Постановление Администрации Ростовской области от 2 февраля 2010 г. N 28 "О внесении изменений в постановление Администрации Ростовской области от 12.03.2004 N 114" (утратило силу)

Постановление Администрации Ростовской области
от 2 февраля 2010 г. N 28
"О внесении изменений в постановление
Администрации Ростовской области
от 12.03.2004 N 114"

ГАРАНТ:

Постановлением Правительства Ростовской области от 2 марта 2012 г. N 135 настоящее постановление признано утратившим силу

В целях повышения экономической заинтересованности и ответственности участников инвестиционного процесса, укрепления договорной дисциплины, эффективного использования бюджетных средств, выделяемых на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов государственной собственности Ростовской области, постановляю:

1. Внести в постановление Администрации Ростовской области от 12.03.2004 N 114 "Об утверждении форм государственных контрактов на выполнение строительно-монтажных и проектно-изыскательских работ" следующие изменения:

1.1. Пункт 1 изложить в редакции:

"1. Утвердить формы государственных контрактов на выполнение строительно-монтажных работ и проектной продукции по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов государственной собственности (приложения NN 1, 2).

Формы государственных контрактов, утвержденные настоящим постановлением, носят рекомендательный характер и могут быть использованы при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов, финансируемых с привлечением средств областного бюджета и субсидий из федерального бюджета.

Установить, что основные положения государственного контракта, включающие наличие и порядок предоставления аванса, размер обеспечения исполнения обязательств, ответственность сторон уточняются в ходе разработки аукционной (конкурсной) документации в зависимости от условий строительства, реконструкции или капитального ремонта объекта.".

1.2. Пункт 3 признать утратившим силу.

1.3. В пункте 5 слова "- министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства" исключить.

1.4. Прилчожения NN 1, 2 изложить в редакции согласно приложениям NN 1, 2 к настоящему постановлению.

1.5. Приложение N 3 исключить.

2. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации (Губернатора) области Андриади Ю.Г., заместителя Главы Администрации (Губернатора) области Бедрика А.И., заместителя Главы Администрации (Губернатора) области по взаимодействию с административными органами - руководителя аппарата Главы Администрации (Губернатора) области Бударева И.Г., заместителя Главы Администрации (Губернатора) области Вартаняна Д.Х., заместителя Главы Администрации (Губернатора) области по организационной, кадровой работе и вопросам местного самоуправления Кузнецова С.Г., заместителя Главы Администрации (Губернатора) области по вопросам природопользования и экологии Курдюмова С.Г., заместителя Главы Администрации (Губернатора) области - управляющего делами Логутину Л.С., заместителя Главы Администрации (Губернатора) области - министра сельского хозяйства и продовольствия Черкезова В.А.

Глава Администрации (Губернатор) области

В.Ф. Чуб

Приложение N 1
к постановлению
Администрации
Ростовской области
от 02.02.2010 N 28

Государственный контракт N _____/____-ГК
на выполнение строительно-монтажных работ

г. Ростов-на-Дону                                         "___"_______ 20 __ года

Областной орган исполнительной власти ____________________________, именуемый в дальнейшем - Государственный заказчик, в лице _______________________________, действующего на основании Положения, утвержденного _________________, с одной стороны, ______________________, именуемое в дальнейшем - Заказчик, в лице ____________________________, действующего на основании Устава, с другой стороны, и _______________________________ определенное по результатам аукциона, проведенного областным органам исполнительной власти (протокол от ____________ N _____Г/ПОАук), именуемый (ое) в дальнейшем - Подрядчик, в лице _____________________________, действующего на основании Устава, с третьей стороны, именуемые в дальнейшем - Стороны, заключили настоящий государственный контракт (далее - контракт) о следующем:

1. Предмет контракта

1.1. Подрядчик на свой риск обязуется выполнить с использованием своих материалов, Заказчик - принять, а Государственный заказчик - оплатить работы по строительству объекта: ________________________________ (далее - Объект) согласно утвержденной проектно-сметной документации на условиях настоящего контракта.

1.2. Подрядчик ознакомлен с проектной документацией на строительство Объекта и не имеет замечаний, увеличивающих цену контракта и сроки выполнения работ по контракту.

1.3. Содержание и сроки выполнения этапов работ по строительству Объекта определяются графиком производства работ, составляющим неотъемлемую часть контракта (приложение).

1.4. Местом исполнения обязательств по контракту является место нахождения Объекта строительства.

2. Цена контракта

2.1. Цена контракта, определенная по итогам аукциона, составляет ________________ тыс. рублей, включая НДС 18 процентов, является окончательной и изменению не подлежит, за исключением случая, предусмотренного подпунктом 5.5.1 пункта 5.5 статьи 5 настоящего контракта.

2.2. Стоимость работ, подлежащих выполнению в 20 ____ году, составляет _________ тыс. рублей, включая НДС 18 процентов. Финансирование работ осуществляется за счет средств областного бюджета по кодам бюджетной классификации ______________.

2.3. Подрядчик в цене контракта на выполнение работ, указанных в пункте 1.1 статьи 1, учитывает затраты на:

энергоресурсы в период строительства, пуско-наладочные и режимные работы (точки подключения Подрядчик определяет самостоятельно);

соблюдение норм и правил технической, пожарной безопасности, соблюдение экологических и санитарно-эпидемиологических норм и охрану объекта;

выполнение геодезических работ;

пуско-наладочные работы и подключение (врезку) к существующим инженерным коммуникациям;

ревизию оборудования;

строительство титульных временных зданий и сооружений (специально возводимых или приспособляемых на период строительства Объекта), оплата которых осуществляется как за фактически построенные временные здания и сооружения на основании проектно-сметной документации;

непредвиденные работы в пределах средств, предусмотренных на эти цели проектно-сметной документацией, оплата которых осуществляется после представления акта и сметы, подписанных Заказчиком, Подрядчиком и проектной организацией - разработчиком проекта и утверждения акта Государственным заказчиком.

3. Порядок расчетов

3.1. В соответствии с постановлением Администрации Ростовской области от 14.06.2007 N 246 "О порядке организации и финансирования работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов из областного бюджета" Государственный заказчик предоставляет Подрядчику аванс в размере до 20 процентов от стоимости работ, подлежащих выполнению в текущем финансовом году. Авансирование производится в течение двух рабочих дней после поступления бюджетных ассигнований на эти цели на счет Государственного заказчика.

3.2. Погашение аванса осуществляется ежемесячно равными долями от полученной суммы при оплате выполненных работ согласно срокам исполнения работ в соответствии с графиком производства работ.

3.3. Расчет с Подрядчиком за выполненные работы осуществляется Государственным заказчиком ежемесячно на основании справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), составленной в соответствии с актами о приемке выполненных работ (форма КС-2), подписанными Заказчиком и Подрядчиком, за минусом аванса, подлежащего погашению нарастающим итогом, в течение двух рабочих дней после поступления бюджетных ассигнований на эти цели на счет Государственного заказчика.

Расчеты за выполненные работы осуществляются в соответствии с графиком производства работ на основании утвержденной сметы с учетом индексов изменения стоимости строительно-монтажных работ, оборудования и прочих затрат, примененных при расчете начальной (максимальной) цены контракта на строительство Объекта и понижающего коэффициента, определенного по результатам аукциона.

3.4. Документы на оплату выполненных работ (счет, акты форм NN КС-2, КС-3) представляются Государственному заказчику до 15-го числа текущего месяца. Документы, предъявленные после 15-го числа, принимаются к финансированию в следующем месяце.

4. Сроки исполнения обязательств

4.1. Общая продолжительность строительства Объекта составляет _______ месяцев (в соответствии с результатами аукциона). Подрядчик обязан приступить к работам с момента передачи ему по акту технической документации и строительной площадки.

4.2. Сроки выполнения Подрядчиком отдельных этапов работ в пределах общего срока строительства Объекта (пункт 4.1) установлены графиком производства работ (приложение).

4.3. Окончательный расчет с Подрядчиком за выполненные работы (в размере 10 процентов от цены контракта) осуществляется Государственным заказчиком не позднее 30 дней после получения Заказчиком разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию.

4.4. Срок действия контракта:

начало - с момента подписания его Сторонами;

окончание - выполнение Сторонами своих обязательств по настоящему контракту.

5. Права и обязанности Сторон

5.1. Подрядчик обязан:

5.1.1. Своими силами и средствами выполнить все работы в объеме и в сроки, предусмотренные графиком производства работ, и сдать работы Заказчику в состоянии, соответствующем проектно-сметной документации. Обеспечить на объекте работу в 2 смены с обязательным соблюдением технологии выполнения строительно-монтажных и иных работ.

5.1.2. Поставить на строительную площадку необходимые материалы, конструкции, комплектующие изделия и осуществить их приемку, разгрузку, складирование и хранение в период строительства в соответствии с действующими нормативными документами.

5.1.3. Применять в процессе строительства Объекта необходимые строительные материалы, оборудование, комплектующие изделия и конструкции, предусмотренные утвержденной проектно-сметной документацией, имеющие соответствующие сертификаты, технические паспорта, удостоверяющие их качество.

5.1.4. В соответствии с проектом организации строительства построить титульные временные здания и сооружения, необходимые для складирования материалов, изделий, конструкций и выполнения работ по настоящему контракту.

5.1.5. Осуществить подключение временных инженерных коммуникаций на период выполнения работ и подключение (врезку) вновь построенных инженерных сетей к действующим.

5.1.6. Обеспечить на строительной площадке выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, пожарной безопасности и охране строительной площадки, а также охрану материалов, изделий, конструкций и оборудования, переданного Заказчиком Подрядчику в монтаж.

5.1.7. Вести с момента начала работ и до завершения строительства Объекта журнал производства работ.

5.1.8. Осуществить страхование строительно-монтажных рисков. На момент заключения настоящего контракта представить Государственному заказчику вступивший в силу договор страхования в размере цены контракта, определенной в пункте 2.1 статьи 2 настоящего контракта на срок строительства объекта, определенный в пункте 4.1 статьи 4.

Условиями договора страхования предусмотреть риск случайной гибели или повреждения Объекта, материалов и оборудования, используемых при его строительстве.

Страхование Объекта не освобождает Стороны от обязанности принять все необходимые меры для предотвращения наступления страхового случая и уменьшения последствий, если таковой случай произошел.

5.1.9. В десятидневный срок после подписания акта о приемке законченного строительством Объекта вывезти со строительной площадки принадлежащее ему имущество.

5.1.10. За 15 дней до начала работ, включая подготовительный период, обеспечить наличие согласованного и утвержденного в установленном порядке проекта организации строительства.

5.1.11. При полной готовности Объекта в пятидневный срок письменно известить об этом Государственного заказчика и Заказчика.

5.1.12. Представить Государственному заказчику обеспечение исполнения обязательств по настоящему контракту в форме: вступившей в силу безотзывной безусловной банковской гарантии, договора поручительства или передачи Государственному заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита) в размере обеспечения исполнения контракта, составляющем 20 процентов от начальной (максимальной) цены контракта, сроком действия на один месяц, превышающий срок строительства Объекта (пункт 4.1 статьи 4).

В случае, если обеспечением исполнения обязательств по контракту является договор поручительства, вместе с договором поручительства представляются копии бухгалтерского баланса поручителя, сданного в налоговый орган в установленном порядке, а также документы в отношении поручителя, указанные в подпунктах "в" и "г" пункта 1 части 2 статьи 35 Федерального закона от 21.07.2005 N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд", подтверждающие его полномочия.

5.1.13. Информировать Государственного заказчика о заключении договоров субподряда со специализированными организациями, привлекаемыми для выполнения работ по настоящему контракту, и обеспечить контроль за ходом выполняемых ими работ.

5.1.14. Производить своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при производстве работ и в период гарантийного срока эксплуатации Объекта, указанного в пункте 10.1 статьи 10 настоящего контракта. В случае не устранения указанных замечаний Государственный заказчик вправе приостановить оплату выполненных работ до устранения замечаний и предписаний.

5.1.15. В случае обнаружения в ходе строительства не учтенных в технической документации работ, увеличивающих цену контракта, немедленно информировать Заказчика и Государственного заказчика. Дополнительные работы выполняются Подрядчиком после получения заключения проектной организации о целесообразности выполнения, определения стоимости и источника их финансирования.

5.2. Заказчик обязан:

5.2.1. Осуществлять функции Заказчика в соответствии с государственным заданием, утвержденным в установленном порядке.

Для обеспечения строительства Объекта Заказчик:

оформляет документы по отводу земельного участка;

получает разрешения на строительство Объекта и оформляет разрешение соответствующих эксплуатационных органов на использование на период проведения строительно-монтажных работ действующих коммуникаций, источников газо-, водо-, паро- и энергоснабжения;

оформляет документы на вырубку и пересадку деревьев, плодово-ягодных насаждений, снос строений, очистку территории от мешающих строительству объектов;

контролирует проведение работ по созданию геодезической разбивочной основы для строительства, по разбивке осей и трасс зданий и сооружений;

принимает на баланс и ведет учет незавершенного строительства;

представляет предложения Государственному заказчику о необходимости осуществления авторского надзора проектной организацией за ходом строительства Объекта, а также иных работ (услуг), предусмотренных статьей "Прочие затраты";

осуществляет строительный контроль за строительством, соответствием объема, стоимости и качества работ проекту, сметным расчетам и договорным ценам, строительным нормам и правилам;

контролирует выполнение графика производства работ. При нарушении сроков строительства Объекта предъявляет претензии Подрядчику, оформляет документы в Арбитражный суд Ростовской области о взыскании штрафных санкций и участвует в рассмотрении дел по доверенности, выданной Государственным заказчиком;

принимает от подрядчиков выполненные работы и осуществляет проверку на соответствие их по объему (комплектности) утвержденной проектно-сметной документации и качеству требованиям государственных стандартов (по материалам - сертификатам качества);

в необходимых случаях представляет Государственному заказчику на утверждение изменения в проектно-сметную документацию и предложения по корректировке проектно-сметной документации;

при обнаружении отступлений от проекта, использования материалов и выполненных работ, качество которых не отвечает требованиям технических регламентов, дает предписание о приостановке работ и исправлении обнаруженных дефектов и предъявляет виновной Стороне предусмотренные контрактом санкции;

организует приемку и ввод в эксплуатацию законченного строительством Объекта;

после приемки Объекта в эксплуатацию передает эксплуатирующей организации Объект и необходимую документацию, включая гарантийные обязательства;

представляет Государственному заказчику ежемесячные отчеты о ходе строительства Объекта и мерах, принятых к подрядчикам, допустившим существенное отставание от графика производства работ.

5.2.2. Передать по акту приема-передачи Подрядчику в недельный срок после заключения настоящего контракта разрешение на строительство Объекта, утвержденную проектно-сметную документацию, в том числе рабочие чертежи, сметы.

5.2.3. Осуществлять приемку выполненных работ и представлять Государственному заказчику до 15-го числа отчетного месяца акты о приемке выполненных работ по форме N КС-2, справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме N КС-3 и другие документы, установленные Госкомстатом России.

5.2.4. Осуществлять бухгалтерский учет затрат и отчетность по строительству Объекта.

5.2.5. В течение 7 дней с даты получения письменного уведомления Подрядчика о завершении строительства Объекта организовать работу комиссии по приемке его в эксплуатацию.

5.3. Государственный заказчик обязан:

5.3.1. Оплатить Подрядчику работы по строительству Объекта в размере и сроки, установленные контрактом.

5.3.2. В течение 7 рабочих дней передать извещения Заказчику о произведенных оплатах выполненных работ и других затрат по строительству Объекта.

5.4. Подрядчик имеет право:

5.4.1. Заключать договоры субподряда со специализированными организациями на выполнение не более чем 30 процентов объема работ, предусмотренного утвержденной проектно-сметной документацией на строительство Объекта, по согласованию с Государственным заказчиком. В этом случае Подрядчик несет полную ответственность перед Государственным заказчиком и обеспечивает контроль за ходом выполняемых работ субподрядчиком.

5.5. Государственный заказчик имеет право:

5.5.1. По согласованию с Подрядчиком снизить стоимость работ по настоящему контракту без изменения объемов работ и иных условий, предусмотренных контрактом. Изменение стоимости контракта оформляется протоколом согласования договорной цены и дополнительным соглашением к настоящему контракту.

5.5.2. Принимать участие в работе комиссии по приемке Объекта в эксплуатацию.

5.6. Заказчик имеет право:

5.6.1. Принимать участие в работе комиссии по приемке объекта в эксплуатацию.

5.6.2. Осуществлять контроль за исполнением подрядчиком предписаний государственных надзорных органов, авторского надзора в части методов ведения строительства, качества работ, используемых материалов и строительных конструкций.

6. Ответственность сторон

6.1. Стороны несут ответственность за нарушение предусмотренных контрактом обязательств или ненадлежащее их исполнение в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации и условиями настоящего контракта.

6.2. Подрядчик несет ответственность за качество строительных материалов, оборудования и комплектующих изделий, конструкций и систем, применяемых им для строительства Объекта, и в соответствии с действующим законодательством должен иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта, удостоверяющие их качество.

Заказчик несет ответственность за своевременную передачу строительной площадки и разрешительных документов, утвержденной в установленном порядке проектно-сметной документации, организацию авторского надзора и строительного контроля в ходе строительства Объекта, приемку некачественно выполненных Подрядчиком работ, несвоевременную организацию приемки законченного строительством Объекта или пускового комплекса.

Государственный заказчик несет ответственность за несвоевременную оплату выполненных Подрядчиком и принятых Заказчиком работ в соответствии с условиями настоящего контракта.

6.3. Заказчик при нарушении условий контракта уплачивает в областной бюджет:

за нарушение сроков передачи Подрядчику строительной площадки, разрешения на строительство, утвержденной проектно-сметной документации (в том числе рабочие чертежи, сметы), предусмотренных подпунктом 5.2.2 пункта 5.2 статьи 5 настоящего контракта, - пеню в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от стоимости работ по настоящему контракту, указанной в пункте 2.1 статьи 2, за каждый день просрочки;

за приемку некачественно выполненных Подрядчиком работ - штраф в размере 10 процентов стоимости некачественно выполненных работ, выявленных в ходе контрольной проверки;

за задержку сроков приемки законченного строительством Объекта или пускового комплекса свыше 5 рабочих дней со дня получения извещения Подрядчика о предъявлении его к сдаче - пеню в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от стоимости работ по настоящему контракту, указанной в пункте 2.1 статьи 2 за каждый день просрочки.

6.4. При несоблюдении предусмотренных настоящим контрактом сроков платежей Государственный заказчик уплачивает Подрядчику пеню в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации не перечисленной в сроки, указанные в пунктах 3.1 и 3.3 статьи 3 настоящего контракта, суммы за каждый день просрочки.

Государственный заказчик не несет ответственности за несвоевременную оплату выполненных работ, связанную с несвоевременным поступлением бюджетных ассигнований на счет Государственного заказчика или в связи с изменением лимитов финансирования.

6.5. Подрядчик при нарушении обязательств по настоящему контракту уплачивает в областной бюджет:

за нарушение сроков выполнения отдельных видов работ (срыв графика производства работ) - пеню в размере 1 процента от стоимости работ, подлежащих выполнению согласно графику производства работ, за каждый день просрочки;

за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, выразившихся в ненадлежащем качестве выполненных работ или с нарушением технологии производства работ, - штраф в размере 10 процентов от стоимости ненадлежащим образом выполненных работ, выявленных в ходе контрольной проверки, при этом исправление указанных работ производится Подрядчиком за свой счет в сроки, согласованные с Заказчиком;

за нарушение сроков ввода Объекта в эксплуатацию - пеню в размере 0,1 процента от стоимости работ по настоящему контракту, указанной в пункте 2.1 статьи 2, за каждый день просрочки. При задержке срока сдачи Объекта по вине Подрядчика более чем на 30 дней Подрядчик уплачивает пеню в размере 1 процента от стоимости работ по контракту за каждый день просрочки до фактического исполнения обязательства;

за несвоевременное освобождение строительной площадки от принадлежащего ему имущества - штраф в размере 0,1 процента от стоимости работ по контракту за каждый день просрочки;

при порче или уничтожении имущества, находящегося в ведении Подрядчика, выполненных, в том числе оплаченных, строительно-монтажных работ, произошедших не по вине Заказчика, Подрядчик за свой счет компенсирует возникшие по его вине или по вине третьих лиц убытки;

при обнаружении в период гарантийной эксплуатации Объекта дефектов, если эти дефекты возникли по его вине, Подрядчик устраняет выявленные дефекты за свой счет в согласованные с Государственным заказчиком сроки.

6.6. Кроме санкций за неисполнение обязательств по настоящему контракту виновная Сторона возмещает другой Стороне все вызванные неисполнением обязательств по контракту не покрытые неустойкой убытки, включая упущенную выгоду пострадавшей Стороне.

6.7. Уплата пени, а также возмещение убытков не освобождает Стороны от исполнения обязательств в натуре или устранения нарушений.

6.8. Подрядчик не несет ответственности за невыполнение обязательств по настоящему контракту, если оно вызвано действием или бездействием Заказчика, повлекшим невыполнение им собственных обязательств перед Подрядчиком, определенных настоящим контрактом.

7. Действие непреодолимой силы

7.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другими Сторонами за неисполнение обязательств по настоящему контракту, обусловленное действием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), возникших помимо воли и желания Сторон, в том числе военные действия, гражданские волнения, эпидемии, блокада, эмбарго, пожары, землетрясения, наводнения и другие природные стихийные бедствия, а также издание актов государственных органов. В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор) Стороны руководствуются в своих действиях действующим законодательством Российской Федерации.

7.2. Сторона, которая не исполняет своего обязательства, должна известить другие Стороны о препятствии и его влиянии на исполнение обязательств по контракту.

7.3. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют непрерывно на протяжении 3 месяцев и не обнаруживают признаков прекращения, настоящий контракт может быть расторгнут любой из Сторон по соглашению между ними.

8. Порядок разрешения споров

8.1. Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему контракту или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между Сторонами.

8.2. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Ростовской области в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

9. Порядок изменения и дополнения контракта

9.1. Любые изменения и дополнения к настоящему контракту имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны всеми Сторонами.

9.2. Досрочное расторжение контракта может иметь место по соглашению Сторон либо по основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации, с возмещением понесенных убытков.

9.3. Настоящий контракт может быть расторгнут по решению суда в случаях:

задержки Подрядчиком начала строительства Объекта более чем на 30 дней с момента передачи ему строительной площадки и технической документации;

систематического нарушения Подрядчиком сроков выполнения строительно-монтажных работ, предусмотренных графиком производства работ (приложение);

несоблюдения Подрядчиком требований по качеству работ и применяемых материалов, если исправление соответствующих некачественно выполненных работ влечет задержку строительства;

представления актов государственных органов в рамках действующего законодательства, лишающих Подрядчика права на производство работ.

9.4. При расторжении контракта по соглашению Сторон не завершенный строительством Объект передается на баланс Заказчику, необходимость консервации объекта определяется Государственным заказчиком.

9.5. Сторона, решившая расторгнуть контракт, направляет письменное уведомление другим Сторонам. В течение 30 дней Стороны рассматривают уведомление и принимают решение о расторжении либо об отказе в расторжении контракта.

10. Прочие условия

10.1. Срок гарантии нормальной работы Объекта и входящих в него инженерных систем, оборудования, материалов и работ устанавливается продолжительностью 24 месяца с момента подписания Сторонами акта о приемке законченного строительством Объекта, за исключением случаев преднамеренного повреждения его со стороны третьих лиц.

10.2. Если в период гарантийной эксплуатации обнаружатся недостатки, которые не позволят продолжать нормальную эксплуатацию Объекта до их устранения, то гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков. Устранение недостатков осуществляется Подрядчиком за свой счет.

10.3. Наличие недостатков и сроки их устранения фиксируются трехсторонним актом Заказчика, Подрядчика и Государственного заказчика.

10.4. Если Подрядчик в течение срока, указанного в акте, не устранит недостатки в выполненных работах, включая оборудование, то Государственный заказчик вправе устранить недостатки силами другого исполнителя с оплатой затрат Подрядчиком.

10.5. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных недостатков для их подтверждения Государственный заказчик назначает квалификационную экспертизу, которая составляет соответствующий акт о фиксировании недостатков и их характере, что не исключает права Сторон обратиться в Арбитражный суд Ростовской области по данному вопросу.

10.6. Подрядчик не имеет права продать или передать проектную документацию на строительство Объекта или отдельной его части никакой третьей Стороне без письменного разрешения Государственного заказчика.

10.7. Ущерб, нанесенный в результате строительства Объекта третьему лицу по вине Подрядчика, компенсируется Подрядчиком, по вине Заказчика - Заказчиком, а по вине Государственного заказчика - Государственным заказчиком. Подрядчик во всех случаях принимает срочные меры по ликвидации нанесенного ущерба, даже тогда, когда соответствующие затраты несет Государственный заказчик.

10.8. По письменному требованию Государственного заказчика обеспечение выполнения договорных обязательств подлежит уплате в случаях:

невыполнения работ, предусмотренных настоящим контрактом;

нарушения сроков исполнения работ (в том числе промежуточных) и сроков, установленных Заказчиком, устранения недостатков, выявленных Заказчиком;

выполнения работ и/или оказания услуг с ненадлежащим качеством (включая нарушение требований к техническим характеристикам, потребительским свойствам товара (работ, услуг).

10.9. Оплата обеспечения исполнения обязательств по настоящему контракту не освобождает Подрядчика от обязанности безвозмездно устранить выявленные недостатки.

10.10. Настоящий контракт составлен в четырех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон и органу федерального казначейства.

11. Юридические адреса и банковские реквизиты Сторон

Государственный заказчик             Заказчик                   Подрядчик

Начальник общего отдела Администрации области

М.В. Фишкин

Приложение
к Государственному контракту
на выполнение проектно-монтажных работ
от ____________ N ____

График производства
работ на 20 ___ год по объекту "__________________________"

N п/п	Наименование видов работ	Едини- ца изме- рения	Объем работ	Стоимость (тыс. рублей)	Выполнение (по месяцам) (тыс. рублей)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.
2.
3.
4.
5.
6.
	Итого

Государственный заказчик             Заказчик                   Подрядчик

Приложение N 2
к постановлению
Администрации
Ростовской области
от 02.02.2010 N 28

Государственный контракт N ______/____-ГКп
на выполнение проектной продукции

г. Ростов-на-Дону                                            _________ 20 __ года

Областной орган исполнительной власти __________________________, именуемый в дальнейшем - Государственный заказчик, в лице _____________, действующего на основании Положения, утвержденного ______ с одной стороны, _________________________, именуемое в дальнейшем - Заказчик, в лице _______________, действующего на основании Устава, с другой стороны, и ______________________, определенное по результатам аукциона, проведенного областным органом исполнительной власти (протокол от ______________N _____ Г/ПОАук), именуемый в дальнейшем - Подрядчик, в лице _____________________________________, действующего на основании Устава, с третьей стороны, именуемые в дальнейшем - Стороны, заключили настоящий государственный контракт (далее - контракт) о следующем:

1. Предмет контракта

1.1. Подрядчик обязуется выполнить, Заказчик - принять, а Государственный заказчик - оплатить проектную продукцию по объекту "___________________________________________________________________".

1.2. Основные требования к разрабатываемой проектной продукции изложены в задании на проектирование.

1.3. Содержание и сроки выполнения этапов работ определяются календарным планом (приложение), составляющим неотъемлемую часть контракта.

2. Цена контракта и порядок расчетов

2.1. Цена контракта, определенная по итогам аукциона, составляет ________________ тыс. рублей (с учетом НДС). Стоимость работ, подлежащих выполнению в 20 ___ году, - _____________ тыс. рублей (с учетом НДС).

Финансирование работ осуществляется за счет средств областного бюджета по кодам бюджетной классификации ______________.

2.2. Цена контракта, определенная пунктом 2.1, является окончательной и изменению не подлежит.

2.3. В соответствии с постановлением Администрации Ростовской области от 14.06.2007 N 246 "О порядке организации и финансирования работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов из областного бюджета" Государственный заказчик выплачивает Подрядчику аванс в размере 20 процентов стоимости работ, предусмотренных на текущий год, в течение 2 рабочих дней с момента поступления денежных средств на эти цели на счет Государственного заказчика.

2.4. Погашение аванса осуществляется ежемесячно при оплате выполненных работ равными долями от полученной суммы с учетом сроков выполнения работ по календарному плану.

2.5. Оплату готовой проектной продукции Государственный заказчик производит в соответствии с календарным планом, на основании оформленного акта о приемке выполненных работ в течение 2 рабочих дней после поступления бюджетных ассигнований на эти цели на счет Государственного заказчика. Финансирование последующих этапов работ не производится, если Подрядчик не отчитался за исполнение предыдущего этапа.

2.6. Окончательный расчет с Подрядчиком (в размере 10 процентов стоимости работ по настоящему контракту) осуществляется Государственным заказчиком в течение 20 дней после получения положительного заключения организации, осуществляющей государственную экспертизу, и последующей приемки проектной продукции.

2.7. Оплата Государственным заказчиком затрат Подрядчика по экспертизе проектной продукции осуществляется в соответствии с календарным планом и на основании представленной Подрядчиком копии договора с организацией, осуществляющей государственную экспертизу.

3. Права и обязанности Сторон

3.1. Подрядчик имеет право:

3.1.1. Заключать договоры субподряда со специализированными организациями на выполнение не более чем 30 процентов объема работ, предусмотренного настоящим контрактом, по согласованию с Государственным заказчиком. При этом Подрядчик несет полную ответственность перед Государственным заказчиком и обеспечивает контроль за ходом выполняемых работ субподрядчиком.

3.2. Подрядчик обязан:

3.2.1. Выполнять работы в соответствии с техническим заданием и иными исходными данными и техническими условиями.

3.2.2. Составлять сметную документацию на основании новой сметно-нормативной базы ценообразования в строительстве в базовом уровне цен по состоянию на 1 января 2000 года.

3.2.3. Согласовать проектную документацию со всеми заинтересованными организациями и инспектирующими органами, а также с организацией, эксплуатирующей объект (при необходимости). Затраты на согласование проектной продукции учтены в стоимости работ, указанной в пункте 2.1 статьи 2 настоящего контракта.

3.2.4. Получить положительное заключение организации, осуществляющей государственную экспертизу. При передаче проектной продукции на экспертизу один экземпляр направить Заказчику для рассмотрения.

3.2.5. Представлять Государственному заказчику документы на оплату выполненных работ до 15-го числа текущего месяца. Документы, представленные после 15 числа, принимаются к финансированию в следующем месяце.

3.2.6. Не передавать результаты работ по контракту третьим лицам без согласия Государственного заказчика.

3.2.7. Представить Государственному заказчику обеспечение исполнения обязательств по настоящему контракту в форме: вступившей в силу безотзывной безусловной банковской гарантии, договора поручительства или передачи Государственному заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита) в размере обеспечения исполнения контракта, составляющем 20 процентов от начальной (максимальной) цены контракта, сроком действия на один месяц, превышающий календарный план производства работ.

В случае, если обеспечением исполнения обязательств по контракту является договор поручительства, вместе с договором поручительства представляются копии бухгалтерского баланса поручителя, сданного в налоговый орган в установленном порядке, а также документы в отношении поручителя, указанные в подпунктах "в" и "г" пункта 1 части 2 статьи 35 Федерального закона от 21.07.2005 N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд", подтверждающих его полномочия.

3.2.8. Безвозмездно внести соответствующие изменения в техническую документацию или произвести необходимые проектно-изыскательские работы, оплатить и получить положительное заключение государственной экспертизы по откорректированной документации в случае обнаружения в ходе строительства объекта недостатков (ошибок) в проектно-сметной документации, утвержденной в установленном порядке.

3.3. Государственный заказчик имеет право:

3.3.1. Проверить соответствие проектной продукции требованиям технического задания и не оплачивать проектную продукцию, не получившую положительного сводного заключения организации, осуществляющей государственную экспертизу.

3.3.2. Расторгнуть настоящий государственный контракт в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

3.4. Государственный заказчик обязан:

3.4.1. Уплатить Подрядчику стоимость работ, указанную в пункте 2.1 статьи 2, в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим контрактом.

3.4.2. Оказывать содействие Подрядчику в выполнении работ, предусмотренных пунктом 1.1 статьи 1 настоящего контракта.

3.4.3. Использовать проектную продукцию на цели, предусмотренные настоящим контрактом.

3.4.4. В течение 7 рабочих дней передать Заказчику извещение о проведенных оплатах выполненных работ и других затрат по финансированию объекта.

3.5. Заказчик имеет право требовать у Подрядчика информацию о ходе выполнения работ по настоящему контракту.

3.6. Заказчик обязан:

3.6.1. Осуществлять надзор за ходом, качеством и сроками проектирования в соответствии с государственным заданием, утвержденным в установленном порядке. Для обеспечения проектных работ Заказчик:

получает в установленном порядке разрешение на проектные и изыскательские работы;

получает в установленном порядке технические условия на подключение объекта к действующим сетям;

получает в администрации муниципального образования подтверждение действия всех выданных технических условий на электроснабжение, водоснабжение, канализационные сбросы, отопление, радиофикацию, телефонизацию и т.д.

оформляет документы на вырубку и пересадку деревьев, плодово-ягодных насаждений, снос строений, очистку территории от мешающих строительству объектов;

проводит переговоры с собственниками домов, строений и сельскохозяйственных угодий, подлежащих сносу;

готовит предложения по переселению граждан из строений, подлежащих сносу.

3.6.2. Принимать от Подрядчика выполненную работу по установленной форме в соответствии с календарным планом работ и своевременно предъявлять ее Государственному заказчику для оплаты.

3.6.3. Проводить выбор строительной площадки и оформлять документы на отвод земельного участка, в том числе с привлечением специализированных организаций, и оплачивать их услуги за счет средств, предусмотренных по статье "Прочие расходы".

3.6.4. Анализировать объем технических условий и давать рекомендации Государственному заказчику о целесообразности их применения.

3.6.5. В течение 7 дней с момента подписания настоящего контракта передать Подрядчику исходные данные, необходимые для выполнения проектно-изыскательских работ, в том числе технические условия и градостроительный план.

3.6.6. Контролировать ход проведения экспертизы разработанной проектной продукции.

3.6.7. Участвовать в разработке и утверждении технической части конкурсной (аукционной) документации.

3.6.8. Проверять состав и комплектность, принимать и подтверждать актом о приемке выполненных работ готовность проектной продукции.

3.6.9. Осуществлять бухгалтерский учет затрат и вести отчетность.

4. Порядок сдачи и приемки работ

4.1. После завершения работ Подрядчик передает Заказчику проектную продукцию в пяти подлинных экземплярах и 1 экземпляр сметной документации на магнитном носителе, положительное сводное заключение государственной экспертизы по накладной и акту о приемке выполненных работ.

4.2. Заказчик в течение 5 дней с момента получения материалов, указанных в пункте 4.1 настоящей статьи, оформляет акт о приемке выполненных работ.

4.3. В случае неподписания Заказчиком акта о приемке выполненных работ без мотивированного отказа от приемки работы в течение указанного срока работа считается принятой и должна быть оплачена Государственным заказчиком.

4.4. Если в ходе выполнения работ выяснится неизбежное получение отрицательного результата или нецелесообразность дальнейшего проведения работ, Подрядчик приостанавливает их и в течение 3 дней уведомляет об этом Государственного заказчика в письменной форме.

В этом случае в течение 10 дней Стороны должны принять решение о целесообразности продолжения таких работ. При принятии решения о прекращении работ Стороны производят расчеты по фактически выполненным объемам.

5. Сроки исполнения обязательств

Общая продолжительность выполнения работ по настоящему контракту составляет ______ месяцев (в соответствии с результатами аукциона). Подрядчик обязуется выполнить все работы, предусмотренные пунктом 1.1 статьи 1 настоящего контракта, в сроки, установленные календарным планом.

6. Ответственность сторон

6.1. За невыполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему контракту Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

6.2. Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее составление проектной продукции, включая недостатки, обнаруженные впоследствии в ходе строительства, а также в процессе эксплуатации объекта, созданного на основе этой проектной продукции. При обнаружении недостатков в проектной продукции Подрядчик по требованию Заказчика (Государственного заказчика) обязан безвозмездно устранить недостатки и переделать проектную продукцию.

В случае некачественного выполнения проектных работ, повлекших в ходе строительства объекта увеличение сметной стоимости строительства в связи с необходимостью выполнения дополнительных работ, связанных с изменением технологических и конструктивных решений утвержденного проекта, Подрядчик выплачивает Государственному заказчику убытки в соответствии с требованиями статей 15, 393 Гражданского кодекса Российской Федерации.

6.3. Заказчик несет ответственность за своевременную передачу Подрядчику технических условий и иных документов, необходимых для производства работ, за полноту задания на проектирование, состав и комплектность принятой готовой проектной продукции.

Государственный заказчик несет ответственность за несвоевременную оплату выполненных Подрядчиком и принятых Заказчиком работ в соответствии с условиями настоящего контракта.

6.4. Заказчик при нарушении условий контракта уплачивает в областной бюджет:

за нарушение сроков передачи Подрядчику технических условий и иных документов, необходимых для производства работ, - пеню в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, указанной в пункте 2.1 статьи 2, за каждый день просрочки;

за приемку некачественно выполненных Подрядчиком работ - штраф в размере 10 процентов стоимости некачественно выполненных работ, выявленных в ходе контрольной проверки.

6.5. При несоблюдении предусмотренных настоящим контрактом сроков платежей Государственный заказчик уплачивает Подрядчику пеню в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации не перечисленной в сроки, указанные в пунктах 2.3 и 2.5 статьи 2 настоящего контракта, суммы за каждый день просрочки.

Государственный заказчик не несет ответственности за несвоевременную оплату выполненных работ, связанную с несвоевременным поступлением бюджетных ассигнований на счет Государственного заказчика или в связи с изменением лимитов финансирования.

6.6. Подрядчик при нарушении обязательств по настоящему контракту уплачивает в областной бюджет:

за нарушение сроков выполнения отдельных видов работ (срыв календарного плана производства работ) - пеню в размере 1 процента от стоимости работ, подлежащих выполнению согласно календарному плану производства работ, за каждый день просрочки;

за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, выразившихся в ненадлежащем качестве выполненных работ, - штраф в размере 10 процентов от стоимости ненадлежащим образом выполненных работ, выявленных в ходе контрольной проверки, при этом исправление указанных работ производится Подрядчиком за свой счет в сроки, согласованные с Заказчиком;

за нарушение сроков сдачи готовой проектной продукции - пеню в размере 0,1 процента от цены контракта, указанной в пункте 2.1 статьи 2, за каждый день просрочки. При задержке срока сдачи по вине Подрядчика более чем на 30 дней Подрядчик уплачивает пеню в размере 1 процента от цены контракта за каждый день просрочки до фактического исполнения обязательства.

6.7. Кроме санкций за неисполнение обязательств по настоящему контракту виновная сторона возмещает другой стороне все вызванные неисполнением обязательств по контракту непокрытые неустойками убытки, включая упущенную выгоду пострадавшей стороне.

6.8. Уплата пени, а также возмещение убытков не освобождают Стороны от исполнения обязательств в натуре или устранения нарушений.

6.9. Подрядчик не несет ответственности за невыполнение обязательств по настоящему контракту, если оно вызвано действием или бездействием Заказчика, повлекшим невыполнение им собственных обязательств перед Подрядчиком, определенных настоящим контрактом.

7. Прочие условия

7.1. Настоящий контракт может быть расторгнут по соглашению Сторон. Сторона, решившая расторгнуть контракт, направляет письменное уведомление другим Сторонам. В течение 30 дней Стороны рассматривают уведомление и принимают совместное решение о расторжении контракта.

7.2. Любая договоренность между Сторонами, влекущая за собой новые обстоятельства, не предусмотренные настоящим контрактом, считается действительной, если она подтверждена Сторонами в письменной форме в виде дополнительного соглашения.

7.3. Государственный заказчик и Заказчик обязуются не вносить в проектную продукцию никаких изменений без согласия Подрядчика.

7.4. Настоящий контракт может быть расторгнут по решению суда в случаях:

систематического нарушения Подрядчиком сроков выполнения работ, предусмотренных календарным планом к настоящему контракту;

несоблюдения Подрядчиком требований по качеству работ, если исправление соответствующих некачественно выполненных работ влечет задержку строительства;

представления актов государственных органов в рамках действующего законодательства, лишающих Подрядчика права на выполнение работ.

7.5. По письменному требованию Государственного заказчика обеспечение исполнения обязательств по настоящему контракту подлежит уплате в случаях:

невыполнения работ, предусмотренных настоящим контрактом;

нарушения сроков исполнения работ (в том числе промежуточных) и сроков, установленных Заказчиком, устранения недостатков, выявленных Заказчиком;

выполнения работ и/или оказания услуг с ненадлежащим качеством (включая нарушение требований к техническим характеристикам, потребительским свойствам товара (работ, услуг).

7.6. Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему контракту или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между Сторонами.

7.7. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Ростовской области в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

7.8. Взаимоотношения Сторон, не урегулированные настоящим контрактом, регулируются по правилам и в порядке действующего законодательства Российской Федерации.

8. Действие непреодолимой силы

8.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другими Сторонами за неисполнение обязательств по настоящему контракту, обусловленное действием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), возникших помимо воли и желания Сторон, в том числе военные действия, гражданские волнения, эпидемии, блокада, эмбарго, пожары, землетрясения, наводнения и другие природные стихийные бедствия, а также издание актов государственных органов. В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор) Стороны руководствуются в своих действиях действующим законодательством Российской Федерации.

8.2. Сторона, которая не исполняет своего обязательства, должна известить другие Стороны о препятствии и его влиянии на исполнение обязательств по контракту.

8.3. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют непрерывно на протяжении 3 месяцев и не обнаруживают признаков прекращения, настоящий контракт может быть расторгнут любой из Сторон по соглашению между ними.

9. Срок действия контракта

Настоящий контракт действует с момента его подписания до выполнения Сторонами принятых по настоящему контракту обязательств и урегулирования взаимных расчетов.

10. Юридические адреса и банковские реквизиты Сторон

Государственный заказчик              Заказчик                  Подрядчик

Начальник общего отдела Администрации области

М.В. Фишкин

Приложение
к Государственному контракту
на выполнение проектной продукции
от ____________ N _____

Календарный план
производства работ на 20 ___ год по объекту
"__________________________________"

N п/п	Наименование- видов работ	Стоимость (тыс. рублей)	Выполнение (по месяцам) (тыс. рублей)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.
2.
3.
4.
5.
6.
	Итого

Государственный заказчик               Заказчик                 Подрядчик