Приказ Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству от 9 апреля 2007 г. N 86 "Об утверждении конкурсных документаций"

Приказ Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству
от 9 апреля 2007 г. N 86
"Об утверждении конкурсных документаций"


Во исполнение Приказа Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству от 11.12.2006 N 325 "О порядке осуществления закупок за счет средств федерального бюджета, выделенных Федеральному агентству по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству на соответствующий финансовый год" приказываю:

1. Утвердить конкурсную документацию к открытому конкурсу на оказание услуг по капитальному ремонту административного здания Госстроя согласно приложению 1.

2. Утвердить конкурсную документацию к открытому конкурсу на оказание услуг электросвязи (Интернет) для государственных нужд Госстроя согласно приложению 2.

3. Утвердить конкурсную документацию к открытому конкурсу на приобретение серверов для государственных нужд Госстроя согласно приложению 3.

4. Утвердить конкурсную документацию к открытому конкурсу на техническое обслуживание оргтехники и локальных сетей Госстроя согласно приложению 4.

5. Отделу подрядных торгов (конкурсов) и государственных контрактов Управления строительных программ (Осипов А.В.) обеспечить в установленном порядке проведение открытых конкурсов.

6. Финансово-хозяйственному управлению (Волковой Т.Н.) в установленном порядке обеспечить заключение контрактов с организациями, признанными победителями в проводимых конкурсах.

7. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя руководителя Госстроя В.В. Бланка.


Руководитель

С.И. Круглик


Приложение 1

к приказу Федерального агентства по строительству

и жилищно-коммунальному хозяйству

от 9 апреля 2007 г. N 86


Том 1
конкурсной документации для проведения открытого конкурса на право заключения государственного контракта на осуществление капитального ремонта (выборочного) административного здания Росстроя


Общая часть


Понятия и сокращения, используемые в конкурсной документации


Понятия, термины и сокращения, использующиеся в томе 1 и томе 2 конкурсной документации, применяются в значениях, определенных Федеральным законом от 21.07.2005 N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд" (далее - Закон).

В томе 1 и томе 2 настоящей конкурсной документации также используются следующие понятия и сокращения:

заказчик - Федеральное агентство по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству (Росстрой);

заявка - заявка на участие в конкурсе, подготовленная участником размещения государственного заказа;

конкурсная комиссия - комиссия по размещению государственных заказов заказчика;

официальное печатное издание - информационно-аналитический бюллетень "Конкурсные торги";

официальный сайт - официальный сайт Российской Федерации для размещения информации о размещении заказов в сети интернет http://www.zakupki.gov.ru/.


Инструкция
по подготовке и проведению конкурса


1. Общие сведения


1.1. Состав конкурсной документации


1.1.1. Конкурсная документация для открытого конкурса включает в себя:

1) том 1 конкурсной документации: общая часть (далее - том 1):

а) понятия и сокращения, используемые в конкурсной документации;

б) инструкция по подготовке и проведению конкурса.

2) том 2 конкурсной документации: специальная часть (далее - том 2), состоящий из:

а) инструкции участникам;

б) образцов форм для заполнения в соответствии с томом 2.

3) том 3 конкурсной документации: техническое задание (далее - техническое задание);

4) том 4 конкурсной документации: проект государственного контракта (далее - проект контракта).

1.1.2. Положения тома 1 имеют приоритет перед положениями томов 2-4.

В случае противоречия между томом 1 и томами 2-4 применению подлежит том 1.


1.2. Изучение участниками конкурсной документации


1.2.1. Участник обязан в полном объеме изучить конкурсную документацию.

1.2.2. Представление неполной информации, требуемой конкурсной документацией, непредставление или неправильное оформление документов или их надлежащим образом заверенных копий, а также форм, требуемых конкурсной документацией, представление недостоверных сведений или подача заявки, не отвечающей требованиям Закона и конкурсной документации, является риском участника, подавшего такую заявку, который может привести к отклонению его заявки.

1.2.3. В случае установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, предоставленных участником в составе заявки, такой участник может быть отстранен организатором конкурса, конкурсной комиссией от участия в конкурсе на любом этапе его проведения вплоть до заключения контракта.


1.3. Внесение изменений в конкурсную документацию


1.3.1. Не позднее, чем за двадцать дней до дня окончания подачи заявок заказчик вправе внести изменения в конкурсную документацию.

1.3.2. Любые изменения являются неотъемлемой частью конкурсной документации и на них распространяются все указания, содержащиеся в конкурсной документации.

1.3.3. Изменения направляются заказчиком официальными письмами или в форме электронных документов (по электронной почте) всем участникам, которым была предоставлена конкурсная документация.

1.3.4. Участники, получающие и использующие конкурсную документацию только с официального сайта, самостоятельно отслеживают возможные изменения, внесенные в извещение о проведение конкурса и в конкурсную документацию и размещенные на официальном сайте.

1.3.5. Заказчик не несет ответственности в случае, если участник не ознакомился с изменениями, внесенными в извещение о проведении конкурса и конкурсную документацию.


1.4. Разъяснение положений конкурсной документации


1.4.1. При проведении конкурса какие-либо переговоры заказчика, членов конкурсной комиссии с участником не допускаются.

1.4.2. Заказчик вправе давать по собственной инициативе разъяснения конкурсной документации (далее - разъяснения).

1.4.3. Любой участник вправе направить в письменной форме заказчику запрос о разъяснении положений конкурсной документации (далее - запрос).

1.4.4. Датой начала срока предоставления участникам разъяснений является дата размещения конкурсной документации на официальном сайте.

1.4.5. В течение двух рабочих дней со дня поступления запроса заказчик направляет в письменной форме разъяснения, если указанный запрос поступил к заказчику не позднее, чем за пять дней до дня окончания подачи заявок.

1.4.6. Днем поступления запроса считается день регистрации запроса в письменной форме канцелярией заказчика.

1.4.7. Течение срока на подготовку и направление разъяснений начинается в соответствии со статьей 191 Гражданского кодекса Российской Федерации на следующий рабочий день после дня поступления запроса.

1.4.8. Запросы, поступившие позднее чем за пять дней до дня окончания подачи заявок, не рассматриваются.


1.5. Отказ от проведения открытого конкурса


1.5.1. Заказчик, официально опубликовавший в официальном печатном издании и разместивший на официальном сайте извещение о проведении открытого конкурса, вправе отказаться от проведения открытого конкурса не позднее, чем за пятнадцать дней до даты окончания срока подачи заявок.

1.5.2. Извещение об отказе от проведения открытого конкурса опубликовывается в установленном Законом порядке в официальном печатном издании и размещается на официальном сайте.

1.5.3. В течение двух дней со дня принятия решения об отказе от проведения открытого конкурса заказчиком вскрываются конверты с заявками и направляются соответствующие уведомления всем участникам, подавшим заявки.


1.6. Требования к участникам


1.6.1. В настоящем конкурсе может принять участие любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель.

1.6.2. Участник должен соответствовать требованиям, предъявляемым к участникам в соответствии со статьей 11 Закона:

требованиям, предъявляемым законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющимся предметом конкурса, в том числе требованиям, установленным в томе 2;

требованию о непроведении ликвидации участника - юридического лица или непроведении в отношении участника - юридического лица, индивидуального предпринимателя процедуры банкротства;

требованию о неприостановлении деятельности участника в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях на день рассмотрения заявки;

требованию об отсутствии у участника задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период;

требованию об отсутствии в предусмотренном Законом реестре недобросовестных поставщиков сведений об участнике.

1.6.3. Заказчик вправе также установить в томе 2 следующие требования к участникам:

обладание участниками исключительными правами на объекты интеллектуальной собственности, если в связи с исполнением контракта заказчик приобретает права на объекты интеллектуальной собственности;

наличие производственных мощностей, технологического оборудования, финансовых и трудовых ресурсов, необходимых для выполнения заказа на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд обороны страны и безопасности государства, если такие требования установлены постановлением Правительства Российской Федерации.


2. Порядок подготовки заявок


2.1. Язык заявки


2.1.1. Заявка, вся корреспонденция и документация, связанная с этой заявкой, должны быть написаны на русском языке.

2.1.2. Документация может быть написана на другом языке при условии, что к ней будет прилагаться нотариально заверенный перевод соответствующих разделов на русском языке.

2.1.3. Документы, выданные, составленные или удостоверенные по установленной форме компетентными органами иностранных государств вне пределов Российской Федерации по нормам иностранного права в отношении российских организаций и граждан или иностранных лиц, принимаются конкурсной комиссией для рассмотрения при наличии легализации указанных документов или проставлении апостиля, если иное не установлено международным договором Российской Федерации.


2.2. Конкурсное предложение участника


2.2.1. Каждый участник в составе своей заявки подает одно конкурсное предложение по форме, установленной томом 2 (далее форма "Конкурсное предложение"), с указанием предложений по каждому лоту отдельно (в случае проведения конкурса по 2-м и более лотам).

Не допускается формирование и подача формы "Конкурсное предложение" отдельным документом на каждый лот.

Участник вправе подать только одно предложение на лот.

2.2.2. Валютой, используемой при формировании цены заявки и расчетов с поставщиками (исполнителями, подрядчиками), является российский рубль.

2.2.3. Цена контракта, предлагаемая участником (далее - ценовое предложение), не может превышать начальную цену контракта, указанную в томе 2.

В случае, если цена контракта, указанная в заявке и предлагаемая участником размещения заказа превышает начальную цену контракта, указанную в томе 2, данная заявка не рассматривается конкурсной комиссией на основании ее несоответствия требованиям, установленным конкурсной документацией.

Все налоги, пошлины и прочие сборы, которые исполнитель государственного контракта должен оплачивать в соответствии с условиями государственного контракта или на иных основаниях, должны быть включены в общую цену заявки, представленную Участником размещения заказа, если иное не предусмотрено томом 2.

2.2.4. Ценовое предложение должно учитывать:

а) условия оплаты;

б) сроки поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг);

в) требования и условия, сформулированные в техническим задании;

г) наличие финансовых, технических и организационных возможностей для выполнения обязательств по контракту.

2.2.5. Таблица цен на предлагаемый ассортимент товара, расчет ценового предложения (сметный расчет, смета), представляемые участником в составе заявки в соответствии с томом 2, должны содержать информацию об исполнении участником требований технического задания в отношении:

а) включения всех без исключения поименованных в техническом задании наименований (видов) товаров (работ, услуг);

б) выполнения всех предусмотренных техническим заданием объемов поставки товаров (работ, услуг);

в) выполнения всех предусмотренных техническим заданием требований к качественным характеристикам товара (работ, услуг);

г) применения при выполнении работ (оказании услуг) всех предусмотренных техническим заданием материалов;

д) включения прочих поименованных в техническом задании статей и затрат в размерах и порядке, предусмотренном техническим заданием;

е) выполнения расчета ценового предложения (сметного расчета, сметы) в соответствии с порядком, изложенным в техническом задании.

2.2.6. В случае нарушения требований пункта 2.2.5 тома 1 считается, что участник представил ценовое предложение на частичную поставку товаров (выполнение работ, оказание услуг) либо поставку товаров (выполнение работ, оказание услуг) с ненадлежащим качеством, что будет считаться несоответствующим требованиям технического задания и являться основанием для отклонения заявки соответствующего участника.


2.3. Расходы на участие в конкурсе и заключение контракта


2.3.1. Участник несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей заявки, участием в конкурсе и заключением контракта.

2.3.2. Заказчик не отвечает и не имеет обязательств по этим расходам независимо от характера проведения и результатов конкурса.


2.4. Оформление и подписание заявки


2.4.1. Заявка оформляется в письменной форме.

Участнику по его требованию выдается расписка о получении конверта с заявкой с указанием даты и времени его получения.

Участник формирует и подает одну заявку в соответствии с требованиями пункта 2.4 тома 1. Не допускается формирование и подача заявки на каждый лот отдельно в случае проведения конкурса по 2-м и более лотам.

2.4.2. Участник должен подготовить и подать в составе заявки оригинал и копию заявки, указав на каждом экземпляре соответственно "Оригинал" или "Копия". В случае расхождения между ними преимущество будет иметь "Оригинал".

2.4.3. Документы в составе заявки обязательно должны находиться в порядке, предусмотренном томом 2.

2.4.4. Форма "Конкурсное предложение" и иные формы, предусмотренные томом 2, должна быть подписаны уполномоченным лицом участника (подпись должны быть расшифрована с указанием фамилии и инициалов) и скреплены печатью участника - юридического лица (в случае наличия печати).

2.4.5. Все документы, входящие в оригинал заявки, должны быть надлежащим образом оформлены, должны иметь необходимые для их идентификации реквизиты (дата выдачи, должность и подпись подписавшего лица с расшифровкой, печать - в случае ее наличия). При этом документы, для которых установлены специальные формы, должны быть составлены в соответствии с этими формами. Сведения могут быть впечатаны в формы; допускается заполнять формы от руки печатными буквами синими, черными или фиолетовыми чернилами.

2.4.6. Все страницы заявки, в которые внесены дополнения или поправки, должны быть подписаны уполномоченным лицом участника и заверены печатью (в случае ее наличия).

2.4.7. Документы экземпляра-оригинала заявки представляются в оригинале либо в установленных томом 2 случаях - в заверенных надлежащим образом копиях.

Копия документа считается надлежаще заверенной в случае, если она заверена на каждой странице подписью уполномоченного лица участника (подпись должна быть расшифрована с указанием фамилии и инициалов) и скреплена печатью участника-юридического лица (в случае наличия печати). Копия документа считается также надлежаще заверенной в случае, если она нотариально заверена (в этом случае копия документа не требует заверения подписью уполномоченного лица участника и скрепления печатью участника).

Использование факсимиле недопустимо, в противном случае такие документы считаются не имеющими юридической силы.

Документ экземпляра-оригинала заявки, представленный с нарушением данных требований, не будет иметь юридической силы.

2.4.8. Все страницы экземпляра-оригинала заявки должны иметь сквозную нумерацию. Первый лист экземпляра-оригинала заявки должен быть помечен надписью "ОРИГИНАЛ".

Все страницы экземпляра-копии заявки должны иметь сквозную нумерацию. Первый лист экземпляра-копии заявки должен быть помечен надписью "КОПИЯ".

В случае расхождений конкурсная комиссия и заказчик следуют оригиналу.

2.4.9. Документы, включенные в оригинал заявки, представляются в прошитом нитью (бечевкой), скрепленном печатью участника (в случае ее наличия) и подписью уполномоченного лица участника в виде одного тома с указанием на обороте последнего листа заявки количества страниц. В случае когда заявка содержит более 300 страниц, заявка может подаваться в виде нескольких томов с указанием на обороте последнего листа каждого тома количества страниц в томе, номера тома и общего количества томов.

2.4.10. При оформлении копии заявки участник формирует экземпляр копии заявки отдельно.

Копия заявки должна быть идентична оригиналу заявки по составу документов и количеству листов и должна состоять из копий всех документов, входящих в состав оригинала заявки.

Документы, включенные в копию заявки, представляются в порядке, установленном пунктом 2.4.9 тома.


2.5. Требование о внесении обеспечения денежных средств в качестве обеспечения заявки (обеспечение заявки)


2.5.1. Участник представляет в составе своей заявки обеспечение заявки, если обеспечение заявки предусмотрено томом 2.

Обеспечение заявки предоставляется по каждому лоту отдельно.

Валютой обеспечения заявки является российский рубль.

2.5.2. Заказчик возвращает участникам денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявок, в следующих случаях:

- отказ заказчика от проведения открытого конкурса (часть 5 статьи 21 Закона);

- отзыв участником своей заявки в любое время до момента вскрытия конкурсной комиссией конвертов с заявками (часть 9 статьи 25 Закона);

- заключен контракт с участником, подавшим единственную заявку (часть 12 статьи 25 Закона);

- получение заявок после окончания приема конвертов с заявками (часть 10 статьи 26 Закона);

- принято решение об отказе в допуске участника к участию в конкурсе (часть 3 статьи 27 Закона);

- на основании результатов рассмотрения заявок принято решение об отказе в допуске к участию в конкурсе всех участников, подавших заявки, или о допуске к участию в конкурсе и признании участником конкурса только одного участника, подавшего заявку, конкурс признан несостоявшимся, за исключением участника, признанного участником конкурса (часть 4 статьи 27 Закона);

- заключен контракт с участником в случае, если конкурс признан несостоявшимся и только один участник, подавший заявку, признан участником конкурса (часть 5 статьи 27 Закона);

- участники конкурса участвовали в конкурсе, но не стали победителями конкурса, за исключением участника конкурса, заявке которого присвоен второй номер (часть 12 статьи 28 Закона);

- заключен контракт с победителем конкурса или с участником конкурса, заявке которого присвоен второй номер (часть 5 статьи 29).

2.5.3. Заказчик не возвращает участникам денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявок, в следующих случаях:

- уклонение* участника, подавшего единственную заявку, от заключения контракта (часть 12 статьи 25 Закона);

- уклонение единственного участника, признанного участником конкурса, от заключения контракта (часть 5 статьи 27 Закона);

- уклонение победителя конкурса или участника конкурса, заявке которого присвоен второй номер, от заключения контракта (часть 2 статьи 29).


2.6. Оформление конвертов с заявками


2.6.1. Участник помещает оригинал и копию заявки в запечатанный общий внешний конверт и в отдельные внутренние конверты или пакеты. Внутренние конверты помечаются соответственно словами: "ОРИГИНАЛ" и "КОПИЯ".

2.6.2. На внешнем и внутренних конвертах должно быть указано:

наименование предмета конкурса;

слова "НЕ ВСКРЫВАТЬ ДО" с указанием времени и даты вскрытия конвертов, установленных томом 2;

наименование заказчика.

2.6.3. На внешнем конверте не должны находиться идентификационные признаки участника, в том числе какие-либо печати или подписи участника. Не допускается указывать на таком конверте наименование (для юридического лица) или фамилию, имя, отчество (для физического лица) участника.

Заказчик принимает и регистрирует только запечатанный внешний конверт.

В случае если на внешнем конверте с заявкой находятся идентификационные признаки участника, в том числе какие-либо печати или подписи участника, указано наименование (для юридических лиц) или фамилия, имя, отчество (для физического лица) участника, либо внешний конверт не запечатан, такой внешний конверт с заявкой не принимается заказчиком.

2.6.4. На внутренних конвертах необходимо указать наименование (для юридического лица) или фамилию, имя, отчество (для физического лица) участника, а также их адрес. Внутренние конверты на местах склейки должны быть подписаны уполномоченным лицом участника и пропечатаны печатью участника (в случае ее наличия).

2.6.5. Срок поступления заявки определяется по дате и времени регистрации в секретариате конкурсной комиссии, указываемых в расписке в получении конверта.


3. Порядок подачи заявок, изменение и отзыв заявок, вскрытие конвертов с заявками


3.1. Срок и место подачи заявок


3.1.1. Заявки должны быть доставлены участниками по адресу, указанному в томе 2, не позднее времени и даты вскрытия конвертов с такими заявками, установленных извещением о проведении открытого конкурса.

3.1.2. Заказчик может продлить срок подачи заявок путем внесения изменения в извещение о проведении открытого конкурса. В этом случае срок действия всех прав и обязанностей заказчика и участника продлевается с учетом измененной окончательной даты.

3.1.3. Прием заявок заканчивается в день вскрытия конвертов с заявками, установленный извещением о проведении конкурса, но не позднее начала процедуры вскрытия конвертов с заявками после объявления конкурсной комиссией участникам о возможности подать заявки (часть 2 статьи 26 Закона).

3.1.4. Каждый конверт с заявкой, поступивший в срок, установленный конкурсной документацией, регистрируется должностными лицами заказчика.

Каждый поступивший конверт с заявкой также маркируется путем нанесения на конверт индивидуального номера.

Поступившие конверты с заявками регистрируются в журнале регистрации заявок на участие в конкурсе в порядке поступления конвертов с заявками.


3.2. Изменения в заявках и их отзыв


3.2.1. Участник вправе изменить или отозвать свою заявку до момента начала процедуры вскрытия конвертов (вскрытие первого внешнего конверта).

Никакие изменения не могут быть внесены в заявки после истечения установленного срока их подачи.

3.2.2. Изменение в заявку должно быть подготовлено, запечатано, маркировано и доставлено в соответствии с пунктами 2.4, 2.6 тома 1. Конверты дополнительно маркируются словом "Изменение".

Изменения в заявку оформляются в форме изменений (дополнений) в отдельные пункты заявки либо в виде новой редакции заявки.

Регистрация изменений и уведомлений об отзыве заявки производится в том же порядке, что и регистрация заявки.

3.2.3. Отзыв заявок осуществляется на основании письменного уведомления участника об отзыве своей заявки (далее - уведомление).

При этом в уведомлении в обязательном порядке должна быть указана следующая информация: наименование конкурса и способ подачи заявки.

Уведомление должно быть подписано уполномоченным лицом участника и скреплено печатью участника - юридического лица (в случае наличия печати).

3.2.4. Стоимость комплекта конкурсной документации (если таковая установлена томом 2) не возвращается.


3.3. Вскрытие конвертов с заявками


3.3.1. Уполномоченные лица участников вправе присутствовать при вскрытии конвертов с заявками.

Уполномоченные лица участников, пожелавшие принять участие на процедуре вскрытия конвертов с заявками, должны зарегистрироваться, подтвердив тем самым свое присутствие.

Уполномоченные лица участников, пожелавшие присутствовать на процедуре вскрытия конвертов с заявками, при регистрации предъявляют конкурсной комиссии следующие документы:

1) руководители юридических лиц, которые вправе действовать от имени юридического лица в соответствии с их учредительными документами без доверенности:

а) документ, удостоверяющий личность;

б) заверенную в соответствии с правилами тома 1 копию выписки из Единого государственного реестра юридических лиц, содержащую сведения о лице, имеющем право без доверенности действовать от имени юридического лица;

2) физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели, подавшие заявки от собственного имени:

а) документ, удостоверяющий личность;

3) представители участников, действующие на основании доверенности:

а) документ, удостоверяющий личность;

б) доверенность, заверенную в соответствии с действующим законодательством.

Действующая доверенность должна содержать информацию о паспортных данных лица, которому выдана доверенность, и образец его подписи. В доверенности должны быть отражены полномочия данного лица путем включения в доверенность следующих сведений: "доверяет присутствовать на процедуре вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе (указывается наименование конкурса), в том числе со следующими правами:

- подавать заявку на участие в конкурсе;

- вносить изменения в заявку на участие в конкурсе;

- отзывать заявку на участие в конкурсе;

- давать разъяснения положений заявки на участие в конкурсе.

3.3.2. Вскрытие конвертов с заявками, включая изменения к заявкам, произойдет публично по адресу и в сроки, установленные извещением о проведении настоящего конкурса.

3.3.3. В день вскрытия конвертов с заявками непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками, но не раньше времени, указанного в томе 2, конкурсная комиссия объявляет присутствующим при вскрытии таких конвертов уполномоченным лицам участников о возможности подать заявки, изменить или отозвать поданные заявки до вскрытия конвертов с заявками.

3.3.4. С момента начала процедуры вскрытия конвертов (вскрытие первого внешнего конверта) участники не имеют права подать заявки, изменить или отозвать поданные заявки.

3.3.5. В первую очередь конкурсная комиссия вскрывает конверты с пометкой "Изменения". После вскрытия конвертов с пометкой "Изменения" конкурсная комиссия вскрывает все иные конверты с заявками.

3.3.6. При наличии письменного уведомления участника об отзыве своей заявки конкурсная комиссия вскрывает внешний и внутренние конверты с заявкой такого участника для определения наименования (для юридических лиц) или фамилии, имени, отчества (для физического лица) участника, отозвавшего заявку.

Отозванная заявка возврату участнику не подлежит.

3.3.7. Конкурсная комиссия проверяет сохранность внешнего конверта перед вскрытием. Уполномоченные лица участников, присутствующие на процедуре вскрытия конвертов, также могут удостовериться в сохранности представленных конвертов.

3.3.8. Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица) и почтовый адрес каждого участника, конверт с заявкой которого вскрывается, наличие сведений и документов, предусмотренных конкурсной документацией, условия исполнения контракта, указанные в такой заявке и являющиеся критерием оценки заявок, объявляются при вскрытии конвертов с заявками.

3.3.9. При вскрытии конвертов с заявками конкурсная комиссия вправе потребовать от участников представления разъяснений положений представленных ими документов и заявок. При этом не допускается изменение заявки.

3.3.10. Заявки, включая поправки к ним, которые не были вскрыты и зачитаны вслух, не принимаются конкурсной комиссией для дальнейшей оценки независимо от обстоятельств.

3.3.11. Полученные после окончания времени приема конвертов с заявками организатором конкурса конверты с заявками вскрываются, и в тот же день такие заявки возвращаются участникам. Данные о вскрытии заявок, полученных после установленного срока окончания приема заявок, фиксируются организатором конкурса в соответствующем акте, который хранится с остальными документами по проведенному конкурсу.


4. Порядок рассмотрения, оценки и сопоставления заявок, условия их отклонения


4.1. Рассмотрение заявок


4.1.1. Конкурсная комиссия рассматривает заявки на соответствие требованиям, установленным в соответствии со статьей 11 Закона, и требованиям конкурсной документации.

4.1.2. Срок рассмотрения заявок не может превышать десяти дней со дня вскрытия конвертов с заявками.

4.1.3. Конкурсная комиссия при рассмотрении заявок:

4.1.3.1. Проверяет заявки на соответствие формальным требованиям конкурсной документации: правильность оформления заявок в соответствии с требованиями пунктов 2.1, 2.2, 2.4 и 2.6 тома 1.

4.1.3.2. Проверяет внесение обеспечения заявки в случае, если в томе 2 содержится указание на требование обеспечения такой заявки, проверяет заявки на наличие документов, подтверждающих внесение обеспечения заявки, и соответствие указанных документов требованиям тома 2.

4.1.3.3. Проверяет участника, подавшего заявку, на соответствие требованиям правомочности на участие в конкурсе (пункты 2-4 части 1 и пункт 2 части 2 статьи 11 Закона и пункт 1.7 тома 1).

4.1.3.4. Проверяет в заявке наличие документов (копий документов) и форм, предусмотренных пунктом 1 части 3 статьи 25 Закона и томом 2, правильность и полноту их оформления в соответствии с требованиями конкурсной документации и достоверность сведений, содержащихся в указанных документах.

4.1.3.5. Проверяет участника, подавшего заявку, на соответствие требованиям к участникам, установленным в соответствии с пунктом 1 части 1, пунктом 1 части 2 и частью 3 статьи 11 Закона и томом 2, в том числе проверяет наличие документов (копий документов), предусмотренных подпунктами "б", "в", "г" пункта 3 части 3 статьи 25 Закона, и достоверность сведений, содержащихся в указанных документах.

4.1.3.6. Проверяет заявки на соответствие требованиям технического задания.

4.1.3.7. Проверяет наличие копий документов, подтверждающих соответствие товара, работ, услуг, являющихся предметом конкурса, требованиям законодательства Российской Федерации, если законодательством Российской Федерации установлены требования к таким товару, работам, услугам, и достоверность сведений, содержащихся в указанных документах.

4.1.3.8. Проверяет соответствие цены заявки начальной цене контракта, установленной томом 2.

4.1.3.9. Проверяет заявки на предмет наличия арифметических и технических ошибок.

4.1.4. При рассмотрении заявок конкурсная комиссия принимает во внимание мнение рабочей группы (экспертов), которая по поручению конкурсной комиссии осуществляет экспертизу представленных участниками заявок.

4.1.5. На основании результатов рассмотрения заявок конкурсной комиссией принимается решение о допуске к участию в конкурсе участника и о признании участника, подавшего заявку, участником конкурса или об отказе в допуске такого участника к участию в конкурсе.

4.1.6. Заказчик вправе запросить у соответствующих органов и организаций сведения о проведении ликвидации участника - юридического лица, подавшего заявку, проведении в отношении такого участника - юридического лица, индивидуального предпринимателя процедуры банкротства, о приостановлении деятельности такого участника в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, о наличии задолженностей такого участника по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня и в государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, об обжаловании наличия таких задолженностей и о результатах рассмотрения жалоб.

4.1.7. В случае установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных участником в соответствии с частью 3 статьи 25 Закона, установления факта проведения ликвидации участника - юридического лица или проведения в отношении участника - юридического лица, индивидуального предпринимателя процедуры банкротства либо факта приостановления его деятельности в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, заказчик, конкурсная комиссия вправе отстранить такого участника от участия в конкурсе на любом этапе его проведения.

4.1.8. Участникам, подавшим заявки и признанным участниками конкурса, и участникам, подавшим заявки на участие в конкурсе и не допущенным к участию в конкурсе, направляются уведомления о принятых конкурсной комиссией решениях не позднее дня, следующего за днем подписания протокола.

4.1.9. В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок принято решение об отказе в допуске к участию в конкурсе всех участников, подавших заявки, или о допуске к участию в конкурсе и признании участником конкурса только одного участника, подавшего заявку, конкурс признается несостоявшимся.


4.2. Основания отклонения заявок


4.2.1. При рассмотрении заявок участник не допускается конкурсной комиссией к участию в конкурсе в случае:

4.2.1.1. Заявка не соответствует формальным требованиям конкурсной документации: заявка оформлена не в соответствии с требованиями пунктов 2.1, 2.2, 2.4 и 2.6 тома 1.

4.2.1.2. Отсутствует обеспечение заявки (полностью или частично) в случае, если в томе 2 содержится указание на требование обеспечения такой заявки, либо документы, подтверждающие внесение обеспечения заявки, либо указанные документы не соответствуют требованиям тома 2.

4.2.1.3. Отсутствует или не в надлежащем виде или неполно оформлен какой-либо документ (копия документа), предусмотренный Законом и томом 2, либо выявлена недостоверность сведений, содержащихся в указанных документах.

4.2.1.4. Отсутствует или в не надлежащем виде или неполно оформлена какая-либо форма, предусмотренная томом 2.

4.2.1.5. Участник не соответствует требованиям правомочности на участие в конкурсе (пункты 2-4 части 1 и пункт 2 части 2 статьи 11 Закона и пункт 1.6 тома 1):

а) проводится ликвидация участника-юридического лица или проводится в отношении участника - юридического лица, индивидуального предпринимателя процедура банкротства;

б) приостановлена деятельность участника в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

в) у участника есть задолженность по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период;

г) в предусмотренном Законом реестре недобросовестных поставщиков содержатся сведения об участнике.

4.2.1.6. Участник не соответствует требованиям, предъявляемым законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом конкурса, если такие требования установлены в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 11 Закона и томом 2.

4.2.1.7. Участник не соответствует требованиям, предъявляемым к участникам, если такие требования в соответствии с частью 2 статьи 11 Закона установлены томом 2.

4.2.1.8. Участник не соответствует дополнительным требованиям, предъявляемым к участникам при размещении заказа на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд обороны страны и безопасности государства, если указанные требования установлены Правительством Российской Федерации и томом 2.

4.2.1.9. Заявка участника не соответствует техническому заданию конкурсной документации либо товар, работа, услуга, являющиеся предметом конкурса, не соответствуют требованиям законодательства Российской Федерации, если законодательством Российской Федерации установлены такие требования.

4.2.1.10. Цена заявки по лоту превысит начальную цену контракта по соответствующему лоту, указанную в томе 2.

4.2.1.11. Ценовое предложение подготовлено не в соответствии с томом 2.

Если будет выявлено несоответствие между цифровыми и буквенными значениями ценового предложения, то предпочтение будет отдаваться сумме, выраженной буквенными значениями.

4.2.1.12. Участие в конкурсе участника не допускается федеральными законами.

4.2.1.13. Представленные в заявке расчеты и обоснования содержат грубую арифметическую или техническую ошибку, исправление которых меняет технические характеристики или цену заявки.


4.3. Оценка и сопоставление заявок, порядок определения победителя


4.3.1. Конкурсная комиссия осуществляет оценку и сопоставление заявок, поданных участниками, признанными участниками конкурса. Период оценки и сопоставления заявок определяется в соответствии с действующим законодательством.

4.3.2. Конкурсная комиссия осуществляет рассмотрение, оценку и сопоставление заявок участников конкурса в целях определения победителя конкурса в соответствии с критериями оценки, установленными томом 2.

4.3.3. На основании результатов оценки и сопоставления заявок конкурсной комиссией каждой заявке относительно других по мере уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения контракта присваивается порядковый номер. Заявке, в которой содержатся лучшие условия исполнения контракта, присваивается первый номер.

4.3.4. Победителем конкурса признается участник конкурса, который предложил лучшие условия исполнения контракта и заявке которого присвоен первый номер.


5. Заключение контракта по результатам проведения конкурса


5.1. Заключение контракта


5.1.1. Заказчик заключает контракт с победителем конкурса на условиях, содержащихся в конкурсной документации и заявке победителя конкурса.

5.1.2. Победителю конкурса в течение трех дней со дня подписания протокола оценки и сопоставления заявок передается один экземпляр указанного протокола и проект контракта, который составляется путем включения условий исполнения контракта, предложенных победителем конкурса в заявке, в проект контракта, прилагаемый к тому 2.

5.1.3. Победитель конкурса должен представить заказчику подписанный проект контракта, переданный ему в соответствии с пунктом 5.1.2 тома 1, и обеспечение исполнения контракта, если указанное обеспечение предусмотрено томом 2, в срок, установленный томом 2.

5.1.4. В случае, если победитель конкурса в срок, предусмотренный томом 2, не представил заказчику подписанный контракт, переданный ему в соответствии с пунктом 5.1.2 тома 1, а также обеспечение исполнения контракта, если указанное обеспечение предусмотрено пунктом томом 2, победитель конкурса признается уклонившимся от заключения контракта.

5.1.5. В случае, если победитель конкурса признан уклонившимся от заключения контракта, заказчик вправе обратиться в суд с иском о требовании о понуждении победителя конкурса заключить контракт, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения контракта, либо заключить контракт с участником конкурса, заявке которого присвоен второй номер. При этом заключение контракта для участника конкурса, заявке которого присвоен второй номер, является обязательным.

5.1.6. Правоотношения между заказчиком и победителем конкурса по предмету конкурса возникают после подписания контракта и внесения его Реестр государственных контрактов Российской Федерации.


5.2. Обеспечение исполнения контракта


5.2.1. В случае, если томом 2 установлено требование обеспечения исполнения контракта, контракт заключается только после предоставления участником конкурса, с которым заключается контракт, банковской гарантии, страхования ответственности по контракту или передачи заказчику в залог денежных средств в размере обеспечения исполнения контракта, указанном в томе 2.

5.2.2. Способ обеспечения исполнения контракта из перечисленных в пункте 5.2.1 тома 1 способов определяется таким участником конкурса самостоятельно.

5.2.3. Если победителем торгов или участником конкурса, с которым заключается контракт, является бюджетное учреждение и томом 2 было установлено требование обеспечения исполнения контракта, предоставления обеспечения исполнения контракта не требуется.

5.2.4. Порядок предоставления обеспечения исполнения контракта в виде банковской гарантии:

5.2.4.1. В случае если обеспечение исполнения контракта представляется участником конкурса, с которым заключается контракт, в виде банковской гарантии, банковская гарантия должна соответствовать требованиям, установленным законодательством Российской Федерации.

5.2.4.2. Обязательным приложением к банковской гарантии является заверенная в соответствии с правилами тома 1 копия генеральной лицензии банка, выдавшего банковскую гарантию.

5.2.4.3. Требования к содержанию банковской гарантии:

а) должно содержаться указание на согласие банка с тем, что изменения и дополнения, внесенные в контракт, не освобождают его от обязательств по соответствующей банковской гарантии;

б) срок действия банковской гарантии должен на один месяц покрывать срок действия контракта.

5.2.5. Порядок предоставления обеспечения исполнения контракта в виде страхования риска ответственности за нарушение контракта.

5.2.5.1. В случае если обеспечение исполнения контракта представляется участником конкурса, с которым заключается контракт, в виде страхования риска ответственности за нарушение контракта, договор страхования риска ответственности за нарушение контракта (далее - договор страхования) должен соответствовать требованиям, установленным законодательством Российской Федерации.

5.2.5.2. В соответствии с письмом Федеральной службы страхового надзора от 03.04.2006 N 4125/02-03 для заключения договора страхования страховая организация должна иметь лицензию, в которой указан вид страхования - страхование гражданской ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору.

Обязательным приложением к договору страхования является заверенная в соответствии с правилами тома 1 копия лицензии страховой организации, заключившей договор страхования, в которой содержится вышеуказанный вид страхования.

5.2.5.3. Требования к содержанию договора страхования:

а) страхование должно покрывать случаи виновного неисполнения или ненадлежащего исполнения подрядчиком (поставщиком, исполнителем) своих обязательств по контракту;

б) договор страхования в соответствии со статьей 932 ГК РФ должен быть заключен в пользу заказчика, то есть заказчик должен быть указан в договоре страхования в качестве выгодоприобретателя;

в) срок договора страхования должен покрывать срок действия контракта;

г) договор страхования должен содержать указание на согласие страховщика с тем, что изменения и дополнения, внесенные в контракт, не освобождают его от обязательств по соответствующему договору страхования.

5.2.5.4. Проект договора страхования должен быть предварительно согласован с заказчиком.

5.2.6. Порядок предоставления обеспечения исполнения контракта в виде залога денежных средств

5.2.6.1. В случае если обеспечение исполнения контракта представляется в виде залога денежных средств, участник конкурса, с которым заключается контракт, перечисляет сумму залога денежных средств, указанную в томе 2, на счет, указанный в томе 2.

5.2.6.2. Факт внесения залога денежных средств на счет заказчика подтверждается заверенной подписью уполномоченного лица участника конкурса, с которым заключается контракт, (подпись должна быть расшифрована с указанием фамилии и инициалов), и скрепленной печатью участника-юридического лица (в случае наличия печати) копией или оригиналом платежного документа, на основании которого произведено перечисление средств обеспечения исполнения контракта.

5.2.6.3. Денежные средства возвращаются подрядчику (поставщику, исполнителю) при условии надлежащего исполнения им всех своих обязательств по контракту в течение пяти банковских дней со дня получения заказчиком соответствующего письменного требования соответствующего подрядчика (поставщика, исполнителя).

Денежные средства возвращаются на банковский счет, указанный подрядчиком (поставщиком, исполнителем) в этом письменном требовании.

5.2.7. В случае если по каким либо причинам обеспечение исполнения контракта перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение подрядчиком (поставщиком, исполнителем) своих обязательств по контракту, соответствующий подрядчик (поставщик, исполнитель) обязуется в течение десяти банковских дней предоставить заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение исполнение обязательств по контракту на тех же условиях и в том же размере, которые указаны в настоящей конкурсной документации.


5.3. Права и обязанности участников и заказчика


5.3.1. После определения победителя конкурса в срок, предусмотренный томом 2 для заключения контракта, заказчик вправе отказаться от заключения контракта с победителем конкурса либо при уклонении победителя конкурса от заключения контракта с участником, с которым заключается такой контракт, в случае установления факта:

1) проведения ликвидации участников - юридических лиц или проведения в отношении участников - юридических лиц, индивидуальных предпринимателей процедуры банкротства;

2) приостановления деятельности указанных лиц в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

3) предоставления указанными лицами заведомо ложных сведений, содержащихся в документах, предусмотренных частью 3 статьи 25 Закона и томом 2;

4) нахождения имущества указанных лиц под арестом, наложенным по решению суда, если на момент истечения срока заключения государственного контракта балансовая стоимость арестованного имущества превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов указанных лиц по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

5.3.2. Заказчик вправе при исполнении контракта в одностороннем порядке изменить объем всех предусмотренных контрактом работ, услуг не более чем на пять процентов такого объема в случае выявления потребности в дополнительных работах, услугах, не предусмотренных контрактом, но связанных с работами, услугами, предусмотренными контрактом, или при прекращении потребности в предусмотренной контрактом части работ, услуг. При этом по согласованию с поставщиком (исполнителем, подрядчиком) заказчик вправе изменить цену контракта пропорционально объему указанных дополнительных работ, услуг или объему указанной части работ, услуг, но не более чем на пять процентов такой цены.

5.3.3. В случае, если по окончании срока подачи заявок подана только одна заявка, конверт с указанной заявкой вскрывается в порядке, предусмотренном томом 1, и указанная заявка рассматривается в порядке, установленном томом 1. В случае если указанная заявка соответствует требованиям и условиям, предусмотренным Законом и конкурсной документацией, заказчик в течение трех дней со дня рассмотрения заявки обязан передать участнику, подавшему единственную заявку, проект контракта. При этом контракт заключается с участником конкурса на условиях и по цене контракта, которые предусмотрены заявкой и конкурсной документацией, но цена такого контракта не может превышать начальную цену контракта, указанную в томе 2.

5.3.4. В случае, если конкурс признан несостоявшимся в соответствии с пунктом 4.1.9 тома 1, и только один участник, подавший заявку, признан участником конкурса, заказчик в течение трех дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе обязан передать такому участнику конкурса проект контракта. При этом контракт заключается на условиях и по цене контракта, которые предусмотрены заявкой и конкурсной документацией, но цена такого контракта не может превышать начальную цену контракта.

5.3.5. Участник конкурса, которому заказчик в соответствии с пунктами 5.3.3 и 5.3.4 тома 1 направил проект контракта, не вправе отказаться от заключения контракта.

При непредставлении заказчику таким участником в срок, предусмотренный томом 2, подписанного контракта, а также обеспечения исполнения контракта в случае, если указанное обеспечение предусмотрено томом 2, такой участник признается уклонившимся от заключения контракта. В случае уклонения участника от заключения контракта денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки, не возвращаются.

5.3.6. Сведения об участниках, уклонившихся от заключения контракта, а также о поставщиках (исполнителях, подрядчиках), с которыми контракты расторгнуты в связи с существенным нарушением ими контрактов включаются в Реестр недобросовестных поставщиков.


5.4. Возврат заявок участникам


После процедуры вскрытия конвертов все поступившие заявки (за исключением оригиналов документов обеспечения заявки) становятся собственностью заказчика и возврату участникам не подлежат.


6. Правовое регулирование


Взаимоотношения участников, конкурсной комиссии, организатора конкурса и специализированной организации, возникшие в связи с проведением настоящего конкурса, регулируются законодательством Российской Федерации.


------------------------------

* Уклонение участника от заключения контракта в соответствии с Законом - это непредставление заказчику в срок, предусмотренный томом 2, подписанного контракта, а также обеспечения исполнения контракта в случае, если в томе 2 было установлено требование обеспечения исполнения контракта.


Том 2
конкурсной документации для проведения открытого конкурса на право заключения государственного контракта на осуществление капитального ремонта (выборочного) административного здания Росстроя


Специальная часть


Инструкция участникам


1. Предмет конкурса, начальная цена государственного контракта, источник финансирования


1.1. Предметом настоящего конкурса является: капитальный ремонт административного здания Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству по адресу г. Москва, ул. Строителей д. 8 корп. 2, с разработкой проектной документации капитального ремонта.

1.2. Капитальный ремонт административного здания Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству осуществляется в соответствии с техническим заданием конкурсной документации (том 3 конкурсной документации).

1.3. Начальная цена государственного контракта: 156,2 млн. рублей.

1.4. Источник финансирования: федеральный бюджет на 2007 год.

1.5. Срок оказания услуг: с момента подписания контракта до 31.12.2007.


2. Сведения о заказчике


Федеральное агентство по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству (Росстрой):

место нахождения и почтовый адрес: ул. Строителей, дом 8, корп. 2, Москва, ГСП, 119991.

банковские реквизиты: ИНН 7736193548, КПП 773601001, УФК по г. Москве, л/с 03132001320, р/с 40105810700000010079 в Отделении 1 Московского ГТУ Банка России.

контактное лицо: по техническим вопросам - Калашников А.С., по вопросам проведения конкурса - Осипов А.В.

контактный телефон/факс: 930-64-47, 930-70-07.

адрес электронной почты: ossi@gosstroy.gov.ru


3. Содержание и состав конкурсной документации


Конкурсная документация для настоящего конкурса включает в себя:

1) том 1 конкурсной документации: общая часть (далее - том 1);

2) том 2 конкурсной документации: специальная часть (далее - том 2), состоящий из:

а) инструкции участникам;

б) образцов форм для обязательного заполнения участником в соответствии с пунктом 7 тома 2;

3) том 3 конкурсной документации: техническое задание (далее - том 3);

4) том 4: проект государственного контракта (далее - том 4).


4. Требования к участникам, установленные в соответствии со статьей 11 Закона


4.1. Участник должен соответствовать обязательным требованиям, предъявляемым законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим оказание услуг, являющихся предметом конкурса (пункт 1 части 1 статьи 11 Закона):

4.1.1. Участник должен иметь действующие лицензии на осуществление деятельности, связанной с выполнением работ по данному конкурсу.

При окончании срока действия лицензии до исполнения обязательств по контракту участник в установленные законодательством Российской Федерации сроки обязан обеспечить продление действующей лицензии.


5. Требование о внесении денежных средств в качестве обеспечения заявки


Обеспечение не предусмотрено.


6. Требование обеспечения исполнения контракта


Обеспечение не предусмотрено.


7. Документы и формы, входящие в состав заявки


7.1. Заявка, подготовленная участником, должна обязательно содержать документы и формы, предусмотренные пунктом 7 тома 2.

Все документы и формы должны быть оформлены в строгом соответствии с требованиями тома 1 и тома 2.

7.2. Заявка должна содержать следующие документы и формы:

7.2.1. Форма N 1 "Опись документов и форм, представляемых для участия в конкурсе", содержащая все документы и формы, требуемые пунктом 7 тома 2.

7.2.2. Документ, подтверждающий правовой статус участника.

Все документы и формы, представленные участником, должны по содержанию соответствовать сведениям, содержащимся в документе, подтверждающем правовой статус участника.

1) для юридических лиц:

выписка из Единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенная копия, оформленная в соответствии с приложением N 5 к Правилам ведения Единого государственного реестра юридических лиц, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 19.06.2002 N 438 "О Едином государственном реестре юридических лиц", выданная не ранее тридцати дней от даты, установленной как первоначальная дата вскрытия конвертов с заявками.

Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц должна в обязательном порядке содержать сведения о лице, имеющем право без доверенности действовать от имени юридического лица (фамилия, имя, отчество, должность, реквизиты документа, удостоверяющего личность в соответствии с законодательством Российской Федерации).

2) для индивидуальных предпринимателей:

выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенная копия, оформленная в соответствии с приложением N 5 к Правилам ведения Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей и предоставления содержащихся в нем сведений, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 16.10.2003 N 630 "О Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей, Правилах хранения в единых государственных реестрах юридических лиц и индивидуальных предпринимателей документов (сведений) и передачи их на постоянное хранение в государственные архивы, а также о внесении изменений и дополнений в постановления Правительства Российской Федерации от 19 июня 2002 г. N 438 и 439", выданная не ранее тридцати дней от даты, установленной как первоначальная дата вскрытия конвертов с заявками.

3) для иных физических лиц:

копии документов, удостоверяющих личность.

4) для иностранных лиц:

надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства.

7.2.3. Форма N 2 "Конкурсное предложение". Цена предложения проставляется цифрами и прописью, с указанием, в том числе суммы налога на добавленную стоимость.

7.2.4. Форма N 2-1 "Расчет стоимости ценового предложения".

7.2.5. Форма N 3 "Анкета участника".

7.2.6. Форма N 4 "Описание предлагаемых к выполнению работ по капитальному ремонту с указанием используемых ресурсов (механизмов, инструментов, материалов)".

7.2.7. Копии документов, подтверждающих соответствие участника требованиям, установленным пунктом 4 тома 2:

- копии действующих лицензий на осуществление деятельности, связанной с выполнением работ по данному конкурсу.

7.2.8. Нотариально заверенная копия или оригинал доверенности, подтверждающая полномочия лица подписывать форму N 2 "Конкурсное предложение" и осуществлять иные действия от имени участника при проведении конкурсной процедуры - только в случае, если конкурсное предложение подписано не руководителем юридического лица-участника или не физическим лицом - участником.

7.2.9. Иные документы и формы, которые участник сочтет нужными.


8. Преимущества, предоставляемые осуществляющим производство товаров, работ, оказание услуг учреждениям уголовно-исполнительной системы и (или) организациям инвалидов


Не установлены.


9. Компетентная конкурсная комиссия


Компетентной конкурсной комиссией для настоящего конкурса является конкурсная комиссия по размещению государственного заказа Росстроя.


10. Место и дата начала подачи заявок


10.1. Заявки должны быть доставлены участниками по адресу: ГСП, 119991, Москва, ул. Строителей, дом 8, корп. 2, отдел подрядных торгов (конкурсов) и государственных контрактов Росстроя, каб. 409 (л).

10.2. Заявки на участие в конкурсе могут подаваться с момента опубликования в официальном печатном издании и размещения на официальном сайте извещения о проведении настоящего конкурса.

10.3. Вскрытие конвертов с заявками произойдет по адресу: ГСП, 119991, Москва, ул. Строителей, дом 8, корп. 2, зал переговоров, в 10 часов 00 минут, "21" мая 2007 года.


11. Критерии оценки заявок


Критерии оценки заявок:

- минимальная цена контракта - 20%,

- срок выполнения и согласования проекта - 40%.

- срок представления гарантий качества по видам работ в соответствии с техническим заданием - 20%,

- объем предоставления гарантий качества по видам работ в соответствии с техническим заданием - 20%.

Порядок оценки заявок:

1. Участнику конкурса, предложившему максимально низкую стоимость контракта, присваивается максимальное число в диапазоне от 1 до n.

0,20 - коэффициент весомости данного критерия.

2. Участнику конкурса, предложившему минимальный срок выполнения и согласования проекта, присваивается максимальное число в диапазоне от 1 до n.

0,40 - коэффициент весомости данного критерия.

3. Участнику конкурса, предложившему максимальный срок представления гарантий качества по видам работ, присваивается максимальное число в диапазоне от 1 до n.

0,20 - коэффициент весомости данного критерия.

4. Участнику конкурса, предложившему максимальный объем предоставления гарантий качества по видам работ, присваивается максимальное число в диапазоне от 1 до n.

0,20 - коэффициент весомости данного критерия.

Баллы проставляются на основании предложений участников конкурса.

Максимально лучшие условия получают максимальный балл.

Оценка заявки на участие в конкурсе в целом рассчитывается путем сложения баллов по указанным критериям, умноженным на соответствующий коэффициент весомости критерия.


12. Срок подписания победителем конкурса проекта контракта


Победитель конкурса обязан в течение 10 дней со дня подписания протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе подписать переданный ему проект контракта и представить его в Федеральное агентство по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству (Росстрой).


Образцы форм
для обязательного заполнения участниками в соответствии с пунктом 7 тома 2 конкурсной документации


1. Форма N 1 "Опись документов и форм, представляемых для участия в конкурсе"


Настоящим ____________ (участник должен обязательно указать (заполнить) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, почтовый адрес (для участника - юридического лица), фамилию, имя, отчество, сведения о месте жительства (для физического лица) подтверждает, что для участия в конкурсе ______ (указать наименование конкурса) направлены нижеперечисленные документы и формы, и что содержание описи и состав заявки на участие в конкурсе совпадают.


Наименование документа и формы Номер листа Количество листов
Форма N 1 "Опись документов и форм,
представляемых для участия в
конкурсе"
   
Выписка из Единого государственного
реестра юридических лиц или
нотариально заверенная копия,
оформленная в соответствии с
приложением N 5 к Правилам ведения
Единого государственного реестра
юридических лиц, утвержденным
постановлением Правительства
Российской Федерации от 19.06.2002
N 438 - для юридических лиц
   
Выписка из Единого государственного
реестра индивидуальных
предпринимателей или нотариально
заверенная копия, оформленная в
соответствии с приложением N 5 к
Правилам ведения Единого
государственного реестра
индивидуальных предпринимателей и
предоставления содержащихся в нем
сведений, утвержденным
постановлением Правительства
Российской Федерации от 16.10.2003
N 630 - для индивидуальных
предпринимателей
   
Копии документов, удостоверяющих
личность - для иных физических лиц
   
Форма N 2 "Конкурсное предложение"    
Форма N 2-1 "Расчет стоимости
ценового предложения"
   
Форма N 3 "Анкета участника"    
Форма N 4 "Описание предлагаемых к
выполнению работ по капитальному
ремонту с указанием используемых
ресурсов (механизмов, инструментов,
материалов)".
   
Копии действующих лицензий на
осуществление деятельности,
связанной с выполнением работ по
данному конкурсу.
   
Нотариально заверенная копия или
оригинал доверенности,
подтверждающая полномочия лица
подписывать конкурсное предложение
по форме N 2 и осуществлять иные
действия от имени участника при
проведении конкурсной процедуры в
случае, если конкурсное предложение
подписано не руководителем
юридического лица-участника или не
физическим лицом - участником
   

Форма должна быть подписана уполномоченным лицом участника и скреплена печатью участника - юридического лица (в случае наличия печати)


2. Форма N 2 "Конкурсное предложение"
для участия в конкурсе на право заключения государственного контракта на осуществление капитального ремонта (выборочного) административного здания Росстроя


В конкурсную комиссию по размещению

государственного заказа Росстроя


1. Изучив конкурсную документацию _____________ (участник должен обязательно указать (заполнить) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, почтовый адрес (для участника - юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица, далее - участник), в лице ____________ (указывается фамилия, имя, отчество уполномоченного лица участника) сообщает о согласии участвовать в конкурсе на условиях, установленных в конкурсной документации к настоящему конкурсу, и направляет заявку на участие в конкурсе (далее - заявка).

2. Участник предлагает оказать услуги на следующих условиях:


N
п/п
Наименование показателя критерия
оценки заявок
Единица
измерения
Значение (цифрами и
прописью)
1 2 3 4
1 Цена контракта (с учетом НДС) рублей  
2 Срок выполнения и согласования
проекта
месяцев  

3
Срок представления гарантий
качества по видам работ в
соответствии с техническим
заданием

месяцев
 

4
Объем предоставления гарантий
качества по видам работ в
соответствии с техническим
заданием

виды работ
 

3. Участник подтверждает, что ознакомлен с конкурсной документацией к настоящему конкурсу в полном объеме.

Участник согласен с тем, что в случае если им не представлены, неполно или неправильно оформлены документы и формы, требуемые конкурсной документацией, в том числе настоящая форма, подана заявка, не отвечающая требованиям законодательства Российской Федерации и конкурсной документации, участник не будет допущен конкурсной комиссией к участию в конкурсе.

4. Настоящим участник гарантирует достоверность представленной им в заявке информации. Участник сообщает, что ему известно, что в случае установления недостоверности представленной им в заявке информации участник может быть отстранен конкурсной комиссией от участия в конкурсе на любом этапе его проведения вплоть до заключения государственного контракта.

5. Участник подтверждает, что предлагаемое им конкурсное предложение является экономически обоснованным и может быть реализовано с полным соблюдением требований конкурсной документации.

Участник сообщает, что ему известно содержание пункта 2.2.5 тома 1 конкурсной документации.

Участник согласен с тем, что в случае нарушения требований пункта 2.2.5 тома 1 считается, что участник представил ценовое предложение на частичное оказание услуг либо оказание услуг с ненадлежащим качеством, что будет считаться несоответствующим требованиям технического задания и являться основанием для отклонения заявки соответствующего участника.

6. Участник подтверждает, что соответствует следующим требованиям, предъявляемым к участникам в соответствии с законодательством Российской Федерации:

требованиям, предъявляемым законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющимся предметом конкурса, в том числе требованиям, установленным в томе 2 конкурсной документации (далее - том 2);

требованию о непроведении ликвидации участника - юридического лица или непроведении в отношении участника - юридического лица, индивидуального предпринимателя процедуры банкротства;

требованию о неприостановлении деятельности участника в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях на день рассмотрения заявки;

требованию об отсутствии у участника задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

7. Участник подтверждает, что если конкурсное предложение участника будет признано лучшим, участник берет на себя обязательство поставить товар в соответствии с требованиями конкурсной документации и согласно его конкурсному предложению.

В случае если конкурсное предложение участника будет признано лучшим, участник берет на себя обязательство подписать контракт с заказчиком в соответствии с требованиями конкурсной документации и конкурсным предложением участника в срок, установленный томом 2.

В случае если конкурсное предложение участника будет лучшим после конкурсного предложения победителя конкурса, а победитель конкурса будет признан уклонившимся от заключения контракта, участник обязуется подписать данный контракт в соответствии с требованиями конкурсной документации и конкурсным предложением участника.

Форма должна быть подписана уполномоченным лицом участника и скреплена печатью участника - юридического лица (в случае наличия печати)


3. Форма N 2-1 "Расчет стоимости ценового предложения"


В данной форме участник приводит расчет стоимости ценового предложения с учетом требований п. 2.2.5 тома 1.


Форма должна быть подписана уполномоченным лицом участника и скреплена печатью участника - юридического лица (в случае наличия печати)


4. Форма N 3 "Анкета участника"


1. Фирменное наименование
(наименование), сведения об
организационно-правовой форме,
почтовый адрес (для участника -
юридического лица); фамилия, имя,
отчество, паспортные данные,
сведения о месте жительства (для
участника - физического лица)
 
2. ИНН и КПП участника  
3. Номер контактного телефона
(факса) участника
 
4. Сведения об учредителях
(участниках, акционерах) участника -
юридического лица (необходимо
перечислить всех учредителей, чья
доля в уставном капитале превышает
двадцать процентов, и долю их
участия)
 
5. Наименование и почтовый адрес
инспекции Федеральной налоговой
службы, в которой участник состоит
на учете в качестве
налогоплательщика
 

Участник подтверждает правильность и достоверность всех сведений, указанных в анкете, и прилагаемых копий документов.

Форма должна быть подписана уполномоченным лицом участника и скреплена печатью участника - юридического лица (в случае наличия печати)


5. Форма N 4 "Описание предлагаемых к выполнению работ по капитальному ремонту с указанием используемых ресурсов (механизмов, инструментов, материалов)"


В данной форме участник приводит описание функциональных и качественных характеристик предлагаемых к выполнению работ по капитальному ремонту в произвольной форме. К данной форме могут прилагаться расчеты, чертежи, иллюстрации и прочие материалы.

Форма должна быть подписана уполномоченным лицом участника и скреплена печатью участника - юридического лица (в случае наличия печати)


Том 3
конкурсной документации для проведения открытого конкурса на право заключения государственного контракта на осуществление капитального ремонта (выборочного) административного здания Росстроя


Техническое задание


Задание на проектирование


Капитальный ремонт административного здания
здания Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству по адресу: г. Москва, ул. Строителей д. 8 корп. 2


N
п.п.
Перечень основных данных и
требований
Основные данные и требования
1 Заказчик Федеральное агентство по
строительству и
жилищно-коммунальному хозяйству
2 Подрядная организация Определяется на конкурсной основе
3 Проектная организция Определяется подрядной организацией
4 Вид строительства Капитальный ремонт
5 Основание для проектирования - Протокол конк. комиссии N___
от________.
6 Стадия проектирования Рабочий проект
7 Основные
технико-экономические
показатели
Здание восьмиэтажное, 1956 года
постройки. Общая площадь помещений
16161,0 кв.м.
Инженерные сети:
Отопление - централизованное,
водоснабжение - централизованное,
канализация - в городскую сеть,
Стоимость работ определить проектом
8 Состав рабочего проекта - Общая пояснительная записка
- Отопление и вентиляция
- Водопровод и канализация
- Электроснабжение
- Охранно-пожарная сигнализация
- Телефонизация, радиофикация
- Локальные вычислительные сети
- Проект организации строительства
- Сметная документация
9 Требования к инженерному и
технологическому
оборудованию
Подключение здания к существующим
сетям в соответствии с техническими
условиями эксплуатационных
организаций.
Технологическое оборудование
предусмотреть в соответствии с
действующими нормами, отраслевыми
требованиями и стандартами.
10 Дополнительные требования При разработке проектно-сметной
документации учесть:
- техническое задание (виды и объемы
работ);
- сбор исходных данных
- акт технического обследования
здания
- все материалы согласовать с
Заказчиком
11 Указания о согласовании
документации
- Проектную документацию согласовать
с эксплуатирующими организациями и
органами государственного надзора.
- Получить положительное заключение
государственной вневедомственной
экспертизы.
- Согласования выполняет Исполнитель
(подрядная организация)
12 Состав представляемой
документации
- Состав проектно-сметной
документации в соответствии с
действующими нормативными
документами.
- Состав сметной документации в
уровне цен 2001 г. и в текущих
ценах.

Непредусмотренные в данном перечне исходные данные заказчик представляет в процессе проектирования.


Техническое задание
на выполнение работ по капитальному ремонту административного здания Росстроя по адресу: г. Москва, ул. Строителей, дом 8, корп. 2 с разработкой проектно-сметной документации


I. Основные данные по объекту


N
п/п
Перечень основных данных и
требований
Данные по объекту
1 Наименование объекта и его
мощность
Объект: Административное здание
Федерального агентства по
строительству и
жилищно-коммунальному хозяйству
2 Местоположение объекта
проектирования
Россия, г. Москва, ул. Строителей
д. 8 корп. 2
3 Заказчик Федеральное агентство по
строительству и
жилищно-коммунальному хозяйству
4 Наименование и адрес
подрядной организации
Определяется на конкурсной основе
5 Вид строительства Капитальный ремонт
6 Сроки начала и окончания
работ
2007 г. - 2007 г.
(в зависимости от бюджетного
финансирования)
7 Стадийность Проектные работы,
Демонтажные работы,
Вентиляция и кондиционирование,
Строительные работы:
Общестроительные,
Электротехнические,
Слаботочные сети,
Отопление, водоснабжение и
канализация.
8 Особые условия капитального
ремонта
Согласно требованиям проектирования
и строительства в условиях
действующих предприятий
(учреждений).
9 Требования к конструктивным
решениям
Результаты работ должны
удовлетворять всем нормативным
актам, предусмотренным для данной
категории зданий.

II. Технические условия и требования


1. В административном здании Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству необходимо выполнить выборочный капитальный ремонт: замена инженерных сетей (отопление, водоснабжение, канализация, наружные и внутренние электросети, локальные компьютерные сети, слаботочные сети, трубопроводы и оборудование пожарного и холодного водоснабжения), кровли, лифтов, узла учета индивидуального теплового пункта, оборудования систем вентиляции, устройство систем дымоудаления, охранно-пожарной сигнализации, видео-наблюдения, монтаж системы сплинкерного пожаротушения помещения гаража.

2. Подрядчик должен учесть, что работы будут выполняться в условиях действующего административного здания. Работы возможно производить с 8.00 до 20.00 по рабочим дням, в субботу с 8.00 до 15.00, воскресенье выходной. Очередность выполнения работ должна быть согласована с руководством агентства.

3. Ответственность за соблюдение правил пожарной безопасности, охраны труда и санитарно-гигиенического режима в ремонтируемых помещениях возлагается на подрядчика, который должен своим приказом назначить лицо, ответственное за проведение работ и соблюдение вышеуказанных правил. Копия приказа представляется Руководству агентства.

4. Учитывая режимный характер объекта, подрядчик должен до начала выполнения работ представить заказчику для оформления пропусков список персонала, который будет задействован на объекте (включая персонал субподрядчиков), с указанием фамилии, имени, отчества и паспортных данных каждого работника, а также номера автомашин, подвозящих материалы, оборудование и др. грузы для выполнения работ.

5. Все материалы, используемые для проведения ремонтно-строительных работ, должны быть разрешены для применения в офисных учреждениях, иметь сертификаты качества или соответствия, паспорта. На скрытые работы должны быть оформлены соответствующие акты.

6. Отключения инженерных систем, сетей или отдельных их участков могут производиться только по предварительному согласованию с руководством агентства.

7. В составе исполнительной технической документации подрядчик должен представить схемы всех инженерных систем.

8. На основе прилагаемых ведомостей основных объемов работ участнику размещения заказа необходимо уточнить перечень ремонтно-строительных работ и составить смету на соответствующий лот.

9. Учитывая режимный характер объекта, подрядчик должен выполнить проект производства работ (ППР), и согласовать его с Заказчиком.

10. Инженерное обеспечение.

Проектом предусмотреть:

- Инженерное обеспечение в соответствии с нормами и правилами устройства офисных учреждений.

- Замену радиаторов отопления, сантехнических приборов и обвязку к ним, а также подающие трубопроводы отопления, холодного и горячего водоснабжения, пожарного водопровода с подключением к существующим коммуникациям согласно СНиП, сигналов "вызов", дежурного освещения и световых указателей "выход" согласно СНиП.

- Замену линий абонентской и внутренней связи, сети оповещения.

- Замену оборудования, линий и датчиков пожарной сигнализации по существующим нормам.

- Предусмотреть разработку проектной документации по инженерным системам: пожарной сигнализации, оповещения людей при пожаре, охранной сигнализации, охранного телевидения и автоматизации противопожарного водопровода.

11. Особые условия:

При проектировании предусмотреть взаимную интеграцию инженерных систем, систем обнаружения и тушения пожара, систем охранного назначения и систем оповещения и др. систем.

12. Работы по замене инженерных коммуникаций выполнить "под ключ".

13. Сроки проектирования: По графику, согласованному с заказчиком.

14. Сроки выполнения работ: 2007 год.

15. Подрядная организация. Определяется на конкурсной основе.

16. Стадийность проектирования. Рабочий проект.

17. Стоимость проекта. Определяется сметной документацией.

18. Объем и перечень работ будет уточнен после утверждения заказчиком проекта выполнения работ по капитальному ремонту здания. Заказчик оставляет за собой право при исполнении контракта в одностороннем порядке изменить объем всех предусмотренных контрактом работ, услуг не более чем на пять процентов такого объема в случае выявления потребности в дополнительных работах, услугах, не предусмотренных контрактом, но связанных с работами, услугами, предусмотренными контрактом, или при прекращении потребности в предусмотренной контрактом части работ, услуг.

19. В обязанности подрядчика входит согласование проектной документации с соответствующими организациями и получение заключения государственной вневедомственной экспертизы.


III. Перечень основных работ по капитальному ремонту здания


  Основные конструкции
и элементы здания
Наименование работ Ед. изм. Объем




2.1.













2.2.






2.3.










2.4.



2.5.



2.6.




























3.1.











3.2.





































3.3.
















































3.4.












































3.5.


3.5.1.


3.5.2.























3.5.3.


3.5.4.



3.6.






















3.7.









3.8.






3.9.









3.10.





































3.11.








4.1.

4.2.

4.3.

4.4.


4.5.

4.6.

4.7.


4.8.


4.9.


4.10.


4.11.


4.12.




Гараж













Технические
помещения, коридоры





Подсобные помещения
столовой









Индивидуальный
тепловой пункт


Главная
электрощитовая (ВРУ)


Вентиляция




























Отопление











Водоснабжение





































Канализация
















































Электроснабжение












































Охранная
сигнализация

контроль доступа


пожарная
сигнализация






















система дымоудаления


система
громкоговорящего
оповещения

Телефонизация






















Радиофикация









Телевидение






Часофикация









Локальные
вычислительные сети




































Лифты
I. Проектные работы

II. Подвал

Устройство приточно-вытяжной вентиляции

Устройство системы сплинкерного
пожаротушения

Устройство системы дымоудаления

Электромонтажные работы с заменой
светильников

Слаботочные сети

Отделочные работы

Электромонтажные работы с заменой
светильников

Слаботочные сети

Отделочные работы

Электромонтажные работы с заменой
светильников

Слаботочные сети

Устройство приточно-вытяжной вентиляции


Отделочные работы


Замена узла учета ИТП с приборами
автоматики


Перенос в ВРУ электрощитовых из
магистрального узла связи и помещения
N 110

Разборка вентиляционных коробов из
оцинкованной стали

Прокладка воздуховодов вентиляции из
оцинкованной стали

Установка вентиляторов канальных

Установка калориферов в венткамере

Установка клапанов воздушных утепленных с
электропроводкой

Установка клапанов обратных

Установка саморегулирующих клапанов

Установка клапанов регулируемых диам.до
125 мм

Установка решеток жалюзийных площадок до
0,5 м2

Установка диффузоров

III. Подвал, I - VIII этажи

Демонтаж системы отопления, трубопроводов

Демонтаж радиаторов

Монтаж системы отопления, прокладка
трубопроводов из металлопластиковых труб
диам. до 50 мм. с их креплением

Установка радиаторов

Установка арматуры

Демонтаж системы водоснабжения

Монтаж системы водоснабжения

монтаж трубопровода 100, 80, 50, 40, 32,
25, 20, 15

задвижки

краны запорные

пожарные краны, рукава, стволы, вентили

монтаж пожарных шкафов

монтаж кранов поливочных внутренние

монтаж кранов поливочных наружные

водомерный узел в комплекте

монтаж малогабаритной повысительной
насосной станции водоснабжения

монтаж насосов противопожарных

задвижки

обратные клапаны

кран трехходовой

регуляторы давления

манометры

изоляция трубопроводов

Демонтаж системы канализации

чугунные трубы 100, 50, 100 в подвале

чугунные трубы 100, 50, 100

унитаз в комплекте

умывальник

душевая кабина

писсуар в комплекте

Монтаж системы канализации

трубы 100, 50, 100

патрубки переходные

заглушки 100, 50

сифон с гидрозатвором

малогабаритная полностью укомплектованная
и готовая к применению канализационная
насосная установка

унитаз в комплекте

умывальник

душевая кабина

писсуар в комплекте

насос для перекачивания сточных вод

водосточная воронка с подогревом

труба полиэтиленовая напорная

задвижки с канализационным затвором с
электроприводом

смесители

Демонтаж старой проводки

Монтаж системы электроснабжения

Наружные сети

Замена питающих силовых кабелей от ТП до
ВРУ

Гараж, Электрощитовая, Электроснабжение -
магистральные сети, санузлы, чердак подвал

Демонтаж силовых распределительных шкафов
и щитков освещения

Демонтаж ГРЩ (компл.)

Демонтаж расключений проводников и щитовой
продукции

Демонтаж кабеля в трубах

Демонтаж трубной разводки

Установка силовых распределительных шкафов
и щитков освещения

Монтаж ГРЩ (компл.)

Расключение проводников

Установка счетчиков

Установка светильников с люм. лампами

Монтаж розеток

Монтаж выключателей

Коробки и ящики протяжные

Прокладка кабельных линий по м/к

Затягивание проводов в трубы

Разделка кабельная

Металлоконструкции разные

Установить охранную сигнализацию с выводом
на пост охраны

Установить систему контроля доступа с
выводом на пост охраны

Демонтаж системы пожарной сигнализации
Монтаж системы пожарной сигнализации

Монтаж прибора приемно-контрольного (блок
обще станционный)

Монтаж прибора приемно-контрольного
дополнительный блок

устройство приемно-контрольное
промежуточное

ручной пожарный извещатель

дымовой извещатель

монтаж блоков питания с аккумуляторами

кабель в трубах

кабель в стене

установка мигалок и ревунов

Монтаж системы дымоудаления


Монтаж системы громкоговорящего оповещения



Демонтаж системы телефонизации

демонтаж наружного кабеля

демонтаж АТС

демонтаж шкафа телефонного

демонтаж коробки распределительной

Монтаж системы телефонизации

монтаж наружного кабеля

монтаж мини АТС на 600 номеров

монтаж шкафа телефонногокоробка
распределительная

монтаж кабеля внутри здания

монтаж проводки внутри здания

Монтаж системы радиофикации

монтаж трансформатора абонентского

коробка ответвительная

розетка штепсельная настенная

монтаж кабеля по стенам

Монтаж системы телевидения

установка усилителей, ответвителей,
модулей

монтаж проводки

Демонтаж системы часофикации

Монтаж системы часофикации

монтаж часы первичные

монтаж часы односторонние на стене

монтаж проводки

1. Предусмотреть разводку кабеля (кат. 5e)
к рабочим местам (стандартная комната
17-20 м2 - 4 рабочих места) на рабочих
местах установить розетки RJ45 (к каждому
рабочему месту должно быть подведено
электропитание 220В с заземлением - блок
из 4-х розеток).

2. Установить на каждом этаже
коммуникационное оборудование
(патч-панели) и активное сетевое
оборудование (не менее 2 точек на этаж).
Предусмотреть для активного сетевого
оборудования стабилизированное,
бесперебойное (не менее 30 мин.) питание и
приточно-вытяжную вентиляцию.

3. Произвести разводку кабеля
(оптоволокно) между этажами (активное
сетевое оборудование) и "серверной".

4. В "серверной" предусмотреть:

- установку коммуникационного оборудования
(патч-панели), активного сетевого
оборудования (switch, router для
объединения двух физических сетей) и 3
шкафа (800 х 1500 х 2500 мм) для установки
серверов.

- для активного сетевого оборудования и
серверов (10 кВт) стабилизированное,
бесперебойное (не менее 30 мин.) питание.

- постоянно работающую систему вентиляции
и кондиционирования для серверов и
активного сетевого оборудования.

Замена лифтов

Устройство диспетчерской лифтовой связи

Монтаж сплит-систем кондиционирования
воздуха в машинных помещениях лифтов

IV. Кровля

Демонтаж элементов кровли

Демонтаж утеплителя на чердаке

Демонтаж существующих венткамер

Устройство венткамер с монтажом
оборудования

Устройство машинных помещений лифтов

Утепление чердака

Устройство конструкций кровли


Устройство кровли, водосточной системы,
ограждения, слуховых окон

Огнезащитная обработка деревянных
конструкций кровли с гарантией 10 лет

Устройство пожарной сигнализации в
чердачном помещении

Замена мягкой кровли пристроенной части
здания

Электротехнические работы:
устройство освещения чердачного помещения




компл

компл


шт

100 м


100 м

100 м2

100 м


100 м

100 м2

100 м2


100 м2

компл.
работ

компл.
работ.

100 м2



100 м2



шт


шт


шт

шт

шт


шт

шт

шт


шт


шт



100 м

шт.

100 м



шт

шт



система

100 м


шт.

шт.

комплект

шт.

комплект

комплект

комплект

комплект


шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

100 м

система

100 м

100 м

комплект

комплект

комплект

комплект



100 м

шт.

шт.

шт.

комплект



комплект

комплект

комплект

комплект

комплект

комплект

100 м

комплект


комплект







100 м





шт.


м

10 жил


100 м

100 м

шт.


м

10 жил

шт.

шт.

100 шт.

100 шт.

100 шт.

100 шт.

100 шт.

100 шт.

т

комплект


комплект


комплект
комплект

комплект


шт.


шт.


шт.

шт.

100 м

100 м

комплект

комплект








комплект

100 м

комплект

комплект

шт.

100 м

комплект

комплект

шт.


100 м

100 м



комплект

шт.

шт.

100 м



комплект


100 м



комплект

комплект

комплект

100 м

определя-
ется
проектом



































шт.

комплект

шт.




100 м2

100 м2

шт.

комплект


комплект

100 м2

комплекс
работ

100 м2


100 м2


комплекс
работ

100 м2



100 м




1

1


1

1


5

4

5,0


5,0

25,0

5,0


4,0

1


1


определя-
ется
проектом

-"-



-"-


-"-




-"-

-"-


-"-

-"-




-"-


-"-



2,74

260

2,8



650

1





36,3


4

478

60

60

6

4

1

1


2

9

4

8

2

9

36,3

1

5

12,5

46

28

2

17



17,5

13

40

5

1



46

28

2

17

3

10

3,4

2


30







1





79


32

56,65


2,3

2,3

79


32

56,65

10

410

12

8,08

2,9

28,00

318

1 218

2

1


1


1
1

190


456


104


840

50

135

9,6

20

10








1

30

1

1

180

30

1

1

180


2

36



1

65

114

34



1


3



1

1

71

3,4







































5

1

5




25

22,3

3

3


3

22,3

1


50,6


24,3


1


4



5

Перечень работ и объемы могут быть уточнены при разработке проектно-сметной документации


Том 4
конкурсной документации для проведения открытого конкурса на право заключения государственного контракта на осуществление капитального ремонта (выборочного) административного здания Росстроя


Проект государственного контракта
_________________________________________________________________________



Государственный контракт N ____
на выполнение работ по проектированию и выборочному капитальному ремонту административного здания Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству


г. Москва                                         "__" __________ 2007 г.

Федеральное агентство по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству (Росстрой) именуемое в дальнейшем "Заказчик", в лице заместителя руководителя Бланка В.В. действующего на основании доверенности от 10.01.2007 N 6, с одной стороны, и _________________________________________________, в лице _____________________________________, действующего на основании ____________________, именуемое в дальнейшем "Подрядчик", с другой стороны (далее Стороны) заключили настоящий государственный контракт о нижеследующем:


1. Предмет контракта


1.1.  Настоящий контракт заключается на основании результатов проведения открытого конкурса по выбору подрядной организации для осуществления капитального ремонта (выборочного) административного здания Росстроя (протокол конкурсной комиссии от "___" ____________ 2007 г. N________).

1.2. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательство на выполнение работ по проектированию и выборочному капитальному ремонту в 2007 году административного здания Росстроя, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Строителей, д. 8, корпус 2, в соответствии с Техническим заданием, являющимся неотъемлемой частью настоящего контракта (Приложение 2).

1.3. Подрядчик принимает на себя обязательство выполнить работы собственными и (или) привлеченными силами, из своих материалов, на собственном оборудовании и своими инструментами в соответствии с условиями настоящего контракта, заданием Заказчика и проектной документацией в сроки, установленные Графиком выполнения работ (Приложение 3).

1.4. Перечень проектно-сметной документации, являющейся предметом настоящего контракта, а также научные, технические, экономические и другие требования, предъявляемые к ней, определяются в соответствии с Заданием на проектирование, являющимся неотъемлемой частью настоящего контракта (Приложение 1).


2. Обязанности сторон


2.1. Подрядчик обязан:

2.1.1. разработать, согласовать и представить на утверждение в установленном порядке проектную документацию в соответствии с Заданием на проектирование;

2.1.2. своевременно выполнять принятые на себя обязательства в соответствии с условиями настоящего контракта;

2.1.3. производить работы в соответствии с проектно-сметной документацией, рабочими чертежами, СНиП, Техническим заданием в сроки, установленные настоящим контрактом.

2.1.4. обеспечивать качество выполняемых работ в соответствии с требованиями СНиП, ПТБ, ППБ;

2.1.5. обеспечивать выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли во время проведения работ;

2.1.6. выполнять указания Заказчика, представленные в письменном виде, в том числе о внесении изменений и допонений в техническую документацию, если они не противоречат условиям настоящего контракта;

2.1.7. в минимально возможный срок и за собственный счет устранять недоделки по замечаниям Заказчика, а также согласующих и экспертных органов;

2.1.8. обеспечивать содержание и уборку строительной площадки и прилегающей к ней территории;

2.1.9. согласовывать с органами государственного надзора порядок ведения работ на объекте и обеспечивать его соблюдение;

2.1.10. осуществлять страхование строительных рисков;

2.1.11. информировать Заказчика о заключении договоров с субподрядными организациями, указывая при этом предмет договора, наименование и адрес субподрядной организации;

2.1.12. после завершения работ, в 7 (семи)-дневный срок со дня подписания акта о приемке в эксплуатацию завершенного ремонтом объекта, вывезти принадлежащие ему строительные машины, оборудование, транспортные средства, инструменты, приборы, инвентарь, строительные материалы, изделия, конструкции, временные здания и сооружения и другое имущество, а также строительный мусор.

2.1.13. по выполнению работ передать Заказчику всю исполнительную документацию в трех экземплярах.

2.2. Заказчик обязан:

2.2.1. оплатить Подрядчику выполненные работы в размере и порядке, установленные настоящим контрактом;

2.2.2. своевременно производить приемку выполненных в соответствии с настоящим контрактом работ;

2.2.3. участвовать в необходимых случаях вместе с Подрядчиком в согласовании готовой технической документации с соответствующими государственными органами и органами местного самоуправления;

2.2.4. оказывать содействие Подрядчику в выполнении настоящего контракта;

2.2.5. обеспечить Подрядчика точками подключения к требуемым для производства работ энергоносителям;

2.2.6. осуществлять контроль и технический надзор за выполнением работ в соответствии с проектной документацией, условиями настоящего контракта и требованиями действующего законодательства;

2.2.7. своевременно оформлять акты на скрытые работы и другую исполнительную документацию;


3. Стоимость работ и порядок расчетов


3.1. Общая стоимость работ по настоящему контракту, составляет в текущих ценах _______________________________________, в том числе НДС 18% __________________.

3.2. Указанная в п. 2.1 стоимость подлежит корректировке при уточнении стоимости работ по результатам Государственной экспертизы проектно-сметной документации, и с учетом понижающего конкурсного коэффициента, предложенного Подрядчиком.

3.3 Заказчик оплачивает Подрядчику стоимость выполненных за предыдущий период работ по мере поступления средств из федерального бюджета.

3.4 Оплата производится за фактически выполненные и принятые объемы работ.

3.5 Оплата выполненных работ производится в безналичной форме, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика на основании форм N КС-2, N КС-3 и счетов-фактур установленной формы в течение 15 банковских дней с момента подписания акта и выставления счета-фактуры.

3.6 Заказчик вправе задержать оплату выполненных работ Подрядчику в случае неустранения указанных ранее дефектов в работе, представленной к оплате.

3.7 Общая сумма платежей до ввода объекта в эксплуатацию не должна превышать 95% от общей стоимости работ.

3.8 Окончательный расчет производится Заказчиком не позднее 20 календарных дней после выполнения Подрядчиком всех работ по контракту, включая и устранение дефектов, выявленных при приемке объекта в эксплуатацию.


4. Сроки, порядок сдачи и приемки выполненных работ


4.1. Все обусловленные настоящим контрактом работы должны быть выполнены и сданы Заказчику по акту приемки объекта в эксплуатацию "01" декабря 2007 года.

4.2. Содержание и сроки выполнения основных этапов определяются Графиком выполнения работ, являющимся неотъемлемой частью настоящего контракта.

4.3. Выполнение работ по настоящему контракту подтверждается подписанием Заказчиком акта сдачи-приемки, который оформляется в следующем порядке:

4.3.1. Подрядчик передает Заказчику за пять дней до начала приемки объекта после капитального ремонта три экземпляра исполнительной

документации в составе, определенном Заказчиком, с письменным подтверждением соответствия переданной документации фактически выполненным работам.

4.3.2. Приемка работы Заказчиком осуществляется в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения Заказчиком письменного извещения Подрядчика о готовности объекта.

В указанный срок Заказчик обязан подписать акт сдачи-приемки выполненных работ или направить Подрядчику мотивированный отказ от приемки работ.

По истечении указанного срока при отсутствии мотивированного отказа работы считаются принятыми Заказчиком и подлежащими оплате на основании одностороннего акта.

4.4. В случае отказа Заказчика от приемки работ Сторонами в течение ____ рабочих дней с момента получения Подрядчиком мотивированного отказа составляется двусторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроком их выполнения.

4.5. При досрочном выполнении Подрядчиком работ Заказчик обязан принять и оплатить эти работы на условиях настоящего контракта.


5. Ответственность сторон


5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему контракту в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

5.2. Ни одна из сторон настоящего Договора не несет ответственности перед другой стороной за невыполнение обязательств, обусловленное обстоятельствами, возникшими помимо воли и желания сторон и которые нельзя предвидеть или избежать, включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, землетрясения, наводнения, пожары и другие стихийные бедствия. Документ, выданный соответствующим компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.

5.3. Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие действия непреодолимой силы, должна немедленно известить другую сторону о препятствии и его влиянии на исполнение обязательств по Договору.

5.4. Сторона, предоставившая материалы и оборудование, отвечает за их соответствие государственным стандартам и техническим условиям и несет риск убытков, связанных с их ненадлежащим качеством.

5.5. Подрядчик несет ответственность за произошедшую по его вине несохранность материалов или оборудования, а также иного имущества Заказчика, находящегося в помещении, указанном в п. 1.2. настоящего контракта. В этом случае Подрядчик обязан за свой счет заменить указанное имущество или при невозможности этого возместить Заказчику убытки.

5.6. За ущерб, причиненный третьему лицу в процессе выполнения работ, отвечает Подрядчик, если не докажет, что ущерб был причинен вследствие обстоятельств, за которые отвечает Заказчик.

5.7. Риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненной работы до ее приемки Заказчиком несет Подрядчик.

5.8. Возмещение убытков не освобождают сторону, нарушившую договор, от исполнения своих обязательств в натуре.


6. Производство работ


6.1 Стороны в течение 10 рабочих дней со дня подписания настоящего контракта сообщат друг другу в письменной форме список лиц, представляющих стороны с указанием их полномочий.

6.2 Подрядчик за два дня до начала приемки извещает Заказчика о готовности отдельных ответственных конструкций и скрытых работ.

Их готовность подтверждается двусторонними актами промежуточной приемки ответственных конструкций и актов освидетельствования скрытых работ.

Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после письменного разрешения Заказчика, внесенного в журнал производства работ.

Если закрытие работ выполнено без подтверждения Заказчика, или он не был информирован об этом, или информирован с опозданием, то по его требованию Подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ согласно указанию, а затем восстановить ее.

6.3 В случае если Заказчиком будут обнаружены некачественно выполненные работы, то Подрядчик своими силами и без увеличения стоимости обязан в согласованный срок переделать эти работы для обеспечения их надлежащего качества. При невыполнении Подрядчиком этой обязанности Заказчика вправе для исправления некачественно выполненных работ привлечь другую организацию с оплатой расходов за счет Подрядчика.

6.4 Подрядчик ведет журнал производства работ, в котором отражается весь ход производства работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ, имеющие значение во взаимоотношениях Заказчика и Подрядчика.

Ежемесячно Заказчик проверяет и своей подписью подтверждает записи в журнале. Если он не удовлетворен ходом работ или записями Подрядчика, то он излагает свое мнение в журнале.

Подрядчик обязуется в трехдневный срок принять меры к устранению недостатков, указанных Заказчиком.


7. Гарантии


7.1. Подрядчик гарантирует:

- надлежащее качество используемых материалов, конструкций, оборудования и систем, соответствие их проектным сертификатам, государственным стандартам и техническим условиям, обеспеченность их соответствующими сертификатами, техническими паспортами и другими документами, удостоверяющими их качество;

- качество выполненных всех работ в соответствии с проектной документацией и действующими нормами и техническими условиями;

- своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийной эксплуатации объекта;

- бесперебойное функционирование инженерных систем и оборудования при нормальной эксплуатации объекта.

7.2. Гарантийный срок нормальной эксплуатации объекта и входящих в него инженерных систем, оборудования, материалов и работ устанавливается 2 года с момента подписания сторонами акта о приемке объекта после капитального ремонта.

Гарантийный срок эксплуатации оборудования устанавливается в соответствии с технической документацией на оборудования. Гарантийный срок на комплектующие узлы устанавливается в соответствии с гарантийными обязательствами завода-изготовителя узла и указывается в эксплуатационной документации узла.

7.3. Подрядчик передает Заказчику за 5 (пять) дней до начала приемки завершенного строительством объекта банковскую гарантию на сумму 5% от суммы полностью выполненных работ на полный срок гарантийных обязательств.

7.4. Если в период гарантийной эксплуатации объекта обнаружатся дефекты, препятствующие нормальной эксплуатации объекта, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет в согласованные с Заказчиком сроки.

Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения Подрядчик обязан в течение 2-х дней со дня получения извещения Заказчик направить на объект своего представителя.

7.5. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

7.6. Указанные гарантии не распространяются на случаи преднамеренного повреждения объекта со стороны третьих лиц.

7.7. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаружения дефектов и недоделок для их подтверждения Заказчик вправе назначить квалифицированную экспертизу, которая составит соответствующий акт по фиксированию дефектов и недоделок и их характер, что не исключает право сторон обратиться в арбитражный суд по данному вопросу.


8. Страхование объекта


8.1 Подрядчик заключает договор комплексного страхования строительных рисков, связанных:

- со случайной гибелью и/или повреждением имущества, являющегося предметом (целью) проведения ремонтных работ, указанных в настоящем контракте;

- с ответственностью за причинение вреда жизни, здоровью и/или имуществу третьих лиц вследствие проведения ремонтных работ, указанных в настоящем контракте.

8.2. Подрядчик передает Заказчику копию договора страхования (страхового полиса) с указанием данных о страховщике, застрахованных рисках и размере страховой суммы, определенной в текущем уровне цен в соответствии с нормативами, установленными на момент страхования.


9. Срок действия контракта


9.1. Срок действия настоящего контракта устанавливается с даты его подписания

9.2. Договор может быть расторгнут по взаимному письменному соглашению Сторон, а также по инициативе одной из Сторон в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.


10. Особые условия


10.1. Для заключения настоящего контракта Подрядчик обязан представить Заказчику лицензию на право осуществления строительной деятельности (выполнение функций Генерального подрядчика и производство ремонтно-строительных работ).

10.2. Подрядчик во время осуществления капитального ремонта оплачивает расходы по коммунальным платежам по выставленным Заказчиком счетам.

10.3. Подрядчик обязан представить Заказчику акт замера сопротивления изоляции, произведенного специализированной организацией, по завершении электромонтажных работ.


11. Прочие условия


11.1. Все изменения и дополнения к настоящему контракту совершаются в письменной форме по взаимному согласию Сторон.

11.2. Вопросы, не урегулированные настоящим контрактом, регламентируются нормами действующего законодательства Российской Федерации.

11.3. Стороны прилагают максимальные усилия для урегулирования возникающих разногласий путем переговоров. При невозможности устранения разногласий путем переговоров, споры, которые могут возникнуть в связи с исполнением настоящего контракта, будут разрешаться в соответствии с законодательством Российской Федерации в Арбитражном суде г. Москвы.

11.4. Настоящий контракт составлен и подписан в 2 (двух) экземплярах, по одному для каждой Стороны, имеющих одинаковую юридическую силу.


12. Юридические адреса и реквизиты сторон


Заказчик:                                         Подрядчик:
Федеральное агентство по
строительству и жилищно-коммунальному
хозяйству
119991, ГСП, г. Москва,
ул. Строителей 8, корп. 2
ИНН 7736193548, КПП 773601001
УФК МФ РФ по г. Москве
л/с 03132001320, р/с 40105810700000010079,
в Отделении 1 Московского ГТУ Банка России
БИК 044583001

Подписи сторон


Заказчик:                                         Поставщик:

Заместитель руководителя
Федерального агентства по
строительству и жилищно-коммунальному
хозяйству
                           В.В. Бланк

     м.п.                                                м.п.

Приложение 2

к приказу Федерального агентства по строительству

и жилищно-коммунальному хозяйству

от 9 апреля 2007 г. N 86


Том 1
конкурсной документации для проведения открытого конкурса на право заключения государственного контракта на оказание услуг электросвязи (интернет) для государственных нужд Росстроя


Общая часть
_________________________________________________________________________


Понятия и сокращения, используемые в конкурсной документации


Понятия, термины и сокращения, использующиеся в томе 1 и томе 2 конкурсной документации, применяются в значениях, определенных Федеральным законом от 21.07.2005 N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд" (далее - Закон).

В томе 1 и томе 2 настоящей конкурсной документации также используются следующие понятия и сокращения:

заказчик - Федеральное агентство по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству (Росстрой);

заявка - заявка на участие в конкурсе, подготовленная участником размещения государственного заказа;

конкурсная комиссия - комиссия по размещению государственных заказов заказчика;

официальное печатное издание - информационно-аналитический бюллетень "Конкурсные торги";

официальный сайт - официальный сайт Российской Федерации для размещения информации о размещении заказов в сети интернет http://www.zakupki.gov.ru/.


Инструкция
по подготовке и проведению конкурса


1. Общие сведения


1.1. Состав конкурсной документации


1.1.1. Конкурсная документация для открытого конкурса включает в себя:

1) том 1 конкурсной документации: общая часть (далее - том 1):

а) понятия и сокращения, используемые в конкурсной документации;

б) инструкция по подготовке и проведению конкурса.

2) том 2 конкурсной документации: специальная часть (далее - том 2), состоящий из:

а) инструкции участникам;

б) образцов форм для заполнения в соответствии с томом 2.

3) том 3 конкурсной документации: техническое задание (далее - техническое задание);

4) том 4 конкурсной документации: проект государственного контракта (далее - проект контракта).

1.1.2. Положения тома 1 имеют приоритет перед положениями томов 2-4.

В случае противоречия между томом 1 и томами 2-4 применению подлежит том 1.


1.2. Изучение участниками конкурсной документации


1.2.1. Участник обязан в полном объеме изучить конкурсную документацию.

1.2.2. Представление неполной информации, требуемой конкурсной документацией, непредставление или неправильное оформление документов или их надлежащим образом заверенных копий, а также форм, требуемых конкурсной документацией, представление недостоверных сведений или подача заявки, не отвечающей требованиям Закона и конкурсной документации, является риском участника, подавшего такую заявку, который может привести к отклонению его заявки.

1.2.3. В случае установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, предоставленных участником в составе заявки, такой участник может быть отстранен организатором конкурса, конкурсной комиссией от участия в конкурсе на любом этапе его проведения вплоть до заключения контракта.


1.3. Внесение изменений в конкурсную документацию


1.3.1. Не позднее, чем за двадцать дней до дня окончания подачи заявок заказчик вправе внести изменения в конкурсную документацию.

1.3.2. Любые изменения являются неотъемлемой частью конкурсной документации и на них распространяются все указания, содержащиеся в конкурсной документации.

1.3.3. Изменения направляются заказчиком официальными письмами или в форме электронных документов (по электронной почте) всем участникам, которым была предоставлена конкурсная документация.

1.3.4. Участники, получающие и использующие конкурсную документацию только с официального сайта, самостоятельно отслеживают возможные изменения, внесенные в извещение о проведение конкурса и в конкурсную документацию и размещенные на официальном сайте.

1.3.5. Заказчик не несет ответственности в случае, если участник не ознакомился с изменениями, внесенными в извещение о проведении конкурса и конкурсную документацию.


1.4. Разъяснение положений конкурсной документации


1.4.1. При проведении конкурса какие-либо переговоры заказчика, членов конкурсной комиссии с участником не допускаются.

1.4.2. Заказчик вправе давать по собственной инициативе разъяснения конкурсной документации (далее - разъяснения).

1.4.3. Любой участник вправе направить в письменной форме заказчику запрос о разъяснении положений конкурсной документации (далее - запрос).

1.4.4. Датой начала срока предоставления участникам разъяснений является дата размещения конкурсной документации на официальном сайте.

1.4.5. В течение двух рабочих дней со дня поступления запроса заказчик направляет в письменной форме разъяснения, если указанный запрос поступил к заказчику не позднее, чем за пять дней до дня окончания подачи заявок.

1.4.6. Днем поступления запроса считается день регистрации запроса в письменной форме канцелярией заказчика.

1.4.7. Течение срока на подготовку и направление разъяснений начинается в соответствии со статьей 191 Гражданского кодекса Российской Федерации на следующий рабочий день после дня поступления запроса.

1.4.8. Запросы, поступившие позднее чем за пять дней до дня окончания подачи заявок, не рассматриваются.


1.5. Отказ от проведения открытого конкурса


1.5.1. Заказчик, официально опубликовавший в официальном печатном издании и разместивший на официальном сайте извещение о проведении открытого конкурса, вправе отказаться от проведения открытого конкурса не позднее, чем за пятнадцать дней до даты окончания срока подачи заявок.

1.5.2. Извещение об отказе от проведения открытого конкурса опубликовывается в установленном Законом порядке в официальном печатном издании и размещается на официальном сайте.

1.5.3. В течение двух дней со дня принятия решения об отказе от проведения открытого конкурса заказчиком вскрываются конверты с заявками и направляются соответствующие уведомления всем участникам, подавшим заявки.


1.6. Требования к участникам


1.6.1. В настоящем конкурсе может принять участие любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель.

1.6.2. Участник должен соответствовать требованиям, предъявляемым к участникам в соответствии со статьей 11 Закона:

требованиям, предъявляемым законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющимся предметом конкурса, в том числе требованиям, установленным в томе 2;

требованию о непроведении ликвидации участника - юридического лица или непроведении в отношении участника - юридического лица, индивидуального предпринимателя процедуры банкротства;

требованию о неприостановлении деятельности участника в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях на день рассмотрения заявки;

требованию об отсутствии у участника задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период;

требованию об отсутствии в предусмотренном Законом реестре недобросовестных поставщиков сведений об участнике.

1.6.3. Заказчик вправе также установить в томе 2 следующие требования к участникам:

обладание участниками исключительными правами на объекты интеллектуальной собственности, если в связи с исполнением контракта заказчик приобретает права на объекты интеллектуальной собственности;

наличие производственных мощностей, технологического оборудования, финансовых и трудовых ресурсов, необходимых для выполнения заказа на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд обороны страны и безопасности государства, если такие требования установлены постановлением Правительства Российской Федерации.


2. Порядок подготовки заявок


2.1. Язык заявки


2.1.1. Заявка, вся корреспонденция и документация, связанная с этой заявкой, должны быть написаны на русском языке.

2.1.2. Документация может быть написана на другом языке при условии, что к ней будет прилагаться нотариально заверенный перевод соответствующих разделов на русском языке.

2.1.3. Документы, выданные, составленные или удостоверенные по установленной форме компетентными органами иностранных государств вне пределов Российской Федерации по нормам иностранного права в отношении российских организаций и граждан или иностранных лиц, принимаются конкурсной комиссией для рассмотрения при наличии легализации указанных документов или проставлении апостиля, если иное не установлено международным договором Российской Федерации.


2.2. Конкурсное предложение участника


2.2.1. Каждый участник в составе своей заявки подает одно конкурсное предложение по форме, установленной томом 2 (далее форма "Конкурсное предложение"), с указанием предложений по каждому лоту отдельно (в случае проведения конкурса по 2-м и более лотам).

Не допускается формирование и подача формы "Конкурсное предложение" отдельным документом на каждый лот.

Участник вправе подать только одно предложение на лот.

2.2.2. Валютой, используемой при формировании цены заявки и расчетов с поставщиками (исполнителями, подрядчиками), является российский рубль.

2.2.3. Цена контракта, предлагаемая участником (далее - ценовое предложение), не может превышать начальную цену контракта, указанную в томе 2.

В случае, если цена контракта, указанная в заявке и предлагаемая участником размещения заказа превышает начальную цену контракта, указанную в томе 2, данная заявка не рассматривается конкурсной комиссией на основании ее несоответствия требованиям, установленным конкурсной документацией.

Все налоги, пошлины и прочие сборы, которые исполнитель государственного контракта должен оплачивать в соответствии с условиями государственного контракта или на иных основаниях, должны быть включены в общую цену заявки, представленную Участником размещения заказа, если иное не предусмотрено томом 2.

2.2.4. Ценовое предложение должно учитывать:

а) условия оплаты;

б) сроки поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг);

в) требования и условия, сформулированные в техническим задании;

г) наличие финансовых, технических и организационных возможностей для выполнения обязательств по контракту.

2.2.5. Таблица цен на предлагаемый ассортимент товара, расчет ценового предложения (сметный расчет, смета), представляемые участником в составе заявки в соответствии с томом 2, должны содержать информацию об исполнении участником требований технического задания в отношении:

а) включения всех без исключения поименованных в техническом задании наименований (видов) товаров (работ, услуг);

б) выполнения всех предусмотренных техническим заданием объемов поставки товаров (работ, услуг);

в) выполнения всех предусмотренных техническим заданием требований к качественным характеристикам товара (работ, услуг);

г) применения при выполнении работ (оказании услуг) всех предусмотренных техническим заданием материалов;

д) включения прочих поименованных в техническом задании статей и затрат в размерах и порядке, предусмотренном техническим заданием;

е) выполнения расчета ценового предложения (сметного расчета, сметы) в соответствии с порядком, изложенным в техническом задании.

2.2.6. В случае нарушения требований пункта 2.2.5 тома 1 считается, что участник представил ценовое предложение на частичную поставку товаров (выполнение работ, оказание услуг) либо поставку товаров (выполнение работ, оказание услуг) с ненадлежащим качеством, что будет считаться несоответствующим требованиям технического задания и являться основанием для отклонения заявки соответствующего участника.


2.3. Расходы на участие в конкурсе и заключение контракта


2.3.1. Участник несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей заявки, участием в конкурсе и заключением контракта.

2.3.2. Заказчик не отвечает и не имеет обязательств по этим расходам независимо от характера проведения и результатов конкурса.


2.4. Оформление и подписание заявки


2.4.1. Заявка оформляется в письменной форме.

Участнику по его требованию выдается расписка о получении конверта с заявкой с указанием даты и времени его получения.

Участник формирует и подает одну заявку в соответствии с требованиями пункта 2.4 тома 1. Не допускается формирование и подача заявки на каждый лот отдельно в случае проведения конкурса по 2-м и более лотам.

2.4.2. Участник должен подготовить и подать в составе заявки оригинал и копию заявки, указав на каждом экземпляре соответственно "Оригинал" или "Копия". В случае расхождения между ними преимущество будет иметь "Оригинал".

2.4.3. Документы в составе заявки обязательно должны находиться в порядке, предусмотренном томом 2.

2.4.4. Форма "Конкурсное предложение" и иные формы, предусмотренные томом 2, должна быть подписаны уполномоченным лицом участника (подпись должны быть расшифрована с указанием фамилии и инициалов) и скреплены печатью участника - юридического лица (в случае наличия печати).

2.4.5. Все документы, входящие в оригинал заявки, должны быть надлежащим образом оформлены, должны иметь необходимые для их идентификации реквизиты (дата выдачи, должность и подпись подписавшего лица с расшифровкой, печать - в случае ее наличия). При этом документы, для которых установлены специальные формы, должны быть составлены в соответствии с этими формами. Сведения могут быть впечатаны в формы; допускается заполнять формы от руки печатными буквами синими, черными или фиолетовыми чернилами.

2.4.6. Все страницы заявки, в которые внесены дополнения или поправки, должны быть подписаны уполномоченным лицом участника и заверены печатью (в случае ее наличия).

2.4.7. Документы экземпляра-оригинала заявки представляются в оригинале либо в установленных томом 2 случаях - в заверенных надлежащим образом копиях.

Копия документа считается надлежаще заверенной в случае, если она заверена на каждой странице подписью уполномоченного лица участника (подпись должна быть расшифрована с указанием фамилии и инициалов) и скреплена печатью участника - юридического лица (в случае наличия печати). Копия документа считается также надлежаще заверенной в случае, если она нотариально заверена (в этом случае копия документа не требует заверения подписью уполномоченного лица участника и скрепления печатью участника).

Использование факсимиле недопустимо, в противном случае такие документы считаются не имеющими юридической силы.

Документ экземпляра-оригинала заявки, представленный с нарушением данных требований, не будет иметь юридической силы.

2.4.8. Все страницы экземпляра-оригинала заявки должны иметь сквозную нумерацию. Первый лист экземпляра-оригинала заявки должен быть помечен надписью "ОРИГИНАЛ".

Все страницы экземпляра-копии заявки должны иметь сквозную нумерацию. Первый лист экземпляра-копии заявки должен быть помечен надписью "КОПИЯ".

В случае расхождений конкурсная комиссия и заказчик следуют оригиналу.

2.4.9. Документы, включенные в оригинал заявки, представляются в прошитом нитью (бечевкой), скрепленном печатью участника (в случае ее наличия) и подписью уполномоченного лица участника в виде одного тома с указанием на обороте последнего листа заявки количества страниц. В случае когда заявка содержит более 300 страниц, заявка может подаваться в виде нескольких томов с указанием на обороте последнего листа каждого тома количества страниц в томе, номера тома и общего количества томов.

2.4.10. При оформлении копии заявки участник формирует экземпляр копии заявки отдельно.

Копия заявки должна быть идентична оригиналу заявки по составу документов и количеству листов и должна состоять из копий всех документов, входящих в состав оригинала заявки.

Документы, включенные в копию заявки, представляются в порядке, установленном пунктом 2.4.9 тома 1


2.5. Требование о внесении обеспечения денежных средств в качестве обеспечения заявки (обеспечение заявки)


2.5.1. Участник представляет в составе своей заявки обеспечение заявки, если обеспечение заявки предусмотрено томом 2.

Обеспечение заявки предоставляется по каждому лоту отдельно.

Валютой обеспечения заявки является российский рубль.

2.5.2. Заказчик возвращает участникам денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявок, в следующих случаях:

- отказ заказчика от проведения открытого конкурса (часть 5 статьи 21 Закона);

- отзыв участником своей заявки в любое время до момента вскрытия конкурсной комиссией конвертов с заявками (часть 9 статьи 25 Закона);

- заключен контракт с участником, подавшим единственную заявку (часть 12 статьи 25 Закона);

- получение заявок после окончания приема конвертов с заявками (часть 10 статьи 26 Закона);

- принято решение об отказе в допуске участника к участию в конкурсе (часть 3 статьи 27 Закона);

- на основании результатов рассмотрения заявок принято решение об отказе в допуске к участию в конкурсе всех участников, подавших заявки, или о допуске к участию в конкурсе и признании участником конкурса только одного участника, подавшего заявку, конкурс признан несостоявшимся, за исключением участника, признанного участником конкурса (часть 4 статьи 27 Закона);

- заключен контракт с участником в случае, если конкурс признан несостоявшимся и только один участник, подавший заявку, признан участником конкурса (часть 5 статьи 27 Закона);

- участники конкурса участвовали в конкурсе, но не стали победителями конкурса, за исключением участника конкурса, заявке которого присвоен второй номер (часть 12 статьи 28 Закона);

- заключен контракт с победителем конкурса или с участником конкурса, заявке которого присвоен второй номер (часть 5 статьи 29).

2.5.3. Заказчик не возвращает участникам денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявок, в следующих случаях:

- уклонение* участника, подавшего единственную заявку, от заключения контракта (часть 12 статьи 25 Закона);

- уклонение единственного участника, признанного участником конкурса, от заключения контракта (часть 5 статьи 27 Закона);

- уклонение победителя конкурса или участника конкурса, заявке которого присвоен второй номер, от заключения контракта (часть 2 статьи 29).


2.6. Оформление конвертов с заявками


2.6.1. Участник помещает оригинал и копию заявки в запечатанный общий внешний конверт и в отдельные внутренние конверты или пакеты. Внутренние конверты помечаются соответственно словами: "ОРИГИНАЛ" и "КОПИЯ".

2.6.2. На внешнем и внутренних конвертах должно быть указано:

наименование предмета конкурса;

слова "НЕ ВСКРЫВАТЬ ДО" с указанием времени и даты вскрытия конвертов, установленных томом 2;

наименование заказчика.

2.6.3. На внешнем конверте не должны находиться идентификационные признаки участника, в том числе какие-либо печати или подписи участника. Не допускается указывать на таком конверте наименование (для юридического лица) или фамилию, имя, отчество (для физического лица) участника.

Заказчик принимает и регистрирует только запечатанный внешний конверт.

В случае если на внешнем конверте с заявкой находятся идентификационные признаки участника, в том числе какие-либо печати или подписи участника, указано наименование (для юридических лиц) или фамилия, имя, отчество (для физического лица) участника, либо внешний конверт не запечатан, такой внешний конверт с заявкой не принимается заказчиком.

2.6.4. На внутренних конвертах необходимо указать наименование (для юридического лица) или фамилию, имя, отчество (для физического лица) участника, а также их адрес. Внутренние конверты на местах склейки должны быть подписаны уполномоченным лицом участника и пропечатаны печатью участника (в случае ее наличия).

2.6.5. Срок поступления заявки определяется по дате и времени регистрации в секретариате конкурсной комиссии, указываемых в расписке в получении конверта.


3. Порядок подачи заявок, изменение и отзыв заявок, вскрытие конвертов с заявками


3.1. Срок и место подачи заявок


3.1.1. Заявки должны быть доставлены участниками по адресу, указанному в томе 2, не позднее времени и даты вскрытия конвертов с такими заявками, установленных извещением о проведении открытого конкурса.

3.1.2. Заказчик может продлить срок подачи заявок путем внесения изменения в извещение о проведении открытого конкурса. В этом случае срок действия всех прав и обязанностей заказчика и участника продлевается с учетом измененной окончательной даты.

3.1.3. Прием заявок заканчивается в день вскрытия конвертов с заявками, установленный извещением о проведении конкурса, но не позднее начала процедуры вскрытия конвертов с заявками после объявления конкурсной комиссией участникам о возможности подать заявки (часть 2 статьи 26 Закона).

3.1.4. Каждый конверт с заявкой, поступивший в срок, установленный конкурсной документацией, регистрируется должностными лицами заказчика.

Каждый поступивший конверт с заявкой также маркируется путем нанесения на конверт индивидуального номера.

Поступившие конверты с заявками регистрируются в журнале регистрации заявок на участие в конкурсе в порядке поступления конвертов с заявками.

3.1.5. Полученные после окончания приема конвертов с заявками на участие в конкурсе, конверты с заявками на участие в конкурсе вскрываются, и в тот же день такие конверты возвращаются участникам размещения заказа. В случае если было установлено требование обеспечения заявки на участие в конкурсе, заказчик, уполномоченный орган обязаны вернуть внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе денежные средства указанным участникам размещения заказа в течение пяти дней со дня подписания протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе.


3.2. Изменения в заявках и их отзыв


3.2.1. Участник вправе изменить или отозвать свою заявку до момента начала процедуры вскрытия конвертов (вскрытие первого внешнего конверта).

Никакие изменения не могут быть внесены в заявки после истечения установленного срока их подачи.

3.2.2. Изменение в заявку должно быть подготовлено, запечатано, маркировано и доставлено в соответствии с пунктами 2.4, 2.6 тома 1. Конверты дополнительно маркируются словом "Изменение".

Изменения в заявку оформляются в форме изменений (дополнений) в отдельные пункты заявки либо в виде новой редакции заявки.

Регистрация изменений и уведомлений об отзыве заявки производится в том же порядке, что и регистрация заявки.

3.2.3. Отзыв заявок осуществляется на основании письменного уведомления участника об отзыве своей заявки (далее - уведомление).

При этом в уведомлении в обязательном порядке должна быть указана следующая информация: наименование конкурса и способ подачи заявки.

Уведомление должно быть подписано уполномоченным лицом участника и скреплено печатью участника - юридического лица (в случае наличия печати).

3.2.4. Стоимость комплекта конкурсной документации (если таковая установлена томом 2) не возвращается.


3.3. Вскрытие конвертов с заявками


3.3.1. Уполномоченные лица участников вправе присутствовать при вскрытии конвертов с заявками.

Уполномоченные лица участников, пожелавшие принять участие на процедуре вскрытия конвертов с заявками, должны зарегистрироваться, подтвердив тем самым свое присутствие.

Уполномоченные лица участников, пожелавшие присутствовать на процедуре вскрытия конвертов с заявками, при регистрации предъявляют конкурсной комиссии следующие документы:

1) руководители юридических лиц, которые вправе действовать от имени юридического лица в соответствии с их учредительными документами без доверенности:

а) документ, удостоверяющий личность;

б) заверенную в соответствии с правилами тома 1 копию выписки из Единого государственного реестра юридических лиц, содержащую сведения о лице, имеющем право без доверенности действовать от имени юридического лица;

2) физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели, подавшие заявки от собственного имени:

а) документ, удостоверяющий личность;

3) представители участников, действующие на основании доверенности:

а) документ, удостоверяющий личность;

б) доверенность, заверенную в соответствии с действующим законодательством.

Действующая доверенность должна содержать информацию о паспортных данных лица, которому выдана доверенность, и образец его подписи. В доверенности должны быть отражены полномочия данного лица путем включения в доверенность следующих сведений: "доверяет присутствовать на процедуре вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе (указывается наименование конкурса), в том числе со следующими правами:

- подавать заявку на участие в конкурсе;

- вносить изменения в заявку на участие в конкурсе;

- отзывать заявку на участие в конкурсе;

- давать разъяснения положений заявки на участие в конкурсе.

3.3.2. Вскрытие конвертов с заявками, включая изменения к заявкам, произойдет публично по адресу и в сроки, установленные извещением о проведении настоящего конкурса.

3.3.3. В день вскрытия конвертов с заявками непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками, но не раньше времени, указанного в томе 2, конкурсная комиссия объявляет присутствующим при вскрытии таких конвертов уполномоченным лицам участников о возможности подать заявки, изменить или отозвать поданные заявки до вскрытия конвертов с заявками.

3.3.4. С момента начала процедуры вскрытия конвертов (вскрытие первого внешнего конверта) участники не имеют права подать заявки, изменить или отозвать поданные заявки.

3.3.5. В первую очередь конкурсная комиссия вскрывает конверты с пометкой "Изменения". После вскрытия конвертов с пометкой "Изменения" конкурсная комиссия вскрывает все иные конверты с заявками.

3.3.6. При наличии письменного уведомления участника об отзыве своей заявки конкурсная комиссия вскрывает внешний и внутренние конверты с заявкой такого участника для определения наименования (для юридических лиц) или фамилии, имени, отчества (для физического лица) участника, отозвавшего заявку.

Отозванная заявка возврату участнику не подлежит.

3.3.7. Конкурсная комиссия проверяет сохранность внешнего конверта перед вскрытием. Уполномоченные лица участников, присутствующие на процедуре вскрытия конвертов, также могут удостовериться в сохранности представленных конвертов.

3.3.8. Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица) и почтовый адрес каждого участника, конверт с заявкой которого вскрывается, наличие сведений и документов, предусмотренных конкурсной документацией, условия исполнения контракта, указанные в такой заявке и являющиеся критерием оценки заявок, объявляются при вскрытии конвертов с заявками.

3.3.9. При вскрытии конвертов с заявками конкурсная комиссия вправе потребовать от участников представления разъяснений положений представленных ими документов и заявок. При этом не допускается изменение заявки.

3.3.10. Заявки, включая поправки к ним, которые не были вскрыты и зачитаны вслух, не принимаются конкурсной комиссией для дальнейшей оценки независимо от обстоятельств.

3.3.11. Полученные после окончания времени приема конвертов с заявками организатором конкурса конверты с заявками вскрываются, и в тот же день такие заявки возвращаются участникам. Данные о вскрытии заявок, полученных после установленного срока окончания приема заявок, фиксируются организатором конкурса в соответствующем акте, который хранится с остальными документами по проведенному конкурсу.


4. Порядок рассмотрения, оценки и сопоставления заявок, условия их отклонения


4.1. Рассмотрение заявок


4.1.1. Конкурсная комиссия рассматривает заявки на соответствие требованиям, установленным в соответствии со статьей 11 Закона, и требованиям конкурсной документации.

4.1.2. Срок рассмотрения заявок не может превышать десяти дней со дня вскрытия конвертов с заявками.

4.1.3. Конкурсная комиссия при рассмотрении заявок:

4.1.3.1. Проверяет заявки на соответствие формальным требованиям конкурсной документации: правильность оформления заявок в соответствии с требованиями пунктов 2.1, 2.2, 2.4 и 2.6 тома 1.

4.1.3.2. Проверяет внесение обеспечения заявки в случае, если в томе 2 содержится указание на требование обеспечения такой заявки, проверяет заявки на наличие документов, подтверждающих внесение обеспечения заявки, и соответствие указанных документов требованиям тома 2.

4.1.3.3. Проверяет участника, подавшего заявку, на соответствие требованиям правомочности на участие в конкурсе (пункты 2-4 части 1 и пункт 2 части 2 статьи 11 Закона и пункт 1.7 тома 1).

4.1.3.4. Проверяет в заявке наличие документов (копий документов) и форм, предусмотренных пунктом 1 части 3 статьи 25 Закона и томом 2, правильность и полноту их оформления в соответствии с требованиями конкурсной документации и достоверность сведений, содержащихся в указанных документах.

4.1.3.5. Проверяет участника, подавшего заявку, на соответствие требованиям к участникам, установленным в соответствии с пунктом 1 части 1, пунктом 1 части 2 и частью 3 статьи 11 Закона и томом 2, в том числе проверяет наличие документов (копий документов), предусмотренных подпунктами "б", "в", "г" пункта 3 части 3 статьи 25 Закона, и достоверность сведений, содержащихся в указанных документах.

4.1.3.6. Проверяет заявки на соответствие требованиям технического задания.

4.1.3.7. Проверяет наличие копий документов, подтверждающих соответствие товара, работ, услуг, являющихся предметом конкурса, требованиям законодательства Российской Федерации, если законодательством Российской Федерации установлены требования к таким товару, работам, услугам, и достоверность сведений, содержащихся в указанных документах.

4.1.3.8. Проверяет соответствие цены заявки начальной цене контракта, установленной томом 2.

4.1.3.9. Проверяет заявки на предмет наличия арифметических и технических ошибок.

4.1.4. При рассмотрении заявок конкурсная комиссия принимает во внимание мнение рабочей группы (экспертов), которая по поручению конкурсной комиссии осуществляет экспертизу представленных участниками заявок.

4.1.5. На основании результатов рассмотрения заявок конкурсной комиссией принимается решение о допуске к участию в конкурсе участника и о признании участника, подавшего заявку, участником конкурса или об отказе в допуске такого участника к участию в конкурсе.

4.1.6. Заказчик вправе запросить у соответствующих органов и организаций сведения о проведении ликвидации участника - юридического лица, подавшего заявку, проведении в отношении такого участника - юридического лица, индивидуального предпринимателя процедуры банкротства, о приостановлении деятельности такого участника в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, о наличии задолженностей такого участника по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня и в государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, об обжаловании наличия таких задолженностей и о результатах рассмотрения жалоб.

4.1.7. В случае установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных участником в соответствии с частью 3 статьи 25 Закона, установления факта проведения ликвидации участника - юридического лица или проведения в отношении участника - юридического лица, индивидуального предпринимателя процедуры банкротства либо факта приостановления его деятельности в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, заказчик, конкурсная комиссия вправе отстранить такого участника от участия в конкурсе на любом этапе его проведения.

4.1.8. Участникам, подавшим заявки и признанным участниками конкурса, и участникам, подавшим заявки на участие в конкурсе и не допущенным к участию в конкурсе, направляются уведомления о принятых конкурсной комиссией решениях не позднее дня, следующего за днем подписания протокола.

4.1.9. В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок принято решение об отказе в допуске к участию в конкурсе всех участников, подавших заявки, или о допуске к участию в конкурсе и признании участником конкурса только одного участника, подавшего заявку, конкурс признается несостоявшимся.


4.2. Основания отклонения заявок


4.2.1. При рассмотрении заявок участник не допускается конкурсной комиссией к участию в конкурсе в случае:

4.2.1.1. Заявка не соответствует формальным требованиям конкурсной документации: заявка оформлена не в соответствии с требованиями пунктов 2.1, 2.2, 2.4 и 2.6 тома 1.

4.2.1.2. Отсутствует обеспечение заявки (полностью или частично) в случае, если в томе 2 содержится указание на требование обеспечения такой заявки, либо документы, подтверждающие внесение обеспечения заявки, либо указанные документы не соответствуют требованиям тома 2.

4.2.1.3. Отсутствует или не в надлежащем виде или неполно оформлен какой-либо документ (копия документа), предусмотренный Законом и томом 2, либо выявлена недостоверность сведений, содержащихся в указанных документах.

4.2.1.4. Отсутствует или в не надлежащем виде или неполно оформлена какая-либо форма, предусмотренная томом 2.

4.2.1.5. Участник не соответствует требованиям правомочности на участие в конкурсе (пункты 2-4 части 1 и пункт 2 части 2 статьи 11 Закона и пункт 1.6 тома 1):

а) проводится ликвидация участника-юридического лица или проводится в отношении участника - юридического лица, индивидуального предпринимателя процедура банкротства;

б) приостановлена деятельность участника в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

в) у участника есть задолженность по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период;

г) в предусмотренном Законом реестре недобросовестных поставщиков содержатся сведения об участнике.

4.2.1.6. Участник не соответствует требованиям, предъявляемым законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом конкурса, если такие требования установлены в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 11 Закона и томом 2.

4.2.1.7. Участник не соответствует требованиям, предъявляемым к участникам, если такие требования в соответствии с частью 2 статьи 11 Закона установлены томом 2.

4.2.1.8. Участник не соответствует дополнительным требованиям, предъявляемым к участникам при размещении заказа на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд обороны страны и безопасности государства, если указанные требования установлены Правительством Российской Федерации и томом 2.

4.2.1.9. Заявка участника не соответствует техническому заданию конкурсной документации либо товар, работа, услуга, являющиеся предметом конкурса, не соответствуют требованиям законодательства Российской Федерации, если законодательством Российской Федерации установлены такие требования.

4.2.1.10. Цена заявки по лоту превысит начальную цену контракта по соответствующему лоту, указанную в томе 2.

4.2.1.11. Ценовое предложение подготовлено не в соответствии с томом 2.

Если будет выявлено несоответствие между цифровыми и буквенными значениями ценового предложения, то предпочтение будет отдаваться сумме, выраженной буквенными значениями.

4.2.1.12. Участие в конкурсе участника не допускается федеральными законами.

4.2.1.13. Представленные в заявке расчеты и обоснования содержат грубую арифметическую или техническую ошибку, исправление которых меняет технические характеристики или цену заявки.


4.3. Оценка и сопоставление заявок, порядок определения победителя


4.3.1. Конкурсная комиссия осуществляет оценку и сопоставление заявок, поданных участниками, признанными участниками конкурса. Период оценки и сопоставления заявок определяется в соответствии с действующим законодательством.

4.3.2. Конкурсная комиссия осуществляет рассмотрение, оценку и сопоставление заявок участников конкурса в целях определения победителя конкурса в соответствии с критериями оценки, установленными томом 2.

4.3.3. На основании результатов оценки и сопоставления заявок конкурсной комиссией каждой заявке относительно других по мере уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения контракта присваивается порядковый номер. Заявке, в которой содержатся лучшие условия исполнения контракта, присваивается первый номер.

4.3.4. Победителем конкурса признается участник конкурса, который предложил лучшие условия исполнения контракта и заявке которого присвоен первый номер.


5. Заключение контракта по результатам проведения конкурса


5.1. Заключение контракта


5.1.1. Заказчик заключает контракт с победителем конкурса на условиях, содержащихся в конкурсной документации и заявке победителя конкурса.

5.1.2. Победителю конкурса в течение трех дней со дня подписания протокола оценки и сопоставления заявок передается один экземпляр указанного протокола и проект контракта, который составляется путем включения условий исполнения контракта, предложенных победителем конкурса в заявке, в проект контракта, прилагаемый к тому 2.

5.1.3. Победитель конкурса должен представить заказчику подписанный проект контракта, переданный ему в соответствии с пунктом 5.1.2 тома 1, и обеспечение исполнения контракта, если указанное обеспечение предусмотрено томом 2, в срок, установленный томом 2.

5.1.4. В случае, если победитель конкурса в срок, предусмотренный томом 2, не представил заказчику подписанный контракт, переданный ему в соответствии с пунктом 5.1.2 тома 1, а также обеспечение исполнения контракта, если указанное обеспечение предусмотрено пунктом томом 2, победитель конкурса признается уклонившимся от заключения контракта.

5.1.5. В случае, если победитель конкурса признан уклонившимся от заключения контракта, заказчик вправе обратиться в суд с иском о требовании о понуждении победителя конкурса заключить контракт, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения контракта, либо заключить контракт с участником конкурса, заявке которого присвоен второй номер. При этом заключение контракта для участника конкурса, заявке которого присвоен второй номер, является обязательным.

5.1.6. Правоотношения между заказчиком и победителем конкурса по предмету конкурса возникают после подписания контракта и внесения его Реестр государственных контрактов Российской Федерации.


5.2. Обеспечение исполнения контракта


5.2.1. В случае, если томом 2 установлено требование обеспечения исполнения контракта, контракт заключается только после предоставления участником конкурса, с которым заключается контракт, банковской гарантии, страхования ответственности по контракту или передачи заказчику в залог денежных средств в размере обеспечения исполнения контракта, указанном в томе 2.

5.2.2. Способ обеспечения исполнения контракта из перечисленных в пункте 5.2.1 тома 1 способов определяется таким участником конкурса самостоятельно.

5.2.3. Если победителем торгов или участником конкурса, с которым заключается контракт, является бюджетное учреждение и томом 2 было установлено требование обеспечения исполнения контракта, предоставления обеспечения исполнения контракта не требуется.

5.2.4. Порядок предоставления обеспечения исполнения контракта в виде банковской гарантии:

5.2.4.1. В случае если обеспечение исполнения контракта представляется участником конкурса, с которым заключается контракт, в виде банковской гарантии, банковская гарантия должна соответствовать требованиям, установленным законодательством Российской Федерации.

5.2.4.2. Обязательным приложением к банковской гарантии является заверенная в соответствии с правилами тома 1 копия генеральной лицензии банка, выдавшего банковскую гарантию.

5.2.4.3. Требования к содержанию банковской гарантии:

а) должно содержаться указание на согласие банка с тем, что изменения и дополнения, внесенные в контракт, не освобождают его от обязательств по соответствующей банковской гарантии;

б) срок действия банковской гарантии должен на один месяц покрывать срок действия контракта.

5.2.5. Порядок предоставления обеспечения исполнения контракта в виде страхования риска ответственности за нарушение контракта

5.2.5.1. В случае если обеспечение исполнения контракта представляется участником конкурса, с которым заключается контракт, в виде страхования риска ответственности за нарушение контракта, договор страхования риска ответственности за нарушение контракта (далее - договор страхования) должен соответствовать требованиям, установленным законодательством Российской Федерации.

5.2.5.2. В соответствии с письмом Федеральной службы страхового надзора от 03.04.2006 N 4125/02-03 для заключения договора страхования страховая организация должна иметь лицензию, в которой указан вид страхования - страхование гражданской ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору.

Обязательным приложением к договору страхования является заверенная в соответствии с правилами тома 1 копия лицензии страховой организации, заключившей договор страхования, в которой содержится вышеуказанный вид страхования.

5.2.5.3. Требования к содержанию договора страхования:

а) страхование должно покрывать случаи виновного неисполнения или ненадлежащего исполнения подрядчиком (поставщиком, исполнителем) своих обязательств по контракту;

б) договор страхования в соответствии со статьей 932 ГК РФ должен быть заключен в пользу заказчика, то есть заказчик должен быть указан в договоре страхования в качестве выгодоприобретателя;

в) срок договора страхования должен покрывать срок действия контракта;

г) договор страхования должен содержать указание на согласие страховщика с тем, что изменения и дополнения, внесенные в контракт, не освобождают его от обязательств по соответствующему договору страхования.

5.2.5.4. Проект договора страхования должен быть предварительно согласован с заказчиком.

5.2.6. Порядок предоставления обеспечения исполнения контракта в виде залога денежных средств

5.2.6.1. В случае если обеспечение исполнения контракта представляется в виде залога денежных средств, участник конкурса, с которым заключается контракт, перечисляет сумму залога денежных средств, указанную в томе 2, на счет, указанный в томе 2.

5.2.6.2. Факт внесения залога денежных средств на счет заказчика подтверждается заверенной подписью уполномоченного лица участника конкурса, с которым заключается контракт, (подпись должна быть расшифрована с указанием фамилии и инициалов), и скрепленной печатью участника-юридического лица (в случае наличия печати) копией или оригиналом платежного документа, на основании которого произведено перечисление средств обеспечения исполнения контракта.

5.2.6.3. Денежные средства возвращаются подрядчику (поставщику, исполнителю) при условии надлежащего исполнения им всех своих обязательств по контракту в течение пяти банковских дней со дня получения заказчиком соответствующего письменного требования соответствующего подрядчика (поставщика, исполнителя).

Денежные средства возвращаются на банковский счет, указанный подрядчиком (поставщиком, исполнителем) в этом письменном требовании.

5.2.7. В случае если по каким либо причинам обеспечение исполнения контракта перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение подрядчиком (поставщиком, исполнителем) своих обязательств по контракту, соответствующий подрядчик (поставщик, исполнитель) обязуется в течение десяти банковских дней предоставить заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение исполнение обязательств по контракту на тех же условиях и в том же размере, которые указаны в настоящей конкурсной документации.


5.3. Права и обязанности участников и заказчика


5.3.1. После определения победителя конкурса в срок, предусмотренный томом 2 для заключения контракта, заказчик вправе отказаться от заключения контракта с победителем конкурса либо при уклонении победителя конкурса от заключения контракта с участником, с которым заключается такой контракт, в случае установления факта:

1) проведения ликвидации участников - юридических лиц или проведения в отношении участников - юридических лиц, индивидуальных предпринимателей процедуры банкротства;

2) приостановления деятельности указанных лиц в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

3) предоставления указанными лицами заведомо ложных сведений, содержащихся в документах, предусмотренных частью 3 статьи 25 Закона и томом 2;

4) нахождения имущества указанных лиц под арестом, наложенным по решению суда, если на момент истечения срока заключения государственного контракта балансовая стоимость арестованного имущества превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов указанных лиц по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

5.3.2. Заказчик вправе при исполнении контракта в одностороннем порядке изменить объем всех предусмотренных контрактом работ, услуг не более чем на пять процентов такого объема в случае выявления потребности в дополнительных работах, услугах, не предусмотренных контрактом, но связанных с работами, услугами, предусмотренными контрактом, или при прекращении потребности в предусмотренной контрактом части работ, услуг. При этом по согласованию с поставщиком (исполнителем, подрядчиком) заказчик вправе изменить цену контракта пропорционально объему указанных дополнительных работ, услуг или объему указанной части работ, услуг, но не более чем на пять процентов такой цены.

5.3.3. В случае, если по окончании срока подачи заявок подана только одна заявка, конверт с указанной заявкой вскрывается в порядке, предусмотренном томом 1, и указанная заявка рассматривается в порядке, установленном томом 1. В случае если указанная заявка соответствует требованиям и условиям, предусмотренным Законом и конкурсной документацией, заказчик в течение трех дней со дня рассмотрения заявки обязан передать участнику, подавшему единственную заявку, проект контракта. При этом контракт заключается с участником конкурса на условиях и по цене контракта, которые предусмотрены заявкой и конкурсной документацией, но цена такого контракта не может превышать начальную цену контракта, указанную в томе 2.

5.3.4. В случае, если конкурс признан несостоявшимся в соответствии с пунктом 4.1.9 тома 1, и только один участник, подавший заявку, признан участником конкурса, заказчик в течение трех дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе обязан передать такому участнику конкурса проект контракта. При этом контракт заключается на условиях и по цене контракта, которые предусмотрены заявкой и конкурсной документацией, но цена такого контракта не может превышать начальную цену контракта.

5.3.5. Участник конкурса, которому заказчик в соответствии с пунктами 5.3.3 и 5.3.4 тома 1 направил проект контракта, не вправе отказаться от заключения контракта.

При непредставлении заказчику таким участником в срок, предусмотренный томом 2, подписанного контракта, а также обеспечения исполнения контракта в случае, если указанное обеспечение предусмотрено томом 2, такой участник признается уклонившимся от заключения контракта. В случае уклонения участника от заключения контракта денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки, не возвращаются.

5.3.6. Сведения об участниках, уклонившихся от заключения контракта, а также о поставщиках (исполнителях, подрядчиках), с которыми контракты расторгнуты в связи с существенным нарушением ими контрактов включаются в Реестр недобросовестных поставщиков.


5.4. Возврат заявок участникам


После процедуры вскрытия конвертов все поступившие заявки (за исключением оригиналов документов обеспечения заявки) становятся собственностью заказчика и возврату участникам не подлежат.


6. Правовое регулирование


Взаимоотношения участников, конкурсной комиссии, организатора конкурса и специализированной организации, возникшие в связи с проведением настоящего конкурса, регулируются законодательством Российской Федерации.


------------------------------

* Уклонение участника от заключения контракта в соответствии с Законом - это непредставление заказчику в срок, предусмотренный томом 2, подписанного контракта, а также обеспечения исполнения контракта в случае, если в томе 2 было установлено требование обеспечения исполнения контракта.


Том 2
конкурсной документации для проведения открытого конкурса на право заключения государственного контракта на оказание услуг электросвязи (интернет) для государственных нужд Росстроя


Специальная часть
_________________________________________________________________________


Инструкция участникам


1. Предмет конкурса, начальная цена государственного контракта, источник финансирования


1.1. Предметом настоящего конкурса является: оказание услуг электросвязи (Интернет) для государственных нужд Росстроя.

1.2. Оказание услуги электросвязи (Интернет) для государственных нужд Росстроя осуществляется в соответствии с техническим заданием конкурсной документации (том 3 конкурсной документации).

1.3. Начальная цена государственного контракта: 279,8 тыс. рублей.

1.4. Источник финансирования: федеральный бюджет на 2007 год.

1.5. Срок оказания услуг: с момента подписания контракта до 31.12.2007.


2. Сведения о заказчике


Федеральное агентство по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству (Росстрой):

место нахождения и почтовый адрес: ул. Строителей, дом 8, корп. 2, Москва, ГСП, 119991.

банковские реквизиты: ИНН 7736193548, КПП 773601001, УФК по г. Москве, л/с 03132001320, р/с 40105810700000010079 в Отделении 1 Московского ГТУ Банка России.

контактное лицо: по техническим вопросам - Бабарин Д.Н., по вопросам проведения конкурса - Осипов А.В.

контактный телефон/факс: 930-69-39, 930-70-07.

адрес электронной почты: ossi@gosstroy.gov.ru


3. Содержание и состав конкурсной документации


Конкурсная документация для настоящего конкурса включает в себя:

1) том 1 конкурсной документации: общая часть (далее - том 1);

2) том 2 конкурсной документации: специальная часть (далее - том 2), состоящий из:

а) инструкции участникам;

б) образцов форм для обязательного заполнения участником в соответствии с пунктом 7 тома 2;

3) том 3 конкурсной документации: техническое задание (далее - том 3);

4) том 4: проект государственного контракта (далее - том 4).


4. Требования к участникам, установленные в соответствии со статьей 11 Закона


4.1. Участник должен соответствовать обязательным требованиям, предъявляемым законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим оказание услуг, являющихся предметом конкурса (пункт 1 части 1 статьи 11 Закона):

4.1.1. Участник должен иметь действующие лицензии на осуществление деятельности по оказанию услуг электросвязи.

При окончании срока действия лицензии до исполнения обязательств по контракту участник в установленные законодательством Российской Федерации сроки обязан обеспечить продление действующей лицензии.


5. Требование о внесении денежных средств в качестве обеспечения заявки


Обеспечение не предусмотрено.


6. Требование обеспечения исполнения контракта


Обеспечение не предусмотрено.


7. Документы и формы, входящие в состав заявки


7.1. Заявка, подготовленная участником, должна обязательно содержать документы и формы, предусмотренные пунктом 7 тома 2.

Все документы и формы должны быть оформлены в строгом соответствии с требованиями тома 1 и тома 2.

7.2. Заявка должна содержать следующие документы и формы:

7.2.1. Форма N 1 "Опись документов и форм, представляемых для участия в конкурсе", содержащая все документы и формы, требуемые пунктом 7 тома 2.

7.2.2. Документ, подтверждающий правовой статус участника.

Все документы и формы, представленные участником, должны по содержанию соответствовать сведениям, содержащимся в документе, подтверждающем правовой статус участника.

1) для юридических лиц:

выписка из Единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенная копия, оформленная в соответствии с приложением N 5 к Правилам ведения Единого государственного реестра юридических лиц, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 19.06.2002 N 438 "О Едином государственном реестре юридических лиц", выданная не ранее тридцати дней от даты, установленной как первоначальная дата вскрытия конвертов с заявками.

Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц должна в обязательном порядке содержать сведения о лице, имеющем право без доверенности действовать от имени юридического лица (фамилия, имя, отчество, должность, реквизиты документа, удостоверяющего личность в соответствии с законодательством Российской Федерации).

2) для индивидуальных предпринимателей:

выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенная копия, оформленная в соответствии с приложением N 5 к Правилам ведения Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей и предоставления содержащихся в нем сведений, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 16.10.2003 N 630 "О Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей, Правилах хранения в единых государственных реестрах юридических лиц и индивидуальных предпринимателей документов (сведений) и передачи их на постоянное хранение в государственные архивы, а также о внесении изменений и дополнений в постановления Правительства Российской Федерации от 19 июня 2002 г. N 438 и 439", выданная не ранее тридцати дней от даты, установленной как первоначальная дата вскрытия конвертов с заявками.

3) для иных физических лиц:

копии документов, удостоверяющих личность.

4) для иностранных лиц:

надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства.

7.2.3. Форма N 2 "Конкурсное предложение". Цена предложения проставляется цифрами и прописью, с указанием, в том числе суммы налога на добавленную стоимость.

7.2.4. Форма N 2-1 "Расчет стоимости ценового предложения".

7.2.5. Форма N 3 "Анкета участника".

7.2.6. Копии документов, подтверждающих соответствие участника требованиям, установленным пунктом 4 тома 2:

- копии действующих лицензий на осуществление деятельности по оказанию услуг электросвязи.

7.2.7. Нотариально заверенная копия или оригинал доверенности, подтверждающая полномочия лица подписывать форму N 2 "Конкурсное предложение" и осуществлять иные действия от имени участника при проведении конкурсной процедуры - только в случае, если конкурсное предложение подписано не руководителем юридического лица - участника или не физическим лицом - участником.

7.2.8. Иные документы и формы которые участник сочтет нужными.


8. Преимущества, предоставляемые осуществляющим производство товаров, работ, оказание услуг учреждениям уголовно-исполнительной системы и (или) организациям инвалидов


Не установлены.


9. Компетентная конкурсная комиссия


Компетентной конкурсной комиссией для настоящего конкурса является конкурсная комиссия по размещению государственного заказа Росстроя.


10. Место и дата начала подачи заявок


10.1. Заявки должны быть доставлены участниками по адресу: ГСП, 119991, Москва, ул. Строителей, дом 8, корп. 2, отдел подрядных торгов (конкурсов) и государственных контрактов Росстроя, каб. 409 (л).

10.2. Заявки на участие в конкурсе могут подаваться с момента опубликования в официальном печатном издании и размещения на официальном сайте извещения о проведении настоящего конкурса.

10.3. Вскрытие конвертов с заявками произойдет по адресу: ГСП, 119991, Москва, ул. Строителей, дом 8, корп. 2, зал переговоров, в 10 часов 00 минут, "21" мая 2007 года.


11. Критерии оценки заявок


Критерии оценки заявок: - объем входного трафика - 80%, минимальная цена контракта - 20%.

Порядок оценки заявок:

1. Участнику конкурса, предложившему лучшие условия по стоимости, присваивается максимальное число в диапазоне от 1 до n, где n - количество заявок поданных на конкурс.

0,20 - коэффициент весомости данного критерия.

Участнику конкурса, предложившему максимально низкую стоимость контракта, присваивается максимальный балл, и так далее, по мере увеличения стоимости контракта уменьшается присваиваемый балл.

2. Участнику конкурса, предложившему лучшие условия по объему входного трафика, присваивается максимальное число в диапазоне от 1 до n,

0,80 - коэффициент весомости данного критерия.

Баллы проставляются на основании предложений по функциональным и качественным характеристикам товара, предложенным участниками.

Максимально лучшие условия получают максимальный балл.

Оценка заявки на участие в конкурсе в целом рассчитывается путем сложения баллов за функциональные и технические характеристики товара, умноженных на 0,80, баллов за предложение о цене, умноженных на 0,20


12. Срок подписания победителем конкурса проекта контракта


Победитель конкурса обязан в течение 10 дней со дня подписания протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе подписать переданный ему проект контракта и представить его в Федеральное агентство по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству (Росстрой).


Образцы форм
для обязательного заполнения участниками в соответствии с пунктом 7 тома 2 конкурсной документации


1. Форма N 1 "Опись документов и форм, представляемых для участия в конкурсе"


Настоящим ____________ (участник должен обязательно указать (заполнить) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, почтовый адрес (для участника - юридического лица), фамилию, имя, отчество, сведения о месте жительства (для физического лица) подтверждает, что для участия в конкурсе ______(указать наименование конкурса) направлены нижеперечисленные документы и формы, и что содержание описи и состав заявки на участие в конкурсе совпадают.


Наименование документа и формы Номер листа Количество листов
Форма N 1 "Опись документов и форм,
представляемых для участия в
конкурсе"
   
Выписка из Единого государственного
реестра юридических лиц или
нотариально заверенная копия,
оформленная в соответствии с
приложением N 5 к Правилам ведения
Единого государственного реестра
юридических лиц, утвержденным
постановлением Правительства
Российской Федерации от 19.06.2002
N 438 - для юридических лиц
   
Выписка из Единого государственного
реестра индивидуальных
предпринимателей или нотариально
заверенная копия, оформленная в
соответствии с приложением N 5 к
Правилам ведения Единого
государственного реестра
индивидуальных предпринимателей и
предоставления содержащихся в нем
сведений, утвержденным
постановлением Правительства
Российской Федерации от 16.10.2003
N 630 - для индивидуальных
предпринимателей
   
Копии документов, удостоверяющих
личность - для иных физических лиц
   
Форма N 2 "Конкурсное предложение"    
Форма N 2-1 "Расчет стоимости
ценового предложения"
   
Форма N 3 "Анкета участника"    
Копии действующих лицензии на
осуществление услуг электросвязи.
   
Нотариально заверенная копия или
оригинал доверенности,
подтверждающая полномочия лица
подписывать конкурсное предложение
по форме N 2 и осуществлять иные
действия от имени участника при
проведении конкурсной процедуры в
случае, если конкурсное предложение
подписано не руководителем
юридического лица - участника или
не физическим лицом - участником
   

Форма должна быть подписана уполномоченным лицом участника и скреплена печатью участника - юридического лица (в случае наличия печати)


2. Форма N 2 "Конкурсное предложение" для участия в конкурсе на право заключения государственного контракта на оказание услуг электросвязи (Интернет) для государственных нужд Росстроя


В конкурсную комиссию по размещению

государственного заказа Росстроя


1.  Изучив конкурсную документацию _____________ (участник должен обязательно указать (заполнить) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, почтовый адрес (для участника - юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица, далее - участник), в лице ____________ (указывается фамилия, имя, отчество уполномоченного лица участника) сообщает о согласии участвовать в конкурсе на условиях, установленных в конкурсной документации к настоящему конкурсу, и направляет заявку на участие в конкурсе (далее - заявка).

2. Участник предлагает оказать услуги на следующих условиях:


N
п/п
Наименование показателя критерия
оценки заявок
Единица
измерения
Значение (цифрами и
прописью)
1 2 3 4
1 Цена контракта (с учетом НДС) рублей  
2 Объем входящего трафика Гбайт  

3. Участник подтверждает, что ознакомлен с конкурсной документацией к настоящему конкурсу в полном объеме.

Участник согласен с тем, что в случае если им не представлены, неполно или неправильно оформлены документы и формы, требуемые конкурсной документацией, в том числе настоящая форма, подана заявка, не отвечающая требованиям законодательства Российской Федерации и конкурсной документации, участник не будет допущен конкурсной комиссией к участию в конкурсе.

4. Настоящим участник гарантирует достоверность представленной им в заявке информации. Участник сообщает, что ему известно, что в случае установления недостоверности представленной им в заявке информации участник может быть отстранен конкурсной комиссией от участия в конкурсе на любом этапе его проведения вплоть до заключения государственного контракта.

5. Участник подтверждает, что предлагаемое им конкурсное предложение является экономически обоснованным и может быть реализовано с полным соблюдением требований конкурсной документации.

Участник сообщает, что ему известно содержание пункта 2.2.5 тома 1 конкурсной документации.

Участник согласен с тем, что в случае нарушения требований пункта 2.2.5 тома 1 считается, что участник представил ценовое предложение на частичное оказание услуг либо оказание услуг с ненадлежащим качеством, что будет считаться несоответствующим требованиям технического задания и являться основанием для отклонения заявки соответствующего участника.

6. Участник подтверждает, что соответствует следующим требованиям, предъявляемым к участникам в соответствии с законодательством Российской Федерации:

требованиям, предъявляемым законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющимся предметом конкурса, в том числе требованиям, установленным в томе 2 конкурсной документации (далее - том 2);

требованию о непроведении ликвидации участника - юридического лица или непроведении в отношении участника - юридического лица, индивидуального предпринимателя процедуры банкротства;

требованию о неприостановлении деятельности участника в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях на день рассмотрения заявки;

требованию об отсутствии у участника задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

7. Участник подтверждает, что если конкурсное предложение участника будет признано лучшим, участник берет на себя обязательство поставить товар в соответствии с требованиями конкурсной документации и согласно его конкурсному предложению.

В случае если конкурсное предложение участника будет признано лучшим, участник берет на себя обязательство подписать контракт с заказчиком в соответствии с требованиями конкурсной документации и конкурсным предложением участника в срок, установленный томом 2.

В случае если конкурсное предложение участника будет лучшим после конкурсного предложения победителя конкурса, а победитель конкурса будет признан уклонившимся от заключения контракта, участник обязуется подписать данный контракт в соответствии с требованиями конкурсной документации и конкурсным предложением участника.

Форма должна быть подписана уполномоченным лицом участника и скреплена печатью участника - юридического лица (в случае наличия печати)


Форма N 2-1 "Расчет стоимости ценового предложения"


В данной форме участник приводит расчет стоимости ценового предложения с учетом требований п. 2.2.5 тома 1, а также описание функциональных и качественных характеристик оказываемых услуг электросвязи в произвольной форме.

Форма должна быть подписана уполномоченным лицом участника и скреплена печатью участника - юридического лица (в случае наличия печати)


3. Форма N 3 "Анкета участника"


1. Фирменное наименование
(наименование), сведения об
организационно-правовой форме,
почтовый адрес (для участника -
юридического лица); фамилия, имя,
отчество, паспортные данные,
сведения о месте жительства (для
участника - физического лица)
 
2. ИНН и КПП участника  
3. Номер контактного телефона
(факса) участника
 
4. Сведения об учредителях
(участниках, акционерах) участника
- юридического лица (необходимо
перечислить всех учредителей, чья
доля в уставном капитале превышает
двадцать процентов, и долю их
участия)
 
5. Наименование и почтовый адрес
инспекции Федеральной налоговой
службы, в которой участник состоит
на учете в качестве
налогоплательщика
 

Участник подтверждает правильность и достоверность всех сведений, указанных в анкете, и прилагаемых копий документов.

Форма должна быть подписана уполномоченным лицом участника и скреплена печатью участника - юридического лица (в случае наличия печати)


Том 3
конкурсной документации для проведения открытого конкурса на право заключения государственного контракта на оказание услуг электросвязи (интернет) для государственных нужд Росстроя


Техническое задание
_________________________________________________________________________



Техническое задание
для проведения открытого конкурса на оказание услуг электросвязи (Интернет) в Федеральном агентстве по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству


1. Виды услуг связи: предоставление услуг передачи данных.

2. Описание услуг связи:

2.1. Порт сети передачи данных для доступа в сеть Интернет с гарантированной фиксированной скоростью в здании Росстроя (ул. Строителей, д. 8, корп. 2). Пропускная способность - не менее 2048 кбит/с.

2.2. Включенный входящий трафик - не менее 60 Гбайт.

2.3. Порт сети передачи данных для доступа в сеть Интернет должен иметь стандартный сетевой стык Ethernet-100/Base-T в соответствии с рекомендациями МККТТ G.821 и М.1370. Кроме того, необходимо организовать выделенный цифровой канал связи от Росстроя до сетевого маршрутизатора Компании и выделить не менее 10 IP-адресов.

3. Линии связи и оборудование, обеспечивающие заданные стыковые характеристики, должны предоставляться и обслуживаться Компанией.

4. Прерывания существующей связи с сетью Интернет быть не должно, за исключением случаев, оговоренных дополнительно (проведение оператором профилактических и/или регламентных работ, приводящих к перерыву связи; о проведении профилактических и/или регламентных работ оператор должен письменно уведомлять не менее чем за 24 часа до начала их проведения).

5. Компания должна иметь государственные лицензии установленного.

6. Услуги связи должны предоставляться по волоконно-оптическим линиям связи на базе Московской волоконно-оптической сети.

7. Сеть оператора должна соответствовать классу защищенности "1Г"


Том 4
конкурсной документации для проведения открытого конкурса на право заключения государственного контракта на оказание услуг электросвязи (интернет) для государственных нужд Росстроя


Проект государственного контракта
_________________________________________________________________________



Государственный контракт N
об оказании услуг электросвязи (Интернет)


г. Москва                                            "__" _______ 2007 г.

____________________________________________________________, в дальнейшем именуемое "Исполнитель", в лице _____________________________________________, действующего на основании ______________________________________________, и Федеральное агентство по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству, именуемое в дальнейшем "Клиент", в лице заместителя руководителя Бланка Владимира Викторовича, действующего на основании доверенности от _____________ N ___, совместно или раздельно именуемые "Стороны" или "Сторона" соответственно, заключили настоящий Контракт о нижеследующем:


Статья 1. Термины и определения


Акт бронирования - документ, подтверждающий бронирование магистрального ресурса Сети для целевых нужд Клиента.

Акт начала оказания услуг - документ, подтверждающий факт начала получения Клиентом заказанных услуг связи.

Акт сдачи-приемки работ - документ, подтверждающий выполнение Исполнителем работ по организации услуг связи.

Бронирование - закрепление за Клиентом емкости магистрального ресурса Сети на период с момента подписания Сторонами Акта бронирования до момента подписания Акта начала оказания услуг.

Заказ на оказание услуг связи - согласованное с Исполнителем задание Клиента на оказание услуг связи, в котором указываются параметры и характеристики услуг связи.

Оборудование - оконечное телекоммуникационное оборудование Исполнителя, устанавливаемое на территории Клиента, и необходимое для обеспечения оказания услуг связи.

Организация услуг связи - выполнение Исполнителем в целях последующего оказания услуг связи работ по подключению объектов Клиента, указанных в Заказе, к Сети и работ по настройке оборудования Сети.

Передача данных - перенос информации в виде двоичных сигналов из одного пункта в другой средствами электросвязи, как правило, для последующей обработки средствами вычислительной техники.

Расчетный период - календарный месяц, в котором были оказаны услуги, составляющие предмет настоящего Контракта.

Служба передачи данных (служба ПД) - служба электросвязи, позволяющая Клиенту получать от Исполнителя набор услуг передачи данных.

Услуги связи - деятельность по приему, обработке, хранению, передаче, доставке сообщений электросвязи. Перечень услуг и их описание приведены в Заказе на оказание услуг связи, являющемся неотъемлемой частью Контракта.

Тарифы на организацию услуг связи - утвержденные Генеральным директором Исполнителя тарифы, включающие в себя плату за организацию подключения Клиента к Сети и другие услуги, связанные с настройкой и тестированием оборудования Сети для предоставления услуг связи согласно Заявке Клиента.

Тарифы на услуги связи - утвержденные Генеральным директором Исполнителя тарифы, включающие в себя плату за услуги связи.

Телематические службы (ТМ службы) - службы электросвязи, за исключением телефонной, телеграфной служб и службы передачи данных, предназначенные для передачи информации через сети электросвязи (службы электронной почты, службы доступа к информационным ресурсам, службы факсимильных сообщений, службы телеконференций, службы обработки сообщений, службы голосовых сообщений).

Федеральный закон "О связи" - Федеральный закон от 7 июля 2003 г. N 126-ФЗ "О связи".


Статья 2. Предмет Контракта


2.1. Исполнитель обязуется на основании действующих лицензий Министерства информационных технологий и связи Российской федерации (Минсвязи России) по заказу Клиента организовать и оказать, а Клиент обязуется оплачивать: Порт сети передачи данных для доступа в сеть Интернет с гарантированной фиксированной скоростью в здании Росстроя (ул. Строителей, д. 8, корп. 2), пропускной способностью - ______ кбит/с c включенным входящим трафиком - _________ Гбайт.

2.2. Предоставление Клиенту услуг связи на условиях настоящего Контракта производится с оформлением соответствующих Заказов на оказание услуг связи. Заказы с момента их оформления становятся неотъемлемыми частями настоящего Контракта.


Статья 3. Порядок и условия организации и предоставления услуг связи


3.1. Организация услуг связи начинается Исполнителем после оформления (согласования Исполнителем и утверждения Клиентом) Заказа на оказание услуг связи и, если это предусмотрено условиями Контракта, поступления авансового платежа на расчетный счет Исполнителя.

3.2. В целях организации услуг связи Исполнитель:

3.2.1. организует получение технических условий на подключение объектов Клиента к Сети и выполнение работ по подключению объектов Клиента к Сети.

3.2.2. доставляет на объекты Клиента, устанавливает и настраивает Оборудование. Перечень установленного Оборудования указывается в Акте установки оборудования, подписываемом со стороны Исполнителя техническими специалистами, выполнившими работы, а со стороны Клиента - ответственным за сопровождение контракта по техническим вопросам или иным уполномоченным лицом (пункт 14.3).

В случаях замены установленного Оборудования по усмотрению Исполнителя без ухудшения качества оказываемых услуг (неисправность установленного Оборудования и замена его на исправное, модернизация установленного Оборудования и др.) технические специалисты Исполнителя, выполнившие работы по замене Оборудования, и ответственный за сопровождение контракта по техническим вопросам со стороны Клиента незамедлительно подписывают Акт замены оборудования.

3.3. Факт выполнения работ по организации услуг связи на объекте Клиента оформляется Актом сдачи-приемки работ, который после его подписания Сторонами становится неотъемлемой частью настоящего Контракта.

3.4. После окончания работ по организации услуг связи Сторонами подписывается Акт бронирования, который после его подписания Сторонами становится неотъемлемой частью настоящего Контракта и действует до начала предоставления услуг связи.

3.5. Факт начала оказания Исполнителем и получения Клиентом услуг связи оформляется Актом начала оказания услуг, который после его подписания Сторонами становится неотъемлемой частью настоящего Контракта.

3.6. Клиент в течение семи (7) календарных дней с даты получения соответствующего Акта рассматривает его и направляет Исполнителю подписанный Акт или официальный мотивированный отказ от его подписания.

3.6.1. В случае мотивированного отказа Клиента от подписания соответствующего Акта Сторонами составляется Перечень необходимых доработок и сроков их выполнения.

3.6.2. В случаях не подписания Клиентом соответствующего Акта и не предоставления официального мотивированного отказа от его подписания в установленный подпунктом 3.7 срок, работы считаются выполненными, бронирование организованным, начало предоставления услуг связи установленным, и услуги подлежат оплате в порядке и размере, определенном настоящим Контрактом.

3.7. При выявлении Клиентом в процессе оказания услуг связи фактов возникновения аварийных ситуаций, перерывов или ухудшения качества по причинам, входящим в сферу ответственности Исполнителя, Клиент обращается в службу технической поддержки Исполнителя по телефонам, указанным в пункте 14.3 настоящего Контракта, для принятия Исполнителем необходимых мер по устранению возникших неисправностей. При обращении в службу технической поддержки Исполнителя Клиент сообщает: (1) фирменное наименование организации, (2) номер услуги связи, (3) фамилию, имя, отчество лица, обращающегося к дежурному оператору Исполнителя, и его контактные телефоны, (4) признаки проявления неисправности, а также должен подтвердить исправность клиентского оборудования, подключенного к Оборудованию Исполнителя и выполнение условий эксплуатации Оборудования, и отвечает на поставленные дежурным оператором Исполнителя уточняющие вопросы.

Исполнитель фиксирует время обращения Клиента, соответствующее моменту отправки уведомления, выясняет причину неисправности и приступает к ее устранению.

3.7.1. Предельное время устранения Исполнителем неисправностей, не связанных с повреждением волоконно-оптического кабеля, не должно превышать шесть (6) часов с момента обращения Клиента (без учета времени, затраченного на допуск специалистов Исполнителя на объекты Клиента для производства ремонтных работ).

При повреждении волоконно-оптического кабеля восстановительные работы осуществляются Исполнителем в течение не более сорока восьми (48) часов после получения допуска на выполнение работ.

3.8. Клиент, в случае получения от Исполнителя услуг по доступу в сеть Интернет, обязуется соблюдать Правила пользования услугами Интернет, размещенными на сайте Исполнителя.


Статья 4. Обязательства Сторон


4.1. Исполнитель обязуется:

4.1.1. действуя в качестве оператора связи оказывать Клиенту услуги связи, соответствующие по качеству действующим стандартам, техническим нормам и правилам, лицензиям и условиям настоящего Контракта двадцать четыре часа в сутки, семь дней в неделю, без перерывов, за исключением времени, необходимого для проведения профилактических и/или регламентных работ, приводящих к перерыву связи у Клиента. О проведении профилактических и/или регламентных работ письменно уведомлять Клиента не менее чем за 24 часа до начала их проведения;

4.1.2. осуществлять техническую поддержку услуг связи в течение всего срока действия соответствующего Заказа на оказание услуг связи;

4.1.3. обеспечить исполнение требований по соблюдению тайны связи в соответствии с Федеральным законом "О связи";

4.1.4. предоставлять исчерпывающую и достоверную информацию об оказываемых Исполнителем услугах связи и перспективах их развития, оказывать Клиенту содействие в компетентном выборе соответствующей услуги связи.

4.1.5. при оказании услуг связи использовать только лицензионное программное обеспечение и сертифицированное оборудование, при условии, что в отношении конкретного вида оборудования действующим законодательством предусмотрена обязательная сертификация;

4.1.6. оказывать Клиенту информационную и консультационную поддержку в отношении надлежащего и эффективного использования установленного на его объекте технологического оборудования связи;

4.1.7. при наличии возможности и по предварительному согласованию с Клиентом осуществлять модернизацию ранее установленного на объекте Клиента Оборудования.

4.2. Клиент обязуется:

4.2.1. обеспечить в течение трех (3) рабочих дней с момента получения письменного уведомления Исполнителем допуск сотрудников Исполнителя на объекты, подлежащие подключению к Сети, и по согласованию с Исполнителем предоставить возможность разместить Оборудование на объектах Клиента;

4.2.2. обеспечить в течение трех (3) рабочих дней с момента получения письменного уведомления получение Исполнителем необходимых разрешений на проведение работ (в том числе, по прокладке волоконно-оптического кабеля) на объектах Клиента и на прилегающей к объекту территории (территории, находящейся в ведении или пользовании Клиента или арендодателя Клиента);

4.2.3. обеспечивать в течение срока действия настоящего Контракта доступ специалистов Исполнителя на объекты Клиента (включая доступ к соответствующим коробам, колодцам, кабельным закладным и т.п. коммуникациям) в согласованное Сторонами время для осуществления работ, предусмотренных настоящим Контрактом. Клиент обязан обеспечить допуск специалистов Исполнителя для демонтажа Оборудования на объектах Клиента по окончании срока действия или досрочном расторжении настоящего Контракта или его части не позднее десяти (10) рабочих дней с даты прекращения действия Контракта;

4.2.4. обеспечить постоянное сопровождение уполномоченными представителями Клиента работ по установке, наладке, тестированию и вводу в эксплуатацию Оборудования Исполнителя, а также других работ, предусмотренных настоящим Контрактом;

4.2.5. обеспечить выполнение Общих условий установки, эксплуатации и обеспечения сохранности Оборудования Исполнителя на объекте Клиента, а также технических инструкций пользователю в целях недопущения фактов "ложных" выездов аварийной бригады Исполнителя;

4.2.6. своевременно производить оплату выставляемых Исполнителем счетов в размере и порядке, установленными настоящим Контрактом;

4.2.7. не допускать подключения к Сети несогласованного с Исполнителем оборудования и не вносить какие-либо изменения в Оборудование в течение всего срока действия настоящего Контракта. Не осуществлять техническое обслуживание и ремонт Оборудования самостоятельно или через третьих лиц в течение всего срока действия настоящего Контракта;

4.2.8. использовать полученные по настоящему Контракту услуги в соответствии с положениями действующего российского законодательства в области связи, не использовать полученные услуги для незаконных целей, не получать и не использовать их незаконным образом, эксплуатировать необходимое для получения услуг Оборудование с соблюдением правил техники безопасности, применять сертифицированное оборудование и лицензионное программное обеспечение. Не использовать предоставленные услуги таким образом, чтобы это создавало угрозу безопасности и здоровью людей, безопасности и обороноспособности государства. При неисполнении настоящего подпункта Контракта Исполнителя вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Контракт.

4.2.9. не препятствовать Исполнителю в предоставлении услуг связи третьим лицам.


Статья 5. Стоимость услуг. Порядок и условия оплаты


5.1. Стоимость оказываемых услуг по настоящему Контракту в период с ______________________ по __________________ не должна превышать ___________________________ _________________________________________ в соответствии с действующими Тарифами Исполнителя и указывается в Заказах на оказание услуг связи.

5.2. Оплата по настоящему Контракту производиться в рублях на основании выставляемых счетов в течение пяти (5) банковских дней с даты получения счета. Счета выставляются в рублях в эквиваленте к доллару США по курсу, установленному Банком России на первое число расчетного периода, если стоимость услуг не определена в рублях. Оплата включает в себя:

плату за организацию услуг связи на каждом объекте Клиента;

плату за бронирование;

плату за оказанные услуги связи;

плату за иные услуги, оказанные Клиенту.

Стоимость фактически предоставленных услуг определяется по курсу, установленному Банком России на первое число расчетного периода.

5.3. Копии счетов направляются Клиенту по факсу или электронной почте в течение первых пяти (5) рабочих дней месяца, следующего за расчетным периодом. Оригиналы счетов и счетов-фактур направляются Клиенту не позднее десяти (10) рабочих дней месяца, следующего за расчетным периодом, по почте заказным письмом с уведомлением, либо курьером. В случае неполучения счетов и/или счетов-фактур в установленный срок Клиент должен известить об этом представителя Исполнитель по выставлению и оплате счетов по телефону и/или e-mail, указанным в пункте 14.3 настоящего Контракта. Дубликаты счетов и/или счетов-фактур Клиент может получить в офисе Исполнителя. Дубликаты счетов и счетов-фактур за прошлые периоды предоставляются по письменному запросу Клиента.

5.4. Плату за организацию услуг связи по каждой оказываемой услуге связи Клиент производит в соответствии с порядком, указанным в соответствующем Заказе на оказание услуг связи.

5.5. Плату за бронирование Клиент производит ежемесячно после подписания Сторонами Акта бронирования и до подписания Акта начала оказания услуг в размере платы за оказанные услуги связи в соответствии с Заказом на оказание услуг связи.

5.6. Плату за оказанные услуги связи Клиент производит ежемесячно после подписания Сторонами Акта начала оказания услуг в соответствии с условиями настоящего Контракта и Заявкой на оказание услуг связи.

5.7. Платежи за неполный расчетный период осуществляются пропорционально количеству календарных дней, когда фактически были оказаны услуги связи.

5.8. Факт прекращения оказания услуги связи в целом или ее части оформляется путем подписания Сторонами Акта прекращения услуги, являющимся неотъемлемой частью настоящего Контракта.


Статья 6. Сроки в Контракте


6.1. Настоящий Контракт вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует по 31 декабря 2007 года включительно.


Статья 7. Конфиденциальность


7.1. В течение срока действия настоящего Контракта и трех (3) лет после прекращения его действия, каждая Сторона рассматривает и защищает как конфиденциальную всю информацию, полученную от другой Стороны и специально обозначенную как конфиденциальная.

7.2. Каждая из Сторон обязуется использовать конфиденциальную информацию исключительно в целях исполнения своих обязательств по Контракту и предпримет все необходимые действия, предотвращающие разглашение или противоправное использование конфиденциальной информации.

7.3. Стороны обязуются не передавать или иным образом не разглашать ставшие им известными сведения о другой Стороне каким-либо третьим лицам, без прямо выраженного указания Стороны, предоставившей данные сведения в интересах исполнения Соглашения, или других оснований, предусмотренных законодательством Российской Федерации.


Статья 8. Ответственность Сторон


8.1. При неисполнении либо ненадлежащем исполнении принятых контрактных обязательств Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Контрактом.

8.2. В случае причинения Оборудованию Исполнителя повреждения и/или утраты Оборудования Клиент в течение одних суток с момента обнаружения повреждения и/или утраты письменно уведомляет об этом Исполнителя, с указанием причин и характера причиненного Оборудованию ущерба. Факт, причины и характер причиненного Оборудованию ущерба, а также наименование Стороны, причинившей ущерб, регистрируются и подтверждаются Актом причинения ущерба, подписываемым уполномоченными представителями Сторон в произвольной форме.

8.3. В случае если ущерб Оборудованию нанесен не по вине Исполнителя, то на основании Акта причинения ущерба Клиент по счету, выставленному Исполнителем, возмещает ей нанесенный ущерб. Размер нанесенного ущерба определяется исходя из балансовой стоимости Оборудования, определенной на дату подписания Акта причинения ущерба. Клиент оплачивает выставленный Исполнителем счет в течение пяти (5) банковских дней со дня получения Клиентом счета Исполнителя на оплату. При этом необходимые восстановительные работы осуществляются Исполнителем в согласованные Сторонами сроки после возмещения Клиентом причиненного Исполнителю ущерба.

8.4. В случае если ущерб Оборудованию нанесен по вине Исполнителя, то необходимые восстановительные работы осуществляются Исполнителем за свой счет в согласованные Сторонами сроки.


Статья 9. Обстоятельства непреодолимой силы


9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Контракту, если оно явилось следствием непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств (пожара, наводнения, землетрясения, урагана, эпидемии, военных действий, запретительных актов законодательных и/или исполнительных органов власти и других обстоятельств, находящихся вне разумного контроля Сторон) и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Контракта.

Сторона, желающая быть освобожденной от ответственности по причине наступления обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение десяти (10) календарных дней уведомить другую Сторону о наступлении таких обстоятельств, при этом срок исполнения обязательств по Контракту переносится соразмерно времени действия указанных обстоятельств и времени, требуемого для устранения их последствий.

9.2. Если обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажор) вызывают существенное нарушение или неисполнение обязательств по настоящему Контракту, период действия которых превышает шестьдесят (60) календарных дней, то каждая Сторона имеет право прекратить действие настоящего Контракта, направив другой Стороне соответствующее уведомление не позднее, чем за пятнадцать (15) календарных дней до даты досрочного расторжения настоящего Контракта.

9.3. Факт наличия обстоятельств непреодолимой силы, а также их начало и окончание должны быть подтверждены документом, выданным соответствующей компетентной организацией.

9.4. В соответствии с Федеральным законом "О связи" во время чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, определенных законодательством Российской Федерации, уполномоченные государственные органы в установленном порядке имеют право на приоритетное использование, а также приостановление или ограничение использования сетей и средств связи Исполнителя.

9.5. В соответствии с Федеральным законом "О связи" Исполнитель должен предоставлять абсолютный приоритет всем сообщениям, касающимся безопасности человека на воде, на земле, в воздухе, космическом пространстве, а также сообщениям о крупных авариях, катастрофах, эпидемиях, эпизоотиях и о стихийных бедствиях, связанным с проведением неотложных мероприятий в области государственного управления, обороны страны, безопасности государства и обеспечения правопорядка.


Статья 10. Порядок разрешения споров


10.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть в связи с исполнением или толкованием настоящего Контракта, Стороны будут стремиться разрешить путем переговоров с соблюдением претензионного порядка разрешения споров в порядке, установленном статьями 55 и 56 Федерального закона "О связи".

10.2. Если Сторонам не удастся разрешить споры и/или разногласия путем переговоров, то все споры, разногласия или требования, возникающие из настоящего Контракта или в связи с ним, в том числе касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения или недействительности, подлежат передаче на рассмотрение в Арбитражный суд города Москвы.


Статья 11. Порядок приостановления услуг связи. Прекращение действия Контракта


11.1. В случае нарушения Клиентом требований, установленных Федеральным законом "О связи" и настоящим Контрактом, в том числе нарушения сроков оплаты оказанных ему услуг, определенных условиями Контракта, Исполнитель имеет право приостановить оказание услуг связи до устранения соответствующего нарушения.

О приостановлении оказания услуг связи Исполнитель письменно уведомляет Клиента, и в случае не устранения Клиентом нарушений в течение шести (6) месяцев с момента получения такого уведомления, Исполнитель имеет право расторгнуть Контракт в одностороннем порядке.

Возобновление оказания услуг осуществляется только после полного устранения соответствующего нарушения и оплаты вторичного подключения в соответствии с действующими тарифами Исполнителя.

11.2. Настоящий Контракт может быть расторгнут в целом или его действие может быть прекращено в части одного или нескольких его положений досрочно по соглашению Сторон. При этом Контракт в целом или в части одного или нескольких его положений к нему будет считаться прекратившим свое действие с даты подписания Сторонами соответствующего соглашения.

Положения настоящего пункта не распространяются на случаи, предусмотренные в пунктах 9.2, 11.2, 11.4 и 11.5 настоящего Контракта.

11.3. Клиент имеет право в одностороннем порядке полностью отказаться от исполнения Контракта в случае изменения Исполнителем цены Контракта. В этом случае Клиент обязан уведомить Исполнителя об отказе от исполнения Контракта в течение десяти (10) календарных дней с даты получения уведомления об изменении цены Контракта. Контракт будет считаться расторгнутым с даты изменения цены Контракта, при этом Стороны обязаны произвести взаимные расчеты в течение десяти (10) банковских дней на основании тарифов, действовавших на момент направления Клиентом уведомления об отказе от исполнения Контракта.

11.4. Прекращение (окончание) срока действия настоящего Контракта не освобождает от ответственности за его нарушения, если таковые имели место при исполнении условий настоящего Контракта. Обязательства Сторон по настоящему Контракту считаются выполненными после проведения всех взаиморасчетов между Сторонами.

11.5. По окончании срока действия и/или досрочном расторжении настоящего Контракта Сторонами подписываются Акт демонтажа оборудования и Акта прекращения услуги, которые после его подписания Сторонами становятся неотъемлемыми частями настоящего Контракта.

11.6. В случае досрочного расторжения настоящего Контракта по инициативе Клиента до истечения первого года оказания услуг связи, Клиент обязан оплатить Исполнителю документально подтвержденные расходы по организации услуг связи, бронированию, за оказанные услуги связи, а также иные услуги, оказанные Клиенту, за вычетом сумм, выплаченных в качестве плат за организацию услуг связи.


Статья 12. Уведомления


12.1. Во всех случаях, кроме специально оговоренных настоящим Контрактом, все предусмотренные или допускаемые настоящим Контрактом уведомления направляются в письменном виде по следующим почтовым адресам и факсам:


Исполнитель:


Клиент:

Федеральное агентство по строительству и ЖКХ,

Россия, 119991, ГСП, г. Москва, ул. Строителей, д. 8, корп. 2

телефон: 930-69-39,

факс: 930-69-39.

12.2. Любая из Сторон в случае изменения своего почтового адреса обязана в течение трех (3) рабочих дней с даты изменения уведомить об этом другую Сторону.


Статья 13. Передача прав и обязанностей


13.1. Ни одна из Сторон не может переуступить или передать полностью или частично свои права и обязательства по настоящему Контракту третьим лицам без письменного согласия другой Стороны.


Статья 14. Прочие условия


14.1. Настоящий Контракт, включая приложения, составляет полное соглашение между Исполнителем и Клиентом в отношении предмета Контракта и заменяет любые другие предварительные соглашения, урегулирования, письменные и устные контрактенности, относящиеся к предмету настоящего Контракта. Любые изменения и дополнения к настоящему Контракту считаются действительными лишь при условии, если они оформлены в письменном виде и подписаны уполномоченными представителями Сторон. Условия настоящего Контракта применяются к отношениям Сторон, возникшим только после заключения настоящего Контракта.

14.2. Заключением настоящего Контракта Клиент подтверждает, что он ознакомлен и согласен с Контрактом и его приложениями, размещенными на сайте Исполнителя, что ему понятны все условия, содержащиеся в Контракте и его приложениях. Исполнитель вправе изменять условия приложений к Контракту, публикуя уведомления о таких изменениях на сайте Исполнителя не менее чем за 15 дней до вступления изменений в силу. Клиент обязуется не реже одного раза в месяц знакомиться с изменениями, размещенными на сайте Исполнителя.

14.3. Представителями Сторон, ответственными за сопровождение настоящего Контракта, являются:

от Исполнителя:


от Клиента:


Любая из Сторон в случае изменения представителей, ответственных за сопровождение Контракта, уведомляет об этом другую Сторону.

14.4. Взаимоотношения Сторон, не урегулированные настоящим Контрактом, регламентируются действующим законодательством Российской Федерации.

14.5. Настоящий Контракт составлен на русском языке в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.


Статья 15. Места нахождения и платежные реквизиты Сторон


Исполнитель:


Клиент:

Федеральное агентство по строительству и ЖКХ,

Место нахождения: Россия, г. Москва, ГСП, ул. Строителей д. 8, корп. 2

ИНН 7736193548,

КПП 773601001,

УФК по г. Москве, л/с 03132001320,

р/с 40105 810700000010079 в Отделении 1 Московского ГТУ Банка России,


Любая из Сторон в случае изменения своего места нахождения и/или платежных реквизитов обязана в течение трех (3) рабочих дней с даты изменения уведомить об этом другую Сторону.


Статья 16. Подписи Сторон


 От лица Исполнителя:               От лица Клиента:
                                    Заместитель руководителя
                                    Федерального агентство по
                                    строительству и
                                    жилищно-коммунальному хозяйству

                                                              В.В. Бланк

м.п.


Приложение 3

к приказу Федерального агентства по строительству

и жилищно-коммунальному хозяйству

от 9 апреля 2007 г. N 86


Том 1
конкурсной документации для проведения открытого конкурса на право заключения государственного контракта на приобретение серверов для государственных нужд Росстроя


Общая часть
_________________________________________________________________________



Понятия и сокращения, используемые в конкурсной документации


Понятия, термины и сокращения, использующиеся в томе 1 и томе 2 конкурсной документации, применяются в значениях, определенных Федеральным законом от 21.07.2005 N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд" (далее - Закон).

В томе 1 и томе 2 настоящей конкурсной документации также используются следующие понятия и сокращения:

заказчик - Федеральное агентство по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству (Росстрой);

заявка - заявка на участие в конкурсе, подготовленная участником размещения государственного заказа;

конкурсная комиссия - комиссия по размещению государственных заказов заказчика;

официальное печатное издание - информационно-аналитический бюллетень "Конкурсные торги";

официальный сайт - официальный сайт Российской Федерации для размещения информации о размещении заказов в сети интернет http://www.zakupki.gov.ru/.


Инструкция
по подготовке и проведению конкурса


1. Общие сведения


1.1. Состав конкурсной документации


1.1.1. Конкурсная документация для открытого конкурса включает в себя:

1) том 1 конкурсной документации: общая часть (далее - том 1):

а) понятия и сокращения, используемые в конкурсной документации;

б) инструкция по подготовке и проведению конкурса.

2) том 2 конкурсной документации: специальная часть (далее - том 2), состоящий из:

а) инструкции участникам;

б) образцов форм для заполнения в соответствии с томом 2.

3) том 3 конкурсной документации: техническое задание (далее - техническое задание);

4) том 4 конкурсной документации: проект государственного контракта (далее - проект контракта).

1.1.2. Положения тома 1 имеют приоритет перед положениями томов 2-4, за исключением случаев, установленных пунктами 1.1.3 и 1.1.4 тома 1.

В случае противоречия между томом 1 и томами 2-4 применению подлежит том 1.


1.2. Изучение участниками конкурсной документации


1.2.1. Участник обязан в полном объеме изучить конкурсную документацию.

1.2.2. Представление неполной информации, требуемой конкурсной документацией, непредставление или неправильное оформление документов или их надлежащим образом заверенных копий, а также форм, требуемых конкурсной документацией, представление недостоверных сведений или подача заявки, не отвечающей требованиям Закона и конкурсной документации, является риском участника, подавшего такую заявку, который может привести к отклонению его заявки.

1.2.3. В случае установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, предоставленных участником в составе заявки, такой участник может быть отстранен организатором конкурса, конкурсной комиссией от участия в конкурсе на любом этапе его проведения вплоть до заключения контракта.


1.3. Внесение изменений в конкурсную документацию


1.3.1. Не позднее, чем за двадцать дней до дня окончания подачи заявок заказчик вправе внести изменения в конкурсную документацию.

1.3.2. Любые изменения являются неотъемлемой частью конкурсной документации и на них распространяются все указания, содержащиеся в конкурсной документации.

1.3.3. Изменения направляются заказчиком официальными письмами или в форме электронных документов (по электронной почте) всем участникам, которым была предоставлена конкурсная документация.

1.3.4. Участники, получающие и использующие конкурсную документацию только с официального сайта, самостоятельно отслеживают возможные изменения, внесенные в извещение о проведение конкурса и в конкурсную документацию и размещенные на официальном сайте.

1.3.5. Заказчик не несет ответственности в случае, если участник не ознакомился с изменениями, внесенными в извещение о проведении конкурса и конкурсную документацию.


1.4. Разъяснение положений конкурсной документации


1.4.1. При проведении конкурса какие-либо переговоры заказчика, членов конкурсной комиссии с участником не допускаются.

1.4.2. Заказчик вправе давать по собственной инициативе разъяснения конкурсной документации (далее - разъяснения).

1.4.3. Любой участник вправе направить в письменной форме заказчику запрос о разъяснении положений конкурсной документации (далее - запрос).

1.4.4. Датой начала срока предоставления участникам разъяснений является дата размещения конкурсной документации на официальном сайте.

1.4.5. В течение двух рабочих дней со дня поступления запроса заказчик направляет в письменной форме разъяснения, если указанный запрос поступил к заказчику не позднее, чем за пять дней до дня окончания подачи заявок.

1.4.6. Днем поступления запроса считается день регистрации запроса в письменной форме канцелярией заказчика.

1.4.7. Течение срока на подготовку и направление разъяснений начинается в соответствии со статьей 191 Гражданского кодекса Российской Федерации на следующий рабочий день после дня поступления запроса.

1.4.8. Запросы, поступившие позднее чем за пять дней до дня окончания подачи заявок, не рассматриваются.


1.5. Отказ от проведения открытого конкурса


1.5.1. Заказчик, официально опубликовавший в официальном печатном издании и разместивший на официальном сайте извещение о проведении открытого конкурса, вправе отказаться от проведения открытого конкурса не позднее, чем за пятнадцать дней до даты окончания срока подачи заявок.

1.5.2. Извещение об отказе от проведения открытого конкурса опубликовывается в установленном Законом порядке в официальном печатном издании и размещается на официальном сайте.

1.5.3. В течение двух дней со дня принятия решения об отказе от проведения открытого конкурса заказчиком вскрываются конверты с заявками и направляются соответствующие уведомления всем участникам, подавшим заявки.


1.6. Требования к участникам


1.6.1. В настоящем конкурсе может принять участие любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель.

1.6.2. Участник должен соответствовать требованиям, предъявляемым к участникам в соответствии со статьей 11 Закона:

требованиям, предъявляемым законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющимся предметом конкурса, в том числе требованиям, установленным в томе 2;

требованию о непроведении ликвидации участника - юридического лица или непроведении в отношении участника - юридического лица, индивидуального предпринимателя процедуры банкротства;

требованию о неприостановлении деятельности участника в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях на день рассмотрения заявки;

требованию об отсутствии у участника задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период;

требованию об отсутствии в предусмотренном Законом реестре недобросовестных поставщиков сведений об участнике.

1.6.3. Заказчик вправе также установить в томе 2 следующие требования к участникам:

обладание участниками исключительными правами на объекты интеллектуальной собственности, если в связи с исполнением контракта заказчик приобретает права на объекты интеллектуальной собственности;

наличие производственных мощностей, технологического оборудования, финансовых и трудовых ресурсов, необходимых для выполнения заказа на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд обороны страны и безопасности государства, если такие требования установлены постановлением Правительства Российской Федерации.


2. Порядок подготовки заявок


2.1. Язык заявки


2.1.1. Заявка, вся корреспонденция и документация, связанная с этой заявкой, должны быть написаны на русском языке.

2.1.2. Документация может быть написана на другом языке при условии, что к ней будет прилагаться нотариально заверенный перевод соответствующих разделов на русском языке.

2.1.3. Документы, выданные, составленные или удостоверенные по установленной форме компетентными органами иностранных государств вне пределов Российской Федерации по нормам иностранного права в отношении российских организаций и граждан или иностранных лиц, принимаются конкурсной комиссией для рассмотрения при наличии легализации указанных документов или проставлении апостиля, если иное не установлено международным договором Российской Федерации.


2.2. Конкурсное предложение участника


2.2.1. Каждый участник в составе своей заявки подает одно конкурсное предложение по форме, установленной томом 2 (далее форма "Конкурсное предложение"), с указанием предложений по каждому лоту отдельно (в случае проведения конкурса по 2-м и более лотам).

Не допускается формирование и подача формы "Конкурсное предложение" отдельным документом на каждый лот.

Участник вправе подать только одно предложение на лот.

2.2.2. Валютой, используемой при формировании цены заявки и расчетов с поставщиками (исполнителями, подрядчиками), является российский рубль.

2.2.3. Цена контракта, предлагаемая участником (далее - ценовое предложение), не может превышать начальную цену контракта, указанную в томе 2.

В случае, если цена контракта, указанная в заявке и предлагаемая участником размещения заказа превышает начальную цену контракта, указанную в томе 2, данная заявка не рассматривается конкурсной комиссией на основании ее несоответствия требованиям, установленным конкурсной документацией.

Все налоги, пошлины и прочие сборы, которые исполнитель государственного контракта должен оплачивать в соответствии с условиями государственного контракта или на иных основаниях, должны быть включены в общую цену заявки, представленную Участником размещения заказа, если иное не предусмотрено томом 2.

2.2.4. Ценовое предложение должно учитывать:

а) условия оплаты;

б) сроки поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг);

в) требования и условия, сформулированные в техническим задании;

г) наличие финансовых, технических и организационных возможностей для выполнения обязательств по контракту.

2.2.5. Таблица цен на предлагаемый ассортимент товара, расчет ценового предложения (сметный расчет, смета), представляемые участником в составе заявки в соответствии с томом 2, должны содержать информацию об исполнении участником требований технического задания в отношении:

а) включения всех без исключения поименованных в техническом задании наименований (видов) товаров (работ, услуг);

б) выполнения всех предусмотренных техническим заданием объемов поставки товаров (работ, услуг);

в) выполнения всех предусмотренных техническим заданием требований к качественным характеристикам товара (работ, услуг);

г) применения при выполнении работ (оказании услуг) всех предусмотренных техническим заданием материалов;

д) включения прочих поименованных в техническом задании статей и затрат в размерах и порядке, предусмотренном техническим заданием;

е) выполнения расчета ценового предложения (сметного расчета, сметы) в соответствии с порядком, изложенным в техническом задании.

2.2.6. В случае нарушения требований пункта 2.2.5 тома 1 считается, что участник представил ценовое предложение на частичную поставку товаров (выполнение работ, оказание услуг) либо поставку товаров (выполнение работ, оказание услуг) с ненадлежащим качеством, что будет считаться несоответствующим требованиям технического задания и являться основанием для отклонения заявки соответствующего участника.


2.3. Расходы на участие в конкурсе и заключение контракта


2.3.1. Участник несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей заявки, участием в конкурсе и заключением контракта.

2.3.2. Заказчик не отвечает и не имеет обязательств по этим расходам независимо от характера проведения и результатов конкурса.


2.4. Оформление и подписание заявки


2.4.1. Заявка оформляется в письменной форме.

Участнику по его требованию выдается расписка о получении конверта с заявкой с указанием даты и времени его получения.

Участник формирует и подает одну заявку в соответствии с требованиями пункта 2.4 тома 1. Не допускается формирование и подача заявки на каждый лот отдельно в случае проведения конкурса по 2-м и более лотам.

2.4.2. Участник должен подготовить и подать в составе заявки оригинал и копию заявки, указав на каждом экземпляре соответственно "Оригинал" или "Копия". В случае расхождения между ними преимущество будет иметь "Оригинал".

2.4.3. Документы в составе заявки обязательно должны находиться в порядке, предусмотренном томом 2.

2.4.4. Форма "Конкурсное предложение" и иные формы, предусмотренные томом 2, должна быть подписаны уполномоченным лицом участника (подпись должны быть расшифрована с указанием фамилии и инициалов) и скреплены печатью участника - юридического лица (в случае наличия печати).

2.4.5. Все документы, входящие в оригинал заявки, должны быть надлежащим образом оформлены, должны иметь необходимые для их идентификации реквизиты (дата выдачи, должность и подпись подписавшего лица с расшифровкой, печать - в случае ее наличия). При этом документы, для которых установлены специальные формы, должны быть составлены в соответствии с этими формами. Сведения могут быть впечатаны в формы; допускается заполнять формы от руки печатными буквами синими, черными или фиолетовыми чернилами.

2.4.6. Все страницы заявки, в которые внесены дополнения или поправки, должны быть подписаны уполномоченным лицом участника и заверены печатью (в случае ее наличия).

2.4.7. Документы экземпляра-оригинала заявки представляются в оригинале либо в установленных томом 2 случаях - в заверенных надлежащим образом копиях.

Копия документа считается надлежаще заверенной в случае, если она заверена на каждой странице подписью уполномоченного лица участника (подпись должна быть расшифрована с указанием фамилии и инициалов) и скреплена печатью участника-юридического лица (в случае наличия печати). Копия документа считается также надлежаще заверенной в случае, если она нотариально заверена (в этом случае копия документа не требует заверения подписью уполномоченного лица участника и скрепления печатью участника).

Использование факсимиле недопустимо, в противном случае такие документы считаются не имеющими юридической силы.

Документ экземпляра-оригинала заявки, представленный с нарушением данных требований, не будет иметь юридической силы.

2.4.8. Все страницы экземпляра-оригинала заявки должны иметь сквозную нумерацию. Первый лист экземпляра-оригинала заявки должен быть помечен надписью "ОРИГИНАЛ".

Все страницы экземпляра-копии заявки должны иметь сквозную нумерацию. Первый лист экземпляра-копии заявки должен быть помечен надписью "КОПИЯ".

В случае расхождений конкурсная комиссия и заказчик следуют оригиналу.

2.4.9. Документы, включенные в оригинал заявки, представляются в прошитом нитью (бечевкой), скрепленном печатью участника (в случае ее наличия) и подписью уполномоченного лица участника в виде одного тома с указанием на обороте последнего листа заявки количества страниц. В случае когда заявка содержит более 300 страниц, заявка может подаваться в виде нескольких томов с указанием на обороте последнего листа каждого тома количества страниц в томе, номера тома и общего количества томов.

2.4.10. При оформлении копии заявки участник формирует экземпляр копии заявки отдельно.

Копия заявки должна быть идентична оригиналу заявки по составу документов и количеству листов и должна состоять из копий всех документов, входящих в состав оригинала заявки.

Документы, включенные в копию заявки, представляются в порядке, установленном пунктом 2.4.9 тома.


2.5. Требование о внесении обеспечения денежных средств в качестве обеспечения заявки (обеспечение заявки)


2.5.1. Участник представляет в составе своей заявки обеспечение заявки, если обеспечение заявки предусмотрено томом 2.

Обеспечение заявки предоставляется по каждому лоту отдельно.

Валютой обеспечения заявки является российский рубль.

2.5.2. Заказчик возвращает участникам денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявок, в следующих случаях:

- отказ заказчика от проведения открытого конкурса (часть 5 статьи 21 Закона);

- отзыв участником своей заявки в любое время до момента вскрытия конкурсной комиссией конвертов с заявками (часть 9 статьи 25 Закона);

- заключен контракт с участником, подавшим единственную заявку (часть 12 статьи 25 Закона);

- получение заявок после окончания приема конвертов с заявками (часть 10 статьи 26 Закона);

- принято решение об отказе в допуске участника к участию в конкурсе (часть 3 статьи 27 Закона);

- на основании результатов рассмотрения заявок принято решение об отказе в допуске к участию в конкурсе всех участников, подавших заявки, или о допуске к участию в конкурсе и признании участником конкурса только одного участника, подавшего заявку, конкурс признан несостоявшимся, за исключением участника, признанного участником конкурса (часть 4 статьи 27 Закона);

- заключен контракт с участником в случае, если конкурс признан несостоявшимся и только один участник, подавший заявку, признан участником конкурса (часть 5 статьи 27 Закона);

- участники конкурса участвовали в конкурсе, но не стали победителями конкурса, за исключением участника конкурса, заявке которого присвоен второй номер (часть 12 статьи 28 Закона);

- заключен контракт с победителем конкурса или с участником конкурса, заявке которого присвоен второй номер (часть 5 статьи 29).

2.5.3. Заказчик не возвращает участникам денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявок, в следующих случаях:

- уклонение* участника, подавшего единственную заявку, от заключения контракта (часть 12 статьи 25 Закона);

- уклонение единственного участника, признанного участником конкурса, от заключения контракта (часть 5 статьи 27 Закона);

- уклонение победителя конкурса или участника конкурса, заявке которого присвоен второй номер, от заключения контракта (часть 2 статьи 29).


2.6. Оформление конвертов с заявками


2.6.1. Участник помещает оригинал и копию заявки в запечатанный общий внешний конверт и в отдельные внутренние конверты или пакеты. Внутренние конверты помечаются соответственно словами: "ОРИГИНАЛ" и "КОПИЯ".

2.6.2. На внешнем и внутренних конвертах должно быть указано:

наименование предмета конкурса;

слова "НЕ ВСКРЫВАТЬ ДО" с указанием времени и даты вскрытия конвертов, установленных томом 2;

наименование заказчика.

2.6.3. На внешнем конверте не должны находиться идентификационные признаки участника, в том числе какие-либо печати или подписи участника. Не допускается указывать на таком конверте наименование (для юридического лица) или фамилию, имя, отчество (для физического лица) участника.

Заказчик принимает и регистрирует только запечатанный внешний конверт.

В случае если на внешнем конверте с заявкой находятся идентификационные признаки участника, в том числе какие-либо печати или подписи участника, указано наименование (для юридических лиц) или фамилия, имя, отчество (для физического лица) участника, либо внешний конверт не запечатан, такой внешний конверт с заявкой не принимается заказчиком.

2.6.4. На внутренних конвертах необходимо указать наименование (для юридического лица) или фамилию, имя, отчество (для физического лица) участника, а также их адрес. Внутренние конверты на местах склейки должны быть подписаны уполномоченным лицом участника и пропечатаны печатью участника (в случае ее наличия).

2.6.5. Срок поступления заявки определяется по дате и времени регистрации в секретариате конкурсной комиссии, указываемых в расписке в получении конверта.


3. Порядок подачи заявок, изменение и отзыв заявок, вскрытие конвертов с заявками


3.1. Срок и место подачи заявок


3.1.1. Заявки должны быть доставлены участниками по адресу, указанному в томе 2, не позднее времени и даты вскрытия конвертов с такими заявками, установленных извещением о проведении открытого конкурса.

3.1.2. Заказчик может продлить срок подачи заявок путем внесения изменения в извещение о проведении открытого конкурса. В этом случае срок действия всех прав и обязанностей заказчика и участника продлевается с учетом измененной окончательной даты.

3.1.3. Прием заявок заканчивается в день вскрытия конвертов с заявками, установленный извещением о проведении конкурса, но не позднее начала процедуры вскрытия конвертов с заявками после объявления конкурсной комиссией участникам о возможности подать заявки (часть 2 статьи 26 Закона).

3.1.4. Каждый конверт с заявкой, поступивший в срок, установленный конкурсной документацией, регистрируется должностными лицами заказчика.

Каждый поступивший конверт с заявкой также маркируется путем нанесения на конверт индивидуального номера.

Поступившие конверты с заявками регистрируются в журнале регистрации заявок на участие в конкурсе в порядке поступления конвертов с заявками.


3.2. Изменения в заявках и их отзыв


3.2.1. Участник вправе изменить или отозвать свою заявку до момента начала процедуры вскрытия конвертов (вскрытие первого внешнего конверта).

Никакие изменения не могут быть внесены в заявки после истечения установленного срока их подачи.

3.2.2. Изменение в заявку должно быть подготовлено, запечатано, маркировано и доставлено в соответствии с пунктами 2.4, 2.6 тома 1. Конверты дополнительно маркируются словом "Изменение".

Изменения в заявку оформляются в форме изменений (дополнений) в отдельные пункты заявки либо в виде новой редакции заявки.

Регистрация изменений и уведомлений об отзыве заявки производится в том же порядке, что и регистрация заявки.

3.2.3. Отзыв заявок осуществляется на основании письменного уведомления участника об отзыве своей заявки (далее - уведомление).

При этом в уведомлении в обязательном порядке должна быть указана следующая информация: наименование конкурса и способ подачи заявки.

Уведомление должно быть подписано уполномоченным лицом участника и скреплено печатью участника - юридического лица (в случае наличия печати).

3.2.4. Стоимость комплекта конкурсной документации (если таковая установлена томом 2) не возвращается.


3.3. Вскрытие конвертов с заявками


3.3.1. Уполномоченные лица участников вправе присутствовать при вскрытии конвертов с заявками.

Уполномоченные лица участников, пожелавшие принять участие на процедуре вскрытия конвертов с заявками, должны зарегистрироваться, подтвердив тем самым свое присутствие.

Уполномоченные лица участников, пожелавшие присутствовать на процедуре вскрытия конвертов с заявками, при регистрации предъявляют конкурсной комиссии следующие документы:

1) руководители юридических лиц, которые вправе действовать от имени юридического лица в соответствии с их учредительными документами без доверенности:

а) документ, удостоверяющий личность;

б) заверенную в соответствии с правилами тома 1 копию выписки из Единого государственного реестра юридических лиц, содержащую сведения о лице, имеющем право без доверенности действовать от имени юридического лица;

2) физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели, подавшие заявки от собственного имени:

а) документ, удостоверяющий личность;

3) представители участников, действующие на основании доверенности:

а) документ, удостоверяющий личность;

б) доверенность, заверенную в соответствии с действующим законодательством.

Действующая доверенность должна содержать информацию о паспортных данных лица, которому выдана доверенность, и образец его подписи. В доверенности должны быть отражены полномочия данного лица путем включения в доверенность следующих сведений: "доверяет присутствовать на процедуре вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе (указывается наименование конкурса), в том числе со следующими правами:

- подавать заявку на участие в конкурсе;

- вносить изменения в заявку на участие в конкурсе;

- отзывать заявку на участие в конкурсе;

- давать разъяснения положений заявки на участие в конкурсе.

3.3.2. Вскрытие конвертов с заявками, включая изменения к заявкам, произойдет публично по адресу и в сроки, установленные извещением о проведении настоящего конкурса.

3.3.3. В день вскрытия конвертов с заявками непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками, но не раньше времени, указанного в томе 2, конкурсная комиссия объявляет присутствующим при вскрытии таких конвертов уполномоченным лицам участников о возможности подать заявки, изменить или отозвать поданные заявки до вскрытия конвертов с заявками.

3.3.4. С момента начала процедуры вскрытия конвертов (вскрытие первого внешнего конверта) участники не имеют права подать заявки, изменить или отозвать поданные заявки.

3.3.5. В первую очередь конкурсная комиссия вскрывает конверты с пометкой "Изменения". После вскрытия конвертов с пометкой "Изменения" конкурсная комиссия вскрывает все иные конверты с заявками.

3.3.6. При наличии письменного уведомления участника об отзыве своей заявки конкурсная комиссия вскрывает внешний и внутренние конверты с заявкой такого участника для определения наименования (для юридических лиц) или фамилии, имени, отчества (для физического лица) участника, отозвавшего заявку.

Отозванная заявка возврату участнику не подлежит.

3.3.7. Конкурсная комиссия проверяет сохранность внешнего конверта перед вскрытием. Уполномоченные лица участников, присутствующие на процедуре вскрытия конвертов, также могут удостовериться в сохранности представленных конвертов.

3.3.8. Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица) и почтовый адрес каждого участника, конверт с заявкой которого вскрывается, наличие сведений и документов, предусмотренных конкурсной документацией, условия исполнения контракта, указанные в такой заявке и являющиеся критерием оценки заявок, объявляются при вскрытии конвертов с заявками.

3.3.9. При вскрытии конвертов с заявками конкурсная комиссия вправе потребовать от участников представления разъяснений положений представленных ими документов и заявок. При этом не допускается изменение заявки.

3.3.10. Заявки, включая поправки к ним, которые не были вскрыты и зачитаны вслух, не принимаются конкурсной комиссией для дальнейшей оценки независимо от обстоятельств.

3.3.11. Полученные после окончания времени приема конвертов с заявками организатором конкурса конверты с заявками вскрываются, и в тот же день такие заявки возвращаются участникам. Данные о вскрытии заявок, полученных после установленного срока окончания приема заявок, фиксируются организатором конкурса в соответствующем акте, который хранится с остальными документами по проведенному конкурсу.


4. Порядок рассмотрения, оценки и сопоставления заявок, условия их отклонения


4.1. Рассмотрение заявок


4.1.1. Конкурсная комиссия рассматривает заявки на соответствие требованиям, установленным в соответствии со статьей 11 Закона, и требованиям конкурсной документации.

4.1.2. Срок рассмотрения заявок не может превышать десяти дней со дня вскрытия конвертов с заявками.

4.1.3. Конкурсная комиссия при рассмотрении заявок:

4.1.3.1. Проверяет заявки на соответствие формальным требованиям конкурсной документации: правильность оформления заявок в соответствии с требованиями пунктов 2.1, 2.2, 2.4 и 2.6 тома 1.

4.1.3.2. Проверяет внесение обеспечения заявки в случае, если в томе 2 содержится указание на требование обеспечения такой заявки, проверяет заявки на наличие документов, подтверждающих внесение обеспечения заявки, и соответствие указанных документов требованиям тома 2.

4.1.3.3. Проверяет участника, подавшего заявку, на соответствие требованиям правомочности на участие в конкурсе (пункты 2-4 части 1 и пункт 2 части 2 статьи 11 Закона и пункт 1.7 тома 1).

4.1.3.4. Проверяет в заявке наличие документов (копий документов) и форм, предусмотренных пунктом 1 части 3 статьи 25 Закона и томом 2, правильность и полноту их оформления в соответствии с требованиями конкурсной документации и достоверность сведений, содержащихся в указанных документах.

4.1.3.5. Проверяет участника, подавшего заявку, на соответствие требованиям к участникам, установленным в соответствии с пунктом 1 части 1, пунктом 1 части 2 и частью 3 статьи 11 Закона и томом 2, в том числе проверяет наличие документов (копий документов), предусмотренных подпунктами "б", "в", "г" пункта 3 части 3 статьи 25 Закона, и достоверность сведений, содержащихся в указанных документах.

4.1.3.6. Проверяет заявки на соответствие требованиям технического задания.

4.1.3.7. Проверяет наличие копий документов, подтверждающих соответствие товара, работ, услуг, являющихся предметом конкурса, требованиям законодательства Российской Федерации, если законодательством Российской Федерации установлены требования к таким товару, работам, услугам, и достоверность сведений, содержащихся в указанных документах.

4.1.3.8. Проверяет соответствие цены заявки начальной цене контракта, установленной томом 2.

4.1.3.9. Проверяет заявки на предмет наличия арифметических и технических ошибок.

4.1.4. При рассмотрении заявок конкурсная комиссия принимает во внимание мнение рабочей группы (экспертов), которая по поручению конкурсной комиссии осуществляет экспертизу представленных участниками заявок.

4.1.5. На основании результатов рассмотрения заявок конкурсной комиссией принимается решение о допуске к участию в конкурсе участника и о признании участника, подавшего заявку, участником конкурса или об отказе в допуске такого участника к участию в конкурсе.

4.1.6. Заказчик вправе запросить у соответствующих органов и организаций сведения о проведении ликвидации участника - юридического лица, подавшего заявку, проведении в отношении такого участника - юридического лица, индивидуального предпринимателя процедуры банкротства, о приостановлении деятельности такого участника в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, о наличии задолженностей такого участника по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня и в государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, об обжаловании наличия таких задолженностей и о результатах рассмотрения жалоб.

4.1.7. В случае установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных участником в соответствии с частью 3 статьи 25 Закона, установления факта проведения ликвидации участника - юридического лица или проведения в отношении участника - юридического лица, индивидуального предпринимателя процедуры банкротства либо факта приостановления его деятельности в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, заказчик, конкурсная комиссия вправе отстранить такого участника от участия в конкурсе на любом этапе его проведения.

4.1.8. Участникам, подавшим заявки и признанным участниками конкурса, и участникам, подавшим заявки на участие в конкурсе и не допущенным к участию в конкурсе, направляются уведомления о принятых конкурсной комиссией решениях не позднее дня, следующего за днем подписания протокола.

4.1.9. В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок принято решение об отказе в допуске к участию в конкурсе всех участников, подавших заявки, или о допуске к участию в конкурсе и признании участником конкурса только одного участника, подавшего заявку, конкурс признается несостоявшимся.


4.2. Основания отклонения заявок


4.2.1. При рассмотрении заявок участник не допускается конкурсной комиссией к участию в конкурсе в случае:

4.2.1.1. Заявка не соответствует формальным требованиям конкурсной документации: заявка оформлена не в соответствии с требованиями пунктов 2.1, 2.2, 2.4 и 2.6 тома 1.

4.2.1.2. Отсутствует обеспечение заявки (полностью или частично) в случае, если в томе 2 содержится указание на требование обеспечения такой заявки, либо документы, подтверждающие внесение обеспечения заявки, либо указанные документы не соответствуют требованиям тома 2.

4.2.1.3. Отсутствует или не в надлежащем виде или неполно оформлен какой-либо документ (копия документа), предусмотренный Законом и томом 2, либо выявлена недостоверность сведений, содержащихся в указанных документах.

4.2.1.4. Отсутствует или в не надлежащем виде или неполно оформлена какая-либо форма, предусмотренная томом 2.

4.2.1.5. Участник не соответствует требованиям правомочности на участие в конкурсе (пункты 2-4 части 1 и пункт 2 части 2 статьи 11 Закона и пункт 1.6 тома 1):

а) проводится ликвидация участника - юридического лица или проводится в отношении участника - юридического лица, индивидуального предпринимателя процедура банкротства;

б) приостановлена деятельность участника в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

в) у участника есть задолженность по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период;

г) в предусмотренном Законом реестре недобросовестных поставщиков содержатся сведения об участнике.

4.2.1.6. Участник не соответствует требованиям, предъявляемым законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом конкурса, если такие требования установлены в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 11 Закона и томом 2.

4.2.1.7. Участник не соответствует требованиям, предъявляемым к участникам, если такие требования в соответствии с частью 2 статьи 11 Закона установлены томом 2.

4.2.1.8. Участник не соответствует дополнительным требованиям, предъявляемым к участникам при размещении заказа на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд обороны страны и безопасности государства, если указанные требования установлены Правительством Российской Федерации и томом 2.

4.2.1.9. Заявка участника не соответствует техническому заданию конкурсной документации либо товар, работа, услуга, являющиеся предметом конкурса, не соответствуют требованиям законодательства Российской Федерации, если законодательством Российской Федерации установлены такие требования.

4.2.1.10. Цена заявки по лоту превысит начальную цену контракта по соответствующему лоту, указанную в томе 2.

4.2.1.11. Ценовое предложение подготовлено не в соответствии с томом 2.

Если будет выявлено несоответствие между цифровыми и буквенными значениями ценового предложения, то предпочтение будет отдаваться сумме, выраженной буквенными значениями.

4.2.1.12. Участие в конкурсе участника не допускается федеральными законами.

4.2.1.13. Представленные в заявке расчеты и обоснования содержат грубую арифметическую или техническую ошибку, исправление которых меняет технические характеристики или цену заявки.


4.3. Оценка и сопоставление заявок, порядок определения победителя


4.3.1. Конкурсная комиссия осуществляет оценку и сопоставление заявок, поданных участниками, признанными участниками конкурса. Период оценки и сопоставления заявок определяется в соответствии с действующим законодательством.

4.3.2. Конкурсная комиссия осуществляет рассмотрение, оценку и сопоставление заявок участников конкурса в целях определения победителя конкурса в соответствии с критериями оценки, установленными томом 2.

4.3.3. На основании результатов оценки и сопоставления заявок конкурсной комиссией каждой заявке относительно других по мере уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения контракта присваивается порядковый номер. Заявке, в которой содержатся лучшие условия исполнения контракта, присваивается первый номер.

4.3.4. Победителем конкурса признается участник конкурса, который предложил лучшие условия исполнения контракта и заявке которого присвоен первый номер.


5. Заключение контракта по результатам проведения конкурса


5.1. Заключение контракта


5.1.1. Заказчик заключает контракт с победителем конкурса на условиях, содержащихся в конкурсной документации и заявке победителя конкурса.

5.1.2. Победителю конкурса в течение трех дней со дня подписания протокола оценки и сопоставления заявок передается один экземпляр указанного протокола и проект контракта, который составляется путем включения условий исполнения контракта, предложенных победителем конкурса в заявке, в проект контракта, прилагаемый к тому 2.

5.1.3. Победитель конкурса должен представить заказчику подписанный проект контракта, переданный ему в соответствии с пунктом 5.1.2 тома 1, и обеспечение исполнения контракта, если указанное обеспечение предусмотрено томом 2, в срок, установленный томом 2.

5.1.4. В случае, если победитель конкурса в срок, предусмотренный томом 2, не представил заказчику подписанный контракт, переданный ему в соответствии с пунктом 5.1.2 тома 1, а также обеспечение исполнения контракта, если указанное обеспечение предусмотрено пунктом томом 2, победитель конкурса признается уклонившимся от заключения контракта.

5.1.5. В случае, если победитель конкурса признан уклонившимся от заключения контракта, заказчик вправе обратиться в суд с иском о требовании о понуждении победителя конкурса заключить контракт, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения контракта, либо заключить контракт с участником конкурса, заявке которого присвоен второй номер. При этом заключение контракта для участника конкурса, заявке которого присвоен второй номер, является обязательным.

5.1.6. Правоотношения между заказчиком и победителем конкурса по предмету конкурса возникают после подписания контракта и внесения его Реестр государственных контрактов Российской Федерации.


5.2. Обеспечение исполнения контракта


5.2.1. В случае, если томом 2 установлено требование обеспечения исполнения контракта, контракт заключается только после предоставления участником конкурса, с которым заключается контракт, банковской гарантии, страхования ответственности по контракту или передачи заказчику в залог денежных средств в размере обеспечения исполнения контракта, указанном в томе 2.

5.2.2. Способ обеспечения исполнения контракта из перечисленных в пункте 5.2.1 тома 1 способов определяется таким участником конкурса самостоятельно.

5.2.3. Если победителем торгов или участником конкурса, с которым заключается контракт, является бюджетное учреждение и томом 2 было установлено требование обеспечения исполнения контракта, предоставления обеспечения исполнения контракта не требуется.

5.2.4. Порядок предоставления обеспечения исполнения контракта в виде банковской гарантии:

5.2.4.1. В случае если обеспечение исполнения контракта представляется участником конкурса, с которым заключается контракт, в виде банковской гарантии, банковская гарантия должна соответствовать требованиям, установленным законодательством Российской Федерации.

5.2.4.2. Обязательным приложением к банковской гарантии является заверенная в соответствии с правилами тома 1 копия генеральной лицензии банка, выдавшего банковскую гарантию.

5.2.4.3. Требования к содержанию банковской гарантии:

а) должно содержаться указание на согласие банка с тем, что изменения и дополнения, внесенные в контракт, не освобождают его от обязательств по соответствующей банковской гарантии;

б) срок действия банковской гарантии должен на один месяц покрывать срок действия контракта.

5.2.5. Порядок предоставления обеспечения исполнения контракта в виде страхования риска ответственности за нарушение контракта

5.2.5.1. В случае если обеспечение исполнения контракта представляется участником конкурса, с которым заключается контракт, в виде страхования риска ответственности за нарушение контракта, договор страхования риска ответственности за нарушение контракта (далее - договор страхования) должен соответствовать требованиям, установленным законодательством Российской Федерации.

5.2.5.2. В соответствии с письмом Федеральной службы страхового надзора от 03.04.2006 N 4125/02-03 для заключения договора страхования страховая организация должна иметь лицензию, в которой указан вид страхования - страхование гражданской ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору.

Обязательным приложением к договору страхования является заверенная в соответствии с правилами тома 1 копия лицензии страховой организации, заключившей договор страхования, в которой содержится вышеуказанный вид страхования.

5.2.5.3. Требования к содержанию договора страхования:

а) страхование должно покрывать случаи виновного неисполнения или ненадлежащего исполнения подрядчиком (поставщиком, исполнителем) своих обязательств по контракту;

б) договор страхования в соответствии со статьей 932 ГК РФ должен быть заключен в пользу заказчика, то есть заказчик должен быть указан в договоре страхования в качестве выгодоприобретателя;

в) срок договора страхования должен покрывать срок действия контракта;

г) договор страхования должен содержать указание на согласие страховщика с тем, что изменения и дополнения, внесенные в контракт, не освобождают его от обязательств по соответствующему договору страхования.

5.2.5.4. Проект договора страхования должен быть предварительно согласован с заказчиком.

5.2.6. Порядок предоставления обеспечения исполнения контракта в виде залога денежных средств.

5.2.6.1. В случае если обеспечение исполнения контракта представляется в виде залога денежных средств, участник конкурса, с которым заключается контракт, перечисляет сумму залога денежных средств, указанную в томе 2, на счет, указанный в томе 2.

5.2.6.2. Факт внесения залога денежных средств на счет заказчика подтверждается заверенной подписью уполномоченного лица участника конкурса, с которым заключается контракт, (подпись должна быть расшифрована с указанием фамилии и инициалов), и скрепленной печатью участника-юридического лица (в случае наличия печати) копией или оригиналом платежного документа, на основании которого произведено перечисление средств обеспечения исполнения контракта.

5.2.6.3. Денежные средства возвращаются подрядчику (поставщику, исполнителю) при условии надлежащего исполнения им всех своих обязательств по контракту в течение пяти банковских дней со дня получения заказчиком соответствующего письменного требования соответствующего подрядчика (поставщика, исполнителя).

Денежные средства возвращаются на банковский счет, указанный подрядчиком (поставщиком, исполнителем) в этом письменном требовании.

5.2.7. В случае если по каким либо причинам обеспечение исполнения контракта перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение подрядчиком (поставщиком, исполнителем) своих обязательств по контракту, соответствующий подрядчик (поставщик, исполнитель) обязуется в течение десяти банковских дней предоставить заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение исполнение обязательств по контракту на тех же условиях и в том же размере, которые указаны в настоящей конкурсной документации.


5.3. Права и обязанности участников и заказчика


5.3.1. После определения победителя конкурса в срок, предусмотренный томом 2 для заключения контракта, заказчик вправе отказаться от заключения контракта с победителем конкурса либо при уклонении победителя конкурса от заключения контракта с участником, с которым заключается такой контракт, в случае установления факта:

1) проведения ликвидации участников - юридических лиц или проведения в отношении участников - юридических лиц, индивидуальных предпринимателей процедуры банкротства;

2) приостановления деятельности указанных лиц в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

3) предоставления указанными лицами заведомо ложных сведений, содержащихся в документах, предусмотренных частью 3 статьи 25 Закона и томом 2;

4) нахождения имущества указанных лиц под арестом, наложенным по решению суда, если на момент истечения срока заключения государственного контракта балансовая стоимость арестованного имущества превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов указанных лиц по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

5.3.2. Заказчик вправе при исполнении контракта в одностороннем порядке изменить объем всех предусмотренных контрактом работ, услуг не более чем на пять процентов такого объема в случае выявления потребности в дополнительных работах, услугах, не предусмотренных контрактом, но связанных с работами, услугами, предусмотренными контрактом, или при прекращении потребности в предусмотренной контрактом части работ, услуг. При этом по согласованию с поставщиком (исполнителем, подрядчиком) заказчик вправе изменить цену контракта пропорционально объему указанных дополнительных работ, услуг или объему указанной части работ, услуг, но не более чем на пять процентов такой цены.

5.3.3. В случае, если по окончании срока подачи заявок подана только одна заявка, конверт с указанной заявкой вскрывается в порядке, предусмотренном томом 1, и указанная заявка рассматривается в порядке, установленном томом 1. В случае если указанная заявка соответствует требованиям и условиям, предусмотренным Законом и конкурсной документацией, заказчик в течение трех дней со дня рассмотрения заявки обязан передать участнику, подавшему единственную заявку, проект контракта. При этом контракт заключается с участником конкурса на условиях и по цене контракта, которые предусмотрены заявкой и конкурсной документацией, но цена такого контракта не может превышать начальную цену контракта, указанную в томе 2.

5.3.4. В случае, если конкурс признан несостоявшимся в соответствии с пунктом 4.1.9 тома 1, и только один участник, подавший заявку, признан участником конкурса, заказчик в течение трех дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе обязан передать такому участнику конкурса проект контракта. При этом контракт заключается на условиях и по цене контракта, которые предусмотрены заявкой и конкурсной документацией, но цена такого контракта не может превышать начальную цену контракта.

5.3.5. Участник конкурса, которому заказчик в соответствии с пунктами 5.3.3 и 5.3.4 тома 1 направил проект контракта, не вправе отказаться от заключения контракта.

При непредставлении заказчику таким участником в срок, предусмотренный томом 2, подписанного контракта, а также обеспечения исполнения контракта в случае, если указанное обеспечение предусмотрено томом 2, такой участник признается уклонившимся от заключения контракта. В случае уклонения участника от заключения контракта денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки, не возвращаются.

5.3.6. Сведения об участниках, уклонившихся от заключения контракта, а также о поставщиках (исполнителях, подрядчиках), с которыми контракты расторгнуты в связи с существенным нарушением ими контрактов включаются в Реестр недобросовестных поставщиков.


5.4. Возврат заявок участникам


После процедуры вскрытия конвертов все поступившие заявки (за исключением оригиналов документов обеспечения заявки) становятся собственностью заказчика и возврату участникам не подлежат.


6. Правовое регулирование


Взаимоотношения участников, конкурсной комиссии, организатора конкурса и специализированной организации, возникшие в связи с проведением настоящего конкурса, регулируются законодательством Российской Федерации.


------------------------------

* Уклонение участника от заключения контракта в соответствии с Законом - это непредставление заказчику в срок, предусмотренный томом 2, подписанного контракта, а также обеспечения исполнения контракта в случае, если в томе 2 было установлено требование обеспечения исполнения контракта.


Том 2
конкурсной документации для проведения открытого конкурса на право заключения государственного контракта на приобретение серверов для государственных нужд Росстроя


Специальная часть
_________________________________________________________________________


Инструкция участникам


1. Предмет конкурса, начальная цена государственного контракта, источник финансирования


1.1. Предметом настоящего конкурса является: приобретение серверов для государственных нужд Росстроя.

1.2. Приобретение серверов для государственных нужд Росстроя осуществляется в соответствии с техническим заданием конкурсной документации (том 3 конкурсной документации).

1.3. Начальная цена государственного контракта: 349,8 тыс. рублей.

1.4. Источник финансирования: федеральный бюджет на 2007 год.

1.5. Срок оказания услуг: с момента подписания контракта до 31.12.2007.


2. Сведения о заказчике


Федеральное агентство по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству (Росстрой):

место нахождения и почтовый адрес: ул. Строителей, дом 8, корп. 2, Москва, ГСП, 119991.

банковские реквизиты: ИНН 7736193548, КПП 773601001, УФК по г. Москве, л/с 03132001320, р/с 40105810700000010079 в Отделении 1 Московского ГТУ Банка России.

контактное лицо: по техническим вопросам - Бабарин Д.Н., по вопросам проведения конкурса - Осипов А.В.

контактный телефон/факс: 930-69-39, 930-70-07.

адрес электронной почты: ossi@gosstroy.gov.ru


3. Содержание и состав конкурсной документации


Конкурсная документация для настоящего конкурса включает в себя:

1) том 1 конкурсной документации: общая часть (далее - том 1);

2) том 2 конкурсной документации: специальная часть (далее - том 2), состоящий из:

а) инструкции участникам;

б) образцов форм для обязательного заполнения участником в соответствии с пунктом 7 тома 2;

3) том 3 конкурсной документации: техническое задание (далее - том 3);

4) том 4: проект государственного контракта (далее - том 4).


4. Требования к участникам, установленные в соответствии со статьей 11 Закона


4.1. Участник должен соответствовать обязательным требованиям, предъявляемым законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим оказание услуг, являющихся предметом конкурса (пункт 1 части 1 статьи 11 Закона):

4.1.1. Участник должен иметь действующие лицензии на осуществление деятельности по оказанию услуг электросвязи.

При окончании срока действия лицензии до исполнения обязательств по контракту участник в установленные законодательством Российской Федерации сроки обязан обеспечить продление действующей лицензии.


5. Требование о внесении денежных средств в качестве обеспечения заявки


Обеспечение не предусмотрено.


6. Требование обеспечения исполнения контракта


Обеспечение не предусмотрено.


7. Документы и формы, входящие в состав заявки


7.1. Заявка, подготовленная участником, должна обязательно содержать документы и формы, предусмотренные пунктом 7 тома 2.

Все документы и формы должны быть оформлены в строгом соответствии с требованиями тома 1 и тома 2.

7.2. Заявка должна содержать следующие документы и формы:

7.2.1. Форма N 1 "Опись документов и форм, представляемых для участия в конкурсе", содержащая все документы и формы, требуемые пунктом 7 тома 2.

7.2.2. Документ, подтверждающий правовой статус участника.

Все документы и формы, представленные участником, должны по содержанию соответствовать сведениям, содержащимся в документе, подтверждающем правовой статус участника.

1) для юридических лиц:

выписка из Единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенная копия, оформленная в соответствии с приложением N 5 к Правилам ведения Единого государственного реестра юридических лиц, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 19.06.2002 N 438 "О Едином государственном реестре юридических лиц", выданная не ранее тридцати дней от даты, установленной как первоначальная дата вскрытия конвертов с заявками.

Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц должна в обязательном порядке содержать сведения о лице, имеющем право без доверенности действовать от имени юридического лица (фамилия, имя, отчество, должность, реквизиты документа, удостоверяющего личность в соответствии с законодательством Российской Федерации).

2) для индивидуальных предпринимателей:

выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенная копия, оформленная в соответствии с приложением N 5 к Правилам ведения Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей и предоставления содержащихся в нем сведений, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 16.10.2003 N 630 "О Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей, Правилах хранения в единых государственных реестрах юридических лиц и индивидуальных предпринимателей документов (сведений) и передачи их на постоянное хранение в государственные архивы, а также о внесении изменений и дополнений в постановления Правительства Российской Федерации от 19 июня 2002 г. N 438 и 439", выданная не ранее тридцати дней от даты, установленной как первоначальная дата вскрытия конвертов с заявками.

3) для иных физических лиц:

копии документов, удостоверяющих личность.

4) для иностранных лиц:

надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства.

7.2.3. Форма N 2 "Конкурсное предложение". Цена предложения проставляется цифрами и прописью, с указанием, в том числе суммы налога на добавленную стоимость.

7.2.4. Форма N 2-1 "Расчет стоимости ценового предложения".

7.2.5. Форма N 3 "Анкета участника".

7.2.6. Копии документов, подтверждающих соответствие участника требованиям, установленным пунктом 4 тома 2:

- Компания поставщик должна иметь государственные сертификаты установленного образца.

7.2.7. Нотариально заверенная копия или оригинал доверенности, подтверждающая полномочия лица подписывать форму N 2 "Конкурсное предложение" и осуществлять иные действия от имени участника при проведении конкурсной процедуры - только в случае, если конкурсное предложение подписано не руководителем юридического лица-участника или не физическим лицом - участником.

7.2.8. Иные документы и формы которые участник сочтет нужными.


8. Преимущества, предоставляемые осуществляющим производство товаров, работ, оказание услуг учреждениям уголовно-исполнительной системы и (или) организациям инвалидов


Не установлены.


9. Компетентная конкурсная комиссия


Компетентной конкурсной комиссией для настоящего конкурса является конкурсная комиссия по размещению государственного заказа Росстроя.


10. Место и дата начала подачи заявок


10.1. Заявки должны быть доставлены участниками по адресу: ГСП, 119991, Москва, ул. Строителей, дом 8, корп. 2, отдел подрядных торгов (конкурсов) и государственных контрактов Росстроя, каб. 409 (л).

10.2. Заявки на участие в конкурсе могут подаваться с момента опубликования в официальном печатном издании и размещения на официальном сайте извещения о проведении настоящего конкурса.

10.3. Вскрытие конвертов с заявками произойдет по адресу: ГСП, 119991, Москва, ул. Строителей, дом 8, корп. 2, зал переговоров, в 10 часов 00 минут, "21" мая 2007 года.


11. Критерии оценки заявок


     Критерии оценки заявок: - функциональные (технические) характеристики
                               товара:
                               тактовая частота процессора - 10%,
                               количество процессоров - 10%,
                               количество и емкость жестких дисков - 10%,
                               объем оперативной памяти - 10%,
                             - минимальная цена контракта - 20%,
                             - сроки поставки товара - 20%,
                             - срок предоставления гарантии качества - 20%.

Порядок оценки заявок:

1. Участнику конкурса, предложившему лучшие функциональные характеристики товара, присваивается максимальное число в диапазоне от 1 до n, где n - количество заявок поданных на конкурс.

0,10 - коэффициент весомости данного критерия.

2. Участнику конкурса, предложившему максимально низкую стоимость контракта, присваивается максимальное число в диапазоне от 1 до n.

0,20 - коэффициент весомости данного критерия.

3. Участнику конкурса, предложившему минимальный срок поставки товара, присваивается максимальное число в диапазоне от 1 до n.

0,20 - коэффициент весомости данного критерия.

4. Участнику конкурса, предложившему максимальный срок представления гарантий качества товара, присваивается максимальное число в диапазоне от 1 до n.

0,20 - коэффициент весомости данного критерия.

Баллы проставляются на основании предложений участников конкурса.

Максимально лучшие условия получают максимальный балл.

Оценка заявки на участие в конкурсе в целом рассчитывается путем сложения баллов по указанным критериям, умноженным на соответствующий коэффициент весомости критерия.


12. Срок подписания победителем конкурса проекта контракта


Победитель конкурса обязан в течение 10 дней со дня подписания протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе подписать переданный ему проект контракта и представить его в Федеральное агентство по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству (Росстрой).


Образцы форм
для обязательного заполнения участниками в соответствии с пунктом 7 тома 2 конкурсной документации


1. Форма N 1 "Опись документов и форм, представляемых для участия в конкурсе"


Настоящим ____________ (участник должен обязательно указать (заполнить) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, почтовый адрес (для участника - юридического лица), фамилию, имя, отчество, сведения о месте жительства (для физического лица) подтверждает, что для участия в конкурсе ______ (указать наименование конкурса) направлены нижеперечисленные документы и формы, и что содержание описи и состав заявки на участие в конкурсе совпадают.


Наименование документа и формы Номер листа Количество листов
Форма N 1 "Опись документов и форм,
представляемых для участия в
конкурсе"
   
Выписка из Единого государственного
реестра юридических лиц или
нотариально заверенная копия,
оформленная в соответствии с
приложением N 5 к Правилам ведения
Единого государственного реестра
юридических лиц, утвержденным
постановлением Правительства
Российской Федерации от 19.06.2002
N 438 - для юридических лиц
   
Выписка из Единого государственного
реестра индивидуальных
предпринимателей или нотариально
заверенная копия, оформленная в
соответствии с приложением N 5 к
Правилам ведения Единого
государственного реестра
индивидуальных предпринимателей и
предоставления содержащихся в нем
сведений, утвержденным
постановлением Правительства
Российской Федерации от 16.10.2003
N 630 - для индивидуальных
предпринимателей
   
Копии документов, удостоверяющих
личность - для иных физических лиц
   
Форма N 2 "Конкурсное предложение"    
Форма N 2-1 "Расчет стоимости
ценового предложения"
   
Форма N 3 "Анкета участника"    
Государственные сертификаты
установленного образца
   
Нотариально заверенная копия или
оригинал доверенности,
подтверждающая полномочия лица
подписывать конкурсное предложение
по форме N 2 и осуществлять иные
действия от имени участника при
проведении конкурсной процедуры в
случае, если конкурсное предложение
подписано не руководителем
юридического лица - участника или
не физическим лицом - участником
   

Форма должна быть подписана уполномоченным лицом участника и скреплена печатью участника - юридического лица (в случае наличия печати)


2. Форма N 2 "Конкурсное предложение" для участия в конкурсе на право заключения государственного контракта на приобретение серверов для государственных нужд Росстроя


В конкурсную комиссию по размещению

государственного заказа Росстроя


1. Изучив конкурсную документацию _____________ (участник должен обязательно указать (заполнить) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, почтовый адрес (для участника - юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица, далее - участник), в лице ____________ (указывается фамилия, имя, отчество уполномоченного лица участника) сообщает о согласии участвовать в конкурсе на условиях, установленных в конкурсной документации к настоящему конкурсу, и направляет заявку на участие в конкурсе (далее - заявка).

2. Участник предлагает оказать услуги на следующих условиях:


N
п/п
Наименование показателя критерия
оценки заявок
Единица
измерения
Значение (цифрами и
прописью)
1 2 3 4
1 Цена контракта (с учетом НДС) рублей  
2 тактовая частота процессора GHz  
3 количество процессоров шт  
4 объем оперативной памяти MB  
5 Количество и емкость жестких
дисков
шт  
6 Срок представления гарантий
качества по видам работ в
соответствии с техническим
заданием
месяц  
7 сроки поставки товара месяц  

3. Участник подтверждает, что ознакомлен с конкурсной документацией к настоящему конкурсу в полном объеме.

Участник согласен с тем, что в случае если им не представлены, неполно или неправильно оформлены документы и формы, требуемые конкурсной документацией, в том числе настоящая форма, подана заявка, не отвечающая требованиям законодательства Российской Федерации и конкурсной документации, участник не будет допущен конкурсной комиссией к участию в конкурсе.

4. Настоящим участник гарантирует достоверность представленной им в заявке информации. Участник сообщает, что ему известно, что в случае установления недостоверности представленной им в заявке информации участник может быть отстранен конкурсной комиссией от участия в конкурсе на любом этапе его проведения вплоть до заключения государственного контракта.

5. Участник подтверждает, что предлагаемое им конкурсное предложение является экономически обоснованным и может быть реализовано с полным соблюдением требований конкурсной документации.

Участник сообщает, что ему известно содержание пункта 2.2.5 тома 1 конкурсной документации.

Участник согласен с тем, что в случае нарушения требований пункта 2.2.5 тома 1 считается, что участник представил ценовое предложение на частичное оказание услуг либо оказание услуг с ненадлежащим качеством, что будет считаться несоответствующим требованиям технического задания и являться основанием для отклонения заявки соответствующего участника.

6. Участник подтверждает, что соответствует следующим требованиям, предъявляемым к участникам в соответствии с законодательством Российской Федерации:

требованиям, предъявляемым законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющимся предметом конкурса, в том числе требованиям, установленным в томе 2 конкурсной документации (далее - том 2);

требованию о непроведении ликвидации участника - юридического лица или непроведении в отношении участника - юридического лица, индивидуального предпринимателя процедуры банкротства;

требованию о неприостановлении деятельности участника в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях на день рассмотрения заявки;

требованию об отсутствии у участника задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

7. Участник подтверждает, что если конкурсное предложение участника будет признано лучшим, участник берет на себя обязательство поставить товар в соответствии с требованиями конкурсной документации и согласно его конкурсному предложению.

В случае если конкурсное предложение участника будет признано лучшим, участник берет на себя обязательство подписать контракт с заказчиком в соответствии с требованиями конкурсной документации и конкурсным предложением участника в срок, установленный томом 2.

В случае если конкурсное предложение участника будет лучшим после конкурсного предложения победителя конкурса, а победитель конкурса будет признан уклонившимся от заключения контракта, участник обязуется подписать данный контракт в соответствии с требованиями конкурсной документации и конкурсным предложением участника.

Форма должна быть подписана уполномоченным лицом участника и скреплена печатью участника - юридического лица (в случае наличия печати)


Форма N 2-1 "Расчет стоимости ценового предложения"


В данной форме участник приводит расчет стоимости ценового предложения с учетом требований п. 2.2.5 тома 1, а также описание функциональных и качественных характеристик оказываемых услуг в произвольной форме.

Форма должна быть подписана уполномоченным лицом участника и скреплена печатью участника - юридического лица (в случае наличия печати)


3. Форма N 3 "Анкета участника"


1. Фирменное наименование
(наименование), сведения об
организационно-правовой форме,
почтовый адрес (для участника -
юридического лица); фамилия, имя,
отчество, паспортные данные,
сведения о месте жительства (для
участника - физического лица)
 
2. ИНН и КПП участника  
3. Номер контактного телефона
(факса) участника
 
4. Сведения об учредителях
(участниках, акционерах) участника
- юридического лица (необходимо
перечислить всех учредителей, чья
доля в уставном капитале превышает
двадцать процентов, и долю их
участия)
 
5. Наименование и почтовый адрес
инспекции Федеральной налоговой
службы, в которой участник состоит
на учете в качестве
налогоплательщика
 

Участник подтверждает правильность и достоверность всех сведений, указанных в анкете, и прилагаемых копий документов.

Форма должна быть подписана уполномоченным лицом участника и скреплена печатью участника - юридического лица (в случае наличия печати)


Том 3
конкурсной документации для проведения открытого конкурса на право заключения государственного контракта на приобретение серверов для государственных нужд Росстроя


Техническое задание
_________________________________________________________________________


Техническое задание
на приобретение серверов


1. Виды товаров: Сервер - 2 шт.

2. Описание товаров:

2.1. Сервер серии sc5300/se7520af2 с подсистемой Ultra320 SCSI RAID.

2.1.1. Комплект для установки в стойку.

2.1.2. Корзина горячей замены на 6 дисков.

2.1.3. Ключ активации и батарея для RAID-контроллера.

2.2. Модуль управления: Professional-версия.

2.3. Процессор: Intel Xeon 2.8GHz 800MHz FSB 2x2MB (или эквивалент с лучшими техническими характеристиками), количество - не менее 2.

2.4. Модули памяти: 1024 MB DIMM DDR2-400 ECC Registered, количество - не менее 4.

2.5. Диски SCSI: 146GB Seagate Ultra320 SCSI 10000RPM (или эквивалент с лучшими техническими характеристиками), количество - не менее 3.

2.6. Сетевые адаптеры: Intel PRO/1000 MT (1000BASE-T) (2-х портовый) (или эквивалент с лучшими техническими характеристиками).

2.7. CD DVD: CD 52x NEC Black (или эквивалент с лучшими техническими характеристиками).

3. Срок гарантии на товар - не менее 3-х лет.

4. Компания поставщик должна иметь государственные сертификаты установленного образца.


Том 4
конкурсной документации для проведения открытого конкурса на право заключения государственного контракта на приобретение серверов для государственных нужд Росстроя


Проект государственного контракта
_________________________________________________________________________



Государственный контракт N ________
на поставку товаров для государственных нужд


г. Москва                                          "__" _________ 2007 г.

Федеральное агентство по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству (Росстрой), в дальнейшем именуемое "Заказчик", в лице заместителя руководителя Бланка Владимира Викторовича, действующего на основании доверенности от 10.01.2007 г. N 6 с одной стороны, и ______________________________________________________________, в лице ________________________________________________________________________, действующего на основании, именуемое в дальнейшем "Поставщик", с другой стороны (далее - Стороны), заключили настоящий государственный контракт о нижеследующем:


1. Предмет контракта


1.1. По настоящему контракту Поставщик обязуется поставить Заказчику, а Заказчик принять и оплатить компьютерное оборудование - серверы (далее - "Товар") в соответствии с заявкой Заказчика.

1.2. Ассортимент и стоимость Товара определяется в соответствии с протоколом рассмотрения и оценки конкурсных заявок N _________ от ________________ (Приложение N 1).

1.3. Поставляемый по своему качеству Товар должен соответствовать требованиям действующего законодательства.

1.4. Настоящий контракт, заключенный по результатам закупки методом проведения открытого конкурса на поставки товаров, выполнение работ оказание услуг для нужд Росстроя, является основанием для финансирования оплаты за поставленный Товар.


2. Цена контракта


2.1. Цена настоящего контракта составляет ________________________________________. Цена настоящего контракта является твердой и изменению не подлежит.


3. Порядок поставки товара


3.1. Доставка до места Заказчика осуществляется силами и средствами Поставщика.

3.2. Получение товара осуществляется в месте нахождения Заказчика и подтверждается оформлением необходимых документов.

3.3. Товар считается сданным Поставщиком и принятым Заказчиком с момента подписания Акта приемки-передачи поставленного Товара, а в случае отсутствия такого Акта - с момента фактического получения Заказчиком Товара, которое подтверждается товарно-транспортными документами.

3.4. Товар, не соответствующий требованиям, указанным в заявке, а также некомплектный Товар считается недопоставленным.

3.5. Срок поставки Товара не более одного месяца с момента подписания настоящего контракта


4. Порядок расчетов


4.1. Оплата товара осуществляется Заказчиком в течение 10 дней с момента фактической поставки товара на основании счета-фактуры Поставщика и при наличии документов подтверждающих получение товара (счета, товарно-накладной, счета-фактуры) представленных в адрес Заказчика: г. Москва, ул. Строителей 8, корп. 2, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика.


5. Ответственность сторон


5.1. В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения обязанностей, предусмотренных настоящим контрактом, стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

5.2. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по настоящему контракту, если это неисполнение явилось следствием возникших после заключения контракта форс-мажорных обстоятельств, в соответствии с законодательством Российской Федерации, которые стороны не могли предвидеть и предотвратить.

5.3. В случае нарушения требований к качеству Товара (обнаружения неустранимых недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляются неоднократно, либо проявляются вновь после их устранения, и других подобных недостатков) Заказчик вправе по своему выбору:

- потребовать замены Товара ненадлежащего качества Товаром, соответствующим настоящему контракту в 5-дневный срок;

- отказаться от исполнения настоящего контракта и потребовать возврата уплаченной за Товар денежной суммы в срок, указанный в уведомлении о расторжении контракта.

5.4. В случае ненадлежащего качества части Товаров, входящих в комплект, Заказчик вправе осуществить в отношении этой части Товаров права, предусмотренные пунктом 5.3. настоящего контракта.

5.5. В случае поставки Товара с нарушением требований к комплектности, Заказчик вправе по своему выбору потребовать от Поставщика:

- соразмерного уменьшения покупной цены;

- доукомплектования Товара в 5-дневный срок.

5.6. Если Поставщик в указанный срок не выполнил требования Заказчика о доукомплектовании Товара, Заказчик вправе по своему выбору:

- потребовать замены некомплектного Товара на комплектный;

- отказаться от исполнения настоящего договора и потребовать возврата уплаченной денежной суммы.

5.7. В случае обнаружения недостатков товара в течение гарантийного срока, Поставщик обязан незамедлительно заменить его товарами надлежащего качества.

5.8. В случае одностороннего отказа Заказчика от исполнения настоящего контракта (пункты 5.3., 5.4., 5.6.), последний считается расторгнутым с момента, указанного в уведомлении о расторжении контракта.

5.9. Заказчик вправе отказаться от оплаты Товара, не соответствующего требованиям, установленным законодательством для определения качества Товара или настоящим контрактом.

5.10. Во всем, что непредусмотрено настоящим контрактом Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.


6. Срок действия контракта


6.1. Настоящий контракт вступает в силу с момента его подписания и действует до исполнения Сторонами обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, но не позднее 31 декабря 2007 г.


7. Заключительные положения


7.1. Настоящий контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

7.2. Настоящий контракт может быть расторгнут по взаимному соглашению Сторон, по инициативе Заказчика в порядке, установленном законодательством РФ, а также по решению Арбитражного Суда.

7.3. Изменения и дополнения к настоящему контракту должны быть оформлены сторонами в письменном виде, подписаны уполномоченными на то лицами и скреплены печатями.

7.4. Споры, которые могут возникнуть при исполнении настоящего контракта разрешаются путем переговоров, а при не достижении согласия рассматриваются в Арбитражном Суде г. Москвы.

7.5. Стороны устанавливают, что все возможные претензии по настоящему контракту должны быть рассмотрены сторонами в течение 10 дней с момента направления претензии.


8. Юридические адреса и реквизиты сторон


Заказчик:                                         Поставщик:
Федеральное агентство по строительству и
жилищно-коммунальному хозяйству
119991, ГСП, г. Москва, ул. Строителей 8,
корп. 2
ИНН 7725074789
УФК МФ РФ по г. Москве
Р/счет 40105810700000010079,
л/с N 0332001320 Отделение N 1 Московского
ГТУ Банка России 705, БИК 044583001
ИНН 7736193548 ОКОНХ 97300
ОКПО 000091057 КПП 773601001
код по ОКВЭД 52.47.3, 51.47.23, 21.23
код по ОКПО 11758846

Подписи сторон


Заказчик:                                         Поставщик:

Заместитель руководителя
Федерального агентства по
строительству и
жилищно-коммунальному хозяйству

                     В.В. Бланк

Приложение 4

к приказу Федерального агентства по строительству

и жилищно-коммунальному хозяйству

от 9 апреля 2007 г. N 86


Том 1
конкурсной документации для проведения открытого конкурса на право заключения государственного контракта на техническое обслуживание оргтехники и локальных сетей Росстроя


Общая часть
_________________________________________________________________________


Понятия и сокращения, используемые в конкурсной документации


Понятия, термины и сокращения, использующиеся в томе 1 и томе 2 конкурсной документации, применяются в значениях, определенных Федеральным законом от 21.07.2005 N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд" (далее - Закон).

В томе 1 и томе 2 настоящей конкурсной документации также используются следующие понятия и сокращения:

заказчик - Федеральное агентство по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству (Росстрой);

заявка - заявка на участие в конкурсе, подготовленная участником размещения государственного заказа;

конкурсная комиссия - комиссия по размещению государственных заказов заказчика;

официальное печатное издание - информационно-аналитический бюллетень "Конкурсные торги";

официальный сайт - официальный сайт Российской Федерации для размещения информации о размещении заказов в сети интернет http://www.zakupki.gov.ru/.


Инструкция
по подготовке и проведению конкурса


1. Общие сведения


1.1. Состав конкурсной документации


1.1.1. Конкурсная документация для открытого конкурса включает в себя:

1) том 1 конкурсной документации: общая часть (далее - том 1):

а) понятия и сокращения, используемые в конкурсной документации;

б) инструкция по подготовке и проведению конкурса.

2) том 2 конкурсной документации: специальная часть (далее - том 2), состоящий из:

а) инструкции участникам;

б) образцов форм для заполнения в соответствии с томом 2.

3) том 3 конкурсной документации: техническое задание (далее - техническое задание);

4) том 4 конкурсной документации: проект государственного контракта (далее - проект контракта).

1.1.2. Положения тома 1 имеют приоритет перед положениями томов 2-4, за исключением случаев, установленных пунктами 1.1.3 и 1.1.4 тома 1.

В случае противоречия между томом 1 и томами 2-4 применению подлежит том 1.


1.2. Изучение участниками конкурсной документации


1.2.1. Участник обязан в полном объеме изучить конкурсную документацию.

1.2.2. Представление неполной информации, требуемой конкурсной документацией, непредставление или неправильное оформление документов или их надлежащим образом заверенных копий, а также форм, требуемых конкурсной документацией, представление недостоверных сведений или подача заявки, не отвечающей требованиям Закона и конкурсной документации, является риском участника, подавшего такую заявку, который может привести к отклонению его заявки.

1.3.3. В случае установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, предоставленных участником в составе заявки, такой участник может быть отстранен организатором конкурса, конкурсной комиссией от участия в конкурсе на любом этапе его проведения вплоть до заключения контракта.


1.3. Внесение изменений в конкурсную документацию


1.3.1. Не позднее, чем за двадцать дней до дня окончания подачи заявок заказчик вправе внести изменения в конкурсную документацию.

1.3.2. Любые изменения являются неотъемлемой частью конкурсной документации и на них распространяются все указания, содержащиеся в конкурсной документации.

1.3.3. Изменения направляются заказчиком официальными письмами или в форме электронных документов (по электронной почте) всем участникам, которым была предоставлена конкурсная документация.

1.3.4. Участники, получающие и использующие конкурсную документацию только с официального сайта, самостоятельно отслеживают возможные изменения, внесенные в извещение о проведение конкурса и в конкурсную документацию и размещенные на официальном сайте.

1.3.5. Заказчик не несет ответственности в случае, если участник не ознакомился с изменениями, внесенными в извещение о проведении конкурса и конкурсную документацию.


1.4. Разъяснение положений конкурсной документации


1.4.1. При проведении конкурса какие-либо переговоры заказчика, членов конкурсной комиссии с участником не допускаются.

1.4.2. Заказчик вправе давать по собственной инициативе разъяснения конкурсной документации (далее - разъяснения).

1.4.3. Любой участник вправе направить в письменной форме заказчику запрос о разъяснении положений конкурсной документации (далее - запрос).

1.4.4. Датой начала срока предоставления участникам разъяснений является дата размещения конкурсной документации на официальном сайте.

1.4.5. В течение двух рабочих дней со дня поступления запроса заказчик направляет в письменной форме разъяснения, если указанный запрос поступил к заказчику не позднее, чем за пять дней до дня окончания подачи заявок.

1.4.6. Днем поступления запроса считается день регистрации запроса в письменной форме канцелярией заказчика.

1.4.7. Течение срока на подготовку и направление разъяснений начинается в соответствии со статьей 191 Гражданского кодекса Российской Федерации на следующий рабочий день после дня поступления запроса.

1.4.8. Запросы, поступившие позднее чем за пять дней до дня окончания подачи заявок, не рассматриваются.


1.5. Отказ от проведения открытого конкурса


1.5.1. Заказчик, официально опубликовавший в официальном печатном издании и разместивший на официальном сайте извещение о проведении открытого конкурса, вправе отказаться от проведения открытого конкурса не позднее, чем за пятнадцать дней до даты окончания срока подачи заявок.

1.5.2. Извещение об отказе от проведения открытого конкурса опубликовывается в установленном Законом порядке в официальном печатном издании и размещается на официальном сайте.

1.5.3. В течение двух дней со дня принятия решения об отказе от проведения открытого конкурса заказчиком вскрываются конверты с заявками и направляются соответствующие уведомления всем участникам, подавшим заявки.


1.6. Требования к участникам


1.6.1. В настоящем конкурсе может принять участие любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель.

1.6.2. Участник должен соответствовать требованиям, предъявляемым к участникам в соответствии со статьей 11 Закона:

требованиям, предъявляемым законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющимся предметом конкурса, в том числе требованиям, установленным в томе 2;

требованию о непроведении ликвидации участника - юридического лица или непроведении в отношении участника - юридического лица, индивидуального предпринимателя процедуры банкротства;

требованию о неприостановлении деятельности участника в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях на день рассмотрения заявки;

требованию об отсутствии у участника задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период;

требованию об отсутствии в предусмотренном Законом реестре недобросовестных поставщиков сведений об участнике.

1.6.3. Заказчик вправе также установить в томе 2 следующие требования к участникам:

обладание участниками исключительными правами на объекты интеллектуальной собственности, если в связи с исполнением контракта заказчик приобретает права на объекты интеллектуальной собственности;

наличие производственных мощностей, технологического оборудования, финансовых и трудовых ресурсов, необходимых для выполнения заказа на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд обороны страны и безопасности государства, если такие требования установлены постановлением Правительства Российской Федерации.


2. Порядок подготовки заявок


2.1. Язык заявки


2.1.1. Заявка, вся корреспонденция и документация, связанная с этой заявкой, должны быть написаны на русском языке.

2.1.2. Документация может быть написана на другом языке при условии, что к ней будет прилагаться нотариально заверенный перевод соответствующих разделов на русском языке.

2.1.3. Документы, выданные, составленные или удостоверенные по установленной форме компетентными органами иностранных государств вне пределов Российской Федерации по нормам иностранного права в отношении российских организаций и граждан или иностранных лиц, принимаются конкурсной комиссией для рассмотрения при наличии легализации указанных документов или проставлении апостиля, если иное не установлено международным договором Российской Федерации.


2.2. Конкурсное предложение участника


2.2.1. Каждый участник в составе своей заявки подает одно конкурсное предложение по форме, установленной томом 2 (далее форма "Конкурсное предложение"), с указанием предложений по каждому лоту отдельно (в случае проведения конкурса по 2-м и более лотам).

Не допускается формирование и подача формы "Конкурсное предложение" отдельным документом на каждый лот.

Участник вправе подать только одно предложение на лот.

2.2.2. Валютой, используемой при формировании цены заявки и расчетов с поставщиками (исполнителями, подрядчиками), является российский рубль.

2.2.3. Цена контракта, предлагаемая участником (далее - ценовое предложение), не может превышать начальную цену контракта, указанную в томе 2.

В случае, если цена контракта, указанная в заявке и предлагаемая участником размещения заказа превышает начальную цену контракта, указанную в томе 2, данная заявка не рассматривается конкурсной комиссией на основании ее несоответствия требованиям, установленным конкурсной документацией.

Все налоги, пошлины и прочие сборы, которые исполнитель государственного контракта должен оплачивать в соответствии с условиями государственного контракта или на иных основаниях, должны быть включены в общую цену заявки, представленную Участником размещения заказа, если иное не предусмотрено томом 2.

2.2.4. Ценовое предложение должно учитывать:

а) условия оплаты;

б) сроки поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг);

в) требования и условия, сформулированные в техническим задании;

г) наличие финансовых, технических и организационных возможностей для выполнения обязательств по контракту.

2.2.5. Таблица цен на предлагаемый ассортимент товара, расчет ценового предложения (сметный расчет, смета), представляемые участником в составе заявки в соответствии с томом 2, должны содержать информацию об исполнении участником требований технического задания в отношении:

а) включения всех без исключения поименованных в техническом задании наименований (видов) товаров (работ, услуг);

б) выполнения всех предусмотренных техническим заданием объемов поставки товаров (работ, услуг);

в) выполнения всех предусмотренных техническим заданием требований к качественным характеристикам товара (работ, услуг);

г) применения при выполнении работ (оказании услуг) всех предусмотренных техническим заданием материалов;

д) включения прочих поименованных в техническом задании статей и затрат в размерах и порядке, предусмотренном техническим заданием;

е) выполнения расчета ценового предложения (сметного расчета, сметы) в соответствии с порядком, изложенным в техническом задании.

2.2.6. В случае нарушения требований пункта 2.2.5 тома 1 считается, что участник представил ценовое предложение на частичную поставку товаров (выполнение работ, оказание услуг) либо поставку товаров (выполнение работ, оказание услуг) с ненадлежащим качеством, что будет считаться несоответствующим требованиям технического задания и являться основанием для отклонения заявки соответствующего участника.


2.3. Расходы на участие в конкурсе и заключение контракта


2.3.1. Участник несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей заявки, участием в конкурсе и заключением контракта.

2.3.2. Заказчик не отвечает и не имеет обязательств по этим расходам независимо от характера проведения и результатов конкурса.


2.4. Оформление и подписание заявки


2.4.1. Заявка оформляется в письменной форме.

Участнику по его требованию выдается расписка о получении конверта с заявкой с указанием даты и времени его получения.

Участник формирует и подает одну заявку в соответствии с требованиями пункта 2.4 тома 1. Не допускается формирование и подача заявки на каждый лот отдельно в случае проведения конкурса по 2-м и более лотам.

2.4.2. Участник должен подготовить и подать в составе заявки оригинал и копию заявки, указав на каждом экземпляре соответственно "Оригинал" или "Копия". В случае расхождения между ними преимущество будет иметь "Оригинал".

2.4.3. Документы в составе заявки обязательно должны находиться в порядке, предусмотренном томом 2.

2.4.4. Форма "Конкурсное предложение" и иные формы, предусмотренные томом 2, должна быть подписаны уполномоченным лицом участника (подпись должны быть расшифрована с указанием фамилии и инициалов) и скреплены печатью участника - юридического лица (в случае наличия печати).

2.4.5. Все документы, входящие в оригинал заявки, должны быть надлежащим образом оформлены, должны иметь необходимые для их идентификации реквизиты (дата выдачи, должность и подпись подписавшего лица с расшифровкой, печать - в случае ее наличия). При этом документы, для которых установлены специальные формы, должны быть составлены в соответствии с этими формами. Сведения могут быть впечатаны в формы; допускается заполнять формы от руки печатными буквами синими, черными или фиолетовыми чернилами.

2.4.6. Все страницы заявки, в которые внесены дополнения или поправки, должны быть подписаны уполномоченным лицом участника и заверены печатью (в случае ее наличия).

2.4.7. Документы экземпляра-оригинала заявки представляются в оригинале либо в установленных томом 2 случаях - в заверенных надлежащим образом копиях.

Копия документа считается надлежаще заверенной в случае, если она заверена на каждой странице подписью уполномоченного лица участника (подпись должна быть расшифрована с указанием фамилии и инициалов) и скреплена печатью участника-юридического лица (в случае наличия печати). Копия документа считается также надлежаще заверенной в случае, если она нотариально заверена (в этом случае копия документа не требует заверения подписью уполномоченного лица участника и скрепления печатью участника).

Использование факсимиле недопустимо, в противном случае такие документы считаются не имеющими юридической силы.

Документ экземпляра-оригинала заявки, представленный с нарушением данных требований, не будет иметь юридической силы.

2.4.8. Все страницы экземпляра-оригинала заявки должны иметь сквозную нумерацию. Первый лист экземпляра-оригинала заявки должен быть помечен надписью "ОРИГИНАЛ".

Все страницы экземпляра-копии заявки должны иметь сквозную нумерацию. Первый лист экземпляра-копии заявки должен быть помечен надписью "КОПИЯ".

В случае расхождений конкурсная комиссия и заказчик следуют оригиналу.

2.4.9. Документы, включенные в оригинал заявки, представляются в прошитом нитью (бечевкой), скрепленном печатью участника (в случае ее наличия) и подписью уполномоченного лица участника в виде одного тома с указанием на обороте последнего листа заявки количества страниц. В случае когда заявка содержит более 300 страниц, заявка может подаваться в виде нескольких томов с указанием на обороте последнего листа каждого тома количества страниц в томе, номера тома и общего количества томов.

2.4.10. При оформлении копии заявки участник формирует экземпляр копии заявки отдельно.

Копия заявки должна быть идентична оригиналу заявки по составу документов и количеству листов и должна состоять из копий всех документов, входящих в состав оригинала заявки.

Документы, включенные в копию заявки, представляются в порядке, установленном пунктом 2.4.9 тома.


2.5. Требование о внесении обеспечения денежных средств в качестве обеспечения заявки (обеспечение заявки)


2.5.1. Участник представляет в составе своей заявки обеспечение заявки, если обеспечение заявки предусмотрено томом 2.

Обеспечение заявки предоставляется по каждому лоту отдельно.

Валютой обеспечения заявки является российский рубль.

2.5.2. Заказчик возвращает участникам денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявок, в следующих случаях:

- отказ заказчика от проведения открытого конкурса (часть 5 статьи 21 Закона);

- отзыв участником своей заявки в любое время до момента вскрытия конкурсной комиссией конвертов с заявками (часть 9 статьи 25 Закона);

- заключен контракт с участником, подавшим единственную заявку (часть 12 статьи 25 Закона);

- получение заявок после окончания приема конвертов с заявками (часть 10 статьи 26 Закона);

- принято решение об отказе в допуске участника к участию в конкурсе (часть 3 статьи 27 Закона);

- на основании результатов рассмотрения заявок принято решение об отказе в допуске к участию в конкурсе всех участников, подавших заявки, или о допуске к участию в конкурсе и признании участником конкурса только одного участника, подавшего заявку, конкурс признан несостоявшимся, за исключением участника, признанного участником конкурса (часть 4 статьи 27 Закона);

- заключен контракт с участником в случае, если конкурс признан несостоявшимся и только один участник, подавший заявку, признан участником конкурса (часть 5 статьи 27 Закона);

- участники конкурса участвовали в конкурсе, но не стали победителями конкурса, за исключением участника конкурса, заявке которого присвоен второй номер (часть 12 статьи 28 Закона);

- заключен контракт с победителем конкурса или с участником конкурса, заявке которого присвоен второй номер (часть 5 статьи 29).

2.5.3. Заказчик не возвращает участникам денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявок, в следующих случаях:

- уклонение* участника, подавшего единственную заявку, от заключения контракта (часть 12 статьи 25 Закона);

- уклонение единственного участника, признанного участником конкурса, от заключения контракта (часть 5 статьи 27 Закона);

- уклонение победителя конкурса или участника конкурса, заявке которого присвоен второй номер, от заключения контракта (часть 2 статьи 29).


2.6. Оформление конвертов с заявками


2.6.1. Участник помещает оригинал и копию заявки в запечатанный общий внешний конверт и в отдельные внутренние конверты или пакеты. Внутренние конверты помечаются соответственно словами: "ОРИГИНАЛ" и "КОПИЯ".

2.6.2. На внешнем и внутренних конвертах должно быть указано:

наименование предмета конкурса;

слова "НЕ ВСКРЫВАТЬ ДО" с указанием времени и даты вскрытия конвертов, установленных томом 2;

наименование заказчика.

2.6.3. На внешнем конверте не должны находиться идентификационные признаки участника, в том числе какие-либо печати или подписи участника. Не допускается указывать на таком конверте наименование (для юридического лица) или фамилию, имя, отчество (для физического лица) участника.

Заказчик принимает и регистрирует только запечатанный внешний конверт.

В случае если на внешнем конверте с заявкой находятся идентификационные признаки участника, в том числе какие-либо печати или подписи участника, указано наименование (для юридических лиц) или фамилия, имя, отчество (для физического лица) участника, либо внешний конверт не запечатан, такой внешний конверт с заявкой не принимается заказчиком.

2.6.4. На внутренних конвертах необходимо указать наименование (для юридического лица) или фамилию, имя, отчество (для физического лица) участника, а также их адрес. Внутренние конверты на местах склейки должны быть подписаны уполномоченным лицом участника и пропечатаны печатью участника (в случае ее наличия).

2.6.5. Срок поступления заявки определяется по дате и времени регистрации в секретариате конкурсной комиссии, указываемых в расписке в получении конверта.


3. Порядок подачи заявок, изменение и отзыв заявок, вскрытие конвертов с заявками


3.1. Срок и место подачи заявок


3.1.1. Заявки должны быть доставлены участниками по адресу, указанному в томе 2, не позднее времени и даты вскрытия конвертов с такими заявками, установленных извещением о проведении открытого конкурса.

3.1.2. Заказчик может продлить срок подачи заявок путем внесения изменения в извещение о проведении открытого конкурса. В этом случае срок действия всех прав и обязанностей заказчика и участника продлевается с учетом измененной окончательной даты.

3.1.3. Прием заявок заканчивается в день вскрытия конвертов с заявками, установленный извещением о проведении конкурса, но не позднее начала процедуры вскрытия конвертов с заявками после объявления конкурсной комиссией участникам о возможности подать заявки (часть 2 статьи 26 Закона).

3.1.4. Каждый конверт с заявкой, поступивший в срок, установленный конкурсной документацией, регистрируется должностными лицами заказчика.

Каждый поступивший конверт с заявкой также маркируется путем нанесения на конверт индивидуального номера.

Поступившие конверты с заявками регистрируются в журнале регистрации заявок на участие в конкурсе в порядке поступления конвертов с заявками.


3.2. Изменения в заявках и их отзыв


3.2.1. Участник вправе изменить или отозвать свою заявку до момента начала процедуры вскрытия конвертов (вскрытие первого внешнего конверта).

Никакие изменения не могут быть внесены в заявки после истечения установленного срока их подачи.

3.2.2. Изменение в заявку должно быть подготовлено, запечатано, маркировано и доставлено в соответствии с пунктами 2.4, 2.6 тома 1. Конверты дополнительно маркируются словом "Изменение".

Изменения в заявку оформляются в форме изменений (дополнений) в отдельные пункты заявки либо в виде новой редакции заявки.

Регистрация изменений и уведомлений об отзыве заявки производится в том же порядке, что и регистрация заявки.

3.2.3. Отзыв заявок осуществляется на основании письменного уведомления участника об отзыве своей заявки (далее - уведомление).

При этом в уведомлении в обязательном порядке должна быть указана следующая информация: наименование конкурса и способ подачи заявки.

Уведомление должно быть подписано уполномоченным лицом участника и скреплено печатью участника - юридического лица (в случае наличия печати).

3.2.4. Стоимость комплекта конкурсной документации (если таковая установлена томом 2) не возвращается.


3.3. Вскрытие конвертов с заявками


3.3.1. Уполномоченные лица участников вправе присутствовать при вскрытии конвертов с заявками.

Уполномоченные лица участников, пожелавшие принять участие на процедуре вскрытия конвертов с заявками, должны зарегистрироваться, подтвердив тем самым свое присутствие.

Уполномоченные лица участников, пожелавшие присутствовать на процедуре вскрытия конвертов с заявками, при регистрации предъявляют конкурсной комиссии следующие документы:

1) руководители юридических лиц, которые вправе действовать от имени юридического лица в соответствии с их учредительными документами без доверенности:

а) документ, удостоверяющий личность;

б) заверенную в соответствии с правилами тома 1 копию выписки из Единого государственного реестра юридических лиц, содержащую сведения о лице, имеющем право без доверенности действовать от имени юридического лица;

2) физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели, подавшие заявки от собственного имени:

а) документ, удостоверяющий личность;

3) представители участников, действующие на основании доверенности:

а) документ, удостоверяющий личность;

б) доверенность, заверенную в соответствии с действующим законодательством.

Действующая доверенность должна содержать информацию о паспортных данных лица, которому выдана доверенность, и образец его подписи. В доверенности должны быть отражены полномочия данного лица путем включения в доверенность следующих сведений: "доверяет присутствовать на процедуре вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе (указывается наименование конкурса), в том числе со следующими правами:

- подавать заявку на участие в конкурсе;

- вносить изменения в заявку на участие в конкурсе;

- отзывать заявку на участие в конкурсе;

- давать разъяснения положений заявки на участие в конкурсе.

3.3.2. Вскрытие конвертов с заявками, включая изменения к заявкам, произойдет публично по адресу и в сроки, установленные извещением о проведении настоящего конкурса.

3.3.3. В день вскрытия конвертов с заявками непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками, но не раньше времени, указанного в томе 2, конкурсная комиссия объявляет присутствующим при вскрытии таких конвертов уполномоченным лицам участников о возможности подать заявки, изменить или отозвать поданные заявки до вскрытия конвертов с заявками.

3.3.4. С момента начала процедуры вскрытия конвертов (вскрытие первого внешнего конверта) участники не имеют права подать заявки, изменить или отозвать поданные заявки.

3.3.5. В первую очередь конкурсная комиссия вскрывает конверты с пометкой "Изменения". После вскрытия конвертов с пометкой "Изменения" конкурсная комиссия вскрывает все иные конверты с заявками.

3.3.6. При наличии письменного уведомления участника об отзыве своей заявки конкурсная комиссия вскрывает внешний и внутренние конверты с заявкой такого участника для определения наименования (для юридических лиц) или фамилии, имени, отчества (для физического лица) участника, отозвавшего заявку.

Отозванная заявка возврату участнику не подлежит.

3.3.7. Конкурсная комиссия проверяет сохранность внешнего конверта перед вскрытием. Уполномоченные лица участников, присутствующие на процедуре вскрытия конвертов, также могут удостовериться в сохранности представленных конвертов.

3.3.8. Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица) и почтовый адрес каждого участника, конверт с заявкой которого вскрывается, наличие сведений и документов, предусмотренных конкурсной документацией, условия исполнения контракта, указанные в такой заявке и являющиеся критерием оценки заявок, объявляются при вскрытии конвертов с заявками.

3.3.9. При вскрытии конвертов с заявками конкурсная комиссия вправе потребовать от участников представления разъяснений положений представленных ими документов и заявок. При этом не допускается изменение заявки.

3.3.10. Заявки, включая поправки к ним, которые не были вскрыты и зачитаны вслух, не принимаются конкурсной комиссией для дальнейшей оценки независимо от обстоятельств.

3.3.11. Полученные после окончания времени приема конвертов с заявками организатором конкурса конверты с заявками вскрываются, и в тот же день такие заявки возвращаются участникам. Данные о вскрытии заявок, полученных после установленного срока окончания приема заявок, фиксируются организатором конкурса в соответствующем акте, который хранится с остальными документами по проведенному конкурсу.


4. Порядок рассмотрения, оценки и сопоставления заявок, условия их отклонения


4.1. Рассмотрение заявок


4.1.1. Конкурсная комиссия рассматривает заявки на соответствие требованиям, установленным в соответствии со статьей 11 Закона, и требованиям конкурсной документации.

4.1.2. Срок рассмотрения заявок не может превышать десяти дней со дня вскрытия конвертов с заявками.

4.1.3. Конкурсная комиссия при рассмотрении заявок:

4.1.3.1. Проверяет заявки на соответствие формальным требованиям конкурсной документации: правильность оформления заявок в соответствии с требованиями пунктов 2.1, 2.2, 2.4 и 2.6 тома 1.

4.1.3.2. Проверяет внесение обеспечения заявки в случае, если в томе 2 содержится указание на требование обеспечения такой заявки, проверяет заявки на наличие документов, подтверждающих внесение обеспечения заявки, и соответствие указанных документов требованиям тома 2.

4.1.3.3. Проверяет участника, подавшего заявку, на соответствие требованиям правомочности на участие в конкурсе (пункты 2-4 части 1 и пункт 2 части 2 статьи 11 Закона и пункт 1.7 тома 1).

4.1.3.4. Проверяет в заявке наличие документов (копий документов) и форм, предусмотренных пунктом 1 части 3 статьи 25 Закона и томом 2, правильность и полноту их оформления в соответствии с требованиями конкурсной документации и достоверность сведений, содержащихся в указанных документах.

4.1.3.5. Проверяет участника, подавшего заявку, на соответствие требованиям к участникам, установленным в соответствии с пунктом 1 части 1, пунктом 1 части 2 и частью 3 статьи 11 Закона и томом 2, в том числе проверяет наличие документов (копий документов), предусмотренных подпунктами "б", "в", "г" пункта 3 части 3 статьи 25 Закона, и достоверность сведений, содержащихся в указанных документах.

4.1.3.6. Проверяет заявки на соответствие требованиям технического задания.

4.1.3.7. Проверяет наличие копий документов, подтверждающих соответствие товара, работ, услуг, являющихся предметом конкурса, требованиям законодательства Российской Федерации, если законодательством Российской Федерации установлены требования к таким товару, работам, услугам, и достоверность сведений, содержащихся в указанных документах.

4.1.3.8. Проверяет соответствие цены заявки начальной цене контракта, установленной томом 2.

4.1.3.9. Проверяет заявки на предмет наличия арифметических и технических ошибок.

4.1.4. При рассмотрении заявок конкурсная комиссия принимает во внимание мнение рабочей группы (экспертов), которая по поручению конкурсной комиссии осуществляет экспертизу представленных участниками заявок.

4.1.5. На основании результатов рассмотрения заявок конкурсной комиссией принимается решение о допуске к участию в конкурсе участника и о признании участника, подавшего заявку, участником конкурса или об отказе в допуске такого участника к участию в конкурсе.

4.1.6. Заказчик вправе запросить у соответствующих органов и организаций сведения о проведении ликвидации участника - юридического лица, подавшего заявку, проведении в отношении такого участника - юридического лица, индивидуального предпринимателя процедуры банкротства, о приостановлении деятельности такого участника в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, о наличии задолженностей такого участника по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня и в государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, об обжаловании наличия таких задолженностей и о результатах рассмотрения жалоб.

4.1.7. В случае установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных участником в соответствии с частью 3 статьи 25 Закона, установления факта проведения ликвидации участника - юридического лица или проведения в отношении участника - юридического лица, индивидуального предпринимателя процедуры банкротства либо факта приостановления его деятельности в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, заказчик, конкурсная комиссия вправе отстранить такого участника от участия в конкурсе на любом этапе его проведения.

4.1.8. Участникам, подавшим заявки и признанным участниками конкурса, и участникам, подавшим заявки на участие в конкурсе и не допущенным к участию в конкурсе, направляются уведомления о принятых конкурсной комиссией решениях не позднее дня, следующего за днем подписания протокола.

4.1.9. В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок принято решение об отказе в допуске к участию в конкурсе всех участников, подавших заявки, или о допуске к участию в конкурсе и признании участником конкурса только одного участника, подавшего заявку, конкурс признается несостоявшимся.


4.2. Основания отклонения заявок


4.2.1. При рассмотрении заявок участник не допускается конкурсной комиссией к участию в конкурсе в случае:

4.2.1.1. Заявка не соответствует формальным требованиям конкурсной документации: заявка оформлена не в соответствии с требованиями пунктов 2.1, 2.2, 2.4 и 2.6 тома 1.

4.2.1.2. Отсутствует обеспечение заявки (полностью или частично) в случае, если в томе 2 содержится указание на требование обеспечения такой заявки, либо документы, подтверждающие внесение обеспечения заявки, либо указанные документы не соответствуют требованиям тома 2.

4.2.1.3. Отсутствует или не в надлежащем виде или неполно оформлен какой-либо документ (копия документа), предусмотренный Законом и томом 2, либо выявлена недостоверность сведений, содержащихся в указанных документах.

4.2.1.4. Отсутствует или в не надлежащем виде или неполно оформлена какая-либо форма, предусмотренная томом 2.

4.2.1.5. Участник не соответствует требованиям правомочности на участие в конкурсе (пункты 2-4 части 1 и пункт 2 части 2 статьи 11 Закона и пункт 1.6 тома 1):

а) проводится ликвидация участника-юридического лица или проводится в отношении участника - юридического лица, индивидуального предпринимателя процедура банкротства;

б) приостановлена деятельность участника в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

в) у участника есть задолженность по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период;

г) в предусмотренном Законом реестре недобросовестных поставщиков содержатся сведения об участнике.

4.2.1.6. Участник не соответствует требованиям, предъявляемым законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом конкурса, если такие требования установлены в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 11 Закона и томом 2.

4.2.1.7. Участник не соответствует требованиям, предъявляемым к участникам, если такие требования в соответствии с частью 2 статьи 11 Закона установлены томом 2.

4.2.1.8. Участник не соответствует дополнительным требованиям, предъявляемым к участникам при размещении заказа на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд обороны страны и безопасности государства, если указанные требования установлены Правительством Российской Федерации и томом 2.

4.2.1.9. Заявка участника не соответствует техническому заданию конкурсной документации либо товар, работа, услуга, являющиеся предметом конкурса, не соответствуют требованиям законодательства Российской Федерации, если законодательством Российской Федерации установлены такие требования.

4.2.1.10. Цена заявки по лоту превысит начальную цену контракта по соответствующему лоту, указанную в томе 2.

4.2.1.11. Ценовое предложение подготовлено не в соответствии с томом 2.

Если будет выявлено несоответствие между цифровыми и буквенными значениями ценового предложения, то предпочтение будет отдаваться сумме, выраженной буквенными значениями.

4.2.1.12. Участие в конкурсе участника не допускается федеральными законами.

4.2.1.13. Представленные в заявке расчеты и обоснования содержат грубую арифметическую или техническую ошибку, исправление которых меняет технические характеристики или цену заявки.


4.3. Оценка и сопоставление заявок, порядок определения победителя


4.3.1. Конкурсная комиссия осуществляет оценку и сопоставление заявок, поданных участниками, признанными участниками конкурса. Период оценки и сопоставления заявок определяется в соответствии с действующим законодательством.

4.3.2. Конкурсная комиссия осуществляет рассмотрение, оценку и сопоставление заявок участников конкурса в целях определения победителя конкурса в соответствии с критериями оценки, установленными томом 2.

4.3.3. На основании результатов оценки и сопоставления заявок конкурсной комиссией каждой заявке относительно других по мере уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения контракта присваивается порядковый номер. Заявке, в которой содержатся лучшие условия исполнения контракта, присваивается первый номер.

4.3.4. Победителем конкурса признается участник конкурса, который предложил лучшие условия исполнения контракта и заявке которого присвоен первый номер.


5. Заключение контракта по результатам проведения конкурса


5.1. Заключение контракта


5.1.1. Заказчик заключает контракт с победителем конкурса на условиях, содержащихся в конкурсной документации и заявке победителя конкурса.

5.1.2. Победителю конкурса в течение трех дней со дня подписания протокола оценки и сопоставления заявок передается один экземпляр указанного протокола и проект контракта, который составляется путем включения условий исполнения контракта, предложенных победителем конкурса в заявке, в проект контракта, прилагаемый к тому 2.

5.1.3. Победитель конкурса должен представить заказчику подписанный проект контракта, переданный ему в соответствии с пунктом 5.1.2 тома 1, и обеспечение исполнения контракта, если указанное обеспечение предусмотрено томом 2, в срок, установленный томом 2.

5.1.4. В случае, если победитель конкурса в срок, предусмотренный томом 2, не представил заказчику подписанный контракт, переданный ему в соответствии с пунктом 5.1.2 тома 1, а также обеспечение исполнения контракта, если указанное обеспечение предусмотрено пунктом томом 2, победитель конкурса признается уклонившимся от заключения контракта.

5.1.5. В случае, если победитель конкурса признан уклонившимся от заключения контракта, заказчик вправе обратиться в суд с иском о требовании о понуждении победителя конкурса заключить контракт, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения контракта, либо заключить контракт с участником конкурса, заявке которого присвоен второй номер. При этом заключение контракта для участника конкурса, заявке которого присвоен второй номер, является обязательным.

5.1.6. Правоотношения между заказчиком и победителем конкурса по предмету конкурса возникают после подписания контракта и внесения его Реестр государственных контрактов Российской Федерации.


5.2. Обеспечение исполнения контракта


5.2.1. В случае, если томом 2 установлено требование обеспечения исполнения контракта, контракт заключается только после предоставления участником конкурса, с которым заключается контракт, банковской гарантии, страхования ответственности по контракту или передачи заказчику в залог денежных средств в размере обеспечения исполнения контракта, указанном в томе 2.

5.2.2. Способ обеспечения исполнения контракта из перечисленных в пункте 5.2.1 тома 1 способов определяется таким участником конкурса самостоятельно.

5.2.3. Если победителем торгов или участником конкурса, с которым заключается контракт, является бюджетное учреждение и томом 2 было установлено требование обеспечения исполнения контракта, предоставления обеспечения исполнения контракта не требуется.

5.2.4. Порядок предоставления обеспечения исполнения контракта в виде банковской гарантии:

5.2.4.1. В случае если обеспечение исполнения контракта представляется участником конкурса, с которым заключается контракт, в виде банковской гарантии, банковская гарантия должна соответствовать требованиям, установленным законодательством Российской Федерации.

5.2.4.2. Обязательным приложением к банковской гарантии является заверенная в соответствии с правилами тома 1 копия генеральной лицензии банка, выдавшего банковскую гарантию.

5.2.4.3. Требования к содержанию банковской гарантии:

а) должно содержаться указание на согласие банка с тем, что изменения и дополнения, внесенные в контракт, не освобождают его от обязательств по соответствующей банковской гарантии;

б) срок действия банковской гарантии должен на один месяц покрывать срок действия контракта.

5.2.5. Порядок предоставления обеспечения исполнения контракта в виде страхования риска ответственности за нарушение контракта.

5.2.5.1. В случае если обеспечение исполнения контракта представляется участником конкурса, с которым заключается контракт, в виде страхования риска ответственности за нарушение контракта, договор страхования риска ответственности за нарушение контракта (далее - договор страхования) должен соответствовать требованиям, установленным законодательством Российской Федерации.

5.2.5.2. В соответствии с письмом Федеральной службы страхового надзора от 03.04.2006 N 4125/02-03 для заключения договора страхования страховая организация должна иметь лицензию, в которой указан вид страхования - страхование гражданской ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору.

Обязательным приложением к договору страхования является заверенная в соответствии с правилами тома 1 копия лицензии страховой организации, заключившей договор страхования, в которой содержится вышеуказанный вид страхования.

5.2.5.3. Требования к содержанию договора страхования:

а) страхование должно покрывать случаи виновного неисполнения или ненадлежащего исполнения подрядчиком (поставщиком, исполнителем) своих обязательств по контракту;

б) договор страхования в соответствии со статьей 932 ГК РФ должен быть заключен в пользу заказчика, то есть заказчик должен быть указан в договоре страхования в качестве выгодоприобретателя;

в) срок договора страхования должен покрывать срок действия контракта;

г) договор страхования должен содержать указание на согласие страховщика с тем, что изменения и дополнения, внесенные в контракт, не освобождают его от обязательств по соответствующему договору страхования.

5.2.5.4. Проект договора страхования должен быть предварительно согласован с заказчиком.

5.2.6. Порядок предоставления обеспечения исполнения контракта в виде залога денежных средств.

5.2.6.1. В случае если обеспечение исполнения контракта представляется в виде залога денежных средств, участник конкурса, с которым заключается контракт, перечисляет сумму залога денежных средств, указанную в томе 2, на счет, указанный в томе 2.

5.2.6.2. Факт внесения залога денежных средств на счет заказчика подтверждается заверенной подписью уполномоченного лица участника конкурса, с которым заключается контракт, (подпись должна быть расшифрована с указанием фамилии и инициалов), и скрепленной печатью участника-юридического лица (в случае наличия печати) копией или оригиналом платежного документа, на основании которого произведено перечисление средств обеспечения исполнения контракта.

5.2.6.3. Денежные средства возвращаются подрядчику (поставщику, исполнителю) при условии надлежащего исполнения им всех своих обязательств по контракту в течение пяти банковских дней со дня получения заказчиком соответствующего письменного требования соответствующего подрядчика (поставщика, исполнителя).

Денежные средства возвращаются на банковский счет, указанный подрядчиком (поставщиком, исполнителем) в этом письменном требовании.

5.2.7. В случае если по каким либо причинам обеспечение исполнения контракта перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение подрядчиком (поставщиком, исполнителем) своих обязательств по контракту, соответствующий подрядчик (поставщик, исполнитель) обязуется в течение десяти банковских дней предоставить заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение исполнение обязательств по контракту на тех же условиях и в том же размере, которые указаны в настоящей конкурсной документации.


5.3. Права и обязанности участников и заказчика


5.3.1. После определения победителя конкурса в срок, предусмотренный томом 2 для заключения контракта, заказчик вправе отказаться от заключения контракта с победителем конкурса либо при уклонении победителя конкурса от заключения контракта с участником, с которым заключается такой контракт, в случае установления факта:

1) проведения ликвидации участников - юридических лиц или проведения в отношении участников - юридических лиц, индивидуальных предпринимателей процедуры банкротства;

2) приостановления деятельности указанных лиц в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

3) предоставления указанными лицами заведомо ложных сведений, содержащихся в документах, предусмотренных частью 3 статьи 25 Закона и томом 2;

4) нахождения имущества указанных лиц под арестом, наложенным по решению суда, если на момент истечения срока заключения государственного контракта балансовая стоимость арестованного имущества превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов указанных лиц по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

5.3.2. Заказчик вправе при исполнении контракта в одностороннем порядке изменить объем всех предусмотренных контрактом работ, услуг не более чем на пять процентов такого объема в случае выявления потребности в дополнительных работах, услугах, не предусмотренных контрактом, но связанных с работами, услугами, предусмотренными контрактом, или при прекращении потребности в предусмотренной контрактом части работ, услуг. При этом по согласованию с поставщиком (исполнителем, подрядчиком) заказчик вправе изменить цену контракта пропорционально объему указанных дополнительных работ, услуг или объему указанной части работ, услуг, но не более чем на пять процентов такой цены.

5.3.3. В случае, если по окончании срока подачи заявок подана только одна заявка, конверт с указанной заявкой вскрывается в порядке, предусмотренном томом 1, и указанная заявка рассматривается в порядке, установленном томом 1. В случае если указанная заявка соответствует требованиям и условиям, предусмотренным Законом и конкурсной документацией, заказчик в течение трех дней со дня рассмотрения заявки обязан передать участнику, подавшему единственную заявку, проект контракта. При этом контракт заключается с участником конкурса на условиях и по цене контракта, которые предусмотрены заявкой и конкурсной документацией, но цена такого контракта не может превышать начальную цену контракта, указанную в томе 2.

5.3.4. В случае, если конкурс признан несостоявшимся в соответствии с пунктом 4.1.9 тома 1, и только один участник, подавший заявку, признан участником конкурса, заказчик в течение трех дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе обязан передать такому участнику конкурса проект контракта. При этом контракт заключается на условиях и по цене контракта, которые предусмотрены заявкой и конкурсной документацией, но цена такого контракта не может превышать начальную цену контракта.

5.3.5. Участник конкурса, которому заказчик в соответствии с пунктами 5.3.3 и 5.3.4 тома 1 направил проект контракта, не вправе отказаться от заключения контракта.

При непредставлении заказчику таким участником в срок, предусмотренный томом 2, подписанного контракта, а также обеспечения исполнения контракта в случае, если указанное обеспечение предусмотрено томом 2, такой участник признается уклонившимся от заключения контракта. В случае уклонения участника от заключения контракта денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки, не возвращаются.

5.3.6. Сведения об участниках, уклонившихся от заключения контракта, а также о поставщиках (исполнителях, подрядчиках), с которыми контракты расторгнуты в связи с существенным нарушением ими контрактов включаются в Реестр недобросовестных поставщиков.


5.4. Возврат заявок участникам


После процедуры вскрытия конвертов все поступившие заявки (за исключением оригиналов документов обеспечения заявки) становятся собственностью заказчика и возврату участникам не подлежат.


6. Правовое регулирование


Взаимоотношения участников, конкурсной комиссии, организатора конкурса и специализированной организации, возникшие в связи с проведением настоящего конкурса, регулируются законодательством Российской Федерации.


------------------------------

* Уклонение участника от заключения контракта в соответствии с Законом - это непредставление заказчику в срок, предусмотренный томом 2, подписанного контракта, а также обеспечения исполнения контракта в случае, если в томе 2 было установлено требование обеспечения исполнения контракта.


Том 2
конкурсной документации для проведения открытого конкурса на право заключения государственного контракта на техническое обслуживание оргтехники и локальных сетей Росстроя


Специальная часть
_________________________________________________________________________


Инструкция участникам


1. Предмет конкурса, начальная цена государственного контракта, источник финансирования


1.1. Предметом настоящего конкурса является: техническое обслуживание оргтехники и локальных сетей Росстроя.

1.2. Техническое обслуживание оргтехники и локальных сетей Росстроя осуществляется в соответствии с техническим заданием конкурсной документации (том 3 конкурсной документации).

1.3. Начальная цена государственного контракта: 780 тыс. рублей.

1.4. Источник финансирования: федеральный бюджет на 2007 год.

1.5. Срок оказания услуг: с момента подписания контракта до 31.12.2007.


2. Сведения о заказчике


Федеральное агентство по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству (Росстрой):

место нахождения и почтовый адрес: ул. Строителей, дом 8, корп. 2, Москва, ГСП, 119991.

банковские реквизиты: ИНН 7736193548, КПП 773601001, УФК по г. Москве, л/с 03132001320, р/с 40105810700000010079 в Отделении 1 Московского ГТУ Банка России.

контактное лицо: по техническим вопросам - Бабарин Д.Н., по вопросам проведения конкурса - Осипов А.В.

контактный телефон/факс: 930-69-39, 930-70-07.

адрес электронной почты: ossi@gosstroy.gov.ru


3. Содержание и состав конкурсной документации


Конкурсная документация для настоящего конкурса включает в себя:

1) том 1 конкурсной документации: общая часть (далее - том 1);

2) том 2 конкурсной документации: специальная часть (далее - том 2), состоящий из:

а) инструкции участникам;

б) образцов форм для обязательного заполнения участником в соответствии с пунктом 7 тома 2;

3) том 3 конкурсной документации: техническое задание (далее - том 3);

4) том 4: проект государственного контракта (далее - том 4).


4. Требования к участникам, установленные в соответствии со статьей 11 Закона


4.1. Участник должен соответствовать обязательным требованиям, предъявляемым законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим оказание услуг, являющихся предметом конкурса (пункт 1 части 1 статьи 11 Закона):

4.1.1. Участник должен иметь действующие лицензии на осуществление деятельности по оказанию услуг электросвязи.

При окончании срока действия лицензии до исполнения обязательств по контракту участник в установленные законодательством Российской Федерации сроки обязан обеспечить продление действующей лицензии.


5. Требование о внесении денежных средств в качестве обеспечения заявки


Обеспечение не предусмотрено.


6. Требование обеспечения исполнения контракта


Обеспечение не предусмотрено.


7. Документы и формы, входящие в состав заявки


7.1. Заявка, подготовленная участником, должна обязательно содержать документы и формы, предусмотренные пунктом 7 тома 2.

Все документы и формы должны быть оформлены в строгом соответствии с требованиями тома 1 и тома 2.

7.2. Заявка должна содержать следующие документы и формы:

7.2.1. Форма N 1 "Опись документов и форм, представляемых для участия в конкурсе", содержащая все документы и формы, требуемые пунктом 7 тома 2.

7.2.2. Документ, подтверждающий правовой статус участника.

Все документы и формы, представленные участником, должны по содержанию соответствовать сведениям, содержащимся в документе, подтверждающем правовой статус участника.

1) для юридических лиц:

выписка из Единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенная копия, оформленная в соответствии с приложением N 5 к Правилам ведения Единого государственного реестра юридических лиц, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 19.06.2002 N 438 "О Едином государственном реестре юридических лиц", выданная не ранее тридцати дней от даты, установленной как первоначальная дата вскрытия конвертов с заявками.

Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц должна в обязательном порядке содержать сведения о лице, имеющем право без доверенности действовать от имени юридического лица (фамилия, имя, отчество, должность, реквизиты документа, удостоверяющего личность в соответствии с законодательством Российской Федерации).

2) для индивидуальных предпринимателей:

выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенная копия, оформленная в соответствии с приложением N 5 к Правилам ведения Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей и предоставления содержащихся в нем сведений, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 16.10.2003 N 630 "О Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей, Правилах хранения в единых государственных реестрах юридических лиц и индивидуальных предпринимателей документов (сведений) и передачи их на постоянное хранение в государственные архивы, а также о внесении изменений и дополнений в постановления Правительства Российской Федерации от 19 июня 2002 г. N 438 и 439", выданная не ранее тридцати дней от даты, установленной как первоначальная дата вскрытия конвертов с заявками.

3) для иных физических лиц:

копии документов, удостоверяющих личность.

4) для иностранных лиц:

надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства.

7.2.3. Форма N 2 "Конкурсное предложение". Цена предложения проставляется цифрами и прописью, с указанием, в том числе суммы налога на добавленную стоимость.

7.2.4. Форма N 2-1 "Расчет стоимости ценового предложения".

7.2.5. Форма N 3 "Анкета участника".

7.2.6. Копии документов, подтверждающих соответствие участника требованиям, установленным пунктом 4 тома 2.

7.2.7. Нотариально заверенная копия или оригинал доверенности, подтверждающая полномочия лица подписывать форму N 2 "Конкурсное предложение" и осуществлять иные действия от имени участника при проведении конкурсной процедуры - только в случае, если конкурсное предложение подписано не руководителем юридического лица-участника или не физическим лицом - участником.

7.2.8. Иные документы и формы которые участник сочтет нужными.


8. Преимущества, предоставляемые осуществляющим производство товаров, работ, оказание услуг учреждениям уголовно-исполнительной системы и (или) организациям инвалидов


Не установлены.


9. Компетентная конкурсная комиссия


Компетентной конкурсной комиссией для настоящего конкурса является конкурсная комиссия по размещению государственного заказа Росстроя.


10. Место и дата начала подачи заявок


10.1. Заявки должны быть доставлены участниками по адресу: ГСП, 119991, Москва, ул. Строителей, дом 8, корп. 2, отдел подрядных торгов (конкурсов) и государственных контрактов Росстроя, каб. 409 (л).

10.2. Заявки на участие в конкурсе могут подаваться с момента опубликования в официальном печатном издании и размещения на официальном сайте извещения о проведении настоящего конкурса.

10.3. Вскрытие конвертов с заявками произойдет по адресу: ГСП, 119991, Москва, ул. Строителей, дом 8, корп. 2, зал переговоров, в 10 часов 00 минут, "21" мая 2007 года.


11. Критерии оценки заявок


     Критерии оценки заявок: - качественные характеристики работы:
                               периодичность выполнения работ - 20%,
                               срок выполнения ремонтных работ - 20%,
                               срок начала выполнения заявки - 20%,
                             - минимальная цена контракта - 40%.

Порядок оценки заявок:

1. Участнику конкурса, предложившему лучшие условия по стоимости, присваивается максимальное число в диапазоне от 1 до n, где n - количество заявок поданных на конкурс.

0,40 - коэффициент весомости данного критерия.

Участнику конкурса, предложившему максимально низкую стоимость контракта, присваивается максимальный балл, и так далее, по мере увеличения стоимости контракта уменьшается присваиваемый балл.

2. Участнику конкурса, предложившему лучшие условия по качественным характеристикам товара, присваивается максимальное число в диапазоне от 1 до n,

0,20 - коэффициент весомости данного критерия.

Баллы проставляются на основании предложений по функциональным и качественным характеристикам товара, предложенным участниками.

Максимально лучшие условия получают максимальный балл.

Оценка заявки на участие в конкурсе в целом рассчитывается путем сложения баллов за и качественные характеристики товара, умноженных на 0,20, баллов за предложение о цене, умноженных на 0,40.


12. Срок подписания победителем конкурса проекта контракта


Победитель конкурса обязан в течение 10 дней со дня подписания протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе подписать переданный ему проект контракта и представить его в Федеральное агентство по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству (Росстрой).


Образцы форм
для обязательного заполнения участниками в соответствии с пунктом 7 тома 2 конкурсной документации


1. Форма N 1 "Опись документов и форм, представляемых для участия в конкурсе"


Настоящим ____________(участник должен обязательно указать (заполнить) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, почтовый адрес (для участника - юридического лица), фамилию, имя, отчество, сведения о месте жительства (для физического лица) подтверждает, что для участия в конкурсе ______(указать наименование конкурса) направлены нижеперечисленные документы и формы, и что содержание описи и состав заявки на участие в конкурсе совпадают.


Наименование документа и формы Номер листа Количество листов
Форма N 1 "Опись документов и форм,
представляемых для участия в
конкурсе"
   
Выписка из Единого государственного
реестра юридических лиц или
нотариально заверенная копия,
оформленная в соответствии с
приложением N 5 к Правилам ведения
Единого государственного реестра
юридических лиц, утвержденным
постановлением Правительства
Российской Федерации от 19.06.2002
N 438 - для юридических лиц
   
Выписка из Единого государственного
реестра индивидуальных
предпринимателей или нотариально
заверенная копия, оформленная в
соответствии с приложением N 5 к
Правилам ведения Единого
государственного реестра
индивидуальных предпринимателей и
предоставления содержащихся в нем
сведений, утвержденным
постановлением Правительства
Российской Федерации от 16.10.2003
N 630 - для индивидуальных
предпринимателей
   
Копии документов, удостоверяющих
личность - для иных физических лиц
   
Форма N 2 "Конкурсное предложение"    
Форма N 2-1 "Расчет стоимости
ценового предложения"
   
Форма N 3 "Анкета участника"    
Нотариально заверенная копия или
оригинал доверенности,
подтверждающая полномочия лица
подписывать конкурсное предложение
по форме N 2 и осуществлять иные
действия от имени участника при
проведении конкурсной процедуры в
случае, если конкурсное предложение
подписано не руководителем
юридического лица-участника или не
физическим лицом - участником
   

Форма должна быть подписана уполномоченным лицом участника и скреплена печатью участника - юридического лица (в случае наличия печати)


2. Форма N 2 "Конкурсное предложение" для участия в конкурсе на право заключения государственного контракта на техническое обслуживание оргтехники и локальных сетей Росстроя


В конкурсную комиссию по размещению

государственного заказа Росстроя


1.  Изучив конкурсную документацию _____________ (участник должен обязательно указать (заполнить) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, почтовый адрес (для участника - юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица, далее - участник), в лице ____________ (указывается фамилия, имя, отчество уполномоченного лица участника) сообщает о согласии участвовать в конкурсе на условиях, установленных в конкурсной документации к настоящему конкурсу, и направляет заявку на участие в конкурсе (далее - заявка).

2. Участник предлагает оказать услуги на следующих условиях:


N
п/п
Наименование показателя
критерия оценки заявок
Единица
измерения
Значение (цифрами
и прописью)
1 2 3 4
1 Периодичность выполнение работ Кол-во в квартал  
2 Срок выполнения работ Время (день,
месяц, час)
 
3 Срок начала выполнения заявки Время (день,
месяц, час)
 
4 Цена контракта (с учетом НДС) рублей  

3. Участник подтверждает, что ознакомлен с конкурсной документацией к настоящему конкурсу в полном объеме.

Участник согласен с тем, что в случае если им не представлены, неполно или неправильно оформлены документы и формы, требуемые конкурсной документацией, в том числе настоящая форма, подана заявка, не отвечающая требованиям законодательства Российской Федерации и конкурсной документации, участник не будет допущен конкурсной комиссией к участию в конкурсе.

4. Настоящим участник гарантирует достоверность представленной им в заявке информации. Участник сообщает, что ему известно, что в случае установления недостоверности представленной им в заявке информации участник может быть отстранен конкурсной комиссией от участия в конкурсе на любом этапе его проведения вплоть до заключения государственного контракта.

5. Участник подтверждает, что предлагаемое им конкурсное предложение является экономически обоснованным и может быть реализовано с полным соблюдением требований конкурсной документации.

Участник сообщает, что ему известно содержание пункта 2.2.5 тома 1 конкурсной документации.

Участник согласен с тем, что в случае нарушения требований пункта 2.2.5 тома 1 считается, что участник представил ценовое предложение на частичное оказание услуг либо оказание услуг с ненадлежащим качеством, что будет считаться несоответствующим требованиям технического задания и являться основанием для отклонения заявки соответствующего участника.

6. Участник подтверждает, что соответствует следующим требованиям, предъявляемым к участникам в соответствии с законодательством Российской Федерации:

требованиям, предъявляемым законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющимся предметом конкурса, в том числе требованиям, установленным в томе 2 конкурсной документации (далее - том 2);

требованию о непроведении ликвидации участника - юридического лица или непроведении в отношении участника - юридического лица, индивидуального предпринимателя процедуры банкротства;

требованию о неприостановлении деятельности участника в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях на день рассмотрения заявки;

требованию об отсутствии у участника задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

7. Участник подтверждает, что если конкурсное предложение участника будет признано лучшим, участник берет на себя обязательство поставить товар в соответствии с требованиями конкурсной документации и согласно его конкурсному предложению.

В случае если конкурсное предложение участника будет признано лучшим, участник берет на себя обязательство подписать контракт с заказчиком в соответствии с требованиями конкурсной документации и конкурсным предложением участника в срок, установленный томом 2.

В случае если конкурсное предложение участника будет лучшим после конкурсного предложения победителя конкурса, а победитель конкурса будет признан уклонившимся от заключения контракта, участник обязуется подписать данный контракт в соответствии с требованиями конкурсной документации и конкурсным предложением участника.

Форма должна быть подписана уполномоченным лицом участника и скреплена печатью участника - юридического лица (в случае наличия печати)


Форма N 2-1 "Расчет стоимости ценового предложения"


В данной форме участник приводит расчет стоимости ценового предложения с учетом требований п. 2.2.5 тома 1, а также описание функциональных и качественных характеристик поставляемых товаров в произвольной форме.

Форма должна быть подписана уполномоченным лицом участника и скреплена печатью участника - юридического лица (в случае наличия печати)


3. Форма N 3 "Анкета участника"


1. Фирменное наименование
(наименование), сведения об
организационно-правовой форме,
почтовый адрес (для участника -
юридического лица); фамилия, имя,
отчество, паспортные данные,
сведения о месте жительства (для
участника - физического лица)
 
2. ИНН и КПП участника  
3. Номер контактного телефона
(факса) участника
 
4. Сведения об учредителях
(участниках, акционерах) участника
- юридического лица (необходимо
перечислить всех учредителей, чья
доля в уставном капитале превышает
двадцать процентов, и долю их
участия)
 
5. Наименование и почтовый адрес
инспекции Федеральной налоговой
службы, в которой участник состоит
на учете в качестве
налогоплательщика
 

Участник подтверждает правильность и достоверность всех сведений, указанных в анкете, и прилагаемых копий документов.

Форма должна быть подписана уполномоченным лицом участника и скреплена печатью участника - юридического лица (в случае наличия печати)


Том 3
конкурсной документации для проведения открытого конкурса на право заключения государственного контракта на техническое обслуживание оргтехники и локальных сетей Росстроя


Техническое задание
_________________________________________________________________________



Техническое задание
для проведения открытого конкурса на техническое обслуживание оргтехники, локальных сетей и обеспечение расходными материалами Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству


1. Общие сведения


1.1. Компания победитель конкурса (далее Компания) должна выполнять комплексное техническое и системное обслуживание средств вычислительной техники и техническое обслуживание оргтехники согласно спецификации (приложение 2).

1.1.1. При комплексном техническом обслуживании средств вычислительной техники выполняются следующие виды работ:

- Ежеквартальная профилактика техники, в которую входит: проверка надежности функционирования всех устройств, настройка и регулировка средств вычислительной техники, устройств локальной вычислительной сети и периферийных устройств, в том числе с использованием тестовых программ, чистка, профилактика, смазка, регулировка узлов и механизмов, необходимость которых возникает в процессе эксплуатации техники.

- Те же работы по вызову в случае неисправности техники.

- Регламентные работы по замене изнашиваемых частей и расходных материалов.

- Ремонт техники.

- Комплексное системное обслуживание, включающее в себя работы по проведению системного обслуживания СВТ, ввод в эксплуатацию, тестирование и сопровождение программных средств (ПС) системного и прикладного назначения, антивирусная поддержка.

1.1.2. При техническом обслуживании оргтехники все работы проводятся в соответствии с требованиями Сервисного Руководства (Service Manual) фирмы-изготовителя на каждую конкретную модель аппарата. В состав технического обслуживания входят: выезд инженера Компании и ремонтно-профилактические работы для обеспечения работоспособности оборудования, при необходимости ремонт техники с заменой любых элементов и блоков оборудования для обеспечения его работоспособности.

1.1.3. Полный перечень работ приведен в приложении 1.


2. Требования к компании


Компания обязана:

2.1. Обеспечивать явку одновременно не менее 3 специалистов к Заказчику по рабочим дням с 9 до 18 часов.

2.2. Поддерживать технику заказчика в исправном состоянии в соответствии с техническими условиями завода-изготовителя в рамках работ, перечисленных в пункте 1.1.

2.3. Выполнять ремонт техники. Стоимость запасных частей и расходных материалов включена в стоимость работ. При необходимости, ремонт отдельных устройств производится на предприятии Компании, при этом доставку в ремонт и получение техники из ремонта обеспечивает Компания.

2.4. Производство профилактических работ по плановому техническому и системному обслуживанию Компания обязана проводить на территории заказчика.

2.5. Вести журнал проводимых работ, записи в котором являются основанием для оплаты выполненных работ.

2.6. Организовать консультации Заказчика по вопросам эксплуатации данной техники (при необходимости);

2.7. Своевременно обеспечивать Заказчика всеми расходными материалами и запасными частями, необходимыми для бесперебойной работы данного оборудования.


Приложение 1


Перечень
работ по комплексному техническому и системному обслуживанию средств вычислительной техники


Наименование работ Периодичность
I. Техническое обслуживание ПЭВМ  
1. Проверка функционирования, тестирование и настройка
средств вычислительной техники, периферийных устройств
согласно спецификации.
По графику,
но не реже 1
раза в
квартал, либо
по заявке
2. Очистка магнитных и оптических головок устройств
внешней памяти (накопители на гибких магнитных дисках
(НГМД), CD, DVD и т.д.)
3. Проведение дефрагментации накопителей на жестких
магнитных дисках
4. Полное тестирование всех устройств ПЭВМ с выдачей
протокола, в том числе и ЛВС, выявление и исправление
ошибок в распределении дискового пространства
5. Смазка механических устройств НГМД, принтеры и т.п.
6. Очистка и промывка печатающих головок матричных и
струйных принтеров
По графику,
но не реже 2
раз в год,
либо по
заявке
7. Очистка от использованного тонера, чернил, краски
элементов печати лазерных, струйных и матричных
принтеров, очистка и промывка механизмов и оптики и
заправка тонером, чернилами, красящими лентами
8. Очистка от пыли и промывка считывающего элемента в
сканерах и смазка механических частей
9. Очистка от пыли внутренних объемов блоков питания
ПЭВМ, очистка и смазка вентиляторов
10. Очистка экранов видеомониторов от пыли и грязи,
регулировка и настройка
11. Очистка от пыли внутренних объемов системных блоков,
мониторов, внешних модемов, устройств независимого
питания (UPS) с последующим их тестированием
12. Проведение диагностики, локализация и ремонт
неисправных устройств.
По заявке
13. Установка новых компьютеров, доустановка и
модернизация отдельного оборудования (системные платы,
память, диски и т.д.)
14. Передислокация техники с последующим тестированием ее
работоспособности
II. Системное обслуживание ПЭВМ  
1. Ввод в эксплуатацию программных средств (ПС)
системного и прикладного назначения:
По заявке
- загрузка и установка ПС с копии эталона поставки;
- запуск и проверка функционирования конкретного варианта
ПС;
- инструктаж пользователя по эксплуатации ПС.
2. Настройка конкретного варианта ПС: По заявке
- анализ задач пользователя и определение возможностей
данного ПС;
- определение, формализация и конкретизация всех
вариантов использования ПС, необходимых для реализации
задач пользователя;
- проверка возможности реализации технического задания
пользователя по настройке ПС в его программно-аппаратной
среде;
- настройка ПС посредством изменения параметров
функционирования конкретного варианта ПС;
- запуск и выполнение контрольного примера поставщика;
- создание рабочих копий дистрибутивных носителей;
- инструктаж пользователя по эксплуатации ПС.
3. Тестирование ПС: 2 раза в год
или во время
проведения
других работ
- анализ соответствия программно-аппаратной среды
пользователя характеру решаемых задач;
- запуск тестов и контрольных примеров, анализ
результатов тестирования;
- выдача пользователю заключения по результатам
тестирования и рекомендаций по повышению эффективности
использования программно-аппаратных средств.
4. Сопровождение ПС системного и прикладного назначения: По графику
или по заявке
- комплекс работ, обеспечивающий поддержание учтенной
копии ПС в работоспособном состоянии в период
эксплуатации;
- восстановление испорченных копий ПС;
- извещение пользователя об ограничениях, изменениях и
обнаруженных ошибках в ПС;
- анализ представленных пользователем материалов об
ошибках, определение характера ошибок и формирование
рекомендаций по их устранению;
- проверка замечаний пользователя по функционированию ПС
и представление ответов по существу поставленных
вопросов;
- консультирование пользователя об особенностях
функционирования и методах использования ПС;
- установка и тестирование новых версий ПС;
- консультации пользователя по новым версиям ПС;
5. Проверка, тестирование ПС на наличие "вирусов": По графику,
но не реже 1
раза в месяц,
либо по
заявке
- проверка ПС на наличие вирусов с использованием
специализированного антивирусного ПО.
- "лечение" зараженного вирусами ПС с использованием
специализированного антивирусного ПО;
- восстановление испорченного вирусами ПС и
пользовательских файлов (в случае не фатальных изменений
структуры);
- установка новых версий специализированного
антивирусного ПО;
- консультации пользователей по борьбе с вирусами.
6. Дополнительные работы: По заявке
- восстановление случайно удаленных или перемещенных
файлов (при наличии дистрибутивной копии);
- проведение дополнительных консультаций пользователей;
- тестирование жестких дисков на наличие сбойных
кластеров и их локализация;
- переформатирование жестких дисков, установка системных
утилит.
III. Техническое обслуживание локальной вычислительной
сети
 
1. Комплекс работ, обеспечивающий поддержание в
работоспособном состоянии программно-аппаратной среды
локальной вычислительной сети:
Ежемесячно
- диагностика и ремонт линий и кабелей локальной
вычислительной сети (замеры сопротивлений, локализация
обрывов) с помощью автономных тестов и диагностического
оборудования;
Ежемесячно
- диагностика устройств локальной вычислительной сети
(Switch, Hub)с помощью автономных тестов и
диагностического оборудования;
Ежемесячно
- проверка функционирования, тестирование и настройка
центрального сервера локальной вычислительной сети;
Ежемесячно
- проверка функционирования, тестирование и настройка
рабочих мест локальной вычислительной сети (200 раб.
мест);
По заявке
IV. Обслуживание серверов домена  
- Проверка функционирования, тестирование и настройка и
поддержание в рабочем состоянии серверов локальных
вычислительных сетей;
Ежемесячно
- Администрирование серверов, поддержание
функционирования контроллеров домена, обеспечение
целостности политик безопасности;
Постоянно
- Архивирование системных данных; Ежемесячно
V. Обслуживание Интернет сервера  
1. Комплекс работ, обеспечивающий поддержание в
работоспособном состоянии программно-аппаратной среды
Интернет сервера:
Ежемесячно
- диагностика линий и устройств (замеры сопротивлений,
локализация обрывов) с помощью автономных тестов и
диагностического оборудования;
Ежемесячно
- Проверка функционирования, тестирование и настройка
Интернет сервера;
Ежемесячно
- Проверка функционирования прокси-сервера, анализ
лог-файлов, обеспечение доступа в сеть интернет
зарегистрированным пользователям;
Ежедневно
- Расчет траффика по пользователям; Ежемесячно
- Проверка функционирования почтового сервера, анализ
лог-файлов, защита от несанкционированного доступа;
Еженедельно
- Администрирование учетных записей пользователей
электронной почты;
По заявке
VI. Обслуживание программных комплексов
"Делопроизводство" и "ФЦП" (на основе MS SQL сервера)
 
1. Комплекс работ, обеспечивающий поддержание в
работоспособном состоянии программно-аппаратной среды:
Ежемесячно
- Проверка функционирования, тестирование и настройка
программно-аппаратной среды;
Ежемесячно
- локализация и исправление замечаний пользователей
возникающих в ходе эксплуатации программных комплексов
По заявке
- создание архивных копий исполненных документов за
прошедший год и очистка рабочей базы данных
Ежегодно
- создание резервных копий рабочей базы данных Ежедневно

Перечень
работ входящих в техническое обслуживание оргтехники


Все работы по техническому обслуживанию проводятся в соответствии с требованиями Сервисного Руководства (Service Manual) фирмы-изготовителя на каждую конкретную модель аппарата и состоят из следующих этапов:

а) внешний осмотр аппарата и проверка функционирования во всех режимах совместно с "Заказчиком";

б) чистка, смазка, подстройка узлов и механизмов;

- блок фоторецептора;

- блок проявки изображения;

- блок очистки фоторецептора;

- блок отделения и переноса изображения;

- блок закрепления изображения;

- узлы подачи бумаги копий;

- узел оборота копий (при наличии);

- блок оптики;

- блок привода;

- автоподатчик оригиналов (при наличии);

- автосортировщик копий (при наличии).

в) необходимые профилактические и ремонтные работы;

г) выявление расходных материалов, узлов и деталей, выработавших рабочий ресурс (выявленные детали, узлы и расходные материалы вносится в акт сдачи-приемки);

д) очистка емкостей с отработанным тонером;

е) замена расходных материалов, узлов и деталей, выработавших рабочий ресурс или вышедших из строя;

ж) настройка всех параметров, влияющих на качество функционирования аппарата;


Приложение 2


Спецификация компьютерной и оргтехники


N п/п Наименование Количество, шт.
1. ПЭВМ типа PC/486 - Pentium IV
(системный блок + монитор)

56
2. Принтеры лазерные типа HP LJ 56
3. Серверы 3
4. Локальные вычислительные сети
(раб. мест)

56
5. Сканеры 8
6. Система "Делопроизводство" (на
основе MS SQL Сервера)

1
7. Факс (лазерный) 3
8. Факс (с факс.бумагой) 22
Копировальные аппараты малого класса
9. Копир типа Canon FC-330/230 3
10. Копир. аппараты 12 коп./мин А4 9
Копировальные аппараты среднего класса
11. Копир. аппараты 15 коп./мин А3 8
Копировальные аппараты большого класса
12. Копир. аппараты 75 коп./мин A3 1

Том 4
конкурсной документации для проведения открытого конкурса на право заключения государственного контракта на техническое обслуживание оргтехники и локальных сетей Росстроя


Проект государственного контракта
_________________________________________________________________________



Государственный контракт N _____________
на комплексное техническое и системное обслуживанию оргтехники, локальных сетей и обеспечение расходными материалами


г. Москва                                           __ __________ 200_ г.

______________________________________________________, в лице _______________________________________________________, действующего на основании _________, с одной стороны, и Федеральное агентство по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству, именуемое в дальнейшем "Заказчик", в лице заместителя руководителя Бланка Владимира Викторовича, действующего на основании доверенности от _________ N ______ с другой стороны, заключили настоящий контракт о нижеследующем:


1. Предмет контракта


1.1. "Заказчик" передает, а "Исполнитель" принимает на себя обязательства по выполнению: комплексного технического и системного обслуживания средств вычислительной техники и базового программного обеспечения, локальных сетей, периферийных устройств и оргтехники персонального назначения согласно спецификации, являющейся неотъемлемой частью настоящего контракта (приложение 1).

1.1.1. При комплексном техническом обслуживании средств вычислительной техники выполняются следующие виды работ:

- Ежеквартальная профилактика техники, в которую входит: проверка надежности функционирования всех устройств, настройка и регулировка средств вычислительной техники, устройств локальной вычислительной сети и периферийных устройств, в том числе с использованием тестовых программ, чистка, профилактика, смазка, регулировка узлов и механизмов, необходимость которых возникает в процессе эксплуатации техники.

- Те же работы по вызову в случае неисправности техники.

- Регламентные работы по замене изнашиваемых частей и расходных материалов.

- Ремонт техники.

- Комплексное системное обслуживание, включающее в себя работы по проведению системного обслуживания СВТ, ввод в эксплуатацию, тестирование и сопровождение программных средств (ПС) системного и прикладного назначения, антивирусная поддержка.

1.1.2. При техническом обслуживании оргтехники все работы проводятся в соответствии с требованиями Сервисного Руководства (Service Manual) фирмы-изготовителя на каждую конкретную модель аппарата. В состав технического обслуживания входят: выезд инженера Компании и ремонтно-профилактические работы для обеспечения работоспособности оборудования, при необходимости ремонт техники с заменой любых элементов и блоков оборудования для обеспечения его работоспособности, замена расходных материалов.

1.2. Полный перечень работ по комплексному техническому и системному обслуживанию приведен в приложении 2, которое является неотъемлемой частью настоящего контракта.

1.3. На комплексное техническое и системное обслуживание принимается оборудование, техническое состояние которого подвергается Исполнителем освидетельствованию в присутствии представителя Заказчика. По факту освидетельствования оборудования, имеющиеся неисправные технические средства ремонтируются самим Заказчиком или Исполнителем за счет Заказчика.


2. Обязанности сторон


"Исполнитель" обязан:

2.1. Обеспечивать явку одновременно не менее 3 специалистов к Заказчику по рабочим дням с 9 до 18 часов.

2.2. Поддерживать технику заказчика в исправном состоянии в соответствии с техническими условиями завода-изготовителя в рамках работ, перечисленных в пункте 1.

2.3. Выполнять ремонт техники. Стоимость запасных частей и расходных материалов в соответствии с Приложением 1 включена в стоимость работ. При необходимости, ремонт отдельных устройств производится на предприятии Исполнителя, при этом доставку в ремонт и получение техники из ремонта обеспечивает Исполнитель.

2.4. Производство профилактических работ по плановому техническому и системному обслуживанию Исполнитель обязан проводить на территории заказчика.

2.5. Вести журнал проводимых работ, записи в котором являются основанием для оплаты выполненных работ.

2.6. Организовать консультации Заказчика по вопросам эксплуатации данной техники (при необходимости);

2.7. Своевременно обеспечивать Заказчика всеми расходными материалами в соответствии с Приложением 1 и запасными частями, необходимыми для бесперебойной работы данного оборудования;

"Заказчик" обязан:

2.8. Оплачивать работу Исполнителя в размере и сроки, предусмотренные в разделе 3 настоящего контракта.

2.9. Создать представителю Исполнителя условия работы, соответствующие требованиям санитарии и техники безопасности.

2.10. Заказчик пользуется услугами, обязуясь соблюдать правила эксплуатации оборудования и программного обеспечения, предписанные изготовителем программно-технических средств и другие требования, изложенные в настоящем контракте, его Приложениях и Дополнениях, являющихся неотъемлемой частью настоящего контракта.

2.11. Осуществлять контроль качества работ, выполненных по месту нахождения техники.


3. Порядок расчетов за выполненные работы


     3.1. Общая стоимость работ по контракту составляет: ________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
     3.2. Оплата Заказчиком производится ежемесячно, по факту выполненных
работ в размере: ________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

3.3. Платежи по настоящему контракту будут произведены Заказчиком Исполнителю в течение 5 дней с момента получения Заказчиком расчетных документов и оплачиваются в установленном порядке. Безналичные платежи Заказчиком зачисляются на лицевой счет только после получения выписки из банка о приходе денег на расчетный счет Исполнителя.

3.4. Стоимость услуг, запасных частей и расходных материалов при необходимости может уточняться в зависимости от изменения индексов цен, производится по согласованию сторон, оформляется Дополнительными соглашениями к настоящему контракту.


4. Порядок сдачи и приемки результатов работы


4.1. Ежемесячно, при завершении работы Исполнитель представляет Заказчику акт сдачи-приемки работ. Подписанный акт сдачи-приемки работ является основанием для оплаты.

4.2. Заказчик в течение 3-х дней со дня получения актов сдачи-приемки работ, указанных в п. 4.1 настоящего контракта, оформляет их или направляет Исполнителю мотивированный отказ от приемки работы. В случае не оформления Заказчиком акта сдачи-приемки, без мотивированного отказа от приемки работы, в течение указанного срока работа считается принятой и оплачивается Заказчиком по платежному требованию Исполнителя.

4.3. При мотивированном отказе Заказчик с участием Исполнителя составляет протокол с замечаниями и перечнем необходимых доработок, сроков их выполнения.


5. Ответственность сторон


5.1. В случае невыполнения Заказчиком в срок своего обязательства по п. 2.8. настоящего контракта, Исполнитель прекращает свои работы, перечисленные в п. 1.1.1 настоящего контракта до полного погашения Заказчиком своей задолженности перед Исполнителем.

5.2. Контракт может быть расторгнут по инициативе одной из сторон, в случае не исполнения или ненадлежащего выполнения своих обязательств, до истечения срока действия с письменным предупреждением одной из сторон за 1 месяц до его расторжения.

5.3. Урегулирование споров между Сторонами, которые могут возникнуть в связи с исполнением настоящего контракта, будет осуществляться Сторонами путем переговоров.

5.4. В случае, если Стороны не достигнут согласия, споры, которые могут возникнуть в связи с исполнением настоящего контракта, будут разрешаться в соответствии с законодательством Российской Федерации в Арбитражном суде г. Москвы.


6. Срок действия контракта


6.1. Настоящий контракт вступает в силу с момента подписания и действует до 31 декабря 2007 года включительно.

6.2. Настоящий контракт может быть изменен или дополнен. Все изменения и дополнения к настоящему контракту должны быть согласованы в письменной форме и подписаны Сторонами.

6.3. Настоящий контракт составлен и подписан в 2-х экземплярах, по одному для каждой из Сторон, причем каждый из них имеет одинаковую юридическую силу.


7. Использование контрактной документации и информации


7.1. Исполнитель не должен без предварительного письменного согласия Заказчика раскрывать содержание контракта или какого-либо из его положений, предоставленных Заказчиком, за исключением того персонала, который привлечен Исполнителем для выполнения контракта. Указанная информация должна предоставляться этому персоналу конфиденциально в той степени, насколько это необходимо для выполнения контрактных обязательств.

7.2. Исполнитель не должен без предварительного письменного согласия Заказчика использовать какие-либо вышеперечисленные документы или информацию, кроме как в целях реализации контракта.


8. Передача прав


8.1. Исполнитель ни полностью, ни частично не вправе передавать свои обязательства по настоящему контракту без предварительного письменного согласия Заказчика.

8.2. Исполнитель вправе привлекать с согласия Заказчика к исполнению работ в рамках контракта третьих лиц. К отношениям Исполнителя с третьими лицами применяются правила о генеральном подрядчике и субподрядчике.


9. Санкции


9.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по контракту в соответствии с действующим законодательством России.

9.2. Услуги не соответствующие требованиям государственных стандартов, особым условиям, устанавливаемым контрактом, требованиям качества, безопасности считаются не оказанными.

9.3. Заказчик и Исполнитель вправе предусмотреть дополнительные меры ответственности в контракте.


10. Расторжение контракта в силу невыполнения его условий


Заказчик вправе расторгнуть контракт, направив Исполнителю письменное уведомление о невыполнении обязательств:

- если Исполнитель не выполнил услуги в части или в полном объеме в сроки, предусмотренные контрактом или в течение продленного периода, предоставленного Заказчиком;

- если Исполнитель не выполнит любые другие обязательства по контракту.


11. Расторжение контракта по экономической целесообразности


Заказчик может в любое время полностью или частично расторгнуть контракт в силу экономической целесообразности, направив Исполнителю соответствующее письменное уведомление. В уведомлении должно быть отмечено, что такое расторжение целесообразно для Заказчика и дата вступления в силу такого расторжения.


12. Обстоятельства непреодолимой силы. Форс-мажор

ГАРАНТ:

Нумерация пунктов приводится в соответствии с источником


13.1. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательства по контракту, несет ответственность, если не докажет, что надлежащее выполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, т.е. чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств. К таким обстоятельствам не относятся, в частности, нарушение обязанностей со стороны контрагентов должника, отсутствие на рынке нужных для исполнения товаров, работ и услуг, отсутствие необходимых денежных средств.

13.2. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы сторона, не имеющая возможности выполнять обязанности по контракту, должна незамедлительно направить другой стороне письменное уведомление о случившемся и его причинах.


13. Юридические адреса сторон


13.1. Адреса и расчетные счета сторон:

"Исполнителя":


"Заказчика":

Федеральное агентство по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству

Юридический адрес:

г. Москва,119991, ГСП, ул. Строителей, д. 8 корп. 2

Банковские реквизиты:

ИНН 7736193548, КПП 773601001

УФК МФ РФ по г. Москве л/сч N 06132001320, р/сч N 40503810600001009079

в Отделении 1 Московского ГТУ Банка России

БИК 044583001


 "ИСПОЛНИТЕЛЬ"                       "ЗАКАЗЧИК"
                                     Заместитель            руководителя
                                     Федерального           агентства по
                                     строительству                     и
                                     жилищно-коммунальному хозяйству
                                                              В.В. Бланк

 ------------------------------      ------------------------------
 М.П.                                М.П.

Приложение 1

К контракту N______

от "___"_____________2007 г.


Спецификация компьютерной, оргтехники и видов выполняемых работ


N
п/п
Наименование Количество,
шт.
Стоимость,
тыс.руб.
1. ПЭВМ типа PC/486 - Pentium IV
(системный блок + монитор)
56  
2. Принтеры лазерные типа HP LJ 56  
3. Серверы 3  
4. Локальные вычислительные сети (раб.
мест)
56  
5. Сканеры 8  
6. Система "Делопроизводство" (на
основе MS SQL Сервера)
1  
7. Факс (лазерный) 3  
8. Факс (с факс.бумагой) 22  
9. Копир типа Canon FC-330/230 3  
10. Копир. аппараты 12 коп./мин А4 9  
11. Копир. аппараты 15 коп./мин А3 8  
12. Копир. аппараты 75 коп./мин A3 1  

 "ИСПОЛНИТЕЛЬ"                       "ЗАКАЗЧИК"
                                     Заместитель            руководителя
                                     Федерального           агентства по
                                     строительству                     и
                                     жилищно-коммунальному хозяйству
                                                              В.В. Бланк

 ------------------------------      ------------------------------
 М.П.                                М.П.

Приложение N 2

К контракту N______

от "___"_____________2007 г.


Перечень
работ по комплексному техническому и системному обслуживанию средств вычислительной техники и оргтехники


Наименование работ Периодичность
I. Техническое обслуживание ПЭВМ  
1. Проверка функционирования, тестирование и настройка
средств вычислительной техники, периферийных устройств
согласно спецификации.
По графику,
но не реже 1
раза в
квартал, либо
по заявке
2. Очистка магнитных и оптических головок устройств
внешней памяти (накопители на гибких магнитных дисках
(НГМД), CD, DVD и т.д.)
3. Проведение дефрагментации накопителей на жестких
магнитных дисках
4. Полное тестирование всех устройств ПЭВМ с выдачей
протокола, в том числе и ЛВС, выявление и исправление
ошибок в распределении дискового пространства
5. Смазка механических устройств НГМД, принтеры и т.п.
6. Очистка и промывка печатающих головок матричных и
струйных принтеров
По графику,
но не реже 2
раз в год,
либо по
заявке
7. Очистка от использованного тонера, чернил, краски
элементов печати лазерных, струйных и матричных
принтеров, очистка и промывка механизмов и оптики и
заправка тонером, чернилами, красящими лентами
8. Очистка от пыли и промывка считывающего элемента в
сканерах и смазка механических частей
9. Очистка от пыли внутренних объемов блоков питания
ПЭВМ, очистка и смазка вентиляторов
10. Очистка экранов видеомониторов от пыли и грязи,
регулировка и настройка
11. Очистка от пыли внутренних объемов системных блоков,
мониторов, внешних модемов, устройств независимого
питания (UPS) с последующим их тестированием
12. Проведение диагностики, локализация и ремонт
неисправных устройств.
По заявке
13. Установка новых компьютеров, доустановка и
модернизация отдельного оборудования (системные платы,
память, диски и т.д.)
14. Передислокация техники с последующим тестированием ее
работоспособности
II. Системное обслуживание ПЭВМ  
1. Ввод в эксплуатацию программных средств (ПС)
системного и прикладного назначения:
По заявке
- загрузка и установка ПС с копии эталона поставки;
- запуск и проверка функционирования конкретного варианта
ПС;
- инструктаж пользователя по эксплуатации ПС.
2. Настройка конкретного варианта ПС: По заявке
- анализ задач пользователя и определение возможностей
данного ПС;
- определение, формализация и конкретизация всех
вариантов использования ПС, необходимых для реализации
задач пользователя;
- проверка возможности реализации технического задания
пользователя по настройке ПС в его программно-аппаратной
среде;
- настройка ПС посредством изменения параметров
функционирования конкретного варианта ПС;
- запуск и выполнение контрольного примера поставщика;
- создание рабочих копий дистрибутивных носителей;
- инструктаж пользователя по эксплуатации ПС.
3. Тестирование ПС: 2 раза в год
или во время
проведения
других работ
- анализ соответствия программно-аппаратной среды
пользователя характеру решаемых задач;
- запуск тестов и контрольных примеров, анализ
результатов тестирования;
- выдача пользователю заключения по результатам
тестирования и рекомендаций по повышению эффективности
использования программно-аппаратных средств.
4. Сопровождение ПС системного и прикладного назначения: По графику
или по заявке
- комплекс работ, обеспечивающий поддержание учтенной
копии ПС в работоспособном состоянии в период
эксплуатации;
- восстановление испорченных копий ПС;
- извещение пользователя об ограничениях, изменениях и
обнаруженных ошибках в ПС;
- анализ представленных пользователем материалов об
ошибках, определение характера ошибок и формирование
рекомендаций по их устранению;
- проверка замечаний пользователя по функционированию ПС
и представление ответов по существу поставленных
вопросов;
- консультирование пользователя об особенностях
функционирования и методах использования ПС;
- установка и тестирование новых версий ПС;
- консультации пользователя по новым версиям ПС;
5. Проверка, тестирование ПС на наличие "вирусов": По графику,
но не реже 1
раза в месяц,
либо по
заявке
- проверка ПС на наличие вирусов с использованием
специализированного антивирусного ПО.
- "лечение" зараженного вирусами ПС с использованием
специализированного антивирусного ПО;
- восстановление испорченного вирусами ПС и
пользовательских файлов (в случае не фатальных изменений
структуры);
- установка новых версий специализированного
антивирусного ПО;
- консультации пользователей по борьбе с вирусами.
6. Дополнительные работы: По заявке
- восстановление случайно удаленных или перемещенных
файлов (при наличии дистрибутивной копии);
- проведение дополнительных консультаций пользователей;
- тестирование жестких дисков на наличие сбойных
кластеров и их локализация;
- переформатирование жестких дисков, установка системных
утилит.
III. Техническое обслуживание локальных вычислительных
сетей
 
1. Комплекс работ, обеспечивающий поддержание в
работоспособном состоянии программно-аппаратной среды
локальных вычислительных сетей:
Ежемесячно
- диагностика и ремонт линий и кабелей локальных
вычислительных сетей (замеры сопротивлений, локализация
обрывов) с помощью автономных тестов и диагностического
оборудования;
Ежемесячно
- диагностика устройств локальных вычислительных сетей
(Switch, Hub)с помощью автономных тестов и
диагностического оборудования;
Ежемесячно
- проверка функционирования, тестирование и настройка
центральных серверов локальных вычислительных сетей;
Ежемесячно
- проверка функционирования, тестирование и настройка
рабочих мест локальных вычислительных сетей;
По заявке
IV. Обслуживание серверов  
- Проверка функционирования, тестирование и настройка и
поддержание в рабочем состоянии серверов локальных
вычислительных сетей;
Ежемесячно
- Администрирование серверов, поддержание
функционирования контроллеров домена, обеспечение
целостности политик безопасности;
Постоянно
- Архивирование системных данных; Ежемесячно
V. Обслуживание Интернет сервера  
1. Комплекс работ, обеспечивающий поддержание в
работоспособном состоянии программно-аппаратной среды
Интернет сервера:
Ежемесячно
- диагностика линий и устройств (замеры сопротивлений,
локализация обрывов) с помощью автономных тестов и
диагностического оборудования;
Ежемесячно
- Проверка функционирования, тестирование и настройка
Интернет сервера;
Ежемесячно
- Проверка функционирования прокси-сервера, анализ
лог-файлов, обеспечение доступа в сеть Интернет
зарегистрированным пользователям;
Ежедневно
- Расчет трафика по пользователям; Ежемесячно
- Проверка функционирования почтового сервера, анализ
лог-файлов, защита от несанкционированного доступа;
Еженедельно
- Администрирование учетных записей пользователей
электронной почты;
По заявке
VI. Обслуживание программных комплексов
"Делопроизводство" и "ФЦП" (на основе MS SQL сервера)
 
1. Комплекс работ, обеспечивающий поддержание в
работоспособном состоянии программно-аппаратной среды:
Ежемесячно
- Проверка функционирования, тестирование и настройка
программно-аппаратной среды;
Ежемесячно
- локализация и исправление замечаний пользователей
возникающих в ходе эксплуатации программных комплексов
По заявке
- создание архивных копий исполненных документов за
прошедший год и очистка рабочей базы данных
Ежегодно
- создание резервных копий рабочей базы данных Ежедневно

Перечень
работ входящих в техническое обслуживание оргтехники


Все работы по техническому обслуживанию проводятся в соответствии с требованиями Сервисного Руководства (Service Manual) фирмы-изготовителя на каждую конкретную модель аппарата и состоят из следующих этапов:

а) внешний осмотр аппарата и проверка функционирования во всех режимах совместно с "Заказчиком";

б) чистка, смазка, подстройка узлов и механизмов;

- блок фоторецептора;

- блок проявки изображения;

- блок очистки фоторецептора;

- блок отделения и переноса изображения;

- блок закрепления изображения;

- узлы подачи бумаги копий;

- узел оборота копий (при наличии);

- блок оптики;

- блок привода;

- автоподатчик оригиналов (при наличии);

- автосортировщик копий (при наличии).

в) необходимые профилактические и ремонтные работы;

г) выявление расходных материалов, узлов и деталей, выработавших рабочий ресурс (выявленные детали, узлы и расходные материалы вносится в акт сдачи-приемки);

д) очистка емкостей с отработанным тонером;

е) замена расходных материалов, узлов и деталей, выработавших рабочий ресурс или вышедших из строя;

ж) настройка всех параметров, влияющих на качество функционирования аппарата;


 "ИСПОЛНИТЕЛЬ"                       "ЗАКАЗЧИК"
                                     Заместитель            руководителя
                                     Федерального           агентства по
                                     строительству                     и
                                     жилищно-коммунальному хозяйству
                                                              В.В. Бланк

 ------------------------------      ------------------------------
 М.П.                                М.П.

Госстроем проводится размещение государственного задания (путем проведения открытого конкурса) на оказание услуг по капитальному ремонту административного здания, услуг электросвязи (Интернет), а также на приобретение серверов, техническое обслуживание оргтехники и локальных сетей.

Утверждена соответствующая конкурсная документация, в которой определены место и сроки выполнения работ, начальная цена контракта, установлены требования к содержанию и форме заявки на участие в конкурсе, порядок ее подачи и оценки, условия допуска участников к конкурсу, а также срок и порядок подписания государственного контракта.


Приказ Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству от 9 апреля 2007 г. N 86 "Об утверждении конкурсных документаций"


Текст приказа официально опубликован не был


Текст документа на сайте мог устареть

Вы можете заказать актуальную редакцию полного документа и получить его прямо сейчас.

Или получите полный доступ к системе ГАРАНТ бесплатно на 3 дня


Получить доступ к системе ГАРАНТ

(1 документ в сутки бесплатно)

(До 55 млн документов бесплатно на 3 дня)


Чтобы приобрести систему ГАРАНТ, оставьте заявку и мы подберем для Вас индивидуальное решение

Если вы являетесь пользователем системы ГАРАНТ, то Вы можете открыть этот документ прямо сейчас, или запросить его через Горячую линию в системе.