Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
Распоряжение Администрации города Кирова от 2 августа 2012 г. N 252 "Об утверждении Положения о порядке подготовки, заключения и регистрации договоров (соглашений, контрактов) в администрации города Кирова" (с изменениями и дополнениями)
Распоряжение Администрации города Кирова от 2 августа 2012 г. N 252
"Об утверждении Положения о порядке подготовки, заключения и регистрации договоров (соглашений, контрактов) в администрации города Кирова"
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом муниципального образования "Город Киров", решением Кировской городской Думы от 29.03.2006 N 52/22 "О порядке материально-технического и организационного обеспечения деятельности органов местного самоуправления муниципального образования "Город Киров", в целях упорядочения процедуры заключения договоров (соглашений, контрактов) и контроля за их исполнением, а также исключения возможности ненадлежащего расходования бюджетных средств:
1. Утвердить и ввести в действие Положение о порядке подготовки, заключения и регистрации договоров (соглашений, контрактов) в администрации города Кирова. Прилагается.
2. Руководителям отраслевых (функциональных) и территориальных органов администрации ознакомить с настоящим Положением под роспись работников, осуществляющих договорную работу, и обеспечить ведение договорной работы в строгом соответствии с действующим законодательством и настоящим Положением.
3. Рекомендовать руководителям муниципальных учреждений, муниципальных унитарных предприятий обеспечить ведение договорной работы в соответствии с настоящим Положением и заключение договоров (соглашений, контрактов) в соответствии с условиями примерных форм договоров.
4. Считать утратившими силу:
4.1. Распоряжение главы администрации города Кирова от 03.10.2006 N 4659 "Об утверждении Положения о порядке подготовки, заключения и регистрации договоров (соглашений, контрактов) в администрации города Кирова".
4.2. Распоряжение главы администрации города Кирова от 02.04.2007 N 2036 "О внесении изменений в распоряжение главы администрации г. Кирова от 03.10.2006 N 4659".
4.3. Распоряжение главы администрации города Кирова от 21.08.2007 N 3117 "О внесении дополнений в распоряжение главы администрации г. Кирова от 03.10.2006 N 4659".
4.4. Распоряжение главы администрации города Кирова от 24.09.2007 N 3191 "О внесении изменений в распоряжение главы администрации города Кирова от 03.10.2006 N 4659".
4.5. Распоряжение главы администрации города Кирова от 20.05.2008 N 283 "О внесении изменений в распоряжение главы администрации города Кирова от 03.10.2006 N 4659".
4.6. Распоряжение главы администрации города Кирова от 09.06.2008 N 322 "О внесении изменений в распоряжение главы администрации города Кирова от 03.10.2006 N 4659".
4.7. Распоряжение главы администрации города Кирова от 30.10.2008 N 600 "О внесении изменений в распоряжение главы администрации города Кирова от 03.10.2006 N 4659".
4.8. Распоряжение администрации города Кирова от 13.04.2009 N 168 "О внесении дополнений в распоряжение главы администрации г. Кирова от 03.10.2006 N 4659".
4.9. Распоряжение администрации города Кирова от 23.04.2009 N 192 "О внесении изменений в распоряжение главы администрации города Кирова от 03.10.2006 N 4659".
4.10. Распоряжение администрации города Кирова от 21.05.2009 N 228 "О внесении дополнений в распоряжение главы администрации г. Кирова от 03.10.2006 N 4659".
4.11. Распоряжение администрации города Кирова от 01.06.2009 N 249 "О внесении изменений в распоряжение главы администрации города Кирова от 03.10.2006 N 4659".
4.12. Распоряжение администрации города Кирова от 18.06.2009 N 274 "О внесении дополнений в распоряжение главы администрации г. Кирова от 03.10.2006 N 4659".
4.13. Распоряжение администрации города Кирова от 29.06.2009 N 290 "О внесении изменений в распоряжение главы администрации города Кирова от 03.10.2006 N 4659".
4.14. Распоряжение администрации города Кирова от 28.09.2009 N 428 "О внесении изменений в распоряжение главы администрации города Кирова от 03.10.2006 N 4659".
4.15. Распоряжение администрации города Кирова от 05.10.2009 N 445 "О внесении изменений в распоряжение главы администрации города Кирова от 03.10.2006 N 4659".
4.16. Распоряжение администрации города Кирова от 07.10.2009 N 454 "О внесении изменений в распоряжение главы администрации города Кирова от 03.10.2006 N 4659".
4.17. Распоряжение администрации города Кирова от 30.12.2009 N 654 "О внесении изменений в распоряжение главы администрации города Кирова от 03.10.2006 N 4659".
4.18. Распоряжение администрации города Кирова от 15.01.2010 N 5 "О внесении дополнений в распоряжение главы администрации г. Кирова от 03.10.2006 N 4659".
4.19. Распоряжение администрации города Кирова от 21.01.2010 N 15 "О внесении изменений в распоряжение главы администрации города Кирова от 03.10.2006 N 4659".
4.20. Распоряжение администрации города Кирова от 27.01.2010 N 39 "О внесении изменений в распоряжение главы администрации города Кирова от 03.10.2006 N 4659".
4.21. Распоряжение администрации города Кирова от 29.04.2010 N 199 "О внесении изменений в распоряжение главы администрации города Кирова от 03.10.2006 N 4659".
4.22. Распоряжение администрации города Кирова от 02.09.2010 N 460 "О внесении изменений в распоряжение главы администрации города Кирова от 03.10.2006 N 4659".
4.23. Распоряжение администрации города Кирова от 21.01.2010 N 16 "О внесении изменений в распоряжение главы администрации города Кирова от 03.10.2006 N 4659".
4.24. Распоряжение администрации города Кирова от 29.04.2011 N 113 "О внесении изменений в распоряжение главы администрации города Кирова от 03.10.2006 N 4659".
4.25. Распоряжение администрации города Кирова от 29.07.2011 N 203 "О внесении изменений в распоряжение главы администрации города Кирова от 03.10.2006 N 4659".
4.26. Распоряжение администрации города Кирова от 30.11.2011 N 366 "О внесении изменений в распоряжение главы администрации города Кирова от 03.10.2006 N 4659".
4.27. Распоряжение администрации города Кирова от 17.07.2012 N 126 "О внесении изменений в приложение к Положению о порядке подготовки, заключения и регистрации договоров (соглашений, контрактов) в администрации города Кирова, утвержденному распоряжением главы администрации города Кирова от 03.10.2006 N 4659".
5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя главы администрации города Кирова Преснецова А.А.
|
Глава администрации |
Д.Н. Драный |
Положение
о порядке подготовки, заключения и регистрации договоров (соглашений, контрактов) в администрации города Кирова
(утв. распоряжением администрации города Кирова от 2 августа 2012 г. N 252)
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок работы с договорами, соглашениями, в том числе контрактами и другими документами, имеющими подобный юридический смысл (далее - договоры), заключаемыми администрацией города Кирова и ее отраслевыми (функциональными) и территориальными органами (далее - Администрация), на всех стадиях: подготовки, согласования, заключения, регистрации, исполнения, контроля за исполнением.
Настоящее Положение применяется при подготовке и заключении муниципальных контрактов в части, не противоречащей федеральным законам и нормативным правовым актам органов местного самоуправления, регулирующим вопросы формирования, размещения и исполнения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд.
1.2. Положение разработано в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и содержит нормы трудового права, обязательные для исполнения всеми сотрудниками Администрации.
Основными задачами настоящего Положения являются:
- установление единого порядка подготовки, согласования проектов договоров (контрактов, соглашений), их подписания, регистрации, а также изменения, расторжения договоров и их хранения;
- обеспечение своевременного заключения договоров с контрагентами на условиях, максимально соответствующих экономическим интересам Администрации.
1.3. Термины, используемые в настоящем Положении:
Договор - соглашение двух или более лиц об установлении, изменении или прекращении взаимных прав и обязанностей. Настоящее Положение применяется в отношении договоров, соглашений, муниципальных контрактов с учетом особенностей, предусмотренных действующим законодательством, протоколов разногласий, протоколов урегулирования разногласий, дополнительных соглашений к договорам, иных документов договорного характера (сделки), которые могут создать для Администрации гражданские права и обязанности в определенной сфере деятельности. Все перечисленные документы далее по тексту настоящего Положения именуются "Договор".
Приложения - приложения к договору в виде спецификаций, графиков, протоколов разногласий, смет, протоколов согласований, дополнительных соглашений к договору об изменении (дополнении) его условий, а также любые иные возможные приложения. Все приложения являются неотъемлемой частью договора и должны быть подписаны сторонами договора.
Досье договора - хранящееся у заинтересованного подразделения досье, содержащее документы, связанные с договором (приложением) и предусмотренные Положением.
Лист визирования - обязательная для заполнения форма по шаблону (приложение N 1), содержащая:
- информацию о проверке полномочий контрагента на подписание договора;
- визовый штамп для размещения виз;
- другую информацию, предусмотренную шаблоном листа визирования.
Визовый экземпляр договора - экземпляр договора, который вместе с листом визирования проходит согласование. На последней заполненной странице визового экземпляра проставляются визы всех согласующих подразделений, исполнителя и ответственного руководителя.
Контрагент - сторона в двустороннем или многостороннем договоре с участием администрации города Кирова.
Заинтересованное подразделение (ответственное подразделение) - структурное подразделение администрации города Кирова, курирующее вопрос, являющийся предметом договора, в лице руководителя подразделения.
Ответственный руководитель - руководитель заинтересованного (ответственного) подразделения.
Исполнитель (ответственный исполнитель) - работник заинтересованного подразделения, назначенный руководителем данного подразделения для ведения договорной работы.
Виза - подпись уполномоченного лица или штамп уполномоченного лица/подразделения, в чьи функции входит визирование проекта договора и других документов, предусмотренных Положением.
1.4. Право заключения договоров от имени Администрации принадлежит главе Администрации города Кирова, первому заместителю главы администрации, а также его заместителям, уполномоченным на это в соответствии с распределением обязанностей, утвержденным распоряжением администрации города Кирова, и на основании выданных доверенностей от имени отраслевых (функциональных) и территориальных органов администрации города, обладающих правами юридического лица, - руководителю соответствующего органа.
Договоры по результатам размещения муниципального заказа (муниципальные контракты) заключаются от имени муниципального образования "Город Киров" либо муниципального заказчика.
1.5. Заключение указанных в подразделе 1.1 Положения договоров осуществляется в соответствии с действующим законодательством в пределах сумм утвержденных ассигнований текущего финансового года по соответствующей экономической статье бюджетной классификации Российской Федерации.
2. Документы, предоставляемые при заключении договора
2.1. До заключения договора исполнитель в обязательном порядке требует от контрагента предоставления следующих документов, заверенных подписью уполномоченного лица и печатью контрагента:
- свидетельств о государственной регистрации, постановке на налоговый учет для юридического лица, свидетельств о государственной регистрации, постановке на налоговый учет и паспорта для предпринимателя, паспорта для физического лица;
- учредительных документов - для юридического лица;
- документов, подтверждающих полномочия лица, подписывающего договор;
- копии лицензии на осуществление определенного вида деятельности, если соответствующий вид деятельности согласно требованиям законодательства Российской Федерации подлежит лицензированию.
В случае необходимости исполнитель требует от контрагента предоставления следующих документов, заверенных подписью уполномоченного лица и печатью контрагента:
- баланса на последнюю отчетную дату;
- справки за подписью руководителя и главного бухгалтера юридического лица, что сумма договора не превышает 25% от балансовой стоимости его активов;
- согласия (предварительного одобрения) органов управления контрагента на заключение договора, когда такое согласие (предварительное одобрение) необходимо в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и/или учредительными документами контрагента;
- карточки с образцами подписей, заверенной банком.
Действие данного пункта не распространяется на договоры о приобретении прав на земельные участки, а также муниципальные контракты, заключаемые по результатам проведения торгов, перечень предоставляемых документов по которым установлен действующим законодательством.
2.2. Исполнитель осуществляет формирование и хранение досье на каждого из контрагентов, в которое подшивает документы контрагента, перечисленные в подразделе 2.1 настоящего Положения.
2.3. Исполнитель при направлении проекта договора на согласование обязан приложить к нему досье контрагента.
3. Подготовка договора
3.1. Ответственный исполнитель осуществляет подготовку проекта договора и приложений к нему в соответствии с настоящим Положением и утвержденными стандартными формами договоров (соглашений, контрактов) согласно приложениям N 2 - 11, а также обеспечивает сбор необходимых документов и получение необходимых согласований в установленном порядке.
3.2. Ответственный исполнитель обязан самостоятельно определить соответствующую стандартную форму договора и внести в нее необходимую информацию.
3.3. В случае отсутствия для договора данного вида стандартной формы договора исполнитель подготавливает проект договора с приложениями с использованием любых общедоступных форм.
3.4. К проекту договора в обязательном порядке приобщаются все указанные в тексте договора приложения, которые являются его неотъемлемой частью; документы, на основании которых заключается договор, а также документ, подтверждающий полномочия представителя противоположной стороны по заключению договора.
В случае, если к договору имеется приложение, то в нем должна быть ссылка на дату договора и номер.
Исполнитель, осуществляющий подготовку проекта договора и приложений к нему, обязан приложить все возможные усилия для заключения договора по утвержденной стандартной форме договора.
3.5. При необходимости частого использования договора, стандартная форма которого отсутствует, заинтересованное подразделение обязано инициировать процедуру подготовки и утверждения соответствующей формы договора.
3.6. Если контрагент настаивает на использовании представленного им проекта договора, процедуры согласования и подписания такого договора осуществляются в соответствии с настоящим Положением. В необходимых случаях замечания и предложения визирующих подразделений оформляются исполнителем в виде протокола разногласий, который является неотъемлемой частью проекта договора и проходит соответствующее согласование.
Заинтересованное подразделение и исполнитель обязаны приложить все возможные усилия для согласования с контрагентом и включения в проект договора, подготовленный по форме контрагента, условий, отвечающих интересам Администрации.
3.7. Проект договора и приложения к нему должны иметь сквозную нумерацию страниц.
3.8. Руководитель заинтересованного подразделения визирует проект договора и все приложения к нему на каждой странице текста.
Указание, кем подготовлен проект договора (исполнитель), помещается ниже подписей сторон, а при отсутствии свободного места - на оборотной стороне листа и состоит из слова "ПОДГОТОВЛЕНО", полного наименования должности лица, которым подготовлен договор, личной подписи, ее расшифровки (инициалы, фамилия), даты и телефона.
4. Реквизиты и условия договора. Общие требования к содержанию договоров
4.1. Договоры Администрации должны заключаться в письменной форме (часть 1 статьи 161 Гражданского кодекса Российской Федерации, далее - ГК РФ), как правило, путем составления одного документа, подписанного сторонами (пункт 2 статьи 434 ГК РФ).
4.2. Текст договора с приложениями должен содержать все существенные условия договора. В противном случае договор будет считаться незаключенным.
Существенными являются условия о предмете договора, а также условия, которые названы в законе или иных правовых актах как существенные или необходимые для договоров данного вида, а также все те условия, относительно которых по заявлению одной из сторон должно быть достигнуто соглашение.
4.3. Проект договора с приложениями должен содержать, как правило, следующее:
- дату (место для проставления даты) заключения договора:
- место заключения договора;
- полное фирменное наименование сторон с указанием их организационно-правовой формы в соответствии с учредительными документами - для юридических лиц, фамилию, имя, отчество, паспортные данные, дату и место рождения - для физических лиц (дополнительно для индивидуального предпринимателя - дату и номер свидетельства о регистрации);
- дату и номер лицензии, наименование органа, ее выдавшего, если сторона по договору осуществляет свою деятельность на основании разрешения (лицензии);
- должность, фамилию, имя, отчество лица, уполномоченного подписать договор;
- наименование, дату, номер документа, подтверждающего полномочия представителей сторон;
- адрес местонахождения юридического лица по учредительным документам, фактический адрес с почтовым индексом (при необходимости - адрес для почтовых отправлений), ИНН, ОГРН, коды ОКПО, ОКОНХ;
- банковские реквизиты для расчетов по договорам, полное наименование банка, местонахождение банка, номера корреспондентского, расчетного счетов, БИК;
- номера телефона, факса, адреса электронной почты, других средств оперативной связи, использование которых возможно для целей исполнения договора;
- начало и окончание срока действия договора;
- предмет договора (в соответствии с ГК РФ или четкое определение характера отношений, если договор не поименован в ГК РФ или является смешанным);
- сроки передачи товаров, выполнения работ, оказания услуг;
- цену, распределение расходов по исполнению договора между сторонами;
- порядок оплаты;
- права и обязанности сторон;
- основания изменения и расторжения договора;
- конфиденциальность;
- порядок разрешения споров;
- обстоятельства непреодолимой силы;
- действие договора;
- меры имущественной ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств;
- порядок рассмотрения споров с указанием места и судебного органа (целесообразно указывать на соответствующий суд по месту нахождения Администрации);
- указания на количество экземпляров договора;
- указания о применимом праве при заключении договора с лицом - резидентом другого государства;
- место для подписей и печатей сторон.
В зависимости от вида договора и структуры договорных связей могут быть предусмотрены любые другие необходимые условия.
4.4. Сумма НДС в договорах указывается в рублях и копейках с точностью до двух знаков после запятой. Округление производится по общепринятым математическим правилам, а именно: до 5 - в сторону уменьшения, более 5 - в сторону увеличения.
Сумма НДС рассчитывается в зависимости от способа указания цены в договоре:
|
Способ указания цены в договоре |
Порядок определения суммы НДС |
|
Цена в договоре указана без НДС |
Сумма НДС = цена договора без НДС x 18% (10%) (18 / 100; 10 / 100) |
|
Цена в договоре указана с учетом НДС (в том числе НДС, включая НДС) |
Сумма НДС + цена договора с НДС x 18/118 (10 / 110) |
Примеры указания в договорах информации об НДС:
цена в договоре указана без НДС.
В договоре на оказание услуг прописано: "Общая стоимость услуг составляет 17000 (семнадцать тысяч) рублей без учета НДС (18%)";
цена в договоре указана с учетом НДС.
В договоре на оказание услуг прописано: "Общая стоимость услуг составляет 17000 (семнадцать тысяч) рублей, в том числе НДС 18% - 2593,22 руб. (две тысячи пятьсот девяносто три рубля 22 копейки)".
4.5. Если товары (работы, услуги) по договору не облагаются НДС либо контрагент освобожден от уплаты НДС или не является плательщиком НДС, в договоре необходимо привести ссылку на соответствующую норму Налогового кодекса Российской Федерации (далее - НК РФ):
- в случае, когда предоставляемые по договору контрагентом товары (работы, услуги) освобождены от налогообложения НДС (льготируются) на основании п.п. 1 - 3 ст. 149 НК РФ, приводится ссылка на соответствующий пункт статьи 149 НК РФ, дающий право на применение льготы;
- в случае, когда предоставляемые по договору контрагентом товары (работы, услуги) не являются объектом обложения НДС на основании п. 2 ст. 146 НК РФ, приводится ссылка на соответствующий подпункт пункта 2 статьи 146 НК РФ;
- при применении контрагентом специального налогового режима (упрощенной системы налогообложения, ЕНВД, ЕСХН), при котором организация плательщиком НДС не является, приводятся ссылки соответственно на п. 2 ст. 346.11, п. 4 ст. 346.26 и п. 3 ст. 346.1 НК РФ;
- при использовании контрагентом права на освобождение от уплаты НДС по показателям выручки приводится ссылка на п. 1 ст. 145 НК РФ.
В качестве обоснования освобождения от уплаты НДС от контрагента необходимо получить следующие подтверждающие документы:
- в случае применения контрагентом специального налогового режима (упрощенной системы налогообложения, ЕНВД, ЕСХН), при котором организация плательщиком НДС не является (в соответствии с п. 2 ст. 346.11, п. 4 ст. 346.26, п. 3 ст. 346.1 НК РФ), - копию заявления о применении упрощенной системы налогообложения или сообщения налогового органа о подтверждении права организации на применение специального налогового режима, заявления о постановке на учет в налоговом органе в качестве плательщика ЕНВД (ЕСХН) или уведомления налогового органа о состоявшейся регистрации;
- при использовании контрагентом права на освобождение от уплаты НДС по показателям выручки (в соответствии с п. 1 ст. 145 НК РФ) - копию уведомления налогового органа об использовании права на освобождение.
Примеры указания в договорах о том, что цена товаров (работ, услуг) НДС не облагается:
предоставляемые по договору контрагентом товары (работы, услуги) освобождены от налогообложения НДС (льготируются) на основании п.п. 1 - 3 ст. 149 НК РФ.
В договоре необходимо указать: "Стоимость товара составляет 17000 (семнадцать тысяч) рублей. НДС не облагается на основании пункта 1 статьи 149 НК РФ";
предоставляемые по договору контрагентом товары (работы, услуги) не являются объектом обложения НДС на основании п. 2 ст. 146 НК РФ.
В договоре необходимо указать: "Стоимость товара составляет 17000 (семнадцать тысяч) рублей. НДС не облагается на основании подпункта 1 пункта 2 статьи 146 НК РФ";
контрагент не является плательщиком НДС в силу применения специального налогового режима упрощенной системы налогообложения, ЕНВД, ЕСХН.
В договоре необходимо указать: "Стоимость товара составляет 17000 (семнадцать тысяч) рублей. Поставщик применяет упрощенную систему налогообложения и освобожден от уплаты НДС на основании пункта 2 статьи 346.11 НК РФ";
контрагент использует право на освобождение от уплаты НДС на основании п. 1 ст. 145 НК РФ.
В договоре необходимо указать: "Стоимость товара составляет 17000 рублей (семнадцать тысяч) рублей. НДС не облагается, поскольку Поставщик использует право на освобождение от уплаты НДС на основании пункта 1 ст. 145 НК РФ".
4.6. В тексте проекта договора обязательно должны содержаться ссылки на:
- приложения, если часть условий договора согласована в приложениях к договору;
- сделки, обеспечивающие исполнение обязательства (залог, поручительство, страхование, банковскую гарантию и т.д.), если исполнение обязательства по договору обеспечивается каким-либо видом обеспечения;
- другие договоры, если договор заключается во исполнение какого-либо договора, или на правоустанавливающие акты (акты государственных органов или органов местного самоуправления, решения арбитражных судов), если договор заключается во исполнение таких актов.
4.7. Договоры должны соответствовать всем требованиям законодательства Российской Федерации, Уставу муниципального образования "Город Киров", иным правовым актам органов местного самоуправления, в том числе распоряжению администрации города Кирова о мерах по выполнению решения Кировской городской Думы о бюджете муниципального образования "Город Киров" на очередной финансовый год, а также условиям примерных форм договоров.
4.8. Указанный в настоящем разделе порядок распространяется на оформление любых приложений к договору.
4.9. В целях оптимизации договорной работы в Администрации разрабатываются стандартные формы договоров, которые утверждаются распоряжением Администрации.
Стандартная форма договора не может быть изменена при подготовке с ее использованием проекта договора, за исключением открытых для редактирования полей. В случае изменения иных частей стандартной формы договора, она перестает быть таковой с соответствующим изменением порядка ее визирования.
4.10. Проект договора должен содержать визы руководителя структурного подразделения, подготовившего проект договора, руководителей служб, осуществляющих его согласование, указание на исполнителя проекта договора.
4.11. В случаях, предусмотренных ч. 1 ст. 31, ч. 1 ст. 40 Федерального закона "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд" от 21.07.2005 N 94-ФЗ, до направления проекта муниципального контракта согласующим подразделениям администрации города Кирова или согласующим подразделениям ее отраслевых (функциональных), территориальных органов муниципальный заказчик обязан получить согласование уполномоченного на осуществление контроля в сфере размещения заказов органа исполнительной власти Кировской области.
5. Порядок согласования (визирования) договоров
5.1. Визирование проекта договора - процедура проверки и удостоверения визирующими структурными подразделениями Администрации соответствия условий проекта договора интересам Администрации, а также законодательству Российской Федерации.
Проекты договоров согласовываются руководителями нижеперечисленных структурных подразделений Администрации путем визирования последней страницы проекта договора, который в дальнейшем будет экземпляром Администрации (соответствующего отраслевого (функционального) или территориального органа), и прилагаемого к нему листа согласования с соблюдением установленной последовательности:
5.1.1. Ответственное подразделение:
- удостоверение принятия ответственности за соответствие основных условий договора (приложения) интересам Администрации;
- удостоверение наличия соответствующих полномочий у лица, подписывающего договор от имени контрагента;
- удостоверение наличия полномочий контрагента на распоряжение предметом договора (приложения);
- удостоверение наличия у контрагента лицензий и других разрешительных документов;
- проверка корректности изложения условий сделки для возможности последующего осуществления контроля за ее исполнением;
- контроль необходимости одобрения крупной сделки со стороны контрагента (совместно с правовым управлением);
- контроль необходимости получения предварительных разрешений/подачи последующих уведомлений государственных органов на/о заключение(и) сделки как со стороны Администрации, так и со стороны контрагента, за исключением взаимоотношений с антимонопольным органом;
- контроль необходимости проведения торгов/конкурсов/аукционов.
5.1.2. Экономическое управление (в случае размещения муниципального заказа в соответствии с п.п. 1 - 7, 11 - 15, 18 - 22 части 2 статьи 55 Федерального закона от 21.07.2005 N 94-ФЗ, распоряжением администрации города о муниципальном заказе на очередной финансовый год, а также при заключении договоров на материально-техническое и организационное обеспечение деятельности органов местного самоуправления на сумму, не превышающую установленного ЦБ РФ предельного размера расчетов наличными деньгами в Российской Федерации между юридическими лицами по одной сделке).
5.1.3. Управление муниципального заказа (в случае заключения муниципального контракта на закупку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд по результатам процедур размещения заказа).
5.1.4. Отдел бухгалтерского учета:
- проверка банковских реквизитов Администрации, указанных в договорах;
- оценка налоговых последствий заключения и исполнения договора (приложения);
- проверка соответствия условий договора налоговому законодательству (в т.ч. внесение предложений по корректировке условий договора в целях приведения в соответствие с налоговым законодательством);
- проверка правильности расчета ставок и сумм налогов в договорах;
- проверка условий договора, касающихся порядка и сроков представления финансовых документов и документов, подтверждающих исполнение.
5.1.5. Правовое управление:
- контроль необходимости принятия корпоративных решений (одобрение сделок с заинтересованностью и других, кроме одобрения крупных сделок) со стороны контрагента;
- контроль необходимости получения предварительного разрешения/подачи последующего уведомления антимонопольного органа на/о заключение(и) сделки;
- проверка соответствия проекта законодательству Российской Федерации, внутренним документам и интересам Администрации;
- контроль за выполнением ответственным исполнителем возложенных на него настоящим Положением обязанностей;
- контроль за соблюдением установленного Положением порядка осуществления договорной работы.
Управление не осуществляет функции, не относящиеся к правовой работе.
5.2. Срок согласования проекта договора соответствующей службой не может превышать три рабочих дня от даты поступления его на согласование.
5.3. Руководитель отраслевого (функционального), территориального органа, которому представлен проект договора на согласование, вправе отказать в согласовании договора в следующих случаях:
5.3.1. Противоречия договора и его условий действующему законодательству, интересам Администрации.
5.3.2. Отсутствия в бюджете города статьи, предусматривающей расходы на данный вид товаров (работ, услуг), которые являются предметом договора.
5.3.3. Отсутствия или недостаточности предусмотренных в бюджете города ассигнований на данный вид товаров (работ, услуг), которые являются предметом договора.
5.4. В случае противоречия условий договора, в том числе отдельных его пунктов, действующему законодательству и (или) муниципальным правовым актам замечания к проекту договора излагаются согласующим структурным подразделением в письменной форме в виде заключения и приобщаются к проекту договора с соответствующей отметкой в листе согласований к договору.
5.5. Отраслевой (функциональный), территориальный орган администрации города или его подразделение (отдел, сектор и т.д.), осуществляющий подготовку проекта договора, рассматривает поступившие замечания и принимает меры к их урегулированию в порядке, предусмотренном действующим законодательством (проведение переговоров, составление протоколов разногласий и т.п.).
5.6. Проект муниципального контракта должен быть согласован всеми визирующими структурными подразделениями Администрации до момента утверждения конкурсной (аукционной) документации.
6. Особенности подготовки и согласования договоров, заключаемых от имени отраслевых (функциональных), территориальных органов администрации города Кирова, обладающих правами юридического лица
6.1. Отраслевые (функциональные) и территориальные органы администрации города Кирова, обладающие правами юридического лица, осуществляют подготовку проекта договора, заключаемого от своего имени.
6.2. Проект договора подписывается руководителем отраслевого (функционального) или территориального органа администрации города Кирова с отметкой "ПОДГОТОВЛЕНО" и подлежит согласованию со следующими службами с соблюдением установленной последовательности:
6.2.1. Отдел бухгалтерского учета отраслевого (функционального), территориального органа.
6.2.2. Структурное подразделение отраслевого (функционального), территориального органа администрации города по предметам его ведения (при необходимости).
Экономическое управление (в случае заключения муниципальных контрактов на закупку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в соответствии с п.п. 1 - 7, 11 - 15, 18 - 22 части 2 статьи 55 Федерального закона от 21.07.2005 N 94-ФЗ, распоряжением администрации города Кирова о муниципальном заказе на очередной финансовый год).
6.2.3. Юридический отдел или юрисконсульт соответствующего отраслевого (функционального), территориального органа.
7. Споры и разногласия по проектам договоров
7.1. Проект договора, подготовленный отраслевым (функциональным), территориальным органом администрации города или его структурным подразделением и возвращенный контрагентом с протоколом разногласий, рассматривается данным органом или его подразделением и подлежит повторному согласованию со службами, по вопросам ведения которых возникли разногласия. Срок рассмотрения представленных разногласий соответствующей службой не может превышать три рабочих дня от даты их поступления.
7.2. В случае если протокол разногласий, подготовленный контрагентом, вызывает возражения, и (или) не соответствует примерной форме договора, и (или) противоречит действующему законодательству, то ответственный за подготовку проекта договора специалист принимает меры к оперативному устранению разногласий либо оформляет протокол согласования разногласий, который визируется согласующими службами. В этом случае договор подписывается с протоколом согласования разногласий и высылается в адрес контрагента с сопроводительным письмом вместе с договором, в котором указывается о наличии протокола согласования разногласий.
8. Заключение договора
8.1. После согласования проекта договора со всеми службами, перечисленными в разделе 5 настоящего Положения, отраслевой (функциональный) или территориальный орган либо его подразделение, ответственное за подготовку проекта договора, представляет все экземпляры договора и приложений к нему на подпись главе администрации города либо его заместителю, уполномоченному на подписание такого договора, или руководителю отраслевого (функционального), территориального органа, обладающего правом юридического лица и заключающего договор от своего имени.
8.2. Количество экземпляров договоров и приложений к нему должно соответствовать количеству сторон по договору. Если договор требует государственной регистрации в установленном порядке, то оформляется дополнительный экземпляр для органа, осуществляющего государственную регистрацию.
Вместе с экземплярами договора на подписание представляется проект протокола разногласий, если таковой был подготовлен в ходе выполнения договорной работы.
Глава Администрации либо иное лицо, уполномоченное на подписание договора, подписывает экземпляр договора только в том случае, если:
- каждая его страница завизирована руководителем ответственного подразделения и уполномоченным лицом правового управления;
- на последней заполненной странице визового экземпляра договора имеются визы ответственного исполнителя, ответственного руководителя и всех уполномоченных лиц;
- в визовом штампе проставлены визы уполномоченных лиц каждого из указанных в штампе подразделений без каких-либо замечаний или предложений.
8.3. Представление на подписание договора при отсутствии визы на листе визирования и визовом экземпляре какого-либо подразделения допускается только при наличии визы ответственного руководителя в разделе 7 листа визирования.
8.4. В случае подписания договора (приложения) при отсутствии визы какого-либо визирующего подразделения ответственность за возможные отрицательные последствия в результате заключения такого договора несет лицо, подписавшее договор от имени Администрации.
8.5. Каждый экземпляр договора (приложения) подписывается главой Администрации или уполномоченным им лицом на последней странице в строке, предназначенной для подписей полномочных представителей сторон. Если договор (приложение) предусматривает такую строку на всех страницах, то подпись проставляется на каждой странице.
8.6. Уполномоченное лицо управления делопроизводства и протокола Администрации обязано обеспечить скрепление подписанного договора печатью. Печать Администрации может быть поставлена на договор (приложение), если договор подписан от имени Администрации лицом, уполномоченным на подписание договора, к договору приложен лист визирования и процедура заключения договора полностью соответствует требованиям Положения и иных внутренних документов Администрации. Контроль за проставлением печати на договорах осуществляет подразделение Администрации, осуществляющее хранение и использование печати.
8.7. Если проект договора поступил в Администрацию извне (при этом наличие подписи и печати контрагента обязательно), после подписания в Администрации оставшиеся экземпляры договора отправляются контрагенту заказной корреспонденцией или вручаются под роспись уполномоченному представителю контрагента. При этом составление сопроводительного письма не обязательно.
8.8. В случае если контрагент не возвратил подписанный договор в установленный срок, ответственный исполнитель обязан выяснить причину и принять меры к скорейшему возвращению договора или документа с разногласиями.
8.9. В случае получения от контрагента проекта договора (приложения) с протоколом разногласий, если содержащиеся в нем условия не являются для Администрации приемлемыми, ответственным исполнителем (либо по его запросу правовым управлением) составляется протокол согласования разногласий, который должен быть согласован в порядке, установленном Положением, или готовится новая редакция проекта договора (приложения).
8.10. Ответственный исполнитель вправе вместо составления протокола согласования разногласий или подготовки нового проекта договора (приложения) обратиться к ответственному руководителю с предложением еще раз рассмотреть вопрос о целесообразности заключения договора (приложения) с учетом полученных от контрагента разногласий по его условиям. В случае принятия отрицательного решения заключение договора (приложения) прекращается, о чем контрагент уведомляется ответственным исполнителем в письменной форме.
8.11. Договор (приложение), полученный с протоколом разногласий или согласием принять подготовленный Администрацией проект договора (приложения) с возражениями, означает, что договор (приложение) сторонами не заключен. В то же время это является новым предложением к установлению договорных отношений.
8.12. Если у контрагента имеются возражения по проекту договора (приложения), то до их урегулирования должностным лицам Администрации строго запрещается совершать действия по выполнению условий проекта договора (приложения) (поставка товаров, предоставление услуг, уплата цены, дача указаний о совершении действий по выполнению условий договора и пр.), иначе договор (приложение) будет считаться заключенным с момента совершения этих действий на условиях, предложенных контрагентом.
В случае совершения действий по выполнению условий договора до его подписания ответственность за возможные отрицательные последствия в результате заключения такого договора несет соответствующее должностное лицо, осуществившее такие действия от имени Администрации.
8.13. Срок направления ответа контрагенту на полученные предложения по условиям договора (приложения) не должен превышать 30 дней с даты получения от него предложений по условиям договора, если конкретный срок направления ответа не указан самим контрагентом в оферте.
9. Порядок регистрации договоров
9.1. Регистрация договоров осуществляется управлением делопроизводства и протокола администрации города Кирова либо уполномоченным отделом соответствующего отраслевого (функционального), территориального органа администрации города Кирова, заключающего договор от своего имени.
9.2. Ответственность за последовательность выполнения операции по регистрации несет лицо, осуществляющее регистрацию в управлении делопроизводства и протокола либо в уполномоченном отделе соответствующего отраслевого (функционального), территориального органа Администрации.
В случае отсутствия в компьютерной базе данных о Ф.И.О. лица, зарегистрировавшего договор, ответственность за порядок регистрации несет начальник управления делопроизводства и протокола либо начальник уполномоченного отдела соответствующего отраслевого (функционального), территориального органа Администрации.
9.3. Регистрация управлением делопроизводства и протокола либо уполномоченным отделом соответствующего отраслевого (функционального), территориального органа осуществляется в следующей последовательности:
9.3.1. Договор поступает в оформленном виде, кроме печати администрации города Кирова либо печати отраслевого (функционального), территориального органа.
В функции управления либо уполномоченного отдела входит проверка наличия подписей руководителя структурного подразделения, подготовившего договор, и руководителей согласующих подразделений, наличия подписи и печати с противоположной стороны, а также наличия предусмотренных договором приложений и протоколов разногласий (согласования разногласий).
9.3.2. Договору присваивается номер, проставляется дата регистрации.
9.3.3. Договор сканируется в компьютерную базу данных.
9.3.4. Данные по договору заносятся в программу работы с договорами, где фиксируются следующие параметры:
номер и дата регистрации договора;
стороны договора;
сумма договора;
обязательства сторон;
сроки исполнения договора;
Ф.И.О. лица, подготовившего договор и несущего ответственность за его исполнение;
Ф.И.О. лица, зарегистрировавшего договор.
9.3.5. На договор ставится печать администрации города либо печать соответствующего отраслевого (функционального), территориального органа администрации города Кирова. Один экземпляр оригинала договора с согласующими подписями заинтересованных служб согласно разделу 5 настоящего Положения подшивается в папку договоров вместе с предусмотренными договором приложениями и (или) протоколами разногласий (согласования разногласий).
Муниципальные контракты подшиваются вместе с приобщенными протоколами по результатам проведения запроса котировок и торгов (конкурсов, аукционов), а также документами, подтверждающими случаи размещения муниципального заказа у единственного источника.
9.4. Договор, подписанный и зарегистрированный в предусмотренном настоящим Положением порядке, принимается в финансовое управление на казначейское исполнение.
9.5. Уполномоченный отдел отраслевого (функционального), территориального органа ежеквартально представляет отчет об исполнении договоров соответственно руководителю отраслевого (функционального), территориального органа администрации города Кирова. Руководитель отраслевого (функционального) органа ежеквартально представляет отчет ответственному заместителю главы администрации города Кирова.
10. Распределение ответственности при заключении и исполнении договоров
10.1. Отраслевой (функциональный), территориальный орган администрации города или его подразделение, осуществляющие подготовку договора, несут ответственность:
за соблюдение порядка заключения договоров, установленного действующим законодательством, муниципальными правовыми актами и настоящим Положением, а также контроль за государственной регистрацией договоров в случаях, предусмотренных действующим законодательством;
за надежность партнера по договору (за исключением случаев заключения договоров по результатам процедур размещения муниципального заказа);
за своевременную подготовку и сбор необходимых виз при согласовании проекта договора;
за включение в договор всех необходимых условий и его соответствие примерной форме;
за подготовку возможных изменений или дополнений к договору;
за исполнение заключенного договора.
10.2. Получатели бюджетных средств несут ответственность за заключение и исполнение договоров (принятие денежных обязательств) в пределах доведенных до них лимитов бюджетных обязательств и сметы доходов и расходов.
10.3. Экономическое управление несет ответственность за соответствие цены договора уровню оптовых и рыночных цен на товары, работы и услуги, существующих на момент заключения договора (за исключением расценок смет на строительно-монтажные, ремонтно-строительные и проектные работы), а также за возможность заключения муниципального контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в соответствии с действующим законодательством.
10.4. Управление муниципального заказа несет ответственность за соответствие условий договора условиям конкурсной (котировочной) документации и конкурсной (котировочной) заявке участника конкурса (котировки, аукциона), с которым заключается муниципальный контракт. При заключении муниципального контракта с единственным поставщиком (исполнителем) - за достоверность информации о соответствующем положении указанного поставщика на соответствующем рынке товаров, работ, услуг.
10.5. Правовое управление несет ответственность за проверку соответствия договора действующему законодательству, четкость правовых формулировок и юридическую возможность его заключения.
10.6. Ответственность за регистрацию и хранение договоров возлагается на управление делопроизводства и протокола и уполномоченный отдел соответствующего органа Администрации.
10.7. Ответственность за сбор информации о выполнении договора и доведение этой информации до главы администрации города, руководителя соответствующего отраслевого (функционального), территориального органа возлагается на уполномоченный отдел соответствующего органа Администрации.
10.8. При заключении договора отраслевым (функциональным) или территориальным органом администрации города Кирова ответственность распределяется следующим образом:
10.8.1. Ответственность за подготовку договора отраслевым (функциональным), территориальным органом несет руководитель подразделения, заинтересованного в его заключении.
10.8.2. Отдел бухгалтерского учета (бухгалтерия) соответствующего территориального, отраслевого (функционального) органа несет ответственность за наличие ассигнований на предусмотренные договором цели и финансирование договора в указанные сроки, а также за экономическую обоснованность договора.
10.8.3. Юридический отдел (юрисконсульт) отраслевого (функционального), территориального органа несет ответственность за соответствие условий проекта договора действующему законодательству и условиям примерных форм договоров согласно приложениям, четкость правовых формулировок и юридическую возможность его заключения.
10.9. Неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего Положения влечет ответственность в соответствии с действующим законодательством.
ГАРАНТ:
См. данную форму в редакторе MS-Word
Приложение N 1
к Положению
о порядке подготовки, заключения
и регистрации договоров (соглашений,
контрактов) в администрации города Кирова,
утвержденному
распоряжением
администрации города Кирова
от 2 августа 2012 г. N 252
СРОЧНО _____________________ /____________________/
(виза, ФИО: главы администрации, первого заместителя главы
администрации, заместителей главы администрации)
Лист визирования
| 1. | Наименование документа | Договор (соглашение) N _____________________ от ______________ на _____________________________ _______________________________________________ |
| 2. | Полномочия контрагента | ПОЛНОМОЧИЯ КОНТРАГЕНТА _________________ в лице _________________________________ на подписание договора мною проверены. Настоящим подтверждаю, что указанные полномочия предусмотрены ________________________. Ограничений полномочий на совершение сделки данного вида, в том числе по сумме сделки, нет |
| 3. | Существенная информация, имеющая значение для анализа договора |
|
| 4. | Основание заключения договора |
Подтверждаю наличие решения ___________________ _____________ (_______________) Подпись Ф.И.О |
| 5. | Наименование бюджета | |
| 6. | Наличие замечаний в виде протокола разногласий |
7. Визовый штамп
|
Подразделение(1) |
Должность(2) |
Ф.И.О.(3) |
Получен (время, дата) |
Возвращен (время, дата) |
Виза(4) |
|
|
Ответственное подразделение |
Исполнитель |
|
|
__.__ __ ___ 20_ __.__ __ ___ 20_ |
__.__ __ ___ 20_ __.__ __ ___ 20_ |
|
|
Руководитель |
|
|
__.__ __ ___ 20_ __.__ __ ___ 20_ |
__.__ __ ___ 20_ __.__ __ ___ 20_ |
|
|
|
Комментарий согласующего подразделения: | ||||||
|
|
|
|
__.__ __ ___ 20_ __.__ __ ___ 20_ |
__.__ __ ___ 20_ __.__ __ ___ 20_ |
|
|
|
Комментарий согласующего подразделения: | ||||||
|
|
|
|
__.__ __ ___ 20_ __.__ __ ___ 20_ |
__.__ __ ___ 20_ __.__ __ ___ 20_ |
|
|
|
Комментарий согласующего подразделения: | ||||||
|
|
|
|
__.__ __ ___ 20_ __.__ __ ___ 20_ |
__.__ __ ___ 20_ __.__ __ ___ 20_ |
|
|
|
Комментарий согласующего подразделения: | ||||||
8. Рекомендация к подписанию(5). Ответственный руководитель ________
/_____________________/ _______________ 20__ г.
|
9. |
Управление делопроизводства и протокола |
|
|
Визовый экземпляр сдан ___ ч. ___ мин. ___ ________ 20__ г. ________________ /_________________/ |
Договор (приложение) сдан ___ ч. ___ мин. ___ ________ 20__ г. __________________ /_______________/ |
|
______________________________
(1) Столбец заполняется ответственным исполнителем. Строки с пустыми
ячейками данного столбца удаляются.
(2) Столбец заполняется каждым уполномоченным лицом самостоятельно.
(3) То же.
(4) Виза проставляется только при отсутствии замечаний. При наличии
замечаний проставляется отметка "замечания" без проставления визы.
(5) Заполняется при наличии неустраненных замечаний визирующих
подразделений.
ГАРАНТ:
См. данную форму в редакторе MS-Word
Приложение N 2
к Положению
о порядке подготовки, заключения
и регистрации договоров (соглашений,
контрактов) в администрации города Кирова,
утвержденному
распоряжением
администрации города Кирова
от 2 августа 2012 г. N 252
Типовая форма
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ N _______
на выполнение строительно-монтажных работ
г. Киров "____" _________ 2012 год
_____________________________________, именуемое в дальнейшем "Заказчик",
в лице _______________________________________, действующего на основании
_________________________, с одной стороны, и __________________________,
именуемое в дальнейшем "Подрядчик", в лице ______________________________
________________________________________________________, действующего на
основании _____________________________________, с другой стороны, вместе
именуемые "Стороны", в соответствии с протоколом подведения итогов
открытого аукциона в электронной форме от __.__._____ N ______ заключили
настоящий контракт о нижеследующем:
1. Предмет контракта
1.1. Подрядчик обязуется выполнить строительно-монтажные работы на
объекте "___________________________________________" в соответствии с
техническим заданием (приложение N 1), сметами (приложение N 2) в части
наименования, объемов и видов работ, проектной документацией (в части, не
противоречащей Федеральному закону от 21 июля 2005 г. N 94-ФЗ "О
размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание
услуг для государственных и муниципальных нужд" и Федеральному закону
от 26 июля 2006 г. N 135-ФЗ "О защите конкуренции") и обеспечить ввод
объекта в эксплуатацию (в части оформления и представления исполнительной
документации), а Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные работы
в соответствии с условиями настоящего контракта.
1.2. Работы, предусмотренные настоящим контрактом, выполняются
Подрядчиком с момента заключения муниципального контракта по __________
в соответствии с графиком выполнения работ согласно приложению N 4.
Допускается досрочное выполнение и оплата работ при наличии
письменного согласия Заказчика.
1.3. Место выполнения работ: по месту нахождения объекта: __________.
1.4. Срок ввода объекта в эксплуатацию: _______________.
1.5. Требования к результатам работ:
- завершение работ по объекту в установленные сроки;
- этап работ считается завершенным после подписания Сторонами актов
выполненных работ за конкретный этап;
- сдать объект в полной строительной готовности с комплектом
исполнительной технической документации, с оформлением акта приемки
законченного строительством объекта.
2. Обязанности и права Сторон
2.1. Обязанности Подрядчика:
2.1.1. Выполнить все строительно-монтажные работы с надлежащим
качеством, в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим контрактом, и
совместно с Заказчиком сдать объект в полной строительной готовности с
комплектом исполнительной технической документации, с оформлением акта
приемки законченного строительством объекта.
2.1.2. Выполнить работы в соответствии с требованиями ГК РФ,
Федерального закона от 23.11.2009 N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о
повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации", СНиП, СанПиН, требованиями
ГОСТов, действующих норм, технического задания (приложение N 1), смет
(приложение N 2) в части наименования, объемов и видов работ, проектной
документации (в части, не противоречащей Федеральному закону от 21 июля
2005 г. N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение
работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд" и
Федеральному закону от 26 июля 2006 г. N 135-ФЗ "О защите конкуренции").
2.1.3. Согласовать точки подключения к существующим сетям и
коммуникациям.
2.1.4. Обеспечить выполнение на территории строительной площадки
мероприятий, предусмотренных требованиями СНиП 12-03-2001 "Безопасность
труда в строительстве" и других правил охраны труда и техники
безопасности, пожарной безопасности, использования земельного участка по
назначению, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли.
Подрядчик несет ответственность за соблюдение правил пожарной
безопасности, условий охраны труда и техники безопасности при выполнении
работ.
2.1.5. Известить Заказчика и авторский надзор проектной организации о
готовности скрытых работ и приемке ответственных конструкций за 48 часов
до начала приемки соответствующих работ. Приступить к выполнению
последующих работ только после приемки Заказчиком скрытых работ и
ответственных конструкций и составления актов освидетельствования скрытых
работ и актов приемки ответственных конструкций. Если закрытие работ
выполнено без подтверждения Заказчика в случае, когда он не был
информирован об этом или информирован с опозданием, Подрядчик обязан по
требованию Заказчика за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ
согласно указанию Заказчика, а затем восстановить за свой счет.
2.1.6. Обеспечить содержание и уборку строительной площадки и
прилегающей территории с соблюдением всех норм технической безопасности,
пожарной и производственной санитарии, а также чистоту выезжающего
транспорта.
2.1.7. Вывезти в недельный срок со дня подписания акта приемки
законченного строительством объекта за пределы строительной площадки
принадлежащие ему или его субподрядчикам строительные машины и
оборудование, транспортные средства, инструменты, приборы и инвентарь, а
также строительный мусор.
2.1.8. Обеспечить устранение недостатков и дефектов, выявленных при
сдаче-приемке работ и в течение гарантийного срока эксплуатации объекта,
за свой счет.
2.1.9. Предоставлять по требованию Заказчика информацию и
документацию, связанную с выполнением контракта.
2.1.10. Представить Заказчику исполнительную документацию к
проведению приемки законченного строительством объекта.
2.1.11. Осуществить организацию и координацию работ по выполнению
технологического присоединения и (или) технологического подключения
объекта к ресурсоснабжающим сетям города Кирова: теплоснабжение,
электроснабжение, водоснабжение и водоотведение.
2.1.12. Осуществить организацию и координацию работ по выполнению
исполнительной съемки земельного участка и инженерных коммуникаций, а
также работ по выполнению технической инвентаризации объекта
(предоставить Заказчику технический и кадастровый паспорта).
2.1.13. Выполнить в полном объеме все свои обязательства,
предусмотренные настоящим контрактом.
2.2. Подрядчик не вправе передавать свои права и обязанности по
настоящему контракту третьим лицам.
2.3. Права Подрядчика:
2.3.1. Вносить предложения и получать консультации Заказчика по
вопросам, касающимся исполнения настоящего контракта.
2.3.2. В пределах цены муниципального контракта после согласования
технических решений с Заказчиком и проектной организацией, создавшей
проектную документацию и осуществляющей авторский надзор, производить
замену видов работ, материалов, оборудования на такой же или более
высокого качества (в части, не противоречащей Федеральному закону
от 21 июля 2005 г. N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных
нужд" и Федеральному закону от 26 июля 2006 г. N 135-ФЗ "О защите
конкуренции").
2.4. Обязанности Заказчика:
2.4.1. До начала работ обеспечить Подрядчику доступ к месту
выполнения работ.
2.4.2. До начала работ передать Подрядчику всю имеющуюся информацию
и документацию для выполнения работ (в том числе проектную документацию).
2.4.3. До начала работ передать Подрядчику копию разрешения на
выполнение строительно-монтажных работ на весь период их выполнения.
2.4.4. Обеспечить ведение авторского надзора за выполнением
строительно-монтажных работ.
2.4.5. Осуществлять контроль за выполнением строительно-монтажных
работ на объекте (объемами, качеством, стоимостью и сроками выполнения
работ) в соответствии с проектной документацией, условиями настоящего
контракта и требованиями нормативных документов в области капитального
строительства.
2.4.6. По письменному сообщению Подрядчика о готовности объекта к
сдаче в эксплуатацию организовать совместно с Подрядчиком приемку
законченного строительством объекта в эксплуатацию.
2.4.7. Передать документацию о приемке объекта в эксплуатацию
правомочному пользователю, обеспечить регистрацию введенного в
эксплуатацию объекта.
2.4.8. Оплатить выполненные работы по цене, в порядке и в сроки,
предусмотренные настоящим контрактом.
2.5. Права Заказчика:
2.5.1. Проверять ход и качество выполнения Подрядчиком задания, не
вмешиваясь в его деятельность; давать Подрядчику указания, в том числе
письменные, по выполнению задания.
2.5.2. Требовать устранения имеющихся недостатков и дефектов в
согласованные с Подрядчиком сроки.
2.5.3. Привлечь для устранения недостатков выполненных работ,
исправления некачественно выполненных Подрядчиком работ другую
организацию с последующей оплатой понесенных расходов за счет Подрядчика.
2.5.4. Получать от Подрядчика документацию и информацию, связанные с
исполнением контракта.
2.5.5. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего контракта
и потребовать возмещения убытков, если Подрядчик не приступает
своевременно к его исполнению или выполняет работу настолько медленно,
что окончание ее к сроку становится явно невозможно.
3. Цена контракта и порядок расчетов
3.1. Цена муниципального контракта составляет _________________ руб.,
в том числе НДС - ______________________.
В цене контракта учтены все расходы на выполнение работ по предмету
контракта, в том числе транспортные, заготовительно-складские расходы,
затраты на приобретение дорожно-строительных материалов, комплектующих,
изделий, конструкций и оборудования и их доставку до места выполнения
работ, расходы на содержание и обустройство строительной площадки,
расходы по охране объекта и строительной площадки, затраты на
используемое оборудование и инструмент, затраты на выполнение
технологического присоединения и (или) технологического подключения
объекта к ресурсоснабжающим сетям города Кирова: теплоснабжение,
электроснабжение, водоснабжение и водоотведение, затраты на выполнение
исполнительной съемки
земельного участка и технической инвентаризации объекта, затраты на
непредвиденные расходы в размере 2%, затраты на уборку, погрузку и вывоз
строительного мусора, затраты на страхование, уплату таможенных пошлин,
налогов, сборов и других обязательных платежей.
Если в процессе исполнения контракта изменяется режим налогообложения
Подрядчика, то переопределяется НДС внутри цены контракта, размер
которого не влечет изменение цены контракта.
3.2. Оплата выполненных работ осуществляется поэтапно в соответствии
с графиком оплаты работ (приложение N 3), но не более стоимости работ,
фактически выполненных Подрядчиком, сданных по актам выполненных работ и
принятых Заказчиком к дате оплаты, по безналичной форме расчета путем
перечисления Заказчиком денежных средств на банковский счет Подрядчика в
течение 30 календарных дней на основании счета и актов выполненных работ
за конкретный этап.
Окончательный расчет - в течение 30 календарных дней после оформления
разрешения на ввод объекта в эксплуатацию на основании счета и акта
приемки законченного строительством объекта.
3.3. Работы, выполненные с изменением или отклонением от проекта, не
оформленные в установленном порядке, оплате не подлежат.
3.4. Заказчик вправе приостановить оформление окончательного расчета
за выполненные работы с Подрядчиком, если Подрядчиком не выполнены
обязательства по настоящему контракту.
4. Порядок сдачи-приемки работ
4.1. Прием результата выполненных работ производится в соответствии
с заданием Заказчика уполномоченными представителями Заказчика и
Подрядчика.
4.2. Заказчик или его уполномоченный представитель в течение
5 рабочих дней осуществляет проверку выполненных строительно-монтажных
работ, рассматривает, оформляет и подписывает представленные документы
или направляет обоснованный отказ.
4.3. При отказе от подписания акта какой-либо из Сторон об этом
делается отметка в акте, основания для отказа излагаются отказавшимся
лицом в акте либо для этого составляется отдельный документ.
4.4. Заказчик обязан приступить к организации приемки объекта не
позднее чем через 7 дней после получения письменного сообщению Подрядчика
о готовности к сдаче законченного строительством объекта при отсутствии
обоснованных замечаний.
5. Порядок выполнения работ
5.1. Подрядчик несет ответственность за сохранность, правильную и
надлежащую разметку объекта по отношению к первичным точкам, линиям и
уровням, правильность положения уровней, размеров. Допущенные ошибки в
производстве этих работ Подрядчик исправляет за свой счет.
5.2. По окончании строительно-монтажных работ Подрядчик передает
Заказчику схемы расположения и каталоги координат и высот геодезических
знаков, устанавливаемых при геодезических разбивочных работах в период
выполнения строительно-монтажных работ и сохраняемых до его окончания.
5.3. Подрядчик ежедневно ведет журнал выполнения работ, в котором
отражаются весь ход выполнения работ, а также все факты и обстоятельства,
связанные с выполнением работ, имеющие значение во взаимоотношениях
Заказчика и Подрядчика.
Заказчик или его уполномоченный представитель проверяет и своей
подписью подтверждает записи в журнале. Заказчик или его уполномоченный
представитель вправе включать в указанный журнал свои комментарии
относительно качества и порядка выполнения работ Подрядчика. Подрядчик в
срок, согласованный с Заказчиком, обязан принять меры к устранению
недостатков, указанных Заказчиком.
5.4. Подрядчик письменно за 3 дня до начала приемки извещает
Заказчика или его уполномоченного представителя о готовности отдельных
ответственных конструкций и скрытых работ.
Готовность подтверждается трехсторонним, с участием проектировщика,
актом промежуточной приемки ответственных конструкций и актом
освидетельствования скрытых работ.
5.5. Подрядчик осуществляет индивидуальное испытание смонтированного
им оборудования и принимает участие в комплексном его опробовании.
5.6. В случае обнаружения Заказчиком или его уполномоченным
представителем недостатков в выполненных работах или некачественно
выполненных работ Сторонами в течение 5 рабочих дней составляется
двусторонний акт с перечнем выявленных недостатков, необходимых доработок
и сроком их устранения. После подписания двустороннего акта Подрядчик
обязан в согласованный Сторонами срок за свой счет и без увеличения
цены контракта, установленной в разделе 3 настоящего контракта,
переделать работы для устранения недостатков выполненных работ и
обеспечения их надлежащего качества.
В случае отказа Подрядчика подписать двусторонний акт или уклонения
от его подписания акт составляется в отсутствие Подрядчика. При этом
Заказчик вправе для устранения недостатков выполненных работ,
исправления некачественно выполненных Подрядчиком работ привлечь другую
организацию с последующей оплатой понесенных расходов за счет Подрядчика.
5.7. Заказчик назначает своего представителя на период выполнения
строительно-монтажных работ, который от его имени совместно с Подрядчиком
осуществляет приемку выполненных работ, технический надзор и контроль за
выполнением работ по настоящему контракту и их качеством, а также
производит проверку соответствия используемых Подрядчиком строительных
материалов, комплектующих, конструкций, изделий и устанавливаемого
оборудования условиям контракта.
Уполномоченный представитель Заказчика имеет право беспрепятственно
присутствовать при проведении всех видов работ при соблюдении правил
техники безопасности в любое время суток в течение всего периода
выполнения строительно-монтажных работ. Подрядчик обеспечивает
представителя Заказчика помещением для работы.
5.8. Временные присоединения коммуникаций на период выполнения работ
на строительной площадке и вновь построенных коммуникаций в точках
подключения осуществляет Подрядчик в соответствии с техническими
условиями.
6. Качество работ
6.1. Качество выполненной Подрядчиком работы должно соответствовать
ГК РФ, Федеральному закону от 23.11.2009 N 261-ФЗ "Об энергосбережении и
о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации", СНиП, СанПиН,
требованиям ГОСТов, действующим нормам, техническому заданию
(приложение N 1), сметам (приложение N 2) в части наименования, объемов
и видов работ, проектной документации (в части, не противоречащей
Федеральному закону от 21 июля 2005 г. N 94-ФЗ "О размещении заказов
на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных
и муниципальных нужд" и Федеральному закону от 26 июля 2006 г. N 135-ФЗ
"О защите конкуренции").
6.2. При выполнении строительно-монтажных работ на объекте по
настоящему контракту Подрядчик обеспечивает (применение) строительными
материалами, комплектующими, конструкциями, изделиями и устанавливаемым
оборудованием надлежащего качества.
Качество поставляемых строительных материалов, комплектующих,
конструкций, изделий и устанавливаемого оборудования (далее - товар)
должно соответствовать ГОСТам, техническим условиям и другим нормативным
документам, установленным законодательством РФ (в том числе Федеральному
закону от 23.11.2009 N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении
энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации").
Используемые при выполнении строительно-монтажных работ строительные
материалы, комплектующие, конструкции, изделия и устанавливаемое
оборудование должны быть новыми, ранее не используемыми, разрешенными для
применения (использования) на территории Российской Федерации, иметь все
документы, установленные законодательством, в том числе удостоверяющие их
происхождение, безопасность и качество.
Остаточный срок годности на момент использования строительных
материалов, комплектующих, конструкций, изделий и устанавливаемого
оборудования при выполнении строительно-монтажных работ должен составлять
не менее 50% срока годности, установленного производителем.
6.3. Подрядчик устанавливает на выполненный объем работ 5 (пять) лет
гарантии с даты подписания Сторонами акта приемки законченного
строительством объекта.
6.4. Подрядчик несет ответственность за дефекты (недостатки),
обнаруженные в пределах гарантийного срока, если не докажет, что они
произошли вследствие неправильной эксплуатации объекта или неправильности
инструкций по его эксплуатации, разработанных самим Заказчиком или
привлеченными им третьими лицами, ненадлежащего ремонта объекта,
произведенного самим Заказчиком или привлеченными им третьими лицами.
6.5. При обнаружении в течение гарантийного срока, указанного
в пункте 6.3 настоящего контракта, недостатков Заказчик должен заявить
Подрядчику в разумный срок об их обнаружении.
В течение 5 дней после получения уведомления об обнаруженных
недостатках объекта Подрядчиком Стороны составляют акт, в котором
фиксируются обнаруженные недостатки.
6.6. Течение гарантийного срока прерывается на все время, на
протяжении которого объект не мог эксплуатироваться вследствие
недостатков, за которые отвечает Подрядчик.
6.7. Дефекты, выявленные в процессе работы и после их завершения в
период гарантийного срока, Подрядчик обязан устранить в срок, указанный в
акте, в котором фиксируются данные недостатки. При этом Заказчик вправе
потребовать от Подрядчика по своему выбору безвозмездного устранения
указанных в акте недостатков и дефектов в разумный срок или соразмерного
уменьшения цены контракта.
В случае получения письменного отказа Подрядчика от устранения
недостатков и дефектов или в случае, если в течение 10 дней со дня
подписания акта от Подрядчика не получено письменного отказа от
устранения дефектов и недостатков, либо уклонения Подрядчика от
устранения соответствующих дефектов и недостатков Заказчик вправе
привлечь для устранения дефектов и недостатков другую организацию с
возмещением своих расходов за счет Подрядчика.
7. Ответственность Сторон
7.1. Сторона, нарушившая условия настоящего контракта, несет
ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств
по контракту в соответствии с действующим законодательством РФ.
7.2. За ущерб, причиненный третьему лицу в процессе выполнения
работ, отвечает Подрядчик, если не докажет, что ущерб был причинен
вследствие обстоятельств, за которые отвечает Заказчик.
7.3. Подрядчик при нарушении своих обязательств, предусмотренных
контрактом, несет ответственность в форме платежей Заказчику:
- за нарушение сроков выполнения обязательств по настоящему
контракту, в том числе за задержку более чем на 20 дней срока начала
выполнения работ, за нарушение промежуточных и (или) окончательного
сроков выполнения работ, за срыв срока ввода объекта в эксплуатацию, за
нарушение сроков устранения замечаний, указанных в пункте 6.7
настоящего контракта, - пени в размере 0,1% от цены контракта за каждый
день просрочки.
Подрядчик освобождается от уплаты пеней, если докажет, что просрочка
исполнения обязательства по настоящему контракту произошла вследствие
непреодолимой силы или по вине Заказчика.
Заказчик вправе не предъявлять требования и не начислять пени за
нарушение промежуточных сроков выполнения работ согласно графику
выполнения работ (приложение N 4) в случае выполнения Подрядчиком всего
объема работ к окончательному сроку, установленному п. 1.2 настоящего
контракта.
7.4. Подрядчик несет ответственность за надлежащее качество
применяемых строительных материалов, комплектующих, конструкций, изделий
и устанавливаемого оборудования, а также за качество выполненной работы
в пределах гарантийного срока.
7.5. Риск случайной гибели или случайного повреждения результата
выполненной работы до ее приемки Заказчиком несет Подрядчик.
7.6. Стороны освобождаются от ответственности за полное или
частичное неисполнение обязательств по настоящему контракту, если оно
явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы.
Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие
действия непреодолимой силы, должна в 10-дневный срок с момента
возникновения указанных обстоятельств письменно известить другую Сторону
о препятствии и его влиянии на исполнение обязательств по контракту.
7.7. В случае выявления факта предоставления Подрядчиком в
обеспечение исполнения контракта подложных (поддельных) или содержащих
недостоверные сведения документов (банковские гарантии, бухгалтерские
балансы, учредительные документы юридического лица - поручителя,
договоры поручительства и др.) Подрядчик уплачивает Заказчику штраф
в размере обеспечения исполнения контракта, предусмотренного
документацией об аукционе.
Данное обстоятельство признается нарушением существенных условий
контракта и является основанием для расторжения контракта по требованию
Заказчика.
8. Срок действия контракта
Настоящий контракт вступает в силу с момента подписания и действует
до полного исполнения Сторонами своих обязательств по контракту.
9. Прочие условия
9.1. Все споры и разногласия по исполнению настоящего контракта или
в связи с ним разрешаются Сторонами путем переговоров, а при
недостижении согласия - в Арбитражном суде Кировской области.
9.2. В вопросах, не урегулированных настоящим контрактом, Стороны
руководствуются действующим законодательством РФ.
9.3. Настоящий контракт может быть изменен или расторгнут по
соглашению Сторон или по решению суда в соответствии с действующим
законодательством и настоящим контрактом.
9.4. Расторжение настоящего контракта допускается по основаниям,
предусмотренным гражданским законодательством, в установленном порядке:
- по соглашению Сторон;
- по решению суда;
- путем одностороннего отказа Заказчика от исполнения настоящего
контракта.
В случае одностороннего отказа от исполнения настоящего контракта
Заказчик направляет Подрядчику уведомление. Такое уведомление должно быть
составлено в письменной форме, содержать причину отказа, а также подлежит
согласованию с администрацией города Кирова в лице правового управления
администрации города Кирова.
Односторонний отказ Заказчика от исполнения настоящего контракта
влечет его расторжение в силу части 3 статьи 450 Гражданского кодекса
Российской Федерации.
9.5. При расторжении контракта по любым основаниям Заказчик обязан:
- принять работы, фактически выполненные Подрядчиком с надлежащим
качеством на момент расторжения настоящего контракта;
- в течение трех рабочих дней после получения от Подрядчика актов
приемки-сдачи выполненных работ подписать их или дать мотивированный
отказ;
- в течение 30 дней с момента оформления актов выполненных работ и
затрат и справки о стоимости выполненных работ и затрат оплатить
фактически выполненные Подрядчиком работы.
9.6. Любые изменения и дополнения к контракту действительны лишь при
условии, что они совершены в электронной форме и подписаны
электронно-цифровыми подписями уполномоченных представителей Сторон или
совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями
Сторон.
9.7. При изменении адресов, банковских реквизитов, а также в случае
реорганизации или ликвидации Стороны обязаны уведомить другу друга о
предстоящих изменениях, а после их осуществления в 5-дневный срок
представить другой Стороне надлежаще оформленные документы,
подтверждающие факт изменений.
12. Реквизиты и подписи Сторон
ГАРАНТ:
См. данную форму в редакторе MS-Word
Приложение N 3
к Положению
о порядке подготовки, заключения
и регистрации договоров (соглашений,
контрактов) в администрации города Кирова,
утвержденному
распоряжением
администрации города Кирова
от 2 августа 2012 г. N 252
Типовая форма
ДОГОВОР N ______
оказания услуг(1)
г. Киров "____" ______________ 20_ г.
________________________________________________________________________,
именуемое в дальнейшем "Заказчик", в лице ______________________________,
действующего(ей) на основании _______________________, с одной стороны, и
________________________________________________________________________,
именуемое в дальнейшем "Исполнитель", в лице ___________________________,
действующего(ей) на основании _________________________, с другой стороны
(далее - "Стороны"), в соответствии с ___________________________________
____________________________________________, заключили настоящий договор
о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Согласно настоящему договору Исполнитель обязуется оказать
услуги по организации и проведению ______________________________________
_________________________________________________________________________
________ (далее - "мероприятие") согласно муниципальной целевой программе
"Организация работы с молодежью в МО "Город Киров" на ___________ годы",
а Заказчик обязуется оплатить эти услуги.
1.2. Место проведения мероприятия: _________________________________.
1.3. Дата и время проведения мероприятия: __________________________.
1.4. Услуги считаются оказанными после подписания акта приема-сдачи
услуг Заказчиком или его уполномоченным представителем.
2. Стоимость услуг и порядок расчетов
2.1. Стоимость оказания услуг по организации и проведению мероприятия
составляет __________________ (_________________________________________)
рублей согласно утвержденной смете (приложение N 1), которая является
неотъемлемой частью настоящего договора.
2.2. Стоимость услуг Исполнителя по настоящему договору является
фиксированной и не может быть изменена Исполнителем в одностороннем
порядке. Изменение цены настоящего Договора возможно только по соглашению
Сторон.
2.3. Услуги оплачиваются Заказчиком путем перечисления денежных
средств на расчетный счет Исполнителя.
2.4. Заказчик выплачивает Исполнителю предварительную оплату __% от
стоимости услуг(2).
Окончательный расчет между Сторонами осуществляется на основании акта
об оказании услуг, подписанного обеими Сторонами, в течение ____ дней с
момента подписания акта.
2.5. В цене договора учтены все расходы на оказание услуг по предмету
договора, в т.ч. транспортные расходы, затраты на приобретение костюмов,
реквизита, используемого оборудования, расходы на приобретение сувениров
и иных товаров для оформления площадок, услуги прочих сторонних
организаций, задействованных в проведении мероприятий, затраты на
страхование, заработную плату работников, задействованных в
мероприятиях, уплату налогов, сборов и других обязательных платежей.
3. Обязанности и права Сторон
3.1. Исполнитель обязуется:
3.1.1. Оказать услуги по организации и проведению мероприятия,
указанного в п. 1.1 настоящего договора, согласно утвержденной программе
и (или) сценарному плану мероприятия в срок, предусмотренный в п. 1.3
настоящего договора.
3.1.2. Во время оказания услуг обеспечить работу гардероба, дежурных
и иного обслуживающего персонала(3).
3.1.3. По требованию Заказчика устранять все недостатки, возникающие
в ходе организации и проведения мероприятия.
3.1.4. Предоставить отчет об организации и проведении мероприятия в
течение 3 календарных дней после его проведения.
3.1.5. Немедленно в письменном виде ставить Заказчика в известность
обо всех обстоятельствах, препятствующих выполнению услуг по настоящему
договору.
3.2. Заказчик обязуется:
3.2.1. Оплачивать услуги в соответствии с условиями настоящего
договора и утвержденной сметой.
3.2.2. Консультировать Исполнителя по вопросам, связанным с
проведением мероприятия.
3.3. Заказчик вправе:
3.3.1. Осуществлять контроль за организацией и проведением
мероприятия.
3.3.2. Отказаться от исполнения договора, письменно уведомив об этом
Исполнителя не менее чем за ______ дней до проведения мероприятия.
4. Порядок приемки услуг
4.1. По окончании проведения мероприятия Стороны оформляют акт об
оказании услуг, который вместе со счетом (счетом-фактурой) является
основанием для проведения взаимных расчетов.
4.2. Если Заказчик отказывается от подписания акта об оказании услуг,
он в течение ____ дней с момента его получения обязан направить в адрес
Исполнителя мотивированный отказ от подписания акта.
5. Ответственность Сторон
5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее
исполнение возложенных на них обязательств в соответствии с действующим
законодательством РФ.
5.2. В случае невыполнения Исполнителем запланированного мероприятия
в установленные в п. 1.3 договора сроки Заказчик вправе отказаться от
договора в одностороннем порядке, предварительно уведомив об этом
Исполнителя, а также потребовать уплаты штрафа в размере цены договора.
5.3. В случае выявления факта предоставления поставщиком
(Исполнителем, подрядчиком) в обеспечение исполнения договора подложных
(поддельных) или содержащих недостоверные сведения документов (банковские
гарантии, бухгалтерские балансы, учредительные документы юридического
лица - поручителя, договоры поручительства и др.), поставщик
(Исполнитель, подрядчик) уплачивает Заказчику штраф в размере
обеспечения исполнения договора, предусмотренного конкурсной
документацией (документацией об аукционе).
Данное обязательство признается нарушением существенных условий
договора и является основанием для расторжения договора по требованию
Заказчика.
5.4. Стороны освобождаются от ответственности за невыполнение или
частичное невыполнение обязательств по договору при возникновении
обстоятельств непреодолимой силы.
Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие
действия непреодолимой силы, должна в __________-дневный срок с момента
возникновения указанных обстоятельств письменно известить другую Сторону
о препятствии и его влиянии на исполнение обязательств по настоящему
договору.
6. Прочие условия
6.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и
действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по договору.
6.2. Все споры и разногласия по исполнению настоящего договора или в
связи с ним разрешаются Сторонами путем переговоров, а при недостижении
согласия - в судебном порядке. В вопросах, не урегулированных настоящим
договором, Стороны руководствуются действующим законодательством РФ.
6.3. Настоящий договор может быть изменен или расторгнут по
соглашению Сторон или по решению суда в соответствии с действующим
законодательством.
Все изменения и дополнения к настоящему договору считаются
действительными, если они оформлены письменным соглашением Сторон.
6.4. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих
одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
6.5. При изменении адресов, банковских реквизитов, а также в случае
реорганизации или ликвидации Стороны обязаны письменно уведомить другу
друга о предстоящих изменениях, а после их осуществления в 10-дневный
срок представить другой Стороне надлежаще оформленные документы,
подтверждающие факт изменений.
6.6. Юридические адреса, реквизиты и подписи Сторон.
Заказчик Исполнитель
_________________________ _________________________
__________________________
(1) Настоящая форма применяется при оказании услуг по проведению
спортивных, культурных и иных городских мероприятий, мероприятий по
реализации молодежных проектов и программ, стоимость которых не превышает
установленного ЦБ РФ предельного размера расчетов наличными деньгами в РФ
между юридическими лицами по одной сделке. Настоящая форма может быть
использована муниципальными учреждениями.
(2) Услуги по проведению спортивных и физкультурно-оздоровительных
мероприятий могут быть оплачены предварительно в соответствии с
постановлением администрации города Кирова N 456-П от 08.02.2012.
(3) Указанный пункт применяется по согласованию Сторон при
необходимости обеспечить во время проведения мероприятия работу
гардероба, службы охраны или другого персонала и может быть дополнен
Сторонами или исключен из текста договора.
ГАРАНТ:
См. данную форму в редакторе MS-Word
Приложение N 4
к Положению
о порядке подготовки, заключения
и регистрации договоров (соглашений,
контрактов) в администрации города Кирова,
утвержденному
распоряжением
администрации города Кирова
от 2 августа 2012 г. N 252
Типовая форма
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ N ________(i)
г. Киров от "____" _______________ г.
________________________________________________________________________,
именуемое в дальнейшем "Банк", в лице __________________, действующего на
основании ___________________________________________, с одной стороны, и
администрация города Кирова, действующая от имени муниципального
образования "Город Киров", именуемая в дальнейшем "Заемщик", в лице главы
администрации города Кирова __________________, действующего на основании
_______________________________________________________, в соответствии с
________________________________________________________________________,
с другой стороны, вместе именуемые "Стороны", заключили настоящий
контракт о нижеследующем:
ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Кредитная линия - это форма кредитных отношений Банка и Заемщика,
предусматривающая предоставление кредитов несколькими суммами в течение
срока предоставления кредитов в счет кредитной линии в пределах
установленного лимита выдачи по кредитной линии.
Кредит - сумма, единовременно предоставляемая Заемщику на основании
его заявки в счет установленного лимита выдачи по кредитной линии.
Заявка - письменное заявление Заемщика с просьбой о предоставлении
очередного кредита в пределах неиспользованного лимита выдачи по
кредитной линии, в котором указываются: дата подачи заявки, сумма
кредита, размер процентной ставки за пользование кредитом, дата возврата
кредита (с учетом срока окончательного погашения кредитной линии).
Заявка, подписанная уполномоченными лицами Заемщика и Банка с
приложением печатей, является неотъемлемой частью настоящего Договора.
Лимит выдачи - общая максимальная сумма всех кредитов,
предоставляемых в счет кредитной линии в течение срока, установленного
настоящим контрактом (независимо от их частичного погашения).
Срок действия кредитной линии - период времени, в течение которого
Заемщик пользуется кредитной линией и который ограничивается сроком
окончательного погашения кредитной линии.
Срок предоставления кредитов в счет кредитной линии - период времени,
в течение которого Заемщик может воспользоваться правом на получение
кредита в счет неиспользованного лимита выдачи по кредитной линии.
Погашение кредитной линии - возврат кредитов, полученных в счет
кредитной линии.
1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА
1.1. В соответствии с настоящим Контрактом Банк открывает Заемщику
кредитную линию и обязуется предоставлять Заемщику кредиты в соответствии
с Программой внутренних муниципальных заимствований, утвержденной
решением Кировской городской Думы от "_____" __________ _____г. N _____
"О бюджете муниципального образования "Город Киров" на _____ год".
Цель предоставления кредитов: ___________________________________________
________________________________________________________________________.
Кредиты предоставляются Банком на основании Заявок, подписанных со
стороны Банка и Заемщика, в пределах установленного настоящим Контрактом
лимита выдачи и на условиях, изложенных в настоящем Контракте и заявках,
после предоставления следующих документов:
- заявки на открытие кредитной линии;
- решения Кировской городской Думы о привлечении кредитных средств
(с указанием существенных условий Контракта);
- ____________________________________________________________;
- ____________________________________________________________;
- ____________________________________________________________.
Процентная ставка за пользование кредитами, предоставляемыми в счет
кредитной линии, устанавливается в размере _____% (______________________
(указать
___________________________ процентов годовых.
размер процентов прописью)
1.2. Заявка должна содержать следующие условия: дату подачи заявки,
сумму кредита, дату возврата кредита, которая в любом случае не должна
превышать срока окончательного погашения кредитной линии.
Заявка подписывается со стороны Заемщика и Банка уполномоченными
лицами с приложением печатей и является неотъемлемой частью настоящего
Контракта.
1.3. Сроки предоставления кредитов в счет кредитной линии
устанавливаются согласно приложению N 1:
1.4. Сроки погашения кредитной линии устанавливаются согласно
приложению N 2.
Окончательный срок погашения кредитной линии до "___" __________ ____
года включительно.
1.5. Лимит выдачи устанавливается в сумме ___________________________
(_______________________________________________________________) рублей.
(указать сумму прописью)
1.6. Заемщик обязуется использовать предоставляемые в счет кредитной
линии кредиты исключительно в соответствии с целевым назначением и
возвращать кредиты, полученные в счет кредитной линии, в сроки,
установленные в заявках и приложении N 2, а также уплачивать проценты за
пользование кредитными средствами.
2. УСЛОВИЯ КРЕДИТОВАНИЯ
2.1. Банк предоставляет Заемщику кредиты в счет открытой кредитной
линии на условиях возвратности, срочности, платности, обеспеченности,
целевого использования на основании заявки (по форме приложения N 3 к
настоящему Контракту), оформляемой Банком и Заемщиком на предоставление
каждого кредита.
2.2. После подписания настоящего Контракта кредит в счет кредитной
линии предоставляется путем перечисления суммы кредита со счета по учету
кредита в Банке на текущий счет _______________________________________ с
одновременным отражением задолженности Заемщика перед Банком на счете
(счетах) по учету кредита, открытом(ых) Банком в соответствии с
фактическим сроком, на который предоставляется каждый кредит,
определенным в заявке на предоставление кредита.
Банк в течение 2 (двух) рабочих дней с даты предоставления Заемщику
каждого кредита в счет кредитной линии сообщает Заемщику (уведомлением по
факсу или вручением оригинала уведомления по форме приложения N 4 к
настоящему Контракту) номер(а) счета(ов) по учету кредита, на
котором(ых) Банк отражает сумму задолженности по каждому кредиту,
предоставленному в счет открытой кредитной линии.
Банк предоставляет кредиты в счет кредитной линии начиная с
" " __________ _______ г. в течение срока предоставления кредитов в счет
кредитной линии, установленного в п. 1.3 настоящего Контракта, в пределах
установленного лимита выдачи (п. 1.5).
Изменение срока предоставления кредитов в счет кредитной линии
оформляется дополнительным соглашением, которое будет являться
неотъемлемой частью настоящего Контракта.
2.3. Банк предоставляет кредит в счет кредитной линии в течение 3
рабочих дней со дня подачи Заемщиком заявки (в двух экземплярах),
оформленной в соответствии с требованиями п. 1.2 настоящего Контракта.
После оформления заявки в соответствии с п. 1.2 настоящего Контракта
Банк присваивает заявке порядковый номер, и оформленная заявка становится
неотъемлемой частью настоящего Контракта.
2.4. Выдача кредита Заемщику производится в пределах неиспользованного
лимита выдачи и в сроки, указанные в п. 2.3 настоящего Контракта. Под
неиспользованным лимитом выдачи понимается разница между размером лимита
выдачи (п. 1.5) и суммой всех ранее предоставленных кредитов в счет
кредитной линии.
2.5. В случае нарушения Заемщиком целевого использования кредитной
линии, указанного в п. 1.1 настоящего Контракта, Банк вправе отказаться
от дальнейшего кредитования Заемщика.
2.6. Объем основного долга по кредиту включается в объем
муниципального долга муниципального образования "Город Киров". Информация
об обязательствах по погашению кредита подлежит внесению в муниципальную
долговую книгу муниципального образования "Город Киров".
3. ПОРЯДОК НАЧИСЛЕНИЯ, УПЛАТЫ ПРОЦЕНТОВ И ВОЗВРАТА КРЕДИТА
3.1. Начисление процентов за пользование кредитной линией
производится Банком со дня, следующего за днем предоставления первого
кредита в счет кредитной линии, по день погашения кредитной линии
включительно. Расчет процентов за пользование каждым кредитом,
предоставленным в счет кредитной линии, производится по ставке,
установленной в п. 1.1 настоящего Контракта, на ежедневные остатки
задолженности по основному долгу на начало операционного дня.
3.2. Банк ежемесячно в срок до _______________ числа каждого месяца в
письменной форме уведомляет Заемщика о сумме процентов, подлежащих уплате
за расчетный период. Неполучение Заемщиком от Банка уведомления о сумме
начисленных процентов не является основанием для неуплаты Заемщиком
причитающихся Банку процентов.
Расчетный период для начисления процентов устанавливается с _______
числа предыдущего месяца по _____ число текущего месяца. При этом за базу
берется действительное число календарных дней в месяце и в году.
Сроки уплаты процентов устанавливаются с _________ числа по последний
рабочий день (включительно) каждого месяца. Окончательный расчет по
уплате процентов производится в течение 3 (трех) рабочих дней после
полного погашения кредитной линии.
3.3. По соглашению Сторон порядок начисления и уплаты процентов может
быть иным. В этом случае Заемщик и Банк должны заключить Дополнительное
соглашение к настоящему Контракту.
3.4. В случае нарушения Заемщиком сроков погашения кредитной линии
Банк имеет право направить Заемщику письменное извещение (приложение N 2)
с требованием досрочного возврата суммы кредитов, выданных в счет
кредитной линии.
3.5. Каждый кредит считается погашенным своевременно, если денежные
средства в соответствующей сумме зачислены на счета по учету кредита,
открытые Банком в соответствии с п. 2.2 настоящего Контракта, не позднее
срока погашения кредита, определенного в заявке на предоставление
кредита.
Кредитная линия в целом считается погашенной своевременно, если
денежные средства в соответствующих суммах зачислены на счета по учету
кредита, открытые Банком в соответствии с п. 2.2 настоящего Договора, в
сроки, определенные в заявках на получение кредитов, и которые в любом
случае не превышают срока окончательного погашения кредитной линии,
указанного в п. 1.4 настоящего Контракта.
3.6. При недостаточности денежных средств для исполнения Заемщиком в
полном объеме обязательств по настоящему Контракту устанавливается
следующая очередность погашения задолженности:
- проценты, начисленные за пользование кредитами по ставкам,
установленным в заявках по каждому кредиту, и в порядке, изложенном в
п. 3.2 настоящего Контракта;
- основной долг по кредитам (сначала - по просроченной задолженности,
затем - по текущей задолженности).
По письменному соглашению Сторон может быть установлена иная
очередность платежей.
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. Банк обязуется:
4.1.1. Открыть Заемщику кредитную линию в пределах лимита выдачи в
срок и на условиях, указанных в настоящем Контракте.
4.1.2. Письменно уведомить Заемщика о том, что заявка не принимается
Банком к исполнению, направив ему уведомление по факсу или вручив
оригинал уведомления до 12 часов в день подачи заявки, в случае
если заявка представлена Заемщиком в Банк до 10 часов утра.
4.1.3. Предоставлять Заемщику кредиты в счет кредитной линии в
течение срока, установленного п. 1.3 настоящего Контракта, на
основании заявок Заемщика на предоставление кредита в счет
неиспользованного лимита выдачи по кредитной линии, оформленных
в соответствии с требованиями п. п. 1.2 и 2.3 настоящего Контракта.
4.1.4. Сообщать Заемщику в течение 2 (двух) рабочих дней с даты
предоставления каждого кредита уведомлением по факсу или вручением
оригинала уведомления номер(а) счета(ов) по учету кредита, на котором(ых)
Банк отражает сумму задолженности по каждому кредиту, предоставленному в
счет кредитной линии.
4.1.5. Не требовать от Заемщика досрочного возврата кредитов,
предоставленных в счет открытой кредитной линии, при надлежащем
исполнении Заемщиком обязательств по настоящему Контракту, за
исключение случаев, предусмотренных п. 3.4 настоящего контракта.
4.2. Банк имеет право:
4.2.1. Начислять и получать от Заемщика проценты за пользование
кредитами, предоставленными в счет кредитной линии, указанные в п. 1.1
настоящего Контракта, в размерах, в порядке и сроки, предусмотренные в
настоящем Контракте.
4.2.2. Прекратить кредитование путем отказа в приемке к исполнению
заявки Заемщика в случаях, предусмотренных в п. 2.5, п. 3.4 настоящего
Контракта, а также требовать досрочного возврата кредитов в случае,
предусмотренном в п. 3.4 настоящего Контракта, направив письменное
извещение Заемщику с требованием досрочного возврата кредитов, выданных в
счет кредитной линии.
4.3. Заемщик обязуется:
4.3.1. Использовать кредитную линию исключительно по целевому
назначению согласно п. 1.1 настоящего Контракта.
4.3.2. Вернуть кредиты, полученные в счет кредитной линии, в сроки,
установленные в заявках на предоставление кредитов, являющихся
неотъемлемой частью настоящего Контракта, но в любом случае
не позднее срока окончательного погашения кредитной линии.
4.3.3. Уплатить проценты за пользование кредитами, предоставленными в
счет кредитной линии, по ставке, указанной в п. 1.1 настоящего Контракта,
начисленные Банком в порядке и сроки, установленные п. 3.2 настоящего
контракта.
4.3.4. В согласованные с Банком сроки после направления Банком
письменного извещения Заемщику в соответствии с п. 3.4 настоящего
контракта вернуть кредиты, полученные в счет кредитной линии,
уплатить проценты, начисленные за пользование кредитной линией,
либо направить Банку мотивированный отказ от выполнения предъявленного
Банком требования.
4.3.5. Своевременно предоставлять Банку, в т.ч. и по требованию
Банка:
- ежемесячный отчет об исполнении бюджета в срок до _____ числа
месяца, следующего за отчетным;
- ежеквартальный отчет об исполнении бюджета в срок до _____ числа
месяца, следующего за последним месяцем квартала;
- справки о суммах займов, привлеченных в течение срока пользования
кредитом, в течение _________ рабочих дней с момента получения требования
Банка;
- справки, подтверждающие соблюдение требований статей 111, 112
Бюджетного кодекса РФ, в течение _____ рабочих дней с момента получения
требования Банка.
4.3.6. В случае досрочной уплаты процентов за пользование кредитной
линией предоставить Банку уведомление с указанием периода, за который
осуществляется досрочная уплата процентов.
При отсутствии письменных указаний Заемщика о периоде, за который
досрочно уплачены проценты, Банк относит сумму досрочно уплаченных
процентов на расчетный период, следующий за последним оплаченным
расчетным периодом.
4.3.7. Обеспечить внесение записи о предоставленном кредите в
муниципальную долговую книгу муниципального образования "Город Киров" и в
течение ___________ рабочих дней предоставить Банку заверенную выписку из
муниципальной долговой книги, подтверждающую внесение соответствующей
записи.
4.3.8. Выйти с предложением о включении в решение Кировской городской
Думы "О бюджете муниципального образования "Город Киров" на _____ год" в
составе расходов - расходов на уплату процентных платежей по
муниципальному долгу, в составе источников финансирования дефицита
бюджета - погашения основной суммы долга по кредиту.
4.3.9. Выйти с предложением о включении в Программу заимствований в
решении Кировской городской Думы "О бюджете муниципального образования
"Город Киров" на _____ год" привлечения кредита в сумме _________________
(________________________________________________________________) рублей
(указать сумму прописью)
в счет кредитной линии по настоящему Контракту.
4.4. Заемщик имеет право:
4.4.1. Воспользоваться правом на получение кредитов в счет открытой
кредитной линии в течение срока, установленного п. 1.3 настоящего
Контракта.
4.4.2. Досрочного возврата кредитов, полученных в счет кредитной
линии, досрочной уплаты процентов за пользование кредитной линией.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего
Контракта Стороны несут ответственность в соответствии с действующим
законодательством и настоящим Контрактом.
5.2. В случае нарушения Банком сроков открытия кредитной линии,
сроков предоставления кредитов в счет кредитной линии (п. 1.3,
п. 2.3 Контракта) при условии предоставления Заемщиком документов,
предусмотренных п. 1.1 настоящего Контракта, Банк уплачивает Заемщику
неустойку в размере ставки рефинансирования Центрального банка РФ,
действующей на момент возникновения просрочки исполнения обязательства,
от суммы непредоставленного кредита за каждый день просрочки исполнения
обязательства.
5.3. В случае выявления факта предоставления поставщиком
(исполнителем, подрядчиком) в обеспечение исполнения Контракта подложных
(поддельных) или содержащих недостоверные сведения документов (банковские
гарантии, бухгалтерские балансы, учредительные документы юридического
лица - поручителя, договоры поручительства и др.) поставщик (исполнитель,
подрядчик) уплачивает заказчику штраф в размере обеспечения исполнения
Контракта, предусмотренного конкурсной документацией (документацией
об аукционе).
Данное обязательство признается нарушением существенных условий
Контракта и является основанием для расторжения Контракта (Договора) по
требованию заказчика.
5.4. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или
частичное неисполнение обязательств по Контракту в случае наступления
обстоятельств непреодолимой силы. Сторона, которая не исполнила своего
обязательства вследствие действия непреодолимой силы, должна в
трехдневный срок с момента возникновения указанных обстоятельств
письменно известить другую Сторону о препятствии и его влиянии на
исполнение обязательств с приложением подтверждающих документов.
6. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ КОНТРАКТА И РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ
6.1. Настоящий Контракт вступает в силу с момента его подписания и
действует до исполнения Сторонами всех обязательств по настоящему
Контракту.
6.2. Внесение изменений и дополнений в настоящий Контракт оформляется
дополнительными соглашениями, которые будут являться неотъемлемой частью
настоящего Контракта.
6.3. Расторжение настоящего Контракта допускается по соглашению
Сторон или по решению суда по основаниям, предусмотренным
гражданским законодательством.
6.4. При изменении реквизитов Сторон (наименование, адрес,
обслуживающий банк и т.п.), а также в случае реорганизации или ликвидации
Стороны обязаны в письменной форме уведомить друг друга о предстоящих
изменениях, а после их осуществления в трехдневный срок предоставить
надлежаще оформленные документы, а также другие документы, подтверждающие
факт изменений.
6.5. Все документы, направление которых Заемщику по настоящему
Контракту предусмотрено посредством факсимильной связи, Банк направляет
по факсу, номер которого указан в разделе 7 настоящего Контракта.
6.6. Правоотношения, не урегулированные настоящим Контрактом,
разрешаются в соответствии с действующим законодательством.
6.7. Споры по настоящему Контракту рассматриваются Арбитражным судом
Кировской области.
6.8. Настоящий Контракт заключен в _____________ экземплярах, имеющих
равную юридическую силу.
К настоящему Контракту прилагаются:
1. Приложение N 1 - график предоставления кредитов в счет кредитной
линии.
2. Приложение N 2 - график погашения кредитной линии.
3. Приложение N 3 - форма заявки на предоставление кредита в счет
кредитной линии.
4. Приложение N 4 - форма уведомления об отражении задолженности по
кредиту, предоставленному в счет кредитной линии, на счете(ах) по учету
кредита.
7. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН:
"БАНК" "ЗАЕМЩИК"
______________________________
(i) Настоящий Контракт заключается по результатам проведения торгов в
соответствии с действующими нормами ФЗ "О размещении заказов на поставку
товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и
муниципальных нужд" от 21.07.2005 N 94-ФЗ.
Существенные условия должны соответствовать конкурсной документации
Заемщика.
ГАРАНТ:
См. данную форму в редакторе MS-Word
Приложение N 5
к Положению
о порядке подготовки, заключения
и регистрации договоров (соглашений,
контрактов) в администрации города Кирова,
утвержденному
распоряжением
администрации города Кирова
от 2 августа 2012 г. N 252
Типовая форма
(единая - применяется в том числе при
заключении контракта с единственным
поставщиком)
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ N __________
на поставку товаров(1)
г. Киров "_____" _____________________ 20__ г.
________________________________________________________________________,
именуемый в дальнейшем "Покупатель", в лице _____________________________
________________________________________________________________________,
действующего на основании _____________________________, с одной стороны,
и ______________________________________________________________________,
именуемый в дальнейшем "Поставщик", в лице _____________________________,
действующего на основании ____________________________, с другой стороны,
в соответствии с ________________________________________________________
_____________________________________________________________________(2)
заключили настоящий Контракт о нижеследующем:
1. Предмет Контракта
1.1. В соответствии с настоящим Контрактом Поставщик обязуется
поставить, а Покупатель принять и оплатить следующую продукцию (товар)
(ОКДП _______):
|
N |
Наименование |
Единица измерения |
Количество |
Цена |
Общая сумма |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2. Условия поставки
2.1. Поставщик обязуется поставить Покупателю товар в срок до
" " ___________ 20___ г.
2.2. Место поставки продукции: _____________________________________.
Получатель:_________________________________________________________.
2.3. Поставщик доставляет товар Покупателю за свой счет.
2.4. Упаковка товара должна обеспечивать его сохранность при
транспортировке и хранении.
3. Цена Контракта и порядок расчетов
3.1. Цена настоящего Контракта составляет __________________________,
в том числе НДС _____% ____________________ ____________________________.
3.2. Расчет за поставленный товар производится в порядке предоплаты в
размере 30% от суммы контракта, указанной в пункте 1.1 настоящего
Контракта, путем перечисления денежных средств на расчетный счет
Поставщика. Окончательный расчет за полученный товар осуществляется в
течение _____ календарных дней с момента поставки товара. Датой поставки
товара считается дата подписания товарной накладной(3).
3.3. Стоимость тары, упаковки и маркировки входит в стоимость товара
по настоящему Контракту.
4. Обязанности и права сторон
4.1. Поставщик обязуется:
4.1.1. Поставить товар в соответствии с условиями настоящего
Контракта. Поставляемый товар должен соответствовать требованиям
стандартов на данный вид товара и должен быть надлежащим образом
маркирован. Качество и комплектность поставляемых товаров должны
соответствовать ГОСТу, техническим требованиям и подтверждаться
сертификатом качества.
4.1.2. Поставщик гарантирует соответствие поставляемого товара
техническим условиям при его использовании и хранении и несет все расходы
по замене или ремонту дефектного товара, выявленного Покупателем в
течение гарантийного срока - ____________ месяцев с момента поставки.
4.1.3. Предоставлять по требованию Покупателя документы и информацию,
связанную с исполнением Контракта.
4.2. Поставщик имеет право по согласованию с Покупателем досрочно
отгрузить товар.
4.3. Покупатель обязуется:
4.3.1. Принять поставленный товар.
4.3.2. Оплатить товар в соответствии с условиями настоящего
Контракта.
4.4. Покупатель вправе:
4.4.1. В случае нарушения Поставщиком сроков поставки, установленных
в п. 2.1 настоящего Контракта, расторгнуть Контракт в одностороннем
порядке, предварительно уведомив об этом Поставщика.
4.4.2. Отказаться от принятия товаров, поставка которых просрочена,
предварительно уведомив Поставщика.
4.4.3. Требовать от Поставщика предоставления документов и
информации,
связанных с выполнением настоящего Контракта.
5. Порядок приемки товара
5.1. Прием-передача поставляемого товара оформляется накладной,
которая подписывается уполномоченными представителями Покупателя и
Поставщика.
5.2. Право собственности, риск случайной гибели или случайного
повреждения товара переходит к Покупателю в момент передачи ему товара
Поставщиком.
5.3. Поставщик обязан одновременно с передачей товара предоставить
Покупателю следующие документы на товар:
- счет-фактуру в 1 экз.;
- накладную в 1 экз.;
- документы, предусмотренные действующим законодательством,
подтверждающие качество и безопасность товара.
5.4. Приемка товара по количеству и качеству (внешний вид)
осуществляется в момент передачи товара Покупателю.
5.5. В случае выявления несоответствия поставляемого товара условиям
настоящего Контракта Покупатель (получатель) в письменной форме
уведомляет об этом Поставщика в течение 3 (трех) рабочих дней
с момента приемки товара, а по скрытым недостаткам - в течение
гарантийного срока.
5.6. Покупатель в одностороннем порядке составляет акт о выявленных
недостатках и направляет его Поставщику. Поставщик обязан в течение _____
дней с момента получения указанного акта рассмотреть его и устранить
выявленные недостатки за свой счет либо произвести замену товара на товар
надлежащего качества, ассортимента.
6. Ответственность сторон
6.1. Ответственность сторон за неисполнение или ненадлежащее
исполнение условий настоящего Контракта определяется в соответствии с
законодательством Российской Федерации и настоящим Контрактом.
6.2. В случае нарушения Поставщиком сроков поставки продукции
Поставщик уплачивает Покупателю пени в размере 0,1% от суммы контракта за
каждый день просрочки.
6.3. Ни одна из сторон не несет ответственности перед другой стороной
за невыполнение обязательств в случае возникновения обстоятельств
непреодолимой силы.
Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие действия
непреодолимой силы, должна в ____-дневный срок с момента возникновения
указанных обстоятельств письменно известить другую сторону о препятствии
и его влиянии на исполнение обязательств по Контракту и направить
подтверждающие документы.
6.4. В случае выявления факта предоставления Поставщиком
(исполнителем, подрядчиком) в обеспечение исполнения Контракта подложных
(поддельных) или содержащих недостоверные сведения документов (банковские
гарантии, бухгалтерские балансы, учредительные документы юридического
лица - поручителя, договоры поручительства и др.) Поставщик (исполнитель,
подрядчик) уплачивает Покупателю штраф в размере обеспечения исполнения
Контракта, предусмотренного конкурсной документацией (документацией об
аукционе).
Данное обязательство признается нарушением существенных условий
Контракта и является основанием для расторжения Контракта (Договора) по
требованию Покупателя.
7. Прочие условия
7.1. Настоящий Контракт вступает в силу с момента подписания обеими
сторонами и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств.
7.2. Во всем, что не предусмотрено настоящим Контрактом, стороны
руководствуются действующим законодательством.
7.3. Все споры или разногласия, возникающие между сторонами по
настоящему Контракту или в связи с ним, разрешаются путем переговоров
между ними. В случае невозможности разрешения разногласий путем
переговоров они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Кировской
области.
7.4. Любые изменения и дополнения к настоящему Контракту имеют силу
только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны
обеими сторонами.
7.5. Расторжение настоящего Контракта возможно по соглашению сторон,
по решению суда либо в одностороннем порядке по основаниям,
предусмотренным гражданским законодательством и настоящим Договором.
7.6. При изменении адресов, реквизитов сторон (наименование, адрес,
обслуживающий банк и т.п.), а также в случае реорганизации или ликвидации
стороны обязаны письменно уведомить друг друга об этом в _____-дневный
срок после их осуществления.
7.7. Настоящий Контракт составлен в двух экземплярах, имеющих
одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.
7.8. Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи сторон.
Покупатель Поставщик
М.П. М.П.
_______________/__________________ _________________/_________________
______________________________
(1) Настоящая форма может применяться при заключении муниципальными
заказчиками контрактов на поставку товаров (определенного объема товаров)
для нужд МО "Город Киров" на сумму, превышающую установленный ЦБ РФ
предельный размер расчетов наличными деньгами в РФ между юридическими
лицами по одной сделке либо не превышающую таковой (п. 14 ч. 2 ст. 55 ФЗ
от 21.07.2005 N 94-ФЗ).
Если заключению Контракта предшествовало объявление конкурса или
запрос котировок, Контракт заключается на условиях, предусмотренных в
поданной Поставщиком конкурсной (котировочной) заявке, а также в
конкурсной документации (в извещении о проведении запроса котировок).
(2) В преамбуле Контракта указывается ссылка на правовое основание
его заключения: решение конкурсной или котировочной комиссии,
соответствующая статья ФЗ "О размещении заказов на поставку товаров,
выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных
нужд" от 21.07.2005 N 94-ФЗ, распоряжение главы администрации города
о муниципальном заказе на очередной финансовый год.
(3) Стороны могут предусмотреть и иной порядок расчетов по
муниципальному контракту исходя из условий, предусмотренных в конкурсной
документации и конкурсной (котировочной) заявке подрядчика, а также
условий исполнения местного бюджета на соответствующий финансовый год.
ГАРАНТ:
См. данную форму в редакторе MS-Word
Приложение N 6
к Положению
о порядке подготовки, заключения
и регистрации договоров (соглашений,
контрактов) в администрации города Кирова,
утвержденному
распоряжением
администрации города Кирова
от 2 августа 2012 г. N 252
Типовая форма
ДОГОВОР N ________
на установку и эксплуатацию рекламной конструкции
на недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной
собственности, а также на земельных участках,
государственная собственность на которые не разграничена
и распоряжение которыми осуществляется органами местного
самоуправления муниципального образования "Город Киров"
г. Киров "___" ___________ 201_ г.
Администрация города Кирова, действующая от имени муниципального
образования "Город Киров", в лице директора муниципального казенного
учреждения "Городская реклама" ______________________, действующей(го) на
основании постановления главы администрации города Кирова от 05.09.2007
N 2396-П, доверенности от _____________________________ и Устава (далее -
"Администрация"), с одной стороны, и _________________, именуемое(ый, ая)
далее "Рекламораспространитель", в лице ________________________________,
действующего(ей) на основании ________________________, с другой стороны,
руководствуясь Федеральным законом от 13.03.2006 N 38-ФЗ "О рекламе",
заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. По настоящему договору Администрация предоставляет, а
Рекламораспространитель получает право на установку и эксплуатацию
рекламной конструкции:
- тип ______________________________________________________________,
- местонахождение ______________________________________, - в порядке
и на условиях, определяемых документацией об аукционе, в полном
соответствии с паспортом рекламного места, являющимся неотъемлемой частью
настоящего договора (приложение N 1).
1.2. Настоящий договор заключен по результатам открытого аукциона по
заключению договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций
(протокол о результатах аукциона N ___ от "___" ________201_ г.).
1.3. В соответствии с требованиями ФЗ от 13.03.2006 N 38-ФЗ "О
рекламе" настоящий договор выступает в качестве согласия собственника
недвижимого имущества на присоединение к его имуществу рекламной
конструкции на условиях, указанных в документации об аукционе. Основанием
для установки рекламной конструкции настоящий договор не является.
Основанием для установки рекламной конструкции является разрешение,
выдаваемое Администрацией при выполнении Рекламораспространителем всех
условий, указанных в документации об аукционе.
1.4. Срок действия договора: с _________________ по _______________.
2. Права и обязанности Администрации
2.1. Администрация вправе:
2.1.1. Отказать в выдаче разрешения на установку рекламной
конструкции по следующим основаниям:
несоответствие проекта рекламной конструкции, представленного
Рекламораспространителем, и ее территориального размещения требованиям
технического регламента;
несоответствие установки рекламной конструкции в заявленном месте
согласованной топографической съемке территории;
нарушение требований нормативных актов по безопасности движения
транспорта;
нарушение внешнего архитектурного облика сложившейся застройки
муниципального образования;
нарушение требований законодательства Российской Федерации об
объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов
Российской Федерации, их охране и использовании;
нарушение требований, установленных частями 5.1 - 5.7 и 9.1 статьи 19
Федерального закона от 13.03.2006 N 38-ФЗ "О рекламе".
2.1.2. В течение всего срока действия договора проверять техническое
состояние и внешний вид установленной рекламной конструкции. В случае
обнаружения несоответствия рекламной конструкции паспорту рекламного
места, техническим требованиям, определенным для конструкций данного
типа, и иных нарушений применять к нарушителю меры, предусмотренные
законодательством и настоящим договором.
2.1.3. Досрочно расторгнуть договор в одностороннем порядке по
основаниям, предусмотренным настоящим договором и действующим
законодательством.
2.1.4. Производить перерасчет платы по договору в соответствии с
условиями настоящего договора.
2.1.5. Выносить обязательные для исполнения Рекламораспространителем
предписания об устранении нарушений действующего законодательства и
добиваться устранения выявленных нарушений.
2.1.6. В случае невыполнения Рекламораспространителем обязанностей по
демонтажу рекламной конструкции или по удалению рекламной информации в
установленный срок осуществить демонтаж рекламной конструкции или удалить
рекламную информацию за свой счет с отнесением понесенных расходов на
Рекламораспространителя.
2.2. Обязанности Администрации:
2.2.1. Предоставлять Рекламораспространителю право на установку и
эксплуатацию рекламной конструкции по адресу и в месте, указанным
в п. 1.1 договора. Право, предоставленное Рекламораспространителю по
настоящему договору, не может быть предоставлено Администрацией другим
лицам в течение срока действия настоящего договора.
2.2.2. Выдать Рекламораспространителю разрешение на установку
рекламной конструкции при соблюдении им всех условий установки рекламной
конструкции, указанных в документации об аукционе, после предоставления
проектной документации на рекламную конструкцию и заключения о ее
соответствии требованиям СНиП и технического регламента.
2.2.3. Проводить приемку установленной рекламной конструкции в
эксплуатацию.
2.2.4. По истечении трех дней с момента расторжения договора по любым
основаниям проверять факт удаления рекламной информации с рекламной
конструкции, а по истечении одного месяца факт демонтажа рекламной
конструкции, а также принимать от Рекламораспространителя выполнение
работ по приведению рекламного места в первоначальное состояние.
2.2.5. Письменно уведомлять Рекламораспространителя об изменении
условий оплаты по договору не позднее чем за 10 дней до срока внесения
очередного платежа.
2.2.6. Аннулировать разрешение на установку и эксплуатацию рекламной
конструкции в случае нарушения Рекламораспространителем условий
п.п. 3.2.2 и 3.2.13 договора.
3. Права и обязанности Рекламораспространителя
3.1. Права Рекламораспространителя:
3.1.1. Осуществлять предоставленное ему право размещения рекламной
конструкции в течение срока, указанного в настоящем договоре, в
соответствии с паспортом рекламного места и с соблюдением правовых актов
Российской Федерации, Кировской области и муниципального образования
"Город Киров".
3.1.2. Размещать на рекламной конструкции рекламную и социальную
информацию в соответствии с условиями документации об аукционе.
3.1.3. Досрочно расторгать договор по основаниям и в порядке,
предусмотренным настоящим договором и действующим законодательством.
3.2. Обязанности Рекламораспространителя:
3.2.1. Разработать проект рекламной конструкции и установить
рекламную конструкцию в строгом соответствии с проектом и условиями
установки рекламной конструкции, указанными в документации об аукционе.
3.2.2. Установить рекламную конструкцию в течение года со дня выдачи
разрешения на установку.
3.2.3. Обеспечить соответствие технического состояния и внешнего вида
рекламной конструкции установленным нормам. В случае выявления
Администрацией нарушений о соответствии технического состояния и внешнего
вида рекламной конструкции незамедлительно устранить выявленные
нарушения.
3.2.4. За свой счет производить текущий ремонт и обновление рекламной
конструкции.
3.2.5. Разместить на рекламной конструкции маркировку с указанием
наименования владельца, контактного телефона и номера разрешения на
установку. Маркировка должна быть размещена под информационным полем. Не
допускать эксплуатацию рекламной конструкции без маркировки.
3.2.6. В недельный срок после установки рекламной конструкции
восстановить благоустройство прилегающей территории.
3.2.7. Использовать рекламную конструкцию исключительно для
размещения рекламы, социальной рекламы. Не допускать эксплуатацию
рекламной конструкции без размещенного на ней изображения.
3.2.8. Своевременно и полностью производить оплату за пользование
рекламным местом, установленную договором.
3.2.9. Содержать рекламную конструкцию и прилегающую территорию на
расстоянии двух метров по периметру (для отдельно стоящих средств
наружной рекламы) в надлежащем техническом, эстетическом и санитарном
состоянии.
3.2.10. Своевременно, но не реже одного раза в месяц проводить полный
технический осмотр рекламной конструкции и немедленно устранять
недостатки в случае их обнаружения.
3.2.11. Выполнять в установленные сроки требования Администрации,
связанные с устранением нарушений, возникших при установке, эксплуатации
и демонтаже рекламной конструкции.
3.2.12. При размещении наружной рекламы соблюдать требования и
ограничения, установленные действующим законодательством, нормативными
актами Кировской области и муниципального образования "Город Киров".
3.2.13. Не вносить изменений во внешний вид и технические
характеристики рекламной конструкции.
3.2.14. В течение трех календарных дней письменно уведомлять
Администрацию обо всех фактах возникновения у третьих лиц прав в
отношении рекламной конструкции (сдача рекламной конструкции в аренду,
внесение рекламной конструкции в качестве вклада по договору простого
товарищества, заключение договора доверительного управления и др.).
3.2.15. В случае расторжения договора по любым основаниям, в том
числе в случае аннулирования разрешения или признания его
недействительным, в течение трех дней удалить рекламную информацию,
в течение месяца осуществить демонтаж рекламной конструкции и привести
занимаемое рекламное место в первоначальное состояние за свой счет.
3.2.16. Сообщить Администрации в письменной форме не позднее чем за
тридцать дней о предстоящем прекращении эксплуатации рекламной
конструкции в связи с досрочным расторжением договора.
3.3. В случае реорганизации, переименования, изменения адреса
(почтового или юридического), а также банковских реквизитов стороны
обязуются уведомить друг друга об указанных изменениях в десятидневный
срок путем направления уведомления по адресу Рекламораспространителя,
указанному в договоре либо в уведомлении об изменении адреса.
4. Платежи и расчеты по договору
4.1. Рекламораспространитель вносит плату по договору на установку и
эксплуатацию рекламной конструкции на следующих условиях:
4.1.1. Размер годовой платы по договору составляет ______ (________)
руб. и определен по результатам открытого аукциона (протокол о
результатах аукциона N ____ от _______________).
4.1.2. Плата вносится ежемесячно, не позднее 10 числа оплачиваемого
месяца, в размере 1/12 части годовой суммы. В платежном документе
указывается N договора, период, за который производится оплата, и сумма
платежа.
Рекламораспространитель считается выполнившим свою обязанность по
внесению платы в момент поступления денежных средств на расчетный счет
Управления Федерального казначейства Министерства финансов Российской
Федерации по Кировской области.
4.2. Размер годовой платы подлежит ежегодной индексации на процент
инфляции, учитывающий изменение потребительских цен на товары (работы,
услуги) в Российской Федерации.
4.3. При изменении условий оплаты (процента инфляции) перерасчет
платы производится Администрацией в одностороннем порядке без
перезаключения договора или подписания дополнительного соглашения к
договору. Дата перерасчета - 1 января расчетного года.
Об изменении размера оплаты по договору Администрация уведомляет
Рекламораспространителя путем направления уведомления по адресу
Рекламораспространителя, указанному в договоре либо уведомлении об
изменении адреса.
5. Ответственность сторон
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по
настоящему договору стороны несут ответственность, предусмотренную
действующим законодательством и настоящим договором. Возмещение убытков и
уплата неустоек в случае ненадлежащего исполнения обязательств не
освобождает стороны от выполнения обязательств в натуре, за исключением
случаев расторжения договора в одностороннем порядке в соответствии с
условиями настоящего договора.
5.2. За несвоевременное внесение платы по настоящему договору
Рекламораспространитель уплачивает пени в размере, равном 0,1% от
неуплаченной (не вовремя уплаченной) суммы за каждый день просрочки.
В том случае, если Рекламораспространитель более двух раз подряд по
истечении установленного договором срока платежа не вносит плату по
договору, Администрация вправе досрочно расторгнуть договор в
одностороннем порядке.
5.3. За нарушение п.п. 3.2.5, 3.2.9, 3.2.10, 3.2.11 Администрация
вправе взыскать с Рекламораспространителя штраф в размере одной месячной
платы по настоящему договору.
5.4. За нарушение п.п. 3.2.6, 3.2.13 Администрация вправе взыскать с
Рекламораспространителя штраф в размере двух месячных плат по настоящему
договору.
5.5. За нарушение условий п.п. 3.2.2, 3.2.7 и в случаях,
установленных действующим законодательством, Администрация аннулирует
разрешение на установку рекламной конструкции.
5.6. При неисполнении или ненадлежащем исполнении
Рекламораспространителем условий, предусмотренных п.3.2.8 договора,
договор может быть расторгнут в одностороннем порядке по инициативе
Администрации во внесудебном порядке. Сумма оплаты по договору,
уплаченная Рекламораспространителем, в том числе и авансом, при досрочном
расторжении настоящего договора возврату не подлежит.
5.7. За нарушение п. 3.2.15 Администрация вправе взыскать с
Рекламораспространителя штраф в размере одной годовой платы по настоящему
договору.
6. Изменение, расторжение и прекращение действия договора
6.1. Договор может быть изменен или расторгнут по взаимному согласию
сторон, а также в случаях, указанных ниже и позволяющих сторонам сделать
это в одностороннем порядке, без обращения в суд.
Дополнения и изменения рассматриваются сторонами в 10-дневный срок и
оформляются дополнительными соглашениями. В случае согласования такого
изменения оно вступает в силу с первого числа следующего месяца, за
исключением изменений договора согласно п. 2.1.4.
6.2. Рекламораспространитель вправе расторгнуть договор в
одностороннем порядке по окончании оплаченного периода, уведомив об этом
Администрацию в письменной форме за 30 дней до срока расторжения. В таком
случае договор считается расторгнутым по истечении 30-дневного срока с
момента получения Администрацией письменного уведомления.
6.3. Администрация вправе расторгнуть договор в одностороннем порядке
в случаях:
6.3.1. Установки рекламной конструкции, не соответствующей
утвержденному проекту, а также условиям установки, указанным в
документации об аукционе и приложении к настоящему договору.
6.3.2. Использования рекламной конструкции не для размещения рекламы,
социальной рекламы.
6.3.3. Возникновения задолженности по внесению платежей по договору
за два и более месяца.
6.3.4. Невыполнения законных предписаний Администрации по устранению
нарушений законодательства о рекламе и условий настоящего договора в
установленные сроки.
6.3.5. Ликвидации Рекламораспространителя, являющегося юридическим
лицом, или смерти Рекламораспространителя - физического лица.
6.3.6. Невозможности установления местонахождения
Рекламораспространителя и нарушении Рекламораспространителем п. 3.2.16.
Невозможностью установления места нахождения Рекламораспространителя
считается возврат 2-х и более раз уведомлений по последнему известному
адресу, указанному в договоре либо в уведомлении об изменении места
нахождения Рекламораспространителя.
6.3.7. Прекращения права муниципальной собственности на объект
недвижимого имущества, на котором расположена рекламная конструкция.
6.3.8. Аннулирования разрешения или признания его судом
недействительным.
6.3.9. Отзыва согласования паспорта рекламного места (листа
согласований) согласующей организацией.
6.4. Договор считается расторгнутым начиная с даты, указанной в
уведомлении о расторжении договора. Рекламораспространитель считается
уведомленным надлежащим образом, если уведомление направлено по
последнему известному адресу (месту нахождения, месту жительства)
Рекламораспространителя.
6.5. Досрочное прекращение или расторжение договора влечет за собой
аннулирование разрешения.
7. Демонтаж рекламной конструкции
7.1. В случае окончания срока действия договора, его расторжения по
любым основаниям, в том числе в случае аннулирования разрешения или
признания его недействительным, Рекламораспространитель в течение трех
дней удаляет рекламную информацию с рекламной конструкции, в течение
месяца - осуществляет демонтаж рекламной конструкции и приводит
занимаемое рекламное место в первоначальное состояние за свой счет.
7.2. В случае неисполнения требований п. 7.1 в установленный срок
Администрация имеет право осуществить демонтаж рекламной конструкции без
обращения в суд.
В этом случае Рекламораспространитель возмещает Администрации расходы,
понесенные в связи с демонтажом, хранением или в необходимых случаях
уничтожением рекламной конструкции.
8. Порядок разрешения споров
8.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторонами,
разрешаются путем переговоров.
8.2. При невозможности достижения согласия спор передается на
рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.
9. Дополнительные условия
9.1. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, по одному для
каждой стороны.
9.2. Неотъемлемой частью договора является паспорт рекламного места
(приложение N 1) с планом-схемой размещения рекламной конструкции
(приложения NN 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 к договору), оригинал которого
хранится в МКУ "Городская реклама", а заверенная копия передается
Рекламораспространителю.
10. Юридические адреса сторон
Администрация Рекламораспространитель
________________/_________________ _______________ /___________________/
ГАРАНТ:
См. данную форму в редакторе MS-Word
Приложение N 1
к договору
на установку и эксплуатацию
рекламной конструкции на объектах
муниципальной собственности
ПАСПОРТ
РЕКЛАМНОГО МЕСТА
|
Наименование |
Данные о рекламораспространителе и рекламной конструкции |
|
Рекламораспространитель |
|
|
Руководитель |
|
|
Местонахождение рекламораспространителя |
|
|
ИНН |
|
|
КПП |
|
|
ОГРН |
|
|
Адрес рекламного места |
|
|
Тип рекламной конструкции |
|
|
Число сторон |
|
|
Размер рекламного поля |
|
|
Техническая характеристика |
|
|
Наличие подсветки |
|
|
Наличие проекта рекламной конструкции и проекта электроустановки |
|
|
Наличие заключения о соответствии проекта рекламной конструкции и электроустановки требованиям технического регламента, СНиП и ПУЭ |
|
|
Наличие согласований с уполномоченными органами и организациями |
|
Приложение:
1. Лист согласований.
2. Топографическая съемка территории, на которой предполагается
установить рекламную конструкцию, в масштабе 1:500 с указанием места ее
размещения и всех ранее размещенных поблизости рекламных конструкций
(для конструкций, размещаемых на земельных участках).
3. Фотомонтаж планируемой к размещению рекламной конструкции
применительно к земельному участку либо к зданию, сооружению
(2 - 3 панорамных снимка с прилегающей территорией).
ГАРАНТ:
См. данную форму в редакторе MS-Word
Приложение N 2
к договору
на установку и эксплуатацию
рекламной конструкции на объектах
муниципальной собственности
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ
1. Тип рекламной конструкции - еврощит размером 3 метра (ширина) x 6
метров (длина).
2. Размеры еврощита:
2.1. Размеры информационного поля - 3 x 6 метров.
2.2. Размер каркаса информационного поля - не более 3,4 x 6,4 метра.
3. Размеры для рабочих поверхностей на основе призматрона:
3.1. Размер информационного поля - 3,2 x 6 метров.
3.2. Размер каркаса информационного поля - не более 3,6 x 6,4 метра.
4. Несущий элемент - опорная стойка:
4.1. Выполнена из прямоугольной трубы размером 180 x 270 мм, 160 x
240 мм, 200 x 300 мм или круглой профильной трубы диаметром от 219 мм до
325 мм.
4.2. Высота опорной стойки - от 4,5 метра до 6,0 метра.
4.3. Цвет - серый.
4.4. Устанавливается под прямым углом к нижней кромке каркаса
информационного поля.
5. Подсвет рекламной конструкции:
Рекламная конструкция должна иметь внешний или внутренний подсвет.
5.1. Внешний подсвет выполняется двумя либо четырьмя точечными
светильниками, закрепленными на верхнем торце каркаса информационного
поля.
Рекомендуется использование светильников серого цвета.
6. Маркировка рекламной конструкции:
6.1. Размещается под информационным полем в виде информационных
табличек.
6.2. Рекомендуемые размеры информационных табличек: длина от 500 мм
до 600 мм; ширина от 150 мм до 200 мм.
6.3. Содержание информационных табличек: наименование владельца,
контактный телефон и номер разрешения на установку.
6.4. Эксплуатация рекламной конструкции без маркировки не допускается.
Администрация Рекламораспространитель
_________________/_______________ _______________ /_________________/
ГАРАНТ:
См. данную форму в редакторе MS-Word
Приложение N 3
к договору
на установку и эксплуатацию
рекламной конструкции на объектах
муниципальной собственности
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ
1. Тип рекламной конструкции - суперсайт размером 5 метров (ширина) x
5 метров (длина) или 5 метров (ширина) х 15 метров (длина).
2. Размеры:
2.1. Размеры информационного поля - 5 x 12 метров, 5 x 15 метров.
2.2. Размер каркаса информационного поля - не более 6,1 x 15,2 метра.
3. Несущий элемент - опорная стойка:
3.1. Выполнена из круглой профильной трубы размером 1,3 метра.
3.2. Высота опорной стойки от 12 метров до 20 метров.
3.3. Цвет - серый.
3.4. Устанавливается под прямым углом к нижней кромке каркаса
информационного поля.
4. Подсвет рекламной конструкции:
Рекламная конструкция должна иметь внешний или внутренний подсвет.
4.1. Внешний подсвет выполняется точечными светильниками в количестве
шести штук, закрепленными на верхнем либо нижнем торце каркаса
информационного поля.
5. Маркировка рекламной конструкции:
5.1. Размещается под информационным полем в виде информационных
табличек.
5.2. Рекомендуемые размеры информационных табличек: длина от 2000 мм
до 2500 мм; ширина от 700 мм до 800 мм.
5.3. Содержание информационных табличек: наименование владельца,
контактный телефон и номер разрешения на установку.
5.4. Эксплуатация рекламной конструкции без маркировки не допускается.
Администрация Рекламораспространитель
_________________/_______________ _______________ /_________________/
ГАРАНТ:
См. данную форму в редакторе MS-Word
Приложение N 4
к договору
на установку и эксплуатацию
рекламной конструкции на объектах
муниципальной собственности
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ
1. Тип рекламной конструкции - суперборд размером 4 метра (ширина) x
8 метров (длина) или 4 метра (ширина) x 12 метров (длина).
2. Размеры:
2.1. Размеры информационного поля - 4 x 8 метров или 4 x 12 метров.
2.2. Размер каркаса информационного поля - не более 4,5 x 12,2 метра.
3. Несущий элемент - опорная стойка:
3.1. Выполнена из круглой профильной трубы диаметром от 760 мм
до 1220 мм.
3.2. Высота опорной стойки от 11 метров до 15 метров.
3.3. Цвет - серый.
3.4. Устанавливается под прямым углом к нижней кромке каркаса
информационного поля.
4. Подсвет рекламной конструкции:
Рекламная конструкция должна иметь внешний или внутренний подсвет.
4.1. Внешний подсвет выполняется точечными светильниками в количестве
шести штук, закрепленными на верхнем либо нижнем торце каркаса
информационного поля.
5. Маркировка рекламной конструкции:
5.1. Размещается под информационным полем в виде информационных
табличек.
5.2. Рекомендуемые размеры информационных табличек: длина от 2000 мм
до 2500 мм; ширина от 700 мм до 800 мм.
5.3. Содержание информационных табличек: наименование владельца,
контактный телефон и номер разрешения на установку.
5.4. Эксплуатация рекламной конструкции без маркировки
не допускается.
Администрация Рекламораспространитель
_________________/_______________ _______________ /_________________/
ГАРАНТ:
См. данную форму в редакторе MS-Word
Приложение N 5
к договору
на установку и эксплуатацию
рекламной конструкции на объектах
муниципальной собственности
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ
1. Тип рекламной конструкции - ситиборд размером 2,7 метра (ширина) x
3,7 метра (длина).
2. Размеры ситиборда:
2.1. Размеры информационного поля - 2,7 x 3,7 метра.
2.2. Размер каркаса информационного поля - не более 3,4 x 4,4 метра.
3. Облицовка информационного поля:
3.1. По периметру информационного поля может быть смонтирована
пластиковая или металлическая облицовка.
3.2. Рекомендуемые варианты цвета облицовки: металлик темно-серого
цвета или металлик бронзового цвета.
4. Несущий элемент - опорная стойка:
4.1. Выполнена из профильной трубы диаметром от 180 мм до 360 мм.
4.2. Высота опорной стойки от 2,5 метра до 4 метров.
4.3. В случае размещения рекламной конструкции на тротуаре высота
опорной стойки должна составлять не менее 3,5 метра.
4.4. Устанавливается под прямым углом к нижней кромке каркаса
информационного поля.
5. Использование информационного поля типа "щитовая поверхность" без
стекла не допускается.
6. Варианты возможного дизайна:
6.1. Дизайн конструкции может быть разработан по индивидуальному
проекту с обязательным сохранением размеров информационного поля 2,7 x
3,7 метра.
7. Подсвет рекламной конструкции:
7.1. Рекламная конструкция должна иметь внутренний подсвет.
7.2. Подводка электрического кабеля осуществляется подземным
способом.
8. Маркировка рекламной конструкции:
8.1. Размещается под информационным полем в виде информационных
табличек.
8.2. Рекомендуемые размеры информационных табличек: длина от 400 мм
до 500 мм; ширина от 120 мм до 150 мм.
8.3. Содержание информационных табличек: наименование владельца,
контактный телефон и номер разрешения на установку.
8.4. Эксплуатация рекламной конструкции без маркировки
не допускается.
Администрация Рекламораспространитель
_________________/_______________ _______________ /_________________/
ГАРАНТ:
См. данную форму в редакторе MS-Word
Приложение N 6
к договору
на установку и эксплуатацию
рекламной конструкции на объектах
муниципальной собственности
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ
1. Тип рекламной конструкции - пилон размером 1,2 метра (ширина) x
1,8 метра (высота).
2. Размеры информационного поля - 1,2 x 1,8 метра.
3. Несущий элемент - опорная стойка:
3.1. Высота стойки от 600 мм до 1200 мм.
4. Облицовка:
4.1. Облицовка конструкции может быть выполнена из различных
безопасных материалов (металл, пластик, каленое стекло и др.).
4.2. Цвет облицовки и опорной стойки: металлик темно-серого цвета или
металлик бронзового цвета.
5. Варианты возможного дизайна:
5.1. Дизайн конструкции может быть разработан по индивидуальному
проекту с обязательным сохранением размеров информационного поля 1,2 x
1,8 метра.
6. Подсвет рекламной конструкции:
6.1. Рекламная конструкция должна иметь внутренний подсвет.
6.2. Подводка электрического кабеля осуществляется подземным
способом.
7. Маркировка рекламной конструкции:
7.1. Размещается на торце информационного поля пилона в виде
информационной таблички.
7.2. Рекомендуемые размеры информационной таблички: длина - 250 мм и
ширина - 120 мм.
7.3. Содержание информационной таблички: наименование владельца,
контактный телефон и номер разрешения на установку.
7.4. Эксплуатация рекламной конструкции без маркировки
не допускается.
Администрация Рекламораспространитель
_________________/_______________ ________________/_________________/
ГАРАНТ:
См. данную форму в редакторе MS-Word
Приложение N 7
к договору
на установку и эксплуатацию
рекламной конструкции на объектах
муниципальной собственности
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ
1. Тип рекламной конструкции - пилларс.
1.1. Размеры информационного поля - 1,4 x 3,0 метра.
2. Возможные типы информационных полей:
2.1. Щитовая поверхность.
2.2. Проекционная поверхность.
3. Несущий элемент - стальной каркас:
3.1. Створки выполнены из алюминиевого профиля, вандалоустойчивого
поликарбоната, выполняющего защитную функцию.
3.2. Декоративный элемент (крыша) выполнен из стеклопластика.
3.3. Основание конструкции наполнено чугунными пригрузами, облицовано
декоративным пластиком.
3.4. Цвета облицовки могут быть различными, предпочтительны
приглушенные тона.
4. Варианты возможного дизайна:
4.1. Дизайн конструкции может быть разработан по индивидуальному
проекту с обязательным сохранением размеров информационного поля 1,4 x
3,0 метра.
5. Подсвет рекламной конструкции:
5.1. Рекламная конструкция должна иметь внутренний подсвет.
5.2. Подводка электрического кабеля осуществляется подземным
способом.
6. Маркировка рекламной конструкции:
6.1. Размещается в правом верхнем углу в виде информационной
таблички.
6.2. Рекомендуемые размеры информационной таблички: длина - 250 мм;
ширина - 120 мм.
6.3. Содержание информационной таблички: наименование владельца,
контактный телефон и номер разрешения на установку.
6.4. Эксплуатация рекламной конструкции без маркировки
не допускается.
Администрация Рекламораспространитель
_________________/_______________ _______________ /_________________/
ГАРАНТ:
См. данную форму в редакторе MS-Word
Приложение N 8
к договору
на установку и эксплуатацию
рекламной конструкции на объектах
муниципальной собственности
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ
1. Тип рекламной конструкции - коммуникационный указатель,
совмещенный с рекламой.
2. Размеры информационных полей - 1,2 x 1,8 метра, 1,1 x 1,13 метра и
0,46 x 1,1 метра.
3. Несущий элемент - опорная стойка:
3.1. Допустимая высота опорной стойки - 4,9 метра.
3.2. Цвет окраски каркаса и основания конструкции - металлик
темно-серого цвета.
4. Варианты возможного дизайна:
4.1. Дизайн конструкции может быть разработан по индивидуальному
проекту с обязательным сохранением размеров информационных полей: 1,2 x
1,8 метра, 1,1 x 1,13 метра и 0,46 x 1,1 метра.
5. Подсвет рекламной конструкции:
5.1. Рекламная конструкция должна иметь внутренний подсвет.
5.2. Подводка электрического кабеля осуществляется подземным
способом.
6. Маркировка рекламной конструкции:
6.1. Размещается на торце информационного поля в виде информационной
таблички.
6.2. Рекомендуемый размер информационной таблички: длина - 250 мм;
ширина - 120 мм.
6.3. Содержание информационной таблички: наименование владельца,
контактный телефон и номер разрешения на установку.
6.4. Эксплуатация рекламной конструкции без маркировки
не допускается.
Администрация Рекламораспространитель
_________________/_______________ _______________ /_________________/
ГАРАНТ:
См. данную форму в редакторе MS-Word
Приложение N 9
к договору
на установку и эксплуатацию
рекламной конструкции на объектах
муниципальной собственности
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ
1. Тип рекламной конструкции - рекламное пешеходное ограждение.
2. Размеры информационного поля - 0,8 x 1,5 метра.
3. Несущий элемент - опорная стойка:
3.1. Устанавливается в одном ряду с опорными стойками пешеходного
ограждения.
3.2. Каркас информационного поля закрепляется между двумя опорными
стойками.
4. Возможные типы информационных полей:
4.1. Щитовая поверхность.
4.2. Электронное табло.
4.3. Проекционная поверхность.
5. Варианты возможного дизайна:
5.1. Дизайн конструкции может быть разработан по индивидуальному
проекту с обязательным сохранением размеров информационных полей 0,8 x
1,5 метра.
6. Подсвет рекламной конструкции:
6.1. Рекламная конструкция должна иметь внутренний подсвет.
6.2. Подводка электрического кабеля осуществляется подземным
способом.
7. Маркировка рекламной конструкции:
7.1. Размещается в правом верхнем углу информационного поля в виде
информационной таблички.
7.2. Рекомендуемый размер информационной таблички: длина - 250 мм;
ширина - 120 мм.
7.3. Содержание информационной таблички: наименование владельца,
контактный телефон и номер разрешения на установку.
7.4. Эксплуатация рекламной конструкции без маркировки
не допускается.
Администрация Рекламораспространитель
_________________/_______________ _______________ /_________________/
ГАРАНТ:
См. данную форму в редакторе MS-Word
Приложение N 10
к договору
на установку и эксплуатацию
рекламной конструкции на объектах
муниципальной собственности
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ
1. Тип рекламной конструкции - пилон в составе остановочного
павильона размером 1,2 метра (ширина) x 1,8 метра (высота).
2. Размеры пилона в составе остановочного павильона:
2.1. Размеры информационного поля - 1,2 x 1,8 метра.
2.2. Размеры информационного поля для некоммерческой информации -
0,8 x 1,1 метра.
3. Несущий элемент - опорная стойка:
3.1. Высота стойки от 600 мм до 1200 мм.
4. Возможные типы информационных полей:
4.1. Щитовая поверхность.
4.2. Проекционная поверхность.
5. Варианты возможного дизайна:
5.1. Дизайн конструкции может быть разработан по индивидуальному
проекту с обязательным сохранением размеров информационного поля 1,2 x
1,8 метра.
6. Подсвет рекламной конструкции:
6.1. Рекламная конструкция должна иметь внутренний подсвет.
6.2. Подводка электрического кабеля осуществляется подземным
способом.
7. Маркировка рекламной конструкции:
7.1. Размещается в верхнем углу информационного поля пилона в виде
информационной таблички.
7.2. Рекомендуемые размеры информационной таблички: длина - 250 мм и
ширина - 120 мм.
7.3. Содержание информационной таблички: наименование владельца,
контактный телефон и номер разрешения на установку.
7.4. Эксплуатация рекламной конструкции без маркировки
не допускается.
Администрация Рекламораспространитель
_________________/_______________ ________________/_________________/
ГАРАНТ:
См. данную форму в редакторе MS-Word
Приложение N 7
к Положению
о порядке подготовки, заключения
и регистрации договоров (соглашений,
контрактов) в администрации города Кирова,
утвержденному
распоряжением
администрации города Кирова
от 2 августа 2012 г. N 252
Типовая форма
ДОГОВОР КУПЛИ-ПРОДАЖИ(1) N
г. Киров
________________________________________________________________________,
именуемое в дальнейшем "Покупатель", в лице ____________________________,
действующего на основании _____________________________, с одной стороны,
и ______________________________________________________________________,
именуемый в дальнейшем "Продавец", в лице ______________________________,
действующего на основании _____________________________________, с другой
стороны(2), в соответствии с п. 14 ч. 2 ст. 55 ФЗ от 21.07.2005 N 94-ФЗ
"О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание
услуг для государственных и муниципальных нужд" заключили настоящий
договор о нижеследующем:
1. Предмет договора.
1.1. Продавец обязуется передать в собственность Покупателя следующие
товары (ОКДП):
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
________________________________________________________________________,
а Покупатель обязуется принять и оплатить их в сроки, установленные
настоящим договором.
1.2. Наименование, ассортимент, количество и цена товара, срок
передачи товара Покупателю определяется заявкой Покупателя либо лично
Покупателем при выборке товара со склада Продавца, фиксируется Продавцом
в выставленном счете.
2. Порядок передачи товара.
2.1. Передача товара осуществляется путем предоставления товара в
распоряжение Покупателя для дальнейшего самовывоза. По согласованию
сторон возможна доставка товара транспортом Продавца.
2.2. Обязательство Продавца передать товар Покупателю считается
исполненным в момент передачи товара по товарной накладной и
счету-фактуре.
2.3. Продавец обязан передать товар Покупателю в срок до "__" ____ г.
Допускается досрочная отгрузка товара по согласованию с Покупателем.
2.4. При нарушении сроков передачи товара, установленных в п. 2.3
настоящего договора, более чем на ______ дней, Покупатель вправе в
одностороннем порядке расторгнуть договор, предварительно уведомив об
этом Продавца.
2.5. Покупатель вправе отказаться от принятия товаров, поставка
которых просрочена, предварительно уведомив Продавца.
3. Цена и порядок расчетов.
3.1. Продавец продает товар по свободной отпускной цене, действующей
на момент отгрузки и согласованной с Покупателем.
3.2. Стоимость товара составляет ______________________________ руб.,
в том числе НДС - ________ руб.
3.3. Расчет за поставляемый товар производится в порядке предоплаты в
размере ____%, путем перечисления денежных средств на расчетный счет
Продавца.
Окончательный расчет за полученный товар осуществляется в течение
________ календарных дней с момента подписания товарной накладной.
3.4. Цена на период действия договора является фиксированной и не
может быть изменена в одностороннем порядке.
4. Качество и количество товара.
4.1. Качество и комплектность товара должны соответствовать
действующим ГОСТам и техническим условиям для данной группы товаров и
подтверждаться сертификатом соответствия качества. Количество товара
должно соответствовать заявке Покупателя.
4.2. При обнаружении Покупателем несоответствия качества, количества
или комплектности поступившего товара Покупатель обязан письменно
известить об этом Продавца в 3-дневный срок с момента получения товара.
Обо всех выявленных недостатках составляется акт, который направляется в
адрес Продавца.
4.3. Продавец обязан заменить недоброкачественный товар или
восполнить недостаток количества товара, а также устранить все иные
выявленные недостатки товара за свой счет в течение ______________ дней
с момента получения уведомления, направленного Покупателем.
5. Ответственность сторон.
5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств,
предусмотренных настоящим договором, Стороны несут ответственность в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
5.2. В случае нарушения Продавцом сроков передачи товара Покупателю
(п. 2.2), Продавец уплачивает пени в размере 0,1% от суммы договора за
каждый день просрочки.
5.3. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или
ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору при
наступлении обстоятельств непреодолимой силы. Сторона, которая
не исполняет своего обязательства вследствие действия непреодолимой силы,
должна в 5-дневный срок с момента возникновения указанных обстоятельств
письменно известить другую сторону о препятствии и его влиянии на
исполнение обязательств по договору и направить подтверждающие документы.
6. Разрешение споров.
Все споры и разногласия по исполнению настоящего договора или в связи
с ним разрешаются сторонами путем переговоров, а при недостижении
согласия - в Арбитражном суде Кировской области(3).
7. Прочие условия.
7.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания
сторонами и действует до полного выполнения сторонами принятых на себя
обязательств.
7.2. Во всем, что не предусмотрено настоящим договором, стороны
руководствуются действующим законодательством РФ.
7.3. Все изменения и дополнения к данному договору совершаются в
письменной форме и должны быть подписаны обеими сторонами.
7.4. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон или
по иным основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.
7.5. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную
юридическую силу, по одному для каждой из сторон.
8. Адреса и реквизиты и подписи сторон.
Продавец: Покупатель:
______________________________
(1) Настоящая форма договора используется для приобретения товаров в
порядке материально-технического и организационного обеспечения
деятельности органов местного самоуправления, отраслевых (функциональных)
и территориальных органов администрации г. Кирова с правами юридического
лица, а также для собственных нужд муниципальных учреждений на сумму, не
превышающую установленного ЦБ РФ предельного размера расчетов наличными
деньгами в РФ между юридическими лицами по одной сделке (например,
купля-продажа канцелярских товаров, чистящих средств и т.п.), при этом
заказы на поставки одноименных товаров, выполнение одноименных работ,
оказание одноименных услуг заказчик вправе размещать в течение квартала в
соответствии с настоящим пунктом на сумму, не превышающую указанного
предельного размера расчетов наличными деньгами.
(2) При заключении договоров органами местного самоуправления или
отраслевыми (функциональными) и территориальными органами администрации
города с правами юридического лица в порядке материально-технического и
организационного обеспечения их деятельности в преамбуле договора
производится ссылка на решение Кировской городской Думы от 29.03.2006
N 52/22. Также основанием заключения договора с использованием настоящей
типовой формы является п. 14 ч. 2 ст. 55 ФЗ от 21.07.2005 N 94-ФЗ "О
размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг
для государственных и муниципальных нужд", ст. 71 БК РФ.
(3) Если Продавец по настоящему договору является физическим лицом,
не обладающим статусом индивидуального предпринимателя, то,
руководствуясь ст. 32 ГПК РФ, в п. 6 договора вместо: "в Арбитражном
суде Кировской области"
предлагается указывать: "в судебном порядке".
ГАРАНТ:
См. данную форму в редакторе MS-Word
Приложение N 8
к Положению
о порядке подготовки, заключения
и регистрации договоров (соглашений,
контрактов) в администрации города Кирова,
утвержденному
распоряжением
администрации города Кирова
от 2 августа 2012 г. N 252
Типовая форма
Договор N _____
оказания услуг(1)
г. Киров "_____" ________________ г.
________________________________________________________________________,
именуемое в дальнейшем "Заказчик", в лице _________________, действующего
на основании ________________________________________, с одной стороны, и
______________________________________________________________, именуемый
в дальнейшем "Исполнитель", в лице ______________________________________
______________________________________________, действующего на основании
____________________________________________________, с другой стороны, в
соответствии с __________________________________________________________
________________________ заключили настоящий Договор о нижеследующем(2):
1. Предмет Договора
1.1. По настоящему Договору Исполнитель обязуется оказать услуги,
указанные в п. 1.2 настоящего Договора, в соответствии со сметой
(приложение N 1), являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора, а
Заказчик обязуется оплатить эти услуги.
1.2. Исполнитель обязуется оказать следующие услуги: ________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
________________________________________________________________________.
1.3. Срок оказания услуг с ___________ по ____________. Исполнитель
имеет право по согласованию с Заказчиком оказать услуги досрочно.
1.4. Услуги считаются оказанными после подписания акта приема-сдачи
услуг Заказчиком или его уполномоченным представителем.
2. Обязанности и права сторон
2.1. Исполнитель обязуется:
2.1.1. Оказывать услуги с надлежащим качеством.
2.1.2. Оказать услуги в полном объеме и в срок, предусмотренный
настоящим Договором.
2.1.3. Безвозмездно исправить по требованию Заказчика в течение
________ дней все выявленные недостатки, если в процессе оказания услуг
Исполнитель допустил отступление от условий Договора, ухудшившее качество
услуг.
2.1.4. Оказать услуги лично либо с согласия Заказчика с привлечением
третьих лиц.
2.2. Исполнитель не вправе передавать свои права и обязанности по
настоящему Договору третьим лицам без согласия Заказчика.
2.3. Заказчик обязуется принять и оплатить услуги в соответствии с
условиями настоящего Договора.
2.4. Заказчик имеет право:
2.4.1. Проверять ход и качество услуг, выполняемых Исполнителем, не
вмешиваясь в его деятельность.
2.4.2. Требовать от Исполнителя предоставления информации, связанной с
исполнением настоящего Договора.
2.4.3. В одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего
Договора путем направления уведомления и потребовать возмещения убытков,
в случае если Исполнитель не приступил к исполнению Договора в течение __
календарных дней с начала срока оказания услуг, установленного
пунктом 1.3 настоящего Договора.
2.4.4. Отказаться от исполнения Договора в любое время до подписания
акта, уведомив об этом Исполнителя и уплатив Исполнителю часть
установленной цены пропорционально части оказанных услуг, выполненных до
получения извещения об отказе Заказчика от исполнения Договора.
3. Цена Договора и порядок расчетов
3.1. Цена настоящего Договора составляет ____________________________
______________ руб.____ коп. (в том числе НДС ___________ руб. ___ коп.).
3.2. Стоимость услуг Исполнителя по настоящему Договору является
фиксированной и не может быть изменена Исполнителем в одностороннем
порядке. Изменение цены настоящего Договора возможно только по соглашению
сторон.
3.3. Оплату услуг Исполнителя по настоящему Договору Заказчик
производит путем перечисления денежных средств на расчетный счет
Исполнителя после фактического оказания услуг (подписания акта приемки
услуг) в течение _ дней со дня выставления счета-фактуры Исполнителем(3).
4. Качество оказываемых услуг
4.1. Качество оказанной услуги должно соответствовать условиям
настоящего Договора, а также соответствовать действующим нормам и
правилам, а при отсутствии таковых требованиям, обычно предъявляемым
к услугам такого рода.
4.2. Исполнитель устанавливает на оказанные услуги гарантийный срок -
_______ месяцев с даты подписания сторонами акта приема-сдачи услуг(4).
4.3. Устранение недостатков, выявленных во время приема-сдачи услуг,
а также в период гарантийного срока(5), производится за счет Исполнителя
в срок, не превышающий ______ календарных дней.
5. Ответственность сторон
5.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение своих обязательств
стороны несут ответственность в соответствии с действующим
законодательством РФ и настоящим Договором.
5.2. В случае если Исполнитель не приступает своевременно к оказанию
услуг, то он уплачивает Заказчику пени в размере 0,1% от суммы Договора
за каждый день просрочки.
5.3. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное
неисполнение обязательств по настоящему Договору, если оно явилось
следствием обстоятельств непреодолимой силы. Сторона, которая
не исполняет своего обязательства вследствие действия непреодолимой
силы, должна в _______________-дневный срок с момента возникновения
указанных обстоятельств письменно известить другую сторону о
препятствии и его влиянии на исполнение обязательств по Договору.
6. Прочие условия
6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и
действует до полного исполнения сторонами своих обязательств по Договору.
6.2. Все споры и разногласия по исполнению настоящего Договора или в
связи с ним разрешаются сторонами путем переговоров, а при недостижении
согласия - в судебном порядке. В вопросах, не урегулированных настоящим
Договором, стороны руководствуются действующим законодательством РФ.
6.3. Настоящий Договор может быть изменен или расторгнут по
соглашению сторон, в одностороннем порядке или по решению суда в
соответствии с действующим законодательством. Все изменения и
дополнения к настоящему Договору считаются действительными, если они
оформлены письменным соглашением сторон.
6.4. При изменении адресов, реквизитов сторон (наименование, адрес,
обслуживающий банк и т.п.), а также в случае реорганизации или ликвидации
стороны обязаны письменно уведомить друг друга об этом в ___-дневный срок
после их осуществления.
6.5. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих
одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.
7. Юридические адреса, банковские реквизиты
и подписи сторон
"ЗАКАЗЧИК": "ИСПОЛНИТЕЛЬ":
_____________/____________ _______________/___________
______________________________
(1) Настоящая форма применяется при заключении договоров возмездного
оказания услуг на сумму, не превышающую установленного ЦБ РФ предельного
размера расчетов наличными деньгами в РФ между юридическими лицами по
одной сделке, при этом заказы на поставки одноименных товаров,
выполнение одноименных работ, оказание одноименных услуг заказчик вправе
размещать в течение квартала в соответствии с настоящим пунктом
на сумму, не превышающую указанного предельного размера расчетов
наличными деньгами, в порядке материально-технического и
организационного обеспечения деятельности органов местного самоуправления
МО "Город Киров" их отраслевых (функциональных) и территориальных органов
с правами юридического лица (решение Кировской городской Думы
от 29.03.2006 N 52/22), а также в соответствии со ст. 71 БК РФ и
п. 14 ч. 2 ст. 55 ФЗ от 21.07.2005 N 94-ФЗ "О размещении заказов на
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и
муниципальных нужд".
Настоящая форма может применяться муниципальными учреждениями и
предприятиями при заключении договоров возмездного оказания услуг для
собственных нужд.
(2) При заключении органами местного самоуправления, отраслевыми
(функциональными) и территориальными органами администрации города Кирова
договоров оказания услуг в порядке материально-технического и
организационного обеспечения их деятельности в преамбуле Договора
указывается ссылка на решение Кировской городской Думы от 29.03.2006
N 52/22.
(3) По соглашению сторон в Договоре может быть предусмотрен и иной
порядок расчетов исходя из условий исполнения местного бюджета на
соответствующий финансовый год.
(4) Гарантийный срок может не устанавливаться в случае, когда
законом, иным правовым актом, обычаями делового оборота он
не предусмотрен.
(5) Словосочетание "а также в период гарантийного срока" исключается
при отсутствии пункта 4.2.
ГАРАНТ:
См. данную форму в редакторе MS-Word
Приложение N 9
к Положению
о порядке подготовки, заключения
и регистрации договоров (соглашений,
контрактов) в администрации города Кирова,
утвержденному
распоряжением
администрации города Кирова
от 2 августа 2012 г. N 252
Типовая форма
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ N __________
на оказание услуг(i)
_________________________________________________, именуемое в дальнейшем
"Заказчик", в лице _____________________________________, действующего на
основании ___________________________________________, с одной стороны, и
_________________________________________________, именуемое в дальнейшем
"Исполнитель", в лице __________________________________________________,
действующего на основании ____________________________________________, с
другой стороны, в соответствии с ________________________________________
____________________________________________________________________(ii)
заключили настоящий контракт о нижеследующем:
1. Предмет контракта
1.1. Исполнитель обязуется оказать следующие услуги:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
согласно смете (приложение N 1), являющейся неотъемлемой частью
настоящего контракта, а Заказчик обязуется принять и оплатить услуги в
соответствии с условиями настоящего контракта.
1.2. Указанные в п. 1.1 услуги оказываются Исполнителем с
использованием собственных материалов и оборудования.
1.3. Срок оказания услуг:
- начало "___" _____________ _______ года;
- окончание "___" ______________ ________ года.
С согласия Заказчика Исполнитель имеет право оказать услуги досрочно.
1.4. Услуги считаются оказанными после подписания Заказчиком или его
уполномоченным представителем акта приема-сдачи услуг.
2. Обязанности и права сторон
2.1. Обязанности Исполнителя:
2.1.1. Оказать услуги с надлежащим качеством, в объеме и в сроки,
предусмотренные настоящим контрактом, и сдать результат Заказчику с
оформлением акта приема-сдачи услуг.
2.1.2. Оказать услуги лично либо с согласия Заказчика с привлечением
других лиц.
2.1.3. Обеспечить оказание и качество услуг в соответствии со СНиП,
требованиями ГОСТа, действующими нормами и правилами.
2.1.4. Безвозмездно устранить по требованию Заказчика в согласованные
сроки все выявленные недостатки, если в процессе оказания услуг
Исполнитель допустил отступления от условий контракта, ухудшившие
качество услуги.
2.1.5. Предоставлять по требованию Заказчика информацию и
документацию, связанную с выполнением муниципального контракта.
2.2. Исполнитель не вправе передавать свои права и обязанности по
настоящему контракту третьим лицам.
2.3. Права Исполнителя:
2.3.1. Вносить предложения и получать консультации Заказчика по
вопросам, касающимся выполнения настоящего контракта.
2.4. Обязанности Заказчика:
2.4.1. При необходимости обеспечить Исполнителю доступ к месту
оказания услуг.
2.4.2. Принять оказанные Исполнителем услуги после завершения
оказания услуг. При обнаружении отступлений от контракта, ухудшающих
качество услуг, или иных недостатков услуг немедленно заявить об этом
Исполнителю.
2.4.3. Оплатить оказанные услуги по цене, в порядке и в сроки,
предусмотренные настоящим контрактом.
2.5. Права Заказчика:
2.5.1. Проверять ход и качество выполнения Исполнителем задания, не
вмешиваясь в его деятельность; давать Исполнителю указания, в том числе
письменные, по выполнению задания.
2.5.2. Требовать устранения имеющихся недостатков и дефектов в
согласованные с Исполнителем сроки.
2.5.3. Получать от Исполнителя документацию и информацию, связанные с
выполнением муниципального контракта.
2.5.4. Отказаться от исполнения настоящего договора, предварительно
уведомив Исполнителя, и требовать возмещения причиненных убытков, если
Исполнитель не приступает своевременно к исполнению настоящего контракта
либо осуществляет оказание услуг настолько медленно, что оказание их к
установленному сроку становится невозможным.
3. Стоимость услуг и порядок расчетов
3.1. Стоимость услуг и стоимость материалов, предоставленных
Исполнителем по настоящему контракту, определяется согласно смете
(калькуляции, расчету) - приложение N 1 и составляет ____________________
______________________________________________ руб., в т.ч. НДС _________
(указать сумму прописью)
руб. ______ коп.
В цене контракта учтены все расходы на выполнение работ по предмету
контракта, в том числе транспортные, заготовительно-складские расходы,
затраты на приобретение комплектующих, изделий, конструкций и
оборудования и их доставку до места выполнения работ, затраты на
используемое оборудование и инструмент, затраты на страхование,
уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.
Если в процессе исполнения контракта изменяется режим налогообложения
Исполнителя, то переопределяется НДС внутри цены контракта, размер
которого не влечет изменение цены контракта.
3.2. Оплата выполненных услуг осуществляется поэтапно в соответствии
с графиком оплаты работ (приложение N 2), но не более стоимости услуг,
фактически выполненных Исполнителем, сданных по актам выполненных услуг
и принятых Заказчиком к дате оплаты, по безналичной форме расчета путем
перечисления Заказчиком денежных средств на банковский счет Исполнителя в
течение _______ календарных дней на основании счета и актов выполненных
услуг за конкретный этап.
Окончательный расчет осуществляется в течение ______ календарных дней
после подписания акта выполненных услуг.
3.3. Изменение цены контракта допускается только в случаях и в
порядке, предусмотренных ст. 9 Федерального закона от 21.07.2005 N 94-ФЗ
"О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание
услуг для государственных и муниципальных нужд", и оформляется
письменным соглашением сторон.
4. Порядок сдачи-приемки услуг
4.1. Сдача-приемка услуг производится в соответствии с заданием
Заказчика уполномоченными представителями Заказчика и Исполнителя.
4.2. При завершении оказания услуг (или отдельных этапов) Исполнитель
уведомляет Заказчика о выполнении задания и направляет Заказчику для
подписания акт сдачи-приемки услуг. В течение _____ дней Заказчик обязан
с участием Исполнителя принять оказанные услуги (подписать акт
сдачи-приемки услуг) либо при обнаружении отступлений от контракта по
объему или качеству услуг или иных недостатков услуги немедленно заявить
об этом Исполнителю.
4.3. При отказе от подписания акта какой-либо из сторон об этом
делается отметка в акте, основания для отказа излагаются отказавшимся
лицом в акте либо для этого составляется отдельный документ.
5. Качество услуг
5.1. Качество оказываемых услуг должно соответствовать СНиП,
требованиям ГОСТа, действующим нормам и техническим условиям.
5.2. Исполнитель устанавливает на оказанные услуги гарантийный срок -
__________ месяцев с даты подписания сторонами акта сдачи-приемки услуг.
5.3. Устранение дефектов, выявленных во время сдачи-приемки услуг, а
также в период гарантийного срока, производится за счет Исполнителя в
срок, не превышающий _____ календарных дней.
6. Ответственность сторон
6.1. Сторона, нарушившая условия настоящего контракта, несет
ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств
по контракту в соответствии с действующим законодательством.
6.2. За ущерб, причиненный третьему лицу в процессе оказания услуг,
отвечает Исполнитель, если не докажет, что ущерб был причинен вследствие
обстоятельств, за которые отвечает Заказчик.
6.3. В случае нарушения сроков оказания услуг Исполнитель уплачивает
Заказчику пени в размере 0,1% от суммы контракта за каждый день просрочки
до фактического завершения оказания услуг.
6.4. Исполнитель несет ответственность за надлежащее качество
предоставленных им материалов и оборудования, а также за качество
оказанных услуг в пределах гарантийного срока.
6.5. В случае выявления факта предоставления поставщиком
(Исполнителем, подрядчиком) в обеспечение исполнения контракта подложных
(поддельных) или содержащих недостоверные сведения документов (банковские
гарантии, бухгалтерские балансы, учредительные документы юридического
лица - поручителя, договоры поручительства и др.) поставщик (Исполнитель,
подрядчик) уплачивает Заказчику штраф в размере обеспечения исполнения
контракта, предусмотренного конкурсной документацией (документацией об
аукционе).
Данное обязательство признается нарушением существенных условий
контракта и является основанием для расторжения контракта (договора) по
требованию Заказчика.
6.6. Риск случайной гибели или случайного повреждения результата
оказанной услуг до ее приемки Заказчиком несет Исполнитель.
6.7. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное
неисполнение обязательств по настоящему контракту, если оно явилось
следствием обстоятельств непреодолимой силы.
Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие
действия непреодолимой силы, должна в ____________-дневный срок с момента
возникновения указанных обстоятельств письменно известить другую сторону
о препятствии и его влиянии на исполнение обязательств по контракту.
7. Срок действия контракта
Настоящий контракт вступает в силу с момента подписания и действует до
полного исполнения сторонами своих обязательств по контракту.
8. Прочие условия
8.1. Все споры и разногласия по исполнению настоящего контракта или в
связи с ним разрешаются сторонами путем переговоров, а при недостижении
согласия - в Арбитражном суде Кировской области(iii).
8.2. В вопросах, не урегулированных настоящим контрактом, стороны
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
8.3. Настоящий контракт может быть изменен или расторгнут по
соглашению сторон или по решению суда в соответствии с действующим
законодательством и настоящим контрактом. Все изменения и дополнения к
настоящему контракту считаются действительными, если они оформлены в
письменном виде и подписаны уполномоченными представителями сторон.
8.4. Настоящий контракт составлен в двух экземплярах, имеющих
одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.
8.5. При изменении адресов, банковских реквизитов, а также в случае
реорганизации или ликвидации стороны обязаны уведомить другу друга о
предстоящих изменениях, а после их осуществления в ____-дневный срок
представить другой стороне надлежаще оформленные документы,
подтверждающие факт изменений.
9. Реквизиты и подписи сторон
Исполнитель: Заказчик:
____________/_____________ _____________/_____________
______________________________
(i) Настоящая форма применяется при заключении муниципальных
контрактов администрацией города Кирова и ее отраслевыми
(функциональными) и территориальными органами с правами юридического
лица для оказания услуг по содержанию и благоустройству территории города
Кирова, иных видов услуг, оказываемых для муниципальных нужд, на сумму,
превышающую установленный ЦБ РФ предельный размер расчетов наличными
деньгами в РФ между юридическими лицами по одной сделке либо
не превышающую таковой (п. 14 ч. 2 ст. 55 ФЗ от 21.07.2005. N 94-ФЗ).
Если заключению контракта предшествовало объявление конкурса или
запрос котировок, то контракт заключается на условиях, предусмотренных в
поданной Исполнителем конкурсной (котировочной) заявке, а также в
конкурсной документации (в извещении о проведении запроса котировок).
Настоящая типовая форма не применяется при заключении контракта с
единственным Исполнителем без предварительного объявления торгов или
запроса котировок.
(ii) В этой графе указывается ссылка на протокол заседания конкурсной
или котировочной комиссии, статью ФЗ "О размещении заказов на поставки
товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и
муниципальных нужд" от 21.07.2005 N 94-ФЗ.
(iii) Если Исполнитель по настоящему контракту согласно ст. 8 ФЗ "О
размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг
для государственных и муниципальных нужд" от 21.07.2005 N 94-ФЗ является
физическим лицом, не обладающим статусом индивидуального предпринимателя,
то в п. 8.1 контракта вместо: "в Арбитражном суде Кировской области"
предлагается указывать: "в судебном порядке".
ГАРАНТ:
См. данную форму в редакторе MS-Word
Приложение N 10
к Положению
о порядке подготовки, заключения
и регистрации договоров (соглашений,
контрактов) в администрации города Кирова,
утвержденному
распоряжением
администрации города Кирова
от 2 августа 2012 г. N 252
Типовая форма
ДОГОВОР ПОДРЯДА N ______________(1)
г. Киров
__________________________________(2), именуемое в дальнейшем "Заказчик",
в лице _______________________________________, действующего на основании
_______________________________________________________, с одной стороны,
и _______________________________________________, именуемое в дальнейшем
"Подрядчик", в лице ____________________________________________________,
действующего на основании ______________________________________________,
(устав, лицензия, свидетельство ИП и т.п.)
с другой стороны, в соответствии с ______________________________________
заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Подрядчик обязуется выполнить следующую работу: ________________
_________________________________________________________________________
______________________________________________________________ и сдать ее
результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работы и
оплатить его в соответствии с условиями настоящего договора.
1.2. Указанные в п. 1.1 работы выполняются Подрядчиком своими силами
с использованием собственных материалов и оборудования.
1.3. Работы, предусмотренные настоящим договором, выполняются
Подрядчиком в следующие сроки:
- начало работ "______" ______________ __________ г.; окончание работ
"___" ______________ _______ г.
Досрочное выполнение работ допускается только с согласия Заказчика.
1.4. Работа считается выполненной после подписания акта приема-сдачи
работы Заказчиком или его уполномоченным представителем.
2. Обязанности и права сторон
2.1. Обязанности Подрядчика:
2.1.1. Выполнить своими силами все работы с надлежащим качеством, в
объеме и в сроки, предусмотренные настоящим договором, и сдать работу
Заказчику с оформлением акта приема-сдачи выполненных работ.
2.1.2. Обеспечить производство и качество всех работ в соответствии
со СНиП, требованиям ГОСТа, действующими нормами и правилами.
2.1.3. Безвозмездно устранить по требованию Заказчика в согласованные
сроки все выявленные недостатки, если в процессе выполнения работы
Подрядчик допустил отступления от условий договора, ухудшившие качество
работы.
2.1.4. При возникновении необходимости в проведении дополнительных
работ предупреждать Заказчика об изменении цены и производить
дополнительные работы только по дополнительному соглашению сторон.
2.2. Подрядчик не вправе передавать свои права и обязанности по
настоящему договору третьим лицам.
2.3. Обязанности Заказчика:
2.3.1. Обеспечить Подрядчику доступ к месту производства работ.
2.3.2. Принять выполненные Подрядчиком работы после извещения об
окончании работы либо по истечении срока выполнения работ и осмотра
результата работы с оформлением акта приема-сдачи работ. При обнаружении
отступлений от договора, ухудшающих результат работы, или иных недостатков
в работе немедленно заявить об этом Подрядчику.
2.3.3. Оплатить выполненные работы по цене, в порядке и в сроки,
предусмотренные настоящим договором.
2.4. Права Заказчика:
2.4.1. Проверять ход и качество выполнения Подрядчиком задания, не
вмешиваясь в его деятельность; давать Подрядчику указания, в том числе
письменные, по выполнению задания.
2.4.2. Требовать устранения имеющихся недостатков и дефектов в
согласованные с Подрядчиком сроки.
2.4.3. Получать от Подрядчика документацию и информацию, связанные с
выполнением договора.
2.4.4. Отказаться от исполнения договора в любое время до сдачи
Подрядчиком результата работы, известив об этом Подрядчика за __________
рабочих дней.
2.4.5. В одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего
договора путем направления уведомления и потребовать возмещения убытков,
в случае если Подрядчик не приступил к исполнению договора в течение ____
календарных дней с начала срока выполнения работ, установленного
пунктом 1.3 настоящего договора, либо осуществляет ее настолько медленно,
что выполнение работ к установленному сроку становится невозможным.
3. Стоимость работ и порядок расчетов
3.1. Стоимость подлежащей выполнению работы по настоящему договору
определяется согласно смете (расчету, калькуляции и т.п.)
(приложение N 1) и составляет ___________________________________________
___________________________________________________________________ руб.,
(указать сумму прописью)
в т.ч. НДС _____________ руб.______ коп.
Стоимость работ включает затраты на приобретение материалов и их
доставку, затраты на страхование, уплату налогов, сборов и других
обязательных платежей.
3.2. Заказчик выплачивает Подрядчику до начала производства работ
аванс в размере 20% от общей стоимости работ согласно п. 3.1 договора(3).
3.3. Оплата работ осуществляется Заказчиком в течение _______
календарных дней с момента подписания акта приемки выполненных работ
путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика.
3.4. Изменение объемов и стоимости работ допускается по
дополнительному соглашению сторон.
4. Качество работ
4.1. Подрядчик устанавливает на выполненную работу ________ месяцев
гарантии с даты подписания сторонами акта о приемке-сдаче выполненных
работ.
4.2. Устранение дефектов, выявленных во время приемки работ, а также
в период гарантийного срока, производится Подрядчиком за свой счет в
согласованные с Заказчиком сроки.
5. Ответственность сторон
5.1. Сторона, нарушившая условия настоящего договора, несет
ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств
по договору в соответствии с действующим законодательством.
5.2. За ущерб, причиненный третьему лицу в процессе выполнения работ,
отвечает Подрядчик, если не докажет, что ущерб был причинен вследствие
обстоятельств, за которые отвечает Заказчик.
5.3. В случае нарушения сроков выполнения работ Подрядчик уплачивает
Заказчику пени в размере 0,1% от суммы договора за каждый день просрочки
до фактического окончания работ.
5.4. Подрядчик несет ответственность за надлежащее качество
предоставленных им материалов и оборудования, а также за качество
выполненной работы в пределах гарантийного срока.
5.5. Риск случайной гибели или случайного повреждения результата
выполненной работы до ее приемки Заказчиком несет Подрядчик.
5.6. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное
неисполнение обязательств по настоящему договору, если оно явилось
следствием обстоятельств непреодолимой силы.
6. Прочие условия
6.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и
действует до полного исполнения сторонами своих обязательств по договору.
6.2. Все споры и разногласия по исполнению настоящего договора или в
связи с ним разрешаются сторонами путем переговоров, а при недостижении
согласия - в судебном порядке. В вопросах, не урегулированных настоящим
договором, стороны руководствуются действующим законодательством РФ.
6.3. Настоящий договор может быть изменен или расторгнут по
соглашению сторон или по решению суда в соответствии с действующим
законодательством.
Все изменения и дополнения к настоящему договору считаются
действительными, если они оформлены письменным соглашением сторон.
6.4. При изменении адресов, реквизитов сторон (наименование, адрес,
обслуживающий банк и т.п.), а также в случае реорганизации или ликвидации
стороны обязаны письменно уведомить друг друга об этом в _______-дневный
срок после их осуществления.
6.5. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих
одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.
7. Реквизиты и подписи сторон
Подрядчик: Заказчик:
____________/_____________ _____________/_____________
______________________________
(1) Настоящая форма может применяться при заключении договоров
подряда на сумму не более 60000 руб. администрацией города Кирова, ее
отраслевыми (функциональными) и территориальными органами с правами
юридического лица, а также муниципальными учреждениями и предприятиями.
Настоящая форма также может применяться при заключении договоров
подряда в порядке материально-технического и организационного
обеспечения деятельности органов местного самоуправления МО "Город Киров"
в соответствии с решением Кировской городской Думы от 29.03.2006 N 52/22.
(2) Наименование стороны по договору указывается полностью, в том
числе с расшифровкой организационно-правовой формы, например, общество с
ограниченной ответственностью, открытое акционерное общество,
индивидуальный предприниматель.
(3) По соглашению сторон в договоре может быть предусмотрен и иной
порядок расчетов.
ГАРАНТ:
См. данную форму в редакторе MS-Word
Приложение N 11
к Положению
о порядке подготовки, заключения
и регистрации договоров (соглашений,
контрактов) в администрации города Кирова,
утвержденному
распоряжением
администрации города Кирова
от 2 августа 2012 г. N 252
Типовая форма
Договор
об оказании услуг по перевозке пассажиров
общественным транспортом
Администрация города Кирова, именуемая в дальнейшем "Заказчик", в лице
заместителя главы администрации ___________________________, действующего
на основании _________________________, с одной стороны, и ______________
________________________________________________________________________,
наименование организации (фамилия, имя, отчество ПБОЮЛ)
именуемый в дальнейшем "Исполнитель", в лице ____________________________
________________________________________________________________________,
должность, фамилия, имя, отчество
действующего на основании _______________________________________________
и лицензии N _____ от "___" ______ 20__, с другой стороны, в соответствии
с п. 7 ч. 1 ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации",
протокол ___________________________ N ____ от "___" ___________ 20__ г.,
заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства по
перевозке населения городским пассажирским транспортом общего пользования
по территории муниципального образования "Город Киров" по городским
маршрутам N _______ в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим
договором.
2. Обязанности и права Исполнителя
2.1. Обязанности Исполнителя:
2.1.1. Лично (непосредственно) обеспечить оказание услуг по перевозке
населения в общественном транспорте по обслуживаемым городским маршрутам,
указанным в п. 1 настоящего договора, с использованием состава
транспортных средств, указанных в приложении к настоящему договору.
2.1.2. Осуществлять перевозку населения и багажа в соответствии с
действующим законодательством и "Правилами пользования автобусами и
троллейбусами в городе Кирове", утвержденными решением Кировской
городской Думы от 28.04.2004 N 26/8.
2.1.3. Взимать с пассажиров провозную плату по тарифам, установленным
Правительством Кировской области либо уполномоченным им органом, в том
числе предоставлять меры социальной поддержки.
2.1.4. При осуществлении перевозки предоставлять право проезда по
долгосрочным проездным билетам, стоимость которых устанавливается
Правительством Кировской области либо уполномоченным им органом.
2.1.5. Обеспечить выпуск на линию подвижного состава в количестве,
определенном на данном маршруте (маршрутах) графиком движения,
утвержденным распоряжением главы администрации города. Отклонение
количества выпускаемых
на линию транспортных средств от количества, указанного в утвержденном
графике, не допускается.
2.1.6. Ежедневно до 7 часов 30 минут предоставлять в муниципальное
бюджетное учреждение "Центральная диспетчерская служба городского
пассажирского транспорта" (далее по тексту - МБУ "ЦДС ГПТ") информацию о
фактическом выпуске транспортных средств (с указанием номеров
государственной регистрации) на маршрут, оперативно сообщать об изменении
режима обслуживания маршрутов (сходе транспортных средств с линии по
причинам технических неисправностей, в результате ДТП, транспортных
заторов и т.п.).
2.1.7. Обеспечить контроль за выполнением утвержденного графика
движения и всех рейсов, а также за соблюдением водителями норм
вместимости транспортных средств и утвержденных маршрутов.
2.1.8. Ежедневно представлять в МБУ "ЦДС ГПТ" результаты контроля
рейсов, выполняемых транспортными средствами, не оборудованными
средствами автоматизированной системы управления.
2.1.9. По договору с оператором автоматизированной системы наблюдения
объектов обеспечивать передачу на сервер МБУ "ЦДС ГПТ" информации в
реальном масштабе времени о нахождении автомобильных пассажирских
транспортных средств, оснащенных аппаратурой спутниковой навигации
ГЛОНАСС/GPS, в контрольных пунктах, обозначенных в утвержденных графиках
движения.
2.1.10. Обеспечивать выполнение задач по транспортному и техническому
обеспечению мероприятий, проводимых органами ГО и ЧС города и области, в
соответствии с действующими нормативными документами и законодательными
актами.
2.1.11. Оперативно предоставлять Заказчику информацию о
неблагоприятных дорожных условиях на обслуживаемых маршрутах, угрожающих
безопасности перевозки.
2.1.12. Ежемесячно до 2 числа месяца, следующего за отчетным,
предоставлять Заказчику через управление благоустройства и транспорта
администрации города Кирова статотчетность по форме 1-автотранс, а также
отчет о количестве перевезенных пассажиров по утвержденным тарифам на
одну поездку в двух экземплярах.
Обеспечить хранение второго экземпляра статотчетности и отчетов о
количестве перевезенных пассажиров с отметкой управления благоустройства
и транспорта о принятии не менее трех лет.
2.1.13. В десятидневный срок со дня получения акта представлять
Заказчику информацию о принятых мерах по устранению недостатков,
выявленных в результате рейда оперативной группы по контролю за
исполнением перевозчиками правовых актов.
2.1.14. По требованию Заказчика не чаще одного раза в месяц выделять
автобус для обследования дорожных условий, обследования пассажиропотоков
и контроля работы на линии.
2.1.15. Предоставлять по требованию Заказчика необходимую информацию
и документы, связанные с выполнением настоящего договора.
2.1.16. Уведомлять в письменной форме Заказчика об изменении
юридического адреса, банковских и иных реквизитов, об изменении состава
транспортных средств, используемого для обслуживания городских маршрутов,
а также в случае реорганизации или ликвидации в 5-дневный срок после
их осуществления с предоставлением подтверждающих документов.
2.1.17. Обеспечить санитарно-гигиенические условия (место отдыха,
туалет, пункт питания) для экипажей автобусов на конечных остановках
обслуживаемых маршрутов.
2.1.18. Соблюдать действующие правила перевозки пассажиров и багажа
общественным транспортом.
2.2. Исполнитель вправе:
2.2.1. Требовать возмещения убытков, возникающих у Исполнителя в
связи с исполнением данного договора, в порядке, установленном
действующим законодательством.
2.2.2. Прекратить работу на городском маршруте при возникновении
обстоятельств, угрожающих безопасности перевозок. При этом Исполнитель
обязан предоставить Заказчику акт, свидетельствующий о возникновении этих
обстоятельств, подписанный представителями соответствующих
государственных служб (ГИБДД, ГО и ЧС и т.п.).
2.2.3. Вносить предложения по совершенствованию обслуживания
населения на городских маршрутах.
2.2.4. Вносить на рассмотрение Заказчика обоснованные предложения об
изменении утвержденных графиков и маршрутов движения городских маршрутов.
3. Обязанности и права Заказчика
3.1. Заказчик обязуется:
3.1.1. Предоставить Исполнителю городскую дорожную инфраструктуру для
осуществления перевозки населения по обслуживаемым городским маршрутам.
3.1.2. Информировать население города об изменении порядка
обслуживания пассажиров, изменении режима работы транспорта, изменении
маршрутной сети.
3.2. Заказчик вправе:
3.2.1. При нарушении Исполнителем п.п. 2.1.1 - 2.1.18 настоящего
договора в одностороннем порядке отказаться от выполнения настоящего
договора и применить п. 4.5 "Порядка утверждения городских маршрутов и
графиков движения городского пассажирского транспорта города Кирова",
утвержденного распоряжением главы администрации от 22.12.2006 N 6235, об
отмене распоряжения главы администрации города Кирова об утверждении
Исполнителю графика движения по городским маршрутам, предупредив об этом
Исполнителя в письменной форме не менее чем за 10 дней.
3.2.2. Требовать предоставления необходимой информации и
документации, связанной с выполнением настоящего договора.
4. Срок действия договора
4.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания.
4.2. Исполнитель осуществляет обслуживание городских маршрутов,
указанных в п. 1 настоящего договора, с "___" _______ по "___" _______ г.
4.3. В случае уведомления Исполнителя о расторжении договора в
одностороннем порядке договор считается расторгнутым по истечении срока,
указанного в п. 3.2.1 настоящего договора.
4.4. В случае приостановления действия лицензии Исполнителя или
лишения Исполнителя лицензии в установленном порядке действие настоящего
договора прекращается с момента приостановления или лишения лицензии.
5. Ответственность сторон
5.1. Сторона, нарушившая условия настоящего договора, несет
ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств
по договору в соответствии с действующим законодательством.
5.2. При выполнении менее 85% плановой транспортной работы (по данным
МАУ "ЦДС ГПТ"), соответствующей утвержденному графику движения,
Исполнитель выплачивает Заказчику штраф в размере ___ (_______) рублей
за каждый невыполненный машино-час плана.
5.3. Исполнитель несет ответственность в полном объеме за ущерб,
причиненный третьим лицам в процессе обслуживания городских маршрутов, в
соответствии с действующим законодательством.
5.4. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное
неисполнение обязательств по настоящему договору, если оно явилось
следствием обстоятельств непреодолимой силы.
Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие действия
непреодолимой силы, должна в трехдневный срок с момента возникновения
указанных обстоятельств письменно известить другую сторону о препятствии
и влиянии на исполнение обязательств по настоящему договору.
6. Прочие условия
6.1. Все споры и разногласия по исполнению настоящего договора или в
связи с ним разрешаются сторонами путем обращения в Арбитражный суд
Кировской области.
6.2. В вопросах, не урегулированных настоящим договором, стороны
руководствуются действующим законодательством РФ.
6.3. Настоящий договор может быть изменен или дополнен по соглашению
сторон. Все изменения и дополнения к настоящему договору считаются
действительными, если они оформлены в письменном виде и подписаны
уполномоченными представителями сторон.
6.4. Настоящий договор может быть расторгнут по основаниям,
предусмотренным настоящим договором и действующим законодательством.
6.5. Приложение "Состав транспортных средств, используемых
Исполнителем для обслуживания городских маршрутов" является неотъемлемой
частью настоящего договора.
6.6. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих
одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.
6.7. Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи сторон.
Заказчик: администрация города Кирова Исполнитель
Адрес: г. Киров обл., ул. Воровского, 39 Адрес:
ИНН
Банковские реквизиты:
___________________ ___________________
М.П.
Настоящий договор подлежит заключению по результатам конкурса.
Условия настоящего договора должны соответствовать условиям конкурсной
документации.
ГАРАНТ:
См. данную форму в редакторе MS-Word
Приложение
к договору
от "___" _____________ N _____
об оказании услуг по перевозке
пассажиров общественным транспортом
Состав транспортных средств,
используемых Исполнителем для обслуживания
городских маршрутов
|
N п/п |
Марка (модель) транспортного средства |
Год выпуска |
Государственный регистрационный номер |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Заказчик Исполнитель
Администрация г. Кирова
_______________________ ______________________
М.П. М.П.
Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Распоряжение Администрации города Кирова от 2 августа 2012 г. N 252 "Об утверждении Положения о порядке подготовки, заключения и регистрации договоров (соглашений, контрактов) в администрации города Кирова"
Текст распоряжения официально опубликован не был
В настоящий документ внесены изменения следующими документами:
Распоряжение Администрации города Кирова от 15 августа 2022 г. N 213
Распоряжение Администрации города Кирова от 28 декабря 2018 г. N 384
Изменения, внесенные в подраздел 4.4 Положения, вступают в силу с 1 января 2019 г.
Распоряжение Администрации города Кирова от 26 июля 2017 г. N 258