению  НИР  и  использования
(внедрения)  ожидаемых результатов НИР осуществляется в виде комментариев
к    соответствующим    разделам   технического  задания  с  обоснованием
предложений по каждой из следующих позиций:
     1. Введение (краткий обзор состояния проблемы)
     2.  Методология  решения  поставленных в техническом задании целей и
задач с точки зрения достижения наилучшего результата
     3. Использование (внедрение) ожидаемых результатов НИР
     Качество  подлежащих  выполнению  НИР будет оцениваться на основании
анализа представленного описания подлежащих выполнению НИР в части:
     -  эффективности, обоснованности предлагаемой методологии выполнения
НИР;
     -    выбранных  вариантов  решений,  подходов,  способов  выполнения
работы, соответствия;
     - возможности дальнейшего использования (внедрения) результатов НИР.

Подпись руководителя (уполномоченного лица)
Участника размещения заказа                                       / ФИО /
                  М.П.                (подпись)
Для физического лица: ___________________________________________ (Ф.И.О)
                                      (подпись)

     (или    электронная    цифровая    подпись    или    иным#    аналогам#
собственноручной    подписи,    если    заявка   на  участие  в  конкурсе
представляется в электронной форме)

Примечание: Участник размещения заказа по своему усмотрению, в подтверждение данных, представленных в настоящей форме, может представить любую дополнительную информацию (в том числе документы), подтверждающую качество подлежащих выполнению работ.

Участник размещения заказа по своему усмотрению может заполнить и приложить к форме N 2.1 "Предложение о качестве НИР и иные предложения об условиях исполнения государственного контракта" форму N 2.2 "Календарный план выполнения научно-исследовательской работы".


Форма N 2.2. Календарный план


                            Календарный план
             к государственному контракту на выполнение
               научно-исследовательской работы по теме
    "Формирование библиотеки типовых технических и организационных
            решений по реализации потенциала энергосбережения
               на объектах бюджетной сферы и жилого сектора,
           в т.ч. с использованием технологий малой генерации",
                          шифр темы 2501-07-11

N п/п

Наименование этапа. Наименование работ по этапу

Ожидаемые результаты работ. Форма представления результатов работ

Сроки выполнения работ (начало-окончание)

Цена работ, руб.

1.

Этап

(наименование этапа)

Ожидаемые результаты работ по этапу. Форма представления результатов работ по этапу в целом

Сроки выполнения работ на этапе


1.1

Работа 1

Ожидаемые результаты по работе 1.

Цена работы 1


Работа 2

Ожидаемые результаты по работе 2.

Цена работы 2

1. N

Работа...

Ожидаемые результаты по работе ...

Цена работы ...

Итого по контракту

Цена работ по контракту


Подпись руководителя (уполномоченного лица)
Участника размещения заказа                                                            / ФИО /
                         МП                      (подпись)
Для физического лица:_________________________________________________________________ (Ф.И.О)
                                                  (подпись)

(или  электронная цифровая подпись или иным#  аналогам#  собственноручной подписи,  если  заявка
на участие в конкурсе представляется в электронной форме)

Примечание: количество этапов НИР определено техническим заданием. Под "работой" для целей заполнения данного календарного плана на выполнение НИР понимаются работы, поименованные в разделе 3 "Содержание и объем работ" Технического задания.

При заполнении данной формы должны быть перечислены и раскрыты по цене и содержанию все работы, поименованные в разделе 3 "Содержание и объем работ" Технического задания.

Значение "Предлагаемой цены государственного контракта" в календарном плане на выполнение НИР должно соответствовать цене государственного контракта, указываемой в заявке на участие в конкурсе. В случае несоответствия значений цены государственного контракта, указанных в заявке на участие в конкурсе и календарном плане на выполнение НИР, за значение цены государственного контракта, предлагаемое участником размещения заказа, будет приниматься цена, указанная в его заявке на участие в конкурсе.

Данное примечание следует удалить при заполнении формы.


Форма 2.3. Сведения о квалификации участника размещения заказа


На бланке организации
Дата, исх. номер                                 Минэкономразвития России

           Сведения о квалификации участника размещения заказа

_________________________________________________________________________
             (наименование Участника размещения заказа)

     квалификацию подтверждает следующей информацией:
     1.   Квалификация  руководителя  проекта  и  основных  исполнителей,
предлагаемых      Участником    размещения    заказа    для    выполнения
государственного контракта, состоящих в штате организации:

NN п/п

Ф.И.О.

Занимаемая должность, в том числе по исполнению контракта

Специальность и квалификация в соответствии с базовым (дополнительным) образованием, наличие ученой степени

Стаж работы, лет

общий

в том числе, по специальности

1

2

3

4

5

6








     2.    Сведения    об    участии   руководителя  проекта  и  основных
исполнителей,  состоящих  в  штате  организации,  в проектах, аналогичных
предмету конкурса, за последние 5 лет

NN п/п

Ф.И.О.

Наименование НИР

Период выполнения НИР

Заказчик (адрес, телефон, контактное лицо)

начало

окончание

1

2

3

4

5

6








3. Сведения о производственной деятельности организации

Опыт работы Участника размещения заказа по выполнению НИР, аналогичных предмету конкурса за последние 5 лет

N п/п

Наименование НИР

Объем выполненных НИР в ценах на дату исполнения обязательств, млн. руб.

Период выполнения НИР

Реквизиты документов (наименование, дата, номер) и наименование контрагентов

Общий объем

в т.ч. собственными силами

начало

окончание

1

2

3

4

5

6

7



     Мы,  нижеподписавшиеся, заверяем правильность всех данных, указанных
в форме 2.3.
     В  подтверждение  вышеприведенных  данных к форме 2.3 прикладываются
следующие  документы  (копии  документов,  подтверждающие  высшую научную
квалификацию   научных  работников  (докторов,  кандидатов  наук);  копии
контрактов  на  выполнение  НИР,  копии итогового акта сдачи-приемки НИР,
копии    информационных    карт   установленного  образца  с  присвоенным
инвентарным  номером,  направляемой в орган научно-технической информации
федерального    органа    исполнительной    власти    в   сфере  научной,
научно-технической   и  инновационной  деятельности  при  государственной
регистрации НИР ):
     1.  _____________(название документа)__________(количество страниц в
документе);
     n.  _______________(название документа)________(количество страниц в
документе).

Подпись руководителя (уполномоченного лица)
Участника размещения заказа                                       / ФИО /
                  МП                    (подпись)
Для физического лица:____________________________________________ (Ф.И.О)
                                        (подпись)

     (или    электронная    цифровая    подпись    или    иным#    аналогам#
собственноручной    подписи,    если    заявка   на  участие  в  конкурсе
представляется в электронной форме)

Форма 2.4. Перечень исключительных прав


(Форма заполняется при необходимости)


                             Перечень
           исключительных прав к государственному контракту
         на выполнение научно-исследовательской работы по теме
    "Формирование библиотеки типовых технических и организационных
           решений по реализации потенциала энергосбережения
             на объектах бюджетной сферы и жилого сектора,
          в т.ч. с использованием технологий малой генерации",
                       шифр темы 2501-07-11

1. Объекты исключительных прав, на которые Заказчику передаются права на использование, достаточные для полноценного использования и тиражирования


Наименование

Объект авторского права (программа для ЭВМ, произведение науки, литературы, искусства, база данных)

Наименование приложения, содержащего условия лицензионного договора, если таковые имеются

1.



2.



3.




2. Объекты исключительных прав, права на использование которых передаются Заказчику в объеме, недостаточном для полноценного использования и тиражирования


Наименование

Объект авторского права (программа для ЭВМ, произведение науки, литературы, искусства, база данных)

Правообладатель

Наименование приложения к настоящему документу, содержащее условия лицензионного договора

Передаваемое в рамках государственно го контракта количество экземпляров

1.





2.





3.






3. Объекты исключительных прав, права на которые Заказчику не передаются, но наличие которых будет необходимо для полноценного использования и тиражирования объектов, указанных в таблице 1 и эксплуатации объектов, указанных в таблице 2


Наименование

Объект исключительных прав из таблиц 1-2, для использования которого требуется данный объект

Объект авторского права (программа для ЭВМ, произведение науки, литературы, искусства, база данных)

Правообладатель

Количество экземпляров (лицензий)

Стоимость экземпляра при самостоятельном приобретении Заказчиком

Стоимость покупки экземпляров (лицензий)

1.







2.








Подпись руководителя (уполномоченного лица)
Участника размещения заказа                                       / ФИО /
                  МП                    (подпись)
Для физического лица: ___________________________________________ (Ф.И.О)
                                        (подпись)

     (или    электронная    цифровая    подпись    или    иным#    аналогам#
собственноручной    подписи,    если    заявка   на  участие  в  конкурсе
представляется в электронной форме)

Требования к заполнению таблиц


В настоящем документе Участник размещения заказа декларирует все объекты исключительных прав, созданные им или другими организациями до выполнения НИР по теме открытого конкурса, как входящие в состав разрабатываемых (поставляемых) в рамках государственного контракта программных систем (если таковые разрабатываются в рамках государственного контракта), так и необходимые для их функционирования. Передаваемые Заказчику права на использования объекта исключительных прав и экземпляры объекта исключительных прав декларируются путем заполнения Участником размещения заказа приведенных таблиц в соответствии с настоящими разъяснениями.

Под интеллектуальными понимаются права, предусмотренные статьей 1226 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Участник размещения заказа в соответствии с условиями государственного контракта несет финансовую ответственность за полноту и достоверность информации.

Если объем передаваемых прав использования является достаточным, Участник размещения заказа указывает передаваемые в рамках государственного контракта авторские имущественные права в Таблице 1.

Передаваемые интеллектуальные права считаются достаточными, если позволяют Заказчику передавать третьим лицам следующие права использования:

- воспроизводить объект исключительных прав; в т.ч. изготавливать более одного экземпляра объекта исключительных прав или его части в любой материальной форме;

- распространять объект исключительных прав в неизменном, переработанном или модифицированном виде или в переводе (по усмотрению пользователя), возмездно или безвозмездно (по усмотрению пользователя), без ограничения тиража

- переделывать или другим образом перерабатывать, модифицировать объект исключительных прав,

- переводить объект исключительных прав;

- для программ для ЭВМ - воспроизводить программу в ходе ее запуска без каких-либо ограничений.


_____________________________

* Для программ для ЭВМ распространение осуществляется в виде исходного кода, сопровожденного или не сопровожденного (по усмотрению пользователя) соответствующим ему объектным кодом; для иных объектов исключительных прав такое распространение допускается в "прозрачной" форме (форме, наиболее пригодной для переработки), сопровожденной или не сопровожденной (по усмотрению пользователя) иными формами представления того же объекта исключительных прав;

Если объем передаваемых прав использования не является достаточным для полноценного использования и тиражирования, Участник размещения заказа указывает поставляемые в рамках государственного контракта экземпляры объекта исключительных прав. При этом такие экземпляры объектов исключительных прав и права на их использование, передаваемые в рамках государственного контракта, указываются в Таблице 2.

Объекты исключительных прав, экземпляры и права на использование которых не передаются, но наличие которых будет необходимо для полноценного использования объектов исключительных прав, указанных в Таблице 1, и эксплуатации объектов исключительных прав, указанных в Таблице 2, указываются в Таблице 3.


Таблица 1


В этой таблице указываются объекты, на которые передается достаточный объем прав использования.

- В колонке "Наименование" Участник размещения заказа указывает наименование объекта исключительных прав, на которые передаются права использования.

- В колонке "Объект авторского права" Участник размещения заказа указывает один из видов объекта исключительных прав: произведение науки, литературы, искусства, программа для ЭВМ, аудиовизуальное произведение, произведение ДПИ или др.

- В колонке "Наименование приложения, содержащего условия лицензии (авторского договора), если таковые имеются" Участник размещения заказа указывает наименование приложенной лицензии на передаваемый объект (если передается уже готовый, разработанный объект исключительных прав).


Таблица 2


В данной таблице Участник размещения заказа указывает сведения об объектах исключительных прав, являющихся объектами авторского права Участника размещения заказа или третьих лиц, на которые Заказчику не передаются права на использования в достаточном объеме.

- В колонке "Наименование" Участник размещения заказа указывает наименование объекта исключительных прав, экземпляры которого будут переданы Заказчику в рамках государственного контракта.

- В колонке "Объект авторского права " Участник размещения заказа указывает один из видов объекта исключительных прав: произведение науки, литературы, искусства, программа для ЭВМ, аудиовизуальное произведение, или др.

- В колонке "Правообладатель" Участник размещения заказа указывает лицо, которому принадлежат исключительные права на указанный объект исключительных прав;

- В колонке "Наименование приложения к настоящему документу, содержащее условия авторского договора"

Участник размещения заказа указывает реквизиты авторского договора, по условиям которого Заказчик может получить дополнительные права на использование объекта исключительных прав, экземпляры которого будут переданы Участником размещения заказа, а также перечень прав, которыми обладает Участник размещения заказа в соответствии с лицензионным договором. Копия данного лицензионного договора прилагается. Если экземпляры объекта исключительных прав не сопровождаются лицензионными договорами, данная колонка не заполняется;

- В колонке "Передаваемое в рамках государственного контракта количество экземпляров" указывается количество экземпляров объекта исключительных прав или лицензий, которые будут переданы Заказчику в рамках государственного контракта.


Таблица 3


В данной таблице Участник размещения заказа указывает сведения об объектах исключительных прав, которые не передаются Заказчику в рамках настоящего государственного контракта, но которые необходимы для функционирования разрабатываемых (поставляемых) в рамках государственного контракта объектов исключительных прав.

Колонки таблицы:

- В колонке "Наименование" Участник размещения заказа указывает наименование объекта исключительных прав.

- В колонке "Объект исключительных прав из таблиц 1-2, для использования которого требуется данный объект" Участник размещения заказа указывает объекты исключительных прав, которые зависят от указанного объекта исключительных прав;

- В колонке "Объект авторского права" Участник размещения заказа указывает один из видов объекта исключительных прав: произведение науки, литературы, искусства, программа для ЭВМ, аудиовизуальное произведение, или др.

- В колонке "Правообладатель" Участник размещения заказа указывает правообладателя, которому принадлежат права на использование указанного объекта исключительных прав;

- В колонке "Количество экземпляров (лицензий)" указывается количество экземпляров/лицензий, которое предстоит дополнительно приобрести вне рамок государственного контракта в масштабах внедрения, предусмотренных в конкурсной документации.

- В колонке "Стоимость экземпляра при самостоятельном приобретении Заказчиком" указывается стоимость одного экземпляра объекта исключительных прав при самостоятельном приобретении Заказчиком;

- В колонке "Стоимость покупки экземпляров (лицензий)" указывается стоимость покупки указанного количества экземпляров/лицензий, которое предстоит дополнительно приобрести вне рамок государственного контракта в масштабах внедрения. Вычисляется как произведение двух предыдущих столбцов.


Форма N 2.5. Форма платежного поручения


(Форма заполняется при внесении денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе)

                                                     /------------------\
___________________ ________________________         |      0401060     |
Поступ. в банк плат. Списано со сч. плат.            \------------------/
                                                                  /-----\
ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ N                                             |     |
                                                                  |     |
                                                                  \-----/
             _____________________     ___________________
                      Дата                 Вид платежа

Сумма прописью


ИНН

КПП

Сумма


Плательщик

Сч. N


Банк плательщика

БИК

Сч. N

ОТДЕЛЕНИЕ 1 МОСКОВСКОГО ГТУ БАНКА РОССИИ Г.МОСКВА, 705

Банк получателя

БИК

044583001


40302810800001000079

Сч. N

ИНН 7710349494

КПП 771001001

Сч. N

УФК по г. Москве (Министерство экономического развития Российской Федерации, л/с 05731001390)

Получатель

Вид оп.

01

Срок плат.

6

Наз.пл.

Очер.плат.

Код

Рез. поле









Назначение платежа
_________________________________________________________________________
                       Подписи                          Отметки банка

                 М.П.  _____________________________
                       _____________________________


Форма N 2.6. Акт
сдачи-приемки научно-исследовательской работы


(Форма заполняется по результатам выполнения НИР (этапа НИР)


                  УТВЕРЖДАЮ                         УТВЕРЖДАЮ
Заместитель Министра экономического          Руководитель организации-
    развития Российской Федерации                  исполнителя
   _________________________________       _____________________________
            (подпись, Ф.И.О.)                    (подпись, Ф.И.О.)
                   (М.П.)                            (М.П.)
   "____"______________2011 г.             "____"________________2011 г.

                                Акт N
           сдачи-приемки научно-исследовательской работы
  по государственному контракту N____от "___"__________________2011 г.
               Составлен "___"__________________2011 г.

     Наименование темы___________________________________________________
     Этап N______. Наименование этапа____________________________________

Мы, нижеподписавшиеся, представитель Исполнителя ________________________
(должность, Ф.И.О.), с одной стороны, и представитель Заказчика _________
________________________ (должность, Ф.И.О.), с другой стороны, составили
настоящий акт о том, что выполненная работа _____________________________
(удовлетворяет, не удовлетворяет) условиям ______________________________
(государственного контракта, технического задания, календарного плана или
иного   документа,   превышает   требования   технического   задания) и в
надлежащем порядке оформлена.

Краткое содержание проведенной работы____________________________________

Договорная   цена   по     государственному     контракту      составляет
___________________   _________________________ рублей _____копеек.
    (цифрой)                   (прописью)

Сумма аванса, перечисленная по государственному контракту, составила
___________________ ___________________________ рублей _____копеек.
    (цифрой)             (прописью)
Общая сумма платежей, перечисленных по государственному контракту,
составила_________________ _________________________ рублей _____копеек.
              (цифрой)             (прописью)
Следует к перечислению________________ __________________________________
                         (цифрой)                   (прописью)
рублей_________копеек.
     Цена государственного контракта формируется с учетом всех   расходов
(в соответствии с Налоговым кодексом Российской   Федерации), в том числе
уплаты всех   пошлин   и   налогов.   Работа, выполненная   по настоящему
государственному   контракту,   не   облагается  налогом   на добавленную
стоимость (НДС), в соответствии с пп. 16 п. 3 ст. 149 Налогового  кодекса
Российской Федерации.

Приложения к Акту:

                Протокол заседания приемочной комиссии.

Адрес Исполнителя:


Банковские реквизиты Исполнителя:



  Этап принял:                         Этап сдал:
       От Заказчика                           От Исполнителя
    Директор Департамента                    Руководитель темы
_____________________________          ______________________________
       (подпись, Ф.И.О.)                      (подпись, Ф.И.О.)

Раздел IV. Проект государственного контракта


                          Государственный контракт
                на выполнение научно-исследовательской работы
                                 N____________

г. Москва                                   "____"________________2011 г.

     Министерство    экономического    развития    Российской  Федерации,
действующее   от  имени  Российской  Федерации,  именуемое  в  дальнейшем
"Заказчик",    в    лице  _________________  ___________________________,
действующего                на              основании        доверенности
от___________________________N_________________  ,  с  одной  стороны,  и
_______________________  (основной  государственный регистрационный номер
в         Едином        государственном        реестре        юридических
лиц_______________________),  именуем________ в дальнейшем "Исполнитель",
в        лице        _____________________,        действующего        на
основании_________________________,    с   другой  стороны,  именуемые  в
дальнейшем  Сторонами,  на  основании  протокола  от  "____" ____________
2011 г.  N ______  заседания  Единой комиссии Минэкономразвития России по
размещению    заказов  на  выполнение  научно-исследовательских  работ  и
научно-исследовательских    и   опытно-конструкторских  работ,  заключили
настоящий государственный контракт о нижеследующем:

             1. Предмет и условия государственного контракта

     1.1.    Исполнитель  обязуется  провести  обусловленную  техническим
заданием  (Приложение  N 1)  научно-исследовательскую работу в 2011 году,
выполняемую     в    рамках    реализации    Государственной    программы
энергосбережения  и  повышения  энергетической эффективности на период до
2020 года    по  теме  "Формирование  библиотеки  типовых  технических  и
организационных  решений  по  реализации  потенциала  энергосбережения на
объектах  бюджетной  сферы  и  жилого  сектора,  в  т.ч. с использованием
технологий  малой  генерации", шифр темы 2501-07-11, и своевременно сдать
ее  результаты  Заказчику,  а  последний  обязуется  принять  и  оплатить
результаты научно-исследовательской работы.
     1.2.    Требования   к  выполнению  работ  определяются  техническим
заданием    на    выполнение   научно-исследовательской  работы  по  теме
"Формирование  библиотеки  типовых  технических и организационных решений
по  реализации  потенциала энергосбережения на объектах бюджетной сферы и
жилого  сектора,  в  т.ч.  с  использованием технологий малой генерации",
шифр    темы    2501-07-11,  являющимся  неотъемлемой  частью  настоящего
государственного контракта.

                      2. Права и обязанности сторон

     2.1.    Исполнитель   в  соответствии  с  настоящим  государственным
контрактом обязан:
     2.1.1.    Выполнить    предусмотренные    настоящим  государственным
контрактом  работы  и  передать  их  результаты  Заказчику  в порядке и в
сроки,  установленные  настоящим  государственным контрактом. Исполнитель
обязан   выполнить  работы  лично.  Он  вправе  привлекать  к  исполнению
настоящего    государственного  контракта  третьих  лиц  (соисполнителей)
только  с  письменного  согласия  Заказчика.  При  этом Исполнитель несет
ответственность   за  действия  таких  соисполнителей,  в  том  числе  за
качество  выполненных  ими  работ  и  сроки  их  выполнения,  как за свои
собственные.
     2.1.2.  Гарантировать  Заказчику  передачу  полученных по настоящему
государственному  контракту  результатов,  не  нарушающих  исключительных
прав третьих лиц.
     2.1.3.  Своими силами и за свой счет, не нарушая конечной даты сдачи
результатов   работ,  устранять  допущенные  по  его  вине  недостатки  в
выполненных    Исполнителем    работах,  а  также  ошибки  в  расчетах  и
аналитических    выводах,    которые    могут    повлечь  отступления  от
технико-экономических параметров, предусмотренных в техническом задании.
     2.1.4.   Незамедлительно  информировать  Заказчика  об  обнаруженной
невозможности    получить    ожидаемые    результаты    работ    или    о
нецелесообразности продолжения научно-исследовательской работы.
     2.1.5.  Если  в  процессе выполнения научно-исследовательской работы
выясняется  неизбежность получения отрицательного результата, Исполнитель
обязан  приостановить  ее,  письменно  поставив  об  этом  в  известность
Заказчика      в    течение    десяти    дней    после    приостановления
научно-исследовательской работы.
     2.1.6.    Включать   в  трудовые  и  иные  договоры,  заключаемые  с
конкретными    исполнителями    работ,  составляющих  предмет  настоящего
государственного    контракта,    необходимые    условия,  обеспечивающие
соблюдение  Исполнителем  принятых на себя по настоящему государственному
контракту    обязательств,    включая    обязательство   о  неразглашении
конфиденциальной информации.
     2.1.7.    В    случае   изменения  банковских  или  иных  реквизитов
Исполнителя в течение трех дней письменно известить Заказчика.
     2.2.  Заказчик в соответствии с настоящим государственным контрактом
обязан:
     2.2.1.    Представлять    Исполнителю  для  использования  в  работе
имеющуюся у Заказчика необходимую информацию.
     2.2.2.    Принять  и  оплатить  результаты  научно-исследовательской
работы в соответствии с условиями настоящего государственного контракта.
     2.3. Заказчик вправе
     2.3.1.  По  согласованию с Исполнителем в ходе исполнения настоящего
государственного  контракта  изменить не более чем на 10% предусмотренный
настоящим    государственным    контрактом   объем  работ  при  изменении
потребности    в   работах,  на  выполнение  которых  заключен  настоящий
государственный  контракт, или при выявлении потребности в дополнительном
объеме  работ,  не  предусмотренных настоящим государственным контрактом,
но  связанных  с  работами,  предусмотренными  настоящим  государственным
контрактом.
     2.3.2.    По    согласованию    с    Исполнителем    при  выполнении
дополнительного    объема    таких  работ  изменить  первоначальную  цену
настоящего    государственного  контракта  пропорционально  объему  таких
работ,  но не более чем на 10% такой цены, а при внесении соответствующих
изменений  в  настоящий  государственный  контракт  в связи с сокращением
потребности  в  выполнении  таких  работ,  Заказчик  обязан изменить цену
настоящего государственного контракта указанным образом.
     2.4 Стороны обязуются
     2.4.1.    Сохранять   конфиденциальность  информации,  полученной  в
процессе    исполнения    обязательств   по  настоящему  государственному
контракту.    Исполнитель  обязуется  принять  все  необходимые  меры  по
обеспечению  конфиденциальности  полученных  результатов,  включая охрану
документации    и    материалов,  ограничению  круга  лиц,  допущенных  к
информации,    заключению   соглашений  о  конфиденциальности  с  лицами,
допущенными к конфиденциальной информации.
     2.4.2.  Не  передавать  третьим лицам конфиденциальную информацию, а
также    не  публиковать  или  иным  способом  не  разглашать  полученные
результаты без письменного согласия другой стороны.

      3. Последствия невозможности достижения результатов работ

     3.1.    Если   в  ходе  выполнения  научно-исследовательской  работы
обнаруживается    невозможность    достижения    результатов   вследствие
обстоятельств  непреодолимой  силы,  Стороны  обязаны  в трехдневный срок
письменно   известить  друг  друга  о  наступлении  таких  обстоятельств,
принять  все  возможные меры по уменьшению их неблагоприятных последствий
и  провести  переговоры  о  продлении или прекращении действия настоящего
государственного  контракта,  либо об изменении его условий. В результате
переговоров    составляется    двухсторонний   акт,  подписанный  лицами,
уполномоченными Сторонами подписывать такой документ.
     3.2.  Если  в  ходе  выполнения работ по настоящему государственному
контракту    обнаруживается    невозможность  достижения  предусмотренных
настоящим    государственным   контрактом  результатов  работ  вследствие
обстоятельств,  не  зависящих  от  Исполнителя,  Заказчик обязан оплатить
Исполнителю    фактическую   стоимость  научно-исследовательской  работы,
проведенной    до    выявления   невозможности  получить  предусмотренные
настоящим  государственным  контрактом  результаты,  но  не  более 30% от
общей  стоимости  этапа  научно-исследовательской работы, предусмотренной
настоящим государственным контрактом.

                           4. Сроки исполнения

     4.1.  Срок  сдачи окончательных результатов научно-исследовательской
работы        по        настоящему        государственному      контракту
устанавливается___________________2011 г.
     4.2.  Предусмотренная  настоящим  государственным  контрактом работа
выполняется  в  сроки,  указанные  в  календарном плане, который является
неотъемлемой частью настоящего государственного контракта.
     4.3.  Датой  исполнения  научно-исследовательской  работы  считается
дата  утверждения  Заказчиком акта сдачи-приемки научно-исследовательской
работы   при  условии  выполнения  обязательств,  указанных  в  настоящем
государственном контракте.

                    5. Стоимость и порядок расчетов

     5.1.  Стоимость  работ  установлена  в сумме____________(__________)
рублей___________ копеек.
     Цена  настоящего  государственного  контракта  является твердой и не
может  изменяться  в  процессе  его  исполнения, за исключением следующих
случаев.
     Цена  настоящего  государственного  контракта  может быть снижена по
соглашению    сторон    без    изменения    предусмотренного    настоящим
государственным   контрактом  объема  работ  и  иных  условий  исполнения
настоящего    государственного    контракта,    а    также    в  случаях,
предусмотренных пунктом 2.3.2 настоящего государственного контракта.
     5.2.    Расчеты    за  выполняемую  по  настоящему  государственному
контракту  научно-исследовательскую  работу производятся между Заказчиком
и  Исполнителем по законченным и принятым Заказчиком работам в размере ее
фактической  стоимости,  но  не  более  суммы,  оговоренной в календарном
плане    (Приложение   N 2),  предусмотренной  настоящим  государственным
контрактом.
     5.3.    Оплата    работ  по  настоящему  государственному  контракту
производится    с    авансовым    платежом    в   размере  30%  стоимости
научно-исследовательской                       работы,                что
составляет____________(______________) рублей _________________ копеек.
     5.4.  Оплата  стоимости научно-исследовательской работы производится
в   течение  десяти  рабочих  дней  с  даты  подписания  Заказчиком  акта
сдачи-приемки  научно-исследовательской  работы  на  основании подлинного
акта    сдачи-приемки  научно-исследовательской  работы  с  учетом  ранее
выплаченного аванса.
     5.5.  Исполнитель  обязан обеспечить у себя надлежащий бухгалтерский
учет    фактических  затрат  на  выполняемые  работы.  В  соответствии  с
Инструкцией  о порядке составления и представления годовой, квартальной и
месячной  отчетности  об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации,  утвержденной  приказом Минфина России от 28 декабря 2010 года
N 191н,    Исполнитель    представляет   Главному  распорядителю  средств
федерального бюджета (Заказчику) следующие отчеты:
     "Отчет  об исполнении бюджета главного распорядителя, распорядителя,
получателя  бюджетных  средств,  главного  администратора, администратора
источников  финансирования  дефицита  бюджета,  главного  администратора,
администратора доходов бюджета" (ф. 0503127);
     "Сведения    об  остатках  денежных  средств  на  счетах  получателя
бюджетных средств" (ф. 0503178).
     Отчетность    представляется    в   Департамент  ___________________
(Департамент-заказчик)    Минэкономразвития    России    для  передачи  в
Финансовый департамент Минэкономразвития России в следующие сроки:
     -  квартальная  -  не  позднее  10-го  числа  месяца,  следующего за
отчетным периодом;
     - годовая - не позднее 15 января года, следующего за отчетным.
     В  случае  непредставления  бюджетной  отчетности  в указанные сроки
Заказчик  вправе  не  производить дальнейшие выплаты в пользу Исполнителя
по  настоящему  государственному  контракту  до  того момента, пока такая
отчетность не будет представлена Заказчику.
     Заказчик  имеет  право  в  любое  время  проверять  ход  и  качество
выполняемых  по  настоящему  государственному  контракту  работ,  а также
процесс   расходования  Исполнителем  полученных  бюджетных  средств  без
вмешательства в оперативно-хозяйственную деятельность Исполнителя.
     5.6.    Финансирование    настоящего    государственного   контракта
осуществляется  за  счет средств федерального бюджета по главе _________,
разделу__________,        подразделу      _________,    целевой    статье
расходов__________, виду расходов________, КОСГУ________.
     5.7.   Цена  настоящего  государственного  контракта  формируется  с
учетом  всех  расходов, в том числе с уплатой всех пошлин, налогов и иных
платежей в соответствии с законодательством Российской Федерации.
     Выполнение    научно-исследовательской    работы    по    настоящему
государственному  контракту  не  облагается  НДС  в соответствии с пп. 16
п. 3 ст. 149 Налогового кодекса Российской Федерации.
     5.8.  В  случае  приостановления  по  просьбе  Заказчика  выполнения
этапа,  начатого  Исполнителем,  на  срок  более  трех месяцев, настоящий
государственный    контракт    может  быть  расторгнут  исключительно  по
соглашению   сторон  или  решению  суда  по  основаниям,  предусмотренным
гражданским  законодательством  Российской  Федерации.  При этом Заказчик
оплачивает  Исполнителю  затраты  по  выполненному объему работ на момент
приостановления    исполнения   на  основании  соглашения  о  прекращении
взаимных обязательств по настоящему государственному контракту.

              6. Порядок выполнения, сдачи и приемки работ

     6.1.    Порядок  выполнения  работ  по  настоящему  государственному
контракту    определяется    Техническим    заданием   (Приложение  N 1),
Календарным        планом        (Приложение     N 2)    на    проведение
научно-исследовательской  работы по теме "Формирование библиотеки типовых
технических    и    организационных   решений  по  реализации  потенциала
энергосбережения  на  объектах бюджетной сферы и жилого сектора, в т.ч. с
использованием  технологий малой генерации", шифр темы 2501-07-11, и, при
необходимости, Перечнем объектов исключительных прав (Приложение N 3).
     6.2.    Приемка    научно-исследовательской   работы  осуществляется
Исполнителем  в  соответствии  с  техническим  заданием и ГОСТ 15.101-98:
"Система  разработки  и  постановки  на  производство. Порядок выполнения
научно-исследовательских работ".
     По    окончании    научно-исследовательской    работы    Исполнитель
представляет  Заказчику  с  сопроводительным  письмом  акт  сдачи-приемки
научно-исследовательской        работы,        отчет      о    выполнении
научно-исследовательской  работы  по  ГОСТ 7.32-2001: "Система стандартов
по    информации,    библиотечному    и    издательскому  делу.  Отчет  о
научно-исследовательской  работе.  Структура и правила оформления" в двух
экземплярах  и  его  электронную  версию, рецензию, сведения о полученных
результатах        научно-технической    деятельности,    предусмотренные
пунктом 7.3.3 настоящего государственного контракта.
     Датой    представления   Исполнителем  результатов  работ  Заказчику
считается    дата    регистрации    сопроводительного  письма  в  системе
электронного документооборота Минэкономразвития России.
     6.3.    По  окончании  научно-исследовательской  работы  Исполнитель
представляет  обязательный  экземпляр неопубликованных документов в орган
научно-технической  информации  федерального органа исполнительной власти
в  сфере  научной,  научно-технической  и  инновационной  деятельности  в
соответствии  с  требованиями  Федерального  закона от 29 декабря 1994 г.
N 77-ФЗ "Об обязательном экземпляре документов".
     6.4.    Заказчик  в  течение  пятнадцати  календарных  дней  со  дня
получения  акта  сдачи-приемки научно-исследовательской работы и отчетных
документов  обязан  принять  научно-исследовательскую  работу и направить
Исполнителю    подписанный   акт  сдачи-приемки  научно-исследовательской
работы или мотивированный отказ от приемки работ.
     При  наличии  мотивированного  отказа  Заказчика  от  приемки  работ
Сторонами    составляется  акт  с  перечнем  необходимых  доработок  и  с
указанием  контрольных  сроков  их  выполнения.  Такой  акт  должен  быть
составлен  и  подписан  Сторонами  в  течение  трёх  рабочих  дней с даты
принятия Заказчиком решения об отказе в приёмке работ.
     6.5.        В        случае     если    представленные    результаты
научно-исследовательской   работы  содержат  существенные  отклонения  от
условий  настоящего  государственного контракта, в том числе технического
задания,  календарного плана (срыв сроков, замечания к качеству работ, не
выполнение  работ в целом и др.), а также перечня объектов исключительных
прав,  Заказчик  вправе  отказаться  от принятия научно-исследовательской
работы    в    целом    и    выплаты    Исполнителю    вознаграждения  за
научно-исследовательскую  работу. В результате принятия Заказчиком такого
решения    Сторонами    оформляется  Соглашение  о  прекращении  взаимных
обязательств по настоящему государственному контракту.
     6.6.  В  случае выполнения Исполнителем работ не в полном объеме или
если  в  отдельно  выполненных  результатах работ содержатся существенные
отклонения    от    условий   государственного  контракта,  в  том  числе
технического  задания,  календарного  плана (замечания к качеству работ и
другое),  Заказчик  по  своему  усмотрению  вправе отказаться от принятия
работ  и  выплаты  средств  Исполнителю  за  данную  часть  работ,  о чем
делается        соответствующая     отметка    в    акте    сдачи-приемки
научно-исследовательской работы.
     В  случае,  когда  Заказчиком  принято  решение об отказе от приемки
отдельного    блока    всех  работ,  а  остальная  часть  работ  содержит
незначительные    отклонения    от  условий  настоящего  государственного
контракта,  Заказчик  принимает  результаты  работ  в  оставшейся  части.
Заказчик        подписывает       и    утверждает    акт    сдачи-приемки
научно-исследовательской  работы,  в котором указано в какой части работы
приняты,  а  также  в  приложении  перечисляются замечания и претензии по
результатам принятых работ, необходимость и порядок их доработки.
     В  результате  принятия Заказчиком такого решения Сторонами вместе с
актом  сдачи-приемки  работ оформляется Соглашение о прекращении взаимных
обязательств по настоящему государственному контракту.
     6.7.  Исполнитель  по согласованию с Заказчиком может досрочно сдать
выполненную  научно-исследовательскую  работу в целом. Заказчик принимает
и  оплачивает  такую  научно-исследовательскую  работу  в  соответствии с
условиями настоящего государственного контракта.

   7. Исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности

     7.1.  Исключительные  права  на  результаты научно-исследовательской
работы,    изложенные    в    любых  отчетных  материалах  по  настоящему
государственному  контракту  и  созданные  в  процессе  выполнения работ,
включая  компьютерные  программы  и мультимедийную продукцию, принадлежат
Российской Федерации в лице Минэкономразвития России.
     7.2.  Сведения  обо  всех результатах интеллектуальной деятельности,
включая    объекты  интеллектуальной  собственности,  созданные  и  (или)
использованные  при  выполнении научно-исследовательской работы, подлежат
отражению в отчетной документации.
     7.3. Исполнитель обязан
     7.3.1.  В  случае,  если  выполнение научно-исследовательской работы
требует    проведения    патентных    исследований,  проводить  патентные
исследования  и  представлять Заказчику отчет о патентных исследованиях в
соответствии   с  ГОСТ  Р  15.011-96  "Система  разработки  и  постановки
продукции  на  производство. Патентные исследования. Содержание и порядок
проведения",    согласно    Техническому    заданию  (Приложение  N 1)  и
Календарному плану (Приложение N 2).
     7.3.2.  В  случае  если в ходе выполнения работ были использованы, в
том    числе   путем  модификации  или  переработки,  охраняемые  объекты
авторского    права  третьих  лиц,  Исполнитель  обязан  согласовывать  с
Заказчиком   права  на  использование  таких  объектов,  достаточные  для
осуществления    Заказчиком  прав,  указанных  в  пункте 7.1.  настоящего
государственного контракта.
     7.3.3.        Представлять    в    Департамент    __________________
(Департамент-заказчик)    Минэкономразвития    России    для  передачи  в
Департамент    инновационного    развития   и  корпоративного  управления
Минэкономразвития  России  на бумажном и электронном носителях сведения о
полученных  результатах  научно-технической  деятельности по утвержденным
приказом  Минобрнауки  России  от 17 декабря 2009 г. N 736 формам учетных
документов.
     7.4. Заказчик обязан:
     7.4.1.        Осуществлять    государственный    учет    результатов
научно-технической деятельности в установленном порядке.
     7.4.2.  Сообщать  Исполнителю  в  месячный срок после поступления от
него  уведомления  о  получении результатов интеллектуальной деятельности
решение о способе правовой охраны.
     7.4.3.  Обеспечить  за  счет  выделяемых  ему  средств  федерального
бюджета    правовую    охрану   полученного  результата  интеллектуальной
деятельности.
     7.5.    Исполнитель    вправе  использовать  полученные  в  процессе
исполнения  работ  по  настоящему  государственному  контракту результаты
работ  только  для собственных нужд. Использование Исполнителем указанных
результатов  в  работах  по  заказу третьих лиц, а также передача третьим
лицам   допускается  только  с  письменного  разрешения  Заказчика  и  на
условиях, определенных Заказчиком.
     7.6.  Заказчик  вправе  подать  заявку  на  выдачу патента в течение
шести  месяцев  со  дня  письменного уведомления Исполнителем о получении
результата  интеллектуальной  деятельности, способного к правовой охране,
а  Исполнитель  обязан  путем  заключения  соответствующих  соглашений со
своими    работниками   и  третьими  лицами  приобрести  все  права  либо
обеспечить  их  приобретение  для передачи Российской Федерации. При этом
Исполнитель  имеет  право  на  возмещение затрат, понесенных им в связи с
приобретением соответствующих прав у третьих лиц.
     Если  в течение указанного срока Заказчик не подаст заявку на выдачу
патента, то право на получение патента принадлежит Исполнителю.
     7.7.  Выплата  вознаграждений  авторам  результатов интеллектуальной
деятельности,  полученных при выполнении научно-исследовательской работы,
осуществляется  Исполнителем  за  счет средств, выплачиваемых Исполнителю
по государственному контракту.
     Условия    договоров    с    авторами  результатов  интеллектуальной
деятельности определяются по согласованию между Исполнителем и авторами.
     7.8.    Отношения  между  Заказчиком  и  Исполнителем,  связанные  с
использованием    прав    на  результаты  интеллектуальной  деятельности,
полученные  в  результате  выполнения научно-исследовательской работы, по
требованию    одной    из   Сторон  государственного  контракта  подлежат
дополнительному  урегулированию  в договоре, заключаемом между Заказчиком
и Исполнителем.

   8. Обеспечение исполнения обязательств по государственному контракту

     8.1.    В    целях  обеспечения  исполнения  своих  обязательств  по
государственному    контракту    Исполнитель    предоставляет   Заказчику
обеспечение  исполнения  обязательств  по  государственному  контракту  в
форме____________________________.
     8.2.  Сумма  обеспечения исполнения обязательств по государственному
контракту составляет 9 000 000 (Девять миллионов) рублей 00 копеек.
     8.3.  В  случае  одностороннего  отказа  Исполнителя  от  исполнения
государственного  контракта  в  целом  либо  расторжения государственного
контракта   в  судебном  порядке  по  требования  Заказчика,  обеспечение
государственного контракта удерживается Заказчиком в полном объеме.
     8.4.  В случае изменения и расторжения государственного контракта по
обоюдному    согласию   Сторон  обеспечение  исполнения  государственного
контракта Заказчиком не удерживается.

    9. Изменение, дополнение и расторжение государственного контракта

     9.1.  Изменения и дополнения по основаниям, предусмотренным пунктами
2.3  и  5.1 настоящего государственного контракта, вносятся по соглашению
Сторон,   которое  оформляется  соответствующим  соглашением  и  является
неотъемлемой частью настоящего государственного контракта.
     9.2.  Расторжение  настоящего государственного контракта допускается
исключительно  по  соглашению  Сторон  или по решению суда по основаниям,
предусмотренным  гражданским  законодательством Российской Федерации. При
этом  факт  подписания  Сторонами  соглашения  о  расторжении  настоящего
государственного    контракта   не  освобождает  Стороны  от  обязанности
урегулирования взаимных расчетов.
     9.3.  В  случае расторжения настоящего государственного контракта по
решению  суда  в  связи  с  существенным  нарушением Исполнителем условий
настоящего  государственного  контракта, Заказчик в установленном порядке
направляет сведения об Исполнителе в реестр недобросовестных поставщиков.

                  10. Ответственность Сторон

     10.1.  В  случае  просрочки  исполнения  Исполнителем обязательства,
предусмотренного  настоящим  государственным  контрактом, Заказчик вправе
потребовать  уплату  неустойки  (штрафа,  пеней). Неустойка (штраф, пени)
начисляется    за    каждый   день  просрочки  исполнения  обязательства,
предусмотренного  настоящим  государственным  контрактом, начиная со дня,
следующего  после  дня истечения установленного настоящим государственным
контрактом    срока  исполнения  обязательства.  Размер  такой  неустойки
(штрафа,  пеней) устанавливается в размере одной трехсотой действующей на
день    уплаты    неустойки    (штрафа,  пеней)  ставки  рефинансирования
Центрального  банка  Российской  Федерации.  Исполнитель освобождается от
уплаты  неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения
указанного  обязательства  произошла вследствие непреодолимой силы или по
вине Заказчика.
     В  случае  если  размер  штрафных  санкций  достигнет  10%  от  цены
настоящего  государственного контракта Заказчик вправе обратиться в суд с
иском    о  расторжении  настоящего  государственного  контракта  в  силу
существенного    неисполнения   другой  стороной  своих  обязательств  по
настоящему государственному контракту.
     10.2.  В  случае  принятия  решения  о  начислении пеней при наличии
мотивированного  отказа  от  приёмки  работ и подписания Сторонами акта с
перечнем  необходимых  доработок  Заказчик  имеет  право начислять пени с
даты  принятия  решения  об  отказе в приёмке работ до установленной даты
представления Исполнителем доработанных результатов работ.
     10.3.   В  случае  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательства,
предусмотренного    настоящим   государственным  контрактом,  Исполнитель
вправе  потребовать  уплату  неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф,
пени)  начисляется  за  каждый  день  просрочки исполнения обязательства,
предусмотренного  настоящим  государственным  контрактом, начиная со дня,
следующего  после  дня истечения установленного настоящим государственным
контрактом    срока  исполнения  обязательства.  Размер  такой  неустойки
(штрафа,  пеней) устанавливается в размере одной трехсотой действующей на
день    уплаты    неустойки    (штрафа,  пеней)  ставки  рефинансирования
Центрального   банка  Российской  Федерации.  Заказчик  освобождается  от
уплаты  неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения
указанного  обязательства  произошла вследствие непреодолимой силы или по
вине Исполнителя.
     10.4.  В  случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Сторонами
иных  обязательств, предусмотренных настоящим государственным контрактом,
Стороны    несут    ответственность    в    соответствии   с  действующим
законодательством Российской Федерации.
     Применение  штрафных  санкций  не  освобождает Стороны от исполнения
обязательств по настоящему государственному контракту.

                 11. Обстоятельства непреодолимой силы

     11.1.   Стороны  освобождаются  от  ответственности  за  полное  или
частичное  неисполнение своих обязательств по настоящему государственному
контракту,    в    случае   если  оно  явилось  следствием  обстоятельств
непреодолимой    силы,    а  именно  наводнения,  пожара,  землетрясения,
диверсии,    военных    действий,    блокад,  препятствующих  надлежащему
исполнению  обязательств  по  настоящему  государственному  контракту,  а
также    других    чрезвычайных  обстоятельств,  которые  возникли  после
заключения    настоящего  государственного  контракта  и  непосредственно
повлияли  на  исполнение  Сторонами  своих  обязательств, а также которые
Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.
     11.2.  Сторона,  подвергшаяся  действию  обстоятельств непреодолимой
силы,  не  позднее  пяти  рабочих дней с момента их наступления обязана в
письменной  форме  уведомить  другую  Сторону  о  возникновении,  виде  и
возможной    продолжительности    действия    указанных  обстоятельств  с
приложением    документов,   удостоверяющих  факт  наступления  указанных
обстоятельств.  Такие  документы  должны  быть  получены  от компетентных
органов  территории, где данные обстоятельства имели место (в случае если
Исполнителем    является    нерезидент    Российской    Федерации   -  то
Торгово-промышленной  палатой  страны,  где  данные  обстоятельства имели
место).
     11.3.  Если  обстоятельства  непреодолимой  силы  будут  действовать
свыше   шести  месяцев,  то  каждая  из  Сторон  будет  вправе  требовать
расторжения    настоящего    государственного   контракта  полностью  или
частично,  и  в  таком  случае  ни  одна  из  Сторон не будет иметь права
требовать от другой Стороны возмещения возможных убытков.

                     12. Заключительные положения

     12.1.  Настоящим  Стороны  договариваются  о  том,  что  все спорные
вопросы,    связанные   с  настоящим  государственным  контрактом,  будут
рассматриваться в суде по месту нахождения Заказчика.
     12.2.    Настоящий    государственный   контракт  составлен  в  двух
экземплярах,  один  из  которых передан Исполнителю, а другой находится у
Заказчика.
     12.3.    Настоящий   государственный  контракт  вступает  в  силу  и
становится обязательным для Сторон с момента его подписания.
     Настоящий   государственный  контракт  прекращает  свое  действие  с
момента    надлежащего    исполнения  Сторонами  своих  обязательств,  за
исключением случаев, установленных настоящим государственным контрактом.
     12.4.  Все  изменения  и  приложения  к  настоящему государственному
контракту являются его неотъемлемой частью.

                   13. Юридические адреса и реквизиты Сторон

Заказчик:
Министерство экономического развития Российской Федерации;

Адрес: 125993, ГСП-3, г. Москва, А-47, ул. 1-я Тверская-Ямская, д. 1, 3
Банковские реквизиты: ИНН 7725074789 УФК по г. Москве;
ИНН 7710349494 Министерство экономического развития Российской Федерации;
л/с 03731001390; р/с 40105810700000010079 в Отделении N 1 Московского ГТУ
Банка     России    г.   Москва,   705;   БИК  044583001; КПП  771001001;
ОКАТО 45286585000, ОКПО 00083204.

Исполнитель:

______________________________________
Адрес место нахождения:_____________________________________
Почтовый адрес, телефон:____________________________________
Электронный адрес:____________________________________
Банковские реквизиты:
р/с_____________________________в___________________________
ИНН_________________, к/с_______________________в______________________
БИК_________________________
КПП __________________________, ОКАТО __________________________,
КБК__________________________.

Приложения:
Техническое задание на_______л.
Календарный план на__________л.
Перечень объектов исключительных прав (заполняется при необходимости) на _________л.

За Министерство экономического           За
развития Российской Федерации
" "________________2011 г.              " "___________________2011 г.
М.П.                                    М.П.

Приложение N 1
к государственному контракту
от "___"____________ _2011 г. N________


Техническое задание
на выполнение научно-исследовательской работы по теме


"____________________________________________________"

(наименование темы)

(Приведено в разделе V настоящей Конкурсной документации)


1. Введение
2. Цель научно-исследовательской работы
3. Содержание и объем основных работ
4. Перечень, сроки выполнения и стоимость этапов научно-исследовательской работы
5. Ожидаемые результаты
6. Отчетность
7. Методология выполнения научно-исследовательской работы*

За Министерство экономического         За
развития Российской Федерации
" "_________________2011 г.            " "______________________2011 г.
М.П.                                   М.П.

_____________________________

* При необходимости в техническое задание могут быть добавлены другие разделы, содержащие необходимую информацию с целью получения ожидаемых результатов научно-исследовательской работы, и включение которых в данное приложение не противоречит законодательству Российской Федерации.


Приложение N 2
к государственному контракту
от "____"_________________2011 г. N_________


Календарный план
к государственному контракту на выполнение научно-исследовательской работы по теме


"________________________________________________________"

(наименование темы)


N п/п

Наименование этапа. Наименование работ по этапу

Ожидаемые результаты работ. Форма представления результатов работ

Сроки выполнения работ (начало-окончание)

Цена работ, руб.

1.

Этап

(наименование этапа)

Ожидаемые результаты работ по этапу. Форма представления результатов работ по этапу в целом

Сроки выполнения работ на этапе

Цена работ по этапу в том числе:

1.1

Работа 1

Ожидаемые результаты по работе 1.


Цена работы 1


Работа 2

Ожидаемые результаты по работе 2.


Цена работы 2

1.N

Работа ...

Ожидаемые результаты по работе ...


Цена работы ...

Итого по контракту

Цена работ по контракту


За Министерство экономического                           За
развития Российской Федерации
" "________________2011 г.                               " "______________2011 г.
М.П.                                                     М.П.

Форма заполняется при необходимости


Приложение N 3
к государственному контракту
от "___"_________________2011 г. N__________


Перечень
объектов исключительных прав к государственному контракту на выполнение научно-исследовательской работы по теме
"_____________________________________", шифр темы________________


1. Объекты исключительных прав, на которые Заказчику передаются права на использование, достаточные для полноценного использования и тиражирования


Наименование

Объект авторского права (программа для ЭВМ, произведение науки, литературы, искусства, база данных)

Наименование приложения, содержащего условия лицензионного договора, если таковые имеются

1.



2.



3.




2. Объекты исключительных прав, права на использование которых передаются Заказчику в объеме, недостаточном для полноценного использования и тиражирования


Наименование

Объект авторского права (программа для ЭВМ, произведение науки, литературы, искусства, база данных)

Правообладатель

Наименование приложения к настоящему документу, содержащее условия лицензионного договора

Передаваемое в рамках государственно го контракта количество экземпляров

1.





2.





3.






3. Объекты исключительных прав, права на которые Заказчику не передаются, но наличие которых будет необходимо для полноценного использования и тиражирования объектов, указанных в таблице 1 и эксплуатации объектов, указанных в таблице 2


Наименование

Объект исключительных прав из таблиц 1-2, для использования которого требуется данный объект

Объект авторского права (программа для ЭВМ, произведение науки, литературы, искусства, база данных)

Правообладатель

Количество экземпляров (лицензий)

Стоимость экземпляра при самостоятельном приобретении Заказчиком

Стоимость покупки экземпляров (лицензий)

1.







2.








За Министерство экономического        За
развития Российской Федерации
" "_______________2011 г.             " "_________________2011 г.
М.П.                                   М.П.

Требования к заполнению таблиц


В настоящем документе Участник размещения заказа декларирует все объекты исключительных прав, созданные им или другими организациями до выполнения НИР по теме открытого конкурса, как входящие в состав разрабатываемых (поставляемых) в рамках государственного контракта программных систем (если таковые разрабатываются в рамках государственного контракта), так и необходимые для их функционирования. Передаваемые заказчику права на использования объекта исключительных прав и экземпляры объекта исключительных прав декларируются путем заполнения Участником размещения заказа приведенных таблиц в соответствии с настоящими разъяснениями.

Под интеллектуальными понимаются права, предусмотренные статьей 1226 Гражданского Кодекса Российской Федерации.

Участник размещения заказа в соответствии с условиями государственного контракта несет финансовую ответственность за полноту и достоверность информации.

Если объем передаваемых прав использования является достаточным, Участник размещения заказа указывает передаваемые в рамках государственного контракта авторские имущественные права в Таблице 1.

Передаваемые интеллектуальные права считаются достаточными, если позволяют Заказчику передавать третьим лицам следующие права использования:

- воспроизводить объект исключительных прав; в т.ч. изготавливать более одного экземпляра объекта исключительных прав или его части в любой материальной форме;

- распространять объект исключительных прав в неизменном, переработанном или модифицированном виде или в переводе (по усмотрению пользователя), возмездно или безвозмездно (по усмотрению пользователя), без ограничения тиража

- переделывать или другим образом перерабатывать, модифицировать объект исключительных прав,

- переводить объект исключительных прав;

- для программ для ЭВМ - воспроизводить программу в ходе ее запуска без каких-либо ограничений.

Объекты исключительных прав, экземпляры и права на использование которых не передаются, но наличие которых будет необходимо для полноценного использования объектов исключительных прав, указанных в Таблице 1, и эксплуатации объектов исключительных прав, указанных в Таблице 2, указываются в Таблице 3.


_____________________________

* Для программ для ЭВМ распространение осуществляется в виде исходного кода, сопровожденного или не сопровожденного (по усмотрению пользователя) соответствующим ему объектным кодом; для иных объектов исключительных прав такое распространение допускается в "прозрачной" форме (форме, наиболее пригодной для переработки), сопровожденной или не сопровожденной (по усмотрению пользователя) иными формами представления того же объекта исключительных прав;

Если объем передаваемых прав использования не является достаточным для полноценного использования и тиражирования, Участник размещения заказа указывает поставляемые в рамках государственного контракта экземпляры объекта исключительных прав. При этом такие экземпляры объектов исключительных прав и права на их использование, передаваемые в рамках государственного контракта, указываются в Таблице 2.


Таблица 1


В этой таблице указываются объекты, на которые передается достаточный объем прав использования.

- В колонке "Наименование" Участник размещения заказа указывает наименование объекта исключительных прав, на которые передаются права использования.

- В колонке "Объект авторского права''' Участник размещения заказа указывает один из видов объекта исключительных прав: произведение науки, литературы, искусства, программа для ЭВМ, аудиовизуальное произведение, произведение ДПИ или др.

- В колонке "Наименование приложения, содержащего условия лицензии (авторского договора), если таковые имеются" Участник размещения заказа указывает наименование приложенной лицензии на передаваемый объект (если передается уже готовый, разработанный объект исключительных прав).


Таблица 2


В данной таблице Участник размещения заказа указывает сведения об объектах исключительных прав, являющихся объектами авторского права Участника размещения заказа или третьих лиц, на которые Заказчику не передаются права на использования в достаточном объеме.

- В колонке "Наименование" Участник размещения заказа указывает наименование объекта исключительных прав, экземпляры которого будут переданы Заказчику в рамках государственного контракта.

- В колонке "Объект авторского права "Участник размещения заказа указывает один из видов объекта исключительных прав: произведение науки, литературы, искусства, программа для ЭВМ, аудиовизуальное произведение, или др.

- В колонке "Правообладатель" Участник размещения заказа указывает лицо, которому принадлежат исключительные права на указанный объект исключительных прав;

- В колонке "Наименование приложения к настоящему документу, содержащее условия авторского договора" Участник размещения заказа указывает реквизиты авторского договора, по условиям которого Заказчик может получить дополнительные права на использование объекта исключительных прав, экземпляры которого будут переданы Участником размещения заказа, а также перечень прав, которыми обладает Участник размещения заказа в соответствии с лицензионным договором. Копия данного лицензионного договора прилагается. Если экземпляры объекта исключительных прав не сопровождаются лицензионными договорами, данная колонка не заполняется;

- В колонке "Передаваемое в рамках государственного контракта количество экземпляров" указывается количество экземпляров объекта исключительных прав или лицензий, которые будут переданы Заказчику в рамках государственного контракта.


Таблица 3


В данной таблице Участник размещения заказа указывает сведения об объектах исключительных прав, которые не передаются Заказчику в рамках настоящего государственного контракта, но которые необходимы для функционирования разрабатываемых (поставляемых) в рамках государственного контракта объектов исключительных прав.

Колонки таблицы:

- В колонке "Наименование" Участник размещения заказа указывает наименование объекта исключительных прав.

- В колонке "Объект исключительных прав из таблиц 1-2, для использования которого требуется данный объект" Участник размещения заказа указывает объекты исключительных прав, которые зависят от указанного объекта исключительных прав;

- В колонке "Объект авторского права" Участник размещения заказа указывает один из видов объекта исключительных прав: произведение науки, литературы, искусства, программа для ЭВМ, аудиовизуальное произведение, или др.

- В колонке "Правообладатель" Участник размещения заказа указывает правообладателя, которому принадлежат права на использование указанного объекта исключительных прав;

- В колонке "Количество экземпляров (лицензий)" указывается количество экземпляров/лицензий, которое предстоит дополнительно приобрести вне рамок государственного контракта в масштабах внедрения, предусмотренных в конкурсной документации.

- В колонке "Стоимость экземпляра при самостоятельном приобретении Заказчиком" указывается стоимость одного экземпляра объекта исключительных прав при самостоятельном приобретении Заказчиком;

- В колонке "Стоимость покупки экземпляров (лицензий)" указывается стоимость покупки указанного количества экземпляров/лицензий, которое предстоит дополнительно приобрести вне рамок государственного контракта в масштабах внедрения. Вычисляется как произведение двух предыдущих столбцов.


Раздел V. Технические задания


Техническое задание
на выполнение научно-исследовательской работы по теме
"Формирование библиотеки типовых технических и организационных решений по реализации потенциала энергосбережения на объектах бюджетной сферы и жилого сектора, в т. ч. с использованием технологий малой генерации"
шифр темы 2501-07-11


1. Введение


Проводимая Президентом Российской Федерации и Правительством Российской Федерации национальная политика энергосбережения и повышения энергетической эффективности устанавливает новые требования и существенным образом меняет подходы к вопросам энергосбережения и повышения энергоэффективности.

В настоящее время заложены основы нормативно-правовой системы, определяющей общую структуру управления энергосбережением, обязательные требования к эффективности использования энергетических ресурсов и меры ответственности за их исполнение, механизмы стимулирования энергосбережения.

Энергосбережение состоит из огромного множества технических, экономических, организационных мероприятий, привязанных к конкретным условиям и взаимоувязанных между собой. И только их полномасштабная практическая реализация позволит в полной мере реализовать потенциал энергосбережения.

Однако уровень энергоэффективности регионов Российской Федерации различен и различна степень проработанности вопросов энергосбережения в региональных энергосистемах от производства до потребления энергоресурсов.

В отдельных регионах организационно-финансовые механизмы реализации энергосберегающих мероприятий находятся на этапе проектирования, в отдельных - на стадии запуска.

В связи с этим на сегодняшний день актуальной является проблема анализа эффективности реализованных мер в конкретных регионах и возможность их тиражирования на других территориях.

От этого существенно зависит характер изменений и необходимость дальнейшего развития нормативно-правовой базы в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности на федеральном и региональном уровне.


2. Цель и задачи научно-исследовательской работы


Целью работы является разработка библиотеки типовых технических и организационных решений по реализации потенциала энергосбережения на объектах бюджетной сферы и жилого сектора, в том числе с использованием технологий малой генерации.

В соответствии с поставленной целью задачами работы определены:

- Анализ оснащенности многоквартирных жилых домов приборами учета используемых гражданами энергоресурсов (воды, электрической энергии, тепловой энергии) на примере не менее 5 субъектов Российской федерации.

- Выявление и выбор не менее четырех городских поселений: два из них с населением не менее 50 тысяч человек, два других - не менее 500 тысяч человек. Городские поселения должны быть расположены в различных субъектах Российской Федерации. На основе анализа в каждом не менее чем в двух муниципальных образований определить жилой квартал, в границах которого энергосберегающие мероприятия реализованы не менее чем на 50% жилых домов. Критерий для выбора кварталов - выполненные до реализации энергосберегающих мероприятий энергетические обследования домов.

- Выявление и выбор не менее шести учреждений бюджетной сферы в различных субъектах Российской Федерации. Объекты учреждений бюджетной сферы должны быть расположены в населенных пунктах сельских поселений, районных и городских муниципальных образований. Критерии для выбора бюджетных объектов - учреждения должны находиться в различных климатических зонах с разным уровнем тарифов на оплату энергоресурсов.

- В жилых домах и бюджетных учреждениях должны быть реализованы энергетические обследования, по результатам которых сформированы отчеты, содержащие описание технического состояния объекта, зафиксированы объемы потребления энергоресурсов, определен потенциал экономии энергоресурсов, разработаны мероприятия повышения эффективности использования энергоресурсов с технико-экономическим обоснованием их реализации. В жилых домах и бюджетных учреждениях должны быть реализованы энергосберегающие мероприятия и зафиксирован эффект от внедрения.

Выявление ключевых текущих проблем масштабной реализации энергосберегающих решений на объектах бюджетной сферы и жилого сектора.

- Разработка предложений по реализации потенциала энергосбережения в регионах Российской Федерации на основе типовых организационно-финансовых и технических решений на объектах бюджетной сферы и жилого сектора, в том числе с использованием технологий малой генерации.


3. Содержание и объем основных работ


3.1. Описание текущего состояния рынка приборов учета тепла, воды, электрической энергии, природного газа производимых на территории Российской Федерации.

3.2. Создание реестра производителей приборов учета энергоресурсов.

3.3. Описание существующей (внедряемой) электроизмерительной информационной системы, измерительно-вычислительных комплексов и установки для измерения электрических и магнитных величин - комплексной системы учета электроэнергии на основе технологии Smart Metering (далее - КСУЭ), установленной на границе балансовой принадлежности с мелкомоторными и бытовыми потребителями в частном секторе и многоквартирных жилых домах, предназначенной для автоматизированного дистанционного сбора, обработки, хранения, передачи данных об объемах и параметрах потоков электрической энергии и величине потребленной мощности, а также дистанционного управления нагрузкой потребителей, чьи приборы учета интегрированы в КСУЭ и содержащей не менее 40 000 приборов коммерческого учета электроэнергии.

3.4. Оценка технических решений предлагаемых представленными на Российском рынке не менее чем десятью различными исполнителями работ по созданию комплексной системы учета электроэнергии на основе технологии Smart Metering.

3.5. Разработка методики оценки исполнителей на выполнение проектно-изыскательских, строительно-монтажных и пусконаладочных работ по созданию комплексной системы учета электроэнергии на основе технологии Smart Metering системы информационно-электроизмерительные, комплексы измерительно-вычислительные.

Выбор на основании разработанной методики не менее 5 различных технических решений (в том числе не менее 2 зарубежных), рекомендуемых к дальнейшему тиражированию.

3.6. Разработка методики оценки эффекта от реализации комплексной системы учета электроэнергии на основе технологии Smart Metering. С этой целью будут проведены следующие работы:

3.6.1. Разработка масштабируемых системных решений в части снижения единовременных расходов домохозяйств на приобретение и установку общедомовых приборов учета используемых гражданами энергоресурсов.

3.6.2. На основании рекомендуемых системных решений разработка финансовой модели, описывающей механизм снижения единовременных расходов домохозяйств на приобретение и установку общедомовых приборов учета.

3.6.3. Разработка типовых форм договоров между поставщиками приборов учета и управляющими компаниями, позволяющих реализовать рекомендуемые системные решения.

3.6.4. Разработка методики проведения экспертизы муниципальных программ энергосбережения с учетом требований федеральной, региональной и муниципальной нормативной правовой базы, регламентирующей реализацию энергосберегающих мероприятий в жилом секторе.

3.6.5. Разработка примерной формы муниципальной программы энергосбережения с отражением энергосберегающих мероприятий в жилом секторе на основании экспертизы муниципальных программ энергосбережения в выбранных муниципальных округах.

3.6.6. Разработка примерной формы плана-графика реализации энергосберегающих мероприятий в жилом секторе муниципального образования на основании анализа планов реализации муниципальных программ энергосбережения (при наличии).

3.6.7. Разработка финансово-аналитических материалов по типовым рекомендованным энергосберегающим мероприятиям в жилом секторе (не менее 5) по результатам анализа энергетических обследований, проведенных до реализации мероприятий. Ранжирование энергосберегающих мероприятий по уровню эффективности и срокам окупаемости.

3.6.8. Разработка примерной организационно-финансовой схемы реализации энергосберегающих мероприятий в жилом секторе по результатам анализа реализованных мероприятий.

3.6.9. Разработка примерной формы документов для проведения процедуры принятия решения собственниками жилья о реализации энергосберегающих мероприятий на основании анализа реализованной процедуры принятия решения.

3.6.10. Разработка механизма стимулирования собственников жилья к реализации энергосберегающих мероприятий.

3.6.11. Разработка примерной формы энергосервисного контракта в жилом секторе на основе анализа заключенных собственниками жилья (или их представителями) энергосервисных контрактов (при наличии).

3.6.12. Разработка механизма обеспечения по кредиту на финансирование энергосервисного контракта в жилом секторе.

3.6.13. Разработка примерной формы кредитного договора на финансирование энергосервисного контракта в жилом секторе.

3.6.14. Разработка примерной формы договора на начисление, сбор, учет и перечисление денежных средств за осуществление энергосервисных мероприятий в жилом секторе.

3.6.15. Разработка методики оценки эффекта от реализации энергосберегающих мероприятий в сопоставимых условиях и формы для анализа фактических показателей экономии ресурсов на объектах в жилом секторе.

3.6.16. Разработка формы презентационных и финансово-аналитических материалов по анализу экономической эффективности энергосберегающих мероприятий в жилом секторе.

3.6.17. Разработка презентационных и финансово-аналитических материалов на основе анализа фактических показателей экономии энергетических ресурсов в жилом секторе после реализации энергосберегающих мероприятий, ранжированных по экономической эффективности (сроки окупаемости мероприятий).

3.6.18. Разработка финансово-аналитических материалов по типовым энергосберегающим мероприятиям (не менее 5) по результатам анализа энергетических обследований, проведенных до реализации энергосберегающих мероприятий в учреждениях бюджетной сферы. Ранжирование энергосберегающих мероприятий по уровню эффективности и срокам окупаемости.

3.6.19. Разработка примерной формы технического задания и конкурсной документации на проведение энергетического обследования объектов бюджетного сектора.

3.6.20. Разработка примерной формы энергосервисных контрактов и примерной конкурсной документации на заключение энергосервисного контракта на основе анализа возможности привлечения внебюджетных средств в проекты повышения эффективности использования энергоресурсов на объектах бюджетного сектора.

3.6.21. Разработка финансово-организационной схемы внедрения энергосберегающих мероприятий с привлечением внебюджетных источников финансирования.

3.6.22. Разработка методики оценки эффекта от реализации энергосберегающих мероприятий в сопоставимых условиях и формы для анализа фактических показателей экономии ресурсов на объектах учреждений бюджетного сектора.

3.6.23. Разработка презентационных и финансово-аналитических материалов на основе анализа экономической эффективности реализованных энергосберегающих мероприятий на отобранных объектах учреждений бюджетного сектора.

3.6.24. Анализ потенциала энергосбережения в зданиях бюджетных учреждений и определение инвестиционной привлекательности проектов по повышению энергетической эффективности в бюджетном секторе в масштабах Российской Федерации.

3.7. Определение необходимости разработки проектов по созданию объектов малой (распределенной) генерации.

С этой целью будет проведен анализ существующих проектов создания объектов малой генерации в не менее, чем в двух регионах Российской Федерации на предмет:

факторов, определяющих эффективность проектов строительства когенерации (анализируется сфера применимости когенерации малой и средней мощности), дается типология проектов);

наличия основных показателей, в том числе показателей экономической эффективности проектов строительства когенерации малой и средней мощности;

наличия практических решений вопросов реализации (организационные, финансовые, коммерческие, технические решения и схемы).

3.8. Выявление особенности и основных факторов, влияющих на реализацию проекта, в том числе проведение проверки существующих проектов на предмет наличия документарного сопровождения следующих основных этапов работ:

- типология проекта с точки зрения рыночного позиционирования объектов когенерации, анализа потребностей территории в энергогенерации (наличие дефицита мощностей) и выбор варианта схемы энергообеспечения территории (распределенная генерация):

- По типу тепловой нагрузки/потребителей теплоэнергии:

- единственный крупный (промышленный) потребитель;

- выдача теплоэнергии в городские тепловые сети (коммунальные и прочие потребители);

- смешанный (прямые потребители + выдача в городские сети).

- По типу потребителей электроэнергии:

- крупный (промышленный) прямой потребитель;

- потребители, присоединенные к локальным (городским) распределительным электрическим сетям;

- оптовый рынок электроэнергии и мощности (ОРЭМ).

- По наличию локального дефицита тепловой или электрической мощности (ограничений для присоединения новых потребителей) в связи с ростом потребления или износом мощностей, в том числе сетей:

- замещение действующих мощностей (т/э и/или э/э);

- замещение выбывающих теплоисточников;

- обеспечение тепловой и/или электрической энергией новых потребителей.

- определение оператора проекта;

- разработка вариантов схем размещения энергогенерации;

- проведение анализа нагрузок, составление предварительного технико-экономическое обоснования проекта;

- составление бизнес-карты объектов размещения малой генерации;

- разработка бизнес-плана проекта, включающего банковское ТЭО;

- организация проектной компании, включающей разработку проектно-сметной документации, получение разрешительной документации на проект по отведению участка земли, согласованию подключений, проведение государственной экспертизы, выполнению договорной работы с привлечением финансовых институтов);

- проектирование юридического лица и организационной схемы реализации проекта;

- получение финансирования и перевод проекта в стадию реализации.

3.9. Разработка модели технико-экономического обоснования и типовой организационно-финансовой модели строительства объектов в сфере малой энергетики мощностью до 50 МВт с возможностью тиражирования с учетом региональных особенностей по результатам работы 3.1.-3.8.


4. Перечень, сроки выполнения и стоимость этапов научно-исследовательской работы


Работы выполняются в один этап.

Сроки выполнения работ - с даты заключения государственного контракта до 15 декабря 2011 г. включительно.

Начальная (максимальная цена) государственного контракта - 30 000 000 (Тридцать миллионов) рублей 00 копеек.


5. Ожидаемые результаты


Реестр производителей приборов учета энергоресурсов.

Проект методики оценки исполнителей на выполнение проектно-изыскательских, строительно-монтажных и пусконаладочных работ по созданию комплексной системы учета электроэнергии на основе технологии Smart Metering - системы информационно-электроизмерительные, комплексы измерительно-вычислительные.

Не менее пяти различных технических решений (в том числе не менее два# зарубежных), рекомендуемых к дальнейшему тиражированию.

Проект методики оценки эффекта от реализации комплексной системы учета электроэнергии на основе технологии Smart Metering.

Оценка оснащенности многоквартирных жилых домов приборами учета используемых гражданами энергоресурсов (воды, электрической энергии, тепловой энергии).

Типовые технические решения и технико-экономическое обоснование стоимости их реализации.

Масштабируемые системные решения в части снижения единовременных расходов домохозяйств на приобретении и установку общедомовых приборов учета используемых гражданами энергоресурсов.

Проект финансовой модели, описывающей механизм снижения единовременных расходов домохозяйств на приобретение и установку общедомовых приборов учета и обеспечивающей необходимую прибыль компании - поставщика приборов учета, в том числе при использовании поставщиком заемных денежных средств.

Проект типовых форм договоров между поставщиками приборов учета и Управляющими компаниями.

Проект примерной формы методики экспертизы муниципальных программ энергосбережения.

Проект примерной формы муниципальной программы энергосбережения с отражением энергосберегающих мероприятий в жилом секторе.

Проект примерной формы плана-графика реализации энергосберегающих мероприятий в жилом секторе муниципального образования.

Финансово-аналитические материалы по типовым рекомендованным энергосберегающим мероприятиям жилом секторе (не менее 5), ранжированные по уровню эффективности и срокам окупаемости.

Проект примерной формы документов для проведения процедуры принятия решения собственниками жилья о реализации энергосберегающих мероприятий.

Схема стимулирования собственников жилья к реализации энергосберегающих мероприятий.

Проект примерной формы энергосервисного контракта в жилом секторе.

Схема обеспечения по кредиту на финансирование энергосервисного контракта в жилом секторе.

Проект примерной формы кредитного договора на финансирование энергосервисного контракта в жилом секторе.

Проект примерной формы договора на начисление, сбор, учет и перечисление денежных средств за осуществление энергосервисных мероприятий в жилом секторе.

Проект методики оценки эффекта от реализации энергосберегающих мероприятий в сопоставимых условиях.

Проект примерной формы презентационных и финансово-аналитических материалов по анализу экономической эффективности энергосберегающих мероприятий.

Презентационные и финансово-аналитические материалы на основе анализа фактических показателей экономии энергетических ресурсов после реализации энергосберегающих мероприятий, ранжированных по экономической эффективности (сроки окупаемости мероприятий).

Финансово-аналитические материалы по типовым энергосберегающим мероприятиям (не менее 5), ранжированным по уровню эффективности и срокам окупаемости.

Проект примерной формы технического задания и конкурсной документации на проведение энергетического обследования объектов бюджетного сектора.

Проект примерных форм энергосервисных контрактов и примерная конкурсная документация на заключение энергосервисного контракта.

Финансово-организационная схема внедрения энергосберегающих мероприятий с привлечением внебюджетных источников финансирования.

Проект методики оценки эффекта от реализации энергосберегающих мероприятий в сопоставимых условиях в учреждениях бюджетного сектора.

Презентационные и финансово-аналитические материалы, разработанные по результатам анализа экономической эффективности реализованных энергосберегающих мероприятий на отобранных объектах учреждений бюджетного сектора.

Аналитический отчет по определению инвестиционной привлекательности проектов по повышению энергетической эффективности в бюджетном секторе в масштабах Российской Федерации.

Технико-экономическое обоснование и организационно-финансовая модель реализации проектов в сфере малой энергетики с перечнем необходимой сопроводительной документации.

Проекты типовых форм сопроводительных документов по реализации проектов в сфере малой генерации.


6. Отчетность


По окончании научно-исследовательской работы Исполнитель представляет Заказчику с сопроводительным письмом акт сдачи-приемки работ, отчет о выполнении научно-исследовательской работы по ГОСТ 7.32-2001: "Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и правила оформления" в двух экземплярах и его электронную версию, рецензию.

К отчету о выполнении научно-исследовательской работы также должны быть приложены сведения о полученных результатах научно-технической деятельности, предусмотренные пунктом 7.3.3 государственного контракта.


7. Методология выполнения научно-исследовательской работы


Методология выполнения работ разрабатывается Исполнителем самостоятельно и согласуется с Заказчиком на стадии разработки проекта.


Раздел VI. Обоснование начальной (максимальной) цены государственного контракта (цены лота)


Обоснование начальной (максимальной) цены государственного контракта на выполнение научно-исследовательской работы по теме
"Формирование библиотеки типовых технических и организационных решений по реализации потенциала энергосбережения на объектах бюджетной сферы и жилого сектора, в т.ч. с использованием технологий малой генерации"
шифр темы 2501-07-11


N п/п

Наименование показателей


1.

Средняя заработная плата научных работников, руб.

34 486,00

2.

Количество месяцев работы, мес.

2,5

3.

Предполагаемое количество работников, чел.

208

4.

Фонд оплаты труда, руб.

17 932 720,00

5.

Отчисления в фонды и страхование, руб.

6 132 990,00

6.

Накладные расходы, руб.

4 841 834,00

7.

Прочие прямые расходы, руб.

1 092 456,00

8.

Цена, руб.

30 000 000,00


Фонд оплаты труда рассчитан исходя из средней заработной платы научных работников (Сборник Росстата "Социально-экономическое положение России" за январь-апрель 2011 г. - 34 486,00 рублей), индекса роста заработной платы ("Сценарные условия, основные параметры прогноза социально-экономического развития Российской Федерации и предельный уровень цен (тарифов) на услуги естественных монополий на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов" (исх. N 7250-ЭН/Д03 от 15.04.2011 г. - 103,3), количества месяцев работы и предполагаемого количества работников.

Перечисления в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования и территориальные фонды обязательного медицинского страхования и на обязательное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний составляют 34,2% (Федеральные законы от 24.07.2009 N 212-ФЗ, от 24.07.1998 N 125-ФЗ).

Прямые затраты, накладные расходы рассчитаны как процент от общей стоимости рабочего времени работников. Размер процента определен экспертным путем, исходя из конкретных особенностей предмета контракта.

Для определения начальной (максимальной) цены НИР в качестве источников информации о ценах работ были использованы: информация официального сайта Российской Федерации в сети Интернет для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг; метод составления смет по укрупненным показателям затрат рабочего времени.


Решено провести открытый конкурс на право заключить госконтракт на выполнение в 2011 г. НИР по формированию библиотеки типовых технических и организационных решений по реализации потенциала энергосбережения на объектах бюджетной сферы и жилого сектора (в том числе с использованием технологий малой генерации).

Мероприятие планируется в рамках реализации Государственной программы энергосбережения и повышения энергоэффективности на период до 2020 г.

Утверждена конкурсная документация.


Приказ Министерства экономического развития РФ от 18 августа 2011 г. N 405 "О проведении открытого конкурса на право заключить государственный контракт на выполнение научно-исследовательской работы в 2011 году в рамках реализации Государственной программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности на период до 2020 года (шифр темы 2501-07-11)"


Текст приказа официально опубликован не был


Текст документа на сайте мог устареть

Вы можете заказать актуальную редакцию полного документа и получить его прямо сейчас.

Или получите полный доступ к системе ГАРАНТ бесплатно на 3 дня


Получить доступ к системе ГАРАНТ

(1 документ в сутки бесплатно)

(До 55 млн документов бесплатно на 3 дня)


Чтобы приобрести систему ГАРАНТ, оставьте заявку и мы подберем для Вас индивидуальное решение