Определение Высшего Арбитражного Суда РФ от 11 марта 2013 г. N ВАС-15116/11 "Об отказе в передаче дела в Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации" (ключевые темы: железнодорожные станции - неустойка - перемещение - управление проектом - подрядчик)

Определение Высшего Арбитражного Суда РФ от 11 марта 2013 г. N ВАС-15116/11
"Об отказе в передаче дела в Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации"

 

Коллегия судей Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации в составе: председательствующего судьи Першутова А.Г., судей Зарубиной Е.Н., Зориной М.Г. рассмотрела в судебном заседании заявление общества с ограниченной ответственностью "Везерфорд" (4-ый Лесной переулок, д. 4, г. Москва, 125047) от 13.02.2013 N В-01-005-003/0185 о пересмотре в порядке надзора решения Арбитражного суда Иркутской области от 28.12.2010 по делу N А19-18123/10-8, постановления Четвертого арбитражного апелляционного суда от 23.08.2012 и постановления Федерального арбитражного суда Восточно-Сибирского округа от 20.11.2012 по тому же делу, по иску общества с ограниченной ответственностью фирма "Везерфорд" к обществу с ограниченной ответственностью "Центр управления проектом "Восточная Сибирь - Тихий Океан" (ул. Горького, д. 2б, г. Ангарск, Иркутская область, 665830) о взыскании 58 648 462 рублей 59 копеек.

СУД УСТАНОВИЛ:

общество с ограниченной ответственностью "Везерфорд" обратилось в Арбитражный суд Иркутской области к обществу с ограниченной ответственностью "Центр управления проектом "Восточная Сибирь - Тихий океан" с исковым заявлением о взыскании 58 648 462 рублей 59 копеек, из которых 5 310 000 рублей - стоимость демобилизации оборудования и персонала, 46 880 078 рублей 40 копеек - стоимость простоя оборудования, 6 458 384 рублей 19 копеек - пени за просрочку оплаты по контракту от 12.11.2008 N 185/02-08.

Решением Арбитражного суда Иркутской области от 28.12.2010 в удовлетворении иска отказано.

Постановлением Четвертого арбитражного апелляционного суда от 01.06.2011 решение Арбитражного суда Иркутской области отменено, иск удовлетворен частично. С общества "ЦУП "ВСТО" в пользу общества "Везерфорд" взыскано 14 726 162 рубля 07 копеек неустойки. В удовлетворении остальной части иска отказано.

В соответствии с определением Четвертого арбитражного апелляционного суда от 10.06.2011 об исправлении арифметической ошибки и опечаток в постановление суда апелляционной инстанции были внесены исправления, согласно которым с общества "ЦУП "ВСТО" в пользу общества "Везерфорд" взыскано 23 272 288 рублей стоимости простоя оборудования.

Федеральный арбитражный суд Восточно-Сибирского округа постановлением от 16.08.2011 постановление суда апелляционной инстанции (с учетом определения об исправлении арифметической ошибки и опечаток) оставил без изменения.

Постановлением Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 13.03.2012 N 15116/11 постановление от 01.06.2011 и определение от 10.06.2011 Четвертого арбитражного апелляционного суда и постановление Федерального арбитражного суда Восточно-Сибирского округа от 16.08.2011 отменены, дело направлено на новое рассмотрение в Четвертый арбитражный апелляционный суд.

При новом рассмотрении дела Четвертый арбитражный апелляционный суд постановлением от 23.08.2012, оставленным без изменения постановлением Федерального арбитражного суда Восточно-Сибирского округа от 20.11.2012 решение суда первой инстанции оставил без изменения.

В заявлении, поданном в Высший Арбитражный Суд Российской Федерации, о пересмотре оспариваемых судебных актов в порядке надзора общество "Везерфорд" просит отменить их как принятые с нарушением норм права.

В соответствии с частью 4 статьи 299 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации дело может быть передано в Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации по основаниям, предусмотренным частью 1 статьи 304 названного Кодекса.

Судебная коллегия, рассмотрев доводы, содержащиеся в заявлении, проанализировав приложенные к нему документы, не находит оснований, предусмотренных частью 1 статьи 304 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации для передачи дела в Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации.

Общество "ЦУП "ВСТО" (заказчик) и общество "Везерфорд" (подрядчик) 12.11.2008 заключили контракт N 185/02-08 (далее - контракт), согласно которому заказчик поручил, а подрядчик принял на себя обязательства по выполнению комплекса работ по проведению пневматического испытания на прочность и герметичность на участке км 1137 - км 1456 по объекту строительства "Первая очередь трубопроводной системы "Восточная Сибирь - Тихий океан" (ВСТО). Расширение трубопроводной системы ВСТО. Участок N 3 (Талаканское месторождение - г. Алдан). Линейная часть, км 1105 - км 1570" в установленные сроки и в пределах контрактной цены - 336 980 542 рубля 58 копеек с учетом 51 403 811 рублей 58 копеек налога на добавленную стоимость. При этом подрядчик обязался выполнить работы на каждом из шести участков: км 1420,31 - км 1456; км 1324,9 - км 1375,95; км 1137,1 - км 1192,0; км 1288 - км 1324,9; км 1250,06 - км 1288; км 1192,0 - км 1249,94, а заказчик - своими силами и за свой счет обеспечить транспортировку оборудования подрядчика от железнодорожной станции "Лена" Восточно-Сибирской железной дороги до объектов пневматического испытания и перемещение по трассе МН от одной производственной площадки до другой, а также в обратном направлении, осуществить поэтапную оплату выполненных подрядчиком работ.

По мнению подрядчика, заказчик не обеспечил ему выполнение работ на участке км 1137 - км 1192, своевременно не уплатил 101 706 847 рублей 97 копеек за принятые работы, допустил просрочку транспортировки его оборудования от производственной площадки км 1192 - км 1249,94 до железнодорожной станции "Лена" ВСЖД.

Принимая оспариваемые судебные акты, суды, оценив представленные доказательства, сделали вывод об отсутствии оснований для удовлетворения требований подрядчика по взысканию стоимости по демобилизации, в связи с тем, что подрядчиком не представлено доказательств перемещения его оборудования, механизмов, расходных материалов и персонала на участок км 1137 - км 1192 и факта их демобилизации с участка, при этом судами учтено, что истец работы на данном участке не выполнял. Суды не усмотрели оснований для взыскания неустойки за вынужденное неиспользование оборудования, техники, материалов и персонала в период с 25.06.2009 по 17.08.2009 в соответствии с пунктом 25.2.2 контракта, в связи с невозможностью определения периода времени, в течение которого ответчиком должно быть исполнено обязательство по транспортировке оборудования истца с производственной площадки. Также судами не установлено оснований для взыскания с заказчика неустойки за несвоевременную оплату счета от 25.06.2009 N 190 ввиду невозможности определить дату вручения этого счета заказчику.

При этом суды установили, что истец не представил доказательств того, что ответчик исполнил свои обязательства с нарушением условий, предусмотренных пунктом 2 статьи 314 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Доводы, изложенные в заявлении, выводы судов не опровергают, не свидетельствуют о неправильном применении судами норм права и направлены на переоценку фактических обстоятельств дела, установленных судами, что само по себе не является основанием для пересмотра судебных актов в порядке надзора.

Учитывая изложенное и руководствуясь статьями 299, 301, 304 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Суд

ОПРЕДЕЛИЛ:

в передаче дела N А19-18123/10-8 Арбитражного суда Иркутской области в Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации для пересмотра в порядке надзора решения от 28.12.2010, постановления Четвертого арбитражного апелляционного суда от 23.08.2012 и постановления Федерального арбитражного суда Восточно-Сибирского округа от 20.11.2012 по указанному делу отказать.

 

Председательствующий судья

А.Г. Першутов

 

Судьи

Е.Н. Зарубина
М.Г. Зорина

 

Откройте актуальную версию документа прямо сейчас или получите полный доступ к системе ГАРАНТ на 3 дня бесплатно!

Получить доступ к системе ГАРАНТ

Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.


Определение Высшего Арбитражного Суда РФ от 11 марта 2013 г. N ВАС-15116/11

"Об отказе в передаче дела в Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации"


Текст определения официально опубликован не был


Номер дела в первой инстанции: А19-18123/2010


Истец: ООО "Везерфорд"

Ответчик: ООО "Центр управления проектом "Восточная Сибирь-Тихий Океан" (ООО "ЦУП ВСТО")


Хронология рассмотрения дела:


17.05.2013 Постановление Федерального арбитражного суда Восточно-Сибирского округа N Ф02-1408/13


11.03.2013 Определение Высшего Арбитражного Суда России N ВАС-15116/11


01.03.2013 Постановление Четвертого арбитражного апелляционного суда N 04АП-427/11


18.02.2013 Определение Высшего Арбитражного Суда России N ВАС-15116/11


20.11.2012 Постановление Федерального арбитражного суда Восточно-Сибирского округа N Ф02-4954/12


23.08.2012 Постановление Четвертого арбитражного апелляционного суда N 04АП-427/11


28.12.2011 Определение Высшего Арбитражного Суда России N ВАС-15116/11


10.11.2011 Определение Высшего Арбитражного Суда России N ВАС-15116/2011


23.08.2011 Определение Федерального арбитражного суда Восточно-Сибирского округа N Ф02-4152/11


16.08.2011 Постановление Федерального арбитражного суда Восточно-Сибирского округа N Ф02-3043/11


01.06.2011 Постановление Четвертого арбитражного апелляционного суда N 04АП-427/11


03.02.2011 Определение Четвертого арбитражного апелляционного суда N 04АП-427/2011


28.12.2010 Решение Арбитражного суда Иркутской области N А19-18123/10