Постановление Федерального арбитражного суда Московского округа от 13 ноября 2001 г. N КГ-А41/6525-01 Суд обоснованно, в соответствии с законодательством и установленными обстоятельствами дела, удовлетворил иск в части оплаты фактически выполненных и принятых ответчиком работ по строительству боксов кооперативного гаража

Постановление Федерального арбитражного суда Московского округа
от 13 ноября 2001 г. N КГ-А41/6525-01


ОАО "Проектно-промышленно-строительное объединение" обратилось в арбитражный суд с иском к ГСК "Колхозник-1" о взыскании 1522435 руб. задолженности за выполненные работы и 1593289 руб. 63 коп. процентов за пользование чужими денежными средствами, с учетом изменений в соответствии со ст. 37 АПК РФ.

Решением арбитражного суда от 18.04.2001 в удовлетворении иска отказано.

Постановлением апелляционной инстанции от 12.09.01 решение суда отменено, с ответчика в пользу истца взыскано 481764 руб. 98 коп. основного долга и 255268 руб. 53 коп. процентов за пользование чужими денежными средствами, в остальной части иска отказано.

На указанное постановление поданы кассационные жалобы сторонами, в которых ставится вопрос об его отмене как необоснованного.

В судебном заседании заявители доводы своих жалоб поддерживали, против доводов жалоб друг друга возражали.

Судебная коллегия, выслушав представителей сторон, проверив материалы дела, обсудив доводы жалоб, не находит оснований к их удовлетворению.

Судом установлено, что между сторонами был заключен договор подряда от 30.06.97 на строительство 150 боксов кооперативного гаража.

Отказывая в удовлетворении иска, суд I инстанции указал, что истец не представил доказательств надлежащего выполнения им обязательств по договору подряда и что у ответчика не возникла обязанность по оплате работ, выполненных истцом.

Суд апелляционной инстанции обоснованно, в соответствии с требованиями ст.ст. 711, 719, 746, 753, 307, 310, 395 ГК РФ и установленными обстоятельствами дела отменил решение суда и удовлетворил иск в части оплаты фактически выполненных и принятых ответчиком работ в сумме 481764 руб. 98 коп. и процентов за пользование чужими денежными средствами в сумме 255268 руб. 53 коп.

Доводы жалобы ГСК "Колхозник-1" о том, что судом неправильно применены нормы материального права, судебная коллегия считает несостоятельными, поскольку судом апелляционной инстанции дана оценка условиям договора в соответствии с требованиями ст. 431 ГК РФ.

В этой связи согласно п. 4.1, 4.2, 6.6 Договора от 30.06.97 и в соответствии со ст. 719 ГК РФ истец вправе был приостановить исполнение своих обязательств по договору.

Также несостоятельна ссылка ГСК "Колхозник-1" на неприменение судом ст. 739 ГК РФ, поскольку данная норма регулирует отношения, вытекающие из договора бытового подряда.

Доводы жалобы ОАО "ППСО" о необоснованности отказа в части иска судебная коллегия не может принять во внимание, поскольку данные доводы были предметом исследования в суде апелляционной инстанции.

Суд полно и всесторонне исследовал обстоятельства дела и дал им оценку в соответствии с требованиями ст. 59 АПК РФ.

Оснований к отмене постановления по доводам кассационных жалоб в силу ст. 176 АПК РФ не имеется.

Руководствуясь ст.ст. 174-177 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд постановил:

постановление от 12.09.2001 по делу N А41-К1-7990/99 Арбитражного суда Московской области оставить без изменения, кассационные жалобы - без удовлетворения.

Взыскать в доход федерального бюджета госпошлину с ОАО "ППСО" - 11146 руб. 58 коп. и ГСК "Колхозник-1" - 6985 руб. 17 коп.


Постановление Федерального арбитражного суда Московского округа от 13 ноября 2001 г. N КГ-А41/6525-01


Текст постановления предоставлен Федеральным арбитражным судом Московского округа по договору об информационно-правовом сотрудничестве


Документ приводится с сохранением орфографии и пунктуации источника


Документ приводится в извлечении: без указания состава суда, рассматривавшего дело, и фамилий лиц, присутствовавших в судебном заседании


Откройте нужный вам документ прямо сейчас или получите полный доступ к системе ГАРАНТ на 3 дня бесплатно!

Получить доступ к системе ГАРАНТ

Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.