Приложение N 2. Государственный контракт на выполнение монтажных работ по установке системы электроснабжения технологического оборудования в помещениях центра обработки данных (ЦОД), ситуационного центра (СЦ), закрытой видеоконференцсвязи (ЗВС) и созданию единой ВОЛС в целях обеспечения их совместной работы при организации закрытой видеоконференцсвязи на объектах Федерального агентства по рыболовству

Приложение N 2
к Аукционной документации

ПРОЕКТ

Государственный контракт N __________
на выполнение монтажных работ по установке системы электроснабжения технологического оборудования в помещениях центра обработки данных (ЦОД), ситуационного центра (СЦ), закрытой видеоконференцсвязи (ЗВС) и созданию единой ВОЛС в целях обеспечения их совместной работы при организации закрытой видеоконференцсвязи на объектах Федерального агентства по рыболовству

г. Москва                                        "__"____________ 2011 г.

Федеральное агентство по рыболовству, в лице _____________________________________, действующего на основании ______________________________________________, именуемое в дальнейшем "Заказчик", с одной стороны и _________________________________ в лице ______________________________________, действующий на основании ________________________________________, определенное победителем открытого аукциона в электронном виде на выполнение монтажных работ по установке системы электроснабжения технологического оборудования в помещениях центра обработки данных (ЦОД), ситуационного центра (СКЦ), закрытой видеоконференцсвязи (ЗВС) и созданию единой ВОЛС в целях обеспечения их совместной работы при организации закрытой видеоконференцсвязи на объектах Федерального агентства по рыболовству (Основание: соответствующий протокол заседания Единой комиссии Федерального агентства по рыболовству по размещению заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд путем проведения открытого конкурса, аукциона, в том числе открытого аукциона в электронной форме, запроса котировок от "__"___________ 2011 г. N ___), именуемое в дальнейшем "Исполнитель", с другой стороны, совместно именуемые "Стороны", заключили настоящий Государственный контракт (далее - Контракт) о нижеследующем:

1. Предмет Контракта

1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства по выполнению монтажных работ по установке системы электроснабжения технологического оборудования в помещениях центра обработки данных (ЦОД), ситуационного центра (СКЦ), закрытой видеоконференцсвязи (ЗВС) и созданию единой ВОЛС в целях обеспечения их совместной работы при организации закрытой видеоконференцсвязи (далее по тексту - Работы) на объектах Федерального агентства по рыболовству (далее по тексту - Объект) согласно технического задания (Приложение N 1 к настоящему Контракту), плана-графика (Приложение N 2 к настоящему Контракту) и смет (Приложение N 3 к настоящему Контракту).

Техническое задание (Приложение N 1), план-график (Приложение N 2) и сметы (Приложение N 3), являются неотъемлемой частью Контракта.

2. Цена Контракта и порядок расчетов

2.1. Цена Контракта составляет ( ) рубля копеек с учетом НДС 18% - ( ) рублей копеек. Цена Контракта не подлежит увеличению.

2.2. Работы согласно техническому заданию (Приложение N 1) должны быть выполнены согласно смет составленных в ФЕРах с пересчетом в текущие цены 2011 года (Приложение N 3 к настоящему Контракту).

2.3. В цену настоящего Контракта включены стоимость материалов и оборудования, услуг по использованию машин и механизмов, рабочей силы, транспорта, накладные расходы, таможенные пошлины, налоги, вывоз строительного мусора, в том числе НДС 18%, необходимые для выполнения Поставки и монтажа Товара и выполнения Исполнителем всех обязательств по Контракту. Указанная стоимость является твердой и окончательной на весь срок Поставки и монтажа Товара и не подлежит никаким изменениям.

2.4. Оплата полностью выполненных Работ по настоящему Контракту в полном объеме производится Заказчиком в течение 15 (Пятнадцати) банковских дней с момента выставления Исполнителем счета при наличии подписанных Сторонами акта о приемке выполненных работ (форма КС-2), справки о стоимости выполненных работ (форма КС-3) (указанные документы должны быть подписаны Сторонами в 2 (Двух) экземплярах).

3. Обязанности Исполнителя

3.1. Исполнитель обязан:

3.1.1. Выполнить Работы в объеме и сроки, предусмотренные настоящим Контрактом и Приложениями к нему и сдать Заказчику.

3.1.2. Произвести Работы в полном соответствии с утвержденной и согласованной проектно-сметной документацией (предоставленной Заказчиком), смет и техническим заданием.

3.1.3. Обеспечить выполнение на Объекте необходимых мероприятий по технике безопасности, пожарной безопасности и охране Объекта во время проведения Работ.

3.1.4. Предоставить Заказчику до начала приемки выполненных Работ по Объекту два экземпляра актов о приемке выполненных работ (по форме КС-2) и справки о стоимости выполненных работ (форма КС-3), подписанных со своей стороны.

3.1.5. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные настоящим Контрактом и Приложениями к нему.

3.1.6. В согласованный с Заказчиком срок устранить выявленные в процессе эксплуатации недостатки и дефекты своими силами и без увеличения стоимости Работ. При необходимости Исполнитель будет вносить по согласованию с Заказчиком в график требуемые корректировки. При этом предельный срок выполнения Работ не подлежит изменению.

3.1.7. Произвести монтаж, индивидуальные испытания смонтированного оборудования и комплексное его опробование в присутствии Уполномоченных представителей Заказчика.

3.1.8. Обеспечить своевременное согласование с Заказчиком графика освобождения рабочей площади Объекта под выполнение Работ по Контракту.

3.1.9. Самостоятельно за счет своих средств осуществлять все расчеты с субподрядчиками и поставщиками.

3.1.10. Принимает на себя всю гражданско-правовую ответственность при возникновении претензий к Исполнителю со стороны третьих лиц.

3.1.11. При привлечении третьих лиц, Исполнитель обязан согласовать их деятельность с Заказчиком.

3.1.12. Представляет на утверждение Заказчику образцы материалов, применяемых в работах при выполнении Контракта, а также сертификаты подтверждающие соответствие санитарным нормам и нормам противопожарной безопасности, действующим в России.

Все применяемые Исполнителем материалы и оборудование должны быть сертифицированы и разрешены к применению в России.

ГАРАНТ:

Нумерация пунктов приводится в соответствии с источником

3.1.14. Исполнитель своевременно готовит для Заказчика все обращения в соответствующие организации по вопросам подсоединений и подключения постоянных коммуникаций, выполненных Исполнителем (при необходимости совместно с эксплуатирующими организациями).

3.1.15. Осуществляет в процессе производства Работ систематическую, а по завершению Работ, окончательную уборку Объекта от строительного мусора.

3.1.16. После сдачи Работ Заказчику в гарантийную эксплуатацию в течение 5 (Пять) дней вывезти за свой счет с территории Объекта принадлежащие Исполнителю машины и оборудование, приспособления и инструменты, используемые для выполнения Работ и строительный мусор.

3.1.17. Осуществляет за свой счет поставки на Объект всех материалов, конструкций, оборудования и изделий, которые не определены Контрактом, но необходимы для выполнения Работ, своевременного пуска и нормальной эксплуатации Объекта.

3.1.18. Исполнитель несет полную ответственность за свое имущество, материалы и оборудование, а также за сохранность техники, выполненных Работ находящихся в пределах переданного ему Объекта.

В случае причинения ущерба, утраты, порчи Работ или их части по вине Исполнителя, он обязан за свой счет, своими силами и средствами возместить Заказчику убытки и устранить дефекты с тем, чтобы Работы по их завершении отвечали требованиям Контракта.

3.1.19. До сдачи Работ Исполнитель несет ответственность за риск случайного повреждения Объекта, кроме случаев, связанных с обстоятельствами непреодолимой силы.

3.1.20. Исполнитель гарантирует Заказчику устранение за свой счет выявленных дефектов в Работах, произведенных по настоящему Контракту в течение 1 (Одного) года эксплуатации с момента подписания акта ввода Объекта в гарантийную эксплуатацию если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа Объекта или его частей, неправильной эксплуатации или ненадлежащего ремонта, произведенного Заказчиком или привлеченными им третьими лицами.

3.1.21. Исполнитель обеспечивает выполнение на Объекте необходимых противопожарных мероприятий и мероприятий по технике безопасности и охране окружающей среды в период выполнения Работ с даты подписания Акта передачи ему Объекта до даты подписания Акта сдачи Объекта в гарантийную эксплуатацию. Исполнитель несет ответственность за надлежащее состояние Объекта.

4. Обязанности Заказчика

4.1. Заказчик обязан:

4.1.1. В 3 (Трех) дневный срок с момента заключения Контракта передать Исполнителю по акту, проектную документацию Уполномоченным представителям Исполнителя для выполнения Работ.

4.1.2. Обеспечить доступ на Объект персонала, материалов и оборудования Исполнителя в соответствии с существующим пропускным режимом.

4.1.3. Произвести платежи по Контракту в порядке, предусмотренном разделом 2 настоящего Контракта.

4.1.4. Утверждать применение образцов материалов и комплектующих изделий Исполнителя в течение 3 (Трех) календарных дней с даты получения Заказчиком образцов, сертификатов к ним и прочей документации.

4.1.5. Принять Работы по настоящему Контракту, в случае их надлежащего исполнения. В течение 15 (Пятнадцати) дней с момента получения от Исполнителя подписать акт о приемке выполненных работ или в тот же срок предоставить письменные возражения об отказе в подписании акта о приемке выполненных работ с указанием на недостатки.

5. Обеспечение исполнения Контракта

5.1. Условием заключения настоящего Контракта является предоставление Исполнителем обеспечения исполнения Контракта на срок его действия. Обеспечение исполнения Контракта может быть представлено Государственному заказчику в виде безотзывной банковской гарантии, договора поручительства или передачи Государственному заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита) в размере обеспечения исполнения государственного контракта.

Размер обеспечения исполнения Контракта составляет 455 525 (Четыреста пятьдесят пять тысяч пятьсот двадцать пять) рублей 10 копеек, в форме _____________ (указывается форма, в которой предоставляется обеспечение исполнения Контракта).

5.2. В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения государственного контракта перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Исполнителем его обязательств по государственному контракту, соответствующий Исполнитель обязуется в течение 10 (десяти) банковских дней с момента, когда соответствующее обеспечение исполнения обязательств по государственному контракту перестало действовать предоставить Заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение государственного контракта на тех же условиях и в том же размере, которые указаны в настоящей статье Контракта.

5.3. Уплата Исполнителем неустойки или применение иной формы ответственности не освобождает его от исполнения обязательств по настоящему государственному контракту.

5.4. Обеспечение исполнения государственного контракта удерживается Заказчиком в случае неисполнения обязательств Исполнителем по настоящему государственному контракту.

6. Срок действия Контракта и срок выполнения работ

6.1. Настоящий Контракт действует с момента заключения его Сторонами до полного выполнения Сторонами принятых на себя обязательств по настоящему Контракту, но не более чем до 31 декабря 2011 года, а в части гарантийных обязательств - до истечения таких.

6.2. Выполнение Работ осуществляется в соответствие с план-графиком производства работ (Приложение N 2 к настоящему Контракту) в течение 10 (Десяти) рабочих дней с момента заключения Контракта.

6.3. Работы по настоящему Контракту могут быть приняты Заказчиком ранее установленного настоящим Контрактом срока.

7. Производство работ

7.1. В 5 (Пяти) дневный срок со дня заключения настоящего Контракта Стороны сообщают друг другу в письменной форме список лиц, полномочных представлять Заказчика и Исполнителя на Объекте с указанием их полномочий, а также представляют образцы подписей лиц, уполномоченных подписывать Акты о выполненных Исполнителем работах.

7.2. Качество Работ:

7.2.1. Исполнитель гарантирует, что качество Работ и качество конструкций, оборудования и комплектующих изделий, поставляемых Исполнителем, или его поставщиками и субподрядчиками для производства Работ, будет соответствовать требованиям смет, условиям настоящего Контракта и техническим нормам, а также образцам, утвержденным Заказчиком.

Исполнитель обязан предоставить Заказчику требуемые сертификаты и протоколы о результатах испытания качества поставляемых на Объект материалов, оборудования и комплектующих изделий, а также данные об их пожарной безопасности в соответствии с нормами, действующими в Российской Федерации, причем Заказчик признает сертификаты и протоколы о результатах испытаний, выданные уполномоченными на то российскими государственными организациями по испытанию материалов и оборудования.

7.2.2. Уполномоченный представитель Исполнителя обязан производить периодические испытания и/или проверки выполненных работ и качества материалов, используемых на ремонте Объекта. Сроки проведения испытаний должны соответствовать нормам и подлежат согласованию между Заказчиком и Исполнителем не менее чем за 2 (Два) календарных дня до их проведения. Если Представитель Заказчика или любое лицо, уполномоченное им, не будет присутствовать при испытании (проверке), то Исполнитель произведет испытания в назначенный день в отсутствие представителей Заказчика или уполномоченного им лица и представит протокол о результатах испытаний (проверки) на русском языке в трех экземплярах. В случае, если качество испытываемых материалов окажется ниже качества, предусмотренного Контрактом, то использование таких материалов запрещается. Отсутствие при испытаниях Представителей Заказчика или уполномоченного им лица, а также проведение Исполнителем испытаний (проверки) в присутствии этих лиц, не освобождает Исполнителя от ответственности за качество выполненных работ и используемых материалов по Контракту.

7.3. Устранение дефектов и некачественно выполненных Работ:

7.3.1. В случае, если будут обнаружены некачественно выполненные Работы, то Исполнитель обязан своими силами и за свой счет без увеличения стоимости Контракта в кратчайший срок переделать эти работы для обеспечения их надлежащего качества.

Заказчик в процессе выполнения Работ может давать в письменной форме распоряжения Исполнителю в отношении:

- вывоза с Объекта любых материалов Исполнителя, не соответствующих условиям настоящего Контракта;

- замены некачественных материалов Исполнителя, обнаруженных во время их проверки или испытания, и устранения дефектов, несмотря на ранее проведенные проверки или испытания и оплату.

Исполнитель обязан за свой счет и своими силами и средствами выполнить любое из этих распоряжений Заказчика, учитывая, что это не должно повлиять на План-график производства Работ по Контракту.

8. Сдача и приемка работ

8.1. После окончания выполнения Работ, входящих в объем обязательств Исполнителя, производится сдача Работ Исполнителем Заказчику в гарантийную эксплуатацию. Уведомление о сроке окончания Работ и их сдаче в гарантийную эксплуатацию должно быть направлено Исполнителем Заказчику не позднее 24 (Двадцати четырех) часов до даты окончания Работ.

8.2. Исполнитель вправе сдать, а Заказчик вправе принять Работы ранее установленного срока, указанного в настоящем Контракте.

8.3. Приемка Работ осуществляется в соответствии с нормами гражданского законодательства.

9. Гарантии

9.1. Срок гарантии на выполненные Работы по настоящему Контракту составляет 12 (Двенадцать) месяцев с даты подписания Сторонами акта о приемке выполненных работ (по форме КС-2).

9.2. Исполнитель несет ответственность за выполнение Работ согласно условиям настоящего Контракта.

9.3. Исполнитель гарантирует:

- выполнение всех Работ в полном объеме, предусмотренном приложениями к Контракту, утвержденной Заказчиком, и в сроки, определенные настоящим Контрактом;

- представление исполнительной документации в полном объеме;

- высокое качество всех Работ;

- своевременное устранение недостатков и дефектов, относящихся к Исполнителю и выявленных при приемке Работ;

- высокое качество оборудования и материалов, поставленных по настоящему Контракту, и соответствие современному уровню и качеству в данной отрасли, а также произведенных не ранее 6 (Шести) месяцев с даты поставки Заказчику.

9.4. Обязательства Исполнителя в течение срока гарантийной эксплуатации включают за счет Исполнителя устранение и исправление дефектов, вызванных применением некачественных материалов и некачественным выполнением Работ, но не включают эксплуатацию и обслуживание.

10. Ответственность Сторон и санкции

10.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Контракту в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

10.2. За нарушение Исполнителем сроков исполнения обязательств Заказчик вправе потребовать уплаты Исполнителем неустойки в размере 0,1% от цены Контракта. Неустойка начисляется за каждый день просрочки, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного срока исполнения обязательства до фактического исполнения обязательств Исполнителем.

10.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств по Контракту, Исполнитель вправе потребовать уплату неустойки в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта. Неустойка начисляется за каждый день просрочки, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного срока исполнения обязательства до фактического исполнения обязательств Заказчиком.

10.4. Исполнитель по требованию Заказчика своими средствами и за свой счет в срок, согласованный с Заказчиком, устраняет недостатки, допущенные по своей вине в результате исполнения обязательств по настоящему Контракту.

10.5. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, принятых на себя по настоящему Контракту, если надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы.

10.6. Уплата неустойки не освобождает Исполнителя от выполнения своих обязательств по Контракту.

10.7. В случае отказа Исполнителя от исполнения своих обязательств по настоящему Договору, он обязан выплатить Заказчику штраф в размере 50% от цены Контракта.

10.8. В случае расторжения настоящего Контракта Исполнитель обязан вернуть Заказчику все ранее выплаченные средства выплатить Заказчику штраф в размере 50% от цены Контракта.

11. Обстоятельства непреодолимой силы

11.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Контракту, если ненадлежащее исполнение Сторонами обязанностей вызвано непреодолимой силой, т.е. чрезвычайными и непредотвратимыми обстоятельствами, не подлежащими контролю.

11.2. Сторона, которая не в состоянии выполнить свои контрактные обязательства, незамедлительно письменно информирует другую Сторону о начале и прекращении указанных выше обстоятельств, но в любом случае не позднее 14-ти дней после начала их действия и прекращения. Несвоевременное уведомление об обстоятельствах непреодолимой силы лишает соответствующую Сторону права на освобождение от ответственности за невыполнение контрактных обязательств по причине указанных обстоятельств.

12. Разрешение споров

12.1. Все споры и/или разногласия, которые могут возникнуть из настоящего Контракта или в связи с ним, будут, по возможности, разрешаться путем переговоров между Сторонами.

12.2. В случае, если Стороны не придут к соглашению, то дело подлежит разрешению в Арбитражном суде г. Москвы. В соответствии с действующим Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации.

13. Прочие условия

13.1. Все приложения, упомянутые в Контракте, являются его неотъемлемой частью.

13.2. Любая договоренность между Заказчиком и Исполнителем, влекущая за собой новые обязательства, которые не вытекают из Контракта, должна быть подтверждена Сторонами в форме дополнения к Контракту.

13.3. Все дополнения и изменения к Контракту считаются действительными, если они оформлены в письменном виде и подписаны Сторонами. Все дополнения изменения к Контракту являются его неотъемлемой частью.

13.4. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязательства по Контракту третьим лицам без согласования с другой Стороной.

13.5. Компетентные представители Заказчика и Исполнителя могут давать взаимные бесплатные консультации по техническим вопросам.

13.6. Во всем ином, не урегулированном в настоящем Контракте, Стороны будут руководствоваться нормами действующего гражданского законодательства Российской Федерации.

14. Юридические адреса Сторон и банковские реквизиты

ЗАКАЗЧИК:                                             ИСПОЛНИТЕЛЬ:

Федеральное агентство по

рыболовству

107996, г. Москва,

Рождественский бул. 12,

ИНН 7702679523,

л/с 03731000760,

отделение N 1 Московского ГТУ

банка России г. Москва,

р/с 40105810700000010079,

КПП 770201001,

БИК 044583001

     _____________                        _____________

    "__"________ 2011 г.                 "__"________ 2011 г.

    М.П.                                  М.П.