Приложение 4. Типовой договор подряда

Приложение 4

к приказу ГТК РФ

от 10 ноября 1994 г. N 573

                                Договор

                      подряда N ________________

________________________                     "___"_____________19____ г.

  (место заключения)

_________________________________________________________________________

        (наименование таможенного органа, предприятия, учреждения

________________________________________________________________________,

                  организации, Ф.И.О. физического лица)

именуем ____ в дальнейшем "Заказчик", в лице ____________________________

________________________________________________________________________,

                   (должность, фамилия, имя, отчество)

действующего на основании ______________________________________________,

с одной стороны, и ______________________________________________________

                       (наименование таможенного органа, предприятия,

________________________________________________________________________,

            учреждения, организации, Ф.И.О. физического лица)

именуем ______ в дальнейшем "Подрядчик",  в  лице _______________________

________________________________________________________________________,

                   (должность, фамилия, имя, отчество)

действующего на основании ______________________________________________,

с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

                          1. Предмет договора

     Подрядчик обязуется за свой риск выполнить по  заданию  Заказчика  с

использованием своих материалов или материалов Заказчика, а Заказчик обя-

зуется принять и оплатить следующую работу:

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

                           2. Цена договора

2.1. Цена договора составляет ___________________________________________

2.2. Цена договора включает в себя ______________________________________

2.3. Указанная в п.2.1 цена является предварительной.  Окончательная цена

договора определяется  по  проектно-сметной документации,  представляемой

Подрядчиком. Цена договора может быть изменена вследствие инфляции с обо-

юдного одобрения сторон. Оплата затрат, связанных с повышением цены дого-

вора, осуществляется Заказчиком в порядке, предусмотренном п.3 настоящего

договора.

                          3. Условия платежа

3.1. Оплата по настоящему договору производится _________________________

_________________________________________________________________________

          (единовременно, поэтапно с авансовым платежом и т.п.)

3.2. Форма оплаты _______________________________________________________

                     (платежное требование, платежное поручение, чек,

_________________________________________________________________________

                           аккредитив и т.п.)

3.3. Окончательный  расчет по договору производится Заказчиком не позднее

30 дней после полного окончания работ,  включая устранение  выявленных  в

процессе приемки недостатков.

                   4. Сроки исполнения обязательств

4.1. Подрядчик выполнит работы,  предусмотренные п.1 настоящего договора,

в сроки, установленные календарным планом работ (приложение).

4.2. Заказчик оплатит выполненные Подрядчиком работы в  следующие  сроки:

_________________________________________________________________________

4.3. Срок действия договора:

начало __________________________________________________________________

окончание _______________________________________________________________

                        5. Обязательства сторон

5.1. Подрядчик обязан:

5.1.1. Своими силами и средствами выполнить все работы в объеме и в  сро-

ки, предусмотренные календарным планом работ,  и сдать работы заказчику в

состоянии, соответствующем проектной документации _______________________

_________________________________________________________________________

5.1.2. Поставить на строительную площадку  необходимые  материалы,  конс-

трукции, комплектующие изделия согласно проекту и осуществить их приемку,

разгрузку, складирование и хранение в период строительства.

5.1.3. Построить своими силами и средствами все временные сооружения, не-

обходимые для складирования материалов, изделий, конструкций и выполнения

работ по настоящему договору.

5.1.4. Информировать Заказчика о заключении договоров субподряда со  спе-

циализированными организациями,  привлекаемыми  для  выполнения  работ по

настоящему договору, и обеспечивать контроль за ходом выполняемых ими ра-

бот.

5.1.5. Обеспечивать на строительной площадке выполнение  необходимых  ме-

роприятий по технике безопасности,  пожарной безопасности и охране строи-

тельной площадки.

5.1.6. Осуществить страхование объектов строительства.

5.1.7. В 10-дневный срок после  подписания  акта  о  приемке  законченных

строительством объектов  вывезти  со  строительной площадки принадлежащее

ему имущество.

5.2. Заказчик обязан:

5.2.1. Передать Подрядчику строительную площадку в объеме и в сроки,  ус-

тановленные календарным планом работ.

5.2.2. Оплатить Подрядчику работу, предусмотренную п.1 настоящего догово-

ра в размерах и в сроки, установленные договором.

5.2.3. Принять объект в течение двух недель с даты получения  письменного

уведомления Подрядчика.

                       6. Ответственность сторон

6.1. За нарушение сторонами сроков исполнения  обязательств  по  договору

виновная сторона   уплачивает   другой   стороне   неустойку   в  размере

_________ процента цены договора за каждый день просрочки.

6.2. В  случае  неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из сторон

иных обязательств по настоящему договору, виновная сторона возмещает дру-

гой стороне убытки, включая упущенную выгоду.

6.3. Если Подрядчик после завершения работ по договору оставит на  строи-

тельной площадке  принадлежащие ему материалы,  то Заказчик вправе задер-

жать оплату выполненных работ Подрядчику до даты освобождения  им  строи-

тельной площадки.

6.4. Уплата неустойки не освобождает стороны от  исполнения  обязательств

или устранения нарушений.

                    7. Действие непреодолимой силы

7.1. Ни одна из сторон не несет ответственности перед другой стороной  за

задержку, недопоставку или невыполнение обязательств,  обусловленных обс-

тоятельствами, возникшими помимо воли и желания сторон и  которые  нельзя

предвидеть или избежать, включая объявленную или фактическую войну, граж-

данские волнения,  эпидемии, блокаду, эмбарго, землетрясения, наводнения,

пожары и другие стихийные бедствия.

7.2. Свидетельство,  выданное соответствующей торговой палатой  или  иным

компетентным органом,  является достаточным подтверждением наличия и про-

должительности действия непреодолимой силы.

7.3. Сторона,  которая не исполняет своего обязательства, должна дать из-

вещение другой стороне о препятствии и его влиянии на  исполнение  обяза-

тельств по договору.

7.4. Если обстоятельства непреодолимой силы  действуют  на  протяжении  3

(трех) последовательных  месяцев и не обнаруживают признаков прекращения,

настоящий договор может  быть  расторгнут Заказчиком и  Подрядчиком путем

направления уведомления другой стороне.

                     8. Порядок разрешения споров

8.1. Все споры или разногласия, возникающие между сторонами по настоящему

договору или в связи с ним,  разрешаются путем переговоров между сторона-

ми.

8.2. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров, они

подлежат рассмотрению в арбитражном суде в установленном  законодательст-

вом порядке.

              9. Порядок изменения и дополнения договора

9.1. Любые изменения и дополнения к настоящему договору имеют силу только

в том  случае,  если  они  оформлены в письменном виде и подписаны обеими

сторонами.

9.2. Досрочное  расторжение договора может иметь место по соглашению сто-

рон либо по основаниям,  предусмотренным действующим на  территории  Рос-

сийской Федерации гражданским законодательством, с возмещением понесенных

убытков.

9.3. Заказчик вправе расторгнуть договор в следующих случаях:

- задержка Подрядчиком хода строительства по его вине, когда срок оконча-

ния строительства,  установленный в договоре,  увеличивается более чем на

один месяц;

- снижение качества работ, предусмотренных проектом, в результате наруше-

ния Подрядчиком условий договора.

9.4. Подрядчик вправе расторгнуть договор в следующих случаях:

- при остановке Заказчиком выполнения строительно-монтажных работ по при-

чине, не зависящей от Подрядчика, на срок, превышающий один месяц;

- уменьшение стоимости строительства более,  чем на _________ процентов в

связи с внесением Заказчиком изменений в проектную документацию;

- утраты Заказчиком возможности дальнейшего финансирования строительства.

9.5. При  расторжении договора по совместному решению Заказчика и Подряд-

чика незавершенное строительство передается Заказчику, который оплачивает

Подрядчику стоимость  выполненных  работ в объеме,  определяемом ими сов-

местно.

9.6. Сторона, решившая расторгнуть договор, направляет письменное уведом-

ление другой стороне.

                          10. Прочие условия

10.1. Срок гарантии нормальной работы объектов и входящих в него инженер-

ных систем,  оборудования,  материалов и работ устанавливается  продолжи-

тельностью 12  месяцев  с момента подписания сторонами акта о приемке за-

конченного строительством объекта, за исключением случаев преднамеренного

повреждения его со стороны третьих лиц.

10.2. Срок гарантии на кровлю объекта устанавливается  продолжительностью

24 месяца.

10.3. Если в период гарантийной эксплуатации обнаружатся недостатки,  ко-

торые не позволят продолжить нормальную эксплуатацию объекта до их устра-

нения, то гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков.

Устранение недостатков осуществляется Подрядчиком за свой счет.

10.4. Наличие недостатков и сроки их устранения фиксируются  двусторонним

актом Подрядчика и Заказчика.

10.5. Если Подрядчик в течение срока,  указанного в акте обнаруженных не-

достатков, не устранит недостатки в выполненных работах, включая оборудо-

вание, то Заказчик вправе устранить недостатки силами другого исполнителя

с оплатой затрат Подрядчиком.

10.6. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаружен-

ных недостатков  для  их подтверждения Заказчик назначит квалификационную

экспертизу, которая составит соответствующий акт по  фиксированию  недос-

татков и их характере,  что не исключает право сторон обратиться в арбит-

ражный суд по данному вопросу.

10.7. Подрядчик  не имеет права продать или передать проектную документа-

цию на строительство объекта или отдельной его части никакой третьей сто-

роне без письменного разрешения Заказчика.

10.8. Ущерб,  нанесенный в результате строительства объекта третьему лицу

по вине Подрядчика, компенсируется Подрядчиком, а по вине Заказчика - За-

казчиком. Подрядчик во всех случаях принимает срочные меры по  ликвидации

нанесенного ущерба,  даже тогда,  когда соответствующие затраты несет За-

казчик.

10.9. Настоящий договор составлен в двух экземплярах,  имеющих одинаковую

юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.

10.10. Другие условия по усмотрению сторон ______________________________

_________________________________________________________________________

10.11. К договору прилагается календарный план работ (приложение).

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

          11. Юридические адреса и платежные реквизиты сторон

        Заказчик                                  Подрядчик

_________________________                 _________________________

(индекс, адрес, расчетный                 (индекс, адрес, расчетный

_________________________                 _________________________

   и валютный счета)                           и валютный счета)

_________________________                 _________________________

  (должность, подпись)                        (должность, подпись)

           М.П.                                      М.П.