Приложение 2. Примерная форма договора банковской гарантии по договору подряда (на примере банковской гарантии за заказчика)

Приложение 2

 

Примерная форма договора банковской гарантии по договору подряда
(на примере банковской гарантии за заказчика)

 

Договор банковской гарантии

 

_________________________________________________, в дальнейшем именуемое

      (наименование организации-гаранта)

"Гарант", в лице _______________________________________________________,

действующего на основании ___________________________, с одной стороны, и

________________________________________________________________________,

    (наименование предприятия или организации, получающих гарантию)

в дальнейшем именуемое "Предприятие", в лице ____________________________

______________________________________________, действующего на основании

__________________________, с другой стороны, вместе именуемые "Стороны",

заключили настоящий Договор (в дальнейшем - Договор) о нижеследующем:

 

                            1. Предмет договора

 

     1.1. Гарант гарантирует    надлежащее     исполнение    Предприятием

обязательств по пп. _____ Договора подряда N _____ от _________ 199 _ г.,

заключенным Предприятием с _____________________________________________,

                               (наименование подрядной организации)

в дальнейшем именуемым "Подрядчиком", и   уплату    гарантийной     суммы

Подрядчику в случае, если Предприятие в силу своей несостоятельности  или

по другим причинам не сможет надлежащим   образом   исполнить   указанные

обязательства.

 

                         2. Обязательства Сторон

 

     2.1. Гарант обязуется:

     2.1.1. В течение _______ дн. от даты поступления на  расчетный  счет

Гаранта,  оговоренного  в  п.2.3.1.# настоящего  Договора,  комиссионного

вознаграждения предоставить Подрядчику письменную гарантию за Предприятие

(в дальнейшем - Гарантия) с обязательством уплатить гарантийную  сумму  в

размере__________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

                         (сумма прописью)

Подрядчику   в   случае,    если    Предприятие       вследствие      его

несостоятельности или по  иным  причинам  не  сможет  надлежащим  образом

исполнить обязательства по пп. ____________________ Договора подряда.

     Гарантийная  сумма  уплачивается  в  течение  ____________дн.  после

получения  Гарантом  письменного  требования  Подрядчика  об   исполнении

гарантии  (в  дальнейшем  -  Требования).  Одновременно   с   Требованием

Подрядчик  обязан  представить  Заказчику  следующие  надлежащим  образом

оформленные документы:

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

________________________________________________________________________.

     После исполнения гарантийных обязательств  Гарант  оформляет  кредит

Предприятию в размере  гарантийной  суммы  на  срок   _________________ с

начислением _____________ % годовых.

     2.1.2.  В  течение  1  дня  после  получения  Требования   уведомить

Предприятие об этом в письменной форме.

     2.1.3. В течение 1 дня после  уплаты  гарантийной  суммы  Подрядчику

уведомить Предприятие об этом в письменной форме.

     2.1.4. В  течение  _____  дн.  после  исполнения  Гарантии  провести

переговоры с Предприятием для оформления предоставляемого ему кредита  на

условиях, указанных в п.2.1.1 настоящего Договора.

     2.1.5. Гарантия предоставляется на  срок  ______________________ дн.

     2.2. Предприятие обязуется:

     2.2.1.  В  течение  ____________  дн.  после  подписания  настоящего

Договора  уплатить  Гаранту   комиссионное   вознаграждение     в размере

_____________________ % гарантийной суммы.

     2.2.2. При сообщении Гаранта о получении им Требования от Подрядчика

предоставить необходимую информацию и документацию (по запросу  Гаранта),

объясняющие ситуацию и  причины,  приведшие  к  необходимости  исполнения

Гарантии.

     2.2.3.  Погасить  ссуду,  предоставленную  Гарантом,  на   условиях,

указанных в п.2.1.1. настоящего Договора.

 

                  3. Изменение и прекращение Договора.

                         Ответственность Сторон

 

     3.1.   Все   изменения   и   дополнения   к      настоящему Договору

согласовываются  Сторонами  и  оформляются  отдельными     приложениями к

Договору.

     3.2. За невыполнение или  ненадлежащее  выполнение   обязательств по

настоящему  Договору  стороны  несут  имущественную     ответственность в

соответствии с действующим законодательством.

     3.3. В случае оформления  Гарантом  ссуды  Предприятию  и  допущения

просрочки  в  погашении  указанной  ссуды  Предприятие  обязано  уплатить

Гаранту штрафные санкции из расчета ____________% суммы ссуды  за  каждый

день просрочки.

     В случае просрочки, допущенной Предприятием в погашении ссуды  свыше

____________ после окончания  срока,  указанного  в  п.2.1.1.  настоящего

Договора, Гарант имеет право обратиться с иском в арбитражный суд.

 

                         4. Срок действия Договора

 

     4.1. Договор вступает в силу после подписания его Сторонами.

     4.2. Действие Договора прекращается:

     после окончания исполнения обязательств  Предприятия  по  пп. ______

Договора подряда;

     в случае передачи Предприятием (переуступки) своих  обязательств  по

пп. ______ Договора подряда другому предприятию (организации);

     в случае исполнения Гарантии - после окончания взаиморасчетов  между

Сторонами.

     4.3. Расторжение Договора в одностороннем порядке не допускается.

 

                            5. Прочие условия

 

     5.1. Настоящий Договор составлен в двух подлинных экземплярах, по  1

экз. для каждой из Сторон.

     5.2. Все приложения и дополнения к настоящему Договору являются  его

неотъемлемой частью.

     5.3. Стороны обязуются предпринимать  все  усилия  к  урегулированию

споров путем переговоров. Разногласия, по которым  Стороны  не   придут к

согласию, подлежат рассмотрению в арбитражном суде.

 

                           6. Реквизиты Сторон

 

     6.1. Гарант ________________________________________________________

                               (полное наименование)

     Адрес: _____________________________________________________________

     Банковские реквизиты _______________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

     6.2. Предприятие ___________________________________________________

                               (полное наименование)

     Адрес: _____________________________________________________________

     Банковские реквизиты _______________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

 

За Гаранта ___________________        За Предприятие ____________________

               (подпись)                                  (подпись)

М.П.                                  М.П.