Приложение 10. Примерная форма муниципального контракта на поставку товаров для муниципальных нужд

Приложение 10
к постановлению Мэра города
от 30 марта 2009 г. N 202

Примерная форма муниципального контракта
на поставку товаров для муниципальных нужд

Муниципальный контракт
на поставку товаров для муниципальных нужд

город Ростов-на-Дону                                        "___"__________ 200 ___ г.

      Муниципальное образование  - городской  округ город Ростов-на-Дону  в  лице

________________________________________________________________________,

                   (наименование муниципального заказчика)

именуемого в дальнейшем Заказчик, в лице

________________________________________________________________________,

              (наименование должности, фамилия, имя, отчество)

действующего на основании _______________________________________________

                                   (наименование документа)

(с одной стороны), и        _____________________________________________,

                                      (наименование организации)

именуемой   в   дальнейшем Поставщик, в лице

________________________________________________________________________,

              (наименование должности, фамилия, имя, отчество)

действующего на основании _______________________________________________

                                     (наименование документа)

(с другой стороны), являющийся победителем открытого (закрытого) конкурса

(открытого (закрытого) аукциона, открытого аукциона в электронной форме,

 запроса котировок и др.) по лоту N ___, именуемые в дальнейшем Сторонами,

 на основании протокола __________ от "___" __________ 200 ___ года заключили

 настоящий муниципальный контракт (далее   по тексту - Контракт) о нижеследующем:

1. Предмет контракта

1.1. Поставщик обязуется передать, а Заказчик принять и оплатить _________________________________________________________________________ ___________________

                                  (наименование товара)

(далее по тексту - Товар) согласно спецификации (Приложение N ___) и срокам поставки (Приложение N ___), являющимся неотъемлемой частью Контракта.

2. Цена контракта. условия оплаты

2.1. Цена контракта составляет ___________________________________________________________

                                      (цена контракта цифрами и прописью)

рублей, в том числе налог на добавленную стоимость (НДС), составляет ___ процентов __________________________________________________ рублей.

          (сумма цифрами и прописью)

2.2. Цена Контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 9.2 раздела 9 Контракта. Цена контракта включает в себя все расходы Поставщика, в том числе расходы на перевозку Товара к месту поставки, разгрузку и транспортировку Товара на склад Заказчика, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.

Расчеты Заказчика с Поставщиком производятся в безналичном порядке платежными поручениями.

Финансирование осуществляется за счет средств ___________________.

2.3. На основании счета, выставленного Поставщиком в течение ___ рабочих дней после подписания Сторонами Контракта, Заказчик в течение ___ рабочих дней перечисляет Поставщику предварительную оплату (аванс) в размере ______________________________________________________________________

                               (указать размер аванса в процентах)

от цены Контракта в сумме ______________________________________________________________

                                       (сумма цифрами и прописью)

2.4. На основании счета, выставленного Поставщиком в течение ___ рабочих дней после подписания Сторонами товарной накладной и акта сдачи-приемки Товара, Заказчик в течение ___ рабочих дней оплачивает Товар по цене Контракта с учетом предварительной оплаты (аванса).

В случае передачи Товара отдельными партиями, Заказчик оплачивает Товар после поставки Товара в полном объеме, оплата осуществляется по цене Контракта с учетом предварительной оплаты (аванса).

3. Сроки и условия исполнения обязательств
по контракту

3.1. Товар передается Поставщиком на склад Заказчика согласно спецификации (Приложение N ___) и срокам поставки (Приложение N ___), являющимся неотъемлемой частью Контракта.

Место нахождения склада Заказчика ________________________________________________

                                        (указывается место поставки)

Передаваемый Товар должен быть новым (не бывшим в употреблении).

Риск случайной гибели или случайного повреждения Товара переходит к Заказчику с момента исполнения обязанности Поставщика по передаче товара Заказчику.

3.2. По согласованию с Заказчиком возможна досрочная передача Товара Поставщиком.

3.3. Поставка Товара осуществляется транспортом Поставщика (или иным способом, если условиями оплаты и поставки предусмотрено иное распределение обязанностей). Разгрузка и транспортировка Товара на склад Заказчика осуществляется силами и средствами Поставщика. Передача Товара (отдельной партии Товара) оформляется товарной накладной и актом сдачи-приемки, подписываемым Заказчиком и Поставщиком.

3.4. Обязательства Поставщика по передаче, а Заказчика по приему Товара считаются исполненными после подписания Сторонами товарной накладной и акта сдачи-приемки.

3.5. Обязательство Заказчика по оплате переданного Товара считается исполненным после перечисления Поставщику денежных средств согласно раздела 2 Контракта.

3.6. Особые условия исполнения Контракта (например, при перевозке товара, ввиду его специфических качеств и свойств: скоропортящийся товар, товары в стеклянных баллонах и бутылках, взрывоопасные, ядовитые и др., необходимость сопровождения и охраны в пути следования и т.п.): __________________________________________________________________.

3.7. Передаваемый Товар по качеству и комплектности должен соответствовать _________________________________________________________________________ _____________

           (указываются ГОСТ, сертификаты соответствия, требования

____________________________________________________________________________

                    к сроку годности, собственные требования и др.)

Соответствие Товара требованиям Контракта по количеству, качеству, комплектности, таре и упаковке отражается в акте сдачи-приемки.

3.8. Вместе с Товаром Поставщик передает Заказчику документы, относящиеся к Товару _________________________________________________________________________ ______________

           (указываются технический паспорт, сертификат соответствия,

____________________________________________________________________________

        инструкция по эксплуатации, сервисная книжка, гарантийный талон,

____________________________________________________________________________

                               другая документация)

При выявлении Заказчиком во время приемки некачественного Товара, Поставщик производит замену Товара в срок ____________________________________________________________________

                     (немедленно или указывается разумный срок замены).

3.9. Стороны обязаны в течение ___ дней письменно уведомлять друг друга об изменениях в банковских и почтовых реквизитах, указанных в Контракте. Действия Сторон, направленные на исполнение Контракта, совершенные по реквизитам, указанным в Контракте, до получения письменного уведомления об их изменении считаются надлежащим исполнением условий Контракта.

3.10. При исполнении Контракта не допускается перемена Поставщика, за исключением случаев, если новый поставщик является правопреемником Поставщика по Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

3.11. Уведомления и сообщения по исполнению Контракта направляются Сторонами в письменной форме посредством заказных писем с уведомлением о вручении или доставляются нарочным по юридическим и (или) почтовым адресам Сторон с получением под расписку должностными лицами Сторон (с проставлением штампа организации, входящего номера корреспонденции, даты получения корреспонденции).

4. Страхование рисков

4.1. Поставщик в течение 5 рабочих дней с момента подписания Сторонами Контракта осуществляет имущественное страхование риска ответственности по обязательствам, возникшим при исполнении Контракта вследствие причинения вреда имуществу и (или) риск убытков при исполнении Контракта на сумму Контракта и предоставляет Заказчику договор страхования или страховой полис.

Страхование не освобождает Исполнителя от обязанности принять необходимые меры для предотвращения наступления страхового случая.

5. Гарантии

5.1. Поставщик устанавливает на Товар гарантийный срок согласно спецификации (Приложение N ___).

Гарантийный срок начинает течь с момента передачи Товара Заказчику.

5.2. Поставщик освобождается от исполнения гарантийных обязательств, если докажет, что недостатки Товара возникли после его передачи Заказчику вследствие нарушения правил хранения, использования, действия третьих лиц, непреодолимой силы.

6. Ответственность сторон

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение Контракта Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6.2. За нарушение срока поставки Товара Поставщик уплачивает Заказчику неустойку (штраф, пени) в размере (___%) не менее одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от стоимости недопоставленного Товара за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня, следующего после дня истечения срока поставки.

Поставщик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.

6.3. При несоблюдении предусмотренных Контрактом сроков платежей Заказчик уплачивает Поставщику неустойку (штраф, пени) за каждый день просрочки исполнения обязательства в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.

Заказчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней) в случаях: если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны; принятия решения Ростовской-на-Дону городской Думой о сокращении бюджетных расходов; введения в отношении Заказчика предельных объемов финансирования.

6.4. Поставщик обязан возместить Заказчику убытки (реальный ущерб и упущенную выгоду), причиненные неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательства.

6.5. Уплата неустойки и возмещение убытков в случае ненадлежащего исполнения обязательства или неисполнения обязательства не освобождает Поставщика от исполнения обязательства в натуре.

6.6. Убытки, причиненные в результате исполнения Контракта третьему лицу, возмещаются виновной Стороной.

7. Обстоятельства непреодолимой силы

7.1. Ни одна из сторон не несет ответственности перед другой Стороной за неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по Контракту, в случае наступления обстоятельств непосредственно влияющих на исполнение Контракта, возникших помимо воли Сторон и которые нельзя предвидеть или избежать. Такими обстоятельствами признаются: военные действия, объявление режима военного или чрезвычайного положения, блокада, эмбарго, взрывы, эпидемии, землетрясения, наводнения, пожары и другие стихийные бедствия, а также введение запретных либо ограничительных мер законодательством Российской Федерации и Ростовской области в период действия Контракта.

Инфляционные процессы в экономике к форс-мажорным обстоятельствам не относятся.

7.2. Сторона, для которой возникли (прекратились) обстоятельства невозможности исполнения обязательств по Контракту, обязана немедленно письменно уведомить другую Сторону о наступлении (прекращении) обстоятельств непреодолимой силы и их влиянии на исполнение обязательств по Контракту, приложив к уведомлению документ, подтверждающий приведенные обстоятельства.

Документ, выданный органом государственной власти, копия нормативного правого акта, являются подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.

7.3. Если приведенные обстоятельства будут продолжаться более __________________________,

                                                           (указывается срок)

любая из Сторон имеет право отказаться от дальнейшего исполнения Контракта, и в этом случае ни одна из Сторон не вправе требовать от другой Стороны возмещения убытков.

8. Рассмотрение споров

8.1. Споры, возникающие при исполнении Контракта, разрешаются Сторонами путем переговоров или в претензионном порядке. В случае невозможности разрешения споров в досудебном порядке, спор передается на рассмотрение в арбитражный суд по месту нахождения ответчика.

8.2. Во всем остальном, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

9. Изменение и расторжение контракта

9.1. Контракт может быть расторгнут исключительно по соглашению Сторон или по решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством РФ. При заключении и исполнении Контракта изменение условий Контракта по соглашению сторон и в одностороннем порядке не допускается, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 9.2 раздела 9 Контракта.

9.2. Цена Контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных Контрактом количества Товаров и иных условий исполнения Контракта.

В случае, если это предусмотрено конкурсной документацией, Заказчик по согласованию с Поставщиком в ходе исполнения Контракта вправе изменить не более чем на десять процентов предусмотренное Контрактом количество Товара при изменении потребности в Товаре на поставки которого заключен Контракт, или при выявлении потребности в дополнительном объеме товара, не предусмотренного Контрактом, но связанных с Товаром, предусмотренным Контрактом.

В случае, если это предусмотрено документацией об аукционе, Заказчик по согласованию с Поставщиком в ходе исполнения контракта вправе изменить не более чем на десять процентов количество всех предусмотренных контрактом Товаров при изменении потребности в Товарах, на поставки которых заключен Контракт.

При поставке дополнительного количества таких Товаров, Заказчик по согласованию с Поставщиком вправе изменить первоначальную цену Контракта пропорционально количеству таких Товаров, но не более чем на десять процентов такой цены Контракта, а при внесении соответствующих изменений в Контракт в связи с сокращением потребности в поставке таких Товаров, заказчик обязан изменить цену Контракта указанным образом. Цена единицы дополнительно поставляемого Товара и цена единицы Товара при сокращении потребности в поставке части такого Товара должны определяться как частное от деления первоначальной цены Контракта на предусмотренное в контракте количество такого Товара.

9.3. Изменение условий Контракта действительны при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны надлежаще уполномоченными представителями Сторон.

10. Заключительные положения

10.1. Контракт вступает в силу с даты его подписания обеими Сторонами и действует до "___"__________ 200 ___ г.

10.2. Контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, хранящихся по одному экземпляру у Заказчика и Поставщика.

10.3. К Контракту прилагаются и являются неотъемлемой его частью: _________________________________________________________________________ ___________________

     (указываются документы в зависимости от условий контракта и вида товара)

11. Адреса и банковские реквизиты сторон

11.1. Заказчик _________________________________________________________________________

              (полное наименование и реквизиты заказчика: место нахождения, почтовый

__________________________________________________________________________________

    адрес, адрес электронной почты, ИНН, КПП, БИК, ОКОНХ, ОКПО, расчетный счет)

11.2. Поставщик _________________________________________________________________________

                            (полное наименование и реквизиты поставщика:

___________________________________________________________________________________

  место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, ИНН, КПП, БИК, ОКОНХ,

_________________________.

ОКПО, расчетный счет)

12. Подписи сторон

      От заказчика                                       От поставщика

_______________________                             _______________________

 (наименование должности)                          (наименование должности)

_______________________                             _______________________

(фамилия, имя, отчество)                            (фамилия, имя, отчество)

_______________________                             _______________________

      (подпись)                                             (подпись)

М.П.                                                М.П.