Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
Постановление Правительства Кировской области от 7 августа 2012 г. N 165/453 "О распределении субсидий на реализацию мероприятий по проведению капитального ремонта и (или) реконструкции многоквартирных домов в 2012 году"
С изменениями и дополнениями от:
25 сентября 2012 г.
В соответствии с Законом Кировской области от 01.12.2011 N 91-ЗО "Об областном бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов" (с изменениями, внесенными Законом Кировской области от 11.03.2012 N 120-ЗО), постановлением Правительства Кировской области от 21.09.2011 N 121/439 "Об областной целевой программе "Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства Кировской области" на 2012 - 2015 годы" (с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Кировской области от 24.11.2011 N 129/604, от 10.04.2012 N 147/190, от 26.06.2012 N 158/373) Правительство Кировской области постановляет:
1. Утвердить распределение субсидий на реализацию мероприятий по проведению капитального ремонта и (или) реконструкции многоквартирных домов на 2012 год. Прилагается.
2. Утвердить перечень многоквартирных домов, в отношении которых планируется проведение капитального ремонта и (или) реконструкции в 2012 году. Прилагается.
3. Утвердить Порядок предоставления и расходования субсидий на реализацию мероприятий по проведению капитального ремонта и (или) реконструкции многоквартирных домов в 2012 году. Прилагается.
4. Утвердить Порядок проведения органами местного самоуправления открытого конкурса по выбору организаций для реализации мероприятий по капитальному ремонту и (или) реконструкции многоквартирных домов. Прилагается.
5. Департаменту информационной работы Кировской области опубликовать постановление в официальных средствах массовой информации.
6. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Председателя Правительства области Горсткина А.П.
7. Настоящее постановление вступает в силу через десять дней со дня его официального опубликования.
|
Губернатор - Председатель Правительства Кировской области |
Н.Ю. Белых |
Информация об изменениях:
Постановлением Правительства Кировской области от 25 сентября 2012 г. N 172/564 настоящее Распределение изложено в новой редакции
Распределение
субсидий на реализацию мероприятий по проведению капитального ремонта и (или) реконструкции многоквартирных домов на 2012 год
(утв. постановлением Правительства Кировской области от 7 августа 2012 г. N 165/453)
С изменениями и дополнениями от:
25 сентября 2012 г.
|
N п/п |
Наименование муниципального образования |
Размер субсидии из областного бюджета, рублей |
|
1 |
Муниципальное образование Аджимское сельское поселение Малмыжского района Кировской области |
1 332 826,00 |
|
2 |
Муниципальное образование Афанасьевское городское поселение Афанасьевского района Кировской области |
5 501 175,00 |
|
3 |
Муниципальное образование Биртяевское сельское поселение Котельничского района Кировской области |
5 367 657,00 |
|
4 |
Муниципальное образование Богородское городское поселение Богородского района Кировской области |
1 277 803,00 |
|
5 |
Муниципальное образование Бурмакинское сельское поселение Кирово-Чепецкого района Кировской области |
835 346,00 |
|
6 |
Муниципальное образование Верхошижемское городское поселение Верхошижемского района Кировской области |
517 680,00 |
|
7 |
Муниципальное образование Восточное городское поселение Омутнинского района Кировской области |
866 738,00 |
|
8 |
Муниципальное образование "Город Киров" |
27 701 735,00 |
|
9 |
Городской округ город Котельнич Кировской области |
2 048 965,00 |
|
10 |
Муниципальное образование Демьяновское городское поселение Подосиновского района Кировской области |
1 141 344,00 |
|
11 |
Муниципальное образование Дубровское сельское поселение Белохолуницкого района Кировской области |
547 000,00 |
|
12 |
Муниципальное образование Кильмезское городское поселение Кильмезского района Кировской области |
386 967,00 |
|
13 |
Муниципальное образование Кирово-Чепецкий муниципальный район Кировской области |
523 440,00 |
|
14 |
Муниципальное образование Коныпское сельское поселение Кирово-Чепецкого района Кировской области |
364 992,00 |
|
15 |
Муниципальное образование Косинское городское поселение Зуевского района Кировской области |
720 365,00 |
|
16 |
Муниципальное образование Краснополянское городское поселение Вятскополянского района Кировской области |
1 312 522,00 |
|
17 |
Муниципальное образование Кстининское сельское поселение Кирово-Чепецкого района Кировской области |
936 974,00 |
|
18 |
Муниципальное образование Лебяжское городское поселение Лебяжского района Кировской области |
2 095 650,00 |
|
19 |
Муниципальное образование Ленинское городское поселение Шабалинского района Кировской области |
1 144 159,00 |
|
20 |
Муниципальное образование Макарьевское сельское поселение Котельничского района Кировской области |
809 472,00 |
|
21 |
Муниципальное образование Малмыжское городское поселение Малмыжского района Кировской области |
2 408 464,00 |
|
22 |
Муниципальное образование Мирнинское городское поселение Оричевского района Кировской области |
388 800,00 |
|
23 |
Муниципальное образование Мокрецовское сельское поселение Кирово-Чепецкого района Кировской области |
530 632,00 |
|
24 |
Муниципальное образование Мурашинское городское поселение Мурашинского района Кировской области |
2 090 338,00 |
|
25 |
Муниципальное образование "Мурыгинское городское поселение" Юрьянского района Кировской области |
1 484 000,00 |
|
26 |
Муниципальное образование Нолинское городское поселение Нолинского района Кировской области |
2 062 442,14 |
|
27 |
Муниципальное образование Октябрьское сельское поселение Мурашинского района Кировской области |
632 165,00 |
|
28 |
Муниципальное образование Омутнинское городское поселение Омутнинского района Кировской области |
9 827 169,00 |
|
29 |
Муниципальное образование Опаринский муниципальный район Кировской области |
4 304 000,00 |
|
30 |
Муниципальное образование Оричевское городское поселение Оричевского района Кировской области |
701 901,00 |
|
31 |
Муниципальное образование Пижанское городское поселение Пижанского района Кировской области |
579 861,00 |
|
32 |
Муниципальное образование Пищальское сельское поселение Оричевского района Кировской области |
140 352,00 |
|
33 |
Муниципальное образование Подгорцевское сельское поселение Юрьянского района Кировской области |
698 000,00 |
|
34 |
Муниципальное образование Поломское сельское поселение Кирово-Чепецкого района |
243 804,00 |
|
35 |
Муниципальное образование Просницкое сельское поселение Кирово-Чепецкого района Кировской области |
534 735,00 |
|
36 |
Муниципальное образование Свечинское городское поселение Свечинского района |
654 653,00 |
|
37 |
Муниципальное образование Селезеневское сельское поселение Кирово-Чепецкого района Кировской области |
843 436,00 |
|
38 |
Муниципальное образование Слободской муниципальный район Кировской области |
6 027 697,00 |
|
39 |
Муниципальное образование Советское городское поселение Советского района Кировской области |
1 792 603,00 |
|
40 |
Сунский муниципальный район Кировской области |
684 000,00 |
|
41 |
Муниципальное образование Унинское городское поселение Унинского района Кировской области |
904 653,00 |
|
42 |
Муниципальное образование Уржумский муниципальный район Кировской области |
11 029 326,00 |
|
43 |
Муниципальное образование Фаленское городское поселение Фаленского района Кировской области |
2 622 656,00 |
|
44 |
Муниципальное образование Фатеевское сельское поселение Кирово-Чепецкого района Кировской области |
557 309,00 |
|
45 |
Муниципальное образование Филипповское сельское поселение Кирово-Чепецкого района Кировской области |
464 021,00 |
|
46 |
Муниципальное образование Чепецкое сельское поселение Кирово-Чепецкого района Кировской области |
844 732,00 |
|
47 |
Муниципальное образование Чувашевское сельское поселение Кирово-Чепецкого района Кировской области |
618 561,00 |
|
48 |
Муниципальное образование Юрьянское городское поселение Юрьянского района Кировской области |
1 657 849,21 |
|
|
Итого |
110 760 969,35 |
Информация об изменениях:
Постановлением Правительства Кировской области от 25 сентября 2012 г. N 172/564 настоящий Перечень изложен в новой редакции
Перечень
многоквартирных домов, в отношении которых планируется проведение капитального ремонта и (или) реконструкции в 2012 году
(утв. постановлением Правительства Кировской области от 7 августа 2012 г. N 165/453)
С изменениями и дополнениями от:
25 сентября 2012 г.
|
N п/п |
Адрес многоквартирного дома |
Вид ремонта |
Стоимость капитального ремонта и (или) реконструкции, рублей |
|||
|
всего |
в том числе за счет средств |
|||||
|
областного бюджета |
местного бюджета* |
собственников помещений в многоквартирном доме* |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
Итого по Кировской области |
|
168 025 764,26 |
110 760 969,35 |
28 336 649,14 |
28 928 145,77 |
|
1 |
Муниципальное образование Аджимское сельское поселение Малмыжского района Кировской области |
|
|
|
|
|
|
1.1 |
дер. Исаково, ул. Спортивная, д. 8 |
ремонт кровли, ремонт фасада |
345 141,00 |
248 500,00 |
62 126,00 |
34 515,00 |
|
1.2 |
с. Аджим, ул. Советская, д. 4 |
ремонт кровли |
161 550,00 |
116 316,00 |
29 079,00 |
16 155,00 |
|
1.3 |
с. Аджим, ул. Молодежная, д. 29 |
ремонт кровли, ремонт фасада |
232 915,00 |
167 698,00 |
41 925,00 |
23 292,00 |
|
1.4 |
с. Аджим, ул. Молодежная, д. 24 |
ремонт кровли, ремонт фасада |
219 486,00 |
158 029,00 |
39 508,00 |
21 949,00 |
|
1.5 |
с. Аджим, ул. Молодежная, д. 5 |
ремонт кровли, ремонт фасада |
264 643,00 |
190 542,00 |
47 636,00 |
26 465,00 |
|
1.6 |
с. Аджим, ул. Молодежная, д. 6 |
ремонт кровли, ремонт фасада |
274 028,00 |
197 300,00 |
49 325,00 |
27 403,00 |
|
1.7 |
с. Аджим, ул. Советская, д. 31 |
ремонт кровли, ремонт фасада |
353 392,00 |
254 441,00 |
63 611,00 |
35 340,00 |
|
2 |
Муниципальное образование Афанасьевское городское поселение Афанасьевского района Кировской области |
|
|
|
|
|
|
2.1 |
пгт Афанасьево, ул. Дзержинского, д. 7а |
ремонт и утепление фасада, проектные работы |
226 000,00 |
151 872,00 |
37 968,00 |
36 160,00 |
|
2.2 |
пгт Афанасьево, ул. Красных Партизан, д. 58а |
ремонт кровли, ремонт фасада, проектные работы |
226 000,00 |
151 872,00 |
37 968,00 |
36 160,00 |
|
2.3 |
пгт Афанасьево, ул. Красных Партизан, д. 60 |
ремонт кровли, ремонт фасада, проектные работы |
226 000,00 |
151 872,00 |
37 968,00 |
36 160,00 |
|
2.4 |
пгт Афанасьево, ул. Красных Партизан, д. 64 |
ремонт кровли, проектные работы |
226 000,00 |
151 872,00 |
37 968,00 |
36 160,00 |
|
2.5 |
пгт Афанасьево, ул. Красных Партизан, д. 66 |
ремонт кровли, ремонт фасада, проектные работы |
226 000,00 |
151 872,00 |
37 968,00 |
36 160,00 |
|
2.6 |
пгт Афанасьево, ул. Красных Партизан, д. 72 |
ремонт кровли, проектные работы |
226 000,00 |
151 872,00 |
37 968,00 |
36 160,00 |
|
2.7 |
пгт Афанасьево, ул. Первомайская, д. 24а |
ремонт и утепление фасада, проектные работы |
226 000,00 |
151 872,00 |
37 968,00 |
36 160,00 |
|
2.8 |
пгт Афанасьево, ул. Строителей, д. 1 |
ремонт кровли, ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения, проектные работы |
3 000 000,00 |
2 160 000,00 |
540 000,00 |
300 000,00 |
|
2.9 |
пгт Афанасьево, ул. Трушниковы, д. 3а |
ремонт кровли, ремонт фасада, проектные работы |
226 000,00 |
151 872,00 |
37 968,00 |
36 160,00 |
|
2.10 |
пгт Афанасьево, ул. Чапаева, д. 54 |
ремонт кровли, ремонт фасада, ремонт фундамента, проектные работы |
210 930,00 |
151 869,00 |
37 968,00 |
21 093,00 |
|
2.11 |
пгт Афанасьево, ул. Чапаева, д. 56 |
ремонт кровли, ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения, проектные работы |
210 930,00 |
151 869,00 |
37 968,00 |
21 093,00 |
|
2.12 |
пгт Афанасьево, ул. Чапаева, д. 58 |
ремонт кровли, ремонт фасада, ремонт фундамента, проектные работы |
210 930,00 |
151 869,00 |
37 968,00 |
21 093,00 |
|
2.13 |
пгт Афанасьево, ул. Южная, д. 22 |
ремонт кровли, проектные работы |
452 000,00 |
303 744,00 |
75 936,00 |
72 320,00 |
|
2.14 |
пгт Афанасьево, ул. Южная, д. 26 |
ремонт печей, ремонт кровли, утепление фасада, проектные работы |
226 000,00 |
151 872,00 |
37 968,00 |
36 160,00 |
|
2.15 |
пгт Афанасьево, ул. Южная, д. 28 |
ремонт кровли, ремонт фасада, проектные работы |
226 000,00 |
151 872,00 |
37 968,00 |
36 160,00 |
|
2.16 |
пгт Афанасьево, ул. Южная, д. 32 |
ремонт кровли, ремонт фасада, проектные работы |
226 000,00 |
151 872,00 |
37 968,00 |
36 160,00 |
|
2.17 |
пгт Афанасьево, ул. Южная, д. 34 |
ремонт кровли, проектные работы |
226 000,00 |
151 872,00 |
37 968,00 |
36 160,00 |
|
2.18 |
пгт Афанасьево, ул. Южная, д. 36 |
ремонт кровли, проектные работы |
226 000,00 |
151 872,00 |
37 968,00 |
36 160,00 |
|
2.19 |
пгт Афанасьево, ул. Южная, д. 38 |
ремонт кровли, ремонт фасада, проектные работы |
226 000,00 |
151 872,00 |
37 968,00 |
36 160,00 |
|
2.20 |
пгт Афанасьево, ул. Южная, д. 42 |
ремонт кровли, ремонт фасада, проектные работы |
226 000,00 |
151 872,00 |
37 968,00 |
36 160,00 |
|
2.21 |
пгт Афанасьево, ул. Южная, д. 44 |
ремонт кровли, ремонт фасада, проектные работы |
226 000,00 |
151 872,00 |
37 968,00 |
36 160,00 |
|
2.22 |
пгт Афанасьево, ул. Южная, д. 46 |
ремонт кровли, проектные работы |
226 000,00 |
151 872,00 |
37 968,00 |
36 160,00 |
|
3 |
Муниципальное образование Биртяевское сельское поселение Котельничского района Кировской области |
|
|
|
|
|
|
3.1 |
пос. Ленинская Искра, ул. Ленина, д. 12 |
ремонт кровли |
757 234,00 |
530 063,00 |
151 447,00 |
75 724,00 |
|
3.2 |
пос. Ленинская Искра, ул. Ленина, д. 13 |
ремонт кровли |
700 000,00 |
490 000,00 |
140 000,00 |
70 000,00 |
|
3.3 |
пос. Ленинская Искра, ул. Ленина, д. 14 |
ремонт кровли |
432 567,00 |
302 796,00 |
86 514,00 |
43 257,00 |
|
3.4 |
пос. Ленинская Искра, ул. Ленина, д. 19 |
ремонт кровли |
733 839,00 |
513 687,00 |
146 768,00 |
73 384,00 |
|
3.5 |
пос. Ленинская Искра, ул. Ленина, д. 21 |
ремонт внутридомовых инженерных систем отопления |
1 329 155,00 |
930 408,00 |
265 831,00 |
132 916,00 |
|
3.6 |
пос. Ленинская Искра, ул. Ленина, д. 23 |
ремонт кровли |
447 903,00 |
310 531,00 |
89 581,00 |
47 791,00 |
|
3.7 |
пос. Ленинская Искра, ул. Ронжина, д. 6 |
ремонт кровли, ремонт фасада |
1 005 371,00 |
703 758,00 |
201 075,00 |
100 538,00 |
|
3.8 |
пос. Ленинская Искра, ул. Советская, д. 4 |
ремонт кровли, ремонт фасада |
496 753,00 |
347 726,00 |
99 351,00 |
49 676,00 |
|
3.9 |
пос. Ленинская Искра, ул. Советская, д. 8 |
ремонт кровли |
496 753,00 |
347 726,00 |
99 351,00 |
49 676,00 |
|
3.10 |
пос. Ленинская Искра, ул. Советская, д. 14 |
ремонт кровли |
302 569,00 |
211 798,00 |
60 514,00 |
30 257,00 |
|
3.11 |
пос. Ленинская Искра, ул. Советская, д. 16 |
ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения, теплоснабжения, электроснабжения, установка общедомового прибора учета потребления тепловой энергии |
970 235,00 |
679 164,00 |
194 047,00 |
97 024,00 |
|
4 |
Муниципальное образование Богородское городское поселение Богородского района Кировской области |
|
|
|
|
|
|
|
пгт Богородское, ул. Коммуны, д. 10 |
ремонт кровли, внутридомовых инженерных систем водоснабжения, теплоснабжения, водоотведения и электроснабжения |
1 774 727,00 |
1 277 803,00 |
319 451,00 |
177 473,00 |
|
5 |
Муниципальное образование Бурмакинское сельское поселение Кирово-Чепецкого района Кировской области |
|
|
|
|
|
|
5.1 |
с. Бурмакино, ул. Школьная, д. 3 |
ремонт кровли |
271 245,00 |
195 296,00 |
48 824,00 |
27 125,00 |
|
5.2 |
с. Бурмакино, ул. Школьная, д. 5 |
ремонт кровли |
270 843,00 |
195 001,00 |
48 752,00 |
27 090,00 |
|
5.3 |
с. Бурмакино, ул. Школьная, д. 8 |
ремонт кровли |
654 485,00 |
445 049,00 |
111 263,00 |
98 173,00 |
|
6 |
Муниципальное образование Верхошижемское городское поселение Верхошижемского района Кировской области |
|
|
|
|
|
|
|
пгт Верхожимье, ул. Комсомольская, д. 14 |
ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения, ремонт фундамента, установка общедомового прибора учета потребления холодной воды, проектные работы |
719 000,00 |
517 680,00 |
129 420,00 |
71 900,00 |
|
7 |
Муниципальное образование Восточное городское поселение Омутнинского района Кировской области |
|
|
|
|
|
|
7.1 |
пгт Восточный, ул. Азина, д. 5 |
ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения |
261 390,00 |
188 200,00 |
47 050,00 |
26 140,00 |
|
7.2 |
пгт Восточный, ул. Снежная, д. 8 |
ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения |
200 302,00 |
144 216,00 |
36 055,00 |
20 031,00 |
|
7.3 |
пгт Восточный, ул. 30-летия Победы, д. 9 |
ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения |
243 674,00 |
175 444,00 |
43 862,00 |
24 368,00 |
|
7.4 |
пгт Восточный, ул. 30-летия Победы, д. 11 |
ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения |
251 121,00 |
180 806,00 |
45 202,00 |
25 113,00 |
|
7.5 |
пгт Восточный, ул. 30-летия Победы, д. 13 |
ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения |
247 324,00 |
178 072,00 |
44 519,00 |
24 733,00 |
|
8 |
Муниципальное образование "Город Киров" |
|
|
|
|
|
|
8.1 |
г. Киров, микрорайон Радужный, ул. Индустриальная, д. 8б |
ремонт системы индивидуального теплового пункта, проектные работы |
429 183,00 |
240 342,00 |
60 086,00 |
128 755,00 |
|
8.2 |
г. Киров, микрорайон Радужный, ул. Мира, д. 3а |
ремонт системы индивидуального теплового пункта, проектные работы |
368 148,00 |
206 163,00 |
51 541,00 |
110 444,00 |
|
8.3 |
г. Киров, микрорайон Радужный, проспект Строителей, д. 2а |
ремонт системы индивидуального теплового пункта, проектные работы |
392 488,00 |
219 793,00 |
54 949,00 |
117 746,00 |
|
8.4 |
г. Киров, микрорайон Радужный, ул. Конституции, д. 3а |
модернизация системы индивидуального теплового пункта, проектные работы |
422 120,00 |
236 387,00 |
59 097,00 |
126 636,00 |
|
8.5 |
г. Киров, микрорайон Радужный, ул. Конституции, д. 5 |
модернизация системы индивидуального теплового пункта, проектные работы |
448 398,00 |
251 103,00 |
62 776,00 |
134 519,00 |
|
8.6 |
г. Киров, микрорайон Радужный, проспект Строителей, д. 8 |
модернизация системы индивидуального теплового пункта, проектные работы |
407 518,00 |
228 210,00 |
57 053,00 |
122 255,00 |
|
8.7 |
г. Киров, микрорайон Радужный, ул. Индустриальная, д. 4 |
ремонт кровли, проектные работы |
614 638,00 |
344 197,00 |
86 050,00 |
184 391,00 |
|
8.8 |
г. Киров, микрорайон Радужный, ул. Конституции, д. 13б |
ремонт системы индивидуального теплового пункта, проектные работы |
398 024,00 |
222 893,00 |
55 724,00 |
119 407,00 |
|
8.9 |
г. Киров, микрорайон Радужный, ул. Конституции, д. 11 |
ремонт системы индивидуального теплового пункта, проектные работы |
384 891,00 |
215 539,00 |
53 885,00 |
115 467,00 |
|
8.10 |
г. Киров, микрорайон Радужный, проспект Строителей, д. 3а |
ремонт системы индивидуального теплового пункта, проектные работы |
293 833,00 |
164 546,00 |
41 137,00 |
88 150,00 |
|
8.11 |
г. Киров, ул. Шинников, д. 13 |
ремонт кровли, проектные работы |
799 137,00 |
575 378,00 |
143 845,00 |
79 914,00 |
|
8.12 |
г. Киров, ул. Широнинцев, д. 18 |
ремонт кровли, проектные работы |
644 144,00 |
463 783,00 |
115 946,00 |
64 415,00 |
|
8.13 |
г. Киров, ул. Цеховая, д. 13 |
ремонт внутридомовых инженерных систем горячего и холодного водоснабжения, проектные работы |
503 688,00 |
322 360,00 |
80 590,00 |
100 738,00 |
|
8.14 |
г. Киров, ул. Энгельса, д. 43б |
ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения, проектные работы |
371 640,00 |
178 387,00 |
44 597,00 |
148 656,00 |
|
8.15 |
г. Киров, ул. Циолковского, д. 4 |
ремонт внутридомовых инженерных систем горячего и холодного водоснабжения, проектные работы |
191 875,00 |
92 100,00 |
23 025,00 |
76 750,00 |
|
8.16 |
г. Киров, ул. Большевиков, д. 95а |
ремонт фасада, проектные работы |
808 748,00 |
452 899,00 |
113 225,00 |
242 624,00 |
|
8.17 |
г. Киров, ул. Набережная Грина, д. 21 |
ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения, проектные работы |
126 381,00 |
69 762,00 |
17 441,00 |
39 178,00 |
|
8.18 |
г. Киров, ул. Пролетарская, д. 14а |
ремонт кровли, проектные работы |
595 624,00 |
428 848,00 |
107 213,00 |
59 563,00 |
|
8.19 |
г. Киров, ул. Молодой Гвардии, д. 10а |
ремонт кровли, проектные работы |
160 493,00 |
62 913,00 |
15 729,00 |
81 851,00 |
|
8.20 |
г. Киров, ул. Степана Халтурина, д. 20 |
ремонт внутридомовых инженерных систем отопления, горячего и холодного водоснабжения, проектные работы |
942 458,00 |
633 332,00 |
158 333,00 |
150 793,00 |
|
8.21 |
г. Киров, ул. Розы Люксембург, д. 47 |
ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения, проектные работы |
346 758,00 |
191 410,00 |
47 853,00 |
107 495,00 |
|
8.22 |
г. Киров, ул. Карла Маркса, д. 30 |
ремонт кровли, проектные работы |
1 380 582,00 |
994 018,00 |
248 505,00 |
138 059,00 |
|
8.23 |
г. Киров, ул. Свободы, д. 105 |
ремонт фасада, проектные работы |
262 319,00 |
188 869,00 |
47 218,00 |
26 232,00 |
|
8.24 |
г. Киров, ул. Урицкого, д. 16а |
ремонт кровли, проектные работы |
206 067,00 |
80 778,00 |
20 195,00 |
105 094,00 |
|
8.25 |
г. Киров, ул. Советская, д. 22 |
ремонт кровли, проектные работы |
770 077,00 |
554 455,00 |
138 614,00 |
77 008,00 |
|
8.26 |
г. Киров, ул. Свободы, д. 54а |
ремонт кровли, ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных систем горячего и холодного водоснабжения, проектные работы |
3 503 913,00 |
2 522 816,00 |
630 705,00 |
350 392,00 |
|
8.27 |
г. Киров, микрорайон Лянгасово, ул. Комсомольская, д. 67 |
ремонт внутридомовых инженерных систем отопления, водоотведения, горячего и холодного водоснабжения, проектные работы |
3 183 229,50 |
1 527 950,00 |
381 987,50 |
1 273 292,00 |
|
8.28 |
г. Киров, Нововятский район, ул. Опарина, д. 28 |
ремонт кровли, проектные работы |
676 526,00 |
378 854,00 |
94 714,00 |
202 958,00 |
|
8.29 |
г. Киров, Нововятский район, ст. Поздино, д. 24 |
ремонт кровли, проектные работы |
544 414,00 |
213 410,00 |
53 353,00 |
277 651,00 |
|
8.30 |
г. Киров, Нововятский район, ул. Проектная, д. 31 |
ремонт кровли, проектные работы |
930 261,00 |
513 504,00 |
128 376,00 |
288 381,00 |
|
8.31 |
г. Киров, Нововятский район, ул. Опарина, д. 5 |
ремонт кровли, проектные работы |
1 803 122,00 |
995 323,00 |
248 831,00 |
558 968,00 |
|
8.32 |
г. Киров, Нововятский район, пер. Парковый, д. 3 |
ремонт кровли, проектные работы |
363 189,00 |
200 480,00 |
50 120,00 |
112 589,00 |
|
8.33 |
г. Киров, Нововятский район, станция Поздино, д. 14 |
ремонт кровли, проектные работы |
434 874,00 |
240 050,00 |
60 013,00 |
134 811,00 |
|
8.34 |
г. Киров, Нововятский район, ул. Мопра, д.10 |
ремонт кровли, проектные работы |
459 294,00 |
253 530,00 |
63 383,00 |
142 381,00 |
|
8.35 |
г. Киров, Нововятский район, ул. Мопра, д. 9 |
ремонт кровли, проектные работы |
543 116,00 |
299 800,00 |
74 950,00 |
168 366,00 |
|
8.36 |
г. Киров, Нововятский район, ул. Советская, д. 11в |
ремонт кровли, проектные работы |
1 282 651,00 |
708 023,00 |
177 006,00 |
397 622,00 |
|
8.37 |
г. Киров, Нововятский район, ул. Молодой Гвардии, д. 8 |
ремонт кровли, проектные работы |
1 330 841,50 |
521 690,00 |
130 422,50 |
678 729,00 |
|
8.38 |
г. Киров, ул. Производственная, д. 7 |
ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных систем отопления, горячего водоснабжения, проектные работы |
1 620 757,50 |
1 166 945,00 |
291 736,50 |
162 076,00 |
|
8.39 |
г. Киров, ул. Цеховая, д. 10 |
ремонт кровли, ремонт внутридомовых инженерных систем горячего и холодного водоснабжения, проектные работы |
1 023 851,50 |
401 350,00 |
100 337,50 |
522 164,00 |
|
8.40 |
г. Киров, ул. Горького, д. 4 |
ремонт водоводяного подогревателя, проектные работы |
151 212,00 |
59 257,00 |
14 822,00 |
77 133,00 |
|
8.41 |
г. Киров, ул. Дерендяева, д. 15 |
ремонт кровли, проектные работы |
314 812,00 |
100 740,00 |
25 185,00 |
188 887,00 |
|
8.42 |
г. Киров, ул. Горбуновой, д. 12 |
ремонт кровли, проектные работы |
570 679,00 |
383 496,00 |
95 874,00 |
91 309,00 |
|
8.43 |
г. Киров, ул. Шинников, д. 39 |
ремонт кровли, проектные работы |
571 492,50 |
224 025,00 |
56 006,50 |
291 461,00 |
|
8.44 |
г. Киров, ул. Металлургов, д. 5 |
ремонт кровли, проектные работы |
364 179,00 |
201 027,00 |
50 257,00 |
112 895,00 |
|
8.45 |
г. Киров, ул. Монтажников, д. 36 |
ремонт кровли, проектные работы |
1 224 098,00 |
479 846,00 |
119 962,00 |
624 290,00 |
|
8.46 |
г. Киров, ул. Карла Либкнехта, д. 74 |
ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения, установка общедомовых приборов учета потребления тепловой энергии, горячей воды, холодной воды, проектные работы |
878 947,50 |
632 842,00 |
158 210,50 |
87 895,00 |
|
8.47 |
г. Киров, ул. Захватаева, д. 19 |
ремонт кровли, проектные работы |
1 070 199,00 |
419 518,00 |
104 880,00 |
545 801,00 |
|
8.48 |
г. Киров, ул. Свердлова, д. 9б |
ремонт кровли, проектные работы |
995 706,00 |
517 767,00 |
129 442,00 |
348 497,00 |
|
8.49 |
г. Киров, ул. Уральская, д. 8 |
ремонт кровли, проектные работы |
921 797,00 |
545 704,00 |
136 426,00 |
239 667,00 |
|
8.50 |
г. Киров, ул. Монтажников, д. 34 |
ремонт кровли, ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения, проектные работы |
1 749 104,00 |
979 498,00 |
244 875,00 |
524 731,00 |
|
8.51 |
г. Киров, проспект Строителей, д. 50/2 |
ремонт кровли, ремонт фасада, проектные работы |
991 200,00 |
396 480,00 |
99 120,00 |
495 600,00 |
|
8.52 |
г. Киров, ул. Сурикова, д. 32 |
ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения, проектные работы |
105 865,00 |
50 815,00 |
12 704,00 |
42 346,00 |
|
8.53 |
г. Киров, ул. Тургенева, д. 3 |
ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения, отопления, установка прибора учета потребления тепловой энергии, проектные работы |
702 820,00 |
393 579,00 |
98 395,00 |
210 846,00 |
|
8.54 |
г. Киров, пос. Дороничи, ул. Павла Садакова, д. 23 |
ремонт кровли, ремонт фасада, проектные работы |
1 042 643,50 |
625 586,00 |
156 396,50 |
260 661,00 |
|
8.55 |
г. Киров, пос. Дороничи, ул. Павла Садакова, д. 25 |
ремонт кровли, ремонт фасада, проектные работы |
944 128,50 |
566 477,00 |
141 619,50 |
236 032,00 |
|
8.56 |
г. Киров, пос. Дороничи, ул. Центральная, д. 1 |
ремонт фасада, проектные работы |
164 692,00 |
98 815,00 |
24 704,00 |
41 173,00 |
|
8.57 |
г. Киров, пос. Дороничи, ул. Центральная, д. 3 |
ремонт фасада, проектные работы |
164 692,00 |
98 815,00 |
24 704,00 |
41 173,00 |
|
8.58 |
г. Киров, пос. Дороничи, ул. Центральная, д. 4 |
ремонт фасада, проектные работы |
229 093,00 |
137 456,00 |
34 364,00 |
57 273,00 |
|
8.59 |
г. Киров, пос. Дороничи, ул. Центральная, д. 6 |
ремонт фасада, проектные работы |
229 093,00 |
137 456,00 |
34 364,00 |
57 273,00 |
|
8.60 |
г. Киров, пос. Дороничи, ул. Центральная, д. 7 |
ремонт кровли, ремонт фасада, проектные работы |
1 105 279,00 |
663 167,00 |
165 792,00 |
276 320,00 |
|
8.61 |
г. Киров, пос. Дороничи, ул. Центральная, д. 8 |
ремонт фасада, проектные работы |
225 035,50 |
135 021,00 |
33 755,50 |
56 259,00 |
|
8.62 |
г. Киров, пос. Дороничи, ул. Центральная, д. 12 |
ремонт фасада, проектные работы |
225 035,50 |
135 021,00 |
33 755,50 |
56 259,00 |
|
8.63 |
г. Киров, пос. Дороничи, ул. Мира, д. 2 |
ремонт кровли, ремонт фасада, проектные работы |
1 454 856,50 |
872 914,00 |
218 228,50 |
363 714,00 |
|
8.64 |
г. Киров, пос. Дороничи, ул. Мира, д. 4 |
ремонт кровли, ремонт фасада, проектные работы |
1 454 856,50 |
872 914,00 |
218 228,50 |
363 714,00 |
|
8.65 |
г. Киров, пос. Дороничи, ул. Мира, д. 6 |
ремонт фасада, проектные работы |
153 016,50 |
91 810,00 |
22 952,50 |
38 254,00 |
|
8.66 |
г. Киров, пос. Дороничи, ул. Мира, д. 8 |
ремонт фасада, проектные работы |
153 016,50 |
91 810,00 |
22 952,50 |
38 254,00 |
|
8.67 |
г. Киров, пос. Дороничи, ул. Мира д. 5 |
ремонт фасада, проектные работы |
104 331,00 |
62 598,00 |
15 650,00 |
26 083,00 |
|
8.68 |
г. Киров, пос. Дороничи, ул. Мира, д. 7 |
ремонт фасада, проектные работы |
104 331,00 |
62 598,00 |
15 650,00 |
26 083,00 |
|
8.69 |
г. Киров, пос. Дороничи, ул. Мира, д. 17 |
ремонт фасада, проектные работы |
170 821,50 |
102 493,00 |
25 623,50 |
42 705,00 |
|
9 |
Городской округ город Котельнич Кировской области |
|
|
|
|
|
|
9.1 |
г. Котельнич, ул. Горького, д. 2 |
ремонт кровли |
940 786,00 |
677 365,00 |
169 342,00 |
94 079,00 |
|
9.2 |
г. Котельнич, ул. Прудная, д. 35 |
ремонт кровли |
783 000,00 |
563 760,00 |
140 940,00 |
78 300,00 |
|
9.3 |
г. Котельнич, ул. Шмидта, д. 29 |
ремонт кровли |
1 122 000,00 |
807 840,00 |
201 960,00 |
112 200,00 |
|
10 |
Муниципальное образование Демьяновское городское поселение Подосиновского района Кирвоской области |
|
|
|
|
|
|
10.1 |
пгт Демьяново, ул. Советская, д. 35 |
ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения |
208 029,00 |
124 816,00 |
31 205,00 |
52 008,00 |
|
10.2 |
пгт Демьяново, ул. Советская, д. 35а |
ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения |
71 659,00 |
42 995,00 |
10 749,00 |
17 915,00 |
|
10.3 |
пгт Демьяново, ул. Энергетиков, д. 1 |
ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения и теплоснабжения |
1 622 559,00 |
973 533,00 |
243 385,00 |
405 641,00 |
|
11 |
Муниципальное образование Дубровское сельское поселение Белохолуницкого района Кировской области |
|
|
|
|
|
|
|
пос. Дубровка, ул. Солнечная, д. 1 |
ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения и теплоснабжения, проектные работы |
760 000,00 |
547 000,00 |
137 000,00 |
76 000,00 |
|
12 |
Муниципальное образование Кильмезское городское поселение Кильмезского района Кировской области |
|
|
|
|
|
|
12.1 |
пгт Кильмезь, ул. Колхозная, д. 54 |
ремонт кровли |
207 707,00 |
149 548,00 |
37 388,00 |
20 771,00 |
|
12.2 |
пгт Кильмезь, ул. Советская, д. 62 |
ремонт кровли |
329 749,00 |
237 419,00 |
59 355,00 |
32 975,00 |
|
13 |
Муниципальное образование Кирово-Чепецкий муниципальный район Кировской области |
|
|
|
|
|
|
|
дер. Шутовщина, переулок Зеленый, д. 1 |
ремонт кровли, проектные работы |
727 000,00 |
523 440,00 |
130 860,00 |
72 700,00 |
|
14 |
Муниципальное образование Коныпское сельское поселение Кирово-Чепецкого района Кировской области |
|
|
|
|
|
|
14.1 |
дер. Малый Конып, ул. Новая, д. 13 |
ремонт кровли |
278 121,00 |
182 496,00 |
45 625,00 |
50 000,00 |
|
14.2 |
дер. Малый Конып, ул. Новая, д. 16 |
ремонт кровли |
278 121,00 |
182 496,00 |
45 625,00 |
50 000,00 |
|
15 |
Муниципальное образование Косинское городское поселение Зуевского района Кировской области |
|
|
|
|
|
|
|
пос. Косино, ул. Ленина, д. 12 |
ремонт кровли |
1 000 508,00 |
720 365,00 |
180 092,00 |
100 051,00 |
|
16 |
Муниципальное образование Краснополянское городское поселение Вятскополянского района Кировской области |
|
|
|
|
|
|
16.1 |
пгт Красная Поляна, ул. Комсомольская, д. 1 корпос. А |
ремонт кровли, проектные работы |
805 143,45 |
579 703,00 |
144 926,10 |
80 514,35 |
|
16.2 |
пгт Красная Поляна, ул. Советская, д. 2 |
ремонт кровли, проектные работы |
527 553,25 |
379 838,00 |
94 959,90 |
52 755,35 |
|
16.3 |
пгт Красная Поляна, ул. Центральная, д. 4 |
ремонт кровли, проектные работы |
490 251,52 |
352 981,00 |
88 245,32 |
49 025,20 |
|
17 |
Муниципальное образование Кстининское сельское поселение Кирово-Чепецкого района Кировской области |
|
|
|
|
|
|
|
с. Кстинино, ул. Профсоюзная, д .9 |
ремонт кровли |
1 301 358,00 |
936 974,00 |
234 244,00 |
130 140,00 |
|
18 |
Муниципальное образование Лебяжское городское поселение Лебяжского района Кировской области |
|
|
|
|
|
|
18.1 |
пгт Лебяжье, ул. Комарова, д. 14, корпос. А |
ремонт и утепление фасада, реконструкция внутридомовых инженерных систем водоснабжения и водоотведения |
1 754 829,00 |
1 263 476,00 |
315 870,00 |
175 483,00 |
|
18.2 |
пгт Лебяжье, ул. Комарова, д. 8 |
ремонт и утепление фасада |
1 155 798,00 |
832 174,00 |
208 044,00 |
115 580,00 |
|
19 |
Муниципальное образование Ленинское городское поселение Шабалинского района Кировской области |
|
|
|
|
|
|
|
пгт Ленинское, ул. Фрунзе, д. 22 |
ремонт кровли, ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения и электроснабжения |
1 589 289,00 |
1 144 159,00 |
286 200,00 |
158 930,00 |
|
20 |
Муниципальное образование Макарьевское сельское поселение Котельничского района Кировской области |
|
|
|
|
|
|
|
с. Макарье, ул. Ленина, д. 5 |
реконструкция кровли |
1 139 472,00 |
809 472,00 |
210 000,00 |
120 000,00 |
|
21 |
Муниципальное образование Малмыжское городское поселение Малмыжского района Кировской области |
|
|
|
|
|
|
21.1 |
г. Малмыж, ул. Володарского, д. 22 |
ремонт кровли |
355 820,00 |
224 877,00 |
56 220,00 |
74 723,00 |
|
21.2 |
г. Малмыж, ул. Гагарина, д. 4 |
ремонт кровли |
567 350,00 |
358 564,00 |
89 642,00 |
119 144,00 |
|
21.3 |
г. Малмыж, ул. Горная, д. 25 |
ремонт кровли |
626 803,00 |
421 211,00 |
105 303,00 |
100 289,00 |
|
21.4 |
г. Малмыж, ул. Комсомольская, д. 14 |
ремонт кровли, ремонт фасада |
162 278,00 |
116 840,00 |
29 210,00 |
16 228,00 |
|
21.5 |
г. Малмыж, ул. Комсомольская, д. 65 |
ремонт кровли, ремонт фасада |
518 539,00 |
327 716,00 |
81 929,00 |
108 894,00 |
|
21.6 |
г. Малмыж, ул. Пионерская, д. 4 |
ремонт кровли, ремонт фасада |
499 517,00 |
315 694,00 |
78 924,00 |
104 899,00 |
|
21.7 |
г. Малмыж, ул. Пионерская, д. 9 |
ремонт кровли |
446 445,00 |
282 152,00 |
70 539,00 |
93 754,00 |
|
21.8 |
г. Малмыж, ул. Островского, д. 35 |
ремонт кровли |
150 586,00 |
108 421,00 |
27 106,00 |
15 059,00 |
|
21.9 |
г. Малмыж, ул. Фрунзе, д. 18 |
ремонт кровли |
58 806,00 |
37 164,00 |
9 292,00 |
12 350,00 |
|
21.10 |
г. Малмыж, ул. Чернышевского, д. 14 |
ремонт кровли |
299 758,00 |
215 825,00 |
53 957,00 |
29 976,00 |
|
22 |
Муниципальное образование Мирнинское городское поселение Оричевского района Кировской области |
|
|
|
|
|
|
|
пгт Мирный, ул. С. Халтурина, д. 40 |
ремонт кровли, проектные работы |
540 000,00 |
388 800,00 |
97 200,00 |
54 000,00 |
|
23 |
Муниципальное образование Мокрецовское сельское поселение Кирово-Чепецкого района Кировской области |
|
|
|
|
|
|
23.1 |
с. Каринка, ул. Новая, д. 6 |
ремонт кровли |
395 059,00 |
237 035,00 |
59 259,00 |
98 765,00 |
|
23.2 |
с. Каринка, ул. Новая, д. 7 |
ремонт кровли |
524 282,00 |
293 597,00 |
73 400,00 |
157 285,00 |
|
24 |
Муниципальное образование Мурашинское городское поселение Мурашинского района Кировской области |
|
|
|
|
|
|
24.1 |
г. Мураши, ул. Карла Маркса, д. 20 |
ремонт кровли |
788 330,00 |
567 597,00 |
141 900,00 |
78 833,00 |
|
24.2 |
г. Мураши, ул. Пионерская, д. 24 |
ремонт кровли |
967 575,00 |
696 653,00 |
174 164,00 |
96 758,00 |
|
24.3 |
г. Мураши, ул. Халтурина, д. 22 |
ремонт кровли |
1 147 345,00 |
826 088,00 |
206 522,00 |
114 735,00 |
|
25 |
Муниципальное образование Мурыгинское городское поселение Юрьянского района Кировской области |
|
|
|
|
|
|
25.1 |
пгт Мурыгино, ул. Красных Курсантов, д. 1 |
ремонт кровли, утепление чердачных перекрытий, установка общедомовых приборов учета потребления горячего и холодного водоснабжения, проектные работы |
1 300 000,00 |
910 000,00 |
260 000,00 |
130 000,00 |
|
25.2 |
пгт Мурыгино, ул. Красных Курсантов, д. 1а |
ремонт кровли, ремонт фасада, утепление чердачных перекрытий, установка общедомовых приборов учета потребления тепловой энергии, электрической энергии, горячего и холодного водоснабжения, проектные работы |
450 000,00 |
315 000,00 |
90 000,00 |
45 000,00 |
|
25.3 |
пгт Мурыгино, ул. Мопра, д. 62 |
ремонт кровли, утепление чердачных перекрытий, установка общедомовых приборов учета потребления электрической энергии, холодного водоснабжения, проектные работы |
370 000,00 |
259 000,00 |
74 000,00 |
37 000,00 |
|
26 |
Муниципальное образование Нолинское городское поселение Нолинского района Кировской области |
|
|
|
|
|
|
26.1 |
г. Нолинск, пер. Яранский, д. 2 |
ремонт кровли, проектные работы |
149 001,00 |
94 168,63 |
23 542,16 |
31 290,21 |
|
26.2 |
г. Нолинск, пер. Яранский, д. 5 |
ремонт кровли, проектные работы |
339 242,00 |
214 400,94 |
53 600,24 |
71 240,82 |
|
26.3 |
г. Нолинск, ул. Б.Чиркова, д. 4 |
ремонт кровли, проектные работы |
172 799,00 |
124 415,28 |
31 103,82 |
17 279,90 |
|
26.4 |
г. Нолинск, ул. Б.Чиркова, д. 6 |
ремонт кровли, проектные работы |
172 799,00 |
124 415,28 |
31 103,82 |
17 279,90 |
|
26.5 |
г. Нолинск, ул. Коммуны, д. 57 |
ремонт кровли, проектные работы |
484 185,00 |
306 004,92 |
76 501,23 |
101 678,85 |
|
26.6 |
г. Нолинск, ул. Ленина, д. 15 |
ремонт кровли, проектные работы |
204 643,00 |
147 342,96 |
36 835,74 |
20 464,30 |
|
26.7 |
г. Нолинск, ул. Октябрьская, д. 27 |
ремонт кровли, проектные работы |
366 791,00 |
231 811,91 |
57 952,98 |
77 026,11 |
|
26.8 |
г. Нолинск, ул. Спартака, д. 10 |
ремонт кровли, проектные работы |
385 576,00 |
243 684,03 |
60 921,01 |
80 970,96 |
|
26.9 |
г. Нолинск, ул. Фрунзе, д. 45 |
ремонт кровли, проектные работы |
911 706,00 |
576 198,19 |
144 049,55 |
191 458,26 |
|
27 |
Муниципальное образование Октябрьское сельское поселение Мурашинского района Кировской области |
|
|
|
|
|
|
27.1 |
пос. Октябрьский, ул. Железнодорожная, д. 14 |
ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения |
350 813,00 |
235 745,00 |
58 937,00 |
56 131,00 |
|
27.2 |
пос. Октябрьский, ул. Железнодорожная, д. 12 |
ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения |
589 912,00 |
396 420,00 |
99 106,00 |
94 386,00 |
|
28 |
Муниципальное образование Омутнинское городское поселение Омутнинского района Кировской области |
|
|
|
|
|
|
28.1 |
г. Омутнинск, ул. 30-летия Победы, д. 21 |
ремонт фасада |
1 248 218,00 |
898 716,00 |
224 680,00 |
124 822,00 |
|
28.2 |
г. Омутнинск, ул. Воровского, д. 20 |
ремонт кровли |
2 290 250,00 |
1 648 980,00 |
412 245,00 |
229 025,00 |
|
28.3 |
г. Омутнинск, ул. Карла Либкнехта, д. 9 |
ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения и теплоснабжения |
1 311 050,00 |
943 956,00 |
235 989,00 |
131 105,00 |
|
28.4 |
г. Омутнинск, ул. Кривцова, д. 7 |
ремонт кровли, ремонт фундамента |
1 119 350,00 |
805 932,00 |
201 483,00 |
111 935,00 |
|
28.5 |
г. Омутнинск, ул. Юных Пионеров, д. 25 |
ремонт кровли, ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения |
3 809 601,00 |
2 742 912,00 |
685 728,00 |
380 961,00 |
|
28.6 |
г. Омутнинск, ул. Юных Пионеров, д. 27 |
ремонт кровли |
2 415 570,00 |
1 739 210,00 |
434 803,00 |
241 557,00 |
|
28.7 |
г. Омутнинск, ул. Юных Пионеров, д. 29 |
ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения и теплоснабжения |
1 454 811,00 |
1 047 463,00 |
261 866,00 |
145 482,00 |
|
29 |
Муниципальное образование Опаринский муниципальный район Кировской области |
|
|
|
|
|
|
29.1 |
пос. Маромица, пер. Южный, д. 1 |
ремонт кровли, ремонт фундамента, проектные работы |
700 000,00 |
504 000,00 |
126 000,00 |
70 000,00 |
|
29.2 |
пос. Маромица, ул. Профсоюзная, д. 21 |
ремонт кровли, ремонт фундамента, ремонт фасада, проектные работы |
700 000,00 |
504 000,00 |
126 000,00 |
70 000,00 |
|
29.3 |
пос. Маромица, ул. Кирова, д. 33 |
ремонт кровли, ремонт фасада, проектные работы |
600 000,00 |
432 000,00 |
108 000,00 |
60 000,00 |
|
29.4 |
пос. Маромица, ул. Студенческая, д. 8 |
ремонт кровли, проектные работы |
850 000,00 |
612 000,00 |
153 000,00 |
85 000,00 |
|
29.5 |
пгт Опарино, ул. Фрунзе, д. 14 |
ремонт кровли, ремонт фундамента, проектные работы |
600 000,00 |
432 000,00 |
108 000,00 |
60 000,00 |
|
29.6 |
пгт Опарино, ул. Карла Маркса, д. 5 |
ремонт кровли, ремонт фундамента |
1 600 000,00 |
1 120 000,00 |
320 000,00 |
160 000,00 |
|
29.7 |
пгт Опарино, ул. Островского, д. 7 |
ремонт кровли, ремонт фундамента |
500 000,00 |
350 000,00 |
100 000,00 |
50 000,00 |
|
29.8 |
пгт Опарино, ул. Пушкина, д. 17 |
ремонт кровли, ремонт фундамента, ремонт и утепление фасада |
500 000,00 |
350 000,00 |
100 000,00 |
50 000,00 |
|
30 |
Муниципальное образование Оричевское городское поселение Оричевского района Кировской области |
|
|
|
|
|
|
30.1 |
пгт Оричи, ул. М. Гвардии, д. 57 |
ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения |
249 734,00 |
159 829,00 |
39 958,00 |
49 947,00 |
|
30.2 |
пгт Оричи, ул. М. Гвардии, д. 61 |
ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения |
246 192,00 |
157 562,00 |
39 391,00 |
49 239,00 |
|
30.3 |
пгт Оричи, ул. Ст. Халтурина, д. 9а |
ремонт кровли, проектные работы |
131 634,00 |
89 510,00 |
22 378,00 |
19 746,00 |
|
30.4 |
пгт Оричи, ул. Юбилейная, д. 8 |
ремонт фундамента, ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |
500 000,00 |
295 000,00 |
100000,00 |
105 000,00 |
|
31 |
Муниципальное образование Пижанское городское поселение Пижанского района Кировской области |
|
|
|
|
|
|
|
пгт Пижанка, ул. Советская, д. 37 |
ремонт кровли, ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения |
805 364,00 |
579 861,00 |
144 966,00 |
80 537,00 |
|
32 |
Муниципальное образование Пищальское сельское поселение Оричевского района Кировской области |
|
|
|
|
|
|
|
с. Пищалье, ул. Колхозная, д. 3 |
ремонт кровли, проектные работы |
219 300,00 |
140 352,00 |
35 088,00 |
43 860,00 |
|
33 |
Муниципальное образование Подгорцевское сельское поселение Юрьянского района Кировской области |
|
|
|
|
|
|
|
дер. Подгорцы, ул. Кольцевая, д. 7 |
реконструкция кровли |
997 436,00 |
698 000,00 |
199 500,00 |
99 936,00 |
|
34 |
Муниципальное образование Поломское сельское поселение Кирово-Чепецкого района |
|
|
|
|
|
|
|
с. Полом, ул. Первомайская, д. 7, корпос. А |
ремонт кровли |
435 366,00 |
243 804,00 |
60 952,00 |
130 610,00 |
|
35 |
Муниципальное образование Просницкое сельское поселение Кирово-Чепецкого района Кировской области |
|
|
|
|
|
|
35.1 |
дер. Погудинцы, ул. Центральная, д. 12 |
ремонт кровли |
190 978,00 |
106 947,00 |
26 737,00 |
57 294,00 |
|
35.2 |
дер. Погудинцы, ул. Центральная, д. 4 |
ремонт кровли |
190 978,00 |
106 947,00 |
26 737,00 |
57 294,00 |
|
35.3 |
дер. Погудинцы, ул. Центральная, д. 9 |
ремонт кровли |
190 978,00 |
106 947,00 |
26 737,00 |
57 294,00 |
|
35.4 |
дер. Погудинцы, ул. Южная, д. 1 |
ремонт кровли |
190 978,00 |
106 947,00 |
26 737,00 |
57 294,00 |
|
35.5 |
дер. Погудинцы, ул. Южная, д. 3 |
ремонт кровли |
190 978,00 |
106 947,00 |
26 737,00 |
57 294,00 |
|
36 |
Муниципальное образование Свечинское городское поселение Свечинского района |
|
|
|
|
|
|
|
пгт Свеча, ул. Чапаева, д. 7 |
ремонт кровли, ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения, проектные работы |
962 727,00 |
654 653,00 |
163 664,00 |
144 410,00 |
|
37 |
Муниципальное образование Селезеневское сельское поселение Кирово-Чепецкого района Кировской области |
|
|
|
|
|
|
37.1 |
дер. Ветоши, ул. Молодежная, д. 4 |
ремонт кровли |
216 993,00 |
121 516,00 |
30 379,00 |
65 098,00 |
|
37.2 |
дер. Ветоши, ул. Молодежная, д. 6 |
ремонт кровли |
216 993,00 |
121 516,00 |
30 379,00 |
65 098,00 |
|
37.3 |
с. Селезениха, ул. Березовая, д. 1 |
ремонт кровли |
216 993,00 |
121 516,00 |
30 379,00 |
65 098,00 |
|
37.4 |
с. Селезениха, ул. Березовая, д. 7 |
ремонт кровли |
216 993,00 |
121 516,00 |
30 379,00 |
65 098,00 |
|
37.5 |
с. Селезениха, ул. Горького, д. 5 |
ремонт кровли |
212 728,00 |
119 124,00 |
29 785,00 |
63 819,00 |
|
37.6 |
с. Селезениха, ул. Горького, д. 6 |
ремонт кровли |
212 728,00 |
119 124,00 |
29 785,00 |
63 819,00 |
|
37.7 |
с. Селезениха, ул. Горького, д. 9 |
ремонт кровли |
212 728,00 |
119 124,00 |
29 785,00 |
63 819,00 |
|
38 |
Муниципальное образование Слободской муниципальный район Кировской области |
|
|
|
|
|
|
38.1 |
дер. Большие Логуновы, д. 35 |
ремонт кровли |
147 888,00 |
106 458,00 |
26 630,00 |
14 800,00 |
|
38.2 |
дер. Большие Логуновы, д. 16 |
ремонт кровли |
166 988,00 |
120 218,00 |
30 060,00 |
16 710,00 |
|
38.3 |
дер. Вахруши, ул. Колхозная, д. 2 |
ремонт кровли |
205 524,00 |
147 954,00 |
37 000,00 |
20 570,00 |
|
38.4 |
дер. Зониха, ул.Набережная, д. 10 |
ремонт кровли |
155 424,00 |
111 894,00 |
27 980,00 |
15 550,00 |
|
38.5 |
дер. Осинцы, д. 3 |
ремонт кровли |
144 398,00 |
103 948,00 |
26 000,00 |
14 450,00 |
|
38.6 |
дер. Стулово, территория ПУ-21, д. 4 |
ремонт кровли |
141 532,00 |
101 892,00 |
25 480,00 |
14 160,00 |
|
38.7 |
дер. Стулово, ул. Мелиораторов, д. 14 |
ремонт кровли |
184 932,00 |
133 142,00 |
33 290,00 |
18 500,00 |
|
38.8 |
дер. Салтыки, ул.Молодежная, д. 4 |
ремонт кровли |
319 191,00 |
229 801,00 |
57 460,00 |
31 930,00 |
|
38.9 |
дер. Салтыки, ул.Молодежная, д. 5 |
ремонт кровли |
319 191,00 |
229 801,00 |
57 460,00 |
31 930,00 |
|
38.10 |
дер. Салтыки, ул.Молодежная, д. 7 |
ремонт кровли |
319 191,00 |
229 801,00 |
57 460,00 |
31 930,00 |
|
38.11 |
пос. Ситники, ул. Юбилейная, д. 3 |
ремонт кровли |
163 325,00 |
117 575,00 |
29 400,00 |
16 350,00 |
|
38.12 |
пос. Сухоборка, пер. Новый, д. 6 |
ремонт кровли |
159 129,00 |
114 549,00 |
28 650,00 |
15 930,00 |
|
38.13 |
пос. Сухоборка, ул. Коммунистическая, д. 9 |
ремонт кровли |
176 228,00 |
126 858,00 |
31 730,00 |
17 640,00 |
|
38.14 |
пос. Сухоборка, ул. Лесная, д. 12 |
ремонт кровли |
157 852,00 |
113 632,00 |
28 420,00 |
15 800,00 |
|
38.15 |
пос. Центральный, ул. Зелёная, д. 3 |
ремонт кровли |
162 252,00 |
116 812,00 |
29 210,00 |
16 230,00 |
|
38.16 |
пос. Центральный, ул. Комсомольская, д. 17 |
ремонт кровли |
95 802,00 |
68 952,00 |
17 250,00 |
9 600,00 |
|
38.17 |
пос. Центральный, ул. Новая, д. 12 |
ремонт кровли |
181 161,00 |
130 431,00 |
32 610,00 |
18 120,00 |
|
38.18 |
пос. Центральный, ул. Профсоюзная, д. 31 |
ремонт кровли |
141 299,00 |
101 719,00 |
25 440,00 |
14 140,00 |
|
38.19 |
пгт Вахруши, пер. Базарный, д. 1, корпос. А |
ремонт кровли |
317 068,00 |
228 268,00 |
57 080,00 |
31 720,00 |
|
38.20 |
пгт Вахруши, пер. Степана Халтурина, д. 30 |
ремонт кровли |
284 001,00 |
204 451,00 |
51 130,00 |
28 420,00 |
|
38.21 |
пгт Вахруши, ул. Вокзальная, д. 3 |
ремонт кровли |
580 357,00 |
417 837,00 |
104 470,00 |
58 050,00 |
|
38.22 |
пгт Вахруши, ул. Володарского, д. 26 |
ремонт кровли |
352 565,00 |
253 835,00 |
63 470,00 |
35 260,00 |
|
38.23 |
пгт Вахруши, ул. Ленина, д. 26 |
ремонт кровли |
401 516,00 |
289 016,00 |
72 300,00 |
40 200,00 |
|
38.24 |
пгт Вахруши, ул. Свободы, д. 38 |
ремонт кровли |
165 963,00 |
119 483,00 |
29 880,00 |
16 600,00 |
|
38.25 |
пгт Вахруши, ул. Труда, д. 13 |
ремонт кровли |
241 332,00 |
173 732,00 |
43 450,00 |
24 150,00 |
|
38.26 |
пгт Вахруши, ул. Труда, д. 29 |
ремонт кровли |
275 821,00 |
198 571,00 |
49 650,00 |
27 600,00 |
|
38.27 |
с. Бобино, ул. Мира, д. 28 |
ремонт кровли |
216 394,00 |
155 784,00 |
38 960,00 |
21 650,00 |
|
38.28 |
с. Бобино, ул. Мира, д. 7 |
ремонт кровли |
601 562,00 |
433 112,00 |
108 290,00 |
60 160,00 |
|
38.29 |
с. Бобино, ул. Мира, д. 9 |
ремонт кровли |
601 562,00 |
433 112,00 |
108 290,00 |
60 160,00 |
|
38.30 |
с. Волково, ул. Верхняя, д. 34 |
ремонт кровли |
157 239,00 |
113 199,00 |
28 310,00 |
15 730,00 |
|
38.31 |
с. Волково, ул. Верхняя, д. 46 |
ремонт кровли |
116 746,00 |
84 046,00 |
21 020,00 |
11 680,00 |
|
38.32 |
с. Волково, ул. Заречная, д. 11 |
ремонт кровли |
213 965,00 |
154 045,00 |
38 520,00 |
21 400,00 |
|
38.33 |
с. Шестаково, пер. Школьный, д. 6 |
ремонт кровли |
122 435,00 |
88 145,00 |
22 040,00 |
12 250,00 |
|
38.34 |
с. Шестаково, ул. Садовая, д. 1 |
ремонт кровли |
170 106,00 |
122 456,00 |
30 630,00 |
17 020,00 |
|
38.35 |
с. Шестаково, ул. Советская, д. 30 |
ремонт кровли |
212 768,00 |
153 168,00 |
38 300,00 |
21 300,00 |
|
39 |
Муниципальное образование Советское городское поселение Советского района Кировской области |
|
|
|
|
|
|
39.1 |
г. Советск, ул. Кондакова, д. 20 |
ремонт кровли |
826 295,00 |
509 163,00 |
143 610,00 |
173 522,00 |
|
39.2 |
г. Советск, ул. Ленина, д. 12 |
ремонт кровли |
283 063,00 |
174 422,00 |
49 197,00 |
59 444,00 |
|
39.3 |
г. Советск, ул. Ленина, д. 8 |
ремонт кровли |
339 232,00 |
235 494,00 |
66 422,00 |
37 316,00 |
|
39.4 |
г. Советск, ул. Революционная, д. 13 |
ремонт кровли |
180 544,00 |
111 250,00 |
31 379,00 |
37 915,00 |
|
39.5 |
г. Советск, ул. Свердлова, д. 81 |
ремонт кровли |
495 291,00 |
339 967,00 |
95 889,00 |
59 435,00 |
|
39.6 |
г. Советск, ул. Сверлова, д. 79, корпос. А |
ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения, водоотведения |
179 905,00 |
110 856,00 |
31 268,00 |
37 781,00 |
|
39.7 |
г. Советск, ул. Энгельса, д. 3 |
ремонт кровли |
505 440,00 |
311 451,00 |
87 846,00 |
106 143,00 |
|
40 |
Сунский муниципальный район Кировской области |
|
|
|
|
|
|
|
с. Нестино, ул. Юбилейная, д. 18 |
ремонт кровли |
950 000,00 |
684 000,00 |
171000,00 |
95 000,00 |
|
41 |
Муниципальное образование Унинское городское поселение Унинского района Кировской области |
|
|
|
|
|
|
41.1 |
пгт Уни, пер. Школьный, д. 4 |
ремонт кровли, ремонт фасада, проектные работы |
361 115,00 |
245 557,00 |
61 390,00 |
54 168,00 |
|
41.2 |
пгт Уни, ул. Коммунарская, д. 17 |
ремонт фасада, проектные работы |
211 513,00 |
143 828,00 |
35 958,00 |
31 727,00 |
|
41.3 |
пгт Уни, ул. Кооперативная, д. 21 |
ремонт кровли, проектные работы |
137 165,00 |
93 272,00 |
23 318,00 |
20 575,00 |
|
41.4 |
пгт Уни, ул. Кооперативная, д. 46 |
ремонт кровли, проектные работы |
336 671,00 |
228 936,00 |
57 234,00 |
50 501,00 |
|
41.5 |
пгт Уни, ул. Набережная, д. 16 |
ремонт кровли, ремонт фасада, проектные работы |
283 913,00 |
193 060,00 |
48 266,00 |
42 587,00 |
|
42 |
Муниципальное образование Уржумский муниципальный район Кировской области |
|
|
|
|
|
|
42.1 |
г. Уржум, ул. Винокурова, д. 4 |
ремонт кровли, ремонт фасада |
893 824,00 |
643 552,00 |
160 889,00 |
89 383,00 |
|
42.2 |
г. Уржум, ул. Винокурова, д. 6 |
ремонт кровли, ремонт фасада |
886 581,00 |
638 337,00 |
159 585,00 |
88 659,00 |
|
42.3 |
г. Уржум, ул. Заболотского, д. 2 |
ремонт кровли |
1 544 862,00 |
1 112 300,00 |
278 075,00 |
154 487,00 |
|
42.4 |
г. Уржум, ул. Заболотского, д. 2а |
ремонт кровли, ремонт фасада |
1 005 703,00 |
724 105,00 |
181 027,00 |
100 571,00 |
|
42.5 |
г. Уржум, ул. Кирова, д. 7 |
ремонт кровли, ремонт фасада |
865 188,00 |
622 935,00 |
155 734,00 |
86 519,00 |
|
42.6 |
г. Уржум, ул. Красная, д. 90 |
ремонт кровли |
872 007,00 |
627 845,00 |
156 961,00 |
87 201,00 |
|
42.7 |
г. Уржум, ул. Красная, д. 92 |
ремонт кровли |
756 389,00 |
544 600,00 |
136 150,00 |
75 639,00 |
|
42.8 |
г. Уржум, ул. Некрасова, д. 45 |
ремонт кровли, ремонт фасада |
514 578,00 |
370 496,00 |
92 624,00 |
51 458,00 |
|
42.9 |
г. Уржум, ул. Энергетиков, д. 1 |
ремонт кровли, ремонт фасада |
978 909,00 |
704 814,00 |
176 204,00 |
97 891,00 |
|
42.10 |
г. Уржум, ул. Южная, д. 12 |
ремонт кровли |
778 658,00 |
560 633,00 |
140 159,00 |
77 866,00 |
|
42.11 |
дер. Антонково, ул. Молодежная, д.5 |
ремонт кровли, ремонт фасада |
510 358,00 |
367 457,00 |
91 865,00 |
51 036,00 |
|
42.12 |
дер. Савиново, ул. Мира, д. 3 |
ремонт кровли, ремонт фасада |
181 901,00 |
130 968,00 |
32 742,00 |
18 191,00 |
|
42.13 |
дер. Савиново, ул. Столярова, д. 62 |
ремонт кровли |
196 548,00 |
141 514,00 |
35 379,00 |
19 655,00 |
|
42.14 |
дер. Теребиловка, ул. Кирова, д. 11 |
ремонт кровли, ремонт фасада |
342 639,00 |
246 700,00 |
61 675,00 |
34 264,00 |
|
42.15 |
с. Байса, ул. Груздовского, д. 31 |
ремонт кровли, ремонт фасада |
237 723,00 |
171 160,00 |
42 790,00 |
23 773,00 |
|
42.16 |
с. Байса, ул. Груздовского, д. 59 |
ремонт кровли |
177 830,00 |
128 037,00 |
32 010,00 |
17 783,00 |
|
42.17 |
с. Большой Рой, ул. Трудовая, д. 4 |
ремонт кровли, ремонт фасада |
469 510,00 |
338 047,00 |
84 512,00 |
46 951,00 |
|
42.18 |
с. Большой Рой, ул. Трудовая, д. 6 |
ремонт кровли, ремонт фасада |
335 419,00 |
241 501,00 |
60 376,00 |
33 542,00 |
|
42.19 |
с. Большой Рой, ул. Центральная, д. 49 |
ремонт кровли, ремонт фасада |
468 318,00 |
337 188,00 |
84 298,00 |
46 832,00 |
|
42.20 |
с. Буйское, ул. Красная, д. 63 |
ремонт кровли, ремонт фундамента |
198 824,00 |
143 152,00 |
35 789,00 |
19 883,00 |
|
42.21 |
с. Буйское, ул. Садовая, д. 6 |
ремонт кровли |
126 626,00 |
91 170,00 |
22 793,00 |
12 663,00 |
|
42.22 |
с. Буйское, ул. Садовая, д. 7 |
ремонт кровли |
144 710,00 |
104 191,00 |
26 048,00 |
14 471,00 |
|
42.23 |
с. Буйское, ул. Садовая, д. 8 |
ремонт кровли |
118 197,00 |
85 101,00 |
21 276,00 |
11 820,00 |
|
42.24 |
с. Шевнино, ул. Советская, д. 38 |
ремонт кровли |
132 864,00 |
95 661,00 |
23 916,00 |
13 287,00 |
|
42.25 |
с. Шевнино, ул. Кирова, д. 10 |
ремонт кровли |
213 001,00 |
153 360,00 |
38 340,00 |
21 301,00 |
|
42.26 |
с. Шевнино, ул. Набережная, д. 3 |
ремонт кровли |
159 525,00 |
114 857,00 |
28 715,00 |
15 953,00 |
|
42.27 |
с. Шевнино, ул. Кирова, д. 42 |
ремонт кровли |
129 732,00 |
93 406,00 |
23 352,00 |
12 974,00 |
|
42.28 |
с. Шевнино, ул. Советская, д. 2 |
ремонт кровли |
177 459,00 |
127 770,00 |
31 943,00 |
17 746,00 |
|
42.29 |
с. Шурма, ул. Заводская, д. 30 |
ремонт кровли, ремонт фасада |
437 314,00 |
314 865,00 |
78 717,00 |
43 732,00 |
|
42.30 |
с. Шурма, ул. Новая, д. 6 |
ремонт кровли, ремонт фасада |
345 603,00 |
248 833,00 |
62 209,00 |
34 561,00 |
|
42.31 |
с. Шурма, ул. Механизаторов, д. 24 |
ремонт кровли, ремонт фасада |
655 558,00 |
472 001,00 |
118 001,00 |
65 556,00 |
|
42.32 |
с. Шурма, ул. Советская, д. 34 |
ремонт кровли, ремонт фасада |
462 182,00 |
332 770,00 |
83 193,00 |
46 219,00 |
|
43 |
Муниципальное образование Фаленское городское поселение Фаленского района Кировской области |
|
|
|
|
|
|
43.1 |
пгт Фаленки, ул. Береговая, д. 13 |
ремонт кровли, проектные работы |
1 234 053,00 |
832 985,00 |
277 662,00 |
123 406,00 |
|
43.2 |
пгт Фаленки, ул. Береговая, д. 5 |
ремонт кровли, проектные работы |
919 620,00 |
620 715,00 |
206 905,00 |
92 000,00 |
|
43.3 |
пгт Фаленки, ул. Колхозная, д. 4 |
ремонт кровли, проектные работы |
765 730,00 |
516 830,00 |
172 300,00 |
76 600,00 |
|
43.4 |
пгт Фаленки, ул. Красноармейская, д. 17 |
ремонт кровли, проектные работы |
966 206,00 |
652 126,00 |
217 380,00 |
96 700,00 |
|
44 |
Муниципальное образование Фатеевское сельское поселение Кирово-Чепецкого района Кировской области |
|
|
|
|
|
|
|
с. Фатеево, ул. Комсомольская, д. 25 |
ремонт кровли |
870 802,00 |
557 309,00 |
139 328,00 |
174 165,00 |
|
45 |
Муниципальное образование Филипповское сельское поселение Кирово-Чепецкого района Кировской области |
|
|
|
|
|
|
45.1 |
с. Филиппово, ул. Заева, д. 37 |
ремонт кровли |
362 944,00 |
232 284,00 |
58 071,00 |
72 589,00 |
|
45.2 |
с. Филиппово, ул. Заева, д. 39 |
ремонт кровли |
362 090,00 |
231 737,00 |
57 935,00 |
72 418,00 |
|
46 |
Муниципальное образование Чепецкое сельское поселение Кирово-Чепецкого района Кировской области |
|
|
|
|
|
|
46.1 |
пос. Ключи, ул. Дружбы, д. 1 |
ремонт кровли |
514 655,00 |
288 206,00 |
72 052,00 |
154 397,00 |
|
46.2 |
пос. Ключи, ул. Дружбы, д. 2 |
ремонт кровли |
496 905,00 |
278 263,00 |
69 570,00 |
149 072,00 |
|
46.3 |
пос. Ключи, ул. Дружбы, д. 3 |
ремонт кровли |
496 905,00 |
278 263,00 |
69 570,00 |
149 072,00 |
|
47 |
Муниципальное образование Чувашевское сельское поселение Кирово-Чепецкого района Кировской области |
|
|
|
|
|
|
|
дер. Чуваши, ул. Юбилейная, д. 9 |
ремонт кровли |
978 737,00 |
618 561,00 |
154 641,00 |
205 535,00 |
|
48 |
Муниципальное образование Юрьянское городское поселение Юрьянского района Кировской области |
|
|
|
|
|
|
48.1 |
пгт Юрья, ул. Ленина, д. 11 |
ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения, проектные работы |
551 080,29 |
392 368,00 |
98 093,46 |
60 618,83 |
|
48.2 |
пгт Юрья, ул. Большевиков, д. 22 |
ремонт кровли, проектные работы |
556 182,23 |
396 001,75 |
99 000,44 |
61 180,04 |
|
48.3 |
пгт Юрья, ул. Привокзальная, д. 14 |
ремонт кровли, проектные работы |
772 628,02 |
550 111,15 |
137 527,79 |
84 989,08 |
|
48.4 |
пгт Юрья, ул. Привокзальная, д. 17 |
ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения |
448 551,00 |
319 368,31 |
79 842,08 |
49 340,61 |
Порядок
предоставления и расходования субсидий на реализацию мероприятий по проведению капитального ремонта и (или) реконструкции многоквартирных домов в 2012 году
(утв. постановлением Правительства Кировской области от 7 августа 2012 г. N 165/453)
1. Порядок предоставления и расходования субсидий на реализацию мероприятий по проведению капитального ремонта и (или) реконструкции многоквартирных домов в 2012 году (далее - Порядок) разработан на основании части 3 статьи 139 Бюджетного кодекса Российской Федерации и определяет правила предоставления субсидий местным бюджетам из областного бюджета на проведение капитального ремонта и (или) реконструкции многоквартирных домов (далее - субсидии) в рамках областной целевой программы "Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства Кировской области" на 2012 - 2015 годы (далее - Программа), утвержденной постановлением Правительства Кировской области от 21.09.2011 N 121/439.
2. Субсидии предоставляются бюджетам муниципальных районов (городских округов) ежемесячно в соответствии с кассовым планом областного бюджета, утвержденным в установленном порядке, с учетом отчетов и сведений, указанных в пункте 15 настоящего Порядка.
Субсидии предоставляются при условии заключения муниципальным образованием с департаментом жилищно-коммунального хозяйства Кировской области соглашения на реализацию мероприятий Программы (далее - соглашение с департаментом).
3. Перечисление субсидий из областного бюджета в бюджеты муниципальных районов (городских округов) осуществляется в установленном порядке на счета территориальных органов Федерального казначейства, открытые для учета поступлений и их распределения между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации, для последующего перечисления в установленном порядке в бюджеты муниципальных районов (городских округов).
4. При поступлении субсидий финансовый орган муниципального района (городского округа) в течение трех рабочих дней зачисляет их на лицевые счета, открытые в финансовом органе муниципального образования, главным распорядителям бюджетных средств, уполномоченным в соответствии с муниципальными правовыми актами на использование указанных средств, либо перечисляет их в бюджеты поселений на счета территориальных органов Федерального казначейства, открытые для учета поступления и распределения между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации, для последующего перечисления в установленном порядке в бюджеты поселений.
5. Муниципальные образования проводят конкурсный отбор подрядной организации, осуществляющей выполнение проектных работ, работ по капитальному ремонту и (или) реконструкции многоквартирных домов (далее - конкурсный отбор), в соответствии с Порядком проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по выбору организаций для реализации мероприятий по капитальному ремонту и (или) реконструкции многоквартирных домов, утвержденным настоящим постановлением.
6. По итогам конкурсного отбора заключается договор подряда на выполнение проектных работ, работ по капитальному ремонту и (или) реконструкции многоквартирного дома (далее - договор подряда) в многоквартирном доме между управляющей организацией, товариществом собственников жилья (далее - ТСЖ), жилищным, жилищно-строительным кооперативом или иным специализированным потребительским кооперативом и победителем конкурса.
7. Субсидии и средства местного бюджета на софинансирование мероприятий по капитальному ремонту и (или) реконструкции многоквартирных домов перечисляются из бюджета муниципального образования на отдельно открытые банковские счета управляющей организации, ТСЖ, жилищному, жилищно-строительному кооперативу или иному специализированному потребительскому кооперативу в пределах цены договора подряда и в пределах средств соответствующего бюджета, установленных в перечне многоквартирных домов, в отношении которых планируется проведение капитального ремонта и (или) реконструкции в 2012 году, утвержденном настоящим постановлением. Перечисление субсидии и средств местного бюджета на софинансирование мероприятий по капитальному ремонту и (или) реконструкции многоквартирных домов из бюджета муниципального образования управляющей организации, ТСЖ, жилищному, жилищно-строительному кооперативу или иному специализированному потребительскому кооперативу осуществляется в соответствии со статьями 78 и 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации с учетом фактически выполненных работ.
8. Субсидии и средства местного бюджета на софинансирование мероприятий по капитальному ремонту и (или) реконструкции многоквартирных домов перечисляются из бюджета муниципального образования на основании нормативного правового акта органа местного самоуправления, устанавливающего порядок и условия предоставления указанных средств.
9. Муниципальные образования, участвующие в реализации Программы, заключают соглашения с управляющими организациями, ТСЖ, жилищными, жилищно-строительными и иными специализированными потребительскими кооперативами о предоставлении субсидий в соответствии с настоящим Порядком.
10. Средства собственников помещений в многоквартирном доме на долевое финансирование мероприятий Программы вносятся на отдельные банковские счета организаций, управляющих многоквартирными домами, для дальнейших расчетов с подрядными организациями, в пределах цены договора подряда и в пределах средств, установленных в перечне многоквартирных домов, в отношении которых планируется проведение капитального ремонта и (или) реконструкции в 2012 году, утвержденном настоящим постановлением.
11. Главные распорядители бюджетных средств (администрации поселений) представляют в финансовый орган муниципального образования договор подряда, акты о приемке выполненных работ, справки о стоимости выполненных работ и произведенных затрат, платежные и иные документы, установленные финансовым органом муниципального образования, для санкционирования оплаты денежных обязательств.
12. В случае изменения способа управления многоквартирным домом в период реализации Программы новая организация, выбранная собственниками помещений в многоквартирном доме для управления многоквартирным домом, принимает на себя исполнение обязательств предыдущей организации в порядке, установленном главой 24 Гражданского кодекса Российской Федерации.
13. В случае отказа собственников помещений в многоквартирном доме от участия в мероприятиях Программы, принятого в период реализации Программы на общем собрании собственников помещений в многоквартирном доме в порядке, установленном Жилищным кодексом Российской Федерации, субсидия подлежит возврату в областной бюджет в порядке, установленном действующим законодательством.
14. Департамент жилищно-коммунального хозяйства Кировской области на основании сведений, представленных администрациями муниципальных образований, вносит в установленном порядке предложения об изменении объемов субсидии.
15. Администрации муниципальных образований области, участвующие в реализации Программы, представляют в департамент жилищно-коммунального хозяйства Кировской области:
ежемесячно, не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным периодом, отчеты о расходовании субсидии на первое число месяца, следующего за отчетным, в электронном и бумажном виде (далее - сведения) по формам, установленным соглашением с департаментом;
иные отчеты в сроки и по формам, установленным соглашением с департаментом.
Отчет подписывается главой администрации муниципального образования и заверяется оттиском гербовой печати.
Отчет в виде электронного документа должен соответствовать подлиннику отчета на бумажном носителе.
16. Ответственность за несоблюдение настоящего Порядка и недостоверность представляемых в департамент жилищно-коммунального хозяйства Кировской области сведений и отчетов возлагается на администрацию муниципального образования.
17. Контроль за правильностью использования муниципальными образованиями субсидий возлагается на департамент жилищно-коммунального хозяйства Кировской области.
18. Субсидии, не использованные муниципальными образованиями в текущем финансовом году, используются на те же цели в следующем финансовом году при наличии потребности.
19. В случае использования субсидий не по целевому назначению соответствующие средства взыскиваются в областной бюджет в порядке, установленном действующим законодательством.
Порядок
проведения органами местного самоуправления открытого конкурса по выбору организаций для реализации мероприятий по капитальному ремонту и (или) реконструкции многоквартирных домов
(утв. постановлением Правительства Кировской области от 7 августа 2012 г. N 165/453)
1. Общие положения
1.1. Порядок проведения органами местного самоуправления открытого конкурса по выбору организаций для реализации мероприятий по капитальному ремонту и (или) реконструкции многоквартирных домов (далее - Порядок) разработан в целях реализации на территории Кировской области мероприятий областной целевой программы "Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства Кировской области" на 2012 - 2015 годы (далее - Программа), утвержденной постановлением Правительства Кировской области от 21.09.2011 N 121/439.
1.2. В соответствии с Порядком органы местного самоуправления проводят открытый конкурс, предметом которого может выступать:
определение подрядной организации в целях выполнения проектных работ на проведение капитального ремонта и (или) реконструкции многоквартирных домов в рамках Программы;
определение подрядной организации для выполнения работ по капитальному ремонту и (или) реконструкции многоквартирных домов в рамках Программы.
1.3. Открытый конкурс на проведение государственной экспертизы проектной документации по капитальному ремонту и (или) реконструкции многоквартирных домов в рамках Программы не проводится.
1.4. В настоящем Порядке применяются следующие термины, определения и понятия:
открытый конкурс (далее - конкурс) - способ определения подрядной организации для выполнения проектных работ, работ по капитальному ремонту и (или) реконструкции многоквартирного дома (далее - работы), обеспечивающий прозрачность выбора подрядных организаций и равноправную конкуренцию между подрядными организациями;
организатор конкурса - орган местного самоуправления (городского округа, муниципального района, городского, сельского поселения);
заказчик - товарищество собственников жилья, жилищный, жилищно-строительный кооператив и иной специализированный потребительский кооператив либо выбранная собственниками помещений в многоквартирном доме управляющая организация, осуществляющие в соответствии с действующим жилищным законодательством управление многоквартирным домом;
участники конкурса (далее - участники) - индивидуальные предприниматели и юридические лица, не являющиеся казенными учреждениями, имеющие право заниматься деятельностью, являющейся предметом конкурса, и соответствующие требованиям, указанным в конкурсной документации;
конкурсная комиссия - коллегиальный орган, формируемый организатором конкурса в целях осуществления отбора подрядных организаций для выполнения работ с использованием средств, предоставляемых в рамках реализации Программы, и проверки соответствия участников требованиям, указанным в конкурсной документации;
подрядная организация - юридическое лицо, не являющееся казенным учреждением, или индивидуальный предприниматель, осуществляющие свою деятельность в соответствии с действующим градостроительным законодательством, с которым по решению конкурсной комиссии заказчик заключает договор подряда на выполнение работ с использованием средств, предоставляемых в рамках реализации Программы (далее - победитель конкурса);
договор подряда на выполнение работ с использованием средств, предоставляемых в рамках реализации Программы (далее - договор подряда), - договор, заключаемый между заказчиком и победителем конкурса в соответствии с законодательством Российской Федерации;
предмет конкурса - выполнение работ с использованием средств, предоставляемых в рамках реализации Программы;
конкурсная документация - комплект документов, содержащих требования, установленные организатором конкурса, к участникам конкурса, к составу, форме, сроку и порядку подачи заявок на участие в конкурсе, к качеству, техническим характеристикам работ, требования к их безопасности, требования к результатам работ, связанные с определением соответствия выполняемых работ потребностям собственников помещений в многоквартирном доме, критерии и порядок оценки участников конкурса, исходную информацию о технических, коммерческих и иных характеристиках объекта капитального ремонта и (или) реконструкции, условиях и процедурах конкурса, основных условиях исполнения соглашения;
заявка на участие в конкурсе - комплект документов, который подает участник в срок и по форме, которые установлены конкурсной документацией, и который содержит предложение участника об условиях исполнения соглашения.
1.5. Заказчик не может быть участником конкурса.
2. Порядок проведения конкурса
2.1. При проведении конкурса организатор конкурса осуществляет следующие функции:
определяет предмет и срок проведения конкурса;
разрабатывает и утверждает конкурсную документацию (изменения в конкурсную документацию);
размещает информацию о конкурсе (извещение о проведении конкурса, конкурсную документацию, протоколы заседаний конкурсных комиссий) в официальных средствах массовой информации и на официальном сайте муниципального образования не позднее чем за 30 дней до дня вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. Извещение о проведении конкурса на выполнение проектных работ по капитальному ремонту и (или) реконструкции многоквартирных домов оформляется по прилагаемой форме N 1, извещение о проведении конкурса на выполнение работ по капитальному ремонту и (или) реконструкции многоквартирных домов оформляется по прилагаемой форме N 2. Все приложения к формам N 1 и N 2 оформляются организатором конкурса;
отвечает на вопросы участников;
участвует в формировании и работе конкурсных комиссий по проведению конкурса;
осуществляет прием, регистрацию и хранение заявок на участие в конкурсе;
обеспечивает опубликование протоколов заседаний конкурсной комиссии;
уведомляет в письменном виде победителей конкурса;
направляет информацию о результатах конкурса в организации, осуществляющие управление многоквартирными домами.
2.2. Конкурсная документация может предусматривать выделение лотов. При этом в конкурсной документации отдельно указываются предмет, начальная (максимальная) цена договора подряда, сроки и иные условия проведения конкурса на выполнение работ в отношении каждого лота. Участник подает заявку на участие в конкурсе в отношении одного или нескольких лотов.
В отношении каждого лота заключается отдельный договор подряда на разработку проектной документации по капитальному ремонту и (или) реконструкции многоквартирных домов, на выполнение работ по капитальному ремонту и (или) реконструкции многоквартирных домов в рамках Программы в соответствии с разделом 5 настоящего Порядка. Информация о выделении лотов содержится в извещении о проведении конкурса.
2.3. Требования к участникам, составу, форме, сроку и порядку подачи заявок на участие в конкурсе указываются в конкурсной документации.
2.4. В день, во время и в месте, указанные в извещении о проведении конкурса, конкурсной комиссией вскрываются конверты с заявками на участие в конкурсе.
2.5. Заявки на участие в конкурсе, поданные участниками и зарегистрированные организатором конкурса, а также конверты с изменениями к ним хранятся вместе с книгой регистрации заявок на участие в конкурсе в специальном сейфе или в помещении с ограниченным доступом. Ответственность за сохранность представленной документации несет организатор конкурса.
2.6. Заявки на участие в конкурсе рассматриваются конкурсной комиссией, которая создается в порядке, установленном разделом 3 настоящего Порядка, в день вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. Вскрытие конвертов производится не ранее чем через 30 дней после опубликования информации о конкурсе. Дата, время, место вскрытия конвертов и рассмотрения заявок на участие в конкурсе указываются в извещении о проведении конкурса.
2.7. Организатор конкурса вправе принять решение о внесении изменений в конкурсную документацию и извещение о конкурсе не позднее чем за три календарных дня до даты вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. При этом дата вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе продляется не менее чем на 10 календарных дней.
Организатор конкурса размещает извещение о внесении изменений на официальном сайте муниципального образования в день, следующий за днем внесения таких изменений.
2.8. Процедура вскрытия конвертов при проведении конкурса является публичной.
Конверты с заявками на участие в конкурсе вскрываются в порядке их регистрации, присутствующим объявляется следующая информация по каждой вскрытой заявке на участие в конкурсе:
наименование участника;
должность лица, подписавшего заявку, и наличие документа, подтверждающего его полномочия;
наличие документа (или его копии), подтверждающего обеспечение заявки (в случае, если такое обеспечение предусмотрено конкурсной документацией);
предлагаемые участниками условия (цена соглашения, срок выполнения работ, квалификация участника);
другая информация на усмотрение организатора конкурса.
2.9. Проверка соответствия участников требованиям, указанным в конкурсной документации, осуществляется конкурсной комиссией.
2.10. Основаниями для отказа в допуске к участию в конкурсе являются:
2.10.1. Отсутствие подписи в заявке на участие в конкурсе или наличие подписи лица, не уполномоченного подписывать заявку на участие в конкурсе.
2.10.2. Несоответствие участника конкурсным требованиям, установленным конкурсной документацией.
2.10.3. Превышение цены заявки на участие в конкурсе над начальной ценой, указанной в конкурсной документации.
2.10.4. Представление участником в заявке на участие в конкурсе недостоверных сведений.
2.10.5. Отсутствие в составе конкурсной заявки какого-либо документа или представление документов по формам, отличным от тех, что включены в конкурсную документацию.
2.11. Заявки на участие в конкурсе, поступившие с опозданием срока, установленного в извещении о проведении конкурса, не принимаются к рассмотрению.
2.12. Конкурс объявляется конкурсной комиссией несостоявшимся в следующих случаях:
если к объявленному сроку вскрытия конвертов не поступило ни одной заявки на участие в конкурсе;
если всем участникам отказано в допуске к участию в конкурсе по результатам рассмотрения заявок на участие в конкурсе;
если к конкурсу допущена только одна заявка на участие в конкурсе.
2.13. В случае, если к конкурсу допущена только одна заявка на участие в конкурсе, конкурс признается несостоявшимся и договор подряда заключается с участником, подавшим эту заявку.
2.14. Заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах конкурса обязан передать победителю конкурса подписанный со стороны заказчика и организатора конкурса проект договора подряда, прилагаемый к извещению. Изменение условий договора подряда, определенных в конкурсной документации, не допускается.
2.15. Победитель конкурса обязан подписать договор подряда в десятидневный срок с момента его получения.
2.16. Если победитель конкурса уклонился от заключения договора подряда или не представил надлежащее обеспечение обязательств по договору подряда (если обеспечение исполнения обязательств предусмотрено конкурсной документацией), то обеспечение его заявки (если обеспечение заявки предусмотрено конкурсной документацией) удерживается в пользу заказчика. В этом случае договор подряда заключается с участником, заявке на участие в конкурсе которого присвоено второе место.
2.17. В пятидневный срок со дня подписания протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе по прилагаемой форме N 5 осуществляется возврат обеспечения конкурсной заявки участникам (если обеспечение заявки предусмотрено конкурсной документацией), за исключением участников, заявкам которых присвоены 1-е и 2-е места.
3. Конкурсная комиссия
3.1. Конкурсная комиссия создается правовым актом органа местного самоуправления. В правовом акте указываются состав конкурсной комиссии (не менее 6 человек), председатель конкурсной комиссии, порядок работы конкурсной комиссии в соответствии с конкурсной документацией и настоящим Порядком.
3.2. Помимо специалистов администрации муниципального образования в обязательном порядке в состав конкурсной комиссии включаются представители заказчика, представители собственников помещений в многоквартирном доме (по решению общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме).
3.3. Конкурсная комиссия осуществляет следующие функции:
осуществляет вскрытие конвертов с заявками, оформляет протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе на выполнение проектных работ, работ по капитальному ремонту и (или) реконструкции многоквартирных домов по прилагаемой форме N 3 и подписывает его;
оформляет сводную таблицу заявок на участие в конкурсе по прилагаемой форме N 4 и подписывает ее;
осуществляет рассмотрение, оценку и сопоставление заявок на участие в конкурсе, оформляет протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе по прилагаемой форме N 5 и подписывает его;
оценивает заявки по критериям и подкритериям и оформляет таблицу оценки заявок по критериям и подкритериям по прилагаемой форме N 6;
определяет победителя открытого конкурса или принимает иное решение по результатам конкурса.
3.4. Руководство работой конкурсной комиссии осуществляет председатель конкурсной комиссии, а в его отсутствие - заместитель председателя конкурсной комиссии, назначаемые из числа представителей органа местного самоуправления.
3.5. Ответственный секретарь конкурсной комиссии назначается из числа представителей администрации муниципального образования и ведет протоколы заседаний конкурсной комиссии, обеспечивает их подписание.
3.6. Члены конкурсной комиссии должны своевременно и должным образом уведомляться органом местного самоуправления о месте, дате и времени проведения заседания комиссии.
3.7. Конкурсная комиссия правомочна, если на заседании присутствует не менее чем 67% от ее состава при обязательном условии участия в заседании хотя бы одного представителя заказчика и представителя собственников помещений в многоквартирном доме. Каждый член конкурсной комиссии имеет один голос.
3.8. Решения конкурсной комиссии принимаются, если за них проголосовало не менее половины присутствующих на заседании членов комиссии. При равенстве голосов голос председательствующего на заседании является решающим.
3.9. Решения конкурсной комиссии в день их принятия оформляются протоколом, который подписывают члены конкурсной комиссии, принявшие участие в заседании. В протоколах обязательно должны быть указаны особые мнения членов конкурсной комиссии (при наличии). Не допускается заполнение протокола карандашом и внесение в него исправлений.
3.10. Председатель конкурсной комиссии (заместитель председателя в случае отсутствия председателя):
руководит деятельностью конкурсной комиссии;
председательствует на заседаниях конкурсной комиссии;
несет ответственность за соблюдение требований конкурсной документации и решение возложенных задач на комиссию;
осуществляет иные действия в соответствии с конкурсной документацией и законодательством Российской Федерации.
3.11. Члены конкурсной комиссии:
участвуют в решении всех вопросов, входящих в компетенцию комиссии;
участвуют в заседаниях комиссии;
выполняют в установленные сроки поручения председателя комиссии, решения комиссии.
3.12. Председатель и члены комиссии обязаны обеспечивать конфиденциальность данных об участниках и сведений, содержащихся в заявках, до опубликования результатов конкурса.
3.13. Конкурсная комиссия по результатам рассмотрения, оценки и сопоставления поступивших заявок участников принимает решение об итогах конкурса.
3.14. Конкурсная комиссия прекращает свою деятельность после проведения всех конкурсных процедур, приведших к заключению соглашения на выполнение работ, предусмотренных в извещении о проведении конкурса.
4. Требования, которые в обязательном порядке отражаются организатором конкурса в конкурсной документации
4.1. При разработке организатором конкурса конкурсной документации в ней обязательно отражаются требования, установленные настоящим Порядком.
4.2. Для участия в конкурсе допускаются участники, соответствующие следующим требованиям:
соответствие претендента установленным законами Российской Федерации требованиям к лицам, осуществляющим выполнение работ, оказание услуг, предусмотренных соответствующими соглашениями (в том числе членство в саморегулируемой организации соответствующей профессиональной отрасли при проведении работ, указанных в Перечне видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, утвержденном приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 30.12.2009 N 624 "Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства" (далее - Перечень);
деятельность участника не должна быть приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;
у участника не должно быть просроченной задолженности перед бюджетами всех уровней или государственными внебюджетными фондами;
участник не должен находиться в процессе ликвидации или в процедуре банкротства;
отсутствие участника в реестре недобросовестных поставщиков, ведение которого осуществляется на основании пункта 1 статьи 19 Федерального закона от 21.07.2005 N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд".
4.3. В зависимости от вида работ в конкурсной документации могут быть определены специальные квалификационные требования для допуска участников к конкурсу.
4.4. Участник подает заявку на участие в конкурсе на выполнение работ, составленную по прилагаемой форме N 7, с приложением следующих документов:
4.4.1. Описи входящих в состав заявки документов.
4.4.2. Документа, подтверждающего полномочия лица на осуществление действий от имени участника.
4.4.3. Документа или копии документа, подтверждающего внесение обеспечения заявки (если обеспечение заявки предусмотрено конкурсной документацией).
4.4.4. Документов или копий документов, подтверждающих опыт работы специалистов подрядчика на объектах-аналогах и соответствие квалификационным требованиям.
4.4.5. Копии бухгалтерского баланса на последнюю отчетную дату перед датой подачи заявки (для юридических лиц), копий справки о состоянии кредиторской задолженности и справки об имуществе на последнюю отчетную дату перед датой подачи заявки (для индивидуальных предпринимателей), копии налоговой декларации по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, применяющих упрощенную систему налогообложения).
4.4.6. Штатного расписания организации и (или) подразделений организации подрядчика, на которые планируется возложить выполнение работ, с информацией о составе и квалификации специалистов, которые планируются к привлечению для выполнения соответствующих работ и которые имеют высшее специальное образование в строительной отрасли, с приложением документов, подтверждающих их квалификацию и опыт работы (копия диплома, заверенная копия трудовой книжки).
4.4.7. Копий учредительных документов со всеми зарегистрированными изменениями и дополнениями к ним (для юридических лиц), копии документа, удостоверяющего личность, - паспорта гражданина Российской Федерации (для индивидуальных предпринимателей).
4.4.8. Копий свидетельств о государственной регистрации юридического лица и о постановке на учет в налоговом органе (для индивидуального предпринимателя - копий свидетельств о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя и о постановке на учет в налоговом органе).
4.4.9. Справки из налогового органа (либо копии справки) о размере просроченной задолженности участника по обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором подана заявка на участие в конкурсе.
4.4.10. Копии свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданного саморегулируемой организацией (при проведении работ, указанных в Перечне).
Указанные в подпунктах 4.4.2 - 4.4.10 документы являются обязательными для представления. Все копии документов в составе заявки заверяются руководителем организации, участвующей в конкурсе, либо уполномоченным им лицом.
4.5. Конкурсная заявка должна быть представлена организатору конкурса в конверте. На конверте указывается предмет конкурса, наименование, организационно-правовая форма участника конкурса, его почтовый адрес и телефон.
4.6. Участник имеет право в любое время до даты и часа вскрытия конвертов отозвать поданную заявку на участие в конкурсе. Уведомление об отзыве заявки на участие в конкурсе подается участником в письменном виде по адресу, по которому доставлена заявка на участие в конкурсе. Уведомление об отзыве заявки на участие в конкурсе должно быть подписано лицом, подписавшим ее, и скреплено печатью участника. Отозванная заявка на участие в конкурсе возвращается организатором конкурса участнику в нераспечатанном виде.
4.7. Для определения лучших условий для исполнения соглашения, предложенных в заявках на участие в конкурсе, конкурсная комиссия осуществляет оценку заявок на участие в конкурсе по следующим трем критериям:
цена соглашения (максимальное количество баллов - 60);
срок выполнения работ (максимальное количество баллов - 20);
квалификация участника (максимальное количество баллов - 20).
4.8. Оценка по критерию "Квалификация участника" производится по трем подкритериям:
опыт работы (количество успешно завершенных объектов-аналогов за последний год);
квалификация персонала (наличие в штате квалифицированного инженерного персонала);
участие в судебных заседаниях в качестве ответчика по арбитражным делам об исполнении договорных обязательств по договорам подряда за последние два года (проигранные арбитражные дела).
4.9. Общее максимальное количество баллов по трем критериям - 100.
4.10. Оценка заявок на участие в конкурсе проводится конкурсной комиссией в следующей последовательности:
ранжирование заявок по критериям "Цена соглашения" и "Срок выполнения работ" осуществляет конкурсная комиссия;
номер 1 получает заявка с наименьшим показателем критерия, далее порядковые номера выставляются по мере увеличения показателей, при равенстве показателей меньший номер получает заявка, поданная и зарегистрированная раньше.
4.11. Выставление количества баллов заявкам по критериям "Цена соглашения" и "Срок выполнения работ" осуществляется в соответствии с таблицами 1 и 2.
Таблица 1
Балльная оценка ранжированных заявок по критерию "Цена соглашения"
|
Наименование критерия |
Максимальное количество баллов |
Результат ранжирования заявок |
Присваиваемое количество баллов |
|
Цена соглашения |
60 |
1 |
60 |
|
2 |
55 |
||
|
3 |
50 |
||
|
4 |
45 |
||
|
5 |
40 |
||
|
6 |
35 |
||
|
7 |
30 |
||
|
8 |
25 |
||
|
9 |
20 |
||
|
10 |
15 |
||
|
11 |
10 |
||
|
12 |
5 |
||
|
13 и более |
0 |
Таблица 2
Балльная оценка ранжированных заявок по критерию "Срок выполнения работ"
|
Наименование критерия |
Максимальное количество баллов |
Результат ранжирования заявок |
Присваиваемое количество баллов |
|
Срок выполнения работ |
20 |
1 |
20 |
|
2 |
18 |
||
|
3 |
16 |
||
|
4 |
14 |
||
|
5 |
12 |
||
|
6 |
10 |
||
|
7 |
8 |
||
|
8 |
6 |
||
|
9 |
4 |
||
|
10 |
3 |
||
|
11 |
2 |
||
|
12 |
1 |
||
|
13 и более |
0 |
4.12. Выставление количества баллов заявкам конкурсной комиссией по критерию "Квалификация участника" осуществляется в соответствии с таблицей 3.
В таблице 3 в зависимости от показателей подкритериев каждой заявке начисляются штрафные баллы, которые вычитаются из максимального количества баллов, установленного для данного критерия.
Если количество штрафных баллов превышает 20, то участнику присваивается 0 баллов по критерию "Квалификация участника".
Таблица 3
Начисление штрафных баллов по подкритериям критерия "Квалификация"
|
Наименование критерия |
Максимальное количество баллов |
Наименование подкритерия |
Показатель подкритерия (единиц) |
Количество штрафных баллов |
|
Квалификация |
20 |
опыт работы (количество успешно завершенных* объектов-аналогов** за последний год) |
2 и более |
0 |
|
1 |
5 |
|||
|
0 |
10 |
|||
|
квалификация персонала (наличие квалифицированного инженерного персонала***) |
2 и более с опытом работы более 10 лет и стажем работы в организации более 2 лет |
0 |
||
|
2 и более с опытом работы более 5 лет |
5 |
|||
|
в остальных случаях |
10 |
|||
|
сведения об удовлетворенных исках, предъявленных участнику, об исполнении договорных обязательств по договорам подряда за последние 2 года |
0 |
0 |
||
|
1 |
5 |
|||
|
2 и более |
10 |
_____________________________
* Под успешно завершенными объектами понимаются объекты капитального ремонта и (или) реконструкции, превышение стоимости и сроков выполнения работ на которых составили не более 10% от первоначально установленных договором подряда.
** Под объектом-аналогом понимается объект капитального ремонта и (или) реконструкции, на котором участником были выполнены работы аналогичные тем, которые являются предметом конкурса, в объеме не менее 50% начальной (максимальной) цены договора отдельно по каждому виду работ.
*** Под квалифицированным инженерным персоналом понимаются работники, имеющие высшее специальное образование в строительной отрасли и опыт работы на руководящих должностях в строительстве или ремонте не менее 5 лет.
5. Условия договора подряда, заключаемого заказчиком с победителем конкурса, проведенного в рамках Программы
5.1. Условия договора подряда, заключаемого в соответствии с настоящим Порядком, определяются в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации.
5.2. Существенными условиями договора подряда являются:
5.2.1. Предмет договора подряда.
5.2.2. Стоимость работ по договору подряда (в случае проведения нескольких видов работ стоимость указывается с разбивкой по каждому виду работ).
При этом в соответствии с частью 8 статьи 53 Градостроительного кодекса Российской Федерации и постановлением Правительства Российской Федерации от 21.06.2010 N 468 "О порядке проведения строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства" строительный контроль проводится лицом, осуществляющим строительство, застройщиком, заказчиком либо организацией, осуществляющей подготовку проектной документации и привлеченной заказчиком (застройщиком) по договору для осуществления строительного контроля (в части проверки соответствия выполняемых работ проектной документации).
5.2.3. Срок выполнения работ по договору подряда, в том числе срок начала и окончания выполнения работ, а также сроки выполнения отдельных этапов работ (если предусмотрено их выполнение).
5.2.4. Основание заключения соглашения (указываются реквизиты протокола конкурсной комиссии).
5.2.5. Обеспечение исполнения обязательств победителем конкурса.
5.2.6. Порядок оплаты работ:
5.2.6.1. Субсидия из областного бюджета и средства местного бюджета на софинансирование мероприятий по капитальному ремонту и (или) реконструкции многоквартирных домов перечисляются муниципальным образованием на отдельный банковский счет заказчика.
5.2.6.2. Предварительная оплата работ по договору подряда составляет до 30% от цены договора подряда.
5.2.6.3. Оплата работ производится на основании актов о приемке выполненных работ и справок о стоимости выполненных работ и произведенных затрат, оформленных в соответствии с формами, утвержденными постановлением Государственного комитета Российской Федерации по статистике от 11.11.1999 N 100 "Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету работ в капитальном строительстве и ремонтно-строительных работ" и согласованных с органом местного самоуправления, а также с уполномоченным представителем собственников помещений в многоквартирном доме.
5.2.7. Права и обязанности сторон договора подряда.
5.2.8. Сдача и приемка работ по договору подряда.
5.2.9. Гарантийные обязательства победителя конкурса по качеству выполненных работ по договору подряда.
5.2.10. Ответственность сторон договора подряда (штрафные санкции за нарушение сроков исполнения обязательств по договору подряда, в отношении выполнения проектных работ в обязательном порядке предусматривается ответственность победителя конкурса за недостатки составленной проектной документации).
5.2.11. Порядок внесения изменений в договор подряда и основания расторжения договора подряда (в обязательном порядке предусматривается исполнение обязательств сторонами в случае перемены лиц в обязательстве в соответствии с главой 24 Гражданского кодекса Российской Федерации).
ГАРАНТ:
См. данную форму в редакторе MS-Word
Форма N 1
Извещение о проведении конкурса
на выполнение проектных работ по капитальному ремонту
и (или) реконструкции многоквартирных домов
Дата публикации извещения ______________________________________________
Предмет конкурса - право заключения договора подряда на выполнение
проектных работ по капитальному ремонту и (или) реконструкции
многоквартирного дома по адресу: _______________________________________
Виды работ, по которым требуется разработка проектной документации:
________________________________________________________________________
(перечислить на какие виды работ требуется
разработать проектную документацию)
Организатор конкурса ___________________________________________________
________________________________________________________________________
(наименование организации, телефон, адрес,
адрес электронной почты, контактное лицо)
Начальная (максимальная) цена договора подряда _________________ рублей.
(указывается сумма цифрами и прописью)
Дата начала работ: _____________________________________________________
Официальный Интернет-сайт для публикации _______________________________
Дата, время и место, вскрытия конвертов с заявками и рассмотрения заявок
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Приложение: 1. Конкурсная документация, формы документов.
2. Техническое задание.
3. Договор подряда (проект).
ГАРАНТ:
См. данную форму в редакторе MS-Word
Форма N 2
Извещение о проведении конкурса
на выполнение работ по капитальному ремонту и (или)
реконструкции многоквартирных домов
Дата публикации извещения ______________________________________________
Предмет конкурса - право заключения договора подряда на выполнение работ
по капитальному ремонту и (или) реконструкции многоквартирного дома.
Адрес многоквартирного дома: ___________________________________________
_________________________________________________________________________
Работы (объекты):_______________________________________________________
(перечислить работы)
Организатор конкурса ___________________________________________________
________________________________________________________________________
(наименование, телефон, адрес, адрес электронной почты,
контактное лицо организатора конкурса)
Начальная (максимальная) цена договора подряда _________________________
________________________________________________________________ рублей.
(указывается сумма цифрами и прописью)
Дата начала работ: _____________________________________________________
Официальный Интернет-сайт для публикации _______________________________
Дата, время и место, вскрытия конвертов с заявками и рассмотрения заявок
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Приложение: 1. Конкурсная документация, формы документов.
2. Проектная документация в составе: (перечислить документы).
3. Договор подряда (проект).
ГАРАНТ:
См. данную форму в редакторе MS-Word
Форма N 3
ПРОТОКОЛ
вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе
на выполнение проектных работ, работ по капитальному
ремонту и (или) реконструкции многоквартирных домов
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
(наименование работ, объект и адрес)
_____________________________________ ____________________
(место проведения вскрытия конвертов) (дата)
Состав конкурсной комиссии:
председатель комиссии __________________________________________________
секретарь комиссии _____________________________________________________
члены комиссии _________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
(Ф.И.О., должность)
Процедура вскрытия конвертов проведена по адресу:
________________________________________________________________________
Время начала вскрытия конвертов: _______________________________________
На процедуре вскрытия конвертов присутствовали представители участников
конкурса:
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
(наименование организации, Ф.И.О., должность, реквизиты доверенности)
По приглашению организатора конкурса на процедуре вскрытия конвертов
присутствовали:
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
(Ф.И.О., должность)
Организатором конкурса было получено и зарегистрировано ________ заявок.
До вскрытия конвертов конкурсная комиссия зафиксировала, что они не
повреждены и упакованы способом, не позволяющим просмотр либо изъятие
вложений.
Конкурсная комиссия, вскрыв конверты, установила, что заявки поданы от
следующих организаций:
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
(наименование участника конкурса, адрес)
Конкурсная комиссия рассмотрела конкурсные заявки на предмет определения
полномочий лиц, подавших заявки, а также соответствия конкурсных заявок
требованиям конкурсной документации.
По результатам рассмотрения заявок конкурсная комиссия решила, что к
участию в конкурсе допускаются следующие организации:
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
По результатам рассмотрения заявок конкурсная комиссия решила, что к
участию в конкурсе не допускаются следующие организации:
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Председатель конкурсной комиссии _______________________________________
________________________________________________________________________
Члены конкурсной комиссии: _____________________________________________
________________________________________________________________________
(подписи)
ГАРАНТ:
См. данную форму в редакторе MS-Word
Форма N 4
Сводная таблица заявок на участие в конкурсе
|
N п/п |
Наименование участника, адрес |
Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника |
Документ, подтверждающий внесение обеспечения* |
Информация о составе и квалификации работников |
Документы, подтверждающие опыт работы (копии договоров подряда) |
Заверенные копии учредительных документов |
Заверенные копии свидетельств о государственной регистрации юридического лица и о постановке на учет в налоговом органе (для индивидуального предпринимателя - заверенные копии свидетельств о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя и о постановке на учёт в налоговом органе) |
Заверенная копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц |
Справка из налогового органа о размере просроченной задолженности |
Копия бухгалтерского баланса (для юридических лиц), копия справки о состоянии кредиторской задолженности и справки об имуществе |
Цена конкурсной заявки (рублей) |
Отметка о соблюдении требований к допуску на участие в конкурсе |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
_____________________________
* При наличии в конкурсной документации требования об обеспечении.
Председатель конкурсной комиссии __________________________________
Члены конкурсной комиссии _________________________________________
(подписи)
ГАРАНТ:
См. данную форму в редакторе MS-Word
Форма N 5
ПРОТОКОЛ
оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
(наименование работ, объект и адрес)
________________________________________________ __________________
(место проведения оценки и сопоставления заявок) (дата)
Состав конкурсной комиссии:
председатель комиссии __________________________________________________
секретарь комиссии _____________________________________________________
члены комиссии _________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
(Ф.И.О., должность)
На процедуру оценки и сопоставления конкурсных заявок проступили заявки
следующих участников конкурса:
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
(наименование участников конкурса, адреса)
Оценка заявок проведена конкурсной комиссией по критериям, установленным
в конкурсной документации.
Результаты оценки заявок по критериям "Цена договора", "Срок выполнения
работ" и "Квалификация" отражены в форме N 6.
Конкурсная комиссия произвела суммирование результатов оценки заявок. По
результатам оценки и сопоставления заявок представленным заявкам
присвоены следующие места:
1-е место ______________________________________________________
2-е место ______________________________________________________
3-е место __________________________________________________ и т.д.
Победителем конкурса признана ___________________________________
________________________________________________________________________
(наименование организации)
Организатору конкурса поручается в пятидневный срок со дня подписания
настоящего протокола осуществить возврат обеспечения конкурсной заявки
участникам, за исключением участников, заявкам которых присвоены 1-е и
2-е места.
Председатель конкурсной комиссии _______________________________
Члены конкурсной комиссии ______________________________________
(подписи)
ГАРАНТ:
См. данную форму в редакторе MS-Word
Форма N 6
Оценка заявок по критериям и подкритериям
|
N п/п |
Наименование участника |
Дата и время регистрации заявки |
Критерий "Цена соглашения" |
Критерий "Срок выполнения работ" |
Критерий "Квалификация" |
Итого |
|||||||
|
Подкритерии |
Балл |
||||||||||||
|
Балл |
Показатель |
Балл |
Опыт работы |
Штрафной балл |
Квалификация персонала |
Штрафной балл |
Проигранные арбитражные дела |
Штрафной балл |
|
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Председатель конкурсной комиссии __________________________________
Члены конкурсной комиссии _________________________________________
(подписи)
ГАРАНТ:
См. данную форму в редакторе MS-Word
Форма N 7
Заявка
на участие в конкурсе на выполнение проектных работ,
работ по капитальному ремонту и (или) реконструкции
многоквартирных домов
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
(указать наименование работ, объект и адрес)
1. Участник
|
1.1. Наименование юридического лица (индивидуального предпринимателя) |
|
|
1.2. ИНН |
|
|
1.3. Юридический адрес |
|
|
1.4. Фактический адрес |
|
|
1.5. Контактный телефон (факс) |
|
|
1.6. Контактное лицо |
|
2. Электронный адрес участника: ________________________________________
3. Участник _________________________ плательщиком налога на добавленную
является (не является)
стоимость (основание освобождения от уплаты НДС в случае наличия).
Участник _____________________________________ выданное саморегулируемой
имеет (не имеет)
организацией свидетельство о допуске к работам, которые
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства
согласно Перечню видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке
проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному
ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние
на безопасность объектов капитального строительства, утвержденному
приказом Минрегиона России от 30.12.2009 N 624 "Об утверждении Перечня
видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной
документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту
объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на
безопасность объектов капитального строительства".
4. Конкурсная документация изучена нами в полном объеме и признана
полной и достаточной для подготовки настоящей конкурсной заявки.
5. Подтверждаем соответствие требованиям:
деятельность не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом
Российской Федерации об административных правонарушениях;
отсутствие просроченной задолженности перед бюджетами всех уровней или
государственными внебюджетными фондами;
участник не находится в процессе ликвидации или в процедуре банкротства;
отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков.
6. Предлагаем следующие условия выполнения соглашения:
|
N п/п |
Наименование критерия |
Единица измерения |
Значение (все значения указываются цифрами) |
|
6.1 |
Цена соглашения, в том числе налог на добавленную стоимость (при наличии) |
рублей |
|
|
6.2 |
Срок выполнения работ |
календарных дней с даты начала работ |
|
7. Информация для оценки подкритериев критерия "Квалификация"
|
N п/п |
Наименование подкритерия |
Единица измерения |
Значение (все значения указываются цифрами) |
|
7.1 |
Опыт работы: количество успешно завершенных объектов-аналогов за последний год по видам работ, подтвержденных представленными договорами подряда и другими документами |
штук |
|
|
7.2 |
Квалификация персонала (наличие квалифицированного инженерного персонала), в том числе: |
человек |
|
|
с опытом работы более 10 лет и стажем работы в организации более 2 лет |
|
||
|
с опытом работы более 5 лет |
|
||
|
с опытом работы менее 5 лет |
|
||
|
7.3 |
Участие в судебных заседаниях в качестве ответчика по делам об исполнении договорных обязательств по договорам подряда за последние 2 года (проигранные арбитражные дела) |
штук |
|
8. Нами внесено денежное обеспечение заявки в размере __________ рублей,
________________________________________________________________________
(дата, номер платежного поручения)
9. Обеспечение заявки просим возвратить на счет
________________________________________________________________________
(указываются реквизиты банковского счета
участника для возврата обеспечения)
Должность, подпись уполномоченного лица, ссылка на доверенность, печать.
Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Постановление Правительства Кировской области от 7 августа 2012 г. N 165/453 "О распределении субсидий на реализацию мероприятий по проведению капитального ремонта и (или) реконструкции многоквартирных домов в 2012 - 2013 годах"
Настоящее постановление вступает в силу через десять дней со дня его официального опубликования
Текст постановления опубликован в газете "Кировская правда" от 14 августа 2012 г. N 90
Текст постановления опубликован на официальном информационном сайте Правительства Кировской области http://kirovreg.ru 8 августа 2012 г.
В настоящий документ внесены изменения следующими документами:
Постановление Правительства Кировской области от 6 апреля 2017 г. N 58/192
Постановление Правительства Кировской области от 24 декабря 2013 г. N 241/930
Постановление Правительства Кировской области от 29 октября 2013 г. N 233/714
Постановление Правительства Кировской области от 10 июля 2013 г. N 216/409
Постановление Правительства Кировской области от 26 февраля 2013 г. N 197/89
Постановление Правительства Кировской области от 28 декабря 2012 г. N 189/907
Постановление Правительства Кировской области от 28 декабря 2012 г. N 189/856
Постановление Правительства Кировской области от 25 сентября 2012 г. N 172/564