Постановление Правительства Кировской области от 11 августа 2011 г. N 116/358 "О порядке привлечения подрядных организаций для выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирных домов" (с изменениями и дополнениями) (утратило силу)

Постановление Правительства Кировской области
от 11 августа 2011 г. N 116/358
"О порядке привлечения подрядных организаций для выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирных домов"

С изменениями и дополнениями от:

20 декабря 2011 г.

ГАРАНТ:

Постановлением Правительства Кировской области от 23 апреля 2014 г. N 259/275 настоящее постановление признано утратившим силу

На основании Федерального закона от 21.07.2007 N 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства" (с изменениями, внесенными федеральными законами от 13.05.2008 N 69-ФЗ, от 22.07.2008 N 141-ФЗ, от 01.12.2008 N 225-ФЗ, от 30.12.2008 N 323-ФЗ, от 09.04.2009 N 58-ФЗ, от 01.07.2009 N 143-ФЗ, от 01.07.2009 N 144-ФЗ, от 17.07.2009 N 147-ФЗ, от 23.11.2009 N 261-ФЗ, от 17.12.2009 N 316-ФЗ, от 09.03.2010 N 25-ФЗ, от 29.12.2010 N 437-ФЗ, от 29.12.2010 N 441-ФЗ, от 04.06.2011 N 124-ФЗ) Правительство Кировской области постановляет:

1. Утвердить Порядок привлечения товариществом собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным кооперативом или иным специализированным потребительским кооперативом либо выбранной собственниками помещений в многоквартирном доме управляющей организацией подрядных организаций для выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирных домов. Прилагается.

2. Департаменту информационной работы Кировской области (Веснин Б.Г.) опубликовать постановление в официальных средствах массовой информации.

3. Настоящее постановление вступает в силу через десять дней со дня его официального опубликования.

Губернатор - Председатель Правительства Кировской области

Н.Ю. Белых

Порядок
привлечения товариществом собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным кооперативом или иным специализированным потребительским кооперативом либо выбранной собственниками помещений в многоквартирном доме управляющей организацией подрядных организаций для выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирных домов
(утв. постановлением Правительства Кировской области от 11 августа 2011 г. N 116/358)

С изменениями и дополнениями от:

20 декабря 2011 г.

1. Общие положения

1.1. Порядок привлечения товариществом собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным кооперативом или иным специализированным потребительским кооперативом либо выбранной собственниками помещений в многоквартирном доме управляющей организацией подрядных организаций для выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирных домов (далее - Порядок) разработан на основании пункта 8 статьи 20 Федерального закона от 21.07.2007 N 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства" (далее - Федеральный закон от 21.07.2007 N 185-ФЗ) и определяет условия привлечения товариществом собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным кооперативом и иным специализированным потребительским кооперативом либо выбранной собственниками помещений в многоквартирном доме управляющей организацией подрядных организаций для выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирных домов, включенных в региональную адресную программу по проведению капитального ремонта многоквартирных домов (далее - Программа), утверждаемую Правительством области с использованием средств, предоставляемых в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2007 N 185-ФЗ путем проведения открытого конкурса.

1.2. В настоящем Порядке применяются следующие термины, определения и понятия:

открытый конкурс (далее - конкурс) - способ определения подрядной организации для выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирного дома, обеспечивающий прозрачность выбора подрядных организаций и равноправную конкуренцию между подрядными организациями;

заказчик - товарищество собственников жилья, жилищный, жилищно-строительный кооператив и иной специализированный потребительский кооператив либо выбранная собственниками помещений в многоквартирном доме управляющая организация, осуществляющие в соответствии с действующим жилищным законодательством управление многоквартирным домом;

участники конкурса (далее - участники) - подрядные организации (индивидуальные предприниматели и юридические лица независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, имеющие законное право заниматься деятельностью, составляющей предмет конкурса, и соответствующие требованиям, указанным в конкурсной документации);

администрация муниципального образования - исполнительный орган муниципального образования, являющийся получателем субсидии в рамках реализации Программы;

конкурсная комиссия - коллегиальный орган, формируемый организатором конкурсного отбора в целях осуществления отбора подрядных организаций для выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирного дома с использованием средств, предоставляемых в рамках реализации Программы;

подрядная организация - юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы или индивидуальный предприниматель, осуществляющие свою деятельность в соответствии с действующим градостроительным законодательством, с которым по решению конкурсной комиссии заказчик заключает договоры подряда на выполнение соответствующих видов работ в целях проведения капитального ремонта в многоквартирном доме с использованием средств, предоставляемых в рамках реализации Программы;

договор подряда на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома (далее - договор подряда) - договор, заключаемый между заказчиком и подрядной организацией, победителем конкурса, в соответствии с законодательством Российской Федерации;

предмет конкурса - право на заключение договора на выполнение соответствующих работ по капитальному ремонту многоквартирного дома с использованием средств, предоставляемых в рамках реализации Программы;

объект конкурса - многоквартирный дом, включенный в установленном порядке в Программу с использованием средств, предоставляемых в рамках реализации Программы;

конкурсная документация - комплект документов, содержащих требования, установленные заказчиком, к качеству, техническим характеристикам работ, требования к их безопасности, требования к результатам работ, связанные с определением соответствия выполняемых работ потребностям заказчика, критерии оценки участников конкурса, исходную информацию о технических, коммерческих и иных характеристиках объекта капитального ремонта, условиях и процедурах конкурса, основных условиях исполнения договора;

заявка на участие в конкурсе - комплект документов, который подает участник размещения заказа для участия в конкурсе в срок и по форме, которые установлены конкурсной документацией, и содержащий предложение участника конкурса об условиях исполнения договора подряда;

критерии и подкритерии отбора - количественные и качественные показатели, предъявляемые к участникам конкурсного отбора, оформленные в соответствии с требованиями документации по конкурсному отбору подрядных организаций на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома с использованием средств, предоставляемых в рамках реализации Программы.

2. Порядок проведения конкурса

2.1. При проведении конкурса заказчик осуществляет следующие функции:

определяет во взаимодействии с администрацией муниципального образования предмет, срок проведения и организатора конкурса;

утверждает конкурсную документацию (изменения в конкурсную документацию);

совместно с организатором конкурса отвечает на вопросы участников конкурса, вносит изменения в конкурсную документацию и порядок проведения конкурса;

участвует в формировании и работе конкурсных комиссий по проведению конкурса по привлечению подрядных организаций для выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирных домов;

заключает договор подряда с победителем конкурса.

Заказчик входит в состав конкурсной комиссии и не может быть участником конкурса.

2.2. В целях организации конкурсного отбора администрация муниципального образования вправе определить структурное подразделение (отдел, управление и другое), в функции которого входит организация и проведение конкурсов.

Допускается выполнение функций организатора конкурса самим заказчиком во взаимодействии с администрацией муниципального образования.

Представитель организатора конкурса входит в состав конкурсной комиссии. Организатор конкурса не может быть участником конкурсного отбора.

Организатор конкурса осуществляет следующие функции:

разрабатывает конкурсную документацию в соответствии с типовой конкурсной документацией по проведению открытого конкурса на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирных домов (далее - типовая конкурсная документация) согласно прилагаемой форме N 1 и на основании утвержденных Правительством области региональных адресных программ проведения капитального ремонта многоквартирных домов и решений собраний собственников помещений в многоквартирных домах и передает ее на утверждение заказчику;

размещает информацию о конкурсе (извещение о проведении конкурса, конкурсную документацию, протоколы заседаний конкурсных комиссий) в официальных средствах массовой информации и на официальном сайте муниципального образования не позднее чем за 14 календарных дней до дня вскрытия конвертов с конкурсными заявками. Извещение о проведении конкурса на выполнение работ по капитальному ремонту оформляется по форме N 2;

назначает представителя организатора конкурса по взаимодействию с участниками конкурса, выделяет ему рабочее место и предоставляет средства связи (телефон, факс, адрес электронной почты);

через назначенного представителя отвечает на вопросы участников конкурса, привлекая при необходимости заказчика;

через назначенного представителя отвечает на письменные запросы участников конкурса в течение двух рабочих дней со дня поступления такого письменного запроса;

при необходимости совместно с заказчиком вносит изменения в конкурсную документацию, сроки и порядок проведения конкурса;

осуществляет прием, регистрацию и хранение конкурсных заявок;

предоставляет помещение для проведения процедуры вскрытия конвертов с заявками и участвует через своего представителя в этой процедуре;

предоставляет помещение для заседаний конкурсной комиссии и участвует через своего представителя (представителей) в работе конкурсной комиссии;

обеспечивает опубликование протоколов заседаний конкурсной комиссии;

оповещает в письменном виде победителя конкурса;

направляет информацию о результатах конкурса в администрацию муниципального образования.

2.3. Конкурсная документация может предусматривать выделение лотов. При этом в конкурсной документации отдельно указываются предмет, начальная (максимальная) цена договора подряда, сроки и иные условия проведения конкурса на выполнение работ по капитальному ремонту в отношении каждого лота. Участник конкурса подает заявку на участие в конкурсе в отношении одного или нескольких лотов. В отношении каждого лота заключается отдельный договор подряда. Информация о выделении лотов содержится в извещении о проведении конкурса.

2.4. Дополнительно информация о проведении конкурса на выполнение работ по капитальному ремонту должна быть опубликована на сайте государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (далее - Фонд) по прилагаемой форме N 3. При этом информация о конкурсе должна содержать ссылку на Интернет - сайт с официальной информацией о конкурсе.

2.5. Требования к участникам конкурса, составу, форме, сроку и порядку подачи заявок на участие в конкурсе указываются в конкурсной документации.

2.6. В день, во время и в месте, указанные в извещении о проведении конкурса, конкурсной комиссией вскрываются конверты с заявками на участие в конкурсе.

2.7. Конкурсные заявки, поданные участниками и зарегистрированные организатором конкурса, а также конверты с изменениями к ним хранятся вместе с книгой регистрации конкурсных заявок в специальном сейфе или в помещении с ограниченным доступом. Ответственность за сохранность представленной документации несет организатор конкурса.

2.8. Конкурсные заявки рассматриваются конкурсной комиссией, которая создается в порядке, установленном разделом 3 Порядка, в день вскрытия конвертов с конкурсными заявками. Вскрытие конвертов производится не ранее чем через 14 календарных дней после опубликования информации о конкурсе. Дата, время, место вскрытия конвертов и рассмотрение заявок указываются в извещении о проведении конкурса.

2.9. Организатор конкурса вправе принять решение о внесении изменений в конкурсную документацию и извещение о конкурсе не позднее чем за три календарных дня до даты вскрытия конвертов с конкурсными заявками на участие в конкурсе. При этом дата вскрытия конвертов с конкурсными заявками продляется не менее чем на 10 календарных дней. Изменения в конкурсную документацию утверждаются заказчиком.

Организатор конкурса размещает извещение о внесении изменений на официальном сайте муниципального образования и на сайте Фонда в день, следующий за днем внесения таких изменений.

2.10. Процедура вскрытия конвертов при проведении конкурса является публичной.

Конверты с конкурсными заявками вскрываются в порядке их регистрации, присутствующим объявляется следующая информация по каждой вскрытой конкурсной заявке:

наименование участника конкурса;

должность лица, подписавшего заявку, и наличие документа, подтверждающего его полномочия;

наличие документа (или его копии), подтверждающего обеспечение заявки (в случае, если такое обеспечение предусмотрено конкурсной документацией);

предлагаемые участниками конкурса условия (цена договора подряда, срок выполнения работ, квалификация участника);

другая информация на усмотрение организатора конкурса.

2.11. Проверка соответствия претендентов требованиям, указанным в конкурсной документации, осуществляется конкурсной комиссией.

2.12. Основаниями для отказа допуска к участию в конкурсном отборе являются:

2.12.1. Отсутствие подписи в конкурсной заявке или наличие подписи лица, не уполномоченного подписывать конкурсную заявку.

2.12.2. Несоответствие участника конкурсным требованиям, установленным разделом 2 типовой конкурсной документации.

2.12.3. Несоответствие заявки требованиям, указанным в разделе 3 типовой конкурсной документации.

2.12.4. Превышение цены конкурсной заявки над начальной ценой, указанной в конкурсной документации.

2.12.5. Предоставление участником в конкурсной заявке недостоверных сведений.

2.13. Конкурсные заявки, поступившие с опозданием, не принимаются к рассмотрению.

2.14. Конкурс объявляется конкурсной комиссией несостоявшимся в следующих случаях:

если к объявленному сроку вскрытия конвертов не поступило ни одной конкурсной заявки;

если всем участником отказано в допуске к участию в конкурсе по результатам рассмотрения конкурсных заявок;

если к конкурсу допущена только одна заявка на участие в конкурсе.

2.15. В случае, если к конкурсу допущена только одна заявка на участие в конкурсе, конкурс признается несостоявшимся, и договор заключается с участником, подавшим эту заявку.

2.16. Заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах конкурса обязан передать победителю конкурса подписанный со стороны заказчика проект договора, прилагаемый к конкурсной документации. Изменение условий договора, определенных в конкурсной документации, не допускается.

2.17. Победитель конкурса обязан подписать договор подряда в десятидневный срок с момента его получения.

2.18. Если победитель конкурса уклонился от заключения договора или не представил надлежащее обеспечение обязательств по договору (если обеспечение исполнения обязательств предусмотрено конкурсной документацией), то обеспечение его заявки (если обеспечение заявки предусмотрено конкурсной документацией) удерживается в пользу заказчика. В этом случае заказчик заключает договор подряда с участником, заявке на участие в конкурсе которого присвоено второе место.

3. Конкурсная комиссия

3.1. Организатор конкурсного отбора оформляет решение о создании конкурсной комиссии. В решении указываются состав конкурсной комиссии (не менее 5 человек), председатель конкурсной комиссии, порядок работы конкурсной комиссии в соответствии с конкурсной документацией и настоящим Порядком.

3.2. Персональный состав членов конкурсных комиссий формируется организатором конкурса из числа представителей, кандидатуры которых согласовываются с администрацией муниципального образования и департаментом жилищно-коммунального хозяйства Кировской области в течение 3 рабочих дней с момента поступления указанной информации в соответствующие органы, после чего утверждаются организатором.

3.3. Администрация органа местного самоуправления предлагает в состав конкурсной комиссии представителя, обеспечивающего управление муниципальной программой по проведению капитального ремонта многоквартирных домов, и представителя, осуществляющего полномочия в области архитектуры и строительства.

3.4. Заказчик включает в состав комиссии представителя общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме (председателя собрания собственников помещений или иного представителя по решению общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме); представителей управляющей организации, товарищества собственников жилья, жилищного, жилищно-строительного кооператива или иного специализированного потребительского кооператива, уполномоченных на осуществление надзора над проводимыми подрядной организацией работами.

3.5. Сбор членов конкурсной комиссии на заседания проводит организатор конкурса.

3.6. Конкурсная комиссия осуществляет следующие функции:

осуществляет вскрытие конвертов с заявками, оформляет протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе (форма N 4) и подписывает его;

оформляет сводную таблицу конкурсных заявок по форме N 5 и подписывает ее;

осуществляет рассмотрение, оценку и сопоставление конкурсных заявок, оформляет протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе (форма N 6) и подписывает его;

оценивает заявки по критериям и подкритериям и оформляет таблицу оценки заявок по критериям и подкритериям в соответствии с прилагаемой формой N 7;

определяет победителя конкурса или принимает иное решение по результатам конкурса.

3.7. Руководство работой конкурсной комиссии осуществляет председатель конкурсной комиссии, назначаемый организатором конкурсного отбора из числа представителей заказчика, а в его отсутствие - заместитель, назначаемый председателем конкурсной комиссии из числа представителей администрации муниципального образования.

3.8. Ответственный секретарь конкурсной комиссии, который назначается организатором конкурса из числа представителей администрации муниципального образования, ведет протоколы заседаний конкурсной комиссии и обеспечивает их подписание.

3.9. Члены конкурсной комиссии должны своевременно и должным образом уведомляться организатором конкурсного отбора о месте, дате и времени проведения заседания комиссии.

3.10. Конкурсная комиссия правомочна, если на заседании присутствует не менее чем 60% от ее состава при обязательном условии участия в заседании хотя бы одного представителя заказчика. Каждый член конкурсной комиссии имеет один голос.

3.11. Решения конкурсной комиссии принимаются, если за них проголосовало не менее половины присутствующих на заседании членов комиссии. При равенстве голосов голос председательствующего на заседании является решающим.

3.12. Невыполнение требований, указанных в пункте 3.2 Порядка, влечет недействительность решений, принятых конкурсной комиссией.

3.13. Решения конкурсной комиссии в день их принятия оформляются протоколом, который подписывают члены конкурсной комиссии, принявшие участие в заседании. В протоколах обязательно должны быть указаны особые мнения членов конкурсной комиссии (при наличии). Не допускается заполнение протокола карандашом и внесение в него исправлений.

3.14. Председатель конкурсной комиссии (заместитель председателя в случае отсутствия председателя):

руководит деятельностью конкурсной комиссии;

председательствует на заседаниях конкурсной комиссии;

несет ответственность за соблюдение требований конкурсной документации и возложенных задач на комиссию;

осуществляет иные действия в соответствии с конкурсной документацией и законодательством Российской Федерации.

3.15. Члены конкурсной комиссии:

участвуют в решении всех вопросов, входящих в компетенцию комиссии;

участвуют в заседаниях комиссии;

выполняют в установленные сроки поручения председателя комиссии, решения комиссии.

3.16. Председатель и члены комиссии обязаны обеспечивать конфиденциальность данных об участниках конкурса и сведений, содержащихся в заявках, до опубликования результатов конкурса.

Председатель, заместитель председателя, ответственный секретарь и другие члены комиссии не вправе проводить переговоры с участниками во время процедур проведения конкурса, за исключением случаев, предусмотренных конкурсной документацией и законодательством Российской Федерации.

3.17. Комиссия по результатам рассмотрения, оценки и сопоставления поступивших заявок участников конкурса принимает решение об итогах конкурса.

3.18. Конкурсная комиссия прекращает свою деятельность после проведения всех конкурсных процедур, приведших к заключению договора подряда.

Информация об изменениях:

Постановлением Правительства Кировской области от 20 декабря 2011 г. N 133/684 в настоящую форму внесены изменения

См. текст формы в предыдущей редакции

ГАРАНТ:

См. данную форму в редакторе MS-Word

Форма N 1
(с изменениями от 20 декабря 2011 г.)

                   Типовая конкурсная документация

                 по проведению открытого конкурса на

               выполнение работ по капитальному ремонту

                        многоквартирных домов

1. Общие положения

1.1. Предметом настоящего конкурса является  право  заключения  договора

подряда на выполнение следующих работ по капитальному ремонту

________________________________________________________________________

                    (наименование и адрес объекта)

________________________________________________________________________

                         (перечислить работы)

1.2. Заказчиком является _______________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

                       (наименование заказчика)

1.3. Организатором конкурса является

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

                 (наименование организатора конкурса)

1.4. Начальная (максимальная) цена договора подряда

____________________________ рублей, в том числе НДС ___________ рублей.

1.5. Крайним  сроком  подачи  конкурсных  заявок  является  день  и  час

вскрытия конвертов с конкурсными заявками. Заявки подаются по адресу:

_______________________________________________________________________,

часы работы: ___________________________________________________________

________________________________________________________________________

1.6. Вскрытие   конвертов  с  конкурсными  заявками  будет   произведено

в ________ часов _______ минут "____" ___________ 20____ года по адресу:

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

1.7. Официальное   извещение   о   проведении  конкурса   размещается  в

официальных  средствах   массовой  информации  и  на  официальном  сайте

муниципального образования _____________________________________________

не позднее чем за 14 календарных дней до даты вскрытия конвертов.

1.8. Участники конкурса ____________________________ обеспечение заявки.

                     (предоставляют, не предоставляют)

1.9. В  случае  предоставления  участниками  конкурса обеспечения заявки

участники конкурса должны перечислить сумму в размере ___________ рублей

(3% от начальной цены договора  подряда)  до  даты  вскрытия конвертов с

заявками на следующий счет

________________________________________________________________________

(указать наименование организатора конкурса и его банковские реквизиты)

1.10. Официальные   результаты    открытого   конкурса   размещаются   в

официальных  средствах  массовой  информации  и  на  официальном   сайте

муниципального образования _____________________________________________

в течение 3 рабочих дней с даты вскрытия конвертов.

1.11. Договор подряда с победителем конкурса заключается в десятидневный

срок с даты опубликования результатов конкурса. Примерная форма договора

подряда на выполнение  работ  по  капитальному  ремонту  многоквартирных

домов приведена в прилагаемой форме N 1.1.

1.12. Должностное лицо организатора конкурса, ответственное  за контакты

с участниками конкурса:

________________________________________________________________________

                  (ФИО, контактные телефоны, факс,

________________________________________________________________________

                      адрес электронной почты)

2. Требования к участникам конкурса

2.1. Для участия  в  конкурсе  допускаются   участники,  соответствующие

следующим требованиям:

соответствие претендента  установленным  законами  Российской  Федерации

требованиям к лицам, осуществляющим выполнение  работ,  оказание  услуг,

предусмотренных  соответствующими  подрядными  договорами  (в  том числе

членство в саморегулируемой организации соответствующей профессиональной

отрасли);

деятельность   участника   не  должна  быть  приостановлена  в  порядке,

предусмотренном   Кодексом  Российской  Федерации  об   административных

правонарушениях;

у участника  не  должно  быть просроченной задолженности перед бюджетами

всех уровней или государственными внебюджетными фондами;

участник  не  должен  находиться  в процессе  ликвидации или в процедуре

банкротства;

отсутствие участника в  реестре  недобросовестных  поставщиков,  ведение

которого  осуществляется  на  основании пункта 1 статьи 19  Федерального

закона от 21.07.2005 N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки  товаров,

выполнение работ,  оказание  услуг для государственных  и  муниципальных

нужд".

2.2. В  зависимости  от  вида работ в конкурсной документации могут быть

определены   специальные   квалификационные    требования  для   допуска

участников к конкурсу.

3. Требования  к  составу,  форме  и  порядку подачи заявок на участие в

конкурсе

3.1. Участник конкурса подает заявку на участие в конкурсе на выполнение

работ по капитальному ремонту,  составленную по прилагаемой форме N 1.2,

с приложением следующих документов:

3.1.1. Описи входящих в состав заявки документов по форме N 1.3.

3.1.2. Документа,  подтверждающего  полномочия  лица  на   осуществление

действий от имени участника, составленный по форме N 1.4.

3.1.3. Документа   или   копии   документа,   подтверждающего   внесение

обеспечения  заявки  (если  обеспечение  заявки предусмотрено конкурсной

документацией).

3.1.4. Документов  или  копий  документов,  подтверждающих  опыт  работы

специалистов   подрядчика   на   объектах - аналогах   и    соответствие

квалификационным требованиям.

3.1.5. Копии   бухгалтерского   баланса на последнюю отчетную дату перед

датой  подачи  заявки  (для юридических лиц),  копии справки о состоянии

кредиторской  задолженности и справки об имуществе на последнюю отчетную

дату  перед  датой  подачи заявки (для индивидуальных предпринимателей),

копии  налоговой   декларации   по  налогу,  уплачиваемому  в   связи  с

применением   упрощенной системы  налогообложения (для юридических лиц и

индивидуальных    предпринимателей,    применяющих  упрощенную   систему

налогообложения).

3.1.6. Штатного расписания организации и (или) подразделений организации

подрядчика, на   которые   планируется   возложить  выполнение  работ, с

информацией о составе и квалификации специалистов, которые планируются к

привлечению для выполнения соответствующих работ и которые имеют  высшее

специальное  образование  в  строительной  отрасли  и  опыт  работы   на

руководящих  должностях  не  менее  5 лет, составленной  по  прилагаемой

форме N 1.5, с приложением документов, подтверждающих их  квалификацию и

опыт работы (копия диплома, заверенная копия трудовой книжки).

3.1.7. Копий  учредительных  документов  со  всеми   зарегистрированными

изменениями и дополнениями к ним (для юридических лиц), копии документа,

удостоверяющего   личность, - паспорта гражданина  Российской  Федерации

(для индивидуальных предпринимателей).

3.1.8. Копий   свидетельств  о государственной  регистрации юридического

лица  и  о  постановке на учет в налоговом  органе  (для индивидуального

предпринимателя - копий   свидетельств  о  государственной   регистрации

физического   лица  в  качестве  индивидуального   предпринимателя  и  о

постановке на учет в налоговом органе).

3.1.9. Копии выписки из Единого государственного реестра юридических лиц

(Единого  государственного  реестра   индивидуальных  предпринимателей),

полученной не ранее чем за шесть месяцев до объявления конкурса.

3.1.10. Справки   из   налогового органа  (либо копии справки) о размере

просроченной    задолженности   участника   по   обязательным   платежам

в   бюджеты   любого   уровня  или государственные внебюджетные фонды за

последний   календарный   год, полученной   не позднее чем за три месяца

до даты подачи заявки.

3.1.11. Копии  свидетельства  о  допуске  к определенному виду или видам

работ, которые оказывают влияние на безопасность  объектов  капитального

строительства, выданного  саморегулируемой  организацией (при проведении

работ,  указанных  в   Перечне,   утвержденном   приказом   Министерства

регионального   развития    Российской   Федерации  от 30.12.2009  N 624

"Об утверждении  Перечня  видов  работ   по   инженерным  изысканиям, по

подготовке  проектной  документации,  по  строительству,  реконструкции,

капитальному   ремонту   объектов   капитального  строительства, которые

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства").

3.2. Указанные в пункте 3.1 типовой  конкурсной  документации  документы

являются обязательными для представления. Все копии документов в составе

заявки  заверяются  руководителем  организации,  участвующей в конкурсе,

либо уполномоченным  им  лицом. Отсутствие в составе  конкурсной  заявки

какого-либо документа или представление  документов по  формам, отличным

от тех, что  включены  в  настоящую  конкурсную   документацию, является

основанием для отказа в допуске к участию в конкурсе.

3.3. Конкурсная заявка должна быть представлена организатору  конкурса в

двойном конверте. На внешнем  конверте  указывается предмет конкурса. Во

внешний конверт вкладываются два внутренних конверта - один с оригиналом

конкурсной заявки, а второй - с ее копией. На каждом внутреннем конверте

проставляется  маркировка,  соответственно, "Оригинал"  или   "Копия", и

указывается  наименование,  организационно-правовая    форма   участника

конкурса, его  почтовый  адрес  и телефон. Копия заявки должна содержать

копии всех документов оригинала. Заверение копии заявки и  входящих в ее

состав документов не требуется.

3.4. Конкурсная заявка доставляется участником конкурса с помощью почты,

курьером или лично по адресу, указанному в пункте 1.5 типовой конкурсной

документации. Конкурсные заявки, поступившие с опозданием (независимо от

причины  опоздания), к  рассмотрению   не   принимаются  и  возвращаются

участнику  в  нераспечатанном  виде. Организатор  конкурса  регистрирует

конкурсную заявку или изменение в конкурсную заявку в книге  регистрации

заявок     немедленно    после   ее    приема    уполномоченным   лицом.

Зарегистрированной  конкурсной  заявке  присваивается  порядковый номер,

соответствующий номеру очередности ее доставки участником.

3.5. Участник  имеет  право  в  любое  время  до  даты  и  часа вскрытия

конвертов  отозвать  поданную  конкурсную заявку. Уведомление  об отзыве

заявки  подается  участником  в  письменном  виде по адресу, по которому

доставлена конкурсная заявка. Уведомление об отзыве  заявки  должно быть

подписано    лицом,     подписавшим    ее,   и     скреплено     печатью

организации-участника. Отозванная    конкурсная    заявка   возвращается

организатором конкурса участнику в нераспечатанном виде.

3.6. Участник  имеет  право  в  любое  время  до  даты  и  часа вскрытия

конвертов  вносить  изменения  в  поданную  конкурсную заявку. Изменение

вносится и регистрируется  в соответствии с  процедурой  подачи заявки и

должно   быть   оформлено   участником   как  самостоятельный  документ,

подписанный лицом, подписавшим конкурсную заявку, и скрепленный  печатью

организации-участника. Документ,   представляющий   собой     изменение,

запечатывается в конверт, который оформляется также как внешний  конверт

с   конкурсной  заявкой, и  на  котором  делается  надпись  "Изменение".

Изменение имеет приоритет над конкурсной заявкой.

4. Обеспечение конкурсной заявки

4.1. Для  участия  в  конкурсе   участник  конкурса  обязан  представить

обеспечение  конкурсной  заявки (если  обеспечение  заявки предусмотрено

конкурсной  документацией)  в  размере, указанном  в  пункте 1.8 типовой

конкурсной документации.

4.2. Обеспечение  конкурсной  заявки  удерживается в пользу  заказчика в

следующих случаях:

4.2.1. Участник, выигравший  конкурс, уклоняется  от подписания договора

подряда.

4.2.2. Участник,    выигравший    конкурс,  не предоставил   обеспечение

исполнения договора.

Обеспечение конкурсной заявки возвращается:

4.3.1. Участникам, не допущенным к участию в  конкурсе, - в  пятидневный

срок со дня подписания протокола рассмотрения конкурсных заявок.

4.3.2. Победителю  конкурса - в  десятидневный  срок  со  дня подписания

договора подряда.

4.3.3. Участникам,   которые   участвовали  в  конкурсе,  но  не   стали

победителями   конкурса,  за  исключением  участника  конкурса,   заявке

которого присвоено второе место, - в пятидневный срок со  дня подписания

протокола оценки и сопоставления заявок.

4.3.4. Участнику  конкурса,  заявке на участие которого присвоено второе

место, - в  течение  десяти  дней  со  дня подписания договора подряда с

победителем  или  с  участником  конкурса,  заявке  на  участие которого

присвоено второе место.

5. Процедура проведения конкурса

5.1. Любой участник до даты вскрытия конвертов вправе  задавать  вопросы

уполномоченному   лицу   организатора   конкурса  и  получать  от   него

разъяснения по содержанию конкурсной документации и процедуре проведения

конкурса. Вопросы задаются в письменной форме либо в форме  электронного

документа, либо  по  телефону  с  использованием  контактной информации,

указанной  в  пункте  1.12  типовой конкурсной  документации. Ответы  на

письменные  вопросы  участников  конкурса  направляются  в  течение двух

рабочих дней со дня поступления.

5.2. После  вскрытия  конвертов  полученные  конкурсные  заявки проходят

процедуру  рассмотрения  конкурсной  комиссией  на  предмет соответствия

требованиям  конкурсной документации, по результатам которой  конкурсной

комиссией принимается решение о допуске претендента к участию в конкурсе

или об отказе в таком допуске. Основания для отказа к участию в конкурсе

указаны в пунктах 2.12 и 2.13 Порядка.

5.3. Конкурсная   комиссия   вправе   признать  заявку   соответствующей

требованиям  конкурсной  документации, и  участник  может быть допущен к

участию в конкурсе, если  заявка  содержит  незначительные отклонения от

требований  конкурсной   документации, которые  существенно  не   меняют

характеристик, условий  и  иных  требований,  предусмотренных конкурсной

документацией,  либо   если  она  содержит  незначительные  ошибки   или

неточности. В   случае   несоответствия  между  цифровыми  и  буквенными

значениями  ценового  предложения  верной  считается  сумма,  выраженная

буквенными  значениями. Данное  правило  распространяется  на все случаи

указания   каких-либо   сведений,  выраженных  цифровыми  и   буквенными

значениями.

5.4. Конкурсные  заявки,  допущенные  к  участию  в  конкурсе,  проходят

процедуру  оценки и  сопоставления  в целях выявления лучших условий для

исполнения договора подряда на выполнение работ по  капитальному ремонту

многоквартирного дома в соответствии с критериями и на  основе  методики

оценки   конкурсных   заявок  согласно   разделу 6  типовой   конкурсной

документации.

6. Критерии и порядок оценки заявок на участие в конкурсе

6.1. Для  определения  лучших условий для исполнения договора подряда на

выполнение   работ   по  капитальному  ремонту   многоквартирного  дома,

предложенных  в  заявках  на  участие  в  конкурсе,  конкурсная комиссия

осуществляет оценку заявок по следующим трем критериям:

цена договора (максимальное количество баллов - 60);

срок выполнения работ (максимальное количество баллов - 20);

квалификация участника (максимальное количество баллов - 20).

6.2. Оценка по критерию "квалификация участника"  производится   по трем

подкритериям:

опыт   работы  (количество   успешно  завершенных  объектов-аналогов  за

последний год);

квалификация  персонала (наличие  в штате квалифицированного инженерного

персонала);

участие в судебных заседаниях в качестве ответчика по  арбитражным делам

об исполнении договорных обязательств по  договорам подряда за последние

два года (проигранные арбитражные дела).

6.3. Общее максимальное количество баллов по трем критериям - 100.

6.4. Оценка   конкурсных   заявок   проводится  конкурсной  комиссией  в

следующей последовательности:

6.4.1. Ранжирование     заявок      по   критериям   "Цена договора"   и

"Срок  выполнения  работ"  осуществляет  конкурсная  комиссия.  Номер  1

получает  заявка  с  наименьшим  показателем  критерия, далее порядковые

номера  выставляются  по  мере  увеличения  показателей,  при  равенстве

показателей    меньший    номер     получает    заявка,    поданная    и

зарегистрированная раньше.

6.4.2. Выставление   количества   баллов заявкам   по   критериям  "цена

договора" и "срок выполнения работ" в соответствии с таблицами 1, 2.

                                                               Таблица 1

                            Балльная оценка

           ранжированных заявок по критерию "Цена договора"

Критерий	Максимальное количество баллов	Результат ранжирования заявок	Присваиваемое количество баллов
Цена договора	60	1	60
		2	55
		3	50
		4	45
		5	40
		6	35
		7	30
		8	25
		9	20
		10	15
		11	10
		12	5
		13 и более	0

                                                                Таблица 2

                           Балльная оценка

        ранжированных заявок по критерию "Срок выполнения работ"

Критерий	Максимальное количество баллов	Результат ранжирования заявок	Присваиваемое количество баллов
Срок выполнения работ	20	1	20
		2	18
		3	16
		4	14
		5	12
		6	10
		7	8
		8	6
		9	4
		10	3
		11	2
		12	1
		13 и более	0

6.4.3. Выставление количества баллов  заявкам по  критерию "квалификация

участника" в соответствии с таблицей 3.

В таблице 3  в  зависимости  от  показателей  подкритериев каждой заявке

начисляются   штрафные   баллы,  которые  вычитаются  из   максимального

количества баллов, установленного для данного критерия.

Если количество штрафных баллов превышает 20, то участнику присваивается

0 баллов по критерию "квалификация участника".

                                                               Таблица 3

                                  Начисление

         штрафных баллов по подкритериям критерия "Квалификация"

Критерий	Максимальное количество баллов	Подкритерии	Показатель подкритерия (единиц)	Количество штрафных баллов
Квалификация	20	опыт работы (количество успешно завершенных* объектов-аналогов** за последний год)	2 и более	0
			1	5
			0	10
		квалификация персонала (наличие квалифицированного инженерного персонала***)	2 и более с опытом работы более 10 лет и стажем работы в компании более 2 лет	0
			2 и более с опытом работы более 5 лет	5
			в остальных случаях	10
		сведения об удовлетворенных исках, предъявленных участнику конкурса, об исполнении договорных обязательств по договорам подряда за последние 2 года	0	0
			1	5
			2 и более	10

_____________________________

* Под успешно  завершенными  объектами  понимаются  объекты капитального

ремонта, превышение стоимости  и  сроков  выполнения  работ  на  которых

составили не более 10% от первоначально установленных договором подряда.

** Под  объектом-аналогом  понимается  объект  капитального  ремонта, на

котором  участником  были  выполнены  работы  аналогичные  тем,  которые

являются   предметом   конкурса,  в  объеме   не   менее  50%  начальной

(максимальной) цены договора отдельно по каждому виду работ.

*** Под квалифицированным инженерным  персоналом  понимаются  работники,

имеющие высшее специальное образование в  строительной  отрасли  и  опыт

работы на руководящих должностях  в  строительстве  или ремонте не менее

5 лет.

6.4.4. Суммирование баллов, полученных каждой заявкой по трем критериям.

6.4.5. Ранжирование  заявок  по  количеству  полученных  баллов - первое

место  получает  заявка,  набравшая  наибольшее количество баллов, далее

места  выставляются  по  мере  уменьшения  количества баллов. При равном

количестве  баллов  приоритет  получает  заявка,  получившая  наибольшее

количество  баллов  по   критерию  "Квалификация",  затем - по  критерию

"Цена договора"   и  в   случае   необходимости - по  подкритерию  "Срок

выполнения работ" последовательно. Участник, подавший  заявку, которой в

результате ранжирования присвоено первое место, объявляется  победителем

конкурса.

ГАРАНТ:

См. данную форму в редакторе MS-Word

Форма N 1.1

                   Примерная форма договора подряда

             на выполнение работ по капитальному ремонту

                         многоквартирных домов

                              Договор N ___

                 на выполнение работ по капитальному ремонту

                           многоквартирного дома

_________________                               "___" ________20__ года

________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________,

                       (полное наименование заказчика)

в лице ________________________________________________________________,

действующего на основании __________________________ (далее - Заказчик),

с одной стороны, и _____________________________________________________

                          (полное наименование подрядной организации)

в лице ________________________________________________________________,

действующего на основании _________________________ (далее - Подрядчик),

именуемые  в  дальнейшем  "Стороны",   заключили   настоящий  Договор  о

нижеследующем:

1. Предмет и существенные условия Договора

1.1. Заказчик  поручает, а  Подрядчик принимает на себя обязательства по

выполнению работ по капитальному ремонту _______________________________

(далее - работы) многоквартирного дома (далее - объект),  расположенного

по адресу: ____________________________________________ в соответствии с

технической и сметной документацией, прилагаемой к Договору.

1.2. Общая стоимость работ по Договору составляет ______________ рублей,

в том числе НДС ____________________ рублей.

Стоимость по видам работ составляет:

________________________________________________________________ рублей,

                       (вид работ)

________________________________________________________________ рублей,

                       (вид работ)

________________________________________________________________ рублей.

                       (вид работ)

1.3. Указанная в пункте 1.2 стоимость работ увеличению не подлежит.

1.4. Срок выполнения работ составляет _________________ дней.

1.5. В  счет  стоимости  работ  в пределах суммы, указанной в пункте 1.2

Договора, Подрядчик берет на себя обязательство перед Заказчиком за свой

риск из своих материалов, своими силами и средствами выполнить  работы в

соответствии с Договором, устранить все недостатки и передать результаты

выполненных работ Заказчику.

1.6. Заказчик  берет  на  себя  обязательство   уплатить  Подрядчику  за

выполнение работ сумму, равную их стоимости, определенную в соответствии

с Договором, в  пределах суммы, указанной в пункте 1.2 Договора, в сроки

и в порядке, определенные настоящим Договором.

1.7. Основанием для заключения настоящего Договора является ____________

______________________________ N __________ от "___" ________ 20__ года.

(указываются реквизиты протокола конкурсной комиссии).

2. Обеспечение исполнения обязательств Подрядчика

2.1. Обеспечением   исполнения   обязательств  Подрядчика  по   Договору

является ___________________________ на сумму __________________ рублей.

Подрядчик   обязан   представить   Заказчику    обеспечение   исполнения

обязательств по Договору в 10-дневный срок с  даты  подписания  Договора

Сторонами.

2.2. Обеспечением  исполнения  обязательств  Подрядчика  по   устранению

выявленных дефектов в гарантийный период является ______________________

__________________ (банковская гарантия, залог, поручительство и другое)

на сумму _________________ рублей, действующее до истечения гарантийного

периода. Подрядчик обязан представить  Заказчику  данное  обеспечение до

подписания акта приемки объекта, а при проведении  капитального  ремонта

по нескольким видам работ на объекте - актов о приемке рабочей комиссией

законченных работ по капитальному ремонту объекта по всем видам работ.

3. Порядок оплаты работ

3.1. Оплата по Договору осуществляется в два этапа:

авансовый  платеж  Подрядчику в  размере  30%  от стоимости, указанной в

пункте 1.2 Договора, в сумме ____________________________________ рублей

выплачивается в ________________ дневный срок с даты подписания Договора

Сторонами, но не раньше представления Подрядчиком обеспечения исполнения

обязательств по Договору;

окончательный  платеж  по  завершению работ по Договору выплачивается на

основании акта по форме КС-2 и справки по форме КС-3 в _________ дневный

срок с даты подписания Заказчиком указанных документов.

3.2. Подрядчик  обязан  использовать  аванс  для  покрытия  расходов  по

производству  работ,  предоставить  Представителю  Заказчика  по первому

требованию  все  необходимые  документы,  подтверждающие   использование

авансового платежа в соответствии с его назначением.

4. Сроки выполнения работ

4.1. Срок начала работ не позднее "____" _______________ 20 ___ года, но

не  ранее  выплаты  авансового  платежа  в  соответствии  с  пунктом 3.1

настоящего Договора.

4.2. Срок окончания работ не позднее "____" _______________ 20 ___ года.

4.3. Фактической  датой   окончания   работ  на  объекте  является  дата

подписания акта о приемке в эксплуатацию  рабочей  комиссией законченных

работ по капитальному ремонту объекта.

5. Обязанности Заказчика

5.1. При выполнении настоящего Договора Заказчик обязан:

5.1.1. Передать Подрядчику по акту объект в течение ____________ дней со

дня подписания Договора Сторонами.

5.1.2. Обеспечить  организацию  технического  надзора  в  течение  всего

периода производства работ.

5.1.3. Создать  рабочую  (приемочную)  комиссию и организовать приемку и

ввод в эксплуатацию объекта после капитального ремонта.

5.1.4. Рассматривать  и  подписывать  акты  по  форме КС-2  и справки по

форме КС-3.

5.2. Заказчик   имеет   другие   права  и  обязанности,  предусмотренные

законодательством  Российской   Федерации,   иными  правовыми  актами  и

настоящим Договором.

6. Обязанности Подрядчика

6.1. При выполнении Договора Подрядчик обязан:

6.1.1. Принять  от  Заказчика  по   акту  объект  в  срок,  указанный  в

пункте 5.1.1.

6.1.2. Нести ответственность перед Заказчиком за допущенные  отступления

от требований, предусмотренных в  технической и  сметной  документации и

СНиП, за снижение или потерю прочности, устойчивости, надежности здания,

сооружения или его части.

6.1.3. Поставлять на рабочую площадку материалы, оборудование,  изделия,

конструкции, строительную технику, необходимые для производства работ, а

также осуществлять их  приемку, разгрузку и  складирование. Используемые

при производстве работ материалы (комплектующие и  оборудование)  должны

соответствовать   государственным   стандартам  Российской  Федерации  и

техническим условиям. На всех  этапах  выполнения  работ  должны  быть в

наличии сертификаты (соответствия, пожарные, гигиенические), технические

паспорта и (или) другие документы, удостоверяющие качество  используемых

Подрядчиком материалов.

6.1.4. Разместить за свой счет на строительных лесах и (или) ограждениях

информацию с указанием видов  и  сроков  выполнения  работ, наименований

Заказчика и Подрядчика, фамилий, имен и отчеств представителей Заказчика

и Подрядчика, контактных телефонов.

6.1.5. Обеспечить    режим    труда    в    соответствии   с    трудовым

законодательством Российской  Федерации, а  также  нормативными  актами,

направленными  на  защиту   тишины   и   покоя  граждан. Работы   должны

производиться  в  будние  дни  в  период с 8.00 по 21.00. По письменному

согласованию  с  Заказчиком  работы  могут  проводиться  в  выходные   и

праздничные  дни  с  учетом  соответствующих требований законодательства

Российской Федерации.

6.1.6. Обеспечить  в  ходе  производства  работ  выполнение  необходимых

мероприятий  по  технике  безопасности,  соблюдению  норм  экологической

безопасности,   пожарной   безопасности  и  других  норм   безопасности,

рациональному использованию территории, охране окружающей среды, зеленых

насаждений и земли.

6.1.7. Содержать  рабочую  площадку  и прилегающие участки свободными от

отходов, накапливаемых в результате выполненных работ, и обеспечивать их

своевременную уборку.

6.1.8. Обеспечить  за  свой  счет  сохранность материалов, оборудования,

стоянки  строительной  техники  и  другого  имущества,  необходимого для

производства работ, ограждение  рабочей  площадки с момента начала работ

до сдачи объекта в эксплуатацию.

6.1.9. Вывезти с рабочей площадки  строительный мусор до подписания акта

о приемке приемочной комиссией законченных работ по капитальному ремонту

объекта.

6.1.10. При   обнаружении   обстоятельств,  угрожающих  сохранности  или

прочности объекта, немедленно известить Заказчика, до получения от  него

указаний   приостановить   работы   и  принять  все  возможные  меры  по

предотвращению наступления отрицательных последствий, которые могут быть

вызваны обнаруженными обстоятельствами.

6.1.11. По первому требованию представителя  Заказчика  представлять всю

необходимую информацию о ходе ремонтных работ.

6.1.12. Обеспечить  представителю  Заказчика  необходимые  условия   для

исполнения им своих обязанностей на объекте.

6.1.13. Сдать объект в эксплуатацию в установленные пунктом 4.2 Договора

сроки и передать Заказчику комплект исполнительной документации, который

включает  общий  журнал  производства  работ,  уточненные сметы, перечни

фактически  выполненных  работ,  исполнительные  чертежи,  акты  приемки

работ,   акты   освидетельствования   скрытых   работ  и   ответственных

конструкций.

6.1.14. Обеспечить  своевременное  устранение  недостатков, выявленных в

ходе  производства  работ  и в  течение  гарантийного срока эксплуатации

объекта. Исправлять  дефекты,  допущенные при выполнении работ, за  свой

счет в согласованные с представителем Заказчика сроки. При  невыполнении

Подрядчиком   этих   обязательств  Заказчик    вправе  для   исправления

некачественно  выполненных  работ  привлечь  другую  организацию за счет

Подрядчика.

6.1.15. Соблюдать установленный законодательством  порядок привлечения и

использования иностранных работников.

6.2. Подрядчик   имеет   другие  права  и  обязанности,  предусмотренные

законодательством   Российской   Федерации,  иными  правовыми  актами  и

настоящим Договором.

7. Выполнение работ

7.1. Заказчик  назначает  представителя Заказчика, который  представляет

Заказчика  во   взаимоотношениях  с  Подрядчиком  и   выполняет  функции

технического надзора.

Полномочным представителем Заказчика является

________________________________________________________________________

       (должность, Ф.И.О., документ, подтверждающий полномочия,

           название организации, адрес, контактные телефоны)

7.2. Подрядчик назначает в  качестве  своего  представителя  должностное

лицо, обеспечивающее выполнение работ Подрядчиком, ведение  документации

на объекте и представляющее Подрядчика во взаимоотношениях с Заказчиком.

Полномочным представителем Подрядчика является

________________________________________________________________________

         (должность, Ф.И.О., документ, подтверждающий полномочия)

7.3. Замена  представителя  Заказчика  или  Подрядчика  осуществляется с

обязательным письменным уведомлением об этом соответствующей Стороны.

7.4. Представитель Заказчика выполняет следующие функции:

7.4.1. Контроль   за   соответствием  работ,  применяемых   конструкций,

изделий, материалов требованиям СНиП, стандартов, технических  условий и

других нормативных документов.

7.4.2. Принятие своевременных мер и контроль за  устранением  выявленных

дефектов в технической и сметной документации.

7.4.3. Проверку наличия документов, удостоверяющих качество используемых

Подрядчиком изделий и материалов (технических паспортов,  сертификатов и

других документов).

7.4.4. Освидетельствование  совместно  с  Подрядчиком  скрытых   работ и

ответственных конструкций и подписание акта освидетельствования  скрытых

работ.

7.4.5. Проверку  фактических  объемов, качества и стоимости  выполненных

работ  для   расчета  платежей  Подрядчику  и  визирование  акта приемки

выполненных работ КС-2.

7.4.6. Участие в работе комиссии по приемке объекта в эксплуатацию после

проведения капитального ремонта многоквартирного дома и  подписание акта

ввода объекта в эксплуатацию.

7.5. С целью выполнения  функций, указанных в  пункте 7.4, представитель

Заказчика имеет право:

7.5.1. Проводить  совещания  с  Подрядчиком  и участвовать в совещаниях,

проводящихся по инициативе Заказчика или Подрядчика.

7.5.2. Давать  в  письменной  форме  замечания Подрядчику и требовать от

него устранения указанных в замечаниях недостатков.

7.6. Представитель Заказчика не имеет права вносить изменения  в Договор

или требовать от Подрядчика действий, нарушающих условия Договора.

7.7. Представитель Подрядчика имеет право в письменной форме  уведомлять

Заказчика о действиях представителя Заказчика, которые он считает

неправомерными, и получать от Заказчика соответствующие разъяснения.

7.8. Все  действия  во  исполнение  настоящего  Договора  осуществляются

Сторонами  только  в  письменном  виде,  при  этом  письменные  указания

Подрядчику   могут   даваться   представителем   Заказчика   в   журнале

производства работ.

7.9. Представитель  и  при   необходимости   другие   должностные   лица

Подрядчика  обязаны  по  приглашению  представителя  Заказчика принимать

участие в совещаниях для обсуждения вопросов, связанных с работами.

7.10. Представитель  Заказчика  по приглашению  представителя Подрядчика

обязан принимать участие в совещаниях для обсуждения вопросов, связанных

с работами.

7.11. Результаты совместного обсуждения вопросов, связанных с  работами,

представителями  Заказчика  и  Подрядчика  оформляются в виде протоколов

совещаний и/или записываются в журнал производства работ.

7.12. С  момента  начала  работ  и до  приемки их результатов Заказчиком

Подрядчик  обязан  вести  общий  журнал  производства  работ, в  котором

отражается    технологическая    последовательность,   сроки,   качество

выполнения  и   условия  производства   работ  по  форме,  установленной

СНиП 12-01-2004 от 19.04.2004 N 70 "Организация строительства".

7.13. Подрядчик может привлечь по согласованию с Заказчиком субподрядные

организации, обладающие необходимым опытом,  оборудованием и персоналом,

а в случаях, предусмотренных действующим законодательством, документами,

подтверждающими их право на  выполнение  данного  вида  работ. Стоимость

работ,  передаваемых  на  субподряд,  должна быть не более 50% стоимости

всех работ по Договору.

7.14. Все   ископаемые   предметы  и   иные    находки,   представляющие

геологический, археологический интерес или иную  ценность,  найденные на

месте   производства работ,  не  являются   собственностью Подрядчика. В

случае их обнаружения Подрядчик обязан приостановить работы и немедленно

уведомить об этом Заказчика.

8. Сдача и приемка объекта в эксплуатацию

8.1. Приемка результатов завершенных работ осуществляется в соответствии

с ВСН 42-85(Р) - "Правила приемки в эксплуатацию законченных капитальным

ремонтом  жилых  зданий,  технической и  сметной документацией", а также

иными применимыми нормативными актами.

8.2. Подрядчик  обязан  письменно  уведомить  представителя  Заказчика о

завершении работ по Договору и готовности объекта к сдаче и  представить

представителю Заказчика счет, счет-фактуру, акт по  форме КС-2 и справку

по форме КС-3. Заказчик  в  течение 5 дней после  получения  уведомления

Подрядчика  организует и в  установленном  порядке  осуществляет приемку

рабочей (приемочной) комиссией объекта в эксплуатацию.

8.3. Объект  считается  принятым в эксплуатацию  со дня  подписания акта

приемки объекта в эксплуатацию, а при проведении капитального ремонта по

нескольким  видам  работ на объекте - актов  о  приемке  в  эксплуатацию

рабочей комиссией законченных работ по капитальному ремонту  объекта  по

всем видам работ.

8.4. При обнаружении  рабочей  комиссией  в ходе  приемки в эксплуатацию

объекта  недостатков в  выполненной  работе  составляется акт, в котором

фиксируется  перечень  дефектов  и  сроки  их  устранения   Подрядчиком.

Подрядчик обязан устранить все обнаруженные дефекты своими  силами  и за

свой счет в сроки, указанные в акте.

8.5. Приемка объекта в эксплуатацию производится только после выполнения

всех работ в полном соответствии с технической и сметной  документацией,

а также после  устранения  всех  дефектов  в  соответствии с пунктом 8.4

Договора.

8.6. С момента приемки объекта в эксплуатацию Заказчиком он принимает на

себя ответственность за сохранность объекта и несет риск  возможного его

повреждения или утраты.

9. Гарантии качества по сданным работам

9.1. Гарантии качества распространяются на все  конструктивные элементы,

инженерные системы и работы, выполненные Подрядчиком  и  субподрядчиками

по Договору.

9.2. Гарантийный  срок  составляет  36  месяцев  со  дня подписания акта

приемки объекта в эксплуатацию, если Подрядчик не  докажет, что  дефекты

произошли вследствие нормального  износа  объекта  или  его  частей  или

неправильной  его  эксплуатации. Гарантийный  срок   на   смонтированное

Подрядчиком    оборудование     соответствует     гарантийному    сроку,

установленному его производителем.

9.3. При  обнаружении  дефектов  Заказчик  должен письменно известить об

этом    Подрядчика. Подрядчик   направляет    своего   представителя  не

позднее __________ дней с даты получения извещения, а в случае выявления

дефектов, ведущих к нарушению безопасности эксплуатации  объекта и (или)

убыткам, - немедленно. Представители Сторон составляют  акт, фиксирующий

дефекты, и согласовывают порядок и сроки их устранения. Срок  устранения

дефектов  не  должен  превышать   сроков  необходимых   для   подготовки

производства соответствующих работ и производства таких работ более  чем

на 5 рабочих дней.

9.4. При  отказе  Подрядчика  от  составления  и (или)  подписания  акта

обнаруженных    дефектов   Заказчик  составляет   односторонний   акт  с

привлечением независимых экспертов, все расходы по оплате услуг  которых

при установлении наступления гарантийного случая несет Подрядчик.

9.5. Если  Подрядчик  не  обеспечивает  устранение выявленных дефектов в

установленные сроки, Заказчик вправе привлечь для выполнения этих  работ

другую организацию за  счет Подрядчика, в  том числе в счет  обеспечения

исполнения  его  обязательств   по  устранению  выявленных   дефектов  в

гарантийный период.

10. Ответственность сторон

10.1. Заказчик  и  Подрядчик  несут  ответственность  в  соответствии  с

действующим  законодательством  Российской  Федерации  за   ненадлежащее

выполнение своих обязательств по Договору.

10.2. За нарушение сроков исполнения обязательств по Договору Заказчиком

или Подрядчиком виновная Сторона несет ответственность в  виде  штрафа в

размере 0,1% (ноль целых одна десятая процента) от  стоимости, указанной

в  пункте 1.2  Договора,   за  каждый  день  просрочки  до  фактического

исполнения обязательств.

10.3. За заключение  договора  субподряда  без согласования с Заказчиком

Подрядчик  выплачивает  Заказчику  штраф в  размере 1% (одного процента)

стоимости работ, переданных на выполнение  субподрядной организации. При

этом Заказчик вправе требовать расторжения договора субподряда.

10.4. В  случае  нарушения  Подрядчиком  условий Договора (6.1.5, 6.1.6,

6.1.7) представитель  Заказчика  немедленно  письменно  предупреждает об

этом    Подрядчика   с   составлением    акта   выявленного   нарушения,

подписываемого Заказчиком и Подрядчиком, а в случае отказа Подрядчика от

подписи - в одностороннем порядке. В  случае неустранения  Подрядчиком в

течение 2-х дней выявленных нарушений  Подрядчик  выплачивает  Заказчику

штраф  в  размере  0,5% (ноль  целых  пять  десятых процента) стоимости,

указанной  в  пункте  1.2  Договора,  за  каждый  день  до  фактического

устранения нарушений.

10.5. Уплата  штрафа  за  просрочку  или  иное  ненадлежащее  исполнение

обязательств  по  Договору,  а  также  возмещение  убытков,  причиненных

ненадлежащим  исполнением  обязательств,  не   освобождает  Стороны   от

фактического исполнения обязательств по Договору.

10.6. Указанные в настоящей статье штрафы взимаются за каждое  нарушение

в отдельности.

10.7. Сторона  освобождается   от   уплаты  штрафа,  если  докажет,  что

просрочка   исполнения  указанного  обязательства  произошла  вследствие

непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

11. Внесение изменений в техническую документацию

11.1. Представитель   Заказчика   вправе   вносить  от  имени  Заказчика

изменения  в  техническую документацию при условии, что   дополнительные

работы по стоимости  не  превышают 10%  (десяти процентов)  указанной  в

пункте 1.2 Договора стоимости работ, и характер работ не изменяется.

11.2. При внесении изменений в техническую документацию  в  соответствии

с  пунктом 11.1  дополнительные   работы  оплачиваются   Заказчиком   по

расценкам    в   соответствии   со  сметной  документацией,   являющейся

неотъемлемой частью настоящего Договора.

11.3. Внесение  в  техническую документацию изменений в  большем  против

указанного в пункте 11.1 объеме осуществляется  на основе  согласованной

Сторонами дополнительной сметы с корректировкой сроков  выполнения работ

и оформлением дополнительного соглашения.

12. Обстоятельства непреодолимой силы

12.1. Стороны освобождаются от ответственности за  частичное или  полное

неисполнение своих обязательств по Договору, если оно явилось следствием

возникновения   обстоятельств   непреодолимой   силы,  возникших   после

заключения Договора. К  обстоятельствам  непреодолимой  силы   относятся

землетрясения,  пожары,  наводнения, забастовки, изменения  действующего

законодательства,   другие   чрезвычайные  обстоятельства,  влияющие  на

исполнение  обязательств  по  контракту,  на  которые  Стороны  не могут

оказать влияния и за возникновение которых не несут ответственности.

12.2. В  случае  наступления  обстоятельств,  указанных  в  пункте 12.1,

Сторона, которая не в состоянии исполнить обязательства, взятые  на себя

по Договору, должна в трехдневный срок сообщить об этих  обстоятельствах

другой  Стороне  в  письменной  форме  с  приложением  справки, выданной

органами местной власти.

12.3. С  момента   наступления   форс-мажорных  обстоятельств   действие

Договора приостанавливается до момента, определяемого Сторонами.

13. Порядок расторжения Договора

13.1. Заказчик  вправе  в  одностороннем  порядке расторгнуть  Договор и

потребовать возмещения причиненных убытков в случае следующих  нарушений

Подрядчиком условий Договора:

13.1.1. Если  в  течение  10 дней с  даты подписания Сторонами  Договора

Подрядчик не представил обеспечение исполнения Договора.

13.1.2. Если  Подрядчик  не  приступил  к выполнению  работ на объекте в

течение  10 дней  с  установленной в пункте 4.1 настоящего Договора даты

начала работ.

13.1.3. В случае неоднократного  нарушения  Подрядчиком  обязательств по

Договору.

13.2. При   принятии   Заказчиком   решения   о расторжении  Договора  в

соответствии   с   пунктом   13.1   Заказчик    направляет    Подрядчику

соответствующее уведомление. Договор  считается  расторгнутым  с момента

получения Подрядчиком указанного уведомления. После расторжения Договора

представитель Заказчика должен оценить  стоимость  работ,  произведенных

Подрядчиком к моменту расторжения, и стоимость убытков,  которые понес и

(или)  понесет  Заказчик  в  результате  невыполнения  Подрядчиком своих

обязательств и расторжения Договора.

13.3. Если стоимость произведенных Подрядчиком работ превышает стоимость

убытков, которые  понес  и (или) понесет  Заказчик, разница  должна быть

выплачена Подрядчику с учетом авансового платежа в течение 10 дней. Если

стоимость  произведенных  Подрядчиком  работ  меньше  стоимости убытков,

которые понес и (или) понесет Заказчик, разница  должна  быть  выплачена

Заказчику в течение 10 дней.

14. Разрешение споров

14.1. Спорные   вопросы,   возникающие   в  ходе  исполнения   Договора,

разрешаются сторонами путем переговоров.

14.2. При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком споров по  поводу

недостатков   выполненных   работ   или   их   причин  и   невозможности

урегулирования  этого  спора  переговорами по требованию любой из Сторон

может быть назначена экспертиза. Расходы на  экспертизу  несет  Сторона,

требовавшая   назначения  экспертизы. В  случае  установления  нарушений

Подрядчиком  условий  Договора  или  причинной  связи  между  действиями

Подрядчика   и   обнаруженными   недостатками  расходы  на   экспертизу,

назначенную  Заказчиком,  несет  Подрядчик. В  случае,  если  экспертиза

назначена  по  соглашению  между  Сторонами,  расходы  несут обе Стороны

поровну.

14.3. В случае  невозможности  урегулирования  спора  путем  переговоров

спорные  вопросы  передаются  на рассмотрение в арбитражный суд по месту

нахождения  Заказчика  в  установленном  действующим   законодательством

Российской Федерации порядке.

15. Особые условия

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

16. Прочие условия

16.1. Все изменения и дополнения к Договору  считаются  действительными,

если они оформлены в письменной форме и подписаны Сторонами.

16.2. В  случае  изменения  адреса  либо иных реквизитов Стороны обязаны

уведомить об этом друг друга в недельный срок со дня таких изменений.

16.3. Договор  составлен  в 2-х  подлинных  экземплярах,  имеющих равную

юридическую   силу,  а  именно: 1  экземпляр - Заказчику, 1  экземпляр -

Подрядчику.

16.4. Договор считается заключенным с момента его подписания Сторонами и

действует до исполнения Сторонами своих обязательств.

17. Приложения к настоящему Договору

Приложениями  к  настоящему  Договору,  составляющими  его  неотъемлемую

часть, являются следующие документы:

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

18. Место нахождения и реквизиты сторон

18.1. Заказчик

Местонахождение: _______________________________________________________

Реквизиты: _____________________________________________________________

18.2. Подрядчик ________________________________________________________

Местонахождение: _______________________________________________________

Реквизиты: _____________________________________________________________

Подписи сторон

Заказчик                                    Подрядчик

"____"_________ 20____года                  "_____"___________ 20___ года

М.П.                                         М.П.

Информация об изменениях:

Постановлением Правительства Кировской области от 20 декабря 2011 г. N 133/684 настоящая форма изложена в новой редакции

См. текст формы в предыдущей редакции

ГАРАНТ:

См. данную форму в редакторе MS-Word

Форма N 1.2
(с изменениями от 20 декабря 2011 г.)

                              Заявка

                на участие в конкурсе на выполнение работ

                        по капитальному ремонту

          __________________________________________________

          __________________________________________________

              (указать наименование работ, объект и адрес)

1. Участник

1.1. Наименование юридического лица
1.2. ИНН
1.3. Юридический адрес
1.4. Фактический адрес
1.5. Контактный телефон (факс)
1.6. Контактное лицо

2. Электронный адрес участника: ________________________________________

3. Участник _____________________________________ плательщиком налога на

                 является (не является)

добавленную  стоимость  (основание  освобождения  от уплаты НДС в случае

наличия).

Участник ______________________________________________________ выданное

                          имеет (не имеет)

саморегулируемой организацией свидетельство о допуске к работам, которые

оказывают влияние на безопасность  объектов  капитального  строительства

согласно   перечню,    утвержденному    приказом    Минрегиона    России

от 30.12.2009 N 624 "Об утверждении Перечня  видов  работ по  инженерным

изысканиям, по   подготовке  проектной  документации, по  строительству,

реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства,

которые  оказывают  влияние   на   безопасность  объектов   капитального

строительства".

4. Конкурсная  документация  изучена  нами  в  полном  объеме и признана

полной и достаточной для подготовки настоящей конкурсной заявки.

5. Подтверждаем соответствие требованиям:

деятельность  не  приостановлена  в   порядке, предусмотренном  Кодексом

Российской Федерации об административных правонарушениях;

отсутствие  просроченной  задолженности перед бюджетами всех уровней или

государственными внебюджетными фондами;

участник не находится в процессе ликвидации или в процедуре банкротства;

отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков.

6. Предлагаем следующие условия выполнения договора подряда:

N п/п	Наименование	Единица измерения	Значение (все значения указываются цифрами)
6.1	Цена договора, в том числе налог на добавленную стоимость (при наличии)	рублей
6.2	Срок выполнения работ	календарных дней с даты начала работ

7. Информация для оценки подкритериев критерия "Квалификация"

N п/п	Наименование	Единица измерения	Значение (все значения указываются цифрами)
7.1	Опыт работы, в том числе:	штук
	количество успешно завершенных объектов-аналогов за последний год по видам работ (не подтвержденных документально)
	количество успешно завершенных объектов-аналогов за последний год по видам работ, подтвержденных представленными договорами подряда и другими документами
7.2	Квалификация персонала (наличие квалифицированного инженерного персонала), в том числе:	человек
	с опытом работы более 10 лет и стажем работы в компании более 2 лет
	с опытом работы более 5 лет
7.3	Участие в судебных заседаниях в качестве ответчика по делам об исполнении договорных обязательств по договорам подряда за последние 2 года (проигранные арбитражные дела)	штук

8. Нами внесено денежное обеспечение заявки в размере __________ рублей,

________________________________________________________________________

                 (дата, номер платежного поручения)

9. Обеспечение заявки просим возвратить на счет

________________________________________________________________________

         (указываются реквизиты банковского счета участника

                      для возврата обеспечения)

Должность, подпись уполномоченного лица, ссылка на доверенность, печать.

ГАРАНТ:

См. данную форму в редакторе MS-Word

Форма N 1.3

                                 Опись

                   входящих в состав заявки документов

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

                        (наименование участника)

подтверждает,  что  для  участия  в  конкурсе  на  выполнение  работ  по

капитальному ремонту

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

              (указать наименование работ, объект и адрес)

в составе конкурсной заявки представлены  нижеперечисленные  документы и

что содержание описи и состав заявки совпадают.

Наименование документа	Количество листов

Должность, подпись уполномоченного лица, печать.

ГАРАНТ:

См. данную форму в редакторе MS-Word

Форма N 1.4

                         ДОВЕРЕННОСТЬ N ______

Место составления ______________________________________________________

Дата выдачи ____________________________________________________________

Настоящей доверенностью ________________________________________________

                                       (наименование участника)

в лице ________________________________________________________________,

                  (должность руководителя участника, Ф.И.О),

действующего на основании _____________________________________________,

                                  (устава, положения и т.п.),

уполномочивает _________________________________________________________

                  (Ф.И.О. лица, которому выдается доверенность, и

                реквизиты документа, удостоверяющего его личность)

осуществлять все необходимые действия, в том числе подписывать заявку на

участие в конкурсе на выполнение работ по капитальному ремонту

________________________________________________________________________

                   (наименование работ, объект и адрес)

Настоящая доверенность выдана сроком на ________________________________

Подпись ___________________________________________________ удостоверяю.

           (Ф.И.О. лица, которому выдается доверенность)

Должность, подпись уполномоченного лица, печать.

ГАРАНТ:

См. данную форму в редакторе MS-Word

Форма N 1.5

                                  Сведения

               о составе и квалификации специалистов, имеющих

          высшее специальное образование в строительной отрасли и

           опыт работы на руководящих должностях не менее 5 лет

N п/п	Ф.И.О.	Должность в организации	Стаж работы в отрасли	Стаж работы в организации	Название учебного заведения и год окончания	Примечания
1
2
3

Итого:

количество специалистов с опытом  работы более 10 лет и стажем  работы в

компании более 2-х лет _______________ человек;

количество специалистов с опытом работы более 5 лет _______ человек;

среднесписочная   численность   работников  участника  на  дату   подачи

заявки ____________________________________.

ГАРАНТ:

См. данную форму в редакторе MS-Word

Форма N 2

                                  Извещение

                      о проведении открытого конкурса на

                   выполнение работ по капитальному ремонту

Дата публикации извещения ______________________________________________

Предмет конкурса - право заключения договора подряда на выполнение работ

по капитальному ремонту многоквартирного дома.

Адрес многоквартирного дома: ___________________________________________

________________________________________________________________________

Работы (объекты): ______________________________________________________

________________________________________________________________________

                              (перечислить работы)

Заказчик _______________________________________________________________

________________________________________________________________________

     (наименование, ИНН, телефон, адрес, адрес электронной почты,

                      контактное лицо заказчика)

Организатор конкурса ___________________________________________________

________________________________________________________________________

        (наименование, телефон, адрес, адрес электронной почты,

                контактное лицо организатора конкурса)

Начальная (максимальная) цена договора подряда _________________ рублей.

                                (указывается сумма цифрами и прописью)

Дата начала работ: _____________________________________________________

Дата вскрытия конвертов: _______________________________________________

Официальный Интернет-сайт для публикации _______________________________

Дата, время и место, вскрытия конвертов с заявками и рассмотрение заявок

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

Приложение:

1. Общие положения, требования к участникам конкурса, формы документов.

2. Техническая   и   сметная   документация   в  составе:  (перечислить

документы).

3. Договор подряда (проект).

ГАРАНТ:

См. данную форму в редакторе MS-Word

Форма N 3

                                   Информация

                        о проведении открытого конкурса на

                      выполнение работ по капитальному ремонту

Дата: __________________________________________________________________

Предмет конкурса - право заключения договора подряда на выполнение работ

по капитальному ремонту многоквартирного дома.

________________________________________________________________________

                (наименование субъекта Российской Федерации)

________________________________________________________________________

                  (наименование муниципального образования)

Адрес многоквартирного дома: ___________________________________________

________________________________________________________________________

Работы (объекты): ______________________________________________________

________________________________________________________________________

                             (перечислить работы)

Заказчик _______________________________________________________________

________________________________________________________________________

     (наименование, ИНН, телефон, адрес, контактное лицо заказчика)

Организатор конкурса ___________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

        (наименование, телефон, адрес, адрес электронной почты,

                контактное лицо организатора конкурса)

Начальная (максимальная) цена договора подряда _________________________

________________________________________________________________ рублей.

Дата начала работ: _____________________________________________________

Дата вскрытия конвертов: _______________________________________________

Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками: _____________________

________________________________________________________________________

Официальное извещение и конкурсная документация опубликованы на сайте

________________________________________________________________________

ГАРАНТ:

См. данную форму в редакторе MS-Word

Форма N 4

                                  ПРОТОКОЛ

                 вскрытия конвертов с заявками на участие в

                  открытом конкурсе на выполнение работ по

                 капитальному ремонту многоквартирного дома

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

                   (наименование работ, объект и адрес)

___________________________________                  ____________________

(место проведения вскрытия конвертов)                      (дата)

Состав конкурсной комиссии:

председатель комиссии __________________________________________________

секретарь комиссии _____________________________________________________

члены комиссии _________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

                             (Ф.И.О., должность)

Процедура вскрытия конвертов проведена по адресу: ______________________

Время начала вскрытия конвертов: _______________________________________

На процедуре вскрытия конвертов присутствовали представители участников

конкурса:

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

    (наименование организации, ФИО, должность, реквизиты доверенности)

По  приглашению  организатора  конкурса  на процедуре вскрытия конвертов

присутствовали:

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

(ФИО, должность)

Организатором конкурса было получено и зарегистрировано ________ заявок.

До  вскрытия  конвертов  конкурсная  комиссия  зафиксировала, что они не

повреждены и упакованы способом, не позволяющим  просмотр  либо  изъятие

вложений.

Конкурсная комиссия, вскрыв конверты, установила, что  заявки  поданы от

следующих организаций:

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

                (наименование участника конкурса, адрес)

Конкурсная комиссия рассмотрела конкурсные заявки на предмет определения

полномочий лиц, подавших заявки, а также соответствия  конкурсных заявок

требованиям конкурсной документации.

По  результатам  рассмотрения  заявок  конкурсная комиссия решила, что к

участию в конкурсе допускаются следующие организации:

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

По  результатам  рассмотрения  заявок конкурсная  комиссия решила, что к

участию в конкурсе не допускаются следующие организации:

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

Председатель конкурсной комиссии _______________________________________

Члены конкурсной комиссии: _____________________________________________

________________________________________________________________________

                                   (подписи)

ГАРАНТ:

См. данную форму в редакторе MS-Word

Форма N 5

                     Сводная таблица конкурсных заявок

N п/п	Наименование участника, адрес	Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника	Документ, подтверждающий внесение обеспечения*	Информация о составе и квалификации работников	Документы, подтверждающие опыт работы (копии договоров подряда)	Заверенные копии учредительных документов	Заверенные копии свидетельств о государственной регистрации юридического лица и о постановке на учет в налоговом органе (для индивидуального предпринимателя - заверенные копии свидетельств о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя и о постановке на учет в налоговом органе)	Заверенная копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц	Справка из налогового органа о размере задолженности	Копия бухгалтерского баланса	Цена конкурсной заявки (рублей)	Отметка о соблюдении требований к допуску на участие в конкурсе
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1
2
3
4

* При наличии в конкурсной документации требования об обеспечении.

Председатель конкурсной комиссии _______________________________________

Члены конкурсной комиссии ______________________________________________

                                               (подписи)

ГАРАНТ:

См. данную форму в редакторе MS-Word

Форма N 6

                                   ПРОТОКОЛ

                    оценки и сопоставления заявок на участие

                              в открытом конкурсе

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

                   (наименование работ, объект и адрес)

_______________________________________________       __________________

(место проведения оценки и сопоставления заявок)           (дата)

Состав конкурсной комиссии:

председатель комиссии __________________________________________________

секретарь комиссии _____________________________________________________

члены комиссии _________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

                            (Ф.И.О., должность)

На процедуру оценки и сопоставления конкурсных заявок  проступили заявки

следующих участников конкурса:

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

                   (наименование участников конкурса, адреса)

Оценка заявок проведена конкурсной комиссией по критериям, установленным

в разделе 6 конкурсной документации.

Результаты оценки заявок по критериям "Цена договора" и "Срок выполнения

работ" и "Квалификация" отражены в Приложении к настоящему протоколу.

Конкурсная комиссия произвела суммирование результатов оценки заявок. По

результатам  оценки  и   сопоставления   заявок  представленным  заявкам

присвоены следующие места:

1. ____________________________________________________________________,

2. ____________________________________________________________________,

3. ______________________________________________________________ и т.д.

Победителем конкурса признана __________________________________________

________________________________________________________________________

                        (наименование организации)

Организатору  конкурса  поручается  в  пятидневный срок с дня подписания

настоящего протокола осуществить возврат обеспечения  конкурсной  заявки

участникам, за  исключением  участников,  заявкам  которых присвоены 1 и

2 места.

Председатель конкурсной комиссии _______________________________________

Члены конкурсной комиссии ______________________________________________

                                               (подписи)

Информация об изменениях:

Постановлением Правительства Кировской области от 20 декабря 2011 г. N 133/684 настоящая форма изложена в новой редакции

См. текст формы в предыдущей редакции

ГАРАНТ:

См. данную форму в редакторе MS-Word

Форма N 7
(с изменениями от 20 декабря 2011 г.)

                      Оценка заявок по критериям и подкритериям

N п/п	Наименование участника	Дата и время регистрации заявки	Критерий "цена договора"			Критерий "срок выполнения работ"
			Без льготы, рублей	С льготой, рублей	Балл	Показатель	Балл
1	2	3	4	5	6	7	8

Продолжение таблицы

Критерий "квалификация"							Итого
Подкритерии						Балл
Опыт работы	Штрафной балл	Квалификация персонала	Штрафной балл	Проигранные арбитражные дела	Штрафной балл
9	10	11	12	13	14	15	16

Председатель конкурсной комиссии _________________________________

Члены конкурсной комиссии ________________________________________

                                         (подписи)