Распоряжение Департамента капитального ремонта жилищного фонда г. Москвы от 30 марта 2009 г. N 07-14-48/9 "Об утверждении Регламента взаимодействия Департамента капитального ремонта жилищного фонда города Москвы и государственных учреждений, находящихся в ведомственном подчинении Департамента, по претензионно-исковой работе" (с изменениями и дополнениями)

Распоряжение Департамента капитального ремонта жилищного фонда г. Москвы
от 30 марта 2009 г. N 07-14-48/9
"Об утверждении Регламента взаимодействия Департамента капитального ремонта жилищного фонда города Москвы и государственных учреждений, находящихся в ведомственном подчинении Департамента, по претензионно-исковой работе"

С изменениями и дополнениями от:

31 августа 2009 г., 9 июля 2010 г.


В целях выполнения п. 6.20 постановления Правительства Москвы от 27 января 2009 года N 50-ПП "О ходе реализации городской целевой программы по капитальному ремонту многоквартирных домов на 2008-2014 гг.":

1. Утвердить Регламент взаимодействия Департамента капитального ремонта жилищного фонда города Москвы и государственных учреждений, находящихся в ведомственном подчинении Департамента, по претензионно-исковой работе (Приложение);

2. Руководителям подведомственных учреждений обеспечить организацию претензионно-исковой работы в строгом соответствии с утвержденным Регламентом.

3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя руководителя Департамента Елистратова И.Г.


Руководитель Департамента

А.Л. Кескинов


Приложение
к распоряжению Департамента
капитального ремонта
жилищного фонда г. Москвы
от 30 марта 2009 г. N 07-14-48/9


Регламент
взаимодействия Департамента капитального ремонта жилищного фонда города Москвы и государственных учреждений, находящихся в ведомственном подчинении Департамента, по претензионно-исковой работе

С изменениями и дополнениями от:

31 августа 2009 г., 9 июля 2010 г.


г. Москва                                         "__"__________2009 года

1. Общие положения


1.1. Настоящий регламент принят в целях выполнения п. 6.20 Постановления Правительства Москвы от 27 января 2009 г. N 50-ПП "О ходе реализации городской целевой программы по капитальному ремонту многоквартирных домов на 2008-2014 гг." и определяет порядок взаимодействия Департамента капитального ремонта жилищного фонда города Москвы, ГУ "УКРиС", ГУ ДКР по АО и ГУ "Жилкооперация" при организации претензионно-исковой работы в рамках реализации городской целевой программы по капитальному ремонту многоквартирных домов на 2008-2014 гг. (далее - "Программа").


2. Задачи


Задачами взаимодействия Департамента капитального ремонта жилищного фонда города Москвы, ГУ "УКРиС", ГУ ДКР по АО и ГУ "Жилкооперация" являются:

2.1. правовое обеспечение претензионно-исковой работы при реализации Программы;

2.2. установление единообразной практики урегулирования споров;

2.3. ведение единого реестра по претензионно-исковой работе в рамках реализации Программы;

2.4. осуществление мониторинга за исполнением судебных актов по государственным контрактам;

2.5. своевременное предоставление информации о подрядных организациях, государственные контракты с которыми расторгнуты в судебном порядке, в антимонопольный орган для внесения в реестр недобросовестных поставщиков.


3. Порядок взаимодействия Департамента капитального ремонта жилищного фонда города Москвы, ГУ "УКРиС", ГУ ДКР по АО и ГУ "Жилкооперация" при внесудебном урегулировании споров


3.1. При выявлении нарушения обязательств по государственным контрактам со стороны подрядных организаций, в зависимости от характера нарушения, ГУ ДКР по АО и ГУ "Жилкооперация" применяется одна из следующих форм реагирования в соответствии с условиями государственного контракта:

- направление уведомления об устранении нарушения соответствующего обязательства по государственному контракту;

- направление претензии по качеству работ;

- направление претензии об уплате штрафных санкций;

- направление проекта соглашения о расторжении государственного контракта.

Обязанность по направлению уведомлений об устранении нарушения соответствующего обязательства по государственному контракту и претензии по качеству работ лежит на ГУ ДКР по АО и ГУ "Жилкооперация". Срок подготовки и направления указанных документов в адрес подрядных организаций составляет 2 (два) рабочих дня с момента обнаружения соответствующего нарушения.

При направлении претензии о взыскании штрафных санкций с организаций, нарушивших обязательства по государственным контрактам, предоставляется на согласование в ГУ "УКРиС" расчет размера штрафных санкций согласно типовой форме (Приложение N 17) с приложением копий документов, обосновывающих правомерность выставления претензии. Предоставление необходимых документов юридическим службам ГУ ДКР по АО и ГУ "Жилкооперация" со стороны технических служб регламентируется внутренними документами организации.

Срок согласования расчета размера штрафных санкций в ГУ "УКРиС" составляет 2 (два) рабочих дня с момента поступления документов в ГУ "УКРиС".

При принятии решения о досрочном расторжении государственного контракта проект указанного соглашения о расторжении направляется на согласование в ГУ "УКРиС" с приложением документов, обосновывающих правомерность и обоснованность досрочного расторжения государственного контракта, а также расчет суммы денежных средств, подлежащих уплате одной из сторон.

Срок согласования проекта соглашения о расторжении государственного контракта в ГУ "УКРиС" составляет 2 (два) рабочих дня с момента поступления документов в ГУ "УКРиС".

Сотрудники юридических служб ГУ ДКР по АО и ГУ "Жилкооперация" проводят работу по единообразному составлению документов, удостоверяющих наличие нарушения обязательств по государственному контракту, техническими службами организации при осуществлении технического надзора на объектах.

3.2. Еженедельно, каждый вторник, ГУ ДКР по АО и ГУ "Жилкооперация" предоставляют в адрес ГУ "УКРиС" информацию в виде аналитической справки (Приложение N 15) о направленных (находящихся в стадии подготовки к направлению) в адрес подрядных организаций уведомлениях/претензиях с сопроводительным письмом, подписанным руководителем учреждения, для обобщения данной информации в единой базе по претензионно-исковой работе.


4. Порядок взаимодействия Департамента капитального ремонта жилищного фонда города Москвы, ГУ "УКРиС", ГУ ДКР по АО и ГУ "Жилкооперация" при судебном рассмотрении спора


4.1. В случае просрочки исполнения требований по претензиям со стороны подрядных организаций на срок более 10 рабочих дней, ГУ "УКРиС", ГУ ДКР по АО и ГУ "Жилкооперация" обеспечивает судебное взыскание задолженности. ГУ "УКРиС" осуществляет контроль за своевременным взысканием задолженности по данным, полученным в результате мониторинга информации, содержащейся в единой базе претензионно-исковой работы. Рекомендации ГУ "УКРиС" по направлению в Арбитражный суд города Москвы материалов по взысканию денежных средств должны быть направлены в ГУ ДКР по АО и ГУ "Жилкооперация" в течение 2 (двух) дней.

В случае принятия решения о нецелесообразности направления материалов о взыскании задолженности в арбитражный суд, ГУ ДКР по АО и ГУ "Жилкооперация" предоставляют в адрес ГУ "УКРиС" пояснительную записку за подписью руководителя учреждения, с обоснованием указанного решения.

4.2. На основании документов, использованных при составлении уведомления/претензии, в соответствии с информацией о рассмотренных ранее делах той же категории (реестр претензионно-исковой работы) ГУ ДКР по АО и ГУ "Жилкооперация" составляет и подает в Арбитражный суд города Москвы исковое заявление для взыскания задолженности либо досрочного расторжения государственного контракта.

Подготовленный проект искового заявления с приложениями передается в ГУ "УКРиС" для согласования. Срок согласования и возврата проекта искового заявления составляет 2 (два) рабочих дня.

4.3. На всех стадиях рассмотрения дел по искам ГУ ДКР по АО и ГУ "Жилкооперация" к подрядным организациям, дел по искам подрядных организаций к ГУ ДКР по АО и ГУ "Жилкооперация", должностные лица ГУ ДКР по АО и ГУ "Жилкооперация" обеспечивают своевременное направление в ГУ "УКРиС" всех документов, относящихся к делу, в том числе поступивших к ним по почтовому адресу, не позднее дня, следующего за днем их поступления.

4.4. В случае вынесения судом судебного постановления, затрагивающего интересы истца, ГУ ДКР по АО и ГУ "Жилкооперация" при необходимости принимают исчерпывающие меры по своевременному исполнению или обжалованию судебных актов.

4.5. Еженедельно, каждый вторник, ГУ ДКР по АО и ГУ "Жилкооперация" предоставляют в адрес ГУ "УКРиС" информацию в виде аналитической справки по утвержденной форме о судебных спорах по нарушениям государственных контрактов подрядными организациями с сопроводительным письмом, подписанным руководителем учреждения, для обобщения данной информации в единой базе по претензионно-исковой работе.


Информация об изменениях:

Распоряжением Департамента капитального ремонта жилищного фонда г. Москвы от 31 августа 2009 г. N 07-14-487/9 пункт 4.6 настоящего приложения изложен в новой редакции

См. текст пункта в предыдущей редакции


4.6. Сотрудники юридической службы ГУ "УКРиС" еженедельно, в четверг, обобщают информацию по претензионно-исковой работе и направляют соответствующую информацию в Отдел правового обеспечения Департамента капитального ремонта жилищного фонда города Москвы.

4.7. В случае невозможности присутствия сотрудника ГУ ДКР по АО и ГУ "Жилкооперация" в судебном заседании по уважительной причине (отпуск, болезнь), ГУ ДКР по АО и ГУ "Жилкооперация" сообщает ГУ "УКРиС" об этом факте не позднее 2 дней до даты судебного заседания и передает в установленном порядке представителю ГУ "УКРиС", уполномоченному на ведение дела в Арбитражном суде города Москвы, материалы судебного дела.


5. Порядок взаимодействия Департамента капитального ремонта жилищного фонда города Москвы, ГУ "УКРиС", ГУ ДКР по АО и ГУ "Жилкооперация" при внесении подрядных организаций в реестр недобросовестных поставщиков


5.1. В случае вынесения Арбитражным судом города Москвы решения о расторжении государственного контракта в связи с существенным нарушением подрядной организацией условий контракта, ГУ ДКР по АО и ГУ "Жилкооперация" направляет документы в уполномоченный на осуществление контроля в сфере размещения заказов федеральный орган исполнительной власти в соответствии со ст. 19 Закона РФ N 94-ФЗ от 21.07.2005 г. "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд" для внесения данной организации в реестр недобросовестных поставщиков.

5.2. Копии документов об исполнении требований п. 19 Закона РФ N 94-ФЗ от 21.07.2005 г., заверенные руководителем учреждения, ГУ ДКР по АО и ГУ "Жилкооперация" в срок не позднее 1 (одного) дня с момента сдачи/получения направляет ГУ "УКРиС" для внесения данных в единую базу по претензионно-исковой работе.

5.3. ГУ "УКРиС" не позднее одного дня с момента внесения данных подрядной организации в единую базу сообщает об этом в Департамент капитального ремонта жилищного фонда города Москвы.


6. Заключительные положения


6.1. Сотрудники юридической службы ГУ "УКРиС" оказывают методические консультации, разрабатывают рекомендации и типовые документы по ведению претензионно-исковой работы.


Информация об изменениях:

Распоряжением Департамента капитального ремонта жилищного фонда г. Москвы от 31 августа 2009 г. N 07-14-487/9 в пункт 6.2 настоящего приложения внесены изменения

См. текст пункта в предыдущей редакции


6.2. Один раз в две недели ГУ "УКРиС", ГУ ДКР по АО и ГУ "Жилкооперация" проводят оперативные совещания по вопросам претензионно-исковой работы. О времени и месте проведения совещания ГУ "УКРиС" обязано сообщать дополнительно путем направления факсограммы.

6.3. Департамент капитального ремонта жилищного фонда города Москвы ежемесячно проводит совещания с подведомственными учреждениями по вопросам проделанной претензионно-исковой работы.

6.4. Все приложения к настоящему регламенту обязательны для применения всеми должностными лицами Департамента капитального ремонта жилищного фонда города Москвы, ГУ "УКРиС", ГУ ДКР по АО, ГУ "Жилкооперация" при ведении претензионно-исковой работы.


Приложения:

1. Уведомление о нарушении сроков по Государственному контракту.

2. Предписание по качеству работ по Государственному контракту.

3. Претензия.

4. Соглашение о расторжении Государственного контракта.

5. Приказ о создании рабочей комиссии.

6. Приказ о создании комиссии.

7. Приказ.

8. Письмо - вызов.

9. Акт об обнаружении дефектов и недоделок на объекте капитального ремонта.

10. Акт простоя.

11. Справка по судебным процессам.

12. Доверенность.

13. Приказ о назначении ответственных за ведение работ на объектах.

14. Акт приема-передачи проектно-сметной документации.

15. Информация по претензионной работе.

16. Акт контрольного обмера выполненных работ.

17. Расчет штрафных санкций за нарушение сроков производства работ.

18. Акт об устранении недостатков.

19. Акт приема-передачи документации.

20. Акт контрольного изъятия образца материала, графических изображений, товарного знака, маркировки, индентификационого кода строительного материала применяемого при проведении капитального ремонта.

21. Акт контрольной проверки количества рабочих привлеченных, для выполнения строительных работ.

22. Отказ от работ.

23. Акт фиксации отказа в допуске в квартиру.


Информация об изменениях:

Распоряжением Департамента капитального ремонта жилищного фонда г. Москвы от 31 августа 2009 г. N 07-14-487/9 настоящее приложение изложено в новой редакции

См. текст приложения в предыдущей редакции


Приложение N 1
к регламенту(с изменениями от 31 августа 2009 г.)


                  На бланке Государственного заказчика

                                                   Генеральному директору
                                          _______________________________
                                                 Наименование организации
                                                                   Ф.И.О.

                                Уведомление
            о нарушении сроков по Государственному контракту

     "___" _______ 200__г. между Государственным учреждением Департамента
капитального ремонта жилищного фонда по АО (Государственный    заказчик),
и ______ (Генподрядчик) был заключен Государственный контракт ___________
на выполнение городского заказа по выполнению____________________________
                                               вид городского заказа
в многоквартирном доме по адресу:_______________________________________.
     На сегодняшний день Вашей организацией срываются  сроки   выполнения
работ согласно Графика производства работ.

этап, подэтап работ

дата окончания работ по графику

количество дней просрочки

стоимость этапа, подэтапа без НДС с учетом тендерного снижения






     Просим Вас устранить отставание от графика в срок до _______________
(рекомендовано - не более 5 рабочих дней).
     В случае   непринятия     мер по  устранению отставания от   графика
проведения работ на Объекте в   установленный  срок, к  Вашей организации
будут  применены  санкции,  предусмотренные заключенным   Государственным
контрактом.

Директор                                                           Ф.И.О.

Информация об изменениях:

Распоряжением Департамента капитального ремонта жилищного фонда г. Москвы от 31 августа 2009 г. N 07-14-487/9 настоящее приложение изложено в новой редакции

См. текст приложения в предыдущей редакции


Приложение N 2
к регламенту(с изменениями от 31 августа 2009 г.)


                  На бланке Государственного заказчика

                                                   Генеральному директору
                                          _______________________________
                                                 Наименование организации
                                                                   Ф.И.О.

                              Предписание
            по качеству работ по Государственному контракту

     "____" __________  200___г.  между    Государственным    учреждением
Департамента    капитального    ремонта    жилищного  фонда  по    АО/ ГУ
"Жилкооперация" (Государственный заказчик), и________ (Генподрядчик)  был
заключен Государственный контракт________________на выполнение городского
заказа по _____________________________ в многоквартирном доме по адресу:
            вид городского заказа
________________________________________.
     На вышеуказанном объекте зафиксировано низкое качество  производимых
работ (наименование этапов,  подэтапов  работ),    а также   несоблюдение
технологии производства работ по__________________________.
     Просим Вас устранить выявленное нарушение до________________________
(рекомендовано - не более 5 рабочих дней).
     В  случае   непринятия мер по устранению нарушений  на  Объекте    в
установленный   срок,  к   Вашей организации  будут   применены  санкции,
предусмотренные заключенным Государственным контрактом.

Директор                                                           Ф.И.О.

Информация об изменениях:

Распоряжением Департамента капитального ремонта жилищного фонда г. Москвы от 31 августа 2009 г. N 07-14-487/9 настоящее приложение изложено в новой редакции

См. текст приложения в предыдущей редакции


Приложение N 3
к регламенту

(с изменениями от 31 августа 2009 г.)


                На бланке Государственного заказчика

                                                   Генеральному директору
                                          _______________________________
                                                 Наименование организации
                                                                   Ф.И.О.

                                  Претензия

     "___" ______ 200___г. между Государственным учреждением Департамента
капитального   ремонта    жилищного   фонда    по   АО/ГУ "Жилкооперация"
(Государственный заказчик), и________________ (Генподрядчик) был заключен
Государственный контракт_________________ на выполнение городского заказа
по___________________________в многоквартирном доме по адресу:__________.
    вид городского заказа
     Пунктом________ Государственного контракта установлен срок окончания
работ на объекте - ________. По состоянию на "__"____________200_ года, в
соответствии с Актом простоя от ____ работы _______________ (наименование
этапов,  подэтапов   работ)  на   данном объекте  не    ведутся/ведутся с
просрочкой исполнения на__(__________) дней.
     Согласно п._____Контракта   за   нарушение   сроков выполнения работ
Генподрядчик уплачивает Государственному заказчику пеню в размере ______%
(____ процент) от стоимости невыполненных работ за каждый день просрочки.
     В соответствии со Справками о стоимости выполненных работ   и затрат
(локальной сметой), сумма работ__________ (наименование этапов, подэтапов
работ) составляет ______рублей ____ копейки (________ рублей ____________
копейки), с учетом тендерного снижения (____%) составляет _____рублей____
копейки (________рублей_____копейки), без НДС 18%______ составляет ______
рублей____копейки (________рублей_____копейки).
     Сумма работ по государственному контракту составляет ________ рублей
____ копеек (_______ рублей_____копеек).
     Соответственно, сумма пени, подлежащая уплате___________за просрочку
выполнения обязательств, равна (расчет пени) ___________рубль ___ копейки
(________ рубль ______копейки).
     В соответствии   с  вышеизложенным,   ГУ Департамента   капитального
ремонта жилищного фонда города Москвы по АО (Государственный заказчик  по
Контракту) просит Вас в  десятидневный срок с момента получения настоящей
претензии оплатить сумму  пени в соответствии с п. _____ Государственного
контракта N ______ от "____" _______ 200___г. в размере________рубль ____
копейки (________ рубль______копейка).
     В  случае  неуплаты  суммы  пени,   предусмотренной  Государственным
контрактом, ГУ  Департамента    капитального   ремонта  жилищного   фонда
города Москвы  по  АО    будет    вынуждено  обратиться в Арбитражный суд
города Москвы за защитой своих   прав и законных интересов в соответствии
с п. 1 ст. 11, ст. 12   Гражданского  Кодекса  РФ,     ст. 4 Арбитражного
процессуального Кодекса РФ и п.______Государственного контракта N________
от "____"_______200__г.

Реквизиты_______________________:

Директор                                                           Ф.И.О.

Главный бухгалтер                                                  Ф.И.О.

Информация об изменениях:

Распоряжением Департамента капитального ремонта жилищного фонда г. Москвы от 31 августа 2009 г. N 07-14-487/9 настоящее приложение изложено в новой редакции

См. текст приложения в предыдущей редакции


Приложение N 4
к регламенту

(с изменениями от 31 августа 2009 г.)


Приложение N 4.1.
к регламенту


                                Соглашение
  о расторжении Государственного контракта N ____ от "__" _____ 200_ г.
  на выполнение городского заказа по _________________________________.

г. Москва                                         "__" ___________ 200_г.

     Государственное   учреждение   Департамента   капитального   ремонта
жилищного фонда по АО, именуемый в дальнейшем "Государственный заказчик",
в лице директора ___________________, действующего на основании Устава, с
одной стороны, и _________________ "____________", именуемое в дальнейшем
"Генподрядчик", в лице генерального директора _____________, действующего
на основании Устава, с другой стороны, далее именуемые "Стороны", в связи
с    неисполнением/ненадлежащим    исполнением    Генподрядчиком    своих
обязательств, предусмотренных Государственным контрактом N ___________ от
"__" ________ 200_г. на выполнение городского заказа по ________________,
в соответствии с п.п. 6.1. и 14.8. Государственного  контракта  заключили
настоящее Соглашение о нижеследующем:
     1.  Стороны  договорились   расторгнуть   Государственный   контракт
N ________ от "__" ______________ 200_ г. на выполнение городского заказа
по ______________ с момента регистрации настоящего Соглашения в  ЕАИСТ  в
порядке, предусмотренном действующим законодательством г. Москвы.
     Настоящим   Стороны   признают,   что   основанием   к   расторжению
Государственного контракта послужило неисполнение/ненадлежащее исполнение
Генподрядчиком п. 6.1. Государственного контракта применительно к  срокам
выполнения работ по Контракту  в  соответствии  с  Графиком  производства
работ (Приложение N 1 к Государственному контракту).
     2.  Генподрядчик,  в  соответствии   с   п. 12.3.   Государственного
контракта, в течение 10 (десяти) календарных дней  с  момента  подписания
настоящего Соглашения перечисляет Государственному заказчику неустойку за
неисполнение/ненадлежащее  исполнение  своих   обязательств   по   срокам
капитального ремонта Объекта в  соответствии  с  этапами,  установленными
Графиком  производства  работ.  Размер  неустойки,  подлежащей  уплате  в
соответствии с настоящим Соглашением, составляет ___________________ руб.
и подтверждается подписанным  Сторонами  Расчетом  неустойки,  являющимся
неотъемлемой частью настоящего Соглашения.
     3.  Стороны  признают,  что  на  дату  расторжения  Государственного
контракта Генподрядчиком выполнены работы по Государственному контракту в
объеме, указанном в Акте выверки объемов работ, фактически выполненных на
Объекте N _____ от __.__.200_ г. (Приложение N 1 к настоящему Соглашению,
далее по  тексту  -  "Акт  выверки"),  а  также  в  Акте  приема-передачи
выполненных на Объекте работ от N _____ от __.__.200_ г. (далее по тексту
- "Акт приема-передачи").  Стоимость  фактически  выполненных  к  моменту
подписания настоящего Соглашения Генподрядчиком работ, в соответствии  со
Сметой, составленной на основании Акта  выверки  и  Акта  приема-передачи
составляет ____________________ руб. в т.ч. НДС 18% ____________________.
     4.  Стороны  признают,  что  на  дату  расторжения  Государственного
контракта Государственным заказчиком перечислены Генподрядчику в качестве
оплаты работ по Государственному контракту денежные  средства  в  размере
______(____________) рублей, в т.ч. НДС 18% - _____(____________) рублей.
     5. Генподрядчик осуществил возврат суммы выплаченных в  счет  оплаты
работ денежных средств Государственному заказчику, превышающей  стоимость
фактически выполненных работ на объекте в размере ________ рублей __ коп.
     6.  Объект  освобожден  Генподрядчиком  от   строительного   мусора,
привлеченных к выполнению работ строительных машин  и  механизмов,  иного
принадлежащего Генподрядчику имущества, и сдан Государственному заказчику
по  Акту;  надлежащим   образом   выполненные   к   моменту   расторжения
Государственного контракта работы в порядке,  предусмотренном  статьей  7
Государственного контракта,  сданы  Государственному  заказчику  по  Акту
приема-передачи;   полный   комплект   полученной   в   ходе   исполнения
Государственного контракта проектно-сметной документации, а также  полный
комплект   оформленной   Генподрядчиком   в   течение   срока    действия
Государственного контракта исполнительной документации в  соответствии  с
п. 6.1.27. Государственного контракта, сданы  Государственному  заказчику
по Акту.
     7. С момента подписания настоящего Соглашения и/или предусмотренного
п. 6  настоящего  Соглашения  Акта  приема-передачи   выполненных   работ
Генподрядчик  несет  гарантийные  обязательства  в  объеме,  определенном
статьей 10 Государственного контракта.
     8. Денежные средства, подлежащие уплате Государственному заказчику в
соответствии с п. 2 настоящего Соглашения перечисляются Генподрядчиком по
следующим реквизитам:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
     9. Обязательства сторон,  возникшие  по  Государственному  контракту
N_____ от "__" _______________ 200_ г. на выполнение городского заказа по
__________________, за исключением гарантийных обязательств Генподрядчика
на выполненные до даты расторжения Контракта и принятые Заказчиком работы
и использованные при их выполнении материалы, конструкции,  оборудование,
а также обязательств по  перечислению  суммы  неустойки,  прекращаются  с
момента вступления в силу настоящего Соглашения.
     10. За  просрочку  Генподрядчиком  исполнения  принятых  на  себя  в
соответствии   с   настоящим   Соглашением   обязательств    Генподрядчик
выплачивает Государственному  заказчику  неустойку  из  расчета  0,1%  от
подлежащей уплате Генподрядчиком в соответствии с  настоящим  Соглашением
денежной суммы, за каждый день просрочки.
     11.   Иных   претензий    относительно    исполнения    обязательств
Государственному контракту N _____ от "__" ________ 200_ г. на выполнение
городского заказа по _____________________ Стороны друг к другу не имеют.
     12. Настоящее Соглашение  составлено  в  двух  экземплярах,  имеющих
равную юридическую силу - по одному для каждой из сторон,  и  вступает  в
силу с  момента  его  регистрации  в  ЕАИСТ  в  порядке,  предусмотренном
действующим законодательством г. Москвы.
     13. Приложения к настоящему Соглашению:
     13.1. Приложение N 1 - Акт выверки объемов работ
     13.2. Приложение N 2 - Смета на основании акта выверки объемов работ
     13.3. Приложение N 3  -  Акт  сверки  взаимных  расчетов  на  момент
подписания соглашения
     13.4. Приложение N 4 - Расчет процентов по неустойке.
     13.5. ______________________________________________________________
     14. Адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон:
     Государственный заказчик:
     Генподрядчик:

Государственный                                              Генподрядчик
заказчик
___________________________                   ___________________________
           Ф.И.О.                                        Ф.И.О.

Приложение N 4.2.
к регламенту


Расторжение гос. контракта по соглашению сторон в связи с отказом жильцов от капитального ремонта


Данная форма применяется в случае, если генподрядчик  не  приступил   к
выполнению  работ  на  объекте, аванс по письму-заявке не выплачивался.

                                Соглашение
  о расторжении Государственного контракта N ____ от "__" _____ 200_ г.
  на выполнение городского заказа по _________________________________.

г. Москва                                         "__" __________ 200_ г.

     Государственное   учреждение   Департамента   капитального   ремонта
жилищного фонда по АО, именуемый в дальнейшем "Государственный заказчик",
в лице директора _____________________, действующего на основании Устава,
с одной стороны, и _________________ "__________", именуемое в дальнейшем
"Генподрядчик", в лице генерального директора __________, действующего на
основании Устава, с другой стороны, далее именуемые "Стороны", в связи  с
отказом жильцов многоквартирного дома, являющегося Объектом  капитального
ремонта  в  соответствии  с  Государственным  контрактом    N _____    от
"__" _______ 200_ г.,  от  капитального  ремонта,   заключили   настоящее
Соглашение о нижеследующем:
     1.  Стороны  договорились   расторгнуть   Государственный   контракт
N _____ от "__" ______________ 200_ г. на выполнение городского заказа по
___________________ с момента регистрации настоящего Соглашения в ЕАИСТ в
порядке, предусмотренном действующим законодательством г. Москвы.
     Настоящим   Стороны   признают,   что   основанием   к   расторжению
Государственного контракта послужил отказ жильцов многоквартирного  дома,
являющегося   Объектом   капитального   ремонта    в    соответствии    с
Государственным контрактом N ___________ от "__" ____________ 200_ г., от
капитального  ремонта,  что  подтверждается  Протоколом  общего  собрания
жильцов многоквартирного дома, по адресу ________________________________
(Приложение N 4 к настоящему Соглашению) от __.__.200_ г.
     2.  Стороны  признают,  что  на  дату  расторжения  Государственного
контракта  Генподрядчиком  работы  по   Государственному   контракту   не
производились.
     3.  Стороны  признают,  что  на  дату  расторжения  Государственного
контракта Государственным заказчиком  оплата  работ  по  Государственному
контракту, в том числе авансирование по письменному запросу Генподрядчика
в порядке п. 3.6. Государственного контракта, не производилась.
     4. Генподрядчик в течение 10 (десяти)  календарных  дней  с  момента
подписания   настоящего   Соглашения   обязан   освободить   Объект    от
принадлежащего Генподрядчику имущества и  сдать  Объект  Государственному
заказчику по  Акту;  сдать  Государственному  заказчику  по  Акту  полный
комплект  полученной  в  ходе   исполнения   Государственного   контракта
проектно-сметной документации.
     5. Обязательства сторон,  возникшие  по  Государственному  контракту
N ________ от "__" ___________ 200_ г. на выполнение городского заказа по
________, прекращаются с момента вступления в силу настоящего Соглашения.
     6.  За  просрочку  Генподрядчиком  исполнения  принятых  на  себя  в
соответствии   с   настоящим   Соглашением   обязательств    Генподрядчик
выплачивает Государственному заказчику неустойку из расчета 0,01% от Цены
Государственного контракта, за каждый день просрочки.
     7.   Иных    претензий    относительно    исполнения    обязательств
Государственному контракту N _____ от "__" ________ 200_ г. на выполнение
городского заказа по _____________________ Стороны друг к другу не имеют.
     8. Настоящее  Соглашение  составлено  в  двух  экземплярах,  имеющих
равную юридическую силу - по одному для каждой из сторон,  и  вступает  в
силу с  момента  его  регистрации  в  ЕАИСТ  в  порядке,  предусмотренном
действующим законодательством г. Москвы.
     9. Приложения к настоящему Соглашению:
     9.1. Приложение N 1 - Акт выверки объемов работ
     9.2. Приложение N 2 - Смета на основании акта выверки объемов работ
     9.3. Приложение  N 3  -  Акт  сверки  взаимных  расчетов  на  момент
подписания соглашения
     9.4.   Приложение   N 4   -   Протокол   общего   собрания   жильцов
многоквартирного дома, по адресу _______________________ от __.__.200_ г.
     9.5. _______________________________________________________________
     10. Адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон:
     Государственный заказчик:
     Генподрядчик:

Государственный                                              Генподрядчик
заказчик
___________________________                   ___________________________
           Ф.И.О.                                        Ф.И.О.

Приложение N 4.3.
к регламенту


Расторжение гос. контракта по соглашению сторон в связи с отказом жильцов от капитального ремонта


Данная форма применяется в случае,  если  генподрядчик  не  приступил   к
выполнению работ на объекте, аванс по письму-заявке перечислен.

                                Соглашение
  о расторжении Государственного контракта N ____ от "__" _____ 200_ г.
  на выполнение городского заказа по _________________________________.

г. Москва                                         "__" __________ 200_ г.

     Государственное   учреждение   Департамента   капитального   ремонта
жилищного фонда по АО, именуемый в дальнейшем "Государственный заказчик",
в лице директора _____________________, действующего на основании Устава,
с одной стороны, и _______________ "____________", именуемое в дальнейшем
"Генподрядчик", в лице генерального директора _____________, действующего
на основании Устава, с другой стороны, далее именуемые "Стороны", в связи
с   отказом   жильцов   многоквартирного   дома,   являющегося   Объектом
капитального ремонта в соответствии с Государственным контрактом N ______
от "__" ___________ 200_ г., от капитального ремонта, заключили настоящее
Соглашение о нижеследующем:
     1.  Стороны  договорились   расторгнуть   Государственный   контракт
N _________ от "__" _____________ 200_ г. на выполнение городского заказа
по __________________ с момента регистрации настоящего Соглашения в ЕАИСТ
в порядке, предусмотренном действующим законодательством г. Москвы.
     Настоящим   Стороны   признают,   что   основанием   к   расторжению
Государственного контракта послужил отказ жильцов многоквартирного  дома,
являющегося   Объектом   капитального   ремонта    в    соответствии    с
Государственным контрактом N _____ от "__" _____ 200_ г., от капитального
ремонта,  что   подтверждается   Протоколом   общего   собрания   жильцов
многоквартирного дома, по адресу ________________________ (Приложение N 4
к настоящему Соглашению) от __.__.200_ г.
     2.  Стороны  признают,  что  на  дату  расторжения  Государственного
контракта  Генподрядчиком  работы  по   Государственному   контракту   не
производились.
     3.  Стороны  признают,  что  на  дату  расторжения  Государственного
контракта Государственным заказчиком перечислен  Генподрядчику  аванс  по
письменному запросу  Генподрядчика  в  порядке  п. 3.6.  Государственного
контракта в размере _________(________________) рублей, в т.ч. НДС 18%  -
_________(________________) рублей.
     4. Генподрядчик в течение 10 (десяти)  календарных  дней  с  момента
заключения настоящего Соглашения  обязуется  возвратить  Государственному
заказчику сумму выплаченного в соответствии  с  п. 3.6.  Государственного
контракта аванса в полном объеме.
     5. Генподрядчик в течение 10 (десяти)  календарных  дней  с  момента
подписания   настоящего   Соглашения   обязан   освободить   Объект    от
принадлежащего Генподрядчику имущества и  сдать  Объект  Государственному
заказчику по  Акту;  сдать  Государственному  заказчику  по  Акту  полный
комплект  полученной  в  ходе   исполнения   Государственного   контракта
проектно-сметной документации.
     6. Денежные средства, подлежащие уплате Государственному заказчику в
соответствии с  настоящим  Соглашением  перечисляются  Генподрядчиком  по
следующим реквизитам:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
     7. Обязательства сторон,  возникшие  по  Государственному  контракту
N _____ от "__" ______ 200_г. на выполнение городского заказа по _______,
прекращаются с момента  полного  взаиморасчета  между  Сторонами,  о  чем
Стороны составят Акт сверки взаимных расчетов.
     8.  За  просрочку  Генподрядчиком  исполнения  принятых  на  себя  в
соответствии   с   настоящим   Соглашением   обязательств    Генподрядчик
выплачивает Государственному заказчику неустойку из расчета 0,01% от Цены
Государственного контракта, за каждый день просрочки.
     9.   Иных    претензий    относительно    исполнения    обязательств
Государственному контракту N _____ от "__" ________ 200_ г. на выполнение
городского заказа по _____________________ Стороны друг к другу не имеют.
     10. Настоящее Соглашение  составлено  в  двух  экземплярах,  имеющих
равную юридическую силу - по одному для каждой из сторон,  и  вступает  в
силу с  момента  его  регистрации  в  ЕАИСТ  в  порядке,  предусмотренном
действующим законодательством г. Москвы.
     11. Приложения к настоящему Соглашению:
     11.1. Приложение N 1 - Акт выверки объемов работ
     11.2. Приложение N 2 - Смета на основании акта выверки объемов работ
     11.3. Приложение N 3  -  Акт  сверки  взаимных  расчетов  на  момент
подписания соглашения
     11.4.  Приложение   N 4   -   Протокол   общего   собрания   жильцов
многоквартирного дома, по адресу _______________________ от __.__.200_ г.
     11.5. ______________________________________________________________
     12. Адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон:
     Государственный заказчик:
     Генподрядчик:

Государственный                                              Генподрядчик
заказчик
___________________________                   ___________________________
           Ф.И.О.                                        Ф.И.О.

Приложение N 4.4.
к регламенту


Расторжение гос. контракта по соглашению сторон в связи с отказом жильцов от капитального ремонта


Данная форма применяется  в   случае,  если  Генподрядчик   приступил   к
выполнению работ на Объекте, аванс по письму-заявке не выплачивался.

                                Соглашение
  о расторжении Государственного контракта N ____ от "__" _____ 200_ г.
  на выполнение городского заказа по _________________________________.

г. Москва                                         "__" __________ 200_ г.

     Государственное   учреждение   Департамента   капитального   ремонта
жилищного фонда по АО, именуемый в дальнейшем "Государственный заказчик",
в лице директора _____________________, действующего на основании Устава,
с одной стороны, и _________________ "__________", именуемое в дальнейшем
"Генподрядчик", в лице генерального директора _____________, действующего
на основании Устава, с другой стороны, далее именуемые "Стороны", в связи
с   отказом   жильцов   многоквартирного   дома,   являющегося   Объектом
капитального ремонта в соответствии с Государственным контрактом N ______
от "__" _________ 200_ г., от капитального ремонта,  заключили  настоящее
Соглашение о нижеследующем:
     1.  Стороны  договорились   расторгнуть   Государственный   контракт
N ________ от "__" ______________ 200_ г. на выполнение городского заказа
по __________________ с момента регистрации настоящего Соглашения в ЕАИСТ
в порядке, предусмотренном действующим законодательством г. Москвы.
     Настоящим   Стороны   признают,   что   основанием   к   расторжению
Государственного контракта послужил отказ жильцов многоквартирного  дома,
являющегося   Объектом   капитального   ремонта    в    соответствии    с
Государственным контрактом N ____ от "__" ______ 200_ г., от капитального
ремонта,  что   подтверждается   Протоколом   общего   собрания   жильцов
многоквартирного дома, по адресу ________________________ (Приложение N 4
к настоящему Соглашению) от __.__.200_ г.
     2.  Стороны  признают,  что  на  дату  расторжения  Государственного
контракта Генподрядчиком выполнены работы по Государственному контракту в
объеме, указанном в Акте выверки объемов работ, фактически выполненных на
Объекте N ___ от __.__.200_ г. (Приложение N 1 к  настоящему  Соглашению,
далее по  тексту  -  "Акт  выверки"),  а  также  в  Акте  приема-передачи
выполненных на Объекте работ от N ___ от __.__.200_ г. (далее по тексту -
"Акт  приема-передачи").  Стоимость  фактически  выполненных  к   моменту
подписания настоящего Соглашения Генподрядчиком работ, в соответствии  со
Сметой,  составленной  на  основании   Акта   выверки,   а   также   Акта
приема-передачи составляет ______________ руб. в т.ч. НДС 18% __________.
     3.  Стороны  признают,  что  на  дату  расторжения  Государственного
контракта Государственным заказчиком  оплата  работ  по  Государственному
контракту, в том числе авансирование по письменному запросу Генподрядчика
в порядке п. 3.6. Государственного контракта, не производилась.
     4. Государственный заказчик в течение 10 (десяти) календарных дней с
момента получения от Генподрядчика  счета  на  оплату,  выставленного  на
основании надлежащим образом оформленных документов, подтверждающих  факт
приемки выполненных работ, обязуется  оплатить  Генподрядчику  фактически
выполненные и принятые работы.
     5. Генподрядчик в течение 10 (десяти)  календарных  дней  с  момента
подписания   настоящего   Соглашения   обязан   освободить   Объект    от
строительного мусора, привлеченных к выполнению работ строительных  машин
и механизмов, иного принадлежащего Генподрядчику имущества и сдать Объект
Государственному заказчику по Акту; сдать Государственному  заказчику  по
Акту  полный  комплект  полученной  в  ходе  исполнения  Государственного
контракта  проектно-сметной  документации,  а   также   полный   комплект
оформленной Генподрядчиком  в  течение  срока  действия  Государственного
контракта  исполнительной  документации  в  соответствии   с   п. 6.1.27.
Государственного контракта.
     6. С момента подписания настоящего Соглашения и/или предусмотренного
п. 2  настоящего  Соглашения  Акта  приема-передачи   выполненных   работ
Генподрядчик  несет  гарантийные  обязательства  в  объеме,  определенном
статьей 10 Государственного контракта.
     7. Денежные средства, подлежащие уплате Генподрядчику в соответствии
с  настоящим  Соглашением  перечисляются  Государственным  заказчиком  по
следующим реквизитам:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
     8. Обязательства сторон,  возникшие  по  Государственному  контракту
N _________ от "__" ______________ 200_г. на выполнение городского заказа
по ______________, (за исключением гарантийных обязательств Генподрядчика
на выполненные до даты расторжения Контракта и принятые Заказчиком работы
и использованные при их выполнении материалы, конструкции,  оборудование)
прекращаются с момента  полного  взаиморасчета  между  Сторонами,  о  чем
Стороны составят Акт сверки взаимных расчетов.
     9.  За  просрочку  Генподрядчиком  исполнения  принятых  на  себя  в
соответствии   с   настоящим   Соглашением   обязательств    Генподрядчик
выплачивает Государственному заказчику неустойку из расчета 0,01% от Цены
Государственного контракта, за каждый день просрочки.
     За несвоевременное освобождение Генподрядчиком строительной площадки
от принадлежащего ему  имущества  Генподрядчик  несет  ответственность  в
соответствии с п. 12.4. Государственного контракта.
     10.   Иных   претензий    относительно    исполнения    обязательств
Государственному контракту N _____ от "__" ________ 200_ г. на выполнение
городского заказа по _____________________ Стороны друг к другу не имеют.
     11. Настоящее Соглашение  составлено  в  двух  экземплярах,  имеющих
равную юридическую силу - по одному для каждой из сторон,  и  вступает  в
силу с  момента  его  регистрации  в  ЕАИСТ  в  порядке,  предусмотренном
действующим законодательством г. Москвы.
     12. Приложения к настоящему Соглашению:
     12.1. Приложение N 1 - Акт выверки объемов работ
     12.2. Приложение N 2 - Смета на основании акта выверки объемов работ
     12.3. Приложение N 3  -  Акт  сверки  взаимных  расчетов  на  момент
подписания соглашения
     12.4.  Приложение   N 4   -   Протокол   общего   собрания   жильцов
многоквартирного дома, по адресу _______________________ от __.__.200_ г.
     12.5. ______________________________________________________________
     14. Адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон:
     Государственный заказчик:
     Генподрядчик:

Государственный                                              Генподрядчик
заказчик
___________________________                   ___________________________
           Ф.И.О.                                        Ф.И.О.

Приложение N 4.5
к регламенту


Расторжение гос. контракта по соглашению сторон в связи с отказом жильцов от капитального ремонта


Данная форма применяется  в  случае,  если   генподрядчик   приступил   к
выполнению работ на Объекте. Аванс по письму-заявке перечислен.

                                Соглашение
  о расторжении Государственного контракта N ____ от "__" _____ 200_ г.
  на выполнение городского заказа по _________________________________.

г. Москва                                         "__" __________ 200_ г.

     Государственное   учреждение   Департамента   капитального   ремонта
жилищного фонда по АО, именуемый в дальнейшем "Государственный заказчик",
в лице директора _____________________, действующего на основании Устава,
с одной стороны, и _________________ "__________", именуемое в дальнейшем
"Генподрядчик", в лице генерального директора __________, действующего на
основании Устава, с другой стороны, далее именуемые "Стороны", в связи  с
отказом жильцов многоквартирного дома, являющегося Объектом  капитального
ремонта в соответствии с Государственным контрактом N ____ от "__" ______
200_ г.,  от  капитального  ремонта,  заключили  настоящее  Соглашение  о
нижеследующем:
     1. Стороны договорились расторгнуть Государственный контракт  N ____
от "__" _____ 200_ г. на выполнение городского заказа по ________________
с  момента  регистрации  настоящего  Соглашения  в   ЕАИСТ   в   порядке,
предусмотренном действующим законодательством г. Москвы.
     Настоящим   Стороны   признают,   что   основанием   к   расторжению
Государственного контракта послужил отказ жильцов многоквартирного  дома,
являющегося   Объектом   капитального   ремонта    в    соответствии    с
Государственным контрактом N ____ от "__" ______ 200_ г., от капитального
ремонта,  что   подтверждается   Протоколом   общего   собрания   жильцов
многоквартирного дома, по адресу ________________________ (Приложение N 4
к настоящему Соглашению) от __.__.200_ г.
     2.  Стороны  признают,  что  на  дату  расторжения  Государственного
контракта Генподрядчиком выполнены работы по Государственному контракту в
объеме, указанном в Акте выверки объемов работ, фактически выполненных на
Объекте N ___ от __.__.200_ г. (Приложение N 1 к  настоящему  Соглашению,
далее по  тексту  -  "Акт  выверки"),  а  также  в  Акте  приема-передачи
выполненных на Объекте работ от N ____ от __.__.200_ г. (далее по  тексту
- "Акт приема-передачи").  Стоимость  фактически  выполненных  к  моменту
подписания настоящего Соглашения Генподрядчиком работ, в соответствии  со
Сметой, составленной на основании Акта  выверки  и  Акта  приема-передачи
составляет ________________________ руб. в т.ч. НДС 18% ________________.
     3.  Стороны  признают,  что  на  дату  расторжения  Государственного
контракта Государственным заказчиком перечислены Генподрядчику в качестве
оплаты  работ  по  Государственному  контракту,  в  том  числе  аванс  по
письменному запросу  Генподрядчика  в  порядке  п. 3.6.  Государственного
контракта, денежные средства в размере _____(___________________) рублей,
в т.ч. НДС 18% - _______(_______________________) рублей.
     4. Генподрядчик (Государственный заказчик)  в  течение  10  (десяти)
календарных дней с момента заключения настоящего  Соглашения  (с  момента
получения от Генподрядчика счета на оплату,  выставленного  на  основании
надлежащим образом оформленных документов,  подтверждающих  факт  приемки
выполненных  работ)  обязуется  возвратить   Государственному   заказчику
(Генподрядчику) сумму выплаченных в счет оплаты работ  денежных  средств,
превышающую стоимость фактически выполненных работ на  объекте  (оплатить
Генподрядчику фактически выполненные работы в части, не  покрытой  суммой
предшествующих платежей,  произведенных  в  счет  оплаты  работ,  включая
перечисленный в  порядке  п. 3.6.  Государственного  контракта  аванс)  в
размере ___________ рублей __ коп.
     5. Генподрядчик в течение 10 (десяти)  календарных  дней  с  момента
подписания   настоящего   Соглашения   обязан   освободить   Объект    от
строительного мусора, привлеченных к выполнению работ строительных  машин
и механизмов, иного принадлежащего Генподрядчику имущества и сдать Объект
Государственному заказчику по Акту; сдать Государственному  заказчику  по
Акту  полный  комплект  полученной  в  ходе  исполнения  Государственного
контракта  проектно-сметной  документации,  а   также   полный   комплект
оформленной Генподрядчиком  в  течение  срока  действия  Государственного
контракта  исполнительной  документации  в  соответствии   с   п. 6.1.27.
Государственного контракта.
     6. С момента подписания настоящего Соглашения и/или предусмотренного
п. 2  настоящего  Соглашения  Акта  приема-передачи   выполненных   работ
Генподрядчик  несет  гарантийные  обязательства  в  объеме,  определенном
статьей 10 Государственного контракта.
     7. Денежные средства, подлежащие уплате  Государственному  заказчику
(Генподрядчику) в  соответствии  с  настоящим  Соглашением  перечисляются
Генподрядчиком (Государственным заказчиком) по следующим реквизитам:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
     8. Обязательства сторон,  возникшие  по  Государственному  контракту
N _______ от "__" _______________ 200_ г. на выполнение городского заказа
по ______________, (за исключением гарантийных обязательств Генподрядчика
на выполненные до даты расторжения Контракта и принятые Заказчиком работы
и использованные при их выполнении материалы, конструкции,  оборудование)
прекращаются с момента  полного  взаиморасчета  между  Сторонами,  о  чем
Стороны составят Акт сверки взаимных расчетов.
     9.  За  просрочку  Генподрядчиком  исполнения  принятых  на  себя  в
соответствии   с   настоящим   Соглашением   обязательств    Генподрядчик
выплачивает Государственному заказчику неустойку из расчета 0,01% от Цены
Государственного контракта, за каждый день просрочки.
     За несвоевременное освобождение Генподрядчиком строительной площадки
от принадлежащего ему  имущества  Генподрядчик  несет  ответственность  в
соответствии с п. 12.4. Государственного контракта.
     10.   Иных   претензий    относительно    исполнения    обязательств
Государственному контракту N _____ от "__" ________ 200_ г. на выполнение
городского заказа по _____________________ Стороны друг к другу не имеют.
     11. Настоящее Соглашение  составлено  в  двух  экземплярах,  имеющих
равную юридическую силу - по одному для каждой из сторон,  и  вступает  в
силу с  момента  его  регистрации  в  ЕАИСТ  в  порядке,  предусмотренном
действующим законодательством г. Москвы.
     12. Приложения к настоящему Соглашению:
     12.1. Приложение N 1 - Акт выверки объемов работ
     12.2. Приложение N 2 - Смета на основании акта выверки объемов работ
     12.3. Приложение N 3  -  Акт  сверки  взаимных  расчетов  на  момент
подписания соглашения
     12.4.  Приложение   N 4   -   Протокол   общего   собрания   жильцов
многоквартирного дома, по адресу _______________________ от __.__.200_ г.
     12.5. ______________________________________________________________
     14. Адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон:
     Государственный заказчик:
     Генподрядчик:

Государственный                                              Генподрядчик
заказчик
___________________________                   ___________________________
           Ф.И.О.                                        Ф.И.О.

Приложение N 4.6
к регламенту


Расторжение гос. контракта по соглашению сторон в связи с нарушением генподрядчиком требований по качеству выполнения работ


Данная форма применяется в случае, если - к моменту подписания соглашения
Генподрядчик устранил  дефекты  в  срок,  установленный  Предписанием  по
 качеству (оснований для взыскания неустойки нет).

                                Соглашение
  о расторжении Государственного контракта N ____ от "__" _____ 200_ г.
  на выполнение городского заказа по _________________________________.

г. Москва                                         "__" __________ 200_ г.

     Государственное   учреждение   Департамента   капитального   ремонта
жилищного фонда по АО, именуемое в дальнейшем "Государственный заказчик",
в лице директора _____________________, действующего на основании Устава,
с одной стороны, и _________________ "__________", именуемое в дальнейшем
"Генподрядчик", в лице генерального директора _____________, действующего
на основании Устава, с другой стороны, далее именуемые "Стороны", в связи
с    неисполнением/ненадлежащим    исполнением    Генподрядчиком    своих
обязательств, предусмотренных  Государственным контрактом N __________ от
"__" ______ 200_ г. на выполнение городского заказа по _________________,
в соответствии с п.п. 6.1. и 14.8. Государственного  контракта  заключили
настоящее Соглашение о нижеследующем:
     1.  Стороны  договорились   расторгнуть   Государственный   контракт
N _______ от "__" _______________ 200_ г. на выполнение городского заказа
по ________________ с момента регистрации настоящего Соглашения в ЕАИСТ в
порядке, предусмотренном действующим законодательством г. Москвы.
     Настоящим   Стороны   признают,   что   основанием   к   расторжению
Государственного контракта послужило неисполнение/ненадлежащее исполнение
Генподрядчиком  п. 6.1.  Государственного   контракта   применительно   к
качеству  работ  и/или  технологии  проведения  работ  в  соответствии  с
требованиями   Государственного   контракта,   проектной    документации,
стандартов, строительных норм и  правил,  а  также  иных  действующих  на
территории  РФ  и  города Москвы  нормативно-правовых   актов.   Перечень
ненадлежащим  образом   выполненных   Генподрядчиком   работ   установлен
подписанным Сторонами Актом об обнаружении дефектов и недоделок N _______
от "__" ________ ____ г., а также Предписанием Государственного заказчика
по качеству работ N ____ от "__" ________ ____ г.
     2.  Стороны  признают,  что  на  дату  расторжения  Государственного
контракта  Генподрядчиком  надлежащим   образом   выполнены   работы   по
Государственному контракту в объеме, указанном  в  Акте  выверки  объемов
работ, фактически  выполненных  на  Объекте  N _______  от  __.__.200_ г.
(Приложение  N 1  к  настоящему  Соглашению,  далее  по  тексту  -   "Акт
выверки"), а также в Акте приема-передачи выполненных на Объекте работ от
N ____ от  __.__.200_ г.  (далее  по  тексту  -  "Акт  приема-передачи").
Стоимость  фактически  выполненных  к   моменту   подписания   настоящего
Соглашения Генподрядчиком работ, в соответствии со  Сметой,  составленной
на   основании   Акта   выверки   и   Акта   приема-передачи   составляет
_________________ руб. в т.ч. НДС 18% ________________.
     3.  Стороны  признают,  что  на  дату  расторжения  Государственного
контракта Государственным заказчиком перечислен  Генподрядчику  аванс  по
письменному запросу  Генподрядчика  в  порядке  п. 3.6.  Государственного
контракта в размере ________(__________________) рублей, в т.ч. НДС 18% -
_______(______________________) рублей.
     4.  Стороны  признают,  что  на  дату  расторжения  Государственного
контракта Государственным заказчиком перечислены Генподрядчику в качестве
оплаты работ по Государственному контракту денежные  средства  в  размере
______(____________) рублей, в т.ч. НДС 18% - _____(____________) рублей.
     5. Генподрядчик в  течение  5  (пяти)  календарных  дней  с  момента
подписания   настоящего   Соглашения   обязан   освободить   Объект    от
строительного мусора, привлеченных к выполнению работ строительных  машин
и механизмов, иного принадлежащего Генподрядчику имущества и сдать Объект
Государственному заказчику по Акту; сдать Государственному  заказчику  по
Акту  полный  комплект  полученной  в  ходе  исполнения  Государственного
контракта  проектно-сметной  документации,  а   также   полный   комплект
оформленной Генподрядчиком  в  течение  срока  действия  Государственного
контракта  исполнительной  документации  в  соответствии   с   п. 6.1.27.
Государственного контракта.
     6. С момента подписания настоящего Соглашения и/или предусмотренного
п. 6  настоящего  Соглашения  Акта  приема-передачи   выполненных   работ
Генподрядчик  несет  гарантийные  обязательства  в  объеме,  определенном
статьей 10 Государственного контракта.
     7. Денежные средства, подлежащие уплате Государственному заказчику в
соответствии с  настоящим  Соглашением  перечисляются  Генподрядчиком  по
следующим реквизитам:
_________________________________________________________________________
     8. Обязательства сторон,  возникшие  по  Государственному  контракту
N _________ от "__" _____________ 200_ г. на выполнение городского заказа
по _______________, за исключением гарантийных обязательств Генподрядчика
на выполненные до даты расторжения Контракта и принятые Заказчиком работы
и использованные при их выполнении материалы, конструкции,  оборудование,
а также обязательств по  перечислению  суммы  неустойки,  прекращаются  с
момента вступления в силу настоящего Соглашения.
     9.  За  просрочку  Генподрядчиком  исполнения  принятых  на  себя  в
соответствии   с   настоящим   Соглашением   обязательств    Генподрядчик
выплачивает Государственному  заказчику  неустойку  из  расчета  0,1%  от
подлежащей уплате Генподрядчиком в соответствии с  настоящим  Соглашением
денежной суммы, за каждый день просрочки.
     10.   Иных   претензий    относительно    исполнения    обязательств
Государственному контракту N _____ от "__" ________ 200_ г. на выполнение
городского заказа по _____________________ Стороны друг к другу не имеют.
     11. Настоящее Соглашение  составлено  в  двух  экземплярах,  имеющих
равную юридическую силу - по одному для каждой из сторон,  и  вступает  в
силу с  момента  его  регистрации  в  ЕАИСТ  в  порядке,  предусмотренном
действующим законодательством г. Москвы.
     12. Приложения к настоящему Соглашению:
     12.1. Приложение N 1 - Акт выверки объемов работ
     12.2. Приложение N 2 - Смета на основании акта выверки объемов работ
     12.3. Приложение N 3  -  Акт  сверки  взаимных  расчетов  на  момент
подписания соглашения
     12.4. Приложение N 4 - Расчет процентов по неустойке.
     12.5. Приложение N 5 -  Акт  об  обнаружении  дефектов  и  недоделок
N ____ от "__" ___________ ____ г.
     12.6. Приложение N 6 -  Предписание  Государственного  заказчика  по
качеству работ N ____ от "__" ___________ ____ г.
     12.7. ______________________________________________________________
     13. Адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон:
     Государственный заказчик:
     Генподрядчик:

Государственный                                              Генподрядчик
заказчик
___________________________                   ___________________________
           Ф.И.О.                                        Ф.И.О.

Приложение N 4.7
к регламенту


Расторжение гос. контракта по соглашению сторон в связи с нарушением генподрядчиком требований по качеству выполнения работ


Данная форма применяется в случае, если - к моменту подписания соглашения
Генподрядчик устранил дефекты, но   с  нарушением  срока,  установленного
Предписанием (взыскание неустойки по п. 12.4. Гос. контракта).

                                Соглашение
  о расторжении Государственного контракта N ____ от "__" _____ 200_ г.
  на выполнение городского заказа по _________________________________.

г. Москва                                         "__" __________ 200_ г.

     Государственное   учреждение   Департамента   капитального   ремонта
жилищного фонда по АО, именуемое в дальнейшем "Государственный заказчик",
в лице директора _____________________, действующего на основании Устава,
с одной стороны, и _________________ "__________", именуемое в дальнейшем
"Генподрядчик", в лице генерального директора _____________, действующего
на основании Устава, с другой стороны, далее именуемые "Стороны", в связи
с    неисполнением/ненадлежащим    исполнением    Генподрядчиком    своих
обязательств, предусмотренных  Государственным  контрактом  N _______  от
"__" ______ 200_ г. на выполнение городского заказа по _________________,
в соответствии с п.п. 6.1. и 14.8. Государственного  контракта  заключили
настоящее Соглашение о нижеследующем:
     1. Стороны договорились расторгнуть Государственный контракт N _____
от "__" _____ 200_ г. на выполнение городского заказа по ________________
с  момента  регистрации  настоящего  Соглашения  в   ЕАИСТ   в   порядке,
предусмотренном действующим законодательством г. Москвы.
     Настоящим   Стороны   признают,   что   основанием   к   расторжению
Государственного контракта послужило неисполнение/ненадлежащее исполнение
Генподрядчиком  п. 6.1.  Государственного   контракта   применительно   к
качеству  работ  и/или  технологии  проведения  работ  в  соответствии  с
требованиями   Государственного   контракта,   проектной    документации,
стандартов, строительных норм и  правил,  а  также  иных  действующих  на
территории  РФ  и  города Москвы  нормативно-правовых   актов.   Перечень
ненадлежащим  образом   выполненных   Генподрядчиком   работ   установлен
подписанным Сторонами Актом об обнаружении дефектов и недоделок N ____ от
"__" __________ ____ г., а также Предписанием Государственного  заказчика
по качеству работ N ____ от "__" __________ ____ г.
     2.  Стороны  признают,  что  на  дату  расторжения  Государственного
контракта  Генподрядчиком  надлежащим   образом   выполнены   работы   по
Государственному контракту в объеме, указанном  в  Акте  выверки  объемов
работ,  фактически  выполненных  на  Объекте  N _____  от   __.__.200_ г.
(Приложение  N 1  к  настоящему  Соглашению,  далее  по  тексту  -   "Акт
выверки"), а также в Акте приема-передачи выполненных на Объекте работ от
N _____ от __.__.200_ г.  (далее  по  тексту  -  "Акт  приема-передачи").
Стоимость  фактически  выполненных  к   моменту   подписания   настоящего
Соглашения Генподрядчиком работ, в соответствии со  Сметой,  составленной
на   основании   Акта   выверки   и   Акта   приема-передачи   составляет
__________________________ руб. в т.ч. НДС 18% _________________________.
     3.  Стороны  признают,  что  на  дату  расторжения  Государственного
контракта Государственным заказчиком перечислен  Генподрядчику  аванс  по
письменному запросу  Генподрядчика  в  порядке  п. 3.6.  Государственного
контракта в размере _____(_______________)  рублей,  в  т.ч.  НДС  18%  -
_______(______________________) рублей
     4.  Стороны  признают,  что  на  дату  расторжения  Государственного
контракта Государственным заказчиком перечислены Генподрядчику в качестве
оплаты работ по Государственному контракту денежные  средства  в  размере
______(____________) рублей, в т.ч. НДС 18% - _____(____________) рублей.
     5.  Генподрядчик,  в  соответствии   с   п. 12.4.   Государственного
контракта, в течение 10 (десяти) календарных дней  с  момента  подписания
настоящего Соглашения перечисляет Государственному заказчику неустойку за
задержку устранения дефектов в работах  и  конструкциях,  против  сроков,
предусмотренных Актом об обнаружении дефектов и  недоделок  N _______  от
"__" _________ ____ г., а также Предписанием по качеству работ N _____ от
"__" _______________. Размер неустойки, подлежащей уплате в  соответствии
с настоящим Соглашением, составляет ________________________________ руб.
и подтверждается подписанным  Сторонами  Расчетом  неустойки,  являющимся
неотъемлемой частью настоящего Соглашения.
     6. Генподрядчик в  течение  5  (пяти)  календарных  дней  с  момента
подписания   настоящего   Соглашения   обязан   освободить   Объект    от
строительного мусора, привлеченных к выполнению работ строительных  машин
и механизмов, иного принадлежащего Генподрядчику имущества и сдать Объект
Государственному заказчику по Акту; сдать Государственному  заказчику  по
Акту  полный  комплект  полученной  в  ходе  исполнения  Государственного
контракта  проектно-сметной  документации,  а   также   полный   комплект
оформленной Генподрядчиком  в  течение  срока  действия  Государственного
контракта  исполнительной  документации  в  соответствии   с   п. 6.1.27.
Государственного контракта.
     7. С момента подписания настоящего Соглашения и/или предусмотренного
п. 6  настоящего  Соглашения  Акта  приема-передачи   выполненных   работ
Генподрядчик  несет  гарантийные  обязательства  в  объеме,  определенном
статьей 10 Государственного контракта.
     8. Денежные средства, подлежащие уплате Государственному заказчику в
соответствии с  настоящим  Соглашением  перечисляются  Генподрядчиком  по
следующим реквизитам:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
     9. Обязательства сторон,  возникшие  по  Государственному  контракту
N ______ от "__" ________________ 200_ г. на выполнение городского заказа
по _______________, за исключением гарантийных обязательств Генподрядчика
на выполненные до даты расторжения Контракта и принятые Заказчиком работы
и использованные при их выполнении материалы, конструкции,  оборудование,
а также обязательств по  перечислению  суммы  неустойки,  прекращаются  с
момента вступления в силу настоящего Соглашения.
     10. За  просрочку  Генподрядчиком  исполнения  принятых  на  себя  в
соответствии   с   настоящим   Соглашением   обязательств    Генподрядчик
выплачивает Государственному  заказчику  неустойку  из  расчета  0,1%  от
подлежащей уплате Генподрядчиком в соответствии с  настоящим  Соглашением
денежной суммы, за каждый день просрочки.
     11.   Иных   претензий    относительно    исполнения    обязательств
Государственному контракту N _____ от "__" ________ 200_ г. на выполнение
городского заказа по _____________________ Стороны друг к другу не имеют.
     12. Настоящее Соглашение  составлено  в  двух  экземплярах,  имеющих
равную юридическую силу - по одному для каждой из сторон,  и  вступает  в
силу с  момента  его  регистрации  в  ЕАИСТ  в  порядке,  предусмотренном
действующим законодательством г. Москвы.
     13. Приложения к настоящему Соглашению:
     13.1. Приложение N 1 - Акт выверки объемов работ
     13.2. Приложение N 2 - Смета на основании акта выверки объемов работ
     13.3. Приложение N 3  -  Акт  сверки  взаимных  расчетов  на  момент
подписания соглашения
     13.4. Приложение N 4 - Расчет процентов по неустойке.
     13.5. Приложение N 5 -  Акт  об  обнаружении  дефектов  и  недоделок
N ____ от "__" _____________ ____ г.
     13.6. Приложение N 6 -  Предписание  Государственного  заказчика  по
качеству работ N ____ от "__" _____________ ____ г.
     13.7. ______________________________________________________________
     14. Адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон:
     Государственный заказчик:
     Генподрядчик:

Государственный                                              Генподрядчик
заказчик
___________________________                   ___________________________
           Ф.И.О.                                        Ф.И.О.

Приложение N 4.8
к регламенту


                                Соглашение
  о расторжении Государственного контракта от "__" ______ 2009 г. N ____
         на осуществление авторского надзора за выполнением работ
         по капитальному ремонту многоквартирного дома по адресу:
             г. Москва, ____________________________________

г. Москва                                         "__" __________ 2009 г.

     Государственное   учреждение   Департамента   капитального   ремонта
жилищного фонда по АО/Жилкооперация, именуемое в дальнейшем "Заказчик", в
лице директора _______________________________, действующего на основании
Устава, с одной стороны, и ____________________________________, лицензия
N _____ от "__" _________ 200_ г.), именуемое в дальнейшем "Исполнитель",
в лице директора _____________________, действующего на основании Устава,
с другой стороны,  далее  именуемые  "Стороны",  в  соответствии  с  п. 1
ст. 451 ГК РФ, заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:
     1. Государственный контракт от "__" ____________ 2009 г. N _________
на осуществление авторского надзора за выполнением работ по  капитальному
ремонту многоквартирного дома по адресу: г. Москва, ____________________,
расторгается в связи с расторжением Государственного контракта N _____ от
"__" _________ 20__ г. на _________________________ с момента регистрации
настоящего Соглашения в ЕАИСТ.
     2. Обязательства сторон, возникшие по Государственному контракту  от
"__" __________ 2009 г. N _________ на осуществление  авторского  надзора
за выполнением работ по капитальному  ремонту  многоквартирного  дома  по
адресу: г. Москва, _______________________________ прекращаются с момента
вступления в силу настоящего Соглашения.
     3.    Претензий    относительно    исполнения    обязательств     по
Государственному контракту от  "__"  __________  2009 г.  N _________  на
осуществление авторского надзора за  выполнением  работ  по  капитальному
ремонту многоквартирного дома по адресу: г. Москва, ____________________,
Стороны друг к другу не имеют.
     4.   Приложение   N 1   к   настоящему   Соглашению   (Акт    сверки
взаиморасчетов), является неотъемлемой частью настоящего Соглашения.
     5. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его регистрации  в
ЕАИСТ.
     6. Настоящее  Соглашение  составлено  в  двух  экземплярах,  имеющих
равную юридическую силу - по одному для каждой из сторон.
     7. Адреса и банковские реквизиты Сторон:
     Заказчик:
     Исполнитель:

Заказчик                                                      Исполнитель
___________________________                   ___________________________
           Ф.И.О.                                        Ф.И.О.

Приложение N 5
к регламенту


Государственное учреждение департамента капитального ремонта жилищного фонда по АО, ГУ "Жилкооперация"
(ГУ ДКРЖФ ПО АО)


г. Москва                                      от "___"__________200___г.

                                 Приказ N 
                       "О создании рабочей комиссии"

     В целях документального  подтверждения  объемов  выполненных   работ
подрядными организациями на объекте по адресу:___________________________
и составления и подписания актов контрольного обмера по данному объекту

Приказываю:
     1. Создать рабочую комиссию в составе:
     Председатель - начальник отдела ППРиТН за ККР -_________
     Члены комиссии:
     заместитель начальника отдела ППРиТН за ККР-___________;
     технадзор отдела ППРиТН за ККР    в  соответствии   с   закреплением
объектов.
     2. Утверждение актов контрольного обмера оставляю за собой.
     3. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор                                                           Ф.И.О.

     Примечание: Данный приказ составляется  в  случае  отказа  подрядной
организации в подписании акта контрольного обмера.

Приложение N 6
к регламенту


Государственное учреждение департамента капитального ремонта жилищного
Фонда по АО, ГУ "Жилкооперация" (ГУ ДКРЖФ ПО АО)


г. Москва                                      от "___"__________200___г.

                                   Приказ N 
                           "О создании комиссии"

     В целях     документального   подтверждения  выявленных  дефектов  в
результате проведения работ на объекте по адресу: _______________________
и составления и подписания дефектных актов по соответствующим объектам.

Приказываю:
     1. Создать рабочую комиссию в составе:
     Председатель - начальник отдела ППРиТН за ККР -_________
     Члены комиссии:
     заместитель начальника отдела ППРиТН за ККР -___________;
     технадзор  отдела  ППРиТН  за  ККР  в  соответствии  с  закреплением
объектов.
     2. Утверждение дефектных актов оставляю за собой.
     3. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор                                                           Ф.И.О.

Приложение N 7
к регламенту


Государственное учреждение департамента капитального ремонта жилищного
фонда по АО, ГУ "Жилкооперация"
(ГУ ДКРЖФ ПО АО)


г. Москва                                      от "___"__________200___г.

                                    Приказ N 
                              "О создании комиссии"

     В целях     документального  подтверждения  отставания  от   графика
производства работ на  объекте   по   адресу:___________________________и
составления и подписания актов простоя по соответствующим объектам.

Приказываю:
     1. Создать рабочую комиссию в составе:
     Председатель - начальник отдела ППРиТН за ККР -_________
     Члены комиссии:
     заместитель начальника отдела ППРиТН за ККР-___________;
     технадзор   отдела ППРиТН за ККР  в   соответствии   с  закреплением
объектов.
     2. Утверждение актов простоя оставляю за собой.
     3. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор                                                           Ф.И.О.

Информация об изменениях:

Распоряжением Департамента капитального ремонта жилищного фонда г. Москвы от 31 августа 2009 г. N 07-14-487/9 настоящее приложение изложено в новой редакции

См. текст приложения в предыдущей редакции


Приложение N 8
к регламенту

(с изменениями от 31 августа 2009 г.)


На бланке Государственного заказчика

                                                   Генеральному директору
                                                   ООО "________________"
                                                                      ФИО

                      Уважаемый _________________!

     В связи  с  невыполнением  требований  об  устранении  срыва  сроков
проведения работ (либо указать иную причину расторжения  Государственного
контракта) по Государственному контракту N _____ от "__" ________ 2008 г.
на объекте по адресу: ______________________________ прошу Вас прекратить
производство всех работ на объекте в течение 1  (одного)  дня  с  момента
получения настоящего уведомления и явиться "__" ______ 2008 г. в __ часов
__ минут на указанный выше объект  лично  для  составления  акта  выверки
объемов работ. В целях оперативного оформления документов при себе  прошу
иметь печать ООО "_______________".
     В случае  направления  полномочного  представителя  организации  для
оформления  Акта  выверки  объемов  работ,  прошу  предоставить   данному
представителю доверенность от ООО "______________" с указанием паспортных
данных представителя и перечня полномочий  для  оформления  вышеуказанных
документов. Данная доверенность будет приложена к  Акту  выверки  объемов
работ для подтверждения полномочий представителя.
     В случае неявки представителя от Вашей стороны, ГУ  ДКР  по  АО,  ГУ
"Жилкооперация" будет вынуждено привлечь к  фиксации  объема  выполненных
работ на объекте независимую экспертную организацию.

Директор                                                           Ф.И.О.

Информация об изменениях:

Распоряжением Департамента капитального ремонта жилищного фонда г. Москвы от 31 августа 2009 г. N 07-14-487/9 настоящее приложение изложено в новой редакции

См. текст приложения в предыдущей редакции


Приложение N 9
к регламенту

(с изменениями от 31 августа 2009 г.)


                                                                Утверждаю
                                      ___________________________________
                                           (директор ГУ ДКРЖФ по АО)
                                      ___________________________________
                                      ___________________________________
                                      ____________  _____________________
                                       (подпись)     (фамилия, инициалы)
                                      "____" ___________________ 20___ г.

                                    Акт
   об обнаружении дефектов и недоделок на объекте капитального ремонта
                  по адресу: __________________________

"__" __________ 20__ г.                                         г. Москва

     Инженер ГУ ДКР по АО, ГУ "Жилкооперация" ____________ при проведении
технического   надзора,   и   контроля  проведения   строительных   работ
Генподрядчиком _____________________________ по комплексному капитальному
ремонту жилого дома расположенного по адресу: Москва, ___________________
в присутствии представителя(ей) Генподрядчика __________________________,
действовавшего(ших) на основании доверенности N _____ от _______________,
выданной ________________________________(ФИО и должность лица, выдавшего
доверенность), составили настоящий акт  о  том,  что  в процессе проверки
состояния работ по проведения капитального ремонта жилого дома по адресу:
________________________________________ были выявлены следующие дефекты:
     - __________________________________________________________________
     - __________________________________________________________________

Замечания Заказчика:_____________________________________________________
Замечания Генподрядчика:_________________________________________________

     Настоящий акт составлен в 2 (двух) подлинных экземплярах, по  одному
для каждой из Сторон Государственного контракта.

     Подписи членов комиссии:
                              ________________ __________________________
                                 (подпись)       (фамилия, инициалы)
                              ________________ __________________________
                                 (подпись)       (фамилия, инициалы)
                              ________________ __________________________
                                 (подпись)       (фамилия, инициалы)

     Приложение:
     1. Доверенность
     2. Фотографии

Информация об изменениях:

Распоряжением Департамента капитального ремонта жилищного фонда г. Москвы от 31 августа 2009 г. N 07-14-487/9 настоящее приложение изложено в новой редакции

См. текст приложения в предыдущей редакции


Приложение N 10
к регламенту

(с изменениями от 31 августа 2009 г.)


                                                                Утверждаю
                                      ___________________________________
                                           (директор ГУ ДКРЖФ по АО)
                                      ___________________________________
                                      ___________________________________
                                      ____________  _____________________
                                       (подпись)     (фамилия, инициалы)
                                                  "__" __________ 20__ г.

                               Акт простоя

г. Москва                                         "__" __________ 200_ г.

     Инженер ГУ ДКР по АО, ГУ "Жилкооперация" ___________________________
при проведении технического надзора, и контроля  проведения  строительных
работ Генподрядчиком _______________________ по комплексному капитальному
ремонту жилого дома расположенного по адресу: Москва, ___________________
в присутствии представителя(ей) Генподрядчика ___________________________
действовавшего(-ших) на основании доверенности N ____ от _______________,
выданной ________________ (ФИО и должность лица, выдавшего доверенность),
составлен акт  в  том,  что  работы  на  объекте   капитального  ремонта,
расположенного по адресу: ____________________________ не ведутся/ведутся
с отставанием от графика на ____ дней.

этап, подэтап работ

дата окончания работ по графику

количество дней просрочки

стоимость этапа, подэтапа без НДС с учетом тендерного снижения






Замечания Заказчика: ____________________________________________________
Замечания Генподрядчика: ________________________________________________

     Настоящий акт составлен в 2 (двух) подлинных экземплярах, по  одному
для каждой из Сторон Государственного контракта.

     Подписи членов комиссии:
                              ________________ __________________________
                                 (подпись)       (фамилия, инициалы)
                              ________________ __________________________
                                 (подпись)       (фамилия, инициалы)
                              ________________ __________________________
                                 (подпись)       (фамилия, инициалы)

     Приложение:
     1. ____________________________
     2. ____________________________

Приложение N 11
к регламенту


Справка
по судебным процессам с участием ГУ ДКРЖФ по АО, ГУ "Жилкооперация"


N п/п

Наименование суда

стороны

предмет спора

цена иска

стадия процесса

примечание

дата, время судебного заседания


















Директор                                                           Ф.И.О.

Исп.


Приложение N 12
к регламенту


На бланке организации

Доверенность

Дата прописью

     Настоящей    доверенностью ________________ в     лице  Генерального
директора _________________,     действующего   на   основании    Устава,
уполномочивает ___________________   (паспорт   серия _____ N __________,
выдан __________________, зарегистрирован    по  адресу: _______________)
представлять    интересы________________в     Государственном  учреждении
Департамента       капитального   ремонта   жилищного  фонда  по  АО,  ГУ
"Жилкооперация" по вопросу выполнения ___________ функций  Подрядчика  по
государственному контракту N _______от "___"________200__года,  для  чего
предоставляю    право   совершать  любые  юридически  значимые  действия,
подписывать    от  имени____________акты,  протоколы  и  иные  документы,
составленные во исполнение данного поручения.
     Доверенность выдана сроком на один год, без права передоверия.
     Подпись___________________ удостоверяю.

Генеральный директор                                               Ф.И.О.

Приложение N 13
к регламенту


Государственное учреждение департамента капитального ремонта жилищного
фонда по АО, ГУ "Жилкооперация"
(ГУ ДКРЖФ ПО АО)


г. Москва                                      от "___"__________200___г.

                                     Приказ N 
               "О назначении сотрудников отдела ККР ответственными
                         за ведение работ на объектах"

     В целях обеспечения контроля и надзора  за  производством  работ  на
объектах капитального ремонта

приказываю:
1. Назначить ответственным________________(Ф.И.О.) на следующих объектах:
_______/Государственный контракт N ____от_______
_______/Государственный контракт N ____от_______
_______/Государственный контракт N ____от_______
2. Назначить ответственным________________(Ф.И.О.) на следующих объектах:
_______/Государственный контракт N ____от_______
_______/Государственный контракт N ____от_______
_______/Государственный контракт N ____от_______
3. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор                                                           Ф.И.О.

Информация об изменениях:

Распоряжением Департамента капитального ремонта жилищного фонда г. Москвы от 31 августа 2009 г. N 07-14-487/9 настоящее приложение изложено в новой редакции

См. текст приложения в предыдущей редакции


Приложение N 14
к регламенту

(с изменениями от 31 августа 2009 г.)


                                                    Утверждаю
                                      ___________________________________
                                           (директор ГУ ДКРЖФ по АО)
                                      ___________________________________
                                      ___________________________________
                                      ____________  _____________________
                                       (подпись)     (фамилия, инициалы)
                                      "____" ___________________ 20___ г.

                                    Акт
             приема-передачи проектно-сметной документации
     по Государственному контракту N ________ от "__" ________ 20__ г.

г. Москва                                         "__" __________ 20__ г.

     Государственное учреждение города Москвы "________________________",
                                               наименование учреждения
именуемое в дальнейшем "Заказчик", в лице ______________________________,
                                              фамилия, имя, отчество,
                                             должность представителя
действующего на основании ______/Доверенности N __от "__" ______ 20__ г.;
_________________________________________________________________________
                           наименование Генподрядчика
именуемое в дальнейшем "Генподрядчик", в лице __________________________,
                                                фамилия, имя, отчество,
                                                должность представителя
действующего на основании ________/Доверенности N __ от "__" ___ 20__ г.;
при совместном упоминании именуемые "Стороны", во исполнение п. _________
Государственного контракта N _______ от "__" __________ 20__ г. (далее по
тексту  -   "Государственный   контракт"),    составили   настоящий   Акт
приема-передачи проектно-сметной документации (далее по   тексту - Акт) о
нижеследующем:
     1. В соответствии с п. ________ Государственного контракта Заказчик/
Генподрядчик   передает,  а   Генподрядчик/Заказчик  принимает   комплект
проектно-сметной документации по объекту: _______________(далее по тексту
- Объект) в следующем составе:
     1. ____________________________-__(_______) экземпляра на __(______)
листах.
     2. ____________________________-__(_______) экземпляра на __(______)
листах.
     3. ____________________________-__(_______) экземпляра на __(______)
листах.
     2. Генподрядчик/Заказчик    к     составу,    объему    и   качеству
проектно-сметной документации претензий не имеет.
     3. Настоящий акт составлен  в  2 (двух)  подлинных экземплярах,   по
одному для каждой из Сторон Государственного контракта.  Приложения     к
настоящему Акту являются его неотъемлемой частью.

     Подписи Сторон:
От Заказчика     ________________/______________/ "__"____________20___г.
От Генподрядчика ________________/______________/ "__"____________20___г.

     Приложения:
     1. _________________________________________________________________
     2. _________________________________________________________________
     3. _________________________________________________________________

Приложение N 15
к регламенту


Информация
по претензионной работе по государственным контрактам


N п/п

Номер претензии и кому предъявляется

N контракта и адрес

Начало работ

Окончание работ

Период просрочки

По графику

По акту открытия

По графику

По акту приемки











Директор                                                           Ф.И.О.

Исп.

Информация об изменениях:

Распоряжением Департамента капитального ремонта жилищного фонда г. Москвы от 31 августа 2009 г. N 07-14-487/9 настоящее приложение изложено в новой редакции

См. текст приложения в предыдущей редакции


Приложение N 16
к регламенту

(с изменениями от 31 августа 2009 г.)


                                                                Утверждаю
                                      ___________________________________
                                           (директор ГУ ДКРЖФ по АО)
                                      ___________________________________
                                      ___________________________________
                                      ____________  _____________________
                                       (подпись)     (фамилия, инициалы)
                                      "____" ___________________ 20___ г.

                                   Акт
    выверки объемов работ на объекте: _______________________________
      по Государственному контракту N ____ от "__" ________ 20__ г.

г. Москва                                         "__" __________ 20__ г.

     Комиссия в составе:
     1. Представителя(ей)     Заказчика  -  Государственного   учреждения
города Москвы "_________________________________________________________"
                         наименование учреждения
- ______________________________________________________________________,
                фамилия, имя, отчество, должность представителя
действующего на основании Доверенности N ___ от "__" __________ 20__ г.;
     2. Представителя(ей) Генподрядчика - _______________________________
                                            наименование Генподрядчика
- ______________________________________________________________________,
              фамилия, имя, отчество, должность представителя
действующего на основании Доверенности N ____ от "__" __________ 20__ г.,
выданной ________________ (ФИО и должность лица, выдавшего доверенность);
     3. _________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
     4. _________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
     5. _________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
________________________________________________________________________,
     во исполнение положений Государственного контракта N______________от
"__" ________ 20__ г. (далее по    тексту -  "Государственный контракт"),
составили настоящий Акт выверки объемов работ (далее по   тексту - "Акт")
на объекте: ________________________________ (далее по тексту - "Объект")
о нижеследующем:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

Замечания Заказчика: ____________________________________________________
Замечания Генподрядчика: ________________________________________________
Замечания _________: ____________________________________________________

     Настоящий акт составлен в 2 (двух) подлинных экземплярах, по  одному
для каждой из Сторон Государственного  контракта,  и  свидетельствует  об
объеме фактически выполненных работ на Объекте. Настоящий Акт не является
актом приема-передачи выполненных работ.

     Подписи членов Комиссии:
От Заказчика     ____________/__________________/ "__" __________ 20__ г.
От Генподрядчика ____________/__________________/ "__" __________ 20__ г.
От "___________" ____________/__________________/ "__" __________ 20__ г.
От "___________" ____________/__________________/ "__" __________ 20__ г.
От "___________" ____________/__________________/ "__" __________ 20__ г.

     Приложения:
     1. _________________________________________________________________
     2. _________________________________________________________________

Приложение N 17
к регламенту


Расчет
штрафных санкций за нарушение сроков производства работ по______
по состоянию на__________


N

п/ п

Наименование подрядной организации

АО

N и дата контракта

Адрес

Стоимость работ по контракту

Стоимость невыполненных работ

Срок окончания этапа работ по контракту

Период просрочки

Сумма штрафных санкций






















Директор                                                          Ф.И.О.

Исп.

Информация об изменениях:

Распоряжением Департамента капитального ремонта жилищного фонда г. Москвы от 31 августа 2009 г. N 07-14-487/9 настоящее приложение изложено в новой редакции

См. текст приложения в предыдущей редакции


Приложение N 18
к регламенту
(с изменениями от 31 августа 2009 г.)


                                                                Утверждаю
                                      ___________________________________
                                           (директор ГУ ДКРЖФ по АО)
                                      ___________________________________
                                      ___________________________________
                                      ____________  _____________________
                                       (подпись)     (фамилия, инициалы)
                                      "____" ___________________ 20___ г.

                                    Акт
                          об устранении недостатков
       на объекте: _______________________________________________
       по Государственному контракту N ____ от "__" ______ 20__ г.

г. Москва                                         "__" __________ 20__ г.

     Комиссия в составе:
     1. Представителя(ей) Заказчика - Государственного учреждения  города
Москвы "________________________________________________________________"
                          наименование учреждения
- ______________________________________________________________________,
             фамилия, имя, отчество, должность представителя
действующего на основании Доверенности N ____ от "__" ___________ 20__ г.
выданной ________________ (ФИО и должность лица, выдавшего доверенность);
     2. Представителя(ей) Генподрядчика - _______________________________
                                             наименование Генподрядчика
- ______________________________________________________________________,
               фамилия, имя, отчество, должность представителя
действующего на основании Доверенности N ___ от "__" ___________ 20__ г.,
выданной ________________ (ФИО и должность лица, выдавшего доверенность);
     3. _________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
     4. _________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
     5. _________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
________________________________________________________________________,
во   исполнение   положений Государственного контракта N _____________ от
"__" ________ 20__ г. (далее по   тексту -   "Государственный контракт"),
составили настоящий Акт  об  устранении замечаний   Заказчика   (далее по
тексту - "Акт") на объекте: _____________________________________________
(далее по тексту - "Объект") о нижеследующем:
     Недостатки, зафиксированные в Акте простоя "__" ______ 20__ г. /Акте
об обнаружении дефектов и  недоделок  на  объекте капитального ремонта от
"__" ________ 20__ г., устранены Генподрядчиком в следующем объеме:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

Отметка о соблюдении сроков устранения:__________________________________
Замечания Заказчика:_____________________________________________________
Замечания Генподрядчика:_________________________________________________
Замечания___________:____________________________________________________

     Настоящий акт составлен в 2 (двух) подлинных экземплярах, по  одному
для каждой из Сторон Государственного контракта. Приложения к  настоящему
Акту являются его неотъемлемой частью.

     Подписи членов Комиссии:
От Заказчика     ____________/__________________/ "__" __________ 20__ г.
От Генподрядчика ____________/__________________/ "__" __________ 20__ г.
От "___________" ____________/__________________/ "__" __________ 20__ г.
От "___________" ____________/__________________/ "__" __________ 20__ г.
От "___________" ____________/__________________/ "__" __________ 20__ г.

     Приложения:
     1. _________________________________________________________________
     2. _________________________________________________________________

Приложение N 19
к регламенту


                                    Акт
                        приема-передачи документов

г. Москва                                       "___"______________20__г.

"______________________________________________________________________",
                      наименование организации
в лице__________________________________________________________________,
фамилия, имя, отчество, должность представителя, реквизиты   доверенности
именуемое в дальнейшем "Сторона 1"
"______________________________________________________________________",
                        наименование организации
в лице__________________________________________________________________,
         фамилия, имя, отчество, должность представителя, реквизиты
                                доверенности
именуемое в дальнейшем "Сторона 2"
составили настоящий Акт приема-передачи     документов (далее по тексту -
Акт) о нижеследующем:
     1. Во исполнение____________________________________________________
                               основание передачи документов
Сторона 1 передает, а Сторона 2 принимает документы в следующем составе:
     1. ______________________________________-__(______) экземпляра на__
     (_____) листах.
     2. ______________________________________-__(______) экземпляра на__
     (_____) листах.
     3. ______________________________________-__(______) экземпляра на__
     (_____) листах.
     2. Сторона 2 к составу и объему документов претензий не имеет.
Настоящий акт составлен в 2 (двух) подлинных экземплярах, по одному   для
каждой из Сторон. Приложения к настоящему Акту являются его  неотъемлемой
частью.

Подписи Сторон:
От Стороны 1____________________/_______________/ "__"____________20___г.
От Стороны 2 ___________________/_______________/ "__"____________20___г.

Приложения:
1._______________________________________________________________________
2._______________________________________________________________________
3._______________________________________________________________________

Приложение N 20
к регламенту


                                    Акт
                   контрольного изъятия образца материала,
             графических изображений, товарного знака, маркировки,
        идентификационного кода строительного материала применяемого
                      при проведении капитального ремонта

"__"________2009 г.                                             г. Москва

     Инженер ГУ ДКР по АО, ГУ "Жилкооперация"______________при проведении
технического    надзора,  и   контроля проведения    строительных   работ
Генподрядчиком ___________________ по комплексному капитальному   ремонту
жилого дома расположенного по адресу: Москва, __________________________в
присутствии представителя(ей) Генподрядчика______________________________
________________________________________________________________________,
действовавшего(ших) на основании доверенности N ___________ от _________,
выданной ________________(ФИО и должность лица, выдавшего  доверенность),
произвел:________________________________________________________________
(описывается что изымается, откуда, наименование, цифры штрих кода, какое
графическое    идентификационное   изображение (графическое   изображение
товарного знака) с упаковки какого  материала изъято, в каком количестве,
в случае изъятия материала описывается его наименование, вид и количество
изъятого, во что  упакован  и  чем   опечатан, при каких видах работ и на
каком участке   проведения строительных   работ  применялся,   материал в
отношении которого производится процедура контрольного изъятия образцов и
графических    идентификационных    изображений,   при   фотографировании
указывается марка фотоаппарата, модель, и что фотографировалось)
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

Представитель(и) ГУ ДКР по ЮАО  ________________     __________
                                                      подпись
                                ________________     __________
                                                      подпись

Представитель(и) Генподрядчика  ______________       __________
                                                       подпись

Приложение N 21
к регламенту


                                    Акт
             контрольной проверки количества рабочих привлеченных,
                    для выполнения строительных работ

"___"___________2009 г.                                         г. Москва

     Инженер ГУ ДКР по АО, ГУ "Жилкооперация"______________при проведении
технического     надзора,    и контроля   проведения  строительных  работ
Генподрядчиком ______________________________по комплексному капитальному
ремонту жилого дома расположенного по адресу: Москва, ___________________
в присутствии представителя(ей) Генподрядчика____________________________
______________ , действовавшего(ших) на основании доверенности N _____ от
_______________, выданной (ФИО и должность лица, выдавшего доверенность),
установил: (описывается, при  каких видах   работ и   на  каком   участке
проведения строительных  работ   какое  количество   рабочих  и     какой
организации   задействовано,   при  фотографировании   указывается  марка
фотоаппарата, модель, и что фотографировалось)
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________


Представитель(и) ГУ ДКР по ЮАО, ГУ "Жилкооперация"_______________________
                                                         подпись
Представитель(и) Генподрядчика ____________________     ______________
                                                         подпись
                               ____________________     _______________
                                                          подпись
                               ____________________     _______________
                                                          подпись

Приложение N 22
к регламенту


Отказ от работ


     Я, Ф.И.О. (паспортные      данные),   ответственный  квартиросъемщик
/арендатор/ собственник квартиры N ________ по адресу: _________________,
отказываюсь от установки пластиковых окон/ монтажа балконного  остекления
(указывается     вид   работ,   от   которых     отказываются) по причине
________________________________________________________________________.

Дата                                                             Подпись

Приложение N 23
к регламенту


                                     Акт
                   фиксации отказа в допуске в квартиру

"___"___________2009 г.                                     г. Москва

     Инженер ГУ ДКР по АО/ ГУ "Жилкооперация"______________при проведении
технического   надзора    и   контроля   проведения  строительных   работ
Генподрядчиком _____________________________ по комплексному капитальному
ремонту жилого дома расположенного по адресу: Москва, ___________________
__________________________ в присутствии представителя(ей)  Генподрядчика
________________________________________________ , действовавшего(ших) на
основании доверенности N _________ от ____________________, представителя
эксплуатирующей организации "_____" ________________________, установили,
что жильцы квартиры N ______________________ по адресу: ________________,
препятствуют  проведению     строительных  работ  в  квартире,  а  именно
______________________________(описываются действия жильцов).

Представитель(и) ГУ ДКР по ЮАО/ ГУ "Жилкооперация"_______________________
                                                            подпись

Представитель(и) Генподрядчика ____________________     _________________
                                                            подпись
                               ____________________     _______________
                                                          подпись
                               ____________________     _______________
                                                          подпись

Представитель эксплуатирующей организации "____"________      _________
                                                               подпись

Информация об изменениях:

Распоряжением Департамента капитального ремонта жилищного фонда г. Москвы от 31 августа 2009 г. N 07-14-487/9 настоящее приложение дополнено приложением 24


Приложение 24
к регламенту


                На бланке Государственного заказчика

                                                             Руководителю
                                                      ___"______________"
                                                             И.О. Фамилия

                               Уведомление
                 об одностороннем отказе от исполнения
              Государственного контракта N____от__.__.20__г.

     В связи с нарушением ______ "_____" обязательств по Государственному
контракту N _________от __.__.20__ г. (далее по тексту - "Государственный
контракт") на выполнение работ по капитальному  ремонту  многоквартирного
дома по адресу: ______________________________________ (далее по тексту -
"Объект"), выразившемся в ______________________________________________,
суть нарушения условий контракта в  соответствии  с  п.п. 14.8.1.-14.8.5.
контракта что подтверждается ____________________________________________
________________________________________________________________________,
            перечень доказательств, фиксирующих нарушения
на основании п.п.__, __, 14.8. Государственного контракта,   ст. 715, 717
ГК РФ,      ГУ ДКР ЖФ    города Москвы по    АО/ Жилкооперация,   являясь
Государственным заказчиком по Государственному контракту, уведомляет  Вас
о своем отказе от исполнения Государственного контракта в   одностороннем
внесудебном порядке. На основании изложенного, руководствуясь п.п.___14.8
Государственного контракта, ст.ст. 715, 717,____ГК РФ просим Вас:
     В соответствии с     п. 14.8.   считать   Государственный   контракт
расторгнутым с "__"____________ 2009 г. (не менее 5 (пяти) рабочих дней с
момента направления уведомления).  К указанной дате прошу в полном объеме
выполнить  обязательства,    возложенные на Генподрядчика Государственным
контрактом  в связи   с  прекращением действия Государственного контракта
(освободить    Объект  от строительного мусора, привлеченных к выполнению
работ строительных машин и механизмов, иного принадлежащего Генподрядчику
имущества;    сдать   Объект  Государственному заказчику по Акту;   сдать
Государственному заказчику по Акту приема-передачи выполненные к  моменту
расторжения Государственного контракта работы в порядке,  предусмотренном
статьей 7 Государственного контракта; сдать Государственному заказчику по
Акту полный комплект   полученной   в  ходе  исполнения  Государственного
контракта   проектно-сметной   документации,  а   также   полный комплект
оформленной Генподрядчиком   в  течение срока действия   Государственного
контракта исполнительной документации).

Директор
ГУ ДКР ЖФ города Москвы по АО                                И.О. Фамилия

Информация об изменениях:

Распоряжением Департамента капитального ремонта жилищного фонда г. Москвы от 31 августа 2009 г. N 07-14-487/9 настоящее приложение дополнено приложением 25


Приложение 25
к регламенту


                  На бланке Государственного заказчика

                                    Акт
                      приема-передачи выполненных работ

на объекте:______________________________________________________________
     по Государственному контракту N_________от "___"_________20____г.

г. Москва                                      "___"_______________20__г.

     Представитель Государственного заказчика ___________________________
(организация, должность, Ф.И.О.),   действующий  на   основании   Устава/
Доверенности N ___ от "__" _________ 20__ г. выданной ___________________
(ФИО и  должность   лица,  выдавшего доверенность)  и       Представитель
Генподрядчика _____________________________________________ (организация,
должность, Ф.И.О.), действующий на основании Устава/Доверенности N ___ от
"__" __________ 20__ г. выданной _________________ (ФИО и должность лица,
выдавшего доверенность) составили настоящий Акт о  том, что  Генподрядчик
сдал, а Государственный Заказчик принял работы:

этап, подэтап работ

ед. изм.

количество

отметка о выполнении всего этапа /подэтапа, либо частичное выполнение






     Работы были осуществлены в сроки:
     начало работ "__" _______________ 200_ г.
     окончание работ по "__" ___________________ 200_ г. (дата подписания
настоящего Акта)
     окончание работ по графику "__" _______________ 200_ г.
     количество дней просрочки _______.
     В выполненных работах недоделок и дефектов не обнаружено/обнаружено.
     Замечания Государственного заказчика:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
     Замечания Генподрядчика:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
     Настоящий  Акт  составлен  в   2-х   экземплярах,   имеющих   равную
юридическую силу, по одному для каждой из Сторон и  подтверждает  приемку
фактически выполненных работ на Объекте.

Сдал:                            Принял:
Представитель Генподрядчика      Представитель Государственного заказчика
________________________________ ________________________________________
________________________________ ________________________________________
       (подписи, Ф.И.О.)                     (подписи, Ф.И.О.)
     М.П.                            М.П.

Информация об изменениях:

Распоряжением Департамента капитального ремонта жилищного фонда г. Москвы от 9 июля 2010 г. N 07-14-141/0 настоящее приложение дополнено приложением 26


Приложение N 26
к регламенту


                                                                Утверждаю
                                _________________________________________
                                (должность представителя государственного
                                                заказчика)
                                подпись ______________ Ф.И.О ____________
                                "_____" ___________ 20___ г.

                             Рекламационный акт
             по устранению недостатков (дефектов), выявленных
               в период гарантийного срока после проведения
                 капитального ремонта многоквартирного дома

N _____от "___" ________ 20__ г.                                       г. Москва

     Комиссия в составе:

Представителя государственного заказчика _______________________________,
                                                 (Ф.И.О. должность)
Представителя генподрядчика ____________________________________________,
                                             (Ф.И.О. должность)
Представителя управляющей организации __________________________________,
                                              (Ф.И.О. должность)
Представителя эксплуатирующей организации ______________________________,
                                                 (Ф.И.О. должность)
Председатель     ТСЖ     или     уполномоченный     представитель     ТСЖ
(по согласованию) ______________________________________________________,
                                          (Ф.И.О.)
выявила   в   период   гарантийного   срока  недостатки  (дефекты)  после
проведения  капитального ремонта многоквартирного дома, расположенного по
адресу: г. Москва, ______________________________________________________
________________________________________________________________________.
     Работы на указанном объекте велись на основании государственного
контракта N ____  от  "___" ________ _____ года  и  были  завершены "___"
_______ ____ года.
     Гарантийный срок
_________________________________________________________________________
 (продолжительность согласно заявке Генподрядчика на участие в аукционе)
с ____________________________________________________________ (указывают
начальный момент исчисления и использованную часть гарантийного срока)
     Дата обнаружения недостатка (дефекта): _____________________________
     Уведомление   о    вызове    представителя   Генподрядчика   выслано
"___" _________ 20___ г., N _________
     Описание обнаруженного недостатка (дефекта):
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
     Причины  возникновения  недостатка  (дефекта),  обстоятельства,  при
которых   он   возник   и  был  обнаружен, соблюдение правил эксплуатации
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
     Вывод:
Заменить (отремонтировать) ______________________________________________
Выполнение работ осуществить подрядной организацией, ____________________
________________________________________________________________________,
                     (наименование генподрядчика)
Срок начала выполнения работ "___" _________ 20___ года
(не позднее двух дней с даты подписания настоящего Рекламационного акта).
Срок окончания выполнения работ "___" ________ 20___ года.
     Причины,  вызвавшие составление одностороннего рекламационного акта,
без представителя _______________________________________________________
                                 (наименование генподрядчика)
     Дополнительные данные
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Заключение: _____________________________________________________________
              (характер недостатка (дефекта), решение о восстановлении
    или замене продукции, изделия, материала, конструкции, оборудования)
Приложение: _____________________________________________________________
                  (материалы результатов исследований или экспертизы,
                                фотоснимки, акты и др.)

     Составлен в ________________ экземплярах.
                   (количество)
Члены комиссии: _________________________________________________________
                         (должность, подпись, инициалы, фамилия)
                _________________________________________________________
                         (должность, подпись, инициалы, фамилия)
                _________________________________________________________
                         (должность, подпись, инициалы, фамилия)

Информация об изменениях:

Распоряжением Департамента капитального ремонта жилищного фонда г. Москвы от 9 июля 2010 г. N 07-14-141/0 настоящее приложение дополнено приложением 27


Приложение N 27
к регламенту


                                                                Утверждаю
                                _________________________________________
                                (должность представителя государственного
                                                заказчика)
                                подпись ______________ Ф.И.О ____________
                                "_____" ___________ 20___ г.

                                    Акт
            приемки работ по устранению недостатков (дефектов),
           выявленных в период гарантийного срока после проведения
             капитального ремонта многоквартирного дома N _____

от "___" ___________ 20__ г.                                    г. Москва

     Комиссия в составе:
Представителя государственного заказчика _______________________________,
                                                (Ф.И.О. должность)
Представителя генподрядчика ____________________________________________,
                                         (Ф.И.О. должность)
Представителя управляющей организации __________________________________,
                                              (Ф.И.О. должность)
Представителя эксплуатирующей организации ______________________________,
                                                (Ф.И.О. должность)
Председатель ТСЖ или уполномоченный представитель ТСЖ  (по согласованию),
_________________________________________________________________________
                                  (Ф.И.О.)
установила:
1. Государственным заказчиком ___________________________________________
                                       (наименование организации)
предъявлены   к   приемке   работы  по устранению недостатков (дефектов),
выявленных  в  период  гарантийного  срока  после проведения капитального
ремонта многоквартирного дома ___________________________________________
                                       (адрес местонахождения)
2. Работы  на  указанном  объекте  велись  на  основании государственного
контракта  от  "___" ________ 20___ года  N ____  и  в   соответствии   с
рекламационным актом от "___" ________ 20___ года N ____.
3. Выполнение    работ    осуществлялось      подрядной     организацией,
_________________________________________________________________________
                       (наименование организации)
выполнившей _____________________________________________________________
                           указать виды работ:
_________________________________________________________________________
4. Ремонтно-строительные работы выполнены в сроки:
начало работ "____" _________ 20___.г.,
окончание работ "____" ________ 20___.г.
При условиях рекламационного акта выполнить "___" ______ 20___.г.
     4. Выполнено работ на сумму ______________________ тыс. рублей.
     5. Осуществлена  замена  следующих  материалов,  продукции, изделий,
        оборудования   и/или   конструкций  (с   обязательным   указанием
        имеющихся   сертификатов,   технических   паспортов   и    других
        документов, удостоверяющих  их  качество,  а  также   документов,
        фиксирующих   гарантию   производителя   на   данные   материалы,
        продукцию, изделия, оборудование, конструкции):
        _________________________________________________________________
        _________________________________________________________________
        _________________________________________________________________
        _________________________________________________________________
        _________________________________________________________________
        _________________________________________________________________

Решение комиссии:
Предъявленные  работы по устранению недостатков (дефектов), выявленных  в
период   гарантийного   срок   после   проведения   капитального  ремонта
многоквартирного дома по адресу: ________________________________________
                                            принять /не принять
_________________________________________________________________________
      перечень недостатков (дефектов) прилагается /не прилагается
Гарантийный срок на выполненные по государственному контракту N _____  от
"____" _________ 20___ г. работы продлен на ___________ до "___" ________
20___ г.

Приложение: _____________________________________________________________
Составлен в ___________________ экземплярах.
Члены комиссии: _________________________________________________________
                         (должность, подпись, инициалы, фамилия)
                _________________________________________________________
                         (должность, подпись, инициалы, фамилия)

Информация об изменениях:

Распоряжением Департамента капитального ремонта жилищного фонда г. Москвы от 9 июля 2010 г. N 07-14-141/0 настоящее приложение дополнено приложением 28


Приложение N 28
к регламенту


                На бланке Государственного заказчика

                                                   Генеральному директору
                                                _________________________
                                                 Наименование организации
                                                                   Ф.И.О.

                                 Заявление
                     о выплате по банковской гарантии

     "наименование организации-Гаранта" (Гарант)  была  выдана банковская
гарантия  N ____ от "____" __________ 2010 г.,  согласно  которой  Гарант
обязуется  в  полном  объеме  отвечать перед ГУ по АО/ ГУ "Жилкооперация"
(Бенефициар)  за  исполнение ООО "наименование организации-Генподрядчика"
(Принципал) обязательств по Государственному  контракту  N _____ от "___"
_______ 2010 г. на выполнение работ по __________________________________
___________________________________________________________ (лот N ____).
     В  соответствии  с  п.____  банковской  гарантии,  Гарант  обязуется
уплатить   Бенефициару   по   его   первому   требованию сумму неустойки,
предусмотренной  контрактом, предъявленной  Бенефициаром  Принципалу,   в
размере, не  превышающем __________________ руб.  в  случае  неисполнения
и/или  ненадлежащего   исполнения   Принципалом   своих  обязательств  по
государственному контракту.
     Согласно п.____  банковской  гарантии  прошу  Вас  перечислить сумму
начисленной   "наименование  организации-Генподрядчика"   неустойки    за
неисполнение обязательств по Государственному контракту в размере _______
(_______________________) руб. ____ коп.  в  адрес  Бенефициара в срок не
позднее 5 (пяти) дней с момента получения настоящего требования.

Реквизиты для перечисления неустойки:

Директор                                                           Ф.И.О.

Информация об изменениях:

Распоряжением Департамента капитального ремонта жилищного фонда г. Москвы от 9 июля 2010 г. N 07-14-141/0 настоящее приложение дополнено приложением 29


Приложение N 29
к регламенту



                На бланке Государственного заказчика

                                                   Генеральному директору
                                                _________________________
                                                 Наименование организации
                                                                   Ф.И.О.

                                  Заявление
                     о выплате по договору поручительства

     Между  "(наименование организации-поручителя)" (поручитель) и ГУ ДКР
по АО/ ГУ "Жилкооперация" (Государственный заказчик) был заключен договор
поручительства  N ____  от  "___" ________ 2010 г.,   согласно   которому
Поручитель обязуется в полном объеме  отвечать   перед    Государственным
заказчиком   за   исполнение   "наименование   организации-Генподрядчика"
(Генподрядчик) обязательств по Государственному контракту N ____ от "___"
2010 г. на выполнение работ по __________________________________________
________________________________________________________________________.
     В   соответствии   с   п.____  договора   поручительства  основанием
ответственности  поручителя   является   неисполнение   или  ненадлежащее
исполнение   Генподрядчиком   своих   обязательств   по  государственному
контракту, в том числе обязательство выплатить неустойку Государственному
заказчику  в  размере, предусмотренном  государственным   контрактом   за
нарушение  сроков  строительства  и ввода объекта в эксплуатацию, включая
промежуточные сроки, указанные в Графике производства работ.
     Согласно п.____ договора поручительства прошу Вас перечислить  сумму
начисленной   "наименование   организации-Генподрядчика"   неустойки   за
период  с _______________ 2010г. в размере ______________________________
(_______________) руб. ____ коп.  в  адрес  Государственного  заказчика в
срок   не   позднее   10 (десяти) дней  с  момента  получения  настоящего
заявления.
Реквизиты для перечисления неустойки:

Директор                                                           Ф.И.О.

Информация об изменениях:

Распоряжением Департамента капитального ремонта жилищного фонда г. Москвы от 9 июля 2010 г. N 07-14-141/0 настоящее приложение дополнено приложением 30


Приложение N 30
к регламенту


                На бланке Государственного заказчика

                                                   Генеральному директору
                                                _________________________
                                                 Наименование организации
                                                                   Ф.И.О.

                                Уведомление

     ГУ по  АО/ ГУ "Жилкооперация" уведомляет Вас о том, что по состоянию
на "____" _________.  2010 г.  по Государственному контракту N _____   от
"____" _________ 2010 г. на выполнение работ по _________________________
_______________________________________ (лот N _____), Вашей организацией
нарушены __________________________________ (описать существо нарушения).
     В  соответствии  с  п.____   Государственного  контракта   в  случае
задержки  Генподрядчиком срока начала и/или завершения работ по Объекту в
соответствии  с  Графиком  выполнения  Работ (начальный  и конечный сроки
выполнения Работ) Генподрядчик обязан уплатить Государственному заказчику
неустойку в размере 0,1% от Цены контракта за каждый день просрочки.
     Поскольку  обеспечение  неисполнения обязательств Вашей организацией
было  представлено  в  форме  внесения денежных средств  на депозит, то в
случае неисполнения Генподрядчиком своих обязательств по Государственному
Контракту,   включая   гарантийные  обязательства,  сумма   неисполненных
обязательств   подлежит   взысканию     Государственным    заказчиком   в
одностороннем    уведомительном    порядке    на     основании  п. 10.2.8
Государственного контракта.

Директор                                                           Ф.И.О.

Определен порядок взаимодействия Департамента капитального ремонта жилищного фонда и государственных учреждений, находящихся в ведомственном подчинении Департамента, по претензионно-исковой работе.

Взаимодействие осуществляется в целях правового обеспечения претензионно-исковой работы при реализации Городской целевой программы по капитальному ремонту многоквартирных домов на 2008-2014 гг., установления единой практики урегулирования споров, ведения единого реестра по претензионно-исковой работе, осуществления мониторинга исполнения судебных актов по госконтрактам, представления информации о подрядчиках, с которыми расторгнуты госконтракты в судебном порядке, в антимонопольный орган для внесения в реестр недобросовестных поставщиков.


Распоряжение Департамента капитального ремонта жилищного фонда г. Москвы от 30 марта 2009 г. N 07-14-48/9 "Об утверждении Регламента взаимодействия Департамента капитального ремонта жилищного фонда города Москвы и государственных учреждений, находящихся в ведомственном подчинении Департамента, по претензионно-исковой работе"


Текст распоряжения официально опубликован не был


В настоящий документ внесены изменения следующими документами:


Распоряжение Департамента капитального ремонта жилищного фонда г. Москвы от 9 июля 2010 г. N 07-14-141/0


Распоряжение Департамента капитального ремонта жилищного фонда г. Москвы от 31 августа 2009 г. N 07-14-487/9

Откройте нужный вам документ прямо сейчас или получите полный доступ к системе ГАРАНТ на 3 дня бесплатно!

Получить доступ к системе ГАРАНТ

Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.