Приложение 8. Типовая форма государственного контракта на поставку медицинского оборудования для государственных нужд Тверской области

Информация об изменениях:

Постановлением Администрации Тверской области от 10 февраля 2009 г. N 33-па настоящее постановления дополнено приложением 8

Приложение 8

Типовая форма
государственного контракта на поставку медицинского оборудования
для государственных нужд Тверской области
N______
(утв. постановлением Администрации Тверской области
от 22 мая 2007 г. N 154-па)

__________________                              "____"___________20___год

(место заключения)

____________________________________________________________ в лице ____________________________, действующего на основании __________________________________________________, именуемый в дальнейшем "Заказчик", с одной стороны, и _______________________________, именуемое в дальнейшем "Поставщик", в лице _________________________________, действующего на основании _____________________________, с другой стороны, "Заказчик" и "Поставщик" далее по тексту контракта именуются "Стороны", по результатам проведенного открытого аукциона (протокол от _______) заключили настоящий государственный контракт (далее - Контракт) о нижеследующем:

1. Предмет Контракта

1.1. Заказчик поручает, а Поставщик обязуется поставить, смонтировать, обучить работе на медицинском оборудовании специалистов Получателей и ввести в эксплуатацию Получателям, указанным в приложении 1, медицинское оборудование, именуемое в дальнейшем "товар", в ассортименте, количестве, комплектации и по ценам согласно спецификации, указанной в приложении 2 к настоящему Контракту.

1.2. Заказчик обязуется оплатить поставленный товар по настоящему Контракту. Оплата за поставленный товар осуществляется из средств ___________________________________________________________.

(источник финансирования указывается в соответствии с документацией об аукционе)

1.3. Цена настоящего Контракта составляет ________________________ (________________________) рублей с учетом НДС, транспортных расходов, расходов, связанных с монтажом и вводом в эксплуатацию поставленного оборудования, расходов на обучение специалистов Получателей работе на поставляемом оборудовании, расходов на гарантийное обслуживание и других обязательных платежей. Цена Контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения за исключением случаев, предусмотренных законодательством.

2. Условия поставки товара

2.1. Поставка, монтаж, ввод в эксплуатацию товара надлежащего качества и обучение специалистов производится Поставщиком в течение _________________ (указывается срок в соответствии с документацией об аукционе) с даты подписания настоящего Контракта, в количестве и комплектации согласно спецификации к настоящему Контракту. Датой исполнения Поставщиком обязательств по настоящему Контракту являются даты подписания акта приемки выполненных работ по монтажу, вводу в эксплуатацию и документа, подтверждающего обучение специалистов. Данные документы подписываются Заказчиком и Поставщиком. При этом на данных документах должна быть подпись соответствующего Получателя.

2.2. В течение ____ дня (дней) со дня поставки товара Поставщик представляет Заказчику экземпляр отгрузочных документов (счет, счет-фактура, накладная с отметкой Получателей, сведения о подтверждении качества поставленного товара). В случае поставки товаров, происходящих из иностранных государств, Поставщик предоставляет Получателям документы, подтверждающие иностранное происхождение товаров.

2.3. Поставщик должен уведомлять Получателей о дате и времени поставки товара не менее чем за __________ (указывается срок в соответствии с документацией об аукционе) день (дней) до осуществления поставки.

2.4. Доставка товара производится транспортом Поставщика до Получателей. Поставщик должен обеспечить разгрузку поставленного товара.

2.5. Товар должен быть соответствующим образом упакован. Упаковка должна обеспечивать сохранность товара при хранении и транспортировке. Поставщик несет ответственность за надлежащую упаковку товара, обеспечивающую его сохранность при транспортировке воздушным, железнодорожным и автомобильным транспортом, а также при хранении и во время перегрузки.

2.6. В течение _______ (указывается срок в соответствии с документацией об аукционе) дней по письменному требованию Заказчика Поставщик обязан представить отчет о ходе выполнения поставок товара по форме, установленной Заказчиком.

3. Порядок расчетов

3.1. Расчет за поставляемый товар осуществляется Заказчиком в следующем порядке: _______________________________________________.

(порядок расчетов указывается в соответствии с документацией об аукционе)

4. Качество товара

4.1. Качество поставляемого товара должно соответствовать потребительским свойствам товара и сертификату качества изготовителя, должно иметь сертификат соответствия Госстандарту России (при обязательной сертификации) и другие разрешительные документы для использования на территории Российской Федерации, выданные уполномоченными на то органами.

4.2. Приемка товара по количеству и качеству должна производиться в соответствии с инструкцией "О порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству", утвержденной постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 15.06.65 N П-6, инструкцией "О порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству", утвержденной постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 25.04.66 N П-7, в части, не противоречащей законодательству.

4.3. Контроль качества поставляемого товара осуществляется Поставщиком.

4.4. В случае когда Поставщик узнал о ненадлежащем качестве товара после его поставки, он должен незамедлительно уведомлять об этом Заказчика и Получателей.

4.5. Поставщик обязан в течение _____ дня (дней) с момента требования Получателей, а также получения информации о ненадлежащем качестве товара произвести замену товара на товар надлежащего качества своими силами, средствами и за свой счет.

4.6. Поставщик отвечает за качество поставляемого товара при транспортировке его до Получателей. Поставщик несет ответственность за все потери и повреждения, связанные с неправильной транспортировкой поставляемого товара.

4.7. В случае нарушения условий поставки товара Заказчик имеет право провести дополнительную экспертизу качества поставляемого товара за счет средств Поставщика, при этом объем поставки и сумма настоящего Контракта остаются неизменными.

4.8. В случае обнаружения недовложения или заводского брака Получатели обязаны вызвать представителя Поставщика.

4.9. Обязанность Поставщика поставить товар Получателям считается исполненной после приемки товара Получателями в соответствии с пунктом 4.2 настоящего Контракта.

4.10. Срок гарантийного обслуживания товара ___________ месяцев с момента ввода в эксплуатацию.

5. Ответственность Сторон

5.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Контракту Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.

5.2. В случае просрочки оплаты Заказчиком поставленного товара сверх срока, установленного настоящим Контрактом, Заказчик уплачивает Поставщику неустойку в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального Банка Российской Федерации за каждый день просрочки, от суммы невыполненного обязательства.

5.3. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Контракту Поставщик уплачивает неустойку (штраф) в следующих размерах:

5.3.1. за нарушение срока поставки товара, определенного Контрактом Поставщик уплачивает Заказчику неустойку в размере ________ за каждый день просрочки, от стоимости поставленного товара с нарушением срока отгрузки;

5.3.2. в случае неисполнения обязательства по доставке товара своими силами, средствами и за свой счет Поставщик возмещает Заказчику расходы по доставке товара в полном объеме;

5.3.3. за недопоставку товара Поставщик уплачивает Заказчику неустойку в размере _________ за каждый день просрочки, от стоимости недопоставленного товара;

5.3.4. в случае поставки некачественного товара Поставщик уплачивает Заказчику штраф в размере _______;

5.3.5. за нарушение срока замены товара ненадлежащего качества Поставщик уплачивает Заказчику неустойку в размере _________ за каждый день просрочки от стоимости поставленного некачественного товара за каждый день просрочки.

5.4. Суммы неустойки Заказчик вправе вычесть из суммы очередного платежа за поставленный Поставщиком товар.

5.5. Уплата неустойки не освобождает Стороны от исполнения обязательств по настоящему Контракту и возмещения убытков другой стороне.

6. Форс-мажорные обстоятельства

6.1. Форс-мажорные обстоятельства означают наступление событий, неподвластных контролю Сторон настоящего Контракта, не вызванных просчетом, небрежностью Сторон настоящего Контракта или носящих непредвиденный характер. Такие события могут включать в себя, но не ограничиваются войнами, пожарами, наводнениями и карантинами.

6.2. При наступлении форс-мажорных обстоятельств, в силу которых одна из Сторон не может выполнить обязательства по настоящему Контракту, данная Сторона должна незамедлительно уведомить другую Сторону как о наступлении, так и о прекращении таких обстоятельств предоставлением документов, подтверждающих наступления таких обстоятельств, выданных правомочными на то организациями.

6.3. В случае наступления форс-мажорных обстоятельств Стороны продолжают, насколько это возможно, выполнение обязательств по настоящему Контракту и ведут поиск альтернативных способов выполнения Контракта, не зависящих от форс-мажорных обстоятельств.

7. Обеспечение исполнения Контракта

7.1. В целях обеспечения исполнения обязательств по настоящему Контракту Поставщик обязуется до заключения настоящего Контракта оформить и представить Заказчику безотзывную банковскую гарантию или заключить договор страхования своей ответственности по настоящему Контракту или передать Заказчику в залог денежные средства, в том числе в форме вклада (депозита), в обеспечение исполнения настоящего Контракта в размере, указанном в пункте 7.2 настоящего Контракта. Способ обеспечения исполнения Контракта определяется Поставщиком самостоятельно из перечисленных в настоящем пункте способов.

7.2. Обеспечение исполнения настоящего Контракта предоставляется на сумму _________ (___________________) рублей.

7.3. Вариант 1: Безотзывная банковская гарантия должна соответствовать требованиям, установленным Гражданским кодексом Российской Федерации, а также иным законодательным актом Российской Федерации.

В безотзывной банковской гарантии в обязательном порядке должна быть указана сумма, в пределах которой банк гарантирует исполнение обязательств по настоящему Контракту и которая не может быть менее суммы, установленной в пункте 7.2 настоящего Контракта.

Безотзывная банковская гарантия должна содержать указание на настоящий Контракт путем указания Сторон настоящего Контракта, названия предмета и ссылки на основание заключения настоящего Контракта, указанное в преамбуле настоящего Контракта.

Срок действия безотзывной банковской гарантии должен устанавливаться с учетом установленного гарантийного срока товара и оканчиваться не ранее его завершения.

Безотзывная банковская гарантия должна содержать указание на согласие банка с тем, что изменения и дополнения, внесенные в настоящий Контракт, не освобождают его от обязательств по соответствующей безотзывной банковской гарантии.

Вариант 2: Договор страхования ответственности Поставщика должен соответствовать требованиям, установленным Гражданским кодексом Российской Федерации, а также иным законодательным актом Российской Федерации.

В договоре страхования ответственности должна быть указана сумма, на которую страхуется ответственность Поставщика.

Страхование должно покрывать случаи виновного неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком своих обязательств по настоящему Контракту.

Договор страхования также должен содержать указание на настоящий Контракт путем указания Сторон настоящего Контракта, названия предмета и ссылки на основание заключения настоящего Контракта, указанное в преамбуле настоящего Контракта.

Срок действия договора страхования должен устанавливаться с учетом установленного гарантийного срока товара и оканчиваться не ранее его завершения.

Также в договоре страхования должно содержаться указание на согласие страховщика и страхователя с тем, что изменения и дополнения, внесенные в настоящий Контракт, не освобождают его от обязательств по соответствующему договору страхования.

Вариант 3: Денежные средства, вносимые в обеспечение исполнения настоящего Контракта в качестве залога, должны быть перечислены в размере, установленном в пункте 7.2 настоящего Контракта, на счет Заказчика.

Факт внесения денежных средств в обеспечение исполнения настоящего Контракта в качестве залога подтверждается платежным поручением с отметкой банка об оплате.

Денежные средства возвращаются Поставщику Заказчиком при условии надлежащего исполнения Поставщиком всех своих обязательств по настоящему Контракту в течение __________ (_____________) банковских дней со дня получения Заказчиком соответствующего письменного требования Поставщика. Денежные средства возвращаются на банковский счет, указанный Поставщиком в данном письменном требовании.

7.4. В случае продления срока поставки товара по настоящему Контракту Поставщик обязуется переоформить соответствующую банковскую гарантию или договор страхования своей ответственности по настоящему Контракту.

7.5. Если по каким-либо причинам обеспечение исполнения обязательств по настоящему Контракту перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Поставщиком своих обязательств по настоящему Контракту, Поставщик обязуется в течение 10 (десяти) банковских дней предоставить Заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение исполнения обязательств по настоящему Контракту на тех же условиях и в том же размере, что указаны в данном разделе настоящего Контракта.

8. Срок действия Контракта

8.1. Настоящий Контракт вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует до полного исполнения обязательств.

8.2. Действие настоящего Контракта распространяется на отношения Сторон, возникшие с _______________________________________________.

(указывается дата не ранее даты подписания протокола аукциона)

9. Прочие условия

9.1. Изменения к настоящему Контракту будут иметь силу, если они оформлены в письменном виде, подписаны обеими Сторонами и скреплены печатями.

9.2. Стороны примут все возможные меры для разрешения споров путем переговоров. При невозможности урегулирования споров путем переговоров они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Тверской области в порядке, установленном действующим законодательством.

9.3. После подписания настоящего Контракта все предыдущие соглашения, переговоры и переписка между Сторонами в связи с подписанием настоящего Контракта будут рассматриваться недействительными и не имеющими силу с момента его подписания.

9.4. Взаимоотношения Сторон, не урегулированные настоящим Контрактом, определяются действующим законодательством Российской Федерации.

9.5. Заказчик по согласованию с Поставщиком в ходе исполнения Контракта вправе изменить в размере, установленном действующим законодательством о размещении заказов, предусмотренное Контрактом количество товаров при изменении потребности в товарах, на поставку которых заключен Контракт. При поставке дополнительного количества таких товаров Заказчик по согласованию с Поставщиком вправе изменить первоначальную цену Контракта пропорционально количеству таких товаров, но не более чем в размере, установленном законодательством о размещении заказов. Цена единицы дополнительно поставляемого товара и цена единицы товара при сокращении потребности в поставке части такого товара должны определяться как частное от деления первоначальной цены Контракта на предусмотренное в Контракте количество такого товара.

9.6. Настоящий Контракт составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.

Приложения к Контракту:

1. Приложение 1 "Перечень Получателей".

2. Приложение 2 "Спецификация товара".

10. Адреса и реквизиты Сторон

      "ЗАКАЗЧИК":                     "ПОСТАВЩИК":

      __________________________      _________________________________

 _______________________________ ______________________________________

 _______________________________ ______________________________________

 _______________________________ ______________________________________

 _______________________________ ______________________________________

 _______________________________ ______________________________________

 _______________________________ ______________________________________

Примечания:

1. В разделе 5 Заказчик вправе самостоятельно установить размер неустойки (штрафа).

2. Раздел 7 указывается в Контракте только в случае, если обеспечение исполнения Контракта предусмотрено документацией об аукционе.

3. Пункт 8.2 указывается только в том случае, если правоотношения Сторон возникли ранее даты подписания Контракта.

4. Пункт 9.5 Заказчик включает в случае, если возможность изменения количества товаров по Контракту предусмотрена документацией об аукционе.

5. Приложения 1, 2 к Контракту оформляются в соответствии с документацией об аукционе.".