Постановление Администрации Великого Новгорода
от 13 мая 2009 г. N 140
"Об утверждении Порядка предоставления управляющим организациям,
товариществам собственников жилья, жилищным кооперативам и другим
потребительским кооперативам, выбранным собственниками помещений в
многоквартирном доме, субсидий на капитальный ремонт общего имущества
многоквартирных домов за счет средств бюджета Великого Новгорода"
21 марта, 6 ноября 2013 г., 16 марта 2015 г., 28 декабря 2016 г.
Постановлением Администрации Великого Новгорода от 7 сентября 2017 г. N 3871 настоящее постановление признано утратившим силу
В соответствии с пунктом 2 статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Порядком организации капитального ремонта муниципальных жилых помещений и общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме за счет средств бюджета Великого Новгорода, утвержденным решением Думы Великого Новгорода от 26.10.2007 N 664 (в редакции решений Думы Великого Новгорода от 29.04.2008 N 34, от 08.04.2009 N 352), постановляю:
1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления управляющим организациям, товариществам собственников жилья, жилищным кооперативам и другим потребительским кооперативам, выбранным собственниками помещений в многоквартирном доме, субсидий на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов за счет средств бюджета Великого Новгорода.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете "Новгород".
Первый заместитель Главы администрации |
А.В.Земляк |
Постановлением Администрации Великого Новгорода от 28 декабря 2016 г. N 6105 в настоящий Порядок внесены изменения
Порядок
предоставления управляющим организациям, товариществам собственников
жилья, жилищным кооперативам и другим потребительским кооперативам,
выбранным собственниками помещений в
многоквартирном доме, субсидий на капитальный ремонт общего имущества
многоквартирных домов за счет средств бюджета Великого Новгорода
(утв. постановлением Администрации Великого Новгорода
от 13 мая 2009 N 140)
21 марта, 6 ноября 2013 г., 16 марта 2015 г., 28 декабря 2016 г.
1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок предоставления управляющим организациям, товариществам собственников жилья, жилищным кооперативам и другим потребительским кооперативам, выбранным собственниками помещений в многоквартирном доме, субсидий на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов за счет средств бюджета Великого Новгорода (далее - Порядок) разработан в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Порядком организации капитального ремонта муниципальных жилых помещений и общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме за счет средств бюджета Великого Новгорода, утвержденным решением Думы Великого Новгорода от 26.10.2007 N 664 (в редакции решений Думы Великого Новгорода от 29.04.2008 N 34, от 08.04.2009 N 352), и определяет условия и порядок предоставления управляющим организациям, товариществам собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным кооперативам или другим потребительским кооперативам (далее - организации) субсидий за счет средств бюджета Великого Новгорода на проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов (далее - субсидии).
1.2. В Настоящем Порядке используются следующие понятия:
комиссионный отбор по привлечению подрядных организаций для выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирного дома, разработки проектно-сметной документации, проведения экспертных обследований (далее - комиссионный отбор) - способ определения конкурсной комиссией подрядной организации, обеспечивающий привлечение для выполнения указанных работ наиболее квалифицированной организации;
договор подряда - договор на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома, разработку проектно-сметной документации, проведение экспертного обследования, заключаемый между заказчиком (управляющая организация, товарищество собственников жилья, жилищно-строительный кооператив или другой потребительский кооператив) и участником комиссионного отбора, признанным победителем по итогам комиссионного отбора;
организатор комиссионного отбора - юридическое лицо, осуществляющее функции по организации проведения комиссионного отбора (управляющая организация, товарищество собственников жилья, жилищно-строительный кооператив или другой потребительский кооператив);
конкурсная комиссия по рассмотрению, сопоставлению и оценке конкурсных заявок и определению итогов комиссионного отбора по выбору подрядной организации для выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирного дома, разработки проектно-сметной документации, проведения экспертных обследований (далее - конкурсная комиссия) - временный специально уполномоченный коллегиальный орган, созданный для рассмотрения, сопоставления и оценки конкурсных заявок и определения итогов комиссионного отбора;
заказчик - управляющая организация, товарищество собственников жилья, жилищно-строительный кооператив или другой потребительский кооператив, осуществляющий деятельность по управлению (обслуживанию) многоквартирными домами, расположенными на территории Великого Новгорода;
участник комиссионного отбора - юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, имеющие право в соответствии с действующим законодательством осуществлять деятельность, составляющую предмет комиссионного отбора, и соответствующие требованиям, указанным в конкурсной документации, претендующие на заключение договора подряда;
конкурсная документация - комплект документов, содержащих требования и критерии оценки конкурсных заявок, исходную информацию о технических характеристиках, видах, объемах и стоимости работ по капитальному ремонту многоквартирного дома, разработке проектно-сметной документации, проведению экспертных обследований, об условиях и процедурах комиссионного отбора, основных условиях договора подряда и сроках его заключения;
конкурсная заявка участника комиссионного отбора (далее - конкурсная заявка) - документ, содержащий предложение участника комиссионного отбора заключить договор подряда;
протокол конкурсной комиссии - протокол заседания конкурсной комиссии по отбору подрядной организации для выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирного дома, разработки проектно-сметной документации, проведения экспертных обследований.
2. Порядок и условия перечисления субсидий организациям
2.1. Субсидии направляются на обеспечение целевых мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов, включенных в муниципальные программы предоставления субсидий на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов за счет средств бюджета Великого Новгорода.
2.2. Комитет финансов Администрации Великого Новгорода осуществляет финансирование комитета по управлению жилищно-коммунальным хозяйством Администрации Великого Новгорода (далее - комитет) как главного распорядителя бюджетных средств на основании заявки комитета, договора о предоставлении целевых субсидий на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов между комитетом и организацией.
2.3. Субсидии предоставляются организациям на основании договора о предоставлении субсидий на капитальный ремонт многоквартирных домов (далее - договор), заключенного с комитетом по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку.
В договоре о предоставлении целевых субсидий на капитальный ремонт многоквартирных домов указываются виды и объем работ, сроки и стоимость ремонта по каждому многоквартирному дому.
2.4. Объем долевого участия собственников помещений в многоквартирном доме не может быть менее чем один процент от общего объема средств, предоставляемых на проведение капитального ремонта многоквартирного дома, а в случае необходимости проведения капитального ремонта в целях предотвращения возникновения аварийных, чрезвычайных ситуаций - не менее чем 0,01 процента.
2.5. Комитет в течение семи дней со дня принятия решения о предоставлении субсидии направляет организациям уведомления о предоставлении субсидии с указанием объемов и источников средств, предусмотренных на проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирного дома.
2.6. Организация в течение тридцати дней со дня получения уведомления, предусмотренного пунктом 2.5 настоящего Порядка, открывает отдельные банковские счета и направляет в комитет:
2.6.1. Уведомление об открытии такого счета с указанием его реквизитов;
2.6.2. Решение общего собрания членов товарищества собственников жилья, жилищного кооператива или другого потребительского кооператива либо собственников помещений в многоквартирном доме, управление которым осуществляется управляющей организацией, о долевом финансировании капитального ремонта многоквартирного дома за счет средств товарищества собственников жилья, жилищного кооператива или другого потребительского кооператива либо собственников помещений в многоквартирном доме, управление которым осуществляется управляющей организацией, в размере не менее чем один процент от общего объема средств, предоставляемых на проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирного дома, а в случае необходимости проведения капитального ремонта в целях предотвращения возникновения аварийных, чрезвычайных ситуаций - не менее чем 0,01 процента;
2.6.3. Утвержденную общим собранием членов товарищества собственников жилья, жилищного кооператива или другого потребительского кооператива либо собственников помещений в многоквартирном доме, управление которым осуществляется управляющей организацией, и согласованную с муниципальным бюджетным учреждением Великого Новгорода "Городское хозяйство" смету расходов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома.
2.7. Перечисление субсидии осуществляется комитетом в течение десяти рабочих дней на основании актов приемки работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирного дома по форме КС-2 "Акт о приемке выполненных работ", согласованных комитетом и подписанных лицами, которые уполномочены действовать от имени организации и подрядной организации.
2.8. Уплата авансовых платежей осуществляется на проведение работ по капитальному ремонту многоквартирных домов с привлечением средств государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства и на проведение мероприятий по обследованию и экспертизе технического состояния конструкций многоквартирного дома. Уплата авансовых платежей производится в размере не более тридцати процентов от суммы средств, предусмотренных на капитальный ремонт многоквартирного дома и (или) мероприятия по обследованию и экспертизе технического состояния конструкций многоквартирного дома.
3. Привлечение подрядных организаций для выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирного дома
3.1. Выбор подрядной организации для выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирного дома осуществляется путем комиссионного отбора конкурсной комиссией, которая формируется организатором комиссионного отбора.
3.2. В зависимости от вида работ в конкурсной документации могут быть определены специальные квалификационные требования для допуска участников комиссионного отбора к комиссионному отбору.
3.3. Функциями организатора комиссионного отбора являются:
оформление извещения о проведении комиссионного отбора по привлечению подрядной организации для выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирного дома, разработки проектно-сметной документации, проведения экспертного обследования (далее - извещение) по примерной форме согласно приложению N 2 к настоящему Порядку;
разработка конкурсной документации для комиссионного отбора;
опубликование информации о комиссионном отборе в порядке, установленном пунктом 3.4 настоящего Порядка;
предоставление помещения для проведения процедуры вскрытия конвертов с конкурсными заявками (приложение N 3 к настоящему Порядку) и заседаний конкурсной комиссии;
прием от участников комиссионного отбора и регистрация конкурсных заявок на участие в комиссионном отборе, осуществление хранения конкурсных заявок.
3.4. Извещение размещается организатором комиссионного отбора в средствах массовой информации не позднее чем за 7 дней до даты окончания срока представления конкурсных заявок на участие в комиссионном отборе.
3.5. Конкурсная комиссия:
3.5.1. Конкурсная комиссия формируется заказчиком не позднее чем за 3 дня до окончания срока подачи конкурсных заявок, указанного в извещении;
3.5.2. В состав конкурсной комиссии включаются представители товарищества собственников жилья, жилищного, жилищно-строительного кооператива или иного специализированного потребительского кооператива, выбранной собственниками помещений в многоквартирном доме управляющей организации, представитель собственников помещений в многоквартирном доме (по согласованию), представитель комитета. В состав конкурсной комиссии должно входить не менее 3 человек;
3.5.3. Конкурсная комиссия осуществляет следующие функции:
вскрытие конвертов с конкурсными заявками;
рассмотрение, оценку и сопоставление конкурсных заявок;
определение победителя комиссионного отбора или принятие иного решения об итогах комиссионного отбора в соответствии с настоящим разделом;
3.5.4. Заседание конкурсной комиссии проводит председатель конкурсной комиссии, назначаемый организатором комиссионного отбора (в случае отсутствия председателя конкурсной комиссии заседание конкурсной комиссии проводит заместитель председателя конкурсной комиссии);
3.5.5. Решения конкурсной комиссии, принятые путем открытого голосования, считаются правомочными, если на заседании конкурсной комиссии присутствует не менее 2/3 ее состава;
3.5.6. Решение конкурсной комиссии считается принятым, если за принятие решения проголосовало более половины присутствующих на заседании членов конкурсной комиссии, при равенстве голосов членов конкурсной комиссии голос председателя конкурсной комиссии (при его отсутствии - заместителя председателя конкурсной комиссии) является решающим;
3.5.7. Решения конкурсной комиссии отражаются в протоколе заседания конкурсной комиссии, который подписывается всеми присутствующими на заседании членами конкурсной комиссии. В протоколе заседания конкурсной комиссии обязательно должны быть указаны особые мнения членов конкурсной комиссии (при наличии). Решение конкурсной комиссии о признании подрядной организации победителем по результатам конкурсного отбора оформляется протоколом комиссионного отбора по форме согласно приложению N 4 к настоящему Порядку;
3.5.8. Председатель конкурсной комиссии (в случае отсутствия - заместитель председателя конкурсной комиссии):
возглавляет конкурсную комиссию;
руководит деятельностью конкурсной комиссии;
несет ответственность за соблюдение требований конкурсной документации и выполнение возложенных на конкурсную комиссию функций;
3.5.9. Члены конкурсной комиссии:
участвуют в решении всех вопросов, входящих в функции конкурсной комиссии;
участвуют в заседаниях конкурсной комиссии;
3.5.10. Члены конкурсной комиссии обязаны обеспечивать конфиденциальность данных об участниках комиссионного отбора и сведений, содержащихся в конкурсных заявках, до опубликования результатов комиссионного отбора;
3.5.11. Конкурсная комиссия прекращает свою деятельность после проведения всех конкурсных процедур и заключения договора подряда.
3.6. Порядок подачи и рассмотрения конкурсных заявок, определения итогов комиссионного отбора:
3.6.1. Конкурсная заявка оформляется участниками комиссионного отбора в соответствии с приложением N 3 к настоящему Порядку. Требования к порядку подачи конкурсных заявок, а также даты начала и окончания приема конкурсных заявок (далее - срок подачи конкурсных заявок) указываются в конкурсной документации;
3.6.2. К конкурсной заявке прилагаются следующие документы:
разрешительная документация на выполнение строительных работ, предусмотренная действующим законодательством;
копия бухгалтерского баланса с приложением отчета о прибылях и убытках;
заверенные копии учредительных и регистрационных документов;
выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, полученная не более чем за 30 дней до размещения сообщения о проведении комиссионного отбора;
документы, подтверждающие опыт работы участника комиссионного отбора в сфере капитального ремонта многоквартирных домов;
3.6.3. Конкурсные заявки, поданные участниками комиссионного отбора, регистрируются организатором комиссионного отбора с указанием даты и времени поступления;
3.6.4. Участник комиссионного отбора вправе отозвать конкурсную заявку не позднее чем за 3 рабочих дня до дня заседания конкурсной комиссии;
3.6.5. Конкурсные заявки хранятся в сейфе или в помещении организатора комиссионного отбора с ограниченным доступом, ответственность за сохранность представленной документации несет организатор комиссионного отбора;
3.6.6. Вскрытие конвертов с конкурсными заявками, рассмотрение, оценка и сопоставление поступивших конкурсных заявок, определение итогов комиссионного отбора производятся на заседании конкурсной комиссии (дата, время и место заседания конкурсной комиссии указываются в извещении; датой заседания конкурсной комиссии не может быть выходной или праздничный день);
3.6.7. Конкурсные заявки, поступившие с пропуском установленного в извещении срока подачи конкурсных заявок, не принимаются к рассмотрению;
3.6.8. Конверты с конкурсными заявками вскрываются в порядке их регистрации.
Председатель конкурсной комиссии объявляет присутствующим на заседании конкурсной комиссии следующую информацию по каждой вскрытой конкурсной заявке:
наименование участника комиссионного отбора;
должность лица, подписавшего конкурсную заявку, и наличие документа, подтверждающего его полномочия;
предлагаемые участником комиссионного отбора условия (цена договора подряда, срок выполнения работ, квалификация участника комиссионного отбора, гарантийный срок эксплуатации);
наименование и содержание документов, приложенных к конкурсной заявке;
3.6.9. Конкурсные заявки рассматриваются конкурсной комиссией на предмет определения полномочий лиц, подавших конкурсные заявки, а также соответствия конкурсных заявок требованиям конкурсной документации. Конкурсной комиссией в день рассмотрения конкурсных заявок принимается решение о допуске участника комиссионного отбора к участию в комиссионном отборе или об отказе в таком допуске;
3.6.10. Для участия в комиссионном отборе не допускаются участники комиссионного отбора:
деятельность которых приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;
имеющие просроченную задолженность перед бюджетами всех уровней или государственными внебюджетными фондами;
находящиеся в процессе ликвидации или в процедуре банкротства;
находящиеся в реестре недобросовестных поставщиков, который ведется согласно Правилам ведения реестра недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей), утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 г. N 1062;
не представившие документы, предусмотренные подпунктами 3.6.1, 3.6.2 настоящего Порядка, в установленный конкурсной документацией срок подачи конкурсных заявок;
не соответствующие требованиям, указанным в конкурсной документации (в случае если предметом комиссионного отбора является выполнение работ, оказывающих влияние на безопасность объектов капитального строительства), и не имеющие свидетельства о допуске к таким работам, выданные саморегулируемой организацией;
3.6.11. Конкурсные заявки участников комиссионного отбора, допущенных к участию в комиссионном отборе, подлежат оценке и сопоставлению конкурсной комиссией на основе балльной системы с целью сравнения условий, предложенных участниками комиссионного отбора, и определения победителя комиссионного отбора;
3.6.12. Для определения лучших условий для исполнения договора подряда, предложенных в конкурсных заявках, конкурсная комиссия осуществляет оценку конкурсных заявок по следующим критериям:
цена договора подряда;
срок выполнения работ;
квалификация участника комиссионного отбора;
гарантийный срок эксплуатации.
Максимальное количество баллов по каждому критерию присваивается конкурсной заявке, содержащей лучшие условия по соответствующему критерию;
3.6.13. Оценка по критерию "квалификация участника комиссионного отбора" производится по четырем подкритериям:
опыт работы (количество успешно завершенных объектов-аналогов за последние 2 года по видам работ, в том числе не подтвержденных документально, подтвержденных представленными договорами подряда и другими документами);
квалификация персонала (количество в штате квалифицированного инженерного персонала, в том числе с опытом работы более 10 лет, с опытом работы от 5 до 10 лет);
соблюдение техники безопасности (количество несчастных случаев на производстве работ за последние 2 года);
участие в судебных заседаниях в качестве ответчика (количество судебных решений об исполнении договорных обязательств, принятых не в пользу участника комиссионного отбора, за последние 2 года);
3.6.14. Общее максимальное количество баллов по четырем подкритериям - 100.
Чем меньше указанные в конкурсной заявке участника комиссионного отбора значения показателей по критериям "цена договора подряда", "срок выполнения работ", подкритериям "соблюдение техники безопасности", "участие в судебных заседаниях в качестве ответчика" относительно значений показателей по тем же критериям (подкритериям), указанных в конкурсных заявках других участников комиссионного отбора, тем выше балл получает данный участник комиссионного отбора. Чем больше указанные в конкурсной заявке участника комиссионного отбора значения показателей по подкритериям "опыт работы" и "квалификация персонала" относительно значений показателей по тем же подкритериям, указанных в конкурсных заявках других участников комиссионного отбора, тем выше балл получает данный участник комиссионного отбора;
3.6.15. Ранжирование конкурсных заявок производится по количеству полученных баллов. Первый номер присваивается конкурсной заявке, набравшей наибольшее количество баллов, далее порядковые номера присваиваются по мере уменьшения количества баллов. При равном количестве баллов приоритет получает конкурсная заявка, получившая наибольшее количество баллов по критерию "квалификация участника комиссионного отбора", следующая по критерию "гарантийный срок эксплуатации", далее - "цена выполнения работ" и "срок выполнения работ". При равном количестве баллов по всем критериям приоритет получает конкурсная заявка, поданная раньше;
3.6.16. Конкурсная комиссия принимает решение о признании комиссионного отбора несостоявшимся в следующих случаях:
если к объявленному сроку вскрытия конвертов с конкурсными заявками не поступило ни одной конкурсной заявки;
если всем участникам комиссионного отбора отказано в допуске к участию в комиссионном отборе по результатам рассмотрения конкурсных заявок;
если к комиссионному отбору допущена только одна конкурсная заявка на участие в комиссионном отборе;
3.6.17. Протокол заседания конкурсной комиссии с решением конкурсной комиссии об итогах комиссионного отбора, а также с решением конкурсной комиссии о признании комиссионного отбора несостоявшимся должен быть составлен в течение 5 календарных дней со дня заседания конкурсной комиссии и размещен на официальном сайте заказчика в сети Интернет в 10-дневный срок со дня подписания протокола заседания конкурсной комиссии (в случае если у заказчика отсутствует официальный сайт, протокол заседания конкурсной комиссии размещается на официальном сайте Администрации Великого Новгорода в сети Интернет);
3.6.18. Уведомление о принятом конкурсной комиссией решении об итогах комиссионного отбора, а также о признании комиссионного отбора несостоявшимся оформляется и направляется организатором комиссионного отбора участникам комиссионного отбора в течение 3 дней со дня принятия такого решения и направляется в адрес участника комиссионного отбора по требованию;
3.6.19. Договор подряда заключается с победителем комиссионного отбора в 10-дневный срок со дня опубликования в средствах массовой информации протокола заседания конкурсной комиссии с решением конкурсной комиссии об итогах комиссионного отбора;
3.6.20. Если победитель комиссионного отбора уклонился от заключения договора подряда, заказчик заключает договор подряда с участником комиссионного отбора, конкурсной заявке которого присвоен второй номер;
3.6.21. Если участник комиссионного отбора, конкурсной заявке которого присвоен второй номер, уклонился от заключения договора подряда, проводится повторный комиссионный отбор;
3.6.22. В случае если к комиссионному отбору допущена только одна конкурсная заявка, комиссионный отбор признается несостоявшимся и договор подряда заключается с участником комиссионного отбора, подавшим эту конкурсную заявку. Заказчик в течение 5 календарных дней со дня подписания протокола заседания конкурсной комиссии обязан передать участнику комиссионного отбора проект договора подряда, который составляется путем включения условий исполнения договора подряда, предложенных участником комиссионного отбора в конкурсной заявке, в проект договора, прилагаемый к конкурсной документации. В случае уклонения участника комиссионного отбора от заключения договора подряда проводится повторный комиссионный отбор.
4. Контроль и ответственность
4.1. Организации направляют в комитет еженедельную оперативную информацию о расходовании средств, направляемых на проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, с предоставлением копий:
выписки из банковского счета;
платежных документов, подтверждающих списание средств.
4.2. Комитет в любое время может потребовать письменный отчет о ходе выполнения капитального ремонта общего имущества многоквартирного дома и расходовании предоставленной субсидии.
4.3. Контроль за достоверностью данных, на основании которых определяется объем предоставляемой субсидии, и обязательные проверки за соблюдением условий, целей и порядка предоставления субсидии осуществляются комитетом и органами муниципального финансового контроля.
4.4. В случае нецелевого использования средств организация несет ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
4.5. Для проведения плановых обязательных проверок организация предоставляет все запрашиваемые документы, касающиеся соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидии, комитету и органам муниципального финансового контроля.
4.6. В случае нарушения получателем субсидии условий, установленных при предоставлении субсидии, представления недостоверных данных, повлекших необоснованное получение субсидии, комитет в пятидневный срок со дня обнаружения указанных нарушений направляет получателю субсидии письменное уведомление о возврате субсидии в бюджет Великого Новгорода с указанием суммы, срока возврата, кода бюджетной классификации Российской Федерации, по которому должен быть осуществлен возврат субсидии, реквизитов счета, на который должна быть перечислена субсидия.
4.7. Субсидия подлежит возврату в бюджет Великого Новгорода в течение десяти дней со дня получения получателем субсидии уведомления о возврате субсидии.
4.8. В случае невозврата субсидии в добровольном порядке сумма, израсходованная с нарушением условий предоставления, подлежит взысканию в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
4.9. Получатель субсидии, допустивший нецелевое использование бюджетных средств, обязан уплатить проценты за пользование бюджетными средствами вследствие их неправомерного получения в размере 1/300 ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на день уплаты, от суммы средств, выплаченных из бюджета Великого Новгорода, использованных не по целевому назначению, за период с даты получения бюджетных средств получателем субсидии до даты возврата бюджетных средств, использованных не по целевому назначению.
4.10. Если после заключения договора приняты федеральный закон, указ Президента Российской Федерации или постановление Правительства Российской Федерации, устанавливающие обязательные правила иные, чем те, которые действовали при заключении договора, условия заключенного договора выполняются в части, не противоречащей принятому федеральному закону, указу Президента Российской Федерации или постановлению Правительства Российской Федерации.
4.11. Остаток субсидии, не использованной в отчетном финансовом году, подлежит возврату в доход бюджета Великого Новгорода по действующей бюджетной классификации Российской Федерации не позднее 20 декабря отчетного года.
См. данную форму в редакторе Microsoft Word
Приложение 1
к Порядку предоставления управляющим
организациям, товариществам собственников
жилья, жилищным кооперативам и другим
потребительским кооперативам, выбранным
собственниками помещений в многоквартирном доме,
субсидий на капитальный ремонт общего имущества
многоквартирных домов за счет средств бюджета
Великого Новгорода
(примерная форма)
Договор
о предоставлении субсидий на капитальный ремонт общего имущества
многоквартирного(ых) дома(ов)
6 ноября 2013 г.
Великий Новгород "__" ___________ 200_ г.
Комитет по управлению жилищно-коммунальным хозяйством Администрации Великого Новгорода, именуемый в дальнейшем комитет, в лице председателя комитета _________________________________________________, действующего на основании Положения о комитете, утвержденного постановлением Администрации города от 19.10.2005 N 210, с одной стороны, _______________________________________________________________________
(наименование товарищества собственников жилья, жилищного кооператива или другого _______________________________________________________________________
потребительского кооператива либо управляющей организации)
________________________________________, именуемое (ая) в дальнейшем организация, в лице ________________________________________, действующего на основании ______________________________________________, с другой стороны, при совместном упоминании именуемые стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем.
1. Предмет договора
1.1. Настоящий договор регулирует отношения по предоставлению комитетом организации субсидии за счет средств бюджета Великого Новгорода на капитальный ремонт общего имущества многоквартирного(ых) дома(ов) (далее - субсидия), расположенного(ых) по адресу (адресам):
____________________________________________________________________ ___,
(адрес)
для проведения следующих работ:
____________________________________________________________________ ___.
(вид работ) (объем работ)
Субсидия предоставляется в соответствии с Порядком, утвержденным постановлением Администрации Великого Новгорода от 13.05.2009 N 140, и условиями настоящего договора.
Предоставляемая субсидия носит целевой характер и не может быть использована на другие цели.
2. Размер субсидии
2.1. Размер субсидии на финансирование капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов за счет средств бюджета Великого Новгорода на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту общего имущества многоквартирного дома - _____________________________________________ руб.
(адрес, сумма)
2.2. В случае возникновения необходимости проведения дополнительных работ либо увеличения объемов выполняемых работ размер субсидии не меняется, оплата производится организацией за свой счет.
3. Права и обязанности сторон
3.1. Комитет обязуется перечислить на банковский счет организации целевую субсидию на финансирование мероприятий по капитальному ремонту общего имущества многоквартирного(ых) дома(ов) в размере ______ руб. в течение десяти рабочих дней на основании актов приемки работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирного дома по форме КС-2 "Акт о приемке выполненных работ", согласованных комитетом и подписанных лицами, которые уполномочены действовать от имени организации и подрядной организации.
3.2. Комитет имеет право:
3.2.1. Контролировать качество, сроки выполнения работ, указанных в пункте 1.1 настоящего договора;
3.2.2. Принимать участие в приемке работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирного(ых) дома(ов), указан(ого)ых в пункте 1.1 настоящего договора;
3.2.3. Осуществлять контроль целевого использования организацией субсидии, перечисленной в соответствии с условиями настоящего договора;
3.2.4. Требовать от организации в любое время письменный отчет о ходе выполнения настоящего договора.
3.3. Организация обязуется:
3.3.1. Представить в комитет на каждый многоквартирный дом в отдельности следующие документы:
уведомление об открытии счета с указанием его реквизитов;
решение общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме о долевом финансировании капитального ремонта общего имущества многоквартирного дома за счет средств собственников в размере:
не менее чем один процент от общего объема средств, предоставляемых на проведение капитального ремонта многоквартирного дома;
не менее чем 0,01 процент от общего объема средств, предоставляемых на проведение капитального ремонта многоквартирного дома в случае необходимости проведения капитального ремонта, в целях предотвращения возникновения аварийных, чрезвычайных ситуаций;
смету расходов на выполнение капитального ремонта общего имущества многоквартирного дома, утвержденную общим собранием собственников помещений многоквартирного дома и согласованную с муниципальным учреждением "Служба заказчика по жилищно-коммунальному хозяйству Великого Новгорода";
3.3.2. Обеспечить выполнение в полном объеме работ, указанных в пункте 1.1 настоящего договора;
3.3.3. Организовать за свой счет осуществление технического надзора за проведением капитального ремонта многоквартирных домов с привлечением в установленном законодательством порядке организаций, имеющих право на осуществление данной деятельности;
3.3.4. Представлять ежемесячно комитету отчетность, утвержденную руководителем, на бумажном носителе и в электронном виде по установленной форме:
до 27-го числа текущего месяца - отчетность за текущий месяц по состоянию на 25-е число согласно приложениям 1, 2 к настоящему договору;
в течение 10 дней по требованию комитета - выписку из расчетного счета о движении денежных средств;
3.3.5. Обеспечить проведение работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов в срок не позднее 15 декабря текущего года;
3.3.6. Возвратить на лицевой счет комитета средства в случае невыполнения подпунктов 3.3.2 и 3.3.5 настоящего договора до 20 декабря текущего года;
3.3.7. Возвратить на лицевой счет комитета остаток полученной субсидии в случае, если сумма за фактически выполненные работы, указанные в пункте 1.1 настоящего договора меньше суммы, предусмотренной сметой, в течение трех рабочих дней после окончательного расчета организации с подрядной организацией.
3.3.8. Дать согласие на осуществление комитетом - главным распорядителем бюджетных средств и органами муниципального финансового контроля проверок соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидии.
3.4. Организация имеет право:
3.4.1. Участвовать в проверках, проводимых комитетом в целях обеспечения достоверности и полноты представляемой отчетности, прозрачности в сфере предоставления и получения субсидии;
3.4.2. Принимать участие в отборе подрядной организации для выполнения работ, указанных в пункте 1.1 настоящего договора.
4. Ответственность сторон
4.1. Стороны несут ответственность за невыполнение обязательств по настоящему Договору в соответствии с действующим законодательством.
4.2. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору в случае наступления форс-мажорных обстоятельств. Под форс-мажорными обстоятельствами понимается наступление таких обстоятельств, при которых стороны, действующие с разумной осмотрительностью, по независящим от них причинам не могут исполнить обязательства надлежащим образом, в частности к таким обстоятельствам относятся военные действия, стихийные бедствия, делающие невозможным надлежащее исполнение обязательств сторон.
При наступлении форс-мажорных обстоятельств стороны обязаны известить друг друга о наступлении указанных обстоятельств в трехдневный срок.
4.3. В случае непредставления отчета организацией об использовании субсидии в сроки, предусмотренные настоящим договором, комитет вправе расторгнуть настоящий договор в одностороннем порядке, предварительно уведомив об этом организацию письменно за пять рабочих дней, и потребовать возврата субсидии.
4.4. В случае нецелевого использования субсидии организация несет ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
5. Прочие условия
5.1. Стороны принимают все меры к разрешению спорных вопросов путем переговоров. Все не урегулированные между сторонами споры о выполнении положений настоящего договора рассматриваются в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.
5.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из сторон.
5.3. Стороны имеют право вносить изменения в настоящий договор в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.
5.4. Изменения, внесенные в настоящий договор, являются его неотъемлемой частью с момента их подписания сторонами.
5.5. Если после заключения настоящего договора приняты федеральный закон, указ Президента Российской Федерации или постановление Правительства Российской Федерации, устанавливающие обязательные для сторон правила иные, чем те, которые действовали при заключении договора, условия заключенного договора выполняются в части, не противоречащей принятому федеральному закону, указу Президента Российской Федерации или постановлению Правительства Российской Федерации.
5.6. Взаимоотношения сторон, не урегулированные настоящим договором, регламентируются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
5.7. К настоящему договору прилагаются и являются неотъемлемой частью:
форма отчета о расходовании средств бюджета Великого Новгорода на проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов (приложение 1);
форма отчета о расходовании средств (приложение 2).
6. Срок действия договора
Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств, но не позднее_______ декабря __________ года.
7. Юридические адреса и реквизиты сторон
Комитет: Организация:
173007, Великий Новгород, ____________________________
ул. Десятинная, д. 20/10 ____________________________
Телефон (факс): (8162) 994-183, ____________________________
994-160, 994-189, 994-180 ____________________________
Банковские реквизиты: ____________________________
ИНН 5321058788 ____________________________
КПП 532101001 ____________________________
ОГРН 1035300292400 ____________________________
ОГВЭД 75.11.31 ____________________________
ОКПО 35746374 ____________________________
Лицевой счет 1212-01008-02 ____________________________
_____________ __________________ _____________ ___________________
(подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)
МП МП
См. данную форму в редакторе Microsoft Word
Приложение 1
к договору о предоставлении субсидий
на капитальный ремонт общего имущества
многоквартирного(ых) дома(ов)
Форма отчета
о расходовании средств бюджета Великого Новгорода на проведение
капитального ремонта общего имущества многоквартирн(ого)ых дом(а)ов
на ________________ 200_ г.
Наименование уполномоченного органа исполнительной КОДЫ
власти муниципального образования __________________________________________________ форма по КФФ 0001001
Наименование муниципального образования __________________________________________________ ОКАТО
Наименование организации __________________________________________________ ОКЕИ
Периодичность: месячная
Единица измерения: руб.
Раздел 1. Движение денежных средств на счетах организации, осуществляющей управление многоквартирными домами
Наименование показателя |
Код |
Сумма |
Поступило на счета товариществ собственников жилья, жилищных кооперативов или других потребительских кооперативов, управляющих организаций |
050 |
|
Выбыло со счетов товариществ собственников жилья, жилищных кооперативов или других потребительских кооперативов, управляющих организаций |
060 |
|
Адрес много- квартирного дома |
Предусмотренная сумма финансирования |
Произведенные расходы |
Отклонение от суммы финансирования |
||||||
всего |
в том числе |
всего |
в том числе |
всего |
в том числе |
||||
средства Великого Новгорода |
средства |
средства |
средства |
средства |
средства |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Руководитель организации ____________________________ _________________________________
(подпись) (расшифровка подписи)
"__" ______________ 200_ г.
См. данную форму в редакторе Microsoft Word
Приложение 2
к договору о предоставлении субсидий
на капитальный ремонт общего имущества
многоквартирного(ых) дома(ов)
Форма отчета
о расходовании средств __________________________________________________________________
(наименование организации)
на "__" ______________ 200_ г.
(руб.)
Наименование организации, адрес многоквартирного дома |
Поступило средств на счета организации |
Выполненный |
Израсходовано |
Остаток средств |
||
всего |
в том числе |
|||||
аванс |
оплата выполненной работы |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Сводный реестр платежных документов по многоквартирным домам,
на которых осуществляется капитальный ремонт общего имущества,
за _______________________ 200__ года
(месяц)
по _____________________________________
(наименование муниципального образования)
N п/п |
Наименование организации, осуществляющей управление многоквартирным домом |
Дата |
Номер |
Направленная |
Адрес |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого |
|
|
|
|
Руководитель организации _________________ ______________________________
(подпись) (расшифровка подписи)
"______" ____________ 200___ г.
Примечание. Сводный реестр формируется с приложением заверенной копии платежного документа.
Приложение N 2
к Порядку предоставления управляющим организациям,
товариществам собственников жилья, жилищным
кооперативам и другим потребительским кооперативам,
выбранным собственниками помещений
в многоквартирном доме, субсидий на капитальный
ремонт общего имущества многоквартирных домов
за счет средств бюджета Великого Новгорода
Примерная форма
Извещение
о проведении комиссионного отбора по привлечению подрядной организации для выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирного дома, разработки проектно-сметной документации, проведения экспертного обследования
Предмет комиссионного отбора: право на заключение договора подряда
на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома,
разработку проектно-сметной документации, проведение экспертного
обследования (нужное подчеркнуть).
Адрес многоквартирного дома:________________________________________
________________________________________________________________________.
Работы (объекты):__________________________________________________.
(наименование работ, объектов)
Заказчик:___________________________________________________________
(наименование, ИНН, телефон, адрес, адрес электронной почты)
________________________________________________________________________.
Организатор комиссионного отбора:___________________________________
(наименование, телефон, адрес,
_________________________________________________________________________
адрес электронной почты, контактное лицо организатора комиссионного
отбора)
________________________________________________________________________.
Начальная (максимальная) цена договора подряда____________________рублей.
Дата начала работ:_________________________________________________.
Дата окончания работ:______________________________________________.
Официальный сайт в сети Интернет для публикации:___________________.
Дата и время начала и окончания подачи заявок:______________________
________________________________________________________________________.
Место, дата и время заседания конкурсной комиссии:__________________
________________________________________________________________________.
Дополнительная информация:__________________________________________
________________________________________________________________________.
Перечень прилагаемых документов: конкурсная документация;
техническая и сметная документация (наименование документов); проект
договора подряда.";
См. данную форму в редакторе Microsoft Word
Приложение 3
к Порядку предоставления управляющим
организациям, товариществам собственников
жилья, жилищным кооперативам и другим
потребительским кооперативам, выбранным
собственниками помещений в многоквартирном доме,
субсидий на капитальный ремонт общего имущества
многоквартирных домов за счет средств бюджета
Великого Новгорода
(с изменениями от 28 декабря 2016 г.)
Заявка
на участие в комиссионном отборе
____________________________________________________________________ ___
(организационно-правовая форма, наименование, фирменное наименование организации, дата, место и
____________________________________________________________________ ___,
орган регистрации)
____________________________________________________________________ ___,
(место нахождения, почтовый адрес)
____________________________________________________________________ ___,
(номер телефона, факс, адрес электронной почты)
____________________________________________________________________ ___,
(основной вид осуществляемой деятельности)
заявляет об участии в комиссионном отборе подрядной организации для выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирного дома, расположенного по адресу: _____________________________________ _______________________________________________________________________
В случае признания победителем комиссионного отбора сообщаем информацию, необходимую для заключения договора: _______________________ _______________________________________________________________________
____________________________________________________________________ ___.
(реквизиты банковского счета)
Предложения участника комиссионного отбора по условиям договора выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирного дома: __________________________________________________________________
____________________________________________________________________ ___.
К заявке прилагаются ______________________________________________ _______________________________________________________________________
(наименование и реквизиты документа, количество листов)
____________________________________________________________________ ___
____________________________________________________________________ ___
Должность руководителя организации _________________ (расшифровка подписи)
(подпись)
МП
"___" __________________ 20____ года
См. данную форму в редакторе Microsoft Word
Приложение 4
к Порядку предоставления управляющим
организациям, товариществам собственников
жилья, жилищным кооперативам и другим
потребительским кооперативам, выбранным
собственниками помещений в многоквартирном доме,
субсидий на капитальный ремонт общего имущества
многоквартирных домов за счет средств бюджета
Великого Новгорода
(с изменениями от 28 декабря 2016 г.)
Протокол
заседания комиссии по отбору подрядной организации для выполнения работ
по капитальному ремонту общего имущества многоквартирного дома
1. Место проведения комиссионного отбора _________________________________
2. Дата проведения комиссионного отбора ___________________________________
3. Время проведения комиссионного отбора _________________________________
Мы, члены комиссии по проведению комиссионного отбора подрядной организации для выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирного дома, расположенного по адресу: __________________________
____________________________________________________________________ ___,
председатель комиссии ___________________________________________________
(ФИО)
члены комиссии _________________________________________________________
(ФИО)
____________________________________________________________________ ___
в присутствии участников комиссионного отбора _____________________________
____________________________________________________________________ ___
(наименование организаций, должность, ФИО их представителей)
составили настоящий протокол о том, что на момент вскрытия конвертов с заявками на участие в комиссионном отборе поступили следующие заявки:
____________________________________________________________________ ___
____________________________________________________________________ ___
____________________________________________________________________ ___.
(наименование организации, количество страниц в заявке)
Разъяснение сведений, содержащихся в документах, представленных участниками комиссионного отбора:
____________________________________________________________________ ___.
Изменение сведений, содержащихся в документах, представленных участниками комиссионного отбора:
____________________________________________________________________ ___.
(наименование организации)
Отозваны заявки участников комиссионного отбора:
____________________________________________________________________ ___.
(наименование организации)
На основании решения комиссии не допущены к участию в комиссионном отборе следующие участники:
____________________________________________________________________ ___
(наименование организации)
в связи с________________________________________________________________.
(причина отказа)
Оценка заявок участников комиссионного отбора
N п/п |
Наименование участника комиссионного отбора |
Общий балл (сумма граф 4, 5, 6, 7, 8, 9,10) |
Оценка по критериям (подкритериям) |
||||||
цена договора подряда |
срок выполнения работ |
гарантийный срок эксплуатации |
квалификация участника комиссионного отбора |
||||||
опыт работы |
Квалификация персонала |
Соблюдение техники безопасности |
участие в судебных заседаниях в качестве ответчика (количество судебных решений об исполнении договорных обязательств, принятых не в пользу участника комиссионного отбора, за последние 2 года |
||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Рассмотрев и сопоставив заявки на участие в комиссионном отборе, комиссия приняла следующее решение:
1. Присвоить первый номер заявке и признать победителем по итогам комиссионного отбора ___________________________________________________.
(наименование организации)
2. Присвоить второй номер заявке на участие в комиссионном отборе ___________
____________________________________________________________________ ___.
(наименование организации)
3. Присвоить третий номер заявке на участие в комиссионном отборе ____________
____________________________________________________________________ ___.
(наименование организации)
Председатель комиссии _________________________ ____________________
(подпись) (ФИО)
Члены комиссии _________________________ ____________________
(подпись) (ФИО)
_________________________ ____________________
(подпись) (ФИО)
_________________________ ____________________
(подпись) (ФИО)
М.П.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Постановление Администрации Великого Новгорода от 13 мая 2009 г. N 140 "Об утверждении Порядка предоставления управляющим организациям, товариществам собственников жилья, жилищным кооперативам и другим потребительским кооперативам, выбранным собственниками помещений в многоквартирном доме, субсидий на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов за счет средств бюджета Великого Новгорода"
Текст постановления опубликован в газете "Новгород официальный" от 21 мая 2009 г. N 15
Постановлением Администрации Великого Новгорода от 7 сентября 2017 г. N 3871 настоящее постановление признано утратившим силу
В настоящий документ внесены изменения следующими документами:
Постановление Администрации Великого Новгорода от 28 декабря 2016 г. N 6105
Постановление Администрации Великого Новгорода от 16 марта 2015 г. N 1069
Изменения распространяют свое действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2014 г.
Постановление Администрации Великого Новгорода от 6 ноября 2013 г. N 5736
Постановление Администрации Великого Новгорода от 21 марта 2013 г. N 1252