Распоряжение Департамента торговли и услуг г. Москвы от 6 апреля 2011 г. N 215 "О системе размещения государственного заказа города Москвы в Департаменте торговли и услуг города Москвы"

Распоряжение Департамента торговли и услуг г. Москвы от 6 апреля 2011 г. N 215
"О системе размещения государственного заказа города Москвы в Департаменте торговли и услуг города Москвы"


В соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 г. N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд" в целях усиления контроля за соблюдением при планировании, подготовке и размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд города Москвы, заключении и исполнении государственных контрактов требований законодательства и нормативно-методических документов, регламентирующих размещение государственного заказа города Москвы:

1. Установить, что решение Департамента торговли и услуг города Москвы, как государственного заказчика, о проведении торгов по размещению государственного заказа города Москвы принимается распорядительным документом Департамента торговли и услуг города Москвы.

2. Внесение изменений и уточнений в план-график утверждать распорядительным документом Департамента торговли и услуг города Москвы с установлением ответственных за его выполнение.

3. Утвердить перечень мероприятий по планированию и подготовке, размещению заказа, заключению и исполнению государственных контрактов согласно приложению 1 к настоящему распоряжению.

4. Заместителям руководителя, начальникам структурных подразделений Департамента обеспечить своевременное выполнение мероприятий согласно перечню (п. 3 настоящего распоряжения).

5. Утвердить рекомендуемые формы документов, используемых при подготовке и проведении конкурентных процедур в соответствии с Приказом руководителя Департамента города Москвы по конкурентной политике от 03 февраля 2011 г. N 70-01-14/11 согласно приложению 2 к настоящему распоряжению.

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя руководителя Департамента торговли и услуг города Москвы А.А. Чуйкина.


Руководитель Департамента

М.О. Орлов


Приложение 1
к распоряжению Департамента
торговли и услуг г. Москвы
от 6 апреля 2011 г. N 215


Перечень
мероприятий по планированию и подготовке, размещению заказа, заключению и исполнению государственных контрактов


N п/п

Мероприятия

Сроки исполнения

Ответственные за исполнение

1

2

3

4

1.

Определение потребности в товарах, работах и услугах на планируемый период

до 15.08 текущего года

Начальники структурных подразделений по принадлежности

2.

Подготовка ежегодного плана-графика:



2.1.

Подача заявки в Управление по организации торгов на включение в план-график мероприятий по проведению торгов (форма 1)

до 25.08 текущего года

Начальники структурных подразделений по принадлежности

2.2.

Формирование сводного плана-графика

до 15.09 текущего года

Ромашкин А.А.

2.3.

Утверждение плана-графика (распоряжение по департаменту)

до 20.09 текущего года

Ромашкин А.А.

2.4.

Направление утвержденного плана-графика в Департамент экономической политики и развития города Москвы

до 25.09 текущего года

Ромашкин А.А.

2.5.

Ввод информации в ЕАИСТ в части размещения плана-графика

до 25.09 текущего года

Ромашкин А.А.

2.6.

Ежеквартальная подача заявки в Управление по организации торгов на внесение в план-график изменений и уточнений

до 15 числа месяца, предшествующего началу квартала

Начальники структурных подразделений по принадлежности

2.7.

Утверждение изменений и уточнений плана-графика (распоряжение по департаменту) и направление уточненного раздела в Департамент экономической политики и развития города Москвы

до 20 числа месяца, предшествующего началу квартала

Ромашкин А.А.

2.8.

Ввод информации в ЕАИСТ в части размещения плана-графика

до 20 числа месяца, предшествующего началу квартала

Ромашкин А.А.

3.

Согласование представленных расценок на товары, работы и услуги, приобретаемые для государственных нужд

за 30 дней до даты подачи заявки на организацию размещения государственного заказа в Департамент города Москвы по конкурентной политике

Дурыгина Н.С. по заявкам начальников структурных подразделений по принадлежности

4.

Согласование вопросов размещения государственного заказа в других органах исполнительной власти города Москвы (при необходимости)

за 20 дней до даты подачи заявки на организацию размещения государственного заказа в Департамент города Москвы по конкурентной политике

Начальники структурных подразделений по принадлежности

5.

Согласование вопросов размещения государственного заказа в ФАС, Москонтроле, Департаменте города Москвы по конкурентной политике

за 20 дней до даты подачи заявки на организацию размещения государственного заказа в Департамент города Москвы по конкурентной политике

Ромашкин А.А., Федина И.А., начальники структурных подразделений по принадлежности

6.

Разработка технического задания (согласно типовым формам, установленным приказом руководителя Департамента города Москвы по конкурентной политике от 03 февраля 2011 г. N 70-01-14/11) и его согласование (не более 3-х дней), утверждение

за 15 дней до даты подачи заявки на организацию размещения государственного заказа в Департамент города Москвы по конкурентной политике

Начальники структурных подразделений по принадлежности Дурыгина Н.С.

заместитель руководителя по направлению деятельности

Первый заместитель руководителя

7.

Разработка проекта государственного контракта (согласно типовым формам, установленным приказом руководителя Департамента города Москвы по конкурентной политике от 03 февраля 2011 г. N 70-01-14/11 и его согласование (не более 3-х дней для каждого структурного подразделения)

за 15 дней до даты подачи заявки на организацию размещения, государственного заказа в Департамент города Москвы по конкурентной политике

Начальники структурных подразделений по принадлежности Федина И.А., Попова О.В.

8.

Подготовка и выпуск распорядительного документа Правительства Москвы (при необходимости)

за 15 дней до даты подачи заявки на организацию размещения государственного заказа в Департамент города Москвы по конкурентной политике

Начальники структурных подразделений по принадлежности

9.

Представление в Управление по организации торгов технического задания, проекта государственного контракта, необходимых согласований, распорядительного документа Правительства Москвы

за 15 дней до даты подачи заявки на организацию размещения государственного заказа в Департамент города Москвы по конкурентной политике

Начальники структурных подразделений по принадлежности

10.

Разработка и согласование конкурсной документации (документации об аукционе) с Управлением бухгалтерского учета и отчетности, Государственно-правовым управлением, отраслевым управлением, заместителем руководителя по направлению деятельности

за 15 дней до даты подачи заявки на организацию размещения государственного заказа в Департамент города Москвы по конкурентной политике

Ромашкин А.А.

11.

Подготовка решения о размещении государственного заказа (распоряжение Департамента) в соответствии с типовой формой, утвержденной постановлением Правительства Москвы от 24 июня 2008 г. N 573-ПП "О мерах по совершенствованию системы размещения государственного заказа города Москвы"

за 10 дней до даты подачи заявки на организацию размещения государственного заказа в Департамент города Москвы по конкурентной политике

Ромашкин А.А.

12.

Подготовка и согласование в Департаменте экономической политики города Москвы протокола согласования начальной стартовой цены (для торгов I уровня)

за 10 дней до даты подачи заявки на организацию размещения государственного заказа в Департамент города Москвы по конкурентной политике

Ромашкин А.А.

13.

Ввод информации в ЕАИСТ в части Реестра торгов и лотов

в 3-х дневный срок

Ромашкин А.А.

14.

Направление заявки на организацию размещения государственного заказа в Департамент города Москвы по конкурентной политике

за 10 дней до даты начала проведения торгов

Ромашкин А.А.

15.

Организация проведения торгов

10 дней

Ромашкин А.А.

16.

Заключение государственных контрактов, подготовка распорядительного документа на ввод информации в информационную систему ЕАИСТ

не ранее 7 и не позднее 20 дней при запросе котировок, не ранее 10 и не позднее 20 дней при конкурсе или аукционе

Ромашкин А.А.

17.

Ввод информации в ЕАИСТ в части Реестра государственных контрактов по заключенным государственным контрактам

в 3-х дневный срок

Ромашкин А.А.

18.

Осуществление контроля за исполнением государственных контрактов.

в процессе исполнения государственного контракта

Начальники структурных подразделений по принадлежности

19.

Претензионная работа по результатам выполнения государственных контрактов и согласование претензий.

в процессе исполнения государственного контракта

Начальники структурных подразделений по принадлежности Федина И.А., Ромашкин А.А.

20.

Ввод информации в ЕАИСТ о ходе выполнения претензионной работы по результатам выполнения государственных контрактов.

в процессе исполнения государственного контракта.

Ромашкин А.А. по заявкам начальников структурных подразделений по принадлежности

21.

Ввод информации в ЕАИСТ в части Реестра государственных контрактов по исполненным государственным контрактам.

в 3-х дневный срок

Ромашкин А.А.


Приложение 2
к распоряжению Департамента
торговли и услуг г. Москвы

пункт 2.1.1.


                                                          Утверждаю:
                                     Первый заместитель руководителя
                                     _______________________________
                                     "___" ________________ 20___ г.

VI. Техническая часть конкурсной документации
если предметом конкурса является поставка товара


Техническое задание
на поставку товаров
(подготавливается по каждому лоту отдельно)


1. Наименование поставляемых товаров (не должно содержаться указание на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара или наименование производителя, а также требования к товару, его производителю, информации, если такие требования влекут за собой ограничение количества участников размещения заказа):

2. Количество поставляемых товаров (указать меры объема, веса, штук):

3. Место поставки товаров (указать конкретный адрес (адреса) или приложить перечень адресов, отгрузочную разнарядку):

4. Сроки (периоды) поставки товаров (указать конкретную календарную дату, или указать минимально приемлемую для заказчика дату поставки, или указать период (периоды), в течение которого (которых) должен быть поставлен товар, или указать срок с момента заключения договора (уплаты аванса, иного момента) в течение которого должна быть осуществлена поставка, или приложить график периодичности поставок):

5. Назначение товаров и цели использования (конкретизируются заказчиком):

6. Виды поставляемых товаров (если закупается несколько однородных видов товаров):

7. Условия поставки товаров (конкретизируются заказчиком):

8. Общие требования к товарам (указываются обязательные требования ко всем товарам независимо от вида и этапа):

9. Порядок (последовательность, этапы) поставки товаров (в табличной или иной форме):

10. Требования к качеству товаров, качественным (потребительским) свойствам товаров (конкретизируются заказчиком):

11. Требования по комплектности товаров (конкретизируются заказчиком):

12. Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров (конкретизируются заказчиком):

13. Требования по передаче заказчику комплекта расходных материалов для первичной эксплуатации товара (конкретизируются заказчиком)

14. Требования к .безопасности товаров (конкретизируются заказчиком):

15. Порядок сдачи и приемки товаров (конкретизируются заказчиком):

16. Требования по монтажу поставленного товара, пусконаладочным работам по поставленным товарам на месте у заказчика (конкретизируются заказчиком):

17. Требования по техническому обучению поставщиком персонала заказчика работе с поставленными товарами (конкретизируются заказчиком) :

18. Требования по объему гарантий качества товаров (указать минимально приемлемые для заказчика либо жестко установленные обязанности поставщика в гарантийный период):

19. Требования по сроку гарантий качества (указать минимально приемлемые для заказчика либо жестко установленные сроки):

20. Расходы на эксплуатацию товаров (заполняется в случае, если в Приложении 1 части III "ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА" установлен критерий "Расходы на эксплуатацию товаров". Указать срок эксплуатации товара для расчета участником размещения заказа расходов на эксплуатацию товара):

21. Расходы на техническое обслуживание товаров (заполняется в случае, если в Приложении 1 части III "ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА" установлен критерий "Расходы на техническое обслуживание товаров". Указать срок технического обслуживания товаров для расчета участником размещения заказа, расходов на технического обслуживания товаров):

22. Авторские права (указать условия о передаче заказчику исключительных прав на объекты интеллектуальной собственности, возникшие в связи с исполнением обязательств поставщика по передаче товара):

23. Правовое регулирование приобретения и использования поставляемых товаров (указывается по усмотрению заказчика для тех видов товаров, в отношении которых законодательством Российской Федерации предусмотрены особые требования):

24. Иные требования к товарам по усмотрению заказчика:

25. Требования к поставляемым товарам могут быть обобщены путем составления таблицы (возможно добавление иных, граф, исключение заданных граф)


N п/п

Наименование товаров

Сроки поставки

Место поставки (адрес)

Количество товаров

Требования соответствия ГОСТ, наличия санитарно-эпидемиологических экспертиз, заключений, регистрации в органах исполнительно власти, наличия удостоверений и проч.

Ед. изм.

Кол-во

1







...








Представлено к утверждению
Руководитель структурного подразделения
_______________________________________
"___" _________________________ 20__ г.

пункт 2.1.2.


                                                          Утверждаю:
                                     Первый заместитель руководителя
                                     _______________________________
                                     "___" ________________ 20___ г.

Если предметом конкурса является выполнение работ (оказание услуг)


Техническое задание
на выполнение работ (оказание услуг).
(подготавливается по каждому лоту отдельно)


1. Наименование выполняемых работ (оказываемых услуг) (вид, класс, объект):

2. Количество выполняемых работ (оказываемых услуг) (указать меры объема, веса, штук, кв.м):

3. Место выполнения работ (оказания услуг) (указать конкретный адрес (адреса) или приложить перечень адресов):

4. Сроки (периоды) выполнения работ (оказания услуг) (указать конкретную календарную дату, к которой должно быть завершено выполнение работ (оказание услуг), или указать минимально приемлемую для заказчика дату завершения выполнения работ (оказания услуг), или указать период (периоды) выполнения работ (оказания услуг), или указать срок с момента заключения договора (уплаты аванса, иного момента) в течение которого должны быть выполнены работы (с которого исполнитель должен приступить к оказанию услуг)):

5. Цели использования результатов работ (услуг) (конкретизируются заказчиком):

6. Виды выполняемых работ (оказываемых услуг) (если закупается несколько однородных видов работ):

7. Условия выполнения работ (оказания услуг) (конкретизируются заказчиком):

8. Требования по выполнению сопутствующих работ, оказанию сопутствующих услуг, поставкам необходимых товаров, в т.ч. оборудования (конкретизируются заказчиком):

9. Общие требования к выполнению работ (оказанию услуг) (указываются обязательные требования ко всем работам (услугам) независимо от вида и этапа):

10. Порядок (последовательность, этапы) выполнения работ (оказания услуг) (в табличной или иной форме или приложить ориентировочный график выполнения работ (оказания услуг):

11. Требования к качеству работ (услуг), в том числе технология производства работ (оказания услуг), методы производства работ (оказания услуг), методики оказания услуг, организационно-технологическая схема производства работ, безопасность выполняемых работ (конкретизируются заказчиком):

12. Требования к безопасности выполнения работ (оказания услуг) и безопасности результатов работ (услуг) (конкретизируются заказчиком):

ГАРАНТ:

Нумерация пунктов приводится в соответствии с источником

14. Требования по передаче заказчику технических и иных документов по завершению и сдаче работ (услуг) (конкретизируются заказчиком):

15. Требования по сопутствующему монтажу поставленного оборудования, пусконаладочным работам на месте у заказчика (в случае необходимости) (конкретизируются заказчиком):

16. Требования по техническому обучению поставщиком персонала заказчика работе на подготовленных по результатам работ (услуг) объектах (конкретизируются заказчиком):

17. Требования по объему гарантий качества работ (услуг) (указать минимально приемлемые для заказчика либо жестко установленные обязанности подрядчика (исполнителя) в гарантийный период):

18. Требования по сроку гарантий качества на результаты работ (услуг) (указать минимально приемлемые для заказчика либо жестко установленные сроки):

19. Авторские права (указать условия о передаче заказчику исключительных прав на объекты интеллектуальной собственности, возникшие в связи с исполнением обязательств подрядчика (исполнителя) по выполнению работ (оказанию услуг):

20. Правовое регулирование приобретения и использования выполняемых работ (оказываемых услуг) (указывается по усмотрению заказчика для тех видов работ (услуг), в отношении которых законодательством Российской Федерации предусмотрены особые требования):

21. Иные требования к работам (услугам) и условиям их выполнения (оказания) по усмотрению заказчика:

22. Требования к выполняемым работам (оказываемым услугам) могут быть обобщены путем составления таблицы (возможно добавление иных граф, исключение заданных граф)


N п/п

Наименование работ (услуг)

Сроки выполнения (оказания)

Место выполнения (оказания) (адрес)

Количество работ (услуг)

Требования соответствия ГОСТ, наличия санитарно-эпидемиологических экспертиз, заключений, регистрации в органах исполнительно власти, наличия удостоверений и проч.

Ед. изм.

Кол-во

1







...








Представлено к утверждению
Руководитель структурного подразделения
_______________________________________
"___" _________________________ 20__ г.

пункт 2.2.1.


                         Примерная форма
     контракта на поставку товаров для нужд заказчиков города Москвы

                           Контракт N ____
                на _________________________________

г. Москва                                         "__" _________ 20___ г.

     ___________________, именуемый в дальнейшем "Заказчик", от имени и в
интересах города Москвы в соответствии с Положением о ________ (уставом),
утвержденным ___________________, в лице _______________________________,
действующего на основании ______________________________ с одной стороны,
и _______________________________ (для юридических лиц указываются полное
наименование,  организационно-правовая форма, ОГРН, место нахождения; для
индивидуальных   предпринимателей  -  фамилия,  имя,  отчество,  основной
государственный  регистрационный  номер  индивидуального  предпринимателя
(ОГРНИП);   для  физических  лиц  -  фамилия,  имя,  отчество,  реквизиты
документа,  удостоверяющего  личность,  место  жительства),  именуемый  в
дальнейшем "Поставщик", в лице _________________________________________,
действующего на основании _____________________, с другой стороны, вместе
именуемые  "Стороны"  и  каждый  в  отдельности  "Сторона", с соблюдением
требований    Гражданского  кодекса  Российской  Федерации,  Федерального
закона  от  21  июля  2005 г.  N 94-ФЗ  "О размещении заказов на поставки
товаров,    выполнение   работ,  оказание  услуг  для  государственных  и
муниципальных  нужд"  и  иного  законодательства  Российской  Федерации и
города  Москвы,  на основании результатов размещения заказа города Москвы
_______________ (ПУТЕМ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА, ЗАКРЫТОГО АУКЦИОНА, ОТКРЫТОГО
АУКЦИОНА  В  ЭЛЕКТРОННОЙ  ФОРМЕ,  ЗАПРОСА  КОТИРОВОК, РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА У
ЕДИНСТВЕННОГО ПОСТАВЩИКА), протокол N ___________ от _________________ г.
заключили настоящий Контракт (далее - Контракт) о нижеследующем:

     Статья 1. Предмет Контракта
     1.1.    Поставщик    обязуется    передать    Заказчику    (ВАРИАНТ:
ПОДВЕДОМСТВЕННЫМ УЧРЕЖДЕНИЯМ И ОРГАНИЗАЦИЯМ ____________________ СОГЛАСНО
РАЗНАРЯДКЕ  КОНТРАКТА,  ВЫДАВАЕМОЙ  ЗАКАЗЧИКОМ,  ЯВЛЯЮЩЕЙСЯ  НЕОТЪЕМЛЕМОЙ
ЧАСТЬЮ НАСТОЯЩЕГО КОНТРАКТА) ________ товары в количестве и ассортименте,
указанных  в Спецификации поставляемых товаров (приложение 1 к настоящему
Контракту),  являющейся неотъемлемой частью настоящего Контракта (далее -
Спецификация  поставляемых  товаров)  (далее  -  товар, товары), в сроки,
установленные  в  Графике поставки (приложение 2 к настоящему Контракту),
являющемся  неотъемлемой  частью  настоящего  Контракта  (далее  - График
поставки).
     1.2.  Поставка  товара  осуществляется  силами и за счет Поставщика.
Моментом  поставки  силами  и за счет Поставщика является доставка товара
Заказчику (ВАРИАНТ: ПОДВЕДОМСТВЕННЫМ УЧРЕЖДЕНИЯМ И ОРГАНИЗАЦИЯМ _________
СОГЛАСНО    РАЗНАРЯДКЕ    КОНТРАКТА)    (ВАРИАНТ:    ПОСТАВКА   ТОВАРА  ,
ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ  ЗА  СЧЕТ ЗАКАЗЧИКА ОРГАНИЗАЦИЕЙ-ПЕРЕВОЗЧИКОМ, ВЫБРАННОЙ В
ПОРЯДКЕ,  УСТАНОВЛЕННОМ  ФЕДЕРАЛЬНЫМ  ЗАКОНОМ  N 94-ФЗ. МОМЕНТОМ ПОСТАВКИ
ТОВАРА  ЯВЛЯЕТСЯ  ПОЛУЧЕНИЕ ТОВАРА ЗАКАЗЧИКОМ (ОРГАНИЗАЦИЕЙ-ПЕРЕВОЗЧИКОМ)
НА СКЛАДЕ ПОСТАВЩИКА).
     1.3. Страной происхождения поставляемого товара является ___________
     Документы, подтверждающие страну происхождения:
     - _________________________________________________________________;
     - _________________________________________________________________;
     - _________________________________________________________________;
     1.4.   ПОСТАВЩИК  ТАКЖЕ  ОБЯЗУЕТСЯ  ПРЕДОСТАВИТЬ  СЛЕДУЮЩИЕ  УСЛУГИ,
СВЯЗАННЫЕ С ПОСТАВКОЙ ТОВАРОВ (ДАЛЕЕ - СОПУТСТВУЮЩИЕ УСЛУГИ):
     1.4.1. _____________________________________________________________
     В СРОК: ____________________________________________________________
     1.4.2. _____________________________________________________________
     В СРОК: ____________________________________________________________
     1.5.    Заказчик    обеспечивает   оплату  товаров  в  установленных
Контрактом порядке, форме и размере.

     Статья 2. Цена Контракта и порядок расчетов
     2.1. Цена Контракта составляет ________ (___________________) рублей
______ (__________________) копеек, В ТОМ ЧИСЛЕ НДС - ______%, __________
(____________________) РУБЛЕЙ ______ (___________________________) КОПЕЕК
(далее -  Цена  Контракта) (В СЛУЧАЕ, ЕСЛИ В КОНКУРСНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ  ИЛИ
ДОКУМЕНТАЦИИ  О  ЗАКРЫТОМ  АУКЦИОНЕ,  ДОКУМЕНТАЦИИ ОБ ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ В
ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ ПРЕДУСМОТРЕНО ФОРМИРОВАНИЕ ЦЕНЫ КОНТРАКТА В ИНОСТРАННОЙ
ВАЛЮТЕ - ЦЕНА КОНТРАКТА УСТАНАВЛИВАЕТСЯ В СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ ВАЛЮТЕ).
     2.2.    Оплата  по  Контракту  осуществляется  в  рублях  Российской
Федерации ПО КУРСУ _________ К РУБЛЮ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, УСТАНОВЛЕННОМУ
ЦЕНТРАЛЬНЫМ БАНКОМ РОССИИ НА ДЕНЬ ПЛАТЕЖА, НО НЕ ВЫШЕ, ЧЕМ КУРС _________
К  РУБЛЮ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, УСТАНОВЛЕННЫЙ ЦЕНТРАЛЬНЫМ БАНКОМ РОССИИ НА
ДЕНЬ ЗАКЛЮЧЕНИЯ КОНТРАКТА.
     2.3.  Цена  Контракта  включает  общую  стоимость  всех  товаров  (И
СОПУТСТВУЮЩИХ   УСЛУГ),  уплачиваемую  Заказчиком  Поставщику  за  полное
выполнение    Поставщиком  своих  обязательств  по  поставке  товаров  (И
ОКАЗАНИЮ СОПУТСТВУЮЩИХ УСЛУГ) по Контракту.
     2.4.  Цена  Контракта  может  быть  снижена по соглашению Сторон без
изменения  предусмотренных  Контрактом  количества товаров и иных условий
исполнения Контракта.
     2.5.    В   случае  изменения  в  соответствии  с  законодательством
Российской  Федерации  регулируемых  государством цен (тарифов) на товары
субъектов    естественных    монополий,  тарифов  на  товары  организаций
коммунального    комплекса   Заказчик  при  исполнении  Контракта  обязан
изменить  Цену  Контракта  соответственно размеру изменения цен (тарифов)
на  товары  субъектов  естественных монополий, тарифов на соответствующие
товары  организаций  коммунального  комплекса  (ДАННЫЙ  ПУНКТ  ВКЛЮЧАЕТСЯ
ТОЛЬКО    В  КОНТРАКТЫ,  ПРЕДМЕТОМ  КОТОРЫХ  ЯВЛЯЕТСЯ  ПОСТАВКА  ТОВАРОВ,
УКАЗАННЫХ  В  П. 1  Ч. 2  ст. 55  ФЕДЕРАЛЬНОГО  ЗАКОНА ОТ 21 ИЮЛЯ 2005 г.
N 94-ФЗ  "О  РАЗМЕЩЕНИИ  ЗАКАЗОВ  НА  ПОСТАВКИ ТОВАРОВ, ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ,
ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД").
     2.6.  СТОИМОСТЬ УПАКОВКИ, СБОРОЧНЫХ (ВКЛЮЧАЯ КОМПЛЕКТАЦИЮ ФУРНИТУРОЙ
ДЛЯ  КРЕПЛЕНИЯ),  УСТАНОВОЧНЫХ (НАВЕСНЫХ) С ВЫРАВНИВАНИЕМ ТОВАРА НА МЕСТЕ
ПО  ГОРИЗОНТАЛИ  И  ВЕРТИКАЛИ,  ПОГРУЗОЧНО-РАЗГРУЗОЧНЫХ,  ШЕФМОНТАЖНЫХ  И
ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ  РАБОТ,  ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ, РАСХОДЫ ПО УБОРКЕ И ВЫВОЗУ
УПАКОВОЧНОГО  МАТЕРИАЛА,  ТАМОЖЕННОМУ ОФОРМЛЕНИЮ И СТРАХОВАНИЮ включены в
Цену Контракта.
     2.7.  ЗАКАЗЧИК  ПРОИЗВОДИТ  ВЫПЛАТУ АВАНСОВОГО ПЛАТЕЖА ПОСТАВЩИКУ НА
БАНКОВСКИЙ  СЧЕТ,  УКАЗАННЫЙ  В  СТ. 14  НАСТОЯЩЕГО  КОНТРАКТА, В РАЗМЕРЕ
________ ОТ ЦЕНЫ КОНТРАКТА, УКАЗАННОЙ В П. 2.1 КОНТРАКТА В СУММЕ _______,
В ТЕЧЕНИЕ _____ (____________________) БАНКОВСКИХ ДНЕЙ СО ДНЯ ВЫСТАВЛЕНИЯ
ПОСТАВЩИКОМ  СЧЕТА  НА  ПЕРЕЧИСЛЕНИЕ  АВАНСОВОГО  ПЛАТЕЖА,  НО  НЕ  РАНЕЕ
ВКЛЮЧЕНИЯ  СВЕДЕНИЙ  О  НАСТОЯЩЕМ  КОНТРАКТЕ  В   РЕЕСТРЕ#  КОНТРАКТОВ  И
ДОВЕДЕНИЯ ЛИМИТОВ БЮДЖЕТНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ДО ЗАКАЗЧИКА.
     ОБЯЗАТЕЛЬСТВО    ЗАКАЗЧИКА    ПО    ВНЕСЕНИЮ    АВАНСОВОГО  ПЛАТЕЖА,
ПРЕДУСМОТРЕННОЕ  НАСТОЯЩИМ  ПУНКТОМ  КОНТРАКТА,  СЧИТАЕТСЯ  ИСПОЛНЕННЫМ С
МОМЕНТА  СПИСАНИЯ  ДЕНЕЖНЫХ  СРЕДСТВ  В  РАЗМЕРЕ,  УКАЗАННОМ  В НАСТОЯЩЕМ
ПУНКТЕ,  С БАНКОВСКОГО СЧЕТА ЗАКАЗЧИКА, УКАЗАННОГО В СТАТЬЕ 14 НАСТОЯЩЕГО
КОНТРАКТА.
     2.8.  Оплата  по Контракту осуществляется путем безналичного расчета
за  счет  средств  бюджета  города  Москвы.  В  случае  изменения  своего
расчетного  счета  Поставщик  обязан  в течение 1 (одного) рабочего дня в
письменной  форме сообщить об этом Заказчику с указанием новых реквизитов
расчетного    счета.    В    противном  случае  все  риски,  связанные  с
перечислением  Заказчиком  денежных  средств  на  указанный  в  настоящем
Контракте счет Поставщика, несет Поставщик.
     Обязательства    Заказчика    по  оплате  Цены  Контракта  считаются
исполненными  с момента списания денежных средств в размере, составляющем
Цену  Контракта,  с  банковского  счета  Заказчика,  указанного  в ст. 14
настоящего Контракта.
     2.9.    Оплата    Цены   Контракта  (ЕСЛИ  В  ПУНКТЕ  2.7  КОНТРАКТА
ПРЕДУСМОТРЕН  АВАНС  -  ОСТАВШЕЙСЯ  ЧАСТИ  ЦЕНЫ  КОНТРАКТА)  производится
Заказчиком  на  основании  надлежаще  оформленного  и подписанного обеими
Сторонами    Акта   приемки-передачи  товара  в  соответствии  с  п. 4.13
настоящего    Контракта    и  "товарно-транспортных  накладных"  (п. 4.10
настоящего Контракта) в течение _______ (____________________) банковских
дней с даты выставления Поставщиком счета на оплату Цены Контракта.
     2.10.  В  случае  поставки  товаров  отдельными частями, входящими в
комплект,  оплата  товара  производится  Заказчиком только после поставки
последней части, входящей в комплект.
     2.11.  В  случае отказа Поставщика от исполнения принятых на себя по
настоящему    Контракту  обязательств  по  поставке  товара  (И  ОКАЗАНИЮ
СОПУТСТВУЮЩИХ  УСЛУГ)  аванс  возвращается  в течение 5 (пяти) банковских
дней    со  дня  направления  Заказчиком  соответствующего  требования  о
возврате аванса Поставщику.
     Отказ  Поставщика от исполнения своих обязательств возможен только в
связи с существенными нарушениями условий Контракта Заказчиком.

     Статья 3. Сроки поставки
     3.1.  В  рамках  исполнения  настоящего  Контракта  поставка  товара
Заказчику  осуществляется  в соответствии с Графиком поставки (приложение
2  к  настоящему  Контракту),  являющимся  неотъемлемой частью настоящего
Контракта.
     3.2.    Одновременно  с  подписанием  настоящего  Контракта  Стороны
обязаны подписать График поставки.
     3.3.  Срок  исполнения  Поставщиком своих обязательств по настоящему
Контракту в полном объеме "___" ____________ 20___ г.

     Статья 4. Порядок приемки товаров
     4.1.   Приемка  товара  по  количеству  и  качеству  производится  в
порядке,  установленном постановлениями Госарбитража при Совете Министров
СССР в инструкциях:
     -    "О    порядке  приемки  продукции  производственно-технического
назначения  и  товаров  народного  потребления  по  качеству" N П-7 от 25
апреля 1966 г.;
     -    "О    порядке  приемки  продукции  производственно-технического
назначения  и  товаров  народного  потребления по количеству" N П-6 от 15
июня 1965 г.
     4.2.  Поставщик  обязан согласовать с Заказчиком точное время и дату
поставки  (если последняя не зафиксирована в Графике поставки (приложение
2 к настоящему Контракту).
     4.3.  Поставщик  поставляет товары Заказчику собственным транспортом
или  с  привлечением  транспорта  третьих  лиц  за  свой  счет.  Все виды
погрузо-разгрузочных  работ,  включая работы с применением грузоподъемных
средств,  осуществляются Поставщиком собственными техническими средствами
или за свой счет.
     4.4.    Товары,    поставляемые    Поставщиком    Заказчику,  должны
соответствовать  техническим  характеристикам, указанным в приложении 3 к
настоящему    Контракту,    являющемся   неотъемлемой  частью  настоящего
Контракта.
     4.5.    Упаковка    и   маркировка  товара  должны  соответствовать,
требованиям    ГОСТа,   а  упаковка  и  маркировка  импортного  товара  -
международным стандартам упаковки.
     4.6.  Маркировка  товара  должна  содержать:  наименование  изделия,
наименование  фирмы-изготовителя,  юридический  адрес  изготовителя, дату
выпуска и гарантийный срок службы.
     4.7.  Маркировка  упаковки  должна строго соответствовать маркировке
товара.
     4.8.    Упаковка    должна    обеспечивать  сохранность  товара  при
транспортировке    и   погрузо-разгрузочных  работах  к  конечному  месту
эксплуатации.
     4.9.  УБОРКА  И  ВЫВОЗ  УПАКОВКИ  ПРОИЗВОДЯТСЯ  СИЛАМИ  ПОСТАВЩИКА В
ТЕЧЕНИЕ 1 (ОДНОГО) ДНЯ ПОСЛЕ ДНЯ ПОСТАВКИ ТОВАРОВ ИЛИ ЗА ЕГО СЧЕТ.
     4.10.  В  день  отгрузки  товара Поставщик обязан передать Заказчику
оригиналы    товарно-транспортных    накладных    и   счетов-фактур,  Акт
приемки-передачи  товара, составленный по форме приложения 4 к настоящему
Контракту,  подписанный  Поставщиком,  в  двух  экземплярах, сертификаты,
обязательные  для  данного  вида товара, и иные документы, подтверждающие
качество    товара,    оформленные  в  соответствии  с  законодательством
Российской Федерации.
     4.11.  В  случае  поставки  некачественного  товара Поставщик обязан
безвозмездно устранить недостатки товара в течение ___ (________________)
дней  с  момента  заявления  о  них  Заказчиком  либо  возместить расходы
Заказчика на устранение недостатков товара.
     В  случае  существенного  нарушения  требований  к  качеству  товара
Поставщик обязан в течение _______ (______________________) дней заменить
некачественный товар товаром, соответствующим условиям Контракта.
     4.12.  В  случае  поставки  некомплектного  товара  Поставщик обязан
доукомплектовать товар в течение ______ (__________________________) дней
с момента заявления Заказчиком такого требования.
     4.13.  По  итогам приемки товара (И СОПУТСТВУЮЩИХ УСЛУГ) при наличии
документов,  указанных  в  п. 4.10 настоящего Контракта, и при отсутствии
претензий  относительно качества, количества, ассортимента, комплектности
и    других    характеристик  товара  (И  СОПУТСТВУЮЩИХ  УСЛУГ)  Заказчик
подписывает   Акт  приемки-передачи  товара  в  2  (двух)  экземплярах  и
передает    один    экземпляр    Поставщику.    В  СЛУЧАЕ  ЕСЛИ  ПОСТАВКА
ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ  В  АДРЕС ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ СОГЛАСНО РАЗНАРЯДКЕ
КОНТРАКТА,    ЭТА    ОБЯЗАННОСТЬ   ВОЗЛАГАЕТСЯ  НА  ЭТИ  ПОДВЕДОМСТВЕННЫЕ
ОРГАНИЗАЦИИ НА ОСНОВАНИИ ДОВЕРЕННОСТИ ЗАКАЗЧИКА.

     Статья 5. Права и обязанности Сторон
     5.1. Заказчик вправе:
     5.1.1.  Требовать  от Поставщика надлежащего исполнения обязательств
в соответствии с условиями Контракта.
     5.1.2.  Требовать  от  Поставщика  представления  надлежащим образом
оформленных  документов,  указанных  в  ст. 4  Контракта,  подтверждающих
исполнение обязательств в соответствии с условиями Контракта.
     5.1.3.  Запрашивать  у  Поставщика  информацию  о  ходе  и состоянии
исполнения обязательств Поставщика по настоящему Контракту.
     5.1.4. Осуществлять контроль за порядком и сроками поставки товаров.
     5.1.5.  Для  проверки  соответствия  качества  поставляемых  товаров
привлекать    независимых   экспертов,  выбор  которых  осуществляется  в
порядке, предусмотренном федеральным законом.
     5.1.6.  Ссылаться  на недостатки поставляемых товаров, в том числе в
части  количества,  ассортимента, комплектности и стоимости этих товаров,
по    результатам    проведенных  уполномоченными  контрольными  органами
проверок использования средств бюджета города Москвы.
     5.2. Заказчик обязан:
     5.2.1.    Своевременно    принять  и  оплатить  поставку  товаров  в
соответствии с условиями Контракта.
     5.2.2.  В  случае  неисполнения или ненадлежащего исполнения по вине
Поставщика    обязательств,   предусмотренных  настоящим  Контрактом,  не
позднее  30 дней с момента возникновения соответствующего права требовать
от   Поставщика  уплаты  неустойки  (штрафов,  пеней)  путем  направления
Поставщику  уведомления  об  уплате  сумм  неустойки  (пеней,  штрафов) в
добровольном порядке.
     5.2.3.    В  случае  неуплаты  Поставщиком  в  добровольном  порядке
предусмотренных  настоящим  Контрактом  сумм  неустойки  (пеней, штрафов)
взыскивать их в судебном порядке.
     5.2.4.    При   обнаружении  уполномоченными  контрольными  органами
несоответствия    количества,  ассортимента,  комплектности  и  стоимости
поставленных    товаров    условиям    Контракта    вызвать   полномочных
представителей  Поставщика  для  представления  разъяснений  в  отношении
поставленных товаров.
     5.2.5.  В  случае,  если  Поставщиком  к  исполнению обязательств по
настоящему    Контракту   привлекаются  другие  лица  -  субпоставщики  -
обеспечить  внесение  в  ЕАИСТ  сведений  об  их  организационно-правовой
форме,  наименовании  организации,  ИНН,  юридическом  адресе,  данных об
органе,    действующем   от  имени  организации,  сумме  договора  (ПУНКТ
ВКЛЮЧАЕТСЯ   В  КОНТРАКТЫ  С  НАЧАЛЬНОЙ  (МАКСИМАЛЬНОЙ)  ЦЕНОЙ  СВЫШЕ  50
МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ).
     5.3. Поставщик вправе:
     5.3.1.  Требовать,  подписание  в  соответствии с п. 4.13 настоящего
Контракта    Заказчиком   Акта  приемки-передачи  товаров  по  настоящему
Контракту.
     5.3.2.  Требовать  своевременной  оплаты  за  поставленные  товары в
соответствии со ст. 2 Контракта.
     5.3.3.  (ВАРИАНТ  I)  С  письменного  согласия  Заказчика привлечь к
исполнению  своих  обязательств  по  настоящему  Контракту  других  лиц -
субпоставщиков.    При    этом   Поставщик  несет  ответственность  перед
Заказчиком  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  обязательств
субпоставщиками.  Привлечение субпоставщиков не влечет за собой изменение
стоимости и количества товаров по настоящему Контракту.
     (ВАРИАНТ  II)  Привлечение Поставщиком других лиц - субпоставщиков к
исполнению своих обязательств по настоящему Контракту не допускается.
     5.3.4.    Запрашивать   у  Заказчика  предоставления  разъяснений  и
уточнений по вопросам поставки товаров в рамках настоящего Контракта.
     5.4. Поставщик обязан:
     5.4.1.    Своевременно  и  надлежащим  образом  поставить  товары  в
соответствии с условиями Контракта.
     5.4.2.  Предоставить  Заказчику  декларацию  о  стране происхождения
товара    и/или   документы,  подтверждающие,  что  товар  произведен  на
территории    Российской    Федерации,   если  наличие  такого  документа
предусмотрено  законодательством Российской Федерации и такие документы в
соответствии  с  законодательством Российской Федерации передаются вместе
с товаром.
     5.4.3.  Представить  по запросу Заказчика в сроки, указанные в таком
запросе,    информацию  о  ходе  исполнения  обязательств  по  настоящему
Контракту.
     5.4.4.    Представить    Заказчику   сведения  об  изменении  своего
фактического    местонахождения    в  срок  не  позднее  5  дней  со  дня
соответствующего  изменения.  В  случае  непредставления  в установленный
срок    уведомления  об  изменении  адреса  фактическим  местонахождением
Поставщика будет считаться адрес, указанный в настоящем Контракте.
     5.4.5.    ПОСТАВЩИК    ОБЯЗАН  ПРЕДОСТАВИТЬ  ОБЕСПЕЧЕНИЕ  ИСПОЛНЕНИЯ
ГАРАНТИЙНЫХ  ОБЯЗАТЕЛЬСТВ  НА  ПОСТАВЛЯЕМЫЕ  ТОВАРЫ  НА СРОК, ПРЕВЫШАЮЩИЙ
УСТАНОВЛЕННЫЙ  ИЗГОТОВИТЕЛЕМ  ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК НА ЭТИ ТОВАРЫ. ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ИСПОЛНЕНИЯ  ГАРАНТИЙНЫХ  ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ В ТОЙ ЖЕ ФОРМЕ, ЧТО
И ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА (ст. 9 КОНТРАКТА).
     5.4.6.  Исполнять  иные  обязательства,  предусмотренные действующим
законодательством и Контрактом.
     5.4.7. ЗАКЛЮЧИТЬ ДОГОВОР СТРАХОВАНИЯ ТОВАРА НА СУММУ _______________
С ______________ (УКАЗЫВАЮТСЯ ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ
СТРАХОВОЙ  ОРГАНИЗАЦИИ). ДОГОВОР  СТРАХОВАНИЯ  ТОВАРА   ДОЛЖЕН   ВКЛЮЧАТЬ
СЛЕДУЮЩИЕ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ).
     5.5.  Поставщик  гарантирует,  что  на  момент заключения настоящего
Контракта:
     5.5.1.    В  отношении  него  не  проводится  процедура  ликвидации,
отсутствует  решение  арбитражного  суда  о  признании его банкротом и об
открытии  конкурсного  производства,  деятельность  не  приостановлена  в
порядке,     предусмотренном    Кодексом    Российской    Федерации    об
административных  правонарушениях,  а  также, что размер задолженности по
начисленным  налогам,  сборам  и  иным  обязательным  платежам  в бюджеты
любого   уровня  или  государственные  внебюджетные  фонды  за  прошедший
календарный  год  не превышает 25% балансовой стоимости активов по данным
бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.
     5.5.2.    Не  обременен  обязательствами  имущественного  характера,
способными помешать исполнению обязательств по настоящему Контракту.
     5.5.3.  За  последние  два года не нарушал договорных обязательств и
не  причинял  ущерба  (либо  погасил  причинённый  ущерб)  по аналогичным
контрактам.

     Статья 6. Гарантии
     6.1.  Поставщик  гарантирует  качество  и безопасность поставляемого
товара   в  соответствии  с  действующими  стандартами,  утвержденными  в
отношении  данного вида товара, и наличием сертификатов, обязательных для
данного  вида товара, оформленных в соответствии с действующим российским
законодательством.
     В  случае если законодательством РФ к лицам, осуществляющим поставки
товаров,  являющихся  предметом  контракта,  установлено требование об их
обязательном  членстве  в саморегулируемых организациях, поставщик обязан
обеспечить  наличие  документов,  подтверждающих  его соответствие такому
требованию, в течение всего срока исполнения Контракта.
     6.2.  Качество товара, поставляемого по настоящему Контракту, должно
соответствовать  установленным  в  Российской  Федерации  государственным
стандартам,    техническим    регламентам    или    техническим  условиям
изготовителей  поставляемого  товара  и требованиям настоящего Контракта,
изложенным    в    показателях    качества    Технической  характеристики
(Технического  задания), определенной при размещении заказа города Москвы
на поставку ______ в 20__году, и закрепленным в приложении 3 к настоящему
Контракту.
     6.3.    На   поставляемый  товар  Поставщик  предоставляет  гарантию
качества в соответствии с нормативными документами на данный вид товара.
     Гарантийный  срок  на  поставляемый товар определяется в Технической
характеристике (приложение 3 к настоящему Контракту).
     Наличие    гарантии   качества  удостоверяется  выдачей  Поставщиком
гарантийного   талона  (сертификата)  или  проставлением  соответствующей
записи на маркировочном ярлыке поставленного товара.
     6.4.  В  период  гарантийного срока Поставщик обязуется за свои счет
производить  необходимый  ремонт, устранение недостатков в соответствии с
требованиями действующего законодательства.
     Гарантийное    обслуживание   товара  осуществляется  Поставщиком  с
выездом  на  место  установки  оборудования  в  пределах города Москвы в
течение  24  часов  с  момента поступления заявки. В случае невозможности
произвести    ремонт    в    указанный   срок  Заказчику  предоставляется
функционально аналогичное оборудование на время ремонта.

     Статья 7. Ответственность Сторон
     7.1.  За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств
по  настоящему  Контракту  Стороны несут ответственность в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации.
     7.2.  В  случае  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательства по
оплате  Цены  Контракта  Поставщик вправе потребовать от Заказчика уплату
неустойки.  Неустойка  начисляется  за  каждый  день просрочки исполнения
обязательства  по  оплате  Цены  Контракта  начиная со дня, следующего за
днем  истечения  установленного  настоящим  Контрактом  срока  исполнения
обязательства;    по   оплате  Цены  Контракта.  Размер  такой  неустойки
устанавливается  в  размере  одной  трехсотой  действующей на день уплаты
неустойки    ставки    рефинансирования   Центрального  банка  Российской
Федерации от Цены Контракта.
     7.3.  В  случае  просрочки исполнения своих обязательств по поставке
товаров  в  том  или  ином  периоде  поставки,  установленном  в  Графике
поставки  (приложение  2  к  настоящему  Контракту),  Поставщик  обязан в
течение    5    (пяти)  банковских  дней  после  получения  от  Заказчика
соответствующего  уведомления заплатить Заказчику неустойку в размере 0,3
(три   десятых)  процента,  но  не  более  30  (тридцати)  процентов,  от
стоимости  товаров,  подлежащих  поставке  в  соответствующем периоде, за
каждый  день  просрочки  исполнения  обязательства  по поставке товаров в
соответствующем  периоде  поставки,  начиная  со  дня, следующего за днем
истечения такого периода, установленного графиком поставки.
     7.4.  В  случае  поставки  некачественных товаров Поставщик обязан в
течение    5    (пяти)  банковских  дней  после  получения  от  Заказчика
соответствующего  уведомления  уплатить Заказчику неустойку в размере 0,3
(три   десятых)  процента,  но  не  более  30  (тридцати)  процентов,  от
стоимости    поставленных    некачественных    товаров,   определенной  в
соответствии  со  Спецификацией  поставляемых  товаров  (приложение  1  к
настоящему  Контракту),  за  каждый день с момента направления Поставщику
такого  уведомления,  содержащего  требование  о безвозмездном устранении
недостатков   товаров  (либо  возмещении  своих  расходов  на  устранение
недостатков    товара,    либо   замене  некачественного  товара  товаром
надлежащего  качества),  до  момента  надлежащего  исполнения Поставщиком
соответствующего    обязательства    (устранения    недостатков,  товаров
ненадлежащего  качества/поступления  на  банковский  счет Заказчика суммы
его  расходов  на  устранение  недостатков  -  товара/приемки  Заказчиком
качественных    товаров,    поставленных   взамен  товаров  ненадлежащего
качества).
     7.5.  В  случае  поставки  некомплектного  товара Поставщик обязан в
течение    5    (пяти)  банковских  дней  после  получения  от  Заказчика
соответствующего  уведомления  уплатить Заказчику неустойку в размере 0,3
(три   десятых)  процента,  но  не  более  30  (тридцати)  процентов,  от
стоимости  таких  товаров за каждый день с момента направления Поставщику
требования  о  доукомплектовании товара до момента надлежащего исполнения
Поставщиком  соответствующего  обязательства  (доукомплектования  товара/
приемки Заказчиком товара, поставленного взамен некомплектного товара).
     7.6.  В  случае расторжения Контракта по соглашению Сторон в связи с
ненадлежащим  исполнением  Поставщиком  своих  обязательств  последний  в
течение   5  (пяти)  банковских  дней  с  даты  подписания  соглашения  о
расторжении   Контракта  уплачивает  Заказчику  неустойку  в  размере  30
(тридцати)  процентов  от  суммы  непоставленных товаров, предусмотренных
Контрактом.
     7.7.  Стороны настоящего Контракта освобождаются от уплаты неустойки
(штрафа,  пеней), если докажут, что просрочка исполнения соответствующего
обязательства  произошла  вследствие  непреодолимой  силы,  или  по  вине
другой Стороны.
     7.8.     Ответственность    за    достоверность    и    соответствие
законодательству    Российской    Федерации    сведений,    указанных   в
представленных документах, несет Поставщик.
     7.9.  В  случае  установления  уполномоченными контрольными органами
фактов  недопоставки  товара  и/или  завышения  его  стоимости  Поставщик
осуществляет возврат Заказчику излишне уплаченных денежных средств.

     Статья 8. Порядок расторжения Контракта
     8.1. Настоящий Контракт может быть расторгнут:
     - по соглашению Сторон;
     - в судебном порядке.
     8.2.  Заказчик  вправе  обратиться  в  суд в установленном порядке с
требованием о расторжении настоящего Контракта в следующих случаях:
     8.2.1. При существенном нарушении Контракта Поставщиком.
     8.2.2. В случае просрочки поставки товара более чем на _____________
     8.2.3.  В случае установления недостоверности сведений, содержащихся
в  документах,  представленных  Поставщиком  на  этапе размещения заказа,
указанного в преамбуле настоящего Контракта.
     8.2.4.    В    случае  проведения  процедуры  ликвидации  Поставщика
юридического  лица  или  наличия  решения  арбитражного  суда о признании
Поставщика банкротом и об открытии конкурсного производства.
     8.2.5.  В  случае  установления  факта  приостановления деятельности
Поставщика  в  порядке,  предусмотренном Кодексом Российской Федерации об
административных правонарушениях.
     8.2.6.  Если  у  Поставщика  имеется  задолженность  по  начисленным
налогам,  сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или
государственные  внебюджетные  фонды за прошедший календарный год, размер
которой  превышает  25%  (двадцать  пять  процентов) балансовой стоимости
активов  Поставщика  по  данным  бухгалтерской  отчетности  за  последний
завершенный  отчетный  период,  при  условии,  что  Поставщик не обжалует
наличие   указанной  задолженности  в  соответствии  с  законодательством
Российской Федерации.
     8.3.    ПОСТАВЩИК   ОБЯЗАН  ВОЗВРАТИТЬ  ЗАКАЗЧИКУ  НА  УКАЗАННЫЙ  ИМ
БАНКОВСКИЙ  СЧЕТ АВАНС, ВЫДАННЫЙ В СООТВЕТСТВИИ С НАСТОЯЩИМ КОНТРАКТОМ, В
ТЕЧЕНИЕ  5  (ПЯТИ)  БАНКОВСКИХ  ДНЕЙ  С  МОМЕНТА  РАСТОРЖЕНИЯ  НАСТОЯЩЕГО
КОНТРАКТА.    МОМЕНТ  РАСТОРЖЕНИЯ  НАСТОЯЩЕГО  КОНТРАКТА  ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ  В
ПОРЯДКЕ,    УСТАНОВЛЕННОМ    ДЕЙСТВУЮЩИМ   ГРАЖДАНСКИМ  ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ.
     8.4.    Сторона,    которой  направлено  предложение  о  расторжении
контракта  по соглашению сторон, должна дать письменный ответ по существу
в срок не позднее 5 (пяти) календарных дней с даты его получения.
     8.5.  Расторжение  Контракта производится Сторонами путем подписания
соответствующего соглашения о расторжении.
     8.6.  В  случае расторжения настоящего Контракта по инициативе любой
из  Сторон,  Стороны  производят  сверку расчётов, которой подтверждается
объём товаров, переданных Поставщиком.

     Статья 9. Обеспечение исполнения Контракта
     9.1.  Принять  к сведению, что Поставщик внес обеспечение исполнения
Контракта на сумму __________ рублей, что составляет ______% от начальной
максимальной цены Контракта, в форме ______ (УКАЗЫВАЕТСЯ ФОРМА, В КОТОРОЙ
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ    ОБЕСПЕЧЕНИЕ   ИСПОЛНЕНИЯ  ОБЯЗАТЕЛЬСТВ,  УСТАНОВЛЕННЫХ
КОНТРАКТОМ)  (В  СЛУЧАЕ, ЕСЛИ В П. 2.1 КОНТРАКТА ЦЕНА КОНТРАКТА УКАЗАНА В
ИНОСТРАННОЙ    ВАЛЮТЕ    -    ОБЕСПЕЧЕНИЕ    ИСПОЛНЕНИЯ  КОНТРАКТА  ТАКЖЕ
УСТАНАВЛИВАЕТСЯ В СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ ВАЛЮТЕ).
     9.2.  Принять  к  сведению,  что  по  критерию  (ВАРИАНТ  I)  "ОБЪЕМ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ    ГАРАНТИЙ    КАЧЕСТВА    ТОВАРОВ"   (ВАРИАНТ  II)  "СРОК
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ  ГАРАНТИЙ  КАЧЕСТВА ТОВАРОВ" Поставщик внес обеспечение на
сумму _______ рублей в форме ____ (В СЛУЧАЕ, ЕСЛИ В П. 2.1 КОНТРАКТА ЦЕНА
КОНТРАКТА    УКАЗАНА    В    ИНОСТРАННОЙ    ВАЛЮТЕ  -  ОБЕСПЕЧЕНИЕ  ТАКЖЕ
УСТАНАВЛИВАЕТСЯ В СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ ВАЛЮТЕ).
     (ПУНКТ  ВКЛЮЧАЕТСЯ  ТОЛЬКО  В  КОНТРАКТЫ, ЗАКЛЮЧЕННЫЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ
ПРОВЕДЕНИЯ    КОНКУРСА,    ОЦЕНКА    И  СОПОСТАВЛЕНИЕ  ЗАЯВОК  В  КОТОРОМ
ОСУЩЕСТВЛЯЛАСЬ  С  ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КРИТЕРИЯ "ОБЪЕМ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ
КАЧЕСТВА  ТОВАРОВ"  ИЛИ  "СРОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ КАЧЕСТВА ТОВАРОВ".
РАЗМЕР   ОБЕСПЕЧЕНИЯ  ПО  СООТВЕТСТВУЮ1ЦЕМУ  КРИТЕРИЮ  СОСТАВЛЯЕТ  СУММУ,
ПРЕВЫШАЮЩУЮ  РАЗМЕР  -  ОБЕСПЕЧЕНИЯ КРИТЕРИЯ, УСТАНОВЛЕННОГО В КОНКУРСНОЙ
ДОКУМЕНТАЦИИ).
     9.3.  В  случае  если  по каким-либо причинам обеспечение исполнения
настоящего  Контракта   перестало  быть  действительным,  закончило  свое
действие  или  иным образом перестало обеспечивать исполнение Поставщиком
своих   обязательств  по  настоящему  Контракту,  Поставщик  обязуется  в
течение  10  (десяти)  банковских  дней  с момента, когда соответствующее
обеспечение  исполнения  Контракта  перестало  действовать,  предоставить
заказчику  иное  (новое)  надлежащее  обеспечение исполнения Контракта на
тех  же  условиях и в том же размере, которые указаны в, настоящей статье
контракта.

     Статья 10. Обстоятельства непреодолимой силы
     10.1.   Стороны  освобождаются  от  ответственности  за  полное  или
частичное  неисполнение  своих  обязательств  по  настоящему  Контракту в
случае,  если  оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а
именно:  наводнения,  пожара,  землетрясения, диверсии, военных действий,
блокад,    изменения    законодательства,    препятствующих   надлежащему
исполнению    обязательств   по  настоящему  Контракту,  а  также  других
чрезвычайных       обстоятельств,    подтвержденных    в    установленном
законодательством  порядке,  которые возникли после заключения настоящего
Контракта  и  непосредственно  повлияли  на  исполнение  Сторонами  своих
обязательств,  а  также  которые Стороны были не в состоянии предвидеть и
предотвратить.
     10.2.    При    наступлении   таких  обстоятельств  срок  исполнения
обязательств  по  настоящему  Контракту  отодвигается  соразмерно времени
действия  данных  обстоятельств  постольку,  поскольку эти обстоятельства
значительно влияют на исполнение настоящего Контракта в срок.
     10.3.   Сторона,  для  которой  надлежащее  исполнение  обязательств
оказалось     невозможным    вследствие    возникновения    обстоятельств
непреодолимой  силы,  обязана  в течение 5 (пяти) календарных дней с даты
возникновения  таких  обстоятельств  уведомить  в письменной форме другую
Сторону об их возникновении, виде и возможной продолжительности действия.
     10.4.    Если    обстоятельства,   указанные  в  п. 10.1  настоящего
Контракта,  будут  длиться  более  2  (двух)  календарных  месяцев с даты
соответствующего    уведомления,  каждая  из  Сторон  вправе  расторгнуть
настоящий  Контракт без требования возмещения убытков, понесенных в связи
с наступлением таких обстоятельств.

     Статья 11. Порядок урегулирования споров
     11.1.   В  случае  возникновения  любых  противоречий,  претензий  и
разногласий,    а   также  споров,  связанных  с  исполнением  настоящего
Контракта,    Стороны   предпринимают  усилия  для  урегулирования  таких
противоречий,    претензий    и  разногласий  в  добровольном  порядке  с
оформлением совместного протокола урегулирования споров.
     11.2.  Все  достигнутые  договоренности  Стороны  оформляют  в  виде
дополнительных соглашений, подписанных Сторонами и скрепленных печатями.
     11.3.  До  передачи  спора  на  разрешение  Арбитражного суда города
Москвы Стороны примут меры к его урегулированию в претензионном порядке.
     11.3.1.  Претензия  должна  быть  направлена  в  письменном виде. По
полученной  претензии  Сторона должна дать письменный ответ по существу в
срок  не  позднее  15  (пятнадцати) календарных дней с даты ее получения.
Оставление  претензии  без ответа в установленный срок означает признание
требований претензии.
     11.3.2.  В  претензии  должны  быть  указаны: наименование, почтовый
адрес  и  реквизиты  организации  (учреждения, предприятия), предъявившей
претензию;    наименование,    почтовый  адрес  и  реквизиты  организации
(учреждения, предприятия), которой направлена претензия.
     11.3.3.  Если претензионные требования подлежать денежной оценке - в
претензии  указывается  истребуемая  сумма  и  ее  полный  и обоснованный
расчет.
     11.3.4.  В  подтверждение  заявленных  требований к претензии должны
быть  приложены  надлежащим  образом оформленные и заверенные необходимые
документы либо выписки из них.
     В  претензии  могут  быть  указаны иные сведения, которые, по мнению
заявителя,    будут   способствовать  более  быстрому  и  правильному  ее
рассмотрению, объективному урегулированию спора.
     11.4.    В   случае  невыполнения  Сторонами  своих  обязательств  и
недостижения    взаимного    согласия   споры  по  настоящему  Контракту
разрешаются в Арбитражном суде города Москвы

     Статья 12. Срок действия, порядок изменения Контракта
     12.1.  Контракт  вступает  в  силу со дня его подписания Сторонами и
действует до "___" _________ 20___ г.
     12.2.  Обязательства  Сторон, не исполненные до даты истечения срока
действия  настоящего  Контракта, указанного в п. 12.1 Контракта, подлежат
исполнению в полном объеме.
     12.3.  Контракт  должен  быть  зарегистрирован  заказчиком в Реестре
контрактов  в  течение 3 (трех) рабочих дней со дня его подписания обеими
Сторонами.
     12.4.   Изменение,и  дополнение  настоящего  Контракта  возможны  по
соглашению  Сторон.  Все  изменения и дополнения оформляются в письменном
виде  путем  подписания  Сторонами дополнительных соглашений к Контракту.
Дополнительные  соглашения к Контракту являются его неотъемлемой частью и
вступают  в  силу  с  момента  их  подписания  Сторонами.  Дополнительные
соглашения  к  Контракту  подлежат  регистрации  в  Реестре  контрактов в
порядке, установленном в п. 12.3 Контракта.

     Статья 13. Прочие условия
     13.1.  Все  уведомления  Сторон,  связанные с исполнением настоящего
Контракта,  направляются  в письменной форме по почте заказным письмом по
фактическому  адресу  Стороны,  указанному в ст. 14 настоящего Контракта,
или  с использованием факсимильной связи, электронной почты с последующим
предоставлением    оригинала.    В    случае  направления  уведомлений  с
использованием  почты  уведомления  считаются полученными Стороной в день
фактического    получения,   подтвержденного  отметкой  почты.  В  случае
отправления  уведомлений  посредством  факсимильной  связи  и электронной
почты уведомления считаются полученными Стороной в день их отправки.
     13.2.  (ВАРИАНТ  I  -  ПРИ ЗАКЛЮЧЕНИИ КОНТРАКТА ПО ИТОГАМ ПРОВЕДЕНИЯ
КОНКУРСА,  ЗАКРЫТОГО  АУКЦИОНА,  ЗАПРОСА  КОТИРОВОК,  РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА У
ЕДИНСТВЕННОГО  ПОСТАВЩИКА)  Контракт составлен в 2 (двух) экземплярах, по
одному для каждой из Сторон, имеющих одинаковую юридическую силу.
     (ВАРИАНТ  II  -  ПРИ  ЗАКЛЮЧЕНИИ  КОНТРАКТА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ОТКРЫТОГО
АУКЦИОНА  В  ЭЛЕКТРОННОЙ  ФОРМЕ)  Контракт заключен в электронной форме в
порядке,   предусмотренном  ст. 41.12  Федерального  закона  от  21  июля
2005 г.  N 94-ФЗ.  ДОПОЛНИТЕЛЬНО  СТОРОНЫ  ВПРАВЕ  ОФОРМИТЬ  КОНТРАКТ В 2
(ДВУХ)  ЭКЗЕМПЛЯРАХ,  ПО  ОДНОМУ  ДЛЯ  КАЖДОЙ ИЗ СТОРОН, ИМЕЮЩИХ ТАКУЮ ЖЕ
ЮРИДИЧЕСКУЮ СИЛУ, КАК И КОНТРАКТ, ЗАКЛЮЧЕННЫЙ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ.
     13.3.  Во  всем,  что не предусмотрено настоящим Контрактом, Стороны
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
     13.4.    Неотъемлемыми  частями  Контракта  являются:  приложение  1
"Спецификация  поставляемых  товаров",  приложение  2  "График поставки",
приложение    3    "Техническая    характеристика   поставляемого  товара
(Техническое    задание)",  приложение  4  "Форма  Акта  приемки-передачи
товара".
     13.5.  Выполнение  в  полном  объеме  обязательств,  предусмотренных
настоящим  Контрактом,  Заказчиком  и Поставщиком является основанием для
регистрации  сведений  об  исполнении  Контракта  в  Реестре контрактов в
порядке,   предусмотренном  действующими  нормативными  правовыми  актами
города Москвы.

     Статья 14 Адреса, реквизиты и подписи Сторон

Государственный заказчик:                Поставщик:
Адреса:                                  Адреса:
- юридический:                           - юридический:
- фактический:                           - фактический:
Телефон _________, факс_________         Телефон ________, факс _________
Электронный адрес:                       Электронный адрес:
Получатель: л/с ________________         Получатель: л/с ________________
ОГРН ___________________________         ОГРН ___________________________
ИНН ____________________________         ИНН ____________________________
КПП ____________________________         КПП ____________________________
БИК ____________________________         БИК ____________________________
р/с ____________________________         р/с ____________________________
М.П.                                     М.П.

Руководитель структурного подразделения
_______________________________________
"___" ________________________ 20___ г.

Приложение 1
к Контракту
N ____ от "___" ____________ 20___ г.


Спецификация
поставляемых товаров


Наименование товара

Страна происхождения

Ед. изм.

Цена за ед. в руб. (с учетом НДС)

НДС в руб.

Количество

Сумма в руб. (с учетом НДС)

Сумма НДС в руб.

1

2

3

4

5

6

7

8

































Итого









Наименование сопутствующей услуги

Ед. изм.

Цена за ед. в руб. (с учетом НДС)

НДС в руб.

Количество

Сумма в руб. (с учетом НДС)

Сумма НДС в руб.

1

2

3

4

5

6

7









Государственный заказчик:                       Поставщик:
_________________________                       _________________________
"___" ___________ 20__ г.                       "___" ___________ 20__ г.
М.П.                                            М.П.

Приложение 2
к Контракту
N ____ от "____" ________20___г.


График поставки


N п/п

Наименование товара

Ед. изм.

Кол-во

Срок исполнения поставки

Примечание

1

2

3

4

5

6


















































Государственный заказчик:                       Поставщик:
_________________________                       _________________________
"___" ___________ 20__ г.                       "___" ___________ 20__ г.
М.П.                                            М.П.

Приложение 3
к Контракту
N ____ от "____" ________20___г.


Техническая характеристика
поставляемого товара (техническое задание)


п/п

Наименование товара

Соответствие действующим стандартами нормативно-технической документации

Гарантийный срок

Срок службы товара

Срок годности

Остаточный срок годности на момент поставки

1

2

3

4

5

6

7












































Государственный заказчик:                       Поставщик:
_________________________                       _________________________
"___" ___________ 20__ г.                       "___" ___________ 20__ г.
М.П.                                            М.П.

Приложение 4
к Контракту
N ____ от "____" ________20___г.


                                Форма
                      акта приемки-передачи товаров

г. Москва                                       "__" ___________ 20___ г.

     ___________________________, именуемое в дальнейшем "Государственный
      (наименование организации)
заказчик", в лице ______________________________________________________,
                                   (должность, Ф.И.0)
действующего на основании ______________________________________________,
                               (Устава, Положения, Доверенности)
с одной стороны, и _____________________________________________________,
                                (наименование организации)
именуемое в дальнейшем "Поставщик", в лице _____________________________,
                                                (должность, Ф.И.О)
действующего на основании ______________________________________________,
                               (Устава, Положения, Доверенности)
с другой стороны,  вместе именуемые "Стороны", составили  настоящий акт о
нижеследующем:
     1. В соответствии с Государственным контрактом N _________ от "____"
__________ 20___ г. (далее - Государственный контракт) Поставщик выполнил
обязательства  по  поставке  товаров  (И ОКАЗАНИЮ СОПУТСТВУЮЩИХ УСЛУГ), а
именно:
     ____________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_____________________________________________________.
     2. Фактическое    качество    товаров    (И    СОПУТСТВУЮЩИХ  УСЛУГ)
соответствует (не соответствует) требованиям Контракта:
     ____________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
________________________________________________________________________.
     3. Вышеуказанные   поставки   согласно   Государственному  контракту
должны быть выполнены "___" _______________ 20__ г., фактически выполнены
"___" _______________ 20___ г.
     4. Недостатки товаров (И СОПУТСТВУЮЩИХ УСЛУГ) выявлены/не  выявлены)
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
________________________________________________________________________.
    5. Результаты работ по Государственному контракту:

Сдал:                                     Принял:
Поставщик                                 Государственный заказчик
_______________________________           _______________________________
М.П.                                      М.П.

Инструкция
по составлению проекта контракта на основании примерной формы контракта на поставку товаров для нужд заказчиков города Москвы


Общие положения

Настоящая примерная форма Контракта (далее также - примерная форма) является основанием для составления Заказчиком проекта Контракта (далее - Контракт) на поставку товаров по конкретному размещаемому заказу для включения этого проекта в состав конкурсной документации, документации об аукционе, документации об открытом аукционе в электронной форме или размещения его на официальном сайте при размещении заказа путем запроса котировок и заключения контракта по итогам размещения заказа с учетом предложений участника размещения заказа, с которым заключается Контракт.

Проект Контракта составляется с учётом настоящей примерной формы. Положения, ВЫДЕЛЕННЫЕ В ТЕКСТЕ ЗАГЛАВНЫМИ БУКВАМИ, являются изменяемыми. В тех положениях, где предусмотрена вариативность, необходимо выбрать соответствующее. Все остальные положения не подлежат исключению. При составлении проекта Контракта могут добавляться статьи и пункты при условии, что ими не будет изменено значение, нивелировано действие неизменяемых положений примерной формы Контракта.

Также следует учитывать следующие разъяснения и указания по отдельным пунктам Контракта:


Преамбула

Указываются:

- в отношении Заказчика: наименование, название и реквизиты акта, устанавливающего компетенцию Заказчика как органа государственной власти или уполномоченного соответствующим органом распорядителя бюджетных средств, фамилия, .имя, отчество уполномоченного представителя;

- в отношении Поставщика: для юридических лиц указываются полное наименование, организационно-правовая форма, основной государственный номер (ОГРН), местонахождение; для индивидуальных предпринимателей - фамилия, имя, отчество, основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (ОГРНИП); для физических лиц - фамилия, имя, отчество, реквизиты документа, удостоверяющего личность, место жительства, сведения о документе, удостоверяющем личность представителя, ссылка на документ, подтверждающий полномочия представителя;

- ссылка на процедуру размещения заказа как основание для заключения Контракта, включая указание на название и иные реквизиты документа, которым оформляются результаты размещения заказа, в том числе:

протокол оценки и сопоставления заявок в случае, если Контракт заключается по результатам проведения конкурса, с указанием даты и номера;

протокол аукциона в случае, если Контракт заключается по результатам проведения аукциона, с указанием даты и номера;

протокол проведения открытого аукциона в электронной форме в случае, если Контракт заключается по результатам проведения открытого аукциона в электронной форме, с указанием даты и номера;

протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок в случае, если Контракт заключается по результатам проведения запроса котировок, с указанием даты и номера;

решение Заказчика о размещении заказа у единственного Поставщика с указанием даты и номера.


Статья 1. Предмет Контракта

Пункт 1.1.

Выделенная заглавными буквами часть вставляется и заполняется (указываются наименования Заказчиков, в адрес которых осуществляются поставки) в случае, если по условиям заказа Заказчик не сам принимает товары, при этом оплачивает их Заказчик; организации, в адрес которых осуществляется поставка, называются Заказчиками. Разнарядка оформляется Заказчиком самостоятельно (типовая форма отсутствует).

Пункт 1.2.

Условия поставки товара заполняются в соответствии с конкурсной документацией (документацией об аукционе, документацией об открытом аукционе в электронной форме).

Пункт 1.3 включается в проект Контракта, если заказ размещается на товары российского и/или белорусского происхождения, в отношении которых законодательством Российской Федерации предусмотрены преференции. Страна происхождения поставляемого товара указывается на основании сведений, содержащихся в заявке участника размещения заказа, с которым заключается контракт; а также указываются данные документа, подтверждающего страну происхождения товара, при наличии такого документа.

Пункт 1.4.

Включаете и заполняется, если по условиям заказа предполагается оказание сопутствующих услуг (сборочные (включая комплектацию фурнитурой для крепление), установочные (навесные) с выравниванием товара на месте по горизонтали и вертикали, погрузочно-разгрузочные работы и т.п.), которые должны быть описаны, и для каждой позиции должен быть установлен срок исполнения услуг.


Статья 2. Цена Контракта и порядок расчетов

Пункт 2.1.

Наличие данного пункта обязательно, а его содержание указывается по каждому Контракту индивидуально: вносится общая стоимость всех поставляемых по Контракту товаров, включая стоимость сопутствующих услуг (если оказание сопутствующих услуг, предусмотрено в пункте 1.2 Контракта), а также сумма НДС, кроме того, указывается применимая в конкретном случае ставка НДС (10%, 18% или иная в соответствии с действующим на момент заключения Контракта законодательством) и выделяется сумма налога в рублях или в соответствующей валюте, если цена Контракта формируется в иностранной валюте.

В Случае, если Поставщик не является плательщиком НДС (освобожден от уплаты НДС) - сумма НДС не указывается.

Пункт 2.4.

Наличие данного пункта обязательно, поскольку в соответствии со ст. 9 Федерального закона N 94-ФЗ цена Контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренных Контрактом количества товаров и иных условий исполнения контракта.

Пункт 2.7.

Включается только в случае, когда для конкретной поставки предусмотрена предоплата (аванс). В этом случае также указывается количество банковских дней, в течение которых должна быть произведена оплата аванса.

При включении данного пункта в текст Контракта Заказчик производит выплату авансового платежа Поставщику в соответствии с постановлением Правительства Москвы от 30 декабря 2008 г. N 1229-ПП "Об авансовых платежах, совершаемых за счет бюджета города Москвы".


Статья 3. Сроки поставки

Пункт 3.3.

В данном пункте Заказчиком указывается срок исполнения обязательств, предложенный участником размещения заказа, с которым заключается настоящий Контракт, в заявке на участие в конкурсе (аукционе, открытом аукционе в электронной форме), котировочной заявке, либо установленный Заказчиком в конкурсной документации, документации об аукционе, документации об открытом аукционе в электронной форме, запросе котировок.


Статья 4. Порядок приемки товаров

Пункт 4.11.

В данном пункте заказчиком указывается срок, в течение которого Поставщик должен устранить недостатки товаров, а также срок, в течение которого Поставщик должен заменить некачественный товар без применения к нему последствий поставки товара ненадлежащего качества, предусмотренных Контрактом.

Пункт 4.12.

В данном пункте Заказчиком указывается срок, в течение которого Поставщик должен доукомплектовать товары.


Статья 5. Права и обязанности Сторон

Пункт 5.4.4.

Включается в проект Контракта в обязательном порядке с целью предоставления Заказчику дополнительных гарантий в ходе исполнения Контракта.

Пункт 5.4.5.

Включается в проект Контракта в случае, если в заявке участник размещения-заказа заявил гарантийный срок, превышающий гарантийный срок, установленный производителем.

Пункт 5.4.7.

Включается в Контракт по усмотрению Заказчика. В данном пункте указываются сумма, на которую должен быть застрахован товар в соответствии о договором страхования, требования, предъявляемые к страховщику, обязательные условия, которые должен включать договор страхования по усмотрению Заказчика в зависимости от вида товара, и др.


Статья 7. Ответственность Сторон

С целью расширения практики использования заказчиками механизма штрафных санкций в проектах контрактов должна быть предусмотрена обязанность Заказчика (а не право) применять штрафные санкции за просрочку и (или) ненадлежащее исполнение обязательств.


Статья 8. Порядок расторжения Контракта

В подпункты 8.2.7, 8.2.8 Заказчик вправе внести основания для расторжения Контракта на свое усмотрение при условии их соответствия нормам гражданского законодательства.


Статья 9. Обеспечение исполнения Контракта

В соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 г. N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд" обеспечение исполнения Контракта должно быть предоставлено участником размещения заказа, с которым заключается соответствующий Контракт, еще до подписания Контракта, при этом вид обеспечения из тех, что допускаются законом (безотзывная банковская гарантия, передача Заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита), участник выбирает сам. Таким образом, варианты, выделенные в тексте ст. 9 заглавными буквами, должны указываться в зависимости от формы обеспечения исполнения Контракта, предоставляемого Поставщиком в каждом конкретном случае, при этом требования к каждому из видов обеспечения и общие требования указаны в тексте, который не должен изменяться.

Наличие данного раздела обязательно.

Пункт 9.1:

- при предоставлении обеспечения исполнения Контракта путем перевода денежных средств в пункте 9.1 должен быть указан специальный банковский счет Заказчика, на который такие средства должны переводиться;

- при предоставлении обеспечения исполнения Контракта путем безотзывной банковской гарантии, выданной банком или иной кредитной организацией, в п. 9.1 указываются ее реквизиты, сумма, на которую она выдана, и срок ее действия;

- при предоставлении обеспечения исполнения Контракта путем договора поручительства в п. 9.1 указываются реквизиты этого Договора и поручателя, размер поручительства и срок его действия.

Пункт 9.2:

1. Пункт подлежит обязательному включению в Контракты, заключенные по результатам проведения конкурса, оценка и сопоставление заявок в котором осуществлялась с использованием критерия "объем предоставления гарантий качества товара, работ, услуг" или "срок предоставления гарантии качества товара, работ, услуг", и заявка участника содержит предложение об обеспечении исполнения условий контракта по данному критерию и размер обеспечения по соответствующему критерию, предложенный участником, составляет сумму, превышающую размер обеспечения критерия, установленного в конкурсной документации.

Обеспечение предоставляется до заключения контракта.

2. В случае, если при оценке заявок на участие в конкурсе не использовался критерий "Объем предоставления гарантий качества товара, работ, услуг" или "или срок предоставления гарантий качества товара, работ, услуг"; либо критерий "объем предоставления гарантий качества товара, работ, услуг" или "срок предоставления гарантий качества товара, работ, услуг" применялся при оценке заявок участников конкурса, однако заявка победителя не содержит предложения об обеспечении исполнения условий контракта по данному критерию; либо в конкурсной документации, документации о закрытом аукционе, об открытом аукционе в электронной форме не определено, что исполнение гарантийных обязательств должно быть обеспечено в рамках обеспечения исполнения по контракту, Контрактом может быть предусмотрена обязанность Поставщика предоставить обеспечение исполнения контракта на период действия гарантийных обязательств.

При этом может быть предусмотрено, что обеспечение предоставляется до даты подписания Сторонами государственного контракта Акта приема-передачи товара / Акта приемки объекта капитального строительства государственного заказа города Москвы / Акта сдачи-приемки работ (услуг).


Статья 12. Срок действия, порядок изменения Контракта

Пункт 12.1.

В данном пункте Заказчиком указывается дата, которая определяется исходя из плановой даты завершения действия Контракта в соответствии с условиями Контракта с учетом сроков исполнения обязательств обеими Сторонами (даты, указанной в п. 3.3 Контракта, а также периода времени, в течение которого производится приемка товара (ст. 4 Контракта), и периода времени, в течение которого производится оплата товара (п. 2.9 Контракта).

Истечение указанного в п. 12.1 срока действия не влечет прекращения, обязательств Сторон по Контракту.

В случае если Заказчиком включено условие о том, что окончание срока действия Контракта влечет прекращение обязательств Сторон по Контракту, с истечением указанной даты отношения Сторон по Контракту прекращаются. Данное условие целесообразно предусматривать в тех контрактах, по которым с наступлением определенной даты исполнение обязательств Поставщиком становится неактуальным для Заказчика.


Статья 14. Адреса, реквизиты и подписи Сторон

В ст. 14 указываются юридические и фактические адреса, банковские реквизиты, номера телефонов, факсов, электронные адреса Заказчика, а также Заказчиков, если товары поставляются им, и Поставщика.


пункт 2.2.2.


                         Примерная форма
            контракта на выполнение работ (оказание услуг)
                   для нужд заказчиков города Москвы

                        Контракт N _______
              на __________________________________

г. Москва                                         "__" _________ 20___ г.

     _____________________________, именуемый в дальнейшем "Заказчик", от
имени и в интересах города Москвы в соответствии с Положением о _________
_________________ (уставом), утвержденным _______________________, в лице
_____________________, действующего на основании _______________________,
с одной стороны, и _________________________________________________ (для
юридических лиц указываются полное наименование,  организационно-правовая
форма, ОГРН, место нахождения;  для   индивидуальных   предпринимателей -
фамилия,  имя,  отчество,  основной государственный регистрационный номер
индивидуального предпринимателя  (ОГРНИП);  для физических лиц - фамилия,
имя,  отчество,  реквизиты  документа,  удостоверяющего   личность, место
жительства), именуемый в дальнейшем "Подрядчик (Исполнитель)",   в   лице
_____________________________, действующего на основании _______________,
с  другой  стороны,  вместе именуемые "Стороны" и  каждый  в  отдельности
"Сторона",  с  соблюдением  требований Гражданского  кодекса   Российской
Федерации, Федерального закона от 21 июля 2005 г. N 94-ФЗ  "О  размещении
заказов  на  поставки  товаров,  выполнение  работ,  оказание  услуг  для
государственных и муниципальных нужд" и иного законодательства Российской
Федерации  и  города  Москвы,  на основании результатов размещения заказа
города Москвы ____________________________________________________ (ПУТЕМ
ПРОВЕДЕНИЯ    КОНКУРСА,    ЗАКРЫТОГО    АУКЦИОНА,  ОТКРЫТОГО  АУКЦИОНА  В
ЭЛЕКТРОННОЙ  ФОРМЕ,  ЗАПРОСА КОТИРОВОК, РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА У ЕДИНСТВЕННОГО
ПОДРЯДЧИКА (ИСПОЛНИТЕЛЯ) (протокол N ______ от ______________________ г.)
заключили настоящий контракт (далее - Контракт) о нижеследующем:

     Статья 1. Предмет Контракта
     1.1.    Подрядчик   (Исполнитель)  обязуется  по  заданию  Заказчика
выполнить работы (оказать услуги) по __________ в объеме, установленном в
Сметной  документации  (приложение  1  к настоящему Контракту, являющееся
его  неотъемлемой  частью) (далее - Сметная документация) (далее - товар,
товары),  а Заказчик обязуется принять результат работ (услуг) и оплатить
его (их) в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Контрактом.

     Статья 2. Цена Контракта и порядок расчетов
     2.1. Цена Контракта составляет _________ (__________________) рублей
______ (____________________________) копеек, в том числе НДС - _______%,
________ (________________________) рублей ________ (___________________)
копеек (далее - Цена Контракта) (В СЛУЧАЕ, ЕСЛИ В КОНКУРСНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
ИЛИ ДОКУМЕНТАЦИИ О ЗАКРЫТОМ АУКЦИОНЕ, ДОКУМЕНТАЦИИ ОБ  ОТКРЫТОМ  АУКЦИОНЕ
В  ЭЛЕКТРОННОЙ  ФОРМЕ  ПРЕДУСМОТРЕНО  ФОРМИРОВАНИЕ   ЦЕНЫ   КОНТРАКТА   В
ИНОСТРАННОЙ  ВАЛЮТЕ  -  ЦЕНА  КОНТРАКТА УСТАНАВЛИВАЕТСЯ В СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ
ВАЛЮТЕ).
     2.2.  Оплата  по  Контракту  осуществляется  по безналичному расчету
платежными  поручениями  путем  перечисления  Государственным  заказчиком
денежных  средств  на  расчетный  счет  Исполнителя,  реквизиты  которого
указаны  в  статье 14 Контракта, за счет средств бюджета города Москвы по
КБК  838.0405:5220405:812.226.  В  случае  изменения его расчетного счета
Исполнитель  обязан  в  однодневный  срок  в письменной форме сообщить об
этом  Государственному  заказчику с указанием новых реквизитов расчетного
счета.    В   противном  случае  все  риски,  связанные  с  перечислением
Государственным  заказчиком  денежных  средств  на  указанный в настоящем
Контракте счет Исполнителя, несет Исполнитель.
     2.3.  Цена  Контракта  включает  в себя все затраты, издержки и иные
расходы  Подрядчика (Исполнителя), в том числе сопутствующие, связанные с
исполнением настоящего Контракта.
     2.4.  Цена  Контракта  может  быть  снижена по соглашению Сторон без
изменения  предусмотренных  Контрактом объема работ, услуг и иных условий
исполнения Контракта.
     2.5.    В   случае  изменения  в  соответствии  с  законодательством
Российской  Федерации  регулируемых государством цен (тарифов) на работы,
услуги   субъектов  естественных  монополий,  цен  и  тарифов  в  области
газоснабжения,  тарифов  на  услуги  организаций  коммунального комплекса
Заказчик    при  исполнении  Контракта  обязан  изменить  Цену  Контракта
соответственно   размеру  изменения  тарифов  на  соответствующие  услуги
организаций    коммунального    комплекса,    цен  и  тарифов  в  области
газоснабжения,  цен  (тарифов)  на  работы, услуги субъектов естественных
монополий  (ДАННЫЙ ПУНКТ ВКЛЮЧАЕТСЯ ТОЛЬКО В КОНТРАКТЫ, ПРЕДМЕТОМ КОТОРЫХ
ЯВЛЯЮТСЯ  РАБОТЫ (УСЛУГИ), УКАЗАННЫЕ В П.П. 1, 2 Ч. 2 СТ. 55 ФЕДЕРАЛЬНОГО
ЗАКОНА  ОТ  21  ИЮЛЯ  2005 г.  N 94-ФЗ  "О РАЗМЕЩЕНИИ ЗАКАЗОВ НА ПОСТАВКИ
ТОВАРОВ,    ВЫПОЛНЕНИЕ   РАБОТ,  ОКАЗАНИЕ  УСЛУГ  ДЛЯ  ГОСУДАРСТВЕННЫХ  И
МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД").
     2.6.  Цена  Контракта может быть изменена на основании закона города
Москвы,  если  без  изменения  Цены Контракта выполнение работ невозможно
вследствие  существенного  возрастания  стоимости  подлежащих  выполнению
работ  (ДАННЫЙ  ПУНКТ  ВКЛЮЧАЕТСЯ ТОЛЬКО В КОНТРАКТЫ НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ,
ЗАКЛЮЧЕННЫЕ  НА  СРОК  НЕ  МЕНЕЕ  ЧЕМ  ТРИ  ГОДА, ЦЕНА КОТОРЫХ СОСТАВЛЯЕТ
СООТВЕТСТВЕННО ОДИН МИЛЛИАРД РУБЛЕЙ И БОЛЕЕ).
     2.7.  ЗАКАЗЧИК  ПРОИЗВОДИТ  ВЫПЛАТУ  АВАНСОВОГО  ПЛАТЕЖА  ПОДРЯДЧИКУ
(ИСПОЛНИТЕЛЮ)    НА   БАНКОВСКИЙ  СЧЕТ,  УКАЗАННЫЙ  В  СТ. 14  НАСТОЯЩЕГО
КОНТРАКТА, В РАЗМЕРЕ ______________ ОТ ЦЕНЫ КОНТРАКТА, УКАЗАННОЙ В П. 2.1
КОНТРАКТА, В СУММЕ ___________ В ТЕЧЕНИЕ (______) БАНКОВСКИХ ДНЕЙ, СО ДНЯ
ВЫСТАВЛЕНИЯ  ПОДРЯДЧИКОМ  (ИСПОЛНИТЕЛЕМ) СЧЕТА НА ПЕРЕЧИСЛЕНИЕ АВАНСОВОГО
ПЛАТЕЖА,  НО  НЕ РАНЕЕ ВКЛЮЧЕНИЯ СВЕДЕНИЙ О НАСТОЯЩЕМ КОНТРАКТЕ В РЕЕСТРЕ
КОНТРАКТОВ И ДОВЕДЕНИЯ ЛИМИТОВ БЮДЖЕТНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ДО ЗАКАЗЧИКА.
     ОБЯЗАТЕЛЬСТВО    ЗАКАЗЧИКА    ПО    ВНЕСЕНИЮ    АВАНСОВОГО  ПЛАТЕЖА,
ПРЕДУСМОТРЕННОЕ  НАСТОЯЩИМ  ПУНКТОМ  КОНТРАКТА,  СЧИТАЕТСЯ  ИСПОЛНЕННЫМ С
МОМЕНТА  СПИСАНИЯ  ДЕНЕЖНЫХ  СРЕДСТВ  В  РАЗМЕРЕ,  УКАЗАННОМ  В НАСТОЯЩЕМ
ПУНКТЕ,  С  БАНКОВСКОГО  СЧЕТА  ЗАКАЗЧИКА, УКАЗАННОГО В СТ. 14 НАСТОЯЩЕГО
КОНТРАКТА.

     Статья 3. Сроки выполнения работ (оказания услуг)
     3.1.  Подрядчик  (Исполнитель) производит выполнение работ (оказание
услуг)  в  соответствии  с  Календарным планом (Графиком выполнения работ
(оказания  услуг)  (приложение  2  к настоящему Контракту, являющееся его
неотъемлемой частью) (далее - Календарный план).
     3.2.  Срок  исполнения Подрядчиком (Исполнителем) своих обязательств
по  настоящему  Контракту в полном объеме "___" ________________ 20___ г.
     3.3.   Подрядчик  (Исполнитель)  вправе  досрочно  выполнить  работы
(оказать    услуги)  и  сдать  Заказчику  их  результат  в  установленном
настоящим Контрактом порядке.

     Статья 4. Порядок сдачи-приёмки выполненных работ (оказанных услуг)
     4.1.    После    завершения    выполнения  работ  (оказания  услуг),
предусмотренных  Контрактом, Подрядчик (Исполнитель) письменно уведомляет
Заказчика  о  факте  завершения  работ  (оказания услуг) в соответствии с
Календарным планом.
     4.2.    Не  позднее  рабочего  дня,  следующего  за  днем  получения
Заказчиком    уведомления,  указанного  в  п. 4.1  Контракта.,  Подрядчик
(Исполнитель)  представляет  Заказчику  комплект  отчетной  документации,
предусмотренной  Календарным  планом,  и Акт сдачи-приемки работ (услуг),
подписанный Подрядчиком (Исполнителем), в 2 (двух) экземплярах.
     4.3. Не позднее ______ (___________________) дней после получения от
Подрядчика  (Исполнителя)  документов,  указанных  в  п. 4.2   Контракта,
Заказчик рассматривает  результаты  и  осуществляет  приемку  выполненных
работ  (оказанных  услуг) по настоящему Контракту на предмет соответствия
их объема, качества требованиям,  изложенным  в    настоящем  Контракте и
Сметной  документации,  и направляет Подрядчику (Исполнителю) подписанный
Заказчиком  1  (один)  экземпляр  Акта  сдачи-приемки  работ (услуг) либо
запрос    о   предоставлении  разъяснений  касательно  результатов  работ
(оказанных  услуг),  или  мотивированный  отказ  от  принятия результатов
выполненных  работ  оказанных  услуг),  или  акт  с  перечнем  выявленных
недостатков,  необходимых  доработок  и  сроком;  их устранения. В случае
отказа  Заказчика  от  принятия  результатов выполненных работ (оказанных
услуг)  в  связи  с необходимостью устранения недостатков и/или доработки
результатов    работ    Подрядчик    (Исполнитель)    обязуется  в  срок,
установленный   в  акте,  составленном  Заказчиком,  устранить  указанные
недостатки/ произвести доработки за свой счет.
     4.4.  Для  проверки  соответствия  качества  выполненных Подрядчиком
(Исполнителем)    работ   (оказанных  услуг)  требованиям,  установленным
настоящим Контрактом, Заказчик вправе привлекать независимых экспертов.
     4.5.  В  случае  получения  от  Заказчика  запроса  о предоставлении
разъяснений    касательно    результатов  работ  (оказанных  услуг),  или
мотивированного    отказа   от  принятия  результатов  выполненных  работ
(оказанных    услуг),    или  акта  c  перечнем  выявленных  недостатков,
необходимых  доработок  и сроком их, устранения Подрядчик (Исполнитель) в
течение    3    (трех)    рабочих   дней  обязан  предоставить  Заказчику
запрашиваемые   разъяснения  в  отношении  выполненных  работ  (оказанных
услуг)  или  в  срок, установленный в указанном акте, содержащем перечень
выявленных  недостатков  и необходимых доработок, устранить полученные от
Заказчика    замечания   /недостатки/  произвести  доработки  и  передать
Заказчику        приведенный    в    соответствие     с    предъявленными
требованиями/замечаниями    комплект   отчетной  документации,  отчет  об
устранении    недостатков,  выполнении  необходимых  доработок,  а  также
повторный  подписанный Подрядчиком (Исполнителем) Акт сдачи-приемки работ
(услуг)  в 2 (двух) экземплярах для принятия Заказчиком выполненных работ
(оказанных услуг).
     4.6.  В  случае если по результатам рассмотрения отчета, содержащего
выявленные  недостатки  и необходимые доработки, Заказчиком будет принято
решение  об  устранении Подрядчиком (Исполнителем) недостатков/выполнении
доработок  в надлежащем порядке и в установленные сроки, а также в случае
отсутствия  у  Заказчика  запросов касательно представления разъяснений в
отношении    выполненных  работ  (оказанных  услуг),  Заказчик  принимает
выполненные  работы  (оказанные  услуги) и подписывает 2 (два) экземпляра
Акта  сдачи-приемки  работ (услуг), один из которых направляет Подрядчику
(Исполнителю) в порядке, предусмотренном в п. 4.3 Контракта.
     4.7.    Подписанный  Заказчиком  и  Подрядчиком  (Исполнителем)  Акт
сдачи-приемки  работ  (услуг)  и предъявленный Подрядчиком (Исполнителем)
Заказчику  счет  на  оплату Цены Контракта являются основанием для оплаты
Подрядчику (Исполнителю) выполненных работ (оказанных услуг).

     Статья 5. Права и обязанности Сторон
     5.1. Заказчик вправе:
     5.1.1.  Требовать от Подрядчика (Исполнителя) надлежащего исполнения
обязательств  в  соответствии  с  настоящим Контрактом, а также требовать
своевременного устранения выявленных недостатков.
     5.1.2.    Требовать    от   Подрядчика  (Исполнителя)  представления
надлежащим   образом  оформленной  отчетной  документации  и  материалов,
подтверждающих    исполнение   обязательств  в  соответствии  со  Сметной
документацией и настоящим Контрактом.
     5.1.3.  В  случае  досрочного  исполнения Подрядчиком (Исполнителем)
обязательств  по  настоящему Контракту принять и оплатить работы (услуги)
в соответствии с установленным в Контракте порядком.
     5.1.4.  Запрашивать  у  Подрядчика (Исполнителя) информацию о ходе и
состоянии выполняемых работ (оказываемых услуг).
     5.1.5.  Осуществлять  контроль за объемом и сроками выполнения работ
(оказания услуг).
     5.1.6.  Ссылаться  на  недостатки работ (услуг), в том числе в части
объема  и  стоимости  этих  работ  (услуг),  по  результатам  проведенных
уполномоченными  контрольными  органами  проверок  использования  средств
бюджета города Москвы.
     5.2. Заказчик обязан:
     5.2.1.  Сообщать  в  письменной  форме  Подрядчику  (Исполнителю) о
недостатках,  обнаруженных  в  ходе  выполнения работ (оказания услуг), в
течение 2 (двух) рабочих дней после обнаружения таких недостатков.
     5.2.2.    Своевременно    принять   и  оплатить  надлежащим  образом
выполненные    работы  (оказанные  услуги)  в  соответствии  с  настоящим
Контрактом.
     5.2.3.  При  получении  от  Подрядчика  (Исполнителя)  уведомления о
приостановлении  выполнения  работ (оказания услуг) в случае, указанном в
п. 5.4.4  настоящего  Контракта,  рассмотреть вопрос о целесообразности и
порядке    продолжения  выполнения  работ  (оказания  услуг).  Решение  о
продолжении    выполнения    работ  (оказания  услуг)  при  необходимости
корректировки    сроков   и  этапов  выполнения  работ  (оказания  услуг)
принимается    Заказчиком    и  Подрядчиком  (Исполнителем)  совместно  и
оформляется дополнительным соглашением к настоящем Контракту.
     5.2.4.  В  случае  неисполнения или ненадлежащего исполнения по вине
Подрядчика    (Исполнителя)    обязательств,   предусмотренных  настоящим
Контрактом,  не  позднее 30 дней с момента возникновения соответствующего
права  требовать  от  Подрядчика (Исполнителя) уплаты неустойки (штрафов,
пеней)  путем  направления Подрядчику (Исполнителю) уведомления об уплате
сумм неустойки (пеней, штрафов) в добровольном порядке.
     5.2.5.  В  случае неуплаты Подрядчиком (Исполнителем) в добровольном
порядке  предусмотренных  настоящим  Контрактом  сумм  неустойки  (пеней,
штрафов) взыскивать их в судебном порядке.
     5.2.6.    При   обнаружении  уполномоченными  контрольными  органами
несоответствия  объема и стоимости выполненных Подрядчиком (Исполнителем)
работ  (оказанных  услуг) Сметной документации и Акту сдачи-приемки работ
(услуг)  вызвать  полномочных представителей Подрядчика (Исполнителя) для
представления   разъяснений  в  отношении  выполненных  работ  (оказанных
услуг).
     5.2.7.  В  случае,  если  Подрядчиком  (Исполнителем)  к  исполнению
обязательств    по   настоящему  Контракту  привлекаются  другие  лица  -
субподрядчики  (соисполнители)  - обеспечить внесение в ЕАИСТ сведений об
их    организационно-правовой    форме,  наименовании  организации,  ИНН,
юридическом  адресе,  данных об органе, действующем от имени организации,
сумме  договора;  виде  работ в соответствии с условиями Контракта (ПУНКТ
ВКЛЮЧАЕТСЯ   В  КОНТРАКТЫ  С  НАЧАЛЬНОЙ  (МАКСИМАЛЬНОЙ)  ЦЕНОЙ  СВЫШЕ  50
МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ).
     5.3. Подрядчик (Исполнитель) вправе:
     5.3.1.    Требовать    своевременного   подписания  Заказчиком  Акта
сдачи-приемки    работ  (услуг)  по  настоящему  Контракту  на  основании
представленных  Подрядчиком  (Исполнителем)  отчетных  документов  и  при
условии истечения срока, указанного в п. 4.3 настоящего Контракта.
     5.3.2.  Требовать  своевременной оплаты выполненных работ (оказанных
услуг) в соответствии с п. 2.8#  настоящего Контракта.
     5.3.3.  (ВАРИАНТ  I)  C  письменного  согласия  Заказчика привлечь к
исполнению  своих  обязательств  по  настоящему  Контракту  других  лиц -
субподрядчиков    (соисполнителей),   обладающих  специальными  знаниями,
навыками,  квалификацией,  специальным  оборудованием  и  т.п.,  по видам
(содержанию)  работ  (услуг), предусмотренных в Сметной документации. При
этом  Подрядчик  (Исполнитель)  несет ответственность перед Заказчиком за
неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  обязательств субподрядчиками
(соисполнителями).
     Привлечение  субподрядчиков  (соисполнителей)  не  влечет  изменение
Цены  Контракта  и/или  объемов  работ  (услуг)  по настоящему Контракту.
Перечень    работ    (услуг),   выполненных  (оказанных)  субподрядчиками
(соисполнителями),  и  их  стоимость  Подрядчик (Исполнитель) указывает в
отчетной    документации,    представляемой    Заказчику  по  результатам
выполнения  работ  (оказания  услуг)  в  порядке, установленном настоящим
Контрактом.
     (ВАРИАНТ  II)  Привлечение  Подрядчиком  (Исполнителем) других лиц -
субподрядчиков   (соисполнителей)  к  исполнению  своих  обязательств  по
настоящему Контракту не допускается.
     5.3.4.  Запрашивать у Заказчика разъяснения и уточнения относительно
проведения работ (оказания услуг) в рамках настоящего Контракта.
     5.3.5.   Получать  от  Заказчика  содействие  при  выполнении  работ
(оказании услуг) в соответствии с условиями настоящего Контракта.
     5.3.6. Досрочно исполнить обязательства по настоящему Контракту.
     5.4. Подрядчик (Исполнитель) обязан:
     5.4.1.  Своевременно  и надлежащим образом выполнить работы (оказать
услуги)    и   представить  Заказчику  отчетную  документацию  по  итогам
исполнения настоящего Контракта.
     5.4.2.    Обеспечивать  соответствие  результатов  работ  -  (услуг)
требованиям  качества,  безопасности  жизни  и  здоровья,  а  также  иным
требованиям  сертификации,  безопасности  (санитарным  нормам и правилам,
государственным    стандартам;  и  т.п.),  лицензирования,  установленным
действующим законодательством Российской Федерации.
     5.4.3.  Обеспечить устранение недостатков и дефектов, выявленных при
сдаче-приемке работ (услуг) и в течение гарантийного срока, за свой счет.
     5.4.4.  Приостановить  выполнение  работ  (оказание услуг) в  случае
обнаружения    независящих  от  Подрядчика  (Исполнителя)  обстоятельств,
которые  могут  оказать  негативное  влияние  на  годность  или прочность
результатов    выполняемых    работ    (оказываемых  услуг)  или  создать
невозможность  их завершения в установленный настоящим Контрактом срок, и
сообщить  об этом Заказчику в течение 3 (трех) дней после приостановления
выполнения работ (оказания услуг).
     5.4.5.    В    случае    если   законодательством  РФ  предусмотрено
лицензирование    вида  деятельности,  являющегося  предметом  настоящего
Контракта,    Подрядчик    (Исполнитель)  обязан  предоставить  Заказчику
лицензию,  действие  которой  распространяется  на  весь  срок исполнения
Контракта.  В  случае  если  законодательством РФ к лицам, осуществляющим
выполнение   работ  (оказание  услуг),  являющихся  предметом  настоящего
Контракта,    установлено   требование  об  их  обязательном  членстве  в
саморегулируемых  организациях, Подрядчик (Исполнитель) обязан обеспечить
наличие  документов,  подтверждающих его соответствие такому требованию в
течение всего срока исполнения Контракта.
     5.4.6.    Представить    Заказчику   сведения  об  изменении  своего
фактического    местонахождения    в  срок  не  позднее  5  дней  со  дня
соответствующего  изменения.  В  случае  непредставления  в установленный
срок    уведомления  об  изменении  адреса  фактическим  местонахождением
Подрядчика  (Исполнителя)  будет  считаться  адрес, указанный в настоящем
Контракте.
     5.4.7.  Исполнять  иные  обязательства,  предусмотренные действующим
законодательством и Контрактом.
     5.4.8.  Разработать  и  согласовать  в  установленном порядке проект
производства  работ  (оказания услуг); согласовывать проекты производства
работ  (оказания  услуг)  субподрядных  организаций; контролировать сроки
выполнения календарного графика субподрядными организациями.
     5.4.9.  В случае повреждения действующих инженерных коммуникаций при
проведении  работ (оказании услуг) восстановить поврежденную сеть за свой
счет.
     5.4.10.    Не    допускать    заключения    договоров  субподрядными
организациями с другими подрядчиками.
     5.5  Подрядчик  (Исполнитель)  гарантирует, что на момент заключения
настоящего Контракта:
     5.5.1.    В  отношении  него  не  проводится  процедура  ликвидации,
отсутствует  решение  арбитражного  суда  о  признании его банкротом и об
открытии  конкурсного  производства,  деятельность  не  приостановлена  в
порядке,     предусмотренном    Кодексом    Российской    Федерации    об
административных  правонарушениях,  а  также, что размер задолженности по
начисленным  налогам,  сборам  и  иным  обязательным  платежам  в бюджеты
любого   уровня  или  государственные  внебюджетные  фонды  за  прошедший
календарный  год  не превышает 25% балансовой стоимости активов по данным
бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.
     5.5.2.    Не  обременен  обязательствами  имущественного  характера,
способными помешать исполнению обязательств по настоящему Контракту.
     5.5.3.  За  последние  два года не нарушал договорных обязательств и
не  причинял  ущерба  (либо  погасил  причиненный  ущерб)  по аналогичным
контрактам.

     Статья 6. Гарантии
     6.1.  Подрядчик  (Исполнитель) гарантирует качество выполнения работ
(оказания  услуг)  в  соответствии  с требованиями, указанными в п. 5.4.2
Контракта.
     6.2.  Гарантийный срок на выполняемые по настоящему Контракту работы
(оказываемые услуги) составляет ______ (__________________) месяца с даты
подписания Сторонами Акта сдачи-приемки работ (услуг).
     6.3.  Если  в  период  гарантийного срока обнаружатся недостатки или
дефекты,    то   Подрядчик  (Исполнитель)  (в  случае,  если  не  докажет
отсутствие  своей  вины)  обязан  устранить  их  за  свой  счет  в сроки,
согласованные  Сторонами  и  зафиксированные в акте с перечнем выявленных
недостатков  и  сроком  их  устранения.  Гарантийный  срок  в этом случае
соответственно продлевается на период устранения дефектов.

     Статья 7. Ответственность Сторон
     7.1.    За    неисполнение    или    ненадлежащее  исполнение  своих
обязательств,    установленных    настоящим  Контрактом,  Государственный
заказчик    несет    ответственность    в    соответствии  с  действующим
законодательством Российской Федерации.
     7.2.  В  случае  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств  по
оплате  Цены  Контракта  Подрядчик  (Исполнитель)  вправе  потребовать от
Заказчика    уплату  неустойки.  Неустойка  начисляется  за  каждый  день
просрочки  исполнения  обязательства  по оплате Цены Контракта начиная со
дня,  следующего  после  дня  истечения  установленного  Контрактом срока
исполнения    обязательства   по  оплате  Цены  Контракта.  Размер  такой
неустойки  устанавливается  в размере одной трехсотой действующей на день
уплаты  неустойки  ставки  рефинансирования Центрального банка Российской
Федерации от Цены Контракта.
     7.3.  В случае просрочки исполнения своих обязательств по выполнению
того  или  иного  этапа  работ  (оказания  услуг)  в сроки, установленные
Календарным  планом,  Подрядчик  (Исполнитель)  обязан в течение 5 (пяти)
банковских    дней    после    получения  от  Заказчика  соответствующего
уведомления  уплатить  Заказчику  неустойку  в  размере 0,3 (три десятых)
процента,  но  не  более  30  (тридцати)  процентов,  от  стоимости работ
(услуг),  подлежащих  выполнению  на соответствующем этапе, установленном
Календарным  планом,  за каждый день просрочки исполнения обязательств по
выполнению  соответствующего  этапа  работ  (оказания  услуг), начиная со
дня,  следующего  после истечения установленного Календарным планом срока
исполнения   обязательств  по  выполнению  соответствующего  этапа  работ
(оказания услуг).
     7.4.  В  случае  нарушения  своих  обязательств  по выполнению работ
(оказанию  услуг) в объеме, предусмотренном Календарным планом, Подрядчик
(Исполнитель)  обязан  в течение 5 (пяти) банковских дней после получения
от  Заказчика соответствующего уведомления уплатить Заказчику неустойку в
размере  0,3 (три десятых) процента, но не более 30 (тридцати) процентов,
от  стоимости  работ  (услуг),  подлежащих  выполнению на соответствующем
этапе  выполнения  работ  (оказания  услуг),  предусмотренном Календарным
планом,  на котором работы (услуги) были выполнены (оказаны) ненадлежащим
образом,  за  каждый  день  просрочки  с  момента  направления Заказчиком
Подрядчику    (Исполнителю)    уведомления    о  ненадлежащем  исполнении
Подрядчиком  (Исполнителем)  обязательств  по  выполнению работ (оказанию
услуг)  на  соответствующем этапе, предусмотренном Календарным планом, до
момента  исполнения обязательств Подрядчиком (Исполнителем) по выполнению
работ    (оказанию   услуг)  на  соответствующем  этапе,  предусмотренном
Календарным планом, в надлежащем объеме.
     7.5.  В  случае  выполнения  работ  (оказания  услуг)  ненадлежащего
качества  Подрядчик  (Исполнитель)  обязан  в течение 5 (пяти) банковских
дней  после  получения от Заказчика соответствующего уведомления уплатить
Заказчику  неустойку  в  размере  0,3 (три десятых) процента, но более 30
(тридцати)  процентов,  от стоимости работ (услуг), подлежащих выполнению
(оказанию)  на  соответствующем  этапе выполнения работ (оказания услуг),
предусмотренном  Календарным  планом, на котором были выполнены (оказаны)
работы   (услуги)  ненадлежащего  качества,  за  каждый  день  с  момента
направления    Заказчиком    Подрядчику    (Исполнителю)   уведомления  о
ненадлежащем    исполнении  Подрядчиком  (Исполнителем)  обязательств  по
выполнению    работ    (оказанию    услуг)    на  соответствующем  этапе,
предусмотренном  Календарным  планом,  до  момента устранения недостатков
выполненных    работ    (оказанных    услуг).   Под  работами  (услугами)
ненадлежащего  качества  понимаются работы (услуги), результат которых не
соответствует    требованиям,   установленным  пунктом  5.4.2  настоящего
Контракта.
     7.6.  В  случае расторжения Контракта по соглашению Сторон в связи с
ненадлежащим  исполнением  Подрядчиком  (Исполнителем) своих обязательств
последний    в  течение  5  (пяти)  банковских  дней  с  даты  подписания
соглашения  о расторжении Контракта уплачивает Государственному заказчику
неустойку  в размере 30 (тридцать) процентов от суммы невыполненных работ
(неоказанных услуг), предусмотренных Контрактом.
     7.7.  Стороны настоящего Контракта освобождаются от уплаты неустойки
(штрафа,  пеней),  если докажут что просрочка исполнения соответствующего
обязательства  произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой
Стороны.
     7.8.    Ответственность    за    достоверность     и    соответствие
законодательству    Российской    Федерации    сведений,    указанных   в
представленных документах, несет Подрядчик (Исполнитель).
     7.9.  В  случае  установления  уполномоченными контрольными органами
фактов  недопоставки  товара  и/или  завышения  его  стоимости  Поставщик
осуществляет возврат Заказчику излишне уплаченных денежных средств.

     Статья 8. Порядок расторжения Контракта
     8.1. Настоящий Контракт может быть расторгнут:
     - по соглашению Сторон;
     - в судебном порядке.
     8.2.  Заказчик  вправе  обратиться в суд в установленном действующим
законодательством    Российской    Федерации   порядке  с  требованием  о
расторжении настоящего Контракта в следующих случаях:
     8.2.1.    При    существенном    нарушении    Контракта  Подрядчиком
(Исполнителем).
     8.2.2.  Нарушения Подрядчиком (Исполнителем) сроков выполнения работ
(оказания услуг); предусмотренных Календарным планом, более чем на ______
(________________________________) рабочих дней.
     8.2.3.    Установления   недостоверности  сведений,  содержащихся  в
документах,    представленных    Подрядчиком    (Исполнителем)  на  этапе
размещения заказа, указанного в преамбуле настоящего Контракта.
     8.2.4.    Установления    факта   проведения  ликвидации  Подрядчика
(Исполнителя)  -  юридического лица или наличия решения арбитражного суда
о  признании  Подрядчика  (Исполнителя)  банкротом и открытии в отношении
него конкурсного производства.
     8.2.5.  Установления  факта  приостановления деятельности Подрядчика
(Исполнителя)  в  порядке,  предусмотренном Кодексом Российской Федерации
об административных правонарушениях.
     8.2.6.    Наличия    у  Подрядчика  (Исполнителя)  задолженности  по
начисленным  налогам,  сборам  и  иным  обязательным  платежам  в бюджеты
любого   уровня  или  государственные  внебюджетные  фонды  за  прошедший
календарный  год,  размер которой превышает 25% (двадцать пять процентов)
балансовой    стоимости    активов  Подрядчика  (Исполнителя)  по  данным
бухгалтерской  отчетности  за  последний завершенный отчетный период, при
условии,  что  Подрядчик  (Исполнитель)  не  обжалует  наличие  указанной
задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации.
     8.3.  ПОДРЯДЧИК  (ИСПОЛНИТЕЛЬ) ОБЯЗАН ВЕРНУТЪ ЗАКАЗЧИКУ НА УКАЗАННЫЙ
ИМ    БАНКОВСКИЙ    СЧЕТ  АВАНС,  ВЫДАННЫЙ  В  СООТВЕТСТВИИ  С  НАСТОЯЩИМ
КОНТРАКТОМ,  В  ТЕЧЕНИЕ  5  (ПЯТИ)  БАНКОВСКИХ ДНЕЙ С МОМЕНТА РАСТОРЖЕНИЯ
НАСТОЯЩЕГО    КОНТРАКТА.    МОМЕНТ    РАСТОРЖЕНИЯ   НАСТОЯЩЕГО  КОНТРАКТА
ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ    В    ПОРЯДКЕ,    УСТАНОВЛЕННОМ   ДЕЙСТВУЮЩИМ  ГРАЖДАНСКИМ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ.
     8.4.    Сторона,    которой  направлено  предложение  о  расторжении
контракта   по  соглашению  сторон,  должна  дать  письменный  ответ,  по
существу  в  срок  не  позднее  5  (пяти)  календарных  дней  с  даты его
получения.
     8.5.  Расторжение  Контракта производится Сторонами путем подписания
соответствующего соглашения о расторжении.
     8.6.  В  случае расторжения настоящего Контракта по инициативе любой
из  Сторон,  Стороны  производят  сверку расчетов, которой подтверждается
объем выполненных Подрядчиком (Исполнителем) работ (оказанных услуг).

     Статья 9. Обеспечение исполнения Контракта
     9.1.    Принять    к  сведению,  что  Подрядчик  (Исполнитель)  внес
обеспечение исполнения Контракта на сумму ________ рублей, что составляет
_______% от начальной максимальной цены Контракта, в форме ______________
(УКАЗЫВАЕТСЯ  ФОРМА,  В  КОТОРОЙ  ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ  ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВ,    УСТАНОВЛЕННЫХ  КОНТРАКТОМ)  (В  СЛУЧАЕ,  ЕСЛИ  В  П. 2.1
КОНТРАКТА  ЦЕНА  КОНТРАКТА  УКАЗАНА  В  ИНОСТРАННОЙ  ВАЛЮТЕ - ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА ТАКЖЕ УСТАНАВЛИВАЕТСЯ В СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ ВАЛЮТЕ).
     9.2.  Принять  к  сведению,  что  по  критерию  (ВАРИАНТ  I)  "ОБЪЕМ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ   ГАРАНТИЙ  КАЧЕСТВА  РАБОТ,  УСЛУГ"  (ВАРИАНТ  II)  "СРОК
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ  ГАРАНТИЙ  КАЧЕСТВА  РАБОТ, УСЛУГ" Подрядчик (Исполнитель)
внес обеспечение на сумму ________ рублей в форме _______ (В СЛУЧАЕ, ЕСЛИ
В  П. 2.1  КОНТРАКТА  ЦЕНА  КОНТРАКТА  УКАЗАНА  В  ИНОСТРАННОЙ  ВАЛЮТЕ  -
ОБЕСПЕЧЕНИЕ  ТАКЖЕ  УСТАНАВЛИВАЕТСЯ  В  СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ  ВАЛЮТЕ).  (ПУНКТ
ВКЛЮЧАЕТСЯ  ТОЛЬКО  В  КОНТРАКТЫ,  ЗАКЛЮЧЕННЫЕ  ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОВЕДЕНИЯ
КОНКУРСА,  ОЦЕНКА  И  СОПОСТАВЛЕНИЕ  ЗАЯВОК  В  КОТОРОМ  ОСУЩЕСТВЛЯЛАСЬ С
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ  КРИТЕРИЯ  "ОБЬЕМ  ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ КАЧЕСТВА РАБОТ,
УСЛУГ"  ИЛИ  "СРОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ КАЧЕСТВА РАБОТ, УСЛУГ". РАЗМЕР
ОБЕСПЕЧЕНИЯ  ПО  СООТВЕТСТВУЮЩЕМУ  КРИТЕРИЮ СОСТАВЛЯЕТ СУММУ, ПРЕВЫШАЮЩУЮ
РАЗМЕР ОБЕСПЕЧЕНИЯ КРИТЕРИЯ, УСТАНОВЛЕННОГО В КОНКУРСНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ).
     9.3.  В случае продления срока выполнения работ (оказания услуг) или
увеличения  объемов  выполняемых  работ (оказываемых услуг) по настоящему
Контракту        Подрядчик     (Исполнитель)    обязуется    переоформить
(СООТВЕТСТВУЮЩУЮ  БЕЗОТЗЫВНУЮ  БАНКОВСКУЮ  ГАРАНТИЮ,  ВЫДАННУЮ БАНКОМ ИЛИ
ИНОЙ  КРЕДИТНОЙ  ОРГАНИЗАЦИЕЙ) ИЛИ (ДОГОВОР ПОРУЧИТЕЛЬСТВА) ИЛИ (ПЕРЕДАТЬ
ЗАКАЗЧИКУ  ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ  ДЕНЕЖНЫЕ  СРЕДСТВА  В  ОБЕСПЕЧЕНИЕ  ИСПОЛНЕНИЯ
НАСТОЯЩЕГО КОНТРАКТА, В ТОМ ЧИСЛЕ В ФОРМЕ ВКЛАДА (ДЕПОЗИТА).
     В   случае,  если  по  каким-либо  причинам  обеспечение  исполнения
Контракта  перестало  быть  действительным,  закончило  свое действие или
иным    образом    перестало    обеспечивать    исполнение    Подрядчиком
(Исполнителем)  его  обязательств по Контракту, соответствующий Подрядчик
(Исполнитель)  обязуется в течение 10 (десяти) банковских дней с момента,
когда  соответствующее  обеспечение  исполнения обязательств по Контракту
перестало  действовать,  предоставить  заказчику  иное (новое) надлежащее
обеспечение  Контракта  на  тех  же  условиях и в том же размере, которые
указаны в настоящей статье Контракта.
     9.4.  Уплата  Подрядчиком  (Исполнителем)  неустойки  или применение
иной  формы ответственности не освобождает его от исполнения обязательств
по настоящему Контракту.

     Статья 10. Обстоятельства непреодолимой силы
     10.1.  Стороны  освобождаются  от  ответственности  за частичное или
полное  неисполнение  обязательств по настоящему Контракту в случае, если
оно  явилось  следствием  действия  обстоятельств  непреодолимой  силы, a
именно    чрезвычайных    и    непредотвратимых    при   данных  условиях
обстоятельств:  стихийных  природных  явлений (землетрясений, наводнений,
пожара  и т.д.), действий объективных внешних факторов (военные действия,
акты  органов государственной власти и управления и т.п.), а также других
чрезвычайных       обстоятельств,    подтвержденных    в    установленном
законодательством    порядке,    препятствующих   надлежащему  исполнению
обязательств  по  настоящему Контракту, которые возникли после заключения
настоящего  Контракта,  на  время  действия  этих обстоятельств, если эти
обстоятельства  непосредственно  повлияли  на  исполнение Сторонами своих
обязательств,  а  также  которые Стороны были не в состоянии предвидеть и
предотвратить.
     10.2.    Если    в    результате  обстоятельств  непреодолимой  силы
выполняемым   работам  (оказываемым  услугам)  нанесен  значительный,  по
мнению  одной  из Сторон, ущерб, то эта Сторона обязана уведомить об этом
другую  Сторону  в  3-дневный  срок,  после чего Стороны обязаны обсудить
целесообразность    дальнейшего  продолжения  работ  (оказания  услуг)  и
заключить   дополнительное  соглашение  с  обязательным  указанием  новых
объемов,  сроков  и  стоимости  работ,  которое  с момента его подписания
становится  неотъемлемой  частью  Контракта,  либо  расторгнуть настоящий
Контракт.  Если  обстоятельства, указанные в п. 10.1, будут длиться более
2  (двух) календарных месяцев с даты соответствующего уведомления, каждая
из.    Сторон  вправе  расторгнуть  настоящий  Контракт  без:  требования
возмещения    убытков,    понесенных    в   связи  с  наступлением  таких
обстоятельств.
     10.3.  Если  по  мнению  Сторон,  выполнение работ (оказание услуг),
может  быть  продолжено  в  порядке,  действовавшем  согласно  настоящему
Контракту  до  начала  действия обстоятельств непреодолимой силы, то срок
исполнения  обязательств  по Контракту продлевается соразмерно времени, в
течение  которого  действовали  обстоятельства  непреодолимой  силы  и их
последствия.

     Статья 11. Порядок урегулирования споров
     11.1.   В  случае  возникновения  любых  противоречий,  претензий  и
разногласий,    а   также  споров,  связанных  с  исполнением  настоящего
Контракта,    Стороны   предпринимают  усилия  для  урегулирования  таких
противоречий,    претензий    и  разногласий  в  добровольном  порядке  с
оформлением совместного протокола урегулирования споров.
     11.2.  Все  достигнутые  договоренности  Стороны  оформляют  в  виде
дополнительных соглашений, подписанных Сторонами и скрепленных печатями.
     11.3.  До  передачи  спора  на  разрешение  Арбитражного суда города
Москвы Стороны примут меры к его урегулированию в претензионном порядке.
     11.3.1.  Претензия  должна  быть  направлена  в  письменном виде. По
полученной  претензии  Сторона должна дать письменный ответ по существу в
срок  не  позднее  15  (пятнадцати) календарных дней с даты ее получения.
Оставление  претензии  без ответа в установленный срок означает признание
требований претензии.
     11.3.2.  В  претензии  должны  быть  указаны: наименование, почтовый
адрес  и  реквизиты  организации  (учреждения, предприятия), предъявившей
претензию;    наименование,    почтовый  адрес  и  реквизиты  организации
(учреждения, предприятия), которой направлена претензия.
     11.3.3.  Если  претензионные требования подлежат денежной оценке - в
претензии  указывается  истребуемая  сумма  и  ее  полный  и обоснованный
расчет.
     11.3.4.  В  подтверждение  заявленных  требований к претензии должны
быть  приложены  надлежащим  образом оформленные и заверенные необходимые
документы либо выписки из них.
     В  претензии  могут  быть  указаны иные сведения, которые, по мнению
заявителя,    будут   способствовать  более  быстрому  и  правильному  ее
рассмотрению, объективному урегулированию спора.
     11.4.    В   случае  невыполнения  Сторонами  своих  обязательств  и
недостижения    взаимного    согласия    споры  по  настоящему  Контракту
разрешаются в Арбитражном суде города Москвы.

     Статья 12. Срок действия, порядок изменения Контракта
     12.1.  Контракт  вступает  в  силу со дня его подписания Сторонами и
действует до "___" ____________ 20___ г.
     12.2.  Обязательства  Сторон, не исполненные до даты истечения срока
действия  настоящего  Контракта, указанного в п. 12.1 Контракта, подлежат
исполнению в полном объеме.
     12.3.  Контракт  должен  быть  зарегистрирован  Заказчиком в Реестре
контрактов  в  течение 3 (трех) рабочих дней со дня его подписания обеими
Сторонами.
     12.4.  Изменение  и  дополнение  настоящего  Контракта  возможно  по
соглашению  Сторон.  Все  изменения и дополнения оформляются в письменном
виде  путем  подписания  Сторонами дополнительных соглашений к Контракту.
Дополнительные  соглашения к Контракту являются его неотъемлемой частью и
вступают  в  силу  с  момента  их  подписания  Сторонами.  Дополнительные
соглашения  к  Контракту  подлежат  регистрации  в  Реестре  контрактов в
порядке, установленном в п. 12.3 Контракта.

     Статья 13. Прочие условия
     13.1.  Все  уведомления  Сторон,  связанные с исполнением настоящего
Контракта,  направляются  в письменной форме по почте заказным письмом по
фактическому  адресу  Стороны,  указанному в ст. 14 настоящего Контракта,
или  с использованием факсимильной связи; электронной почты с последующим
представлением    оригинала.    В    случае   направления  уведомлений  с
использованием  почты  уведомления  считаются полученными Стороной в день
фактического    получения,   подтвержденного  отметкой  почты.  В  случае
отправления  уведомлений  посредством  факсимильной  связи  и электронной
почты уведомления считаются полученными Стороной в день их отправки.
     13.2.  (ВАРИАНТ  I  -  ПРИ ЗАКЛЮЧЕНИИ КОНТРАКТА ПО ИТОГАМ ПРОВЕДЕНИЯ
КОНКУРСА,  ЗАКРЫТОГО  АУКЦИОНА,  ЗАПРОСА  КОТИРОВОК,  РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА У
ЕДИНСТВЕННОГО  ПОСТАВЩИКА)  Контракт составлен в 2 (двух) экземплярах, по
одному для каждой из Сторон, имеющих одинаковую юридическую силу.
     (ВАРИАНТ  II  -  ПРИ  ЗАКЛЮЧЕНИИ  КОНТРАКТА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ОТКРЫТОГО
АУКЦИОНА  В  ЭЛЕКТРОННОЙ  ФОРМЕ)  Контракт заключен в электронной форме в
порядке,  предусмотренном  ст. 41.12  Федерального  закона  от 21.07.2005
N 94-ФЗ.  ДОПОЛНИТЕЛЬНО  СТОРОНЫ  ВПРАВЕ  ОФОРМИТЬ  КОНТРАКТ  В  2 (ДВУХ)
ЭКЗЕМПЛЯРАХ,    ПО   ОДНОМУ  ДЛЯ  КАЖДОЙ  ИЗ  СТОРОН,  ИМЕЮЩИХ  ТАКУЮ  ЖЕ
ЮРИДИЧЕСКУЮ СИЛУ, КАК И КОНТРАКТ, ЗАКЛЮЧЕННЫЙ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ.
     13.3.  Во  всем,  что не предусмотрено настоящим Контрактом, Стороны
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
     13.4.    Неотъемлемыми  частями  Контракта  являются:  приложение  1
"Сметная    документация",    приложение   2  "Календарный  план  (График
выполнения    работ    (оказания    услуг)",  приложение  3  "Форма  Акта
сдачи-приемки работ (услуг)".
     13.5.   Выполнение  в  полном  объеме обязательств,  предусмотренных
настоящим  Контрактом,  Заказчиком  и Подрядчиком (Исполнителем) является
основанием  для  регистрации  сведений  об исполнении Контракта в Реестре
контрактов    в    порядке,   предусмотренном  действующими  нормативными
правовыми актами города Москвы.

     Статья 14. Адреса, реквизиты и подписи Сторон

Государственный заказчик:                Поставщик:
Адреса:                                  Адреса:
- юридический:                           - юридический:
- фактический:                           - фактический:
Телефон _________, факс_________         Телефон ________, факс _________
Электронный адрес:                       Электронный адрес:
Получатель: л/с ________________         Получатель: л/с ________________
ОГРН ___________________________         ОГРН ___________________________
ИНН ____________________________         ИНН ____________________________
КПП ____________________________         КПП ____________________________
БИК ____________________________         БИК ____________________________
р/с ____________________________         р/с ____________________________
М.П.                                     М.П.

Руководитель структурного подразделения
_______________________________________
"___" ________________________ 20___ г.

Приложение 1
к Контракту
N _____ от "___" ____________ 20 __ г.


Сметная документация


N п/п

Наименование работ (услуг)

Описание (характеристика) работ (услуг)

Единица измерения

Количество

Стоимость, руб.

единицы измерения

всего























Государственный заказчик:                       Подрядчик: (Исполнитель)
_________________________                       _________________________
"___" ___________ 20__ г.                       "___" ___________ 20__ г.
М.П.                                            М.П.

Приложение 2
к Контракту
N _____ от "___" ___________ 20 __ г.


Календарный план
(График выполнения работ (оказания услуг)


N

п/п

Наименование работ (услуг)

Кол-во (объем)

Срок выполнения работ (услуг)

Примечание















































Государственный заказчик:                       Подрядчик: (Исполнитель)
_________________________                       _________________________
"___" ___________ 20__ г.                       "___" ___________ 20__ г.
М.П.                                            М.П.

Приложение 3


к Государственному Контракту
N _____ от "___" ___________ 20 __ г.


                Акт сдачи-приемки работ (услуг)

г. Москва                                         "__" _________ 20___ г.

     ____________________________________________, именуемое в дальнейшем
              (наименование организации)
"Государственный заказчик", в лице _____________________________________,
                                             (должность, Ф.И.О.)
действующего на основании ______________________________________________,
                               (Устава, Положения, Доверенности)
с одной стороны, и _____________________________________________________,
                                (наименование организации)
именуемое в дальнейшем "Подрядчик (исполнитель)", в лице ________________
________________________________________________________________________,
                           (должность, Ф И.О.)
действующего на основании _______________________________________________
                                (Устава, Положения, Доверенности)
с другой стороны, вместе  именуемые  "Стороны", составили настоящий акт о
нижеследующем:
     1. В соответствии с Государственным контрактом N _________ от "____"
___________________ 20___ г. (далее - Государственный контракт) Подрядчик
(исполнитель)  выполнил  обязательства  по  выполнению  работ   (оказанию
услуг), а именно:
     ____________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________.
     2. Фактическое   качество   выполненных   работ   (оказанных  услуг)
соответствует (не соответствует) требованиям Контракта:
     ____________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
________________________________________________________________________.
     3. Вышеуказанные работы (услуги) согласно Государственному контракту
должны быть выполнены (оказаны) "__" ________________ 20__ г., фактически
выполнены (оказаны) "___"___" ____________ 20___ г." ___________ 20___ г.
     4. Недостатки   выполненных   работ   (оказанных   услуг)  выявлены/
не выявлены) ____________________________________________________________
_________________________________________________________________________
________________________________________________________________________.
     5. Результаты     выполненных    работ    (оказанных    услуг)    по
Государственному контракту:

Сдал:                                           Принял:
Подрядчик (исполнитель)                         Государственный заказчик
"___" __________ 20__ г.                        "___" ___________ 20__ г.
М.П.                                            М.П.

Инструкция
по составлению проекта контракта на основании примерной формы контракта на выполнение работ (оказание услуг) для нужд заказчиков города Москвы


Общие положения

Настоящая примерная форма Контракта (далее также - примерная форма) является основанием для составления Заказчиком проекта Контракта (далее - Контракт) на выполнение работ (оказание услуг) по конкретному размещаемому заказу для включения этого проекта в состав конкурсной документации, документации об аукционе, документация об открытом аукционе в электронной форме или размещения его на официальном сайте при размещении заказа путем запроса котировок и заключения Контракта по итогам размещения заказа с учетом предложений участника размещения заказа, с которым заключается Контракт.

Проект Контракта составляется с учетом настоящей примерной формы. Положения, ВЫДЕЛЕННЫЕ В ТЕКСТЕ ЗАГЛАВНЫМИ БУКВАМИ, являются изменяемыми. В тех положениях, где предусмотрена вариативность, необходимо выбрать соответствующее. Все остальные положения не подлежат исключению. При составлении проекта Контракта могут добавляться статьи и пункты при условии, что ими не будет изменено значение, нивелировано действие неизменяемых положений примерной формы Контракта.

Также следует учитывать следующие разъяснения и указания по отдельным пунктам примерной формы Контракта:


Преамбула

Указываются:

- в отношении Заказчика наименование, название и реквизиты акта, устанавливающего компетенцию Заказчика как органа государственной власти или уполномоченного соответствующим органом распорядителя бюджетных средств, Ф.И.О. уполномоченного представителя, сведения о документе, на основании которого уполномочен действовать представитель Заказчика;

- в отношении Подрядчика (Исполнителя): для юридических лиц указываются полное наименование, организационно-правовая форма, основной государственный регистрационный номер (ОГРН), место нахождения; для индивидуальных предпринимателей - имя, фамилия, отчество, основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (ОГРНИП); для физических лиц - реквизиты документа, удостоверяющего личность, место жительства, фамилия, имя, отчество, сведения о документе, удостоверяющем личность представителя, ссылка на документ, подтверждающий полномочия представителя;

- ссылка на процедуру размещения заказа как основание для заключения Контракта, включая указание на название и иные реквизиты документа, которым оформляются результаты размещения заказа, в том числе:

протокол оценки и сопоставления заявок в случае, если Контракт заключается по результатам проведения конкурса, с указанием даты и номера;

протокол аукциона в случае, если Контракт заключается по результатам проведения аукциона, с указанием даты и номера;

протокол проведения открытого аукциона в электронной форме в случае, если Контракт заключается по результатам проведения открытого аукциона в электронной форме, с указанием даты и номера;

протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок в случае, если Контракт заключается по результатам проведения запроса котировок, с указанием даты и номера;

решение Заказчика о размещений заказа у единственного Подрядчика (Исполнителя) с указанием даты и номера.


Статья 1. Предмет Контракта

В п. 1.1 на месте прочерка вносится наименование выполняемых работ (оказываемых услуг).


Статья 2. Цена Контракта и порядок расчетов

В п. 2.1 на месте прочерка вносятся общая стоимость всех выполняемых работ (оказываемых услуг) по Контракту в рублях и копейках, включая затраты, издержки и иные расходы Подрядчика (Исполнителя), связанные с исполнением Контракта, а также сумма НДС. Указывается применимая в конкретном случае ставка НДС (10%, 18% или иная в соответствии с действующим на момент заключения Контракта законодательством), и выделяется сумма налога в рублях и копейках или в соответствующей валюте, если цена Контракта формируется в иностранной валюте.

В случае, если Подрядчик (Исполнитель) не является плательщиком НДС (освобожден от уплаты НДС) - сумма НДС не указывается.

Пункт 2.4 является обязательным для включения в проект Контракта, поскольку в соответствии с Федеральным законом N 94-ФЗ цена Контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренных Контрактом объема работ, услуг и иных условий исполнения Контракта.

В п. 2.7 может быть предусмотрена предоплата (аванс). В этом случае указывается размер аванса в процентном отношении от цены Контракта. При этом срок и порядок перечисления авансового платежа, указанные в п. 2.6, изменяться не могут. В случае поэтапного выполнения (оказания) и сдачи результатов работ (услуг) могут быть предусмотрены авансовые платежи по каждому этапу выполнения работ (оказания услуг). В этом случае должен быть указан порядок выплаты аванса Заказчиком на каждом этапе выполнения работ (оказания услуг).


Статья 3. Сроки поставки

Пункт 3.2.

В данном пункте Заказчиком указывается срок исполнения обязательств, предложенный участником размещения заказа, с которым заключается настоящий Контракт, в заявке на участие в конкурсе (аукционе, открытом аукционе в электронной форме), котировочной заявке, либо установленный Заказчиком в конкурсной документации, документации об аукционе, документации об открытом аукционе в электронной форме, запросе котировок.


Статья 6. Гарантии

В п. 6.2 указывается срок гарантии в зависимости от вида выполненных работ (оказанных услуг).


Статья 7. Ответственность Сторон

С целью расширения практики использования заказчиками механизма штрафных санкций в проектах Контрактов должна быть предусмотрена обязанность Заказчика (а не право) применять штрафные санкции за просрочку и (или) ненадлежащее исполнение обязательств.


Статья 8. Порядок расторжения Контакта

В подпунктах 8.2.7, 8.2.8 Заказчик вправе внести основания для расторжения Контракта по своему усмотрению при условии их соответствия нормам гражданского законодательства.


Статья 9. Обеспечение исполнения контракта

В соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 г. N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд" обеспечение исполнения Контракта должно быть предоставлено участником размещения заказа, с которым заключается соответствующий Контракт, еще до подписания Контракта, при этом вид обеспечения из тех, что допускаются законом (безотзывная банковская гарантия, выданная банком или иной кредитной организацией, договор поручительства, передача Заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита), участник выбирает сам. Таким образом, варианты, выделенные в тексте ст. 9 заглавными буквами, должны указываться в зависимости от формы обеспечения исполнения Контракта, предоставляемого Подрядчиком (Исполнителем) в каждом конкретном случае, при этом требования к каждому из видов обеспечения и общие требования указаны в тексте, который не должен изменяться.

Наличие данного раздела обязательно.

Пункт 9.1:

- при предоставлении обеспечения исполнения Контракта путем перевода денежных средств в п. 9.1 должен быть указан специальный банковский счет Заказчика, на который такие средства должны переводиться;

- при предоставлении обеспечения исполнения Контракта путем безотзывной банковской гарантии, выданной банком или иной кредитной организацией, в п. 9.1 указываются ее реквизиты, сумма, на которую она выдана, и срок её действия;

- при предоставлении обеспечения исполнения Контракта путем договора поручительства в п. 9.1 указываются реквизиты этого Договора и поручателя, размер поручительства и срок его действия.

Пункт 9.2:

1. Пункт подлежит обязательному включению в Контракты, заключенные по результатам проведения конкурса, оценка и сопоставление заявок в котором осуществлялась с использованием критерия "объем предоставления гарантий качества товара, работ, услуг" или "срок предоставления гарантий качества товара, работ, услуг", и заявка участника содержит предложение об обеспечении исполнения условий контракта по данному критерию и размер обеспечения по соответствующему критерию, предложенный участником, составляет сумму, превышающую размер обеспечения критерия, установленного в конкурсной документации.

Обеспечение предоставляется до заключения контракта.

2. В случае, если при оценке заявок на участие в конкурсе не использовался критерий "объем предоставления гарантий качества товара, работ, услуг" или "срок предоставления гарантий качества товара, работ, услуг"; либо критерий "объем предоставления гарантий качества - товара, работ, услуг" или "срок предоставления гарантий качества товара, работ, услуг" применялся при оценке заявок участников конкурса, однако заявка победителя не содержит предложения об обеспечении исполнения условий контракта по данному критерию; либо в конкурсной документации, документации о закрытом аукционе, об открытом аукционе в электронной форме не определено, что исполнение гарантийных обязательств должно быть обеспечено в рамках обеспечения исполнения по контракту, Контрактом может быть предусмотрена обязанность Подрядчика (Исполнителя) предоставить обеспечение исполнения контракта на период действия гарантийных обязательств.

При этом может быть предусмотрено, что обеспечение предоставляется до даты подписания Сторонами государственного контракта Акта приема-передачи товара / Акта приемки объекта капитального строительства государственного заказа города Москвы / Акта сдачи-приемки работ (услуг).


Статья 12. Срок действия, порядок изменения Контракта

Пункт 12.1.

В данном пункте Заказчиком указывается дата, которая определяется исходя из плановой даты завершения действия Контракта в соответствии с условиями Контракта с учетом сроков исполнения обязательств обеими Сторонами, (даты, указанной в п. 3.3 Контракта, а также периода времени, в течение которого производится приемка выполненных работ (оказанных услуг) (ст. 4 Контракта), и периода времени, в течение которого производится оплата по Контракту (п. 2.8 Контракта).

ГАРАНТ:

По-видимому, в тексте предыдущего абзаца допущена опечатка. Вместо слов "в п. 3.3 Контракта" следует читать "в п. 3.2 Контракта"

Истечение указанного в п. 12.1 срока действия не влечет прекращения обязательств Сторон по Контракту.

В случае если Заказчиком включено условие о том, что окончание срока действия Контракта влечет прекращение обязательств Сторон по Контракту, с истечением указанной даты отношения Сторон по Контракту прекращаются. Данное условие целесообразно предусматривать в тех контрактах, по которым с наступлением определенной даты исполнение Подрядчиком (Исполнителем) своих обязательств становится неактуальным для Заказчика.


Статья 14. Адреса, реквизиты и подписи Сторон

В ст. 14 указываются юридические и фактические адреса, банковские реквизиты, номера телефонов, факсов, электронные адреса Заказчика и Подрядчика (Исполнителя).

пункт 2.3.1.


                            Типовая форма
        банковской гарантии исполнения обязательств поставщика
       (подрядчика, исполнителя) по государственному контракту


Форма БГ-1


____________________________
  наименование Бенефициара
____________________________
    адрес Бенефициара

                          Банковская гарантия N _____

г. ______________                              от "___" ________ 20___ г.

     ___________________________________________________________________,
                  (полное наименование организации-Гаранта)
адрес места нахождения: ________________________________________________,
почтовый адрес: ________________________________________________________,
код ОКПО: _____________________, ИНН: _______________________, финансовые
реквизиты: __________________________, реквизиты лицензии Банка России на
осуществление банковских операций:
     ____________________________________________, именуемый в дальнейшем
"Гарант", настоящим гарантирует надлежащее исполнение ___________________
________________________________________________________________________,
              (полное наименование организации-Принципала)
адрес места нахождения: ________________________________________________,
почтовый адрес: ________________________________________________________,
код ОКПО: _______________________, ИНН: _____________________, финансовые
реквизиты: _________________________, именуемый в дальнейшем "Принципал",
обязательств по исполнению _____________________________________________,
                                      (наименование контракта)
государственного контракта, заключенного по итогам ______________________
_________________________________________________________________________
       (реестровый номер конкурса, номер лота, протокол оценки
_________________________________________________________________________
 и сопоставления заявок на участие в конкурсе/реестровый номер аукциона,
_________________________________________________________________________
   номер лота, протокол аукциона/реестровый номер открытого аукциона
_________________________________________________________________________
      в электронной форме, протокол проведения открытого аукциона
_________________________________________________________________________
                           в электронной форме)
_________________________________________________________________________
                   (полное наименование Бенефициара)
перед __________________________________________________________________,
              (Положение (Устав) от"___" N _______, утвержденное)
адрес места нахождения: ________________________________________________,
почтовый адрес: ______________________________________________, код ОКПО:
____________________________ ИНН: ___________________________, финансовые
реквизиты: ____________________: _______________________________________,
именуемым в дальнейшем "Бенефициар".
     Гарант  настоящим   безотзывно  обязуется   выплатить    Бенефициару
любую сумму, не превышающую _____________________________________ рублей,
                                (сумма цифрами и прописью)
не  позднее 7(семи) рабочих дней  с даты получения письменного Требования
Бенефициара, содержащего   указание   на   то, в   чем  состоит нарушение
Принципалом   обязательств, в   обеспечение   которого. выдана  настоящая
гарантия.
     Требование   Бенефициара   к   Гаранту  об  уплате денежной суммы по
настоящей  гарантии  должно  быть подписано руководителем Бенефициара или
уполномоченным  им  лицом  и  заверено  печатью Бенефициара. К Требованию
должны  быть  приложены  заверенные  уполномоченным  лицом Бенефициара  и
печатью Бенефициара копии следующих документов:
     - подтверждающих  полномочия лица, подписавшего Требование об уплате
денежной суммы по настоящей гарантии, в случае, если Требование подписано
не руководителем Бенефициара;
     - государственного контракта;
     - документа, подтверждающего   перечисление   Бенефициаром    аванса
Принципалу (если  Требование  предъявлено в случае невозврата Принципалом
аванса).
     Настоящая  Банковская  гарантия  обеспечивает исполнение Принципалом
обязательств  по  указанному выше государственному контракту, в том числе
по возврату авансового платежа, а также уплате неустоек (пеней, штрафов),
предусмотренных  государственным   контрактом,  начисленных   с   момента
возникновения у  Бенефициара  права  на  их  начисления, до  дня списания
денежных средств с корреспондентского счета Гаранта.
     Обязательство   Гаранта   перед   Бенефициаром  считается  надлежаще
исполненным  с  даты списания денежных средств с корреспондентского счета
Гаранта   при   условии   фактического  поступления  денежных средств  на
корреспондентский счет Банка Бенефициара.
     Никакие изменения и дополнения, вносимые в государственный контракт,
не освобождают Гаранта от обязательств по настоящей гарантии.
     В  случае  неисполнения Требования об уплате по настоящей гарантии в
установленный  срок  Гарант обязуется уплатить пени Бенефициару в размере
0,1 (ноль  целых  одна десятая), процента  от суммы, подлежащей уплате за
каждый  календарный  день  просрочки, начиная  с  8 рабочего  дня от даты
получения  Гарантом  Требования  Бенефициара по дату платежа по настоящей
гарантии.
     Гарантия  не  может  быть отозвана Гарантом в одностороннем порядке.
Принадлежащее  Бенефициару  по данной гарантии право Требования к Гаранту
может   быть   передано  правопреемнику  Бенефициара  по государственному
контракту.
     Настоящая  гарантия  является  безотзывной, вступает  в  силу с даты
выдачи и действует до "___" _____________ 20__ г. включительно.

Руководитель
организации-Гаранта _______________________
                     (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
организации-Гаранта _______________________
                     (расшифровка подписи)
                    М.П.

пункт 2.3.2.


                             Типовая форма
          банковской гарантии исполнения контракта на период
                   действия гарантийных обязательств


Форма БГ-2


____________________________
  наименование Бенефициара
____________________________
    адрес Бенефициара

                         Банковская гарантия*(1) N _____

г. ______________                          от "___" ________ 20___ г.*(2)

     ___________________________________________________________________,
                   (полное наименование организации-Гаранта)
адрес места нахождения: ________________________________________________,
почтовый адрес: ________________________________________________________,
код ОКПО: _______________________, ИНН: ________________________________,
финансовые реквизиты: __________________, реквизиты лицензии Банка России
на осуществление банковских операций: __________________________________,
именуемый   в   дальнейшем  "Гарант",  настоящим  гарантирует  надлежащее
исполнение _____________________________________________________________,
                 (полное наименование организации-Принципала)
адрес места нахождения: ________________________________________________,
почтовый адрес: ________________________________________________________,
код ОКПО: ____________________________, ИНН: ___________________________,
финансовые реквизиты: __________________________________________________,
именуемый  в дальнейшем  "Принципал",  исполнения  контракта  на   период
действия   гарантийных   обязательств   по   государственному    контакту
_________________________________________________________________________
                   (предмет государственного контракта)
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
от "___" _________ 20__ г. N _____ реестровый номер ЕАИСТ _______________
перед ___________________________________________________________________
                       (полное наименование Бенефициара)
_________________________________________________________________________
         (Положение (Устав) от"___" ______ N ___ , утвержденное)
_________________________________________________________________________
адрес места нахождения: ________________________________________________,
почтовый адрес: ________________________________________________________,
код ОКПО: ______________________________, ИНН: _________________________,
финансовые реквизиты: ___________________________, именуемым в дальнейшем
"Бенефициар".
     Гарант  настоящим  безотзывно  обязуется выплатить Бенефициару любую
сумму, не превышающую ___________________________________________________
                                  (сумма цифрами и прописью)
рублей, не  позднее 7 (семи) рабочих  дней  с  даты получения письменного
Требования  Бенефициара, содержащего  указание  на  то,  в  чем   состоит
нарушение   Принципалом   обязательств, в   обеспечение   которого выдана
настоящая гарантия.
     Требование   Бенефициара   к   Гаранту  об  уплате денежной суммы по
настоящей  гарантии  должно  быть подписано руководителем Бенефициара или
уполномоченным  им  лицом  и  заверено  печатью Бенефициара. К Требованию
должны  быть  приложены  заверенные  уполномоченным  лицом  Бенефициара и
печатью Бенефициара копии следующих документов:
     - подтверждающих  полномочия лица, подписавшего Требование об уплате
денежной суммы по настоящей гарантии, в случае, если Требование подписано
не руководителем Бенефициара;
     - подписанного  Принципалом  и  Бенефициаром  акта  приемки-передачи
товара/ акта сдачи-приемки работ (услуг)*(3).
     Настоящая  Банковская  гарантия  обеспечивает в том числе исполнение
обязательств   Принципала    по   уплате   неустоек   (пеней,   штрафов),
предусмотренных  государственным  контрактом,   начисленных   с   момента
возникновения  у  Бенефициара  права  на  их  начисления, до дня списания
денежных средств с корреспондентского счета Гаранта.
     Обязательство  Гаранта  перед   Бенефициаром   считается   надлежаще
исполненным  с  даты списания денежных средств с корреспондентского счета
Гаранта  при  условии   фактического   поступления  денежных  средств  на
корреспондентский счет Банка Бенефициара.
     Никакие изменения и дополнения, вносимые в государственный контракт,
не освобождают Гаранта от обязательств по настоящей гарантии.
     В  случае  неисполнения Требования об уплате по настоящей гарантии в
установленный  срок  Гарант обязуется уплатить пени Бенефициару в размере
0,1 (ноль  целых  одна  десятая) процента  от суммы, подлежащей уплате за
каждый  календарный  день  просрочки, начиная  с  8 рабочего дня  от даты
получения  Гарантом  Требования  Бенефициара по дату платежа по настоящей
гарантии.
     Гарантия  не  может  быть отозвана Гарантом в одностороннем порядке.
Принадлежащее  Бенефициару  по данной гарантии право Требования к Гаранту
может  быть  передано  правопреемнику  Бенефициара  по   государственному
контракту.
     Настоящая  гарантия  является  безотзывной, вступает  в  силу с даты
выдачи и действует до "___" ________ 20__ г. *(4) включительно.

Руководитель
организации-Гаранта ________________________
                     (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
организации-Гаранта ________________________
                     (расшифровка подписи)
                   М.П.

------------------------------

*(1) 1. Банковская гарантия исполнения контракта на период действия гарантийных обязательств предоставляется поставщиком (подрядчиком, исполнителем), с которым заключен государственный контракт по результатам конкурса:

- в случае, если при оценке заявок участников размещения заказа не использовался критерий "объем предоставления гарантий качества товара, работ, услуг" или "или срок предоставления гарантий качества товара, работ, услуг", а также если в конкурсной документации не определено, что исполнение гарантийных обязательств должно быть обеспечено в рамках Банковской гарантии исполнения обязательств поставщика (подрядчика, исполнителя) по государственному контракту, но государственным контрактом предусмотрена обязанность поставщика (подрядчика, исполнителя) предоставить обеспечение исполнения контракта на период действия гарантийных обязательств;

- либо в случае, если критерий "объем предоставления гарантий качества товара, работ, услуг" или "или срок предоставления гарантий качества товара, работ, услуг" применялся при оценке заявок участников размещения заказа, однако заявка участника не содержит предложения об обеспечении исполнения условий контракта по данному критерию, а государственным контрактом предусмотрена обязанность поставщика (подрядчика, исполнителя) предоставить обеспечение исполнения контракта на период действия гарантийных обязательств.

2. Банковская гарантия исполнения контракта на период действия гарантийных обязательств предоставляется поставщиком (подрядчиком, исполнителем), с которым заключен государственный контракт по итогам аукциона, в случае, если в документации об аукционе не определено, что исполнение гарантийных обязательств должно быть обеспечено в рамках Банковской гарантии исполнения обязательств поставщика (подрядчика, исполнителя) по государственному контракту, а государственным контрактом предусмотрена обязанность поставщика (подрядчика, исполнителя) предоставить обеспечение исполнения контракта на период действия гарантийных обязательств.

*(2) Банковская гарантия предоставляется поставщиком, (подрядчиком, исполнителем) до даты подписания Сторонами государственного контракта Акта приема-передачи товара/Акта сдачи-приемки работ (услуг).

*(3) Выбрать нужное.

*(4) Дата, до которой действует Банковская гарантия, указывается согласно сроку действия гарантийных обязательств, установленному контрактом, плюс 30 календарных дней.


пункт 2.3.3.


                           Типовая форма
    банковской гарантии исполнения условий государственного контракта
    по критерию "объем предоставления гарантий качества товара, работ,
           услуг" или "срок предоставления гарантий качества
                          товара, работ, услуг"


Форма БГ-3


____________________________
  наименование Бенефициара
____________________________
    адрес Бенефициара

                         Банковская гарантия*(1) N _____

г. ______________                          от "___" ________ 20___ г.*(2)

     ___________________________________________________________________,
                (полное наименование организации-Гаранта)
адрес места нахождения: ________________________________________________,
почтовый адрес: ________________________________________________________,
код ОКПО: _______________________, ИНН: ________________________________,
финансовые реквизиты: __________________, реквизиты лицензии Банка России
на осуществление банковских операций: __________________________________,
именуемый  в  дальнейшем  "Гарант",  настоящим  гарантирует    надлежащее
исполнение _____________________________________________________________,
                   (полное наименование организации-Принципала)
адрес места нахождения: ________________________________________________,
почтовый адрес: ________________________________________________________,
код ОКПО: ____________________________, ИНН: ___________________________,
финансовые реквизиты: __________________________________________________,
именуемый  в дальнейшем  "Принципал", исполнения условий государственного
контракта  по  критерию  "объем предоставления  гарантий качества товара,
работ,  услуг"/"срок  предоставления  гарантий  качества  товара,  работ,
услуг"*(3) заключаемого по итогам _______________________________________
                                        (наименование контракта:
_________________________________________________________________________
         реестровый номер конкурса, номер лота, протокол оценки
________________________________________________________________________,
   и сопоставления оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе)
_________________________________________________________________________
                   (полное наименование Бенефициара)
перед __________________________________________________________________,
                (Положение (Устав) от "___" N _____, утвержденное)
адрес места нахождения: ________________________________________________,
почтовый адрес: ________________________________________________________,
код ОКПО: ___________________________, ИНН: ____________________________,
финансовые реквизиты: ___________________________, именуемым в дальнейшем
"Бенефициар".
     Гарант  настоящим  безотзывно  обязуется выплатить Бенефициару любую
сумму, не превышающую ___________________________________________ рублей,
                               (сумма цифрами и прописью)
не  позднее 7 (семь) рабочих дней с даты получения письменного Требования
Бенефициара, содержащего   указание   на   то, в  чем  состоит  нарушение
Принципалом   обязательств, в  обеспечение  которого   выдана   настоящая
гарантия.
     Требование   Бенефициара   к   Гаранту  об  уплате денежной суммы по
настоящей  гарантии  должно  быть подписано руководителем Бенефициара или
уполномоченным  им  лицом  и  заверено  печатью Бенефициара. К Требованию
должны  быть  приложены  заверенные  уполномоченным  лицом Бенефициара  и
печатью Бенефициара копии следующих документов:
     - подтверждающих  полномочия лица, подписавшего Требование об уплате
денежной суммы по настоящей гарантии, в случае, если Требование подписано
не руководителем Бенефициара;
     - подписанного   Принципалом   и  Бенефициаром акта приемки-передачи
товара/ Акта сдачи-приемки работ (услуг)*(3).
     Настоящая  Банковская  гарантия  обеспечивает в том числе исполнение
обязательств   Принципала   по   уплате   неустоек   (пеней,    штрафов),
предусмотренных  государственным  контрактом,  связанных,  с   нарушением
Принципалом  обязательств  по  обеспечению объема предоставления гарантий
качества  товара (работ, услуг)/срока  предоставления  гарантий  качества
товаров,  работ,   услуг*(3), начисленных  с  момента   возникновения   у
Бенефициара  права  на  их начисления, до дня списания денежных средств с
корреспондентского счета Гаранта.
     Обязательство  Гаранта  перед   Бенефициаром   считается   надлежаще
исполненным  с  даты списания денежных средств с корреспондентского счета
Гаранта   при   условии   фактического   поступления денежных средств  на
корреспондентский счет Банка Бенефициара.
     Никакие изменения и дополнения, вносимые в государственный контракт,
не освобождают Гаранта от обязательств по настоящей гарантии.
     В  случае  неисполнения Требования об уплате по настоящей гарантии в
установленный  срок  Гарант обязуется уплатить пени Бенефициару в размере
0,1 (ноль  целых  одна десятая)  процента  от суммы, подлежащей уплате за
каждый  календарный  день  просрочки, начиная с  8 рабочего дня  от  даты
получения  Гарантом  Требования  Бенефициара по дату платежа по настоящей
гарантии.
     Гарантия  не  может  быть отозвана Гарантом в одностороннем порядке.
Принадлежащее  Бенефициару  по данной гарантии право Требования к Гаранту
может  быть  передано  правопреемнику  Бенефициара   по  государственному
контракту.
     Настоящая гарантия является безотзывной, вступает в  силу  с "_____"
_____________ 20__ г.*(4) и действует до "___" _____________ 20___ г.*(5)
включительно.

Руководитель
организации-Гаранта _______________________
                     (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
организации-Гаранта _______________________
                     (расшифровка подписи)
                    М.П.

------------------------------

*(1) Банковская гарантия исполнения условий государственного контракта по критерию "объем предоставления гарантий качества товара, работ, услуг" или "срок предоставления гарантий качества товара, работ, услуг" предоставляется участником" размещения заказа, с которым заключается государственный контракт, в случае, если заявка участника содержит предложение об обеспечении исполнения условий контракта по данному критерию.

*(2) Банковская гарантия предоставляется до заключения государственного контракта.

*(3) Выбрать нужное.

*(4) Дата, с которой Банковская гарантия вступает в силу, указывается с даты истечения срока исполнения обязательств поставщика (подрядчика, исполнителя) по контракту с учетом минимального показателя срока гарантии, установленного в конкурсной документации.

*(5) Дата, до которой действует Банковская гарантия, указывается согласно предложению участника размещения заказа, содержащемуся в его заявке на участие в конкурсе, превышающему минимальные показатели, установленные в конкурсной документации.



Распоряжение Департамента торговли и услуг г. Москвы от 6 апреля 2011 г. N 215 "О системе размещения государственного заказа города Москвы в Департаменте торговли и услуг города Москвы"


Текст распоряжения официально опубликован не был


Откройте нужный вам документ прямо сейчас или получите полный доступ к системе ГАРАНТ на 3 дня бесплатно!

Получить доступ к системе ГАРАНТ

Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.