Приложение. Договор на сопровождение государственных инвестиционных программ по строительству (утв. Постановлением Главы Администрации Пензенской области от 17 февраля 1995 г. N 100) (утратил силу)

Приложение

к Постановлению

Главы Администрации области
от 17 февраля 1995 г. N 100

                 Договор на сопровождение государственных

                 инвестиционных программ по строительству

 "____"______________199___г.                                  г. Пенза

____________________________________________________________, именуемое в

в  дальнейшем  "Заказчик",  в  лице    _________________________________,

действующего  на  основании  Устава, и  АО  "Пензастрой", в    дальнейшем

"Исполнитель", в лице председателя Совета Журавлева В.М., действующего на

основании Устава, заключили настоящий договор о нижеследующем.

                       1. Предмет договора.

     1.1. Целью настоящего  договора  является  оказание  организационно-

практических мер  (инжиниринговых  услуг)  по  строительству  и  вводу  в

действие ________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

                        (наименование объекта)

финансируемого за счет _________________________________________ бюджета.

                            федерального, областного

1.2. "Исполнитель" обязуется оказывать "Заказчику" следующие услуги: техническое сопровождение проектной документации (контроль за разработкой проектно-сметной документации, согласование ее в установленном порядке, передачу в экспертизу, на утверждение);

формирование объемов подрядных работ путем составления обоюдных протоколов и заказов;

оформление разрешительной документации на строительство;

обеспечение строительства материалами и оборудованием (поставки заказчика), их реализация;

организация управления строительством, в том числе организация рабочих и государственных комиссий, технический надзор;

координация деятельности проектных строительно-монтажных, наладочных и других организаций;

заключение договоров и управление договорами подряда;

организация переподготовки кадров.

1.3. "Заказчик" обязуется передавать "Исполнителю" информацию по строительству, необходимую для выполнения поручаемых услуг, в т.ч. информацию по возникающим в ходе строительства вопросам о недостатке рабочих кадров, задержке в обеспечении материально-техническими ресурсами, механизмами, состоянии финансирования, работе специализированных организаций и другим вопросам, сдерживающим строительство.

2. Стоимость работ и порядок расчетов.

2.1. Стоимость услуг, оказываемых "Исполнителем" по настоящему Договору, определяется в размере 0,15% от объема подрядных работ в договорных ценах.

2.2. "Заказчик" перечисляет "Исполнителю" аванс в размере 30% от стоимости услуг в месячный срок со дня подписания договора.

2.3. Расчеты за оказанные услуги осуществляют ежеквартально не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом. Уточнения в расчетах стоимости оказания услуг производятся от фактического выполнения строительных работ по итогам года.

2.4. Окончательный расчет за выполненные услуги производится в 10-дневный срок после подписания акта приемки объекта.

3. Ответственность сторон.

3.1. За нарушение сторонами договорных обязательств они несут ответственность в форме возмещения причиненных убытков.

3.2. За нарушение сроков платежей "Заказчик" уплачивает "Исполнителю" пени в размере 0,1% от просроченной суммы за каждый день просрочки.

3.3. Стороны освобождаются от ответственности при наличии форс-мажорных обстоятельств.

4. Прочие условия.

4.1. Договор вступает в силу со дня подписания его сторонами, и прекращает действие после сдачи объекта в эксплуатацию.

4.2. Споры, возникающие между сторонами при заключении и исполнении настоящего Договора, разрешаются в арбитражном суде.

4.3. Договор считается продленным на последующие годы при условии включения указанного в Договоре объекта в целевые программы, финансируемые за счет бюджета или государственного инвестиционного кредита.

4.4. Договор может быть расторгнут по инициативе одной из сторон при систематическом нарушении другой стороной своих обязательств.

О расторжении договора направляется письменное уведомление другой стороне в месячный срок.

Настоящий договор составлен в 3 экземплярах.

Заказчик:

Исполнитель:

АО "Пензастрой",

440018, г. Пенза,

ул. Бекешская, 39,

р/счет 2467218 в

АБ "Пенза", МФО 45655725

Председатель Совета

_______________В.М.Журавлев