Договор подряда на монтаж средств сигнализации

ГАРАНТ:

O направлении настоящего договора заместителю начальника УВО при ГУВД Санкт-Петербурга и Ленинградской области Замятину С.С. см. письмо Филиала федерального государственного унитарного предприятия "Охрана" МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области от 26 января 2006 г. N 18/п-64

Договор подряда N ____
на монтаж средств сигнализации

г. Санкт-Петербург                                "___" ________ 200__ г.

     ____________________________________________, именуемое в дальнейшем

"Заказчик", в лице _____________________________________, действующего на

основании _____________________________, с одной стороны, и ФГУП "Охрана"

МВД РФ, именуемое в дальнейшем "Подрядчик" в лице директора филиала  ФГУП

"Охрана" МВФ РФ по г.Санкт-Петербургу и  Ленинградской  области  Миронова

В.В., действующего на основании Устава предприятия, Положения о филиале и

генеральной доверенности N 36/п-3  от  07.07.2005  г.  с  другой  стороны

(далее - Стороны), в соответствии с распоряжением N  59-р  от  09.12.2005

года заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательство выполнить работы по монтажу средств охранной, охранно-пожарной, тревожной сигнализации (в дальнейшем - средств ОПТС) на объекте Заказчика, расположенном по адресу: _______________________________________________, а Заказчик обязуется обеспечить оплату по настоящему Договору.

1.2. Подрядчик выполняет работы в соответствии со сметой (приложение 1), определяющей объем, содержание работ и другие, предъявляемые к ним требования, а также условиями настоящего Договора.

1.3. Работа выполняется из материалов Подрядчика.

2. Сроки ведения работ

2.1. Начало выполнения работ по настоящему Договору - не позднее ___ дней с момента поступления авансового платежа, предусмотренного п. 3.3. настоящего Договора и передачи объекта в соответствии с п. 6.3.1 настоящего договора. Срок проведения работ: ____________________________.

3. Стоимость работ и порядок расчетов

3.1. Стоимость работ по настоящему Договору включает в себя компенсацию издержек Подрядчика, причитающееся ему вознаграждение, и определяется сметой (приложение 1), являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора.

3.2. Окончательный расчет между сторонами производится на основании акта приемки выполненных работ, в течение ____ дней после их подписания.

3.3. Заказчик в течение ____ дней с момента вступления в силу настоящего Договора перечисляет аванс в размере 30% от суммы настоящего Договора для приобретения соответствующего оборудования.

4. Порядок сдачи и приемки работ

4.1. После окончания работ на объекте составляется акт приемки выполненных работ, подписываемый Сторонами, который служит основанием для окончательных взаиморасчетов. Заказчик в течение одного рабочего дня подписывает акт приемки выполненных работ либо направляет мотивированный отказ от подписания Подрядчику.

4.2. В случае выявления недостатков в выполненных работах и признания претензий Заказчика правомерными, Сторонами составляется двусторонний акт с перечнем нарушений и сроками их устранения Подрядчиком.

4.3. Устранение выявленных недостатков производится за счет Подрядчика.

4.4. В случае досрочного выполнения работ Заказчик вправе досрочно принять и оплатить работы в соответствии с п.3.2. настоящего Договора.

5. Срок действия договора

5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами, и действует до истечения взятых на себя обязательств, но не позднее ___.___.200__ г.

6. Права и обязанности сторон

6.1. Заказчик вправе:

6.1.1. В любое время проверить ход и качество выполненных работ, не вмешиваясь в хозяйственную деятельность Подрядчика.

6.1.2. При выявлении в процессе проведения работ отклонений от требований СНиП, некачественного исполнения Заказчик вправе приостановить работы и направить в адрес Подрядчика предписание об устранении отклонений и недостатков. В случае, если претензии будут сочтены Подрядчиком правомерными, составляется двусторонний акт с перечнем нарушений и сроками их устранения Подрядчиком.

6.2. Подрядчик вправе:

6.2.1. В случае невыполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных п.п. 6.3.1., 6.3.2., требовать возмещения причиненных убытков, включая дополнительные издержки, вызванные простоем, либо перенесения сроков исполнения работы, либо увеличения указанной в Договоре цены работы.

6.2.2. В случае неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных п. 6.3.2., не приступать к работе до момента устранения данных обстоятельств.

6.3. Заказчик обязуется:

6.3.1. До начала производства работ обеспечить полную строительную готовность объекта и передать его Подрядчику по Акту.

6.3.2. На период проведения работ в течение срока действия Договора, предоставить Подрядчику помещение для хранения материалов и оборудования, а также обеспечить его сохранность.

6.3.3. Принимать участие в работе комиссии по приемке выполненных работ.

6.3.4. В течение одного рабочего дня со дня приемки комиссией выполненных работ по Акту подписать Акт приемки выполненных работ и направить его Подрядчику.

6.3.5. Своевременно и полностью осуществлять платежи Подрядчику в суммах и сроки, установленные пунктами 2.1 и 2.2 Договора.

6.3.6. Выделить одну свободную телефонную линию ПТС (без факса, модема и ВЧ, НЧ-уплотнения).

6.4. Подрядчик обязуется:

6.4.1. Выполнить работы в полном соответствии с заявкой Заказчика, проектно-сметной документацией и пунктом 1. Договора, в течение ____ рабочих дней со дня передачи Заказчиком объекта Подрядчику по Акту, в соответствии с пунктом 3.1.1. Договора при условии наличия строительной готовности.

6.4.2. Обеспечить необходимое качество устанавливаемого на объекте оборудования и комплектующих изделий, используемых на объекте, а также их соответствие требованиям нормативных документов.

6.4.3. Немедленно письменно предупредить Заказчика при обнаружении не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемых работ либо создают невозможность их завершения в срок.

6.4.4. Обеспечивать сохранность имущества Заказчика, переданного или находящегося в ведении Подрядчика в связи с условиями настоящего Договора, материалов и оборудования, находящихся на объекте, в период выполнения работ, а также в период устранения недостатков в выполненной работе после сдачи объекта в эксплуатацию.

6.4.5. Обеспечить на объекте выполнение необходимых противопожарных мероприятий, техники безопасности и охраны окружающей среды на период выполнения работ.

6.4.6. Сдать результат выполненных работ Заказчику, передав при этом всю документацию, относящуюся к выполненным работам.

6.4.7. Удовлетворять обоснованные требования Заказчика, связанные с некачественным выполнением работ и неисправностью оборудования, в течение 1 года с момента их приемки, предъявленные через организацию, осуществляющую техническое обслуживание объекта.

7. Ответственность сторон

7.1. В случае нарушения сроков, предусмотренных разделом 2 настоящего Договора, Подрядчик несет ответственность за убытки, причиненные просрочкой, за исключением случаев, когда причиной просрочки стало неисполнение Заказчиком своих обязательств по настоящему Договору.

7.2. Подрядчик несет ответственность за сохранность имущества Заказчика, переданного или находящегося в ведении Подрядчика в связи с условиями настоящего Договора, материалов и оборудования, находящихся на объекте в период выполнения работ, а также в период устранения недостатков в выполненной работе после сдачи объекта в эксплуатацию.

7.3. Подрядчик несет ответственность за качество работы и предоставленных материалов в течение 12 месяцев с момента сдачи работ.

7.4. В случае нарушения п. 6.3.1., Заказчик обязан возместить Подрядчику причиненные убытки, в т.ч. дополнительные издержки, вызванные простоем.

7.5. Заказчик обязан возместить Подрядчику убытки, причиненные нарушением сроков сдачи-приема работ.

7.6. За нарушение сроков оплаты работ Заказчик обязан уплатить Подрядчику неустойку в размере 0,1% от цены настоящего Договора за каждый день просрочки.

8. Форс-мажор

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение Договора. Срок исполнения обязательств по Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют обстоятельства непреодолимой силы, а также последствия этих обстоятельств.

9. Особые условия

9.1. Все споры по настоящему Договору разрешаются в соответствии с действующим законодательством.

9.2. Все изменения и дополнения являются неотъемлемой частью настоящего Договора и действительны только в случае, когда они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон.

9.3. Отношения Сторон в части, не предусмотренной настоящим Договором, регулируются действующим законодательством.

9.4. Споры, возникающие в процессе исполнения настоящего Договора, подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

9.5. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

9.6. К настоящему Договору прилагается и является его неотъемлемой частью: - смета (приложение 1).

10. Адреса и банковские реквизиты сторон

Подрядчик

Заказчик

195213 Санкт-Петербург,

Заневский пр., д. 59. кор. 1

ИНН 7719555477 КПП 780602001

р/с 40502810555130101021

Красногвардейское ОСБ N 8074/0557

Северо-Западный банк Сбербанка РФ

БИК 044030653

к/с 30101810500000000653

суб к/с 30301810855000605513

Директор Филиала

ФГУП "Охрана" МВД РФ

__________________ В.В. Миронов