Приказ Роскомзема от 16 апреля 1996 г. N 28 "О форме договора на выполнение проектных и изыскательских работ по землеустройству, земельному кадастру, мониторингу земель и соблюдении договорной дисциплины"

2. При составлении сметы к договору руководствоваться "Методическими рекомендациями по применению Сборника цен" (М., Роскомзем, 1996 г.)

3. Председателям комитетов по земельным ресурсам и землеустройству субъектов Российской Федерации, директорам институтов и предприятий системы Роскомзема:

- обеспечить применение указанной формы договора при его заключении со всеми предприятиями, организациями и учреждениями, а также принять надлежащие меры по полному и качественному составлению и оформлению договорной документации;

- в срок до 1 августа т. г. представить Роскомзему замечания и предложения по совершенствованию методических рекомендаций по применению Сборника цен.

4. Финансовому отделу (Стрелкова Л.С.), отделу землеустройства (Спиридонов В.Ф.), отделу государственного земельного кадастра (Самратов У.Д.), отделу землепользования (Третьяков В.Е.), отделу мониторинга земель и охраны почв (Жиров А.А.), отделу оценки земель и платежей (Порядин А.Н.), отдел научного обеспечения и кадров (Пономаренко И.И.), правовому отделу (Могусев В.Ф.) осуществлять систематический контроль за правильным и качественным оформлением договоров и договорной документации организациями и предприятиями системы Роскомзема, а также целевым использованием выделяемых бюджетных ассигнований.

5. Отделу землеустройства (Спиридонов В.Ф.), РосНИИземпроекту (Родин А.З.), организовать размножение и доведение до мест Методических рекомендаций по применению Сборника цен.

6. Контроль за исполнением приказа возложить на Первого заместителя Председателя Комитета Алакоза В.В.

                          Договор N _________

    на выполнение проектно-изыскательских работ по землеустройству,

                земельному кадастру и мониторингу земель

     Гор. _______________             "_____" ______________ 199 ________

_________________________________________________________________________

                  (наименование организации заказчика)

именуемый в дальнейшем "Заказчик", в  лице _____________________________,

действующего на основании _______________________________________________

                                     (положение, устав)

с одной стороны и _______________________________________________________

                          (наименование организации подрядчика)

именуемый в дальнейшем "Подрядчик" в лице _______________________________

действующего на основании _____________________,  с другой стороны заклю-

чили настоящий договор о нижеследующем:

                          1. Предмет договора

     1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик  принимает  на  себя  выполнение

следующих работ:

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

     1.2. Научные, технические, экономические и другие  требования выпол-

няемой работе содержатся в техническом задании на выполнение работ  и яв-

ляются частью настоящего договора.

     1.3. Наименование и сроки выполнения отдельных этапов  работ опреде-

ляются календарным планом, составляющим,  неотъемлемую  часть  настоящего

договора.

     1.4. Источник финансирования работ: ________________________________

_________________________________________________________________________

                          2. Обязанности сторон

     2.1. Подрядчик обязан:

     - выполнять работы в соответствии с техническим заданием и иными ис-

ходными данными;

     - согласовывать с Заказчиком результаты выполненных работ (этапов);

     - передать Заказчику все исполненное по договору.

     2.2. Подрядчик не вправе передавать исполненное по договору  третьим

лицам без согласия заказчика.

     2.3. Заказчик обязан:

     - уплатить подрядчику установленную цену в  порядке  и  на  условиях

предусмотренных договором;

     - оказывать содействие Подрядчику в выполнении работ в объеме  и ус-

ловиях, предусмотренных в договоре;

     - согласовывать с Подрядчиком результаты выполненных работ (этапов);

     - использовать выполненные работы на цели,  предусмотренные  догово-

ром;

     - не передавать исполненное по договору третьим лицам  и  не разгла-

шать содержащиеся в ней данные без согласия Подрядчика.

                   3. Цена договора и порядок расчетов

     3.1. Цена настоящего договора составляет ___________________________

_________________________________________________________________________

                          (цифрами и прописью)

     Налог на добавленную стоимость (НДС) составляет 20% от стоимости ра-

бот или ________________________ тыс. руб.

     Общая стоимость работ по договору составляет _______________________

_____________________ тыс. руб. (цифрами и прописью)

     3.2. Заказчик обязуется перечислить Подрядчику, в  порядке предвари-

тельной оплаты, аванс в размере _______________ % от общей  стоимости ра-

бот по договору, что составляет _______________ тыс. руб. включая НДС.

     3.3. Заказчик в течение 5-ти банковских дней по подписании настояще-

го договора перечисляет Подрядчику в порядке предварительной  оплаты сум-

му, определенную п. 3.2 настоящего договора.

     3.4. Заказчик обязуется оплатить принятые от Подрядчика актам  сдачи

- приемки работы в течение 5-ти банковских дней по подписании.

     3.5. Цена может быть рассчитана на основе действующих расценок и та-

рифов, а также на договорной основе.

                    4. Порядок сдачи и приемки работ

     4.1. Приемка и оценка выполненных работ определяется в  соответствии

с требованиями технического задания.

     4.2. Перечень документации, подлежащей оформлению и  сдаче Подрядчи-

ком Заказчику на отдельных этапах выполнения и по окончании договора, оп-

ределяется техническим заданием.

     4.3. При завершении работ Подрядчик предоставляет Заказчику акт сда-

чи - приемки работ с приложением к нему комплекта документации предусмот-

ренной техническим заданием.

     4.4. Заказчик обязуется принять работу в течение ______ дней со  дня

получения акта сдачи - приемки работ и отчетных документов,  указанных  в

п.4.2 настоящего договора  и направить Подрядчику подписанный акт сдачи -

приемки или мотивированный отказ в приеме работ.

     4.5. В случае мотивированного отказа Заказчиком от приема работ Сто-

ронами составляется двусторонний акт с указанием перечисления необходимых

доработок и сроков их выполнения.

     4.6. Если в процессе выполнения работы выявилась  нецелесообразность

ее дальнейшего проведения, Стороны обязаны в -ти дневный  срок  известить

друг друга о ее приостановлении и в ти дневный срок рассмотреть вопрос  о

целесообразности направлениях продолжения работ. В случае прекращении ра-

бот для Сторон наступают последствия  и ответственность,  предусмотренная

статьями 716 и 717 ГК РФ.

     4.7. Датой для наступления взаимных расчетов считается момент  пись-

менного извещения одной  из Сторон  о прекращении работ,  предусмотренных

настоящим договором.

                        5. Ответственность сторон

     5.1. В случае несвоевременного перечисления Заказчиком предваритель-

ной оплаты срок окончания работ продлевается на время задержки указанного

перечисления.

     5.2. В  случае  неисполнения  Заказчиком  обязательств  по предвари-

тельной оплате работ Подрядчик вправе приостановить исполнение своих обя-

зательств, при этом Заказчик возмещает убытки в размере  фактически поне-

сенных им затрат.

     5.3. В случае неисполнения Заказчиком  обязательств, предусмотренных

пунктом 4.4 настоящего договора он уплачивает Подрядчику за дни просрочки

неустойку, определяемую в процентах от уплаченной суммы. Размер процентов

определяется учетной ставкой процента Центрального банка РФ  на  день ис-

полнения денежного обязательства.

     5.4. В таком же порядке Подрядчик возмещает Заказчику  неустойку  за

несвоевременное выполнение предусмотренных настоящим договором работ.

     5.5. При обнаружении недостатков в выполненных работах (этапах) Под-

рядчик обязан безвозмездно их устранить.

     5.6. За невыполнение работ в установленный договором срок  Подрядчик

уплачивает Заказчику неустойку, определенную в процентах стоимости  работ

(с учетом НДС). Размер процентов определяется  учетной  ставкой  процента

Центрального Банка РФ на день срока сдачи работ.

     5.7. Финансирование последующих этапов работ  не производится,  если

Подрядчик не отчитался за исполнение предыдущего этапа.

     5.8. В случае наступления обстоятельств, за которые ни одна  из сто-

рон не отвечает ("Форс - мажор"), Стороны руководствуются  в  своих дейс-

твиях законодательством Российской Федерации.

     5.9. Все споры между Сторонами разрешаются в соответствии  с законо-

дательством Российской Федерации в арбитражном суде, если  этого  стороны

не придут к взаимному соглашению.

                        6. Дополнительные условия

     6.1. При существенном возрастании стоимости работ,  оказываемых Под-

рядчику третьими лицами (субподрядчиками), которые нельзя было предусмот-

реть при заключении договора, Подрядчик может, согласии  Заказчика, опла-

тить увеличение установленной цены договора.

     6.2. Подрядчик обязан заблаговременно уведомить Заказчика  о возмож-

ном увеличении стоимости работ и приостановить их выполнение до получения

согласия Заказчика на их продолжение.

     6.3. В необходимых случаях Стороны в развитие и  уточнение  договора

заключают дополнительные соглашения.

     6.4. Подрядчик имеет право по своему  усмотрению  привлекать  третьи

лица к исполнению работ, предусмотренных настоящим договором.

     6.5. Заказчик имеет право  использовать  переданные  Подрядчиком ре-

зультаты работы, в том числе способные к  правовой  охране,  а  Подрядчик

вправе использовать полученные им результаты работ для собственных нужд.

     6.6. Взаимоотношение сторон не урегулированные  настоящим  договором

регулируются по правилам и в порядке  действующего  Гражданского  Кодекса

Российской Федерации.

     6.7. _______________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

____________________________________________________________

     6.8. _______________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

____________________________________________________________

                   7. Адреса и расчетные счета сторон

Заказчик

Адрес    ________________________________________________________________

Расчетный счет __________________________________________________________

ИНН _____________________________________________________________________

Подрядчик

Адрес ___________________________________________________________________

Расчетный счет __________________________________________________________

ИНН _____________________________________________________________________

     К настоящему договору прилагаются: техническое задание,  календарный

план выполнения работ, протокол соглашения по договорной цене (смете).

Подрядчик                                           Заказчик

М.П.                                                М.П.

                                                           Приложение N 1

                                                               к договору

                                          N ____________ от _____________

Утверждаю:                                               Согласовано:

_____________________                               _____________________

_____________________                               _____________________

_____________________                               _____________________

   (Ф.И.О.)                                               (Ф.И.О.)

"____" ____ 199 __ г.                               "____" ____ 199 __ г.

                          Техническое задание

     к договору от " ____ " ____________________ 199 ___ г. N  __________

на выполнение работ: ____________________________________________________

_________________________________________________________________________

                                                           Приложение N 2

                                                               к договору

                                          N ____________ от _____________

_____________________                               _____________________

_____________________                               _____________________

_____________________                               _____________________

    (должность)                                        (должность)

_____________________                               _____________________

   (Ф.И.О.)                                               (Ф.И.О.)

"____" ____ 199 __ г.                               "____" ____ 199 __ г.

                            Календарный план

                      выполнения работ по договору

                  от " ___ " _____________ 199 ___ г.

                                                           Приложение N 3

                                                               к договору

                                          N ____________ от _____________

_____________________                               _____________________

_____________________                               _____________________

_____________________                               _____________________

    (должность)                                        (должность)

_____________________                               _____________________

   (Ф.И.О.)                                               (Ф.И.О.)

"____" ____ 199 __ г.                               "____" ____ 199 __ г.

                                Протокол

                       соглашения о цене (смете)

                     от " ___ " ________ 199 __ г.

                              N __________

                                                           Приложение N 4

                                   Акт

               сдачи-приемки проектно-изыскательских работ

      по землеустройству, земельному кадастру и мониторингу земель

     Мы, нижеподписавшиеся, ответственное лицо Заказчика с одной  стороны

и ответственное лицо Подрядчика с другой стороны составили настоящий  акт

о нижеследующем:

     1. Подрядчик по состоянию на " ___ " _________ 199 ___  г.  сдал За-

казчику ________________________________________________________________,

     (вид и этапы работ) изготовленную по договору N  ____________  от  "

___ " _______ 199 ___ г. в объемах, приведенных ниже:

     2. Стоимость проектно-изыскательских работ, ранее оплаченных Подряд-

чику в виде аванса составляет: ________________________________ тыс. руб.

     3. Стоимость проектно-изыскательских работ, подлежащих оплате Заказ-

чиком за вычетом ранее оплаченных средств по состоянию на "  ___  "  ____

199 ___ г. составляет _________________________________________ тыс. руб.

Кроме того:

налог на добавленную стоимость ________________________________ тыс. руб.

_______________________________________________________________ тыс. руб.

Всего подлежит к оплате:

_______________________________________________________________ тыс. руб.

Ответственное лицо                                     Ответственное лицо

Подрядчика                                             Заказчика

__________________                                     __________________

    (Ф.И.О.)                                              (Ф.И.О.)

М.П.     подпись                             М.П.     подпись

" ___ " __________ 199 __ г.                 " ___ " __________ 199 __ г.