КОММЕНТАРИЙ К ДЕЛУ N 3136/97 ОТ 29.07.97

Комментарий к делу N 3136/97
(Постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ
от 29 июля 1997 г.)

При взыскании пеней за просрочку оплаты выполненных работ по договору подряда следовало учитывать, что для устранения обнаружившихся препятствий к исполнению договора в полном объеме обе стороны обязаны были принять все зависящие от них разумные меры по устранению таких препятствий (см. ст. 750 ГК).

С учетом того, что такие меры не были приняты не только субподрядчиком - ответчиком, но и генподрядчиком - истцом, сумма пеней согласно ст. 404 ГК снижена с 61 млн.руб. до 25 млн.руб.

Заслуженный юрист Российской Федерации

Б.Полонский