Приложение 11. Примерная форма муниципального контракта на выполнение работ (оказание услуг) для муниципальных нужд

Приложение 11
к постановлению Мэра города
от 30 марта 2009 г. N 202

Примерная форма муниципального контракта на выполнение работ
(оказание услуг) для муниципальных нужд

Муниципальный контракт на выполнение работ (оказание услуг)
для муниципальных нужд

город Ростов-на-Дону                                 "___"__________ 200 ___ г.

Муниципальное  образование  - городской  округ  город Ростов-на-Дону  в  лице

________________________________________________________________________,

         (наименование муниципального заказчика (организации))

именуемого в дальнейшем Заказчик, в лице

________________________________________________________________________,

                    (должность, фамилия, имя, отчество)

действующего на основании _______________________________________________

                                       (наименование документа)

(с одной стороны), и ___________________________________________________,

                                 (наименование организации)

именуемой   в   дальнейшем Подрядчик (Исполнитель), в лице

________________________________________________________________________,

                   (должность, фамилия, имя, отчество)

действующего на основании _______________________________________________

                                 (наименование документа)

(с другой стороны), являющийся победителем открытого (закрытого) конкурса (открытого (закрытого) аукциона, открытого аукциона в электронной форме, запроса котировок) по лоту N___, именуемые в дальнейшем Сторонами, на основании протокола ______от "___" _____ 200_ года заключили настоящий муниципальный контракт (далее по тексту - Контракт) о нижеследующем:

1. Предмет контракта

1.1. Подрядчик (Исполнитель) обязуется:

- Выполнить по заданию Заказчика работу ________________________________________________

                                                (наименование работы)

и сдать ее результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять и оплатить результат работы. Работа выполняется согласно технической документации (Приложение N ___), сметы (Приложение N ___), графика производства работ (Приложение N ___), протокола согласования договорной цены на производство работ (Приложение N ___), являющимися неотъемлемой частью Контракта;

- Оказать по заданию Заказчика услугу ___________________________________________________,

                                                (наименование услуги)

а Заказчик обязуется оплатить услугу. Услуга оказывается согласно технического задания Заказчика (Приложение N__),являющегося неотъемлемой частью Контракта.

2. Цена контракта. условия оплаты

2.1. Цена контракта составляет ____________________________________________________________

                                      (цена контракта цифрами и прописью)

рублей, в том числе налог на добавленную стоимость (НДС), составляет ___ процентов ____________________________________________________________ рублей.

               (сумма цифрами и прописью)

2.2. Цена Контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 9.2 раздела 9 Контракта. Цена контракта включает в себя вознаграждение и компенсацию издержек Подрядчика (Исполнителя), в том числе на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.

Расчеты Заказчика с Подрядчиком (Исполнителем) производятся в безналичном порядке платежными поручениями.

Финансирование осуществляется за счет средств ___________________.

2.3. На основании счета, выставленного Подрядчиком (Исполнителем) в течение ___ рабочих дней после подписания Сторонами Контракта, Заказчик в течение ___ рабочих дней перечисляет Подрядчику (Исполнителю) предварительную оплату (аванс) в размере ____________________________________________

                                             (указать размер аванса в процентах)

от цены Контракта в сумме ______________________________________________________________

                                          (сумма цифрами и прописью)

2.4. На основании счета, выставленного Подрядчиком (Исполнителем) в течение ___ рабочих дней после подписания Сторонами акта сдачи-приемки выполненной работы, оказанной услуги (далее по тексту - Работа (Услуга)), Заказчик в течение ___ рабочих дней оплачивает Работу (Услугу) по цене Контракта с учетом предварительной оплаты (аванса).

3. Сроки и условия исполнения обязательств
по контракту

3.1. Заказчик вправе осуществлять контроль за ходом и качеством выполнения (оказания) Работы (Услуги), соблюдением сроков их выполнения (оказания) Исполнителем, не вмешиваясь в его деятельность.

Работа передается Подрядчиком Заказчику согласно технической документации (Приложение N ___), сметы (Приложение N ___) графика производства Работ (Приложение N ___), являющихся неотъемлемой частью Контракта.

Услуга передается Исполнителем Заказчику согласно технического задания (Приложение N ___), являющегося неотъемлемой частью Контракта.

Риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненной (оказанной) Работы (Услуги) переходит к Заказчику с момента исполнения обязанности Подрядчика (Исполнителя) по передаче Работы (Услуги) Заказчику. При просрочке передачи или приемки результата Работы (Услуги) риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненной (оказанной) Работы (Услуги), несет Сторона, допустившая просрочку.

3.2. По согласованию с Заказчиком возможна досрочная передача Работы (Услуги) Подрядчиком (Исполнителем).

3.3. Передача Работы (Услуги) оформляется актом сдачи-приемки, подписываемым Заказчиком и Подрядчиком (Исполнителем).

3.4. Обязательства Подрядчика (Исполнителя) по передаче, а Заказчика по приему Работы (Услуги) считаются исполненными после подписания Сторонами акта сдачи-приемки.

3.5. Обязательство Заказчика по оплате переданной Работы (Услуги) считается исполненным после перечисления Подрядчику (Исполнителю) денежных средств согласно раздела 2 Контракта.

3.6. Особые условия исполнения Контракта: _______________________.

3.7. Передаваемая Работа (Услуга) по качеству должна соответствовать _________________________________________________________________________ __________________

(указываются: техническая документация, смета, ГОСТ, СНиП, СанПиН, дефектовка,

_______________________________________________________________________________.

            сертификаты качества, требования к сроку годности, и др.)

Соответствие Работы (Услуги) требованиям Контракта по объему и качеству выполненной (оказанной) Работы (Услуги) отражается в акте сдачи-приемки.

3.8. Вместе с Работой (Услугой) Подрядчик (Исполнитель) передает Заказчику документы, относящиеся к Работе (Услуге) ________________________________________________________________

                                         (указываются: технический

_________________________________________________________________________ __________________.

паспорт, сертификат соответствия, инструкция по эксплуатации, другая документация)

При выявлении Заказчиком во время приемки некачественного выполнения (оказания) Работы (Услуги), Подрядчик (Исполнитель) производит безвозмездное устранение недостатков в срок _________________________________________________________________________ __________________.

                  (указывается разумный срок устранения недостатков).

3.9. Стороны обязаны в течение ___ дней письменно уведомлять друг друга об изменениях в банковских и почтовых реквизитах, указанных в Контракте. Действия Сторон, направленные на исполнение Контракта, совершенные по реквизитам, указанным в Контракте, до получения письменного уведомления об их изменении считаются надлежащим исполнением условий Контракта.

3.10. При исполнении Контракта не допускается перемена Подрядчика (Исполнителя), за исключением случаев, если новый исполнитель является правопреемником Подрядчика (Исполнителя) по Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

3.11. Уведомления и сообщения по исполнению Контракта направляются Сторонами в письменной форме посредством заказных писем с уведомлением о вручении или доставляются нарочным по юридическим и (или) почтовым адресам Сторон с получением под расписку должностными лицами Сторон (с проставлением штампа организации, входящего номера корреспонденции, даты получения корреспонденции).

4. Страхование рисков

4.1. Подрядчик (Исполнитель) в течение 5 рабочих дней с момента подписания Сторонами Контракта осуществляет имущественное страхование риска ответственности по обязательствам, возникшим при исполнении Контракта вследствие причинения вреда имуществу и (или) риск убытков при исполнении Контракта на сумму Контракта и предоставляет Заказчику договор страхования или страховой полис.

Страхование не освобождает Подрядчика (Исполнителя) от обязанности принять необходимые меры для предотвращения наступления страхового случая.

5. Гарантии

5.1. Подрядчик (Исполнитель) устанавливает на Работу (Услугу) гарантийный срок согласно спецификации (Приложение N ___).

Гарантийный срок начинает течь с момента передачи Работы (Услуги) Заказчику.

Гарантия качества результата Работы (Услуги), распространяется на все, составляющее результат Работы (Услуги).

5.2. Подрядчик (Исполнитель) освобождается от исполнения гарантийных обязательств, если докажет, что недостатки Работы возникли после ее передачи Заказчику вследствие нарушения правил хранения, использования, ремонта, действия третьих лиц, непреодолимой силы.

6. Ответственность сторон

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение Контракта Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6.2. За нарушение срока выполнения (оказания) Работы (Услуги) Подрядчик (Исполнитель) уплачивает Заказчику неустойку (штраф, пени) в размере (___%) не менее одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от стоимости неисполненного обязательства за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня, следующего после дня истечения срока исполнения.

Подрядчик (Исполнитель) освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.

6.3. При несоблюдении предусмотренных Контрактом сроков платежей Заказчик уплачивает Подрядчику (Исполнителю) неустойку (штраф, пени) за каждый день просрочки исполнения обязательства в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.

Заказчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней) в случаях: если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны; принятия решения Ростовской-на-Дону городской Думой о сокращении бюджетных расходов; введения в отношении Заказчика предельных объемов финансирования.

6.4. Подрядчик (Исполнитель) обязан возместить Заказчику убытки (реальный ущерб и упущенную выгоду), причиненные неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательства.

6.5. Уплата неустойки и возмещение убытков в случае ненадлежащего исполнения обязательства или неисполнения обязательства не освобождает Подрядчика (Исполнителя) от исполнения обязательства в натуре.

6.6. Убытки, причиненные в результате исполнения Контракта третьему лицу, возмещаются виновной Стороной.

7. Обстоятельства непреодолимой силы

7.1. Ни одна из сторон не несет ответственности перед другой Стороной за неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по Контракту, в случае наступления обстоятельств непосредственно влияющих на исполнение Контракта, возникших помимо воли Сторон и которые нельзя предвидеть или избежать. Такими обстоятельствами признаются: военные действия, объявление режима военного или чрезвычайного положения, блокада, эмбарго, взрывы, эпидемии, землетрясения, наводнения, пожары и другие стихийные бедствия, а также введение запретных либо ограничительных мер законодательством Российской Федерации и Ростовской области в период действия Контракта.

Инфляционные процессы в экономике к форс-мажорным обстоятельствам не относятся.

7.2. Сторона, для которой возникли (прекратились) обстоятельства невозможности исполнения обязательств по Контракту, обязана немедленно письменно уведомить другую Сторону о наступлении (прекращении) обстоятельств непреодолимой силы и их влиянии на исполнение обязательств по Контракту, приложив к уведомлению документ, подтверждающий приведенные обстоятельства.

Документ, выданный органом государственной власти, копия нормативного правого акта, являются подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.

7.3. Если приведенные обстоятельства будут продолжаться более ____________________, любая из

                                                        (указывается срок)

Сторон имеет право отказаться от дальнейшего исполнения Контракта, и в этом случае ни одна из Сторон не вправе требовать от другой Стороны возмещения убытков.

8. Рассмотрение споров

8.1. Споры, возникающие при исполнении Контракта, разрешаются Сторонами путем переговоров или в претензионном порядке. В случае невозможности разрешения споров в досудебном порядке, спор передается на рассмотрение в арбитражный суд по месту нахождения ответчика.

8.2. Во всем остальном, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

9. Изменение и расторжение контракта

9.1. Контракт может быть расторгнут исключительно по соглашению Сторон или по решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством РФ. При заключении и исполнении Контракта изменение условий Контракта по соглашению сторон и в одностороннем порядке не допускается, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 9.2 раздела 9 Контракта.

9.2. Цена Контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных Контрактом объема Работ (Услуг) и иных условий исполнения Контракта.

В случае, если это предусмотрено конкурсной документацией, Заказчик по согласованию с Подрядчиком (Исполнителем) в ходе исполнения Контракта вправе изменить не более чем на десять процентов предусмотренный Контрактом объем Работы (Услуги) при изменении потребности в Работе (Услуги) на выполнение (оказание) которой заключен Контракт, или при выявлении потребности в дополнительном объеме Работы (Услуги), не предусмотренной Контрактом, но связанных с Работой (Услугой), предусмотренной Контрактом.

При выполнении дополнительного объема таких Работ (Услуг), Заказчик по согласованию с Подрядчиком (Исполнителем) вправе изменить первоначальную цену Контракта пропорционально объему таких Работ (Услуг), но не более чем на десять процентов такой цены Контракта, а при внесении соответствующих изменений в Контракт в связи с сокращением потребности в выполнении (оказании) таких Работ (Услуг), заказчик обязан изменить цену Контракта указанным образом.

9.3. Изменение условий Контракта действительны при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны надлежаще уполномоченными представителями Сторон.

10. Заключительные положения

10.1. Контракт вступает в силу с даты его подписания обеими Сторонами и действует до "___" __________ 200 ___ г.

10.2. Контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, хранящихся по одному экземпляру у Заказчика и Подрядчика (Исполнителя).

10.3. К Контракту прилагаются и являются неотъемлемой его частью: _________________________________________________________________________ __________________.

(указываются документы в зависимости от условий контракта и вида Работы (Услуги)).

11. Адреса и банковские реквизиты сторон

11.1. Заказчик __________________________________________________________

     (полное наименование и реквизиты заказчика: место нахождения, почтовый

_________________________________________________________________________

адрес, адрес электронной почты, ИНН, КПП, БИК, ОКОНХ, ОКПО, расчетный счет)

11.2. Подрядчик (Исполнитель) ___________________________________________

                             (полное наименование и реквизиты подрядчика

_________________________________________________________________________

(исполнителя): место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты,

________________________________________________________________________.

                   ИНН, КПП, БИК, ОКОНХ, ОКПО, расчетный счет)

12. Подписи сторон

       От заказчика                                    От подрядчика

                                                       (исполнителя)                       _______________________                                       _______________________

_______________________                          ________________________

 (наименование должности)                          (наименование должности)

_______________________                          ________________________

 (фамилия, имя, отчество)                           (фамилия, имя, отчество)

_______________________                          _______________________

       (подпись)                                            (подпись)

М.П.                                                                             М.П.