Приложение 3. Примерная форма договора поручительства (на примере поручительства за подрядную организацию с обеспечением поручительства залогом

Приложение 3

 

Примерная форма договора поручительства
(на примере поручительства за подрядную организацию с обеспечением поручительства залогом)

 

Договор поручительства

 

_________________________________________________, в дальнейшем именуемый

      (наименование организации-поручителя)

"Поручитель", в лице ___________________________________________________,

действующего на основании ____________________________, с одной стороны и

_________________________________________________________________________

      (наименование предприятия, за которое поручается Поручитель)

__________, в дальнейшем именуемое "Предприятие", в лице ________________

______________________________________________, действующего на основании

__________________________, с другой стороны, вместе именуемые "Стороны",

заключили настоящий Договор (в дальнейшем - Договор), о нижеследующем:

 

                           1. Предмет Договора

 

     1.1. Поручитель обязуется  исполнить    обязательства    Предприятия

с _______________________________________________ по пп._________________

      (наименование организации-заказчика)

________________ Договора подряда N _______ от _________________ 199 __г.

(в дальнейшем - Договор подряда) в случае  если   Предприятие    окажется

несостоятельным   или   по   иным   причинам   не   сможет  исполнить эти

обязательства надлежащим образом.

     1.2. В обеспечение исполнения  регрессных  требований   Поручителя в

случае  исполнения  обязательств  по  настоящему   Договору   Предприятие

обязуется передать в залог Поручителю следующее имущество, находящееся  в

собственности Предприятия:

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

 

     Договор  залога  указанного  имущества  является     приложением 1 к

настоящему Договору.

 

                         2. Обязательства Сторон

 

     2.1. Поручитель обязуется:

     2.1.1. В течение _______ дн. от подписания    Сторонами   настоящего

Договора предоставить __________________________________________________,

                            (заказчику по Договору подряда)

в  дальнейшем  именуемому  "Заказчиком",  письменное    поручительство (в

дальнейшем - Поручительство) исполнить  обязательства   Предприятия    по

пп. ______ Договора  подряда   в   случае   если     Предприятие окажется

несостоятельным  или  по  иным  причинам  не  сможет  надлежащим  образом

исполнить указанные обязательства.

     2.1.2. В случае получения от  Заказчика  письменного   требования (в

дальнейшем - Требования) об исполнении Поручительства:

     в течение ____________ дн. от даты получения Требования приступить к

исполнению собственными силами или организовать  исполнение  обязательств

Предприятия  по  пп.  ______  Договора  подряда,   не     исполненных или

ненадлежащим  образом  исполненных  Предприятием  к  моменту  составления

Требования (и/или приостановления исполнения Договора подряда);

     в случае необходимости за свой счет провести  исправления  дефектов,

вызванных  действиями  или  бездействием   Предприятия   при   исполнении

обязательств по пп. _________ Договора подряда;

     в случае  необходимости  заплатить  все  неустойки  (пени,  штрафы),

вызванные  неисполнением  или   ненадлежащим   исполнением   Предприятием

обязательств по пп. ________ Договора подряда.

     Одновременно с Требованием  Заказчик  обязан  представить  следующие

надлежащим образом оформленные документы:

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

     2.1.3. В течение 2  дн.  после  получения  Требования  от  Заказчика

письменно уведомить об этом Предприятие.

     2.1.4. В течение ________ дн. после получения  Требования  письменно

уведомить  Предприятие  о  сроке  начала   исполнения     обязательств по

Поручительству и о планируемых действиях по исполнению Поручительства.

     2.1.5.  В  течение  _______  дн.  после  начала     исполнения своих

обязательств  по  Поручительству  представить  Предприятию  расчет  суммы

регрессных требований Поручителя к Предприятию.

     В сумму регрессных требований включаются:

     сумма  причитающихся,  но  не   уплаченных   Предприятием   платежей

субподрядчикам и поставщикам (необходимых для исполнения обязательств  по

пп. Договора подряда);

     неустойки (штрафные санкции), вызванные действием  или  бездействием

Предприятия  при  исполнении  обязательств  по  пп.  __________  Договора

подряда, уплаченные Поручителем;

     издержки по исправлению строительных дефектов, возникших по  причине

действия или бездействия Предприятия при исполнении  им  обязательств  по

пп.__________ Договора подряда;

     издержки в связи с обращением  взыскания  на  заложенное  имущество,

переданное Предприятием в обеспечение Поручительства;

     расходы  по  передаче  от  Предприятия  Поручителю    документации и

имущества, необходимых для исполнения Поручительства;

     иные обоснованные расходы Поручителя по исполнению Поручительства.

     2.1.6. Поручитель принимает  на  себя  обязательства  по  настоящему

Договору в срок ____________________.

     2.2. Поручитель имеет право:

     2.2.1. В течение _______ дн. от начала исполнения своих обязательств

по Поручительству обратить взыскание на заложенное имущество и выручку от

его  реализации  зачесть  в  погашение  своих  регрессных    требований к

Предприятию.

     В случае, если выручки от  реализации  заложенного  имущества  будет

недостаточно для  погашения  суммы  регрессных  требований   Поручителя к

Предприятию, на остаток суммы Поручителем оформляется  ссуда  Предприятию

на срок _________ дн. с начислением _________ % годовых.

     В случае если выручка  от  реализации  заложенного  имущества  будет

превышать сумму регрессных требований Поручителя к  Предприятию,  остаток

выручки должен быть возвращен Предприятию в течение _________  дн.  после

получения такой выручки.

     2.3. Предприятие обязуется:

     2.3.1.  Передать  в  залог  принадлежащее  ему  имущество  (перечень

имущества  приводится  в   договоре   залога).   В   случае   наступления

обстоятельств,  оговоренных  п.  2.1.2,  предоставить  право   Поручителю

обратить взыскание на заложенное имущество.

     2.3.2.  При  сообщении  Поручителя  о  получении  им   Требования от

Заказчика предоставить необходимую информацию и документацию (по  запросу

Поручителя), объясняющие ситуацию и причины,  приведшие  к  необходимости

исполнения Поручительства.

     2.3.3. В  течение  __________  дн.  после  получения  от  Поручителя

уведомления о сроке начала исполнения Поручительства передать материалы и

документы, необходимые Поручителю  для  исполнения  обязательств   по пп.

Договора подряда.

     2.3.4. Погасить ссуду,  предоставленную  Поручителем,  на  условиях,

оговоренных в п.2.2.1 настоящего Договора.

 

                  3. Изменение и прекращение Договора.

                         Ответственность Сторон

 

     3.1.   Все   изменения   и   дополнения   к      настоящему Договору

согласовываются  Сторонами  и  оформляются  отдельными     приложениями к

Договору.

     3.2. За невыполнение или  ненадлежащее  выполнение   обязательств по

настоящему  Договору  Стороны  несут  имущественную     ответственность в

соответствии с действующим законодательством.

     3.3. В случае оформления Поручителем ссуды Предприятию  и  допущения

просрочки  в  погашении  указанной  ссуды  Предприятие  обязано  уплатить

Поручителю штрафные санкции из расчета ________ % суммы ссуды  за  каждый

день просрочки.

     В случае просрочки, допущенной Предприятием в погашении ссуды  свыше

_____  дн.  после  окончания  срока,  указанного  в  п.2.2.1   настоящего

Договора, Поручитель имеет право обратиться с иском в арбитражный суд.

 

                        4. Срок действия Договора

 

     4.1. Договор вступает в силу после подписания  Сторонами  настоящего

Договора.

     4.2. Действие Договора прекращается:

     после окончания исполнения обязательств Предприятия  по  пп.  ______

Договора подряда;

     в случае передачи Предприятием (переуступки) своих  обязательств  по

пп. _____ Договора подряда другому предприятию (организации);

     в случае исполнения Поручительства - после окончания  взаиморасчетов

между Сторонами.

     4.3. Расторжение Договора в одностороннем порядке не допускается.

 

                            5. Прочие условия

 

     5.1. Настоящий Договор составлен в двух подлинных экземплярах,    по

1 экз. для каждой из Сторон.

     5.2. Все приложения и дополнения к настоящему Договору являются  его

неотъемлемой частью.

     5.3. Стороны обязуются предпринимать  все  усилия  к  урегулированию

споров путем переговоров. Разногласия, по которым  Стороны  не   придут к

согласию, подлежат рассмотрению в арбитражном суде.

 

                           6. Реквизиты Сторон

 

     6.1. Поручитель ____________________________________________________

                               (полное наименование)

     Адрес: _____________________________________________________________

     Банковские реквизиты _______________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

     6.2. Предприятие ___________________________________________________

                               (полное наименование)

     Адрес: _____________________________________________________________

     Банковские реквизиты _______________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

 

За Поручителя __________________        За Предприятие __________________

                (подпись)                                  (подпись)

М.П.                                    М.П.